SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Bases Integradas-Licitación Pública N° 0048-2013-SEDAPAL – Primera Convocatoria

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA XXXXXXX XX XXXXX Y ANEXOS

DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA

BASES INTEGRADAS

Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en la Página: xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. BASE LEGAL

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

• Directivas del OSCE.

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Código Civil.

• Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

• No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

• No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.¹

14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

• En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

• De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

3. 1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

• Constancia de capacidad libre de contratación.

• Garantía de fiel cumplimiento.

• Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

• Código de cuenta interbancario (CCI).

• Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

• Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

• Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

• Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra², en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

• Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

2. DE LAS GARANTÍAS

1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA³

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales⁴ señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

• De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

6. RESIDENTE DE OBRA⁵

Profesional⁶ colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad⁷, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

7. INSPECTOR O SUPERVISOR⁸ DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

• El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases⁹.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

• Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.

13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL
RUC Nº	:	20100152356
Domicilio legal	:	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – Xx Xxxxxxx – El Agustino
Teléfono y fax:	:	000-0000
Correo electrónico:	:	xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: Instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado del Esquema Xxxxxxx xx Xxxxx y Anexos – Chorrillos”

3. VALOR REFERENCIAL¹⁰

El valor referencial asciende a S/. 42 987 679,18 (Cuarenta y dos millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y nueve con 18/100 Nuevos Soles], incluidos los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 30.06.2013

Valor Referencial (VR)	Límites
	Inferior	Superior
S/. 42 987 679,18 (Cuarenta y dos millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y nueve con 18/100 Nuevos Soles]	S/. 38 688 911.27 [Treinta y ocho millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos once con 27/100 Nuevos Soles] (Absolución a Consulta Nº 01 del participante CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE X.X.XXXX.)	S/. 47 286 447.10 [Cuarenta y siete millones doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 10/100 Nuevos Soles]

IMPORTANTE:

• Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Informe de Aprobación de Expediente de Contratación N° 035-2013-GPO de fecha 26.09.2013

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 019-2013-GPO del 23.08.2013

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Aportes por transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

IMPORTANTE:

• La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde

8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria es de [300] días calendario y [330] días calendario las actividades de intervención social.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

10. CRONOGRAMA

11. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 5.00 (Cinco 00/100 Nuevos Soles)

12. BASE LEGAL

• Ley Nº 29873 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 138-2012-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

• Ley Nº 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013.

• Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Directivas de OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa		Fecha, hora y lugar
Convocatoria	:	30.10.2013
Registro de participantes	:	DEL 31.10.2013 AL 23.12.2013
Formulación de Consultas	:	DEL 31.10.2013 AL 07.11.2013
Absolución de Consultas	:	EL 19.11.2013
Formulación de Observaciones a las Bases	:	DEL 20.11.2013 AL 26.11.2013
Absolución de Observaciones a las Bases	:	EL 09.12.2013
Integración de las Bases	:	EL 20.12.2013
Presentación de Propuestas Se realizará en acto público	:	EL 06.01.2014 SUM 1 Sede Principal del Centro Operativo SEDAPAL- Atarjea, sito Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – El Xxxxxxxx Xxxx:10:00 horas
Calificación y Evaluación de Propuestas	:	DEL 07.01.2014 AL 10.01.2014
Otorgamiento de la Buena Pro Se realizará en acto público	:	EL 13.01.2014 SUM 1 Sede Principal del Centro Operativo SEDAPAL- Atarjea, sito Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – Xx Xxxxxxxx Xxxx: 10:00 horas

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Equipo Licitaciones y Contratos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 Xx Xxxxxxx – El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora.

Los participantes registrados pueden solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar por el costo de reproducción de las mismas en Caja del Equipo Manejo de Fondos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 Xx Xxxxxxx – El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante el Equipo Licitación y Contratos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 - Xx Xxxxxxx El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 0048-2013-SEDAPAL, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El acto público se realizará con la participación xxx Xxxxxxx.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0048-2013-SEDAPAL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

^Señores

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 - Xx Xxxxxxx – El Agustino

^{Att.: Comité Especial}

LICITACIÓN PúblicA N° 0048-2013-sedapal

Denominación de la convocatoria: INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA XXXXXXX XX XXXXX Y ANEXOS – DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

^Señores

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 - Xx Xxxxxxx – El Agustino

^{Att.: Comité Especial}

LICITACIÓN PúblicA N° 0048-2013-sedapal

Denominación de la convocatoria: INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA XXXXXXX XX XXXXX Y ANEXOS – DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y [02] copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos (la omisión del índice no descalifica la propuesta), la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

1. Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1)

2. Declaración jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2). También se deberá presentar:

b.1) Relación del personal requerido y propuesto (adjuntando de cada uno), los documentos que acrediten su experiencia. Anexo 2.1 Relación del personal técnico de apoyo. Anexo N° 2.1

b.2) Declaración Jurada de requerimiento de equipo mínimo Anexo 2.2

La Declaración Jurada de requerimiento de equipo mínimo (Anexo 2.2) se ceñirá a lo dispuesto en el Pronunciamiento N° 035-2011/DSU (observación N° 5). En tal sentido, el Postor deberá acreditar que cuenta con la disponibilidad de los equipos, pudiendo ser ésta acreditada con distintos documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos.

Sin perjuicio de ello, deberá acreditarse posteriormente como requisito para la suscripción del contrato, tal como lo señala el Numeral 2.7 del Capítulo II del Proceso de Selección de la Sección Específica de las Bases.

Asimismo en el caso de alquiler, deberá presentar carta de compromiso de alquiler o venta del equipo mínimo acreditada o con “copia simple” de dicho documento. (Absolución a Consulta Nº 04 del participante CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)

b.3) (Declaración Jurada de contar con el personal de apoyo y técnico Xxxxx 2.3

3. Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 3)

4. Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento. (Anexo Nº 4). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.

5. Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 5).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

6. Declaración Jurada de compromiso solo del personal profesional propuesto (Anexo N° 6)

IMPORTANTE:

• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

1. Factor experiencia en obras en general: Acreditadas mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras en general del postor.

2. Factor experiencia en obras similares: Acreditadas mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8, referido a la experiencia en obras similares del postor.

3. Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Acreditadas mediante i) copia simple de los contratos con su respectiva conformidad o ii) copia simple de constancias o iii) copia simple de certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Anexo N° 9

4. Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un xxxxxx xx xxxx (10) constancias de prestación. Anexo N° 10

IMPORTANTE:

• En caso exista contradicción en la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica solo se presentará en original.

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

9. Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial.

Anexo Nº 11

ii) Presupuesto detallado (Expediente técnico: Formato de Metrado Base)

Se presentará el presupuesto detallado por partidas y aplicado sobre los metrados considerados en el expediente técnico, se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la Utilidad y el porcentaje que les corresponde con respecto al Costo Directo.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40

Donde: c1 + c2 = 1.00

7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, de ser consorcio de cada integrante.

2. Constancia de capacidad libre de contratación, de ser consorcio de cada integrante.

3. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

4. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Señalar el operador tributario.

5. Código de cuenta interbancario (CCI) y cuenta corriente, de ser el caso.

No aplica para consorcios, sin RUC.

6. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

7. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

8. Copia de DNI del Representante Legal, de ser el consorcio del representante común.

9. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, de ser consorcio de cada empresa integrante.

10. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser consorcio de cada empresa integrante.

11. Copia del RUC de la empresa, de ser consorcio sólo el RUC del mismo.

12. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM)

13. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra ¹¹, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

14. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100% del monto total del presupuesto, anexando la constancia de pago de la prima, adjuntar copia simple de factura de cancelación

15. Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), adjuntar copia simple de factura de cancelación

16. Análisis de costos unitarios correspondiente a su propuesta económica, así como desagregado de sus Gastos Generales de acuerdo al expediente técnico.

17. Acreditación de la disponibilidad del equipo mínimo requerido con documentos que sustenten la propiedad, la posesión compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas.

18. Declaración jurada indicando que los profesionales propuestos se encuentran colegiados y habilitados, hayan realizado sus estudios en el Perú o en el extranjero.

Asimismo, el compromiso que la colegiatura y habilitación de cada profesional se presentará al inicio de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

En caso del personal extranjero, deberá presentar copia de los documentos que certifiquen el inicio del trámite para la obtención del registro y Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

19. La equivalencia o convalidación de títulos profesionales, para personal extranjero.

IMPORTANTE:

• En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada (en original y copia), en la oficina del Equipo Licitaciones y Contratos de SEDAPAL, sito en Autopista Xxxxxx Xxxxxx N° 210 – La Atarjea - El Agustino

9. ADELANTOS

1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo hasta el (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el (10%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

EL CONTRATISTA deberá solicitar y sustentar el requerimiento de este adelanto, dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha del inicio contractual. LA ENTIDAD  realizará el desembolso dentro de los 15 días calendarios contados desde la presentación de la solicitud del CONTRATISTA, en caso no hubiera observaciones por parte de LA ENTIDAD; o desde la presentación del Levantamiento de Observaciones por parte del CONTRATISTA, si las hubiera.

Para dicho efecto, el contratista deberá presentar la solicitud, acompañada de la correspondiente garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA, factura y del cálculo de montos máximos.

Se aclara que la entrega de materiales de este tipo de adelanto no impide al contratista adquirir los insumos, materiales y/o equipos requeridos, toda vez que es responsabilidad del CONTRATISTA preveer la puesta en obra de los mismos en el momento que se requiera. En estas condiciones; no procederán solicitudes de ampliación de plazos relacionados a la entrega del adelanto de materiales

9. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será periodo mensual.

El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Para la ejecución de la obra, el expediente de contratación cuenta con el expediente técnico aprobado (adjunto a las Bases en calidad de anexo) y la viabilidad otorgada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) – PIP 161286

El expediente técnico a nivel de obra, permite a LA ENTIDAD convocar la Licitación Pública: “Instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado del Esquema Xxxxxxx xx Xxxxx y Anexos – distrito de Chorrillos - Lima”, que pretende ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Lima.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Trescientos (300) días calendario.

PLAZO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL:

Trescientos treinta (330) días calendario

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

N°	Recursos Humanos	Ejecución de Obra
1	Ingeniero Sanitario o Civil: Xxxxxxxxx xx Xxxx	0
0	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Higiene ocupacional o Industrial o Civil	1
3	Ingeniero Civil: Especialista en Estructuras	1
4	Ingeniero civil: Especialista en Suelos	1
5	Ingeniero Ambiental o Sanitario o Civil: Especialista Evaluaciones y Monitoreo Ambiental	1
6	Ing. Sanitario o Civil: Especialista Costos - Valorizaciones y Programación de Obras	1
7	Ing. Civil ó Transito: Especialista estudio transito	1
8	Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico o Mecánico Electricista: Especialista en montaje electromecánicos	1
9	Ing. Sanitario o Civil: Asistente de Obra (Obras Generales y Obras Secundarias)	2
10	Lic. Arqueología: Especialista en elaboración y ejecución del Plan Monitoreo Arqueológico	1
11	Profesional en Ciencias Sociales: Coordinador General de Intervención Social	1
12	Profesional en Ciencias Sociales: Capacitador	1
13	Ingeniero Sanitario o Civil (Ing. asistente de campo para Intervención Social)	1
14	Profesional x Xxxxxxxxx Ciencias Sociales: Promotor Social	2

Personal técnico de apoyo

Además del personal profesional, se requiere de personal técnico de apoyo que, como mínimo, debe estar compuesto por:

• 04 Maestro de obras.

• 02 Técnicos de Topografía (incluye trabajo de campo y de gabinete).

REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO

1. Ingeniero Civil o Sanitario: Residente de obra; colegiado debe contar con 36 meses de experiencia como Residente de obra o Supervisor de obra o Inspector de obra en la ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., Absolución a observación Nº2 del participante RIOMA CONTRATISTAS GENERALES X.X.XXXX.)

2. Ingeniero Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional o Industrial o Civil: Colegiado con 24 meses de experiencia en actividades de seguridad y protección industrial o como especialista en Higiene y Seguridad Industrial o especialista en Seguridad, en la ejecución obras saneamiento: generales, secundarias y conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Xx0, Xx0 x Xx00 xxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXX XXXX S.A., Absolución a consulta Nº2 y N°3 del participante CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE X.X.XXXX.)

3. Ingeniero Civil: Especialista en estructuras colegiado con 24 meses de experiencia como especialista en estructuras en la ejecución de obras generales de saneamiento.

4. Ingeniero Civil: Especialista en suelos, colegiado, con 24 meses de experiencia en actividades relacionadas a estudios de suelos para la construcción de infraestructuras de saneamiento generales, secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Xx0, Xx0 x Xx00 xxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXX XXXX S.A.)

5. Ingeniero Ambiental o Sanitario o Civil: Especialista en evaluación y monitoreo ambiental: colegiado con 24 meses de experiencia en actividades de protección y/o preservación y/o monitoreo del medio ambiente o como especialista en impacto ambiental para la ejecución obras de saneamiento: generales, secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Xx0, Xx0 x Xx00 xxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXX XXXX S.A., Absolución a observación Nº1 del participante CONSTRUCTORA MPM S.A.)

6. Ingeniero Sanitario o Civil: Especialista en Costos - Valorizaciones y Programación de Obras: colegiado debe contar con 24 meses de experiencia en actividades de la especialidad de costos y presupuestos y/o valorizaciones y/o programación de obras a nivel de obras (incluyendo supervisión de obras) de saneamiento: Generales, Secundarias y Conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Xx0, Xx0 x Xx0 xxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXX XXXX S.A., Absolución a observación Nº6 del participante ASSIGNIA)

7. Ingeniero Civil o Transito: Especialista en estudio de transito; colegiado con 24 meses de experiencia en actividades de tránsito, o gestiones u obtención de autorizaciones para interrupción de la vía pública, o monitoreo de desvió de transito para la construcción de infraestructuras de saneamiento generales, secundarias y conexiones domiciliarias, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., Absolución a consulta Nº11 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.)

8. Ingeniero Electromecánico o Mecánico Eléctrico o Mecánico Electricista: Especialista en montajes electromecánicos; colegiado debe contar con 30 meses de experiencia en montaje de instalaciones electromecánicas para estaciones de bombeo/rebombeo y sistemas eléctricos de M.T. y B.T.; para la ejecución de obras de saneamiento: generales.(Absolución a consulta Nº 13 del participante CONCYSSA)

9. Ingenieros Sanitario o Civil (2): Asistente de obra (generales y secundarias) colegiado con 24 meses de experiencia en actividades de apoyo técnico – administrativo o Residente de Obra o Supervisor de obra o Inspector de Obra o Ingeniero de Campo o Ingeniero de Frente o Ingeniero Asistente de Residente o Asistente de Residente o Asistente de Supervisor o Asistente de Inspector para la ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Xx0, Xx0 x Xx0 xxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXX XXXX S.A., Absolución a observación Nº2 del participante RIOMA CONTRATISTAS GENERALES X.X.XXXX.)

10. Licenciado en Arqueología: Especialista en elaboración y aplicación del PAM; colegiado debe contar con 24 meses de experiencia en actividades de formulación y ejecución de Plan de Monitoreo Arqueológico, y/o Proyecto de Evaluación Arqueológica, y/o Proyecto de Rescate Arqueológico; en la ejecución de Obras de saneamiento: generales, secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.)

11. Profesional en Ciencias Sociales: Coordinador general de intervención social; Profesional en Ciencias Sociales de las carreras profesionales de: Sociología, Trabajo Social, Antropología, Ciencias de la Comunicación, Educación, titulado y colegiado con experiencia mínima de 24 meses como coordinador General de Intervención Social para la ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., Absolución a observación Nº3 del participante CONSTRUCTORA MPM S.A.)

12. Profesional en Ciencias Sociales: Capacitador; Profesional en Ciencias Sociales de las carreras profesionales de: Sociología, Trabajo Social, Antropología, Ciencias de la Comunicación, Educación, titulado y colegiado con experiencia mínima de 12 meses en actividades de capacitación para ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A., Absolución a consulta Nº14 del participante CONCYSSA, Absolución a observación Nº3 del CONSTRUCTORA MPM S.A.)

13. Ingeniero Sanitario o Civil: Asistente de campo para intervención social: con experiencia mínima de 24 meses como asistente en la ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.)

14. Profesional x Xxxxxxxxx Ciencias Sociales (2): Promotor social; con 24 meses de experiencia en actividades de intervención social para la ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares. (Absolución a consulta Nº3 y N°8 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.)

Notas:

• Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por iguales o superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal sólo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

• Los asistentes de obra (Ingeniero Sanitario o Civil) tendrá la función de asistir al Residente de Obra en toda esta actividad hasta la conclusión de la obra.

• EL CONTRATISTA deberá presentar la colegiatura y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el extranjero.

• Lo anterior no resulta impedimento para que SEDAPAL, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

• La experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Recursos físicos mínimos requeridos

Oficina y materiales

1. Oficina.- La empresa debe contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que le demande las oficinas de operaciones que debe acondicionar para la ejecución de obras, debiendo contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio y teléfono fijo incluido correo electrónico, equipos de cómputo, calculadoras, etc.

2. Material técnico.- Xxxxxxxxx, copias, plotter, trabajo de imprenta, estuches de expediente, portafolios y otros que sean necesarios para la ejecución de obra.

3. Liquidación de obra.- La empresa debe contemplar en su propuesta los costos por los trabajos concernientes a la liquidación de obra (Ing. Residente, Ing. Valorización, materiales, movilidad, etc.)

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

	Maquinaria
2	Cargador Retroexcavadora de ¾ yd3
2	Retroescavadoras sobre oruga de 115-165 Hp
3	Camioneta doble Cabina
2	Mini cargador 70HP – 0.5 Yd3
3	Cortadoras de pavimentos
1	Camión plataforma 5 – 7 tons.
4	Equipos de bombeo de 68/75 Hp (motobomba o bomba sumergibles con manga de descarga)
2	Compresoras Neumáticas 125 – 175 pcm
4	Martillos Neumáticos 25 – 29 kg.
2	Camiones cisternas de 1500 gls.
3	Camiones volquetes de 6m3
4	Compactadores de Plancha de 4hp
1	Moto soldadora de 250 amp.
1	Pavimentadora 10 pulg.
1	Camión Imprimador 1800 gls.
4	Pisones mecánicos c/accesorios. (Absolución a consulta Nº30 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.)
4	Mezcladora 11p3 (*)
4	Vibradores de concreto tipo aguja de 4hp
2	Equipo de Prueba hidráulica para tubería
2	Rodillos neumaticos autopropulsado 3 – 5 tons.
2	Equipo de topografía automático
4	Sistemas o Kit de entibados metálicos tipo caja (**)

(*) O carta de compromiso para suministro de concreto Pre-mezclado incl. Bomba.

(**) O carta compromiso de alquiler del sistema de entibado

Nota:

• 01 Camioneta estará a disponibilidad de la supervisión.

• Debe precisar la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados; no aceptándose equipos con antigüedad mayor a 6 años. Para la acreditación de los equipos y vehículos requeridos debe presentarse documentos que sustenten la propiedad, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos y vehículos. La disponibilidad de los equipos y vehículo se acreditarán mediante Declaración Jurada en la que el Postor se compromete a tenerlas de manera previa al inicio de la Obra.

• Para la firma de contrato se exigirá la presentación del compromiso de venta, alquiles o documentos que acrediten la disponibilidad de los mismos.

• La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a la relación antes citada acarreará la pérdida de la condición de Postor.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACION – OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (Máximo 20 puntos)

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo xx xxxx (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación (S/.128 963 037,54).

Se considerará obra en general a públicas o privadas.

Acreditación:

La acreditación para la experiencia en obras en general y en obras similares, deberá ceñirse a lo establecido en los Literales A y B del Capítulo IV “Criterios de Evaluación Técnica”, es decir:

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la experiencia en obras en general del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

• M > = [03] veces el valor referencial: [20] puntos

• M > = [02] veces el valor referencial y < [03] veces el valor referencial: [10] puntos

• M > = [01] vez el valor referencial y < [02] veces el valor referencial: [05] puntos

Sera de aplicación el Pronunciamiento N° 425-2011/DTN y la Resolución N° 1599-2010-TC-S3, en el extremo referido a que con los mismos documentos que se acredite el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo se acredite también el factor de evaluación. (Absolución a Consulta Nº 05 del participante CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Máximo 30 puntos)

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo, xx xxxx (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la contratación (S/.42 987 679,18); siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Para acreditar la experiencia del postor en obras similares ejecutadas en consorcio, el valor mínimo de cada obra similar es del quince por ciento (15%) del valor referencial, independientemente del porcentaje de participación del postor en el consorcio para la ejecución de dicha obra. Cabe señalar, que para la evaluación de la experiencia del postor en obras similares, se tomará en cuenta lo dispuesto en el Literal b) del Numeral 2 del Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y lo dispuesto en la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. (Absolución a Observación Nº 01 del participante CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE X.X.XXXX.)

Se considerará obra similar a aquellas obras de ampliación y/o construcción y/o instalación y/o mejoramiento y/o rehabilitación de obras generales y/o secundarias de agua potable y/o alcantarillado que incluyan los siguientes componentes referidos al saneamiento. (Absolución a Consulta Nº 01 del participante CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., Absolución a Consulta Nº 08 del participante SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.)

Servicio de Agua Potable

a. Sistema de producción, que comprende: Captación y/o almacenamiento y/o conducción de agua cruda y/o tratamiento y/o conducción de agua tratada.

y/o

b. Sistema de distribución, que comprende: almacenamiento (reservorios, cisternas), redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medición.

Servicio de Alcantarillado Sanitario

a. Sistema de recolección, que comprende: Redes, conexiones domiciliarias, sumideros y/o cámaras de bombeo y/o emisores.

y/o

b. Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas.

Se excluye lo siguiente:

• Piletas públicas, unidad sanitaria u otros.

• Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias

• Servicio de disposición sanitaria de excretas sistema de letrinas y fosas sépticas

(Absolución a Observación Nº 01 del participante CONSTRUCTORA XXXXX XXX XXXXXXX S.A.C., Absolución a Observación Nº 01 del participante CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., Absolución a Observación Nº 02 del participante CONSTRUCTORA MPM S.A., Absolución a Observación Nº 02 del participante XXXXX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.)

Acreditación:

La acreditación para la experiencia en obras en general y en obras similares, deberá ceñirse a lo establecido en los Literales A y B del Capítulo IV “Criterios de Evaluación Técnica”, es decir:

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8, referido a la experiencia en obras similares del postor

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

• M > = [01] vez el valor referencial: [30] puntos

• M > = [0.50] vez el valor referencial y < [01] vez el valor referencial: [15] puntos

La definición de obras similares se considerará para evaluar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y para la evaluación del postor en “Experiencia en Obras Similares”, Literal B del Capítulo IV “Criterios de Evaluación Técnica”, en lo que corresponda.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

PROFESIONAL PROPUESTO (Máximo 35 puntos)

Acreditación:

Mediante la presentación i) copia simple de los contratos con su respectiva conformidad o ii) copia simple de constancias o iii) copia simple de certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9, sólo del personal profesional propuesto y sujeto a calificación.

C.1 INGENIERO CIVIL O SANITARIO: RESIDENTE DE OBRA

Colegiado, debe contar con 36 meses de experiencia como Residente de obra en la ejecución de obras similares de saneamiento: generales, secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de obras similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [60] meses [08 ] puntos

• Más de [48] meses hasta [60] meses [05] puntos

• Más de [36] meses hasta [48] meses [2.5] puntos

• Hasta [36] meses [00] puntos

C.2 INGENIERO CIVIL: Especialista en suelos; colegiado, debe contar con 24 meses de experiencia en actividades relacionadas a estudios de suelos para la construcción de infraestructuras de saneamiento generales, secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [05] puntos

• Más de [24] meses hasta [36] meses [2.5] puntos

• Hasta [24] meses [00] puntos

X.0 XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX. Xxxxxxxxx, debe contar con 24 meses de experiencia en actividades de seguridad y protección industrial, en la ejecución de obras de saneamiento: generales, secundarias y conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [04] puntos

• Más de [24] meses hasta [36] meses [2] puntos

• Hasta [24] meses [00] puntos

C.4 INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO: Especialista en Evaluaciones y Monitoreo Ambiental; colegiado, debe contar con 24 meses de experiencia en actividades de protección, preservación y monitoreo del medio ambiente para la ejecución de obras de saneamiento: Obras Generales, Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [04] puntos

• Más de [24] meses hasta [36] meses [02] puntos

• Hasta [24] meses [00] puntos

C.5 INGENIERO ELECTROMECANICO: Especialista en montaje electromecánicos; colegiado, debe contar con 30 meses de experiencia en montaje de instalaciones electromecánicas para estaciones de bombeo/rebombeo y sistemas eléctricos de Media Tensión y Baja Tensión, para la ejecución de obras de saneamiento: generales.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [04] puntos

• Más de [30] meses hasta [36] meses [02] puntos

• Hasta [30] meses [00] puntos

C.6 INGENIERO CIVIL O TRANSITO: Especialista en estudio de tránsito; colegiado debe contar con experiencia mínima con 24 meses de experiencia en actividades relacionadas a Estudio de transito, gestiones u obtención de autorizaciones para interrupción de la vía pública, ó monitoreo de desvío de transito para la construcción de infraestructuras de saneamiento generales, secundarias y conexiones domiciliarias, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [04] puntos

• Más de [24] meses hasta [36] meses [02] puntos

• Hasta [24] meses [00] puntos

C.7 LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA: Especialista en elaboración y aplicación del PMA; colegiado debe contar con con experiencia mínima de 24 meses de experiencia en actividades de formulación y ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico, y/o Proyecto de Evaluación Arqueológica, y/o Proyecto de Rescate Arqueológico; en la ejecución de Obras de saneamiento: generales, secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [04] puntos

• Más de [24] meses hasta [36] meses [02] puntos

• Hasta [24] meses [00] puntos

C.8 PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES: Coordinador General de Intervención Social; debe contar con experiencia mínima 24 meses como Coordinador General de Intervención Social para la ejecución de obras de saneamiento: Generales, Secundarias, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la que incluye también la experiencia en ejecución de Obras Similares.

Se otorgará los puntajes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses [02] puntos

• Más de [24] meses hasta [36] meses [01] puntos

• Hasta [24] meses [00] puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS (Máximo 15 puntos)

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general y/o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

El factor “Cumplimiento de ejecución de obras” se evaluará en función al número de certificados, constancias o cualquier documentación, independientemente de su denominación, que acrediten fehacientemente que las obras se efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades. (Absolución a Consulta Nº 06 del participante CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)

Los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de un xxxxxx xx xxxx (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Que, la obra fue ejecutada y liquidada sin penalidades.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo al postor.

NC = Número de constancias presentadas para acreditar la experiencia del postor, respecto a las obras en general y/o similares.

(Número máximo:10)

CBC = Número de constancias de prestación válidas.

IMPORTANTE:

• Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

• Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD, se obliga a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta [30] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Se solicitará el pago mediante carta acompañada de una copia de la resolución de la liquidación de la obra y la factura correspondiente.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se realizaran contra la xxxxxxxxxxxx xxx XXXXX (Planilla Mensual de Obligaciones) y los Registros 01 y 12 declarados ante la SUNAT, a partir de la 2da valorización mensual, el XXXXX corresponderá al mes anterior del mes que se presenta la valorización.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora (propuestas técnica y económica) y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato¹²: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo hasta el [10%] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho [8] días calendarios siguientes, a la suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete [7] días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

SEDAPAL otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el [10%] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA deberá solicitar y sustentar el requerimiento de este adelanto, dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha del inicio contractual. LA ENTIDAD  realizará el desembolso dentro de los 15 días calendarios contados desde la presentación de la solicitud del CONTRATISTA, en caso no hubiera observaciones por parte de LA ENTIDAD; o desde la presentación del Levantamiento de Observaciones por parte del CONTRATISTA, si las hubiera.

Se aclara que la entrega de materiales de este tipo de adelanto no impide al contratista adquirir los insumos, materiales y/o equipos requeridos, toda vez que es responsabilidad del CONTRATISTA preveer la puesta en obra de los mismos en el momento que se requiera. En estas condiciones; no procederán solicitudes de ampliación de plazos relacionados a la entrega del adelanto de materiales.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA, es de siete (7) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES

Al amparo del artículo 166°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se detalla:

TABLA DE PENALIDADES – CONTRATOS DE OBRA

N°	INFRACCION	UNIDAD	UIT
1	No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica.	Por día y ocurrencia	0.20
2	No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales y con el equipo mínimo ofertado.	Por día y ocurrencia	0.20
3	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Inspector y/o Supervisor	Por ocurrencia	0.70
4	No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta.	Por día y ocurrencia	0.70
5	El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor	Por día y ocurrencia	0.20
6	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la zona de trabajo.	Por ocurrencia y por cada punto de trabajo	0.60
7	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto Ambiental.	Por ocurrencia	0.60
8	El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	Por día y ocurrencia	0.30
9	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cada accidente	0.60
10	No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Xxxxx X. 050.	Por ocurrencia	0.60
11	No cumple con las responsabilidades de pago oportuno xxx xxxxxxx de acuerdo a la oferta económica a su personal, incluyendo los beneficios sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por reclamos de su personal ante SEDAPAL.	Por cada trabajador	0.40
12	No cuenta con equipos y/o instrumentos de medición calibrados antes de su utilización en obras	Por ocurrencia	0.70
13	Demora en el termino del levantamiento de observaciones	Por ocurrencia	0.70
14	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.	Por ocurrencia	0.30

TABLA DE PENALIDADES – ACTIVIDAD INTERVENCION SOCIAL

N°	INFRACCION	UNIDAD	UIT
1	El incumplimiento en la presentación del personal de acuerdo al requerimiento establecido en los términos de referencia en el plazo establecido.	Cada vez	0.20
2	Ausencia del personal en la oficina de campo y/o área de influencia del proyecto: Coordinador, promotores, capacitadores, secretaria y encuestadores.	Cada vez	0.20
3	No uso de equipo de campo (vehículo, medio de comunicación, uniformes, etc.) establecido en los Términos de Referencia	Cada vez	0.20
4	No ejecutar las actividades establecidas en los Términos de Referencia de Intervención Social, o no se presenten a las reuniones informativas, visitas de inspección de campo solicitadas por la Entidad en el lugar y hora fijada y/o visitas inopinadas y no cumplir con lo establecido en loa procedimientos de la GPO.	Por cada Frente de trabajo y cada vez	0.70
5	Incumplimiento en la presentación del informe semanal yo mensual, en el plazo establecido y cualquier otra información que se solicite.	Cada vez	0.30
6	No comunicar a SEDAPAL en el día, sobre eventos ocurridos durante la elaboración del estudio definitivo, ejecución de obra, ejecución de actividades de intervención social (accidentes, manifestaciones, etc.)	Por cada evento y cada vez	0.40
7	Utilizar a las organizaciones sociales, la oficina de campo para fines particulares y/o de interés personal	Por cada evento y cada vez	0.40
8	No instalar la oficina dentro del área de influencia del proyecto.	Por día	0.20
9	Que los materiales educativos, de difusión y equipos no cumplan con las especificaciones técnicas del Manual de uso de Elementos Gráficos.	Cada vez	0.60
10	No cumple con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por ocurrencia	0.60

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

El CONTRATISTA para ejecutar la obra utilizará al personal especificado en su propuesta técnica y es responsable que cada profesional al inicio de su participación efectiva en la obra presente la copia de su diploma de su colegiatura y su certificado de habilidad.

Para todos los efectos propios de la ejecución de la Obra, materia del presente contrato, EL CONTRATISTA nombra como Residente de Obra, al ING. ………………………… de especialidad …………, quien tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la Obra.

En consecuencia tendrán plena validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad propia del CONTRATISTA

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera controversia entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelto de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en el caso que no se llegará a un acuerdo las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidos, en primer lugar, a conciliación entre las partes para lo cual se establece que cualquiera de las partes deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la Conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de conciliación o las que se resolvieran de manera parcial, respecto de la parte que se mantiene la controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo N° 1071.

El plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el mismo, a partir del día siguiente de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El Arbitraje será resuelto por un Árbitro Único cuando el monto indicado en la solicitud de arbitraje sea menor a treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias – UIT, y por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros en los demás supuestos.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, mediante Arbitraje Ad Hoc o ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento Arbitral del Centro Arbitral ante el cual se lleve a cabo el Arbitraje, a cuyas normas, administración y decisión se sometan las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad, no aplicándose dicho Reglamento únicamente, en lo siguiente:

1. De conformidad al artículo 69° del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos, y costas del proceso arbitral, serán de cargo de las partes.

2. En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, o en el caso que las partes no lleguen a un acuerdo en la designación de árbitro único, será el OSCE quien efectúe tal designación.

3. Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento xxx xxxxx, no se requiere de la presentación de la garantía a la que se hace mención en el artículo 66° del Decreto Legislativo Nº 1071

Lo previsto en esta Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones; siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES

Las partes acuerdan que para los efectos de todas las notificaciones que realice LA ENTIDAD, serán válidos, el envío de mensajes vía fax o correo electrónico al CONTRATISTA con o sin acuse de recibo, además del domicilio legal que se consigna en la parte introductoria del presente contrato que el CONTRATISTA presenta para la firma del contrato y dentro del plazo establecido por Xxx.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran los siguientes domicilios alternativos en el que se podrán efectuar las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [ ]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [ ]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATO Y ANEXOS

FORMATO N° 1¹³

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0048-2013-SEDAPAL, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.¹⁴

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

NOTA:

El plazo máximo de antigüedad que puede tener la ficha registral vigente, del Representante Legal es de treinta (30) días.

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :		Teléfono :			Fax :

Autorizo expresamente a utilizar el Domicilio Legal o el Correo Electrónico declarados en el presente anexo, como domicilios alternativos, para efectos de las notificaciones que se realicen durante la etapa de ejecución de la “Obra: Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el A.H. Arenal Alto – Distrito Villa Xxxxx xxx Xxxxxxx”

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 2.1

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

RELACION DEL PERSONAL REQUERIDO
N°	Folio	APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	CARGO POR DESEMPEÑAR	N° MESES EXPERIENCIA
1
2
3
4
5
6
7

NOTA:

• El postor acreditará mediante i) copia simple de los contratos y su respectiva conformidad o ii) copia simple constancias o iii) copia simple de certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 2.1. y en el Literal C “Experiencia y Calificaciones del Personal Profesional Propuesto” del Capítulo IV “Criterios de Evaluación Técnica”, para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto será mediante la presentación de: i) copia simple de los contratos con su respectiva conformidad o ii) copia simple de constancias o iii) copia simple de certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 2.2

DECLARACIÓN JURADA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MINIMO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC Nº............................, declaro que mi representada se compromete a disponer del Equipo Mínimo Requerido, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, conforme a la relación y calendario de utilización, precisados en el Expediente Técnico y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• La antigüedad de los equipos debe ser máximo (06) años.

• Se podrá ofertar equipos de mayor capacidad potencia y en cantidad mayor.

• Este anexo es una afirmación de disponibilidad y de cumplimiento de las características técnicas del equipo conforme lo requerido, lo cual será verificado por la Entidad en la oportunidad que corresponda.

ANEXO Nº 2.3

DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL PERSONAL DE APOYO Y TECNICO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que mi representada se compromete a contar con el personal de apoyo y técnico, siguiente: cuatro Maestro de Obras y dos Técnicos de Topografía; en el desarrollo de la ejecución de la obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con lo indicado en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Lima, …….. De…………. de 2013.

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

NOTA:

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal técnico propuesto y para la declaración Jurada.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de siguiente:

• EJECUCIÓN DE OBRA: [CONSIGNAR EL PLAZO EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS]

• INTERVENCIÓN SOCIAL: [CONSIGNAR EL PLAZO EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 5

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 6

CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO

(Sólo para la presentación de los profesionales propuestos, incluidos los que no están sujetos a calificación)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACION PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ..................., mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0022-2013-SEDAPAL

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma/ Nombre y Apellidos del profesional /Huella digital

Compromiso sujeto a fiscalización posterior.

Declaro bajo juramento que la firma que antecede y la huella digital corresponde a la persona que se presenta.

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº	CLIENTE		OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA15	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA16	VALOR DEL REAJUSTE (K)17	MONTO FACTURADO ACUMULADO18
1
2
3
4
5
		TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE		OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA19	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA20	VALOR DEL REAJUSTE (K)21	MONTO FACTURADO ACUMULADO22
1
2
3
4
5
		TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

LICITACION PUBLICA N° 0048-2013-SEDAPAL

(Sólo para profesionales sujetos a calificación)

1. NOMBRE COMPLETO

2. TITULO PROFESIONAL

3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	N° de Folio	NOMBRE DE LA OBRA	ESPECIALIDAD DESARROLLADA	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHAS		N° de MESES
					DEL día/mes/año	AL día/mes/año

Tiempo acumulable total:

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

ANEXO Nº 10

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS

(SIN QUE SE HAYA INCURRIDO EN PENALIDAD)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACION PUBLICA N° 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con DNI Nº .............................,,, presenta las obras ejecutadas, sin haber incurrido en penalidad.

N°

N° de Folio


OBRA EJECUTADA
N° DE CONTRATO

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048-2013-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

______________________________________________________________________________

Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en la Página: xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

4 Ingenieros o arquitectos.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

11 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

12 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

13 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

14 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

15 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

16 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

17 Valor del "K" = (Índice de precios al por mayor publicado por el INEI a la fecha del valor referencial (30.06.2013) / Índice de precios al por mayor publicado por el INEI a la fecha de suscripción del contrato o Resolución de Liquidación de Obra o Acta de Recepción o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad, según corresponda). La actualización se realizará con los Índices de precios al por mayor publicado por el INEI, para lo cual se adjuntarán copias del Diario el Peruano, aceptándose copias simples de los IPC de la página Web del INEI.(Absolución a Observación Nº 01 del participante ASSIGNIA)

18 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

19 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

20 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

21 Valor del "K" = (Índice de precios al por mayor publicado por el INEI a la fecha del valor referencial (30.06.2013) / Índice de precios al por mayor publicado por el INEI a la fecha de suscripción del contrato o Resolución de Liquidación de Obra o Acta de Recepción o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad, según corresponda). La actualización se realizará con los Índices de precios al por mayor publicado por el INEI, para lo cual se adjuntarán copias del Diario el Peruano, aceptándose copias simples de los IPC de la página Web del INEI.(Absolución a Observación Nº 01 del participante ASSIGNIA)

22 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.