MINISTERIO DE EDUCACION Dirección General de Infraestructura Escolar
MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección General de Infraestructura Escolar
Obra: “S/ REFACCIONES GENERALES GRUPO 1- GENERAL XXXX”
CONTRATACION DIRECTA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES
ARTICULO 1º - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente Contratación Directa, se realizará por el sistema de Ajuste Alzado. El Oferente deberá realizar su oferta concordante con su propio cómputo de la obra. De acuerdo a ello, los trabajos a realizar comprenden la provisión de la totalidad de materiales y la mano de obra por parte del oferente, como así también documentación técnica que pudiera requerirse.-
ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL
Para la Ejecución de la Obra “S/ REFACCIONES GENERALES GRUPO 1 GENERAL ROCA” – RIO NEGRO, el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTICINCO CON 57/100 ($519.025,57).-
ARTICULO 3º - ADJUDICACION
La adjudicación de la obra, se hará a la oferta más conveniente y en un todo de acuerdo a lo especificado en la Ley J de Obras Públicas Nº 286 de la Provincia de Río Negro y su Reglamentación.-
ARTICULO 4º - FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
La presentación de la Oferta deberá realizarse de acuerdo a lo especificado en la Ley J de Obras Públicas X Xx 000 xx xx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxx y su Reglamentación.-
ARTICULO 5º - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El Oferente se obliga a mantener los precios estipulados en su Oferta por el término de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.-
ARTICULO 6º - SELLADOS
Estará a cargo del Contratista el Sellado del Contrato, según la legislación vigente.-
ARTICULO 7º - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
El Contratista empleará operarios competentes y calificados para ejecutar correctamente los trabajos, y en cantidad suficiente para que la obra se cumpla dentro de los plazos establecidos en el Contrato. A la firma del Acta de Inicio el Contratista deberá presentar el
Seguro de Riesgo de Trabajo contratado con la A.R.T. para el personal a su cargo, y cumplir con todas las disposiciones que en materia laboral y provisional establecen las
leyes vigentes . El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurriese al
///…
…///
personal obrero, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece la legislación vigente, liberando de toda responsabilidad al Comitente.-
ARTICULO 8º - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
El Contratista será responsable por los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros en el predio de la obra mientras dure su ejecución.-
ARTICULO 9º - SEGURIDAD
El Contratista dispondrá de todos los medios de seguridad necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la ejecución de las obras y estará obligado a cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo.-
ARTICULO 10º - PLAZO DE EJECUCION
El plazo total para la ejecución de los trabajos comprendidos en la presente obra se establece en CIENTO VEINTE (120) días corridos, a contar de la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA, suscripta entre el Ministerio de Educación y la Empresa Contratista.-
ARTICULO 11º - MULTA POR ATRASO
El incumplimiento de Plazo es causa xx xxxx de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna del Comitente. La multa por cada día de atraso se establece en el UNO POR CIENTO (1%) del monto del Contrato, deducible de los pagos a efectuar.-
ARTICULO 12º - INSPECCION DE LAS OBRAS
La inspección de las obras será ejercida por el personal técnico del Ministerio de Educación , o por quien ésta dependencia designe a tal efecto, en cualquier caso, con comunicación formal al Contratista.-
ARTICULO 13º - MATERIAL DEFECTUOSO y/o TRABAJO MAL EJECUTADO
La inspección podrá por si sola o a su solo juicio rechazar trabajos mal ejecutados y materiales defectuosos o que no estén de acuerdo a las especificaciones y/o documentación técnica de la Obra, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista y a su entero costo efectuar las correcciones necesarias, sin que ello implique ampliación de plazos y/o derecho a reclamo alguno por resarcimiento económico. Los reemplazos de materiales defectuosos y correcciones de trabajos mal ejecutados señalados por la inspección deberán realizarse en forma inmediata. En caso de incumplimiento, el Contratista será pasible de una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) diario del monto del Contrato, llegándose a la rescisión del mismo si así lo considerara conveniente el Comitente. En este caso, se abonarán al Contratista los trabajos ejecutados correctamente, deducidas las multas más el importe que corresponda a la reposición de materiales defectuosos y/o corrección de trabajos mal ejecutados.-
ARTICULO 14º - COMUNICACION CONTRATISTA – COMITENTE
Las comunicaciones entre Contratista y Comitente se realizarán a través de
///…
…///
notificaciones escritas, sin que sea necesaria la existencia de Libros de Notas de Pedido y Ordenes de Servicio, dado lo breve del Plazo de Obra. La representación mínima del Comitente será la figura del Inspector de Xxxx, siendo para el caso del Contratista la de su Representante Técnico.-
ARTICULO 15º - PERSONAL TECNICO EN OBRA
El Contratista deberá contar permanentemente en Obra con un técnico habilitado y con incumbencia específica en el tipo de obra que se está ejecutando. Xxxx, sin perjuicio de la
obligatoriedad de la designación de un Representante Técnico de Empresa como responsable general de la ejecución de los trabajos.-
ARTICULO 16º - CERTIFICACIONES Y PAGO
La certificación de cada período de ejecución será aprobada dentro de los diez (10) días a partir de la presentación del Certificado de Obra emitido por el Contratista. La Inspección de Obra verificará y aprobará los trabajos ejecutados. La certificación será cancelada dentro de los TREINTA (30) días contabilizados desde la fecha de aprobación de los trabajos. El monto contractual es fijo e inalterable y los importes de los certificados emitidos pagados se considerarán abonados “a cuenta” del monto total del Contrato.-
ARTICULO 17º - RETENCIONES - FONDO DE REPAROS
El Contratante deberá retener, de cada pago que adeude, en concepto de Fondo de Reparo, el cinco por ciento (5%) del monto certificado. Este importe acumulado en el Fondo de Reparo no devengará intereses y será pagado al vencimiento del período de responsabilidad por defectos (Recepción Definitiva de la obra). Y una vez que el Inspector de Obra, haya certificado la corrección de la totalidad de los defectos que se hubieren notificado al Contratista, antes del término de dicho Período.
Este Fondo de Reparo podrá ser reemplazado por Póliza de Seguro o Fianza Bancaria.
ARTICULO 18º - FINALIZACION DE TRABAJOS – RECEPCION PROVISORIA
Concluidos los trabajos, a satisfacción del Comitente se confeccionará el Certificado Final de Obra y el Acta de Recepción Provisoria en la que constará la fecha de terminación de los mismos y las fechas y detalles a completar y corregir, que deberán ejecutarse dentro de un plazo de siete (7) días corridos a contar desde la fecha de Recepción. En caso de que el Contratista no efectúe las correcciones en dicho período, el Comitente queda autorizado de pleno derecho a emplear para ese fin la suma que resulte de lo establecido en el Artículo 11º del presente Xxxxxx, así como a aplicar las multas correspondientes por incumplimiento de instrucciones de la Inspección de Obra.-
ARTICULO 19º - PLAZO DE GARANTIA – RECEPCION DEFINITIVA
El Plazo de Garantía se establece en noventa (90) días a contar desde la Recepción Provisoria de las Obras. Transcurrido dicho plazo y si no hubiere observaciones que
///…
…///
efectuar, se procederá a otorgar la Recepción Definitiva de la Obra.-
ARTICULO 20º - LIMPIEZA DE LA OBRA – CERCO DE PROTECCION
Durante la Ejecución y hasta la finalización de la Obra, el Contratista está obligado a mantener libre de escombros y desechos el predio de obra y sectores involucrados en la misma. Asimismo, durante el mismo período, mantendrá un vallado o cerco de protección que limite el sector afectado e impida el ingreso de personas ajenas a las actividades propias de la Obra durante el período de ejecución y hasta su recepción definitiva, deberá cumplirse con las ordenanzas municipales correspondientes.-
ARTICULO 21° - VISTA A LA OBRA PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTA
Los oferentes deberán efectuar un reconocimiento del sitio de la obra y evaluar las condiciones bajo las cuales deberán ejecutar las mismas (en caso de resultara adjudicatarios), a los fines de confeccionar una oferta ajustada a la realidad, no pudiendo durante la ejecución argumentar desconocimiento del lugar y condiciones. Junto con su
cotización el Oferente presentará una Declaración Jurada reconociendo expresamente haber cumplido con el requisito de visita, quedando inhibido de reclamos posteriores por inconvenientes de ejecución basados en desconocimiento.
La suscripción por el Oferente del presente Xxxxxx, implica pleno conocimiento y aceptación expresa de las Bases y Condiciones Legales en él incluidas.-
PROPUESTA
Señores
Dirección General de Infraestructura Escolar
Ministerio de Educación
PROVINCIA DE RIO NEGRO.-
La firma ................................................................... ......................................., quien fija domicilio legal en la calle ............................. Nº .......... Piso ....................., Dpto. ..................., de la ciudad de ......................................................, Provincia de Río Negro, representada por el Señor ............................................................., D.N.I. Nº ............................................., después de estudiar cuidadosamente los documentos de la Contratación, reconocido el lugar de los trabajos y no quedando dudas de la interpretación de la misma, aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y demás reglamentaciones provinciales, ofrece realizar la obra: “...................................................................................” de la ciudad de ............................ ................ – RIO NEGRO, aportando materiales, mano de obra, herramientas y toda otra provisión necesaria, en la suma total de PESOS ............................................................ .................................................................................................. ($ ......................................), siempre que le sean adjudicados.-
Por otra parte, se compromete a mantener esta oferta por el término de Noventa (90) días corridos y acepta para cualquier situación judicial que se suscite, los Tribunales de la Provincia de Río Negro, con sede en Viedma.-
............................................
FIRMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Obra: “S/ REFACCIONES GENERALES GRUPO 1 GENERAL ROCA”
CONTRATACION DIRECTA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
Apartado 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION:
La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra: “S/ REFACCIONES GENERALES GRUPO 1 GENERAL ROCA”, mediante la modalidad de la Contratación Directa.
Apartado 2.- PRESUPUESTO OFICIAL:
Se fija en un monto de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTICINCO CON 57/100 ($519.025,57).-
Apartado 3.- PLAZO DE EJECUCION:
Se fija en CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir del ACTA DE INICIO DE OBRA.-
Apartado 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
El sistema adoptado será por “Ajuste Alzado”, debiendo quedar el trabajo concluido a satisfacción del Comitente.-
Apartado 5.- ANTICIPO FINANCIERO:
El Ministerio de Educación otorgara hasta un Treinta por ciento (30%) del monto total adjudicado en concepto de anticipo financiero el cual deberá ser utilizado en la compra de equipos, materiales y gastos de movilización para la ejecución del contrato. El anticipo financiero será otorgado luego de la firma del contrato de la obra. Dicho anticipo será entregado dentro de los cinco días de presentada la garantía respectiva la cual podrá consistir en póliza de seguro de caución por el monto total del anticipo.-
Apartado 6.- PERSONAL DE INSPECCION:
El personal de Inspección será designado por la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.-
Apartado 7.- DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:
La documentación de la propuesta deberá estar integrada de la siguiente manera:
Garantía de la Oferta.-
Propuesta.-
Cómputo y Presupuesto detallado.-
Pliego completo y firmado en todas sus hojas.-
Constancia de Inscripción y vigencia extendida por la A.F.I.P. - D.G.I..-
Declaración jurada de conocimiento del lugar, antecedentes y condiciones para construir la obra, según modelo indicado como XXXXX X. El oferente deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costeo el pedido y/o construcción y consecuencia, sin efectuar reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de información, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el oferente no sólo conoce sino que también acepta todas las condiciones y requisitos de la Contratación, así como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratación y ejecución de obras.-
Certificación de inscripción al día en el I.E.R.I.C.-
Constancia comprendido dentro de los beneficios de la Ley B Nº 4187.-
Es el caso que el oferente constituya Persona Jurídica deberá presentar copia del Estatuto Social y del Acto administrativo que les otorgo personería Jurídica.-
Apartado 8.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:
Los precios cotizados deberán incluir I.V.A. a consumidor final.-
Apartado 9.- MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:
La firma Adjudicataria deberá mantener su oferta por el término mínimo de NOVENTA (90) días corridos y garantizar la misma de acuerdo a lo previsto en el Artículo 16º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.-
Apartado 10.- GARANTIA DE CONTRATO:
La firma adjudicataria deberá garantizar el contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en la Ley J Nº 286 de Obras Públicas mediante deposito de dinero en efectivo, títulos provinciales, fianza bancaria o póliza de seguro.-
Apartado 11.- ADJUDICACION:
El Ministerio de Educación se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su solo juicio estime más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.-
Apartado 12.- NOTIFICACION:
La Administración notificará fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de
tal decisión dentro de los CINCO (5) días de producida. Esta deberá presentarse para la
firma del Contrato respectivo dentro del término de CINCO (5) días corridos desde la notificación, cumpliendo con todos los requisitos exigidos.-
Apartado 13.- INCUMPLIMIENTOS:
El incumplimiento por parte del Contratista de concurrir a la firma del Contrato sin causa justificada, facultará al Ministerio de Educación a desadjudicar si transcurrieran
///…
…///
más de cinco (5) días. Ocurrido este suceso quedará facultada para adjudicar a la segunda oferta más conveniente.-
Iniciada la obra, en caso de que no cumpliera con lo demandado por la Inspección en el término que se fije en la correspondiente Orden de Servicio, se hará pasible a una multa equivalente al 0,1% del monto contractual por día de incumplimiento de lo requerido.-
Apartado 14.- INICIO DE OBRA:
El inicio deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días de la firma del Contrato.-
Apartado 15.- VARIACIONES DE COSTOS:
Será de aplicación el Xxxxxxx Xx 000/0000 x Xxxxxxxxxx complementarias.-
Apartado 16.- EQUIPOS, HERRAMIENTAS:
Toda herramienta, equipo o maquinaria que sea menester utilizar para la ejecución de los trabajos especificados, serán provistos totalmente por cuenta de la Contratista.-
Apartado 17.- SOLICITUD DE INSPECCION:
Previo al inicio, la Contratista dará aviso a la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación solicitando Inspección de Obra.-
Apartado 18.- LEYES APLICABLES:
La presente Contratación, se llevará a cabo conforme las disposiciones de la Ley Nº 286 de Obras Públicas y su Reglamentación.-
Apartado 19.- COMPUTO Y PRESUPUESTO:
Se completará el Cómputo y Presupuesto que se adjunta, colocando precios unitarios, subtotales y total, coincidente con la oferta. El presente servirá únicamente como indicador para la oportunidad de confeccionar el correspondiente certificado.-
Apartado 20.- CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO:
Será por certificación mensual tal cual lo expresa el Capítulo VII “De la Medición y Pago” de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.-
Apartado 21.- RECEPCION PROVISORIA:
Al considerarse terminada satisfactoriamente el trabajo, a consideración de la Inspección de Obra, se labrará el correspondiente Acta, a partir de la cual comenzará a regir el Plazo de Garantía.-
Apartado 22.- RECEPCION DEFINITIVA:
Cumplido el plazo sin observaciones, la Administración procederá a la devolución de las garantías y/o retenciones según lo establece la Ley J Nº 286. En caso contrario, en su oportunidad efectuará los reclamos a fin de que sean subsanados.-
Apartado 23.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:
El adjudicatario de la obra deberá documentar mediante respaldo fotográfico (2 copias)
///…
…///
los avances porcentuales en la ejecución mensual de la obra, requisito indispensable para la tramitación la cancelación del correspondiente certificado de Obra.-
ANEXO I
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA CONTRATACION DIRECTA
El que suscribe, ...................................................................... (D.N.I. Nº .......................)en su carácter de representante de la Empresa: .......................... ..................................................., DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el Artículo 8º -Cláusulas Legales Particulares – se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se desarrollará la obra motivo del Pedido de Precios y tiene conocimiento pleno de las condiciones en que se realizarán los trabajos, como así mismo ha procedido al análisis de toda la documentación constituida por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Pliego de Bases y Condiciones Legarles Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Planos, y Aclaraciones con o sin consulta, y se compromete a la firma de la citada documentación, en caso de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.-
.......................................
FIRMA
ANEXO III AL DECRETO Nº 185
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, representado por la Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXXX (D.N.I. Nº 10.270.179) con domicilio en Xxxxx Xxxx Xx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, en adelante EL COMITENTE; por una parte y la Empresa: ......................................, representada por el Sr.....................................(CUIT Nº...................................) con domicilio en la calle .................... de la Ciudad de ............................. - Rio Negro, en adelante EL CONTRATISTA por la otra parte, se conviene en celebrar el presente Contrato, sujeto a las Cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: El presente Contrato se rige en los términos y alcances de la Ley J de Obras Públicas Nº 286 de la Provincia de Río Negro y su Reglamentación.---------------------------
SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos correspondientes a la Obra, (según Expediente Nº 12029 / EDU / 11): “S/ REFACCIONES GENERALES GRUPO 1 GENERAL ROCA”– RIO NEGRO, con provisión de materiales y mano de obra para la ejecución total de la misma y en cumplimiento de las demás exigencias que establecen las Cláusulas, especificaciones, aclaraciones y memorias contenidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Legales, Especificaciones Técnicas y toda la Documentación Técnica provistos por las Áreas correspondientes del Consejo Provincial de Educación, que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad.---------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: El monto a pagar a EL CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos descriptos en el Artículo anterior asciende a la suma de PESOS …………………………………………………………….. ($…………………) que EL COMITENTE hará efectivo en un todo de acuerdo a las Cláusulas xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Legales. Asimismo “EL CONTRATISTA”, en concepto de Públicas, anticipará un TREINTA por ciento (30%) del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS...................................................................... ($.............................), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro Nº .....................------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecución de los trabajos dentro de los cinco (5) días corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, término en el cual se compromete a firmar el correspondiente Acta de Inicio de Obra con el COMITENTE.----------------------------------------------
QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a entregar los trabajos descriptos en la Cláusula Segunda en un Plazo no mayor a CIENTO VEINTE (120) días corridos, a contar desde el día inmediato posterior a la fecha del Acta de Inicio de Obra.--------------------------
SEXTA: A los fines de la ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA designa como su Representante Técnico al , quien tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de los trabajos y representará a EL CONTRATISTA hasta la finalización de la obra ante EL COMITENTE. La actuación del Representante Técnico obligará a EL CONTRATISTA en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de su vinculación con EL COMITENTE.------------------------------------------------------------
XXXXXXX: En caso de que EL CONTRATISTA reemplazara a su Representante
///…
…///
Técnico, deberá notificarlo en forma fehaciente a EL COMITENTE dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a producirse tal circunstancia. En tal caso deberá consignar los datos personales y profesionales identificatorios de su/s nuevo/s Representante/s Técnico/s.-------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVA: EL CONTRATISTA responderá civilmente por la correcta realización de la obra y por vicios y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Con posterioridad a la Recepción
Definitiva, EL CONTRATISTA responderá por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran ser advertidos al tiempo de la Recepción Definitiva, aún cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la obra, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el representante Técnico. La Contratista se somete a la responsabilidad derivada del Artículo 1646 del Código Civil, ya sea por ruina total o parcial.--------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA: EL CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las Leyes Laborales y Previsionales vigentes con relación al personal que emplee para la ejecución de los trabajos, inclusive de las Leyes de Accidentes de Trabajo y Seguridad e Higiene, liberando a EL COMITENTE de toda responsabilidad al respecto.------------------------------
DECIMA: EL COMITENTE a través de la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, será responsable de la Inspección Técnica, Certificación, Recepciones Provisorias y Definitiva de los trabajos descriptos en la Cláusula Segunda del presente Contrato.----------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA PRIMERA: El Contrato será rescindido de pleno derecho de EL COMITENTE cuando EL CONTRATISTA obrare con dolo o culpa grave o reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.---------------------------------------------------------------------
DECIMA SEGUNDA: EL CONTRATISTA asume la responsabilidad derivada de la demora injustificada en la entrega de los trabajos contratados, atento a lo cual, EL COMITENTE podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de tal circunstancia, de acuerdo a lo normado por la Ley de Obras Públicas Nº 286 de la Provincia de Río Negro y por el Artículo Nº 1.204 del Código Civil.----------------------------
DECIMA TERCERA: EL CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del Presente Contrato, conforme a la legislación vigente en la Provincia de Río Negro.----------
DECIMA CUARTA: Las Partes se someten a la competencia de la Justicia de la Provincia de Río Negro y a los Tribunales Ordinarios de la ciudad xx XXXXXX, Capital de la Provincia, para intervenir en las cuestiones derivadas del presente Contrato.----------------
En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad xx Xxxxxx, Provincia de Río Negro, a los ............ días del mes de ..................... del año 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------