N° 104 – 2 007/GOB.REG.HVCA/GSRC/G.
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
UNIDAD EJECUTORA 003 CASTROV.-HUAYTARÁ
N° 104 – 2 007/GOB.REG.HVCA/GSRC/G.
CONTRATO PARA RESIDENTE DE OBRA
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039 – 2007/GOB.REG.GHVCA/GSRC/CEPA
Conste por el presente documento denominado Contrato de Locación de Servicios No Personales, que celebran de una parte la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, Órgano desconcentrado del Gobierno Regional Huancavelica, con RUC 20485935003, a quien adelante se le denominara LA GERENCIA SUB REGIONAL, con domicilio legal en la Xx. Xxx Xxxxxx Xx 000 xx xxxx xxxxxxxxx, debidamente representado por su Gerente Sub Regional ING. Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Identificado con D.N.I Nº 10041279, y de la otra parte el Arq. XXXXX XXXX XXXXXX, Identificado con D.N.I. Nº 23269249 con RUC Nº 10232692494, con domicilio habitual en el Xx. 0 xx Xxxxxx Xx 000 Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, a quien adelante se le denominara, EL CONTRATADO, bajo los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA, es una Institución de derecho Publico que se rige por la Ley Nº 28927 del Presupuesto General de la Republica para el año Fiscal 2,007, ha previsto llevar a cabo, en merito a su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2,007, la contratación de los servicios Profesionales para la residencia de la obra: “Construcción Centro de Salud Huachos - Castrovirreyna”.
Por lo que a fin de cumplir con dicho requisito la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna a procedido a efectuar la invitación correspondiente a profesionales para la Residencia de la obra: “Construcción Centro de Salud Huachos - Castrovirreyna”. La misma que corresponde a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039 – 2007/GOB.REG.HVCA/GSRC/CEPA, que el Comité Permanente de Procesos de Selección de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, ha formulado el cuadro comparativo de cotizaciones Nº 01, mediante el cual se otorga como ganador al Arq. Xxxxx Xxxx Xxxxxx.
Conforme al Acta del libro de los Procesos de Menor Cuantía de fecha 24 de octubre del presente año, el Comité Especial de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, con el informe Nº 082 – 2007/GOB.REG.HVCA.GSRC/CEPA, comunica el consentimiento de la Buena Pro, para la residencia de la obra mencionada líneas arriba el mismo que es elevado a la Gerencia, la cual es aceptado mediante proveído Nº 2803 – 2007/GOB.REG.HVCA/GSRC/G, donde el Gerente Sub Regional de Castrovirreyna Ing. Xxxxxx. X. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dispone a la oficina de Administración la Formulación del Contrato del Arq. Xxxxx Xxxx Xxxxxx, como Residente de la mencionada obra, en merito al mismo se procede a suscribir el presente documento contractual.
CLAUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL:
Xxx Xx 00000: Ley Bases de la Descentralización.
Ley N° 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 28927 Presupuesto del Sector Público para el 2,007
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Ley Nº 26850 Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Resolución Gerencial Sub Regional Nº 043 -2,007-GOB.REG.HVCA.GSRC/G, de la Designación del Comité Permanente de Procesos de Selección.
Resolución Gerencial Sub Regional Nº 207 – 2007/GOB.REG.HVCA/GSRC/G, de la Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Resolución Gerencial Sub Regional Nº 215 – 2007/GOB.REG.HVCA/G, de aprobación de Bases Administrativas.
Resolución Gerencial Regional Nº 042– 2007/GOB.REG.HVCA/GRI, Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: “Construcción Centro Salud de Huachos”.
CLAUSULA TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO
El objetivo del presente contrato es contar con los Servicios del CONTRATADO, para que se encargue de la Residencia de la obra “Construcción Centro de Salud Huachos - Castrovirreyna”, a fin de garantizar la correcta ejecución de la obra, de acuerdo a las Bases, Términos de Referencia, Propuesta Técnica y Propuesta Económica que anexos I, II, III, y IV, forman parte integrante del presente contrato.
EL CONTRATADO, dará todas las facilidades al Supervisor que designe LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA, quien verificara todo lo relativo a lo establecido en los párrafos precedentes de la presente cláusula.
CLAUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO
EL CONTRATADO, percibirá por sus servicios la suma total de CATORCE MIL y 00/100 Nuevos Soles (14,000.00), por el cumplimiento total de las metas, a todo costo incluido impuestos, el mismo que no genera derecho a pago de viáticos por comisión de servicios, el monto establecido no tiene derecho a ningún incremento, el mismo que será abonado de acuerdo al porcentaje de avance físico de obra, se retendrá el 15% del monto total del contrato hasta la entrega y conformidad del informe Final.
FORMA DE PAGO:
La Sub Gerencia de Infraestructura, emitirá la opinión favorable adjuntando la valorización y porcentaje de avance físico, con visto Bueno del Supervisor; a la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna; quien dispondrá a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 003 Castrovirreyna – Huaytara, para que se efectivice el pago correspondiente.
El egreso que origine el cumplimiento del presente contrato será afectado a los gastos operativos Fuente Financiamiento. Recursos Ordinarios de la obra “Construcción Centro de Salud Huachos - Castrovirreyna”, Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal – 2007.
CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE PARTES
DEL CONTRATADO:
El contratado será responsable de la correcta ejecución físico – financiera de la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, y con los términos de referencia requeridas que es materia de la presente adjudicación.
Bajo responsabilidad, velar directamente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, En consecuencia, EL RESIDENTE exigirá que la obra se ejecute dentro de las características técnicas de calidad estipulada en los documentos técnicos y dentro del plazo establecido en el contrato de obra.
Informar a la Sub Gerencia de Infraestructura respecto a la ocurrencia de una contingencia en el proceso de ejecución de la obra, a fin que esta adopte las medidas correctivas que el caso amerite.
Anotar en el cuaderno de obra diariamente el personal que labora directamente en la obra, asi como el control de los materiales y equipos utilizados, sin perjuicio de las demás circunstancias ocurridas en la obra.
Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Sub Gerencia de Infraestructura, salvo causales de fuerza mayor que informara oportunamente.
Participar en la entrega del terreno al Contratista, así mismo previamente al inicio de la obra, EL RESIDENTE, efectuara una detallada inspección del terreno donde se ejecutara la obra y presentara un Informe a la Sub Gerencia de Infraestructura dicho informe deberá contener las observaciones y las soluciones que tengan que anotarse en el acta de entrega del terreno de la obra en referencia y a lo estipulado en los documentos técnicos de la obra.
Realizar dentro de los siete (07) días de iniciada la obra, una revisión pormenorizada de los documentos del Expediente Técnico (Planos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, etc,); comunicando a la Sub Gerencia de Infraestructura las omisiones, discordancias, rectificaciones, correcciones y aclaraciones.
Disponer la realización de controles de calidad que permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra y los que sean requeridos por LA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA.
Las labores de Residencia serán a tiempo completo no pudiendo incurrir en ausencia injustificada de un máximo de tres (03) días consecutivos o cinco (05) alternados, durante la vigencia de este Contrato. Las ausencias del RESIDENTE en la obra, serán descontadas del recibo mensual que presente.
Presentar a la Sub Gerencia de Infraestructura, las valorizaciones por avances del Contratista, las cuales serán presentadas en original y una (01) copia, en un plazo que no exceda al primer día hábil de la fecha al que corresponda la respectiva valorización. Cualquier desfase en la fecha de su presentación y que genere reclamos de mayores costos por el Contratista será de responsabilidad del RESIDENTE.
Presentar informes mensuales, que deben contener y anexar los siguiente: la descripción de las ocurrencias del trabajo, avance de la ejecución de obra, los métodos constructivos, recursos utilizados, resultados de los ensayos y de materiales cuyo control de calidad sea necesario a ajuicio del Supervisor. La presentación de dichos informes se hará dentro de los primeros cinco (05) días calendarios del mes siguiente al que los mismos correspondan.
Remitir y pronunciarse diligentemente sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales, gastos generales y otros reclamos que presentara el contratista en su debida oportunidad, de tal manera que permitan a la GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA, dictar los actos administrativos que correspondan dentro de los plazos que establece el Contrato.
Remitir cualquier informe adicional que LA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA, requiera con relación al Proyecto y/o a la marcha de la Residencia. Su plazo de entrega será acordado de común acuerdo.
Permanecer en la obra todos los días hábiles de trabajo, salvo que el sub. Gerente de infraestructura solicite su presencia en la oficina de la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna.
Elaborar y gestionar la liquidación final de obra al término de la misma, para tal efecto, deberá remitir toda la información oportuna, necesaria y correcta para que LA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA, proceda aprobar la liquidación Final del Contrato de Obra. Así mismo requerirá al Contratista la entrega de los planos Finales actualizados, Memorias descriptivas valorizadas y elaborar los metrados de Post – servicio.
No ceder, total ni parcialmente su posición contractual, para el cumplimiento de las obligaciones que asuma mediante el presente Contrato.
Dar cumplimiento estricto y bajo responsabilidad de los términos de referencia.
Otras acciones que le asigne el Sub Gerente de Infraestructura.
DE LA GERENCIA
Abastecer oportunamente con los materiales de construcción.
Efectuar el pago de sus honorarios en forma establecida en la cláusula cuarta del presente contrato en lo que se refiere a la forma de pago.
Realizar la supervisión de la correcta ejecución de la obra y el cumplimento de las metas trazadas a través del supervisor de obras, así como de la inspección por el Sub Gerente de Infraestructura.
En caso que el CONTRATADO, actué de mala fe, que con lleve a un ejecución deficiente de la obra, se dará por rescindido el presente contrato, así mismo se le aplicara las sanciones correspondiente a que hubiese lugar.
CLAUSULA SEXTA.- CONTROVERSIAS
De acuerdo al Articulo 41º del Decreto Supremo N° 012-2,001-PCM, cuando en la ejecución o interpretación del contrato surja entre ambas partes controversias, ésta será resuelta mediante procedimiento Administrativo, siendo la primera instancia la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna y última instancia el Titular xxx Xxxxxx.
Las partes acuerdan que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación del contrato, deberá solucionarse por conciliación o arbitraje, de conformidad con lo establecido en los artículos 272º y 273º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 084 – 2004-PCM.
Las controversias surgidas después de la suscripción o cumplimiento de la formalidad de perfeccionamiento del contrato derivado del presente proceso de selección hasta el consentimiento del contrato derivado del presente proceso de selección hasta el consentimiento de su liquidación, serán de aplicación de las disposiciones contempladas en la Ley, Reglamento, y supletoriamente la Ley General de Arbitraje.
CLAUSULA SEPTIMA.- DEL PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución del presente contrato es por 180 días calendarios (15 días antes para su requerimiento, 15 días después para el informe final de Pre Liquidación), y 150 días para la ejecución de la obra; no tiene derecho a ningún tipo de ampliación, estando sujeto a las penalidades establecidas en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Queda establecido que el CONTRATADO, debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación del servicio en el plazo fijado.
El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en la Ley y su reglamento, de ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición del Contratado, se formula después del plazo vigente.
CLAUSULA OCTAVA.- PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la GERENCIA SUB REGIONAL, le aplicara al CONTRATADO una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, o del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos de cuenta, del pago final, o en la liquidación final; la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto
Penalidad diaria = -----------------------------------------
F x Plazo en días.
Para obras cuyo plazo de ejecución sea menor o igual a sesenta (69) días calendario: F= 0.40, La penalidad total será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA GERENCIA SUB REGONAL CASTROVIRREYNA, podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Así mismo, cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato en caso de verificarse la falsedad total o parcial de la documentación entregado POR EL SUPERVISOR antes, durante y después de la Adjudicación de la Buena Pro, sin perjuicio de las demás acciones judiciales a que hubiera lugar.
La resolución de pleno derecho del presente Contrato, ya sea total o parcial, se comunicara a EL RESDENTE, vía carta Notarial adjuntando el documento en el que conste la decisión adoptada por el funcionario competente. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación al RESIDENTE.
DE LOS TRIBUTOS
Son de cargo del SUPERVISOR, todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley; así como toda responsabilidad de carácter laboral y pago de aportaciones sociales, contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y los terceros posiblemente afectados.
XXXXXXXX XXXXXX.- DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO
EL CONTRATADO, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
EL CONTRATADO, se responsabiliza en forma total por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, así como por los errores, daños o perjuicios que se cause a la GERENCIA SUB REGIONAL o a terceras personas, originado ya sea en forma dolosa o por negligencia.
De igual manera garantiza la ejecución del servicio Contratado en forma oportuna y eficiente, de acuerdo a lo señalado en su propuesta y conforme a las instrucciones que reciba de la GERENCIA SUB REGIONAL, para las labores encomendadas.
CLAUSULA DECIMO.- DE LA ESCRITURA PUBLICA
El presente contrato podrá ser elevado a Escritura Publica a pedido de cualesquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes a cargo del CONTRATADO
Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de este.
ANEXO Nº I Bases.
ANEXO Nº II Términos de referencia
ANEXO Nº III Propuesta Técnica
ANEXO Nº IV Propuesta Económica del RESIDENTE.
ANEXO Nº V Absolución de Consultas
ANEXO Nº VI Acta de Adjudicación de la Buena Pro.
ANEXO Nº VII Expediente Técnico.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- DISPOSICION FINAL
Cualquier aspecto no considerado en las cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante D.S.Nº 083 – 2004 – PCM y su reglamento aprobado con D.S.Nº 084 -2004 – PCM.o de las disposiciones legales vigentes, según sea el caso.
Así mismo, son de aplicación supletoria al presente contrato las normas pertinentes al Código Civil. Ley General de Presupuesto del año fiscal 2007, y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.
Estando de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, firman ambas parte en la ciudad de Castrovirreyna, a los Cinco días del mes de Noviembre del Dos mil Siete.
POR EL CONTRATADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL
Av. San Xxxxxx Nº 173 – Xxxxxxxxxxxxxx - Xxxxx. Xx 000000 – Telefax Nº 816836
1/5