RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RÉGIMEN ESPECIAL OBRAS RE-MTOP-LR-01-2012
OBJETO DE CONTRATACIÓN REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BALSAPAMBA-MONTALVO-BABAHOYO.
BABAHOYO, FEBRERO 2012
RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
ÍNDICE
SECCIÓN I CONVOCATORIA
SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES
3.1 Comisión Técnica
3.2 Participantes
3.3 Presentación y apertura de ofertas
3.4 Inhabilidades
3.5 Modelos obligatorios de pliegos
3.6 Obligaciones del Oferente
3.7 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
3.8 Modificación de los Pliegos
3.9 Convalidación de errores de forma
3.10 Causas de Rechazo
3.11 Adjudicación y Notificación
3.12 Garantías
3.13 Cancelación del Procedimiento
3.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto
3.15 Adjudicatario Fallido
3.16 Proyecto del Contrato
3.17 Precios Unitarios y Reajuste
3.18 Moneda de Cotización y Pago
3.19 Reclamos
3.20 Administración del Contrato
3.21 Fiscalización
3.22 Control ambiental
3.23 Auto invitación
SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS
4.1 Vigencia de la oferta
4.2 Plazo de Ejecución
4.3 Precio de la Oferta
4.4 Forma de Pago
4.4.1 Anticipo
4.4.2 Valor restante de la obra
4.5 Suspensión de los Trabajos
4.6 Método de evaluación de las ofertas
4.7 Obligaciones del Contratista
4.8 Obligaciones de la Contratante
4.9 Ejecución del Contrato
4.9.1 Inicio, Planificación y Control de Obra
4.9.2 Cumplimiento de Especificaciones
4.9.3 Personal del contratista
4.9.4 Materiales
4.9.5 Vigilancia y Custodia
4.9.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados
4.9.7 Facturación y Reajuste
4.9.8 Pagos
4.10 Formularios para la Elaboración de las Ofertas
4.10.1 Requisitos Mínimos
4.10.1.1 Oferta Técnica
4.10.1.2 Oferta Económica
4.10.2 Forma de Presentar la Oferta
4.11 Anexos de las Condiciones Específicas
4.11.1 Especificaciones Técnicas
4.11.2 Presupuesto Referencial
4.11.3 Xxxxxx Xxxxxx
SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO SECCIÓN VI MODELOS DE FORMULARIOS
Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario No. 2 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES,
CANTIDADES Y PRECIOS
Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE Formulario No 4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Formulario No. 5 SITUACIÓN FINANCIERA
Formulario No. 6 VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE
Formulario No. 7 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Formulario No. 8 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO Formulario No. 9 MODELO DE CURRÍCULUM VITAE
Formulario No. 10 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Formulario No. 11 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS Formulario No. 12 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Formulario No. 13 A PARTICIPACIÓN NACIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO
Formulario No. 13 B ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN NACIONAL COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA REALIZADO POR LA CONTRATANTE
Formulario No. 14 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09)
Formulario Nº 15 Detalle de la Experiencia
Formulario Nº 16 Detalle de los Contratos en Ejecución Formulario Nº 17 Compromiso de Venta del Equipo Técnico
Formulario Nº 18 Compromiso de Arrendamiento del Equipo Técnico Formulario Nº 19 Compromiso de Disponibilidad del Equipo Técnico.
OBRAS RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
INVITACIÓN
Señor (es):
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
Presente.-
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 2, numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los artículos 98 y 99 del Reglamento General de la LOSNCP, y Resolución No. DPLR-009-2012, de 22 de febrero de 2012, el Ing. Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Director Provincial de Los Xxxx, debidamente autorizado para el efecto por el Ing. Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, mediante memorando MTOP-DVIT-2012-
189-ME conforme al Acuerdo Ministerial No. 031 de fecha 26 xx xxxxxx de 2010 este Ministerio resolvió la conveniencia y la viabilidad técnica para contratar la REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BALSAPAMBA-XXXXXXXX-
BABAHOYO; mediante el procedimiento especial señalado e invitar a ustedes para que presenten los documentos establecidos en los Pliegos, de acuerdo a las condiciones que a continuación se detallan:
1.- El Invitado deberá presentar la documentación que acredite la capacidad legal, técnica y económica para contratar, y las demás certificaciones que se solicita en los Pliegos de la invitación.
2.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.- De aceptar las condiciones de esta Invitación, agradeceré presentar, en las dependencias de la Dirección Provincial del MTOP Los Xxxx, ubicada en la Av. Xxxxxxx Xxxxx, su OFERTA y toda la documentación solicitada, de conformidad con el cronograma.
3.- Se adjudicará la oferta si el invitado ha cumplido con todos los requerimientos de los Pliegos, caso contrario se declarará desierto el proceso, sin que haya lugar a reclamo alguno por parte del invitado.
4.- El plazo estimado de ejecución es xx xxxx (10) meses, contados a partir de la disponibilidad de anticipo.
5.- El presupuesto referencial es (USD 12.596.141,25) DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 dólares de
los Estados Unidos de América
.
Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionados con la partida presupuestaria número 520 0012 0000 24 00 271 001 750105 1200 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA-BALSAPAMBA-XXXXXXXX-
BABAHOYO, certificada mediante Memorando No. MTOP-FINAN_RIO-2012- 46-ME, de fecha 22 de febrero de 2012, emitida por Lcda. Xxxxxxxx Xxxxxxxx SUPERVISORA FINANCIERA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra.
6.- Se otorgará un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
7.- El Invitado podrá realizar preguntas y recibir respuestas y aclaraciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, respecto al contenido de los Pliegos, para lo cual se llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta, si no fuera posible llevar la audiencia, las preguntas y aclaraciones se les llevará a través del Portal Compras Públicas, de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos.
8.- La oferta técnica y económica, de forma física (en papel), en las dependencias de la Dirección Provincial del MTOP Los Xxxx, ubicada en la Av. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, de conformidad con lo determinado en el cronograma.
.
9. Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica de la oferta se señalan en los Pliegos, en la sección “Especificaciones generales y técnicas”.
Babahoyo, febrero del 2012
Ing. Xxxx Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS XXXX MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de Mejor Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA-BALSAPAMBA- XXXXXXXX-BABAHOYO.
RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES
3.1 Presentación y apertura de ofertas:La oferta técnica y la oferta económica se presentará en un sobre único, que debe contar con las debidas cerraduras, la oferta debe estar anillada, encuadernada, empastada, cada hoja debe estar enumerada y sumillada. La oferta se entregará en las dependencias de la Dirección Provincial del MTOP Los Xxxx, ubicada en la Av. Xxxxxxx Xxxxx, su OFERTA y toda la documentación solicitada, de conformidad con el cronograma
3.2 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.
De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución XXXXX Xx. 000-00).
3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo xx xxxxxx establecido por el INCOP.
3.4 Obligaciones del Oferente: El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.
3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si el interesado, luego del análisis de los Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla al Delegado de la Señora Ministra de Transporte y Obras Públicas a través del portal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas responderá las aclaraciones solicitadas. De no ser posible la utilización del Portal Compras Públicas, se realizará una Audiencia de Preguntas y Respuestas, de la cual se levantará un Acta.
3.6 Modificación de los Pliegos: La Ministra de Transporte y Obras Públicas o su delegado podrá emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido del participante, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx., hasta el término máximo de responder preguntas o realizar aclaraciones; así como también se las podrá realizar en la Audiencia de Preguntas y Respuestas.
Asimismo, la arquitecta Xxxxx de los Xxxxxxx Xxxxxx Ministra de Transporte y Obras Públicas o su delegado, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones.
3.7 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de cuatro días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este caso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibirá físicamente los documentos correspondientes.
Este Ministerio está obligado a analizar en profundidad la oferta presentada en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes, respecto de los cuales notificará a través del portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx en el mismo día y hora, el requerimiento de convalidación respectivo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército notificado podrá convalidar tales errores para efectos de ser calificados.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al analizar la oferta presentada, determina la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso, en función del término concedido para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.
3.8 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, el delegado de la Ministra de Transporte y Obras Públicas rechazará una oferta por las siguientes causas:
3.8.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.
3.8.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.
3.8.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.
3.8.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.
3.8.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
3.9 Adjudicación y Notificación: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato si la oferta presentada cumple con las especificaciones técnicas conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Resolución XXXXX Xx. 000-00 de 12 xx xxxx de 2009.
La notificación de la adjudicación se la realizará de forma directa y particular y su oficio de notificación se publicará en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, con la respectiva resolución de adjudicación emitida por la Ministra de Transporte y Obras Públicas, o su delegado.
3.10 Garantías: De conformidad con el inciso segundo del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece “No se exigirá las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley”.
3.11 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la Ministra de Transporte y Obras Públicas podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.
3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: la Ministra de Transporte y Obras Públicas o su delegado, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.
3.13 Adjudicatario Fallido:En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la Ministra de Transporte y Obras Públicas le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.
3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.
3.15 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.
Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, DE LOS CONTRATOS, Capítulo VII, REAJUSTE DE PRECIOS de la LOSNCP, y de su Reglamento General.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el derecho a percibir el reajuste de precios es renunciable. Si se optare por esta posibilidad, el contrato deberá reflejar tal situación en una cláusula expresa.
3.16 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
3.17Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General.
3.18 Administración del Contrato: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.
3.19 Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.
3.20 Comisión: De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 451 de 4 xx xxxxxx de 2010, en todo contrato de ejecución de Obra Pública Vial deberá constituirse una comisión que resuelva los problemas que surja de su ejecución. Esta Comisión estará conformada por Delegados del Contratista, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Fiscalizador y del Presidente de la República, la misma que se encargará entre otras cosas de toda ampliación de plazo o incrementos del Contrato. Y será coordinada con el Ministerio.
3.21 Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de la normativa ambiental vigente. A la oferta se adjuntarán los estudios que sean necesarios.
RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS
4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta noventa (90) días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es diez meses (10), contados a partir de la disponibilidad de anticipo y doce meses de mantenimiento contados a partir de la entrega definitiva de la obra.
4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 2), para la obra que propone ejecutar.
4.4 Forma de Pago: El presupuesto referencial es (USD 12.596.141,25) DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 dólares de los Estados Unidos de América
Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionados con la partida presupuestaria número 520 0012 0000 24 00 271 001 750105 1200 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA-
BALSAPAMBA-XXXXXXXX-BABAHOYO, certificada mediante Memorando No. MTOP-FINAN_RIO-2012-46-ME, de fecha 22 de febrero de 2012, emitida por Lcda. Xxxxxxxx Xxxxxxxx SUPERVISORA FINANCIERA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra
4.4.1 Anticipo: se establece el treinta por ciento (30%), del valor de la obra.
4.4.2 Valor restante de la obra: mediante pago contra presentación de planillas mensuales aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.
4.5 Fiscalización: Por la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de construcción el Ministerio de Transporte y Obras Públicas establece la supervisión obligatoria y permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, en las obras contratadas.
4.5.1 Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización.
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista.
4.6 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen para ello dos etapas: la primera, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (cumple o no cumple), que posteriormente serán calificadas con base en los parámetros de calificación establecidos en el proceso, que constan en el Portal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de calificación publicados en el portal y su respectiva incidencia en la puntuación final- hayan sido realmente utilizados en el proceso.
Los siguientes parámetros serán evaluados con base en la metodología “cumple o no cumple”:
• La disponibilidad del equipo mínimo propuesto, de acuerdo al anexo de condiciones específicas que ha propuesto la entidad contratante.
• El personal técnico mínimo requerido, de acuerdo a lo señalado por la entidad contratante.
Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje:
PARÁMETROS DE VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA | FORMULARIO |
Experiencia en trabajos similares | 10 |
Metodología y cronograma de ejecución del proyecto | 11 12 |
Experiencia personal técnico | 8 |
Equipo propuesto y disponible | 7 |
TOTAL | |
4.6.1.- ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Primero se analizará si las ofertas cumplen los requisitos mínimos, detallados en las Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas.
Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mínimos serán rechazadas.
4.6.2.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:El delegado de la señora Ministra nombrará una Sub- Comisión de Apoyo para la Evaluación de la ofertas esta no es rechazada, y para cada uno de los parámetros establecidos en este Pliego, se aplicará la metodología que se explica a continuación:
Experiencia de trabajos similares
Experiencia en trabajos similares, cuyos montos de obras se encuentren terminados en los últimos DIEZ AÑOS (10) AÑOS y que sumados, sean iguales o superiores al 60% monto del presupuesto referencial.
Se aceptarán los montos de obras similares que se encuentren en ejecución, con un avance mínimo del 70%, siempre y cuando se presente el certificado de la Entidad Contratante que indique que la obra se encuentre dentro del plazo vigente del contrato.
NOTA 1: Se entenderá por obra similar a la que tenga características y exigencias similares al proyecto de la convocatoria y a las obras de construcción en pavimento rígido.
NOTA 2: La calificación de la experiencia no se evaluará con relación a una localidad geográfica específica, pues se atentaría a los principios de concurrencia e igualdad establecidos en la LOSNCP.
Equipo propuesto y disponible
El oferente deberá cumplir con la presentación del cien (100%) por ciento del equipo mínimo solicitado.
No. ORDEN | D E S C R I P C I Ó N D E L E Q U I P O | NÚMERO DE UNIDADES |
2 | Cargadora frontal de 125 HP o más | 2 |
3 | Excavadora de orugas de 128 HP o más | 2 |
4 | Fresadora | 1 |
5 | Motoniveladora 135 HP o más | 2 |
6 | Tanquero de agua de 10.000 lts o más | 2 |
7 | Rodillo vibratorio liso 8 ton o más | 1 |
8 | Rodillo neumático de 8 ton o más | 1 |
9 | Distribuidor de asfalto | 1 |
10 | Terminadora de asfalto | 1 |
11 | Escoba autopropulsada | 2 |
12 | Planta asfáltica de 100 ton o más | 1 |
13 | Volquetas de 10 m3 o equivalente | 10 |
14 | Trituradora primaria y secundaria de 100 ton o más | 1 |
15 | Hormigonera de 8 HP o más | 4 |
16 | Vibrador de hormigón de 8 HP o más | 4 |
El Equipo Mínimo no podrá estar comprometido en otras obras, caso contrario su oferta quedará rechazada.
Metodología de Ejecución del Proyecto y Cronograma
El oferente deberá presentar la Metodología y el Cronograma de Ejecución de la obra en la cual indique con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de la obra. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneos que se propone (CPM), así como
los procesos de obtención y acopio de materiales en la construcción utilizada. Se verificará el cronograma valorado de trabajos y la ruta crítica (CPM), la misma que deberá guardar relación entre sí y con los análisis de precios unitarios, el equipo propuesto y la utilización de equipos.
El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.
La programación de la Obra y el Cronograma valorado deberá realizarse usando la Metodología de la Ruta Crítica (CPM). El CPM a parte de medio impreso, se adjuntará conjuntamente en medio magnético a la Oferta. Para este fin deberá utilizarse el programa Microsoft Project.
Se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 451 de 4 xx xxxxxx de 2010, y sus posteriores reformas vigente.
Experiencia Personal Técnico
a) Ingeniero Civil Superintendente de obras. Grado Ocupacional 50%
b) Ingeniero Civil Residente de Obra. Grado Ocupacional 100%
c) Ingeniero Civil con Experiencia en control de calidad. Grado Ocupacional 100%
d) Ingeniero Ambientalista. Grado Ocupacional 50%
Para el Ingeniero Civil Superintendente de obras, deberá demostrar experiencia proyectos de similares características, cuyos presupuestos sumados, en los últimos diez (10) años, sean iguales o superiores al 25% del presupuesto referencial.
Para los Ingenieros Civiles Residentes de Obra, deberá demostrar cada uno, experiencia proyectos de similares características, cuyos presupuestos sumados, en los últimos diez (10) años, sean iguales o superiores al 10% del presupuesto referencial.
Para el Ingeniero Civil con Experiencia en control de calidad, deberá demostrar experiencia proyectos de similares características, cuyos presupuestos sumados, en los últimos diez (10) años, sean iguales o superiores al 10% del presupuesto referencial.
Para el Ingeniero Ambientalista, deberá demostrar experiencia proyectos de similares características, cuyos presupuestos sumados, en los últimos diez (10) años, sean iguales o superiores al 10% del presupuesto referencial.
La experiencia del personal técnico, será debidamente documentada, es decir deberá adjuntarse los certificados que comprueben efectivamente que han laborado en dichas obras, otorgados por la entidad pública o privada contratante.
Dicho Personal Técnico no podrá estar comprometido en más del 100% en otras obras sumadas al porcentaje de participación establecido en estos pliegos, caso contrario la oferta será rechazada.
A los efectos de asignación del personal técnico, el oferente deberá regirse a lo establecido en el numeral 4.9.3.
Plazo de Ejecución del Contrato
El invitado no podrá ofertar un plazo mayor a diez meses, contados a partir de la disponibilidad de anticipo.
4.8 Obligaciones de la Contratante:
4.8.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo de cinco días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
4.8.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo cinco días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
4.8.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de 30 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.
• Designar al Administrador del contrato.
• Designar a la Fiscalización del Contrato.
4.8.4 Entregar oportunamente lo previsto en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.
4.8.5 La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.
4.9 Ejecución del Contrato:
4.9.1 Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución de la obra que tiene por objeto la REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA-BALSAPAMBA-XXXXXXXX-BABAHOYO. Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.
4.9.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En caso de que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.
4.9.3 Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.
El Fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.
4.9.3.1 Xxxxxx Xxxxxx.- si durante la ejecución de la obra, el equipo debe ser reemplazado por fallas o desperfectos, el contratista deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañado de la documentación habilitante para el equipo propuesto, quien obligatoriamente acreditará su capacidad técnica igual o superior al reemplazado, y hacer conocer al Administrador del Contrato quien lo aprobará.
4.9.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.
4.9.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
4.9.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos
defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.
4.9.7 Facturación y Reajuste: El contratista preparará las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite y se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el formulario No. 2 de la oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.
El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
4.9.8 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el Artículo 101 de la LOSNCP.
4.10 Formularios para la Elaboración de las Ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la sección 6.
Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en los formularios que contienen los presentes pliegos.
4.10.1 Requisitos Mínimos:
4.10.1.1 Oferta Técnica:
Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1) yla Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario de Oferta(Formulario No.2.).
El oferente, para la obra que propone ejecutar, deberá:
• Cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario No.2 de los Pliegos.
• No podrá variar las cantidades y unidades establecidas.
• Los precios no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.
Completar los Datos del oferente (Formulario No.3).
Realizar los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros (Formulario No.4).
Presentar los documentos que acrediten la situación financiera y variaciones (Formularios No. 5 y 6).
Indicar la lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula actualizada de al menos el equipo mínimo requerido (Formulario No.7).
Completar la lista de personal técnico propuesto para el proyecto, adjuntando Hoja de Vida, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos similares y copia de títulos profesionales (Formularios Nos. 8 y 9).
Detallar los trabajos similares ejecutados por el Oferente en los últimos (número de años) (la entidad debe determinar de acuerdo con la realidad nacional y el objeto del contrato) (Formularios No. 10).
La ejecución de obras similares será acreditada con la documentación correspondiente, como certificaciones, contratos o actas de entrega-recepción definitiva debidamente protocolizadas.
Elaborar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 11). Desarrollar la Metodología de construcción (Formulario No.12).
Presentar la Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOPNo.37-09, de 27 de noviembre de 2009, Formulario No.14).
Detalle de la Experiencia
Detalle de los contratos ejecutados
Situación del Equipo Asignado para la ejecución de la Obra. (Arrendamiento, venta o alquiler) Formulario No. 15 DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
Formulario No. 16 COMPROMISO DE VENTA DE EQUIPO
Formulario No. 17 COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Formulario No. 18 COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
Nota: Todos los formularios deberán ser presentados. En caso de que el oferente no requiera de los formularios 15, 16 o/y 17 éstos deberán presentarlos con una nota “No aplica”.
4.10.1.2 Oferta Económica: Se entenderá por oferta económica al formulario 4, a fin que el oferente establezca el precio total de la oferta.
4.10.2 Forma de Presentar la Oferta: Cronograma del procedimiento
Concepto | Día | Hora |
Fecha de Publicación | 22-03-2011 | 12h00 |
Fecha Límite de Preguntas | 23-03-2011 | 15h00 |
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones | 24-03-2011 | 15h00 |
Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y Económica | 28-03-2011 | 12h00 |
Fecha de Apertura de Ofertas | 28-03-2011 | 13h00 |
Fecha estimada de Adjudicación | 01-04-2011 | 15h00 |
El término para la convalidación de errores será de cuatro días.
Si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación:
Concepto | Día | Hora |
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores | ||
Fecha Límite para convalidación errores | ||
Fecha estimada de Adjudicación | ||
La carátula de la oferta técnica será la siguiente
RÉGIMEN ESPECIAL
RE-MTOP-LR-01-2012
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAS BALSAPAMBA-MONTALVO- BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS XXXX
SOBRE ÚNICO
Señor:
Presidente de la Comisión Técnica Ministerio de Transporte y Obras Públicas Presente
PRESENTADA POR:
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.
El delegado de la Ministra de Transporte y Obras Públicas recibirá y conferirá comprobantes de recepción de la oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.
La oferta debe estar numerada y sumillada, por el proveedor, se entregará en original y copia, en un sobre sellado y la oferta debe estar anillada, empastada, encuadernada.
4.11 Anexos de las Condiciones Específicas
SUBSECRETARIA REGIONAL 5
PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTALVO - BABAHOYO
TRAMO: BALSAPAMBA - XXXXXXXX
LONGITUD: 10 Km. PROVINCIA: BOLÍVAR-LOS XXXX FISCALIZACIÓN: MTOP-LOS XXXX FECHA: FEBRERO - 2012
CANTIDADES PRESUPUESTO BALSAPAMBA - MONTALVO CON CARPETA DE 4"
RUBRO No. | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO ACTUAL | PRECIO TOTAL |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | |||||
MR-124.E | Roza a mano | m2 | 132.000,00 | 0,13 | 17.160,00 |
304-1 (2) | Material xx xxxxxxxx importado s/t | m³ | 220,00 | 4,05 | 891,00 |
309-2 (2) | Transporte de material de excavación hasta 5 Km (500 m libres de acarreo) | m3/km | 1.320,00 | 0,28 | 369,60 |
309-4(2) | Transporte de material xx xxxxxxxx importado | m3/Km | 1.320,00 | 0,45 | 594,00 |
MR-123.E | Limpieza de derrumbes y escombros a mano | m3 | 812,01 | 5,64 | 4.579,74 |
310(1)E | Escombreras | m3 | 1.320,00 | 0,60 | 792,00 |
SUBTOTA L | 24.386,34 | ||||
OBRAS VIALES | |||||
308-2 (1) | Acabado de obra básica | m² | 95.293,00 | 0,50 | 47.646,50 |
404-1 | Base clase 1 A | m3 | 33.548,35 | 17,50 | 587.096,13 |
406-8 | Fresado de pavimento asfàltico (incluye desalojo) | m3 | 6.622,00 | 17,22 | 114.030,84 |
405-5 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 10cm | m2 | 120.032,00 | 13,14 | 1.577.220,48 |
MR-111.Ea | Bacheo asfáltico menor | m3 | 5,94 | 200,31 | 1.189,84 |
405-1 | Asfalto RC para imprimación y xxxxx xx xxxx | Lt | 254.139,60 | 0,58 | 147.400,97 |
MR-111,E | Sellado de fisuras superficiales | m | 2.912,82 | 1,21 | 3.524,51 |
SUBTOTA L | 2.478.109,27 | ||||
OBRAS DE ARTE MENOR | |||||
MR-121.E | Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano | m3 | 954,54 | 5,64 | 5.383,61 |
MR-122.E | Limpieza de alcantarillas | m3 | 1.003,20 | 18,83 | 18.890,26 |
301-3 (1)a | Remoción de hormigón (hormigon de cunetas) | m³ | 1.430,00 | 10,68 | 15.272,40 |
301-3 (1)b | Remoción de hormigón (estructuras) | m³ | 11,00 | 25,84 | 284,24 |
307-2 (1) | Excavación y relleno para estructuras | m³ | 220,00 | 5,15 | 1.133,00 |
307-3 (1) | Excavacion para cunetas y encauzamientos (laterales) | m³ | 3.269,20 | 5,15 | 16.836,38 |
307-3 (1)c | Excavación para cunetas y encauzamientos (Subdrenes) | m3 | 770,00 | 5,15 | 3.965,50 |
503 (2)a | Hormigón estructural de cemento Portlan, Clase B (f´c=210 kg/cm2) (estructuras entrada y salida alcantarillas, accesos vehic.) | m³ | 467,15 | 171,44 | 80.087,85 |
503 (2)a | Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (f´c=175 kg/cm2) | m3 | 3.300,00 | 144,86 | 478.038,00 |
504 (1) | Xxxxx xx xxxxxxxx en barras (f´y=4200 kg/cm2) | kg | 6.798,00 | 2,12 | 14.411,76 |
606-1 (1b) | Geotextil para subdren (NT 1600) | m2 | 4.290,00 | 2,19 | 9.395,10 |
606-1 (2) | Material filtrante (subdrenes) | m3 | 693,00 | 17,74 | 12.293,82 |
SUBTOTA L | 655.991,92 | ||||
IMPACTOS AMBIENTALES | |||||
205-(1) | Agua para control de polvo | m3 | 1.078,00 | 4,47 | 4.818,66 |
212-01 | Relleno sanitario (manejo de desechos sòlidos - escombreras) | u | 1,00 | 80,64 | 80,64 |
220-(4) | Comunicados radiales | u | 220,00 | 10,68 | 2.349,60 |
201-(1)bE | Pozo séptico (Longitud = 2.5 m, ancho = 1.9m, altura = 2,33 m) | u | 3,00 | 1.147,77 | 3.443,31 |
201(1)aE | Letrinas sanitarias | u | 3,00 | 489,08 | 1.467,24 |
220-(1) | Charlas de concientizacion | u | 8,00 | 284,74 | 2.277,92 |
220-(2) | Charlas de adiestramiento | u | 15,00 | 284,74 | 4.271,10 |
201-(1)cE | Trampa de grasas (0,80x0,80x0,80) | u | 2,00 | 179,18 | 358,36 |
220-(3) | Afiches informativos | u | 550,00 | 0,61 | 335,50 |
214-(1)eE | Tanques plásticos de 55 galones para almacenar grasas y aceites | u | 11,00 | 13,41 | 147,51 |
SUBTOTA L | 19.549,84 | ||||
SEÑALIZACIÓN | |||||
703-(1) | Guardacaminos (DOBLE) | m | 135,00 | 102,51 | 13.838,85 |
705-(1) | Marcas en Pavimento (Pintura) | m | 41.580,00 | 0,79 | 32.848,20 |
705-(1) | Marcas de pavimento (pintura)(chevrones,paso cebra) | m2 | 8,71 | 30,00 | 261,36 |
705-(4) | Marcas sobresalientes de pavimento (unidireccionales) | u | 3.906,00 | 5,17 | 20.194,02 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera preventivas | u | 65,00 | 200,97 | 13.063,05 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera reglamentarias | u | 55,00 | 200,97 | 11.053,35 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera informativas (1,5m x 0,7m) | u | 28,00 | 367,65 | 10.294,20 |
708-5 (1) | chevrones | u | 84,00 | 200,97 | 16.881,48 |
708-5 (1) | Porticos | u | 2,00 | 2.475,08 | 4.950,16 |
708-5 (1) | Letreros para porticos | m2 | 29,70 | 235,47 | 6.993,46 |
SUBTOTAL | 130.378,13 | ||||
3.308.415,5
0
TOTAL =
SUB
SECRETARIA REGIONAL 5
PROYECT O:
XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX - XXXXXXXX
TRAMO: MONTALVO - BABAHOYO
LONGITU
D: 00 Xx.
XXXXXXX
XX: LOS XXXX
FISCALIZ
ACION: MTOP-LOS XXXX
FECHA: FEBRERO - 2012
CANTIDADES PRESUPUESTO MONTALVO-BABAHOYO CON CARPETA DE 4"
RUBRO No. | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO ACTUAL | PRECIO TOTAL |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | |||||
MR-124.E | Roza a mano | m2 | 254.100,00 | 0,13 | 33.033,00 |
303-2(2) | Excavacion para reponer estructura de pavimento | m3 | 10.648,00 | 4,05 | 43.124,40 |
304-1 (2) | Material xx xxxxxxxx importado s/t | m3 | 10.648,00 | 4,05 | 43.124,40 |
309-2 (2) | Transporte de material de excavación hasta 5 Km (transporte libre 500m de acarreo | m3-km | 23.425,60 | 0,45 | 10.541,52 |
309-4(2) | Transporte de material xx xxxxxxxx importado (30,00 Km) | m3-Km | 271.524,00 | 0,28 | 76.026,72 |
310(1)E | Escombreras | m3 | 10.648,00 | 0,60 | 6.388,80 |
SUBTOTAL | 212.238,84 | ||||
OBRAS VIALES | |||||
308-2 (1) | Acabado de obra básica | m² | 36.300,00 | 0,50 | 18.150,00 |
404-1 | Base clase 1 A | m3 | 9.438,00 | 28,54 | 269.360,52 |
406-8 | Fresado de pavimento asfàltico (incluye desalojo) | m3 | 3.630,00 | 17,22 | 62.508,60 |
405-5 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 10,0cm | m2 | 435.600,00 | 13,71 | 5.972.076,00 |
MR-110 | Sellado de Fisuras | ml | 26.805,79 | 1,21 | 32.435,01 |
405-1 | Asfalto RC para imprimación y xxxxx xx xxxx | Lt | 425.920,00 | 0,58 | 247.033,60 |
MR-111.Ea | Bacheo asfáltico | m3 | 554,02 | 203,25 | 112.604,57 |
SUBTOTAL | 6.714.168,30 | ||||
OBRAS DE ARTE MENOR | |||||
MR-121.E | Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano | m3 | 1.054,46 | 5,64 | 5.947,15 |
MR-122.E | Limpieza de alcantarillas | m3 | 1.432,20 | 18,83 | 26.968,33 |
301-3 (1)b | Remoción de hormigón (estructuras) | m³ | 33,00 | 25,84 | 852,72 |
301-3 (1)a | Remoción de hormigón (hormigon de cunetas) | m³ | 550,00 | 10,68 | 5.874,00 |
307-3 (1) | Excavación para cunetas y encauzamientos (Laterales) | m3 | 924,00 | 5,15 | 4.758,60 |
307-3 (1)c | Excavación para cunetas y encauzamientos (Subdrenes) | m3 | 3.696,00 | 5,15 | 19.034,40 |
503 (2)a | Hormigón estructural de cemento Portlan, Clase B (f´c=210 kg/cm2) (estructuras entrada y salida alcantarillas, accesos vehic.) | m3 | 132,00 | 183,23 | 24.186,36 |
503 (2)a | Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (f´c=175 kg/cm2) | m3 | 990,00 | 156,65 | 155.083,50 |
504 (1) | Xxxxx xx xxxxxxxx en barras (f´y=4200 kg/cm2) | kg | 13.596,00 | 2,12 | 28.823,52 |
606-1 (1b) | Geotextil para subdren (NT 1600) | m2 | 16.720,00 | 2,19 | 36.616,80 |
402-7(1) | Geomalla Biaxial BX 1100 | m2 | 36.300,00 | 5,20 | 188.760,00 |
606-1 (2) | Material filtrante (subdrenes) | m3 | 3.080,00 | 24,24 | 74.659,20 |
SUBTOTAL | 571.564,58 | ||||
IMPACTOS AMBIENTALES | |||||
205-(1) | Agua para control de polvo | m3 | 550,00 | 4,47 | 2.458,50 |
212-01 | Relleno sanitario (manejo de desechos sòlidos - escombreras) | u | 1,00 | 80,64 | 80,64 |
220-(4) | Comunicados radiales | u | 275,00 | 10,68 | 2.937,00 |
201-(1)bE | Pozo séptico (Longitud = 2.5 m, ancho = 1.9m, altura = 2,33 m) | u | 3,00 | 1.188,43 | 3.565,29 |
201(1)aE | Letrinas sanitarias | u | 3,00 | 492,62 | 1.477,86 |
220-(1) | Charlas de concientizacion | u | 7,00 | 284,74 | 1.993,18 |
220-(2) | Charlas de adiestramiento | u | 28,00 | 284,74 | 7.972,72 |
220-(3) | Afiches informativos | u | 550,00 | 0,61 | 335,50 |
214-(1)eE | Tanques plásticos de 55 galones para almacenar grasas y aceites | u | 28,00 | 13,41 | 375,48 |
SUBTOTAL | 21.196,17 | ||||
SEÑALIZACION | |||||
703-(1) | Guardacaminos (DOBLE) | m | 1.363,00 | 102,51 | 139.721,13 |
705-(1) | Marcas en Pavimento (Pintura) | m | 108.900,00 | 0,79 | 86.031,00 |
705-(4) | Marcas sobresalientes de pavimento (unidireccionales) | u | 12.102,00 | 5,17 | 62.567,34 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera preventivas | u | 184,00 | 201,80 | 37.131,20 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera reglamentarias | u | 100,00 | 201,80 | 20.180,00 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera informativas (1,5m x 0,7m) | u | 10,00 | 368,48 | 3.684,80 |
708-5 (1) | chevrones | u | 250,00 | 201,80 | 50.450,00 |
708-5 (1) | Porticos | u | 2,00 | 2.495,35 | 4.990,70 |
708-5 (1) | Letreros para porticos | m2 | 29,70 | 235,47 | 6.993,46 |
SUBTOTAL | 411.749,63 | ||||
TOTAL = | 7.930.917,5 2 | ||||
REHABILITACIÓN DEL PASO LATERAL XX XXXXXXXX
RUBRO No. | ACTIVIDAD | UNI DA D | CANTIDAD | P. UNITARIO ACTUAL | PRECIO TOTAL |
308-2 (1) | Acabado de obra básica | m² | 631,10 | 0,50 | 315,55 |
MR-122.E | Limpieza de alcantarillas | m3 | 15,00 | 18,83 | 282,45 |
404-1 | Base clase 1 A | m3 | 946,65 | 17,50 | 16.566,38 |
405-1 | Asfalto RC para imprimación | Lt | 30.154,14 | 0,58 | 17.489,40 |
405-5 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 10cm | m2 | 21.538,14 | 13,14 | 283.011,16 |
503 (2)a | Hormigón estructural de cemento Portlan, Clase B (f´c=210 kg/cm2) (estructuras entrada y salida alcantarillas, accesos vehic.) | m³ | 223,50 | 171,44 | 38.316,84 |
MR-111,Ea | Bacheo asfaltico menor | m3 | 3,11 | 200,31 | 622,96 |
307-3 (1) | Excavacion para cunetas y encauzamientos | m³ | 109,73 | 5,15 | 565,11 |
705-(1) | Marcas en Pavimento (Pintura) | m | 7.500,10 | 0,79 | 5.925,08 |
705-(4) | Marcas sobresalientes de pavimento (unidireccionales) | u | 945,00 | 5,17 | 4.885,65 |
708-5 (1) | Señales al lado de la carretera (0,75x0,75) | u | 10,00 | 200,97 | 2.009,70 |
205-(1) | Agua para control de polvo | m3 | 400,00 | 4,47 | 1.788,00 |
TOTAL = | 371.778,28 | ||||
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RED DE AA.PP. DEL CANTÓN XXXXXXXX
RUBRO No. | D E S C R I P C I Ó N | UNI DA D | CANTIDAD | P. UNITARIO ACTUAL | PRECIO TOTAL |
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la Av. Xxxxx Xxxxxxx desde Av. 25 xx Xxxxx hasta calle Xxxxxxx Xxxxx | |||||
Replanteo y nivelación | Km | 2,45 | 177,21 | 434,16 | |
Excavación a maquina ( 0 a 2 m) | m3 | 3.787,05 | 18,18 | 68.848,57 | |
Relleno Compactado | m3 | 2.167,07 | 7,64 | 16.556,41 | |
Desalojo material de excavación (sobrante) | m3 | 873,94 | 15,96 | 13.948,08 | |
Suministro e instalación Tub. D= 250mm | m | 230,00 | 23,29 | 5.356,70 | |
Suministro e instalación Tub. D= 160mm | m | 423,00 | 12,82 | 5.422,86 | |
Cama de Arena | m3 | 637,91 | 14,98 | 9.555,89 | |
Camara de revisión | UNI DA D | 19,00 | 169,85 | 3.227,15 | |
Caja de revisión | UNI |
DA D | 35,00 | 1.358,89 | 47.561,15 | ||
SUBTOTAL | 170.910,97 | ||||
Construcción de colectores y tirantes en la Av. Xxxxxxx de las Xxxxxxxx desde calle Xxxxxxxx Xxxxxxxxx hasta el puente Pisagua | |||||
Replanteo y nivelación | km | 1,10 | 177,21 | 194,93 | |
Excavación a maquina ( 0 a 2 m) | m3 | 1.761,39 | 19,40 | 34.170,97 | |
Relleno Compactado | m3 | 1.025,18 | 5,51 | 5.648,74 | |
Desalojo material de excavación (sobrante) | m3 | 406,47 | 15,96 | 6.487,26 | |
Suministro e instalación Tub. D= 250mm | m | 790,00 | 25,36 | 20.034,40 | |
Suministro e instalación Tub. D= 160mm | m | 380,00 | 12,82 | 4.871,60 | |
Cama de Arena | m3 | 284,51 | 14,98 | 4.261,96 | |
Cruce tubería Puente | Gbl | 1,00 | 312,72 | 312,72 | |
Camara de revisión | UNI DA D | 7,00 | 904,31 | 6.330,17 | |
SUBTOTAL | 82.312,75 | ||||
Construcción xx xxxxxxx de agua lluvias en la Av. Xxxxxxx de las Xxxxxxxx | |||||
Replanteo y nivelación | m2 | 92,40 | 10,86 | 1.003,46 | |
Excavación a maquina ( 0 a 2 m) | m3 | 73,53 | 19,78 | 1.454,42 | |
Hormigón Armado | m3 | 5,45 | 318,74 | 1.737,13 | |
Hormigón Simple f`c 180Kg/cm2 | m3 | 16,36 | 230,43 | 3.769,83 | |
Rejilla xx Xxxxxx fundido inc. Xxxxx | m | 22,00 | 125,25 | 2.755,50 | |
SUBTOTAL | 10.720,34 | ||||
Construcción de colector para evacuación aguas lluvias en la Av. Xxxxx Xxxxxxx | |||||
Replanteo y nivelación | Km | 0,50 | 177,21 | 88,61 | |
Excavación a maquina ( 0 a 2 m) | m3 | 352,00 | 18,18 | 6.399,36 | |
Relleno Compactado | m3 | 299,20 | 7,64 | 2.285,89 | |
Desalojo material de excavación (sobrante) | m3 | 84,00 | 15,96 | 1.340,64 | |
Suministro e instalación Tub. D= 300mm | m | 220,00 | 27,94 | 6.146,80 | |
Cama de Arena | m3 | 215,60 | 14,98 | 3.229,69 | |
Camara de revisión | UNI DA D | 5,00 | 169,85 | 849,25 | |
SUBTOTAL | 20.340,24 | ||||
Línea de conducción de AA.PP., en la Av. Xxxxx Xxxxxxx y cruce de tubería | |||||
Replanteo y nivelación | m2 | 3.075,00 | 0,75 | 2.306,25 | |
Excavación a maquina ( 0 a 2 m) | m3 | 1.845,12 | 5,00 | 9.225,60 | |
Relleno Compactado con prestamo importado | m3 | 1.204,92 | 8,00 | 9.639,36 | |
cama y sobre cama de arena | m3 | 553,50 | 15,00 | 8.302,50 | |
Suministro e instalación Tub. Pvc D= 160mm, 0,8mPa | m | 1.662,85 | 20,00 | 33.257,00 | |
Suministro e instalación Tub. Pvc D= 110mm, 0,8mPa | m3 | 1.412,35 | 12,50 | 17.654,38 | |
Suministro e instalación válvulas D= 160mm | UNI DA D | 2,00 | 900,00 | 1.800,00 | |
Suministro e instalación válvulas D= 110mm | UNI DA D | 2,00 | 400,00 | 800,00 | |
Caja de válvulas | UNI DA D | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 | |
SUBTOTAL | 86.185,09 | ||||
TOTAL U.S. DOLARES | 370.469,39 | ||||
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE ALERTA
RUBRO No. | D E S C R I P C I Ó N | UNI DA D | CANTIDAD | P. UNITARIO ACTUAL | PRECIO TOTAL |
06.001 | Bandas de Alerta 0,6 m | m | 1.760,00 | 159,60 | 280.896,00 |
06.002 | Bandas de Alerta 0,5 m | m | 1.760,00 | 133,00 | 234.086,16 |
06.003 | Pintura Termoplastica entre bandas | m2 | 330,00 | 45,00 | 14.850,00 |
06.004 | Pintura Term. líneas Logaritmicas | U | 1.584,00 | 37,80 | 59.875,20 |
06.005 | Pintura Term.. PASO CEBRA | m2 | 408,00 | 45,00 | 18.360,00 |
06.006 | Señales Verticales LIM. VELOCIDAD R4-1B | U | 10,00 | 165,00 | 1.650,00 |
06.007 | Señales Verticales APROX. BTA Y BTA P6-5B | U | 4,00 | 165,00 | 660,00 |
06.008 | Señales Verticales NO REBASAR R2-13B | U | 2,00 | 221,55 | 443,10 |
06.009 | Señales Verticales REDUZCA VELOCIDAD AHORA R4-4B | U | 2,00 | 231,00 | 462,00 |
06.010 | Señales Verticales FIN DE RESTRICCION R4-3B | U | 2,00 | 165,00 | 330,00 |
06.011 | Señales Verticales CRUCE XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X0-0X | U | 6,00 | 165,00 | 990,00 |
06.012 | Señales COMPLEMENTARIA P7-2B | U | 4,00 | 44,10 | 176,40 |
06.013 | Señales Verticales LIM. VELOCID. ER1-1 | U | 2,00 | 202,65 | 405,30 |
06.014 | Señales Verticales PARE R1-1B | U | 6,00 | 165,00 | 990,00 |
06.015 | Señales Verticales CRUCE PASO CEBRA ESCOLAR E1-1B | U | 2,00 | 193,20 | 386,40 |
TOTAL U.S. DOLARES | 614.560,56 | ||||
BALSAPAMBA - XXXXXXXX Y XXXXXXXX - BABAHOYO, REHABILITACIÓN DE PASO LATERAL XX XXXXXXXX, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RED DE AA.PP. Y SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE ALERTA | |
PRESUPUESTO DEL MTOP TOTAL = | 12.596.141,25 |
4.11.2 Presupuesto Referencial: El presupuesto referencial es (USD 12.596.141,25) DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 dólares de los Estados Unidos de América
4.11.3 Equipo Mínimo: La lista del equipo fue elaborada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin indicación de tipo, marca o modelo. El Ministerio de Transporte de Obras Públicas calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo.
No. ORDEN | D E S C R I P C I Ó N D E L E Q U I P O | NÚMERO DE UNIDADES |
2 | Cargadora frontal de 125 HP o más | 2 |
3 | Excavadora de orugas de 128 HP o más | 2 |
4 | Fresadora | 1 |
5 | Motoniveladora 135 HP o más | 2 |
6 | Tanquero de agua de 10.000 lts o más | 2 |
7 | Rodillo vibratorio liso 8 ton o más | 1 |
8 | Rodillo neumático de 8 ton o más | 1 |
9 | Distribuidor de asfalto | 1 |
10 | Terminadora de asfalto | 1 |
11 | Escoba autopropulsada | 2 |
12 | Planta asfáltica de 100 ton o más | 1 |
13 | Volquetas de 10 m3 o equivalente | 10 |
14 | Trituradora primaria y secundaria de 100 ton o más | 1 |
15 | Hormigonera de 8 HP o más | 4 |
16 | Vibrador de hormigón de 8 HP o más | 4 |
RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO
COMPARECIENTES
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (Nombre de la entidad contratante), representada por el (Nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (Cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.01De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de (CONTRATANTE), contempla la ejecución de: (describir objeto de la contratación).
1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de (CONTRATANTE) resolvió aprobar los pliegos de la LICITACIÓN (No.) para (describir objeto de la contratación).
1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente),mediante documento (identificar certificación).
1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de (CONTRATANTE o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:
a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (Dirección Financiera o dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.
Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS
3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:
1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:
a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la (Nombre de la CONTRATANTE) le adjudica el contrato.
b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública.
d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.
f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto (nombre del proyecto).
Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO
4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con (la CONTRATANTE) a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE (determinar detalladamente el objeto de la contratación).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.
En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.
4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta, y cumplir la participación nacional mínima ofertada en el formulario No. 13 A, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario No. 13 B.
Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO
5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (Cantidad exacta en números y letras). Dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.
5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.
Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO
6.01.-La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de (días), contados desde la celebración del Contratoen calidad de anticipo; el valor de (hasta un máximo del 50 %)del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.
El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la
CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 1
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
6.02.- El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por ciento (%), se cancelarámediante pago contra presentación de planillas (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.
No habrá lugar a alegar xxxx de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.
6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP, según se establece en el numeral 1.12 de las condiciones generales de los pliegos que forman parte del presente contrato.
6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.
El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.
6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.
6.06.-La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.
6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.
6.08.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra
1 La disposición sobre el valor máximo por concepto de anticipo, se incluye en virtud del oficio No. T.1056SGJ-09-1552 de 18 xx xxxxx de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.
ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2).
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.
6.09.- Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.
6.10.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:
1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (Formulario 2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
2) Dentro de los (establecer lapso de tiempo) de cada (establecer periodo), el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.
5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.
6) La fiscalización, en el (establecer plazo), aprobará u objetará la planilla.
7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.
6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.
6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.
6.13.Pagos Indebidos:La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Séptima.- GARANTÍAS
7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías (establecer las garantías que apliquen de acuerdo con lo establecido en cláusula 1.12 de las condiciones generales de los pliegos que son parte del presente contrato).
(Establecer con detalle las garantías que apliquen de acuerdo con el contrato)
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.
7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:
1) La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
2) La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después xx xxxx días de notificado con la liquidación del contrato.
3) La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato.
Cláusula Octava.- PLAZO
8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras), contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta.
Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO
9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.
b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Xxxxxxx (Formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.
9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.
9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.
Xxxxxxxx Xxxxxx.- MULTAS
(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la Entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales).
10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la
CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato. En ningún caso podrá ser menor al 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos).
Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
(Esta Cláusula no será aplicable si las partes han establecido contractualmente la renuncia del reajuste de precios).
11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
ESTABLECER EN ESTE ESPACIO LA FÓRMULA DE REAJUSTE
(Esta fórmula se deberá establecer con base en la fórmula general establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).
Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN
12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.
(ESTABLECER AQUÍ LA CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN, DE CONVENIRSE).
12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.
Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Específicas de los pliegos, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
13.03.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización. 2
2 Este numeral se incluye en virtud del oficio No. T.1056SGJ-2009-2279 de 6 de octubre de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.
Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.11de las Condiciones Específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.
Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-
15.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.
Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se xxxxxx terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.
La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.
16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de (establecer plazo, no menor a seis meses) desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de (indicar número de días) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a xxxxx del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.
16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.
16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo xx xxxx días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.
16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.
Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.
16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.
16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.
Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
18.01.-El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
19.01.- La CONTRATANTE designa al señor (nombres del designado), en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.
Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO 20.01.- El Contrato termina:
1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:
4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.
4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.
5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].
6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
21.01.-Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje (poner nombre del Centro).
Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.
21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:
21.02.01.- Mediación: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de (poner nombre del Centro) en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:
21.02.02.- Arbitraje:
El arbitraje será en Derecho;
1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de (poner nombre del Centro)
2 Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de (poner nombre del Centro)
3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje (poner nombre del Centro)
4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.
5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.
6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.
7. La sede del arbitraje es la ciudad de (poner nombre del Centro)
8. El idioma del arbitraje será el castellano.
9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).
21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso, recurrirán ante la justicia ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición jurídica de la CONTRATANTE).
21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.
Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION
22.01.-El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.
Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.
Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
24.01.-La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda x xxxx patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.
24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a (la CONTRATANTE) es de xxx copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.
Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO
25.01.-Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).
25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
La CONTRATANTE: (Dirección y teléfonos). El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos).
Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
26.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
RÉGIMEN ESPECIAL RE-MTOP-LR-01-2012
SECCIÓN VI FORMULARIOS
Formulario. No. 1
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
RE-MTOP-LR-01-2012
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Fecha:
Señor
Ing. Xxxx Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS XXXX MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Presente
Señora Ministra:
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la arquitecta Xxxxxx de los Xxxxxxx Xxxxxx, Ministra de Transporte y Obras Públicas para la ejecución de la obra que tiene por objeto la REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LAS BALSAPAMBA-XXXXXXXX-
BABAHOYO, luego de examinar los Pliegos de RÉGIMEN ESPECIAL, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación) declara que:
1. El oferente, es licitante elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.
La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
2. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de RÉGIMEN ESPECIAL y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.