La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en contratar “ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMÍA,...
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en contratar “ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO - PRIMERA ETAPA Y ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA XXXX”, LOCALIZADAS EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA; UBICADA EN ZONA RURAL Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE SANTA XXXXX EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005”.
Introducción
La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia xxxx en la contratación pública. Por otro lado, ENTerritorio en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, y promoción de la competencia.
Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, , sin que sea relevante la modalidad de selección.
Por lo anterior, el análisis del sector, se desarrolla en el presente documento de Estudio del Sector, el cual permite al área de la subgerencia de operaciones de ENTerritorio, conocer las condiciones económica del sector de estudio identificado, aspectos tecnicos y leales para adelantar de forma exitosa la presente contratación, con el objetivo de establecer requisitos financeros habilitantes, adecuados y propocionales. De conformidad con el Manual de Contratación de ENTerritorio, el Numeral 23.4, la información del análisis del sector es de carácter indicativa para la estructuración de los respectivos procesos de contratación que adelante la Entidad.
Adicionalmente para la estructuración del presente documento de estudio del sector, se tomará en cuenta la Guía para elaboración de Estudios de Sector- GEES, versión 02 del 24 xx Xxxxx de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, el área de planeación contractual de la subgerencia de operaciones de ENTerritorio se acogerá a la siguiente estructura para el presente documento de estudio de sector:
• Aspectos Generales xxx Xxxxxxx
• Comportamiento del gasto histórico
• Estudio de Oferta
• Estudio xx Xxxxxxx
• Análisis Financiero y requisitos habilitantes
Tabla de contenido
1.CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 3
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 4
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO 4
2.2 CONTEXTO GENERAL MACROECONÓMICO COLOMBIA 2021-2022. 5
2.3 SERVICIOS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 7
2.4 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y COSTOS DEL SECTOR (SALARIO MÍNIMO E IPC) 8
2.5 ORGANIZACIONES Y GREMIOS DEL SECTOR 10
2 ORGANIZACIONES Y GREMIOS DEL SECTOR 10
4.1 ASPECTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA 11
4.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 13
3.COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 15
4 ESTUDIO DE OFERTA DEL SECTOR ¿QUÉ EMPRESAS OFRECEN EL SERVICIO EN EL MERCADO
19
4.1 EMPRESAS PARTICIPANTES Y CONTRATISTAS DE PROCESOS PREVIOS DE ENTERRITORIO. 20
4.3 TIPOS DE SOCIEDADES Y TAMAÑO DE EMPRESAS IDENTIFICADAS EN EL SUBSECTOR 28
5 ESTUDIO XX XXXXXXX- COMO CONTRATAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SECTOR? 33
5.1 CONTRATACIONES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR. 33
6.ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 38
6.1- DETERMINACIÓN FINAL DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 43
-
1. Condiciones contractuales del proceso de contratación del bien o servicio:
• Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO - PRIMERA ETAPA Y ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA XXXX”, LOCALIZADAS EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA; UBICADA EN ZONA RURAL Y DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE SANTA XXXXX EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005.
• Modalidad de Contratación: Invitación abierta
• Tipologia de contrato: Interventoria
• Presupuesto Oficial Estimado: El Presupuesto Oficial Estimado, para la interventoría es de SEISCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 603.455.875,75), incluido costos, gastos, el IVA y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración y ejecución, discriminados así:
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA | ||
DESCRIPCIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
VALOR INTERVENTORÍA SIN IVA | 219% | $ 507.105.777,94 |
IVA (19%) | $ 96.350.097,81 | |
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA | $ 603.455.875,75 | |
Tenendo en cuenta el presente estudio del sector, al igual que las condiciones contractuales presenadas, los siguientes son los Codigos de Naciones Unidas (UNCSPC) que se identifican com aplicables para el servicio a contratar dentro del sector:
Código Segmento | Nombre Segmento | Código Familia | Nombre Familia | Código Clase | Nombre Clase |
80 | Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos. | 8010 | Servicios de asesoría de gestión | 801015 | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa. |
80 | Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos. | 8010 | Servicios de asesoría de gestión | 801016 | Gerencia de proyectos. |
81 | Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología. | 8110 | Servicios profesionales de Ingeniería y Arquitectura. | 811015 | Ingeniería Civil y Arquitectura. |
En los anteriores codigos se identifican los siguientes tipos de servicios, relacionados con el actual objeto a contratar, y aplicables a a acticvidad de interventoria requerida:
- 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura: Incluye Ingenieria Estructural, Ingenieria Arquitectonica, Ingenieria Geotecnica, ingenieri de infraestructura de instalaciones.
- 80101600 Gerencia de Proyectos: Incluye Evaluación Económica o Financiera de Proyectos, Planificación o Administración de Proyectos.
- 80101500 Servicios de Administración Corporativa y Consultoria de Negocios: Incluye Servicio de Asesoramiento para la Gestion de riesgo.
2. Aspectos Generales xxx Xxxxxxx
2.1 Identificación del Sector de Estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que el objeto de contratación establecido en los 4 grupos presentados corresponde a servicios de actividades técnicas de ingeniería civil.
El DANE identifica cinco (5) macrosectores economicos en la economia colombiana: Comercio, Industria, Servicios, Construcción y Transporte. Para el presente objeto, se aboradara el sector de la construcción y sus correspondientes subdivisiones.
El servicio para contratarse de interventoría en ingeniería civil se encuentra identificada dentro del xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx servicios y también podemos relacionar el del sector secundario, (Construcción) dado a que es la interventoría y de una obra de edificación no residencial. De confomidad con el actual objeto de contratación , se identifica el sector de según la clasificación CIIUU del DANE:
Clasificación Sectorial CIUU del Departamento Nacional de Estadística (DANE). | |||
Macro- Sector | Sector | Subsector | Descricpción |
La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las siguientes actividades: | |||
Actividades profesionales, científicas y técnicas (M) | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | M7112- Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de la consultoría técnica. | • El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. |
• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera. | |||
• Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. | |||
NOTA: La anterior clasificación no solo permite identificar el desempeño económico del sector de acuerdo con la información actualizada del DANE, sino también identificar potenciales empresas a través de la clasificación por código CIIUU, en la base del SIREM de la Superintendencia de Sociedades. (Ver Numeral 5 Estudio de Oferta del Sector).
2.2 Contexto General Macroeconómico Colombia 2021-2022.
De acuerdo con el Manual de Colombia Compra Eficiente, la entidad debe identificar y analizar las condiciones económicas del sector de estudio, con el fin de identificar posibles riesgos económicos y variables que afecten el sector.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican las principales variables macroeconómicas de la economía nacional que directa o indirectamente afectan el sector identificado (servicios en el sector de construcción de edificaciones):
TRIMESTRAL | |||||
INDICADOR MACROECONÓMICO1 | I-2021 | II-2021 | III-2021 | IV-2021 | I-2022 |
PIB ( VARIACIÓN TIMESTRAL | 2,9% | -2.4% | 5,7% | 4,3% | 1% |
PIB ( VARIACIÓN ANUAL) | 1,1% | 8,8% | 10,3% | 10,8% | 8,5% |
IPC % | 1,6% | 1,54% | 1,15% | 1,24% | 4,30% |
TRM | 0000 | 0000 | 0000 | 3920 | 3960 |
TASA DESEMPLEO | 15,3% | 14,1% | 13,6% | 12,6% | 11,2 % |
FUENTE: BOLETIN TRIMESTRAL DANE
El cuadro anterior presenta los principales indicadores macroeconómicos de la economía colombiana desde el primer trimestre del año 2021. En general, a partir de la información del DANE, el contexto macroeconómico del último año presenta el siguiente escenario:
- La variación trimestral del PIB durante el año 2021 presentó variaciones positivas superiores a 4%, producto de la reactivación de la economía, después de los efectos de desaceleración económica durante el año 2020. La variación negativa del segundo trimestre (-2,4%) se debió a problemas internos de orden público (paro nacional) y fase final de la emergencia sanitaria que afecto fuertemente algunos sectores clave de la economía nacional.
- En términos de variación anual del PIB, el último trimestre del año 2021 registro el mejor desempeño desde el inicio de la pandemia, producto de la apertura total (y vacunación extendida y eliminación de restricciones sanitarias) de los diferentes sectores económicos, en especial el sector servicios. Adicionalmente la época de fin de año dinamizo el comercio urbano y la demanda de hogares y empresas en las principales ciudades.
- El comportamiento de la inflación (variación de IPC) ha presentado una tendencia ascendente desde finales de 2021. Según el DANE el incremento de precios de la canasta representativa de los hogares se ha incrementado significativamente desde el cuarto trimestre de 2021. Durante el primer trimestre de 2022, la inflación presento una variación de 4,3 % producto del encarecimiento de algunos insumos importados de los sectores primarios de la economía además de una mejor dinámica de la demanda de bienes y servicios en el país.
- El comportamiento de la Tasa Representativa xxx Xxxxxxx (TRM) ha presentado una tendencia creciente durante el año 2021, repercutiendo en incremento del precio de bienes importados (por ejemplo, precio xxx xxxxx en el sector construcción) necesarios para diversos sectores productivos del país.
- El nivel de empleo de la economía ha venido mejorando en la medida que se retoma el nivel prepandemia en los distintos sectores productivos, no obstante, en el presente año aún existe una tasa de desempleo de dos dígitos, de 11,2%.
-
1 Definiciones: Producto Interno Bruto (PIB). El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador que mide el nivel de producción (en bienes) y ventas (en servicios) valorados en precios monetarios de moneda nacional en un periodo de tiempo determinado. Este indicador es calculado periódicamente por el DANE, entidad que ofrece resultados de este indicador para la economía nacional y para cada uno de los sectores que la componen. Se calculan variaciones porcentuales trimestrales del valor absoluto de este indicador y variaciones anuales (ejemplo Junio 2021-Junio 2022).
IPC: Indice de Precios al consumidor: Las variaciones de este indicador determina el incremento de precios finales de un conjunto de bienes representativos de los hogares colombianos.
TRM: Tasa Representativa xxx Xxxxxxx: Indicador del valor en pesos de un dólar (USD) americano. Variable fundamental para determinar el precio en pesos de bienes importados relevantes en distintos sectores de la economía.
Tasa de Desempleo: Indicador que relaciona la población desempleada y el total de la población económicamente activa a nivel nacional.
Tasa de crecimiento Trimestral – Producto Interno Bruto Colombia- (Corte Abril 2022)
FUENTE: Boletín Técnico DANE.
En general, según el Boletín trimestral del DANE, el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo periodo de 2021, y presento una variación trimestral de 1% respecto al trimestre anterior (2021-IV). Si bien el crecimiento aun es positivo (>0), poco a poco la economía nacional retoma los niveles de crecimiento prepandemia.
GRAFICO 1. Crecimiento del Sector Identificado- Sector Construcción.
De conformidad con el Boletín Técnico del DANE, En el primer trimestre de 2022, el valor agregado de la construcción crece 5,2% respecto al año 2021, y creció 0,45 respecto al último trimestre. En general, al ser un sector clave en la reactivación presenta el mejor desempeño durante 2021. Adicionalmente sectores relacionados (Suministro de electricidad, gas, y actividades profesionales y técnicas, consultorías e interventorías) presentaron crecimiento positivo. En contraste con sectores como el agrícola, minas, y financiero, el sector construcción junto con la gran mayoría de servicios ha sido el dinamizador del crecimiento de la economía colombiana desde mediados del año 2021.
2.3 Servicios en el sector de construcción.
De conformidad con los anteriores códigos CIUU identificados (Numeral 2), el sector de servicios de ingeniería está catalogado dentro de la clasificación M7112- Actividades profesionales, científicas y técnicas. Para el año 2021, el valor agregado (PIB) de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. En el primer trimestre de 2022, el desempeño de sector M7112- Actividades profesionales, científicas y técnicas fue:
GRAFICO 1.
En general respecto al año 2021, el crecimiento del sector identificado fue de 9,7% (en términos de valor monetario) y con una variación positiva de 1,2 respecto al cuarto trimestre de 2021.
Ingresos totales anuales –Sector servicios
A partir del sector identificado M 6920 – Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoría financiera y asesoria tributaria, el DANE actualzia la información d elos ingresos totales anuale sdel subsector, y su variación anual.
En 2021, el sector identificado División 69 ( Actividades Profesionales) , Subdivisión 6920 – Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoría financiera y asesoria tributaria presento una variación positiva respecto al 2020, de 32,2
%, debido a la dinamica de reactivación economica favorable durante el año 2021. Ver Tabla 1.
En general, a partir de las condiciones macroeconómicas de la economía colombiana y del sector identificado (construcción), y a efectos del presente proceso se concluye:
- La situación macroeconómica del país, durante el último año y particularmente durante el primer trimestre del año 2022, indica un contexto de reactivación y crecimiento en los sectores de construcción, servicios, industrias manufactureras, y actividades profesionales. (GRAFICO 1).
- El crecimiento del sector indica un mercado competitivo de empresas, condiciones financieras favorables y pluralidad de oferentes.
Para efectos del presente proceso de contratación “: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO - PRIMERA ETAPA Y ADECUACIÓN DE LA CASA SANTA XXXX”, LOCALIZADAS EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA; UBICADA EN ZONA RURAL Y DE
EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE SANTA XXXXX”, las condiciones macroeconómicas del sector permiten inferir que el mercado cuenta con la suficiente oferta de empresas especializadas en servicios de apoyo en obras de edificaciones no residenciales (edificaciones institucionales). Detrás del crecimiento económico confirmado por el DANE durante el primer trimestre del año 2022, existe una demanda de servicios del sector de construcción (entre estos consultorías e interventorías en obras civiles) por parte de entidades públicas y privadas y una oferta que satisface los requerimientos. Es de esperarse, por lo tanto, que para el presente proceso se cuente con pluralidad de oferentes con experiencia previa en obras de edificaciones institucionales. (Ver Numeral 5 Estudio de Oferta del sector).
2.4 Comportamiento de precios y costos del sector (Salario Mínimo e IPC)
2.4.1 Variación Mensual Indice de Precios al Consumidor (IPC)
La variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) representa la inflación de algunos bienes y servicios representativos en la económica nacional. El IPC, por lo tanto, mide la variación de los precios de los productos y servicios, esto afecta algunos bienes y servicios de la categoría como los alimentos, el transporte, diversión, los servicios en comunicaciones, entre otros gastos.
En general, en los últimos dos años, el año 2020 registró la inflación anual tota más baja ( 1,61% ) de los últimos 20 años en el país, producto de la contracción económica del país. A partir del 2021, la reactivación económica, junto a eventos económicos de carácter global, impulsaron la inflación a un total de 5,62% anual. Para el año 2022, se proyecta una inflación aun mayor, dado que en solo los primeros 5 meses la inflación y asciende a más de 6,3%.
Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC)- Base Diciembre de 2018 = 100,00 | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
ENERO | 0.42 | 0.41 | 1.67 |
FEBRERO | 0.67 | 0.64 | 1.63 |
MARZO | 0.57 | 0.51 | 1.00 |
ABRIL | 0.16 | 0.59 | 1.25 |
MAYO | -0.32 | 1.00 | 0,84 |
JUNIO | -0.38 | -0.05 | |
JULIO | 0.00 | 0.32 | |
AGOSTO | -0.01 | 0.45 | |
SEPTIEMBRE | 0.32 | 0.38 | |
OCTUBRE | -0.06 | 0.01 | |
NOVIEMBRE | -0.15 | 0.50 | |
DICIEMBRE | 0.38 | 0.73 | |
TOTAL | 1.61 | 5.62 | 6,39 |
FUENTE: DANE
Se resalta algunos aspectos del comportamiento en los precios en los últimos dos años:
- La variación anual del IPC en el año 2021 fue de las mayores presentadas en los últimos 10 años en Colombia, con una variación total de 5,62%.
- De acuerdo con el DANE, En abril de 2022, la variación anual del IPC fue 9,23% (con respecto x xxxxx de 2021) es decir, 7,30% puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,56%. Según el DANE, desde diciembre de 2021, Colombia viene presentando grandes presiones inflacionarias que se traducen en un aumento del costo de vida.
- En mayo de 2022, la variación mensual del IPC fue 0,84%, y en lo corrido del año la inflación asciende a 6,55%.
Proyección Variación del IPC (Inflación) Colombia
Fuente: La Republica
En general, el comportamiento de la inflación ha afectado la canasta de alimentos a nivel nacional, al igual que algunos productos del sector servicios. Esta situación repercute directamente en sectores relacionados con el sector construcción, específicamente de servicios de apoyo a construcción (transporte, logística, alimentación).
No obstante, según proyecciones del Banco de la República, la inflación tendería a estabilizase en torno al 4% para final del año. En general, el efecto a corto plazo en el 2022 en el sector servicios puede ser mayores precios de bienes y servicios finales. El fuerte incremento de la inflación en el primer trimestre del año superó de nuevo los pronósticos del promedio xxx xxxxxxx y del equipo técnico del Banco de la República2 hizo que el equipo técnico consignara en el informe de Política Monetaria una proyección de inflación (total) de alrededor del 7,1% para este año (2022) y del 4,8% para 2023.
En lo que se refiere al sector servicios a nivel nacional, los precios dependen fundamentalmente del ajuste salarial anual realizado y considerado por las empresas xxx xxxxxxx (por ejemplo, ajuste xx xxxxxxx mínimo). En consecuencia, dado que el ajuste salarial del año 2023 depende principalmente de la variación anual del IPC del año 2022, se estima que el incremento del precio del sector servicios en general podría encarecerse el próximo año, dada a tendencia actual de la inflación acumulada (variación del IPC) en lo corrido del presente año, cuyo nivel ascendió a 6,55% x xxxx de 2022.
Para el año 2022, se logró un acuerdo para incrementar el salario mínimo en un 10,07 % es el más alto xxx xxxxxxx mínimo y en el auxilio de transporte en casi cinco décadas. A continuación, se observa que desde 2010, la capacidad adquisitiva promedio de los hogares (salario real) a partir de la diferencia entre el incremento salarial y la inflación causada (variación del IPC) es del 3,2%, siendo el año 2016 el menor incremento real con un 0.2% y el año 2022 el más alto con un 4,45%. El aumento xxx xxxxxxx se decretó para mantener el poder adquisitivo de los hogares, y propiciar una mayor reactivación económica.
Según lo anterior, el efecto sobre el ajuste de salarios (costos salariales) y por ende en precios de servicios diversos se consolidaría inicios del año 2023, posiblemente a partir de la inflación proyectada (7,1% según el Banco de la Republica).
2 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xx-0-0-xx-0000-000000
Desde un punto de vista macroeconómico, el ajuste salarial provocado por una inflación excesiva encarecería las diferentes escalas de costos salariales del sector servicios (entre ellos servicios de profesionales del área de infraestructura y obras) en la economía nacional, y el costo salarial de profesionales asociados al sector de construcción.
2.5 Organizaciones y Gremios del Sector
2 Organizaciones y Gremios del Sector
INSTITUCIONES | COMPETENCIAS Y ROLES | Subsector en el que incide |
Minvivienda (MVCT) | Rector del sector | Edificación infraestructura y saneamiento |
Minvivienda (MVCT), DNP, Minambiente (MADS), MINSALUD, MINAGRICULTURA | Formulación de Políticas | Edificación infraestructura y saneamiento |
Minhacienda, MVCT, DNP, DPS, Fondo de Adaptación | Asignación y distribución de recursos | Edificación infraestructura y saneamiento |
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) | Regulación de ESP | Edificación infraestructura y saneamiento |
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) | Vigilancia y Control de ESP (Prestación de los servicios) | Edificación infraestructura y saneamiento |
Autoridades Ambientales Regionales Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) | Control ambiental, permisos y concesiones | Edificación infraestructura y saneamiento |
Secretarías de Hábitat | Formulación e implementación de políticas de hábitat que mejoren la vivienda | Edificación |
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Asesorar al presidente y entidades del Gobierno Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la construcción e implementación de políticas sectoriales, territoriales y poblacionales. Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones de los sectores público y privado. Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión pública. Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y la descentralización. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir de su seguimiento y evaluación | Edificación e Infraestructura |
Gremios y Asociaciones
Siglas | Nombre de Asociación | Descripción |
ACIEM | Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y afines | Organización que trabaja por el crecimiento integral del Ingeniero y el desarrollo tecnológico y profesional, a través del ejercicio idóneo y competente de todas las especialidades de la Ingeniería |
ACOFI | Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería | Organización que centra sus esfuerzos en promover la buena enseñanza de la ingeniería en el país, enfocada en el constante monitoreo de las prácticas pedagógicas de sus asociados |
SCA | Sociedad Colombiana De Arquitectos | Sociedad que fomenta la arquitectura y el urbanismo, cultiva la ética profesional del arquitecto y orienta las relaciones de los arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí. |
SCI | Sociedad Colombiana De Ingenieros | Organización que tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería |
4.1 Aspectos Técnicos del servicio de interventoría
La actividad de interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de las obligaciones pactadas con el constructor de una obra.
Según Colombia Compra Eficiente, La interventoría consiste en el seguimiento técnico que, sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifique.
En general, la actividad de interventoría en obras en edificaciones atiende 8 aspectos fundamentales:
En la actualidad, la interventoría se ha diversificado a otras áreas del conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un amplio panorama. Así, se puede hablar de los siguientes tipos de interventoría:
Interventoría del proyecto. | Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. | Interventoría legal | La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en donde se establezca el objeto de este, regulando su ejecución. La interventoría legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente. |
Interventoría durante la construcción | Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad. | Interventoría financiera | En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. |
Interventoría técnica | La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. | Interventoría ambiental | Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. |
Interventoría administrativa | Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. | Interventoría social | Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que rodean o hacen parte del proyecto. |
FUENTE: Cámara Colombiana de Infraestructura.
Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), existen normas generales para toda interventoría que abarcan el control y seguimiento de todas las tareas correspondientes a la ejecución del contrato objeto de la interventoría, el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el mismo y de los términos definidos en el cronograma. En consecuencia, el interventor deberá asegurar según la etapa del proyecto:
Etapa de la Interventoría. | |
Contratación de Personal. | - El personal y los equipos técnicos ofrecidos que utilice el contratista deben contar con las condiciones aprobadas por la entidad. - Las hojas de vida del personal propuesto por el contratista deben ser revisadas y evaluadas cuando durante la duración del contrato se requieran cambios en el personal ofrecido. - Los trabajos y/o actividades extras y adicionales, deberán ser previamente acordados mediante escrito suscrito por las partes y ser sometidas a aprobación |
Ejecución. | - La calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato, deberá ser verificada permanentemente. - El control del avance del contrato deberá realizarse de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las novedades, ordenes e instrucciones, y recomendar los ajustes necesarios. - Se debe presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que exijan su ejecución. - Se debe velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones y procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos de construcción y /o fabricación. - Garantizar que la documentación que se maneje en obra (planos, memorias, licencias, autorizaciones) se encuentre actualizada de acuerdo con los cambios generados durante la ejecución del proyecto. |
Finalización y Liquidación. | - Solicitar recibir y verificar documentos necesarios para la liquidación del contrato, como son los planos record, manuales de mantenimiento, memorias de cálculo, etc. |
El papel de la interventoría en la contratación estatal
La ejecución idónea del presupuesto de las Entidades Públicas exige dentro de otros aspectos, un proceso contractual ágil, eficiente y desarrollado dentro de los principios de la economía, transparencia y objetividad consagrados en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y oportunidad, es necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoría o supervisión que garantice y garantice a la entidad como responsable ante el cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias legales, financieras (en lo contable, presupuesto y tesorería), misional y técnico.
El perfil del interventor o supervisor debe corresponder a un profesional con experiencia en el objeto contratado y en temas administrativos y financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido de independencia, es decir, para cumplir con los propósitos de su misión, un interventor debe cumplir funciones técnicas, funciones administrativas y funciones contables. Las funciones técnicas son las que se refieren al objeto del contrato; Las funciones administrativas son las acciones que debe adelantar el interventor para garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato que controla y de la normatividad referente a los contratos; las funciones contables son las relativas al manejo de cuentas del contrato.
4.2 Metodología de Cálculo del Presupuesto Oficial Estimado
La metodología de cálculo del presupuesto para las actividades de servicios de ingeniería civil corresponde al método de factor multiplicador. El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las firmas consultoras o de servicios de interventoría tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del personal facturable.
Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos que afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos, contratos terminados, rotación de personal, cambios en la legislación laboral, variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc. Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide sobre el factor multiplicador, por lo tanto, éste no puede mantenerse estático para una compañía.
Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado específicamente en el proyecto. En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:
1. Costos de personal
2. Prestaciones sociales
3. Costos indirectos de la compañía, impuestos y timbres del contrato.
4. Honorarios.
Actividad de Interventoría | |
Costos Directos | Los costos directos están determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios del personal profesional y técnico. El ajuste salarial para algunos profesionales y/o técnicos está determinado por el incremento anual de costo de vida (variación del IPC), cuyo valor en 2021 anual certificado por el DANE fue de 5,61 %. En general, en la mayoría de las actividades de consultorías / interventorías, el factor de costo directo (salarios y prestaciones) incide en más de un 50% en el precio final del servicio. Igualmente, determinante es el plazo de ejecución de cada proyecto. A mayor plazo, mayor incidencia del factor prestacional en el precio final del servicio, y en consecuencia en el valor final del presupuesto final. En segundo lugar, inciden los costos indirectos (materiales y mobiliarios) y en tercer lugar los impuestos y tasas requeridos, entre los cuales resalta el Impuesto al Valor Agregado IVA. |
Costos Indirectos | Los costos indirectos de la actividad de construcción están determinados por los precios de los distintos elementos físicos que se requieren para la ejecución de la actividad (mobiliario, tecnología, transporte, logística ...etc.). Los precios de la mayoría de estos elementos están determinados por el índice de precios al consumidor (IPC). Según el DANE, la inflación total del 2020 fue de 1,5%, la más baja en los últimos 30 años. En 2021, el nivel de precios inicio una tendencia creciente. El año 2021, termino con un nivel de variación de IPC de 5,62%. |
Aspectos financieros – forma de pago
No existe disposición legal que indique cual debe ser la forma de pago en los contratos de interventoría, por lo tanto, la Entidad Estatal debe definirla en los pliegos de condiciones. De acuerdo con lo anterior, nada impide que la Entidad Estatal proponga como forma de pago para el contrato de interventoría el porcentaje de ejecución de la obra objeto del contrato vigilado.
Por último, cuando esa ha sido la forma de pago indicada por la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones, el interventor asume el riesgo de que su pago dependa del cumplimiento de esa condición el cual hace parte de la gestión del riesgo en los contratos estatales.
En Colombia, fue una práctica reiterada, por parte de las entidades estatales imponer en sus ofertas públicas para contratar interventorías, efectuar el pago a los interventores según el avance de obra. Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros esto ha derivado en la generación de un nuevo y dramático riesgo a los agentes xxx xxxxxxx debido a que el pago de sus honorarios está condicionado a eventos que no dependen de su propia voluntad.
Tributación
Según el artículo 476 del Estatuto Tributario, los contratos de consultoría e interventorías están gravados con el impuesto sobre las ventas, por tratarse de prestación de servicios no excluida. La decisión de gravar IVA del 19% a contratos de prestación de servicios superiores a 6,97 millones de pesos, se aprobó en el año 2018 en la discusión de la Ley de Financiamiento. El pago de IVA será asumido por la empresa contratante como un extra en el total de costos de la contratación del servicio de consultoría.
Para efectos del tributo, se entiende por servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero o en especie.
Dentro de las actividades de consultoría e interventorías se aplican también los siguientes tributos independientemente del tipo de consultoría/ interventoría realizada: Impto. Industria y Comercio ICA, Retención en la fuente, e IVA. Los cuales están establecidos en el Estatuto Tributario del Ministerio de Industria y Comercio. A continuación, se resumen sus principales características:
Impto. De Industria y Comercio ICA | La Ley 14 de 1983 –Ley ICA– dispone que el hecho generador del impuesto de industria y comercio –ICA– es la realización de “actividades comerciales, industriales y de servicio” enlistando dentro de los servicios gravados a los “de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho” |
Retención en la Fuente. | Los pagos o abonos en cuenta por concepto de contratos de consultoría o interventoria en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones se encuentran sujetos a retención en la fuente por renta; la tarifa puede variar dependiendo de si a quien se le realiza el pago o abono en cuenta es una persona natural y si es declarante del impuesto xx xxxxx. De este modo, el artículo 1 del Decreto 1141 del 2010 establece una tarifa de retención del 6% sobre el valor total del pago o abono en cuenta para los contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones que realicen las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, las sociedades de hecho, y las demás entidades a favor de personas naturales o jurídicas y entidades contribuyentes. |
Impto. De Valor Agregado. | Los contratos de consultoría (son contratos de consultoría o interventoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Al no estar expresamente excluidos por el artículo 476 del Estatuto Tributario y disposiciones concordantes, se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas independientemente de su finalidad, debiendo aplicarse el gravamen sobre el valor total percibido por el responsable. Con la tarifa general de 19%. |
Aspectos Legales del Sector
Atendiendo el presente objeto de selección, el cual se refiere a Interventoría de obra de edificación no residencial, así como el contrato derivado, este sujeto a la Constitución Política de Colombia, y parcialmente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993. La modalidad de selección que se empleará corresponderá a la de Invitación Abierta.
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de contratación de ENTERRITORIO es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica. El régimen aplicable a cada contrato que ENTERRITORIO celebre se determinará de acuerdo con la posición contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
3.Comportamiento del gasto histórico
La Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra, ofrece la herramienta de Modelo de Análisis de Demanda para el sector clasificado con el código UNSPC 81- Servicios Basados en Ingeniería, investigación y Tecnología, el cual clasifica los servicios de consultoría e interventorías en ingeniería Dentro de esta clasificación se subdividen varias clases. Para el presente objeto de contratación, el servicio se clasifica dentro del grupo de Servicios Profesionales de Ingeniería, el cual contiene los siguientes subgrupos de servicios:
Modalidades de Contratación
Entre las modalidades de selección más utilizadas a nivel nacional entre 2017 y 2021 para servicios de construcción se identifican la modalidad de licitación pública y convocatorias meritorias, y en menor cantidad modalidades de contratación directa y régimen especial, en general modalidades de carácter competitivo.
Contrataciones de ENTerritorio 2018-2021
La herramienta de Modelo de Análisis de Demanda para el sector clasificado con el código UNSPC 81- Servicios Basados en Ingeniería, investigación y Tecnología, el cual clasifica los servicios y contrataciones de obras en edificaciones institucionales adjudicados por ENTerritorio entre 2018 y 2021.
Según el sistema de compras públicas, ENTerritorio estructuró y abrió procesos de convocatoria de 34 servicios de interventorías en Edificaciones institucionales entre abril de 2020 y junio de 2022:
TABLA 1.
SUBSECTOR | ENTIDAD | NUMERO | OBJETO | CUANTÍA | PROPONENTE | NUMERO DE PARTICIPANTES DEL PROCESO |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | ICM-023- 2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA | $ 2.538.234.816,00 | EN EVALUACIÓN | 3 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | INA-022- 2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES XXX XXXX EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CART | $ 545.483.814,00 | EN EVALUACIÓN | 3 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | ICM-022- 2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA | $ 2.538.234.816,00 | CANCELADO | 3 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | ICM-021- 2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL | $ 3.100.886.258,00 | CONSORCIO PRO- VIVIENDA RURAL | 3 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | ICM-020- 2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL | $ 2.545.878.546,00 | CONSORCIO VIVIENDA RURAL | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | ICM-019- 2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL | $ 2.000.000.000,00 | CONSORCIO COLOMBIA RURAL | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | INA-021- 2022 | INTERVENTORIA OBRA AMAGA | $ 302.028.363,00 | EN EVALIUACIÓN | |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEG-018- 2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP | $ 231.290.022,00 | SOCIEDAD TECNICA SOTA | 5 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEG-016- 2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR Y MALO | $ 235.049.402,00 | CONSORCIO INTERSEDES PUTUMAYO | 12 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEG-012- 2022 | INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO | $ 64.040.867,00 | CONSORCIO COANZA | 15 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEE-011- 2022 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO | $ 18.586.397,00 | C&E ENGINEERING | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | INA-006- 2022 | INTERVENTORÍA TERMINACIÓN OBRA ESAP NEIVA | $ 741.008.281,00 | EN EVALIUACIÓN | |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEE-002- 2022 | "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ETAPA I Y II DEL PROYECTO: ADECUACIÓN AREA CONSEJO NACIONAL DE JUVENTUDES | $ 22.698.326,00 | INVERSIOENS AYPE LTDA | 12 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | INA-034- 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000 | $ 2.928.828.606,00 | CONSORCIO PROSPERAR / CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA | 25 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEG-046- 2021 | “INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ADECUACIONES LOCATIVAS EN VIVIENDAS XXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX | $ 95.415.680,00 | C&E ENGINEERING | 12 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEG-041- 2021 | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO “TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA “CASA CAMPESINA” FASE 1 y FASE 2, EN EL MUNICIPIO | $ 71.574.213,00 | CONSTRUOBRAS C&M | 22 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEG-032- 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA XXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX | $ 74.412.869,00 | CONSTRUCTODO ING CONTRATISTAS | 25 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEE-011- 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, DE LA CONSULTORÍA DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y DE LOS DISEÑOS PARA LAS OBRAS LOCATIVAS DEL CENTRO DE ESCUELAS | $ 15.470.598,00 | GEPROING | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEE-010- 2021 | INTERVENTORIA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE ENTERRITORIO | $ 21.389.565,00 | C&E ENGINEERING | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | IOP-005- 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES. | $ 280.009.166,00 | CONSORCIO IC AGROPECUARIO | 18 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEE-008- 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CERRAMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL POLIDEPORTIVO | $ 22.643.175,00 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CEE-002- 2021 | INTERVENTORIA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE ENTERRITORIO | $ 21.389.565,00 | CANCELADO | 6 |
Edificaciones no residenciales | XXXxxxxxxxxx | XXX 000- 0000 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | $ 334.968.986,00 | DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA | 17 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI 121 2020 | INTERVENTORIA SENA GRUPO ANDINA 1 | $ 174.663.785,00 | SODINSA | 1 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI 118 2020 | INTERVENTORIA SENA GRUPO ANDINA 2 | $ 175.372.010,00 | SODINSA | 1 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CME 020- 2020 | INTERVENTORIA XXXX XXXXXX | $ 357.350.315,00 | CANCELADO | 1 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI 060- 0000 | XXXXXXXXXXXXX XX BUENAVENTURA | $ 89.249.101,00 | CANCELADO | 1 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CME-017- 2020 | INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ | $ 201.334.707,00 | CONSORCIO MARIPÍ | 29 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI-046- 2020 | INTERVENTORÍA CETAP SANTA XXXXX | $ 73.502.551,00 | SODINSA | 1 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI 011- 2020 | INTERVENTORIA EP XXXXXXXXX LAS HELICONIAS Y EPMSC XXXXXXX | $ 83.284.673,00 | INGENIERIA SEL FUTURO SAS | 1 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CME-005- 2020 | INTERVENTORÍA OBRAS USPEC | $ 447.266.187,00 | CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO | 26 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI-013- 2020 | INTERVENTORÍA YOPAL | $ 14.617.704,00 | ||
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CDI 008- 2020 | INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO FASE II CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX - XXXXX | $ 52.732.823,00 | GEAGOR SAS | 2 |
Edificaciones no residenciales | ENTerritorio | CME-002- 2020 | INTERVENTORÍA PLAN MAESTRO COVE | $ 1.891.400.518,00 | CONSORCIO SIGMA | 2 |
En general, teniendo en cuenta la información anterior, ENTerritorio ha gastado aproximadamente $ 22,681,780,621 pesos en contratación de servicios de interventoría en obras de edificaciones residenciales entre 2020 y junio de 2022. A continuación, se resume la información más relevante:
Elaboración Propia. Área Planeación Contractual a partir de datos XXXXXXX- Xxxxx xxxxx 12 20223
Según la información del sistema de compras públicas SECOPII, en los últimos dos años ENTerritorio abrió un total de 35 procesos de contratación de interventorías en edificaciones residenciales, de las cuales 26 procesos fueron adjudicados exitosamente, y 6 procesos se encuentran hoy a la fecha (Julio 2022) en proceso de adjudicación. La mayor parte de proyectos de interventorías en edificaciones se estructuraron en el año 2020.
Respecto a los rangos en las cuantías en interventorías en obras de edificaciones no residenciales, predominan en los últimos dos años cuantías menores a 250 millones de pesos (en total 20 proyectos de interventoría), y por otro lado se identifican que se realizaron un total de 7 interventorías con cuantías superiores a 1000 millones de pesos. En general, gran parte de las interventorías adjudicadas por ENTerritorio corresponden a interventorías con presupuestos menores a 500 millones de pesos.
3 A partir de la información histórica del sistema de compras públicas SECOPII, se identificó proceso de interventorías publicados referentes a interventorías en edificaciones no residenciales, en este grupo se incluyen Edificaciones institucionales. No se incluyeron en la estadística interventorías en transporte ni saneamiento. Se entenderá como EDIFICACIONES INSTITUCIONALES las construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de uno o más pisos, de tipo Institucional (públicas y/o privadas); como lo son: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o seguridad o servicio públicos o Bibliotecas o centros de convenciones o culturales. No se acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas xx xxxxxxx, ni polideportivo
4 ESTUDIO DE OFERTA DEL SECTOR ¿QUÉ EMPRESAS OFRECEN EL SERVICIO
EN EL MERCADO?
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 establece el deber de las entidades estatales de realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto de contratación. Por consiguiente, el análisis del sector consiste en identificar el conjunto de empresas que ofrecen los bienes o servicios que solucionan una necesidad en un mercado relativo al objeto de contratación. De esta manera, el estudio del sector permite identificar las oportunidades disponibles para atender la necesidad de ENTerritorio.
El estudio de oferta tiene como objetivo identificar las opciones y posibles proveedores de suministro/ o prestación de servicio para satisfacer la necesidad de ENTerritorio. A partir de la consulta de bases de datos de empresas a nivel nacional y del sistema de compras públicas4, ENTerritorio tendrá información consolidada que le servirá (en caso de requerirse) para definir sus requisitos habilitantes en el proceso de contratación.
La siguiente sección de Estudio de la oferta de empresas del sector presentara el siguiente orden5:
4.1 Empresas participantes y contratistas de procesos previos de ENTerritorio.
4.2 Empresas participantes y contratistas de procesos de otras entidades públicas.
4.3 Tipos y tamaño de empresas identificadas en el subsector.
Las empresas identificadas en el presente estudio corresponden a un grupo identificado que han prestado servicios de obras y/o mantenimiento en establecimientos penitenciarios al igual que otras Edificaciones Institucionales. Se entenderá como EDIFICACIONES INSTITUCIONALES las construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de uno o más pisos, de tipo Institucional (públicas y/o privadas); como lo son: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o seguridad o servicio públicos o Bibliotecas o centros de convenciones o culturales. No se acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas xx xxxxxxx, ni polideportivo.
NOTA: De conformidad con la Ley 2069 de 2020, Ley de Emprendimiento, criterios diferenciales para MIPYMES en el sistema de compras públicas”. Las entidades públicas deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación. Según la Ley 590 de 2000, toda micro, pequeña y mediana empresa está catalogada como Mipyme en Colombia. Según la Ley 590 de 2000, toda micro, pequeña y mediana empresa está catalogada como Mipyme en Colombia
4 Fuentes de Información para identificar proveedores: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra (Herramientas de Oferta de proveedores) / Registro de Proveedores SECOPII. Contrataciones de otras entidades (adjudicatarios y participantes) según datos de sistema de compras públicas SECOPII. Portal de Información Empresarial SuperSociedades (Identificación por Código CIUU).
5 Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar los enfoques de Colombia Compra. El primer enfoque consiste en listar proveedores que participaron en procesos históricos De la Entidad Estatal. El segundo enfoque es ampliar el espectro a proponentes de otras entidades que hayan realizado objetos comparables.
4.1 Empresas participantes y contratistas de procesos previos de ENTerritorio.
SUBSECTOR INTERVENTORIAS EDIFICACIONES 2020-2022
Como parte del Estudio de la oferta xxx xxxxxxx, se identifican a continuación contratistas, y participantes de cada uno de los procesos anteriormente citados:
Empresas Clasificadas como MIPYMES (Micro y Pequeñas Empresas):
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1.039.678.000,00 | 227,01 | 6,1% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1.668.008.000,00 | 85,464 | 5,9% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,384,788,000 | 3,96 | 45% |
Se clasifican como Microempresas (micro y pequeñas empresas), sociedades cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean:
Mipyme | Microempresa | Pequeña Empresa |
Rango Ingresos | Inferior o igual a $ 1,197,728,304 pesos en ingresos anuales | Superior a $1,197,728,304 pesos e inferior o igual a $ 7,442,958,460 en ingresos anuales. |
INFORMACIÓN EMPRESA | PROYECTOS RELACIONADOS | |||||
1 | RAZON SOCIAL: INGENIERIA MÁTRIZ SAS TAMAÑO EMPRESA: MICROEMPRESA | ▪ PARTICIPANTE- INA-022-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES XXX XXXX EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA, SOGAMOSO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 298,878,000 | 7,72 | 0,12 | ||||
2 | RAZON SOCIAL: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE- INA-022-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES XXX XXXX EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA, SOGAMOSO. ▪ PARTICIPANTE- CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP | ||||
3 | RAZON SOCIAL: XXXX XXXXXX XXXXXXX TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE- INA-022-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES XXX XXXX EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA, SOGAMOSO. ▪ PARTICIPANTE- CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP | ||||
4 | RAZON SOCIAL: CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS TAMAÑO EMPRESA: MICROEMPRESA | ▪ PARTICIPANTE- INA-022-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES XXX XXXX EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA, SOGAMOSO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 185,015,000 | 32 | 8% | ||||
5 | RAZON SOCIAL: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 574.879.045,00 | 14,42 | 4,9% | ||||
6 | RAZON SOCIAL: SOCIEDAD TECNICA SOTA TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA) | ▪ CONTRATISTA CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 2,083,7699,000 | 2,21 | 49% | ||||
7 | RAZON SOCIAL: CIVIL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING SAS TAMAÑO EMPRESA. MIPYME (MICROEMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP. ▪ PARTICIPANTE CME 029-2020 INTERVENTORÍACONSTRUCCIÓN XXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX. | ||||
XXXXXXX XX XXXXXXX | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 560,629,000 | 30,79 | 3,2% | ||||
8 | RAZON SOCIAL: XXXXXXX INGENIEROS CONSULTORES TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP. ▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR Y MALO | ||||
9 | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP ▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
RAZON SOCIAL: INVERHOMES SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR
$ 534,803,000 | 5,23 | 37% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 2.207.644.807,00 | 3,77 | 0,28 |
▪ CONTRATISTA CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR.
RAZON SOCIAL: 2CC INGENIEROS SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 300,000,000 | 3,5 | 0% |
▪ CONTRATISTA CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR
RAZON SOCIAL: GEDINPROC
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 101,987,000 | 7,72 | 15% |
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA 4K
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 516.889.000,00 12,02 9,9% RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$
1.013.746.000,00 15,40 8,2%
RAZON SOCIAL: JCB CONSULTORIA SAS
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,330,918,000 | 3,14 | 0,59 |
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
RAZON SOCIAL: GB10 CONSULTORES SAS
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 668,241,000 | 2,96 | 0,33 |
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,017,000,000 | 14,17 | 6% |
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
RAZON SOCIAL: SOLIDOS SAS
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1.033.920.207,00 | 6,28 | 14,18% |
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
RAZON SOCIAL: ANZA INGENIERIA SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA)
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR.
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR.
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR.
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 210,245,137 | 6,43 | 29% |
▪ CONTRATISTA CEG-012-2022 INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO
10
RAZON SOCIAL: GEAGOR SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
▪ PARTICIPANTE CEG-012-2022 INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA
RAZON SOCIAL: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
11 TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
RAZON SOCIAL: B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
12
LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 638,038,846 | 5,55 | 38% |
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ CONTRATISTA CDI 008-2020 INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO FASE II CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX - XXXXX
▪ PARTICIPANTE CEG-012-2022 INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 2,204,866,000 | 2,24 | 1% |
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 3,588,933,000 | 28,43 | 25% |
▪ PARTICIPANTE CEG-012-2022 INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE XXX XXXX ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES XXXXXXX XXXXXXXX XXXX - CASA TEUSAQUILLO
RAZON SOCIAL: PROEZA INGENIERIA DE VALOR SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
13
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 2,000,000,000 | IND | 0 % |
RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 795,000,000 | 2,14 | 64% |
14
RAZON SOCIAL: DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
15
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 4,711,735,000 | 1,98 | 50% |
RAZON SOCIAL: XXXXX CONSULTORES SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
16
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,498,681,000 | 2,4 | 43% |
▪ CONTRATISTA INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE CME 029-2020 INTERVENTORÍACONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX.
RAZON SOCIAL: XXX XXXXXXXXXX SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,221,000,000 | 4,4 | 21% |
17
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
RAZON SOCIAL: PRAN CONSTRUCCIONES SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
18
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$1,003,580,000 12,18 0,23
RAZON SOCIAL: NOGAAL SAS
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,974,129,000 | 3,6 | 42% |
19 TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪
RAZON SOCIAL: CELQO SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA)
20
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 4,260,129,000 | 3,93 | 47% |
RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS ZOMAC SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
21
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 679,000,000 63 42%
RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
22
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 490,470,000 | 5,74 | 17% |
RAZON SOCIAL: MYV CONSULTORES ASOCIADOS SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
23
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 1,525,908,000 5,11 29%
RAZON SOCIAL: BALER INGENIERIA SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
24
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 652,000,000 | 10,67 | 21% |
RAZON SOCIAL: INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA-CIVILCO
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
25
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$979,000,000 | 17,11 | 0,05 |
RAZON SOCIAL: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX AMARILLO
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
26
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 908,618,000 | 2,26 | 26% |
RAZON SOCIAL: CONSTRUOBRAS C&M SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
27
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,944,037,000 | 48,26 | 19,5% |
RAZON SOCIAL: INTERCONSTRUCCIONES& DISEÑO SAS
28 TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ CONTRATISTA IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000
▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE CME 029-2020 INTERVENTORÍACONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX.
▪ CONTRATISTA CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC XXXXXXXXXX X XXXXX XXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 | ||||||
29 | RAZON SOCIAL: INPLAYCO SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 2,949,080,000 | 6,75 | 14,1% | ||||
30 | RAZON SOCIAL: XXXXXXXX.XX SAS BIC TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000. ▪ CONTRATISTA IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. | ||||
31 | RAZON SOCIAL: ARQ CONSULTORIA TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 5,868,000,000 | 9,06 | 16% | ||||
32 | RAZON SOCIAL: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 3,543,000,000 | 72,5 | 8% | ||||
33 | RAZON SOCIAL: DAIMCO SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 5,052,000,000 | 10,02 | 35% | ||||
34 | RAZON SOCIAL: CONSTRURAM SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. ▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA. | ||||
35 | RAZON SOCIAL: ARM CONSULTING SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 1,303,000,000 | 8,35 | 58% | ||||
36 | RAZON SOCIAL: SGD INGENIERIA SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MICROEMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 150,691,000 | 2,92 | 45% | ||||
37 | RAZON SOCIAL: GYG CONSTRUCCIONES SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$4,385,104,000 | 7,36 | 0,38 | ||||
38 | RAZON SOCIAL: CEYCO INGENIERIA SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 1,177,189,000 | 64,11 | 0,07 | ||||
39 | RAZON SOCIAL: XXX XXXXX ING Y ARQ SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
& 560,000,000 | 2,28 | 38% | ||||
$ 3,633,000,000 | 4,9 | 50% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 674.635.000,00 | 3,634 | 50% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 584,203,000 | 26 | 30% |
RAZON SOCIAL: DOBLAR R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,800,000,000 | 3,41 | 41% |
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
40
RAZON SOCIAL: INTERDI LTDA
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 681,858,000 | 2,6 | 10% |
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
41
RAZON SOCIAL: BERAKAH INGENIERIA
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
42
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 2,311,000,000 | 12,33 | 31% |
RAZON SOCIAL: INGENIERIA DEL FUTURO
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
43
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 1,674,325,216 2,49 61,2%
RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
44
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$2,278,000,000 | 2,30 | 0,55 |
RAZON SOCIAL: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
45
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,321,000,000 | 9,74 | 33% |
RAZON SOCIAL: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
46
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$1,465,000,000 | 14,75 | 7% |
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA XXXXX XXXXX SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
47
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 553,000,000 | 31,23 | 4,1% |
RAZON SOCIAL: ARENAS DE LA HOZ INGENIERIA SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA)
48
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,664,000,000 | 3,36 | 0,72 |
RAZON SOCIAL: SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS
49 TAMAÑO EMPRESA: MIPYME
▪ CONTRATISTA CME 029-2020 INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX
▪ PARTICIPANTE CME 029-2020 INTERVENTORÍACONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX
▪ 2020- CONTRATISTA PROCESO ENTERRITORIO- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONS-TRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ÚLTIMO NIVEL DEL BLO-QUE CIRE - CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTE-RIOR No 2 EN LA I.E. SAN XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX).
▪ CONTRATISTA CDI 011-2020 INTERVENTORIA EP XXXXXXXXX LAS HELICONIAS Y EPMSC XXXXXXX
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA.
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA.
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA.
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA.
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC XXXXXXXXXX X XXXXX XXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX.
▪ CONTRATISTA- CME-002-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL ORDEN NACIONAL. | ||
50 | RAZON SOCIAL: COZADEL SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME | • PARTICIPANTE- CME-002-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL ORDEN NACIONAL. |
51 | RAZON SOCIAL: SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | • CONTRATISTA- CME-002-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL ORDEN NACIONAL. |
52 | RAZON SOCIAL: COZADEL SAS TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (PEQUEÑA EMPRESA) | • PARTICIPANTE- CME-002-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL ORDEN NACIONAL. |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,626,000,000 | 1,94 | 0,61 |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 1,780,000,000 | 1,28 | 81% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 7,070,118,000 | 59,58 | 9% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 7,400,000,000 | 4,03 | 40% |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
Empresas Clasificadas como Medianas y grandes empresas:
Mediana Empresa | Gran Empresa | |
Rango Ingresos | Superior o igual a $ 7,442,958,460 pesos e inferior a $ 17,537,998,472 pesos en ingresos anuales | Superior a $ 17,537,998,472 pesos en ingresos anuales. |
INFORMACIÓN EMPRESA | PROYECTOS RELACIONADOS | |||||
1 | RAZON SOCIAL: INGENIERIA MÁSTER TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA | ▪ PARTICIPANTE- INA-022-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DIFERENTES REGIONALES XXX XXXX EN LOS MUNICIPIOS DE: INÍRIDA (GUAINÍA), CARTAGENA, SOGAMOSO. ▪ CONTRATISTA INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 | ||||
2 | RAZON SOCIAL: GNG INGENIERIA SAS TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA CONTRATISTA (INTEGRANTE CONSORCIO) ICM-021-2022 | ▪ ICM-021-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL ZONA 1. ▪ PARTICIPANTE- CME-002-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL ORDEN NACIONAL. | ||||
3 | RAZON SOCIAL: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA CONTRATISTA (INTEGRANTE CONSORCIO) ICM-021-2022 | ▪ ICM-021-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, DE RIESGOS, SEGUROS, DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL FIDEICOMISO PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL ZONA 1. | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 6,754,678,000 | 6,29 | 0,34 | ||||
4 | RAZON SOCIAL: SOCIEDAD TECNICA SOTA TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA) | ▪ CONTRATISTA CEG-018-2022 (ENTERRITORIO) INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP | ||||
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | ||||
$ 2,083,7699,000 | 2,21 | 49% | ||||
5 | RAZON SOCIAL: XXXXXX XXXX XXXXX TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA. | ▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR | ||||
$ 6.591.618.727,00 | 34,472 | 18 % |
RAZON SOCIAL: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA)
6
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA SOLE SAS
TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA
7
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA A&C SA
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA)
8
RAZON SOCIAL: J XXXXXX XXXXXX Y CIA SAS
TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA
9
RAZON SOCIAL: XXXXXX Y XXXXXX ING ASOCIADOS SAS
TAMAÑO EMPRESA: XXXX XXXXXXX
00
▪ PARTICIPANTE CEG-016-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 5.851.798.000,00 | 3,904 | 0,268 |
▪ CONTRATISTA- CME-002-2020 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA DEL ORDEN NACIONAL.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 2,490,624,000 | 4,51 | 21% |
▪ CONTRATISTA INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 5,508,000,000 | 20,86 | 25% |
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 10,687,000,000 | 3,2 | 66% |
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 7,032,865,000 | 2,7 | 37% |
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000.
▪ PARTICIPANTE CME 029-2020 INTERVENTORÍACONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO XX XXXXXXXXX.
RAZON SOCIAL: CELQO SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA)
11
RAZON SOCIAL: INCOPLAN SA
TAMAÑO EMPRESA: GRAN EMPRESA
12
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 15,067,000,000 3,79 32%
RAZON SOCIAL: ARQ CONSULTORIA
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA)
13
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 5,868,000,000 9,06 16%
RAZON SOCIAL: DAIMCO SAS
TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA)
14
CAPITAL DE TRABAJO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
$ 5,052,000,000 10,02 35%
RAZON SOCIAL: XXXXXX XXXXXXXXXX SAS
TAMAÑO EMPRESA: XXXX XXXXXXX
00
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 4,260,129,000 | 3,93 | 47% |
▪ CONTRATISTA IOP-005-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO.
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 000000
▪ PARTICIPANTE INA-034-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 12,914,258,000 | 65,9 | 35% |
▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL
GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA. | ||
16 | RAZON SOCIAL: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP TAMAÑO EMPRESA: MIPYME (MEDIANA EMPRESA) | ▪ PARTICIPANTE CME-005-2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC PARA EL GRUPO 1: EPMSC SEVILLA Y EPMSC TULUA Y EL GRUPO 2: EPMSC CAICEDONIA Y EPMSC BUGA EN EL DEPARTAMENTO XXX XXXXX DEL CAUCA. |
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO |
$ 4,400,000,000 | 3,37 | 0,73 |
4.3 Tipos de sociedades y tamaño de empresas identificadas en el subsector.
Naturaleza Jurídica
Pueden participar en el proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta, que cumplan los requisitos legales, técnicos y financieros.
Personas Jurídicas: Según el artículo 33 del Código Civil. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Dentro de las personas jurídicas se distinguen en el sector las siguientes clasificaciones de sociedades:
Tipo Sociedad | |
Sociedades Anónimas S.A | Constitución y Disolución: Escritura Pública ante notario Numero de Accionistas: Mínimo cinco (5) y sin límite máximo. Su capital social se divide en acciones. Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo sin importar patrimonio. |
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S | Constitución y Disolución: Escritura Pública ante notario Numero de Accionistas: Mínimo un (1) accionista y sin límite máximo. Su capital social se divide en acciones. Revisor Fiscal: Es voluntario, pero si se tiene activos brutos 31 de diciembre del año anterior superiores a 5000 SMLV y/o cuyos ingresos brutos sean superiores a 3000 SMLV será obligatorio tenerlo. |
Sociedad de Responsabilidad Ltda | Constitución y Disolución: Escritura Pública ante notario Numero de Accionistas: Mínimo dos socios máximos 25. Revisor Fiscal: Es voluntario, pero si se tiene activos brutos 31 de diciembre del año anterior superiores a 5000 SMLV y/o cuyos ingresos brutos sean superiores a 3000 SMLV será obligatorio tenerlo. |
Al igual que en el caso de empresas del sector de la construcción, como aquellas cuya actividad está orientada al desarrollo de obras de infraestructura y o saneamiento, se evidenció que la selección del tipo de sociedad utilizada para la constitución de la firma del subsector de Actividades de interventorías en ingeniería depende principalmente de la estructura del capital accionario y de las protecciones jurídicas que tienen frente al patrimonio de los accionistas.
Por ende, las más utilizadas en el sector de la construcción son S.A, S.A.S. y para algunos casos LTDA. Es importante aclarar que la tipología de las sociedades no siempre ha sido la misma, ya que con la aparición de la modalidad S.A.S. (Ley 1258 del 2008), se presentó un gran auge de esta figura considerada por muchos como la más atractiva del país, lo que provocó que muchas de las sociedades que tradicionalmente fueron constituidas bajo otra figura se mudaran a ella. Dentro de los incentivos que se encontraron para que se iniciase esta migración hacía la constitución S.A.S, destaca como razón principal la flexibilidad organizacional con un 51,6%, seguido por la duración indefinida de la empresa con un 16,1% (Camacol).
Teniendo en cuenta las anteriores empresas identificadas en el sector, se resumen las principales características:
- El 75 % de las empresas identificadas como participantes y contratistas de ENTerritorio en procesos de interventorías en edificaciones no residenciales se clasifica como MiPymes (micro y pequeñas empresas).
- Solo un 25 % de estas empresas superan la clasificación de Mediana empresa o Gran Empresa.
Se identifican aproximadamente 7 contratistas recurrentes participantes en interventorías de edificaciones, entre ellos predomina la sociedad Constructodo Ingenieros Contratistas y Civil And Enviromental Engineering. A continuación, se presenta el número de proceso en que participaron dichas empresas entre 2020 y junio de 2022:
En general, a partir de la información xxx XXXXXXX de los distintos contratistas y participantes de procesos históricos de ENTerritorio se concluye:
- El sector de interventorías en obras de edificaciones (institucionales) registra una enorme oferta de empresas a nivel nacional. Para el caso de ENTerritorio, se identificaron en el mercado aproximadamente 68 empresas que en los últimos dos años han sido participantes frecuentes (y contratistas) de distintos procesos de interventorías.
- Dadas las características del servicio de interventoría en obras civiles, se estima que la mayor parte de las empresas son clasificadas como MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa)
- Las empresas que se han presentado como participantes en los procesos abiertos por ENTerritorio en el subsector de obras civiles se clasifican en su mayoría como MiPymes.
- Der conformidad con la información de la herramienta de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra, de los 34 proceso de ENTerritorio en interventorías en edificaciones entre 2020 y junio de 2022 para cuantías entre 500 y 1000 millones de pesos se registro una cantidad promedio de participantes de 6 oferentes por proceso (Ver Numeral 3 Comportamiento gasto histórico Tabla 1)
- Teniendo en cuenta la disponibilidad de empresas a nivel nacional, y la información del tamaño de las empresas participantes se estima que para el presente proceso una participación de entre 5 y 10 oferentes, en su mayoría MiPymes, generalmente agrupados algunos de ellos en figuras consorciales.
4.2 Empresas participantes y contratistas de procesos de otras entidades públicas.
Empresas de Interventorías en Edificaciones no residenciales. | Empresas de Interventorías en Edificaciones no residenciales. | ||
EMPRESA | EXPERIENCIA RELACIONADA DEL SECTOR (Fuente: Contratos SECOPI Y SECOPII). | EMPRESA | EXPERIENCIA RELACIONADA DEL SECTOR (Fuente: Contratos SECOPI Y SECOPII). |
GRAN EMPRESA | |||
BOGOTA Años en el mercado: 25 AÑOS | |||
XXXXXX & XXXXXX INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. | CONTRATISTA-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS PROPIAS DONDE PRESTA SERVICIOS EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL. | XXXXXXXX Y XXXXX SAS 860009250 | GRAN EMPRESA. BOGOTA Años en el mercado: 30 AÑOS CONTRATISTA INTERVENTORÍA OBRA AEROPUERTO XXXXXXX (AEROCIVIL) |
CONTRATISTA- SED-INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA PLANTA FISICA Y CERRAMIENTO DEL MODULO DE PRIMERA INFANCIA XXXX XXXXXX Y XXXXXX XXXXXXX GRANDE | |||
MEDIANA EMPRESA(MIPYME) | |||
BOGOTA Años en el mercado: 28 AÑOS | MEDIANA EMPRESA (MIPYME) | ||
ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA 800173768 | CONTRATISTA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC | ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA (MIPYME) años en el mercado: 22 años. CONTRATISTA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL (LOS) CONTRATO(S) QUE EJECUTE(N) LAS ADECUACIONES MAYORES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD-MINSALUD |
MEDIANA EMPRESA (MIPYME) | |||
BOGOTA Años en el mercado: 6 AÑOS | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | ||
GAVINCO INGENIEROS COSULTORES. | PARTICIPANTE PROCESO Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica para el mejoramiento, adecuaciones y reparaciones locativas a los escenarios que conforman el sistema del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. La empresa registra la mayoría de las participaciones con el INVIAS. | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. | BOGOTA (MIPYME) años en el mercado: 5 años. CONTRATISTA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE PISCINAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CALLE 42 |
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | ||
CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 900007247 | BOGOTA Años en el mercado: 16 AÑOS CONTRATISTA REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES A CARGO DE LA AEROCIVIL DEL AEROPUERTO XXXXXXX XXXXXXXXX DE BARRANQUILLA, ATLANTICO | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 900457115 | BOGOTA Años en el mercado: 10 AÑOS CONTRATISTA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD RECREO DEPORTIVA DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Interventoría IE San Xxxxxxx (Enterritorio) |
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | ||
GAC-PMF ARQUITECTOS SAS 900646295 | BOGOTA Años en el mercado: 8 AÑOS CONTRATISTA INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE | XXXXXXXXX XXXX Y CIA S.A | BOGOTA Años en el mercado: CONTRATISTA INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE IV DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARCHIPIÉLAGO DE SAN XXXXXX, PROVIDENCIA Y SANTA XXXXXXXX. |
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | |||
BOGOTA Años en el mercado: 8 AÑOS | |||
XXXXXXXX &ASOCIADOS SAS 900581578 | PARTICIPANTE PROCESO Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica para el mejoramiento, adecuaciones y reparaciones locativas a los escenarios que conforman el sistema del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. CONTRATISTA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. | KER INGENIERIA SAS 900427442 | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) BUCARAMANGA Años en el mercado: 10 AÑOS CONTRATISTA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAFETERIA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD CENTRAL XXX XXXXX DEL CAUCA |
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | |||
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | BOGOTA Años en el mercado: 10 AÑOS CONTRATISTA - INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS-MINDEPORTE. | ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS 901183827 | MICROEMPRESA (MIPYME) BOGOTA Años en el mercado: 3 AÑOS CONTRATISTA INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GUARDIA POLICIA NACIONAL. |
MICROEMPRESA (MIPYME) | |||
BUCARAMANGA Años en el mercado: 11 AÑOS | MICROEMPRESA (MIPYME) | ||
ARQUITEKTONA SAS 900371668 | CONTRATISTA PROCESO INTERVENTORÌA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ADECUACIONES PARA EL CENTRO DE SALUD EL XXXXXXX DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO XX XXXXXXXXX | INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S. 901135736 | BOGOTA Años en el mercado: 4 AÑOS CONTRATISTA Interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable y financiera de las obras de mantenimiento y adecuación locativa en la sede regional del Choco de la Defensoría del Pueblo |
NIT: 900139110 GRAN EMPRESA (MIPYME) | |||
BOGOTA | MICROEMPRESA (MIPYME) | ||
MAB INGENIERIA DE VALOR SA | CONTRATISTA- INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.-IDU | ORGANIZACION XXXXXX & ASOCIADOS SAS 901058186 | RIONEGRO Años en el mercado: 4 AÑOS CONTRATISTA REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO Y QUIBDO |
MICROEMPRESA (MIPYME) | |||
SCS INGENIERIA | MICROEMPRESA (MIPYME) NIT: 901155456 PARTICIPANTE PROCESO Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica para el mejoramiento, adecuaciones y reparaciones locativas a los escenarios que conforman el sistema del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. | PRANA CONSTRUCTORA S.A.S | CONTRATISTA-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS PROPIAS DONDE PRESTA SERVICIOS EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL |
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | |||
BOGOTA Años en el mercado: 34 años | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | ||
BOGOTA | |||
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S | CONTRATISTA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN XX XXXXXXXX INFANTILES. GRUPO 4 EN LA LOCALIDAD XX XXXXXXXXXX EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | Proyectistas Asociados SAS | CONTRATISTA MIN CULTURA- Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra cuyo objeto es: “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA |
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) NIT: 9003459672 | NIT: 860041968 BOGOTA | ||
BOGOTA | GRAN EMPRESA | ||
R&MCONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | CONTRATISTA SED- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES. | COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SAS | CONTRATISTA SED- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO METROVIVIENDA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 5ª - USME DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO |
MICROEMPRESA (MIPYME) | MICROEMPRESA (MIPYME) NIT: 830505044 MEDELLIN CONTRATISTA MINDEPORTE-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX X. XX XXXXXXXX | ||
NIT: 9015069843 XX | |||
XXXXXXXXXXX- XXX-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX | |||
XXXXX XXXXXXXXXX XXX | XXXXXXXX XXXX XXXXXX XX REALIZAR LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA PLANTA FISICA | GEOINTERVENTORIAS SAS | |
Y CERRAMIENTO DEL MODULO DE PRIMERA | |||
INFANCIA XXXX XXXXXX Y XXXXXX XXXXXXX | |||
GRANDE |
SEDIC CONSULTING SAS | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) NIT 901216744 BOGOTA CONTRATISTA AEROCIVIL-REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION BASE SEI, AEROPUERTO VANGUARDIA XX XXXXXXXXXXXXX | INPLAYCO SAS | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) BOGOTA CONTRATISTA ICBF-Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar el diagnóstico, adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas. |
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT: 901272510 CONTRATISTA MIN DEPORTE. Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica para el mejoramiento, adecuaciones y reparaciones locativas a los escenarios que conforman el sistema del Centro de Alto Rendimiento | DIEZ PLUS INGENIERIA SAS | NIT 9007710722 CALI CONTRATISTA- Interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable y financiera de las obras de Mantenimiento y adecuación locativa en la Sede Nacional Bloque Defensoría Pública de la Defensoría del pueblo |
NIT8300101098 | |||
GRUPO METRO COLOMBIA - GMC | CONTRATISTA- REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL ATLANTICO (AGUACHICA, | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS | NIT: 9007689234 CONTRATISTA- REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE VACACIONAL DE SANTA XXXXX |
XXXX Y MOMPOX) |
Factores de apoyo a la industria nacional
Para efectos del presente objeto contractual, a partir del análisis económico del sector y el análisis del Presupuesto Oficial estimado, no se identifican bienes colombianos relevantes (en el Registro de Productores y Bienes Nacionales – VUCE). Por lo tanto, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto No. 680 de 2021:
“En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato”.
Por lo anteriormente expuesto, es posible concluir que para la ejecución del servicio requerido no se requieren bienes nacionales relevantes, debido a que es una actividad económica que se ejecuta fundamentalmente a partir del factor humano, o no presenta el uso de bienes colombianos relevantes. No obstante, en cumplimiento del mencionado Decreto, se apoyará a la Industria Nacional mediante la vinculación de mano de obra por prestación de servicios colombianos.
5 ¿ESTUDIO XX XXXXXXX- COMO CONTRATAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SECTOR?
La siguiente sección, se dividirá en dos partes:
5.1 Contrataciones de Otras entidades del sector
5.1 Contrataciones de otras entidades del sector.
Como parte del estudio del sector identificado (obras en edificaciones no residenciales, específicamente establecimientos penitenciarios), el área de planeación contractual identificó en el mercado varias entidades públicas que han estructurado exitosamente contratos de interventorías en obras de edificaciones en los últimos 2 años.
A partir de la información del Sistemas de Compras Públicas, y Herramienta de Modelo de Abastecimiento estratégico de Colombia Compra se identificaron los siguientes procesos en el mercado recientemente:
Contrataciones identificadas del Sector 2018-2022.
AÑO | PROCESO | CUANTÍA |
2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL. | 983.000.000 COP / 4 MESES |
2021 | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SENA SEDE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 1.460.697.049 / 13 meses |
2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE APROVECHAMIENTO DE PLÁSTICOS CEAP Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDE SUR DE LA UAESP - LA ALQUERÍA, EN BOGOTÁ D.C | $ 574.189.853 |
2019 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECA LUSITANIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | $ 643,948,996 |
Teniendo en cuenta los anteriores procesos identificados, a continuación, se presentan los requerimientos técnicos principales de cada uno de los procesos identificado. Lo anterior con el objetivo de, para identificar aquellos aspectos contractuales (requisitos de experiencia, profesionales, experiencia especifica requerida), que sirvan de referencia al área de planeación contractual para adelantar exitosamente el presente objeto contractual.
5.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL SECTOR- CONTRATACIONES DE OTRAS ENTIDADES.
Con el objetivo de consultar los antecedentes en contrataciones de ENTerritorio y otras entidades públicas, se consultó en el SECOPII contrataciones en interventorías de obras de edificaciones no residenciales, para identificar aquellos aspectos contractuales (oferentes, cuantías, factores de evaluación, participantes) de procesos pasados, que sirvan de referencia al área de planeación contractual para adelantar exitosamente el presente objeto contractual.
PERFIL | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | Profesional ingeniero civil o Arquitecto | Igual o mayor Seis años. Posgrado en: Estructuras, Hidráulico, Ambiental, Bioclimático, gerencia de proyectos, gerencia de obras, geotecnia y afines, gerencia en interventoría de obras civiles, gerencia y control de la construcción y/o Interventoría de Proyectos y Obras | Mínimo tres (03) años en proyectos de interventoría a obra civil que su objeto identifique: “INTERVENTORÍA EN OBRAS CIVILES PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y/O EDIFICACIONES” |
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA | Profesional ingeniero civil o Arquitecto | General Igual o mayor a tres años. | Experiencia específica: Mínimo tres (03) años en proyectos de interventoría a obra civil que su objeto identifique: “INTERVENTORÍA EN OBRAS CIVILES PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y/O EDIFICACIONES”. Perfil acreditado: Xxxxxse desempeñado como Residente y/o coordinador de Interventoría. Dicha experiencia se deberá acreditar en mínimo una (1) y máximo cinco (05) certificaciones. |
PROFESIONAL EN HSE | Pregrado en: a) Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, b) Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | Igual o mayor Ocho años | Mínimo dos (02) años en proyectos de interventoría a obra civil que su objeto identifique: “INTERVENTORÍA EN OBRAS CIVILES PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y/O EDIFICACIONES”. Perfil acreditado: Xxxxxse desempeñado como Profesional en HSE, o, Coordinador HSE, o, Líder HSE |
ENTIDAD CONTRATANTE: 2021- SENA DIRECCIÓN GENERAL
OBJETO DE CONTRATACIÓN | REQUISITOS |
MODALIDAD: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL. CUANTÍA: 983.000.000 COP / 4 MESES | EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA Para certificar esta experiencia, podrá allegar mínimo uno (1) y máximo tres (3) directamente relacionados con: “INTERVENTORÍA EN OBRAS CIVILES PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O CONSTRUCCIÓN, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y/O EDIFICACIONES. Códigos RUP: 80101600- Gerencia de proyectos, 81101500- -ingeniería civil y arquitectura, 80101500- servicios de Consultoría de Negocios y administración corporativa. Experiencia Especifica: Mínimo uno (1) de los contratos certificados debe incluir interventoría a ejecución de contratos de adecuación y/o construcción, en establecimientos educativos, equivalente en salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) al treinta por ciento (30%) de los salarios mínimos definidos Mínimo uno de los contratos certificados debe incluir la ejecución de actividades de interventoría a contratos de obra civil, que incluya instalación de redes hidrosanitarias en establecimientos educativos. c) Mínimo uno de los contratos de interventoría debe incluir la ejecución de actividades de adecuación y/o instalación de sistemas eléctricos, en establecimientos educativos. |
ENLACE SECOPII: CM-DG-0001-2021 | |
PERFIL | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | Ingeniero Civil, Arquitecto, constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería | Experiencia general mayor a siete (7) años contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior | Que mediante certificaciones acredite como experiencia específica la participación como Coordinador, Director o Residente de obra o interventoría en el sector público o privado en mínimo tres (3) contratos certificados que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS O SU INTERVENTORÍA. Se tendrán en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedición de la matricula profesional. • Uno (1) de los proyectos certificados y acreditados por el profesional para el cumplimiento del requisito anterior, individualmente considerado, debe incluir en su objeto o alcance la interventoría o construcción de edificaciones nuevas con un área o igual o superior a dos mil (2.000) m2. |
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | Ingeniero Civil, Arquitecto, constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería | Experiencia general mayor a cinco (5) años contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior | Que mediante certificaciones acredite como experiencia específica la participación como Coordinador, Director o Residente de obra o interventoría en el sector público o privado en un mínimo de tres (3) contratos certificados que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS O SU INTERVENTORÍA Uno (1) de los proyectos certificados y acreditados por el profesional, para el cumplimiento del requisito anterior, individualmente considerado, debe incluir en su objeto o alcance la interventoría y/o construcción de edificación nueva, donde el área deberá ser igual o superior a mil (1.000) m2 |
PROFESIONAL BIM | Ingeniero Civil, Arquitecto, constructor civil, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería | Experiencia general mayor a DOS (2) años | Que acredite certificados de un ATC (Autodesk Training Center) en el manejo de softwares BIM, como Revit y Navisworks. Profesional BIM en el sector público o privado en dos (2) contratos certificados que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance incluyan ACTIVIDADES AFINES AL MODELAMIENTO Y COORDINACION BIM DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERIA |
ENTIDAD CONTRATANTE: 2019- ANTIOQUIA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU - MEDELLIN
OBJETO DE CONTRATACIÓN | REQUISITOS |
MODALIDAD: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECA LUSITANIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. CUANTÍA: $ 643,948,996 | EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) certificados de contratos terminados celebrados por el postor con el sector público o privado, o actas de liquidación bilateral o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, que se encuentren inscritos en el RUP terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección; la sumatoria de los contratos certificados, a la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 200% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV (IVA incluido) y que hayan tenido por objeto o estén incluidas dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades: • INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS • INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO • INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EDIFICACIONES. En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato, el ÁREA DE LA EDIFICACIÓN NUEVA objeto de interventoría deberá ser igual o superior a dos mil (2.000) m2. En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato, el área de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EDIFICACIONES deberá ser igual o superior a 4.000 m2 o 100.000 kg. En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato, el área de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO (Según las exclusiones de esta invitación) deberá ser igual o superior a quinientos (500) m2 |
PERFIL | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | Ingeniero Civil, con especialización en gerencia de proyectos (dedicación 50%) | Experiencia no menor a 10 años | Experiencia de al menos 5 años en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA INSTITUCIONAL O EQUIPAMIENTO URBANO TIPO EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO EDIFICACIÓN, cuyo valor expresado en SMVL sea mayor igual al 50% xxx XXX del presente proceso. |
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | Ingeniero Civil. ( dedicación 92%) | Experiencia no menor a 5 años | Experiencia de al menos 3 años en cargo de residente/ consultor y /o asesor en proyectos de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA INSTITUCIONAL O EQUIPAMIENTO URBANO TIPO EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO EDIFICACIÓN. |
RESIDENTE ARQUITECTO | Xxxxxxxxxx.( dedicación 92%) | Experiencia no menor a 5 años | Experiencia de al menos 3 años en cargo de residente/ consultor y /o asesor en proyectos de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA INSTITUCIONAL O EQUIPAMIENTO URBANO TIPO EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO EDIFICACIÓN cuyo valor expresado en SMVL sea mayor igual al 25% xxx XXX del presente proceso. |
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | Ingeniero Civil, con especialización en geotecnia.( dedicación 15%) | Experiencia no menor a 8 años | Experiencia de al menos 3 años en cargo de residente/ consultor y /o asesor y/o especialista en proyectos de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCUTURA INSTITUCIONAL O EQUIPAMIENTO URBANO TIPO EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO EDIFICACIÓN cuyo valor expresado en SMVL sea mayor igual al 25% xxx XXX del presente proceso. |
ENTIDAD CONTRATANTE: 2021- DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO DE CONTRATACIÓN | REQUISITOS |
MODALIDAD: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SENA SEDE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE CUANTÍA: $ 1.460.697.049 / 13 meses | EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA: El proponente deberá acreditar la siguiente experiencia específica dando cumplimiento a los siguientes términos: • En mínimo dos (2) Contratos de Consultoría terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso y que dentro de sus alcances incluya o cuyo objeto haya sido o guarde similitud en Interventorías a la Construcción de infraestructura de equipamiento tipo edificación. y/o Interventoría a la Construcción de infraestructura educativa tipo edificación para la educación superior, • Y al menos uno de esos Contratos de Consultoría terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso debe acreditar que dentro de sus alcances incluya o cuyo objeto haya sido o guarde similitud en Interventoría a la Construcción de infraestructura educativa tipo edificación para la educación superior, cuyo valor total facturado expresado en SMML del año de terminación sea igual o superior a 401.94 SMMLV, que equivale a un veinticinco (25%) del valor del presente proceso de selección. • Los anteriores Contratos de Consultoría deberán estar liquidados y debidamente inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP e identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta tercer nivel, cuya sumatoria en conjunto sea igual o superior a 1607.77 SMMLV, que equivale a una (1) vez el valor del presupuesto oficial, con entidades Estatales o Privadas, terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso. Códigos UNSPC: 81101500- Ingeniería Civil y Arquitectura / 80101600 Gerencia de Proyectos / 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica. |
ENLACE SECOPII: CAS-OAJ-CMA-027-2021 | |
PERFIL | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | Ingeniero Civil, con especialización en Gerencia técnica o Gerencia de Obra o Gerencia de interventoría o Gerencia de proyectos de infraestructura. | 15 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. | Acreditar 2 contratos como consultor técnico o director de interventoría en la construcción de edificaciones, con una dedicación acreditada mínima del 50% |
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | Ingeniero Civil o Arquitecto | 10 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 2 contratos como consultor técnico o director de interventoría o coordinador de interventoría o residente de interventoría, en la construcción de edificaciones, con una dedicación acreditada mínima del 100% |
Profesional Especialista Estructura | Ingeniero Civil, Posgrado en estructuras, no menor a 5 años. | 10 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. | Acreditar 2 contratos como especialista estructural de interventoría o de obra para construcción de edificaciones con una dedicación acreditada mínima del 50% |
Profesional Hidrosanitario | Ingeniero Civil o Sanitario, Posgrado en Hidráulica no menor a 5 años | 5 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Profesional Hidrosanitario en 2 contratos como profesional para la consultoría y/u obra de construcción de edificaciones, con una dedicación acreditada mínima del 30% |
ENTIDAD CONTRATANTE: 2021- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
OBJETO DE CONTRATACIÓN | REQUISITOS |
MODALIDAD: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE APROVECHAMIENTO DE PLÁSTICOS CEAP Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDE SUR DE LA UAESP - LA ALQUERÍA, EN BOGOTÁ D.C. CUANTÍA: $ 574.189.853 | EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADA: Los proponentes deberán acreditar su experiencia mediante la presentación de mínimo uno (1) y máximo (3) contratos celebrados en INTERVENTORÍA TÉCNICA Y/O JURÍDICA Y/O ADMINISTRATIVA Y/O FINANCIERA Y/O CONTABLE A CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O A EDIFICIOS DE TIPO INSTITUCIONAL Y/O PÚBLICO CON UN ÁREA NO INFERIOR A 1.000 m (en todo caso, TODOS los contratos que se presenten para acreditar experiencia deberán contar como mínimo con Interventoría al componente técnico), y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. |
ENLACE SECOPII: UAESP-CMA-003-2021 | |
6. Análisis Financiero del Sector y determinación de requisitos habilitantes.
De conformidad con el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades pública establecer requisitos financieros para los procesos de contratación. Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato:
Indicadores de Capacidad Financiera para evaluar:
Índice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
Índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
Índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras
INDICADOR | FORMULA OFERENTE INDIVIDUAL | FORMULA OFERENTE PLURAL | Observación |
INDICE DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE | L = (∑ (ACn x %n) ÷ ∑ (PCn x %n)) %n: Porcentaje de participación | Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes |
ENDEUDAMIEN TO | PASIVO TOTAL ∗100 ACTIVO TOTAL | E = ( ∑ PTn x %n) ÷∑( ATn x %n)) x 100 ATn: Activo Total de integrante PTn: Pasivo Total de Integrante | Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes |
COBERTURA INTERESES | UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS INTERESES | CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI n x %n) UOn: Utilidad Operacional / GI: gasto intereses | Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes |
Indicadores de Capacidad Organizacional para evaluar:
Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
• Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
INDICADOR | FORMULA OFERENTE INDIVIDUAL | FORMULA OFERENTE PLURAL | Observación |
RENTABILID AD PATRIMONIO | UTILIDAD OPERACIONAL 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 | CI = ( ∑ (UOn x %n) ÷∑ (PTr n x %n) | Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes |
RENTABILID AD ACTIVO | UTILIDAD OPERACIONAL ACTIVO TOTAL | CI = ( ∑ (UOn x %n) ÷∑ (ATn n x %n) | Para oferentes plurales se evaluará con la sumatoria ponderada por el porcentaje de participación de los integrantes |
METODOLOGÍA DE ANALISIS FINANCIERO.
1- Identificación de muestra representativa del sector consultado. Se tomará una muestra de empresas del subsector.
2- 2- Identificación de información financiera disponible (fuente Registro Único Empresarial Cámara de Comercio).
Muestra de Empresas Seleccionada
EMPRESA | INDICE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | COB.INTERESES | ROE | XXX |
2C INGENIEROS | 5.932 | 0.319 | 36.586 | 0.124 | 0.180 |
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 9.7 | 0.09 | 98 | 0.26 | 0.24 |
ACINCO INGENIERIA S.A.S | 16 | 0.06 | 39 | 0.07 | 0.06 |
AGOPLA SAS | 3.1 | 0.8 | IND | 0.3 | 0.2 |
ALDES S.A.S | 1 | 0 | IND | 0 | 0 |
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A | 401 | 0.24 | 12 | 0.06 | 0.04 |
ARG INGENIERIA INTEGRAL S.A.S | 10.1 | 0.1 | IND | 0.32 | 0.29 |
ARM CONSULTING LTDA | 8.14 | 0.56 | 8.5 | 0.19 | 0.08 |
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S | 2.41 | 0.63 | 10.99 | 0.63 | 0.23 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS | 5,74 | 0,17 | 93 | 1,44 | 1,9 |
ARQUITEKTONA SAS | 39 | 0,1 | 12 | 0,04 | 0,04 |
BALER INGENIERIA | 4.18 | 0.29 | 51.10 | 0.25 | 0.18 |
BERAKAH INGENIERIA S.A.S | 13.36 | 0.34 | 22.27 | 0.29 | 0.19 |
C&E ENGINEERING SAS | 45 | 0 | IND | 0 | 0 |
CAYCO SAS | 17.61 | 0.29 | 120.7 | 0.21 | 0.14 |
CESQO SAS | 1.987194262 | 0.530934372 | 4.4 | 0.15323121 | 0.07187549 |
CEYCO INGENIERIA SAS | 64.11 | 0.07 | 61.86 | 0.74 | 0.68 |
CIVILCO INGENIERÍA SAS | 24.35 | 0.04 | 14.12 | 0.32 | 0.31 |
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. | 32.25 | 0.02 | 34.97 | 0.12 | 0.12 |
COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA XXXXX SAS | 40 | 0.39 | 32 | 0.32 | 0.19 |
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SAS | 15 | 0.38 | IND | 0.17 | 0.1 |
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA | 11 | 0,05 | IND | 0.02 | 0.01 |
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS | 8 | 0.08 | IND | 0.8 | 0.7 |
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS | 11.57 | 0.05 | 36.57 | 0.13 | 0.12 |
CONSTRUCTORA A&C SA | |||||
CONSTRUCTORA XXXXX XXXXX SAS | 38.72 | 0.01 | 43.16 | 0.12 | 0.12 |
CONSTRUOBRAS C&M | 21 | 0.14 | 68 | 0.14 | 0.12 |
CONSTRURAM SAS | 269.723023 | 0.00314694 | 55 | 0.08984385 | 0.08956112 |
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S | 176.9 | 0 | IND | 0.24 | 0.24 |
CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS | 22 | 0,04 | 100 | 0,19 | 0,18 |
XXXXXX XXXXX INGENIEROS ASOCIADOS | 38 | 0,07 | IND | 0,11 | 0,11 |
CYG CONSTRUCCIONES | 1,98 | 0,63 | 2,21 | 0,07 | 0,02 |
DAIMCO S.A.S. | 10.02 | 0.35 | 11.93 | 0.2 | 0.12 |
XXX XXXXX ING Y ARQ SAS | 2.1 | 0.4 | ind | 0.7 | 0.5 |
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS | 2.3 | 0.3 | IND | 0.7 | 0.6 |
DPC INGENIEROS SAS | 2.88 | 0.32 | 306.45 | 0.13 | 0.09 |
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | 21 | 0.03 | 46 | 0.05 | 0.05 |
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | 2.1 | 0.4 | IND | 0.05 | 0.04 |
G Y G CONSTRUCCIONES S A S | 7.36 | 0.38 | 19.28 | 0.25 | 0.15 |
GAC PMF ARQUITECTOS SAS | 22.78 | 0.1 | 31.43 | 0.06 | 0.05 |
XXXXXXX INGENIEROS CONSULTORES S A S | 6.93 | 0.31 | 6.05 | 0.32 | 0.2 |
GEAGOR SAS | 4.979556101 | 0.399901884 | 38.16 | 0.36538526 | 0.21926701 |
GEOINTERVENTORIAS SAS | 8.05 | 0.06 | IND | 0.21 | 0.2 |
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S | 4.7 | 0.3 | IND | 0.18 | 0.13 |
GEPROCING SAS | |||||
GNG INGENIERIA S A S | 4.03 | 0.4 | 13.21 | 0.28 | 0.17 |
XXXXXXXX &ASOCIADOS SAS | 6,10 | 0,14 | 76,63 | 0,22 | 0,19 |
GRUPO METRO COLOMBIA - GMC | 8.76 | 0.11 | 26 | 0.56 | 0.49 |
XXXXXXXXX XXXX Y CIA S.A | 2,82 | 0,22 | 45,90 | 0,20 | 0,15 |
HABOCIC | 14.37 | 0.16 | 272.58 | 0.05 | 0.04 |
INCOPLAN | |||||
INFRAOBRAS INGENIERIA SAS | 1,51 | 0,36 | IND | 0,02 | 0,01 |
ING INGENIERIA SAS | 4.3 | 0.52 | 6.27 | 0.32 | 0.15 |
INGECINCO LTDA | 19 | 0,17 | 88 | 0,27 | 0,22 |
INGECON | 15,54 | 0,18 | 166 | 0,20 | 0,16 |
INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S | 2.408870416 | 0.403023403 | 61 | 0.32011903 | 0.5362338 |
INGENIERIA MASTER S.A.S | 60.57434601 | 0.052604789 | 50.75490423 | 0.37606267 | 0.39 |
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX X.X.X | 00 | 0,00 | XXX | 0 | 0 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXX SAS | 4.81 | 0.33 | 22 | 0.06 | 0.04 |
XXXXXXXX.XX SAS | 1.87 | 0.51 | 44.55 | 0.91 | 0.43 |
INPLAYCO SAS | 5.73 | 0.16 | 44.54 | 0.18 | 0.15 |
INTERCIONES SAS | 23 | 0 | 22 | 0.12 | 0.12 |
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS | 4.94 | 0.54 | 65.66 | 0.42 | 0.19 |
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | 21.08274422 | 0.443766913 | 4.4 | 0.10119185 | 0.05628626 |
XXXXX CONSULTORES SAS | 2.46 | 0.43 | 7.73 | 0.22 | 0.12 |
XXXXX XXXXXX XXXXXXX B Y CIA SAS | 4.02 | 0.43 | 47.08 | 0.28 | 0.16 |
KALPA XXXXXXXXXX XXX | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 |
XXX XXXXXXXXXX SAS | 3 | 0,33 | 44 | 0,57 | 0,38 |
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 45,35 | 0,06 | 173 | 0,11 | 0,10 |
M&S INGENIEROS COLOMBIA | 3,71 | 0,67 | IND | 0,22 | 0,07 |
MAB INGENIERIA DE VALOR SA | 5.7 | 0.58 | 39.75 | 0.34 | 0.14 |
MAPO INGENIERIA SAS | 7.82 | 0.1 | 14 | 0.11 | 0.1 |
XXXXXX & XXXXXX INGENIEROS ASOCIADOS SAS | 2.73 | 0.37 | 18.43 | 0.28 | 0.17 |
ORGANIZACION XXXXXX & ASOCIADOS SAS | 2.66 | 0.15 | IND | 0.14 | 0.12 |
PEYCO COLOMBIA | 1.3 | 0.71 | IND | 0.2 | 0.1 |
PRANA CONSTRUCTORA S.A.S | 81 | 0.21 | 39 | 0.23 | 0.18 |
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | 7,69 | 0,38 | 5,89 | 0,22 | 0,13 |
PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S | 6.2 | 0.14 | 36 | 0.28 | 0.24 |
R&MCONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | 13.5 | 0.33 | 19.63 | 0.16 | 0.11 |
XXXXXXXX Y XXXXX SAS | 2,75 | 0,34 | 48,97 | 0,06 | 0,03 |
SAAVERA SAS | |||||
SEDIC CONSULTING SAS | 3.260288255 | 0.305591218 | 17.9 | 0.08588692 | 0.05964063 |
SGD INGENIERIA SAS | 16 | 0,07 | 10 | 0,10 | 0,07 |
SODINSA S.A | 2,48 | 0,35 | 48,68 | 0,16 | 0,10 |
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA | 2.05 | 0.69 | 1.8 | 0.14 | 0.04 |
TECNICONSULTA | 15,34 | 0,21 | 34 | 0,06 | 0,05 |
XXXXXXX X INGENIEROS CONSULTORES | 2.504405503 | 0.498744957 | 11.90652854 | 0.10387824 | 0.2 |
XXXX XXXXXX XXXXXXXX | 5.64 | 0.39 | 17.7 | 0.3 | 0.18 |
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | 21 | 0 | 99 | 0.25 | 0.25 |
3- Cálculo del promedio total simple y promedio acotado de cada uno de los indicadores de capacidad financiera y organizacional de la muestra de empresas seleccionada.
CAPITAL DE TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | COB.INTERESES | ROE | XXX | |
MEDIA TOTAL | $ 3,821,478,553.77 | 25,39 | 0,27 | 49,6 | 0,24 | 0,17 |
Metodología de cálculo del promedio acotado.
Para el cálculo del promedio acotado, se tomará como referencia el procedimiento del Numeral VI del Manual Para Determinación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente.6
Debido a la presencia de valores superiores al promedio identificado (valores atípicos), para cada uno de los indicadores, se hace necesario realizar un promedio acotado, excluyendo de la muestra para cada indicador valores excesivamente altos o bajos que generen un sesgo en los promedios.
6 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx-x-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-x-xxxxx/xxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxx- requisitos
Por ejemplo, para los índices de capital de trabajo y liquidez, el gráfico anterior permite a la Entidad Estatal observar la concentración de los datos y los valores atípicos que deben ser excluidos.
Criterio de Exclusión de valores atípicos.
INDICADOR | Valores excluidos de la muestra total. |
CAPITAL DE TRABAJO | Valores superiores a 10 mil millones de pesos de la muestra de empresas y menores a 100 millones de pesos |
INDICE DE LIQUIDEZ | Valores superiores al promedio total de índice de liquidez identificado (25) y menores al valor de 1. |
INDICE ENDEUDAMIENTO | Valores superiores al valor de 70% y menores al valor de 5% |
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES | Valores superiores al promedio identificado y menores al valor de 1. |
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO. | Valores superiores al valor de 0,6 |
RENTABILIDAD DE ACTIVO. | Valores superiores al valor de 0,5 |
De conformidad con el procedimiento del Numeral VI del Manual Para Determinación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, una vez excluidos los valores atípicos, se calcula el promedio acotado de la muestra de cada uno de los indicadores al igual que la desviación estándar. La diferencia entre estos dos valores (a excepción del índice de endeudamiento donde se realiza una suma) permitirá obtener como referencia el límite inferior a fijar.
TABLA A.
PROMEDIO ACOTADO | DESVIACIÓN | LIMITE INFERIOR DE REFERENCIA | |
CAPITAL DE TRABAJO | $ 2,299,506,139.79 | 2183815729 | $ 115,690,411.08 |
LIQUIDEZ | 9.03 | 7.487251461 | 1.546 |
ENDEUDAMIENTO | 0.33 | 0.185674179 | 0.517 |
COB.INTERESES | 23.84 | 14.10038776 | 9.740 |
RENT. PATRIMONIO | 0.21 | 0.147358971 | 0.059 |
RENT. ACTIVO | 0.17 | 0.143866915 | 0.024 |
- En promedio la mayoría de las empresas del subsector tienen una relación activo corriente / pasivo corriente de 9. Lo cual indica solvencia financiera.
-En promedio la mayoría de las empresas del subsector tienen se encuentra alrededor de un nivel de endeudamiento del 33%
-En promedio la mayoría de las empresas del subsector generan 23 veces más utilidades que pago de intereses financieros.
- En promedio la mayoría de las empresas del subsector generan utilidades mayores al 21%, ante cada peso invertido en patrimonio y 17% ante cada peso invertido en activo.
6.1- DETERMINACIÓN FINAL DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES.
De conformidad con los resultados del promedio acotado de la anterior TABLA A. se fijan los requisitos mínimos habilitantes de cada uno de los indicadores:
A partir de la muestra identificada de empresas, se obtienen los siguientes resultados:
PROMEDIO TOTAL | PROMEDIO ACOTADO | DESVIACIÓN | LIMITE INFERIOR | |
A | B | (A - B) | ||
INDICE LIQUIDEZ | 25,39 | 9.03 | 7.487251461 | 1.146 |
ENDEUDAMIENTO | 0,27 | 0.33 | 0.285674179 | 0.617 (A+B) |
COB.INTERESES | 49,68 | 23.84 | 21.10038776 | 1,2 |
Índice Liquidez: Tomando como referencia el límite inferior, se sugiere establecer un nivel mínimo de 1 de liquidez, para permitir una participación de aproximadamente un 95% de las empresas de la muestra.
Endeudamiento: Tomando como referencia el límite identificado, se sugiere establecer un nivel máximo 70% de endeudamiento
para permitir una participación de aproximadamente un 90 % de las empresas de la muestra.
Cobertura de Intereses: Tomando como referencia el límite inferior, se sugiere establecer un nivel mínimo de 1 o indeterminado
para permitir una participación de aproximadamente un 95% de las empresas de la muestra.
Indicadores de Capacidad Organizacional
PROMEDIO TOTAL | PROMEDIO ACOTADO | DESVIACIÓN | LIMITE INFERIOR | |
A | B | (A - B) | ||
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO | 0,24 | 0.21 | 0.157358971 | 0.0312 |
RENTABILIDAD DE ACTIVO | 0,17 | 0.17 | 0.153866915 | 0.0223 |
Rentabilidad de Patrimonio: Tomando como referencia el límite inferior, se sugiere establecer un nivel mínimo de 0,02 para permitir una participación de aproximadamente un 95% de las empresas de la muestra.
Rentabilidad de Activo: Tomando como referencia el límite inferior, se sugiere establecer un nivel mínimo de 0,01 para permitir una participación de aproximadamente un 95% de las empresas de la muestra.
Teniendo en cuenta la forma de pago establecida (pagos mensuales proporcionales al avance de ejecución de la obra), no se incluye como requisito habilitante el capital de trabajo, debido a que el contratista contaría con un flujo de caja positivo de liquidez, para solventar gastos salariales, conforme el avance de la obra.
En conclusión, para el presente proceso se sugieren lo siguientes indicadores:
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA | |
INDICE LIQUIDEZ | >= 1,3 |
NIVEL ENDEUDAMIENTO | <= 70% |
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | >=1,3 o Indeterminado |
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | |
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO | >= 0,03 |
RENTABILIDAD DE ACTIVO | >= 0,02 |
Proyecto:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx Profesional Grupo Planeación Contractual.