GERENCIA DE LOGÍSTICA

GERENCIA DE LOGÍSTICA

COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE CVG CARBONORCA PLIEGO DE CONDICIONES‌

CONCURSO ABIERTO

Artículo 55 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas

ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE: MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS

Artículo 56 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas

Nº CA-021/13-CA

CVG CARBONORCA ha resuelto iniciar un procedimiento de contratación pública en la modalidad de Concurso Abierto, y mecanismo de Acto Único, con el OBJETO: DE “CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SUMINISTRE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CVG-CARBONORCA ADMINISTRATIVA, OPERATIVAS Y PROTECCION DE PLANTAS, ASI COMO TAMBIEN LAS RUTAS EXTRAURBANAS DE UPATA, CIUDAD BOLIVAR Y EL TRIUNFO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”.

septiembre 2013

CONTENIDO:

PRIMERA PARTE:

1. DEFINICIONES.

2. LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES.

3. CONDICIONES GENERALES PARA CONCURSAR.

SEGUNDA PARTE:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2. PROGRAMA DE CANTIDADES.

3. RESUMEN DE PARTIDAS.

TERCERA PARTE:

1. REQUISITOS LEGALES.

2. REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN TECNICA.

3. REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN FINANCIERA.

4. REQUISITOS COMERCIALES.

5. VALOR AGREGADO NACIONAL y COMPROMISO SOCIAL.

CUARTA PARTE:

11 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN LEGAL.

11 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN TECNICA.

11 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINANCIERA

11 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN TECNICA COMERCIAL.

11 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DEL VAN.

11 CAUSALES DE RECHAZO Y NO APLICACIÓN DEL VAN.

11 APLICACIÓN DEL COMPROMISO SOCIAL.

11 PROCEDIMEINTO PARA DETERMINACIÓN DEL COSTO ASOCIADO AL SALARIO.

QUINTA PARTE:

1. FORMULARIO I: CARTA DE MANIFESTACION DE VOLUNTAD.

2. FORMULARIO II: CARTA AUTORIZACIÓN.

3. FORMULARIO III: FIANZA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

4. FORMULARIO IV: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL.

5. FORMULARIO V: PROGRAMA DE CANTIDADES.

6. FORMULARIO VI: DECLARACIÓN JURADA APLICACIÓN VAN.

7. FORMULARIO VII: DECLARACIÓN JURADA PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO SOCIAL.

8. FORMULARIO VIII: RESUMEN DETALLADO DE PARTIDAS (APU).

9. FORMULARIO IX: CALCULO DEL COSTO ASOCIADO AL SALARIO (CAS).

10. FORMULARIO X: LISTA DE REFERENCIAS SIMILARES.

11. FORMULARIO XI: LISTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

12. FORMULARIO XII: LISTA DE PERSONAL TÉCNICO-EJECUTOR, ADMINISTRATIVO Y APOYO.

13. FORMULARIO XIII: DECLARACIÓN JURADA PARA APLICACIÓN VAN.

14. FORMULARIO XIV: RESUMEN FINANCIERO DE LA EMPRESA.

15. FORMULARIO XV: DOCUMENTO CONSORCIAL

16. FORMULARIO XVI: DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE SOLO ASOCIADOS.

17. FORMULARIO XVII: FORMULARIO XV: MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN

PARTE I:

1. DEFINICIONES:

a. Calificación: Es el resultado del examen de la capacidad legal, técnica y financiera de un participante para cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato.

b. Clasificación: Es la ubicación del interesado en las categorías de especialidades del Registro Nacional de Contratistas, definidas por el Servicio Nacional de Contrataciones, con base a su capacidad técnica general.

c. Compromiso de Responsabilidad Social: Son todos aquellos acuerdos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con: 1. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. 2. La creación de nuevos empleos permanentes. 3. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad. 4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo, 5. Aportes en dinero especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro y

6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante.

d. Concurso Abierto o Anunciado Internacionalmente: Es la modalidad de selección pública del contratista, en la que pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su reglamento.

Acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar, documentos de calificación y oferta, con apertura diferida: En este mecanismo, se recibirán en un sobre por oferente las manifestaciones de voluntad de participar, así como los documentos necesarios para la calificación, y en sobre separado las ofertas, abriéndose sólo los sobres que contienen las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos para la calificación.

e. Concurso Cerrado: Es la modalidad de selección del contratista en la que al menos cinco (5) participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el órgano o ente contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal.

f. Consulta de Precios: Es la modalidad de selección de contratista en la que, de manera documentada, se consultan precios a por lo menos tres (3) proveedores de bienes, ejecutores de obras o prestadores de servicios.

g. Contratación Directa: Es la modalidad excepcional de adjudicación que realiza el órgano o ente contratante, que podrá realizarse de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza xx Xxx de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

h. Contratista / Proveedor: Toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio no profesional ni laboral, para alguno de los órganos y entes sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas vigente, en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia.

i. Contrato: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra y órdenes de servicio, que contendrán al menos las siguientes condiciones: precio, cantidades, forma de pago, tiempo y forma de entrega y especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, si fuere necesario.

j. Cooperativas: Asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas naturales que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente.

k. CVG CARBONORCA: Empresa ubicada en la Zona Industrial Matanzas, xxxxxxx Xxxxx Xxx 00, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, , Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx; incluye a los representantes y apoderados designados al efecto y a sus cesionarios legales.

l. Desviación Sustancial: Divergencia o reserva mayor con respecto a los términos, requisitos y especificaciones xxx xxxxxx de condiciones, en la que incurren los oferentes y que harían improbable el suministro del bien o del servicio o ejecución de obras el las condiciones solicitadas, por el órgano o ente contratante.

m. Domicilio Principal: Lugar en el cual, de acuerdo con el documento constitutivo estatutario de la empresa, ésta tiene el asiento principal de sus negocios e intereses.

n. Mano de Obra: Personal empleado y obrero utilizado para la producción del bien, ejecución de obra o prestación del servicio según los datos declarados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el caso de las Cooperativas, será igualmente, de acuerdo a los datos declarados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

x. Xxxx Contratante: Es la persona jurídica que demanda la ejecución de obra, suministro de bienes o la prestación de servicios, entendida como CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA (en adelante CVG CARBONORCA).

p. Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Nacional: Todos aquellos bienes, partes, materiales producidos o fabricados en el país.

q. Medios Electrónicos: Son instrumentos, dispositivos, elementos o componentes tangibles o intangibles que obtienen, crean, almacenan, administran, codifican, manejan, mueven, controlan, transmiten y reciben de forma automática o no, datos o mensajes de datos cuyo significado aparece claro para las personas o procesadores de datos destinados a interpretarlos.

r. Oferta: Es aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o jurídica, cumpliendo con los recaudos exigidos para suministrar un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra.

s. Oferente: Es la persona natural o jurídica que ha presentado una manifestación de voluntad de participar con una oferta en alguna de las modalidades previstas en la Ley de Contrataciones Públicas vigente.

t. Participante: Es cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de condiciones para participar en un Concurso Abierto o un Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente, o que sea invitado a presentar oferta en un Concurso Cerrado o Consulta de Precios.

u. Pequeña y Mediana Industria (PyMI`s): Toda unidad de explotación económica, realizada por las personas jurídicas que efectúan actividades de transformación de materias primas en insumos, en bienes industriales elaborados o semielaborados, presentadora de servicios y ejecutora de obras, que responda a uno de los parámetros establecidos por el Ejecutivo Nacional mediante el Reglamento de la Ley para la Promoción y Desarrollo de la pequeña y Mediana Industria, según los criterios de promedio anual de número de trabajadores y valor de ventas anuales expresadas en unidades tributarias. A los efectos se considera Pequeña y Xxxxxx Industria aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta cien (100) trabajadores y con una facturación de hasta doscientos cincuenta mil unidades tributarias (250.000 U.T.).

v. Planta: Toda el área donde funcionan las Instalaciones Industriales de CVG CARBONORCA.

x. Xxxxxx de Condiciones: Es el presente documento donde se establecen las reglas básicas, requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección de contratistas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas vigente.

x. Presupuesto Base: Es una estimación de los costos que se generan por las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios.

y. Solvencia Laboral: Es un documento administrativo emanado del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social que certifica que el patrono x xxxxxxx respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores, el cual constituye un requisito imprescindible para participar, celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado (Decreto Nº 4.248).

z. Unidad Usuaria / Solicitante: Unidad organizativa dentro del ente contratante que origina la solicitud de adquisición o contratación.

aa. Valor Agregado Nacional (VAN): Es el resultado de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en la formación de precio final, de los diversos componentes de origen nacional que se utilizan para producir un bien, realizar una obra o prestar un servicio.

2. LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES:

ÁMBITO LEGAL

Los interesados en participar en el presente Concurso Abierto, estarán sujetos al cumplimiento de las reglas, condiciones y criterios establecidos en estas Condiciones de Participación (Pliego de Condiciones), en la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010), Reglamento xx Xxx de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.181 del 00 xx xxxx xx 0000, Xxxxxxx Nº 6.708, 19 xx xxxx de 2009); Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Gaceta Oficial N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002); Decreto Nº 4.248 (Gaceta Oficial N º 38.371 del 2 de Febrero de 2006 de fecha 30 de Enero 2006); y Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), y las ofertas se evaluarán considerando lo siguiente: Preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes, de manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía; Respetando los principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y promoviendo la participación popular a través de cualquier forma asociativa de producción; Considerando el Valor Agregado Nacional y el Compromiso de Responsabilidad Social.

LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Gaceta Oficial N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002.

Certificado de solvencia

Artículo 115. Los registradores y notarios no darán curso a ninguna operación de venta, cesión, arrendamiento, donación o traspaso a cualquier título del dominio de una empresa o establecimiento si el interesado no presenta certificado de solvencia con el Sistema de Seguridad Social. El certificado de solvencia también se exigirá a todo patrono o empresa para participar en licitaciones de cualquier índole que promuevan los órganos y entes del sector público y para hacer efectivo cualquier crédito contra estos.

DECRETO Nº 4.248

Gaceta Oficial N º 38.371 del 2 de Febrero de 2006 de fecha 30 de Enero 2006.

Articulo. 3 “Obligatoriedad de la Solvencia Laboral

Los órganos, entes y empresas del Estado sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos con patronos o patronas a quienes el Ministerio del Trabajo les haya expedido la solvencia laboral correspondiente, la cual constituye un requisito indispensable”.

DECRETO Nº 8.882

Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012.

Medidas Temporales para la promoción, desarrollo estimulo e inclusión de la industria nacional, productora de bienes, prestadora de servicios y ejecutora de obras, ubicadas en el país.

Artículo 4. Valor Agregado Nacional (VAN), es el resultado de sumar las contribuciones porcentuales en la formación del precio final, de cada uno de los componentes de origen nacional, que se utilizan para producir un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra.

3. CONDICIONES GENERALES PARA CONCURSAR:

1.- Todos los documentos contenidos en las carpetas a presentar en acto público deberán ser foliados en letras y números.

2.- Para que una oferta presentada sea válida, debe estar firmada en cada una de sus páginas por la persona o las personas que de conformidad con los Estatutos Sociales actualizados de la respectiva empresa y/o Acta de Asamblea de Accionistas y/o poder debidamente autenticado ante una Notaria Pública, constituya su representante legal.

Deberá, además, en la primera página de la oferta indicarse en forma clara el nombre, apellido y cédula de identidad del o de los representante legales.

Si los Estatutos Sociales, Actas de Asamblea o Poder, facultan a dos o más personas para que a través de firmas conjuntas obliguen a la empresa; la oferta, a los efectos de su validez, deberá estar firmada por dichas personas.

En caso de que la información sobre el representante legal no esté actualizada en el Registro Nacional de Contratistas, deberá presentarse original y fotocopia del instrumento legal actualizado, con la información de los miembros que constituyen en representante legal a la persona o personas que firman la oferta.

3.- Las empresas deben obligarse expresamente a sostener sus ofertas hasta la firma del Contrato u Orden de Pedido.

4.- No se considerarán aquellas ofertas o actuaciones de las empresas que no se ajusten a las exigencias contenidas en el presente Pliego de Condiciones y a las indicadas en la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010), Reglamento xx Xxx de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.181 del 00 xx xxxx xx 0000, Xxxxxxx Nº 6.708, 19 xx xxxx de 2009); Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Gaceta Oficial N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002); Decreto Nº 4.248 (Gaceta Oficial N º 38.371 del 2 de Febrero de 2006 de fecha 30 de Enero 2006) y Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012).

5.- La oferta debe basarse en los requerimientos de mano de obra, equipos y materiales establecidos en los pliegos de condiciones, que aseguren el cumplimiento de los trabajos en los plazos previstos para ello, para el caso de Contrataciones de Servicios u Obras.

6.- El monto de la oferta debe ser presentado en la moneda de circulación Nacional (Bolívares), para el caso de empresas participantes Nacionales, y en moneda Dólar Americano (USD) para empresas participantes extranjeras.

7.- Cualquier discrepancia, inconsistencia, duda, error, omisión o ambigüedad en las secciones xxx xxxxxx de condiciones deberá ser consultada a la brevedad mediante solicitud escrita al Departamento de Procesos Licitatorios antes de la presentación de la oferta.

8.- La solicitud de aclaratoria y cualquier otra petición o solicitud en relación a las secciones xxx xxxxxx de condiciones, serán realizadas y dirigidas a la Comisión de Contrataciones Públicas de CVG CARBONORCA, a través de su Secretario, ubicado en el Edificio Administrativo de CVG CARBONORCA, Zona Industrial Matanzas, Xxxxxxx Xxxxx Xxx 0, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, teléfonos 0000-0000000, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha en que estén disponibles los Pliegos de Condiciones para los interesados.

9.- Los cambios efectuados, tanto a los pliegos de condiciones, la fecha de recepción como a las visitas técnicas serán notificados a través de circulares emitidas por la Comisión de Contrataciones Públicas de CVG CARBONORCA a través de su Secretario, con al menos un (1) día hábil de anticipación a la fecha fijada para el acto público.

10.- Carácter Público del Expediente; Culminada la selección de contratista, los oferentes tendrán derecho a solicitar la revisión del expediente y requerir copia certificada de cualquier documento en él contenido. Se exceptúan, los documentos del expediente reservados o confidenciales conforme a la ley que rige los procedimientos administrativos.

El examen, lectura y copiado del expediente debe realizarse durante el horario de atención al público de CVG CARBONORCA, previa solicitud por escrito con al menos dos (2) días hábiles de anticipación.

11.- Los oferentes debe indicar en su oferta la dirección del lugar donde se le harán las notificaciones pertinentes.

12.- La Recomendación de Adjudicación se otorgará a la empresa que presente la mejor oferta técnica, financiera, legal, económica y comercial a los intereses de CVG CARBONORCA.

13.- En caso de tratarse de productos y/o sustancias químicas, la empresa que obtenga la adjudicación en el concurso, debe consignar, en la Gerencia de Ambiente y Dpto. de Protección de Planta, la hoja de datos de seguridad correspondiente al (los) productos(s) químicos(s) adquiridos(s) por CVG CARBONORCA, al momento de hacer su entrega en recepción almacén. La misma debe ajustarse al orden y contenido de las dieciséis (16) secciones especificadas en la norma venezolana Fondonorma 3059:2006, hoja de datos de seguridad para productos químicos.

14.- CVG CARBONORCA se reserva el derecho de: modificar esta invitación, otorgar parcialmente la totalidad o parte entre varias ofertas presentadas (artículo 85 de la Ley de Contrataciones Públicas) como también a la segunda y tercera opción económica (artículo 86 de la Ley de Contrataciones Públicas) de acuerdo a sus intereses, extender los plazos para la presentación de la documentación y manifestación de voluntad, rechazar la documentación que no esté conforme con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones, efectuar visitas técnicas para verificar la información suministrada a las empresas concursantes, suspender o dar por terminado en cualquier momento el concurso cerrado hasta antes del otorgamiento de la adjudicación, si lo creyera conveniente a sus intereses, sin que ello de lugar alguno o existencia de indemnización a favor de las empresas participantes.

15.- En caso que el Oferente esté impedido de consignar para el Acto Público de Recepción de Ofertas la documentación original exigida en el Pliego de Condiciones, podrá acompañar copia certificada de dichos instrumentos.

16.- De ser indicado en la Invitación a ofertar, la visita técnica tendrá carácter de obligatoriedad y su inasistencia será motivo de descalificación de la empresa.

17.- Para la visita técnica en planta de CVG CARBONORCA será necesario traer los implementos de seguridad: casco, botas de seguridad, monolentes, chaqueta debidamente identificada con el logo de la empresa que representa, y otros de acuerdo a la naturaleza del proceso a contratar.

18.- La empresa oferente beneficiaria de la Adjudicación, tiene la obligación de presentar para el momento de la celebración del contrato o firma del Pedido, la solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (I.V.S.S.) y la Solvencia Laboral vigente.

19.- A lo no contemplado en estas condiciones generales, se aplicará lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, y lo establecido en el Ámbito Legal del punto dos (02) LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES, de este Pliego de Condiciones.

20.- El contrato de fianza debe estar debidamente autenticado ante una Notaría Pública, conforme lo establecido en las Leyes Venezolanas. 21.- Las garantías deben ser emitidas por una institución financiera o compañía de seguros ubicada en el país, debidamente inscrita en la Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Seguros, según sea el caso.

22. En este Concurso Abierto las ofertas y la contratación se regirán por la Ley de Contrataciones Públicas, Reglamento xx Xxx de Contrataciones Públicas, y lo establecido en el Ámbito Legal del punto dos (02) LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES, de este Pliego de Condiciones.

23. Las empresas Nacionales o Extranjeras deberán presentar fianza por el 100% del anticipo de pago otorgado en los casos donde lo soliciten en su oferta, y de acuerdo a la legislación Venezolana, en concordancia al artículo 99 de la Ley de Contrataciones Públicas.

24. En esta modalidad de contratación se aplicará el siguiente mecanismo: Artículo 56 numeral 1 de la Ley de Contrataciones: Artículo 56. Mecanismos del Concurso Abierto:

El Concurso Abierto podrá realizarse bajo cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Acto único de recepción y apertura de sobres contentivo de: manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas. En este mecanismo la calificación y evaluación serán realizadas simultáneamente. La descalificación del oferente, será causal de rechazo de su oferta.

2. Acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar, documentos de calificación y oferta, con apertura diferida. En este mecanismo, se recibirán en un sobre por oferente las manifestaciones de voluntad de participar, así como los documentos necesarios para la calificación, y en sobre separado las ofertas, abriéndose sólo los sobres que contienen las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos para la calificación. Una vez efectuada la calificación, la Comisión de Contrataciones notificará, mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes, los resultados y la celebración del acto público de apertura de los sobres contentivos de las ofertas a quienes calificaron y la devolución de los sobres de ofertas sin abrir a los oferentes descalificados. La calificación debe realizarse en un lapso de dos días hábiles contados a partir de la recepción de los documentos.

3. Actos separados de entrega de manifestaciones de voluntad de participar, los documentos necesarios para la calificación y de entrega de sobre contentivo de la oferta. En este mecanismo de actos separados, deben recibirse en un único sobre por oferente, las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos necesarios para la calificación. Una vez efectuada la calificación, la Comisión de Contrataciones, notificará, mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes, los resultados, invitando solo a quienes resulten preseleccionados a presentar sus ofertas, en un lapso de cuatro días hábiles para la contratación de bienes y servicios, y seis días hábiles en el caso de la contratación de obras. En los Concursos Públicos Anunciados Internacionalmente este lapso será de doce días hábiles. La notificación se acompañará con el pliego de condiciones para preparar las ofertas.

En los mecanismos anteriores la evaluación de las ofertas y la elaboración del informe de recomendación para la adjudicación, se cumplirá en un lapso de cuatro días hábiles para la contratación de bienes y servicios y de once días hábiles en el caso de contratación de obras, contados a partir de la recepción y apertura del sobre.

25. El Proveedor deberá de acuerdo a los artículos de la Ley de Contrataciones Públicas presentar con su oferta la “MANIFESTACION DE VOLUNTAD” para poder calificar en este proceso de Concurso Abierto. Al efecto anterior se anexa el Formulario I con el modelo “CARTA DE MANIFESTACION DE VOLUNTAD”.

26. CVG CARBONORCA se reserva el derecho, de rechazar o descalificar, cuando tenga conocimiento de la falsedad de la información suministrada.

27. CVG CARBONORCA podrá efectuar, antes o después de la adjudicación, las auditorias que estime convenientes para garantizar que los datos suministrados por los oferentes sean fidedignos y cumplan los requisitos señalados, en caso que el beneficiario de la adjudicación la

obtenga por aplicación de la preferencia, CVG CARBONORCA deberá auditar el cálculo del Valor Agregado Nacional (VAN) a todas las ofertas válidas.

En caso de requerir ampliación de los lapsos para revisión de las ofertas, adjudicación y formalización del contrato, CVG CARBONORCA aplicará lo dispuesto en la Ley que regula las contrataciones Públicas. Igualmente, en caso que se demuestre la no veracidad de la información presentada, se aplicaran las sanciones establecidas en la citada Ley. Artículo Nº 17 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012).

28. En los Pliegos de Condiciones se establecerá la posibilidad de realizar cesiones de créditos, en los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios, previa aprobación del órgano o ente contratante. En dichos casos el cesionario sólo podrá cobrar las sumas liquidas y exigibles que se le adeuden al contratista, como consecuencia del efectivo suministro de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, a probados por el órgano o ente contratante, una vez realizadas las retenciones y deducciones que este deba hacer conforme a lo previsto en el contrato y en la normativa legal aplicable. Artículo Nº 18 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012).

29. Los proveedores podran dentro de sus propuestas u ofertas presentar de forma parcial o tatal las exigencias o requerimiento de CVG-CARBONORCA.

Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010) Garantías

Artículo 99

Fianza de anticipo

En los casos en que se hubiera señalado en el pliego de condiciones y en el contrato, el pago de un anticipo, establecido como un porcentaje del monto total de la contratación, el órgano o ente contratante procederá a su pago previa consignación, por parte del contratista, de una fianza por el cien por ciento (100%) del monto otorgado como anticipo; la cual será emitida por una institución bancaria o empresa de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de garantías recíprocas para la mediana y pequeña industria, a satisfacción del órgano o ente contratante.

Artículo 100

Garantía de fiel cumplimiento

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista, con ocasión del contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, cuando se requiera, éste deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución bancaria o empresas de seguro, debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o sociedad nacional de garantías recíprocas para la pequeña y mediana industria a satisfacción del órgano o ente contratante, que no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del monto del contrato.

En caso de no constituir una fianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención xxx xxxx por ciento (10%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio. Artículo 101

Garantía laboral

El órgano o ente contratante, podrá solicitar al contratista la constitución de una fianza laboral hasta por el diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra, incluida en la estructura de costos de su oferta, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, la cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta seis meses después de su terminación o recepción definitiva.

El monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista en caso de que el costo de la mano de obra a su servicio se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado. En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retención del porcentaje sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio.

Artículo 102

Póliza de responsabilidad civil

El órgano o ente contratante, en los casos en que se hubiera establecido en el contrato, solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil general la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos e instalaciones de terceros objetó del servicio u obra. El monto de la referida póliza será fijado en el contrato.

Artículo 104

Anticipos de obras, Servicios y bienes

El pago del anticipo no será condición indispensable para iniciar el suministro del bien o servicio, o ejecución de la obra, al menos que se establezca el pago previo de éste en el contrato. En caso de que el contratista no presente la fianza de anticipo, deberá iniciar la construcción y estará obligado a desarrollarla de acuerdo a las especificaciones y al cronograma acordado, los cuales forman parte del contrato. Presentada la fianza de anticipo y aceptada ésta por el órgano o ente contratante, se pagará al contratista el monto del anticipo correspondiente, en un plazo no mayor de quince días calendario, contados a partir de la presentación de la valuación para su pago. El anticipo no deberá ser mayor del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato. A todo evento el pago de este anticipo dependerá de la disponibilidad del órgano o ente contratante.

Artículo 105 Anticipo especial

Además del anticipo establecido en el artículo anterior, la máxima autoridad del órgano o ente contratante, podrá conceder un anticipo especial, cuando exista disponibilidad, para los cuales se aplicarán las mismas normas establecidas en relación con la fianza de anticipo, el establecimiento del porcentaje a deducirse de las valuaciones para amortizarlo, progresivamente y ampliación de la fianza. Este anticipo especial procederá en los casos debidamente justificados por los órganos o entes contratantes. El otorgamiento del anticipo especial no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

El otorgamiento del anticipo contractual mas el anticipo especial no podrá superar el setenta por ciento (70%) del monto total del contrato. Artículo 126

Pagos y liberación garantías

Efectuada la recepción definitiva, el órgano o ente contratante deberá realizar los pagos restantes al contratista, a la devolución de las retenciones que aún existieren y a la liberación de las fianzas que se hubiesen constituido. A estos efectos, la Dirección competente del órgano o ente contratante realizará, cumplidos los requisitos correspondientes, el finiquito contable.

Reglamento xx Xxx de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.181 del 00 xx xxxx xx 0000, Xxxxxxx Nº 6.708, 19 xx xxxx de 2009)

Garantías

Artículo 135

Vigencia y cuantía de las garantías de mantenimiento de las ofertas.

La garantía de mantenimiento de las ofertas en las diversas modalidades de selección de Contratistas previstas en la Ley de Contrataciones Públicas, se deberá mantener vigente hasta la suscripción del contrato, con el fin de garantizar el sostenimiento de las ofertas beneficiarias de la adjudicación hasta su formalización, salvo aquellas ofertas presentadas por los órganos o entes contratante a que se hace referencia en los numerales 1 al 6 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones Públicas que no requieren garantía de, mantenimiento de la oferta.

El órgano o ente contratante debe establecer como monto para esta garantía un porcentaje que se encuentre entre el uno y medio por ciento (1,5%) al dos y medio por ciento (2,5%) del presupuesto estimado sin incluir los tributos, podrá ser solicitada como monto fijo en bolívares o como un porcentaje de la oferta presentada.

Artículo 136

Porcentaje de retención laboral

En caso de no constituir la fianza laboral señalada en la Ley de Contrataciones Públicas, el órgano o ente contratante; debe establecer una retención equivalente al cinco por ciento (5%) sobre los pagos que realice.

Artículo 137 Otras garantías

El órgano o ente contratante podrá solicitar a los beneficiarios de la adjudicación otras garantías, distintas a las previstas en la Ley de Contrataciones Públicas que fueren necesarias para responder por el cumplimiento del suministro de los bienes, prestación de los servicios o ejecución de obras, señalando las mismas en los pliegos o en las condiciones de la contratación.

Para la elaboración de las garantías considerar lo dispuesto en la Providencia N° FSSA-001618, de fecha 30 xx Xxxx de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.941, de fecha 11 xx Xxxxx de 2012.

PARTE II:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. SOLICITUDES DE PEDIDO Nos. 10107131.

2. OBJETO: “CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SUMINISTRE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CVG-CARBONORCA ADMINISTRATIVA, OPERATIVAS Y PROTECCION DE PLANTAS, ASI COMO TAMBIEN LAS RUTAS EXTRAURBANAS DE UPATA, CIUDAD BOLIVAR Y EL TRIUNFO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”.”

3. FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE: MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS:

FECHA: Lunes 30/09/2013,

HORA: 09:00 AM, Acto de Recepción de Sobres, y a las 09:30 AM Acto de Apertura de Sobres.

LUGAR: Sala de Presidencia de CVG CARBONORCA, Zona Industrial Matanzas, avenida Norte – Xxx Xx 0, Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

4. ENTREGA DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones será entregado desde el jueves 19/09/2013 hasta el jueves 26/09/2013 ambas fechas inclusive, en la oficina de Licitaciones ubicada en el Área administrativa de CVG CARBONORCA, Zona Industrial Matanzas, avenida Norte – Xxx Xx 0, Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, específicamente en la Gerencia de Logística, cumpliendo con el artículo 45 numeral 1 “Plazo de Manifestación de Voluntad”.

5. DERECHO A ACLARATORIA: Desde el Miercoles 25/09/2013 hasta el Jueves 26/09/2013 ambas fechas inclusive, será el plazo para el derecho de aclaratoria xxx xxxxxx de condiciones, y el Jueves 26/09/2013 será el día para dar respuesta a las solicitudes de aclaratorias, según los artículos 47 y 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.

6. MODALIDAD Y MECANISMOS APLICADO: La modalidad aplicada es la establecida en el Artículo 55 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Publicas vigente denominado “CONCURSO ABIERTO”, y el mecanismo es el establecido en el Artículo 56 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Publicas vigente denominado “ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE: MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS”.

7. VISITA TÉCNICA: Se realizaran las inspecciones técnicas a las unidades de transportes ofertadas por las empresas participantes, estas se realizaran los días Lunes 23/09/2013, Martes 24/09/2013 y Miércoles 25/09/2013, en las instalaciones de Taller Equipo Móvil de CVG CARBONORCA, en el horario comprendido desde las 7:00 AM y hasta las 12:00 PM, y desde la 1:00 PM y hasta las 3:45 PM, cada empresa participante debe presentar las unidades de transportes ofertadas e identificando específicamente el modelo, año, capacidad, placas y seriales de carrocería, motor y otros, según lo suministrado en su documentación y oferta. Esta información debe ser presentada en una tabla la cual deberá tener como título “Relación de Unidades de Transporte Cotizadas”, y deberá presentarla el día de la inspección en Taller Central de CVG CARBONORCA, acompañada de los títulos de propiedad de cada Unidad.

8. ALCANCE, ESPECIFICACIONES Y FUNCIÓN:

“CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SUMINISTRE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CVG- CARBONORCA ADMINISTRATIVA, OPERATIVAS Y PROTECCION DE PLANTAS, ASI COMO TAMBIEN LAS RUTAS EXTRAURBANAS DE UPATA, CIUDAD BOLIVAR Y EL TRIUNFO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”

La unidad de medida LE: Equivale a un mes y se aplicará a todos los renglones.

DETALLE POR RENGLON:

RENGLÓN 1: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO.

Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE SAN XXXXX (INV.25 XX XXXXX) A CARBONORCA Y VICEVERSA (DALLA XXXXX DIRECTO AVENIDA GUAYANA), EN LOS TRES

(03) TURNOS ROTATIVOS DE LUNES X XXXXXXX. La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES.

RENGLÓN 2: Servicio de Transporte de Personal Operativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE SAN XXXXX A CARBONORCA Y VICEVERSA (25 XX XXXXX), LOS TRES (03) TURNOS ROTATIVOS DE LUNES X XXXXXXX.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES.

RENGLÓN 3: Servicio de Transporte de Personal Operativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE SAN XXXXX A CARBONORCA Y VICEVERSA (VISTA AL SOL), LOS TRES (03) TURNOS ROTATIVOS DE LUNES X XXXXXXX.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES.

RENGLÓN 4: Servicio de Transporte de Personal Operativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE SAN XXXXX A CARBONORCA Y VICEVERSA (NUEVA CHIRICA), LOS TRES (03) TURNOS ROTATIVOS DE LUNES X XXXXXXX.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES.

RENGLÓN 5: Servicio de Transporte de Personal Operativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DESDE PUERTO XXXXX A CARBONORCA Y VICEVERSA (ALTA VISTA, UNARE Y CORE 8), LOS TRES (03) TURNOS ROTATIVOS DE LUNES X XXXXXXX.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES.

RENGLÓN 6: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LUNES X XXXXXXX XXXX DESDE 25 XX XXXXX HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.(DIRECTO AVENIDA GUAYANA)

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 7: Servicio de Transporte de Personal Administrativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LUNES X XXXXXXX XXXX DESDE 11 XX XXXXX HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA: (11 XX XXXXX, XXXXX VISTA, 1ERO XX XXXX, REDOMA XX XXXXXX, XXXX INTERNA, ALCASA).

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 8: Servicio de Transporte de Personal Administrativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LUNES X XXXXXXX XXXX DESDE VISTA AL SOL HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA: (VISTA AL SOL, LOS ALACRANES, AVENIDA XXXXXX XXXX, MANOA, REDOMA XX XXXXXX)

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 9: Servicio de Transporte de Personal Administrativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LUNES X XXXXXXX XXXX DESDE AVENIDA ATLANTICO/ LOS OLIVOS HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA: (CLUB XXXXX, LOS MANGOS, LOS OLIVOS, LA CHURUATA, AVENIDA ATLANTICO, CORE 8)

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 10: Servicio de Transporte de Personal Administrativo. Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LUNES X XXXXXXX XXXX PUERTO XXXXX/ ALTA VISTA/ UNARE HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA: (FERROMINERA DEL ORINOCO, CASTILLITO, VILLA COLIMBIA, AVENIDA LAS AMERICAS, ALTA VISTA, UNARE, CAUJARO, EL GUAMO, SIERRA PARIMA)

RENGLÓN 11: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN DE PLANTA.

Cantidad: 12 LE

UNA (01) UNIDAD DE TRANSPORTE DE QUINCE (15) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE

PROTECCION DE PLANTA DE LUNES X XXXXXXX LOS TRES (3) TURNOS ROTATIVOS RUTA PUERTO XXXXX HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 12: Servicio de Transporte de Personal Protección de Planta. Cantidad: 12 LE

UNA (01) UNIDAD DE TRANSPORTE DE QUINCE (15) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADOPARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE PROTECCION DE PLANTA DE LUNES X XXXXXXX LOS TRES (3) TURNOS ROTATIVOS RUTA SAN XXXXX HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 13: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA EXTRA URBANA UPATA.

Cantidad: 12 LE

UNA (01) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXX (00) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LOS TRES (3) TURNOS ROTATIVOS MAS ADMINISTRATIVOS DE LUNES A XXXXXXX XXXX DESDE UPATA HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 14: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA EXTRA URBANA CIUDAD BOLÍVAR.

Cantidad: 12 LE

OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO CON EXTENSION HASTA SOLEDAD EN LOS TRES (3) TURNOS ROTATIVOS DE LUNES A XXXXXXX XXXX DESDE CIUDAD BOLIVAR HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 15: Servicio de Transporte de Personal Ruta Extra Urbana Ciudad Bolívar. Cantidad: 12 LE

UNA (01) UNIDAD DE TRANSPORTE DE VEINTE Y DOS (22) PUESTOS TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LUNES X XXXXXXX XXXX DESDE CIUDAD BOLIVAR HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

RENGLÓN 16: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA EXTRA URBANA EL TRIUNFO.

Cantidad: 12 LE

UNA (01) UNIDAD DE TRANSPORTE DE TIPO SEDAN CINCO(5) PUESTO TIPO A EN OPTIMAS CONDICIONES DE CALIDAD,FUNCIONAMIENTO,SEGURIDAD Y CONFORD CON AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL EN LOS TRES (3) TURNOS ROTATIVOS MAS ADMINISTRATIVOS DE LUNES A XXXXXXX XXXX DESDE EL TRIUNFO HASTA CARBONORCA Y VICEVERSA.

La unidad de medida "LE" equivale a UN (1) MES

CONDICIONES:

.- La Duración del servicio es de 01 año, contando desde el 01 de Enero 2014 hasta el 31 de Diciembre 2014.

.- Es requisito indispensable realizar una visita tecnica a las empresas que presenten ofertas, en la cual deberan participar trabajadores representantes de la Coordinacion de Relaciones Industriales, asuntos Laborales, prevencion y ambiente, sindicatos, gerencia de Logistica y Comision de contrataciones a fin de determinar si cumple con los requerimientos exigidos por CVG CARBONORCA, los cuales seran especificados en una matriz de visita tecnica.

.- La presente solicitud de Pedido se regirá por el Contrato de Servicio de transporte que se suscribira entre las partes.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE

CVG CARBONORCA

:

 CLÁUSULA PRIMERA: Definiciones

Para los efectos de este contrato las partes aceptan las siguientes definiciones:

1.1-. ENTE CONTRATANTE: Se refiere a CVG CARBONES DEL ORINOCO (CVG CARBONORCA), ubicada en la Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx Xxx 00, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx; incluye a los representantes y apoderados designados al efecto y a sus cesionarios legales.

1.2-. EL PROVEEDOR: Empresa que se encarga de prestar los servicios de transporte, con unidades exclusivamente de su propiedad, al personal de CVG CARBONORCA, desde Upata, Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxx Xxxxx hasta las instalaciones de la planta y viceversa, así como también el traslado del personal de la Coordinación de Protección de Planta, los servicios de circunvalación interna y externa de la planta y todos los servicios de transporte especiales que CVG CARBONORCA considere necesarios.

Estos servicios serán prestados en las rutas, turnos, horarios y oportunidades definidas por CVG CARBONORCA. 1.3.- PEDIDO: Se refiere al Documento Principal, y a los indicados o instrumentados en el mismo.

1.4.- UNIDAD USUARIA: Se refiere a las unidades de CVG CARBONORCA, responsables de efectuar las actividades previas a la contratación, formular el requerimiento a la gerencia de logística, administrar el contrato y/o pedido, y evaluar la actividad y desempeño del proveedor. En este sentido la empresa notificara por escrito a El Proveedor de las personas designadas como representante de la unidad usuaria.

1.5-.PLANTA: El área donde funciona CVG CARBONORCA.

1.6-.RUTA URBANA: Ruta a cubrir por EL PROVEEDOR desde cualquier sitio de Puerto Xxxxx y San Xxxxx hasta la planta y viceversa, en los turnos y horas definido por CVG CARBONORCA.

1.7-.RUTA EXTRAURBANA: Ruta a cubrir por LA CONTRATISTA que comprenda un destino fuera de los perímetros de Puerto Xxxxx y San Xxxxx, hasta la planta y viceversa en los turnos y horas definidos por CVG CARBONORCA.

1.8-.UNIDAD: Autobús, Microbús o Vans, destinado al transporte colectivo de personas y que estén ajustadas a las normas de la Ley y Reglamento de Tránsito Terrestre, conducidos por chóferes trabajadores de LA CONTRATISTA.

1.9-.SERVICIO ROTATIVO: Recorridos realizados por las unidades según lo especificado en el punto 2.1 de estas Condiciones y de acuerdo con los turnos regulares rotativos de trabajo de CVG CARBONORCA.

1.10-.SERVICIO ADMINISTRATIVO: Recorridos realizados por las unidades según lo especificado en el Punto 2.2 de estas Condiciones y de acuerdo con el turno administrativo de trabajo de CVG CARBONORCA.

1.11-. SERVICIO DE PROTECCION DE PLANTA: Recorridos realizados por las unidades según lo especificado en el punto 2.3 de estas condiciones y de acuerdo con el turno rotativo de trabajo personal que labora en los diferentes turnos de trabajo en la Coordinación de Protección de Planta de CVG CARBONORCA

1.12-.SERVICIO DE CIRCUNVALACIÓN INTERNA: Servicio de traslado de personal en las instalaciones internas de la Planta según lo especificado en el Punto 2.4 y de acuerdo con el sistema de horario y particularidades para ello establecidas.

1.13-.SERVICIO ESPECIAL: Viaje que por instrucciones de CVG CARBONORCA, debe realizar LA CONTRATISTA dentro y fuera de los límites del Estado Bolívar, en base a las particularidades descritas en el Punto 2.5. LA CONTRATISTA proveerá la (s) unidad (es) requerida (s) a tal fín sin que ello represente un perjuicio o menoscabo en el Servicio que normalmente debe prestar.

1.14-.UNIDADES TITULARES: Son aquellas unidades con las que se inicia el contrato; las cuales deberán ser de tipo “A”, y serán de uso regular en el servicio para cubrir las rutas establecidas.

1.14-.UNIDADES DE REEMPLAZO: Son aquellas unidades autorizadas por el personal que CVG CARBONORCA designe para tal fin, en caso de sustitución de las titulares.

1.15-. UNIDADES DE RASTRILLO: Son aquellas unidades con las que cuenta LA CONTRATISTA para socorrer a las unidades que cubren las rutas en caso de un desperfecto mecánico o eventualidad ocurrida que le impida la culminación de la ruta.

1.16-. DOCUMENTO PRINCIPAL: Contiene la identificación de los contratantes, el objeto y los demás elementos esenciales y específicos del PEDIDO, tales como monto, forma de pago, fecha de entrega, especificaciones técnicas, fianzas entre otros.

 CLÁSULA SEGUNDA: Forma de Prestación del Servicio

La contratista, se obliga a cubrir el traslado del personal que labora para CVG CARBONORCA de acuerdo a los conceptos, turnos y horarios que se detallan a continuación:

2.1 Rotativo:

A) Rotativo Urbano y Extra Urbano: Traslado de personal que labora en los diferentes turnos de trabajo en CVG CARBONORCA desde Puerto Xxxxx y San Xxxxx hasta la Planta y viceversa de lunes x xxxxxxx en los turnos siguientes:

1ER TURNO ROTATIVO (11:00 PM A 07:00 AM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	ENTRADA A PLANTA	SALIDA DE LA PLANTA	FIN DE RECORRIDO
SAN XXXXX	09:45 PM	10:45 PM	11:15 PM	12:15 AM
PUERTO XXXXX	09:45 PM	10:45 PM	11:15 PM	12:15 AM

La salida de la Planta se realiza con el personal del Tercer Turno.

2DO. TURNO ROTATIVO (07:00 AM A 03:00 PM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	ENTRADA A PLANTA	SALIDA DE LA PLANTA	FIN DE RECORRIDO
SAN XXXXX	05:45 AM	06:45 AM	07:15 AM	08:15 AM
PTO XXXXX	05:45 AM	06:45 AM	07:15 AM	08:15 AM

La salida de la Planta se realiza con el personal del Primer Turno.

3ER. TURNO ROTATIVO (03:00 PM A 11:00 PM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	ENTRADA A PLANTA	SALIDA DE LA PLANTA	FIN DE RECORRIDO
SAN XXXXX	01:45 PM	02:45 PM	03:15 PM	04:15 PM
PTO XXXXX	01:45 PM	02:45 PM	03:15 PM	04:15 PM

La salida de la Planta se realiza con el personal del Segundo turno.

2.2 Administrativo:

A.- Administrativo Urbano:

Traslado del personal que labora en áreas administrativas desde Puerto Xxxxx y San Xxxxx hasta la Planta y viceversa de lunes a viernes.

TURNO ADMINISTRATIVO (Lunes a Jueves de 07:00 AM a 4:30 PM -Viernes de 07:00 AM A 04:00 PM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	XXXXXXX X XXXXXX	XXXXXX XX XX XXXXXX	XXX XX XXXXXXXXX
XXX XXXXX/ XXX XXXXX	05:50 AM	06:45 AM	04:15 PM	05:00 PM

2.3 PROTECCION DE PLANTA:

A) Traslado de personal que labora en los diferentes turnos de trabajo en la Coordinación de Protección de Planta de CVG CARBONORCA

desde Upata, Puerto Xxxxx y San Xxxxx hasta la Planta y viceversa de lunes x xxxxxxx en los turnos siguientes:

1ER TURNO ROTATIVO (10:00 PM A 06:00 AM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	ENTRADA A PLANTA	SALIDA DE LA PLANTA	FIN DE RECORRIDO
SAN XXXXX	09:00 PM	09:45 PM	10:15 PM	11:00 PM
PUERTO XXXXX	09:15 PM	09:45 PM	10:15 PM	11:00 PM

La salida de la Planta se realiza con el personal del Tercer Turno.

2DO. TURNO ROTATIVO (06:00 AM A 02:00 PM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	ENTRADA A PLANTA	SALIDA DE LA PLANTA	FIN DE RECORRIDO
SAN XXXXX	05:05 AM	05:45 AM	06:15 AM	06:45 AM
PTO XXXXX	05:15 AM	05:45 AM	06:15 AM	06:45 AM

La salida de la Planta se realiza con el personal del Primer Turno.

3ER. TURNO ROTATIVO (02:00 PM A 10:00 PM)
LOCALIDAD	INICIO RECORRIDO	ENTRADA A PLANTA	SALIDA DE LA PLANTA	FIN DE RECORRIDO
SAN XXXXX	01:05 PM	01:45 PM	02:15 PM	02:45 PM
PTO XXXXX	01:15 PM	01:45 PM	02:15 PM	02:45 PM

La salida de la Planta se realiza con el personal del Segundo turno

2.4 Una Unidad de Circunvalación Interna:

Esta Unidad deberá ser de tipo A, con aire acondicionado y en óptimas condiciones de operatividad y confort, su función será recorrer la Planta según las necesidades de CVG CARBONORCA, a objeto de transportar internamente al personal, en las áreas y frecuencia que así lo determine CVG CARBONORCA.

Esta Unidad también deberá cubrir traslados del personal desde la Planta hasta las empresas tuteladas por CVG en los casos que sean necesarios, siempre y cuando estén debidamente autorizados por la Gerencia de Personal.

Este servicio se realizará de lunes a jueves de 06:30 AM a 04:30 PM, y el viernes hasta las 04:00 PM.

La unidad recorrerá continuamente las áreas de la planta realizando paradas a solicitud de los trabajadores usuarios.

Esta unidad deberá realizar el traslado de los trabajadores de CVG CARBONORCA, cuyos lugares de residencia se encuentran ubicados en las Zonas Extraurbanas (Ciudad Bolívar, El triunfo), los cuales hacen uso de las unidades de CVG ALCASA, este personal requiere ser trasladado desde CVG ALCASA - hasta CVG CARBONORCA, y viceversa.

El recorrido deberá ser realizado de lunes a viernes a las 06:45 am y a las 02:45 pm (por la Unidad de Circunvalación Interna, perteneciente al Servicio Administrativo), sábados y domingos en los tres turnos de trabajo, y de lunes a viernes en el horario nocturno, (por una Unidad perteneciente al Servicio Rotativo).

2.5 Servicios Especiales:

CVG CARBONORCA, solicitará estos servicios a LA CONTRATISTA en los lugares y tiempos requeridos reservándose CVG CARBONORCA, el establecimiento de las rutas, duración y demás modalidades de este servicio para cumplir con las cláusulas de las Convenciones Colectivas de Trabajo Vigentes, tales como: Actividades Culturales, Deportivas, Excursiones.

En caso de viajes largos que impliquen manejo por más de seis (06) horas, LA CONTRATISTA debe enviar dos (02) chóferes capacitados que se puedan alternar en el manejo de la unidad de transporte.

2.6 Clasificación de Unidades:

A.- UNIDAD TIPO “A”: Autobús incorporado a la flota de CVG CARBONORCA con vigencia de uso xx xxxx (0) hasta cinco (5) años.

 CLÁUSULA TERCERA Alcance Del Servicio y Rutas:

LA CONTRATISTA se obliga a mantener a disposición de CVG CARBONORCA en óptimas condiciones de operatividad y comodidad, el número de Unidades que de acuerdo con los requerimientos de las rutas y servicios sean contratadas.

CANTIDAD DE UNIDADES POR TIPO DE SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS POR RUTA

POSICION/RENGLON	RUTAS	SERVICIO	CANT.	TIPO	CAPACIDAD PUESTO
00010- 10	DALLA XXXXX, DIRECTO XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXX	0	X	32
00010- 20	25 XX XXXXX: (25 XX XXXXX, LOS ACEITES, EL GALLO, LA ESPERANZA, EL ROBLE, CASA DE LA MUJER, REDOMA XX XXXXXX, E/X XXXXXX, PLANTA).	ROTATIVA	1	A	32
00010-30	VISTA AL SOL: (XXXX 0 X 0 XX XXXXX XX XXX, XX XXXXXXXXX, AV XXXXXX XXXX, AV GUAYANA, REDOMA XX XXXXXX, E/X XXXXXX, PLANTA).	ROTATIVA	1	A	32
00010-40	NUEVA CHIRICA: (SAN XXXX XX XXXXXXX, XXXXXX XXX XXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXX, UD 145, UD 146, LOS SABANALES, DALLA XXXXX, GUAIPARO, 171, PLANTA).	ROTATIVA	1	A	32
00010-50	PUERTO XXXXX: (CASTILLITO, XXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX, XX XXXXXXXX, XXX XXXXXX, AV ATLANTICO, UNARE, CAUJARO, EL GUAMO, SIERRA PARIMA CORE 08,	ROTATIVA	1	A	32

	PLANTA)
00020-10	DIRECTO XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0	X	00
00000-00	00 XX XXXXX: (11 XX XXXXX- BELLA VISTA - 1ERO XX XXXX, REDOMA XX XXXXXX, XXXX INTERNA, ALCASA.	ADMINISTRATIVA	1	A	32
00020-30	VISTA AL SOL: XXXXX XX XXX, XX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXXXX, XXXXX, REDOMA XX XXXXXX.	ADMINISTRATIVA	1	A	32
00020-40	AVENIDA ATLANTICO/ LOS OLIVOS: (CLUB XXXXX,LOS MANGOS, LOS OLIVOS, LA CHURUATA, AV ATLANTICO, CORE 8 PLANTA).	ADMINISTRATIVA	1	A	32
00020-50	ALTA VISTA / UNARE: ( FERROMINERA DEL ORINOCO, CASTILLITO, VILLA COLOMBIA, AV LAS AMERICAS, ALTA VISTA, UNARE, CAUJARO, EL GUAMO, SIERRA PARIMA, CORE 08, PLANTA).	ADMINISTRATIVA	1	A	32
00030-10	(VIGILANCIA) XXXXXX XXXXX	XXXXXXXX	0	X	00
00000-00	(XXXXXXXXXX) SAN FELIZ	ROTATIVA	1	A	15
00040-10	XXXXX	XXXXXXXX	0	X	00
00000-00	XXXXXX XXXXXXX	ROTATIVA	1	A	22
00050-20	CIIUDAD BOLIVAR	ADMINISTRATIVA	1	A	22
00060-10	EL TRIUNFO	ROTATIVA MAS ADMINISTRATIVA	1	SEDAN	5
00010-10	SERVICIOS ESPECIALES		1	A	S/REQ

El incremento o disminución de la cantidad de Unidades, así como la modificación de la capacidad de las mismas, será a potestad de CVG CARBONORCA, en función del análisis de las rutas y será notificado a LA CONTRATISTA en su oportunidad.

 4. CLÁUSULA CUARTA: Obligatoriedad de las Rutas

LA CONTRATISTA se obliga a cubrir las rutas establecidas, las cuales en cualquier momento pueden ser modificadas por CVG CARBONORCA, sin que tales modificaciones den derecho a LA CONTRATISTA para reclamos de ninguna naturaleza o aumentos en el valor de la prestación del Servicio de Transporte de personal.

CVG CARBONORCA establecerá las paradas correspondientes en cada una de las rutas ( urbanas y extraurbanas) quedando solo a su potestad realizar algún cambio de ellas, si así fuera el caso.

 5. CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidades Y Obligaciones De La Contratista

Serán de obligatorio cumplimiento de parte de LA CONTRATISTA todas y cada una de las responsabilidades que a continuación se mencionan:

5.1 En la Prestación del Servicio:

4. LA CONTRATISTA se obliga a alcanzar en la prestación del servicio los niveles de efectividad exigidos por CVG CARBONORCA de conformidad con el horario establecido.

5. LA CONTRATISTA se obliga a suministrar a CVG CARBONORCA, un listado de las unidades titulares, de reemplazo y rastrillo.

6. Será exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el control de acceso del personal provisto de fichas o pases que los autorice para ser transportados en las Unidades, a tal efecto CVG CARBONORCA se reserva el derecho de inspeccionar en cualquier momento dichas Unidades, con el fin de verificar que LA CONTRATISTA cumpla con esta obligación. Si se encuentran personas no autorizadas se levantará un informe a fin de penalizar a LA CONTRATISTA, por cada persona que detecte CVG CARBONORCA, en la utilización de las unidades destinadas a prestar el Servicio de Transporte.

7. LA CONTRATISTA suministrara el servicio con unidades de año modelo que no excedan de 05 años, previa inspección de CVG CARBONORCA, con capacidad de 5 a 32 puestos.

8. Las rutas que cubran los Servicios Especiales fuera de Ciudad Guayana, deben realizarse con unidades de año modelo que no excedan de 05 años, según la capacidad solicitada en cada oportunidad.

9. LA CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad del servicio con Unidades con asientos acolchados (no se permitirán asientos de fibra xx xxxxxx u otro material rígido), dichas unidades deberán reunir óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y confort (dotadas con equipos de aire acondicionado) tanto en lo que respecta en la parte electromecánica como a su buen estado físico (tapicería, pintura, latonería, vidrios, ventanas, espejos retrovisores y todo lo referente a comodidades y seguridad). Si estas unidades no reúnen estas condiciones CVG CARBONORCA, podrá ordenar la desincorporacion de ellas.

10. LA CONTRATISTA garantizará el servicio de traslado de personal en óptimas condiciones de calidad, eficiencia, comodidad y seguridad en la prestación del servicio.

11. LA CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad de una (1) o dos (2) Unidades de reemplazo de igual clasificación, calidad o categoría que las Unidades titulares, asimismo deberá garantizar una (01) unidad que funcione como rastrillo ubicada en puntos estratégicos de las rutas con la finalidad de cubrir cualquier eventualidad que se pueda presentar con las Unidades titulares y de esta manera garantizar la prestación del Servicio, las mismas deberán someterse a inspección por parte de CVG CARBONORCA y no representan un pago adicional.

12. LA CONTRATISTA debe dotar a cada Unidad de extintores de incendio, caucho de repuesto, gato hidráulico, triángulo de seguridad y maletín de primeros auxilios, maletín de herramientas elementales, como requisitos indispensables para realizar el servicio, así como cualquier otro requisito que según la Xxx xx Xxxxxxxx y Transporte Terrestre lo disponga, a objeto de cubrir cualquier emergencia que surja mediante la prestación del servicio objeto de la contratación.

13. Los Conductores de las unidades destinadas a la ejecución del servicio, deberán portar la Licencia de Conducir vigente del grado correspondiente a este tipo de vehículo, el Certificado Medico vigente e inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores . Así mismo CVG CARBONORCA podrá pedir a LA CONTRATISTA la documentación y examen necesario para comprobar la autenticidad y vigencia de los mismos.

14. LA CONTRATISTA deberá mantener vigentes todos los permisos y licencias necesarias para la prestación de Servicios de Transporte que fueren requeridos por la Xxx Xxxxxxxx y transporte terrestre. Asimismo toda vez que surja un reemplazo de conductor LA CONTRATISTA deberá entregar los recaudos ante el representante que CVG CARBONORCA designe para tal efecto y su no cumplimiento será motivo de penalización.

15. LA CONTRATISTA será responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados a CVG CARBONORCA en las leyes que rige la materia, por el incumplimiento de cualquiera de las Normas establecidas, teniendo que indemnizar a CVG CARBONORCA por tales perjuicios.

16. Con el fin de facilitarle al usuario la selección de la unidad que le corresponda LA CONTRATISTA, se obliga a colocar en sitios visibles en cada unidad, las correspondientes señales indicativas de las rutas. Igualmente LA CONTRATISTA deberá colocar un letrero visible con el nombre que identifique a CVG CARBONORCA.

5.2 Mantenimiento de las Unidades:

LA CONTRATISTA se obliga a mantener las Unidades en perfecto estado de funcionamiento, tanto físico como electromecánico, a fin de que las mismas puedan prestar un eficiente servicio, además de presentar un estado satisfactorio de higiene y seguridad, tanto en el aspecto interior como exterior. Este mantenimiento incluye tapicería, latonería, vidrios, ventanas, la renovación de la pintura interna y externa de las unidades, y cualquier otro detalle que se presentase para garantizar que el personal de CVG CARBONORCA sea trasladado con el debido confort.

Las Unidades empleadas por LA CONTRATISTA, deberán cumplir con los requisitos mínimos de emisiones de escape y de emisiones evaporativas, exigidos por la Legislación Ambiental Venezolana

5.3.- Taller Mecánico

LA CONTRATISTA se obliga a mantener a su cargo un TALLER MECANICO debidamente acondicionado y equipado, que se dedique a las reparaciones y mantenimiento de las unidades que presten el Servicio de Transporte a CVG CARBONORCA. CVG CARBONORCA, se reserva el derecho de inspeccionar y emitir su conformidad o no de dicho taller, en las oportunidades que lo considere conveniente.

LA CONTRATISTA debe suministrar mensualmente a CVG CARBONORCA el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que realizará a cada unidad, quedando a potestad de CVG CARBONORCA la supervisión del mismo.

LA CONTRATISTA se obliga a demostrar ante CVG CARBONORCA, mediante certificación, el cumplimiento mensual del mantenimiento tanto preventivo como correctivo establecido en la programación mensual.

5.4.- Supervisión De Los Servicios

El servicio de transporte de personal, actuará bajo la supervisión directa de un representante de LA CONTRATISTA, quién a su vez acatará cualquier instrucción, sugerencia o recomendación realizada por las personas autorizadas a tales efectos por CVG CARBONORCA, relacionadas con el servicio a prestar.

5.5.- PERSONAL:

1 LA CONTRATISTA será la única responsable del personal que emplee para la prestación del servicio.

1 LA CONTRATISTA deberá dotar a su personal de uniformes, de los implementos de Seguridad Industrial requeridos en las áreas donde tenga que prestar el servicio, así como, deberá dotar al personal que se encuentre asignado a prestar el Servicio de Circunvalación Interna de una mascarilla diaria, para realizar los recorridos asignados.

1 Es obligación del personal de LA CONTRATISTA vestir el uniforme que lo identifique, observar buena conducta en el desempeño de sus funciones de conformidad con la moral y las buenas costumbres, acatar las normas internas de CVG CARBONORCA que se relacionen con su desempeño, y las normas de Higiene y Seguridad Industrial; en consecuencia CVG CARBONORCA podrá solicitar el reemplazo de cualquier personal que preste el servicio de transporte cuando se incurra en fallas o negligencias en la prestación del mismo.

1 Para la contratación de los chóferes deberán contar con los documentos vigentes que los acrediten como capacitados para tal actividad, tales como: Licencia de Conducir de 5to grado y Certificado Médico.

1 LA CONTRATISTA se obliga a inscribir a su personal en el Seguro Social Obligatorio, esta documentación será presentada a CVG CARBONORCA para su conocimiento y conformidad.

1 LA CONTRATISTA suministrara la comida del personal a su cargo.

1 El personal de LA CONTRATISTA se obliga a recibir las charlas de inducción implementadas por la Coordinación Prevención y Ambiente de CVG CARBONORCA.

5.6.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD:

6. LA CONTRATISTA se obliga a cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene Industrial, así como también con los Reglamentos Internos de CVG CARBONORCA.

7. CVG CARBONORCA se reserva el derecho de hacer un programa de inspección al cual LA CONTRATISTA deberá someterse, el mismo será realizado a través de las áreas de Prevención y Ambiente, Relaciones Industriales, Taller Automotriz y la Comisión Paritaria (Sindicato- Empresa), quienes establecerán su operatividad y darán autorización para su utilización en presencia del representante por parte de LA CONTRATISTA.

8. Por ningún concepto los conductores deberán realizar el Servicio bajo estado de ebriedad o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en caso de suceder LA CONTRATISTA será objeto de la penalización correspondiente; y el chofer deberá ser sustituido inmediatamente.

 6. CLÁUSULA SEXTA Penalidades

6.1 La prestación del servicio con una Unidad que no es titular ni de reemplazo, dará lugar a un descuento xx xxxx (10) unidades tributarias en cada caso; cuyo monto será descontado a través de una nota de debito del monto total de la facturación. Para evitar esto, LA CONTRATISTA debe presentar las unidades que servirán de reemplazo para cumplir con el servicio y CVG CARBONORCA debe dar su aceptación por escrito.

6.2 LA CONTRATISTA, En caso de no colocar en sitios visibles en cada unidad, las correspondientes señales indicativas de las rutas, así como un rotulo visible con el nombre que identifique a CVG CARBONORCA, será objeto de penalización equivalente a diez (10) unidades tributarias por cada caso ocurrido, la cual se aplicará a través de una nota de debito.

6.3 En la prestación del servicio sin tener dotada la unidad de un caucho de repuesto, gato hidráulico, maletín de primeros auxilios, maletín de herramientas, extintor de incendio y triángulo de seguridad será motivo de una penalidad equivalente a veinte (20) unidades tributarias en cada caso; cuyo monto será descontado a través de una nota de debito.

6.4 CVG CARBONORCA descontará a LA CONTRATISTA una indemnización por todos los daños y perjuicios ocasionados (salario de trabajadores, alquiler de transporte y reemplazo, pago de sobre tiempo y relevo de trabajadores, etc) por el incumplimiento de las labores de los trabajadores debido a las causas imputables a LA CONTRATISTA, la mencionada indemnización será equivalente al valor total de los daños y perjuicios ocasionados, y será descontada a través de una nota de debito.

6.5 Cuando la unidad llega a la Planta con retardo imputable a LA CONTRATISTA en un tiempo mayor a quince (15) minutos por encima del tiempo establecido como hora de llegada y/o hora de salida se aplicará una penalización equivalente a diez (10) unidades tributarias en cada caso ocurrido.

6.6 Cuando LA CONTRATISTA no realice una ruta sea cual fuere la causa, queda expresamente entendido que CVG CARBONORCA descontará a través de una nota de debito la fracción correspondiente al día y ruta no realizada y los conceptos derivados de la relación laboral que CVG CARBONORCA deba cancelar por este incumplimiento y además se aplicará una penalización equivalente a quince (15) unidades tributarias, por cada caso ocurrido.

6.7 CVG CARBONORCA descontará a LA CONTRATISTA cinco (05) unidades tributarias por la no presentación mensual del programa de mantenimiento preventivo y correctivo y de la certificación emitida por el mecánico que realice la evaluación, cuyo monto será descontado a través de una nota de debito de la facturación. Esta penalización aplica en forma independiente con la no presentación de alguna de las dos exigencias mencionadas.

6.8 Cuando una Unidad incumpla con la ruta establecida y/o realice paradas en los sitios no establecidos por CVG CARBONORCA, se penalizará con diez (10) unidades tributarias en cada caso ocurrido, cuyo monto será descontado a través de una nota de debito.

6.9 Cuando LA CONTRATISTA permita el acceso a las Unidades de personas ajenas a la empresa se penalizará con diez (10) unidades tributarias, adicionalmente si cualquiera de estos consumen bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o sustancias estupefacientes, se aplicará una penalización de quince (15) unidades tributarias en cada caso ocurrido, siendo este motivo suficiente para que CVG CARBONORCA, solicité a LA CONTRATISTA la sustitución del conductor de la unidad. Así mismo en caso de ocurrir algún incidente de cualquier índole por este motivo, todos los gastos serán imputables a LA CONTRATISTA.

 7. CLÁUSULA SEPTIMA: Daños y/o Perjuicios

LA CONTRATISTA será la única responsable por los daños y/o perjuicios de cualquier índole causado a CVG CARBONORCA y/o terceros, tanto por ella como por el personal o equipos de su dependencia o por quienes en cualquier forma realicen trabajos y/o suministros para LA CONTRATISTA. Así mismo, se obliga a cuidar todas las instalaciones donde se ejecuten estos trabajos con el fin de evitar que se causen daños y/o perjuicios y deberá tomar las precauciones necesarias para proteger las propiedades y bienes de CVG CARBONORCA y/o terceros. De incurrir en cualquier accidente, evento, imprevisto entre otros, que cause daño a las instalaciones, equipos, maquinarias, recurso humano u otro bien mueble o inmueble de CVG CARBONORCA, LA CONTRATISTA indemnizará por todos los daños y perjuicios ocurridos a CVG CARBONORCA.

 8. CLÁUSULA OCTAVA : Liberaciones De Responsabilidades

LA CONTRATISTA libera a CVG CARBONORCA de toda responsabilidad que puedan derivarse de esta contratación y otras acciones que por daños y/o perjuicios a la propiedad, daños físicos o moral puedan presentar terceras personas.

Como consecuencia, de la liberación de estas responsabilidades las cuales asume LA CONTRATISTA, la misma asume adicionalmente los costos de litigios, honorarios de abogados y otros gastos que resulten por tales conceptos, y aquellos que tengan relación con las obligaciones que LA CONTRATISTA sus agentes y/o trabajadores haya producido, serán por la sola cuenta de LA CONTRATISTA.

 9. CLAUSULA NOVENA: Contraprestacion Del Servicio

CVG CARBONORCA, se obliga a cancelar por la contraprestación del servicio recibido la cantidad de: “X” BOLIVARES (Bs.X).

 10. CLAUSULA DECIMA: Forma De Pago:

CVG CARBONORCA, cancelara a LA CONTRATISTA a los Quince (15) Dias siguientes a la presentación de la factura y la documentación requerida, previa conformidad de CVG CARBONORCA.

La documentación requerida es la siguiente:

A) Para Presentación de Facturas:

2. Original y dos (2) copias de la factura Comercial, basada en los precios aprobados e indicando el numero de Pedido, sin presentar tachaduras o enmiendas, cumpliendo con la normativa establecida por los Organismos Fiscales Competentes.

 Original y dos (2) copias del formulario de Valuación de Servicios Ejecutados, debidamente elaborado por LA CONTRATISTA con todos los datos que en el se indican, tomando como base para su elaboración a información establecida en el pedido.

 Por cada factura presentada deberá entregar tres (3) copias del presente Contrato, pedido matriz y sus modificaciones correspondientes al periodo facturado.

 Tres (03) copias del Acta de Inicio del Servicio.

 Tres (03) copias de las Constancias de Aprobación de las Garantías Documentarias emitidas por la Gerencia de Logística.

 En el caso de la presentación de facturas por parte de LA CONTRATISTA ante CVG CARBONORCA con errores de forma y/o de fondo, omisiones, tachaduras o enmiendas, que ocasionen su devolución, para efectos de su cancelación se computará como fecha real recibida aquella en la cual sea presentada con su debida corrección.

B) Para Retiro de Cheques:

 LA CONTRATISTA deberá presentar original y copia del Registro Mercantil, actualizado.

 LA CONTRATISTA deberá presentar Solvencia del IVSS y Solvencia Laboral, Así como cualquier otro documento exigido por los Organismos Gubernamentales del país.

 LA CONTRATISTA deberá presentar, original y copia de la Solvencia del Inces.

 LA CONTRATISTA deberá presentar, original y copia de la Patente municipal.

 LA CONTRATISTA deberá presentar, ultimas tres (03) declaraciones de XXXX.

 11. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: Contrataciones De Pólizas De Seguro

LA CONTRATISTA se obliga ante CVG CARBONORCA a presentar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General para cada una de las Unidades que presten el servicio

Igualmente, LA CONTRATISTA presentara Pólizas de Seguros a satisfacción de CVG CARBONORCA a objeto de cubrir:

Daños y perjuicios ocasionados al personal transportado, ya sea que estos daños causen muerte o incapacidad total, tanto de los conductores como del número máximo de pasajeros que según cada unidad puedan transportar

 12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA : Garantías FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

LA CONTRATISTA conviene y se obliga a fin de responder a CVG CARBONORCA por el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en la contratación, por lo que se obliga a presentar a CVG CARBONORCA una Fianza de Fiel Cumplimiento por un monto del quince por ciento (15 %) del precio de la contratación. Dicha fianza deberá tener vigencia hasta la conclusión de la Contratación.

En caso de no constituir una fianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención xxx xxxx (10%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio

FIANZA LABORAL:

Para garantizar el cumplimento de las obligaciones laborares, LA CONTRATISTA conviene y se obliga a constituir una Fianza Laboral, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la mano de obra incluida en la estructura de costo de la oferta.

La Fianza Laboral deberá tener una vigencia desde el inicio del contrato hasta seis (6) meses después de firma y recibida el Acta de recepción definitiva.

Dicha fianza podrá ser liberada seis (6) meses después de concluido el servicio, previa presentación de la Constancia de la Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción, en donde conste que no existe reclamación de los trabajadores de LA CONTRATISTA contra ésta.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA entregará a CVG CARBONORCA después de recibido el pedido una póliza de responsabilidad civil, contra daños a personas, propiedades y equipos de CVG CARBONORCA y/o terceros, equivalente al 10% del monto total del contrato, esta póliza se mantendrá vigente hasta la culminación del presente contrato.

Las Fianzas deberán ser emitidas por una compañía de seguros y/o Institución Bancaria domiciliadas en Venezuela e inscrita por ante la Superintendencia de Seguros o Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y a satisfacción de CVG CARBONORCA y comenzara a regir desde la fecha de la firma del Pedido y solo podrá ser liberada una vez aceptado a satisfacción de CVG CARBONORCA servicio objeto de este contrato, mediante la emisión por parte de la unidad usuaria, de la conformidad respectiva.

En caso de existir cambios que incrementen el monto de este Pedido, El Proveedor deberá tramitar ante la compañía de Seguros y/o Institución Bancaria los anexos establecidos originalmente en la fianza de Fiel Cumplimiento y en la Fianza Laboral.

Las Fianzas deberán estar vigentes durante toda la realización de la presente contratación. La falta de cumplimiento de esta obligación por parte de El Proveedor, dará derecho a CVG CARBONORCA a rescindir unilateralmente el presente Contrato.

 13. CLÁUSULA DECIMA TERCERA : Estructura de Costos

A los fines de establecer criterios símiles en cuanto a las variaciones que pudiese tener el costo del servicio, LA CONTRATISTA proporcionará a CVG CARBONORCA la estructura de costos de cada servicio, requisito indispensable para cualquier modificación de este contrato

 14. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: Confidencialidad

Tanto LA CONTRATISTA como CVG CARBONORCA convienen en tratar la información que recibas el uno del otro en la ejecución del presente contrato y que no sea del conocimiento general, con el carácter de estricta confidencialidad, conviene así mismo en no revelar dicha información a terceros, salvo que se obtenga el permiso previo y por escrito de la parte correspondiente, en cuyo caso se impondrá al tercero la misma obligación de confidencialidad.

LA CONTRATISTA se obliga a no hacer uso distinto al fin de este contrato y bajo ninguna circunstancia, de la información generada en la ejecución del mismo sin la autorización escrita de CVG CARBONORCA.

LA CONTRATISTA se obliga a no hacer anuncios de prensa, noticias de oficio o de información de cualquier tipo o clases relacionadas con el contrato, ni hacer uso del nombre de CVG CARBONORCA sin haber obtenido previamente la expresa autorización por escrito de CVG CARBONORCA.

 15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: Modificaciones del Contrato

CVG CARBONORCA podrá, antes o después de iniciada la prestación del servicio introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales serán notificadas por escrito a LA CONTRATISTA. Asimismo, LA CONTRATISTA, podrá solicitar a CVG CARBONORCA, cualquier modificación que considere conveniente, la cual deberá ir acompañada del correspondiente estudio económico, técnico y de su presupuesto, y CVG CARBONORCA, deberá dar oportuna respuesta a la misma. LA CONTRATISTA, sólo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando reciba autorización por escrito de CVG CARBONORCA, debidamente firmada por la persona autorizada, de conformidad con el Manual de delegación vigente.

Serán causas que originen modificaciones del contrato o Pedido, las siguientes:

9. El incremento o reducción en la cantidad del servicio originalmente contratado.

10. Que surjan nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato.

11. Se modifique la fecha de entrega o finalización del servicio.

12. Variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto original del contrato

4. Incrementos de salarios: esto para el caso de prestación de servicios CVG CARBONORCA, pagará al Proveedor, las variaciones que se hubieran generado, siempre y cuando sean consecuencia directa de la promulgación xx Xxxxx, Decretos y Contratos Colectivos de trabajo, cuando se generen con posterioridad a la presentación del presupuesto del servicio y sólo a partir de la fecha de vigencia de las referidas Leyes, Decretos o Contratos Colectivos. La cuantificación de estas variaciones se determinará tomando en cuenta los análisis de precios unitarios de cada partida que conforma el presupuesto original.

LA CONTRATISTA, para obtener el pago de los aumentos de los precios, debe presentar una solicitud por escrito a CVG CARBONORCA, debidamente razonada y debe anexar los elementos probatorios de todos los hechos o circunstancias que invoque. CVG CARBONORCA, sólo dará curso a la solicitud, cuando fuera presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que haya sucedido el evento que motivó la variación. CVG CARBONORCA, podrá exigir a LA CONTRATISTA, la presentación de las pruebas adicionales que estime convenientes, y decidirá la procedencia o no, de la solicitud de LA CONTRATISTA, en un plazo no mayor de Quince (15) días hábiles, con base en las pruebas que este presente y las que CVG CARBONORCA, hubiera obtenido. Asimismo podrá hacer las investigaciones necesarias para verificar la veracidad de la información suministrada en las solicitudes o reclamaciones formuladas por LA CONTRATISTA, o sobre cualquier otro hecho relacionado con el PEDIDO. LA CONTRATISTA, está obligada, cuando solicitare por escrito, a permitir que se practiquen las revisiones, inspecciones o auditorias que se estimen convenientes en sus libros y demás documentos administrativos de contabilidad.

 16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: Renuncias y Modificaciones

Las cláusulas contenidas en este CONTRATO serán de obligatorio cumplimiento entre las partes y cualquier renuncia parcial o total de los derechos u obligaciones de este PEDIDO serán nulas.

El presente CONTRATO no podrá modificarse por ningún compromiso o acuerdo verbal o de cualquier otra manera, excepto aquellos convenios (Ordenes de Cambio) firmados entre CVG CARBONORCA y LA CONTRATISTA con posterioridad a la firma del PEDIDO y que al momento de ser firmados se conviertan en parte de la contratación.

 17. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Disposiciones Legales

LA CONTRATISTA esta obligada al momento de cumplir con el servicio a acatar las disposiciones contenidas en la Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones y Normativa Interna vigentes.

 18. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Cesión

LA CONTRATISTA no podrá en forma alguna ni ceder, traspasar, ni enajenar este Contrato en toda o en parte, sin previo consentimiento por escrito de CVG CARBONORCA.

 19. CLAUSULA DECIMA NOVENA: Terminación y Rescisión del Contrato Terminación:

Terminacion:

CVG CARBONORCA, se reserva el derecho de rescindir unilateralmente los servicios en caso del incumplimiento por parte de la empresa contratista de cualquiera de los términos especificados en este contrato, mediante simple aviso por escrito a la otra parte. Así mismo CVG CARBONORCA, se reserva el derecho de rescindir cuando el objeto del contrato se haga de imposible ejecución, sin que proceda en ninguno de los casos indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA, teniendo de esta manera mayor facultad CVG CARBONORCA para rescindir el contrato cuando a su juicio se haga necesario.

Rescisión:

CVG CARBONORCA podrá rescindir unilateralmente el presente CONTRATO, sin que ello involucre pago de daños y perjuicios ni otra responsabilidad por ningún concepto o naturaleza a favor de LA CONTRATISTA, cuando este incurra en cualquiera de las siguientes causales:

1 Falta de ejecución oportuna del servicio de Transporte en la hora y días indicados.

1 Ser declarado en estado de quiebra o atraso o de disolución y/o liquidación

1 Incumplimiento de cualquier ley, convenios, reglamentos, decretos, ordenanzas o resoluciones aplicables a este contrato.

1 Paralización del suministro de transporte sin causa justificada.

1 Ceder o traspasar en todo o en parte este Contrato o los derechos de crédito que de él se derive sin la previa autorización de CVG CARBONORCA.

1 Cuando el servicio atente contra la salud y seguridad del trabajador.

1 La frecuente repetición de errores o defectos en la ejecución del Servicio.

1 Cualquier otra de las causales establecidas en la ley y referidas a los contratos.

La rescisión del contrato, por las causales antes expuestas, no acarrea el pago de indemnización alguna por parte de CVG CARBONORCA.

 20. XXXXXXXX XXXXXXXX: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tiene una vigencia de (12) DOCE meses contados a partir del 01 de ENERO de 2014 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2014.

 21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Compromiso Social

Se aplicara una retención equivalente como mínimo del 2% del monto total del pedido sin IVA, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Articulo Nro. 6, Numeral 19 de la Ley De Contrataciones Públicas, en concordancia con el Artículo 35 de su Reglamento.

El porcentaje retenido "no" será reintegrado y formara parte del Fondo de Compromiso Social de CVG CARBONORCA.

 22. XXXXXXXX XXXXXXXX SEGUNDA: Incumplimiento por Fuerza Mayor

Para los fines de este CONTRATO y de manera enunciativa más no taxativa se entenderá por, Fuerza Mayor: fuego, explosiones, disturbios laborales, huelgas, inundaciones, terremotos, embargos, incautación del cargamento, guerras (sean declaradas o no), conmoción civil, acción contra enemigo público por parte de cualquier autoridad gubernamental, ejerciendo o alegando estar ejerciendo poderes del gobierno o autoridad gubernamental (incluyendo denegación del permiso para exportar o importar) bloqueos, fallas x xxxxxx de electricidad, insuficiencia,

escasez o falta de abastecimiento de materias primas o cualquier otra condición o circunstancia de carácter similar, que esté razonablemente fuera del control de la parte afectada.

Si el cumplimiento de este Contrato o cualquier obligación aquí contraída fuere impedido, restringido, retardado o interrumpido por causa de Fuerza Mayor, la parte afectada lo notificará a la otra parte, por escrito o por cualquier otro medio, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de la ocurrencia de dicha causa o causas; ambas partes deberán llevar a cabo todas las gestiones que razonablemente estén dentro de su alcance para eliminar dicha causa o causas. La parte afectada quedará liberada del cumplimiento de su obligación, una vez que haya dado el aviso debido, según lo aquí estipulado, (a excepción del pago de cualquier suma de dinero que adeude o vaya a adeudar); mientras que solamente estará dentro de este límite, la parte que por el momento esté impedida, restringida, retardada o interrumpida a cumplir con el resto de sus obligaciones, según este Contrato.

La Fuerza Mayor operará en el sentido de extender el término de este Contrato por un término adicional, con la finalidad de ejecutar todas las actividades del servicio, que no hayan sido terminadas como resultado de Fuerza Mayor.

 23. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Avisos y Notificaciones

Todos las notificaciones, relacionadas con el presente CONTRATO, deberán realizarse en las direcciones indicadas por el CONTRATISTA, en el Registro de Proveedores o la que conste en el Registro Nacional de Contratistas y por CVG CARBONORCA, en el correspondiente Pliego de Condiciones, dejando en ambos casos constancia de los datos de la persona que recibió la notificación. Dichas direcciones se indican a continuación:

CVG CARBONORCA:

Zona industrial matanzas, xxxxxxx xxxxx xxx 00, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

Telf: 0000-0000000

fax. 0000-0000000 CONTRATISTA:

direccio:xxxxxxxxxxx, pto xxxxx, estado bolivar.

Telf: xxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx

Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio de dirección será notificado a la otra parte, por escrito, por lo menos con quince (15) días continuos de anticipación al respectivo cambio.

 24. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: Domicilio

Para todos los efectos de este CONTRATO sus derivados y sus consecuencias, ambas partes eligen como domicilio a Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, a cuyos Tribunales declaran ambas partes someterse.

11 PROGRAMA DE CANTIDADES:

Concurso Abierto Nº CA-021/13-CA Objeto: "SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CVG CARBONORCA Y PARA EVENTOS ESPECIALES "
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (Bs.)	Total Precio (Bs.)
1	Servicio de Transporte de Personal Operativo.	LE	12
2	Servicio de Transporte de Personal Operativo.	LE	12
3	Servicio de Transporte de Personal Operativo.	LE	12
4	Servicio de Transporte de Personal Operativo.	LE	12
5	Servicio de Transporte de Personal Operativo.	LE	12
6	Servicio de Transporte de Personal Administrativo.	LE	12
7	Servicio de Transporte de Personal Administrativo.	LE	12
8	Servicio de Transporte de Personal Administrativo.	LE	12
9	Servicio de Transporte de Personal Administrativo.	LE	12
10	Servicio de Transporte de Personal Administrativo.	LE	12
11	Servicio de Transporte de Personal Protección de Planta.	LE	12
12	Servicio de Transporte de Personal Protección de Planta.	LE	12
13	Servicio de Transporte de Personal Ruta Extra Urbana Upata.	LE	12
14	Servicio de Transporte de Personal Ruta Extra Urbana Ciudad Bolívar.	LE	12
15	Servicio de Transporte de Personal Ruta Extra Urbana Ciudad Bolívar.	LE	12
16	Servicio de Transporte de Personal Ruta Extra Urbana El Triunfo.	LE	12
17	Servicios Especiales de Transporte.	LE	100

Monto Bs.

IVA 12% MONTO TOTAL (CON IVA) Bs.

PARTE III DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

En este acto de Recepción de Documentos, una persona debidamente autorizada, portando su Cédula de Identidad laminada, deberá hacer entrega en un sobre sellado de una Carta de Manifestación de Voluntad de participar en el procedimiento de contratación (ver modelo identificado como FORMULARIO I), suscrita por la persona con facultades para obligar a la compañía, la cual deberá venir separada de los sobres Nº 1 y 2, y de las Carpetas 1 y 2 de documentos originales Aspecto Legal y Aspecto Técnico respectivamente, que van fuera de los sobres para su verificación, Artículo 59 de la Ley de Contrataciones Públicas.

Si la persona que consigna la Manifestación de Voluntad no es la persona que obliga a la empresa, deberá acompañar a la referida Manifestación, con una Carta de Autorización (ver modelo identificado como FORMULARIO II). La carta de autorización debe estar firmada por la persona o personas que de conformidad con los estatutos actualizados de la respectiva empresa, Acta de Asamblea de accionista o poder debidamente autenticado ante una Notaría Pública, constituya su representante o representantes legales.

La documentación que se señala a continuación, deberá dirigirse a la Comisión de Contrataciones, en dos (02) sobres cerrados, sellados, contentivos de carpetas separadas, e identificados así:

XXXXX Xx. 0 Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xx. 0: Aspecto Legal Carpeta No. 2: Aspecto Financiero Carpeta No. 3: Aspecto Técnico

SOBRE No. 2 Oferta.

Carpeta No. 4: Fianza de garantía de mantenimiento de la oferta, compromiso de responsabilidad social y desagregación del valor agregado nacional (VAN), solo originales (obligatorio).

Carpeta No. 5: ASPECTO COMERCIAL (SOLO ORIGINALES):

1. Contenido de la Carpeta No. 1 - Aspecto Legal: (OBLIGATORIOS)

Abstenerse de participar aquellas empresas que tengan vencida la Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Solvencia BANAVIH, Solvencia INCE, la Solvencia Laboral y el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas.

Los requisitos que a continuación se solicitan deben consignarse en el Acto Público, foliados en letras y números, en carpetas con separadores por cada aspecto, respetando el orden establecido a continuación:

XXXXXXX Xx 0 XXXXX XXX XXXXX: PRESENTAR DOCUMENTOS LEGALES EN ORIGINAL PARA VERIFICACIÓN. (OBLIGATORIOS).

1. Estatutos Sociales o Acta de Asamblea de accionistas actualizados en original.

2. Original Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratista. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

3. Original Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS). El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

4. Original Certificado de Solvencia INCE. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

5. Original Certificado de Solvencia BANAVIH. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

6. Original Solvencia Laboral. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta, e indicar que esta Solvente Laboralmente con CVG CARBONORCA.

NOTA: Estos documentos serán revisados por la Comisión de Contratación y se devolverán antes de finalizar el acto público.

INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1; CARPETA Nº1: DOCUMENTOS LEGALES A CONSIGNAR (OBLIGATORIOS)

11 Carta de Autorización (ver modelo identificado como FORMULARIO II): La carta de autorización debe estar firmada por la persona o personas que de conformidad con los estatutos actualizados de la respectiva empresa, Acta de Asamblea de accionista o poder debidamente autenticado ante una Notaría Pública, constituya su representante o representantes legales. Criterio excluyente en caso de no presentarse.

11 Estatutos Sociales o Acta de Asamblea de accionistas actualizados: Las empresas deberán presentar Copia del Acta Constitutiva, Estatutos, Registro de Comercio y cualquier otro documento que compruebe la existencia jurídica de la empresa, su domicilio, integración de su capital, nacionalidad de sus socios y las personas autorizadas legalmente para comprometerla.

11 Copia del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratista: El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta, y tiene carácter de obligatorio.

11 Reporte Impreso de la página Web del Registro Nacional de Contratistas, donde conste toda la información relativa al participante, firmado y sellado.

11 En el caso de empresas en consorcio, deberán presentar copia del documento consorcial debidamente otorgado y autentificado, donde conste la participación de cada una de las empresas y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente al ente contratante y a terceros; así como el nombre de la empresa que asumirá la representación legal (Ver modelo identificado como FORMULARIO XV). A los

efectos de la calificación, cada una de las empresas que constituyan el Consorcio o Alianza debe anexar por separado su respectiva documentación legal, financiera o técnica. (Ver modelo identificado como FORMULARIO XV).

11 Lista de accionistas y de los miembros de la Junta Directiva de la empresa o consorcio.

11 Copia del Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) conforme a la Disposición Final Octava de la Ley del Seguro Social. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta, y tiene carácter de obligatorio. Así mismo, cuando el contratista o cooperativa oferente sea foráneo, el certificado debe estar convalidado por la Caja Regional de la Zona (Puerto Xxxxx – Estado Bolívar). Se reitera que el Certificado de Solvencia del Instituto de Seguro Social (IVSS), deberá estar vigente al momento de la firma del pedido, debiendo ser presentado en ese acto por la empresa ganadora en el proceso.

11 Copia del Certificado de Solvencia INCE. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

11 Copia del Certificado de Solvencia BANAVIH. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

111 Copia de la Solvencia Laboral a nombre de CVG CARBONORCA, vigente, expedida por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo (Decreto Nº 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la Solvencia Laboral de los patronos y patronas, incluidas las Asociaciones Cooperativas que contraten los servicios de no asociados, con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras), que deberá consignarse al momento del acto público de presentación de documentos o recepción de ofertas.

111 Para el caso de las Cooperativas que tengan previsto la realización de los trabajos sólo con personal asociado, deben presentar la Declaración Jurada de Contratación de Sólo Asociados, identificada en este pliego con el FORMULARIO XVI. Aquellas Cooperativas que consignen esta declaración jurada, serán eximidas de presentar la Solvencia Laboral, en cumplimiento del Decreto de Solvencia Laboral N° 4.248.

111 Toda documentación en idioma distinto al español, debe ser traducida por intérprete público y debidamente apostillada por el Convenio de la Haya o legalizada en el Consulado Venezolano en el país de origen y en idioma Español.

NOTA: Se debe presentar original y copia del documento Poder Amplio debidamente autenticado donde se indique las facultades, si quien funge de Representante Legal actúa en virtud del mandato contenido en dicho instrumento.

2. Contenido de la Carpeta No. 2 – Aspecto Financiero (OBLIGATORIOS):

INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1; CARPETA N° 2: ASPECTO FINANCIERO A CONSIGNAR (SOLO ORIGINALES OBLIGATORIOS).

1. Original del Resumen Financiero de la Empresa (FORMULARIO XIV), aquellas empresas que deseen participar en consorcio o alianza, deberán presentar el FORMULARIO XIV de manera individual, y la evaluación financiera se realizará sobre esta misma base.

2. Original de Declaración Jurada del VAN (FORMULARIO XIII), donde indique lo establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), y poder aplicar los artículos 8 y 9 del mencionado Decreto, para efectos de evaluación del Aspecto Financiero.

3. Toda empresa o consorcio extranjero deberá presentar sus estados financieros auditados, en español, expresados en Bolívares (Bs) o en Dólares Americanos (USD). La traducción debe ser realizada por un intérprete público, y los estados financieros auditados y debidamente apostillados o legalizados en el Consulado Venezolano en el país de origen. Los Estados Financieros Auditados (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo), elaborados y firmados por un Contador Público Colegiado independiente, correspondientes a los dos (02) últimos ejercicios económicos. Deben incluir el dictamen de auditoría, acompañada con el máximo de detalles o soportes posibles a los efectos de los análisis pertinentes.

NOTAS: Para efectos de Precalificación Financiera, en caso de que el Oferente cotice parcialmente, debe indicar cuales son los renglones cotizados en comunicación expresa y abierta, dirigida a la Comisión de Contrataciones.

3. Contenido de la Carpeta No. 3 - Aspecto Técnico (OBLIGATORIOS):

XXXXXXX Xx 0 XXXXX XXX XXXXX: CONSIGNAR DOCUMENTOS TECNICOS EN ORIGINAL PARA VERIFICACIÓN. (OBLIGATORIOS).

1. Originales Contratos, Órdenes de Compras y/o Documentos Contractuales de los servicios, obras o suministros similares (solo los presentados como referencias similares).

2. Manual de la Calidad, Certificados de normas obtenidas y Manual de organización de la empresa.

3. Notas de entregas, Actas de aceptación definitiva y/o documentos que soporten la calidad de los servicios presentados y oportunidad de entrega de las referencias similares.

4. Documentos de propiedad de los equipos a utilizar, donde indique sus capacidades.

5. Originales de los títulos de propiedad de las Unidades Cotizadas.

6. Original factura del pago de algún servicio público donde se pueda observar la dirección, (artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas).

INCLUIR EN EL SOBRE Nº 1; CARPETA N° 3: ASPECTO TECNICO A CONSIGNAR. (OBLIGATORIOS).

11 Lista de Referencias similares (FORMULARIO X), con soporte de Copia del documento de Referencias de Servicios, Obras o Suministros Similares.

11 Lista Original de Equipos y Herramientas (FORMULARIO XI), requeridos para la ejecución de la obra, prestación del servicio o suministro del bien.

11 Lista Original del Personal Técnico-Ejecutor, Personal Administrativo y Personal de Apoyo Logístico (FORMULARIO XII) y sus Referencias, requeridos para la ejecución de la obra, prestación del servicio o suministro del bien.

11 Organización e Infraestructura:

a. Copia del Certificación ISO 9001:2000, Covenin u otras certificaciones de Calidad.

b. Resumen Descripción de la empresa.

c. Croquis de ubicación.

d. Copia de la Descripción de la Estructura Organizativa u Organigrama.

e. Lista de Procedimientos del funcionamiento de la empresa, Manual de Organización o Normas (solo aspecto referente a los procedimientos internos).

f. Resumen descriptivo de Infraestructura Física (talleres, oficinas, sucursales, almacenes, galpones, exposiciones de muestras entre otros).

11 Copia de documentos que soporten la Calidad y oportunidad en la ejecución del servicio, obra o suministros similares, con base en las referencias validas, considerando algunos de los documentos presentados: Evaluación de desempeño o Acta de Recepción definitiva o Referencia de Calidad del beneficiario del servicio asociada a la referencia u otro documento.

11 Declaración Jurada de la Ubicación de las instalaciones de la empresa participante, anexando a esta una factura del pago de algún servicio público donde se pueda observar la dirección. (artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas).

La calificación mínima para precalificar una empresa técnicamente es de setenta y cinco (75) puntos (artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas).

Nota: Para efectos de Precalificación Técnica, en caso de que el Oferente cotice parcialmente, debe indicar cuales son los renglones cotizados en comunicación expresa y abierta, dirigida a la Comisión de Contrataciones.

4. Contenido de la Carpeta No. 4 – FIANZA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESAGREGACIÓN DEL VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN).

INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2; CARPETA N° 4: FIANZA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESAGREGACIÓN DEL VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN), SOLO ORIGINALES (OBLIGATORIO).

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones Públicas, y artículo 135 de su Reglamento, las empresas participantes deberán presentar Fianza de Garantía de Mantenimiento de oferta (FORMULARIO III) debidamente notariada, emitida por una Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, o en su defecto Cheque de Gerencia a favor de CVG CARBONORCA. La misma debe ser calculada según los rangos indicados en la tabla siguiente según el monto de la oferta sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), ni ningún tributo, y con validez hasta la firma del contrato, esta garantía es obligatoria para todas las empresas, tanto Nacionales como Extranjeras.

Tabla de valores de la Fianza de Garantía de Mantenimiento de oferta:

Rango del monto total de la oferta básica en Unidades Tributarias (U/T)	Fianza de Concurso Abierto o Cheque de Gerencia (%)
Oferta mayor o igual a 20.000 U/T	Uno punto cinco por ciento (1,5%) del monto ofertado
Oferta menor a 20.000 U/T y mayor o igual a 12.500 U/T	Dos por ciento (2%) del monto ofertado
Oferta menor a 12.500 U/T	Dos punto cinco por ciento (2,5%) del monto ofertado

2. Declaración jurada para la aplicación del Valor Agregado Nacional, Decreto Nº 8.882, sólo si declara VAN (FORMULARIO VI).

3. Declaración Jurada del Compromiso de Responsabilidad Social (2% del monto de su oferta sin IVA), debidamente firmada por el o los representante (s) legal (es) de la empresa, obligatorio (FORMULARIO VII). (OBLIGATORIO).

4. En el caso de empresas extranjeras que no tengan filiales ni estén domiciliadas en Venezuela, para la adquisición de bienes o prestación de servicios fuera del país, en los cuales la oferta nacional no cubra la demanda del órgano o ente contratante, no se aplicará el Compromiso de Responsabilidad Social, esto en concordancia con lo establecido en el Artículo 48 “Empresas extranjeras no domiciliadas en Venezuela”.

NOTA: El participante favorecido con la Adjudicación, debe determinar con la Coordinación de Desarrollo y Promoción Social de CVG CARBONORCA, el proyecto que cumplirá como Compromiso de Responsabilidad Social.

5. Contenido de la Carpeta No. 5 - ASPECTO COMERCIAL – OFERTA (OBLIGATORIO):

INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2; CARPETA N° 5: ASPECTO COMERCIAL (SOLO ORIGINALES):

1. Oferta Comercial (FORMULARIO IV) debidamente firmada por el o los representante(s) legal(es) de la empresa. Si los Estatutos Sociales, Actas de Asambleas o Poder, facultan a dos o más personas para que a través de firmas conjuntas obliguen a la empresa; la oferta, a los efectos de la validez, deberá estar firmada por dichas personas.

2. Programa de Cantidades (FORMULARIO V); con anexo del original o copia de catálogos y/o hoja de especificaciones técnicas, resaltando el bien a suministrar, así como certificado del fabricante de cotizarse con características similares.

3. Resumen de Partidas detalladas, APU, (FORMULARIO VIII), de aplicar.

4. Costos Asociados al Salario (CAS), conforme al tipo de contratación que aplique (FORMULARIO IX), de aplicar.

NOTA: Todos los documentos indicados anteriormente tienen condición obligatoria, para que la oferta sea válida.

CUARTA PARTE:

6. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN LEGAL:

EVALUACIÓN LEGAL DE LAS OFERTAS:

PODRÁN SER RECHAZADAS, LEGALMENTE, LAS OFERTAS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

a. Conforme a lo establecido en el Artículo 71 de la Ley de Contrataciones Públicas, (reproducido en este documento).

b. Ofertas y documentación solicitada en el presente pliego de condiciones que no estén debidamente firmadas.

c. No presente la Carta que autoriza a la persona que presenta la documentación, debidamente firmada por el o los representante(s) legal(es) de la empresa.

d. No presente el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratista vigente. El mismo deberá estar vigente al momento del Acto Público de recepción de documento y oferta.

e. No suministre, con su oferta, FIANZA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (FORMULARIO III) debidamente notariada, emitida por una Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, o en su defecto Cheque de Gerencia a favor de CVG CARBONORCA. La misma debe ser calculada según los rangos indicados en la tabla de valores de la FIANZA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA indicada anteriormente, según el monto de la oferta sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), y con validez hasta la firma del contrato.

f. No presenten el Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS). (art. 115 de la ley orgánica del sistema de seguridad social, según gaceta oficial N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002), el mismo deberá estar vigente al momento del acto público de recepción de documentos y ofertas. En caso de ser empresa inactiva no cotizante, deberá presentar una constancia vigente emitida por el mismo instituto. Así mismo, cuando el contratista o cooperativa oferente sea foráneo, el certificado debe estar convalidado por la Caja Regional de la Zona (Puerto Xxxxx – Estado Bolívar). Se reitera que el Certificado de Solvencia del Instituto de Seguro Social (IVSS), deberá estar vigente al momento de la firma del pedido, debiendo ser presentado en ese acto por la empresa ganadora en el proceso.

g. No presente el certificado de Solvencia Laboral vigente al momento del acto público de recepción de documentos y ofertas, previsto en el decreto Nº 4.248, según Gaceta Oficial 38.371 del 2 de febrero de 2006.

h. Se rechazará la oferta presentada por algún participante contra el cual se haya dictado decisión firme por algún organismo administrativo o judicial, por haber incumplido sus obligaciones laborales frente a sus trabajadores con ocasión de la ejecución de algún Contrato celebrado por CVG CARBONORCA y dicha decisión no haya sido acatada por parte de la contratista.

i. Limita los derechos de CVG CARBONORCA o las obligaciones del participante previstas en las Condiciones de Participación.

j. Contempla desviaciones, omisiones o traslados de la carga tributaria en materia de impuesto sobre la renta u otros tributos a que hubiere lugar.

k. Omite la presentación de cualquiera de los documentos esenciales que constituyen la Oferta (Indicados como obligatorios en el presente pliego).

l. Los documentos esenciales que constituyen la oferta son presentados incumpliendo los requisitos exigidos en estas condiciones de participación o sean presentados en forma incompleta, defectuosa o condicionante y el ente contratante no los pueda suplir de oficio.

m. La empresa sea declarada en Disolución, Liquidación, Atraso o Quiebra.

n. No haber asistido a la Visita Técnica cuando sea requisito indispensable de acuerdo con lo establecido en las condiciones de participación.

o. Se compruebe cualquier intento por parte del participante de influir en las decisiones de CVG CARBONORCA.

p. Si el participante contraviene cualquier aspecto sustancial previsto en estas Condiciones de Participación.

q. No presente la Certificado de Solvencia INCE y BANAVIH vigente a la fecha del Acto Público de recepción de documento y oferta.

Nota: La Comisión de Contratación aplicará los criterios de evaluación establecidos y presentará sus recomendaciones en un informe resumido (Art. Nº 70 de la Ley de Contrataciones Públicas). Este informe será presentado dentro de al menos tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la ofertas.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN TECNICA:

Todas las actividades realizadas durante la evaluación, estarán dirigidas a revisar fundamentalmente: Referencias en Suministros Similares (Similitud y cantidad) Equipos y Herramientas (Los requeridos), Personal Técnico y sus referencias (Años de Experiencia), Organización e Infraestructura (Documentos entregados) y Tiempo de Entrega/Calidad (Notas de Entrega asociadas a las Referencias).

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se utilizará la metodología siguiente:

Revisión de la documentación técnica certificada consignada por las empresas participantes en el Acto Público de Recepción de Documentos.

Análisis, clasificación y calificación de la información obtenida durante el Acto Público de Recepción de Documentos del proceso de contratación, de acuerdo a los criterios establecidos.

Criterios de Evaluación.

De las condiciones establecidas en el alcance del presente proceso contratación, se elaborará LA MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA, donde se muestra: alcance, monto estimado, plazo de entrega y los diferentes factores con sus calificaciones.

Se define como Empresas sin Experiencia aquellas que estén recién constituidas (entre 0 y 1 año) y hasta 2 años sin actividad, EPS, Cooperativas, PyMI´s y otras formas asociativas.

Todas las Empresas serán evaluadas técnicamente de acuerdo con la documentación consignada en Acto Público y según las condiciones particulares indicadas en la matriz respectiva.

Para las Empresas Consorciadas o con Intención de Consorciarse, se tomará de cada una de ellas la información correspondiente a cada factor, que cumpla con los requerimientos exigidos por CVG CARBONORCA.

En caso que se requiera, CVG CARBONORCA realizará Visitas Técnicas a las empresas, para validar la información entregada por los participantes, en el Acto Público. Si se evidencia inconformidad con la documentación consignada, se penalizará en el factor correspondiente.

Distribución de puntos según parámetros de evaluación técnica:

	Referencias en trabajos similares	Experiencia del personal técnico y sus referencias	Características de la empresa: Organización, calidad e infraestructura	Relación de equipos / herramientas	Calidad del Servicio: Calidad / Entrega	Ubicación: Foráneo / Local
Empresas	Sin experiencia: 0,	Ninguna: 0	Ninguna: 0	Ninguna: 0	Ninguna: 0	Foráneo: 0	Total
			10 o 20;
	1 a 2: 30; 3 a 5: 40.	Máxima: 15	Máxima: 10	Máxima: 15	Máxima: 5	Local: 15

La calificación mínima para precalificar técnicamente una empresa es de setenta y cinco (75) puntos, y la máxima obtenida es de cien

(100) puntos.

1. Referencias en Servicios, obras o suministros Similares.

En este factor se evalúa el número de referencias en servicios, obras o suministros similares de los últimos cinco (5) años, para lo cual se requiere presentar copia de ordenes de compra y/o contratos del suministro, que refleje claramente la descripción del compromiso y el monto en bolívares.

Este factor tiene una ponderación de cuarenta por ciento (40%).

- Se considerará válida aquella referencia que cumplan con las siguientes condiciones:

 Que el alcance o descripción del suministro sea igual o similar al requerido por CVG CARBONORCA.

 Que el monto sea mayor o igual al 10% del monto estimado.

 Que tengan vigencia no mayor a cinco (5) años.

Para las Empresas sin Experiencia, serán válidas las experiencias comprobadas de cada trabajador en el ramo, hasta un máximo de cinco (5) trabajadores, previa presentación del Resumen Curricular o Declaración Jurada detallando las áreas de trabajo, años de experiencia, profesión u oficio y nombre de la Empresa Contratante. En caso, que la Empresa evidencia alguna Referencia Similar, podrá combinarla con la Referencia “Experiencia del trabajador” sin exceder la máxima ponderación (40%).

El total de las referencias similares de las Empresas con experiencia, puede ser la suma de referencias mayores y menores al monto estimado, sin exceder la máxima ponderación.

Para las Empresas con experiencia, si existen referencias cuyos montos sean inferiores al 10%, se consolidarán máximo dos de ellas para que sus montos puedan superar el 10% y se evaluará como una referencia.

Para las Empresas Consorciadas o con Intención de Consorciarse se tomarán de cada una, aquellas referencias que cumplan con la condición similar según la naturaleza del suministro, las cuales se sumarán en cantidad de referencias.

Si la naturaleza del servicio considera otorgamiento de Adjudicación parcial, se tomará como monto estimado referencial el 25% del monto estimado total.

Si el monto de la referencia es 50% superior al monto estimado del servicio, se procederá a evaluar dos (2) referencias equivalente a la relación proporcional.

La equivalencia en la relación proporcional no debe exceder de tres (3) referencias, por más elevado que sea el monto de la referencia a ser evaluada, con la finalidad de mantener un limite.

Ejemplo: Si el monto de la referencia del servicio representa Bolívares Fuertes cien mil (BsF. 100.000,00) y el monto del estimado del servicio requerido es de Bolívares Fuertes veinticinco mil (BsF. 25.000,00), se procederá a convertir la referencia en tres (3) referencias a evaluar para mantener el limite.

Se aplicará el IPC del Banco Central de Venezuela a las referencias similares.

Las fotocopias de las referencias o documentos entregados, deben ser lo suficientemente legibles para evitar cualquier duda acerca de los datos.

2. Características de la Empresa

2.1. Personal Técnico y sus Referencias.

En este sub - factor se evalúa la capacidad técnica del personal presentado para ubicar, clasificar y garantizar la entrega del material, así como también el manejo de las órdenes de compras. Se deben listar claramente, de acuerdo a su clasificación, los datos siguientes:

 Nombre

 Número de Cédula

 Profesión y/o Cargo desempeñado

 Tiempo de trabajo en la empresa

 Años de experiencia en el área de trabajo requerida

 Cualquier otra información que aporte valor a la reseña de datos, como titulo académico o especialidad.

Este sub - factor tiene una ponderación del quince por ciento (15%).

2.2. Organización e Infraestructura.

En este factor, se evalúa la información consignada por las empresas participantes en el proceso de contratación mediante concurso, en lo referente a la organización empresarial tal como:

 Certificación de ISO 9001:2000, Covenin u otras certificaciones de Calidad (Manuales de Calidad).

 Descripción de la empresa

 Croquis de ubicación.

 Descripción de la Estructura Organizativa u Organigrama.

 Manual de Organización o Normas y Procedimientos del funcionamiento de la empresa.

 Infraestructura Física (talleres, oficinas, sucursales, almacenes, galpones, exposiciones de muestras, etc.).

En caso que la Empresa con Experiencia o sin Experiencia, Consorciada o con Intención de Consorciarse, evidencie poseer Manuales de Calidad o Certificación ISO 9001:2000, se le otorgará la máxima ponderación de este sub-factor. Sin embargo, si no posee ninguna de las anteriores deberá presentar todos los recaudos.

Para las Empresas Consorciadas o con Intención de Consorciarse, se tomará de cada una de ellas los Equipos/Herramientas, Personal Técnico y sus Referencias y Organización e Infraestructura, que cumplan con los requerimientos exigidos por la empresa contratante.

Este sub - factor (Características de la Empresa) tiene una ponderación xxx xxxx por ciento (10%).

2.3. Equipos y Herramientas (Cantidad)

En este sub - factor, se revisa lo siguiente:

 Cantidad de Equipos y/o Herramientas, (Manejo de Materiales y Transporte).

 Descripción

 Modelo

 Año

 Estado operativo

 Programa de mantenimiento

Este sub - factor tiene una ponderación del quince por ciento (15%).

El contratista debe presentar una Lista de los equipos a utilizar en la realización del trabajo indicando la cantidad y descripción; además de señalar si son propios o no (alquilados o a su disposición), los cuales serán comparados contra los requeridos y establecidos en el Pliego de Condiciones.

Para las Empresa con Experiencia, se evaluará aplicando una regla de tres simple para obtener la calificación del factor y se considerará como mínimo requerido el 40% del total de los Equipos/Herramientas solicitados.

Para las Empresas sin Experiencia, se evaluará la cantidad de equipos por rango de porcentaje para obtener la calificación del factor y se considerará como mínimo requerido el 40% del total de los Equipos/Herramientas solicitados.

3. Calidad / Entrega

En este factor se medirá la calidad y oportunidad en la ejecución del servicio, considerando alguno de los documentos presentados: Evaluación de Desempeño, Acta de Recepción Definitiva u otro Documento, asociado a la referencia. Este factor no tiene ponderación para las Empresas sin Experiencia.

A las Empresas que han ejecutado contrataciones con CVG CARBONORCA, se les validará el desempeño y aquellas que reflejen una actuación deficiente, previa comprobación en el lapso de un (1) año, serán penalizadas con la ponderación negativa.

Este factor tiene una ponderación de cinco (5%).

4. Ubicación: Foráneo / Local

En este factor se medirá la ubicación de las instalaciones de cada empresa participante, considerando como documento soporte para evaluar este parámetro: Declaración Jurada de la Ubicación de las instalaciones de la empresa participante, anexando a esta una factura del pago de algún servicio público donde se pueda observar la dirección, y dando preferencia para calificar a los oferentes de las localidades donde se

suministrará el servicio cuando éstos cumplan con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los requisitos económicos y técnicos requeridos en el pliego.

Este factor tiene una ponderación de quince (15%), y se aplica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 100 “Preferencias a oferentes con domicilio principal en el sitio de ejecución de la contratación” del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, el cual dice lo siguiente: En los pliegos de condiciones de contratación, en los criterios de calificación se debe indicar la preferencia para calificar oferentes de las localidades donde se adquirirá el bien, se suministrará el servicio o se ejecutará la obra cuando éstos cumplan con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los requisitos económicos y técnicos requeridos en el pliego.

En los criterios de evaluación se incorporará en la matriz un puntaje para las ofertas provenientes de participantes de la localidad donde se va adquirir el bien, suministrar el servicio o ejecutar la obra. Se otorgará un puntaje menor a ofertas que provengan de participantes de zonas adyacentes.

Nota: CVG CARBONORCA se reserva el derecho de modificar esta invitación, podrá otorgar parcialmente la totalidad o parte entre varias ofertas presentadas (artículo 85 de la Ley de Contrataciones Públicas) como también a la segunda y tercera opción económica (artículo 86 de la Ley de Contrataciones Públicas) de acuerdo a sus intereses.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PRECALIFICACION FINANCIERA: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Para realizar la evaluación del Aspecto Financiero a los contratistas interesados en participar en los Concursos abiertos, CVG CARBONORCA

ha definido la presente metodología, con base en la información reflejada en el Registro Nacional de Contratistas.

De acuerdo al artículo 8 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), en los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, se calificará financieramente a las pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas, que cumplan con el Valor Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco por ciento (25%), siempre y cuando estas no se encuentren dentro del supuesto establecido en el artículo 264 del Código de Comercio.

Las pequeñas y medianas industrias, y organizaciones socioproductivas, que no presenten el Valor Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco (25%), se calificarán de acuerdo a los parámetros establecidos en este Pliego de Condiciones o en las condiciones generales de contratación.

De acuerdo al artículo 9 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), en los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras o prestación de servicios, se calificará financieramente a las pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas, que ofrezcan un Valor Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco por ciento (25%), siempre que estas cumplan con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los valores requeridos para calificar financieramente en este Pliego de Condiciones o condiciones generales de la contratación.

Quienes en tales condiciones cumplan con al menos sesenta por ciento (60%) de dichos valores, serán calificados financieramente si el oferente se compromete a constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el doble de lo exigido en el mismo, emitida por Sociedades de Garantías del Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa o por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros, debidamente inscritas en la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras o en la Superintendencia de Seguros, según sea el caso.

En el caso de las Cooperativas que ofrezcan obras o servicios que cumplan con el Valor Agregado Nacional (VAN), señalado en el Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), pero no estén dentro de los supuestos anteriores, se le calificará financieramente si estas pueden presentar sus servicios o ejecutar las obras con sus propios medios de trabajo.

DEFINICIONES SEGÚN EL RNC:

A continuación se explican brevemente algunas definiciones utilizadas en el contexto de la metodología:

Capacidad Financiera Estimada de Contratación: Es la capacidad Estimada de contratación que tiene una empresa inscrita en el RNC.

FORMULA

CFEC = [(CN* FR) * VIPC]

La fórmula desagregada de CFEC:

a.- Patrimonio o Capital Neto: Son los recursos cuantificados financieramente, que aportan los contratistas para las actividades a las cuales se dedica.

FORMULA

CN= Activos Total – Pasivos Total.

b.- Factor de Rendimiento (FR): Valor ponderado de los índices financieros, que permite calificar el nivel de riesgo financiero de las empresas. Su valor deberá estar contenido entre 0 y 5. Es decir, la sumatoria de las ponderaciones obtenidas de los índices financieros.

LOS ÍNDICES FINANCIEROS QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DEL FR SE AGRUPAN POR OBJETO DEL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE FORMA:

PARA EMPRESAS DEL SECTOR OBRAS Y SERVICIOS: PARA EMPRESAS DEL SECTOR PROVEEDORES Y FABRICANTES:

Índices ó Ratios de Liquidez	- Solvencia - Rotación de Cuentas por Cobrar.	Índices ó Ratios de Liquidez	- Ácido - Rotación de Cuentas por Cobrar.
Índices ó Ratios de Rentabilidad	- Rendimiento Sobre los Activos - Rentabilidad del Patrimonio	Índices ó Ratios de Rentabilidad	- Rendimiento Sobre los Activos - Rentabilidad del Patrimonio
Índice ó Ratio de Endeudamiento	- Endeudamiento	Índice ó Ratio de Endeudamiento	- Endeudamiento

Factor de Rendimiento para Empresas Contratistas de Obras y Servicios:

FR= S+ ROT C*C+ ROA+ +R+E

Factor de Rendimiento para Empresas del Sector Proveedor y Fabricantes:

FR= A+ ROT C*C+ ROA+ R+E

ÍNDICES O RATIOS APLICADOS:

ÍNDICE	DEFINICIÓN	FORMULA
Índices o Ratios de Liquidez: Permiten medir la capacidad para pagar los compromisos financieros que una empresa posee en el corto plazo.
Solvencia (S)	Mide la liquidez de sus activos circulantes o la capacidad de un negocio para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo considerando los niveles de inventario.	Solvencia = Activo Circulante Pasivo Circulante
Ácido (A)	Mide la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo con los activos de rápida liquidez, excluyendo los inventarios por ser un activo de menor liquidez.	Ácido = Activo Circulante - Inventario Pasivo Circulante
Rotación de Cuentas por Cobrar (Rot C*C)	Determina el período medio que espera la empresa para recuperar sus cuentas pendientes por cobrar por concepto de sus ventas.	Rot C* C = Cuentas x Cobrar * 365 días Ingresos Totales

ÍNDICE	DEFINICIÓN	FORMULA
Índices o Ratios de Rentabilidad: Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o las inversiones de los accionistas.
Rendimiento sobre los Activos (XXX)	Mide la relación de utilidad que genera cada unidad monetaria invertida de los activos totales.	XXX = Utilidad Neta / Activos Totales
Rentabilidad Patrimonial (R)	Mide la relación de utilidad que obtienen los accionistas por cada unidad monetaria invertida. Este índice es útil para calificar la calidad de la gestión de los accionistas y la permanencia de la empresa en tiempo.	Rentabilidad Patrimonial = Utilidad Neta Patrimonio
Índices ó Ratio de Endeudamiento:
Ratio de Endeudamiento (E)	Proporciona una idea sobre la situación de dos aspectos importantes de las empresas: - La contribución de los accionistas comparada con el financiamiento proporcionado por los acreedores, lo cual nos indica quien asume mayor riesgo en las operaciones de las empresas y la participación de los acreedores en dichas operaciones. - La solidez de la empresa, ya que en la medida en que la compañía dependa de sus acreedores, significa la existencia de un menor respaldo de sus accionistas y por tanto una menor solidez y valor comercial de la empresa.		Endeudamiento = Pasivo Total/Patrimonio

c. Variación Nivel de Índice de Precios al Consumidor (VIPC):

El IPC resulta del promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios definidos por el Banco Central de Venezuela, que permite medir el nivel de precios de los productos de esa canasta en un periodo de tiempo determinado que puede ser mensual, anual.

El factor de variación resulta de relacionar el IPC del último cierre de ejercicio económico (1+1) entre el IPC del penúltimo cierre de ejercicio económico (1). Este Factor permite:

- Recuperar la pérdida del valor monetario para el año actual.

- Calcular niveles de contratación acordes con el nivel de precios.

CALIFICACIÓN FINANCIERA:

Cada uno de los indicadores financieros tiene un valor de ponderación que va desde cero (0) puntos a un (1) punto. La sumatoria del valor ponderado de cada indicador esta limitado a una escala de puntos que va desde cero (0) hasta cinco (5) puntos en concordancia con el número de indicadores financieros.

La calificación financiera que actualmente se emplea está definida de acuerdo a la escala siguiente:

A "Excelente” cuando la sumatoria se sitúa entre 3,00 y 5,00 puntos B "Buena” " " " 1,50 y 2,99 puntos C “Xxxxxxx" " " " 0,00 y 1,49 puntos D Patrimonio Negativo

DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESCAPITALIZACIÓN

Para la determinación del proceso de descapitalización el evaluador financiero requiere conocer los montos del Patrimonio o Capital Contable del ejercicio económico que se estudia y del Capital Social Actualizado (CSA).

La fórmula es la siguiente:

PD= CSA - 33.333 %

El valor obtenido debe ser comparado con el Patrimonio o Capital Contable; si el monto de este último es igual o menor al valor obtenido, la empresa se encuentra incursa en Proceso de Descapitalización, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 264 y 340, ordinal 5to del Código de Comercio.

EVALUACIÓN DE EMPRESAS EN PROCESOS DE DESCAPITALIZACIÓN

Empresas en proceso de descapitalización (Capital Neto positivo): La Calificación Financiera asignada es “Regular”, letra C y la Capacidad Financiera de Contratación Estimada es igual al Capital Neto.

Empresas en proceso de descapitalización (Capital Neto negativo): La Calificación Financiera asignada es letra D y no se otorga Capacidad Financiera de Contratación Estimada.

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS SIN ACTIVIDAD Y RECIÉN CONSTITUIDAS

Formula para el cálculo de la Capacidad Financiera Estimada de Contratación:

CFEC= CN

Calificación Financiera: “C”

La Capacidad Financiera Estimada de Contratación de estas empresas es el Patrimonio Neto revelado en el Balance General, ya que es allí donde se reflejan las decisiones, acertadas o no, de sus accionistas; y en caso de haber tenido alguna actividad económica en el pasado, el resultado satisfactorio o no, es reflejado en las Utilidades no Distribuidas (UND).

EVALUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS XX XXXXXX:

Los Estados Financieros xx Xxxxxx (Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo del Efectivo, Estado del Movimiento del Patrimonio) con Informe de Revisión Limitada se exigen en las siguientes situaciones:

1 Si la empresa realiza la reposición de capital para superar un Proceso de Descapitalización.

1 Los aumentos ó disminuciones de capital y pago del capital suscrito realizados en fecha posterior al cierre del ejercicio económico.

Fórmula para el cálculo de la Capacidad Financiera Estimada de Contratación

CFEC= CN*FR

En estas situaciones el reporte generado por el sistema del RNC indicara la evaluación financiera practicada al cierre del ejercicio económico y adicionalmente la correspondiente al corte presentado.

NIVEL FINANCIERO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN (NFEC): Nivel que se determina en función del cálculo de la Capacidad Financiera Estimada de Contratación (CFEC).

El NFEC, indica el Rango de Contratación dentro del cual los contratistas pueden participar en concurso para su contratación.

MODALIDAD DE CALIFICACIÓN FINANCIERA PARA CVG CARBONORCA:

Calificarán para el Concurso Abierto, las empresas que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Presenten Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), solvente a la Fecha de recepción de los Documentos Requeridos.

2. Estén clasificados en el Registro Nacional de Contratistas, en los Niveles A, B o C.

3. Reflejen en el RNC una Capacidad Financiera Estimada de Contratación, igual o Mayor al Monto Estimado de Contratación considerado para el concurso. En caso de que la Capacidad Financiera Estimada de Contratación, no sobrepase el monto estimado del contrato, pero se encuentre ubicado dentro del Nivel Financiero Estimado de Contratación (NFEC), la empresa estará calificada financieramente para el concurso.

No Calificarán financieramente para el Concurso Abierto, las empresas que:

1. No estén inscritas en el RNC o presenten el Certificado de Inscripción vencido para el momento de la recepción de documentos.

2. Se encuentren en proceso de descapitalización, según información reflejada en el RNC.

PREMISAS COMPLEMENTARIAS A CONSIDERAR PARA LA CALIFICACIÓN FINANCIERA:

1 El monto de Capacidad Financiera Estimada de Contratación, debe ser mayor a la sumatoria del Monto Estimado del Contrato, más el monto de los compromisos de Adjudicación otorgadas por CVG CARBONORCA a dicha Empresa, si los hubiere.

1 En los casos de contrataciones, donde CVG CARBONORCA, estime necesario adjudicar parcial entre dos o más Proveedores, será considerado solo el 25 % del monto estimado de contratación, para los efectos de la comparación versus el Capital Social Actualizado de la Empresa y/o el Novel Financiero Estimado de Contratación.

1 En los casos de las empresas que se encuentren en proceso de descapitalización al momento del cierre contable, pero haya corregido su situación financiera y hecho la respectiva modificación en el RNC con información xx xxxxx, éstos resultados serán considerados como válidos para el análisis financiero, previa demostración y/o verificación de la información.

9. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN TECNICA COMERCIAL:

EVALUACIÓN TECNICA - COMERCIAL DE LAS OFERTAS:

El análisis técnico-comercial de las ofertas las realizará el área Técnica bajo los siguientes criterios:

11 Verificará que cada oferta cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

11 Verificará el monto total de cada oferta, con el fin de detectar los posibles errores aritméticos y/o de trascripción, así como las omisiones que pudiesen encontrarse en el Programa de Cantidades y en los análisis de precios unitarios presentados, aplicando los cálculos numéricos correctos a fin de determinar los montos reales de las ofertas, en todo caso prevalecerá el monto total manifiesto en el documento Oferta Comercial al cual se refiere el formulario IV.

11 Revisará la estructura de cada oferta la cual debe detallar lo referente a (en los casos que aplique APU):

1 Rendimiento

1 Materiales

1 Equipos

1 Mano de obra (Especificando cantidad y salario)

1 Porcentaje del costo asociado al salario (anexando desglose del mismo) y Parámetros de administración y utilidad.

11 Realizará un análisis comparativo entre las ofertas de las empresas participantes y el estimado base de CVG CARBONORCA, considerando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y evaluará si los montos ofertados se ajustan a los xxx xxxxxxx y a los requerimientos técnicos y de costos.

11 Emitirá informe donde se mencionen, en forma detallada, los comentarios más relevantes de las observaciones que se realicen a las ofertas de las empresas participantes, así como la recomendación sobre cual de las ofertas recibidas representa, desde el punto de vista técnico-comercial, la primera, segunda y tercera mejor opción económica del concurso.

La Oferta deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:

 La Oferta se presentará por escrito, redactada en forma clara y precisa, en idioma castellano y debidamente firmada por su Representante Legal.

 No se aceptarán Ofertas con xxxxxxxxxxxx, tachaduras, ni borrones.

 La Oferta no deberá incluir condiciones.

 La Oferta deberá indicar en su texto, la siguiente mención: "el tiempo de validez de la oferta será hasta la firma del pedido establecido".

 La Oferta deberá contener el presupuesto con las unidades y cantidades desglosadas por renglones, los precios unitarios y el precio total

expresados en números hasta con dos (02) decimales.

 El tiempo de vigencia de la Oferta se contará a partir de la fecha del Acto Público de Recepción de la misma.

 En el caso de adquisiciones de bienes, indicará el tiempo y forma de entrega.

Nota: CVG CARBONORCA se reserva el derecho de modificar esta invitación, podrá otorgar parcialmente la totalidad o parte entre varias ofertas presentadas (artículo 85 de la Ley de Contrataciones Públicas) como también a la segunda y tercera opción económica (artículo 86 de la Ley de Contrataciones Públicas) de acuerdo a sus intereses.

10. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DEL VAN:

Artículo 12 numerales 1 y 2 del Decreto 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012):

Una vez efectuada la evaluación y comparación de las ofertas válidas y sólo si al menos una de ellas ofrece un Valor Agregado Nacional (VAN) mayor o igual al veinticinco por ciento (25%), se aplicará a todas las ofertas un conjunto de preferencias porcentuales que se determinarán de la siguiente forma:

1. Preferencia del Valor Agregado Nacional “P (VAN)”: Consistirá en el resultado de la división del porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN) de cada oferta entre el mayor porcentaje de valor agregado nacional ofrecido entre el conjunto de ofertas no rechazadas.

P (VAN) = % VAN (Oferta evaluada) / % VAN (mayor)

2. Se otorgará además, una preferencia adicional a la participación de pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas, de la siguiente manera:

a. Cinco por ciento (5%) cuando la oferta sea presentada sin alianza por cualquier forma de organización socioproductiva.

b. Cinco por ciento (5%) cuando la oferta sea presentada por cualquier forma de organización socioproductiva en alianza con una o más mediana industria, pequeña industria.

c. Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada sin alianza por pequeña industria.

d. Tres por ciento (3%) cuando la oferta sea presentada en alianza entre medianas industrias, pequeñas industrias o combinación entre ellas.

e. Dos por ciento (2%) cuando la oferta sea presentada sin por una mediana industria.

Artículo 14 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012):

Para cada oferta se determina la Preferencia Porcentual total (PPt), que resulta de sumar la Preferencia Porcentual del VAN señalada en el punto 1 y la Preferencia Porcentual Adicional señalada en el punto 2:

PPt = P(VAN) + P (Ad)

Donde:

PPt = Preferencia Porcentual total P(VAN) = Preferencia Porcentual del VAN P (Ad) = Preferencia Adicional.

Artículo 15 del Decreto 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012):

Una vez determinada la Preferencia Porcentual Total (PPt) a cada oferta, se le calculará el Puntaje Ajustado (PA), utilizando la siguiente formula:

Puntaje Ajustado = PA = PE x (1 + PPt) Donde:

PA = Puntaje Ajustado

PE = Puntaje de la Evaluación (es el resultado obtenido por cada oferta evaluada, de acuerdo con la ponderación establecida en la matriz de evaluación).

PPt = Preferencia Porcentual total.

Para el cálculo del Puntaje Evaluado, se considerará una matriz de aspectos a evaluar, la cual se muestra a continuación:

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS	PUNTAJE EVALUADO
TIEMPO DE ENTREGA O EJECUCION	Cumple o mejora lo solicitado en el Pliego de Condiciones	10
	No cumple con lo solicitado en el Pliego de Condiciones	0
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumple o mejora lo solicitado en el Pliego de Condiciones	10
	No cumple con lo solicitado en el Pliego de Condiciones	0
LOCALIDAD DEL OFERENTE	El domicilio Principal es en el Estado Bolívar (especificar en el acta constitutiva)	5
	El domicilio Principal es fuera del Estado Bolívar (especificar en el acta constitutiva)	0
CALIDAD DE LOS BIENES GARANTÍA DE LOS BIENES SERVICIOS CONEXOS	Presenta certificado de calidad de los bienes incorporados o a suministrar (anexar soportes a la oferta)	10
	No Presenta certificado de calidad de los bienes incorporados o a suministrar (anexar soportes a la oferta)	0
	Presenta garantía de los bienes incorporados o a suministrar	10
	No Presenta garantía de los bienes incorporados o a suministrar	0
	Ofrece Servicios Conexos en su oferta	5
	No Ofrece Servicios Conexos en su oferta	0

PRECIO DE LA OFERTA	Oferta válida mejor evaluada (Se refiere a la oferta que cumpla con los requerimientos técnicos, legales, financieros, comerciales y que presente el precio más favorable a los intereses de CVG CARBONORCA)	50
	Otras ofertas válidas, aplicar la fórmula siguiente: PPe = 10 * PM / PE + 40	Resultado de Fórmula
TOTAL PUNTAJE		100

El precio (PRECIO DE LA OFERTA) como criterio de evaluación dentro de la matriz, tiene un puntaje desde cuarenta (40) hasta cincuenta (50) puntos y se evaluará de la siguiente manera:

PPe = 10 * PM / PE + 40

PPe = Puntaje de Precio Evaluado PM = Precio Menor de las Ofertas PE = Precio de la Oferta Evaluada

La matriz de evaluación solo se aplicará a ofertas no rechazadas de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

El puntaje máximo obtenido será de 100 puntos.

Para seleccionar al contratista (artículo 15 del Decreto 8.882), se utilizará el método del Puntaje Ajustado, utilizando la siguiente formula antes indicada.

11. CAUSALES DE RECHAZO Y NO APLICACIÓN DEL VAN:

CAUSALES PARA RECHAZAR EL VAN:

Son causales de rechazo las siguientes, (establecidos en el artículo Nº 6 del Decreto Nº 8.882, de la Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012):

Para reconocer el Valor agregado Nacional (VAN) de las ofertas presentadas por las pequeñas y medianas Industrias, y organizaciones socioproductivas y otras formas asociativas, dentro del procedimiento de selección de contratistas, los servicios, las obras y los bienes deberán ser ejecutados o producidos por empresas cuyo domicilio principal esté en el país.

No serán considerados como Valor Agregado Nacional (VAN):

1.- Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeración, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares. Salvo en aquellos casos, que con ocasión a la cogestión, se demuestre, que grupos de personas realizan estas funciones dentro de la empresa.

2.- Las Operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, entresaque, clasificación, selección, división en partes, cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, aplicación de aceite y recortado.

3.- La formación de juegos de mercancías. 4.- La reunión o división de bultos.

5.- La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares a las marcas nacionales. 6.- El servicio de post-venta y garantía de bienes y servicios importados.

7.- Tributos.

8.- Utilidades.

9.- Gastos administrativos no asociados a la fabricación del bien, prestación del servicio o ejecución de obra. 10.- Equipos utilizados para el suministro de bienes o prestación del servicio.

11.- Equipos utilizados para la ejecución de obras, no incorporados a la misma.

7.- Cualquier otra actividad que no cumplan los supuestos determinantes del valor agregado nacional (VAN), establecidos en el presente decreto.

CAUSALES PARA NO APLICAR EL VAN:

(Artículo 11 del Decreto Nº 8.882, Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012) La preferencia del Valor Agregado Nacional (VAN) no será aplicable cuando:

1. El auto cálculo indique un porcentaje del cien por ciento (100%)

2. Cuando el auto cálculo incluya los conceptos señalados en el Artículo 6 del Decreto Nº 8.882, Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012)

3. Cuando no presente soporte empleados para el cálculo.

La perdida de la preferencia no impide que la oferta sea evaluada de acuerdo a lo establecido en este pliego de condiciones o en las condiciones generales de la contratación.

12. APLICACIÓN DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA APLICACIÓN DEL COMPROMISO ADQUIRIDOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO.

 Presentar Declaración Jurada para un aporte de mínimo 2% del monto de su oferta sin IVA.

 El participante favorecido con la Adjudicación debe determinar, con la Coordinación de Desarrollo y Promoción Social de CVG CARBONORCA, el proyecto que cumplirá con el Compromiso Social.

1 El contratista se compromete a ejecutar el Compromiso Social dentro de los plazos establecidos, al mismo tiempo tendrá que notificar y demostrar a la Coordinación de Desarrollo y Promoción Social de CVG CARBONORCA el cumplimiento del mismo.

1 En caso de incumplimiento y a los efectos de futuras participaciones en concursos para contrataciones públicas, se aplicarán por analogía las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento y los instrumentos legales que rigen la materia.

13. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DEL COSTO ASOCIADO AL SALARIO:

Se realizará para relacionar los costos asociados al salario, de acuerdo con los días trabajados y pagados durante el año, cuando APLIQUE el Análisis de las Estructuras de Costos, en sus Análisis de Precios Unitarios. (VER FORMULARIO IX).

Deberá ser elaborado en original de la siguiente forma:

 Nombre de la persona jurídica que presenta la oferta.

 Número que identifica al concurso.

 Objeto del concurso, identificación y alcance de los trabajos a ser contratados.

Días Pagados

 NÚMERO CLÁUSULA / DECRETO: Número de la cláusula o decreto de acuerdo con la Ley del Trabajo, Decretos Presidenciales, Contrato Colectivo de la Construcción o Convención Colectiva de CVG CARBONORCA, correspondiente al concepto que requiere ser cuantificado, a efectos de determinar los días que requieren ser pagados al año.

 DESCRIPCIÓN: Nombre del concepto que identifica la cláusula establecida.

1 FORMA DE CALCULO: Forma de calcular los días pagados por año, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Trabajo, Decretos Presidenciales o el Contrato Colectivo de la Construcción o Convención Colectiva de CVG CARBONORCA.

 Nº DE DÍA: Corresponde al número de días obtenidos de acuerdo con los cálculos realizados.

 Total días pagados al año (A): Sumatoria del total de días pagados por año.

Días Trabajados

 DÍAS DEL AÑO (B): Días que contiene el año o periodo de ejecución del servicio.

 NÚMERO CLÁUSULA / DECRETO: Número de la Cláusula o Decreto de acuerdo con la Ley del Trabajo, Decretos Presidenciales, o Contrato Colectivo de la Construcción o Convención Colectiva de CVG CARBONORCA, correspondiente al concepto que requiere ser cuantificado, a efectos de determinar los días no laborables al año.

 Días no trabajados: Descripción de los días no laborables al año, de acuerdo a las cláusulas establecidas.

 Nº DE DÍA: Número de días no trabajados al año de acuerdo al número de la cláusula aplicada.

 SUB-TOTAL DÍAS NO TRABAJADOS (C): Sumatoria del número de días no trabajados durante el año.

 TOTAL DÍAS TRABAJADOS AL AÑO D = (B) – (C): Realizar la sustracción de las casillas indicadas.

 COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO: Los costos asociados al salario se obtienen dividiendo el total días pagados al año (A) entre el total de días trabajados al año (D) menos ( -) 1 multiplicado por 100, se expresa en porcentaje.

QUINTA PARTE:

1. FORMULARIO I: CARTA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Logotipo de la Empresa Contratista

CARTA DE MANIFESTACION DE VOLUNTAD

Puerto Xxxxx ( )

SRES:

CVG CARBONORCA

COMISIÓN DE CONTRATACIONES ZONA INDUSTRIAL MATANZAS CIUDAD GUAYANA-ESTADO BOLÍVAR. CONCURSO Nº: CA-010/2013-CA OBJETO:

Yo / (Nosotros),

, actuando en mi (nuestro) carácter de representante(s) legal(es) de la empresa

, tal como se evidencia de los Estatutos Sociales actualizados de dicha empresa (y/o Acta de Asamblea de Accionistas y/o Poder, debidamente autenticado ante una Notaría Pública) por el presente documento declaro (declaramos): Manifiesto, en nombre de mi representada, nuestra voluntad de participar en el Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente Nº , referido a: _ _ .

En consecuencia, me comprometo a continuar dentro del presente concurso hasta su total culminación bajo las condiciones exigidas en el respectivo Pliego de Condiciones.

Atentamente, Firma

Nombre del Representante Legal:

Cédula de Identidad: Cargo en la Empresa: Nombre de la Empresa:

2. FORMULARIO II: CARTA AUTORIZACIÓN:

Logotipo de la Empresa Contratista

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Puerto Xxxxx, Fecha ( )

SRES:

CVG CARBONORCA

COMISIÓN DE CONTRATACIONES ZONA INDUSTRIAL MATANZAS CIUDAD GUAYANA-ESTADO BOLÍVAR. CONCURSO Nº: CA-010/2013-CA OBJETO:

Yo / Nosotros, de Nacionalidad(es) , civilmente hábil(es), titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad (es) Nroº(s) y de este domicilio, actuando en mi(nuestro) carácter de representante(s) legal(es) de la empresa , tal como se evidencia de los Estatutos Sociales actualizados de dicha empresa (y/o Acta de Asamblea de Accionistas y/o Poder, debidamente autenticado ante una Notaría Pública) por el presente documento declaro(declaramos):

Autorizo (Autorizamos) al ciudadano (a) , titular de la Cédula de Identidad Nro. , única y exclusivamente, a los fines de retirar el o los Pliegos de Condiciones, presentar documentación y oferta correspondientes dentro del presente procedimiento, así como firmar las actas necesarias.

Atentamente, Firma

Nombre del Representante(s) Legal(es):

Cédula(s) de Identidad:

Cargo en la Empresa:

Nombre de la Empresa:

3. FORMULARIO III: FIANZA PARA CONCURSAR EN CONTRATACIONES PÚBLICAS:

CONTRATO DE FIANZA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Afianzado:

Acreedor: CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA (CVG CARBONORCA)

Suma afianzada: BsF. Duración de Este Documento: Vigencia Desde el de de 200 .

Hasta el de de 200 .

Yo, , venezolano, mayor de edad, Titular de la cédula de identidad Nº , procediendo en este acto en mi carácter de , de , Sociedad Inscrita por ante el ,

en lo adelante denominada “LA COMPAÑÍA”, según consta en , por ante la Notaría pública

, e inscrita en , declaro: constituyo a mi representada en Fiadora Solidaria y Principal pagadora por la cantidad de (Bs.F. ), para garantizar a CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA (CVG CARBONORCA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Xxxxx, en fecha 06 de Noviembre de 1.987, bajo el N° 40, Tomo 38-A, folios 257 al 267 vto., modificados sus estatutos en varias oportunidades, siendo los últimos registrados ante esa oficina de Registro Mercantil, en fecha 9 de Diciembre de 2.008, bajo el N° 15, Tomo 70 A-Pro, en lo sucesivo será denominado “El ACREEDOR”. Que la empresa , inscrita en el Registro Mercantil de Circunscripción Judicial del Estado

bajo el Nº , tomo Nº , cuyo Domicilio Fiscal y el Nº de RIF , en lo sucesivo denominada “El Afianzado”, el mantenimiento de la oferta hasta el otorgamiento del contrato y/o pedido, en caso de que se le adjudique, correspondiente al concurso Nº , referido a . La expresada suma afianzada será pagada por “LA COMPAÑÍA” como indemnización por todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a “EL ACREEDOR” por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por “El AFIANZADO” en las condiciones de su oferta, ya que se ha convenido en fijar desde ahora esa cifra como cláusula Penal o favor de “EL ACREEDOR”. “La COMPAÑÍA” renuncia expresamente a los beneficios acordados en los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil Venezolano vigente.

Esta fianza esta aprobada por la Junta Directiva en sesión de fecha: , según consta en Acta Nº . Aprobado por la Superintendencia de Seguros por Oficio Nº , de fecha .

CONDICIONES GENERALES:

CLAUSULA 1.- “La COMPAÑIA” indemnizará a “EL ACREEDOR”, solo hasta el límite de la suma afianzada en el presente Contrato de Fianza, los daños y perjuicios que le cause el incumplimiento por parte de “EL AFIANZADO” de las obligaciones que este contrato garantiza. Los incumplimientos que cubre este contrato son los que ocurran durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza.

CLAUSULA 2.- Las fianzas emitidas por “LA COMPAÑÍA” para garantizar el cumplimiento de contratos públicos en cualquiera de sus modalidades, estarán vigentes hasta que el “EL ACREEDOR” dicte al acto administrativo de liberación de las fianzas, una vez que efectúe la recepción definitiva del objeto de la contratación, otorgue el finiquito contable, la evaluación de desempeño, certifique el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, cuando aplique o cualquier otra obligación que al contratista imponga la legislación que regula la materia de contrataciones públicas o el contrato.

CLAUSULA 3.- “EL ACREEDOR” exigirá a “LA COMPAÑÍA” el cumplimiento de la fianza, dentro del lapso de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación que se le realice del acto administrativo que contiene la rescisión unilateral del contrato. En consecuencia, cumplido lo anterior, podrá acudir a la vía judicial para ejercer la pretensión de cobro del monto afianzado en contra de la “LA COMPAÑÍA” otorgante de la fianza correspondiente.

CLAUSULA 4.- El vencimiento del plazo de este contrato no extingue la responsabilidad de la “LA COMPAÑÍA” para con “EL ACREEDOR”, si el cumplimiento de “EL AFIANZADO” hubiere ocurrido durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza; siempre que “EL ACREEDOR”, hubiere cumplido las obligaciones previstas en este contrato de fianza, y hubiere dado inicio al procedimiento administrativo de rescisión del contrato dentro del lapso de dieciocho (18) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato garantizado.

CLAUSULA 5.- Las acciones judiciales contra “LA COMPAÑIA” para exigir el cumplimiento de las fianzas, caducaran a los doce (12) meses contados a partir que venza el lapso de noventa (90) días señalados en la cláusula N° 3.

CLAUSULA 6.- “EL ACREEDOR” no podrá ceder la indemnización que resulte de este contrato, sin la aceptación previa de “LA COMPAÑÍA” CLAUSULA 7.- Cualquier notificación que haya de hacerse a “LA COMPAÑÍA” con motivo de este contrato, deberá efectuarse por escrito.

CLAUSULA 8.- En caso que “LA COMPAÑÍA” efectúe un pago bajo este contrato quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantías y privilegios contra “EL AFIANZADO”, y contra terceros hasta por el monto pagado.

CLAUSULA 9.- “EL ACREEDOR” deberá exigir de “EL AFIANZADO” la presentación de los respectivos recibos de prima así como los recibos por las renovaciones de este contrato.

CLAUSULA 10.- Toda modificación o adición que haya de hacerse a este contrato debe constar en Anexo debidamente aprobado por “LA COMPAÑÍA” y por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, excepto en los casos en que se modifique el nombre de los sujetos que intervienen en el contrato, el domicilio, el monto afianzado, la fecha en que se inicia o que finaliza la garantía ó cualesquiera otras condiciones que no impliquen modificaciones al condicionado aprobado.

CLAUSULA 11.- En los casos de contrataciones realizadas con empresa internacionales, las diferencias surgidas del contrato podrán someterse al procedimiento de arbitraje. La tramitación del arbitraje se efectuará previo acuerdo de las partes y se ajustará a lo dispuesto en la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1975 y la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 36.450 de fecha 07 xx Xxxxx de 1998.

CLAUSULA 12.- Se fija en domicilio especial para todos los efectos de este Contrato la ciudad donde tiene su asiento principal EL ACREEDOR, a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otra.

Aprobado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, según Providencia N° FSSA-001618, de fecha 30 xx Xxxx de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.941, de fecha 11 xx Xxxxx de 2012.

4. FORMULARIO IV: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL:

OFERTA COMERCIAL:

Para: CVG CARBONORCA:

Comisión de Contrataciones de CVG CARBONORCA Zona Industrial Matanzas.

Ciudad Guayana, Estado Bolívar.

Asunto: CONCURSO “XXXXXXXXXXXXXXXXXX” No , REFERIDA A “ ”

Yo/Nosotros, de Nacionalidad , civilmente hábil (es), titula (res) de la (s) Cédula (s) de Identidad (es) N° (s) y ; y de este domicilio, actuando con el carácter de representante(s) legal (es) de la empresa

, tal y como se evidencia de los Estatutos Sociales actualizados de dicha empresa y/o Acta de Asamblea de Accionistas y/o poder, debidamente autenticado ante una Notaría Pública, por el presente documento declaro:

Después de haber examinado el Pliego de Condiciones, correspondiente al Concurso Abierto N° , referido a

, ofrecemos ejecutar, completar y garantizar el total Suministro, en conformidad con sus secciones, apéndices y anexos, por un monto total de: (Bs.F. ), mas el 12% por IVA para un monto total: (Bs.F. ).

1. Anexo se suministrará la información solicitada que forma parte integral de nuestra oferta referente a:

 Programa de Cantidades.

 Certificados de Calidad y de Origen del Bien.

 Condiciones de Garantía.

2. Estamos de acuerdo que nuestra oferta permanecerá válida, hasta la Firma del Pedido, a partir xx xxx y que podrá ser aceptada por CVG CARBONORCA, en cualquier momento antes de la expiración de dicho período.

3. Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a entregar la adquisición inmediatamente después que el Pedido haya sido entregada, en los plazos días, meses, establecidos en ésta.

4. Entenderemos que el rechazo o aceptación de esta oferta está sujeta solamente a la decisión y/o conveniencia de CVG CARBONORCA, quien no está obligada a aceptar la de más bajo monto, o cualquiera que pudiera recibir.

5. Estamos de acuerdo en utilizar al máximo los recursos nacionales y en especial los ubicados en Ciudad Guayana tales como: personal, equipos, materiales etc., lo cual será reflejado en nuestra cotización.

6. Entendemos y aceptamos que mientras no hayan sido suscritos los pedidos respectivos, CVG CARBONORCA, sea cual fuere el estado en que se encuentre el concurso, podrá suspender el mismo, podrá darlo por terminado, si en su opinión existen razones justificadas para hacerlo.

7. La preparación y presentación de esta oferta será enteramente a nuestro propio costo.

8. No haremos copias de ningún documento que forme parte de este concurso sin el permiso escrito de CVG CARBONORCA.

9. No entregaremos a terceros información referente al contenido de este concurso.

10. Entendemos que si la adquisición se atrasa por razones imputables al contratista, seremos los únicos responsables de cubrir los costos adicionales o asociados a la adquisición.

11. Entendemos que las ofertas serán evaluadas según la información entregada por el contratista, siguiendo lo solicitado en el pliego de condiciones.

Atentamente, Firma

Nombre del Representante(s) Legal(es):

Cédula(s) de Identidad:

Cargo en la Empresa:

Nombre de la Empresa:

5. FORMULARIO VI: DECLARACIÓN JURADA PARA LA APLICACIÓN DEL VAN, DECRETO Nº 8.882:

DECLARACIÓN JURADA PARA LA APLICACIÓN DEL VALOR AGREGADO NACIONAL

Señores:

CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA CVG CARBONORCA

Ref.: Concurso Nº

Yo, , en mi carácter de representante legal (o persona autorizada mediante carta poder ó instrumento poder debidamente notariado) de la empresa , debidamente registrada en el registro mercantil

, en fecha , bajo el número , Xxxx , a los fines de obtener las preferencias a las que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Contrataciones Públicas, por el presente documento declaro bajo fe de juramento, que toda la información presentada en el Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente Nº , referido a “ ”, es verdadera y exacta. Igualmente declaro que:

A. Los componentes para el Autocálculo del Valor Agregado Nacional de la oferta presentada, son: (artículo 4 del Decreto Nº 8.882)

DESAGREGACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL
AUTOCÁLCULO DEL VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN)
(PRESENTAR TODAS LAS CIFRAS EN BOLÍVARES)
N°	INDIQUE EN LA CASILLA DE LA DERECHA EL MONTO TOTAL DE SU OFERTA (MTO):	MTO	Pase a la columna de la derecha la porción nacional de los conceptos desagregados de la columna de la izquierda.	Por cada concepto en que desagregó el monto total de la oferta en los conceptos del 1 al 8, pase a esta columna la parte o porción que es nacional.
	EN LA COLUMNA DE LA DERECHA DESAGREGUE EL MONTO TOTAL DE SU OFERTA EN LOS CONCEPTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: (MATERIA XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXX, XXX. XXX 0 XX 0. UNA VEZ SUMADOS EL RESULTADO SERÁ IGUAL AL MONTO TOTAL DE LA OFERTA)	Escriba abajo los montos desagregados que componen el monto total de la oferta (tanto lo nacional como lo importado sumados juntos)
	CONCEPTOS:
1	LA MATERIA PRIMA E INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL DE APLICACIÓN DIRECTA AL BIEN, OBRA O SERVICIO, ASÍ COMO EL MATERIAL DE ENVASADO Y EMPAQUE DE FABRICACIÓN NACIONAL.		LA MATERIA PRIMA E INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL DE APLICACIÓN DIRECTA AL BIEN, OBRA O SERVICIO, INCLUIDO EL MATERIAL DE ENVASADO Y EMPAQUE DE FABRICACIÓN NACIONAL
2	EQUIPOS DE ORIGEN VENEZOLANO INCORPORADOS COMO ACTIVOS FIJOS A LA OBRA.		LOS EQUIPOS DE ORIGEN VENEZOLANO INCORPORADOS COMO ACTIVOS FIJOS A LA OBRA

LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN VENEZUELA PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

LA TECNOLOGÍA DE ORIGEN NACIONAL APLICADA EN LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

LOS ESTUDIOS, LA INGENIERÍA CONCEPTUAL Y DE DETALLE, LAS GESTIONES DE COMPRA DE BIENES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN Y GERENCIA DEL SERVICIO U OBRA CONTRATA- DOS A EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAÍS QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO SERVICIOS CONTRATADOS, INCLUIDOS LOS

PROFESIONALES, PRESTADOS POR EMPRESAS CON DOMICILIO PRINCIPAL EN VENEZUELA, EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SEAN CANCELADOS EN VENEZUELA PARA LA ELABORACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLO LA DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN VENEZUELA UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ESTOS GASTOS Y LAS UTILIDADES O GANANCIAS NO SE TOMAN EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL VAN

3	LA MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENVASADO Y EMPAQUETADO.
4	LA TECNOLOGÍA DE ORIGEN NACIONAL APLICADA EN LA ELABORACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ASÍ COMO LOS GASTOS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. (GASTOS COMPROBABLES EN INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, DESARROLLO, PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE HAYAN REALIZADO PARA LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO).
5	LOS ESTUDIOS, LA INGENIERÍA CONCEPTUAL Y DE DETALLE, LAS GESTIONES DE COMPRA DE BIENES, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN Y GERENCIA DEL SERVICIO U OBRA, CUANDO FORMEN PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA, CONTRATADOS A EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAÍS QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO.
6	LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES, PRESTADOS POR LAS PERSONAS NATURALES, COOPERATIVAS, LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS (PyMIs), Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
7	LOS GASTOS FINANCIEROS PAGADOS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA ELABORACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
8	LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O EL SERVICIO: 8.1.FABRICACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS - UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS (Tiempo menor a un año). MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIÓN (Tiempo 4 años) 8.2.VALOR HISTORICO EN LIBROS O EL VALOR SEGÚN AVALÚO DE ACTIVOS 8.3 LA ALICUOTA SERÁ LA RESULTANTE DE APLICAR EL VALOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL OBTENIDO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS O INSTALACIONES EN EL PERIODO REALMENTE UTILIZADO DIRECTAMENTE EN LA FABRICACIÓN DEL BIEN, EJECUCIÓN DE LA OBRA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
9	TODOS LOS DEMÁS GASTOS NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS DEL 1 AL 8 (INCLUIDOS LOS DEMÁS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES) Y LAS UTILIDADES O GANANCIAS
Sume todas las cifras del item 1 al 9 para obtener el MTO, el cual debe ser igual al monto total de la oferta (mto); si no es igual revise el desglose.		MTO

SUME TODAS LAS CIFRAS DE ARRIBA Y ANOTE EL RESULTADO EN LA

CASILLA DE ABAJO (TCN)

TCN

Para Calcular El Valor Agregado Nacional de su oferta divida el resultado de la suma de la columna A donde se pasaron los componentes nacionales entre el monto total de su oferta por 100: VAN = (TCN ÷ MTO) X 100
Anote en la casilla de la derecha el porcentaje obtenido de VAN:	VAN

B. La Oferta presentada esta constituida de la siguiente manera, en cuanto a la participación de pequeñas y medianas empresas y organizaciones socioproductivas o cualquiera otra forma asociativa:

PARTICIPACION DE PyMIs Y ORGANIZACIÓN SOCIOPRODUCTIVA O CUALQUIER OTRA FORMA ASOCIATIVA
EMPRESAS (1)	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA OFERTA (2)
	MONTO (Bs)	PORCENTAJE (%)
TOTAL (Bs.F.)
TOTAL (Bs.F.)

Igualmente juro que mi representada , está calificada como una (indicar si es: Pequeña, Mediana Industria, u organización socioproductiva), es decir, es una Persona jurídica con domicilio principal en Venezuela fabricante o proveedora de bienes, servicios o contratista de obras, con una nómina promedio anual de hasta ( ) trabajadores y con una facturación anual de hasta ( ) unidades tributarias ( UT).

CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA (CVG CARBONORCA) procederá a informar al Servicio Nacional de Contrataciones y a la Superintendencia Nacional de Cooperativas sobre el incumplimiento de los compromisos establecidos en esta oferta, cuando dicho incumplimiento sea por causas imputables a la empresa que represento y se autoriza a CVG CARBONORCA para que sean practicadas, cuando lo estime pertinente, las auditorias que fuesen necesarias para verificar la veracidad de la información suministrada.

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la Ciudad de a los días del mes de del año .

Atentamente, Firma

Nombre del Representante(s) Legal(es):

Cédula(s) de Identidad:

Cargo en la Empresa:

Nombre de la Empresa:

6. FORMULARIO VII: DECLARACIÓN JURADA PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO SOCIAL:

DECLARACIÓN JURADA PARA LA APLICACIÓN DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Señores:

CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA CVG CARBONORCA

Ref.: Concurso Nº

Yo, , en mi carácter de representante legal (o persona autorizada mediante carta poder ó instrumento poder debidamente notariado) de (nombre completo de la empresa) , debidamente registrada en

, en fecha , bajo el número , Tomo , a los fines de socializar la economía que propicie una nueva cultura basada en la igualdad, solidaridad, hermandad y justicia social, orientadas a satisfacer las necesidades de las comunidades, por el presente documento declaro bajo fe de juramento, que me comprometo a cumplir con el Compromiso de Responsabilidad Social por un monto de Bolívares ( Bs.), equivalente al

% del monto de la oferta sin IVA, de conformidad con lo establecido en las condiciones del Concurso de Nº , referido a “ ”.

Autorizo a CVG CARBONES DEL ORINOCO, CA (CVG CARBONORCA) a:

1 A los efectos de garantizar el cumplimiento del Compromiso, aplicar una retención equivalente al monto aquí asumido como Compromiso social, la cual no podrá ser menor del 2% del monto leído de la oferta.

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

Es de carácter obligatorio que el oferente presente con su oferta, su Compromiso de Responsabilidad Social correspondiente a un aporte mínimo del 2% del monto leído de su oferta sin IVA, mediante Declaración Jurada (ver formulario anexo), en la cual deberá identificar a la empresa y a la persona(s) facultada(s) para representarla.

El oferente que omitiere la documentación del Compromiso de Responsabilidad Social o que presentándola incumpliere con el porcentaje mínimo exigido, será objeto de descalificación.

El cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social podrá ejecutarse bajo uno de los siguientes términos:

1. Ejecución de un proyecto, determinado de mutuo acuerdo con la Coordinación de Desarrollo y Promoción Social de CVG CARBONORCA.

2. Autorizar a CVG CARBONORCA, la deducción del monto equivalente al aporte del Compromiso de Responsabilidad Social.

A los efectos de garantizar el cumplimiento del proyecto para el Compromiso de Responsabilidad Social, se aplicará una retención equivalente al monto declarado y asumido como Compromiso Social, el cual no podrá ser menor del 2% del monto leído de su oferta, que será reintegrado una vez firmada el Acta de Terminación o Aceptación del Compromiso Social.

El tiempo de ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social no deberá, en ningún caso, superar el tiempo de ejecución establecido para el contrato objeto del proceso de selección.

Con motivo del incumplimiento de la obligación asumida por el oferente por razones que le sean imputables, CVG CARBONORCA aplicará las penalizaciones o restricciones que estime pertinentes, a efectos de futuras participaciones en procesos de selección, e informará al Sistema Nacional de Contrataciones y a la Corporación Venezolana de Guayana del incumplimiento.

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la Ciudad de a los días del mes de del año .

Atentamente, Firma

Nombre del Representante(s) Legal(es):

Cédula(s) de Identidad:

Nombre de la Empresa:

Cargo en la Empresa:

7. FORMULARIO VIII: RESUMEN DETALLADO DE PARTIDAS (APU):

OBJETO DEL SERVICIO: . PARTIDA DE .

OBJETO DE LA PARTIDA: . RENDIMEINTO: .

UNIDAD DE MEDIDA: . CANTIDAD .

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD FACTOR PRECIO MONTO Bs.F./UNIDAD

COSTO UNITARIO MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD FACTOR PRECIO MONTO Bs.F./UNIDAD

COSTO UNITARIO EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD FACTOR PRECIO MONTO Bs.F./UNIDAD

SUB-TOTAL MANO OBRA

% CAS COSTO UNITARIO MANO OBRA

TOTAL MANO OBRA

% GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN SUB-TOTAL PARTIDA (A)

% UTILIDAD SUB-TOTAL PARTIDA

(B)

COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA COSTO TOTAL DE LA PARTIDA

Atentamente, Firma

Nombre del Representante(s) Legal(es):

Cédula(s) de Identidad:

8. FORMULARIO IX: CALCULO DEL COSTO ASOCIADO AL SALARIO (CAS):

Costos Asociados al Salario

Proveedor/Contratista			Concurso N°.
Objeto del Concurso
DIAS PAGADOS
N°. Cláusula/ decreto	Descripción	Forma de cálculo	N°. días
Total días pagados al año (A) DIAS TRABAJADOS
días del año (B)
N°. Cláusula/ decreto	Días no trabajados	N°. Días
Sub-total días no trabajados ( C )
Total días trabajados al año (D) = (B) – (C)
COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO = [ (A / D) – 1 ] X 100

9. FORMULARIO X: LISTA DE REFERENCIAS SIMILARES:

No.	Descripción	Monto ( BsF )/ Empresa	No. O/Pedido o Contrato	Fecha entrega Orden de Compra	Fecha entrega del material
1
2
3

10. FORMULARIO XI: LISTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Nº	Descripción y marca	Año	Mantto/ frecuencia	Propio/ rentado	Cantidad	Observaciones
1
2
3

11. FORMULARIO XII: LISTA DE PERSONAL TECNICO-EJECUTOR, ADMINISTRATIVO Y APOYO:

No	Nombre Apellidos	Cédula de Identidad	Años de experiencia	Cargo en la empresa	Años en la empresa	Especialidad
1
2
3

NOTA: Se debe suministras un formulario para Personal Técnico-Ejecutor, uno para Personal Administrativo y uno para Personal de Apoyo Logístico.

12. FORMULARIO XIII: DECLARACIÓN JURADA DEL VAN:

Señores:

CVG CARBONES DEL ORINOCO, C.A. (CVG CARBONORCA)

Atención: Comisión de Contrataciones Ciudad Guayana

Ref.: Concurso N°

Yo, (Nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representante legal o persona autorizada mediante carta poder

ó instrumento poder debidamente notariado de la empresa (nombre de la empresa), debidamente registrada en el registro mercantil , en fecha , bajo el número , Tomo , por el presente documento, declaro bajo fe de juramento, que la oferta que presentaré en el Concurso CA-XXXX(indicar el número del proceso), tendrá un valor agregado nacional de:

…………………………………………..;

Cuando aplique lo establecido en el Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 392.389 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), se considerará lo siguiente:

En los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, se calificará financieramente a las pequeñas y medianas

De acuerdo al artículo 8 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), en los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, se calificará financieramente a las pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas, que cumplan con el Valor Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco por ciento (25%), siempre y cuando estas no se encuentren dentro del supuesto establecido en el artículo 264 del Código de Comercio.

Las pequeñas y medianas industrias, y organizaciones socioproductivas, que no presenten el Valor Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco (25%), se calificarán de acuerdo a los parámetros establecidos en este Pliego de Condiciones o en las condiciones generales de contratación.

De acuerdo al artículo 9 del Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), en los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras o prestación de servicios, se calificará financieramente a las pequeñas y medianas industrias y organizaciones socioproductivas, que ofrezcan un Valor Agregado Nacional (VAN) mínimo de veinticinco por ciento (25%), siempre que estas cumplan con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los valores requeridos para calificar financieramente en este Pliego de Condiciones o condiciones generales de la contratación.

Quienes en tales condiciones cumplan con al menos sesenta por ciento (60%) de dichos valores, serán calificados financieramente si el oferente se compromete a constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el doble de lo exigido en el mismo, emitida por Sociedades de Garantías del Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa o por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros, debidamente inscritas en la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras o en la Superintendencia de Seguros, según sea el caso.

En el caso de las Cooperativas que ofrezcan obras o servicios que cumplan con el Valor Agregado Nacional (VAN), señalado en el Decreto Nº 8.882 (Gaceta Oficial Nº 39.892 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012), pero no estén dentro de los supuestos anteriores, se le calificará financieramente si estas pueden presentar sus servicios o ejecutar las obras con sus propios medios de trabajo.

Así mismo, me comprometo en nombre de mi representada a constituir una garantía de Fiel Cumplimiento por el doble de lo exigido en el Contrato, en el caso de cumplir únicamente con el sesenta por ciento (60 %) de los valores requeridos para calificar financieramente, según los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones.

Igualmente juro que mi representada , está calificada como una (indicar si es: Pequeña, Mediana Industria, u organización socioproductiva), es decir, es una Persona jurídica con domicilio principal en Venezuela fabricante o proveedora de bienes, servicios o contratista de obras, con una nómina promedio anual de hasta ( ) trabajadores y con una facturación anual de hasta ( ) unidades tributarias ( UT). De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Nº 8.880 (Gaceta Oficial Nº 392.389 xxx xxxxxx 27 xx xxxxx de 2012).

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la Ciudad de a los días del mes de del año ……..

Atentamente, Firma

Nombre del Representante Legal: Cédula de Identidad: Nombre de la Empresa: Cargo en la Empresa:

13. FORMULARIO XIV: RESUMEN FINANCIERO DE LA EMPRESA

Fecha:

Señores:

CVG CARBONES DEL ORINOCO, C.A. CVG CARBONORCA

Ref.: Concurso Nº

Nombre o Razón Social:

RIF:

NIT:

Fecha de Vencimiento Certificado RNC:

Nivel de Contratación:

Capacidad financiera de Contratación:

Capital Social Actualizado ( si existe alguna modificación debe mostrar las evidencias):

Compromisos con CVG CARBONORCA (Sumatoria de los montos de los Pedidos Colocados, pendientes o en proceso de ejecución):

Indique si está presentando Declaración Jurada de VAN: Si No

Atentamente, Firma

Nombre del Representante Legal: Cédula de Identidad: Nombre de la Empresa:

Cargo en la Empresa:

14. FORMULARIO XV: DOCUMENTO CONSORCIAL

MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre la compañía………………………. (a continuación mencionar datos de Registro e identificación de la empresa), representada por (identificar a la persona representante legal de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderado mencionar todos los datos del poder y su legalización; si se trata de un funcionario de la empresa, señalar en virtud de cual instrumento: Resolución de Junta Directiva; Estatutos Sociales, entre otros, está facultado para ejercer la representación de la compañía); la compañía (Repetir el

proceso de identificación como se señala supra para cada una de las empresas consorciadas), se ha convenido en constituir, como en efecto por este Documento se constituye, una asociación temporal bajo el régimen de consorcio, el cual se rige por las siguientes cláusulas.

CLAUSULA PRIMERA

Para los efectos de identificación el consorcio ahora constituido se denominará así: Consorcio …………………………………………..…

El consorcio mantendrá sus oficinas en Ciudad Guayana, con exclusión de cualquier otro. CLAUSULA SEGUNDA

Las partes arriba mencionadas constituyen una asociación de empresas en régimen de consorcio para la realizar a CVG CARBONORCA el (Indicar si es Obra, Servicio o Suministro y el objeto del Contrato).

CLAUSULA TERCERA

La responsabilidad de las empresas integrantes del consorcio frente a CVG CARBONORCA y a terceros, en todo lo relacionado con la (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) mencionada, será solidaria e ilimitada. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada, correlativa al objeto del consorcio, se refiere a la ejecución de la (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro), al cumplimiento de las condiciones del Contrato, a la responsabilidad patronal, a sus relaciones frente a terceros y a las demás obligaciones contractuales derivadas del citado Contrato.

Este consorcio continuará vigente hasta la total culminación de (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) para el cual se establece y no finalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con CVG CARBONORCA, como con terceras personas, si fuere el caso y que tengan relación directa o indirecta con el Contrato Principal de la (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) y con los suplementos del mismo.

CLAUSULA CUARTA

Este consorcio constituye un contrato de carácter irrevocable e irretractable, no pudiendo ser desconocido o disuelto por ninguna de las consorciadas durante el plazo previsto en la Cláusula anterior.

CLAUSULA QUINTA

La participación de las empresas integrantes del consorcio en la ejecución de la (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) objeto del Contrato será la siguiente: (describir detalladamente las actividades a ser desarrolladas por cada una de las empresas integrantes del consorcio para cumplir con el alcance del Contrato descrito en la Cláusula Segunda del presente Documento e indicar el porcentaje en función del precio total).

CLAUSULA SEXTA

La empresa (Nombre de la empresa) asumirá la representación del consorcio ante todas las autoridades y representantes de CVG CARBONORCA, y en general, ante todas las autoridades o representantes de la Administración Pública Venezolana, y demás terceros, para los efectos de la (Indicar: la Obra, Servicio o Suministro) adjudicada, antes identificada. Dicha empresa designará el representante, con facultad para comprometer al consorcio frente a CVG CARBONORCA, previa aprobación de las otras empresas que conforman el consorcio para lo cual otorgarán los poderes de representación correspondientes, de acuerdo con sus Documentos Sociales.

Se hacen……………..ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de………………….., a los…………….

NOTA: Las Cláusulas aquí definidas son las consideradas fundamentales y por ende de necesaria incorporación en el texto del Documento Consorcial.

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la Ciudad de a los días del mes de del año ……..

Atentamente, Firma

Nombre del Representante Legal: Cédula de Identidad: Nombre de la Empresa: Cargo en la Empresa:

15. FORMULARIO XVI: DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE SOLO ASOCIADOS DECLARACIÓN JURADA

Declaración de Contratación de Sólo Asociados (Aplica sólo a Asociaciones Cooperativas)

Yo, (indicar nombre y apellido), mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº , de nacionalidad , domiciliado en , en mi carácter de representante legal de la (indicar el nombre de la empresa), que los efectos de dar cumplimiento con el Articulo 33 xx Xxx Especial de Asociaciones Cooperativas, declaro que la totalidad de los trabajos aquí ofertados, serán realizados directamente por los miembros asociados que a continuación se mencionan, y que en ningún caso estaré realizando contrataciones de no asociados. En consecuencia los asociados abajo firmantes declaran que efectuarán el trabajo referente al proceso Nº , durante el periodo que va a durar la ejecución de la obra o servicio.

NOMBRE DEL ASOCIADO CEDULA DE IDENTIDAD
FIRMA DESCRIPCION DEL TRABAJO QUE ESTARA REALIZANDO

Asimismo, yo , Cedula de Identidad en mi carácter de representante de la Asociación Cooperativa autorizo a CVG CARBONORCA, o a quien ésta designe, a practicar las auditorias necesarias, antes, durante o posterior a la ejecución de los trabajos ofertados, para verificar la veracidad de la información suministrada en esta Declaración Jurada, y en el caso que se detecte el suministro de información falsa, proceda a con la descalificación legal de la oferta conforme a lo establecido en el punto “CONDICIONES GENERALES” de este Pliego de Condiciones, o solicitar la suspensión de la ejecución de los trabajos si éstos no han sido concluidos, y tomar las Acciones legales que corresponda, además de solicitar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOP) y al Servicio Nacional de Contratistas (SNC) la suspensión de la Asociación Cooperativa que represento, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contrataciones Públicas y articulo 95 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativa

En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de a los días del mes de

del año .

Nombre y apellido del socio, asociado o accionista identificado en el encabezado de esta exposición

Firma del socio, asociado o accionista identificado en el encabezado de esta exposición

16. FORMULARIO XVII: MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN

Nota: El modelo de contrato para esta contratación se encuentra en las “CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE

CVG CARBONORCA”, ubicado en este pliego de condiciones desde la pagina 09 hasta la 20, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 15 de la Ley de Contrataciones Públicas (Proyecto de contrato que se suscribirá con el beneficiario de la adjudicación).