D E C L A R A C I O N E S
Jalisco CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR CIO,HElltlOOGUSTA!iC) TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-F-CZM-01-LP-0746/18 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX Y EL ARQ. XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
D E C L A R A C I O N E S
1.- "LA SECRETARÍA" declara por conducto de sus representantes, que:
1.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones 1, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 5, 6 fracción XIX y XXI, 11 fracción 111, 12, 13 fracciones XI y XVI, 26 fracciones IV y VIII del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el Mtro. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, el cual extendió a su favor el lng. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
1.3. Que derivado de las funciones de derecho público que le corresponden, requiere llevar a cabo la ampliación del plazo de ejecución de la obra asignada bajo el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-CZM�01-LP-0746/18, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y los artículos 99, 100 y 103 de su Reglamento.
1.4. El contrato referido en el punto inmediato anterior fue adjudicado mediante Licitación Pública y cuenta con Orden de Trabajo número LP-0746-18.
1.5. Que la Dirección Ejecutora de la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Obras Públicas de "La Secretaría".
1.6. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.
11.- "EL CONTRATISTA" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad �ue:
11.1. Es una persona moral denominada Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. De C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de est convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio d la póliza número 1,238 d
La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio a la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública a Precl! Un tarios por Tiempo Determinado número SIO F CZM-01-LP-0746/18, que celebran por una parte "La Secretarla" y por otra parte la empresa denominada Construccló M ntenlmlento y Asesoría de Obras Duma, S.A De C.V., adjudicada bajo la modalidad de Licitación Pública consistente en 04 hojas útiles por su anverso, Incluyendo esta, su c ito el día 06 de diciembre de 2018.
Jalisco
fecha 18 xx xxxxx de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Corredor Público número 28 de la Plaza de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 333027 de fecha 25 xx xxxx de 2005.
11.2. El Lic. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx quién se identifica con credencial para votar número 0981028194005, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Apoderado Legal con el testimonio de la póliza número 3,480 de fecha 05 xx xxxx de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Corredor Público xxxxxx 00 xx xx Xxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 333027; así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.
11.3. Con domicilio fiscal en el ubicado en la Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx 000 Xxxxxxxx 000, xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 44140, mismo que señala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.
Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes CMA050418QH5.
11.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jal.isco con número de registro 5520, y que dicho registro está vigente.
111.- "LAS PARTES" declaran que:
111.1. Con fecha 16 de noviembre de 2018 celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-F-CZM-01-LP-0746/18, en el cual "La Secretaría" encomendó al "Contratista" la ejecución de la obra denominada "Rehabilitación de pavimento en concreto hidráulico en Av. Xxxx Xxxxx 11, primera etapa, Municipio de Zapopan", por un monto total de $43,492,916.46 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos dieciséis pesos 46/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose "El Contratista" a iniciar dicha obra el día 17 de noviembre de 2018 y a concluirla el día 04 de diciembre de 2018, plazo que comprende 18 días naturales; manifestado así en las cláusulas primera, segunda y tercera del contrato, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase.
111.2. Con fecha 26 de noviembre de 2018 "El Contratista" de cótifohnidag con la cláusula quinta del contrato y el artículo 103 dél Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, solicitó en tiempo y forma a '1La Secretaría" una prórr,oga para concluir la obra en mención.
Se hace constar que "El Contratista" no obtuvo repuesta de "La Secretaría" respecto de la solicitud de prórroga referida en el párrafo anterior, en virtud del proceso de transición de la Administración Pública del Estado de Jalisco que se vivía en ese momento. Se anexa al presente convenio la solicitud de prórroga referida con antelación.
111.3. Con fecha 06 de diciembre de 2018 de conformidad con la cláusula quinta del contrato y el artículo/¡·
103 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, " á Secretaría" autorizó la prórroga solicitada por "El Contratista", en virtud de que el contrato SIOP-F-C
V .. """"''"' .
.
01-LP-0746/18 se recibió como asunto pendiente en la entrega-recepción constitucional que se 11 cabo por el cambio de administración, por lo que mediante el presente convenio se formaliza 1� fecha de inicio y de término de los trabajos, modificándose la cláusula tercera""del multlcitado contra obra, denominada plazo de ejecución. <(, .
�
La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio a la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Públi�a a Precios U�¡1 i, s por Tiempo Determinado núm ro CZM-01-LP-0746/18, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Construcción Mant imlento y Asesoría de Obras Du C.V., adjudicada bajo la modalidad de Licitación Pública. consistente en 04 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito I día 06 de diciembre de 2018.
.
Jalisco
GmHEfHiO rJGL ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA CONTRATO No. SIOP-F-CZM-01-LP-0746/18
CONVENIO DE PRÓRROGA
Se anexa al presente convenio la solicitud de prórroga referida con antelación y el nuevo programa de ejecución de los trabajos correspondiente, para formar parte integral del mismo.
111.4. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio modificatorio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.
111.5. Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y los artículos 99, 100 y 103 de su Reglamento, se modifica la cláusula tercera del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes
C LÁUS U L AS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- Consiste en ampliar el plazo de ejecución de la obra asignada bajo el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-CZM-01- LP-0746/18, referida en el punto 111.1 del presente convenio.
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Se amplía el plazo de ejecución de la obra por 85 días naturales, estabieciéndose como nueva fecha de inicio el día 06 de diciembre de 2018 y de término el día 28 de febrero de 2019.
Consecuentemente el plazo de ejecución total de la obra es de 103 días naturales, con fecha de inicio el día 17 de noviembre de 2018 y de término el día 28 de febrero de 2019.
TERCERA.- "LAS PARTES" convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio modificatorio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.
CUARTA.- "LAS PARTES" convienen que por la celebración del presente convenio no se modificarán los indirectos.
QUINTA.- En virtud de la ampliación en el plazo, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento, de conformidad con el artículo 98 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Las partes convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.
Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.
Ambas partes manifiestan que el presente convenio modificatorio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.
Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad dé¡ Guadalajara, Jalisco el día 06 de diciembre de 2018.
,
"LA SEC ·"\\" �º i:"1 ..
�1f)í
� l),Jtilisc«;;;•
ll<>IJJ$,•1.,1º(,")"fr!J•••A!l,f;>
MTRO. DAV; XXXXX XXXXXX BUEÑe5 ,, ..
SECRETARIO DE ,1\4�AESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio a la C[á ula Tercera del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número [OP-F -
[,/
C.V., adjudicada bajo la modalidad de Licitación Pública
/
/ nte en 04 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 06 de diciembre de 2018.
CZM-01-LP-0746/18, que celebran por una parte "La Secret'lf<l'a':i y por otra parte la empresa denominada Construcción Mantenimiento y Asesorfa de Obras Duma, .A. De
V
Jalisco
(.xxxx::rrno OSL fif3TAOC>
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA CONTRATO No. SIOP-F-CZM-01-LP-0746/18
ARQ.XXXX DIRECTOR GE
"EL CONTRATISTA"
CONVENIO DE PRÓRROGA
"TESTIGOS"
La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio a la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública a Pr os Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F CZM-01-LP-0746/18, que celebran por una parte "La Secretaria" y por otra parte la empresa denominada Construc Ión Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. De C.V., adjudicada bajo la modalidad de Licitación Pública consistente en 04 hojas útiles por su anverso, incluyendo es , suscrito el día 06 de diciembre de 2018.
Página 4 de 4