CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. IO-012NDF001-N2-2014 (INR/OP/01-14)
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS RECURSOS DEL SEGURO POPULAR
ENTIDAD CONVOCANTE: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
ÍNDICE
1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 3
2. PRESENTACIÓN 4
3. OBJETO DE LA INVITACIÓN Y DESCRIPCION XXXXXXX XX XX XXXX 0
0. XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX 5
5. ADQUISICIÓN DE CONVOCATORIA 5
6. VISITA AL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS 5
7. JUNTA DE ACLARACIONES 5
8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 6
9. FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y FIRMA DE CONTRATO
10 DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL DE LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DESIERTAS 8
11 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 8
12 RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 10
13 DOCUMENTACIÓN DIFERENTE A LA TÉCNICA Y A LA ECONÓMICA 11
14 PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CONTENIDA EN SOBRE CERRADO 12
15 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 13
16 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE ANTICIPO 14
17 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES 14
18 GARANTÍAS 16
19 CARGOS ADICIONALES
16
20 LUGAR Y FORMA DE PAGO 16
21 AJUSTE DE COSTOS 17
22 PENAS CONVENCIONALES 17
23 INCONFORMIDADES 17
24 DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 17
25 TÉRMINOS DE REFERENCIA 00
XXXXXX 00
CONVOCATORIA
A que se sujetará la invitación a cuando menos tres personas con carácter Nacional No. IO- 012NDF001-N2-2014 (INR/OP/01-14), para la adjudicación del contrato relativo a: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS”, DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.
1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Área técnica.- La que elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones. Subdirección de Conservación y Mantenimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Contrato.- Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, a través del cual se formalizan los actos para la realización de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Compranet.- El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a las licitaciones públicas y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
Contratista.- La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
Convocante.- Entidad que emite la convocatoria para participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en este caso el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Convocatoria.- Documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto a las obras o servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en realizarlas o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes.
Especificaciones generales de proyecto.- El conjunto de condiciones generales que el INR tiene establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento , puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. Que para el caso de esta convocatoria corresponde a las Normas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Especificaciones particulares de proyecto.- El conjunto de requisitos exigidos por el INR para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción.
Estimación.- La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato.
Invitación a Cuando Menos Tres Personas.- Procedimiento que emana de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante el cual se adjudica un contrato para la ejecución de una obra o un servicio relacionado con la misma.
Ley.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Licitante.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de Invitación a cuando menos tres personas.
Presupuesto de obra o de servicio.- El recurso estimado que el INR determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios.
Proyecto arquitectónico.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros.
Proyecto de ingeniería.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.
Proyecto Ejecutivo.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catalogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo.
Reglamento.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
INR.- Instituto Nacional de Rehabilitación.
SCM.- Subdirección de Conservación y Mantenimiento.
SAT.- Sistema de Administración Tributaria.
Términos de Referencia.- Es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.
2. PRESENTACIÓN
En base a la suficiencia patrimonial No. SADF/GASF/153400/0358/2014 de fecha 28 de febrero de 2014 y con fundamento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento; y demás disposiciones legales aplicables en la materia, EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN a través de la Dirección de Administración por conducto de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento; convoca a participar al procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL, para la contratación del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y URGENCIAS” a base de precio alzado y tiempo determinado.
3. OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y EL LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.
El objeto de esta invitación a cuando menos tres personas es llevar a cabo el “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS”, DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN a base de
precio alzado y tiempo determinado.
Dicho proyecto se pretende se lleve a cabo mediante el diseño de una nueva edificación dentro de las instalaciones del INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Se estima que sea aproximadamente de 05 niveles y 02 sótanos, con una superficie de contacto de 1,204.00 m2 y 6,439.64 m2 de construcción.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El tiempo estimado para la ejecución de los trabajos objeto del contrato será de 100 días calendario, con fecha de inicio probable el 12 xx xxxx de 2014 y término el 19 xx xxxxxx de 2014.
5. ADQUISICIÓN DE CONVOCATORIA
La convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas será gratuita y será difundida en CompraNet y la pagina del INR, asimismo queda a disposición de los licitantes invitados copia del texto de la convocatoria en las instalaciones del INR en la oficina de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, ubicadas en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal; Cuerpo VIII, planta baja, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
6. VISITA AL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS
El INR mostrará el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos motivo de esta invitación a cuando menos tres personas, localizado en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx 00000, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; siendo optativa para los interesados, y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido la convocatoria. La visita al sitio se realizará el 29 xx xxxxx de 2014 a las 10:00 hrs, para lo cual los interesados acudirán a la SCM, ubicada en la planta baja del cuerpo VIII, en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar a su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos setenta y dos horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para el INR designar a un técnico que guíe la visita al sitio de los trabajos.
7. JUNTA DE ACLARACIONES
Los licitantes tendrán la oportunidad de aclarar cualquier duda en relación a la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas, para lo cual se llevará a cabo la junta de aclaraciones el día 29 xx xxxxx de 2014 a las 11:00 hrs, en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en tercer nivel, cuerpo VI, del INR, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, siendo optativa la asistencia para los licitantes, levantándose el acta correspondiente.
Las personas que manifiesten su interés en participar en la invitación a cuando menos tres personas, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o
cuestionamientos en relación a la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, el cual debe contener: a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio;, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas xxxxxxx, además de señalar la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx, así como el nombre de los socios, y b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial. (Anexo 3). Si el escrito señalado en este párrafo no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma.
Las solicitudes de aclaraciones que formulen los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta, aquellas solicitudes de aclaraciones que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por el INR.
Las solicitudes de aclaraciones, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.
Las modificaciones a la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones se efectuarán a más tardar el día 28 xx xxxxx de 2014 a las 13:00 hrs. y formaran parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
El acta de la junta de aclaraciones contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de las aclaraciones formuladas por los licitantes, así como las respuestas del INR y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.
Nota: A los participantes que asistan a la junta de aclaraciones en caso de presentar pliego de preguntas, se les recomienda llevarlas adicionalmente en dispositivo de memoria extraíble USB para agilizar el evento. En el (Anexo 2) se incluyen los formatos de aclaración de la convocatoria que se sugiere podrán ser utilizados para la presentación de dudas.
8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONE.S
La proposición se deberá integrar como previenen los capítulos 13 y 14 de esta Convocatoria, deberá presentarse a las 10:00 hrs. del día 02 xx xxxx de 2014 en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en tercer nivel, cuerpo VI, del INR, en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx 00000, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; donde se llevará a cabo la presentación y apertura de propuestas de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL No. IO-012NDF001-N2-2014 (INR/OP/01-14), la
que será presidida por la Dra. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Directora de Administración del INR y/o Arq. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Subdirector de Conservación y Mantenimiento del INR.
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo preside no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto; se procederá a registrar a los licitantes.
Los licitantes presentes deberán entregar su proposición en sobre cerrado al servidor público que preside el acto, este último solicitará que de forma simultánea sean entregadas las propuestas y
determinará la forma de iniciar con la apertura. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.
Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición.
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria se deberá incluir el formato indicado en el (Anexo 4) para la verificación de la recepción de los documentos con respecto a los requeridos en la convocatoria, lo que servirá de constancia para los participantes como recepción de la documentación entregada. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público del INR asigne, rubricarán el presupuesto total de los servicios.
Se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, anexándose copia de la constancia de entregada a cada licitante. En acta se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación a cuando menos tres o personas.
En el acta respectiva al acto se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes con relación a dicho acto.
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador.
9. FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y FIRMA DE CONTRATO.
La fecha del fallo será el día 06 xx xxxx de 2014 a las 13:00 hrs, en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en tercer nivel, cuerpo VI, del INR, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, en el que se dará a conocer el nombre del licitante ganador, en presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta correspondiente. El fallo podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir de la fecha del fallo originalmente establecida. El fallo del INR será inapelable.
No podrá formalizarse el contrato, que no se encuentre garantizado el cumplimiento del mismo.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representada para suscribir el contrato correspondiente.
El licitante al que le sea adjudicado el contrato deberá presentarse a la firma de este, en la Subdirección de Asuntos Jurídicos del INR, en tercer nivel, cuerpo VI, del INR, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, el día 06 xx xxxx de 2014, en un horario de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 horas.
El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, así como aquellos que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad serán sancionados en los términos del artículo 78 de la Ley.
10. DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y DE LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DESIERTAS.
El INR procederá a declarar desierta la Invitación a cuando menos tres personas, cuando la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables; se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación xx xxxxxxx que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte del INR y no sea factible pagarlos.
El INR podrá cancelar la Invitación a cuando menos tres personas por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio INR. La determinación de dar por cancelada la Invitación a cuando menos tres personas, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.
Asimismo, el INR podrá desechar las proposiciones presentadas en la Invitación a cuando menos tres personas en cualquiera de los supuestos establecidos en el numeral 17 de esta convocatoria.
11. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
11.1 Las proposiciones deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.
11.2 Se establece con precisión que se deberá firmar por parte del licitante en su totalidad cada una de las hojas del presupuesto total de los servicios, red de actividades, cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecución convenido.
11.3 El licitante al que se le adjudique el contrato, previo a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integra su proposición.
11.4 Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y la moneda en pesos mexicanos.
11.5 No se aceptarán proposiciones a través de medios electrónicos.
11.6 La entrega de proposiciones se hará en un solo sobre totalmente cerrado claramente identificado en su parte exterior. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.
11.7 En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito al INR.
11.8 La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por el INR. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por el INR.
11.9 Una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas hasta su conclusión.
11.10 Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a está, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integran. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el INR no podrá desechar la proposición.
11.11 No se aceptarán propuestas a través del servicio postal o mensajería.
11.12 Los licitantes deberán proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él.
11.13 Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Anexo D5)
11.14 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley.
11.15 El proyecto se llevará a cabo con sujeción a la Ley y en lo conducente a su Reglamento, así como a los anexos y términos de referencia.
11.16 De acuerdo con la regla I.2.1.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2014, publicada el 18 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación. El licitante que resulte adjudicado, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha del fallo.
11.17 Se aclara que en la solicitud de opinión al SAT, el licitante adjudicado deberá incluir el correo electrónico de la SCM, xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, para que el SAT envíe el acuse de la respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión.
11.18 Aquellas empresas o personas físicas que residan en el extranjero y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio del INR.
11.19 Si el INR, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el acuse de respuesta de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales del licitante adjudicado, se abstendrá de formalizar el contrato y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización por causas imputables al adjudicado.
11.20 Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento señalado en la fracción I del artículo 57 de la Ley, y se sujetara la aplicación de los procedimientos del ajuste de costos directos a lo estipulado
en el artículo 58 de la Ley. Para el ajuste de costos se deberá considerar lo correspondiente señalado en el capitulo V del reglamento.
11.21 Para efectos de pago, se formularán estimaciones con períodos no mayores de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones que hubiere fijado el INR en el contrato (la fecha xx xxxxx para la presentación de estimaciones será el último día hábil de cada mes), acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas por parte del INR, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. El licitante deberá considerar en la presentación de las estimaciones los siguientes documentos: Cedula de avances; Notas de bitácora; y análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, así como toda aquella documentación que justifique la realización de los trabajos para su trámite de pago.
11.22 La contratista que resulte ganadora de la Invitación a cuando menos tres personas, deberá asignar a un representante de los trabajos permanentemente, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requiera en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, cuyo título como Ingeniero Civil o Arquitecto deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; adicionalmente, deberá tener experiencia en el ejercicio de su profesión y haber participado en proyectos similares. Tendrá también obligación de conocer ampliamente el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás aplicables en la materia.
11.23 El presupuesto se llenarán de preferencia en computadora, máquina y, de ser manuscritas, se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legible. En ambos casos las formas, deberán presentarse sin correcciones, raspaduras, enmendaduras ni tachaduras.
11.24 El presupuesto total de los servicios, deberá presentarse sin modificación alguna (no deberá presentar alteración en la descripción de los trabajos, clave de concepto, descripción de conceptos, unidad de medida, ni cantidad, no se permitirá tampoco presentar descripciones cortadas o truncas dentro del presupuesto).
11.25 Se establece que el INR no suministrara equipo o material alguno para este proyecto.
12. RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Al formular su Proposición, el licitante reconoce y acepta con la sola presentación de su propuesta que:
12.1 El licitante al que le sea adjudicado el contrato, al inicio y durante el proceso del proyecto debe tener la facultad para el uso de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica que para tales efectos establece la Secretaría de la Función Pública.
12.2 Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas, así como en las proposiciones presentadas por los contratistas podrá ser negociada.
12.3 No se deberá integrar al sobre de la propuesta la convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas; sólo aquella empresa a quien en su caso se le adjudique el contrato respectivo, los entregará debidamente requisitados a la subdirección de conservación y mantenimiento, al momento de la firma del contrato correspondiente.
12.4 El INR podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato sobre la base de precio alzado en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al alcance original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
12.5 Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento xx Xxx o de los tratados.
12.6 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INR podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el presupuesto del contrato, sus precios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
12.7 El INR podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.
12.8 Asimismo, podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente.
12.9 El INR podrá rescindir administrativamente el contrato derivado de esta Invitación a cuando menos tres personas, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
13. DOCUMENTACIÓN DIFERENTE A LA TÉCNICA Y A LA ECONÓMICA
Los interesados en participar en esta Invitación a cuando menos tres personas deberán acompañar en sobre anexo o dentro del sobre técnico-económico de la proposición, los siguientes documentos.
13.1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento. Mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por el INR, el manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. (Anexo D1).
13.2 Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. (Anexo D2).
13.3 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Anexo D3).
13.4 Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: (Anexo D4)
13.4.1 Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas xxxxxxx, además de señalar la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx, así como el nombre de los socios.
13.4.2 Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.
13.5 Señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que el su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Anexo D5).
13.6 Escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, en su caso, que cuentan con el carácter de MIPYMES (micro, pequeña o mediana empresa). (Anexo D6).
13.7 Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firma la proposición. (Anexo D7).
13.8 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del INR, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Anexo D8).
14. PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CONTENIDA EN SOBRE CERRADO.
La proposición técnica y económica contendrá los siguientes requisitos exigidos:
14.1 Currículo de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los trabajos, quienes deben tener experiencia en trabajos similares. Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, se podrá considerar como mano de obra al personal profesional, especialista y técnico de las diversas especialidades asociadas con los servicios relacionados con la obra pública. (Anexo PT1).
14.2 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal indicando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas – hombre necesarias para su realización por semana. (Anexo PT2).
14.3 Programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos en la entrega del producto esperado. (Anexo PT3).
14.4 Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización semanal para los siguientes rubros:
a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización. (Anexo PT4).
b) Personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas – hombre necesarias para la presentación de los servicios. (Anexo PT5).
14.5 Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos que, en su caso, se requieran, indicando sus características. (Anexo PT6).
14.6 Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo PT7).
14.7 Red de actividades, cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados semanalmente por actividades a ejecutar.(Anexo PE1).
14.8 Programa de ejecución convenido. (Anexo PE2).
14.9 Presupuesto total de los servicios. (Anexo PE3).
14.10 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización semanal para los siguientes rubros:
a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general. (Anexo PE4).
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad. (Anexo PE5).
14.11 Cargos adicionales. Se deberá aplicar el 5 al millar para la Secretaria de la Función Pública. (Anexo PE6).
15 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
Con fundamento en los incisos a) y b) de la fracción I, del Artículo 63 del REGLAMENTO, se procederá a la evaluación de proposiciones aplicando el mecanismo del sistema Binario, el cual consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INR, PARA LO CUAL SE VERIFICARA LO SIGUIENTE:
1. Que cada documento contenga la información solicitada.
2. Que la red de actividades, sea congruente en base a las etapas y a las actividades señaladas en el anexo PE3.
3. Que el programa de ejecución cumpla con lo estipulado en los términos de referencia.
4. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el INR.
5. Que los programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización de maquinaria o equipo y de personal sean congruentes con el programa de ejecución.
6. Que del personal clave asignado directamente a la ejecución de los servicios, cuente con la formación y experiencia, para la realización de los trabajos.
7. Del presupuesto de obra que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio respectivo.
8. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
9. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.
10. Que los programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de maquinaria o equipo y de personal, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos y/o con el presupuesto.
16 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE ANTICIPO
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, el INR adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INR, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, y oportunidad.
Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo. En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, la adjudicación del contrato se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice el INR en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.
17 DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES
El INR desechará las proposiciones que hubieren omitido total o parcialmente alguno de los requisitos exigidos en los subcapítulos 13 y 14, correspondientes a la presentación tanto de la Documentación Diferente a la Técnica y a la Económica, como de la Proposición Técnica y Económica, en los términos indicados en dichos subcapítulos, para cada uno de los requisitos mencionados; así como algún otro documento requerido en la convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas.
Con independencia de lo arriba indicado, en particular, se hace énfasis en que se desecharan las proposiciones de los participantes que observen alguno de los siguientes supuestos:
1. La falta de información o documentos requeridos en la convocatoria que imposibilite determinar su solvencia.
2. Que se compruebe de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
3. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.
4. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se hayan establecidas expresamente en la convocatoria a esta invitación a cuando menos tres personas que afecten la solvencia de la proposición. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la ley.
5. Cuando el proponente o su representante no firmen de manera autógrafa los documentos de la propuesta, señalados como obligatorios en esta convocatoria.
6. Que el programa de ejecución no cumpla con lo estipulado en los términos de referencia.
7. Que el programa de ejecución de los trabajos no corresponda al plazo establecido por el INR.
8. Que los programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización de maquinaria o equipo y de personal no sean congruentes con el programa de ejecución.
9. Que la red de actividades, no sea congruente en base a las etapas y a las actividades señaladas en el anexo PE3
11. Que del personal clave asignado directamente a la ejecución de los servicios, no cuente con la formación y experiencia, para la realización de los trabajos.
10. Del presupuesto de obra que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran no se establezca el importe del precio.
11. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.
12. Que los programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de maquinaria o equipo y de personal, no sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos y/o con el presupuesto
13. El no cotizar la totalidad de los conceptos señalados o modificar el presupuesto, en conceptos o cantidades o unidades.
14. El incumplimiento a alguno de los requisitos establecidos en la junta de aclaraciones.
18 GARANTÍAS
18.1 DEL ANTICIPO
Para la realización de los trabajos, el INR otorgará un anticipo del 20 % respecto del monto de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice, en su caso, inicio de los trabajos.
El contratista garantizara el 100 % del importe, incluyendo el IVA, que por concepto de anticipo se le otorgue de conformidad con lo pactado en el contrato respectivo, y conforme a las siguientes condiciones:
18.1.1. Se constituirá mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, de conformidad con la Ley de la materia, cuya póliza deberá ajustarse a los requisitos que establezca la ley en la materia.
18.1.2. El licitante ganador deberá entregar la fianza de anticipo el día 07 xx xxxx de 2014, en un horario de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 horas, en la Subdirección de Asuntos Jurídicos del INR, en el tercer nivel, cuerpo VI, del INR, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
18.1.3. La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
18.1.4. La fianza estará vigente hasta la total amortización del anticipo otorgado.
18.2 DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
La contratista ganadora deberá entregar la fianza de cumplimiento por el 10% del monto total del contrato, el día 07 xx xxxx de 2014, en un horario de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 horas, en la Subdirección de Asuntos Jurídicos del INR, en el tercer nivel, cuerpo VI, del INR, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldo a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.
La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que de dicte resolución definitiva que quede firme.
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a al recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos; Esta garantía, se cancelará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta recepción física de los trabajo, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
19 CARGOS ADICIONALES
La aplicación de los cargos adicionales se realizará mediante una retención del 5 al millar para la Secretaría de la Función Pública, la cual se aplicará en las estimaciones que se presenten.
20 LUGAR Y FORMA DE PAGO
El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la presentación de estimaciones, con períodos no mayores a 30 días, mismas que deberán presentarse en la residencia de obra del INR, quien cuenta con un plazo de quince días para efectuar la revisión y autorización, dichas estimaciones deberán presentarse acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.
Las facturas por estimaciones de trabajos ejecutados, se pagarán dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, posteriores a la presentación de su facturación debidamente requisitada.
21 AJUSTE DE COSTOS
El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el procedimiento de la revisión de cada uno de los precios del contrato, la aplicación de dicho procedimiento de ajuste de costos se sujetará a los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 58 de la LEY.
22 PENAS CONVENCIONALES
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que el INR opte por la rescisión del contrato.
Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución general de los trabajos convenido. No dará lugar a la aplicación xx xxxxx convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos.
Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha xx xxxxx para el pago de estimaciones pactada en el contrato.
22.1 Por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, se aplicará una retención del 1% (uno por ciento) mensual sobre la diferencia acumulada que exista entre lo que debió ejecutar y lo realmente ejecutado; se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso. El contratista podrá recuperar las retenciones en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.
22.2 Las penas convencionales por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato, será de 3 al millar sobre el monto de los trabajos no realizados, por cada día de atraso.
Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.
23 INCONFORMIDADES
El licitante que así lo decida, y conforme a lo señalado en el artículo 84 de la Ley, podrán interponer su inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por escrito en sus oficinas ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxx Xxx, X.X. 00000, Del, Xxxxxx Xxxxxxx, México, D.F. o a través de Compranet, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley.
24 DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas desechadas durante la Invitación a cuando menos tres personas pública, serán devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas las conservará el INR hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, el INR procederá a su devolución y/o destrucción.
Los licitantes que lo soliciten en los términos establecidos en el párrafo anterior, lo podrán hacer mediante escrito dirigido a la titular de la Dirección de Administración, Dra. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, cuyas oficinas se ubican en el tercer nivel del cuerpo VI del INR, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la ley, los licitantes contaran con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.
25 TÉRMINOS DE REFERENCIA.
(Anexo 1).
ANEXOS MODELO DE DOCUMENTOS
ANEXO 1 “TERMINOS DE REFERENCIA”
I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS.
La presente Convocatoria se basa en la elaboración de proyecto arquitectónico e ingenierías “DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS”, estará ubicada en el interior del Instituto Nacional de Rehabilitación con orientación Oriente y con acceso directo sobre calle Forestal, adyacente a Av. México Xochimilco, cuya dirección oficial es Xx. Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Código Postal 14389, Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
En el procedimiento de construcción se consideraran los trabajos referentes a obras preeliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras e instalaciones de suministros de servicios.
El proyecto derivado de este procedimiento de contratación se tiene considerado con una superficie estimada de 931.37m2 de terreno y estimada de construcción de 6,439.64m2 de los cuales se tienen contempladas las siguientes áreas:
AREA | No. DE ESPACIOS | ÁREA POR ESPACIO m2 | TOTAL m2 | |
1 | Dirección de administración | 1 | 157.74 | 157.74 |
2 | Subdirección de compras y | 1 | 364.54 | 364.54 |
suministros | ||||
3 | Almacén general | 1 | 743.05 | 743.05 |
4 | Almacén ropa quirúrgica y | 1 | 337.76 | 337.76 |
uniformes | ||||
5 | Material de curación | 1 | 467.01 | 467.01 |
6 | Almacén Órtesis y prótesis | 1 | 155.16 | 155.16 |
7 | Activo fijo | 1 | 660.00 | 660.00 |
8 | Subdirección de Servicios Generales | 1 | 362.96 | 362.96 |
9 | Subdirección de Recursos Financieros | 1 | 236.32 | 236.32 |
10 | Subdirección de Recursos Humanos | 1 | 375.82 | 375.82 |
11 | Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 1 | 494.62 | 494.62 |
12 | Subdirección de Planeación | 1 | 172.04 | 172.04 |
13 | Contraloría interna | 1 | 153.12 | 153.12 |
14 | Auditoria externa | 1 | 46.20 | 46.20 |
15 | Centro de Atención Documental | 1 | 118.80 | 118.80 |
16 | Locales complementarios | 1 | 390.50 | 390.50 |
17 | Urgencias | 1 | 1204.00 | 1204.00 |
SUMA | 6439.64 |
Los usuarios serán: Personal administrativo, Médicos, Enfermeras, Pacientes y Visitantes. Durante el desarrollo del proyecto se deberá considerar los ámbitos de acción de cada grupo de personas evitando la interferencia, invasión o contaminación de operaciones por mezcla de personas.
Cada grupo tendrá las áreas y servicios relacionados con su operación.
El proyecto deberá establecer los niveles de comunicación entre los usuarios con sus requerimientos de control.
El esquema de seguridad será básico para evitar interferencias en la operación y privacidad del Edificio.
El esquema de funcionalidad se diseñará con criterios de eficiencia y claridad.
El esquema arquitectónico se diseñara con criterios de economía técnica y alta tecnología en los procesos constructivos.
El trazo arquitectónico deberá considerar el criterio de modulación, estandarización e industrialización de los elementos constructivos.
II. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El tiempo estimado para la ejecución de los trabajos objeto del contrato será de 100 días calendario, con fecha de inicio probable el 12 xx xxxx de 2014 y término el 19 xx xxxxxx de 2014.
El calendario de actividades del proyecto ejecutivo se presentara bajo los siguientes lineamientos:
1.- Se deberá programar en base a las Fases y etapas del proyecto.
2.- Se deberán programar todas y cada una de las actividades señaladas en el anexo PE3.
III. INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL INR.
El INR proporcionará al contratista que resulte adjudicado, las plantas arquitectónicas esquemáticas de los edificios que tendrán algún tipo de intervención.
Así como también el INR, proporcionará al contratista que resulte adjudicado, un programa actualizado de necesidades con el cual se desarrollaran las propuestas arquitectónicas y de ingeniería, como también será proporcionado un listado de necesidades dentro de los espacios pretendidos ya que cada espacio tiene requerimientos tanto de servicios eléctricos o de instalaciones especiales y acabados.
IV. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO. ESPECIFICACIONES GENERALES.
Las Especificaciones Generales de Construcción que se aplicarán para el diseño, cálculo, la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, será el “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias”, “Normas de Proyecto del IMSS” y “Normas Oficiales Mexicanas vigentes”.
Todos los dibujos, detalles ó especificaciones que contengan los planos deberán estar elaborados a escalas adecuadas para su correcta interpretación, se utilizará la misma escala horizontal y vertical, evitándose el uso de escalas poco comunes como lo serían 1:33 1/3, 1:125, 1:150, etc.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
EP.- Estudios Preliminares:
Se realizará la investigación de datos técnicos y las disposiciones legales de la localidad que coadyuven a la correcta realización y los planteamientos idóneos del proyecto arquitectónico, al mismo tiempo serán estudiadas las condiciones del sitio determinando así que las propuestas planteadas por el proyectista sean las más acertadas. Considerando lo siguiente:
Levantamiento topográfico: El levantamiento físico del estado actual donde se realizarán los trabajos y sus alrededores, para poder desarrollar el proyecto y darle seguimiento durante el proceso de construcción a fin de evitar afectaciones por la nueva edificación. Así como en su caso, los levantamientos topográficos de altimetría y planimetría del terreno.
Estudio de Mecánica de Suelos: El estudio tiene como base el conocimiento global de los suelos de la zona, características y antecedentes del proyecto, la exploración geotécnica y los análisis de laboratorio. Su objetivo es cuantificar las propiedades geomecánicas del suelo, tales como capacidad de soporte, constantes de reacción, clasificación sísmica, empujes de tierra y trabajabilidad del terreno. Además, a partir de los parámetros obtenidos, se elaboran recomendaciones para definir sistemas de fundaciones, procedimientos para excavaciones.
Para ambos casos se deberá contemplar lo siguiente:
Investigación de datos técnicos y disposiciones legales de la localidad y condiciones del sitio.
Reportes de visitas.
Expediente fotográfico, indicando la ubicación de las tomas en una reducción del plano del levantamiento topográfico.
Cédula de Servicios.
AP.- Anteproyecto:
El Anteproyecto es el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresa por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros, se requiere que contenga como mínimo:
Planta de conjunto y de trazo: Será un dibujo con acotaciones generales a ejes, que muestre los diferentes cuerpos o volúmenes con que contará la edificación que se proyecta. Mostrará, asimismo, las áreas libres indicando su destino como; Plazas, jardines, estacionamientos, otros. La información que contendrá los planos como mínimo:
a) En este plano se dibujarán los diferentes volúmenes de que consta el proyecto, marcando los ejes estructurales principales, acotados entre sí y referidos a los límites del terreno.
b) Cada eje deberá tener su nomenclatura dibujada fuera del espacio arquitectónico representado.
c) En las azoteas se anotarán los nombres genéricos de las zonas contenidas en los diversos volúmenes que integran el conjunto, lo mismo que sus niveles relativos de acuerdo al banco de nivel general preestablecido.
d) Se mostrarán todas las áreas abiertas que proporciona el proyecto, indicando su destino, por ejemplo: plazas, zonas de jardín, estacionamientos, rampas, escaleras, pavimentos, otros, marcando los niveles relativos de cada una de ellas.
e) Para los elementos complementarios de la planta de conjunto como pueden ser muretes, arriates, rejas, despiece de pavimentos, guarniciones, escaleras, rejillas, otros, se indicará con una nota el número de plano en el que se encuentra desarrollado el detalle a mayor escala.
Plano de trazo:
a) En este plano se indicarán únicamente los ejes estructurales acotados con toda claridad y referidos a cuanto menos dos puntos de origen de trazo fijos en el terreno, que también estarán claramente acotados.
b) Si los ejes estructurales no son ortogonales respecto a las colindancias del terreno, deberán marcarse los ángulos a los que obedecen.
c) En esta planta se indicarán los niveles de pisos terminados en planta baja de cada uno de los edificios respecto al banco fijo de nivel.
d) Si la topografía del terreno así lo amerita, se marcarán con claridad las diferentes plataformas de desplante del edificio y la posición de los muros de contención en su caso, acotándolas y marcando su nivel.
Plantas arquitectónicas generales y por nivel: Serán dibujos a escala con acotaciones particulares y generales que muestren la distribución interior de la organización y partes que integran el programa arquitectónico. Deberán dibujarse las plantas de todos los niveles y de todos los cuerpos. Los dibujos mostrarán el criterio estructural que se propone, el mobiliario y el equipamiento correspondiente a los locales más importantes, señalando el nombre de cada zona y local.
Cortes generales: Xxxxx dibujados a escala con acotaciones particulares y generales y mostrarán los diferentes niveles de que consta la edificación y su posición respecto al terreno. Mostrarán el sistema constructivo propuesto, el paso de instalaciones especiales si las hubiese, falsos plafones, elementos de azotea como tanques, domos, manejadoras, etc. Los cortes serán por las zonas y contendrán:
a) En estos planos se representará en dos dimensiones una sección del edificio en toda su altura.
b) Se dibujarán todos los cortes que sean necesarios con objeto de clarificar el proyecto lo más posible. Estos cortes deben obedecer a los que se indican en las plantas arquitectónicas generales.
c) Además de lo indicado en el párrafo anterior, en estos planos se dibujará un croquis de la planta de conjunto indicando la línea y sentido de los cortes.
d) Los elementos estructurales cortados, entrepisos, cubiertas, columnas, se dibujarán en sus dimensiones precisas de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales.
e) Se marcarán los niveles y se acotarán las alturas de piso terminado a lecho bajo de entrepiso, y la altura de éste, en caso de existir plafón; se acotará también la distancia entre éste y el lecho bajo de entrepiso. Se acotarán los ejes entre sí y los ejes extremos con sus respectivas nomenclaturas.
f) En estos dibujos no deberá aparecer la cimentación.
g) Se indicará con letreros el destino de cada local cortado en cada nivel.
h) Se indicarán con anotaciones los detalles que se desarrollan a mayor escala con la clave del plano correspondiente.
Fachadas generales: Serán dibujadas a escala con acotaciones particulares y generales, que muestren con claridad las proporciones de la edificación, los macizos, los vanos y los materiales que se emplearán. La información que contendrá los planos como mínimo:
a) En estos planos se dibujarán todas las fachadas exteriores del edificio incluyendo las de patios interiores si los hubiera.
b) La nomenclatura de las fachadas obedecerá a su orientación y a un número progresivo referidos a un croquis de la planta de conjunto dibujadas en el mismo plano.
c) Todas las acotaciones se harán fuera del dibujo utilizando tres líneas de cotas, la primera para medidas particulares, la segunda para indicar la altura de los entrepisos y la tercera para la cota total.
d) Se señalarán los lugares en que se realizarán los cortes por fachada indicando con flechas el sentido xxx xxxxx y numerándolos. Deberán corresponder a los mismos señalados en las plantas arquitectónicas generales y se anotará la clave del plano en el que se desarrollan.
e) Las ventanas y puertas se expresarán en su diseño definitivo dibujando con línea punteada el sentido de su abatimiento o con flechas en el caso de que sean corredizas.
f) Se indicará con notas el plano en el que aparecen dibujados los detalles correspondientes a la cancelería ó la herrería.
g) Se indicará también con anotaciones el tipo xx xxxxxx que se ha proyectado emplear.
h) Se indicarán los ejes estructurales fuera del dibujo, y los niveles de piso terminado.
i) Cuando existan elementos como celosías, faldones, parteluces u otros elementos, que oculten la cancelería, será necesario dibujar las fachadas con y sin estos elementos.
j) No se dibujarán sombras salvo que se requiera en forma expresa.
k) Los materiales empleados en las fachadas se expresarán por medio de calidades de dibujo excepto en aquellos que requieran indicación de despiece que no estén referidos a planos de detalle.
Cortes por fachada: Serán dibujados a escala con acotaciones particulares y generales de partes específicas, que por su importancia requieran mayor explicación. Tendrán como mínimo la siguiente información:
a) En estos planos se representarán en dos dimensiones las secciones del edificio en toda su altura realizadas precisa y exclusivamente en cada una de las diferentes fachadas del edificio.
b) Si el edificio de que se trata comprende varios niveles, el dibujo podrá ser seccionado con líneas xx xxxxx.
c) Todos los elementos estructurales, como cerramientos, trabes, voladizos, faldones, se indicarán en sus dimensiones precisas que deben corresponder a los planos estructurales.
d) Deberán aparecer todos los elementos que conforman la fachada, como pretiles, repisones, recubrimientos, molduras, faldones, manguetes, precolados y su anclaje, etc.
e) Si la fachada está resuelta a base de precolados, se indicará la clave del plano en el que aparecen los detalles correspondientes.
f) Deberán aparecer todos los elementos que corresponden al interior de cada nivel; como falsos plafones, cajillos, bases y acabados de pisos, detalles de azoteas, etc.
g) Los planos irán acotados perfectamente del lado correspondiente a la fachada siguiendo la norma señalada en el punto B de Fachadas generales.
h) Del lado interior xxx xxxxx se anotarán todas las especificaciones correspondientes refiriéndolas con líneas y flechas a los elementos que se están especificando.
i) Además de las acotaciones, se deberán indicar los niveles de estructura y de pisos terminados.
j) Si se requiere desarrollar algún detalle aún a mayor escala, se anotará la clave del plano en el que muestre dicho detalle.
k) En estos planos se dibujará un croquis en planta en el que se anotará la localización de los cortes que se están desarrollando, aún cuando ya exista esta referencia en los planos arquitectónicos.
Alzados interiores: Estos se presentarán de piso terminado a plafón procurando abarcarlos en toda su longitud, para que su estudio de vanos y macizos, así como la serie de plafones se puedan apreciar y solucionar integralmente. En todos los casos, deberán contar con cotas de entre-ejes, cotas intermedias y cotas totales de piso a plafón, niveles, nombre y número de locales, que deberá corresponder con un segmento de la planta dibujada en la parte inferior del alzado.
Especificaciones y criterios de acabados: Se anexará al plano una tabla de acabados, con los símbolos correspondientes a: pisos, muros, zoclos y plafones. En esta tabla se describirá el material aplicado en todos los elementos, especificando;
dimensiones, tipo, color, marca y observaciones, en la que se describirá de manera sucinta la aplicación y especificaciones de los materiales propuestos. Dichos símbolos serán plasmados en plantas y fachadas, indicando cambio de materiales de acabados, así como cambio de nivel en pisos y plafones. En este plano también deberá aparecer una tabla de puertas con su localización, especificación y acabado, así como la cerrajería y accesorios utilizados, todos estos datos serán complementados con simbología y notas generales.
Perspectivas: Son dibujos que muestran el concepto plástico propuesto por el proyectista para la edificación que se proyecta. Si se trata de un conjunto, se presentará una vista aérea y una vista a la altura de los ojos del observador situado en el punto que el proyectista considere más importante. Se presentará también una vista del interior de la edificación.
Maquetas: Serán representaciones a escala en tres dimensiones de la generalidad del proyecto.
El Anteproyecto deberá contemplar lo siguiente:
a) Fundamentación de acciones de proyecto (memoria descriptiva).
b) Índices de mediciones.
c) Elaboración de álbum de anteproyecto.
AR.- Proyecto Arquitectónico:
El proyecto arquitectónico, comprende el conjunto de planos y documentos que se desarrollan a profundidad a partir del anteproyecto previamente aprobado, proporcionando la información arquitectónica necesaria para que pueda realizarse la obra. El proyecto deberá llevar el visto bueno del INR y de los corresponsales en cada ingeniería. En la elaboración del proyecto ejecutivo, el alcance gráfico y documentación complementaria constará de lo siguiente:
Planta de localización: Se deberá considerar lo siguiente.
a) Se indicará la ubicación del predio dentro de la manzana en que se encuentra, marcando las vialidades principales con sus nombres, sus colindancias y su orientación.
b) Se acotarán fuera del dibujo, las dimensiones generales del predio, la distancia a las esquinas más próximas, y en la calle ó calles perimetrales se indicará la posición de los servicios existentes tales como postes de alumbrado, postes de teléfono, coladeras pluviales, derechos de vía, líneas de alta tensión, vías de FFCC, etc.
c) Se indicarán las posiciones previstas para la instalación de la toma de agua y la conexión del albañal, debidamente acotadas.
Plantas Arquitectónicas: Se deberá considerar lo siguiente.
a) En estos planos se dibujará la distribución interior de cada uno de los niveles de que consta el proyecto arquitectónico, basada en el anteproyecto previamente aprobado y en el programa arquitectónico correspondiente.
b) Las plantas se dibujarán dependiendo del tamaño del proyecto, a la escala adecuada para que se representen completas en el plano.
c) En el caso de que el proyecto por sus dimensiones tenga que dibujarse a escala 1 : 100, se elaborarán además planos de secciones a escala 1 : 50 , y de éstos se sacarán los planos maduros para dibujar lo señalado en el párrafo anterior.
d) Se dibujarán los elementos estructurales en sus dimensiones precisas, que deben coincidir con lo que indiquen los planos estructurales, así como todos los elementos arquitectónicos especiales, que prevea el proyecto tales como celosías, puertas plegadizas, parteluces, otros.
e) Se dibujarán las puertas en posición abierta y con el giro completo y real de su abatimiento.
f) Se acotarán fuera del dibujo representado, las medidas entre ejes estructurales, las medidas o paños exteriores, y la posición de ejes xx xxxx, relacionándolos siempre a los ejes estructurales. Se procurará utilizar tres líneas de cotas, la primera para cotas particulares, la segunda para cotas entre ejes estructurales y la tercera para cotas totales. Excepcionalmente, porque así lo requiera la claridad del dibujo, se usarán líneas de cotas en el interior del dibujo representado. Los ejes estructurales llevarán su nomenclatura en el sentido de las “ X ” y en el sentido de la “ Y “.
g) En este plano se dibujarán las líneas xx xxxxxx generales y xx xxxxxx por fachada, indicando en cada caso la clave del plano en que éstos están representados.
h) Se indicarán todos los niveles y líneas de cambio de nivel, refiriéndose siempre al banco de nivel general señalado en el plano de trazo.
i) En estos planos se dibujará solamente el mobiliario correspondiente a locales destinados a servicios sanitarios, cocinas, laboratorios o cualquier otro tipo de local que requiera de instalaciones hidráulicas y sanitarias, y en general todo mobiliario que se considera fijo.
j) Se anotará en cada local el uso a que está destinado y de preferencia, también la clave que le corresponde en el programa arquitectónico.
k) Si el tamaño del papel en el que se dibuja lo permite, en este plano pueden dibujarse detalles aclaratorios a mayor escala, referenciándolos al plano general con la nota correspondiente.
l) Se dibujarán los límites de las losas en volados mediante líneas punteadas, acotando la medida del volado al eje estructural.
m) Se señalarán en este plano con una nota, los elementos que serán desarrollados a mayor escala, como escaleras, sanitarios, elevadores, laboratorios, otros, indicando la clave del plano en que aparecen dibujados.
n) En todos los planos de plantas arquitectónicas se dibujará un croquis del conjunto, tanto en planta como en corte, en el que se indicarán los ejes principales y el número de niveles de que consta el edificio, señalando con simbología apropiada la sección y el nivel que se está dibujando en el plano.
Planta de azotea:
a) En estos planos se indicarán todos los elementos arquitectónicos y de equipamiento que contiene el techo del edificio proyectado; se dibujarán a la escala adecuada para que las plantas se representen completas en el plano.
b) Se indicarán las pendientes hacia las bajadas pluviales por medio de flechas y la nota aclaratoria del porcentaje de la pendiente.
c) Se dibujarán las coladeras de las bajadas pluviales en su posición exacta refiriendo su centro al límite de las losas y marcando el nivel de la rejilla.
d) En su caso si existen canalones, se dibujarán acotando su ancho y sus respectivos niveles.
e) Se dibujarán los pretiles y remates de azotea refiriéndolos a los ejes estructurales.
f) Se indicarán con claridad si es el caso, las juntas constructivas y los lomos de cambio de pendiente.
g) Se dibujarán todos los elementos arquitectónicos que existen en la azotea, como bases para tinacos, pretiles para domos, bases para instalaciones, bases para equipos, casetas de elevadores, escaleras, otros. con sus respectivas acotaciones y referencias.
Plantas arquitectónicas amuebladas:
a) En estos planos deberá indicarse la distribución del mobiliario propuesto por el proyectista en cada local y en cada nivel y servirán de base para el diseño de las salidas eléctricas, telefónicas, de intercomunicación, de computadoras y rutas de evacuación contra siniestros.
b) La distribución del mobiliario se dibujará en sus dimensiones precisas y en su posición definitiva en que se hubiese proyectado.
c) El mobiliario se dibujará sobre las plantas arquitectónicas generales y en las plantas de secciones.
d) El mobiliario de diseño especial y el mobiliario de línea se dibujará con sus anotaciones correspondientes, indicando en qué plano aparecen los muebles de diseño especial y el listado de los muebles de línea.
Fachadas interiores:
a) En estos planos se representará en dos dimensiones el aspecto de paramentos interiores de determinados espacios relevantes del proyecto arquitectónico, como pueden ser vestíbulos de acceso, salas de espera, circulaciones, vestíbulos de elevadores, otros.
b) Se dibujarán todas las fachadas de los paramentos que contienen el espacio de que se trata.
c) Se dibujarán en las fachadas todos los elementos que estas contengan en su precisa dimensión, como zoclos, buñas, puertas, recubrimientos con su despiece, chambranas, entre otros.
d) Se indicarán con anotaciones los diferentes materiales de acabados, y si es el caso, la clave del plano en que aparezcan soluciones de detalle a mayor escala.
e) Se acotarán tanto en longitud como en altura, siguiendo el criterio señalado en el punto B de Fachadas generales.
f) Se anotará la clave del plano en el que aparece la planta a la que corresponden las fachadas que se dibujan.
Planos de albañilería: Se dibujarán sobre las plantas arquitectónicas generales y deberán mostrar con claridad los siguientes elementos:
a) Elementos secundarios de refuerzo estructural como xxxxxxxx de concreto armado, engrosamiento xx xxxxx, contrafuertes, etc. Estos elementos deberán corresponder en su dimensión y posición a lo señalado en los planos estructurales correspondientes. Se deberán acotar a ejes respecto a los ejes estructurales y se deberá indicar con claves si estos elementos continúan, inician o terminan en el nivel que se esté dibujando. (Estas claves normalmente aparecen también en los planos estructurales).
b) La tabla de dimensionamiento y armado de cada uno de los refuerzos secundarios debe aparecer en los planos estructurales.
c) Para los vanos de puertas y ventanas se acotarán los claros de albañilería descontando los gruesos de los recubrimientos de las boquillas de acuerdo con los acabados que se hayan previsto. Se indicará con una nota la altura del pretil y si este lleva cadena de remate, igualmente descontando el grueso del recubrimiento de la boquilla. Se indicará si la cadena es corrida en todo el muro o si por el contrario es solamente sobre el vano, En caso de que la cadena de remate sirva al mismo tiempo de repisón se dibujará en este plano el detalle correspondiente. Se indicará así mismo con una nota la altura en caso de existir, del lecho bajo de la cadena de enrase o cerramiento al de puertas y ventanas.
d) Para las juntas de dilatación se harán las indicaciones en aquellos muros que no deban cargar o que por su dimensión lo requieran de acuerdo con los planos estructurales. Con una nota se indicará el material y espesor de la junta.
e) Se indicarán los niveles de los firmes finos de cemento requeridos de acuerdo con los recubrimientos seleccionados por el proyecto para cada local. Igualmente se indicarán los cambios de nivel y si existen sardineles se aprovechará este plano para indicar su solución.
f) Las bases para equipo especial se dibujarán en su dimensión precisa señalando su terminado y acotándolas a xxxxx xx xxxxx tomando en cuenta el grueso de los recubrimientos respectivos.
g) En el caso de los soportes en los planos de azotea se indicarán los detalles de sujeción de las distintas tuberías y ductos que por proyecto necesiten ir visibles encima de las azoteas. En el caso de que hubiesen proyectado pisos de duela o tablón xx xxxxxx se dibujarán los muretes que soportan los polines, acotándolos entre sí y representando en el plano el enrasado de los mismos, de igual forma se hará en el caso de que se hubiese proyectado cualquier otro tipo de piso precolado que requiera de soportes aislados.
h) En el caso de los registros, trincheras, pozos de vista, registros especiales, cisternas, independientemente de que aparezcan en los planos de instalaciones respectivas, en los planos de albañilería se indicarán en su dimensión y forma precisa, indicando si son ciegos, con tapa sencilla o con doble tapa, con rejillas, etc., y podrá aprovecharse el plano para dibujar los detalles constructivos correspondientes con sus cotas y especificaciones.
Planos de acabados:
a) Serán planos en los que se indiquen los acabados finales xx xxxxx, pisos y plafones de la edificación proyectada.
b) Estos planos se complementarán con una tabla en la que se indiquen los acabados y sus bases correspondientes a los que se refieren los símbolos, con todo detalle, indicando tipo de material, medida, color, textura y de preferencia marca, existente en el mercado o similar.
c) Estos planos servirán para indicar con una clave las ventanas, puertas y muebles del proyecto que después serán detallados en los correspondientes xxxxxx xx xxxxxxxx y carpintería cuyo número deberá ser señalado.
Pisos:
a) En estos planos que se elaboran en casos especiales en los que los pisos obedecen a un diseño en particular, se dibujarán sobre las plantas arquitectónicas generales o de secciones, o en todo caso en estos se marcará solamente la zona de diseño particular que se desarrollará a mayor escala en otro plano indicándolo así con la nota correspondiente.
b) Se dibujarán las piezas que intervienen en el piso en su dimensión precisa indicando el tipo de material ampliado en sus características generales y con las cotas correspondientes.
c) Se indicará el origen del despiece refiriéndolo a ejes estructurales o a xxxxx xx xxxxx según sea el caso.
d) En caso de sótanos el acabado general será con loseta esmaltada antiderrapante de 30 x 30 cm y 0.5 cm de espesor colocada a hueso, asentada en un sobrefirme de concreto simple reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. En áreas públicas y administrativas presentan recubrimientos a base de placas xx xxxxxx travertino xxxxxxx xxxxxx y brillado colocado y asentado al hilo y a hueso, de sección 40 x 40 cm. y 2 cm de espesor, en locales destinados para directivos se resolverá a base de duela laminada machimbrada de 7 mm de espesor, los núcleos de servicios sanitarios y cuartos de aseo serán con xxxxx xx xxxxxx blanco durango pulido y brillado colocado y asentado al hilo y a hueso de sección 40 x 40 cm y 2 cm de espesor.
Muros:
a) Los muros divisorios se fabricaran con bastidor galvanizado metálico y placas de tablacemento con acabados diversos: en áreas publicas y de oficinas tendrán terminados con basecoat acabado fino y pintura vinil acrílica, en núcleos de servicios sanitarios y cuartos de aseo se colocara xxxxx xx xxxxxx blanco durango pulido y brillado de 40 x 40 cm y 1 cm de espesor. Así mismo el zoclo será xx xxxxxx travertino xxxxxxx de 40 x 7 cm y 1 cm de espesor. Y mdf según sea el caso.
b) La envolvente perimetral del edificio se realizara a base de bastidor tubular metálico vertical forrado por sus dos caras a base de placa de cempanel con acabado final exterior de placa xx xxxxxxx xxxxxx lima de sección 40 x 80 cm y 2 cm de espesor asentada con pegazulejo tipo crest y fijada de forma mecánica al bastidor por medio de tornillería autorroscable, cabe aclarar que existirán juntas de dilatación en cada entre eje así como en cada entrepiso.
Plafones:
a) Deberán indicar la distribución de todos los elementos que intervienen en los plafones y se dibujarán sobre plantas arquitectónicas generales o de las secciones, anotando el tipo de plafón del que se trata, de suspensión visible ó suspensión oculta, e indicando en cada caso el despiece correspondiente.
b) Se dibujarán en su dimensión precisa y en su posición definitiva todos los elementos visibles que intervienen en el plafón como lámparas, difusores de aire acondicionado o aire lavado, bocinas de intercomunicación y sonido, registros, monitores, otros.
c) Se acotarán los huecos necesarios a ejes, referenciándolos a los ejes estructurales, así como la medida libre de los huecos.
d) En este plano se dibujarán a escala 1:20 los detalles constructivos correspondientes, como forma de suspensión, estructuras auxiliares, si son necesarias, remates, cajillos, otros.
e) En el caso de sótanos se resolverá con losa retícula aparente a base de mortero cemento arena cernida 1:4 acabado fino y recubrimiento con pintura vinil acrílica, en el resto de los niveles, donde existan locales cerrados, se colocara falso plafón con bastidor galvanizado metálico horizontal y recubrimiento con placa de yeso tipo tablaroca con acabado final de pintura vinil acrílica y en pasillos, vestíbulos y áreas abiertas se instalara un sistema modular a base de suspensión tipo xxxx y placa de material aligerado de sección 61 x 61 cm con línea de sombra, para con esto realizar revisiones y reparaciones de redes de instalaciones ocultas en plafón.
Planos de cancelería y herrería: En este punto se engloban todos los elementos arquitectónicos construidos con materiales metálicos empleados generalmente en las edificaciones:
a) Estos elementos a título enunciativo pueden ser: X0. Xxxxxxx
X0. Xxxxxxxx
X0. Cercas y rejas H4. Celosías
H5. Persianas H6. Escaleras H7. Rejillas H8. Barandales
H9. Cortinas metálicas H10. Fachadas integrales H11. Canceles
H12. Tragaluces
H13. Tapas, tolvas, botaguas H14. Repisones y chambranas
b) Todos los elementos indicados en el punto anterior que hayan sido empleados en el proyecto se dibujarán en planos originales a escala 1:50, debidamente acotados marcando los detalles que se desarrollen a mayor escala.
c) En estos dibujos se indicarán con toda claridad las especificaciones de los materiales empleados y los sistemas de fijación propuestos.
d) En el caso de puertas, ventanas y fachadas integrales, se indicará la clave de cada una de las piezas que deberá corresponder a la señalización indicada en los planos de acabados.
e) Se acotará cada pieza a paños exteriores y sus divisiones interiores si los hubiese.
f) Se dibujarán las líneas xx xxxxx horizontal y vertical indicando la clave con la que se desarrolla a mayor escala la sección correspondiente.
g) En el caso de puertas, ventanas, canceles y fachadas integrales, se dibujarán con línea punteada los abatimientos de las partes móviles si las hubiera o con flechas en el caso de ser corredizas, considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando si el abatimiento es hacia afuera o hacia adentro o en ambos sentidos.
h) En los dibujos a mayor escala de las secciones proyectadas, se indicará siempre el modelo, el calibre del material empleado y si es posible la marca, con todas las cotas necesarias. Así mismo se indicará la forma de sujeción y el sellado de las piezas.
i) En estos planos se indicará el tipo y calibre xx xxxxxx que se empleará en cada pieza. Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo se separador. Si se utilizan acrílicos deberá indicarse el tipo y calibre y su forma de sellado.
j) En todos los elementos que por su función requieran de cerrajería, esta se indicará en los planos con sus especificaciones correspondientes.
k) En el caso de la cancelería el sistema a utilizar será a base de perfiles de aluminio blanco electrostático marca Cuprum tipo Eurovent serie 70 y serie 35 según sea el caso, existirán de diferentes tipos: abatibles, corredizas, de proyección y fijas, con cristal flotado claro de 6 mm de espesor con película de protección solar tipo reflecta plata, para la cancelería de fachadas, así mismo se propone para accesos a locales de directivos a base de puertas abatibles de cristal templado claro de 12 mm de espesor con herrajes inferiores y superiores que soportaran el elemento sin necesidad de mangueteria.
Planos de carpintería: Este punto engloba todos los elementos arquitectónicos realizados en madera empleados en las edificaciones.
a) Estos elementos a título enunciativo pueden ser: C1. Puertas
C2. Ventanas
C3. Canceles C4. Escaleras
C5. Barandales y pasamanos C6. Celosías
C7. Mobiliario C8. Pisos
C9. Lambrines
C10. Detalles especiales
b) El tipo xx xxxxxx empleado en los elementos mencionados en el inciso anterior es tan variable que se indicará expresamente en cada uno de los dibujos que los representen.
c) Todos los elementos indicados en el párrafo anterior que hayan sido empleados en el proyecto, se dibujarán en planos originales a escala 1 : 50.
d) En todos los casos, el dibujo correspondiente llevará la misma clave que se haya empleado en los planos de acabados.
e) Se dibujarán en los casos que sea necesario: plantas, alzados y cortes señalando con notas los detalles que se dibujarán a mayor escala.
f) Las puertas se dibujarán en planta indicando el tipo de marco si es de medio cajón y de chambrana si son de cajón completo marcando el giro de la hoja. Si las puertas son xx xxxxxx, se dibujará el bastidor, especificando tipo y calibre de la madera empleada así como su forma de ensamblaje, igualmente se dibujará la puerta acabada, acotando a paños exteriores de hojas, y especificando el tipo , calibre y acabado final de la madera empleada en su terminación. Se acotará la posición de las bisagras y de la chapa, especificando su modelo, acabado y marca. Si las puertas son entableradas o mixtas se seguirá el mismo procedimiento señalado en inciso anterior.
g) Este plano se deberá complementar con una tabla en la que aparezcan el número de puertas de toda la edificación, agrupadas por tipo, dimensiones y acabados.
h) En caso de ventanas y canceles, se dibujarán con línea punteada los abatimientos de las partes móviles si las hubiese o con flechas en el caso de ser corredizas, considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando si el abatimiento es hacia afuera o hacia adentro o en ambos sentidos.
i) Se dibujarán las líneas xx xxxxx horizontal y vertical indicando la clave con la que se desarrolla a mayor escala la sección correspondiente.
j) En los dibujos a mayor escala de las secciones proyectadas, se indicará el tipo de dimensión del material empleado, los ensambles, rebajas, vaguetas y demás elementos necesarios, con todas las acotaciones y especificaciones que sean precisas.
k) En estos planos se indicará si es el caso, el tipo y calibre xx xxxxxx que se empleará en cada pieza. Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo de sellado y separador. Si se utilizan acrílicos deberá indicarse el tipo y calibre y su forma de sellado.
l) En todos los elementos que por su función requieran de herrajes o cerrajería, se indicarán en los planos con sus especificaciones completas correspondientes.
m) En el caso del mobiliario que no sea de línea, o sea el expresamente proyectado para la edificación, se dibujarán en planta, alzado y cortes, respetando los mismos lineamientos que se han expresado en los incisos anteriores.
n) En los planos de escaleras, barandales y pasamanos, que se dibujarán de preferencia a escala 1 : 25, se acotarán perfectamente, indicando claramente los elementos de soporte y sujeción, el tipo y calibre de la madera empleada así como su acabado final.
o) Todos los demás elementos xx xxxxxx que tengan que ser proyectados se dibujarán siguiendo los mismos lineamientos que se han expresado en todos los incisos anteriores.
p) En cuanto a puertas de acceso a áreas de servicio y locales varios serán a base de bastidor de xxxxxx xx xxxx forrado con triplay xx xxxx de 6 mm de espesor con acabado tipo plástico laminado y boquillas perimetrales de encino americano recubiertas con esmalte acrílico tipo automotivo, herrajes tipo bisagra de libro y cerradura de paso o recamara según sea el caso. En lo que respecta a muebles sobre diseño tipo secretarial o de recepción será a base de bastidor de xxxxxx xx xxxx forrado por ambas caras con triplay de encino americano de 6 mm de espesor con acabado final de sellador de poliuretano y barniz natural brillante tipo polyform 3000 a 2 manos.
Planos de señalización: Este plano será presentado a escala 1:100, la señalización se colocará en puntos estratégicos para la buena conducción tanto en las áreas públicas como en las administrativas, este plano se complementará con tablas de señalización indicando las dimensiones y proporciones de los formatos, así como su ubicación, tipo de montaje y las cantidades de cada uno de ellos.
Planos de mobiliario y equipo: Este plano contendrá todo el mobiliario tanto fijo como móvil y el nombre de cada local, contendrá una tabla con la descripción de cada elemento ó mueble que será enumerado de forma progresiva, anotando su codificación, así como la cantidad de los mismos. Esta numeración deberá de corresponder con la anotada en el mobiliario de la Planta Arquitectónica.
Obras exteriores:
a) Este proyecto se realizará en varias escalas según el detalle de que se trate, estas podrán ser: 1:50, 1:25, 1:10; se dibujarán plantas de plazas con ubicación, entre-ejes, acotaciones a detalle, despiece, especificaciones y acabados. También serán considerados cortes generales, cortes a detalle de cambio de piso, remates de pavimentos y banquetas, cambio de acabados, escaleras y rampas.
b) Deberán aplicarse los criterios normativos de diseño de elementos arquitectónicos en apoyo al discapacitado.
IN.- Proyecto de Ingeniería:
El Proyecto de Ingeniería es el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas, conexiones materiales y productos que satisfagan las Normas y las demás disposiciones aplicables.
Proyecto estructural: Se deberá considerar lo siguiente:
a) Se elaboraran planos de fundación basados en las recomendaciones establecidas en el Estudio de Mecánica de Suelos para el diseño de la cimentación.
b) Realizar los cálculos del diseño estructural para el sistema estructural y los elementos Típicos.
c) Identificar los elementos estructurales con ingeniería previa;
d) Coordinar el diseño estructural con los criterios estructurales especiales; y emitir la documentación del desarrollo del diseño para aprobación.
Proyecto de instalaciones eléctricas: Se deben fijar los criterios generales para elaborar el diseño eléctrico, considerando los requerimientos de todas las especialidades que intervienen, así como la aplicación de nuevas tecnologías y el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales; en este rubro se alimentaran de la subestación eléctrica principal del INR.
a) Planos alumbrado. Estos deben contener la localización y selección de luminarios, el criterio de los servicios normal, reserva y emergencia, las trayectorias y diámetros de las tuberías, la cantidad de conductores y sus calibres la identificación de circuitos a que pertenecen cada una de las unidades de iluminación y sus controles como: apagadores, interruptores individuales, sensores de presencia, etc., y la localización de los tableros de zona que los alimenten. Las instalaciones de aire acondicionado y telecomunicaciones, deben coordinarse con la distribución de luminarios para evitar problemas de obstrucción.
b) Planos receptáculos. Estos deben contener la localización y características eléctricas de los receptáculos, indicando los servicios normal, reserva y emergencia, las trayectorias y diámetros de las canalizaciones, la cantidad de conductores y sus calibres, la identificación de circuitos a que pertenecen cada uno de los receptáculos, así como la localización de los tableros de zona que los alimentan; de acuerdo a la magnitud o condiciones especiales del proyecto, se tendrá la opción de elaborar estos planos en escala 1:100 ó 1:50.
c) Planos de fuerza. Deben presentarse en planos arquitectónicos de plantas o azoteas escala 1:100 o en planos independientes a escala mayor para detallar locales especiales, casas de máquinas o cuartos de equipo de acondicionamiento de aire, mostrando las trayectorias y tipo de las canalizaciones, número y calibre de conductores, localización de motores, tableros o centros de control de motores. Deben indicarse la ubicación de los elementos de control eléctrico con sus canalizaciones y cableados respectivos (en caso necesario deben mostrarse los diagramas unificares correspondientes).
d) Planos xx xxxxxxx de carga. De acuerdo con las necesidades de cada proyecto dibujarse en los planos de receptáculos o en planos independientes todos los cuadros de carga de los tableros de zona, tableros de fuerza y C.C.M. indicando: tipo de tablero, localización, tensión, fases, desbalanceo entre fases menor al 5%, 25% de reserva en espacios, potencia total y potencia por fases, capacidad de interruptores automáticos derivados y principal, así como la capacidad interruptiva simétrica del tablero. Para los tableros subgenerales y generales se debe elaborar un cuadro de resumen de cargas, indicando potencia total y por fases, así como el desbalanceo total.
e) Diagrama unifilar. Este plano debe indicar el criterio general de distribución, con las características y capacidades preliminares de los equipos.
f) Alimentadores generales en media tensión. Indicar en una planta arquitectónica general, los elementos requeridos en media tensión.
g) Alimentadores generales en baja tensión. Indicar en una planta arquitectónica general la ubicación de los tableros generales, subgenerales y de zona, así como la trayectoria de las canalizaciones para la alimentación a éstos.
h) Casa de maquinas de hidraulica y de aire acondcionado. Indicar en una planta arquitectónica general, la ubicación de los tableros de fuerza o CCM’s, así como la trayectoria de las canalizaciones para la alimentación a éstos.
i) Alumbrado exterior. En un plano de conjunto se debe presentar una propuesta de la distribución de alumbrado exterior, indicando las características eléctricas del luminario, el tipo de montaje y la trayectoria de las canalizaciones para la alimentación a éstos.
j) Memoria de cálculo. Esta memoria contendrá los cálculos y diagramas de todos los servicios proyectados.
k) En los casos de locales especiales donde se requiera guía mecánica, las instalaciones se proyectarán sobre esas guías mecánicas y NO sobre las plantas arquitectónicas. En los planos de planta en que aparezcan estos locales especiales, en esa zona se escribirá una nota que diga claramente: VER GUÍA MECÁNICA Nº
y se pondrá la clave de la guía mecánica correspondiente.
Proyecto hidráulico: Es el conjunto de elementos tales como tuberías, conexiones, válvulas, materiales de unión entre otros que abastecen y distribuyen de agua a cada uno de los servicios, en la cantidad y presión suficientes para satisfacer las necesidades de los mismos. Se consideran como instalaciones hidráulicas: agua fría, agua fría tratada, protección contra incendio, agua caliente, retorno de agua caliente, vapor(es), retorno(s) de condensados y retorno de condensado bombeado. Se debe considerar el proyecto en planta e isométrico de las instalaciones hidráulicas que se requieran en cada una de las plantas arquitectónicas.
a) En Planta: Las instalaciones se representarán sobre las plantas arquitectónicas completamente amuebladas escala 1:50 y se entregarán impresos y por separado.
b) En los casos de locales especiales donde se requiera guía mecánica, las instalaciones se proyectarán sobre esas guías mecánicas y NO sobre las plantas arquitectónicas. En los planos de planta en que aparezcan estos locales especiales, en esa zona se escribirá una nota que diga claramente: VER GUÍA MECÁNICA Nº
y se pondrá la clave de la guía mecánica correspondiente.
c) En Isométrico: Se elaborarán planos en isométrico correspondientes a los planos de los proyectos en planta, dibujándose por cuerpos completos o por secciones, dependiendo del tamaño del inmueble y de la configuración de las instalaciones. En el caso de columnas que den servicio a varios pisos tipo, bastará con que aparezcan los xxxxxxx xxx xxxx más elevado y para los demás pisos solamente las columnas con sus conexiones y diámetros, poniendo en cada piso una nota que diga: IGUAL AL PISO Nº .
d) Las redes generales de las instalaciones hidráulicas exteriores deberán proyectarse por pasos de instalaciones o pasos a cubierto los que pueden servir para proyectar las redes generales de otras instalaciones. La dimensiones de estos elementos será de acuerdo con la cantidad y diámetros de las tuberías a instalarse.
e) Deben ir por circulaciones del edificio para facilitar los trabajos de mantenimiento y posibles ampliaciones, remodelaciones, o ambas.
f) No deben pasar por lugares de servicios como son salas de operaciones, salas de encamados, puestos de enfermeras, etc., ya que pueden ocasionar trastornos de consideración en caso de fugas o trabajos de mantenimiento.
g) No pasarlas sobre equipos eléctricos ni por lugares que puedan ser peligrosos para los operarios al hacer trabajos de mantenimiento, o por posibles fugas.
h) Las tuberías verticales deberán proyectarse por los ductos determinados con el arquitecto y con los proyectistas de otras instalaciones, y evitar los cambios de dirección innecesarios.
i) Las trayectorias deberán ser paralelas a los ejes principales de la estructura.
j) Memoria de cálculo. Esta memoria contendrá los cálculos y diagramas de todos los servicios proyectados.
k) Conforme a las necesidades de la edificación y de cálculo será abastecido por las redes de servicio existentes del INR.
l) Para los servicios de inodoros y mingitorios se utilizara agua tratada, para lavabos, tarjas y regaderas se utilizara agua potable.
m) En cuanto a la red de agua caliente y vapor se originaran desde la casa de maquinas principal ubicada en el lado norte del INR.
Proyecto sanitario y pluvial: Este plano deberá contener las redes generales de albañales, indicando la longitud, pendiente y diámetro de cada tramo; cotas de plantilla y de brocal de cada registro x xxxx de visita. Se consideran como instalaciones sanitarias: Desagües de aguas negras, desagües de aguas claras cuando éstas vayan separadas de las aguas negras para ser reusadas, ventilación y desagües de aguas pluviales. Se debe considerar el proyecto en planta e isométrico de las instalaciones hidráulicas que se requieran en cada una de las plantas arquitectónicas.
a) En Planta: Las instalaciones se representarán sobre las plantas arquitectónicas completamente amuebladas escala 1:50 y se entregarán impresos y por separado.
b) En los casos de locales especiales donde se requiera guía mecánica, las instalaciones se proyectarán sobre esas guías mecánicas y NO sobre las plantas arquitectónicas. En los planos de planta en que aparezcan estos locales especiales, en esa zona se escribirá una nota que diga claramente: VER GUÍA MECÁNICA Nº
y se pondrá la clave de la guía mecánica correspondiente.
c) En Isométrico: Se elaborarán planos en isométrico correspondientes a los planos de los proyectos en planta, dibujándose por cuerpos completos o por secciones, dependiendo del tamaño del inmueble y de la configuración de las instalaciones. En el caso de columnas que den servicio a varios pisos tipo, bastará con que aparezcan los xxxxxxx xxx xxxx más elevado y para los demás pisos solamente las columnas con sus conexiones y diámetros, poniendo en cada piso una nota que diga: IGUAL AL PISO Nº .
d) Las tuberías horizontales de desagüe o van enterradas o van por el xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx a que dan servicio. Para saber hasta dónde pueden desarrollarse las tuberías que van entre el plafond y losa, se deberá considerar que las tuberías de diámetro de 50 mm o menor tienen una pendiente del 2%, y que las de 100 mm de diámetro o mayores, tienen una pendiente del 1.5% como mínimo. Ambas instalaciones se dibujan en el plano de su piso.
e) Deben ir por circulaciones del edificio para facilitar los trabajos de mantenimiento y posibles ampliaciones, remodelaciones, o ambas.
f) No deben pasar por lugares de servicios como son salas de operaciones, salas de encamados, puestos de enfermeras, etc., ya que pueden ocasionar trastornos de consideración en caso de fugas o trabajos de mantenimiento.
g) No pasarlas sobre equipos eléctricos ni por lugares que puedan ser peligrosos para los operarios al hacer trabajos de mantenimiento, o por posibles fugas.
h) Las tuberías verticales deberán proyectarse por los ductos determinados con el arquitecto y con los proyectistas de otras instalaciones, y evitar los cambios de dirección innecesarios.
i) Las trayectorias deberán ser paralelas a los ejes principales de la estructura.
j) Memoria de cálculo. Esta memoria contendrá los cálculos y diagramas de todos los servicios proyectados.
k) La red sanitaria se canalizara a la planta de tratamiento de aguas residuales del INR.
Proyecto de gases medicinales / gas L.P. y/o natural: Este plano deberá contener las redes generales de los gases medicinales, indicando la longitud y diámetro de cada tramo; conexiones, válvulas y materiales de unión. Se consideran como instalación de gases medicinales: Oxigeno, vacio, aire comprimido, etc... Se debe considerar el proyecto en planta e isométrico de las instalaciones hidráulicas que se requieran en cada una de las plantas arquitectónicas.
a) En Planta: Las instalaciones se representarán sobre las plantas arquitectónicas completamente amuebladas escala 1:50 y se entregarán impresos y por separado.
b) En los casos de locales especiales donde se requiera guía mecánica, las instalaciones se proyectarán sobre esas guías mecánicas y NO sobre las plantas arquitectónicas. En los planos de planta en que aparezcan estos locales especiales, en esa zona se escribirá una nota que diga claramente: VER GUÍA MECÁNICA Nº
y se pondrá la clave de la guía mecánica correspondiente.
c) En Isométrico: Se elaborarán planos en isométrico correspondientes a los planos de los proyectos en planta, dibujándose por cuerpos completos o por secciones, dependiendo del tamaño del inmueble y de la configuración de las instalaciones. En
el caso de columnas que den servicio a varios pisos tipo, bastará con que aparezcan los xxxxxxx xxx xxxx más elevado y para los demás pisos solamente las columnas con sus conexiones y diámetros, poniendo en cada piso una nota que diga: IGUAL AL PISO Nº .
d) Deben ir por circulaciones del edificio para facilitar los trabajos de mantenimiento y posibles ampliaciones, remodelaciones, o ambas.
e) No pasarlas sobre equipos eléctricos ni por lugares que puedan ser peligrosos para los operarios al hacer trabajos de mantenimiento, o por posibles fugas.
f) Las tuberías verticales deberán proyectarse por los ductos determinados con el arquitecto y con los proyectistas de otras instalaciones, y evitar los cambios de dirección innecesarios.
g) Las trayectorias deberán ser paralelas a los ejes principales de la estructura.
h) Memoria de cálculo. Esta memoria contendrá los cálculos y diagramas de todos los servicios proyectados.
Proyecto de aire acondicionado: Es el sistema mecánico de Acondicionamiento de Aire por medio del cual se logran mantener en condiciones controladas el medio ambiente, en el interior del o los locales acondicionados, las condiciones de diseño se sujetarán a lo siguiente.
a) El proyecto deberá presentarse en planos escala 1 :100, marcando la posición de difusores y rejillas, así como el trazo unifilar del recorrido de las diferentes redes de ductos, indicando las dimensiones aproximadas de los troncales, posición de controles, incluyendo la ubicación de los equipos integrantes de los diferentes sistemas de acondicionamiento con precapacidades y dimensiones.
b) Se deberá coordinar la posición de luminarios y bocinas con la distribución de difusores y rejillas, para integrar las líneas de simetría en el plafond. Así mismo, el proyectista de esta especialidad deberá coordinarse con las demás instalaciones para obtener el máximo aprovechamiento de los pasos elevados, ductos verticales y espacio libre entre plafond y lecho bajo de trabes para evitar interferencias entre ellas.
c) En los casos de locales especiales donde se requiera guía mecánica, las instalaciones se proyectarán sobre esas guías mecánicas y NO sobre las plantas arquitectónicas. En los planos de planta en que aparezcan estos locales especiales, en esa zona se escribirá una nota que diga claramente: VER GUÍA MECÁNICA Nº
y se pondrá la clave de la guía mecánica correspondiente
d) Memoria de cálculo. Para llegar a la capacidad de los diferentes sistemas de acondicionamiento de aire, se requiere elaborar los cálculos de Ingeniería en esta especialidad, cuyo compendio se denomina Memoria de Xxxxxxx, por lo cual es uno
de los documentos de mayor importancia integrante de la presentación del mismo. Su presentación deberá ser junto con los planos en los que se hayan desarrollado los dibujos que integran el proyecto.
Proyecto voz y datos: Se selecciona el tipo de servicio telefónico e internet en cada área de la unidad; de acuerdo con sus necesidades y características específicas. En el caso de los planos en planta, empleará la simbología normatizada debiendo contener lo siguiente:
a) Definición de los servicios telefónicos y su categoría conforme a las necesidades de la unidad.
b) Ubicación de los registros y sus dimensiones en centímetros.
c) Trayectoria y diámetro de las tuberías de: teléfono-registro, registro-registro, registro- distribuidor, distribuidor - registro para la acometida del proveedor.
d) Relación de la simbología correspondiente, que se ubica en el lado derecho del plano y encada plano.
e) Capacidad y tipo de cable con su respectiva numeración.
f) Guía mecánica en locales de telecomunicaciones.
En su Plano de Diagrama de Conectividad: Emplear la simbología normatizada, debiendo contener lo siguiente:
a) Distribución de red telefónica en forma unifilar.
b) Trazo del cableado y sus características.
c) IDF(s) – (racks, paneles de parcheo, equipo periférico, tipos de servicio y planos(s) donde se localizan).
d) MDF – (racks, paneles de parcheo, equipo central, tipos de servicio y planos(s) donde se localizan).
e) Guía mecánica en su caso a escala 1:25, indicando los entre ejes y clave del plano donde se localiza.
f) Relación de la simbología correspondiente, que se ubica en el lado derecho del plano.
g) Cuadro de servicios de líneas del proveedor, indicando líneas: públicas, directas, privadas, troncales analógicas y/o digitales de la central telefónica, capacidad de cable de acometida, etc.
h) Detalle de punto de prueba.
i) Guía mecánica en su caso, para el local de acometida de la red digital de servicios integrados, Escala 1:25
La red telefónica debe proyectarse lo suficientemente holgada, con objeto de disponer de líneas de reserva para los cambios que requiere el INR. La red debe instalarse en forma oculta por medio de tuberías o ductos apropiados, a fin de proteger las instalaciones contra cualquier daño. Y deberá calcularse para un uso final del 70%. Así mismo deberá proyectarse a efecto de intercomunicar con la red existente en Instituto.
Proyecto de Sonido: Se tiene la necesidad de comunicación direccional con el personal ó con pacientes dentro de todas las áreas de la misma. Para esto, se desarrolla el proyecto del sistema de sonido por medio de altavoces para musicalización, voceo y localización de personas. Con el avance de la tecnología estos altavoces se pueden adaptar mejor a los acabados arquitectónicos de las unidades médicas y no médicas Así mismo deberá proyectarse a efecto de intercomunicar con la red existente en Instituto. El proyecto constará de planos en planta, escala 1: 50 de la unidad médica y no medica conteniendo los siguientes datos:
a) Ubicación de los servicios conforme a las necesidades del área operativa de la unidad.
b) Ubicación del equipo para: Voceo local, Musicalización y voceo general, Musicalización y voceo local.
c) Ubicación de los registros.
d) Trayectoria de tuberías, horizontales y verticales.
e) Cableado horizontal y vertical.
f) Indicación de los circuitos.
g) Detalle de instalación del equipo a instalar.
h) Detalle de instalación de radiadores acústicos.
i) Diagrama de conectividad del sistema.
j) Memoria técnico – descriptiva del sistema y especificaciones generales del equipo.
Proyecto de CCTV: El proyecto constará de planos en planta, escala 1: 50 de la unidad conteniendo los siguientes conceptos:
a) Ubicación de los servicios conforme a las necesidades del área operativa de la unidad.
b) Ubicación de los equipos y materiales a instalar para el sistema de televisión que son los siguientes:
Transmisor de Audio y Vídeo
Receptor de Audio y Vídeo
Distribuidor de Vídeo
Controlador de transmisión
Monitores de recepción .
Ubicación de los registros.
Con la trayectoria de tuberías, horizontales y verticales.
Con la indicación del Cableado horizontal y vertical en cada trayectoria.
Indicación de colocación de los diferentes circuitos.
Detalles de instalación de los equipos a colocarse.
Interconexión con la red actual del Instituto.
c) Trayectoria de tuberías, horizontales y verticales.
d) Cableado horizontal y vertical.
e) Indicación de los circuitos.
f) Detalle de instalación del equipo a instalar.
g) Diagrama de conectividad del sistema e interconexión con la red existente.
h) Memoria técnico – descriptiva del sistema y especificaciones generales del equipo.
Proyecto de detección de humos: El proyecto constará de planos en planta, escala 1: 50 de la unidad conteniendo los siguientes conceptos:
a) Ubicación de los detectores conforme a las necesidades del área operativa de la unidad.
b) Ubicación de alarmas de zona.
c) Ubicación de los registros.
d) Trayectoria de tuberías, horizontales y verticales.
e) Cableado horizontal y vertical.
f) Indicación de los circuitos.
g) Detalle de instalación del equipo a instalar.
h) Diagrama de conectividad del sistema e interconexión con la red existente.
i) Memoria técnico – descriptiva del sistema y especificaciones generales del equipo.
V. DOCUMENTOS ESPERADOS Y SU PRESENTACIÓN.
a) Un informe semanal sobre los avances del proyecto.
b) Portada e índice de planos: Se deberá elaborar una portada con logotipo del Instituto Nacional de Rehabilitación y datos del proyecto, así como un índice en donde indique el número, clave y contenido de cada uno de los planos que integran el proyecto arquitectónico, así como los escritos que lo contemplan.
c) Todos los Planos serán elaborados en Papel Bond de 91 x 61 CM. (36” x 24”), con una pestaña lateral vertical, margen derecha, con el formato que le será proporcionado por el INR, para dicha pestaña ubicar la simbología correspondiente al plano. Se deberán realizar en sistema de cómputo AutoCAD versión 2010 ó posterior, con la expresión arquitectónica de ingeniería y simbología común y universalmente aceptada, correspondiente al tipo de plano o representación para fácil lectura, comprensión e interpretación para su ejecución. La programación y presupuestación deberá entregarse en hojas tamaño carta preferentemente en carpetas, con los formatos comúnmente aceptados en el medio.
d) El proyecto ejecutivo deberá entregarse en 3 (tres) tantos impresos con las firmas del proyectista(s) y el(los) calculista(s) responsable(s) de las memorias de cálculo, un tanto con los planos en formato de 91 x 61 cm, un tanto en formato doble carta y 2 (dos) tantos en medios digitales, los cuales deberán de presentarse en los formatos mencionados anteriormente.
e) Paquete de diseño y Guías de Dotación: Se deberá entregar una relación por cada local, indicando el mobiliario, su codificación y cantidades, así como una relación general de todo el mobiliario que se colocará en la Unidad.
f) Manual de Funcionamiento del Equipo y Maquinaria Especial, si así lo requiriese el proyecto.
g) Consignas de mantenimiento.
h) Guías Mecánicas: Se dibujarán a escala 1:25, indicando mobiliario, equipo, instalaciones eléctricas (contactos y salidas especiales), señalando en su caso, altura sobre el nivel de piso terminado, capacidad, tensión de operación, número de fases y servicio al cual deberá conectarse (normal, de seguridad ó de emergencia).
i) Las memorias descriptivas, memorias de cálculo, cálculos, análisis, programas, etc. y en general toda la documentación que sea susceptible de entregarse en formato de documento tamaño carta se deberá integrar en carpeta(s) preferentemente de argollas y relacionarse en un índice.
j) Levantamiento topográfico y Estudio de mecánica de suelos, contemplando lo siguiente: Investigación de datos técnicos y disposiciones legales de la localidad y condiciones del sitio; Reportes de visitas; Expediente fotográfico, indicando la ubicación de las tomas en una reducción del plano del levantamiento topográfico; Cédula de Servicios.
k) Maqueta.
l) Catálogo de conceptos: Deberá contener descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, jerarquizados en capítulo, partida, subpartida y concepto. Todas las descripciones de los conceptos de trabajo deberán permitir la completa y correcta interpretación de los trabajos a realizar, debiendo incluir al final de la descripción la leyenda “Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento, ejecución, etc.”, ó la que corresponda de acuerdo las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. Adicionalmente cuando en una descripción de concepto se mencione una marca para un material ó equipo, deberá complementarse inmediatamente con la leyenda “o similar,”, en concordancia con lo establecido en la LOPSRM.
m) Explosión de insumos: Conteniendo el listado del 100% (cien por ciento) de los insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición, sus importes y porcentaje de participación en el costo directo de la obra.
n) Análisis de precios unitarios y precios básicos que integran los precios unitarios: Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, básicos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; analizados de acuerdo con lo indicado en el Capitulo Sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
o) Programa de ejecución semanal de los trabajos: Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado semanalmente, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas xx xxxxxx y/o redes de actividades con ruta crítica, y un programa adicional calendarizado semanalmente por cada uno de los conceptos.
VI. CONSIDERACIONES.
El INR, a través del servidor público correspondiente, con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento a tiempo de los trabajos contratados, podrá realizar a su juicio visitas de inspección al sitio donde se efectúen los trabajos tanto de campo como de gabinete, para verificar que el contratista cumpla con los programas comprometidos ante el INR en cuanto a tiempo, personal, equipo y materiales.
Durante estas inspecciones, el INR podrá rechazar los trabajos que a su juicio no sean convenientes o contravengan lo estipulado, y será únicamente responsabilidad del contratista la modificación de dichos trabajos, sin que esto implique cargos adicionales en los costos de servicio a el INR, en cuyo caso, la demora en la entrega de los trabajos será imputable al contratista. Asimismo, el INR dejará por escrito las observaciones realizadas tanto en bitácora como en el expediente respectivo; lo que será tomado en cuenta para futuros trabajos.
Todo trabajo o trámite que el contratista realice, deberá hacerlo del conocimiento del INR por escrito, en carta membretada de la empresa y firmada por el Responsable de Proyecto.
El Responsable del Proyecto será la única persona que tramitará ante el INR los aspectos técnicos del proyecto, tales como autorización de los proyectos arquitectónicos y de ingenierías, cambios de proyecto, criterios de proyecto, etc. y deberá firmar los planos y demás documentos conjuntamente con el responsable de la empresa o el administrador único.
El contratista deberá indicar en todos los elementos del proyecto, los acabados que serán considerados para la buena apariencia del edificio.
Cuando a juicio del INR el personal técnico no cumpla con las características y/o los conocimientos necesarios, esta podrá solicitar al contratista la substitución de dicha(s) persona(s), sin que ello implique motivo para aducir retrasos en la entrega de los trabajos o incrementos en cuanto al monto de la propuesta o del contrato.
ANEXO 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. Consistente en
México, D.F., a de de 20
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Rehabilitación, la aclaración de las siguientes dudas:
a).- De carácter administrativo
Preguntas | Respuestas |
b).- De carácter técnico
Preguntas | Respuestas |
c).- De carácter legal
Preguntas | Respuestas |
Atentamente
Nombre del representante legal
Cargo en la empresa Firma
Nota 2: La procedencia de esta solicitud, de aclaraciones, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria, obligatoriamente debe estar acompañada del documento del ANEXO 3.
ANEXO 3 FORMATO DE ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. Consistente en
México, D.F., a de de 20
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Por medio de la presente, nos permitimos expresar nuestro interés en participara en la invitación a cuando menos tres personas, por si o por mi representada , para lo cual y con apego a la ley de obras públicas y su reglamento, proporciono la siguiente información:
a) Del licitante:
Registro Federal de Contribuyentes:
Nombre y domicilio:
En su caso, los de su apoderado o representante:
Tratándose de personas xxxxxxx:
La descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx, así como el nombre de los socios.
b) Del representante legal del licitante:
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación. Identificación oficial.
Atentamente
Nombre del representante legal
Cargo en la empresa Firma
ANEXO 4 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
No. | Documentos | Sí | No |
1 | D1 Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones | ||
2 | D2 Nacionalidad del licitante | ||
3 | D3 No encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley | ||
4 | D4 Acreditamiento de la personalidad. | ||
5 | D5 Que el representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. | ||
6 | D6 Formato de estratificación. | ||
7 | D7 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente. | ||
8 | D8 Integridad del licitante | ||
9 | PT1 Curriculum de los profesionales técnicos | ||
11 | PT2 Organigrama | ||
12 | PT3 Programa de ejecución | ||
13 | PT4 Programa de maquinaria o equipo | ||
14 | PT5 Programa de personal | ||
15 | PT6 Relación de bienes | ||
17 | PT7 Manifestación de conocer los términos de referencia | ||
19 | PE1 Red de actividades | ||
20 | PE2 Programa de ejecución | ||
21 | PE3 Presupuesto total de los servicios | ||
22 | PE4 Programa de maquinaria y equipo | ||
23 | PE5 Programa de personal | ||
24 | PE6 Cargos adicionales |
ENTREGO DOCUMENTACION RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA)
ANEXO D 1
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
México, D. F., a de de .
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER
NACIONAL N° , relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
_
Ubicación en
Sobre el particular manifiesto a usted, que el domicilio de (NOMBRE DEL LICITANTE) para oír y recibir todo tipo de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebremos de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, será el manifestado como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones, mientras no se señale uno distinto (con base en el artículo 42 del RLOPSRM), es el siguiente:
Calle:
Número exterior: (interior, piso, despacho etc.) Localidad o colonia:
Delegación o municipio:
Código postal:
Entidad Federativa y País:
Telefono/Fax:
Correo electrónico:
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE LEGAL
ANEXO D2
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
México, D. F., a
de
de .
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER
NACIONAL N° , relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Ubicación en
Sobre el particular, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que soy de nacionalidad mexicana (Art 36 LOPSRM).
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO D 3
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
México, D. F., a
de
de .
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER
NACIONAL N° , relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Ubicación en
Sobre el particular, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que (NOMBRE DEL LICITANTE) no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO D 4
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
México, D. F., a
de
de .
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL N°
, relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Ubicación en Sobre el particular, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los datos que enseguida se detallan, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que nuestro representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
a) Del licitante:
Registro Federal de Contribuyentes.
Nombre y domicilio, en su caso los de su apoderado o representante.
Tratándose de personas xxxxxxx:
La descripción del objeto social de la empresa.
Los datos de las escrituras públicas.
Sus reformas y modificaciones con la que se acredite la existencia legal de las personas xxxxxxx.
Nombre de los socios.
b) Del representante legal del licitante:
Datos de la escritura pública en las que le fueron otorgadas las facultades de representación.
Anexar copia de su identificación oficial.
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO D5
CONTAR CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE
“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
México, D. F., a
de
de .
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL N°
, relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Ubicación en: Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada.
ATENTAMENTE
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO D6
FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
México, D. F., a de de .
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL N° ,
relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con (7) empleados de planta registrados ante el imss y con (8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de un empresa (10), atendiendo a lo siguiente:
TAMAÑO (10) | SECTOR (6) | RANGO DE NÚMERO DE TRABAJADORES (7) + (8) | RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES (MDP) (9) | TOPE MÁXIMO COMBINADO * | |||
MICRO | TODAS | HASTA 10 | HASTA $4 | 4.6 | |||
PEQUEÑA | COMERCIO | DESDE 11 HASTA 30 | DESDE $100 | $4.01 | HASTA | 93 | |
INDUSTRIA SERVICIOS | Y | DESDE 11 HASTA 50 | DESDE $100 | $4.01 | HASTA | 95 | |
MEDIANA | COMERCIO | DESDE 31 HASTA 100 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 235 | |||
SERVICIOS | DESDE 51 HASTA 100 | ||||||
INDUSTRIA | DESDE 51 HASTA 250 | DESDE $100.01 HASTA 250 | 250 | ||||
* TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES X 90%
(7) Y (8) EL NÚMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y (8)
(10) EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINARÁ A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA SIGUIENTE FÓRMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA = (NÚMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE VENTAS ANUALES) X 90% EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE MÁXIMO COMBINADO DE SU CATEGORÍA.
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro federal de contribuyentes de mi representada es: (11) y que el registro federal de contribuyentes del (os) fabricantes(s) de los Bienes que integran mi oferta, es (son) (12).
ATENTAMENTE
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO D7
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.
ANEXO D 8
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
México, D. F., a
de
de .
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER
NACIONAL N° , relativa a la contratación del servicio relacionado a obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Ubicación en:
Sobre el particular, manifiesto que (NOMBRE DEL LICITANTE) por si mismos, o a través de interpósita persona, me abstengo de adoptar conductas para que los servidores públicos de EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Con base en el artículo 31 fracción XXXI de LA Ley).
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO PT1
CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
ANEXO PT2
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS, RELACIÓN DE PERSONAL INDICANDO ESPECIALIDAD, CATEGORIA Y NÚMERO REQUERIDO, ASI COMO LAS HORAS – HOMBRE NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN POR SEMANA.
ANEXO PT3
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO POR PORCENTAJE DE AVANCE
CLAVE | PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN | % TOTAL | |||||||||||
SEMANAS | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
EP-01 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | BARRA | ||||||||||||
% | ||||||||||||||
EP-02 | EVALUACIÓN DEL TERRENO, EST…….. | |||||||||||||
: | ||||||||||||||
: | ||||||||||||||
: | ||||||||||||||
: | ||||||||||||||
IN-10 | PROYECTO DE DETECCCIÓN DE HUMOS | |||||||||||||
% DE AVANCE POR PERIODO % AVANCE ACUMULADO | ||||||||||||||
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO PT4
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTRO O UTILIZACION MESUAL DE MAQUINARIA O EQUIPO
MAQUINARIA/EQUIPO | No. UNIDAD | TOTAL HRS. EFECTIVAS | FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN | % TOTAL | |||||||||||
SEMANAS | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||
BARRA | |||||||||||||||
% | |||||||||||||||
% DE AVANCE POR PERÍODO % AVANCE ACUMULADO | |||||||||||||||
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO PT5
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL
ESPECIALIDAD | No. REQUERIDO | TOTAL HRS- HOMBRE | FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | % TOTAL | ||||||||||
SEMANAS | … | … | … | ||||||||||||
BARRA | |||||||||||||||
% | |||||||||||||||
% DE AVANCE POR PERÍODO % AVANCE ACUMULADO | |||||||||||||||
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO PT6
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
RELACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTIFICOS, INFORMATICOS.
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN | MODELO | CANTIDA D |
Atentamente
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
(INR/OP/01-14)
NR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL No. IO-012NDF001-N2-2014
ANEXO PT7
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
México, D.F., a
de
de .
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL N°
, relativa a la contratación del servicio relacionado a la obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
_
Ubicación en:
como representante legal en su caso) del licitante:
. Manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos.
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
67
ANEXO PE1
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
RED DE ACTIVIDADES, CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE POR ACTIVIDADES A EJECUTAR, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE
No. | PARTIDA/ACTIVIDAD | IMPORTE DE LA ACTIVIDA D | FECHAS | 2014 | TOTAL | ||||||||
INICIO | TERMINO | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
AVANCES | |||||||||||||
PAGOS PROG. | |||||||||||||
PARCIAL | |||||||||||||
AVANCES | |||||||||||||
PAGOS PROG. | |||||||||||||
PARCIAL | |||||||||||||
AVANCES | |||||||||||||
PAGOS PROG. | |||||||||||||
PARCIAL | |||||||||||||
ACUMULADO | |||||||||||||
% | |||||||||||||
TOTAL POR PERIODO IMPORTES
ACUMULADO
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE LEGAL
ANEXO PE2
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO
Nº | PARTIDA /ACTIVIDAD | % DEL PRESUP. | FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN DÍAS DE CALENDARIO | TOTAL PRESUPUESTADO POR CONCEPTO | |||||||||||
SEMANAS | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||
BARRA | |||||||||||||||
IMPORTE | |||||||||||||||
MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO % DE AVANCE POR PERIODO % AVANCE ACUMULADO | |||||||||||||||
_
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LICITANTE
INR
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL No. IO-012NDF001-N2-2014 (INR/OP/01-14)
ANEXO PE3
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PRESUPUESTO TOTAL DE LOS SERVICIOS
CLAVE PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES | IMPORTE | IMPORTE CON LETRA | |
EP | ESTUDIOS PRELIMINARES | ||
EP-01 | Levantamiento topográfico | $ - | |
EP-02 | Evaluación del terreno, Estudio Mecánica de suelos | $ - | |
TOTAL ESTUDIOS PRELIMINARES | $ - | ||
AP | ANTEPROYECTO | ||
AP-01 | Planta de conjunto y de trazo | $ - | |
AP-02 | Planta arquitectónica generales y por nivel | $ - | |
AP-03 | Cortes generales | $ - | |
AP-04 | Fachadas generales | $ - | |
AP-05 | Cortes por fachada | $ - | |
AP-06 | Alzados interiores | $ - | |
AP-07 | Especificaciones y criterios de acabados | $ - | |
AP-08 | Perspectivas | $ - | |
AP-09 | Maquetas | $ - | |
TOTAL ANTEPROYECTO | $ - | ||
AR | PROYECTO ARQUITECTONICO | ||
AR-01 | Planta localización | $ - | |
AR-02 | Plantas arquitectónicas generales | $ - | |
AR-03 | Planta de azotea | $ - | |
AR-04 | Plantas Arquitectónicas amuebladas | $ - | |
AR-05 | Fachadas interiores | $ - | |
AR-06 | Planos de albañilería | $ - | |
AR-07 | Planos de Acabados | $ - | |
AR-08 | Plano de cancelerias y xxxxxxxxx | $ - | |
AR-09 | Planos de carpinteria | $ - | |
AR-10 | Planos de señalización | $ - | |
AR-11 | Planos de Mobiliario y Equipo | $ - | |
AR-12 | Obras exteriores | $ - | |
TOTAL DESARROLLO DE PROYECTO ARQUITECTONICO | $ - | ||
IN | PROYECTO DE INGENIERIAS | ||
IN-01 | Proyecto estructural | $ - | |
IN-02 | Proyecto de instalaciones eléctricas | $ - | |
IN-03 | Proyecto hidráulico | $ - | |
IN-04 | Proyecto sanitario y pluvial | $ - | |
IN-05 | Proyecto de gases medicinales / Gas natural y/o L.P. | ||
IN-06 | Proyecto de Aire acondicionado | $ - | |
IN-07 | Proyecto de Voz y Datos | $ - | |
IN-08 | Proyecto de sonido | $ - | |
IN-09 | Proyecto CCTV | $ - | |
IN-10 | Proyecto de detección de humo | $ - | |
TOTAL DESARROLLO DE INGENIERIAS | $ - | ||
SUBTOTAL | $ - | ||
IVA | $ - | ||
TOTAL | $ - | ||
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
71
ANEXO PE4
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTRO O UTILIZACION SEMANAL DE MAQUINARIA O EQUIPO
MAQUINARIA/EQUIPO | No. UNIDAD | TOTAL HRS. EFECTIVAS | FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | ||||||||||
SEMAN AS | … | … | … | ||||||||||||
BARRA | |||||||||||||||
% | |||||||||||||||
IMPORT E | |||||||||||||||
MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO % DE AVANCE POR PERÍODO % AVANCE ACUMULADO | |||||||||||||||
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO PE5
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO:
RELATIVO A: “PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS MÉDICAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS” FECHA:
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL
ESPECIALIDAD | No. REQUERIDO | TOTAL HRS- HOMBRE | FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN | IMPORTE TOTAL | |||||||||||
SEMA NAS | … | … | … | ||||||||||||
XXXX A | |||||||||||||||
% | |||||||||||||||
IMPO RTE | |||||||||||||||
MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO % DE AVANCE POR PERÍODO % AVANCE ACUMULADO | |||||||||||||||
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INR
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL No. IO-012NDF001-N2-2014 (INR/OP/01-14)
ANEXO PE6
(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) CARGOS ADICIONALES
México, D.F., a
de
de .
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARACTER NACIONAL NÚMERO: RELATIVO A:
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PRESENTE.
Me refiero a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER
NACIONAL N° , relativa a la contratación del servicio relacionado a la obra pública a precio alzado y tiempo determinado consistente en:
Ubicación en:
Sobre el particular, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que dentro del cálculo de mi propuesta está considerado el 5 al millar como cargo adicional, mismo que acepto sea aplicado en cada una de las estimaciones que sean presentadas.
A T E N T A M E N T E
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
74
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL No. IO-012NDF001-
N2-2014 (INR/OP/01-14)
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO LE DENOMINARÁ “EL INR”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA
, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
D E C L A R A C I O N E S
I. “EL INR”, POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:
I.1 QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO POR DECRETO DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 22 XX XXXXX DEL AÑO 2005, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3° FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.
I.2 QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTA INSTITUCIÓN RECAE EN SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, QUIEN TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
I.3 QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS FUNCIONES PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y SERVICIOS DE URGENCIAS A LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN MÉDICA EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN, HASTA EL LIMITE DE SU CAPACIDAD INSTALADA, POR LO QUE REQUIERE ENTRE OTROS, DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
I.4 PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, Xx. 000, XXX. XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, X.X. 00000, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
I.5 LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 41, 43, 45 FRACCIÓN II , DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO 73, 75, 76, 221 A 231 DE SU REGLAMENTO.
I.6 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE AFECTARA LA PARTIDA DE GASTO
PÚBLICO”, POR LO QUE “EL INR” CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, COMO SE DESPRENDE DE LA RESERVA PRESUPUESTAL NÚMERO 419, DE FECHA
, SUSCRITA POR EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL INR”.
II. "EL CONTRATISTA" DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
II.1 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURÍDICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DE FECHA , OTORGADA XXXX XX XX XXX XXX. , XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX, INSCRITO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, BAJO EL FOLIO MERCANTIL DE FECHA
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
II.2 SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA REFERIDA EN EL NUMERAL ANTERIOR, MISMAS QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.
II.3 QUE TIENE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
II.4 QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE COMPRENDE ENTRE OTROS: LA URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO Y EN GENERAL LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES.
II.5 QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN XX. X 00, XXX. XXXXXXXXX
XX XXXXXXXX XXXXXXX.
II.6 QUE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES LA NÚMERO
II.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONFORMAN PARTE DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”.
II.8 QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICO, DE INGENIERÍA Y EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORMADO POR LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN DICHOS DOCUMENTOS, LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMETARIAS EN SU CASO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, RED DE ACTIVIDADES CÉDULA DE AVANCES Y MONTOS MENSUALES DE LOS PAGOS PROGRAMADOS, EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y EL RESUMEN POR PARTIDAS PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
II.9 QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFIESTA NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS MISMOS.
II.10 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
II.11 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ASI COMO NO TENER ADEUDO ALGUNO RESPECTO DE SUS APORTACIONES AL IMSS E INFONAVIT.
EN RAZÓN DE LO EXPUESTO, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES:
C L A U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN DE A
REALIZARSE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE “EL INR”, UBICADO EN XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXX XX. 000, XXX. XXXXXX XX XXXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 14389, DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y A LA JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FECHA 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000; CONFORMADA POR LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO, MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, FORMA DE PAGO, NOMBRE DE LA PERSONA ADJUDICADA, ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO DEL ESTUDIO XX XXXXXXX RESPECTIVO, SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y RESERVA PRESUPUESTAL Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
“EL CONTRATISTA” DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, DEBERÁ COORDINARSE CON EL PERSONAL QUE DESIGNE "EL INR" A EFECTO DE OBSERVAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS O ACCIONES NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN AUTORIZACIÓN DE "EL INR", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE CONCEPTOS EXCEDENTES DE OBRA, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO IMPORTA LA CANTIDAD DE $ M.N.), MÁS EL 16% ( ) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL TERMINO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SERÁ DE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EL
DIA
DE
Y HASTA CONCLUIRLOS
.
CUARTA.- VIGENCIA.- EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y HASTA QUE SE FORMALICE EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN Y SE DEN POR FINIQUITADOS EN SU TOTALIDAD, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
QUINTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- EL PAGO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 221 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE LAS PARTES PACTAN QUE EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE HARÁ DE ACUERDO CON LA TERMINACIÓN Y EJECUCIÓN TOTAL DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA”.
PARA LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “EL INR”
ESTIMACIONES CON PERIODO NO MAYOR DE UN MES.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
EL PAGO SE HARÁ DE ACUERDO AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES, ENTIENDIENDOSÉ POR ÉSTAS EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE DEBEN SER EJECUTADAS TOTALMENTE POR “EL CONTRATISTA” EN UN PERIODO Y POR UN MONTO ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA, EN CONGRUENCIA CON LA JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN Y DETERMINADAS POR LAS UNIDADES DE MEDICIÓN DEFINIDAS POR “EL INR”; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ASIMISMO, PARA LA MEDICIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS SE UTILIZARÁ LA RED DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA, CÉDULAS DE AVANCE FÍSICO Y DE PAGO PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 223 DEL REGLAMENTO EN CITA.
LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.
LAS FACTURAS POR ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, SE PAGARÁN DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR”, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN LA BITÁCORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES Y UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO SU FACTURACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA Y DEMÁS DOCUMENTOS EN DONDE CONSTE LA DEBIDA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DE LOS IMPORTES DE PAGO SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES FISCALES. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O TARDÍA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR” DEBERÁ REGISTRARSE EN LA BITÁCORA.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA, ASÍ COMO DOCUMENTO EN DONDE SE CONSTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ OBTENIDA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA PARA TRÁMITE DE PAGO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL INR”, UBICADO EN XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX. 000, CUERPO VI, PISO 3, COLONIA XXXXXX XX XXXXXXXXX, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14389, MÉXICO, D.F., MARTES Y JUEVES DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS EXCLUSIVAMENTE.
LA FACTURACIÓN DEBERÁ EXPEDIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
R.F.C.: INR-050623-5L1
DOMICILIO: XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXX, XX. 000, XXX. XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX DELEGACIÓN TLALPAN, EN MÉXICO, D.F., C.P. 14389.
SEXTA.- CARGOS ADICIONALES.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGA EN CADA UNA LA SIGUIENTE RETENCIÓN:
EL CINCO AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE DESTINARÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS Y QUE “EL INR” ENTREGARÁ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.
SÉPTIMA.- GASTOS FINANCIEROS.- EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, “EL INR” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS MISMAS A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO.- TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DENOMINADA “GASTOS FINANCIEROS” DEL PRESENTE CONTRATO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL INR”.
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.
NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- POR RAZONES FUNDADAS Y MEDIANTE CONVENIO POR ESCRITO SOLO SE PODRÁ MODIFICAR EN MONTO O PLAZO, SÓLO CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZÓN NO PUDIERON HAVER SIDO OBJETO DE CONSIDERACIÓN EN LA PROPOSICIÓN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO; COMO PUEDEN SER ENTRE OTRAS, VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA O CAMBIOS EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59, PÁRRAFOS SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
DÉCIMA.- PRÓRROGA DE LA FECHA DE TERMINACIÓN.- LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA, DENOMINADA “PLAZO DE
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
EJECUCIÓN”, PODRÁ SER PRORROGADA, SIN QUE POR ELLO SE MODIFIQUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, Y ÚNICAMENTE PROCEDERÁ CUANDO OCURRA EL SIGUIENTE EVENTO:
SI OCURRE ALGÚN ACONTECIMIENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE ACREDITADO, LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ PRORROGADA POR UN PERÍODO DE TIEMPO IGUAL AL DE LA SUSPENSIÓN PRODUCIDA POR DICHO ACONTECIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE UNA ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA Y “EL CONTRATISTA” PRESENTE A “EL INR” SU SOLICITUD POR ESCRITO DE PRÓRROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, MISMA QUE DEBERÁ HACERSE DE MANERA PREVIA AL AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. SI DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” Y NO SE REALIZA DICHA ANOTACIÓN, NO SE CONCEDERÁ PRÓRROGA ALGUNA. “EL INR” DEBERÁ EMITIR SU RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR ACEPTADA. EN CASO DE QUE PROCEDA LA PRÓRROGA DEBERÁ FORMALIZARSE UN CONVENIO POR ESCRITO Y QUEDAR ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO.
DÉCIMO PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL INR”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 229 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISAS, PODRÁ RECONOCER TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO CELEBRADOS A PRECIO ALZADO, CUANDO SE TRATE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y QUE SEAN NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SIEMPRE QUE SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
I.- SE TRATE DE TRABAJOS PROVOCADOS POR FACTORES AJENOS A “EL INR” O A “EL CONTRATISTA”; POR CAMBIOS MOTIVADOS POR AVANCES TECNOLÓGICOS QUE INCIDAN SUSTANCIALMENTE EN LA OPERACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES O PARA INCREMENTAR LA EFICACIA O SEGURIDAD DE LAS MISMAS;
II.- SE TRATE DE TRABAJOS QUE NO TENGAN POR OBJETO MODIFICAR O SUBSANAR OMISIONES, ERRORES O INCUMPLIMIENTOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO, Y
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
III.- SE TRATE DE TRABAJOS EN LOS QUE SEA POSBIEL DETERMINAR LOS VOLÚMENES, CANTIDADES, COSTOS Y ALCANCES DE LOS MISMOS.
DÉCIMO SEGUNDA: RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CONTRATO PROCEDERÁ CUANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS MISMOS POR “EL INR” CUMPLA CON LO SIGUIENTE:
l.- SE EMITA UN DICTAMEN POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN “EL INR”, EN EL CUAL SE FUNDAMENTE Y MOTIVE TÉCNICAMENTE LA NECESIDAD DE SU REALIZACIÓN;
ll.- QUE LOS TRABAJOS SE INCLUYAN EN UN CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y
lll.- QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE REALICE POR ADJUDICACIÓN DIRECTA AL CONTRATISTA QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PACTADOS, SUJETO A LAS FORMALIDADES PREVISTAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE EXCEPCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 41, 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL PAGO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE.
CUANDO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS YA SE ENCUENTREN EJECUTADOS, NO SERÁ NECESARIO SOLICITAR LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NI LA INCORPORACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES.
PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EXTROARDINARIOS, “EL INR” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 231 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REPROGRAMARÁ LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS TRABAJOS, A EFECTO DE COMPENSAR LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS PERO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO POR LAS NO INCLUIDAS EN DICHO PROGRAMA PERO SÍ EJECUTADAS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN AL MONTO O PLAZO ORIGINALMENTE PACTADOS.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
PARA LO CUAL, SE CELEBRARÁ UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO MULTICITADO, EN EL QUE SE DEBERÁN REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS TRABAJOS SIN MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZO Y SE CONSIGNARÁN LOS MOTIVOS FUNDADOS PARA REALIZARLAS, SEÑALANDO EXPRESAMENTE QUE DICHO CONVENIO NO SE FORMULA PARA CUBRIR INCUMPLIMIENTOS DE “EL CONTRATISTA”.
CUANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO CORRESPONDAN A LOS ALCANCES, A LA CANTIDAD O A LOS VOLÚMENES REQUERIDOS EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO O EN LA PROPUESTA DE “EL CONTRATISTA”, “EL INR” REALIZARÁ DESCUENTOS AL MONTO INICIALMENTE CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE ACREDITE POR “EL INR” Y POR “EL CONTRATISTA” QUE ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, SE ALCANZARON LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LAS OBRAS O SERVICIOS CONTRATADOS.
DÉCIMO TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS, AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN QUE HAYA FALTA O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS MISMAS, QUE SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDEN EVITAR, QUE IMPIDEN A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, SE CONSIDERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR A ACONTECIMIENTOS TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES (SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), BLOQUEOS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), TERREMOTOS, INUNDACIONES Y TORMENTAS.
EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LAS CLÁUSULAS “PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN” Y “SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO”.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA “TERMINACIÓN ANTICIPADA” DEL PRESENTE CONTRATO.
DÉCIMO CUARTA.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- “EL INR” CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA QUIEN DESEMPEÑARÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 113 DE SU REGLAMENTO, Y A TRAVÉS DE ÉSTE SE DARÁN A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES, QUE EN SU CASO, ORDENE “EL INR”.
PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO LA SUPERVISIÓN ES EL AUXILIO TÉCNICO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, CON LAS FUNCIONES QUE PARA TAL EFECTO SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE, EN SU CASO, SE PACTEN EN EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN. CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. ASIMISMO REALIZARÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 228 DEL REGLAMENTO EN CITA RESPECTO DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS A UN SUPERINTENDENTE, QUE DEBERÁ CONOCER EL PROYECTO, LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS, Y DEMÁS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, “EL INR” PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO DE CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA” Y ÉSTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REÚNA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR “EL INR”.
DÉCIMO QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO.
DICHA RECEPCIÓN SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, QUE CONTENDRÁ LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MISMOS. A EFECTO DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “EL INR” POR ESCRITO O MEDIANTE REGISTRO QUE SE HAGA EN LA BITÁCORA, LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, INDICANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTÁN TERMINADOS EN CONCORDANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, ANEXANDO PARA TAL EFECTO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, INCLUYENDO UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. HECHO LO ANTERIOR “EL INR” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN REFERIDA, VERIFICARÁ A TRAVÉS DE SU RESIDENTE DE OBRA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL INR” CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS O BIENES QUE SE PROVEAN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN, “EL INR” SOLICITARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “EL INR” EN EL PLAZO ESTIPULADO, ÉSTE PODRÁ ENCOMENDAR A TERCEROS O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.
SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS DEFECTOS Y LOS VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS O EN LOS BIENES QUE SE PROVEAN PARA LA EJECUCIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A REQUERIMIENTO DE “EL INR”
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
EN EL PLAZO SEÑALADO, “EL INR” HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE OTORGUE “EL CONTRATISTA” POR EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, MISMA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO VIGÉSIMO DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA, DENOMINADA GARANTÍAS (DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y POR CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).
DÉCIMO SEXTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL INR” A TRAVÉS DE SU RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEL 168 AL 172 DE SU REGLAMENTO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
DÉCIMO SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- “EL INR” TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERÉS GENERAL, Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL “EL INR” LO NOTIFICARÁ A “EL CONTRATISTA”, SEÑALÁNDOLE LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSIÓN, LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INR” LEVANTARÁ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INR”, “EL CONTRATISTA”, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN, LOS CUALES SE LIMITARÁN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS DE FORMA MENSUAL Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ LEVANTADA EL PRIMER DÍA DEL MES SIGUIENTE AL QUE SE HUBIERAN PRESENTADO TALES SUSPENSIONES.
CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL ÚNICAMENTE PROCEDERÁ EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SEÑALADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA DENOMINADA “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO”.
DÉCIMO OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL INR” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA QUE AL EFECTO HAGA A “EL CONTRATISTA” CONFORME
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
A LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 150, 151 Y 152 DE SU REGLAMENTO.
DÉCIMO NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INR” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO;
2).- SI “EL CONTRATISTA” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL INR”;
3).- SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA DE “EL INR” O POR EL SUPERVISOR;
4).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL INR” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL INR”, ASÍ COMO CUANDO “EL INR” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;
5).- SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
SI “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INR”.
6).- SI “EL CONTRATISTA” TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL INR”;
7).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL INR”, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS, Y
9).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.
VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, "EL INR" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, O EN SU CASO, DECLARAR LA RESCISIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUJETÁNDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
A).- "EL INR" NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, ESPECIFICANDO LAS CAUSAS, APOYÁNDOLAS CON NOTAS DE BITÁCORA Y DOCUMENTOS RELATIVOS, OTORGANDO UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA QUE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, PROCEDIENDO “EL INR” A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDERATARIO PÚBLICO, DEBIENDO CONTENER LOS REQUISITOS QUE PARA EL EFECTO
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
ESTABLECE EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA INTELIGENCIA QUE "EL CONTRATISTA" NO DEBERÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO DESDE EL MOMENTO EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, PERO SI LO HICIERE, SE ENTENDERÁ QUE LO HACE CONTRAVINIENDO LAS INDICACIONES DE “EL INR” Y POR ENDE, EL VALOR DE DICHOS TRABAJOS NO SE CONSIDERARÁ EN EL FINIQUITO.
“EL CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INR”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE “EL INR” LE HAYA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
B).- SI "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, "EL INR" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN CORRESPONDIENTE Y HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
C).- SI "EL CONTRATISTA" DA RESPUESTA Y PRESENTA PRUEBAS PARA CONTRARRESTAR LAS CAUSALES DE RESCISIÓN ESTABLECIDAS POR "EL INR", ESTE ÚLTIMO ANALIZARÁ LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS PRESENTADAS, EMITIENDO, LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL ESCRITO DE RESPUESTA. SI "EL INR" DETERMINA RESCINDIR EL CONTRATO HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
D.)- DE LA RESCISIÓN A QUE HAYA LUGAR, "EL INR" LA NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN QUE "EL CONTRATISTA" TENGA INSTALADA EN LA OBRA.
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO TENGA SUPERINTENDENTE EN LA OBRA, LA NOTIFICACIÓN SE HARÁ EN LAS OFICINAS QUE ESTE HAYA MANIFESTADO COMO SU DOMICILIO FISCAL.
EN CASO DE EMITIRSE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL INR" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE,
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.
EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, “EL INR” DESDE EL INICIO DE LA RESCISIÓN, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.
“EL INR” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.
LA RESCISIÓN DEL CONTRATO NO LIBERA A "EL CONTRATISTA" DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DE LA PÓLIZA DE FIANZA NO ALCANCE A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, SE OBLIGA A PAGAR A "EL INR” LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA RESCISIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN.
VIGÉSIMO PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- TODOS LOS DIBUJOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, DISEÑOS, DATOS, REPORTES, ESTUDIOS U OTROS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, EN CUALQUIER FORMA, DESARROLLADA POR “EL CONTRATISTA” O PROPORCIONADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL INR” EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “EL INR”.
VIGÉSIMO SEGUNDA.- PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA” DEBERÁ EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, A SUS ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y DEMÁS INDICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO DICTE “EL INR”.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
VIGÉSIMO TERCERA.- GARANTÍAS (DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS EN FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE “EL INR”, EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCION II, 49 FRACCIÓN II Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 89, 91, 95, 96,97 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA”, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, ENTREGARÁ A “EL INR” PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, A SU ELECCIÓN, DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5 (CINCO) POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5 (CINCO) POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA EXPRESAMENTE:
A).- SU VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SALDO A FAVOR DE “EL INR”;
B).- SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JUDICIAL;
C).- SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACIÓN AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE;
D).- SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN CASO DE RECLAMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS;
E).- SU ACEPTACIÓN PARA QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS HAYAN SIDO CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD A SATISFACCIÓN DE “EL INR” EN LA INTELIGENCIA QUE LA CONFORMIDAD PARA LA LIBERACIÓN DEBERÁ SER OTORGADA MEDIANTE ESCRITO SUSCRITO POR “EL INR”, Y
F).- SU CONFORMIDAD EN QUE LA RECLAMACIÓN QUE SE PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, QUEDARÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- RECLAMACIÓN POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
2.- COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO.
3.- COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EN SU CASO.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
4.- COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
5.- CUANTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.
EN EL CASO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL MONTO O AL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y/O SUS ANEXOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INR” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA GARANTÍA OTORGADA ORIGINALMENTE CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, EN EL CUAL SE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO Y DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON DICHA ENTREGA, “EL INR” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DEBERÁ CONTENER LA ESTIPULACIÓN DE QUE ES PARTE, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA INICIALMENTE PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”.
GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS O EN SU CASO LOS RECEPCIONADOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, A SU ELECCIÓN, DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS. ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
LA GARANTÍA POR DEFECTOS, XXXXXX OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, SU LIBERACIÓN ESTARÁ A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGÉSIMO CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.- CON BASE EN LOS ARTICULOS 46, FRACCIÓN X, Y 46 Bis DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LA APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES: "EL INR" O QUIEN ÉSTE DESIGNE VERIFICARÁ PERMANENTEMENTE SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO, CONVINIÉNDOSE TAMBIÉN QUE SI AL EFECTUARSE LA VERIFICACIÓN, LA OBRA RESULTARE MAL REALIZADA RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO Y LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD PACTADAS ENTRE ESTOS, SE TENDRÁN POR NO EJECUTADOS, DANDO LUGAR A LA APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES.
LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, ASI COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO.
LAS PENAS SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS, EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.
DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “EL CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN ANTERIOR SE DETERMINA QUE EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y EL ATRASO ES IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, "EL INR" PROCEDERÁ A RETENER PREVENTIVAMENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE RESULTE DE APLICAR EL 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL SOBRE LA DIFERENCIA ACUMULADA QUE EXISTA ENTRE LO QUE DEBIÓ EJECUTAR Y LO REALMENTE EJECUTADO; SE APLICARÁ A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO. EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XACTADA EN EL CONTRATO, SERÁ DE 3 (TRES) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, POR CADA DÍA DE ATRASO.
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS.
EN NINGÚN CASO, LA SUMA TOTAL DE LAS PENAS ECONÓMICAS CONVENCIONALES MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, PODRÁ SER MAYOR AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO.
PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, SE TOMARAN EN CUENTA:
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS, POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD. CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA DESVIADO RECURSOS DE SU PRESUPUESTO HACIA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DESIGNADO SIN INTEGRARLOS PREVIAMENTE EN EL CONTRATO, CUANDO NO SE FORMALICE OPORTUNAMENTE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y LA OBRA SE DESARROLLE SIN PROGRAMA DE EJECUCIÓN FORMAL, ASÍ COMO, CUANDO "EL INR" HUBIERE ORDENADO POR ESCRITO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.
Contrato número | SALUD/INR/OP- /201_ |
Adjudicación Directa | Art. |
Plazo de ejecución | DÍAS NATURALES |
Monto total del contrato | $ |
Fecha de inicio | |
Fecha de término | |
Fecha de firma |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL INR" PODRÁ, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO O DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO XX XXX, CON LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL ACORDADA EN ESTA CLÁUSULA, SÍ COMO CAUSAL EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL INR" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, INVARIABLEMENTE Y OPORTUNAMENTE INICIARA LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, UNA VEZ NOTIFICADA FORMALMENTE LA RESCISIÓN Y REALIZADO EL FINIQUITO, PREVIO PROCEDIMIENTO XX XXX.
LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ES INDEPENDIENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
VIGÉSIMO QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO A “EL INR” SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE “EL INR” HAYA DADO RESPUESTA POR ESCRITO A LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, ÉSTA SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA.
SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL TRÁMITE DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO TAMPOCO OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.
VIGÉSIMO SEXTA.- RELACIONES LABORALES DE ”EL CONTRATISTA” CON SU PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE