Convocatoria No. 003‌

Convocatoria No. 003‌

De acuerdo a las disposiciones de los Artículos 3 Fracción I, 30 Fracción I, 31, 34 Fracción I, 36, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, convoca a las Empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas para la contratación de la obra de referencia, a base de precios unitarios y tiempo determinado, bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal, para lo cual pone a disposición de los interesados las siguientes:

BASES Y REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Nº. 56271713-003-16

1.- DESCRIPCION DE LA OBRA: OP043.- AMPLIACIÓN DE LA CORONA Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. XXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXX, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. META: 4.16 KM.

2.- LOCALIDAD: 099.- EJ. XXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXX. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISE Y FISMDF RAMO 33 FONDO III 2016, AUTORIZADOS MEDIANTE ACTA XX XXXXXXX NÚMERO 14 DE FECHA 00 XX XXXXX XXX 0000.

4.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El plazo de ejecución de los trabajos será de

90 días calendario, teniendo como fecha de inicio el día 08 xx Xxxxxx de 2016.

5.- LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO, JUNTA(S) DE ACLARACIONES, PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS Y COMUNICACIÓN DEL FALLO.

Los lugares, fechas y eventos derivados de las presentes bases de licitación, serán de acuerdo a la Siguiente tabla:

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita al Sitio de los Trabajos (OBLIGATORIA)	06-Julio-16	8:00 hrs	Subdirección Operativa de la DOOTSM, sito en Xxxxx 00 X/X Xxxxxx Xxxx, Xxx. Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Junta de Aclaraciones (OBLIGATORIA)	06-Julio-16	10:00 hrs	Sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, sito en Xxxxx 00 X/X Xxxxxx Xxxx, Xxx. Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Presentación y Apertura de Propuestas	15-Julio-16	8:00 hrs
Fecha de Comunicación de Fallo	25-Julio-16	10:00 hrs
Firma del Contrato	02-Agosto-16	10:00 hrs
Contar con Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco Vigente; la Especialidad Solicitada es :			220
El Capital Contable Mínimo Acreditado en el Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco será:			$ 18'000,000.00

6.- NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

• DOOTSM.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

• LOPYSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Tabasco.

• CNA.- Comisión Nacional del Agua.

• INAH.- Instituto Nacional de Antropología e Historia.

• SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

• SMN.- Servicio Militar Nacional.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta a partir de su publicación de la convocatoria y hasta el día 06 de Julio de 2016 a las 13:00 hrs. (fecha límite para adquirir las bases e inscribirse) en: la Subdirección Operativa de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, sito en xxxxx 00 x/x, xxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxx, Tenosique, Tabasco, al teléfono 000-000-00-00, de Lunes a Viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 hrs. con un costo de $ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N., el pago será en efectivo en la Dirección de Finanzas del este Municipio. (Únicamente).

No se aceptarán propuestas de los licitantes inscritos que presenten recibos de pago con sello después de la fecha y hora indicada del límite para adquirir bases.

7.- ANTICIPOS: La DOOTSM otorgará un anticipo del 30% correspondiente al monto del contrato.

8.- IDIOMA Y MONEDA: El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

9.- GARANTIAS:

a).- del anticipo.

Para garantizar los anticipos “EL CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe de los anticipos, la cual deberá de especificar en su contenido la garantía del 30% (treinta por ciento) sobre el cual se ampara el anticipo.

b).- de cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total con I.V.A. del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos del artículo 66 de Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del municipio de Tenosique, y entregadas a el “AYUNTAMIENTO” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación y antes de la fecha de la firma del contrato.

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

c).- De vicios ocultos.

Previamente a la recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir una fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

No se podrá formalizar contrato si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artículo 51 Fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

10.- TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE.

Para la ejecución de los trabajos de la presente convocatoria, la DOOTSM no aceptará la subcontratación de ninguno de los trabajos a ejecutar.

11.- PROCEDIMIENTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS

Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios al productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la Dependencia o Entidad no se encuentren dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentro de los grupos que se manejan por el

Banco de México, las Dependencias y Entidades procederán a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado local.

El Contratista dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a la Dependencia o Entidad. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del Contratista para reclamar el pago.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. 12.- CONDICIONES DE LAS BASES.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 34, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. La presente licitación es de carácter ESTATAL: por lo que únicamente pueden participar personas con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco.

No podrán participar las personas que no se encuentren al corriente en sus Obligaciones Fiscales en el Estado e impedidos para participar por estar inhabilitados por la Secretaria de la Función Pública y la Secretaria de la Contraloría del Estado de Tabasco.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 37, Fracción II de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la(s) Especialidad(es) que se requieren para esta licitación son la(s) siguiente(s): 220.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción (Art. 00 Xxxxx. X xx xx XXXXXXX xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx).

13.- PRESENTACION DE PROPUESTAS.

La proposición se presentará ante el representante que designe la DOOTSM, quién presidirá el acto y será la única autoridad facultada, para recibir o desechar propuestas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las propuestas deberán ser entregadas en forma completa, y ordenada, debiendo utilizar los formatos (anexos) e instructivos elaborados y proporcionados por la DOOTSM. En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos.

La información podrá presentarse procesada en computadora o plasma en el formato mediante máquina de escribir o en forma manuscrita, escribiéndose en letra de imprenta de manera legible, y

deberá presentarse sin raspaduras, ni enmendaduras, en caso contrario será motivo para desechar la propuesta.

Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, a las normas y especificaciones de construcción de: CEAS, CNA, INAH, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA), Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, catálogo de conceptos y alcances y Especificaciones Particulares y Generales proporcionadas por la DOOTSM.

Los licitantes prepararán su proposición conforme a lo establecido a estas bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante o sus apoderados legal, deberá firmar en forma autógrafa cada una de las fojas que integren su proposición, con forme al Art. 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Art. 24 de su Reglamento.

La propuesta técnica - económica serán entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado. Así mismo, deberán traer ambas proposiciones en forma digital en un CD. Para la proposición Técnica deberán traerlas en los formatos en los cuales se llevaron a efecto y de la económica en software de análisis de precio unitario (OPUS CMS 2008 ó NEODATA 2009 O ANTERIOR), para su correcta evaluación y revisión. En el caso de presentar el CD sin la información requerida será causa de desechamiento. El CD debe estar rotulado con el nombre del proyecto, No. de licitación, fecha y nombre de la empresa.

Se sugiere presentar la propuesta foliada o numerada en orden ascendente y preferentemente en carpetas de argollas, así mismo presentar los distintos programas y el catálogo de conceptos preferentemente con tamaño de fuente número 12; el incumplimiento de estos puntos no implica descalificación alguna, sin embargo son convenientes para una mejor y rápida conducción del evento.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si la Dependencia se encontrase realizando otro evento y se llegase a generar un desfase de tiempo, se procederá a pasar lista de asistencia a los licitantes de este concurso que se encuentren presentes.

El licitante que no se presente en la hora y fecha indicada quedará fuera del concurso.

Una vez iniciado el concurso, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de los servidores públicos, concursantes e invitados que asistan al acto.

Deberá evitarse alterar el orden de presentación de los documentos.

12 a.- Al formular su propuesta los licitantes reconocen lo siguiente:

A).- Que realizaron la visita de obra (Art. 37 fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Art. 22 de su Reglamento), relativa a la licitación y que se tomaron en consideración las condiciones, climatológicas, topográficas y

geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y particulares para la realización de los trabajos y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá para posteriormente justificar el incumplimiento del contrato, ni para solicitar modificaciones a los precios unitarios considerados en la propuesta.

Para la visita de obra se recomienda la presencia del representante de la empresa licitante con anticipación de 30 minutos a la hora y lugar establecida para dicho evento, y si por alguna razón ajena a la dependencia no se puede salir a la hora indicada, en la puerta de la sala de juntas de la DOOTSM, se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotarón en el tiempo indicado; los representantes de la DOOTSM que parten de esta Dirección debiendo estar antes, esperar el tiempo necesario para que estos lleguen y anotarse en la lista. El representante al final del recorrido se pasara lista, y firmarán el acta, cerrándola a la hora indicada y sólo los que se anotarón y firmaron en el tiempo y forma tendrán derecho a la Junta de Acalaraciones.

(Nota: Los licitantes que lleguen después de haber llegado el representante de está dependencia y haber iniciado el recorrido ya no tendrán derecho a participar).

Que para el análisis de su propuesta, se tomaron en cuenta las aclaraciones a las dudas presentadas por el licitante, en la junta de aclaraciones que se efectúen en la fecha y hora establecidas. Si hay desfase de tiempo por causas ajena a la DOOTSM, en la puerta de la Sala de Junta de esta Dirección se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotarón en el tiempo indicado, acudieron y se registraron en el acta de visita de obra, y hubieran adquirido las bases (presentar recibo de pago de estas bases de licitación). Las preguntas y aclaraciones referentes al Proyecto y a las presentes bases, se solicitan a los Licitantes presentar por escrito a la Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en la Coordinación de Licitaciones, ubicado en calle 21 S/N, Col. Centro, Planta Alta, C.P. 86901 de este Municipio, por lo menos 24 hrs. de anticipación y por escrito a la Junta de Aclaraciones, para resolver estas en la mencionada junta.

Los dos eventos anteriores son de carácter obligatorio y sus actas firmadas deben recabarse por los licitantes.

B).- Que los datos indicados en el documento IV-E (catálogo de conceptos firmado por el responsable de su realización por parte de la Dependencia o Entidad), y en general en el proyecto para la elaboración de los precios unitarios son proporcionados por la Dependencia, únicamente a título informativo, por lo cual queda bajo la responsabilidad del licitante juzgar las circunstancias que concurran, de manera que si cualquiera de ellas resulte diferente a lo indicado en el proyecto o haya diferencias con las cantidades de obra anotadas en el documento mencionado, tales circunstancias no justificarán futuras reclamaciones con respecto a los precios unitarios propuestos.

Que durante el tiempo que dure la obra, el contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones un letrero alusivo a la obra, el cual se construirá de acuerdo al diseño proporcionado por la dependencia y será colocado en un lugar visible donde indique el residente; éstas erogaciones deberán ser consideradas dentro de los indirectos de la empresa.

Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, el contratista designará a un superintendente, quien debe contar con cedula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo que fungirá como director responsable de obra.

Que para efectos de pago se formularan estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de treinta días naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, mismas que se acompañaran de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por trabajos ejecutados en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, ubicada en calle 21 S/N, colonia Centro C.P, 86901, en el Municipio de Tenosique, Tabasco, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente sin errores, pudiéndose efectuar el pago mediante transferencia bancaria electrónica en la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA” que oportunamente comunique por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”.

En todos los casos, el residente de obra deberá hacer costar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones, el importe presentado y fecha de autorización de la estimación y su importe autorizado.

Que tomo en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, aun cuando se trate de situaciones extraordinarias, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

14.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICARAN:

Por lo menos un licitante y los servidores públicos participantes rubricarán:

a).- El catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación.

b).- El programa de conceptos de obra de los trabajos. c).- Carta compromiso.

Conforme al Artículo 41, Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

15.- CRITERIOS PARA LA ADJUDUCACION DEL CONTRATO:

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán:

La dependencia adjudicara el contrato a la persona que de entre los licitantes, previa evaluación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; y lo que corresponda de los artículos 34, 35 y 36 de su Reglamento, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante en la invitación, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de los trabajos.

Si una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición solvente cuyo precio sea el mas bajo.

La DOOTSM juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes, la veracidad de dicha información.

16.- DE LA DECLARACIÓN DESIERTO:

Conforme a lo establecido en los Artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y 43 del Reglamento, La Dependencia o Entidad podrá declarar desierto el concurso, cuando a su juicio las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables o si todas las propuestas fueren desechadas.

17.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO:

A).- Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases y requisitos en que se desarrollara la presente Invitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Serán causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes: B).- En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

1.- La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases y requisitos en que se desarrollará el procedimiento de licitación.

C).- En la evaluación detallada de las proposiciones:

Serán causas para el desechamiento de las proposiciones, no cumplir, en lo que aplique, con los requisitos señalados en los Artículos 34 y 35 o estar en alguno de los supuestos del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La presentación incompleta de cualquier documento requerido en las bases y requisitos en que se desarrollara la presente Invitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

No estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y haber obtenido la solicitud de opinión sobre el resultado de sus obligaciones fiscales en sentido negativo.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la DOOTSM.

Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa (errónea).

Estar el licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada ejecución de los trabajos.

Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipo de instalación permanente, no cumplan con las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas.

Que la maquinaria señalada en su propuesta no sea propiedad de la empresa.

Que el programa de ejecución de los trabajos exceda el plazo establecido por la convocante.

Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

Que no respete en su totalidad los cambios acordados en la minuta de aclaraciones de dudas, especificaciones y alcances, relativas a la licitación y las modificaciones a la Invitación.

Que los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo no estén determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la Invitación, anexos y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Que los precios propuestos por el licitante no sean aceptables, es decir, que no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados y que no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos.

Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Invitación y en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Que se haya incluido algún cargo en el costo de indirectos que, por sus características o conforme a la Invitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

Que el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

Que no haya aplicado la tasa de interés con un indicador económico específico.

Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución de los trabajos valorizado con montos mensuales.

Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante no sea congruente con lo que se establezca en las bases y requisitos en que se desarrollara la presente Invitación.

Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.

Que presenten incongruencias, contradicciones o cambios en cualquier especificación, unidad de medida o cantidades de obra del catálogo de conceptos con respecto a la solicitada por la convocante.

Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción no sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en la Invitación por la DOOTSM y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas ó la realización de los trabajos.

18.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO:

El licitante ganador previamente a la firma del contrato, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar manifestación escrita de no presentar adeudos fiscales con la Federación en referencia a lo señalado en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

19.- FIRMA DEL CONTRATO:

El licitante seleccionado deberá firmar el contrato dentro de un lapso no mayor de 10 días naturales después de la entrega de fianzas correspondientes. (Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 81 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

20.- MARCO LEGAL:

Toda la documentación contenida en las proposiciones presentadas por los participantes debe apegarse a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento, Normas para Construcción e Instalaciones (Normativa CEAS) y las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, el Reglamento de Construcción del municipio correspondiente y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en esta materia.

Es conveniente leer con detenimiento los anexos ya que en algunos se indica que es necesario especificar con claridad o incluir algún documento que acredite experiencia o capacidad técnica requerida, propiedad o ubicación de alguna maquinaria o equipo especifico, etc., ya que el evaluador considerara como incumplimiento las desviaciones de los requisitos técnicos establecidos en la Invitación o anexos, por lo que esta resolución se deberá apegar estrictamente a lo solicitado, el análisis de estos datos también influirá al dictaminar el cumplimiento o no de la oferta técnica.

21.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MODELO DE CONTRATO, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, ASÍ COMO ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ACTAS DE JUNTAS ACLARATORIAS, MODIFICACIONES, PLANOS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS A LOS LICITANTES COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES.

Estos documentos forman parte de las bases y se anexan a las presentes.

21.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INTEGRAR LAS PROPUESTAS.

La propuesta constará de un solo sobre completamente cerrado que contendrá 2 (dos) carpetas que tendrán documentos originales: Carpeta No. 1 (Proposición Técnica), y Carpeta No. 2 (Proposición Económica).

La Proposición Técnica (Carpeta No. 1) se integrará de acuerdo al orden indicado y deberá contener todos los documentos listados, el sobre se rotulará con los siguientes datos:

CARPETA No.	:	1
PROPOSICIÓN	:	TECNICA
INVITACIÓN No.	:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	:
LICITANTE:	:

DOCUMENTOS:

I. Copia de su registro único de contratistas del gobierno del Estado de Tabasco Vigente.

II. Copia simple del recibo de pago de las bases; (Anexar copia legible) y escrito en cual manifieste su interés de participación en la presente Licitación, debidamente sellada por la Dependencia.

III. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco;

IV. Para personas xxxxxxx: copia fotostática legible del testimonio del acta constitutiva y modificaciones en su caso, la que deberá estar inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, copia de identificación oficial vigente del representante legal y de quien firma la propuesta, y copia de registro federal del contribuyente, las copias deben ser legibles.

Para personas físicas: copia certificada (para cotejar) y copia fotostática del acta de nacimiento, registro federal de contribuyente y original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, las copias deben ser legibles.

V. Escrito del apoderado legal de la empresa, mediante el cual manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.

VI. Escrito donde el apoderado manifiesta la certificación de firmas y antefirmas.

VII. Anexar copia legible de la declaración fiscal de los años 2015 y 2016, de los estados financieros de los años 2014 y 2015 y comparativos de razones financieras de los años 2014 y 2015, debidamente firmados e identificados con la cedula profesional del contador público del Contador Público que realizo la declaración, o en su caso empresas de nueva creación, lo más actualizado a la fecha de presentación de proposiciones, anexando copia de la identificación oficial del mismo, cedula profesional y de la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos.

VIII. Escrito donde manifieste que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales a la fecha, adjuntando al presente en sentido favorable el resultado de la opinión sobre sus obligaciones fiscales ante el SAT. En estricto cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal.

IX. La persona que concurra en representación de una persona física o moral para presentar la proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el caso de no contar con las facultades que otorga el acta constitutiva o un poder notarial, deberá presentar carta poder simple, expedida por el representante legal del licitante, suscrita ante dos testigos para participar en dicho acto, así como presentar original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal, y original y copia de la identificación vigente con fotografía de quien asista al acto, por ejemplo: pasaporte, cédula profesional, cartilla del S.M.N. licencia de manejo, credencial de identificación oficial., (Sin embargo, no será motivo de desechamiento la falta de identificación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero únicamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. Esta documentación a elección del participante podrá presentarla dentro o fuera del sobre la original, la copia dentro del sobre).

X. Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. (Anexar copia legible del comprobante de domicilio).

XI. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio legalizado a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y artículo 25 de su reglamento, la presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, manifestándolo desde la solicitud de inscripción y en el acto de apertura de proposiciones.

XII. Escrito mediante el cual se compromete a contratar un (D.R.O.) Director Responsable de Obra, el cual contará con Licencia Vigente expedida por la H. Comisión del Directores de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, con la especialidad que requiere esta Licitación. Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser considerados dentro los indirectos.

Deberán integrar original y copia vigente legible del Registro del D,R,O, previo a la firma del contrato.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA ANEXOS

ANEXO I T- Descripción de la Planeación Integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, de acuerdo al programa de ejecución de la obra.

XXXXX XX T- Relación de maquinaria, y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o arrendadas, señalando su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

XXXXX XXX T- Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares se entiende por obras similares al proyecto: “ Ampliación xx xxxxxx y construcción de carpeta asfáltica de camino de acceso al Ej. Xxxxxxxxx X. Xxxxxx Xxxxxxxx, del Municipio de Tenosique, Tabasco” y estar autorizados para el ejercicio de la profesión, en el caso de no ser parte integral de la estructura orgánica de la empresa se deberá adjuntar carta compromiso del profesionista. El curriculum debe estar actualizado por año, los documentos anexos al curriculum deben ser legibles (Ced. Prof., nombramientos, cursos, identificación oficial, R.F.C., responsiva del encargo a desempeñar en la obra.

(Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco)

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica comprobable que deben cumplir los licitantes, se deberán considerar en otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. (Anexar copia: de la reposición del cargo de la obra, de la identificación oficial vigente, rfc, cursos, etc.). (El curriculum debe estar actualizado por año).

Destacar la función del Superintendente el cual estará permanentemente durante la ejecución de la obra. Deberá presentar carta compromiso de participación persona propuesta al puesto.

XXXXX XX T.- Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, /Experiencia igual o similar a los de la invitación) anotando el nombre de la contratante, número de contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas respectivas de terminación. Los documentos anexos deben ser legibles (caratulas de contratos, cursos, etc.)

ANEXO V T.- Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Dependencia o Entidad les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

ANEXO VI T.- Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haber previsto en las bases de licitación el Ayuntamiento podrá solicitar la información necesaria que acredite las experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratan.

XXXXX XXX T.- Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente. (El ayuntamiento no proporcionara ningún material)

XXXXX XXXX T.- Manifestación escrita de conocer el modelo de contrato de obra pública, así como anexar especificaciones y términos de referencia y copia del acta de visita y junta(s) de aclaraciones.

ANEXO IX T.- Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. Por conceptos, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (con barras y cantidades).

ANEXO X T.- Estas bases de la licitación firmadas en señal de conocimiento.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO I E.- 1.- Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento.

2.- Tabulador de salarios reales.

ANEXO II E.- 1.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. En el capítulo III, inciso B (Estudio e Investigaciones), en el caso de considerar el estudio en los análisis de los costos indirectos especificar a qué estudio se refiere.

2.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico. Anexar copia de la tasa de interés.

3.- Utilidad propuesta por el licitante.

XXXXX XXX E.- 1.- Análisis de los precios unitarios del total de los conceptos de trabajo que integran el monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto por el Título Tercero, Capítulo Sexto del Reglamento.

2.- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. Anexar copia de la tasa de interés.

3.- Relación de los costos básicos (auxiliares) que se requieran para la ejecución de los trabajos.

4.- Análisis de los costos básicos y/o auxiliares que se requieran para la ejecución de los trabajos.

5.- Explosión de Insumos utilizados en la obra. (Deberá de anexar cotizaciones originales validada por el proveedor de los siguientes materiales:

- Grava de 3" a finos.

- Arena cernida

- Arena de río

- Grava de ¾”.

- Emulsión modificado con polímero ECR70-2P.

- Sello material pétreo 3-A.

- Poste PC 15-800 con herraje VR30N con RSA.

- Poste de PTR de 2”x2” cal. 14 galvanizado X-00

- Xxxxxxxx XX-XXX00-0X.

- Xxxxxxxx XX 0x.

- Xxxxxxxx XX 0X.

- Grava limpia de 1 ½”.

- Vieletas con reflectores en dos lados, para señalización horizontal.

- Tubería de concreto reforzada de f’c= 280 Kg/cm2. de 120 cm de diámetro.

- Tubería de concreto reforzada de f’c= 280 Kg/cm2. de 90 cm de diámetro.

XXXXX XX E.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y del total de la propuesta. Este documento será el presupuesto de la obra que servirá como base para formalizar el contrato correspondiente.

ANEXO V E.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual para los siguientes rubros:

1.-De la mano de obra;

2.- De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; y

3.- Del total de los materiales y de los equipos de instalación permanente.

4.- De la utilización del personal profesional Técnico Administrativo y de Servicio.

ANEXO VI E.- Programas de la ejecución de los trabajos, en volúmenes y de erogaciones, calendarizado, dividido en partidas, del total de los conceptos de trabajo que componen el monto total de la propuesta, debiendo existir congruencia con los demás programas presentados.

XXXXX XXX E.- Carta compromiso indicando el plazo de ejecución y monto de la propuesta.

ANEXO VIII E.- No adeudo fiscales del Xxx. 00 XXX xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx y Art. 32- D de la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” de no adeudo al IMSS de la Ley del Seguro Social. (Anexar copias legibles).

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARPETA CON PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

DOCUMENTO I

REGISTRO UNICO DE CONTRATISTA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE

DOCUMENTO II

COPIA DE RECIBO DE PAGO DE LAS BASES (ANEXAR COPIA LEGIBLE) Y ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE SU INTERES DE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBIDAMENTE SELLADA POR LA DEPENDENCIA.

DOCUMENTO III

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE TABASCO.

DOCUMENTO III

Asunto: MANIFIESTO SUPUESTOS XXX XXXXXXXX 00 XX XX XXX

Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, declaro bajo protesta de decir verdad, de no encontrarnos en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

DOCUMENTO IV

PARA PERSONAS XXXXXXX, COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO, LA QUE DEBERÁ ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE QUIEN FIRMA LA PROPUESTA, Y COPIA DE REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, LAS COPIAS DEBEN SER LEGIBLES.

PARA PERSONAS FÍSICAS, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJAR) Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE NACIMIENTO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE Y ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, LAS COPIAS DEBEN SER LEGIBLES.

DOCUMENTO V

ESCRITO DEL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

DOCUMENTO V

Asunto: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

El C. _ _ Representante legal de la Empresa _ , manifiesta que el

c. _ cuenta con facultades suficientes para comprometer a mi representada en la presente licitación No. , relativa a la obra:

, ubicada en , de acuerdo a los siguientes datos:

DATOS DE LA PERSONA JURIDICO COLECTIVA:‌

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:

Denominación o Razón Social:

Descripción del objeto social de la empresa:

Relación de los Nombre de los Accionistas:

No. y fecha de la escritura pública en las que conste el acta constitutiva: No. y fecha de las reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción xxx Xxxxxxx o Fedatario Público que las protocolizó:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:

Nombre del representante o apoderado legal:

No. y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción xxx Xxxxxxx o Fedatario Público que los protocolizó:

_ (Nombre y firma del representante legal)

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

DOCUMENTO VI

ESCRITO DONDE EL APODERADO MANIFIESTA LA CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y ANTEFIRMAS.

DOCUMENTO VI

Asunto: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, certifico que las firmas y antefirmas registradas al calce corresponden al C. , el cual funge como representante legal de la empresa: , lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

Representante Legal:

Firma: Antefirma:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

DOCUMENTO VII

ANEXAR COPIA LEGIBLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS AÑOS 2015 Y 2016, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2014 Y

2015 Y COMPARATIVOS DE RAZONES FINANCIERAS DE LOS AÑOS

2014 Y 2015, DEBIDAMENTE FIRMADOS E IDENTIFICADOS CON LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO DEL CONTADOR PÚBLICO QUE REALIZO LA DECLARACIÓN, O EN SU CASO EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LO MÁS ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, ANEXANDO COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL MISMO, CEDULA PROFESIONAL Y DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS.

DOCUMENTO VIII

ESCRITO DONDE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A LA FECHA, ADJUNTANDO AL PRESENTE EN SENTIDO FAVORABLE EL RESULTADO DE LA OPINIÓN SOBRE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT. EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL.

DOCUMENTO IX

LA PERSONA QUE CONCURRA EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL CASO DE NO CONTAR CON LAS FACULTADES QUE OTORGA EL ACTA CONSTITUTIVA O UN PODER NOTARIAL, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE, EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, SUSCRITA ANTE DOS TESTIGOS PARA PARTICIPAR EN DICHO ACTO, ASÍ COMO PRESENTAR COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE QUIEN ASISTA AL ACTO, POR EJEMPLO: PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL, CARTILLA DEL S. M. N. LICENCIA DE XXXXXX, CREDENCIAL DEL I. F. E., (ESTA DOCUMENTACIÓN A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE PODRÁ PRESENTARLA DENTRO O FUERA DEL SOBRE).

DOCUMENTO IX

Asunto: CARTA PODER

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

Por medio de la presente otorgo al C. , poder amplio cumplido y bastante para que en mi nombre y representación acuda al Acto de Proposiciones y Apertura de Proposiciones y en este, presente el sobre que contiene las Propuestas Técnicas y Económicas, correspondientes a la licitación No. , referente a la obra pública

De igual forma se le otorga dicho Poder para los efectos de que el C. , Xxxxx en mi nombre y representación el acta que se levante correspondiente a dicho acto consistente en la presentación y apertura de las proposiciones de la Invitación antes mencionada.

ACEPTO EL PODER NOMBRE Y FIRMA	OTORGANTE NOMBRE Y FIRMA
TESTIGO NOMBRE Y FIRMA	TESTIGO NOMBRE Y FIRMA

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

DOCUMENTO X

ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO. (ANEXAR COPIA LEGIBLE DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO)

DOCUMENTO X

Asunto: MANIFESTACION DE DOMICILIO

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; es el que señalo a continuación:

Denominación o Razón Social:

R.F.C:

Domicilio (Calle y número):

Colonia:

Código Postal:

Delegación o Municipio:

Entidad Federativa:

Reg. IMSS:

Reg. INFONAVIT:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrónico:

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

DOCUMENTO XI

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO LEGALIZADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 25 DE SU REGLAMENTO, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN, MANIFESTÁNDOLO DESDE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

DOCUMENTO XII

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETE A CONTRATAR UN (D.R.O.) DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EL CUAL CONTARÁ CON LICENCIA VIGENTE EXPEDIDA POR LA H. COMISIÓN DE DIRECTORES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DEL ESTADO DE TABASCO, CON LA ESPECIALIDAD QUE REQUIERE ESTA LICITACIÓN. LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR ESTOS CONCEPTOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS DENTRO DE LOS INDIRECTOS.

ANEXO I-T

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ANEXO II-T

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS, SEÑALANDO SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

ANEXO II-T

Asunto: RELACIÓN DE MAQUINARIA

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

Por medio de la presente, doy a conocer la relación de toda la maquinaria y el equipo de construcción que se utilizará durante la ejecución de la obra y que a continuación se describe, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

No.	DESCRIPCION	MARCA Y MODELO	CAPACIDAD	CANTIDAD	VIDA UTIL	PROPIEDAD	UBICACION FISICA	FECHA DE DISPOSICION
1 .-
2 .-
3 .-

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO III-T

CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES SE ENTIENDE POR OBRAS SIMILARES AL PROYECTO: “AMPLIACIÓN XX XXXXXX Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. XXXXXXXXX Y XXXXXX CORTÁZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO” Y ESTAR AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, EN EL CASO DE NO SER PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA SE DEBERÁ ADJUNTAR CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONISTA. EL CURRICULUM DEBE ESTAR ACTUALIZADO POR AÑO, LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL CURRICULUM DEBEN SER ELGIBLES (CED. PROF. NOMBRAMIENTOS, CURSOS, IDENTIFICACION OFICIAL, R.F.C., RESPONSIVA DEL ENCARGO A DESEMPEÑAR EN LA OBRA, ETC.).

2016- 2018

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO III T‌

CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE

INVITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN: FECHA:

NOMBRE: (1) FIRMA DEL PROFESIONAL: (3) NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL (2) PROFESIÓN: (4) ESPECIALIDAD: (5)	DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON CARÁCTER DE: (6)
1. Se anotara el nombre completo del profesional técnico. 2. Se anotara el número de la cédula profesional del profesional técnico. 3. Este espacio es para la firma del profesional técnico.	4. Se anotara el nombre completo de la profesión del profesional técnico. 5. Se anotara en su caso, la(s) especialidad(es) del profesional técnico. 6. Especificar si se encargara de la ejecución y administración de la obra.

CURRICULUM DE OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES EN LAS QUE HA INTERVENIDO EL PROFESIONAL TÉCNICO

CONTRATANTE	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	CARGO TÉCNICO DESEMPEÑADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DESEMPEÑANDO EL CARGO TÉCNICO
7	8	9	10	11	12	13
	7. SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE (PARTICULAR O DEPENDENCIAS), INCLUYENDO DOMICILIO Y No. TELEFONICO. 8. SE INDICARA EN SU CASO EL NUMERO DEL CONTRATO. 9. SE HARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 10. SE INDICARA EL CARGO TÉCNICO DESEMPEÑADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 11. FECHA DE INICIO DEL CARGO TÉCNICO DESEMPEÑADO 12. FECHA DE TERMINACIÓN DEL CARGO TÉCNICO DESEMPÉÑADO 13. TIEMPO DESEMPEÑANDO EL CARGO TÉCNICO (EN DIAS).

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS, SIENDO ESTE FORMATO DE CARÁCTER INDIVIDUAL.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

2016- 2018

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO IV-T

IDENTIFICACIÓN	DE	LOS TRABAJOS REALIZADOS POR	EL
LICITANTE Y	SU	PERSONAL, QUE ACREDITEN	LA
EXPERIENCIA Y	LA	CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA,	EN

LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, (EXPERIENCIA IGUAL O SIMILAR A LOS DE ESTA INVITACIÓN) ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, NÚMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES. LOS DOCUMENTOS ANEXOS DEBEN SER LEGIBLES (CARATULAS DE CONTRATOS, CURSOS, ETC.)

2016- 2018

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO IV T

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

INVITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS.

NOTAS: EN CASO DE QUE LA EMPRESA SEA DE NUEVA CREACIÓN SE DEBERÁ INDICAR.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO V-T

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

INCLUYENDO LA RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO (ANEXAR COPIA DE LOS PLANOS, CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN)

ANEXO V-T

Asunto: CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y particulares de construcción proporcionados por la dependencia, las leyes y reglamentos aplicables y nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACIÓN No.: OBRA:

UBICACIÓN:

RELACIÓN DE PLANOS

No.	DESCRIPCIÓN	CLAVE
01	PLANTA ARQUITECTÓNICA	A-01
02	AMUEBLADO	A-02
03	FACHADAS	A-03
04	CORTES	A-04
05	PLANTA DE AZOTEA	A-05
06	CONJUNTO Y DETALLES	A-06

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO VI-T

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SE SEÑALA LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABER PREVISTOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EL AYUNTAMIENTO PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

ANEXO VI-T

Asunto: TRABAJOS A SUBCONTRATAR

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, manifiesto por escrito que no subcontratare ninguno de los trabajos que desarrollare de esta obra, por no encontrarse previsto en estas bases.

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO VII-T

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. (EL AYUNTAMIENTO NO PROPORCIONARA NINGUN MATERIAL)

ANEXO VII-T

Asunto: CONSIDERACIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, manifiesto que conozco y he considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO VIII-T

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ASI COMO ANEXAR ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, TERMINOS DE REFERENCIA, COPIA DEL ACTA DE VISITA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

FORMATO DE CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD : AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.

TIPO DE CONTRATO : MUNICIPAL ORIGEN DEL RECURSO :

PROYECTO No. : PROG. PRESUPUESTARIO :

PROCEDIMIENTO DE : CONTRATACIÓN

OFICIO DE AUTORIZACION: : .

CONTRATO No. FECHA

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO

PLAZO DE EJECUCION FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN IMPORTE CONTRATADO IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE ANTICIPO

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

CONTRATISTA : NOMBRE DE LA EMPRESA GANADORA (FISICA O

MORAL)

DOMICILIO : DIRECCION FISCAL DE LA EMPRESA

REG. FED. DE CAUSANTES : REG. I. M. S. S. :

REG. INFONAVIT :

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte, el Municipio de Tenosique, Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL AYUNTAMIENTO”, representado en este acto por el C. XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX y LIC. XXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX XXX, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL,

asistidos por el ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; y por la otra parte, la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA GANADORA, representada por el C. NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, a quienes en lo sucesivo conjuntamente se le denominarán “LAS PARTES”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S : I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y 1, 2, 29, 65, 124 y 125 y demás

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal para celebrar el presente contrato.

I.2.- Que el C. XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX Y LA LIC. XXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX XXX,

acreditan su personalidad con la constancia de mayoría y validez otorgada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de fecha 11 xx Xxxxx del año 2015 y con el Acta de Instalación de Sesión Solemne xx Xxxxxxx de fechas 1º de Enero de 2016, en la que consta que rindieron protesta xx xxx e instalaron formalmente el H. Ayuntamiento, para ejercer el cargo de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para el Ejercicio Constitucional 2016-2018, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

I.3.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 65 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el C. XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, Presidente Constitucional de Tenosique, Tabasco, y al Acuerdo Legatario Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 15 de noviembre del año 2014, Delega al ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, en su carácter de Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que en su representación celebre y firme el presente Contrato, con la Empresa

__ Personalidad que acredita con el nombramiento de fecha 1° de Octubre del año 2014, suscrito por el Presidente Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco.

I.4.- En el Origen del Recurso , Proyecto , Partida: , que por conducto de la Dirección de Programación se autorizó la inversión correspondiente a las Obra de este Contrato.

I.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en la calle 21 S/N, colonia Centro, C.P. 86901, con clave de X.X.X. XXX000000X00, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Que es una sociedad legalmente constituida, por medio de acta constitutiva misma que se demuestra mediante la escritura pública número _, de fecha _ _, pasada ante la fe pública del Licenciado , Notario Público Adscrito a la Notaria Publica Número , de la cual es titular el Licenciado _ , de la Ciudad de (ciudad), (estado), manifiesta que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.

II.2.- El Administrador único de dicha Sociedad Mercantil acredita su personalidad con el Poder Notarial bajo la escritura pública número , de fecha , pasada ante la fe pública del Licenciado , Notario Público Adscrito a la Notaria Publica Número , de la cual es titular el Licenciado _, de la Ciudad de (ciudad), (estado), que contiene el Poder General para Pleitos y Cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, para suscribir títulos de créditos y para asuntos laborales, poder que esta la presente fecha no le ha sido modificado ni revocado, y declara ser mexicano y conviene que, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

derivado de este documento. El administrador único se identifica con su credencial de elector emitido el por Instituto Nacional Electoral (INE) con clave de elector número _ .

II.3.- Que tiene establecido su domicilio en que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el presupuesto, la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA”, los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

III.2.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

X X X X X X X X X:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL “AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los trabajos referente a la obra

y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de incluyendo

el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos el día y terminados el día

con un plazo de días naturales.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El presente contrato se adjudica mediante el Procedimiento de Concurso No. , lo anterior en base a lo dispuesto en los Artículos 30 fracción III, 44 y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el Acta de fecha _.

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El costo de los trabajos será cubierto con recursos del Programa para el

ejercicio fiscal 2016. Autorizado mediante _ _ .

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL CONTRATISTA” presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará “EL AYUNTAMIENTO” si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.

“EL AYUNTAMIENTO” otorgará a “EL CONTRATISTA” el anticipo del 30% del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: _ (Importe en letras M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Este anticipo se pagará en la Dirección de Finanzas del “XXXXXXXXXXXX”, xxxx xx xxxxx 00 X/X, xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, en Tenosique, Tabasco.

Así como deberá afianzar de acuerdo al artículo 51, fracción 1 de la LOPSRM y artículo 57 de su reglamento.

OCTAVA.- GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos “EL CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe de los anticipos, la cual deberá de especificar en su contenido la garantía del 30% (treinta por ciento) sobre el cual se ampara el anticipo otorgado para cada uno de los trabajos contenidos en el objeto del presente contrato y con base a los importes referidos en la cláusula séptima de este contrato.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, que equivale a la cantidad de: _ _ (Importe en letras M.N.).

La fianza deberá ser otorgada por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas Municipales de Tenosique, Tabasco, y entregadas a el “AYUNTAMIENTO” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación y antes de la fecha de la firma del contrato.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

II.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de el “AYUNTAMIENTO”.

III.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “El CONTRATISTA”, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 282 y 178 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

Previamente a la recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” opte por constituir una póliza de fianza equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por la relación de los mismos, está deberá de constituirse de los trabajos contenidos en el objeto de dicho contrato y dicha póliza de fianza contendrá las siguientes especificaciones:

1.- Vigencia de 365 días a partir de la fecha de entrega recepción de cada una las obras, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

2.- La fianza se tornara exigible a partir del día siguiente al vencimiento del plazo fijado a “EL CONTRATISTA” para corregir los defectos de la obra.

Para efectos de las anteriores especificaciones, “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los plazos señalados en la vigencia de las pólizas de las fianzas, notificara los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad imputable a “EL CONTRATISTA”, señalándole un plazo específico para corregir las irregularidades.

Una vez vencido el plazo fijado para la corrección de los defectos de la obras, la póliza de fianza se tornara exigible y su cobro se sujetara al procedimiento especial previsto en el artículo 95 de la Ley de instituciones de Fianzas, por lo que no le será aplicable la figura jurídica de caducidad prevista en el artículo 120 de la citada ley.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de “EL AYUNTAMIENTO” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias, y demás autorizaciones que requieran para su realización.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos por

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

escrito, un representante permanente, que obrará como SUPERINTENDENTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, “EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo “EL H. AYUNTAMIENTO” establecerá la RESIDENCIA de obra por escrito con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante “EL CONTRATISTA” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, mismas que se acompañaran de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por trabajos ejecutados en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, ubicada en calle 21 S/N, colonia Centro C.P, 86901, en el Municipio de Tenosique, Tabasco, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente sin errores, pudiéndose efectuar el pago mediante transferencia bancaria electrónica en la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA” que oportunamente comunique por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá xx xxxx días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones será los días últimos de cada mes, y el último día del programa de obra vigente.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el tiempo señalado, “EL CONTRATISTA”

se hará acreedor a la pena que se establece en la Cláusula Decima Novena.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Contraloría VICOP.

EL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) I.C. I. C. DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“El CONTRATISTA” asentará en bitácora y comunicará por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

que no exceda xx xxxx días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO” no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

Una vez concluida la obra “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la dependencia los planos correspondientes a la construcción final de los trabajos realizados, para la integración del finiquito, de acuerdo al Artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar en un plazo no mayor de quince días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo xx xxxx días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, EL “AYUNTAMIENTO” procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato,

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

se deberá de notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en que no sea posible esperar su autorización “EL AYUNTAMIENTO” deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte el contratista ampliara la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparará mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” retendrá provisionalmente el 3% sin incluir el I.V.A de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse, importe programado (I.P.) menos el importe realmente ejecutado conforme al programa (I.R.E.) multiplicado por el factor de atraso (F.A.) resultante de la división de los días de atraso entre 30 (treinta), como se expresa en la siguiente fórmula:

(IP-IRV)(0.03xFA).

Esta penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de la obra estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados por las partes.

b) Aplicará, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al tres por ciento (3%) mensual, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en la cláusula decima primera del presente contrato, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá “EL CONTRATISTA”

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

mensualmente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “EL AYUNTAMIENTO”; estas penas convencionales se aplicarán en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un (1) mes, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en la cláusula decima primera del presente contrato, volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “EL CONTRATISTA” deberá enterar a “EL AYUNTAMIENTO” mediante cheque certificado a favor del Municipio de Tenosique los importes que se generen por este motivo, o bien, se le descontará en la estimación del finiquito.

c) De no presentar “EL CONTRATISTA” sus estimaciones al residente de obra de “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 6 (seis) días naturales posteriores a las fechas xx xxxxx fijadas, se le aplicará una pena convencional del 0.1% (cero punto uno por ciento) sobre el importe de los trabajos que de acuerdo al programa vigente a la fecha xx xxxxx debieran haber estimado en ese periodo y que no se presentó, existiendo una pena mínima de 20 salarios Mínimos Vigentes en el Estado, estas penas convencionales se aplicarán en las estimaciones correspondientes al incumplimiento una vez entregadas oficialmente a la residencia de obra.

d) De igual forma después de recibida. Revisada por la Residencia de Obra y entregada a “EL CONTRATISTA” para correcciones y este nuevamente incurra en errores se aplicara una pena convencional de 10 veces el salario mínimo vigentes en el estado, por días de atraso a la fecha de entrega de su corrección, en caso de exceder el tiempo máximo para revisión por parte de la residencia de obra.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior “EL H. AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la cláusula de rescisión. Artículo 49, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

“EL AYUNTAMIENTO” verificará también la calidad de los trabajos objeto de la obra y cuando éstos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo xx xxxx (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier momento por cualquier causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, para tales efectos se observara lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,por cualquiera de las

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

causas que a continuación se enumeran.

I. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha convenida sin causa justificada.

II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la “EL AYUNTAMIENTO”.

III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO“, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO “.

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO “.

VIII. Si “EL CONTRATISTA” no da a “ EL AYUNTAMIENTO “ y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables

En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso, se hayan agotado por “EL CONTRATISTA” las instancias de inconformidad al acto señalado.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Se iniciará a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL AYUNTAMIENTO”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía publica, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL AYUNTAMIENTO”, las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relación con los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas vigentes que le sean aplicables.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia

al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas y por duplicado, en la Ciudad de Tenosique, Tabasco, a _

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL.
ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.		LIC. XXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX XXX

“EL CONTRATISTA”

_ _ ADMINISTRADOR UNICO

ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. , PROYECTO No. , CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

ANEXO IX-T

BASES DE LA LICITACIÓN FIRMADAS EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO.

2016- 2018

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO X-T

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

INVITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA PROBABLE DE INICIO:

AÑO:

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO I-E

1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

2.- TABULADOR DE SALARIOS REALES.

ANEXO I E

1. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL

LICITACIÓN No. FECHA:

OBRA: PLAZO DE EJECUCIÓN:

UBICACIÓN: FECHA ESTIMADA DE INICIO:

CONTRATISTA:

DATOS BASICOS:

SALARIO MINIMO GENERAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2016

DIAS CALENDARIO DIAS AGUINALDO

DIAS PRIMA VACACIONAL

DIAS EQUIV. POR HRS EXTRAS AL AÑO

SUMA DPA

SEPTIMO DIA (ART. 69 L. F. T.)

DIAS FESTIVOS OFICIALES (ART. 74 L. F. T. ) DIAS POR COSTUMBRE

DIAS SINDICATO

DIAS VACACIONES (ART 76 L. F. T. ) DIAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

DIAS POR ENFERM. LEY DEL SEGURO SOCIAL

SUMA DNLA

DIAS LABORABLES AL AÑO (DLA) DLA = DC - DNLA = DIAS FACTOR LFT = TP / TI=

FACTOR XX XXXXXXX BASE DE COTIZACION (FSBC) FSBC=DPA/DCAL=

INCLUIR LOS PORCENTAJES O FACTORES VIGENTES DE CADA PRESTACION EN LA FILA DE COTAS OBLIGADAS POR XXXXX DEL SEGURO SOCIAL Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SE INDICA EN LOS CUADROS. NOTA: LOS CALCULOS SE DEBERAN HACER CON LOS PORCENTAJES Y COSTOS ACTUALIZADOS DEL PRESENTE AÑO.

“DEBERÁN ANEXAR COPIA DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO QUE EMITE LA SUBDELEGACIÓN DEL SEGURO SOCIAL QUE DE ACUERDO A SU CIRCUNSCRIPCIÓN CORRESPONDA (VIGENTE).

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

EL PRESENTE FORMATO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE,

DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO EN EL ORDEN INDICADO.

ANEXO I-E

Asunto: 2. TABULADOR DE SALARIOS REALES

Tenosique, Tabasco a

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

TABULADOR DE SALARIOS

CLAVE
C A T E G O R Í A
UNIDAD SALARIO BASE FACTOR XX XXXXXXX REAL SALARIO REAL

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO II-E

1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

2.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

3.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

ANEXO II-E

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

Asunto: 1.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Tenosique, Tabasco a

CONCEPTO	ADMON CENTRAL		ADMON DE CAMPO
	IMPORTE	PORCENTAJE	IMPORTE	PORCENTAJE
I. HONORARIOS, XXXXXXX Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TÉCNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C
E.- PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C
F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS INCISOS A, B Y C.
SUMAS
II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A.- EDIFICIOS Y LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C.- BODEGAS
D.- INSTALACIONES GENERALES
E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTO
SUMAS
III. SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (especificar el tipo de estudio)
C.- DIRECTORES RESPONSABLE DE OBRA
D.- CORRESPONSABLE DE OBRA
IV. FLETES Y ACARREOS
A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO
SUMAS
V. GASTOS DE OFICINA
A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOS
B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFO, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN
D.- SITUACIÓN DE FONDOS
E.- COPIAS Y DUPLICADOS
F.- LUZ, GAS, Y OTROS CONSUMOS
G.- GASTO DE LICITACIÓN
SUMAS
VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
SUMAS
VII. SEGURIDAD E HIGIENE
SUMAS
VIII. SEGUROS Y FIANZAS
SUMAS
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES:
1.- DE CAMPAMENTO
2.- DE EQUIPO DE COSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- SEÑALIZACION PREVENTIVA
SUMAS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO II-E

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

Asunto: 2. ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO

Tenosique, Tabasco a

CONCEPTOS ( 4 )	Costo Directo + Gastos Indirectos	M E S E S
		1	2	3	4	5	6
MONTO DE LA OBRA CON IND.	436,945.45	93,724.80	199,159.74	144,060.91
PORCENTAJE MENSUAL	100.00%	21.45%	45.58%	32.97%
EROGACIÓN MENSUAL ACUM.		93,724.80	292,884.54	436,945.45
PORCENTAJE MENSUAL ACUM.		21.45%	67.03%	100.00%
CONCEPTOS ( 4 )		M E S E S
		1	2	3	4	5	6
ANTICIPO (30%)		131,083.64
SALDO NUEVO		131,083.64	37,358.84	-96,193.55	-100,842.64
EGRESOS (-)		-93,724.80	-199,159.74	-144,060.91	0.00
INGRESOS		0.00	0.00	199,159.74	144,060.91
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-)		0.00	0.00	-59,747.92	-43,218.27
SALDO		37,358.84	-96,193.55	-100,842.64	0.00

TASA ACTIVA ANUAL 4.6244% / 12 MESES = 0.3854%

SALDO			TASA		IMPORTE
MES 1	Importe por financiar = 0	X	0.09%	=	0.00
MES 2	96,193.55	X	0.09%	=	86.57
MES 3	100,842.64	X	0.09%	=	90.76
MES 4	0.00	X	0.09%	=	0.00
MES 5	0.00	X	0.09%	=	0.00
MES 6	0.00	X	0.09%	=	0.00
SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO				177.33

% DE FINANCIAMIENTO = SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO X 100 = 177.33 X 100 = 0.40% COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 436,945.45

NOTA: ESTE FORMATO DEL ANALISIS ES SOLO UN EJEMPLO, EL LICITANTE PARA EFECTO DE SU ANÁLISIS DEBERA CONSIDERAR LOS PORCENTAJES DEL MONTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACURDO AL PROGRAMA Y LOS CORTES PARA PAGO DE ESTIMACIONES, SI SE PROPORCIONA O NO ANTICIPO.

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta.

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;

III. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos,

IV. Que se integre por los siguientes egresos:

a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y

c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico y se deberá de anexar una copia del Diario Oficial con el indicador seleccionado para dicho cálculo.

DEBERÁ UTILIZARSE PARA EL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO, EL "IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON INDIRECTOS" Y NO EL "IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON SOBRECOSTO".

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO II-E

Asunto: 3. UTILIDAD

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, manifiesto a usted que el porcentaje de utilidad será del %, el cual incluye todos los impuestos. (Este factor será fijado por la empresa), lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO III-E

1.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO.

2.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

3.- RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

5.-EXPLOSIÓN DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA OBRA.

ANEXO III-E

Asunto: 1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tenosique, Tabasco a

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE DEL CONCEPTO: _ UNIDAD: _ _ CONCEPTO:
CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
				TOTAL MATERIALES	$
CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	RENDIMIENTO:			TOTAL MANO DE O.	$
CLAVE	MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG.	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
				TOTAL MAQ. E.Y H.	$

FORMULAS	CD =	COSTO DIRECTO.
	CI =	COSTO INDIRECTO. SUMA	%
CI= CD X CI
	CF =	FINANCIAMIENTO. SUMA	%
CF= (CI + CD) X CF
	CU =	UTILIDAD. SUMA	%
CU= (CD + CI + CF) X CU
PU = CD + CI +CF + CU		PRECIO UNITARIO.	$

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO III-E

Asunto: 2. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

Tenosique, Tabasco a _

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

CLAVE:	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO:
DATOS GENERALES
	TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) (Pn) (Pa)	PRECIO DE LA MAQUINARIA PRECIO DE LAS LLANTAS PRECIO DE PIEZAS ESPECIALES	$ $ (HP) POTENCIA NORMAL HP $ (Fo) FACTOR DE OPERACIÓN
(Vm)	VALOR DE ADQUISICIÓN NUEVA	POTENCIA DE OPERACIÓN (HP * $ (HPop) Fo) HP
(Vr)	VALOR DEL RESCATE	% Vm $ (Gh) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
(Ve) (IC) (i) (Hea)	VIDA ECONÓMICA INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN TASA DE INTERÉS ANUAL (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR UTILIZADO) HORAS EFECTIVAS POR AÑOS	HORAS (Pc) PRECIO DE COMBUSTIBLE LT (Ga) CAPACIDAD XX XXXXXX LTS % (T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. HRS HORAS (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE
(s)	PRIMA ANUAL PROM. DE SEGURO	% (Pa) PRECIO DE LUBRICANTE $ LT
(Ko)	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR	% (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HRS
		(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HRS
		(Sr) SALARIO POR TURNO $ TNO. VALOR DE LAS PZAS. (Pe) ESPECIALES VIDA ECON. DE PZAS. (Va) ESPECIALES
I.- CARGOS FIJOS
I.1.- DEPRECIACIÓN I.2.- INVERSIÓN I.3.- SEGUROS		D = (Vm - Vr) / Ve = Im = (Vm + Vr) i / 2 Hea = Sm = (Vm + Vr) s / 2 Hea =
I.4.- MANTENIMIENTO		Mn = Ko * D =
			(1) SUMA CARGOS FIJOS
II.- CONSUMOS
II.1.- COMBUSTIBLES II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA		Co = Gh * Pc = =
II.3.- LUBRICANTES II.4.- LLANTAS II.5.- PIEZAS ESPECIALES		Lb = (Ah + Ga) Pa = N = Pn / Vn = Ae = Pa / Va
			(2) SUMA DE CONSUMOS
III.- OPERACIÓN
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
III.1.- OPERACIÓN Po = Sr/Ht		(So) = $
			(3) SUMA OPERACIÓN
COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) =

A t e n t a m e n t e

_ _ Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO III-E

Asunto: 3. RELACION DE COSTOS BASICOS (AUXILIARES)

Tenosique, Tabasco a

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

RELACION DE COSTOS BÁSICOS ( AUXILIARES )

CLAVE D E S C R I P C I O N UNIDAD COSTO

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO III-E

LICITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN:

Asunto: 4. ANALISIS DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES

Tenosique, Tabasco a

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES
CLAVE DEL CONCEPTO: _ UNIDAD: _ _ CONCEP TO:
CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
				TOTAL MATERIALES	$
CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	RENDIMIENTO:			TOTAL MANO DE O.	$
CLAVE	MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG.	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
				TOTAL MAQ. E.Y H.	$

COSTO DIRECTO $

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

ANEXO III-E

Asunto: 5. EXPLOSIÓN DE INSUMOS.

Tenosique, Tabasco a

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

EXPLOSIÓN DE INSUMOS
CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
					$
		COSTO DIRECTO $

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

ANEXO IV-E

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO SERÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. (CATÁLOGO ANEXO)

ANEXO V-E

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

1.- DE LA MANO DE OBRA;

2.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS; Y

3.- DEL TOTAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

4.- DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO V-E

1.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA

INVITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:

AÑO:

CLAVE

CATEGORIA

IMPORTE

IMPORTE DE LOS JORNALES DE MANO DE OBRA A EMPLEAR MENSUALMENTE

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

1

2

3

4

1. EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MANO DE OBRA. 2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA. 3. EL IMPORTE DE LOS JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA. 4. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARAN LOS IMPORTES DE JORNALES A EMPLEAR Y EN BARRAS.

TOTAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL

PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

_ _ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO V-E‌

2.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INVITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:

AÑO:

CLAVE

TIPO Y CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

IMPORTE

IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR MENSUALMENTE

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

1

2

3

4

1. EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRCCIÓN. 2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y CARACTERISTICAS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 3. EL IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 4. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR Y EN BARRAS.

TOTAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL

PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO V-E‌

3.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

INVITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:

AÑO:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A SUMISTRAR MENSUALMENTE

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

1

2

3

4

1. EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MATERIALES 2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MATERIALES 3. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES 4. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A SUMINISTRAR Y EN BARRAS.

TOTAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL

PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

_

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO V-E

4.- PROGRAMA DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

INVITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:

AÑO:

CLAVE	CARGO	IMPORTE	IMPORTES MENSUALMENTES
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	2	3	4
	TOTAL MENSUAL
	TOTAL ACUMULADO

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

_

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

2016- 2018

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO VI-E

PROGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN VOLÚMENES Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPONEN EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS DEMÁS PROGRAMAS PRESENTADOS.

2016- 2018

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

ANEXO VI-E

PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN VOLÚMENES Y DE EROGACIONES CALENDARIZADO DIVIDIDO EN PARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPONEN EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

INVITACIÓN No.: OBRA: UBICACIÓN: FECHA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

AÑO:

CLAVE

CONCEPTOS

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN

IMPORTES

IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

1

2

3

4

5

6

1. EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. 3. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CONCEPTOS. 4. FECHA DE CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 5. EL IMPORTE DE LA OBRA A EJECUTAR EN EL CONCEPTO, DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. 6. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE OBRA A EJECUTAR (EN BARRAS E IMPORTE).

TOTAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL

PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO VII-E

CARTA COMPROMISO INDICANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE LA PROPUESTA.

ANEXO VII-E

Asunto: CARTA COMPROMISO.

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

HAGO REFERENCIA A LA INVITACIÓN DE FECHA PARA LA LICITACION No.

_, RELATIVA A LA OBRA _ _ __

_ __ SOBRE EL PARTICULAR EL SUSCRITO

_ EN MI CALIDAD DE , DE LA EMPRESA

_ _, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

1.- La Empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere este concurso de acuerdo con el proyecto y especificaciones que nos fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de ésta proposición, en un plazo de ejecución de _ días.

2.-Declaro que hemos leído, analizado, firmado y considerado al detalle las bases para concurso, las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes, así como las especificaciones complementarias para el presente concurso.

3.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra y que tenemos conocimiento pleno de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y que se consideró al elaborar la propuesta.

4.- Que también hemos leído detalladamente el modelo de Contrato de Obra Estatal que nos fue proporcionado del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

5.- Que me fueron proporcionados la totalidad de los planos que integran el proyecto ejecutivo de la(s) obra(s) y declaro que conozco, he leído y considerado las especificaciones que en ellos se encuentran al elaborar la presente proposición.

6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

7.-Que si en el concurso resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación del mismo.

8.- Que nuestro Superintendente de Construcción será el Sr. _ , con cédula profesional no. _, expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P. Así mismo me

comprometo entregar al iniciar la obra una copia de la cédula Profesional a la residencia de obra o supervisión mostrando al mismo tiempo y cuantas veces se me solicite el original para su cotejo.

9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en el pliego de requisitos que se encuentra dentro del sobre cerrado de manera inviolable, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá para posteriormente justificar el incumplimiento del contrato, ni para solicitar modificaciones a los precios unitarios considerados en la propuesta.

10.- Monto de la propuesta. Importe sin I.V.A. $_ _, Importe del 16% I.V.A.

$ __, importe total (cantidad en número y letra) $ _ ( )

11.- En caso de que el representante legal de la Empresa no entregue personalmente la proposición, lo hará un representante nuestro, quien se identificará debidamente.

12.- Quedamos entendidos que la Dependencia verificará que las propuestas recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación.

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

ANEXO VIII-E

Asunto: No Adeudos Fiscales ART. 34 Bis y ART: 32-D del IMSS.

Tenosique, Tabasco a

ING. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES/ SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada, no presenta adeudo fiscales del Xxx. 00 XXX xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx y Art. 32-D de la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” de no Adeudo al IMSS de la Ley del Seguro Social. (Anexar copias legibles).

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e

Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.