PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Objeto: Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo integral de ascensores y montacargas y modernización con renovación tecnológica.-
Licitación Pública Nº 26/08
APERTURA DE OFERTAS: 02 xx Xxxxx de 2009.- Hora: 10:00.-
VISITA PREVIA - OBLIGATORIA: Se deberá realizar visita previa al Establecimiento el día 10 de Febrero de 2009 a las 09:00 hs..-
REUNIÓN INFORMATIVA – OBLIGATORIA: 10 de Febrero de 2009, luego de realizada la Visita Previa – Aula a designar.
PRECIO XXX XXXXXX: Dos Mil Pesos ($ 2.000,00.-).
PAGO XXX XXXXXX: Departamento Tesorería, en el horario de 10:00 a 12:00 hs. VENCIMIENTO – PLAZO COMPRA XX XXXXXX: hasta el día 25 de Febrero de 2009 a las 12:00 hs.
VENCIMIENTO – PLAZO DE IMPUGNACION XXX XXXXXX: hasta el día 23 de Febrero de 2009.
Importante: Las consultas respecto del presente pliego serán recepcionadas por escrito
hasta el día 12 de Febrero de 2009.- a las 13:00 hs. en el Departamento Contrataciones.-
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Personalmente o por correo, únicamente en sobre cerrado, en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, Oficina Nº 5405 (Planta Baja Pasillo Central), Combate de los Xxxxx 0000, Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, hasta la fecha y hora arriba fijadas. Horario 09:00 a 13:00. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no podrá bajo ningún concepto aceptarse otras ofertas, aún cuando el acto de apertura no se hubiere iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas resulta "no laborable" para el Hospital, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.
Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe incluir en la oferta el formulario “Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación”, debidamente cumplimentado, en el que se manifiestan expresamente el o los números de Fax declarado/s por el oferente como instrumento de válida comunicación. Asimismo este formulario solicita declarar formalmente el conocimiento xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones y el Reglamento de Contrataciones.
La no presentación del Formulario o su parcial cumplimiento significará, para el Hospital, el pleno conocimiento y aceptación de lo que en el se manifiesta. La presentación de las ofertas implica la aceptación de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones. En el caso de no informarse número/s de Fax, se tendrán como válidas a todos los efectos, las comunicaciones remitidas a otros números de la firma que figuren en el resto de la oferta o en los registros internos del Hospital. Las propuestas deben presentarse por duplicado (sólo la oferta, no así el resto de la documentación).
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cuarenta y Cinco (45) días hábiles
C.A.S./R.V.P.
Dra. Xxxxxxx X. Xxxx
Jefa Departamento Contrataciones HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. “PROF. XX. XXXX X. XXXXXXXX”
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL DE ASCENSORES Y MONTACARGAS Y MODERNIZACION CON RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.-
Item A : Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral de los Ascensores del Hospital.
Item B : Contratación de la Modernización con Renovación Tecnológica de los Ascensores del Hospital.
ITEM A
1 - OBJETO
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
de los Ascensores del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Xx. Xxxx X. Xxxxxxxx”.-
2 - DURACIÓN E INICIO DEL SERVICIO
El servicio dará comienzo a los cinco días corridos de firmado el respectivo contrato y por un lapso de 24 (veinticuatro) meses a partir del inicio de las actividades.
3 - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El servicio deberá prestarse en el Hospital de Pediatría SAMIC. “Prof. Xx. Xxxx X. Xxxxxxxx” ubicado en la xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.-
4 - TRABAJOS A EJECUTAR
La adjudicataria deberá realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, esto significa que la totalidad de la mano de obra necesaria para prestar el servicio estará a cargo de la misma y que la totalidad de los materiales necesarios para prestar el servicio estará a su cargo, excepto :
1. Los cables xx xxxxx
2. Las cajas reductoras
3. Los motores eléctricos
4. Las placas electrónicas de los tableros de comando.
5. Los variadores de frecuencia
Se aceptarán las observaciones sobre deficiencias en los ascensores que el contratista denuncie dentro de las 48 hs. de haberse hecho cargo del servicio siempre y cuando sea sobre aquellos elementos que no sean parte del mantenimiento ordinario incluido en la prestación cotizada.
Se deja expresa constancia que habiendo cumplido con el requisito de la visita técnica se exigirá como norma, que todo repuesto o elemento necesario para el perfecto funcionamiento de los ascensores, quedará a cargo de la empresa adjudicataria, no aceptándose costos adicionales por tareas no previstas sobre la cotización efectuada, como por ejemplo trabajos de albañilería, pintura, desarmado, acarreo y toda operación anexa necesaria para efectuar las tareas, aún las inherentes a los materiales exceptuados precedentemente.
La adjudicataria se hará cargo de los ascensores en el estado en que se encuentran y deberá mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo a las pautas y normas establecidas en el presente pliego sin otro cargo para el Hospital que el correspondiente al abono.
El programa de Mantenimiento de Ascensores se realizará de acuerdo con la Ordenanza Municipal 49308/95, Decreto 578/GCBA/01 modificado por el decreto 1734/02, sus actualizaciones y futuras modificaciones.
Todo la información sobre el mantenimiento y los controles realizados deberá ser presentada en planillas e informes descriptivos, que serán provistos y confeccionados (con aprobación de la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, en oficina a indicar) por el adjudicatario, en forma gráfica y electrónica. La frecuencia de los informes debe ser mensual y semestral según lo exigido por la Ordenanza Municipal.-
Toda la cartelería necesaria será provista y confeccionada (con aprobación de la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, en oficina a indicar) por la adjudicataria.
Dentro de la documentación la adjudicataria deberá presentar una estadística mensual de control de sucesos (fallas, puertas abiertas, etc.) por equipo. Así también se podrá requerir en el futuro nuevas planillas e informes, con distinta información o modificación de las existentes. TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEBERÁ SER FIRMADA POR EL CONSERVADOR Y EL REPRESENTANTE TÉCNICO.-
5 – CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Tipo de Ascensor | Cantidad | Maquina | Capacidad | Nombre | Paradas |
Ascensores de Público | 6 | Acelco | 1,4 T | A 1 y A 2 | 6 |
A 3 y A 4 | 5 | ||||
A 5 y A 6 | 8 | ||||
Ascensores Montacargas | 7 | Acelco | 1,4 X | X 0 - X 0 | 0 |
X 0 - X 3 | 3 | ||||
M 5 - M 6 | 3 | ||||
M 8 | 2 | ||||
Ascensores Camilleros | 8 | Acelco | 1,4 X | X 0 - X 0 | 0 |
X 0 - X 4 | 3 | ||||
C 5 - C 6 | 3 | ||||
C 7 - X 0 | 0 | ||||
Xxxxxxxxxx para discapacitados | 2 | Elinsur | 1 persona Peso total 180 kg. | PPB PCO | 1 |
6 - PERSONAL
6.1 Se deberá contar con una cantidad de personal mínimo en forma permanente y fija en el Establecimiento , a fin de cumplimentar los siguientes días y horarios:
• Una persona de lunes a viernes en el horario de 6 a 18.-
• Una persona de lunes a viernes en el horario de 9 a 21.-
• Para las tareas que la adjudicataria considere que es necesario una mayor cantidad de personal que la indicada en el párrafo antedicho, estará a su exclusivo cargo disponer del mismo, esto implica que no se podrá retrasar ninguna tarea por falta de mano de obra.
6.2 El personal tendrá la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que surja, para el correcto funcionamiento de todos los ascensores y montacargas, como así también para desarrollar todas las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
6.3 Para realizar, además de las tareas operativas del mantenimiento, tareas administrativas y de supervisión técnica y recibir las órdenes que imparta la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, deberá ser nombrada una de las personas asignadas en el establecimiento de lunes a viernes, la que actuará como representante de la firma dentro del Hospital. Será el responsable del resto del personal de la empresa y el nexo entre las partes, representando ejecutivamente a la empresa tomando al instante las decisiones adecuadas para resolver cualquier acontecimiento y llevando adelante las órdenes impartidas por la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, en el marco de la licitación.
6.4 Se deberá registrar en el Hospital algún medio fehaciente de comunicación (según lo solicitado en el punto 6.5) para dar ubicación inmediata tanto al Conservador como al Representante Técnico las 24 hs. durante el período de contratación.
6.5 La adjudicataria deberá contar con guardia pasiva las 24 hs. del día durante toda la vigencia de la licitación.
El adjudicatario deberá disponer de medios de comunicación efectivos a saber: telefónicos (línea/celular), indistintamente y en su conjunto para atender los requerimientos de todas las necesidades que surjan en el marco del contrato.
6.6 La adjudicataria deberá confeccionar la lista de personal, en relación de dependencia, fijo y xx xxxxxxx que concurrirá al Hospital para permitir el ingreso al mismo. Cada vez que personal xx xxxxxxx concurra al Hospital en forma espontánea o convocada, deberá registrar su ingreso y egreso en la oficina de vigilancia. Se notificará a la adjudicataria el personal autorizado para efectuar los reclamos.
6.7 Los llamados de urgencia deberán ser cumplidos en el lapso máximo de (1) una hora. Los llamados por emergencias (personas encerradas o en riesgo) deberán ser cumplidos en el lapso máximo de (1/2) media hora.
7 - LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
7.1 Las órdenes de servicio que la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario imparta antes o durante la ejecución del servicio serán cronológicamente consignadas por triplicado en formularios especiales del tipo “Correspondencia triplicado Nº 3” habilitados al efecto y provistos por la adjudicataria. La adjudicataria deberá proveer la totalidad de juegos de libros de correspondencia, al igual que todos los artículos de librería, fotocopias y planillas.
7.2 Todo reemplazo de personal deberá ser notificado a través de este libro con todos los datos correspondientes al personal nuevo.
7.3 Los libros de Ordenes de Servicio los confeccionará el personal de la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario y los de Nota de Pedido los confeccionará la adjudicataria. Deberá notificarse de todas las órdenes de servicio, firmando al pie de la misma.
7.4 Las órdenes de servicio que el Hospital emita por medio de la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, durante la vigencia del contrato constituirá el medio legal fehaciente de comunicación entre el Hospital y la adjudicataria, deberán ser firmadas por la adjudicataria o su representante dentro de las 24 hrs. del requerimiento. El representante de la firma adjudicataria, no podrá negarse a firmar el libro de órdenes de servicio, toda vez
que éste será el único medio fehaciente por el cual se procederá a tomar conocimiento de las novedades. Caso contrario se dará a la adjudicataria como notificada de su contenido.
7.5 Toda orden de servicio reiterada y no cumplida correcta y totalmente determinará, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan por parte del Hospital, la ejecución de los trabajos en ella ordenados, por cuenta de terceros y a xxxxx de la contratada. Dichos trabajos podrán ser llevados a cabo en cualquier momento y su costo será deducido del importe correspondiente a los pagos que el Hospital adeudara o del depósito de garantía constituido a tal efecto. Durante dicho lapso el Hospital procederá a dejar transitoriamente sin efecto el pago proporcional del abono correspondiente, por el lapso diario que dure la salida de servicio, del o de los equipos.
8 – REPARACIONES
Los ascensores que necesiten reparaciones no podrán estar fuera de servicio más de 48 hrs. Si hubiere causas que impidieran reponer al servicio el ascensor afectado en el plazo estipulado se deberá informar por escrito de la situación para que la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario autorice, si acuerda con lo informado, un plazo mayor para efectuar las reparaciones.
9 - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
9.1 El Hospital se reserva el derecho de requerir al contratista la remoción inmediata de sus empleados que considere que no tengan la idoneidad necesaria o no guarden un comportamiento acorde con las buenas costumbres y reglamentaciones de disciplina vigentes del Hospital.
9.2 El personal debe estar debidamente uniformado con toda la indumentaria (nueva al inicio) que asegure cualquier riesgo físico que éste pueda tener, contando cada uno de ellos con los elementos de protección personal y de comunicación.
9.3 El Hospital proveerá, al personal de la adjudicataria que cumpla horario fijo, una tarjeta magnética para el control de asistencia.
9.4 Deberá tener una tarjeta identificatoria, la que deberá ser transportada, a la vista, por cada agente en forma permanente, la misma servirá para el control de acceso y egreso del personal al Hospital, con control tanto por parte del personal de la empresa de Vigilancia como por cualquier agente del establecimiento, con los siguientes datos:
• Nombre y apellido
• Nº de documento
• Foto
• Nombre de la Empresa
• Cargo
9.5 La totalidad de las herramientas y máquinas necesarias para llevar a cabo la presente licitación estarán a cargo del adjudicatario, todos los elementos estarán disponibles en el local asignado a la empresa para su uso en forma permanente.
9.6 La adjudicataria deberá proveer todos los materiales y repuestos nuevos. Los repuestos específicos deberán además ser originales de fábrica. Se deberán indicar las empresas proveedoras de los repuestos específicos a usar durante los mantenimientos. Se aceptarán
repuestos de otro origen, siempre y cuando se demuestre un aumento de la confiabilidad operativa y funcional.
La adjudicataria deberá contar como mínimo, entre otros, en su taller ubicado en el Hospital, con los repuestos que se detallan a continuación:
• Seis carbones, seis bobinas y seis palletas de contacto de contactoras de tablero de comando, por tipo de ascensor.
• Un relé convencional según modelo, por tipo de ascensor.
• Un contactor por modelo.
• Trescientos metros de cable unipolar de 1,5 mm2
• Trescientos metros de cable unipolar de 2,5 mm2
• Seis cerraduras electromecánicas para puertas, por tipo de ascensor.
• Dos tubos fluorescentes para salas de máquinas, por tipo de ascensor.
• Dos elementos de iluminación de cabinas, por tipo de ascensor.
• Dos botoneras de piso de idéntico modelo al existente, por tipo de ascensor.
• Dos ferodos de freno, por tipo de ascensor.
• Diez manijas de puertas, por tipo de ascensor.
• Diez mirillas de puertas, por tipo de ascensor.
• Dos límites de piso, por tipo de ascensor.
• Dos inversores, por tipo de ascensor.
• Tres fusibles de comando, por tipo de ascensor.
• Tres fusibles de fuerza motriz, por tipo de ascensor.
• Seis ruedas de rodamientos de colgante a puerta, por tipo de ascensor.
Todos los repuestos que no se utilicen quedarán en propiedad de la adjudicataria al finalizar el contrato.
Los repuestos reemplazados quedarán en poder del Hospital.
9.7 El ingreso de materiales, máquinas, herramientas y todo otro elemento deberá ser realizado a través de remitos por triplicado de las cuales se distribuirán de la siguiente manera: original para la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, copia para el conservador y copia para la Vigilancia privada del Hospital.
9.8 Todo trámite, inicio y finalización, frente al Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para el cumplimiento de cambio de conservador, etc. estará a cargo del contratista, sin que esto implique costo adicional por trámites u honorarios, respecto al valor mensual del mantenimiento contratado. Plazo para inicio de los trámites: dentro de los 10 (diez) primeros días hábiles a partir de la fecha de inicio del contrato, plazo de finalización máximo: dos meses de iniciados los trámites.
9.9 La contratista deberá capacitar en tareas de salvataje al personal de los sectores que presten guardia permanente, ya sea propio del Hospital, de bomberos o de la empresa de seguridad, para actuar en caso xx xxxxxx durante las horas y días donde no exista guardia activa del contratista, incluyendo el llamado inmediato a la guardia pasiva.
10 - MULTAS Y PENALIDADES
A continuación se detallan las multas que puede aplicar el Hospital en cada oportunidad en que la contratada contravenga las estipulaciones contractuales parcial o totalmente de acuerdo a la gravedad o riesgo que su falta ocasionara. La estipulación de las mismas no se
contrapone con las causantes de rescisión del contrato del régimen de contrataciones del Hospital.
Los descuentos serán:
10.1 Ante la falta o retraso de la información administrativa o técnica: 0,5 % de descuento por cada día de retraso del monto mensual del contrato vigente.
10.2 Ante falta de personal sobre el mínimo solicitado: 2 % por cada día y por persona ausente, aplicando la siguiente ecuación: Valor mensual del abono x 0.02n (siendo n el número total de días de una persona que no concurrió a prestar servicio en el período correspondiente).
10.3 Por cada vez que cada uno de los integrantes de la empresa contratada incurriera en un mal trato, contrario a las normas de disciplina establecidas en el Hospital o se compruebe que esta cumpliendo sus funciones sin usar el uniforme y/o credencial o los mismos se encuentren en mal estado de limpieza o conservación: 0,5 % del monto mensual del contrato vigente.
10.4 Por trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo no cumplido en tiempo y forma adecuada, resultado de insuficiente calidad, prolijidad y/o seguridad: de 1 % diario del monto mensual del contrato vigente.
10.5 Por cada día o fracción de suspensión de tareas por inconvenientes propios de la contratada: de 1 % del monto mensual del contrato vigente.
10.6 Por cada trabajo de mantenimiento preventivo que no se realice: 3 % del monto mensual del contrato vigente.
10.7 Toda actividad que la contratada realice con miras o propósitos de encubrir vicios, deficiencias y/o irregularidades en la atención del servicio a su cargo será multada con el 5 % acumulativo mensual (por la totalidad de multas) del monto del contrato vigente.
10.8 Posterior a las órdenes de servicio que se originen, la contratada contará con 48 hrs. para solucionar las fallas detectadas. Vencido dicho plazo se multará nuevamente a la contratada por un valor del 1 % por cada día de atraso, del monto mensual del contrato vigente.
10.9 Cuando por acumulación de multas la contratada sumare 15 % de multas sobre la facturación del mes en curso, estará a cargo del Hospital ejecutar la garantía de adjudicación y rescindir el contrato.
10.10 La no realización de los trámites de cambio de conservador en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado será motivo de rescisión del contrato.
10.11 Sin perjuicio de la enunciación precedente, en caso de producirse algún incumplimiento de una entidad tal que a exclusivo juicio del Hospital impida la continuidad de la relación contractual, también podrá procederse a la rescisión por su exclusiva culpa.
11 – OBRADOR
El Hospital proveerá de un taller para ser utilizado como obrador.
12 – ESTRUCTURA DE COSTOS
Ver Planilla Anexo Estructura de costos ITEM A.
Se lleva a conocimiento de los señores oferentes que para el caso de producirse aumentos de haberes, que resulten de aplicación obligatoria para las empresas, la contratista podrá solicitar la readecuación de los términos económicos del contrato, y en su caso, a fin de determinar su procedencia, el Hospital evaluará dichos incrementos ponderando la incidencia de la mano de obra en el costo del servicio, utilizando para ello la estructura de costos declarada en el pliego de bases y condiciones y la proporción en que resulta afectada la ecuación económica del contrato, para lo cual el adjudicatario deberá poner a disposición del Hospital la totalidad de la documentación.
ITEM B
1 – OBJETO
Contratación de la Modernización con Renovación Tecnológica de los Ascensores del Hospital.-
2 -ALCANCES
2.1 - TRABAJOS A EJECUTAR.
Serán los necesarios para realizar en forma total la Modernización Integral y actualización tecnológica de dos ascensores (identificados con los números tres y cuatro) y siete montacargas del edificio sito en la calle Combate de los Xxxxx Xx 0000, xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.
Deberán considerarse incluidos la totalidad de los materiales y mano de obra necesarios para entregar los ascensores funcionando a satisfacción del Hospital incluyendo las habilitaciones municipales que correspondan.
Los trabajos de desmontaje de los componentes actuales, estarán a cargo del contratista.
La totalidad de los trabajos de albañilería y pintura necesarios para la ejecución del contrato, como ser reemplazo de paragolpes, reemplazos de solias y puertas de piso, calados para botones y señalización y las tareas adicionales que surjan de estas, estarán incluidas en el alcance de este pliego y serán a cargo del contratista. Lo mismo ocurrirá con el retiro de escombros y rezagos de obra.
No se admitirán costos adicionales.
El sector de obra que se encuentra en el área pública debe ser aislado con plástico, Durlok o material similar que no permita la contaminación del sector.-
Toda variante al presente pliego que deseare proponer el OFERENTE se formulará como tal por separado como alternativas al mismo, respetando las características generales de este pliego.
2.2 - NORMAS Y REGLAMENTOS.
El Contratista contará con un Representante Técnico que será el Instalador autorizado, matriculado y habilitado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien confeccionará y firmará como tal la documentación que pudiera ser exigida por el Gobierno de la Ciudad, hasta obtener su aprobación.
La documentación será remitida al Gobierno de la Ciudad y asimismo solicitará las Inspecciones parciales y finales correspondientes.
Deberá darse total cumplimiento a lo especificado en la Xxx 000 xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.
Toda la instalación deberá cumplir con los reglamentos establecidos por el ENRE y Asociación Electrotécnica Argentina, siendo responsabilidad del Contratista que esto ocurra.
Se deberá elaborar y presentar el plan de seguridad antes de iniciar cada etapa de la obra. Durante la ejecución de la obra deberá cumplirse con todo lo establecido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
2.3 - DOCUMENTACIÓN.
Corresponde al Adjudicatario la confección de todos los planos necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento de los ascensores objetos del contrato. El mismo se ejecutará en un todo de acuerdo a las normas y reglamentaciones del Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.
Deberá entregar al Hospital dos copias en papel y dos copias en registro digital de la siguiente documentación:
♦ Proyecto definitivo.
♦ Esquemas eléctricos.
♦ Manual de servicio y mantenimiento.
♦ Manual en castellano de los equipos a proveer por el adjudicatario.
♦ Descripción técnica.
♦ Croquis generales de los diversos componentes.
♦ Certificados de calidad.
♦ Homologación de los dispositivos de seguridad por entes reconocidos conforme a requerimientos de normas internacionales.
Los planos de proyecto, así confeccionados, deberán ser presentados para su aprobación al Hospital, en un plazo no mayor a los treinta días corridos, a partir de la firma del contrato.
Todos los niveles, recorridos y cantidades consignados en el presente pliego son aproximados y se ajustarán a los que indique el proyecto definitivo, por lo que el Adjudicatario no podrá, una vez efectuada la contratación, realizar ningún trabajo hasta no contar con la aprobación expresa del proyecto, por parte del Hospital.
2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
a) Ascensores 3 y 4
Paradas: Cinco
Denominación: Planta baja, Entre Piso, 1, 2, 3. . Accesos: En todos los pisos por el mismo lado.
Abertura de puertas: Central, 1200 x 2000 mm.
Maniobra: Batería de dos ascensores, selectiva colectiva en ambas direcciones. Carga útil:1400 Kg.
Velocidad: 60 metros por minuto.
Suspensión: 1:1
b) Montacargas
Paradas:
• M1 Tres. Denominación SM, PB, EP.
• M4, Cuatro. Denominación SM, PB, EP y 1°
• X0, X0, X0 y M6: Tres. Denominación PB, EP y1°.
• M8: Dos. Denominación PB y 1°. Un acceso en primer piso. Accesos: Dos en cada parada a 180°.
Abertura de puertas: Unilateral 1200 x 2000 mm. Maniobra: Selectivo descendente individual.
Carga útil:1400 Kg.
Velocidad: 22 metros por minuto. Suspensión: 2:1.
2.5 - TAREAS A REALIZAR
• Máquinas de tracción
Se desmontarán las máquinas existentes y se realizará la reparación integral de las mismas:
• Se hará una revisión de todos los componentes del reductor, especialmente sin fin y corona, para verificar la ausencia de fisuras. Se utilizarán tintas penetrantes u otro medio superador de este.
• Se reemplazarán las poleas de tracción.
• Se reemplazarán los revestimientos de frenos.
• Se retornearán las campanas de freno si fuera necesario.
• Se reemplazarán todos los cojinetes tanto de fricción como rodadura. Para estos últimos se emplearán marcas como SKF, Steyr, FAG, SNR o NSK.
• Se reemplazarán todas las juntas, retenes y otros elementos que sean necesarios para evitar toda pérdida de aceite.
• Se reparará el electroimán de freno, reemplazando los elementos que estuvieran dañados o gastados por otros nuevos de idénticas características.
• Se pintará la máquina por dentro y por fuera con color a elección del Hospital.
• Se proveerán los accionamientos manuales reglamentarios. Se colocará un microswitch que impida el arranque de la máquina, en caso que el accionamiento del motor esté colocado.
• Se proveerán cubrepoleas fácilmente desmontables y se realizarán todas las protecciones necesarias para cubrir el riesgo de atrapamiento.
• Se proveerán protecciones de punta de eje de motor.
• Se realizarán los acondicionamientos para el acoplamiento del encoder. La presencia de este no impedirá el accionamiento manual.
• Se harán los rebordes en torno a los pases de cables xx xxxxx tal cual lo especifica el reglamento.
• Tablero de maniobras
Deberá tener capacidad para adaptarse a un tráfico intenso. Incluirá la fase uno del servicio de bomberos.
Tendrá incorporado un variador de frecuencia y tensión vectorial, marca Yaskawa o Telemecanique, de adecuada capacidad para la potencia de los motores a manejar.
El circuito de mando del variador será x xxxx cerrado para asegurar una precisa nivelación.
a) Ascensores: Se colocará un tablero de maniobras con microprocesador, marca Automac x Xxxxxx. La maniobra será selectiva colectiva en ambas direcciones, con servicio independiente y de ascensorista.
Los contactores del control de maniobras serán marca Telemecanique, Siemens o Merlin Gerin.
b) Montacargas: Se colocará un tablero de maniobras con microprocesador, marca Automac x Xxxxxx. La maniobra será automática simple con memoria, con servicio independiente y de ascensorista
• Dispositivo rescatapersonas
Se colocará un dispositivo que, ante un corte de energía eléctrica, lleve automáticamente la cabina hasta el piso más próximo y abra la puerta del ascensor.
El dispositivo estará provisto de un grupo de baterías libre de mantenimiento que permita mover las cabinas aún en las condiciones más desfavorables hasta la parada más próxima, abriendo las puertas una vez que la misma se encuentre nivelada. Las baterías poseerán un cargador que asegure un estado de carga suficiente para actuar cuando sea necesario.
• Supervisor del sistema.
Se proveerá y colocará un sistema supervisor para un mínimo de veintiún (21) ascensores. El mismo permitirá ver en un monitor el estado de todos los ascensores.
Permitirá visualizar las alarmas que surjan de los mismos.
Permitirá retirar e ingresar al servicio alguno de los ascensores del grupo. Permitirá anular llamadas de cabina y pasillo.
El lugar para la ubicación del supervisor será en la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario, en oficina a indicar, más un puesto repetidor en el obrador de la empresa de ascensores .-
Se deberá poder extraer un registro estadístico de todas las tareas inherentes a los ascensores.-
• Cabina
Se reemplazará la cabina existente, por otra nueva según la descripción del Anexo I y Anexo II.- Antes de iniciar la fabricación y dentro de los treinta días corridos de firmado el contrato, el adjudicatario presentará un plano de detalle de cabina con la descripción y los materiales a emplear en la misma.
El proyecto será de tal manera que puedan obtenerse las máximas dimensiones interiores compatibles con el equipamiento requerido. Para ello se utilizarán los componentes y criterios de proyecto que permitan alcanzar este objetivo.
La cabina tendrá provisto un sistema de pesador de carga que funcione mediante el principio de extensometría y asegure la medición de al menos condiciones de carga del 80% y 110%. La marca del pesador será Avaxon o Nyload.
El sistema de protección óptico de puertas será mediante barrera multihaz, que detecte la presencia de objetos en todo el frente de las hojas de puerta y tenga capacidad para anular un porcentaje de emisores cuando estos se encuentren dañados a fin de evitar que el daño de algunos de estos emisores inhabilite el ascensor.
Llevará, sobre cada dintel de la puerta, un indicador de posición digital de al menos dos pulgadas de alto con Scroll que pueda ser visualizado con facilidad desde el lugar más lejano de la cabina.
• Botoneras exteriores y Señalización
Se reemplazarán los botones exteriores por otros nuevos de tipo antivandálico. Se colocará una fila de botoneras.
Cada botonera de piso intermedio constará de dos botones, uno para subir y otro para bajar en el caso de los ascensores.
Leyenda Braille en todos los componentes.
En los pisos extremos la botonera tendrá un solo botón.
En todos los pisos, se colocarán, indicadores de posición de 2” de tipo alfanumérico, los que irán acompañados de señales acústicas y ópticas, que anunciarán la llegada de la cabina que se aproxima para atender la llamada. Esta señalización estará integrada a los botones de llamada
a) en los ascensores: 2 indicadores y 1 botonera común por piso.
b) En los montacargas: 1 indicador y una botonera integrada, una de cada lado por piso. Las tapas de la señalización, estarán construidas en acero inoxidable calidad AISI 304.
El oferente acompañará su oferta con los folletos de la señalización que está cotizando
• Botoneras de cabina
Se instalarán dos botoneras en cabina, una a cada lado del acceso. Las mismas poseerán:
Un botón por cada piso a servir con registro de llamada. Botón de reapertura y cierre de puertas.
Botón de alarma. La alarma deberá funcionar aún con falta de energía eléctrica de red. Interruptor de luz y ventilador.
Leyenda Braille en todos los componentes.
Iluminación de emergencia con una duración mínima de cuatro horas.
Anunciador auditivo del piso al que está llegando. La leyenda podrá ser modificada ante eventuales cambios que dispusiera el Hospital.
Anunciador por tonos de dirección subiendo y bajando a nivel de cada piso.
Poseerá un sistema intercomunicador que permitirá establecer contacto entre la cabina y la sala de máquinas y el puesto de vigilancia del Hospital.
El mismo deberá funcionar aún con falta de energía eléctrica de red por un período de cuatro horas.
El oferente acompañará su oferta con los folletos de la señalización que está cotizando.
• Operador de puerta de cabina
a) Ascensores: Se colocará un operador de puerta de cabina Marca Soimet (Wittur) o Fermator, para puertas de abertura central de 1200 mm y accionamiento por frecuencia variable para servicio pesado.
Las hojas de las puertas de cabina tendrán un revestimiento en acero inoxidable calidad AISI 304.
b) Montacargas: Se colocará dos operadores de puerta de cabina Marca Soimet (Wittur) o Fermator en cada cabina. Serán para puertas de abertura unilateral de 1200 x 2000 mm y accionamiento por frecuencia variable para servicio pesado.
Las hojas de las puertas de cabina tendrán un revestimiento en acero inoxidable calidad AISI 304.
Las solias serán para servicio super pesado construídas en xxxxx xx xxxxxx y con perfiles tubulares para obtener la máxima resistencia.
• Puertas exteriores
Se emplearán puertas Marca Soimet (Wittur) o Fermator, para servicio pesado.
Las hojas de las puertas exteriores tendrán un revestimiento en acero inoxidable calidad AISI 304.
Todo el trabajo de obra civil para el retiro de las puertas existentes y la colocación de las nuevas será por cuenta del contratista.
Los trabajos de albañilería y pintura necesarios, luego de la colocación de las puertas y sus xxxxxx, correrán por cuenta del contratista
a) Ascensores: Se colocarán nuevas puertas exteriores de abertura central de 1200 x 2000 mm de abertura libre. Las puertas serán PF90, certificadas por el INTI u otro ente debidamente acreditado.
b) Montacargas: Se colocarán nuevas puertas exteriores de abertura unilateral de 1200 x 2000 mm de abertura libre. Las puertas serán PF90, certificadas por el INTI u otro ente debidamente acreditado.
El contratista deberá verificar si el nivel de cada acceso corresponde con el opuesto. De no ser así tendrá que elevar el nivel más bajo para que al parar la cabina asegure un desnivel máximo no superior a 10 mm en cada acceso, independientemente del estado de carga y sentido de viaje.
El contratista elevará al Hospital la solución sugerida para su aprobación.
Deberán colocarse defensas en todas las paradas y a cada lado de cada acceso. Las mismas irán de piso a techo y estarán construídas con tubo redondo de dos pulgadas schedule 40. Estarán fijadas mediante brocas en piso y cielorraso.
• Cables xx xxxxx
Se colocarán nuevos cables xx xxxxx y tensores tanto para suspensión de cabina y contrapeso como para el limitador de velocidad.
Para la suspensión de cabina se utilizarán cables de diámetro 12.7 mm. Para el limitador de velocidad se utilizará cable de 9 mm.
Los cables serán de conformación 8 x 19 +1 marca IPH o Cóndor.
• Limitador de velocidad
Se desmontarán los limitadores de velocidad para realizar una reparación integral de los mismos. Se sustituirá la totalidad de los cojinetes de fricción y de rodadura.
Se repararán o reemplazarán los contactos asociados al limitador de velocidad.
Se calibrarán para la velocidad de disparo que corresponda y se emitirá un certificado que avale lo dicho anteriormente.
• Bastidor de cabina
Una vez que se haya desmontado la cabina, se procederá a la reparación del bastidor existente. La reparación consiste como mínimo en la realización de las siguientes tareas:
• Reemplazo de los revestimientos de sacrificio de los guiadores por otros nuevos que aseguren un deslizamiento suave y silencioso.
• Se desmontarán los bloques de seguridad para proceder a su limpieza y revisión. El Hospital presenciará la revisión del estado de los bloques de seguridad. En caso que de la misma surja la necesidad de una reparación se procederá a la misma.
• Se repararán los medios de accionamiento de la seguridad, reemplazando los elementos que fueran necesarios.
• Se colocarán las celdas de carga para el dispositivo pesador de carga.
• Se colocará un nuevo contacto de seguridad en los brazos de accionamiento.
• Se pintará la totalidad del bastidor con pintura epoxi y color a elección del Hospital.
• Toda otra tarea que sea necesaria para asegurar un funcionamiento correcto del bastidor.
• Bastidor de contrapeso
Se utilizará el existente realizando como mínimo las siguientes tareas:
• Se reemplazarán los revestimientos de sacrificio de los guiadores por otros nuevos que aseguren un deslizamiento suave y silencioso.
• Se pintará la totalidad del bastidor con pintura epoxi y color a elección del Hospital.
• Toda otra tarea que sea necesaria para asegurar un funcionamiento correcto del bastidor.
• Guías de cabina
Se utilizarán las existentes realizando como mínimo las siguientes tareas:
• Se realizará un aplomado y alineado de las mismas
• Se realizará una revisión de las fijaciones con la reparación de las que fueran necesarias.
• Se pintarán las fijaciones de las guías.
• Se realizará la limpieza total de las guías.
• Toda otra tarea que sea necesaria para asegurar un funcionamiento correcto del ascensor.
• Guías de contrapeso
Se utilizarán las existentes realizando como mínimo las siguientes tareas:
• Se realizará un aplomado y alineado de las mismas
• Se realizará una revisión de las fijaciones con la reparación de las que fueran necesarias.
• Se pintarán las fijaciones de las guías.
• Se realizará la limpieza total de las guías.
• Toda otra tarea que sea necesaria para asegurar un funcionamiento correcto del ascensor.
• Paragolpes
Se reemplazarán los paragolpes existentes por otros nuevos de diseño adecuado a la instalación. Se suministrará la memoria de cálculo de los mismos.
Si para ajustar las distancias de pasada fuera necesario modificar o cambiar los pilares, esta tarea estará a cargo del contratista.
• Instalación eléctrica
Se reemplazará la totalidad de la instalación eléctrica, tanto fija como móvil. Para ello se utilizarán materiales con sello de aprobación IRAM.
Los cables serán marca Pirelli, Imsa, Coelpla o similar. Deberá cumplir en su totalidad lo establecido por la AEA.
• Puesta a tierra
Se asegurará una efectiva puesta a tierra. Para ello se colocará una jabalina en cada bajo recorrido de manera de asegurar una resistencia de puesta a tierra adecuada y que cumpla con la reglamentación vigente.
Se llevará un cable de puesta a tierra desde la jabalina hasta el tablero de fuerza motriz xx xxxx de máquinas y de allí a toda la instalación del ascensor.
• Tableros de fuerza motriz.
Se reemplazarán los tableros de fuerza motriz de la sala de máquinas por otros nuevos que cumplan con lo establecido por el Código de la Edificación y la Asociación Electrotécnica Argentina.
Los componentes serán marca Merlin Gerin, Siemens o Telemecanique.
• Sala de máquinas.
Se realizará el acondicionamiento de la mismas, eliminando filtraciones de agua y reparando la mampostería que fuera necesaria, instalando una membrana asfáltica nueva, en el techo.
Se verificará el estado de los ganchos haciendo las reparaciones que fueran oportunas e indicando con pintura la capacidad de carga de cada uno.
Se harán los rebordes en torno a los agujeros que indica la reglamentación.
Se reemplazará la puerta y xxxxx xx xxxx de máquinas por otra de xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx faz, de dimensiones 800 x 2000 mm. Con pintura epoxi, color a elección del Hospital. Y las cerraduras de todas las puertas tendrán llaves Trabex o Acytra, doble pala, hermanadas.
Se deberá pintar el piso con pintura epoxi especial para pisos. Se deberán pintar las paredes con esmalte sintético.
Se deberá pintar el cielorraso.
Se pintará el exterior de las salas de máquinas con pintura paras exteriores, tipo Sinteplast o similar.
Todos los colores serán a elección del Hospital a partir de un muestrario proporcionado por el adjudicatario..
Se deberá suministrar un sistema de iluminación que asegure una iluminación mínima de 300 lux en toda la superficie de la sala de máquinas medida a un metro del nivel del piso.
Se deberá acondicionar el sistema de ventilación de la sala de máquinas en cuanto a volumen de aire a extraer y automatismo del sistema.
Se colocará un termostato sobre cada máquina para asegurar el automatismo de la ventilación forzada..
Se colocarán nuevas persianas de ventilación de aluminio anodizado o con pintura al horno que aseguren el no ingreso de agua por lluvia.-
• Pasadizo
Se realizará la limpieza total del pasadizo.
Si hubiera revoques flojos o dañados se repararán.
Se pintará el bajo recorrido con dos manos de látex, previa limpieza del mismo.
La pintura incluye tanto la mampostería como todas las partes metálicas, excluidas las guías pero no sus fijaciones..
Se colocará un artefacto de iluminación con dos tubos de 20Watts, con interruptor y botón de emergencia en cada bajo recorrido.
Se colocarán escaleras para acceder al bajo recorrido.
En el caso de los ascensores se colocará una división entre bajo recorridos que tenga una altura mínima de 2m. y cumpla por lo demás con la reglamentación vigente.
• Habilitación Municipal
Se realizará la habilitación municipal de los ascensores objeto de esta modernización de acuerdo a las nuevas características de la instalación.
El adjudicatario deberá realizar todos los trámites de rehabilitación ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines que los ascensores queden habilitados y aprobados por el organismo de contralor, con la totalidad de los trámites conforme a la normativa. Sin costo adicional para el Hospital, con un plazo máximo de un mes a posteriori de la entrega final. El reintegro del Fondo de Garantía dependerá de la obtención de la habilitación requerida.
• PLAN DE TRABAJOS
Junto con la oferta se entregará un plan de trabajos tentativo, teniendo en cuenta que el plazo total para la ejecución de la obra es de 10 (diez) meses.
Cuatro meses para los dos ascensores de público y diez meses para la totalidad de la obra.
En el mismo se considerará un (1) montacargas fuera de servicio a la vez, por motivos de la modernización.
EL PLAN DE TRABAJO DEBERÁ CONTEMPLAR LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN ASCENSOR POR MES.-
• RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA. GARANTIA.
La recepción provisoria se otorgará una vez terminados los trabajos correspondientes a cada ascensor y su puesta en funcionamiento con la documentación correspondiente.
Al año de la Recepción Provisoria se otorgará la Recepción Definitiva.
A partir de la Recepción Provisoria se inicia el período de garantía, que dura trescientos sesenta y cinco (365) días y finaliza con la recepción definitiva.
• FONDO DE REPARO
La contratista deberá constituír un fondo de reparo en efectivo del 5% sobre el monto total de la modernización, el mismo será descontado de cada pago efectuado por el Hospital y será reintegrado con cada recepción definitiva.
• SEGUROS
El adjudicatario deberá constituir los siguientes seguros, por las cantidades mínimas que para cada uno se consignan. Los mismos no implican limitación de la responsabilidad del adjudicatario quién la asumirá por el excedente de las sumas cubiertas hasta el monto total de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
Las pólizas deberán endosarse a favor del Hospital.-
a) RESPONSABILIDAD CIVIL: De responsabilidad civil, por los daños que como consecuencia de sus actividades en el Hospital sufran personas, cosas y/o bienes del Hospital y/o terceros: $ 300.000.-
b) RIESGO DE INCENDIO: Que ampare todos los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Hospital cedidos en uso durante la vigencia del contrato: $ 300.000.-
c) PLURALIDAD DE SEGUROS: A los efectos del artículo 67 de la ley de Seguros Nº 17418 se deja constancia que el Hospital ha contratado un Seguro de Incendio y un Seguro de Responsabilidad Civil, pólizas a disposición.
Contratación de los seguros:
Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, e incluirá al Hospital como cotitular con el adjudicatario –en su caso debe existir un endoso a favor del Hospital- y/o beneficiario exclusivo, según corresponda.
Todos los seguros no deberán contener la cláusula de beneficio de excusión ni de división a favor de la Compañía Aseguradora.
En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener cláusula restrictiva alguna, de existir incumplimiento en el pago de las mismas.
En consecuencia, la adjudicataria se obliga a contratar todos los seguros que exige el presente pliego con el expreso compromiso de la Aseguradora obligándose a notificar al Hospital, de modo fehaciente al domicilio declarado en el contrato de la falta de pago del premio, como así también la rescisión unilateral de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de 30 días hábiles antes de hacer efectiva la baja de la cobertura.
El contrato que suscriba el Adjudicatario con el Hospital que éste emita, debe ser denunciado fehacientemente a la Compañía de Seguros el adjudicatario que contrate.
• ESTRUCTURA DE COSTO
Ver planilla Anexo Estructura de costos ITEM B, se deberá completar una para cada unidad.
• PLANILLA DE COTIZACIÓN
Cumplimentar “Planilla de Cotización” anexa .-una para ITEM A y otra para ITEM B .
Licitación Pública N 00/2008 "2009 - Año de los Derechos Políticos de la Mujer"-Ley CABA 2715/08 | |||||||
ESTRUCTURA DE COSTOS ITEM A | |||||||
N | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL | TOTAL | % |
A | Materiales | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
SUBTOTAL A | $ | ||||||
X | XXXX XX XXXX | ||||||
0 | Director/inspector de obra | HS | |||||
2 | Ayudante | HS | |||||
SUBTOTAL B | $ | ||||||
C | CARGAS SOCIALES | % | |||||
SUBTOTAL C | $ | ||||||
D | EQUIPOS | ||||||
SUBTOTAL D | $ | ||||||
E | TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) | $ | |||||
F | GASTOS GENERALES | % | |||||
SUBTOTAL F | $ | ||||||
G | SUBTOTAL (E+F) | $ | |||||
H | BENEFICIO | % | |||||
SUBTOTAL H | $ | ||||||
I | GASTO FINANCIERO | % | |||||
SUBTOTAL I | $ | ||||||
J | SUBTOTAL COSTO (G+H+I) | $ | |||||
K | IMPUESTOS | % | |||||
SUBTOTAL J | $ | ||||||
TOTAL COSTO UNITARIO (J+K) | $ | ||||||
ANALISIS DE PRECIOS - ASCENSORES HOSPITAL
XXXXXXXX
ITEM B
ITEM | Solicitado | U | Consum o | Unitario | Total | Item |
XXXXXXXXXXX Xx0
0 | Xxxxxxxx | $ - | ||||
1.1 | Desmontaje de la máquina | $ 0,00 | ||||
1.2 | Masteriales para reparación de máquina | $ 0,00 | ||||
1.3 | Manode obra de reparación de maquina | $ 0,00 | ||||
1.4 | Verificación de componentes | $ 0,00 | ||||
1.5 | Montaje de máquina | $ 0,00 | ||||
1.6 | Control de funcionamiento | $ 0,00 | ||||
2. | Tablero de maniobras | $ - | ||||
2.1 | Control de maniobras | $ 0,00 | ||||
2.2 | Mano de obra montaje del control de maniobras | $ 0,00 | ||||
2.3 | Rescatapersonas | $ 0,00 | ||||
2.4 | Variador de frecuencia vectorial | $ 0,00 | ||||
2.5 | Montaje del variador de frecuencia | $ 0,00 | ||||
2.6 | Ajuste del variador | $ 0,00 | ||||
2.7 | Rescatapersonas | $ 0,00 | ||||
2.8 | Mano de obra rescatapersonas | $ 0,00 | ||||
3. | Botoneras exteriores y señalización | $ - | ||||
3.1 | Retiro botoneras exteriores y colocación de nuevas | $ 0,00 | ||||
3.2 | Botoneras exteriores y señalización | $ 0,00 | ||||
3.3 | Albañilería | $ 0,00 | ||||
3.4 | $ 0,00 | |||||
4. | Sala de Máquinas | $ - | ||||
4.1 | Limpieza general, ayudante | $ 0,00 | ||||
4.2 | Membrana | $ 0,00 | ||||
4.3 | Puerta | $ 0,00 | ||||
4.4 | Ventilación | $ 0,00 | ||||
4.5 | Extractor | $ 0,00 | ||||
4.6 | Automatismo | $ 0,00 | ||||
4.7 | Tablero de fuerza motriz | $ 0,00 | ||||
4.8 | Pintura exterior | $ 0,00 | ||||
4.9 | Pintura piso | $ 0,00 | ||||
4.10 | Pintura paredes | $ 0,00 | ||||
4.11 | Pintura cielorraso | $ 0,00 | ||||
4.12 | Mano de obra. | $ 0,00 | ||||
5. | Cabinas | $ - | ||||
5.1 | Desmontaje | $ 0,00 | ||||
5.2 | Cabina | $ 0,00 | ||||
5.3 | Montaje cabina | $ 0,00 | ||||
5.4 | Revestimiento piso. | $ 0,00 | ||||
5.5 | Montaje revestimiento piso | $ 0,00 | ||||
5.6 | Revestimiento lateral | $ 0,00 | ||||
5.7 | Montaje revestimiento lateral | $ 0,00 | ||||
5.8 | Cielorraso | $ 0,00 | ||||
5.9 | Montaje cielorraso | $ 0,00 | ||||
5.10 | Operador de puertas | $ 0,00 | ||||
5.11 | Montaje operador de puertas | $ 0,00 | ||||
5.12 | Barreras multi haz | $ 0,00 | ||||
5.13 | Montaje barreras multi haz | $ 0,00 | ||||
5.14 | Extractor de cabina | $ 0,00 | ||||
5.15 | Montaje de extractor de cabina. | $ 0,00 | ||||
5.16 | Botoneras de cabina | $ 0,00 | ||||
5.17 | Montaje de botoneras de cabina | $ 0,00 | ||||
5.18 | Pesador de carga | $ 0,00 | ||||
5.19 | Montaje del pesador de carga. | $ 0,00 | ||||
5.20 | Operador de puertas de cabina | $ 0,00 | ||||
5.21 | Montaje de puertas de cabina | $ 0,00 | ||||
5.22 | Sintetizador de voz | $ 0,00 | ||||
5.23 | Montaje del sintetizador de voz | $ 0,00 | ||||
5.24 | Iluminación de emergencia | $ 0,00 | ||||
5.25 | Montaje de la iluminación de emergencia | $ 0,00 | ||||
6 | Puertas exteriores | $ - | ||||
6,1 | Desmontaje de puertas existentes | $ 0,00 | ||||
6,2 | Puertas exteriores nuevas | $ 0,00 | ||||
6.3 | Montaje de puertas exteriores nuevas | $ 0,00 | ||||
6.4 | Protecciones tubulares | $ 0,00 | ||||
6.5 | Montaje de protecciones tubulares | $ 0,00 | ||||
6.6 | Obra civil complementaria | $ 0,00 | ||||
6.7 | Verificación del funcionamiento | $ 0,00 | ||||
6.8 | $ 0,00 | |||||
6.9 | $ 0,00 | |||||
6.10 | $ 0,00 | |||||
7 Column a1 | Bastidores | $ - | ||||
Columna2 | Colum na3 | Columna 4 | Columna5 | Columna6 | Columna 7 | |
7.1 | Desmontaje del bastidor de cabina | $ 0,00 | ||||
7.2 | Reparación del bastidor de cabina | $ 0,00 | ||||
7.3 | Desmontaje del bastidor de contrapeso | $ 0,00 | ||||
7.4 | Reparación del bastidor de contrapeso | $ 0,00 | ||||
7.5 | Cables xx xxxxx | $ 0,00 | ||||
7.6 | Tensores | $ 0,00 | ||||
7.7 | Suspensión de cabina y contrapeso | $ 0,00 | ||||
7.8 | Paragolpes | $ 0,00 | ||||
7.9 | Montaje de paragolpes | $ 0,00 | ||||
7.10 | Prueba de dispositivos de seguridad | $ 0,00 | ||||
8 | Guías | $ - | ||||
8.1 | Aplomado de guías de cabina | $ 0,00 | ||||
8.2 | Aplomado de guías de contrapeso | $ 0,00 | ||||
8.3 | Materiales varios | $ 0,00 | ||||
9 | Limitador de velocidad | $ - | ||||
9.1 | Desmontaje del limitador | $ 0,00 | ||||
9.2 | Reparación del limitador y calibrado | $ 0,00 | ||||
9.3 | Montaje del limitador | $ 0,00 | ||||
9.4 | Cable xx xxxxx del limitador | $ 0,00 | ||||
9.5 | Montaje del cable xx xxxxx | $ 0,00 | ||||
9.6 | Pruebas de funcionamiento | $ 0,00 | ||||
10 | Puesta a tierra | $ - | ||||
10.1 | Jabalina de puesta a tierra | $ 0,00 | ||||
10.2 | Conductores | $ 0,00 | ||||
10.3 | Montaje | $ 0,00 | ||||
10.4 | ||||||
11 | Sistema de monitoreo | $ - | ||||
11.1 | Equipo | $ 0,00 | ||||
11.2 | Masteriales de instalación eléctrica | $ 0,00 | ||||
11.3 | Montaje | $ 0,00 | ||||
$ 0,00 | ||||||
$ 0,00 | ||||||
12 | Habilitación municipal | $ - | ||||
12.1 | Planos | $ 0,00 | ||||
12.2 | Derechos municipales | $ 0,00 | ||||
12.3 | Gestión | $ 0,00 | ||||
$ 0,00 | ||||||
COSTO TOTAL OBRA $ - | ||||||
COSTO COSTO : CC | 1,000 | |||
GASTOS GENERALES GG : % DE CC | 11% DE CC | 0,110 | ||
C= CC + GG | 1,110 | |||
GASTOS FINANCIEROS GF | % DE C | 1,5 % DE C | 0,017 | |
BENEFICIO : B | % DE C | 10 % DE C | 0,094 | |
S= C+ GF + B | 1,221 | |||
INGRESOS BRUTOS : IB | % DE S | 1,5 % DE S | 0,018 | |
PRECIO | P = S + IB | 1,239 | ||
IVA : I | % DE P | 21 % DE P | 0,260 | |
PRECIO CONSUMIDOR FINAL | T = P + I | 1,500 | ||
COEFICIENTE k (BENEFICIO GS. GENERALES E IMP.)
50%
$
-
REQUISITOS PARTICULARES ITEM A, B Y C
• FORMA DE COTIZAR
ITEM A: Se cotizará un valor mensual por ascensor, de acuerdo al Anexo I - Planilla de Cotización .
ITEM B: Se cotizará un valor único por ascensor a remodelar, de acuerdo al Anexo – Planilla de Cotización.
ITEM C: El oferente deberá cotizar un valor único por la adquisición y retiro obligatorio fuera del predio del Hospital, de los siguientes elementos, reemplazados en la modernización:
Cables xx xxxxx Puertas de ascensores
Este valor será descontado del total cotizado como parte de la oferta global.
El valor económico de la oferta se calculará teniendo en cuenta el resultado de: TOTAL BIANUAL ITEM A + TOTAL ITEM B – TOTAL ITEM C
• GARANTIA DE OFERTA
UNO POR CIENTO (1%) Y SE CALCULARA SOBRE LA BASE DEL MAYOR VALOR ECONOMICO DE LA OFERTA : TOTAL BIANUAL ITEM A + TOTAL ITEM B – TOTAL ITEM C
• FORMA DE PAGO
Mantenimiento: Por mes calendario vencido a los treinta (30) días corridos a contar de la recepción definitiva de conformidad de servicios o fecha presentación de factura, si ésta fuere posterior.
Cuando con motivo de la remodelación saliera de servicio un ascensor, se descontará el 50% del monto total del abono correspondiente a ese período.
Los importes de las multas y/o penalidades y/o cualquier otro concepto (reposición de elementos, reparación de desperfectos, etc.) pendiente de pago por el contratista, serán deducidos de los importes de las facturas presentadas al cobro por el Adjudicatario al Hospital, relacionadas con esta contratación y/o cualquier otra que lo vinculara con el Ente, así como, de cualquier garantía de adjudicación que hubiere constituido.
Modernización:
-20% de anticipo sobre el monto total del ITEM B por acopio de materiales, contra presentación de una contra garantía por igual importe al adelantado.
- A los treinta (30) días corridas de la recepción provisoria por cada ascensor terminado y funcionando.
El anticipo se irá descontando en forma proporcional con la entrega de cada ascensor.
• DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA
PRESENTACIÓN: Las ofertas se presentarán en sobre/s o paquete/s cerrado/s individualizados con la siguiente inscripción:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0/08 - APERTURA:
Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe incluir en la oferta el formulario “Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación”, debidamente cumplimentado, en el que se manifiestan expresamente el o los números de Fax declarado/s por el oferente como instrumento de válida comunicación. Asimismo este formulario solicita declarar formalmente el conocimiento xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones y el Reglamento de Contrataciones.
La no presentación del Formulario o su parcial cumplimentación, significará, para el Hospital, el pleno conocimiento y aceptación de lo que en el se manifiesta. La presentación de las ofertas implica la aceptación de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones. En el caso de no informarse número/s de Fax, se tendrán como válidas a todos los efectos, las comunicaciones remitidas a otros números de la firma que figuren en el resto de la oferta o en los registros internos del Hospital.
Si se usara más de un sobre o paquete, deberán numerarse correlativamente.
La documentación que se solicita mediante este pliego de bases y condiciones, deberá ser presentada en hojas foliadas. Tal numeración deberá ser correlativa y figurar en el extremo inferior derecho. Todas las hojas deberán estar firmadas por un representante del oferente debidamente autorizado, con sello aclaratorio de nombre y cargo.
Asimismo la Oferta Económica y los Estados Contables deberán presentarse por duplicado y estar firmado y sellado ambos ejemplares, en todas sus hojas.
SUMARIO: El oferente deberá incluir como primer folio de su presentación un Sumario con las características de ordenamiento que se indican:
RAZÓN SOCIAL: LICITACIÓN PÚBLICA Nº: FECHA DE APERTURA: HORA :
LUGAR:
De foja: | A foja: | ||
1 | ANTECEDENTES | ||
1.1 | Denominación de la Empresa, Domicilio legal, Domicilio real, Teléfonos y Fax. | ||
1.2 | Listado original, en carácter de Declaración Jurada, de los Directores Técnicos titular y suplente, y constancia que sus certificados de aptitud psicotécnica estén debidamente actualizados, con la inclusión de los siguientes datos: Apellido y nombre, tipo y nº de Documento de Identidad, antecedentes profesionales, cargo y firma. Este listado deberá estar refrendado por el máximo responsable de la Empresa. | ||
1.3 | Poder suficiente para obligar a la Empresa de la persona que firma la oferta y toda la documentación que se presente. |
1.4 | Contrato Social, Acta de Socios o Estatutos y Actas de Asamblea y de Directorio. | ||
1.5 | ITEM A: ANTECEDENTES Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE: Copias de contratos ejecutados en los últimos 5 años inmediatos anteriores o contratos en ejecución, de al menos 10 ascensores en único edificio, en reparticiones públicas o privadas, de duración y características similares a las condiciones de contrato establecidas por el Hospital (por ejemplo: personal permanente en planta, tiempo de contrato, etc.). Se auditará la conformidad de los usuarios de las instalaciones. ITEM B: Antecedentes de contratos correspondientes a trabajos de magnitud y/ o complejidad similares a los que se licitan, ejecutados o en curso de ejecución en los últimos 5 años inmediatos anteriores, debiendo adjuntar copia de los contratos y/u ordenes de compras. - CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICA. - CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE OBRA. ITEM A y B: Deberá indicarse: Nombre del Organismo o Empresa contratante, Domicilio, Teléfono, Año y/o período de la contratación, Cantidad de personal afectado, copia del Contrato u Orden de Compra, en caso de corresponder. El Hospital podrá observar a través de agentes que designe las prestaciones que el oferente esté brindando en otros establecimientos, instituciones, empresas o solicitar informe al respecto.- Toda falsedad que surja de la averiguación de antecedentes será motivo suficiente para anular y desestimar la oferta. | ||
Certificado emitido por el Gobierno de la Cuidad de Bs. As. donde conste nº de permiso de conservador y fecha de vigencia. Datos del Representante Técnico para este fin, con el certificado habilitante. | |||
2 | DOCUMENTACIÓN GENERAL | ||
3.1 | Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación firmada y sellada por persona debidamente autorizada. | ||
3.2 | CERTIFICADO DE VISITA - REUNION INFORMATIVA - CONSULTAS AL PLIEGO Para la concreción de la visita deberá retirarse el correspondiente formulario en el Departamento Contrataciones para que con un responsable del Departamento Mantenimiento y Servicios realicen la misma. Una vez concluida la visita el referido formulario deberá ser firmado a satisfacción por el representante autorizado de la Firma y el citado Departamento. |
Los oferentes deberán visitar el Hospital el día 10 de Febrero de 2009 a las 9:00 hs. Los interesados que hayan asistido a la visita previa obligatoria quedan facultados a visitar nuevamente las instalaciones a los mismos fines y efectos, debiendo concurrir al Departamento Contrataciones el día 11 de Febrero de 2009 a las 09:30 hs. Atento el carácter no obligatorio de la misma no se extenderá nuevo certificado de visita. Los oferentes deberán adjuntar al sobre oferta el original del correspondiente “Certificado de Visita” debidamente firmado. La reunión informativa obligatoria se realizará el día 10 de Febrero de 2009, luego de realizada la Visita Previa – en aula a designar. Las consultas respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito hasta el día 12 de Febrero 2009 a las 13:00 hs. en el Departamento Contrataciones. | |||
3.6 | Recibo original de la adquisición del presente pliego | ||
3.7 | Garantía de oferta, de acuerdo con lo prescripto en las Condiciones Generales del presente pliego.. | ||
3.8 | Constancia de inscripciones Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) Ingresos Brutos Instituto Nacional de Acción Cooperativa Constancia de habilitación de sus oficinas por la autoridad competente. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR Deberá cumplimentarse Resolución General 1814/AFIP/2005 se recuerda que conforme dicha norma toda oferta igual o superior a $ 50.000.- deberá contar con el certificado fiscal para contratar, independientemente del monto adjudicado. No podrá tener una antigüedad superior a 120 días.- | ||
3.9 | Estados Contables anuales de sus 2 (dos) últimos ejercicios con, presentación vencida a la fecha de la apertura, informe de Auditor y debida certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Jurisdicción correspondiente. Asimismo, se deberá presentar un estado detallado y valorado del activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación con indicación precisa de su composición, las norma seguidas para su valuación, la ubicación estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado de situación patrimonial debe ser acompañado de dictamen suscrito por contador público, con certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.” Referencias bancarias, con indicación del nombre de la Institución, domicilio de la Sucursal, tipo de cuenta, adjuntado certificado emitido por el banco. |
Licitación Pública 26/2008 - Anexo I Planilla de Cotización | |||
ASCENSOR | item A | item B | |
mantenimiento | remodelación | ||
Valor Mensual | Valor | ||
1 | A1 | no corresponde | |
2 | A2 | no corresponde | |
3 | A3 | ||
4 | A4 | ||
5 | A5 | no corresponde | |
6 | A6 | no corresponde | |
7 | M1 | ||
8 | M2 | ||
9 | M3 | ||
10 | M4 | ||
11 | M5 | ||
12 | M6 | ||
13 | M8 | ||
14 | C1 | no corresponde | |
15 | C2 | no corresponde | |
16 | C3 | no corresponde | |
17 | C4 | no corresponde | |
18 | C5 | no corresponde | |
19 | C6 | no corresponde | |
20 | C7 | no corresponde | |
21 | C8 | no corresponde | |
22 | PPB | no corresponde | |
23 | PCO | no corresponde | |
Total | XX0 | XX0 | |
item | Valor (pesos) | |
A | Mantenimiento Bianual | VM1 x 24 |
B | Remodelación 9 ascensores | VM2 |
C | Cables acero y puertas | VM3 |
Valor Oferta | A + B - C | |
ANEXO I
ASCENSORES 3 Y 4
CABINA
Dimensiones
Superficie: 1700 x 2300 mm. Altura bajo cielorraso: 2300 mm. Simple acceso.
Luz libre 1200 mm. x 2000 mm.
Doble botonera, una a cada lado de la puerta de acceso. Puerta automática de accionamiento central.
Piso
Construido en xxxxx xx xxxxxx y con una cubierta en granito x xxxxxx de dos colores. Marco perimetral en color negro Uruguay y zona central en gris mara.
El piso llevará secciones pulidas con diferente rugosidad para evitar resbalones.
En la sección central llevará grabado con pulido de diferente rugosidad, el logotipo del Hospital. TODOS LOS MATERIALES SE DEBERAN PRESENTAR PREVIAMENTE PARA SU APROBACIÓN
Frente de cabina
Construido en acero inoxidable AISI 304, antivandálico.
Modelo xxx xxxxx, XXXX, de la empresa Siderinox o equivalente.
Laterales
Tanto el panel del fondo como los paneles laterales estarán construidos en acero inoxidable calidad AISI 304 antivandálico, modelo LINO de la empresa Siderinox o equivalente y estarán revestidos mediante espejos reglamentarios construidos en vidrio laminado..
Los paneles laterales y el del fondo, estarán divididos en dos mitades, separadas por una xxxxxx xx xxxxx inoxidable de calidad AISI 304, antivandálico modelo LINO, de la empesa Siderinox, de dimensiones a definir, que dividirá al espejo en dos mitades, una superior y otra inferior.
Sobre esa guarda se colocarán los pasamanos.
Los paneles laterales estarán divididos a su vez por calles verticales construidas en acero inoxidable, calidad AISI 304, antivandálico modelo LINO, de la empresa Siderinox o equivalente.. De esta manera cada panel lateral llevará cuatro espejos y el panel del fondo, dos espejos.
Llevarán zócalos construidos en acero inoxidable, calidad AISI 304, antivandálico modelo LINO de la empresa Siderinox o equivalente..
Llevarán tres pasamanos circulares de diámetro 50 mm., los que estarán construidos en acero inoxidable AISI 304, y estarán pulidos a espejo.
El encuentro de los paneles del fondo y los laterales se hará mediante columnas xx xxxxx inoxidable calidad AISI 304 antivandálico, modelo LINO de la empresa Siderinox o equivalente.
Todos los espejos serán de cristal laminado de seguridad.
Cielorraso
Estará construido en acero inoxidable, calidad AISI 304, pulido mate.
Llevará un cielorraso suspendido, el que estará debidamente sujeto y asegurado, para que ante una imprevista desaceleración de la cabina, no permita la caída del mismo ni de sus componentes.
El cielorraso estará provisto de un sistema de iluminación que no tenga un aporte significativo de calor a la cabina.
Se utilizarán artefactos de sección circular, con dos lámparas de bajo consumo de 23 Watts, que se reemplazarán desde el exterior de la cabina.
El nivel de iluminación de la cabina no será inferior a 60 lux en ningún sector, medido este nivel de iluminación a nivel del piso.
El sistema de iluminación será directo, mediante artefactos de iluminación, los que no podrán ser retirados desde el interior de la cabina, para evitar actos de vandalismo.
Poseerá un extractor de aire reglamentario.
Dos de los artefactos de iluminación, proveerán la luz de emergencia en caso de falta de suministro eléctrico por un período de cuatro horas como mínimo..
NOTA: La cabina deberá cumplir acabadamente con todos los requerimientos reglamentarios de la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestando especial atención a la Ley 962.
El adjudicatario deberá enviar un plano de detalle de la cabina, antes de los treinta días de firmado el contrato, el que deberá ser aprobado por el Hospital, antes de proceder a la fabricación de la misma.
La descripción aquí hecha es orientativa y está sujeta a los cambios menores que el cliente pudiera realizar una vez que reciba los planos de detalle de parte del adjudicatario.
ANEXO II
MONTACARGAS
CABINA
Dimensiones
Superficie: 1400 x 1920 mm. Altura bajo cielorraso: 2300 mm. Doble Acceso a 180º.
Luz libre 1200 mm. x 2000 mm.
Doble botonera, una próxima a cada acceso. Puertas de accionamiento automático unilateral.
Piso
Construido en xxxxx xx xxxxxx tipo semilla de melón, con un espesor de 1/8”.
Protecciones tubulares desmontables de piso a techo próximas a los accesos construídas en tubo xx xxxxx de cuatro pulgadas de diámetro, schedule 40.
Hierro ángulo en piso para guía de las ruedas de los carros. Estas guías estarán sujetas mediante bulones y serán desmontables.
Frente de cabina
Construido en acero inoxidable AISI 304, antivandálico.
Modelo xxx xxxxx, “LINO”, de la empresa Siderinox o equivalente.
Laterales
Tanto el panel del fondo como los paneles laterales estarán construidos en acero inoxidable calidad AISI 304 antivandálico.
Modelo xxx xxxxx, “LINO”, de la empresa Siderinox o equivalente.
Llevarán zócalos construidos en acero inoxidable, calidad AISI 304, antivandálico, modelo LINO de la empesa Siderinox o equivalente..
Llevara dos barandas perimetrales xx xxxxxx dura. Las mismas serán de 250 mm x 35 mm.
Se colocarán a una altura adecuada a la altura de las partes de los carros de transporte que determine la dirección de obra.
Cielorraso
Estará construido en acero inoxidable, calidad AISI 304, pulido mate.
Llevará un cielorraso suspendido, el que estará debidamente sujeto y asegurado, para que ante una imprevista desaceleración de la cabina, no permita la caída del mismo ni de sus componentes.
El cielorraso estará provisto de un sistema de iluminación que no tenga un aporte significativo de calor a la cabina.
Se utilizarán luminarias con lámparas de bajo consumo. Cada luminaria tendrá dos lámparas de 23 Watts y sección circular, que se reemplazarán desde el exterior de la cabina.
Las luminarias no podrán desmontar desde el interior de la cabina para evitar actos de vandalismo.
El nivel de iluminación de la cabina no será inferior a 60 lux en ningún xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx.
Poseerá un extractor de aire reglamentario.
Uno o más de los artefactos de iluminación, proveerán la luz de emergencia en caso de falta de suministro eléctrico por un período de cuatro horas como mínimo..
NOTA I: La cabina deberá cumplir acabadamente con todos los requerimientos reglamentarios de la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestando especial atención a la Ley 962.
El adjudicatario deberá enviar un plano de detalle de la cabina antes de los treinta días corridos desde la firma del contrato.
Este proyecto de cabina quedará sujeto a la aprobación por parte del Hospital antes de proceder a la fabricación de la misma.
La descripción aquí hecha es orientativa y está sujeta a los cambios menores que el Hospital pudiera realizar una vez que reciba los planos de detalle de parte del adjudicatario.
NOTA II: El uso de los montacargas se efectuará en forma restringida mediante el sistema de control de personal. Para ello la lógica del comando de ascensores deberá aceptar las instrucciones del mismo.-
HIGIENE Y SEGURIDAD:
LOS PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS QUE SE UTILICEN PARA REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, SERAN ACORDE A LO ESTIPULADO POR LA NORMATIVA VIGENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO.-
• La empresa contratista deberá presentar la RESPECTIVA constancia de cobertura de Riesgos del Trabajo a todo el personal de la misma; que desarrolle actividades dentro de las instalaciones del Hospital de Pediatría Prof. Xx. Xxxx X. Xxxxxxxx SAMIC, con una Aseguradora de RIESGOS DEL TRABAJO, que brindará a dicho personal la totalidad de las prestaciones por contingencias laborales, debiendo dar cumplimiento con la totalidad de lo exigido por la Ley 24.557/95 "Sobre Riesgos del Trabajo", sus Decretos y resoluciones complementarias vigentes y aquellas que se generaran a posteriori de la adjudicación del presente pliego. El certificado deberá ser extendido por la A.R.T. correspondiente indicándose la nomina del personal y especificando que el trabajo se realizará en el Hospital Xxxxxxxx.
Deslindándose toda responsabilidad a éste Hospital, por accidente, incidente o enfermedad laboral que aquejara al personal del contratista.
• El contratista adjudicado, deberá cumplimentar con lo normado en la Ley Nº 19.587/72 "Higiene y Seguridad en el Trabajo" y su Decreto reglamentario 351/79 y todos los Decretos y Resoluciones complementarias vigentes o a generarse en el futuro. Deberá cumplir con el decreto 911/96 y las modificaciones correspondientes.
• No se realizarán por parte de la contratista ni de su personal, obras, maniobras, tareas y/o actividades comprometan a la Seguridad de los empleados de este Hospital, del público, las instalaciones y/o la de sus bienes muebles e inmuebles.
• El contratista deberá asegurar la prestación de los Trabajadores con un Servicio de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo a cargo de profesionales con matrícula habilitante; para cuando realizan las tareas adjudicadas, dentro del predio de éste Hospital, para prevención y control de tareas que puedan implicar riesgos.
• Así mismo deberá poseer Normas Internas de Seguridad Operativa sobre:
Uso seguro, manipulación y almacenamiento de materiales y condiciones adecuadas de los equipos, herramientas y elementos de trabajo.
Obligatoriedad de uso de Elementos de Protección General y Personal (máscara, guantes, respiradores, calzado, ropa de trabajo, etc.) específico para el riesgo al cual se encuentren expuestos.
Deberá presentar al Área de Medicina, Higiene y Seguridad en el trabajo 5 (cinco) días antes de la toma de servicio un legajo que contenga el programa anual de capacitación, evaluación de riesgos, nombre de la ART a la que se encuentre afiliado y tomar las medidas necesarias para que el profesional responsable de Higiene y Seguridad del contratista tome contacto con Higiene y Seguridad del Hospital Xxxxxxxx.
• Deberán asegurar la prestación del Servicio de Salud ocupacional de la empresa y el control Médico Laboral. A cargo de Médicos en el Trabajo con matrícula habilitante, propio o contratado, externos, para el personal que realiza las tareas adjudicadas dentro del predio de éste Hospital, ante casos de enfermedad.
• La empresa contratista capacitará fehacientemente a su personal sobre las Normas de Prevención para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e intoxicaciones y presentar copia de constancia escrita (Ley 24.557), debiendo presentar cada bimestre un informe de los accidentes ocurridos a su personal.
• Las sustancias químicas, elementos de limpieza y/o fumigación que utilizara el contratista, deberán contar con las correspondientes certificaciones del Ministerio de Salud, para su uso y aplicación. Copia de las especificaciones técnicas, composición y datos toxicológicos de los mismos, deberán remitirse al Área de Medicina, Higiene y Seguridad al efecto de autorizar e incorporar dicha documentación al expediente de contratación.
• El contratista deberá dar cumplimiento a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N°24051 su decreto reglamentario y modificaciones, y con la Ley 154 de la Ciudad de Bs. As. y su decreto reglamentario de residuos patogénicos, y de cualquier otra modificaciones que se generaran a posteriori de la firma de este pliego como así también de su tratamiento y disposición final de los residuos.
• El contratista antes de iniciar una tarea que represente un riesgo (por ejemplo trabajo en caliente) deberá completar un formulario de comienzo de trabajo que será firmado por personal de Higiene y Seguridad del Hospital de Pediatría Dr. Prof. Xxxx X. Xxxxxxxx S.A.M.I.C.
ANEXO II REUNION INICIAL CON
CONTRATISTAS
CODIGO
FECHA
NOMBRE DE LA EMPRESA | |
SECTOR DE TRABAJO | |
TRABAJO A REALIZAR | |
RESPONSABLE POR EL CONTRATISTA | TELEFONO |
SUPERVISOR DE LAS TAREAS POR EL CONTRATISTA | INTERNO |
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL CONTRATISTA | TELEFONO |
DESCRIPCION DE LA TAREA | |
ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS | |||||
DIFERENCIA DE NIVEL | GASES | CHOQUE ELECTRICO | |||
TEMPERATURA | SUSTANCIAS QUIMICAS | CAIDA / PROYECCION DE OBJETOS | |||
PRESION | INCENDIO | EXPLOSION | |||
MEDIDAS PRELIMINARES DE PREVENCION | |||||
ENTREGA Y USO DE EPP | CONTROL DE CAIDAS (RED / CINTOS) | DESCONEXION Y LIMPIEZA DEL EQUIPO | |||
CAPACITACION | VALLADO Y SEÑALIZACION | TABLERO ELECTRICO | |||
INSPECCIONES | LOCK OUT / TAG OUT | TABLERO CON TENSION DE SEGURIDAD | |||
PERMISO DE TRABAJO | EQUIPOS DE EXTINCION | ||||
FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION | |||||
PLAN PREVENCION DE RIESGOS | RECEPCION NORMAS CONTRATISTAS | ||||
DOCUMENTACION ART | CAPACITACION | ||||
AVISO INICIO DE OBRA A ART | ENTREGA EPP | ||||
RESPONSABLE HIGIENE Y SEGURIDAD | |||||
EL CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN ESTA MINUTA ES CONDICION INDISPENSABLE PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DE LA EMPRESA EN EL HOSPITAL XXXXXXXX DURANTE LA REALIZACION DEL TRABAJO. | |||||
ASISTENTES A LA REUNION (FIRMA Y ACLARACION) | |||||
A N E X O III D O C U M E N T A C IO N D E O B R A CO D IG O | F E C H A |
C O N TR A T IS T A S - R E S U M E N D E D O C U M E N T A C IO N D E O B R A | ||||||
C O N S TR U C C IO N / O B R A S | S E R V IC IO S | |||||
O B R A S N U E V A S / R E M O D E LA C IO N E S / M A N T E N IM IE N T O | S E R V IC IO S D E V IG ILA N C IA , XXX P IE Z A , C O M E D O R E S , C E R R A JE R O S , P A R Q U E S Y JA R D IN E S , E T C . | |||||
D T O . 911 /96 S E G . E N O B R A S | D T O . 351 /79 D T O . 1338 /96 | |||||
R E S . 231 /96 S R T | ||||||
R E S . 51 /97 S R T | ||||||
R E S . 35 /98 S R T | ||||||
R E S . 319 /99 S R T | ||||||
A T E N C IO N : R E S P O N S A B IL ID A D S O L ID A R IA | ||||||
D O C U M E N T A C IO N D E L A S E M P R E S A S | M E D IA N A / G R A N D E | C H IC A / U N IP E R S . (1 ) | A U T O N O M O S | M E D IA N A / G R A N D E | C H IC A / U N IP E R S . (1 ) | A U T O N O M O S |
P LA N D E M E JO R A M IE N T O / M A N T E N IM IE N T O | N O | N O | N O | S I | S I | N O |
M E M O R IA T E C N IC A | S I | (*) | N O | S I | S I | N O |
R E U N IO N P R E V IA | S I | S I | S I | S I | S I | S I |
E X IG E N C IA D E A R T | S I | S I | N O | S I | S I | N O |
C O M P R O M IS O D E N O R E P E T IC IO N | S I | S I | N O | S I | S I | N O |
LIS TA D O D E P E R S O N A L | S I | S I | N O | S I | S I | S I |
P R O G R A M A D E S E G U R ID A D U N IC O | C U A N D O E X IS T E N V A R IO S C O N TR A T IS T A S | N O | N O | N O | ||
R E S P O N S A B LE D E H . Y S . | S I | (*) | N O | S I | S I | N O |
LE G A JO TE C N IC O (2 ) | S I | (*) | N O | N O | N O | N O |
C R O N O G R A M A D E O B R A A A R T | S I | (*) | N O | N O | N O | N O |
IN S C R IP X XX X X X X XX X X X XX X 00 .2 50 | S I | S I | N O | N O | N O | N O |
R E C E P C IO N P LIE G O G E N E R A L, N O R M A D E S E G U R ID A D | S I | S I | S I | S I | S I | S I |
R E S O L U C IO N 5 1 /97 | ||||||
S I A D E M A S LA O B R A C U E N T A C O N : | X X X X X X X X X E S E G U R ID A D S E G Ú N A N E X O I D E LA R E S . 51 /97 . | |||||
M A S D E 4 M . D E A LT O | F IR M A D O P O R : X X X XX X X X X , X IR E C T O R D E O B R A Y R E S P O N S A B LE D E H . Y S . | |||||
M A S D E 1 .000 M 2 | A P R O B A D O P O R P R O F E S IO N A L D E A R T | |||||
D E M O LIC IO N O E X C A V A C IO N | C R O N O G R A M A (P R E V IO ) D E V IS IT A S D E A R T | |||||
S O B R E , O E N P R O X IM ID A D E S D E LIN E A S O E Q U IP O S D E M E D IA Y A LT A T E N S IO N | ||||||
(*) D E P E N D IE N T E D E L R IE S G O Y C O M P L E JID A D D E LO X X X X X X XX S (1 ) E M P R E S A D E M E N O S D E 3 P E R S O N A S (D O T A C IO N T O T A L, N O E L E S T A B LE C IM IE N T O ) Y /O 3 D IA S D E T R A B A JO (XXX IT E S P U E S T O S E N LA R E U N IO N A N U A L) (2 ) A R T . 3 º, R E S . 231 /96 - A R T . 20 º, D T O . 911 /96 (3 ) R E C IB ID O P O R A R T , 5 D IA S A N T E S D E L IN IC IO D E O B R A (S O LO P A R A C O N S T R U C C IO N ) | ||||||
C O N S T R U C C IO N / O B R A S / S E R V IC IO S | ||||||
D O C U M E N T A C IO N D E L P E R S O N A L | R E LA C IO N D E D E P E N D E N C IA | A U TO N O M O | ||||
C O P IA C O N T R A TO A R T | ||||||
C O P IA C O N T R A TO S E G U R O V ID A O B LIG A T O R IO | ||||||
LIS TA D O D E P E R S O N A L C O N N º D E C U IL , F IR M A D O P O R R E S P O N S A B LE D E L C O N T R A T IS T A | ||||||
LIS TA D O D E P E R S O N A L C U B IE R T O P O R LA A R T | ||||||
F O T O C O P IA D E F O R M U LA R IO C U IT D E L A U T O N O M O | ||||||
ANEXO IV ROL DE EMERGENCIA CODIGO | FECHA |
MANUAL DE OPERACIONES PARA EMERGENCIAS EN EL HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. "PROF. XX. XXXX X. XXXXXXXX"
EMERGENCIAS EN EL HOSPITAL
COMO ACTUAR
EN DIAS HABILES Y DENTRO DEL HORARIO HABITUAL
DE ACTIVIDADES
LLAME A CUALQUIERA DE ESTOS
NUMEROS INTERNOS
TELEFONIA: 3000 | |||
HIGIENE Y SEGURIDAD 1744 | MEDICINA DEL TRABAJO 1267/1271 | BOMBERO 1496 | VIGILANCIA 1216 |
EN DIAS NO HABILES
O FUERA DEL HORARIO HABITUAL DE ACTIVIDADES
LLAME A CUALQUIERA DE ESTOS
NUMEROS INTERNOS
TELEFONIA: 3000 | |
BOMBERO 1496 | VIGILANCIA 1216 |
AN E X O V FIC H A TE C N IC A D E P R O D U C TO S Q U IM IC O S CO DIG O | FE C H A |
H O JA IN FO R M ATIV A D E S E G U R ID A D Y P R O TE X X XX X X X X X X X XX X X BIE N TE | |||
N O M B R E D E L P R O D U C TO | |||
ID EN TIFICAC IO N DEL PR O DU C TO : NO M BR E Q UIM ICO : SINO N IM O S: Nº CAS: F O R M U LA: M A SA M O LEC ULA R: N º N U: SIM BO LO DE PELIG R O SID AD : | |||
T IP O S DE P E LIG R O / E X P O S ICIO N | P E LIG RO S / S INT O M AS AG U DO S | P R E V E NC IO N | P RIM E RO S AU X ILIO S / LU CH A C O NT RA INC E ND IO S |
IN CE N DIO | |||
E X P LO S IO N | |||
E X P O S IC IO N | ||||
INH A LA CIO N | ||||
P IE L | ||||
O JO S | ||||
ING E S T IO N | ||||
D E R R A M AS Y FU G AS | ALM A C E N AM IE N TO | E N V AS AD O Y E TIQ U E TAD O | ||
U TILIZA C IO N D E L P R O D U C TO | ||||
SEC TO R DO N D E SE U TILIZ A: U TILIZ ADO C O M O : PR O DU C TO PU RO : PR O DU C TO DILU ID O : % DE D ILU CIO N : M ETO D O DE APLICAC IÓ N PRO PUES TO : | ||||
D ATO S IM PO R TA N TES | ES TAD O F IS IC O , ASPEC TO VIAS DE EXPO SIC IO N PE LIG R O S F ISIC O S R IES G O D E IN HALA CIO N PE LIG R O S Q UIM ICO S EF ECT O S DE EXPO SIC IO N DE CO R T A D UR AC IO X XXX ITES D E E XPO SICIO N EF ECT O S DE EXPO SIC IO N PRO LO N G AD A O R EPET ID A | |||
P R O PIED A D ES FIS IC AS | PU N TO DE EBU LLIC IO N SO LU BILID AD EN AG UA: e PU N TO DE EBU LLIC IO N (SE DESC O M PO N E): PR ESIO N DE VAP O R, k Pa A 20 ºC : PU N TO XX XX SIO N: D ENS ID AD R ELATIVA DE VAPO R ( AIRE = 1 ): D EN SID AD R ELAT IVA (AG U A = 1 ): | |||
D A TO X X X X IEN TA LES | ||||
N O TA S | ||||
E L V A LO R LIM ITE D E E X P O S IC IO N LA B O R A L A P LIC A B LE N O D E B E S E R S U P E R A D O E N N IN G U N M O M E N TO D E LA E X P O S IC IO N E N E L TR A B A JO | ||||
E LE M E NT O S D E P R O TE C CIO N P E RS O N AL | ||||
E LE M E N TO S D E P R O TE C C IO N | S I | N O | O BS E R V A C IO N E S | |
D ELAN TAL | ||||
XX X AS | ||||
PR O TE CC IO N F AC IAL | ||||
PR O TE CC IO N O CU LAR | ||||
PR O TE CC IO N R ESP IR ATO R IA | ||||
G U ANT ES | ||||
EPP A USA X XX X XXX X X XX X XX XX X IA | ||||
CLAUSULAS GENERALES
INDICE
CAPITULO I 42
DISPOSICIONES XXXXXXXXX 00
XXXXXXXX 0x: Objeto y aplicación xxx xxxxxx 42
ARTICULO 2°: Xxxxxxxx 00
XXXXXXXX 0x: Normas supletorias 44
ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta 44
CAPITULO II 44
SISTEMAS DE CONTRATACION 44
ARTICULO 5°: Sistemas de contratación de obras 44
ARTICULO 6°: Contratación por unidad de medida 44
ARTICULO 7°: Contratación por ajuste alzado 45
ARTICULO 8°: Contratación mixtas por ajuste alzado y unidad de medida 46
CAPITULO III 46
PROPONENTES 46
ARTICULO 9: Capacidad legal 46
ARTICULO 10: Capacidad técnica y financiera 46
ARTICULO 11: Domicilio 46
ARTICULO 12: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas 47
ARTICULO 13: Conformidad con la documentación licitatoria 47
ARTICULO 14: Informes que deben obtener los proponentes 47
ARTICULO 15: Garantías de mantenimiento de oferta y adjudicación 47
CAPITULO IV 48
LAS OFERTAS 48
ARTICULO 16: Presentación de las ofertas 48
ARTICULO 17: Forma de presentación de las ofertas 49
ARTICULO 18: Documentos que integran la oferta 49
ARTICULO 19: Causal de desestimación de la oferta 51
CAPITULO V 52
DE LA LICITACION 52
ARTICULO 20: Licitación de “etapa única” 52
ARTICULO 21: Día inhábil en fecha de apertura 52
CAPITULO VI 52
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 52
ARTICULO 22: Evaluación de las ofertas 52
CAPITULO VII 52
ADJUDICACION DE LA OBRA 52
ARTICULO 23: Rebalanceo 53
CAPITULO VIII 53
FIRMA DEL CONTRATO 53
ARTICULO 24: Documentos integrantes del contrato 53
TITULO II 54
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL 54
CAPITULO I 54
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 54
ARTICULO 25: Orden de iniciación 54
ARTICULO 26: Observaciones al plan de trabajos 54
ARTICULO 27: Plan de trabajos definitivo 54
ARTICULO 28: Entrega del terreno para la ejecución de la obra 54
ARTICULO 29: Xxxxxxxxx xx xx xxxx 00
XXXXXXXX 00: Alineación y niveles 55
ARTICULO 31: Errores de replanteo 55
ARTICULO 32: Documentación en obra 55
ARTICULO 33: Planos adicionales 55
ARTICULO 34: Xxxxxx xx xxxx 00
XXXXXXXX 00: Cierre de obra 56
ARTICULO 36: Vigilancia, seguridad e higiene 56
ARTICULO 37: Materiales, insumos, herramientas y elementos de trabajo 56
ARTICULO 38: Espacio físico para obrador, acopio de materiales y vestuario 57
ARTICULO 39: Alumbrado y luces de peligro 57
ARTICULO 40: Construcciones provisionales 57
ARTICULO 41: Daños a personas y bienes 57
ARTICULO 42: Infracciones administrativas 57
ARTICULO 43: Letreros 58
ARTICULO 44: Limpieza de la obra 58
ARTICULO 45: Prorrogas del plazo de la obra 58
CAPITULO II 58
DIRECCION DE OBRA 58
ARTICULO 46: Representante Técnico 58
ARTICULO 47: Inspección de Obra 59
ARTICULO 48: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección 59
ARTICULO 49: Notas de pedido. Parte Diario 60
ARTICULO 50: Interpretación de la documentación técnica 60
ARTICULO 51: Terminación de los trabajos 60
CAPITULO III 60
ARTICULO 52: Personal 61
ARTICULO 53: Idoneidad del personal 61
ARTICULO 54: Recomendaciones de bioseguridad y operativas ene le ambiente Hospitalario 61
ARTICULO 55: Seguridad e Higiene 61
CAPITULO IV 71
MATERIALES Y TRABAJOS 71
ARTICULO 56: Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 00
XXXXXXXX 00: Calidad de los materiales y trabajos 71
ARTICULO 58: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas 71
ARTICULO 59: Vicios ocultos 72
CAPITULO V 72
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 72
ARTICULO 60: Subcontratistas 72
ARTICULO 61: Responsabilidad 73
ARTICULO 62: Otros contratistas 73
CAPITULO VI 73
DESARROLLO DE LA OBRA 73
ARTICULO 63: Plazo 73
ARTICULO 64: Unión de obras nuevas con existentes 73
ARTICULO 65: Multa por xxxx 73
CAPITULO VII 74
MODIFICACIONES DE OBRA 74
ARTICULO 66: Modificaciones de obra 74
ARTICULO 67: Reajuste de garantía 75
ARTICULO 68: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente 75
CAPITULO VIII 75
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 75
ARTICULO 69: Medición. Certificación 75
ARTICULO 70: Retenciones sobre los certificados 76
CAPITULO IX 76
RECEPCION DE OBRA 76
ARTICULO 71: Recepción Provisoria 76
ARTICULO 72: Xxxxx xx xxxxxxxx 00
XXXXXXXX 00: Recepción Definitiva 77
ARTICULO 74: Recepciones parciales 77
ARTICULO 75: Devolución de garantías y fondo de reparos 77
CAPITULO X 78
RESCISION DEL CONTRATO 78
ARTICULO 76: Causas de rescisión 78
ARTICULO 77: Toma de posesión de la obra 78
ARTICULO 78: Inventario 78
ARTICULO 79: Xxxxxx 00
XXXXXXXX 00: Liquidación de los trabajos y materiales 78
CAPITULO XI 79
DISPOSICIONES VARIAS 79
ARTICULO 81: Seguros 79
ARTICULO 82: Manejo de las instalaciones 80
PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES
TITULO I
BASES DE LICITACION
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°: Objeto y aplicación xxx xxxxxx.
Es objeto del presente pliego, la contratación de las obras, remodelaciones y/o ampliaciones y/o tareas y/o trabajos que se licitan, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales.
ARTICULO 2°: Glosario.
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.
2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.
3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.
4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.
5) Comisión Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la preadjudicación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comisión prevista en el régimen de contrataciones vigente y a la que se denomina “Comisión de Preadjudicaciones.”
6) Comitente: El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Xx. Xxxx X. XXXXXXXX” en adelante “EL HOSPITAL”
7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos o recibida la Orden de Compra de conformidad.
8) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.
9) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de “EL HOSPITAL”
10) Dirección de Obra: Todo funcionario autorizado por el Comitente para fiscalizar los trabajos en ejecución, controlando la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos.
11) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva, y toda otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales.
12) Licitante: “EL HOSPITAL”
13) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla.
14) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales.
15) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de las distintas tareas encomendadas en el P.E.T.
17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
18) Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.
19) Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su participación en la licitación.
21) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
22) Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
ARTICULO 3°: Normas supletorias.
Todo cuanto no este previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las disposiciones de:
1) La Ley 13.064. “Ley Nacional de Obras Publicas” y sus modificatorios.
2) Los distintos regímenes de contrataciones vigentes del Xxxxxx Xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx y normas complementarias.
3) Los principios generales del Derecho Administrativo.
ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.
Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta las 13:00 horas del día siguiente a concretada la visita a obra, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta.
El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta.
Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación.
CAPITULO II SISTEMAS DE CONTRATACION
ARTICULO 5°: Sistemas de contratación de obras.
La contratación de obras se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) mixtas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.
ARTICULO 6°: Contratación por unidad de medida.
Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas por el licitante y precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.
Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.
Las cantidades o unidades de medida consignados por el licitante, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustadas en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia.
Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por duplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en pliego) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.
ARTICULO 7°: Contratación por ajuste alzado.
Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.
Antes de la firma del contrato, el comitente podrá exigir al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado xxx xxxxxx.
No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
ARTICULO 8: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. (ajuste alzado relativo)
Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado precedentemente.
En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el
P.E.T. y con indicaciones de las cantidades o unidades de medida a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el presente pliego.
En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo las unidades indicadas en el pliego,
consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.
CAPITULO III PROPONENTES
ARTICULO 9: Capacidad legal.
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
ARTICULO 10: Capacidad técnica y financiera
Para cada tipo de obra, que definirá el P.C.P., se deberá presentar el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el Registro Nacional. El saldo de contratación anual deberá ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la obra licitada.
La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.
Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar. El P.C.E. definirá la capacidad de contratación para cada licitación.
En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.
Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio, y finalización de obra.
ARTICULO 11: Domicilio.
El oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires; si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a El Hospital.
El nuevo domicilio también deberá estar en la Ciudad de Buenos Aires
ARTICULO 12: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.
En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del comitente.
La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.
ARTICULO 13: Conformidad con la documentación licitatoria.
La sola presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria y del Régimen de Contrataciones del Hospital que el oferente declara conocer y aceptar.
ARTICULO 14: Informes que deben obtener los proponentes.
Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar de los trabajos toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo como así también todo otro elemento que resulte conducente para la correcta realización de los trabajos encomendados.
ARTICULO 15: Garantías de mantenimiento de oferta y adjudicación
Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones los proponentes y adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: a) Garantía de "oferta" equivalente al 1% del valor total de la misma; esta garantía deberá acompañarse con la oferta presentada y se deberá calcular sobre el mayor valor de la propuesta, en
caso de presentarse alternativas. b) Garantía de adjudicación equivalente al 10% del valor total del contrato; esta garantía será constituida por el adjudicatario, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. El proveedor que resultare adjudicatario, podrá computar como parte de su garantía el 1% correspondiente a la oferta que se hubiera adjudicado.
Las garantías podrán constituírse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad / Banco Nación, a la orden de El Hospital.
b) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2.013 del Código Civil
c) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.
No se aceptaran pagares, cheques, letras de cambio, facturas, ni ningún otro titulo que no este expresamente indicado en el presente como deposito de garantía.
Las garantías deberán expresar que mantiene su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.
La contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado.
Las garantías deberán ser extendidas a favor del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Xx. Xxxx X. Xxxxxxxx" con domicilio en Xxxxxxx xx xxx Xxxxx 0000, Xxxxxx Xxxxx (1245).
CAPITULO IV LAS OFERTAS
ARTICULO 16: Presentación de ofertas
Las ofertas deben presentarse en las oficinas de El Hospital personalmente en sobre cerrado en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, oficina 5405 - Planta baja xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxx 0000 – Ciudad de Buenos Aires , hasta el día y hora que se indiquen en el respectivo llamado de licitación. Deberán estar debidamente identificados conforme el siguiente detalle:
1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta.
2º) Numero de Licitación y Expediente. 3º) Día y hora fijados para la apertura.
Los sobres que llegaran al Hospital pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos.
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieren agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañando la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado.
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”.
19.
Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe incluir en la oferta el formulario “Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación”, debidamente cumplimentado, en el que se manifiestan expresamente el o los números de Fax declarado/s por el oferente como instrumento de válida comunicación. Asimismo este formulario solicita declarar formalmente el conocimiento xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones y el Reglamento de Contrataciones.
La no presentación del Formulario o su parcial cumplimentación, significará, para el Hospital, el pleno conocimiento y aceptación de lo que en el se manifiesta. La presentación de las ofertas implica la aceptación de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 17: Documentos que integran la oferta.
1º) Garantía de la oferta.
2º) Certificado de capacidad de contratación anual para licitación expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
3º) Declaración de constitución de domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos Aires y su numero de teléfono y/o fax.
4º) Recibo de adquisición xxx Xxxxxx o fotocopia autenticada del mismo. 5°) Certificado de visita de Obra , en caso de corresponder.
6º) Declaración jurada con la nomina de las obras realizadas por el oferente y las que se hallen en ejecución y/o en proceso de adjudicación, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación y finalización de las mismas.
7º) Las sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Las sociedades con una antigüedad inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicara, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de licitación.
8º) Certificación de equipos: De considerarlo necesario El Hospital establecerá en el P.C.E. las necesidades mínimas requeridas en equipos.
9º) Referencias bancaria y comerciales o nomina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
10º) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad del mismo.
11º) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la oferta.
12º) Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si correspondiera.
13º) Declaración de conocimiento de lugar y condiciones de la obra. (Certificado de Visita) 14º) Declaración de mantenimiento de oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.
15º) Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
16º) Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares.
17º) Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas:
a) Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente.
b) Los certificados de capacidad de contratación anual extendidos por el Registro, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.
18) La oferta económica conforme al modelo que se acompaña al P.C.E.
19) El presupuesto de la oferta para la obra.
20) Análisis de precios, si el P.C.E. así lo requiriese.
21) Plan de Trabajos
22) Curva de Inversiones.
23) Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares.
ARTICULO 18: Mantenimiento de las ofertas:
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo.
ARTICULO 19: Causal de desestimación de la oferta
Serán objeto de desestimación las ofertas: a) Que se aparten de las bases de contratación. b) Que no estén firmadas por el oferente, c) Que en lugar de especificaciones en su oferta, se remiten a muestras presentadas o no. para el acto licitatorio, en reemplazo de las especificaciones. d) Que contengan raspaduras o enmiendas en las partes fundamentales, como ser "precios", "cantidades", "plazo de mantenimiento de oferta", "plazo de entrega", o alguna otra que haga a la esencia del contrato y no hubiera sido debidamente salvada. e) Que estén escritas con lápiz.
La falta de presentación de alguno de los elementos que integran la oferta, de modo tal que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la misma.
Cuando resulte conveniente a los intereses de “EL HOSPITAL” preadjudicar a una oferta que haya incurrido en omisión en la presentación de alguno de los elementos formales enunciados precedentemente, éste podrá, a su exclusivo criterio, solicitar al proponente los mismos siempre que sean de existencia anterior a la apertura de ofertas, a fin de preservar la igualdad entre los oferentes.
CAPITULO V
DE LA LICITACION
ARTICULO 20: Licitación de “etapa única”.
La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; día y hora fijados para la apertura.
Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran conforme se establece en el Régimen de Contrataciones de “EL HOSPITAL”
ARTICULO 21: Día inhábil en fecha de apertura.
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
ARTICULO 22: Evaluación de las ofertas.
Recibidas las propuestas, se dará intervención a la Comisión de Preadjudicaciones, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo previsto en el requerimiento, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, podrá darse por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
La Comisión de Preadjudicaciones procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.
Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no serán consideradas a los efectos de la preadjudicación.
CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA
ARTICULO 23: Rebalanceo.
En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, EL HOSPITAL se reserva el derecho de solicitar un rebalanceo de los precios de los ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total del contrato.
CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 24: Documentos integrantes del contrato.
1) Serán documentos integrantes del contrato: a.- El presente pliego;
b.- El P.C.E.;
c.- Los planos y planillas de la licitación; d.- El P.E.T.;
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicación.
2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: a.- La orden de iniciación de los trabajos;
b.- El acta de iniciación;
c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el comitente; d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la DO;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que la DO entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por xxxxx;
g.- Actas de recepción;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.
TITULO II
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
CAPITULO I ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
ARTICULO 25: Orden de iniciación.
Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima que será establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.
El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta.
ARTICULO 26: Observaciones al plan de trabajos.
En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazo totales.
ARTICULO 27: Plan de trabajos definitivo.
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.
ARTICULO 28: Entrega del terreno y/o espacios para la ejecución de la obra.
La DO entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación.
La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes.
ARTICULO 29: Replanteo de la obra.
El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Dirección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en
las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista.
La IDirección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el contratista.
Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Dirección de Obra aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.
ARTICULO 30: Alineación y niveles.
El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes.
ARTICULO 31: Errores de replanteo.
El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.
ARTICULO 32: Documentación en obra.
Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada precedentemente.
ARTICULO 33: Planos adicionales.
De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregará sin cargo al contratista un ejemplar para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el comitente.
ARTICULO 34: Planos de obra.
El comitente preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en soporte magnético.
ARTICULO 35: Cierre de obra.
El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones vigentes o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la DO. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo. ARTICULO 36: Vigilancia, seguridad e higiene.
La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia contínua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes de “EL HOSPITAL” o de terceros.
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.
ARTICULO 37: Materiales, Insumos, Herramientas y elementos de Trabajo
El contratista debe declarar y asentar en remito toda entrada y salida del predio del Hospital, de materiales, insumos, herramientas y elementos de trabajo de su propiedad, las que estarán bajo su responsabilidad. Dicha declaración será verificada por personal de Dirección de Obra y Vigilancia, debidamente autorizada, según reglamentación interna.(Formulario 14).
ARTICULO 38: Espacio Físico para Obrador, Acopio de Materiales, Vestuario
El espacio para obrador será definido en forma conjunta entre Dirección de Obra y la Contratista.
El personal del Contratista podrá hacer uso de las instalaciones del Vestuario local N° 5041 para empresas contratistas ubicado en PB en el acceso por xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx 0000. No se le proveen guardarropas.
ARTICULO 39: Alumbrado y luces de peligro.
El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, así como los matafuegos de clase y kilaje reglamentario y el tablero de obra con disyuntor según el consumo de equipos de obra.
ARTICULO 40: Construcciones provisionales.
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él.
ARTICULO 41: Daños a personas y bienes.
El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Dirección de Obra , para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente, destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de “EL HOSPITAL” o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras xxx xxxxxxx, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en la legislación vigente en la materia.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía.
A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.
El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
ARTICULO 42: Infracciones administrativas.
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.
ARTICULO 43: Letreros.
No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad de DO el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.
ARTICULO 44: Limpieza de la obra.
Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio de DO y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos, u otros afectados dentro del predio o de la vereda del Hospital.
ARTICULO 45: Prórrogas del plazo de obra.
A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente acreditados; 5) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse a DO en el plazo de cinco (5) días de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.
Dentro de un plazo de siete (7) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del comitente.
CAPITULO II DIRECCION DE OBRA
ARTICULO 46: Representante Técnico.
El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que deberá ser previamente aceptado por la Dirección de Obra. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.
En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el contratista, la DO lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E. y/o el Régimen de Contrataciones de “EL HOSPITAL”.
En caso de reiteración de esta infracción, y si la DO lo juzga conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.
ARTICULO 47: Dirección de Obra:
La Dirección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente; la misma comunicará por Orden de Servicio las órdenes, observaciones y todo otro requerimiento sobre la obra, empleando también todo otro documento de obra necesario.
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección de Obra La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión xxx xxxxxxx de los trabajos.
ARTICULO 48: Ordenes de servicio y observaciones de la Dirección de Obra.
Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en la obra y que será provisto por la contratista.
Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista en el día, y cumplimentada en el plazo establecido por la DO.
Toda vez que éste será el único medio fehaciente por el cual se procederá a tomar conocimiento de las novedades, la contratista no podrá negarse a firmar el libro de órdenes de servicio, caso contrario se lo dará por notificado de su contenido todos los días al concluir la jornada laboral.
El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, x xxxxx del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni trabajos adicionales.
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Dirección de Obra, y en el término de 24 hs y antes de cumplir la OS un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.
ARTICULO 49: Notas de pedido. Parte Diario
Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardará en la obra y que será provisto por éste.
El contratista entregará el Parte Diario a la Dirección de Obra, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.
ARTICULO 50: Interpretación de la documentación técnica.
El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la Recepción Definitiva.
Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Dirección de Obra, antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.
ARTICULO 51: Terminación de los trabajos.
Los trabajos deberán quedar terminados, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.
CAPITULO III DEL PERSONAL
ARTÍCULO 52: Personal
Antes de iniciar los trabajos el adjudicatario deberá informar a la Dirección de Obra de Obra, la nómina de su personal que se desempeñará en el cumplimiento de esta licitación.
Debe indicar: Nombre y apellido, edad, clase y N° de documento, nacionalidad, domicilio, tarea que va a desempeñar, horario y certificado de buena salud o existencia de libreta sanitaria.
El personal deberá usar ropa de trabajo adecuada y en buenas condiciones de higiene.
Cada uno debe llevar prendida en su ropa, en lugar visible una tarjeta identificatoria con el nombre de la Empresa y su identificación personal.
El Hospital se reserva el derecho de aceptar o no, a todo personal que no guardare el comportamiento adecuado o no respetare las reglamentaciones internas.
Toda modificación en el plantel de personal debe ser notificado a la Dirección de Obra.
El Hospital facilita vestuarios e instalación sanitaria para el personal de la contratista. No se facilita espacio para guardado de materiales u otro tipo de elementos o elementos personales.
ARTICULO 53: Idoneidad del personal.
El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.
ARTÍCULO 54: Recomendaciones de bioseguridad y operativas en el ambiente hospitalario
Polvo - La obra se realizará en un hospital en funcionamiento, con pacientes habitando el espacio circundante.
Este trabajo entra en la categoría de trabajo sucio, liberador de polvo, que al expandirse en el ambiente favorece la contaminación bacteriológica del entorno.
Diariamente se debe verificar el buen estado de la estanqueidad del cerramiento.
En el acceso a la obra se deben colocar trapos húmedos del lado interior y exterior (040m x 0,60m mínimo), a los efectos de limpiar el calzado. Los mismos deben ser mantenidos siempre húmedos y limpios.
El personal debe sacudir el polvo de la ropa de trabajo dentro de la obra antes de salir a la circulación interna del hospital.
• Para los trabajos de obra el adjudicatario deberá proveer los tableros de obra necesarios con disyuntor, cumpliendo con la reglamentación vigente.
• Instalaciones – Antes de comenzar los trabajos de electricidad, corriente débiles ,sanitaria, A°A°, fluidos medicinales, redes de comunicaciones, etc. debe estar autorizado por la Dirección de Obra para coordinar los cortes y conexiones, con la seguridad de no afectar el servicio a los locales habilitados.
ARTÍCULO 55: SEGURIDAD E HIGIENE
Toda empresa contratista deberá presentar la respectiva constancia de cobertura de Riesgos de Trabajo a todo el personal de la misma; que desarrolle actividades dentro de las instalaciones del Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Xx. Xxxx X. Xxxxxxxx”, con una Aseguradora de RIESGOS DEL TRABAJO,
que brindará a dicho personal la totalidad de las prestaciones por contingencias laborales, debiendo dar cumplimiento con la totalidad de lo exigido por la Ley 24.557/95 "Sobre Riesgos del Trabajo", sus Decretos y resoluciones complementarias vigentes. El certificado deberá ser extendido por la A.R.T. correspondiente indicándose la nómina del personal y especificando que el trabajo se realizará en el Hospital.
Deslindándose toda responsabilidad a éste Hospital, por accidente, incidente o enfermedad laboral que aquejara al personal del contratista.
El contratista adjudicado, deberá cumplimentar con lo normado en la Ley Nº 19.587/72 "Higiene y Seguridad en el Trabajo" y su Decreto reglamentario 351/79 y todos los Decretos y Resoluciones complementarias vigentes (DEC. 911/96, y Res. correspondientes)
No se realizarán por parte de la contratista ni de su personal, obras, maniobras, tareas y/o actividades comprometan a la Seguridad de los empleados del Hospital, del público, las instalaciones y/o la de sus bienes muebles e inmuebles.
Todas las actividades que efectúe el contratista dentro de las instalaciones del Hospital, deberán cumplimentar con lo normado por las leyes vigentes en materia de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo.
El contratista deberá asegurar la prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo a cargo de un profesional con matrícula habilitante; cuando realiza las tareas adjudicadas, dentro del predio del Hospital, para prevención y control de tareas que puedan implicar riesgos.
Así mismo deberá poseer Normas Internas de Seguridad Operativa sobre: Uso seguro, manipulación y almacenaje de los materiales y condiciones adecuadas de los equipos, herramientas y elementos de trabajo (ej. Trabajo en caliente).
Obligatoriedad de uso de Elementos de protección general y personal (máscara, guantes, respiradores, calzado, ropa de trabajo, etc.) específicos para el riesgo al cual se encuentren expuestos.
Deberá presentar a la Dirección de Obra, que enviará copia al Área de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico que contenga el programa anual de capacitación, nombre de la ART a la que se encuentre afiliado. El ingeniero en seguridad e higene del contratista tomará contacto con la Inspección/ Dirección de Obra.
Deberán asegurar la prestación del Servicio de Salud ocupacional de la empresa y el control Médico Laboral a cargo de Médicos en el Trabajo con matrícula habilitante, propio o contratado, para el personal que realiza las tareas adjudicadas dentro del predio del Hospital, ante casos de enfermedad.
La empresa capacitará fehacientemente a su personal sobre las Normas de Prevención para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e intoxicaciones y presentar copia de constancia escrita (Ley 24.557)
Los trabajadores deberán realizar todos los exámenes en salud.
El contratista antes de iniciar una tarea que represente un riesgo (por ejemplo trabajo en caliente) deberá completar un formulario de comienzo de trabajo que será firmado por la Inspección/ Director de Obra..
Los puntos precedentes son meramente enunciativos, por lo que la contratista deberá cumplimentar en general toda otra normativa que resulte de aplicación.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD – PROCEDIMIENTO DE INGRESO PARA CONTRATISTAS
A. Documentación
Para ingresar a trabajar al Hospital el contratista deberá presentar al Director de Obra o al encargado de Higiene
y Seguridad de esa obra, según el caso, con cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de las actividades
la documentación exigida en el XXXXX XXX, la copia de la misma quedará en poder del Director de Obra, que
realizará la derivación correspondiente.
El no cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma faculta al Hospital a impedir el Acceso del Contratista o Subcontratista.
Este procedimiento es responsabilidad del Director de Obra, el que informa a todas las áreas
involucradas en la obra, y a Gerencia de Servicios Generales para conocimiento de Vigilancia.
B. Procedimiento para el ingreso
Para ingresar al Hospital la empresa contratista deberá contar con el correspondiente Procedimiento de
Ingreso para contratista (Xxxxx X) otorgado por Dirección de Obra de acuerdo al presente procedimiento,
el cual se encontrará en poder de la empresa responsable de la seguridad del Hospital el día de inicio de las
tareas.
Dicho permiso no se emitirá en caso de incumplimiento de la presentación de la documentación
obligatoria
detallada en la presente norma, no autorizándose el ingreso.
Con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al ingreso al Hospital, se efectuará una reunión inicial con
la contratista en la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados con la obra o servicio a prestar y las
condiciones impuestas por el Hospital, dejando constancia firmada (Anexo II) reunión inicial con contratistas.
Esta reunión es obligatoria de realizar para las obras comprendidas en el Decreto 911/96 y queda a consideración
de la Dirección de Obra. Participarán de la misma:
• Dirección de Obra del Hospital.
• El responsable del sector donde se ejecute la actividad en el Hospital.
• El representante Higiene y Seguridad del Hospital.
• El representante Higiene y Seguridad del contratista.
• El responsable del contratista y/o subcontratista/s.
C. Finalización de tareas
La Dirección de Obra del Hospital conservará el formulario (Anexo I) con el listado del personal de la empresa contratista hasta la fecha de finalización de la actividad indicada en el mismo.
En esa fecha quedará cancelado el ingreso al Hospital.
D. Empresas subcontratistas
Deberán cumplimentar los mismos requisitos que el contratista principal y seguirán igual procedimiento. Serán
autorizadas por la Dirección de Obra mediante igual formulario (Xxxxx X) que será presentado por el contratista principal, responsable único de la subcontratación.
E. Consideraciones Generales
Para trabajos de URGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los horarios administrativos, el
Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por el solicitante del trabajo, que deberá confeccionar el
Anexo I de
la presente, luego de verificar la documentación solicitada en el Anexo III.
La configuración del Hospital determina la existencia de un rol de actuación ante la emergencia acorde a la
complejidad de sus instalaciones, con motivo de no dejar nada librado al azar, se adjunta como Xxxxx XX
ROL DE EMERGENCIA las opciones y vías de acción, en caso de Urgencia.
En caso de ser necesario deberá completarse la Ficha técnica de productos químicos (Anexo V).
CAPITULO IV MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 56: Abastecimiento de materiales.
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Director de Obra se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Dirección de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Sin embargo, el hecho de que la misma nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.
ARTICULO 57: Calidad de los materiales y trabajos.
Todos los materiales, artefactos, equipos, accesorios, y todo otro elemento a instalar, serán de primera calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las reglas del buen arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación de la Dirección de Obra. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la Dirección de Obra podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección/ Dirección de Obra.
ARTICULO 58: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de primera calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Dirección de Obra.
El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Dirección de Obra determine, las que permitirán verificar la calidad de los materiales a emplear en la obra.
Los materiales y elementos que la Dirección de Obra rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su xxxxx, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E. y/o Régimen de Contrataciones de “EL HOSPITAL”.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual que los aprobados, pero no aplicados o instalados de acuerdo a las reglas del buen arte serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que genere este trabajo.
La Dirección de Obra podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.
ARTICULO 59: Vicios ocultos.
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Dirección de Obra podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, x xxxxx de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.
La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 del Código Civil.
CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
ARTICULO 60: Subcontratistas.
El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente.
El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos
ARTICULO 61: Responsabilidad.
El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato,
una garantía suficiente a juicio de “EL HOSPITAL”.
ARTICULO 62: Otros contratistas.
El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la Dirección de Obra para evitar interferencias.
Estará igualmente obligado a coordinar en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que le imparta la Dirección de Obra y a los planos y especificaciones.
Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Dirección de Obra para que ésta tome las determinaciones pertinentes.
CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 63: Plazo.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.
ARTICULO 64: Unión de obras nuevas con existentes.
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente.
ARTICULO 65: Multa por xxxx
Las multas se aplicaran por xxxx en el cumplimiento de órdenes de servicio, de plazos parciales o del plazo total.
La multa diaria por xxxx por incumplimiento de Ordenes de Servicio será del uno por mil (1/1000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.E.
El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos parciales o totales, se indicará en el P.C.E.
Todo trabajo no realizado o realizado incorrectamente, no respondiendo a especificaciones técnicas ni a reclamos, será a cargo del adjudicatario en su totalidad. De no realizarlo el mismo en tiempo y forma, lo realizará el Hospital cargando su costo al adjudicatario.
En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en xxxx parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.
CAPITULO VII MODIFICACIONES DE OBRA
ARTICULO 66: Modificaciones de obra.
El comitente podrá disponer modificaciones al contrato.
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación.
El comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.
ARTICULO 67: Reajuste de garantía.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar proporcionalmente la garantía de cumplimiento del contrato.
ARTICULO 68: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad de la Dirección de Obra.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Dirección de Obra podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.
CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
ARTICULO 69: Medición. Certificación.
Al final de cada mes calendario si no se determina otro plazo en el P.C.E., el contratista en colaboración y conjuntamente con la Dirección de Obra , efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por la Dirección de Obra, el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Dirección de Obra.
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.
Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el PCE.
En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Dirección de Obra, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
ARTICULO 70: Retenciones sobre los certificados.
Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
CAPITULO IX RECEPCION DE OBRA
ARTICULO 71: Recepción Provisoria
La obra será recibida provisionalmente por la Dirección de Obra ad referéndum del comitente o del Hospital cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.
Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la Dirección de Obra conjuntamente con el comitente efectuará por sí y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del contratista.
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.
ARTICULO 72: Plazo de garantía.
Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.
ARTICULO 73: Recepción Definitiva.
Transcurrido doce (12) meses de la Recepción Provisoria, se efectuara una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad la Dirección de Obra resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.
Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
ARTICULO 74: Recepciones parciales.
Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de garantía, conforme el artículo siguiente.
Asimismo, la Dirección de Obra podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.
ARTICULO 75: Devolución de garantías y fondo de reparos.
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta con la Recepción Provisoria y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.
CAPITULO X RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 76: Causas de rescisión.
| Las enunciadas en el Régimen de Contrataciones de “EL HOSPITAL” o P.C.E. y/o cualquiera otra que a exclusivo juicio del mismo revista una entidad tal que impida la continuidad de la relación contractual.
ARTICULO 77: Toma de posesión de la obra.
Producida la rescisión, el comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes.
Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.
ARTICULO 78: Inventario.
El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, como constancia, una copia de aquél.
ARTICULO 79: Avalúo
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el comitente.
ARTICULO 80: Liquidación de los trabajos y materiales.
El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo y procederá conforme lo determina el Régimen de Contrataciones de “EL HOSPITAL”
Los materiales y equipos no aceptados por la Dirección de Obra serán retirados de la obra por el contratista a su xxxxx, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días
siguientes a la notificación. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo que señale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran recibidos, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.
CAPITULO XI DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 81: Seguros.
El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:
1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido en el presente P.C.G.
Seguro de Responsabilidad Civil, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.
Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se
procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato.
El contratista entregará informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión.
ARTICULO 82: Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones
En caso de corresponder, el contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca de la operación y mantenimiento de las instalaciones incorporadas a las obras y listado de repuesto necesarios a mantener en stock, capacitación para los usuarios y responsables de su mantenimiento, si así se ha contratado.
ARTICULO 83: Metodología para la Redeterminación de precios del contrato:
En caso de corresponder, resultará de aplicación el Decreto 1295/PEN/2002.