Contract

3.3 FORMA DE PAGO:

4.7.3 CAPITAL DE TRABAJO

Contract

OBJETO: “TERMINACION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERÍA DE MARINA No 31 DE LA ARMADA NACIONAL CON SEDE EN BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO XX XXXXXXXXX”

TABLA DE CONTENIDO

1. CAPITULO I INTRODUCCIÓN

2. CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1 Invitación a las veedurías ciudadanas

2.2 Compromiso anticorrupción

2.3 Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación

2.4 Diligencia debida e información sobre el proceso de Selección Abreviada

2.5 Comunicaciones

2.6 Idioma

2.7 Definiciones

2.8 Proyecto xx xxxxxx de Condiciones

2.9 Apertura del Proceso

2.10 Manifestación de Interés

2.10.1 Sorteo

2.11 Modificaciones y aclaraciones al contenido del Proyecto xx xxxxxx de condiciones

2.12 Cierre del proceso y entrega de la propuesta

2.13 Expedición de Xxxxxxx en la Selección Abreviada

3. CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 Clasificación UNSPSC

3.2 Presupuesto Oficial

3.3 Forma de pago

3.4 Plazo de entrega

3.5 Lugar de entrega

3.6 Firma del Contrato

3.7 Liquidación del Contrato

3.8 Tratados o Acuerdos Internacionales

4. CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

4.1.1 Persona Jurídica Nacional de Naturaleza Privada

4.1.2 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública

4.1.3 Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero

4.1.4 Personas naturales o con establecimiento de comercio

4.1.5 Apoderado

4.1.6 Propuestas Conjuntas

4.1.7. Promesa de Sociedad Futura

4.1.8. Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato

4.2 OTROS DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES

4.2.1 Carta de Presentación de la Propuesta

4.2.2 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales

4.2.3 Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio.

4.2.4 Identificación Tributaria

4.2.5 Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República

4.2.6 Certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación

4.3 Experiencia Habilitante

4.3.1. Experiencia Específica

4.3.2. Equipo de Trabajo requerido

4.3.2.1. Etapa de construcción

4.4. Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o unión temporal

4.5. Capacidad Financiera

4.5.1. Proponentes nacionales y extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia

4.5.2. Proponente persona natural extranjera sin domicilio en el país o persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia- no obligado al RUP.

4.6. Indicadores Financieros del Proponente

4.6.1. Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente

4.6.2. Nivel de Endeudamiento Total

4.6.3. Razón de Cobertura de Intereses (Ratio)

4.7. Capacidad Organizacional

4.7.1. Rentabilidad del Patrimonio (Roe)

4.7.2. Rentabilidad del Activo (Xxx)

4.7.3. Capital de Trabajo

4.7.4. Capacidad Residual o K de Contratación

5. CAPITULO VEVALUACIÓN DE LA OFERTA

5.1 Factor Económico

5.2 Factor Técnico

5.3 Puntaje para estimular la industria nacional

6. CAPITULO VI OFERTA

6.1. Presentación

6.2. Retiro de la Oferta

6.3. Declaratoria de desierta

6.4. Criterio de Desempate

6.5. Cumplimiento Ley 361 de 1997

6.6. Cumplimiento ley 905 de 2004 (MIPYMES)

6.7 Causales de Rechazo

6.8 Orden de elegibilidad

6.9 Adjudicación

7. CAPITULO VII RIESGOS Y GARANTÍAS

7.1 Tipificación, estimación, asignación de riesgos previsibles y Mecanismos de Cobertura

7.2 Garantía de seriedad de la oferta

7.2.1 Validez de la oferta

7.2.2 Alcance xxx xxxxxx de la Garantía

7.3 Garantías contractuales

8 CAPITULO VIII OBLIGACIONES CONTRATUALES

8.1 Respecto a la documentación

8.2 Programación de Ejecución de Xxxx

8.3 Plan de calidad

8.4 Análisis de Precios Unitarios

8.5 Análisis del A.I.U.

8.6 Programa de Salud Ocupacional

8.7 Plan de Manejo Ambiental

8.8 Programa xx Xxxxxx y flujo de fondos

8.9 Condiciones Específicas de los Trabajos

8.9.1 Iniciación de los trabajos

8.9.2 Manual para interventores, supervisores y contratistas de obra

8.9.3 Aspectos generales relacionados con el desarrollo de la obra.

8.10. Procesos y procedimientos administrativos.

ANEXOS

FORMULARIOS

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

AVISO IMPORTANTE

INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares pone a disposición de los interesados el Proyecto xx xxxxxx de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato, cuyo objeto es la “TERMINACION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERÍA DE MARINA No 31 DE LA ARMADA NACIONAL CON SEDE EN BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO XX XXXXXXXXX"

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

2.2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

2.3 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

2.4. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

2.5 COMUNICACIONES

2.6 IDIOMA

2.7 DEFINICIONES

2.8. PROYECTO XX XXXXXX CONDICIONES

2.9. APERTURA DEL PROCESO

2.10 MANIFESTACION DE INTERÉS EN PARTICIPAR.

2.10.1 SORTEO

El sorteo se realizará mediante balotas, así:

2.11. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL CONTENIDO DEL PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES

2.12. CIERRE DEL PROCESO Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

2.13. EXPEDICION DE ADENDAS EN LA SELECCIÓN ABREVIADA

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuando lo considere o a petición de los interesados en participar, podrá modificar el proyecto xx xxxxxx de condiciones, mediante ADENDAS NUMERADAS, tal como lo establece el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que formarán parte del mismo y serán de obligatorio análisis para la preparación de la propuesta. Este documento debe ser consultado a través de las páginas Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx SECOP II. En todo caso se podrán expedir adendas a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas.

2.14. VISITA DE OBRA

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

3.2 PRESUPUESTO OFICIAL

DOS PESOS ($6.260.905.902,00) incluido A.I.U., e I.V.A. sobre la utilidad.

NOTA 1: El Contratista deberá ADJUNTAR copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días A LA FIRMA DEL CONTRATO, para efectos de giro electrónico, donde contenga:

NOTA 2: Para el pago se debe anexar la certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales como se describe en el pliego de condiciones.

NOTA 3: Para los pagos, el contratista debe presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

NOTA 4: Los recursos destinados para la ejecución de la obra corresponden a la vigencia fiscal del año 2017.

3.4 PLAZO DE EJECUCION

3.5 LUGAR DE EJECUCION

3.6 FIRMA DEL CONTRATO

3.7 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

3.8 TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES

4.1 CAPACIDAD JURÍDICA

4.1.1 PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA

4.1.2 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA

4.1.3. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

4.1.4 PERSONAS NATURALES O CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Nota: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar el documento que acredite la inscripción correspondiente en el país donde tienen su domicilio principal.

4.1.5 APODERADO

4.1.6 PROPUESTAS CONJUNTAS Proponentes Plurales

4.1.7. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

4.1.8 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO

4.2. OTROS DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES

4.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

4.2.2. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES.

4.2.3. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CÁMARA DE COMERCIO

4.2.4. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

4.2.5. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

4.2.6. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

4.3 EXPERIENCIA HABILITANTE

4.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EDIFICACIONES y/o ADECUACION DE EDIFICACIONES, en donde la sumatoria de SMMLV de los contratos de obra sea de 16.970SMMLV, equivalentes a dos veces el presupuesto oficial del contrato de obra que se va a ejecutar.

4.9 EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO:

4.9.1 ETAPA DE CONSTRUCCION:

4.10 Generalidades del personal:

4.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

4.5 CAPACIDAD FINANCIERA

4.5.1. PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA:

4.5.2.PROPONENTE PERSONA NATURAL EXTRANJERA SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA QUE NO TENGA ESTABLECIDA

SUCURSAL EN COLOMBIA- NO OBLIGADO AL RUP, deberá allegar la siguiente documentación:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total PASIVOS: Corriente, no corriente, total y PATRIMONIO

4.6. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE

4.6.1 LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

4.6.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: (ET)

4.6.3 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RATIO): UTILIDAD OPERACIONAL

/GASTOS DE INTERÉS

4.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

4.7.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE): UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO

4.7.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (XXX): UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL

CP = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

NOTAS GENERALES

NOTA 1. Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal extranjera del orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad financiera, siempre y cuando se anexe una carta emitida por el representante legal, bajo la gravedad de juramento, en la cual conste que no está obligado por ley a presentar los documentos financieros requeridos en el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

NOTA 2: En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se calcularán con base en la sumatoria de la información financiera de cada componente del indicador presentada por cada uno de los integrantes y posteriormente se calcula el indicador.

NOTA 3: En caso de personas naturales o jurídicas Nacionales o Extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia los indicadores financieros y Capacidad Organizacional, se tomará el reportado en el RUP vigente y en firme y los extranjeros sin domicilio con el formulario No. 5 Indicadores Financieros de 2015.

NOTA 4: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

NOTA 5: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente xxxxxxx a solicitud de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

4.7.4. CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACION:

CAPACIDAD RESIDUAL

Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de contratación

CAPITULO V EVALUACIÓN DE LA OFERTA

5.1. FACTOR ECONÓMICO

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LA PROPUESTA

Tabla 01 - Puntaje por criterios de evaluación

1. FACTOR ECONÓMICO

Tabla 02 - Métodos de evaluación de la oferta económica

Tabla 03 - Asignación de método de evaluación según TRM

(i) Media aritmética

(ii) Media aritmética alta

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Paso 1: Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro.

Tabla 04 - Asignación de número de veces del presupuesto oficial

Paso 2: Mediante balotas se seleccionará el porcentaje que afectará a cada uno de los presupuestos oficiales definidos en el paso 2 (90%, 92%, 94%, 96%,98, 100% del presupuesto oficial). Cada balota seleccionada volverá a participar en el procedimiento para afectar el siguiente presupuesto.

Paso 3: Se procederá a calcular la media geométrica con los valores de las propuestas y el número de presupuestos oficiales determinados en el procedimiento del Paso 2 y afectados por los porcentajes del Paso 2, utilizando la siguiente fórmula:

(iv) Menor valor

Nota 1: La propuesta económica debe ser presentada únicamente por la plataforma SECOP II.

Nota 2: En el evento que haya una sola oferta habilitada, se procederá a la revisión aritmética de las operaciones por parte del comité financiero económico y revisión por parte del comité técnico y no se dará aplicación a los métodos establecidos anteriormente.

Nota 3: El comité económico procederá a asignar el puntaje económico y hará la consolidación con el puntaje correspondiente e la Ley 816/2003.

Nota 4: En el evento que, de acuerdo a la TRM, el método de evaluación económica sea la Media Geométrica, la Entidad citará a los oferentes a la Audiencia para realizar Sorteo de Balotas que permita determinar los presupuestos que aplicaran en el procedimiento de evaluación económica.

5.2. FACTOR TÉCNICO

5.3. EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “Protección a la industria nacional”

a. SERVICIOS ACREDITADOS: Son aquellos servicios importados que cuentan con componente nacional en servicio, profesionales, técnicos y operativos. El oferente deberá indicar en su oferta si incluirá componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones xx xxx contempladas en el contrato. El mínimo exigido de componente nacional será del 10% del valor ofertado.

6.1 PRESENTACIÓN

CAPITULO VI OFERTA

PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA 1: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Aunque la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de la propuesta no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.

NOTA 2: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares solo entregará información en formato PDF, por ninguna circunstancia se entregaran archivos ejecutables.

NO SE ACEPTA PROPUESTA:

6.2 RETIRO DE LA OFERTA

6.3 DECLARATORIA DE DESIERTA

6.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

6.5 CUMPLIMIENTO LEY 361 DE 1997

1. Certificación expedida por la oficina de trabajo en la cual se acredite que el proponente es el empleador y tiene en su nómina por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley.

2. Que su vinculación sea por lo menos con anterioridad de un año presentado la planilla de la respectiva nómina.

6.6 CUMPLIMIENTO LEY 905 DE 2004 (MIPYMES)

Mediana empresa:

Pequeña empresa:

NOTA GENERAL: Los requisitos de Xxxxxxx y la Ley 361 de 1997, no son de obligatorio cumplimiento, pero en el evento que se requieran como criterio de desempate, deben ser acreditados con la oferta.

6.7 . CAUSALES DE RECHAZO

1. Cuando el proponente no subsane x xxxxxxx la documentación que sea requerida por la entidad hasta antes de la adjudicación.

2. Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal o el representante legal se encuentre incurso en alguna (s) de las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.

3. Cuando la Agencia Logística de las Fuerzas Militares descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación presentada para esta convocatoria.

4. La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.

5. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influido, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

6. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.

7. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

8. Cuando NO se presente con la oferta el documento formal de conformación del Consorcio o Unión Temporal, o cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su Representante Legal.

9. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en el proyecto xx xxxxxx de condiciones – Portal SECOP II.

10. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el proyecto xx xxxxxx de condiciones como necesaria para la comparación objetiva.

11. Cuando la oferta haya sido calificada como inhábil, entendiéndose como oferta hábil aquellas que cumplen en su totalidad con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos exigidos en el presente proyecto xx xxxxxx de condiciones.

12. Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan a error a la administración.

13. Cuando el oferente omita la totalidad de una actividad, o presente errores en las cantidades.

14. Cuando el proponente no cumpla con la capacidad residual y con cada uno de los indicadores financieros requeridos en el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

15. Cuando la propuesta económica sea inferior al 90% y superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial del proceso de selección.

16. Cuando no presente la propuesta económica con la oferta a través de la plataforma SECOP II en el link correspondiente.

17. Toda otra causa contemplada en la ley.

NOTA: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura Contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento o hasta la adjudicación.

6.8 ORDEN DE ELEGIBILIDAD

6.10 ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente proceso se efectuará de forma total.

CAPITULO VII RIESGOS Y GARANTÍAS

7.1. TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES Y MECANISMOS DE COBERTURA.

7.1.1 Riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento:

7.1.2. Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:

OTROS RIESGOS PREVISIBLES

7.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

NOTA: Para el evento especifico en el que el adjudicatario no suscriba el respectivo contrato en el término establecido por el proyecto xx xxxxxx de condiciones sin justa causa, se exigirá a titulo de sanción la totalidad del valor asegurado en la póliza de seriedad de la oferta.

7.2.1 VALIDEZ DE LA OFERTA

7.2.2. ALCANCE XXX XXXXXX DE LA GARANTÍA

La identificación del mecanismo de cobertura del riesgo, expresado en los siguientes términos:

7.3. GARANTÍAS CONTRACTUALES:

SUFICIENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.

SUFICIENCIA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor correspondiente al valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.

SUFICIENCIA CALIDAD LOS BIENES: Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes, con una vigencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.

SUFICIENCIA DEL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,

CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES CONTRATUALES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

8.1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

8.2 PROGRAMACIÓN DE EJECUCION DE OBRA

NOTA: En el evento de retraso o demora en la ejecución del cronograma por parte del contratista, las actividades determinadas en éste por capítulos, se deben alcanzar y satisfacer siempre en función del plazo establecido. Es obligación del contratista contar con las medidas correctivas y acciones necesarias para que bajo ninguna circunstancia se afecte el inicio o ejecución del contrato.

8.3. PLAN DE CALIDAD

8.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Análisis unitarios de los ítems

NOTA: El retraso o demora en las correcciones solicitadas por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares bajo ninguna circunstancia puede afectar el inicio o ejecución del contrato.

8.5. ANALISIS DEL A.I.U.

8.6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

8.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.8. PROGRAMA XX XXXXXX Y FLUJO DE FONDOS

8.9 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJOS

8.9.1 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

8.9.1.1 INTERVENTORÍA

8.9.2 MANUAL PARA INTERVENTORES, SUPERVISORES Y CONTRATISTAS DE OBRA

8.9.3 ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA OBRA.

8.9.3.1 VALLA INFORMATIVA

8.9.3.2 BITÁCORA DE LA OBRA.

8.10 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

8.10.1 INICIO DE OBRA

8.10.2 BALANCE DE OBRA

8.10.3 OBRAS NO PREVISTAS DE NECESARIA EJECUCION

NOTA: aquellas obras no previstas y de necesaria ejecución deberán someterse a aprobación y aval por escrito por parte del interventor, supervisor y dirección regional técnica de ingenieros y el ordenador del gasto; teniendo en cuenta que éstas, bajo ninguna circunstancia pueden superar el valor inicial del contrato suscrito.

8.10.4 MEMORIAS CORTE DE OBRA

8.10.5 CORTE PARCIAL – FINAL DE OBRA

8.10.6 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA

8.10.6.1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

8.10.7 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTAS

8.10.8 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA

8.10.9 LIQUIDACION

8.10.10 CALIDAD DE LA OBRA

8.10.11 EQUIPO DISPONIBLE

8.10.12 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

El CONTRATISTA asumirá los pagos de servicios públicos utilizados durante el desarrollo del objeto del contrato de obra, así como de las instalaciones de los medidores y acometidas provisionales.

8.10.13 LIMPIEZA GENERAL

ANEXO No. 1 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”

ANEXO 2 “PRESUPUESTO DETALLADO”

EL PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO DEL PRESENTE PROCESO SERÁ PUBLICADO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE PROYECTO XX XXXXXX

ANEXO 3 MINUTA DEL CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCIÓN DE CONTRATOS 899.999.162-4

ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS DEL PRESENTE PROCESO, SON DE CARÁCTER RESERVADO, LAS CUALES ÚNICAMENTE PODRAN SER CONSULTADOS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, UBICADA EN LA CALLE 95 No.13-08 Piso Tercero, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, POR EL REPRESENTANTE LEGAL, O POR QUIEN ESTE DESIGNE MEDIANTE DOCUMENTO QUE LO FACULTE Y EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, IGUALMENTE DEBE SUSCRIBIRSE EL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD.

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Referencia: Presentación de propuesta proceso de selección abreviada No. de 2017,

Nombre completo del proponente:

FORMULARIO No. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

PRIMERO: Que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES adelanta un

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

1.1. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación contractual que eventualmente se derive de este proceso de selección, de conformidad con las siguientes obligaciones:

1.2. El PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE:

DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Natural

II. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Jurídica

FORMULARIO No. 4 ORIGEN DE LOS SERVICIOS

CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES O IMPORTADOS SIN ACREDITACIÓN:

OFRECIMIENTO DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL:

2. OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS IMPORTADOS ACREDITADOS:

NOTA 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas en los literales a) obtendrán la asignación del 5%, por la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos, deberá allegar la afiliación a la seguridad social, contratos de trabajo, comprobante de los pagos de nómina.

NOTA 2: Dentro de los SERVICIOS a contratar en el presente proceso, que se suministren se debe incluir insumos y/o servicios y/o materia prima colombiana en el porcentaje mínimo exigido.

PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

del Proponente)

CERTIFICA

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

FORMULARIO No. 7

CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN

(Decreto 791 de 2014)

NOTA: El proponente debe allegar el documento soporte de esta información. (Estado Financiero del año del reporte del mejor ingreso operacional).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR

FORMULARIO No. 8 PROPUESTA ECONOMICA

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

NOTA 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas en los literales a) o b) obtendrán la asignación del 20%.

NOTA 2: Los oferentes que hayan diligenciado el numeral 1, no deberán diligenciar lo exigido en el numeral 2.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
	SUBPROCESO
	PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN	Código.GC-GPR-FO-04
	CONTRACTUAL
	TITULO	Versión No. 2		Página		2
	PROYECTO DE PROYECTO XX XXXXXX			de 202

	DE CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA	Fecha.	21	12	2016

PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES DEFINITIVO

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 002-051-2017

PÁGINAS WEB: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx , xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

MARZO DE 2017

Anexo No. 1 Cronograma del Proceso Anexo No. 2 Presupuesto detallado

Anexo No. 3 Minuta del Contrato Anexo No. 4 Especificaciones Técnicas

Formulario No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta. Formulario No. 2 Compromiso Anticorrupción

Formulario No. 3 Datos básicos beneficiario cuenta SIIF

Formulario No. 4 Origen de los Servicios Cumplimiento Ley 816 De 2003 "Protección a la Industria Nacional"

Formulario No.5 Formulario para acreditar la capacidad financiera y capacidad organizacional para cumplir con los requisitos habilitantes

Formulario No. 6 Experiencia Especifica

Formulario No. 7 Capacidad Residual o K de Contratación

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo de las políticas de transparencia que le son exigibles y resuelta a la implementación de mecanismos efectivos en la lucha contra la corrupción; decidida a dar aplicación cabal a los principios constitucionales de buena fe, eficacia, eficiencia, imparcialidad, igualdad, publicidad y selección objetiva que rigen la administración pública, exhorta a todas las personas, especialmente a los proponentes interesados en el futuro contrato, a denunciar cualquier acto o insinuación proveniente de funcionarios de este establecimiento público o de personas ajenas al mismo, tendientes a obtener favores y/o ventajas en el proceso contractual en cualquiera de sus etapas, para efectos de lo cual pueden acudir a las líneas 01 8000910822 / 6510420 5705001 o a la página xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; así como a través de la plataforma transaccional del proceso SECOP II, por el link de mensajes u observaciones.

Se informa a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que la presentación de observaciones y oferta se debe realizar a través de la plataforma transaccional del proceso SECOP II.

Se solicita a los interesados en participar en el presente proceso leer con atención y sumo cuidado la presente invitación a fin de evitar incurrir en errores al momento de elaborar y presentar su propuesta. Tenga en cuenta que la presentación de la misma es en línea (electrónicamente).

En caso de dudas sobre la utilización de la plataforma, comuníquese con la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente:

Los estudios y documentos previos, el proyecto de Proyecto xx xxxxxx de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.

El interesado en participar en el proceso podrá consultar el proyecto de proyecto xx xxxxxx de condiciones, consultando el link del proceso y el archivo publicado en el portal de contratación o página Web de la entidad. En este evento, es de exclusiva responsabilidad del interesado verificar que la información adquirida a través del portal de contratación o página web de la entidad corresponda al proceso, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto.

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación, la selección del contratista se realiza a través del proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 2, en

concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II, y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, y responsabilidad de los postulados que rigen la función administrativa, que conlleven al éxito del proceso contractual.

La propuesta debe estar acompañada del Compromiso Anticorrupción firmada por el proponente o por el Representante Legal o Apoderado, constituido en debida forma para el efecto con la correspondiente prueba de ello, el cual debe ser diligenciado según el Formulario No. 2 de este proyecto xx xxxxxx de condiciones.

Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación.

Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos prevista en el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación

que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.

En consecuencia, es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con el suministro de los bienes y/o servicios que se solicitan a través de la presente selección abreviada, conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios a suministrar, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.

La consulta por cualquier persona, o de cualquier información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a una operación propuesta que involucra a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no podrá ni debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.

Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que consideren necesaria para la presentación de una propuesta. El proponente debe informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.

En el evento que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cuales quiera que ellos sean, se deben basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

Los proponentes deben comunicarse únicamente por SECOP II.

Se entiende para todos los efectos del proceso que su única correspondencia oficial y por tanto susceptible de controversia, es la generada y remitida por el SECOP II.

La propuesta debe ser presentada por escrito, en idioma castellano, junto con todos los documentos que la acompañan y deberá ser entregada dentro del plazo de la presente selección abreviada.

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son usados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015.

Los términos definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

ADENDAS

Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los proyectos de pliegos de condiciones.

ADJUDICACIÓN

Es la decisión final de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el

adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

CONTRATISTA

Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Selección.

CONTRATO

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se

busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.

CRONOGRAMA

Es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo.

DOCUMENTOS DEL PROCESO

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los proyecto de pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación;

(g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

PYME

Es la pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

OFERTA

Es la propuesta presentada a la Agencia Logística de las Fuerzas

Militares por los interesados en ser el contratista del Proceso de Selección objeto del presente Proyecto xx xxxxxx de Condiciones.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los

términos del presente decreto.

PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Selección del

contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso.

PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación

prevista en el presente Proyecto xx xxxxxx de Condiciones.

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las

obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.

PROPONENTE

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de

Contratación.

RIESGO

Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o

en la ejecución de un Contrato

RUP

Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de

comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.

SMMLV

Es el salario mínimo mensual legal vigente.

TRM

Tasa de cambio representativa xxx xxxxxxx spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la

página web

El proyecto xx xxxxxx de condiciones se podrá consultar en el portal único de contratación xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx en la plataforma SECOP II desde la fecha establecida en el cronograma del Proceso”

La presente selección abreviada se abrirá en el lugar y fecha señalados en el Anexo 1 “Cronograma del Proceso”.

Las personas naturales, jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales que pretendan participar en el proceso, manifestaran su interés dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del mismo, con el fin de conformar una lista de posibles oferentes. Dicha manifestación se hará a través del portal SECOP II.

La no manifestación de interés en participar, por parte del (s) interesado (s) dentro del término establecido a través del SECOP II, acarreará la no recepción de la oferta por parte de la entidad de la misma plataforma.

En el evento de presentarse el interés a participar por parte de una persona natural o jurídica, esta podrá llegar al cierre del proceso de contratación en unión temporal o consorcio, siempre y cuando se encuentre la manifestación de intereses de alguno de los integrantes del mismo.

Si la Entidad Estatal, recibe más xx xxxx (10) manifestaciones de interés, realizará un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratación.

El sorteo se realizará con la asistencia de quienes manifestaron interés de participar, en el Salón Santander de la Entidad y se aplicarán las siguientes reglas:

 Participarán en el sorteo UNICAMENTE quienes hayan manifestado interés de participar en el proceso, a través de la Plataforma SECOP II, hasta la fecha y hora prevista en el numeral 1.7 del Anexo 1 “Cronograma del Proceso”.

 El sorteo se realizará al día hábil siguiente al vencimiento previsto para manifestar interés en la Plataforma.

 El sorteo se realizara en las instalaciones de la Entidad en la fecha y hora previstas en plataforma.

Se numeran (05) cinco balotas, del uno (01) al cinco (05) y serán colocadas en una bolsa.

Se dará inicio al sorteo de acuerdo al orden de inscripción en la planilla de asistencia a la audiencia de sorteo.

El primer interesado extraerá dos (2) balotas quedando tres (3) en el interior de la bolsa.

El participante en voz alta indicara la sumatoria de sus dos (02) balotas, las cuales serán puestas nuevamente en la bolsa.

Acto seguido se repetirá este procedimiento con los demás participantes en el sorteo.

Los participantes cuyo sumatoria de balotas sean los 10 mayores valores, serán los ganadores del sorteo, se publicará el listado en la plataforma SECOP II y con ellos se continuará el proceso.

En caso de presentarse empate en los mayores puntajes del sorteo, para determinar la lista de los10 mayores puntajes elegibles, se repetirá el sorteo hasta determinar el listado de los 10 oferentes participantes.

Finalizado el sorteo, la Entidad publicará en la plataforma SECOP II, el listado de los interesados con quienes continuara el Proceso de Contratación.

Las solicitudes de aclaraciones deben ser mediante la plataforma de SECOP II.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por el (s) proponente(s), no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de la propuesta.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso, las cuales tendrán únicamente valor interpretativo.

El plazo para el recibo de propuesta es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura del proceso y fecha y hora establecida para el cierre de la misma, señalado en el Anexo 1 “Cronograma del Proceso”. Adicionalmente en dicho anexo se indica únicamente que se presentara por la plataforma SECOP II.

En ningún caso la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se hará responsable de la xxxx en la entrega de alguna oferta por dificultades del ingreso a plataforma del SECOP II, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los proponentes.

Cuando la Agencia Logística de las Fuerzas Militares lo estime conveniente, o por solicitud de los interesados, se podrá prorrogar el plazo comprendido entre la apertura y el cierre de la selección abreviada, antes de su vencimiento. La petición de prórroga se elevará ante el Ordenador del Gasto que aparece en el anexo 1 “Cronograma del Proceso”, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la diligencia de cierre, con el fin de comunicar la decisión sobre la misma a los demás interesados.

La entidad se permite informar que recomienda a los oferentes y participantes del proceso a realizar la visita de obra, la cual hacer parte del cronograma del proceso, con fundamento en que las obras a realizar allí y para la ejecución del futuro contrato, requieren que los interesados en participar conozcan las instalaciones, sus alrededores, se informen completamente de todas las condiciones arquitectónicas, técnicas, topográficas, acceso, suministro y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera

su costo y duración, de modo que en el momento de la ejecución, no podrá desconocer las calidades del proyecto y alegar presuntos desequilibrios económicos.

Ahora bien, es preciso señalar que la visita de obra tiene como finalidad dar a conocer las circunstancias del sitio y otras condiciones relacionadas con el proyecto, las cuales solo pueden ser apreciadas por personas con conocimiento en la materia, siendo la visita es un acto recomendable para desarrollar y ponderar la capacidad de la oferta. La visita es un momento en el cual los interesados pueden analizar sus opciones y buscar la mejor posibilidad para la presentación de sus ofrecimientos.

El objeto del Contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente Tabla:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
F	72	12	14	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
F	72	10	33	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
F	72	12	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
G	95	12	20	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
D	39	12	21	EQUIPOS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA

El valor del presupuesto oficial del presente proceso es hasta por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS

Este presupuesto está respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19517 del 16 xx Xxxxx de 2017.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cancelará el valor del contrato adjudicado, mediante cuatro pagos contra avance del contrato de obra, de la siguiente forma:

PRIMER PAGO:	Cuando el avance de obra se encuentre en un veinticinco por ciento (25%), se cancelará el veinticinco (25%) del valor del contrato.
SEGUNDO PAGO:	Cuando el avance de obra se encuentre en un cincuenta por ciento (50%) de avance, se cancelará el veinticinco (25%) del valor del contrato.
TERCER PAGO:	Cuando el avance de obra se encuentre en un setenta y cinco por ciento (75%), se cancelará el veinticinco (25%) del valor del contrato.
CUARTO Y ÚLTIMO PAGO:	Cuando el avance de obra se encuentre en un cien por ciento (100%), se cancelará el veinticinco (25%) del valor del contrato.

Para todos los pagos, el Contratista debe radicar en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación:

1. Acta de Recibo a Satisfacción parcial correspondiente a cada avance de obra del veinticinco por ciento (25%), cincuenta por ciento (50%), setenta y cinco por ciento (75%) y cien por ciento (100%), respectivamente, debidamente diligenciada y firmada por el Interventor, Supervisor y Contratista.

2. Certificación y el aval de la Interventoría correspondiente a cada avance de obra del veinticinco por ciento (25%), cincuenta por ciento (50%), setenta y cinco por ciento (75%) y cien por ciento (100%), respectivamente, debidamente diligenciada y firmada por el Interventor (con los soportes necesarios- registros fotográficos de cada corte)

3. Informe de supervisión parcial y final correspondiente a cada avance de obra del veinticinco por ciento (25%), cincuenta por ciento (50%), setenta y cinco por ciento (75%) y cien por ciento (100%), respectivamente, debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato (con los soportes necesarios).

4. Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, confirmando el cumplimiento como mínimo de los últimos seis meses anteriores a la celebración del contrato

5. Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual, debidamente suscrita por el revisor fiscal o representante legal, confirmando el cumplimiento como mínimo de los últimos seis meses anteriores a la celebración del contrato.

6. Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del estatuto tributario así:

6.1 Denominación expresa como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común).

6.2 Razón Social y Nit del CONTRATISTA y la AGENCIA LOGÍSTICA con discriminación del IVA.

6.3 Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta.

6.4 Fecha de expedición de la factura.

6.5 Descripción genérica o específica del objeto contractual.

6.6 Valor total de la operación.

6.7 Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas

6.8 Nombre o razón social y el Nit del impresor de la factura.

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 6.2.11.1., 6.2.11.2., 6.2.11.4. y 6.2.11.7., deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras,

con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.

Nombre o Razón Social Numero de Nit.

Entidad Financiera Número de cuenta

Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

a) Estar denominada expresamente como factura de venta.

b) Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios.

d) Numero consecutivo de factura de venta.

e) Fecha de expedición de la factura.

f) Número de Resolución DIAN, Fecha y Rango de facturación

g) Descripción genérica o específica de los bienes y servicios objeto del contrato.

h) Valor total de la operación.

i) Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a, b, d y h, deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación numerar en forma consecutiva las facturas y se deben proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.

El bien y/o servicio, objeto del presente proceso deberá entregarse dentro de los seis (06) meses calendario siguientes, contados a partir de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra.

La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, en las instalaciones del Puesto Fluvial Avanzado No. 31de la ARC.

El plazo y sitio para la suscripción del contrato resultante del presente proceso de selección abreviada, será el fijado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

Si por algún motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado.

La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha del último pago.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 se verificó y la presente contratación no se encuentra cobijada por un Acuerdo o tratado internacional de acuerdo con la información suministrada en el portal web de Colombia Compra.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.

En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

La Agencia Logistica también revisará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen nacional las sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones:

Su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus

facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento de la vigencia del contrato.

La suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Que se encuentre libre de gravámenes o limitaciones de orden legal tal y como sería los procesos de reestructuración, embargos por cualquier índole.

Ha de contar con un revisor fiscal, y en su defecto certificación que no está obligado a constituirlo.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública aquellas sociedades que hayan sido constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Para efectos de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones:

Su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la Constitución o la Ley. Para el efecto, deben mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso, debe mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.

Que el ente público tiene capacidad legal para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación debe cumplir con las siguientes condiciones:

Su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a tres (3) meses anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, fecha de constitución, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

Para las personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia, deberán presentar el certificado de existencia y representación legal en las condiciones señaladas en este numeral, en donde conste la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización.

Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

En todos los casos, debe cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en las normas vigentes.

Si el proponente es persona natural deberá anexar los siguientes documentos básicos:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona natural sin establecimiento de comercio.

En caso que cuente con establecimiento de comercio además deberá adjuntar Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio.

Si la propuesta se presenta por intermedio de apoderado, éste debe encontrarse debidamente facultado a través del respectivo poder que así lo acredite.

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente proyecto xx xxxxxx de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 251 Código General del proceso y demás normas vigentes.

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:

La existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debe declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

Se debe dentro del acto de constitución, sea consorcio o unión temporal efectuar una descripción de las actividades que ha de desarrollar o ejecutar cada uno de sus integrantes respecto al objeto mismo y en relación directa con el porcentaje de participación que les asiste dentro del contrato de asociación.

La existencia, representación, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal o consorcio, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tengan un término mínimo de duración de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, debe acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

No se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley, el proponente, alguno de los miembros del consorcio o Unión temporal o el representante legal.

No se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación de sociedades el PROPONENTE o alguno de los miembros del consorcio o Unión temporal o el representante legal.

Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato por cada uno de los que conforman la propuesta conjunta, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, debe acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente proyecto xx xxxxxx de condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma

de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares uno de los originales de una promesa escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en la cual debe consignarse, entre otros, lo siguiente:

La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad colombiana dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación.

Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar y ejecutar el Contrato.

Que su objeto social coincida con el objeto de la presente contratación.

Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993; Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir; La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderán solidariamente con los demás promitentes y con la sociedad por los perjuicios causados a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y por las obligaciones que se deriven de las Propuestas y del Contrato.

La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar según la cual aquellos accionistas que hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros o hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en los términos del Contrato.

La duración del mismo no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más.

Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación.

La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto del mismo y la declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura pública de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el registro mercantil, en los mismos términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación

del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la escritura, se considerará que no existe interés para suscribir el Contrato y se hará efectiva la Garantía de Seriedad presentada en la oferta.

Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, debe anexar los documentos que acrediten dicha autorización.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debe anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto.

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente, representante legal o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una unión temporal o consorcio, debe venir suscrita por el representante debidamente facultado en los términos xx Xxx.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo

2 articulo 1 de la Ley 828 de 2003 el oferente, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal y las personas naturales mediante declaración juramentada.

El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deben presentar la inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva cámara de comercio en Colombia, el cual debe encontrarse vigente y en firme.

El oferente nacional debe indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario (RUT), las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente éste requisito, cuando intervengan como

responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo previsto en la Ley, verificará a través del Comité Jurídico Evaluador, los antecedentes fiscales de cada uno de los proponentes en el respectivo Boletín que expide la Contraloría General de la República.

De conformidad con la Ley 1238 de 2008, la entidad verificará a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de cada uno de los proponentes.

Para la presente convocatoria los proponentes deberán acreditar la experiencia de conformidad con la información inscrita en el RUP, por lo que de manera complementaria entre los contratos certificados, se debe cumplir con tres (03) de los cuatro (04) códigos descritos a continuación:

F - Servicios

72 -Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento

10-Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

33 -Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

F - Servicios

72 - Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento

12-Servicios de construcción de edificaciones no residenciales

15-Servicios de construcción de plantas industriales

G - Terrenos, edificios, estructuras y vías 95 -Terrenos, edificios, estructuras y vías 12 - Estructuras y edificios permanentes 20 - Edificios y estructuras hospitalarias

Equipos de transmisión y distribución eléctrica

El proponente interesado debe diligenciar el Formulario No. 06, consignando la información sobre contratos de obra pública o privada, ejecutados y terminados, los

cuales deben cumplir con las siguientes condiciones para ser tenidos en cuenta en la evaluación técnica:

Se deben relacionar en el Formulario No. 2 máximo tres (3) contratos, donde el objeto de cada uno de los contratos certificados debe ser la CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES y/o MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES y/o REMODELACION DE

4.1 Que la modalidad de contratación de los contratos de obra certificados haya sido a través de precios unitarios o precio global.

4.2 En uno (1) de los contratos certificados, debe corroborarse el objeto de CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES y/o MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES y/o REMODELACION DE EDIFICACIONES y/o ADECUACION DE EDIFICACIONES para edificaciones destinadas a uso del sector salud. En donde el área intervenida sea mayor o igual a 1.500 M2

4.3 En uno (1) de los contratos certificados, debe corroborarse el objeto de CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES y/o MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES y/o REMODELACION DE EDIFICACIONES y/o ADECUACION DE EDIFICACIONES la actividad construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

4.4 En uno (1) de los contratos certificados, debe corroborarse el objeto de ADECUACION DE EDIFICACIONES y/o MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES y/o REMODELACION DE EDIFICACIONES, donde el área intervenida sea igual o mayor a 10.000 M2 y se certifiquen las siguientes actividades:

Estructuras en concreto Equipos especiales

Planta de tratamiento de aguas residuales Planta de tratamiento de aguas potables Redes eléctricas

Carpintería metálica Pintura

Pisos bases y rellenos Mampostería

4.5 El oferente debe aportar, como soporte de la información relacionada en el Formulario No. 2, la certificación emitida por el contratante y los documentos que se relacionan a continuación, en el cual se puedan verificar las actividades y cantidades ejecutadas:

4.5.1 Número del RUP y folio en el que se encuentran los contratos relacionados.

4.5.2 Acta de recibo final de obra, firmada por el contratista de obra y el supervisor o el interventor, según corresponda.

4.5.3 Acta de liquidación de obra, firmada por el contratista de obra y el supervisor o el interventor, según corresponda.

4.6 Las certificaciones mediante las cuales se acredite la experiencia específica, deben contener la siguiente información mínima:

4.6.1 Nombre y firma del ordenador del gasto o de la persona jurídica debidamente autorizada que haga sus veces. En el caso de certificaciones privadas, debe ser firmada por el representante legal de la empresa contratante.

4.6.2 Número o identificación del contrato, según corresponda si es una entidad pública o una empresa privada.

4.6.3 Objeto del contrato.

4.6.4 Localización o lugar de ejecución.

4.6.5 Fechas de iniciación y termino del contrato, indicando mes y año.

4.6.6 Valor del contrato ejecutado.

4.6.7 Area de intervención de edificaciones, por lo que en caso de que se incluya la ejecución de obras de urbanismo, deben separarse en la certificación.

4.6.8 Anexar licencia de construcción en el caso en que se certifiquen obras de carácter privado.

4.7 No se aceptan obras propias, ejecución de obras a través de la figura de administración delegada, ni subcontratos.

4.8 Para el caso en que se certifiquen obras ejecutadas a través de uniones temporales o consorcios, se ponderará la experiencia de acuerdo a los porcentajes de participación, siempre y cuando el contrato cumpla con los requisitos precitados.

4.8.1 En caso que no se especifiquen los porcentajes de participación, la experiencia se dividirá en partes iguales de acuerdo con el número de integrantes que haya tenido el proponente conjunto.

Para el presente proceso de selección, el ADJUDICATARIO deberá presentar las hojas de vida de los profesionales que utilizará en la ejecución de cada uno de las etapas del proyecto, tal como se especifica a continuación:

CARGO

CANTIDAD

FORMACION PROFESIONAL

EXPERIENCIA (AÑOS)

TIEMPO DE PERMANENCIA EN OBRA

TITULO

POSTGRADO

GENERAL

ESPECIFICA

Director de Obra

Ingeniero civil o arquitecto

Gerencia de proyectos

o gerencia de proyectos de obra o especialista en gerencia integral de

proyectos

50%

Residente de Obra

Ingeniero civil o arquitecto o CYGA

N/A

100%

Residente de Obra Eléctrico

Ingeniero Electricista o

Ingeniero Eléctrico

N/A

100%

Residente Sisoma

Arquitecto o ingeniero civil o ingeniero ambiental o ingeniero industrial o profesional en gestión integrada de calidad, medio ambiente y salud

ocupacional

Especialización o Maestría en seguridad industrial o salud ocupacional

100%

Asesor Hidrosanitario

Ingeniero civil

Con Especialización o maestría en redes

hidrosanitarias

50%

Asesor Eléctrico

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista

Con especialización o Maestría en Redes Eléctricas o

afines

50%

Asesor de Vías

Ingeniero Civil

Con especialización o Maestría en

Vías o afines

25%

Maestro de Obra

Técnico o tecnólogo en construcción o

maestro

N/A

100%

Topógrafo

N/A

25%

4.10.1 La experiencia general corresponde al tiempo transcurrido entre la expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del presente proceso, la cual se verificará de acuerdo a la fecha a la vista en la copia de la matricula profesional.

4.10.2 La experiencia especifica consiste en:

4.10.2.1 Etapa de obra: tiempo certificado desempeñando funciones y cargos similares a las que desempeñará en el presente proceso. Información que se verificará mediante las certificaciones que aporte el profesional como parte integral de la oferta.

4.10.3 Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación. En caso de fuerza mayor, de llegarse a presentar una situación que amerite el cambio de los profesionales, el personal propuesto deberá tener el mismo perfil o superior al presentado en la

oferta ganadora; para lo que deberá elaborarse solicitud dirigida a la entidad para su respectiva aprobación, en los formatos establecidos en el manual de interventoría.

4.10.4 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán profesionales que se encuentren trabajando actualmente en proyectos de obra o de interventoría con la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, ni la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; lo anterior, en razón a la permanencia exigida en el presente proceso.

4.10.5 No se aceptan traslapos de tiempo en la experiencia acreditada del personal propuesto, por lo que tan solo tendrá en cuenta el tiempo una sola vez.

4.10.6 El oferente deberá adjuntar carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo gravedad de juramento, certifiquen que toda la documentación presentada es verídica, según formulario definido xxx xxxxxx de condiciones para tal fin.

4.10.7 Las hojas de vida del personal mínimo propuesto deberán cumplir con las siguientes reglas especiales:

4.10.7.1 Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional correspondiente.

4.10.7.2 Anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.

4.10.7.3 La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.

4.10.7.4 Los estudios de educación superior, así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.

4.10.7.5 En el evento que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional.

NOTA 1:EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO OBJETO DE EVALUACION, ASI COMO UN EQUIPO

DE PERSONAL IDONEO COMPLEMENTARIO, técnicos en seguridad industrial y salud ocupacional, inspectores de obra, inspectores de seguridad industrial, entre otros, los cuales deberán estar presentes en la toma de decisiones y control directo de obra, así como en los comités de obra, en los comités de seguimiento y en general, cuando la entidad lo requiera, durante todo el proceso de la obra).

NOTA 2: El personal exigido es necesario para la Coordinación y Dirección especifica de las diferentes actividades de Ingeniería a ejecutar la Obra. Por lo que la Entidad requiere que los frentes descritos en el presupuesto, sean intervenidos de manera simultánea en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el Contrato. Así mismo, no se aceptarán solicitudes de modificación de dedicación al proyecto y permanencia en Obra, ni tampoco del perfil profesional exigido, salvo cuando se trate de mejoras en los perfiles o en el tiempo de dedicación que no afecten el balance del contrato.

Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura se tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia.

Atendiendo lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, la verificación de las condiciones financieras serán tomadas de la información contenida en el certificado del Registro Único de Proponentes vigente y en firme sea persona natural ó jurídica, ó de cada uno de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal, con corte al 31 de diciembre de 2015.

a. Para el caso de los proponentes nacionales, trátese de personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, el cálculo de los indicadores financieros y capacidad organizacional serán tomadas de las cifras a 31 de diciembre de 2015, reportadas en el certificado del Registro Único de Proponentes, vigente y en firme.

b. Cuando se trate de personas natural o jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, el cálculo de los indicadores financieros y capacidad organizacional de las cifras contenidas en el Certificado del Registro Único de Proponentes vigente y en firme, con la información de la Capacidad Organizacional del año 2015 y los Estados Financieros de la vigencia 2015 de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen.

c. Para el caso de las personas naturales o jurídicas nuevas o persona natural que no tenga antigüedad suficiente para tener estados financieros a 31 de diciembre de 2015, el Registro Único de Proponentes vigente y en firme, debe contener los estados financieros xx xxxxx trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados financieros de apertura.

El Balance General de acuerdo al cierre o corte fiscal del país de origen y de conformidad con los estatutos o las normas de la respectiva sociedad. Los estados financieros requeridos deben ser firmados por el representante legal y/o contador y acompañados del respectivo dictamen.

Acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando la ley lo exija, así como la certificación sobre su vigencia expedida por la Junta Central de

Contadores, para el contador colombiano, la cual no debe tener fecha de expedición anterior a tres (3) meses a la fecha de presentación de la oferta.

En el evento que los Estados Financieros no estén avalados por un Contador Público Colombiano, se debe presentar Certificación de Auditoría Externa del país del proponente.

El balance general debe venir discriminado de la siguiente manera:

Los Estados Financieros deben venir consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción simple al castellano, re- expresados a pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de cierre fiscal del país de origen (indicando la tasa de conversión).

Las disposiciones del proyecto xx xxxxxx de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.

Para efectos de la consularización y el apostille antes referidos, aplica lo dispuesto en el acápite APODERADO del proyecto xx xxxxxx de condiciones.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debe hacerlo constar mediante documento suscrito.

El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así:

- Dictamen limpio: Se aceptan

- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada: Se aceptan.

- Dictamen negativo: No se aceptan.

- Abstención de dictamen: No se aceptan

Para efectos de la evaluación de los Indicadores Financieros deberá anexar el Formulario No. 5, discriminando los indicadores.

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
LIQUIDEZ	Mayor o igual al (≥) 2

ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 100%

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
ENDEUDAMIENTO	Igual o menor (<) al 60%

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	Mayor o igual (≥) 5 VECES

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO	Mayor o igual (≥) 14%

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	Mayor o igual (≥) 5%

El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.

Este indicador está basado en la experiencia de la Entidad en los procesos de contratación de obra, y va de la mano con el valor total del presupuesto oficial del proceso, a mayor sea el presupuesto oficial, menor será este indicador.

La entidad considera que el Capital de Trabajo del proponente deberá ser mayor o igual (≥) al 50% del valor total del presupuesto oficial.

Por otro lado, en caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, el Capital de Trabajo será el resultado de la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del pasivo corriente de cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual (≥) al 50% del valor total del presupuesto oficial.

Con la acreditación de un mínimo de Capital de Trabajo, se busca mitigar el riesgo económico por efectos desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno xxx xxxxxxx y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual, y no depender el contratista del flujo de pagos que pueda hacer la Entidad para la correcta, idónea y oportuna ejecución del proyecto.

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
CAPITAL DE TRABAJO	Debe ser mayor o igual al 50% del presupuesto oficial

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo anterior, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual, la cual se calculará teniendo en cuenta la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratación de obra pública (G-VCRP-02)”, publicada por Colombia Compra Eficiente en el Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, para lo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O JURIDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL)debe presentar los siguientes documentos, así:

a. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.

b. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.

c. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente fórmula:

Para efectos de la evaluación del K de contratación, deben anexar el Formulario No. 7 debidamente diligenciado, con los respectivos soportes.

La Agencia Logística de las XX.XX evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos Jurídicos, Financieros y Técnicos. Se comprobarán todas las operaciones aritméticas de las propuestas económicas, así: multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”, sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial”, cálculo del porcentaje de AIU e IVA sobre la utilidad y sumatoria del Valor total.

Se verificará que el valor total de las ofertas no sea inferior al 90% ni superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial del proceso de selección.

Para efectos de la Evaluación Económica, señale el valor total de su oferta incluido AIU e IVA sobre la utilidad, en el portal Transaccional SECOP II en el link correspondiente para la propuesta económica y diligencie el Formulario No. 8, de este Proyecto xx Xxxxxx.

En la evaluación de las Ofertas la Agencia Logística de las XX.XX realizará ponderación del factor económico e Incentivo a la Industria Nacional, de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PUNTAJE
Factor Económico	250
Incentivo a la Industria Nacional	12 - 50
Total	300

La Agencia Logística de las XX.XX a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo doscientos cincuenta (250) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

MÉTODO

Media Aritmética

Media Aritmética Alta

Media Geométrica con presupuesto oficial

Menor Valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día indicado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. El método debe ser

escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media Aritmética
De 25 a 49	2	Media Aritmética Xxxx
Xx 00 x 00	0	Xxxxx Xxxxxxxxxx con presupuesto oficial
De 75 a 99	4	Menor Valor

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

= Media aritmética.

= Valor de la oferta i sin decimales

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje i =

[250 Puntos] x ( ) para valores menores o iguales a [250 Puntos] x ( ) para valores mayores a

Donde,

= Media aritmética.

= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Número de oferta.

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Donde,

= Media aritmética alta

= Valor total sin decimales de la oferta más alta

= Promedio aritmético de las ofertas válidas

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje i

[250Puntos] x ( ) para valores menores o iguales a [250 Puntos] x ( ) para valores mayores a

Donde,

= Media aritmética alta

= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.

NÚMERO DE OFERTAS (n)

NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL

(nv)

1 – 3

4 – 6

7 – 9	3
10 – 12	4
13 – 15	5
…

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación

VP1 *VPn*...* P1*...Pn

GeomVP

Donde:

GEOM VP: Media Geométrica de los VP de los proponentes y los presupuestos oficiales incluidos afectados.

VP1......VPn: Valor de la Propuesta

P1.......*Pn: Presupuestos Oficiales Afectados según los Porcentajes asignados en el Sorteo.

n: Número de propuestas habilitadas más el número de Presupuestos oficiales.

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

)

[250 Puntos] x ( para valores menores o iguales a

Puntaje i =

Donde,

[250 Puntos] x ( ) para valores mayores a

= Media geométrica con presupuesto oficial.

= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Agencia Logística de las XX.XX procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje i =

Donde,

= Menor valor de las Ofertas válidas.

= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.

El comité técnico evaluador verificará que la propuesta económica corresponda en sus actividades, unidades de medida y cantidades a lo establecido en el proyecto xx xxxxxx de condiciones. Si presentan errores en las actividades y unidades de medida, el Comité técnico los corregirá de acuerdo al proyecto xx xxxxxx.

La evaluación del cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Protección a la Industria Nacional” Formulario No. 4 y sus respectivos soportes, así

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación económica y la técnica, en caso de existir ésta última, al puntaje obtenido por cada proponente se le adicionará el 20% del mismo puntaje para proponentes de servicios de origen 100% nacional y proponentes de servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y 5% para oferentes de servicios extranjeros acreditados (con componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.

Se otorgará tratamiento de servicios nacionales a aquellos originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales.

b. SERVICIOS NACIONALES: Son aquellos que de conformidad al Artículo No. 2.2.1.1.1.3.1 del Xxxxxxx Xx. 0000/0000: “Servicios Nacionales son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana”.

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los servicios tiene el carácter de comparación de propuestas, el FORMULARIO No. 4, deberán presentarse junto con la oferta inicial.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los servicio al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados.

La propuesta debe ser presentada por escrito, en idioma castellano, junto con todos los documentos que la acompañan y deberán ser entregadas dentro del plazo de la selección abreviada.

La propuesta debe presentarse en únicamente mediante la plataforma de SECOP II, con todos los documentos, anexos y formularios relacionados en el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

Se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere el proyecto xx xxxxxx de condiciones, emitidas en idioma diferente al xxxxxxxxxx, xxxx presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.

Las propuestas deberán entregarse únicamente en la plataforma SECOP II.

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

En todo caso, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

NOTA 3: El día del cierre se recomienda a los oferentes ingresar con suficiente anticipación a la plataforma de SECOP II.

Que sean enviadas por e-mail o fax.

Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre.

Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 “Cronograma del Proceso”.

Que no se presenten a través de la Plataforma SECOP II Alternativas o condicionadas.

El proponente(s) podrá(n) solicitar en la plataforma de SECOP II que su propuesta no sea considerada antes de la fecha y hora prevista para el cierre del proceso.

En el mismo término podrán sustituir o modificar su oferta después de presentada, mediante la plataforma SECOP II.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares declarará desierto el presente proceso en los siguientes casos:

Cuando las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias. Cuando no se presenten ofertas.

Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición.

En caso de presentarse igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en aplicación de las normas que regulan esta materia aplicará los siguientes criterios de desempate:

1. El primer factor de escogencia y calificación es quien obtenga el mayor puntaje en la sumatoria del puntaje técnico.

2. El Segundo factor de escogencia y calificación es quien obtenga el mayor puntaje en la evaluación económica.

3. Se preferirá la oferta de proponente nacional.

4. Quien se presente en calidad de Mipymes Nacional.

5. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7. En caso de persistir el empate, se definirá quien tenga mayor índice de liquidez.

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 361 de 1997 y otorgar el criterio de desempate establecido en el numeral 6.4 del proyecto xx xxxxxx de condiciones, el proponente debe adjuntar junto con su propuesta la siguiente documentación:

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 905 de 2004 y otorgar el criterio de desempate establecido en el numeral 6.4 del proyecto xx xxxxxx de condiciones, los proponentes que no tengan esta información en el RUP, debe adjuntar junto con su propuesta la siguiente documentación:

a. Debe presentar la planilla de aportes parafiscales en donde se acredite que cuenta con una planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o,

b. Acreditar que cuenta con unos activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT, los cuales se obtendrán de la información financiera contenida en el RUP.

a. Debe presentar la planilla de aportes parafiscales en donde se acredite que cuenta con una Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o,

b. Acreditar que cuenta con unos activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales se obtendrán de la información financiera contenida en el RUP.

Para los proponentes que la Cámara de Comercio haya verificado el cumplimiento de Mipyme y esta aparezca en el Registro Único de Proponentes, el comité jurídico verificará en el RUP esta información para otorgar el criterio de desempate establecido en el numeral 6.4 del proyecto xx xxxxxx de condiciones, en el evento que se llegue a presentar.

Para efectos de asignar el orden de elegibilidad, una vez culminadas las verificaciones de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros-económicos y habiéndose efectuado los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidos sus correspondientes respuestas, se establecerán el orden elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje FINAL obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente y así sucesivamente.

Entiéndase como ofertas hábiles aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos y económicos exigidos en el proyecto xx xxxxxx de condiciones. A la (s) oferta(s) conceptuada (s) como hábil (es) se les asignará el puntaje de que trata el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

Se adjudicará el proceso de selección al proponente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el primer orden de elegibilidad respecto de los cuales haya presentado oferta.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares hará la adjudicación, dentro del término fijado en el Anexo 1 “Datos Del Proceso”. Este término podrá prorrogarse mediante acto administrativo y la prórroga podrá ser por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan.

La adjudicación del presente proceso se efectuará mediante acto administrativo y será notificado de conformidad con la normatividad vigente.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no procede recurso alguno por la vía gubernativa, no obstante a lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993.

En caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones xxx xxxxxxx y que no logren ser detectados durante

el proceso de selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no aceptará reclamo alguno con relación a ellos.

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los proyecto de pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado.

Además, comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria que se pacten en el contrato garantizado.

El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Con ocasión de: (ii) Mala calidad de los (bienes o servicios) suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

XXXXXXXX XX XXXXXX XX Xx. 000 - XX 0000, XXXX XXXXXX XX

“TERMINACION DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERÍA DE MARINA No 31 DE LA ARMADA NACIONAL CON SEDE EN BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO XX XXXXXXXXX”.

Página 50 de 202

MATRIZ DE RIESGOS

No.

CLASE

FUENTE

ETAPA

TIPO

DESCRIPCION (¿QUÉ PUEDE PASAR

Y CÓMO PUEDE OCURRIR?)

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?

PERIODICIAD ¿CUÁNDO?

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

TECNICO

DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS

EJECUCION DE UNA OBRA CON DEFICIENCIAS EN DISEÑO, ACARREANDO PROBLEMAS DE ÍNDOLE TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y JURÍDICO.

EXTREMO

CONTRATISTA

OPORTUNIDAD, EFECTIVIDAD Y PUNTUALIDAD EN EL CUMPLIMINENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PREVIO SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

LEGALIZACION DEL

CONTRATO Y SUSCRIPCION ACTA DE INICIO

ENTREGA FINAL DE LA OBRA

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

TECNICO

PERDIDA, DESTRUCCIÓN O DEFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS CONTRATADOS.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, LO CUAL IMPLICA HACER EFECTIVAS LAS PÓLIZAS, PRÓRROGAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

ALTA

CONTRATISTA

OPORTUNIDAD EN LA CALIDAD DE LOS DISEÑOS, SEGUIMIENTO ACUSIOSO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE FORMA INMEDIATA.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

EJECUCION

ENTREGA FINAL DE LA OBRA

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

TECNICO

CARENCIA DE

INSPECCIONES DIRECTAS EN EL SITIO DEL PROYECTO.

MALA EJECUCCIO DE LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMINETO Y ADECUACION DE LA EDIFICACION

EXTREMO

CONTRATISTA

EXIGENCIA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS VISITAS PERÍODICAS REQUERIDAS EN EL SITIO DE OBRA, PARA LA EJECUCION EFICIENTE DEL MISMO, POR PARTE DEL SUPERVISOR

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

PLANEACION Y EJECUCION

ENTREGA FINAL DE LA OBRA

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

No.

CLASE

FUENTE

ETAPA

TIPO

DESCRIPCION (¿QUÉ PUEDE PASAR

Y CÓMO PUEDE OCURRIR?)

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?

PERIODICIAD ¿CUÁNDO?

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

TECNOLOGICP

NO CONTAR CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

EJECUCION DEFICIENTE DE ACTIVIDADES PRIMORDIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

EXTREMO

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO, RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS DISEÑOS, SEGÚN AVANCES.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

FIRMA ACTA DE INICIO

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

ECONOMICO

CARENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL

CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

DEFICIENCIA DE LOS DISEÑOS, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EFECTIVIDAD DE GARANTIAS, APLICACIÓN DE SANCIONES E INICIO DEBIDO PROCESO.

ALTA

CONTRATISTA

REALIZAR UN CONTROL Y SEGUIMIENTO OPORTUNO, EN DONDE SE EVIDENCIAS LAS FALENCIAS, CON EL FIN DE CORREGIRLAS DE MANERA OPORTUNA.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

FIRMA ACTA DE INICIO

ENTREGA FINAL DE LA OBRA

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

PLANEACON

ECONOMICO FINANCIERO

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE IMPUETOS, TASAS, ESTAMPILLAS, LICENCIAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

POSIBLES SANCIONES EN CONTRA DE LA ALFM POR PARTE DE LAS ENTIDADES RECAUDADORAS DEL ESTADO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS, AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO CUAL ACARREA PARA ELCONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

EXTREMO

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO, POR PARTE DEL SUPERVISOR, RESPECTO AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

PLANEACION Y EJECUCION

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

No.

CLASE

FUENTE

ETAPA

TIPO

DESCRIPCION (¿QUÉ PUEDE PASAR

Y CÓMO PUEDE OCURRIR?)

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?

PERIODICIAD ¿CUÁNDO?

GENERAL

EXTERNO

PLANEACON

ECONOMICO FINANCIERO

PRESENTACION DE UNA OFERTA CON PRECIOS ARTIFICIALES, QUE INDUZCAN A LA ENTIDAD A COMETER ERRORES EN EL PROCESO DE

CONTRATACION.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, QUE CONLLEVE A REALIZAR FUTURAS ADICIONES NO PREVISTAS.

ALTA

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN, REVISION Y VALIDACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL FUTURO CONTRATISTA.

BAJO

CONTRATISTA Y COMITÉ ESTRUCTURADOR

PLANEACION

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

PLANEACON

ECONOMICO FINANCIERO

CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DELC ONTRATISTA, QUE NO LE PERMITA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA DE OBRA AL MOMENTO DE SER REQUERIDO.

FALTA DE ASESORIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUE IMPIDA LA CORRECTA EJECUCION DE LA MISMA.

ALTA

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN, REVISION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE GARANTICEN LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

PLANEACION

ENTREGA FINAL DE LA OBRA

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

PLANEACON

JURIDICO

CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE AJUSTES SOBRE LAS OBLIGACIONES YA PACTADAS.

DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DEMORANDO LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD.

MEDIO

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE POR PARTE DEL CONTRATANTE.

BAJO

CONTRATISTA

PLANEACION Y EJECUCION

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

XXXXXXXXX

CONTRATANTE

No.

CLASE

FUENTE

ETAPA

TIPO

DESCRIPCION (¿QUÉ PUEDE PASAR

Y CÓMO PUEDE OCURRIR?)

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION DEL RIESGO

CATEGORIA

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?

PERIODICIAD ¿CUÁNDO?

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

SOCIAL

ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN EL SECTOR DONDE SE REALICE LA VISITA EN TERRENO DEL PROYECTO.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, ACARREANDO DEMORAS EN LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD.

ALTA

CONTRATISTA

ACTUALIZACION EN LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS Y POSIBLES SUSPENSIONES DEL CONTRATO.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

FIRMA ACTA DE INICIO

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

JURIDICO

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR-10, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REFORZAMIENTOS

SOBRECOSTOS, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POSIBLES PRÓRROGAS E INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD CONTRATADA.

EXTREMO

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN RESPECTO AL CUMPLIENTO DE LA NORMA EXIGIDA POR EL ENTE COMPETENTE.

BAJO

CONTRATISTA Y SUPERVISOR

FIRMA ACTA DE INICIO

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

QUINCENAL

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

DE LA NATURALEZA

PRESENCIA DE EVENTOS NATURALES

(DISMINUCIÓN O AUMENTO EN EL CAUSE DEL RIO), QUE AFECTEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y POR ENDE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DEMORAS EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS DISEÑOS, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y POSIBLES PRÓRROGAS EN LA EJECUCION.

ALTA

CONTRATISTA CONTRATANTE

CONSULTA PERMANENTE EN LAS PAGINAS WEB COMO EL IDEAM Y DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTE LOS CENTROS DE PREVENCION Y RIESGOS DEL ESTADO.

BAJO

CONTRATISTA CONTRATANTE

FIRMA ACTA DE INICIO

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

INFORMES DE SUPERVISION

XXXXXXXXX

Cada proponente deberá constituir junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta a cargo del proponente y a favor de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, mediante cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, con una vigencia desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa Contractual, no obstante, no podrá ser inferior a tres (3) meses.

En el evento que la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes, no a nombre de sus representantes legales, y debe expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, derivado del incumplimiento de las obligaciones amparadas.

El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter sancionatorio derivado del incumplimiento de la oferta, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

Las ofertas deben tener el término de validez de tres (3) meses contados a partir de la fecha definitiva de cierre de la presente selección. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad de la propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha póliza.

La garantía amparará en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proponente con ocasión de la presentación de una propuesta como consecuencia de la participación en el presente proceso.

Debe incluir en su texto el contenido que a continuación se requiere, en los términos y con los alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales o complementarias, de manera expresa y escrita, y cuyos alcances no podrán ser limitados por otras cláusulas, constancias o documentos privados.

La obligación de suscribir el contrato ofrecido, en los términos y dentro de los plazos y condiciones previstos en el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

La obligación de ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el proyecto xx xxxxxx para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, en la que se

declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos:

Cuando no amplíe la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el proyecto xx xxxxxx para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos de legalización del mismo.

igual al cinco por ciento (5%) del valor total del mismo, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.

mediante póliza anexa, por una suma equivalente a 500 SMLMV con una vigencia igual a la ejecución del contrato.

El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los diez (10) días calendario posterior a la aprobación de las pólizas por parte de la Agencia Logística, la siguiente documentación:

 HOJAS DE VIDA

 PROGRAMACIÓN DE OBRA.

 PLAN DE CALIDAD

 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

- Análisis de precios unitarios

- Análisis de A.I.U.

- Plan de salud ocupacional y seguridad industrial

- Plan de manejo ambiental, programa xx xxxxxx y flujo de fondos

Solo el oferente adjudicatario deberá presentar el programa de obra, cumpliendo con los requerimientos exigidos en éste Numeral, así:

Es la declaración en forma gráfica, del modo en que el proponente se compromete a desarrollar la obra. La programación se presentará por capítulos en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los capítulos que componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, que muestren la secuencia lógica de ejecución. En los anteriores gráficos y tablas se deberá como mínimo describir la siguiente información de verificación complementada así:

 Actividades contractuales (ITEMS)

 Asignación de recursos (personal equipos y financieros)

 Rendimientos

 Jornadas laborales

 Desagregación de actividades

 Interrelación, precedencias

 Ruta crítica

 Tiempo de fabricación

 Holguras, duración de actividades

 Fechas tempranas y tardías

 Puntos de control y calendario

La anterior programación, el plazo de ejecución y todos sus informes deben utilizar como unidad de tiempo día calendario.

El plan de calidad cual debe cumplir con mínimo las siguientes condiciones:

 Generalidades y objetivos

 Referencias normativas

 Términos y definiciones

 Sistema de gestión de calidad

 Requisitos de control de la obra

 Control de documentos

 Responsabilidades del contratista

 Enfoque a la Agencia Logística

 Política de calidad

 Planificación

 Gestión de los materiales

 Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y actividades de acuerdo a los capítulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del proceso contractual del cual fue adjudicatario.

 Seguimiento y medición

 Procedimientos a seguir con las acciones correctivas y acciones preventivas

La aprobación del plan estará a cargo del interventor quien deberá remitirlo a la RTING para visto bueno dentro de los diez (10) días calendario siguiente al perfeccionamiento del contrato

Durante los diez (10) días calendario al perfeccionamiento del contrato por parte de la Agencia Logística, el oferente favorecido debe presentar a la interventoría del contrato, los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del cuadro de presupuesto, con los

mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones físico sociales y económicas de la región, los factores de producción y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisión, error de especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida por el contratista y no representará ningún sobrecosto para la entidad contratante.

La interventoría debe emitir concepto dentro de los 10 diez días calendario desde el perfeccionamiento del contrato y someterlo ha visto bueno por parte de la Agencia Logística, de acuerdo a lo establecido en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Durante los diez (10) días calendario posteriores al perfeccionamiento del contrato por parte de la Agencia Logística y Previo al Inicio de la obra el oferente favorecido debe presentar a la interventoría el análisis del A.I.U., los gastos de Administración, ejecución de Imprevistos y utilidades el cual debe cumplir con mínimo la siguiente información el cual regirá tanto para los análisis de precios unitarios propuestos como para los nuevos precios que sean necesarios pactar en el transcurso del contrato.

 Recurso motriz (personal de obra y administrativo)

 Gastos de vigilancia

 Recurso motriz equipo

 Consumibles y complementarios al proyecto

 Administración oficina

 Capacitación

 Gestión ambiental

 Gestión de calidad,

 Gestión en la seguridad industrial

 Gasto de servicios públicos

 Ensayos de control de calidad

 Gastos en Papelería

 Gastos en registro fotográfico videos

 Informes

 Elaboración planos record

 Gastos de legalización

 Impuestos, retenciones y pólizas

 Valla informativa

 Mantenimiento campamento

 Depósitos

 Adecuación de vías y accesos.

 Transporte personal

 Pago de aportes para fiscales, salud

La interventoría debe emitir concepto dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del contrato y someterlo ha visto bueno parte de la Agencia Logística, de acuerdo a lo establecido en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Durante los diez (10) días calendario posteriores al perfeccionamiento del contrato por parte de la Agencia Logística, el oferente favorecido deberá presentar a la interventoría el programa de salud ocupacional, además tiene la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional y seguridad industrial según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI prevención y promoción de riesgos profesionales, Decreto 1295 de 1994).

El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos:

 Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra.

 Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros.

 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El plan de salud ocupacional y seguridad industrial debe incluir el cronograma de actividades por semanas a desarrollar durante la ejecución de la obra (capacitaciones, fechas para la

conformación de las brigadas, fecha para conformación del COPASO, etc.) el cual deberá ser revisado y aprobado por la interventoría.

Dicho cronograma será el documento que servirá para realizar el seguimiento al plan de salud ocupacional y seguridad industrial por parte de la interventoría.

Durante los diez (10) días calendario posteriores al perfeccionamiento del contrato por parte de la Agencia Logística, el oferente favorecido deberá presentar el plan de manejo ambiental, el cual debe ceñirse al plan de manejo ambiental de la base o dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales vigentes según la Ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el país con sus decretos reglamentarios.

El plan de manejo ambiental debe ser un documento que producto de una evaluación ambiental establezca, de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza de la obra.

El impacto ambiental es cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades del proyecto.

El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El plan de manejo ambiental debe incluir el cronograma de actividades ambientales por semanas a desarrollar durante la ejecución de la obra, el cual deberá ser revisado y aprobado por la interventoría.

Dicho cronograma será el documento que servirá para realizar el seguimiento al plan de manejo ambiental por parte de la interventoría.

Durante los diez (10) días calendario, posteriores al perfeccionamiento del contrato por parte de la Agencia Logística, el oferente favorecido deberá presentar el programa xx xxxxxx y el flujo de fondos, el cual debe tener como mínimo la siguiente información:

 Se deben presentar las actividades principales y desagregadas

 Tiempo de inicio de las actividades

 Duración de cada actividad

 Holguras, fechas tempranas y tardías

 Interrelación actividades predecesoras y sucesoras

 Asignar recursos por cada actividad

 Análisis de la ruta crítica

 Puntos de control

Este se le exigirá a la firma CONTRATISTA y se debe hacer llegar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la revisión y aprobación de la interventoría

Una vez aprobadas las garantías y cumplidos a satisfacción los procedimientos del manual para SUPERVISORES, INTERVENTORES Y CONTRATISTAS y teniendo como plazo máximo diez (10) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la Agencia Logística, el CONTRATISTA debe suscribir el acta de inicio (Formato F05-PGA- S10) siguiendo el procedimiento establecido en el mencionado manual.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato una INTERVENTORÍA que ejercerá el control y verificación de las obras que se estén desarrollando y ejecutando de conformidad con las especificaciones y términos del contrato.

Con el fin que la Agencia Logística cuente con los elementos que permitan una mejor y eficiente gestión, se ha elaborado el Manual para SUPERVISORES, INTERVENTORES Y CONTRATISTAS, para que sirva de instrumento de trabajo a quien ejerza la actividad de interventoría y supervisión, así como a los contratistas que desarrollen obras para la Agencia Logística.

En la realización del manual se han unificado y optimizado los criterios sobre las actividades generales y particulares de supervisión e interventoría para una obra. La metodología utilizada es objetiva y sencilla, en el cual se establece su definición, los pasos necesarios

para la ejecución del contrato, las obligaciones y responsabilidades del interventor, funciones y deberes del interventor.

El manual para SUPERVISORES, INTERVENTORES Y CONTRATISTAS hace parte integral de los contratos de obra y contiene el alcance mínimo de las actividades, fases, procesos y procedimientos que estos deben ejecutar durante el desarrollo del contrato.

El PROPONENTE que resulte adjudicatario del presente proceso se obliga antes de iniciar los trabajos, a realizar e instalar una valla informativa de la obra, con cargo a la administración de la obra de acuerdo a las normas existentes y que contenga mínimo la siguiente información: Entidad contratante y logo de la Agencia Logística, No. de contrato, objeto del contrato, empresa constructor, valor.

La firma CONTRATISTA se obliga a instalar sistemas de señalización y seguridad industrial

Se debe llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con la programación de obra e flujo de fondos aprobado. Xxxx firmarse por el residente de obra, la interventoría, y adicionalmente debe estar foliada.

El CONTRATISTA y la Interventoría deben dar cumplimiento a sus funciones de acuerdo a lo estipulado en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra donde se destacan los siguientes:

El acta de inicio de obra debe suscribirse dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la aprobación de la garantía única, en este lapso, el contratista debe coordinar y presentar la documentación inherente para que la Unidad efectúe los estudios de seguridad del personal que va a emplear durante la ejecución del contrato. Adicionalmente para el inicio de

la obra, la interventoría debe dar visto bueno a la documentación entregada por el constructor y aprobada por la interventoría establecida en los procedimientos F12-PGA-S10 a F15-PGA-S10 del manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

El acta de inicio se suscribirá de acuerdo a lo establecido en el procedimiento F05-PGA-S10

del manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

El constructor y la interventoría mantendrán un control de actividades y cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el presupuesto, los diseños y especificaciones técnicas iníciales y las que se incluyan en el desarrollo de la obra con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato.

Para el seguimiento y control de este procedimiento se debe presentar actualizado por parte del contratista el formato F48-PGA-S10 BALANCE OBRA mensualmente, como requisito para el pago de los cortes parciales, exceptuando los casos en que las cantidades de obra a pagar en el corte de obra, no superan las consignadas en el anexo técnico del contrato respectivo.

El anterior procedimiento se debe ejecutar durante la totalidad del desarrollo de la obra, con el fin de mantener el control presupuestal y el alcance inicial y final de la obra

Los balances de obra deben incluir las actividades y cantidades no previstas y de necesaria ejecución que fueron detectadas en la ejecución del proyecto y será el documento soporte para la modificación del anexo técnico del contrato cuando se requiera incluir las mismas en el alcance del contrato.

El balance de obra registrará también las mayores y menores cantidades de obra de las actividades contractuales, resultado de las mediciones conjuntas realizadas por el contratista y la supervisión en el sitio de la obra.

Para la ejecución de este procedimiento por parte del contratista de obra se debe cumplir con lo estipulado en el formato F49-PGA-S10 MEMORIAS CORTE DE OBRA del manual

para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Para la ejecución de este procedimiento por parte del contratista de obra se debe cumplir con lo estipulado en el procedimiento F50-PGA-S10 CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA del manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Para la ejecución de este procedimiento por parte del contratista de obra se debe cumplir con lo estipulado en el procedimiento F51-PGA-S10 - ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA del manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Cuando durante la ejecución de la obra la interventoría detecte el incumplimiento de alguno de los requerimientos exigidos dentro de las obligaciones del contratista establecidas en el contrato de obra, en los proyecto de pliegos de condiciones y en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra, el interventor realizará lo estipulado en el procedimiento F41-PGA-S10 - EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

del Manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Cuando la interventoría encuentre que durante la ejecución del contrato haya un posible incumplimiento por parte del constructor a cualquiera de las obligaciones establecidas en los proyecto de pliegos de condiciones, el contrato de obra o las establecidas en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra, el interventor o supervisor debe reunir las evidencias que tiene de la contravención: fotografías, registros, requisiciones hechas por la interventoría o la supervisión, etc. y realizará lo estipulado en el procedimiento F42-PGA-S10 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTAS, entregando la documentación en medio físico a la Dirección de Contratación de la Agencia, para que se tomen las acciones contractuales a que haya lugar.

Cuando se requiera hacer una adición de recursos al contrato original y/o una prorroga al plazo de ejecución de la obra se debe realizar por parte del contratista y la interventoría lo estipulado en el procedimiento F45-PGA-S10 - SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA del manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.

Realizadas las actas de entrega a satisfacción del contrato de obra y una vez efectuados todos los pagos correspondientes y encontrándose x xxx y salvo las partes por todo concepto, se procederá a diligenciar el formato F03-PGA-S10 ACTA DE LIQUIDACION de acuerdo a lo establecido en el manual de procesos y procedimientos de la Agencia Logística, de lo contrario se procederá con lo manifestado en el estatuto contractual.

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra y entregará a la interventoría o supervisión los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la interventoría o supervisión no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la interventoría o supervisión, para que ésta proceda a medir la obra construida de acuerdo a lo especificado en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra. Si así no procediere el CONTRATISTA, la interventoría o supervisión podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El CONTRATISTA efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución.

La Agencia Logística Fuerzas Militares podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, debe ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del CONTRATISTA. Además el CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. La Agencia Logística Fuerzas Militares podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecución de las obras, el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la

construcción, deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.

La Agencia Logística Fuerzas Militares directamente o por intermedio de la interventoría o supervisión se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del CONTRATISTA de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras con el fin prevenir cualquier tipo de accidente.

El CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra.

El CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, el CONTRATISTA se debe comprometer a realizar una adecuada y correcta limpieza.

Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA debe tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales xx xxxxxx, arena, gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados.

DEPENDENCIA

POSICIÓN CATÁLOGO DE

GASTO

FUENTE

RECURSO

SITUAC

Contratos Interadministrativos

A-5-1-1-10-1-22 INMUEBLES

Propios

CSF

1.1. Unidad

Ejecutora

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

1.2. Ordenador del

gasto

Para todos los efectos previstos en el proyecto xx xxxxxx de condiciones, será ordenador del gasto el Subdirector General.

1.3. Identificación

del proceso

SELECCIÓN ABREVIADA No. 002- 051 DE 2017

1.4. Participantes

Podrán participar en el presente proceso las personas naturales, jurídicas públicas o privadas nacionales y/o extranjeras, en unión temporal o consorcio; y que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren debidamente inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara

de Comercio respectiva.

1.5. Apropiación

presupuestal

El presente proceso está respaldado presupuestalmente mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19517 del 16 xx xxxxx de 2017, expedido por la Coordinadora del Grupo Presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con los siguientes rubros:

1.6. Fecha y Hora de consulta del proyecto del proyecto xx xxxxxx de condiciones

El proyecto del proyecto xx xxxxxx de condiciones, podrá ser consultado desde el 16 xx Xxxxx de 2017, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx- electronico-de-contratacion-publica y en el sitio web de la Agencia

Logística de las Fuerzas Militares xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

1.7 Audiencia de Precisión y Asignación de riesgos

Lugar: Salón Santander, Sexto Piso de la Agencia Logistica de las

Fuerzas Militares – Xxxxx 00 Xx. 00-00, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx, X.X.

Fecha: 23 xx Xxxxx de 2017. Hora: 10:00 Horas

1.8. Fecha y hora

límite para solicitar aclaraciones al contenido del proyecto de proyecto xx xxxxxx de

condiciones

Los interesados podrán solicitar por escrito cualquier aclaración al

contenido del proyecto del proyecto xx xxxxxx de condiciones, Hasta el día 24 xx Xxxxx de 2017 a las 17:00 horas.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares responderá todas y cada una

de las aclaraciones solicitadas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II –

	xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- publica.
1.9. Fecha de Apertura	Lugar: a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- publica. Fecha: 29 xx Xxxxx de 2017
1.10 MANIFESTACIONES DE INTERES	La manifestación de interés debe realizarse a través de la Plataforma SECOP II, hasta el 3 xx xxxxx de 2017, a las 17 horas.
1.11 SORTEO	Lugar: Salón Santander, Sexto Piso de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares – Xxxxx 00 Xx. 00-00, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx, X.X. Fecha: 04 xx Xxxxx de 2017. Hora: 10:00 Horas
1.12 VISITA (OPCIONAL)	La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, realizará una visita técnica de carácter opcional, esto con el fin de garantizar que el interesado en participar conozca el estado actual de las obras que se van a intervenir. La visita técnica tendrá una duración de dos (2) días y contará con el acompañamiento de personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Durante la visita se guiará a los interesados por las instalaciones del PFA 31, y al final del recorrido se firmará por parte del Representante Legal o su delegado, de cada posible proponente y por parte del Representante Técnico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, un acta en donde se deje constancia la participación de dicha visita. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, recomienda, se asista a la visita con personal profesional en la rama civil y eléctrica (personal idóneo necesario para el recorrido) FECHA DE LA VISITA: 5 y 6 xx Xxxxx, 10:00 horas Lugar: Barrancabermeja, Santander, en las instalaciones del Puesto Fluvial Avanzado No. 31de la ARC
1.13. Fecha y hora límite para solicitar aclaraciones al contenido del proyecto xx xxxxxx de condiciones definitivo	Los interesados podrán solicitar cualquier aclaración al contenido del proyecto xx xxxxxx de condiciones hasta la fecha y hora prevista en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- publica Fecha: Abril 07 de 2016 Hora: 17:00 horas
1.14. Plazo para expedir ADENDAS	Fecha: Abril 12 de 2017 Hora: 14:00 Horas
1.15. Fecha y Hora de	Lugar: a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II –

Cierre.

xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- publica.

Fecha: Abril 17 de 2017 Hora: 14:00 Horas

1.16. Forma de Evaluar

La evaluación del presente proceso se enmarca en los tres componentes (jurídico, financiero – económico y técnico).

1.17. Plazo para la Verificación y Evaluación de las

Propuestas:

El plazo para la verificación de las propuestas será en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes del cierre del proceso.

1.18. Fecha para determinar el método de evaluación de la oferta económica.

Para determinar el método de evaluación de la oferta económica se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación, es decir el 25 xx Xxxxx de 2017; establecida por el Banco de la República

en la página web xxx.xxxxxx.xxx.xx

1.19 Traslado del informe de evaluación.

Los oferentes podrán verificar los informes de evaluación y formular sus observaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cierre del proceso, es decir del 26 al 28 xx xxxxx de 2017, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-

publica.

1.20. Forma de

adjudicar

La adjudicación del presente proceso se efectuará en Acto Administrativo.

1.21. Plazo para la

adjudicación

La adjudicación del presente proceso se surtirá en un plazo no mayor al 05

xx Xxxx de 2017.

1.22. Plazo y lugar para la firma del contrato.

El (o los) contrato (s) resultante (s) del presente proceso se suscribirá (n) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento que se le haga al contratista para su suscripción por parte del Grupo Contractual de

La Agencia Logística de Las Fuerzas Militares.

1.23. Plazo para el cumplimiento de los requisitos de

Legalización del contrato.

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, este debe entregar la Garantía Única debidamente firmada, a la oficina de Contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; así mismo enviarla por la

plataforma del SECOP II, para aprobación .

LA PRESENTE MINUTA SE INCLUYE COMO GUÍA PARA LAS PARTES CONTRATANTES, COMO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, PERO ESTA MINUTA SERA MODIFICADA O COMPLEMENTADA POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON EL PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES, ADENDAS, OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y LAS CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN.

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto	Nombre

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXXX No. 001-
CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA
NIT
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA No.
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FAX
CELULAR
E-mail
SELECCIÓN ABREVIADA No.
OBJETO DEL CONTRATO
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
VALOR	$
PLAZO DE EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

Bogotá D. C. Señores

Ciudad

convocada por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para la

El suscrito (Los suscritos) , de conformidad con las condiciones que se estipulan en el proyecto xx xxxxxx de condiciones correspondiente a la contratación citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta:

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:

1. Que esta propuesta y el Contrato que llegaré a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos del proyecto xx xxxxxx de condiciones y aceptamos su contenido.

4. Que hemos recibido los documentos que integra el proyecto xx xxxxxx de condiciones y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno):

y Documentos de Aclaraciones hechas:

5. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el proyecto xx xxxxxx de condiciones.

7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley.

8. Igualmente declaramos que ni yo, ni alguno de los directivos, ni el equipo de trabajo con el que cuento se encuentra incursos en conflicto de interés, y en el evento en que se presente cualquier circunstancia de ese tipo, solicitaré al jefe de la entidad o su delegado que decida si puedo, o no continuar en el proceso de selección.

9. Que la presente propuesta consta de debidamente numerados y rubricados.

( ) folios

Según lo establecido en el proyecto xx xxxxxx de condiciones definitivo, adendas, documentos de aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de contratación

Los suscritos señalan como Dirección Comercial , teléfono , fax , correo

electrónico a donde se puede remitir o enviar por correo,

notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Número de Identificación:

Garantía de seriedad de la propuesta No.:

Expedida el

Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en letra imprenta:

El(los) suscrito(s) a saber: ,

domiciliado en , identificado con

; quien obra en calidad de

, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el proyecto xx xxxxxx de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

proceso de Selección, en desarrollo de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, para la celebración de un contrato estatal, identificado así:

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de Selección aludido en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar, en caso de requerírsele, la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

El PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de

, a los del mes de de 20 .

Firma Nombre:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante y/o todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

FORMATO APERTURA – CANCELACION DATOS TERCERO-CUENTAS BANCARIAS SIIF NACION II

CIUDAD FECHA

DD MM AAAA

Señor (a) xxxxxxxxxx

Santafé de Bogotá D.C.

Me permito certificar la siguiente información respecto de la Apertura o Cancelación en SIIF de cuenta bancaria registrada a mi nombre.

Nombre: CC. No

Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Cuenta Bancaria: Corriente Ahorro

Entidad Bancaria No.

Ciudad:

Departamento:

Municipio:

Email:

Razón Social: Dirección:

Teléfono:

NIT:

Fax:

Cuenta Bancaria: Corriente Ahorro

Entidad Bancaria No.

Ciudad:

Departamento:

Municipio:

Email: Nombre Representante Legal:

C.C. No

Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía

NOTA: LA INFORMACIÓN RELACIONADA DE LA CUENTA BANCARIA (Nº Tipo y Entidad) DEBE COINCIDIR CON LA CERTIFICACIÓN BANCARIA.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos que:

Este punto lo deben diligenciar los oferentes para la asignación de puntajes correspondiente x Xxx 816 de 2003:

a) En Colombia:

De conformidad con en el Artículo No. 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 de 2015, se establece: “Bienes Nacionales son los Bienes definidos en el Registro Único de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan Y “Servicios Nacionales son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación

colombiana”.

Si ( )

b.) En el Exterior:	Para los SERVICIOS Y/O BIENES correspondientes al objeto a contratar se otorgará tratamiento de servicios nacionales, a aquellos originarios de los países con los que Colombia ha negociado trata nacional en materia de compras públicas: Marcar (X)
	Si ( ) País de origen:
	Para los SERVICIOS correspondientes al objeto a contratar se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales, RECIPROCIDAD: Marcar (X), deberá allegar certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad al Artículo No.2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015.
	Si ( )
	Los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones Teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

Este punto lo deben diligenciar los oferentes para la asignación de puntajes correspondiente x Xxx 816 de 2003:

a) En el Exterior:

Cuando el servicio NO es ofrecido por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia (SERÁ CATALOGADO SERVICIO EXTRANJERO).

Cuando se utilicen insumos y/o materia prima y/o servicios en cualquier porcentaje, garantizando como mínimo de componente colombiano el 10% del valor del SERVICIO del objeto a contratar: Marcar (X) e indicar el % del componente colombiano.

Si ( )

Porcentaje ( )% de componente colombiano

Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones xx xxx contempladas en el contrato.

Firma Representante legal y/o Firma del APODERADO

EL SUSCRITO (Nombre del Representante legal)

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE (Razón Social

1. Resumen de cuentas de Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2015.

Cuenta	Oferente singular	Oferente plural
Cuenta	Oferente (valor en millones pesos)	Participante No.1 (valor pesos)	Participante No.2 (valor pesos)	Participante No.3 (valor pesos)
Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
Ventas
Utilidad Operacional
Gastos de interés
Utilidad Neta

*Si el oferente es plural más tres participantes debe insertar las columnas en la tabla anterior.

2. Capacidad Financiera

Porcentaje de participación	Oferente individual 100%	Oferente plural
Indicador	Indicador del Oferente	(indicar % participación)	indicar % participación)	indicar % participación)	100% Índice del Oferente
Indicador	Indicador del Oferente	Índice del Participante No.1	Índice del Participante No.2	Índice del Participante No.3	100% Índice del Oferente
Liquidez					Sumatoria del índice
Endeudamiento					de los participantes,
Razón de Cobertura					Ponderación del
de intereses					índice de los participantes.

*Si el oferente es plural más tres participantes debe insertar las columnas en la tabla anterior.

3. Capacidad Organizacional

Porcentaje de participación	Oferente individual 100%	Oferente plural
Indicador	Indicador del Oferente	(indicar % participación)	indicar % participación)	indicar % participación)	100% Índice del Oferente
		Índice del Participante No.1	Índice del Participante No.1	Índice del Participante No.3
Rentabilidad					Sumatoria del índice
sobre activos					de los participantes,
Rentabilidad					Ponderación del
sobre el					índice de los
patrimonio					participantes.

FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Nombre del Integrante: Uniones Temporales)

(aplica para Consorcios o

PROPONENTE
SELECCIÓN ABREVIADA No.
FECHA

NOMBRE DEL OFERENTE:

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC)	CONTRATANTE	VALOR DEL CONTRATO EN EJECUCION (VALOR P ONDERADO P OR LA P ARTICIP ACION )	FECHA DE INICIO (DD-M M -AAAA)	PLAZO (MESES)	OFERENTE PLURAL (SI - NO)	PARTICIPACIÓN PROPONENTE % (SI ES PLURAL)	¿ESTA SUSPENDIDO? SI Ó NO	FECHA SUSPENSIÓN (DD/MM/AAAA)	SALDO FINANCIADO (COP)










VALOR TOTAL DE CONTRATOS EN EJECUCION			$ 0,00

*Si necesita incluir más contratos, inserte más filas.

VALOR TOTAL CONTRATADO (REPORTADO EN RUP)

VALOR EN SMMLV

Versión: G-VCRP-02

Información Financiera del Proponente

Marque con una X el tipo de Información Financiera que tiene el proponente o participantes del proponente Plural.

NOMBRE DE LA EMPRESA

Más de 1 año de información Financiera	Menos de 1 año de información Financiera

Si el proponente tiene uno (1) o más años de información financiera, el proponente debe ingresar el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años. Si el proponente tiene menos de un (1) año de información financiera, la aplicación automáticamente le asignará ingresos operacionales de USD125.000. En caso que el proponente tenga información financiera de uno (1) o más años y tenga ingresos operacionales inferiores a USD125.000, la aplicación también le asignará al proponente este mismo valor en ingresos operacionales

Ingresos Operacionales del Proponente

Ingrese el mejor Ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.

INGRESOS OPERACIONALES

PERÍODO DE INFORMACION FINANCIERA PROPONENTE

OFERENTE INDIVIDUAL

MEJOR DE LOS 5 AÑOS

$ 0,00

OFERENTE PLURAL (1)

OFERENTE PLURAL (2)

MEJOR DE LOS 5 AÑOS

$ 0,00

Información Relacionada con la Capacidad Técnica del Proponente

Ingrese la información relacionada con la Capacidad Técnica.

NOMBRE DEL OFERENTE:

No.	NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Ó GEOLOGÍA	PROFESION	No. MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Si necesita incluir más profesionales, inserte más filas.

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información consignada en los Estados Financieros y en los presentes formatos es cierta.

En constancia de lo anterior, firman:

Nombre: Nombre:

Documento de Identidad: Documento de Identidad: Tarjeta Profesional:

*Indique si actúa como revisor fiscal ó contador

FRENTE URBANISMO
1	PRELIMINARES	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CAMPAMENTOS INSTALACIONES
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR CUARTO CON OFICINA Y BAÑO DIMENSIONES: 3,04m x 7,92m, INCLUYE ÉL ENVIÓ DE UN TÉCNICO PARA COORDINACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS Y GENERALES.	und
	CERRAMIENTO
1,2	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" H=2.40m + ángulo 3/4 x 1/8" limpieza + anticorrosivo + pintura, tubo aguas galvanizado 2", concertina diametro 18"espiral espaciado cada 20 cm + desmonte, limpieza	m	935
1,3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" H=2.00m+ ángulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas galvanizado 2" ,concertina diametro 18"espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60mm ancho 25mm, pedestal en concreto. Según detalle.	m	56,8
1,4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA P02 Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" + angulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas negras para cerramiento 3”, concertina diametro 18"espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60mm ancho 25mm,falleba,portacandado,viga de cimentación, concreto ciclopeo. Según detalle.	und	1
1,5	REMOCIÓN Y REUTILIZACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE MATERIAL GRANULAR EXISTENTE (NO SUPERIOR A 2") COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA GRANULAR DE PAVIMENTO. (incluye retiro de material no utilizable.)	m3	426,612
1,6	IMPRIMACION con emulsión asfaltica tipo CRL-1 según norma INVIAS. (Incluye suministro barido y/o sopleteado y riego).	m2	3766,12

1,7	MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 Suministro, transporte, colocación y compactación según norma INVIAS.	m3	483,7
1,8	APIQUES DE PERFORACION MANUAL (Incluye análisis y recomendaciones )	ml	3,2
1,9	ENSAYO DE CBR IN SITU (Incluye análisis y recomendaciones )	und	6
1,1	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso base en concreto, remoción de concreto deteriorado. (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	ml	2035,05
1,11	REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.40 m) Xxxxx contramarco en ángulo de 1 1/2 x 3/16 celosías en platina de 1/4 x 3/16, con anticorrosivo.	ml	1230,04
1,12	VALVULA BETA COMPUERTA ELASTICA 3" EXTREMO LISO (Hierro ductil ASTM A-536 Clase 65-48-18). Incluye accesorios.	und	1
1,13	VALVULA BETA COMPUERTA ELASTICA 4" EXTREMO LISO (Hierro ductil ASTM A-536 Clase 65-48-18). Incluye accesorios.	und	1
1,14	VALVULA BETA COMPUERTA ELASTICA 6" EXTREMO LISO (Hierro ductil ASTM A-536 Clase 65-48-18). Incluye accesorios.	und	2
1,15	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	m	318,44
1,16	MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	m	270,07
	TOTAL PRELIMINARES

2	OBRAS EXTERIOES
	BORDILLOS, CAÑUELAS Y RAMPAS
2,1	SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 2,500PSI h=50 cm, b=20 cm.	m	50
	TOTAL OBRAS EXTERIORES

3	PINTURA
3,1	LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO (Incluye 3 manos).	m	2394

	TOTAL OBRAS EXTERIORES

4	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
	SUMIDEROS, CARCAMOS, REJILLAS Y TRAMPAS DE GRASAS
4,1	TRAMPA DE GRASAS PLASTICA CAP. 250 Lts. ( Incluye excavación, accesorios de instalación, relleno en recebo y tapa) Según detalle	und	1
4,2	RECALCE XX XXXX INSPECCIÓN EN CONCRETO h= 2.00 m. Diámetro 1.60 m. (Incluye aro, tapa en hierro, en concreto 3.000 psi, xxxxx xx xxxxxxxx, geotextil, pasos, cunetas, excavación y recebo).	und	9
4,3	MEDIDOR DE AGUA 3" -MECANICO- Suministro e instalación y funcionamiento a todo costo, incluye filtro en XXX de 3"	und	1
	TOTAL OBRAS EXTERIORES

VR TOTAL OBRA CIVIL

OBRAS ELECTRICAS
1	RED DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION, ALUMBRADO Y TOMAS
1,1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de Emplame LE-000-0580-7 1 juego x 2	und	26,00
1,2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de Poste tipo semáforo doble propósito (ET 212) base	und	10,00
1,3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de Poste tipo semáforo sencillo (ET 212) base de	und	10,00
1,4	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de Pararrayos ionizante tipo prevectron 2	und	5,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". (incluye tuberías, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	ml	30,00
1,6	Revisión, corrección y finalización de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2".(ALUMBRADO). (incluye tuberías, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	ml	10.465,00

1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x12 THHN AWG (ALUMBRADO)	ml	1.180,00
1,8	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X10AWG + 10AWG (N) + 10 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	ml	391,00
1,9	Suministro, instalación pruebas y puesta en servicio de RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 35kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 133% Nº1/0 AWG PANTALLA EN CINTA (3X1/0). (incluye instalación pruebas, puesta en servicio, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento)	ml	210,00
1,10	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 10AWG (N) + 10(T) AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	ml	1.459,00
1,11	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X6AWG + 8AWG (N) + 10 AWG (T) . NO INCLUYE CONDULINADO.	ml	684,00
1,12	ACOMETIDA 3F5H EN CABLE (3X4 + 6(N)+ 8T DESNUDO) AWG - Cu - THHN. NO INCLUYE CONDULINADO.	ml	1.824,00
1,13	ACOMETIDA 3F5H EN CABLE (3X2 + 2(N)+ 4T) AWG - Cu - THHN. NO INCLUYE CONDULINADO.	ml	1.117,00
1,14	RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 35kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 133% Nº1/0 AWG PANTALLA EN CINTA (3X1/0)	m	2.096,00
1,15	ACOMETIDA 3F5H EN CABLE (3X2/0 + 1/0 + 4T) AWG - Cu - THHN. NO INCLUYE CONDULINADO.	ml	829,00
1,16	RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 15kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 133% Nº 4/0 AWG PANTALLA EN HILOS(3X4/0 AWG)	m	504,00
1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	und	1,00

1,18	Revisión, corrección y finalización de, CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS 276 - Para Canalización de Media Tensión y Baja Tensión (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 2 1/2* 3/16" con parrilla en varilla 1/2" cada 10 cm. y placa de identificación.), (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	8,00
1,19	Revisión, corrección y finalización de, CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CODENSA CS 275 - Para Canalización de Media Tensión y Baja Tensión (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 2 1/2* 3/16" con parrilla en varilla 1/2" cada 10 cm. y placa de identificación.), (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	32,00
1,20	Revisión, corrección y finalización de, CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CODENSA CS 274 - (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" , tapa reforzada en platina de 2 1/2* 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm. y placa de identificación, de propiedad de la ARC. , (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	119,00
	TOTAL RED DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION, ALUMBRADO Y XXXXX			$ -

2	COMUNICACIONES Y SISTEMA DETECCION DE INCENDIO
2,1	Cableado fibra óptica 8/125 FO monomodo (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	ml	-	$ -
	TOTAL COMUNICACIONES Y SISTEMA DETECCION DE INCENDIO			$ -

3	PUESTA A TIERRA
3,1	Mástil de pararrayos en tubo conduit Ø 2" IMC 6m (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	5,00
3,2	Cable de cobre THHN 2/0 AWG (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	ml	40,00
3,3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio, bajantes premoldeados , seccionador, crucetas y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento, para Estructura transmisión MT área a subterránea (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	1,00
3,4	Sistema de puesta a tierra varilla C.W. tubo 6" (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	11,00
3,5	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	ml	24,00
	TOTAL PUESTA A TIERRA			$ -

4	PANTALLERIA
4,1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de alumbrado público, incluye verificación de postes, pintura, anclajes, suministro de luminaria sodio 70 W, brazo luminaria, Luminaria sodio 70 W con accesorios, cableado de conexión a acometida (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	118,00

4,2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de Reflector sodio 400 W con accesorios, incluye verificación de postes, anclajes, Luminaria sodio 400 W con accesorios, cableado de conexión a acometida (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	26,00
	TOTAL PANTALLERIA			$ -

5	EQUIPOS, TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS
5,1	Tablero general distribución en BT según Diagrama (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento)	und	1,00

5,2

Mantenimiento correctivo a todo costo de transformador existente pedestal , el cual incluye pruebas y protocolos acuerdo al resultado de esta realizar el desmontaje, retiro, transporte de sitio de la obra al laboratorio especializado y nuevamente al sitio de la obra, montaje, instalación conexión y puesta en servicio del transformador ya corregido en el lugar de la obra. El mantenimiento correctivo del transformador existente consiste en: reemplazo de áreas oxidada, tornillos oxidados, retiro de óxidos en cuba y partes metálicas del transformador, cambio y recuperación de bisagras y pivotes, recuperación de cerraduras, corrección de posibles fugas, filtro nano prensado del aceite dieléctrico y reposición del aceite dieléctrico perdido de las mismas características, cambio de toda la empaquetadura, retiro de la pintura existente de la cuba, disipadores de calor y esquema completo de pintura dieléctrica de la cuba y disipadores del transformador acuerdo norma, verificación y corrección de: relación de transformación nominal, resistencia de aislamiento, factor de utilización, análisis físico químico de aceite (tensión interfacial, rigidez, acidez, color, humedad, etc), termografía del transformador con carga luego de haberse realizado el mantenimiento correctivo y en el sitio de la obra, el protocolo de pruebas del transformador debe ser emitido por un laboratorio especializado a nivel nacional, preferiblemente por laboratorios aliados comerciales de operadores de red como EPSA, EMCALI, ELECTRIFICADORA SANTANDER ELECTRICARIBE, EPM entre otros. Se debe anexar informe con registro fotográfico a color y video de los trabajos realizados al transformador por el laboratorio especializado.

und

1,00

5,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE 120 KVA PARA OPERACIÓN STAND BY 000 xXX, 000 kW; PRIME 113 kVA 91 kW A 0msnm. INCLUYE:INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO COMO PROTECCIÓN TOTALIZADORA, CABINA DE INSONORIZACIÓN TIPO INTEMPERIE,REDUCCION DEL RUIDO A 75 Db A UN METRO DE DISTANCIA, TRÁILER DE TRANSPORTE, EXTENSIÓN 5H 60A 25 m PARA CONEXIÓN A TABLERO. VERIFICAR ESPECIFICACION TECNICA,, TABLERO DE CONTROL ANÁLOGO O DIGITAL, ARRANQUE AUTOMÁTICO, GOBERNACIÓN ELECTRÓNICA, PRECALENTADO DE CAMISAS, BATERÍA Y CABLES DE INTERCONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS, TANQUE BASE COMBUSTIBLE, AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN, SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE, CATÁLOGOS	und	1,00
	TOTAL EQUIPOS, TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS			$ -

6	PERMISOS Y TRAMITES DE CONEXIÓN
6,1	CALCULOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED (O.R.) LINEA DE MEDIA TENSION 13,2 kV ó 34.5KV. INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMATOS O.R., RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R.	und	1,00
6,2	CERTIFICACIÓN RETIE EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DEBE INCLUIR: I)ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME DE RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL MISMO EN ETAPA PREVIA A LA OBRA, 2)VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO DE LAS OBRA, UNA VEZ SE FINALICE LA EJECUCION DE LAS MISMAS 3) EMISION FINAL DEL CERTIFICADO.	und	1,00

6,3	MANIOBRA DE LÍNEA VIVA EN MEDIA TENSIÓN ESTA ACTIVIDAD INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y MANO DE OBRA	hc	4,00
	TOTAL PERMISOS Y TRAMITES DE CONEXIÓN			$ -
COSTOS DIRECTOS CONTRACTUALES				$ -
	TOTAL FRENTE URBANISMO			$ -

FRENTE GUARDIA
ITEM	CAPITULO	UND.	CANT.	VR/UNIT.	VR/CAP.
1	PRELIMINARES
1,1	DESMONTES
1,2	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	m2	116,58
1,3	MANTENIMIENTO
1,4	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	m	30,53
1,5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas, correas y tejas)	M2	122,00
1,6	MANTENIMIENTO DE MESON EN GRANITO PULIDO NEGRO. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo.	M2	2,67
1,7	MANTENIMIENTO XX XXXXX DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UN	8,00
1,8	MANTENIMIENTO DE PISO EN CONCRETO, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza).	M2	94,00
	TOTAL PRELIMINARES

2	ESTRUCTURA EN CONCRETO
2,1	CAÑUELA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3,000 PSI h=23 cm, b=20cm. Incluye pendientados.	ML	20,20
	TOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO


3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
3,1	DUCHA ANTIVANDALICA con regadera tubular REF: 754000001 corona o equivalente	UND	3,00
3,2	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación).	UND	2,00
	TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

4	CUBIERTAS
	PERFILERIA Y ESTRUCTURA METALICA
4,1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje x xxxx + silicona)	M	45,12
	IMPERMEABILIZACIONES
4,2	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-300 de 3mm con foil de aluminio o similar, INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye medias cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	30,00
	TOTAL CUBIERTAS

5	VIDRIOS Y ESPEJOS
5,1	ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro y marco en madera).	M2	3,56
	TOTAL VIDRIOS Y ESPEJOS

6	APARATOS SANITARIOS
	SANITARIOS
6,1	SANITARIO TIPO ACUACER Color blanco tipo Corona o similar (conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería y accesorios de conexión e instalación	UN	2,00
6,2	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICO EP Ref. 113121001 corona o equivalente, para fluxómetro o grifería, antivandalico, color blanco.	UN	6,00
6,3	ORINALES

6,4	ORINAL mediano de colgar Línea Santa Fe en porcelana color blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o similar con válvula antivandalica Tipo Docol Ref. AA 17015106 o similar y sifón para orinal	UN	8,00
	GRIFERIA LAVAMANOS-DUCHA-POCETAS
6,5	PUERTA DUCHA ACRILICO (Incluye marco en aluminio anodizado, pasador y toallero) A todo costo	M2	7.48
6,6	Tapa de registro plástica -SILPLAS (20 X20) CM	UN	4,00
	TOTAL APARATOS SANITARIOS

7	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
CARPINTERIA METALICA
	BARANDAS
7,1	MATENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (VENTANA PERSSIANA) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicacacion de anticorrosivo, pintura esmalte, angeo con marco en ángulo metálico de 1" anclado y reinstalación.	M2	30,00
7,2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (BARANDAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	ML	20,00
	CERRAJERIA
7,3	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO Ref. A40S Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño.(Incluye suministro e instalación)	UN	10,00
	TOTAL CARPINTERIA METALIC Y CERRAJERIA

8	PINTURA
2,1	MANTENIMIENTO XX XXXX INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	473,00
8,2	MANTENIMIENTO XX XXXX EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones).	M2	275,00
8,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN de pintura tipo KORAZA (color según diseño) sobre tuberías PVC	M	20,00

	TOTAL PINTURA

9	PISOS Y ACABADOS
9,1	MANTENIMIENTO BALDOSA XXXXX XX XXXXXX (Incluye destroncada, pulida, brillada)	M2	133,00
9,2	MANTENIMIENTO GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA (Incluye pulida y brillada )	ML	80,00
	TOTAL PISOS Y ACABADOS

10	ENCHAPES Y ACCESORIOS
	ENCHAPES DE PARED
10,1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboqullada).	M2	115,58
	TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS

11	ASEO GENERAL
11,1	ASEO GENERAL	M2	213,07
	TOTAL ASEO GENERAL
VR TOTAL OBRA CIVIL

OBRAS ELECTRICAS
08.01.0 0	RED DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION, ALUMBRADO Y XXXXX
IE- 8.316	Revisión, corrección y finalización de salida de SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	40,00
IE- 8.316	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	41,00

CE- 18.22

CERRADURA MECANICA EN ACERO GALVANIZADO REF. 1010-A2 ABRE APERTURA AMBOS LADOS, CERTIFICADO

ASTM F1577 (incluye llave paracentric key, incluye cantonera). (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento(incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).

und

1,00

IE- 8.1512

Revisión, corrección y finalización de salida de SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT.

INCLUYE APARATO (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).

und

11,00

IE- 8.348

Revisión, corrección y finalización de salida de, SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO, (Incluye

suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para

correcto funcionamiento).

und

2,00

IE- 8.345

Revisión, corrección y finalización de salida de, SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE

APARATO. ( (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).

und

2,00

IE- 8.1339

Revisión, corrección y finalización de, SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12THHN AWG. . INCLUYE APARATO. ( (Incluye

suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para

correcto funcionamiento)

und

29,00

IE- 8.334	Revisión, corrección y finalización de SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE No 12 AWG THHN- THWN 90°C. INCLUYE APARATO. ( (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento)	und	2,00
IE- 8.361	FINALIZACIÓN AL 50%, SALIDA CONTROL VELOCIDADES VENTILADOR DE TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. ( (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberias, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	5,00
IE- 8.343	FINALIZACIÓN AL 50%, SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION XX XXXXX A TIERRA GFCI 15 A,127 V EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m ( (Incluye suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento (incluye tuberías, cableados, cajas, accesorios, consumibles y todos los elementos para correcto funcionamiento).	und	5,00
08.01 .50	Panel control de alumbrado	und	2,00
	TOTAL RED DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION, ALUMBRADO Y TOMAS

08.02.0 0	COMUNICACIONES Y SISTEMA DETECCION DE INCENDIO
08.02 .01	Strip teléfonos 10 pares	und	-
08.02 .03	Salida para voz con toma RJ45	und	-
08.02 .04	Salida para datos con toma RJ45	und	-
08.02 .28	Cable multipar de 8 pares	ml	-
08.02 .18	Switch de 16 puertos	und	-
08.03 .01	Puesta a tierra de tablero mediante varilla CW 5/8"	und	-
	TOTAL COMUNICACIONES Y SISTEMA DETECCION DE INCENDIO

08.0 4.00	PANTALLERIA
08.04 .01	Lámpara con difusor acrílico y reflector parabólico	und	11,00
08.04 .08	Bombilla fluorescente T-8 de 32 W	und	4,00
08.04 .06	Bala FC-T8	und	7,00
	TOTAL PANTALLERIA

08.0 5.00	EQUIPOS, TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS
08.05 .01	Tablero 12 circuitos (trifásico caja moldeada, tipo	und	1,00
08.05 .04	Tablero 36 circuitos (trifásico caja moldeada, tiipo	und	1,00
08.05 .06	Interruptor automático enchufable 1x20 A	und	7,00
08.05 .08	Interruptor automático enchufable 2x20 A	und	2,00
08.05 .12	Interruptor automático enchufable 3x70 A	und	4,00
08.05 .23	Interruptor en caja moldeada 3x70 A	und	4,00
08.05 .19	Interruptor en caja moldeada 3x150 A	und	1,00
	TOTAL EQUIPOS, TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS

09.00.0 0	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
EE- 20.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9.000 BTU / Hr. INCLUYE: Unidad condensadora, Unidad evaporadora con sus respectivos controles remotos, Instalación COMPLETA A TODO COSTO. Se entrega punto de alimentación eléctrica a cero metros de la unidad condensadora. Instalación de la unidad evaporadora adosada x xxxx. Inlcuye tubería y accesorios para gases refrigerantes, tubería y/o manguera para desague de las unidades, soportes de fijación y accesorios de montaje de las unidades condensadores y	und	1,00

No. De Cont.

Fecha de inicio y terminación del contrato (DD/MM/AAAA)

Objeto del Contrato

% participación contrato (%)

Valor del contrato en SMMLV

Área intervenida en Mts2

N° Contrato en el RUP y Página en el RUP