Bases de la Licitación

Bases de la Licitación de Obra Pública No. 52059001-007-11

Dirección General de Obras Públicas Municipales. Dirección Técnica. Departamento de Concursos y Contratos.

Bases de la Licitación

Licitación de Obra Pública No. 52059001-007-11.

Convocatoria: 005.

Carácter: Nacional.

Relativa a: Construcción y rehabilitación de caminos de acceso a áreas de producción, en la localidad de Nuevo Progreso, Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx Roo.

Av. 4 xx Xxxxx #319, Esquina Bugambilias, Col. 8 de Octubre, C.P.77028,

C hetumal, Xxxxxxxx Roo. Tel. (000) 00 0 00 00

Bases de la Licitación

A las que se sujetara la Licitación de Obra Pública No. 52059001-007-11, de la Convocatoria: 005, por Licitación Pública, de carácter Nacional.

Relativa a: Construcción y rehabilitación de caminos de acceso a áreas de producción, en la localidad de Nuevo Progreso, Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx Roo.

C l á u s u l a s

Primera.- Al formular su proposición el licitante tomara en cuenta lo siguiente:

A) La obra se llevara a cabo con sujeción a:

a.1) La normatividad estatal en materia de Obras Públicas.

a.2) Las especificaciones generales de construcción del Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx (H.A.O.P.B.), las normas correspondiente al tipo de obra.

a.3) Los proyectos y las especificaciones particulares formuladas por el Ayuntamiento para esta licitación.

a.4) Las cláusulas del contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado.

Segunda.- De la acreditación, junta aclaratoria, presentación y apertura, garantías, fallo y firma del contrato.

1. De la acreditación:

a.1) Persona Moral, se requerirá presente copia de la Escritura Pública que otorga personalidad al representante; Persona Física, Acta de Nacimiento.

a.2) Persona Moral, se requiere presente copia de la Escritura del Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza jurídica.

a.3) Se requiere presente escrito en el que se establezcan los siguientes datos:

a.3.1) Del contratista: el número del Registro Federal de Contribuyentes; el nombre de su apoderado o representante (Administrador único, Gerente General, Presidente del consejo de administración, etc.); su domicilio (Calle y numero, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo electrónico) y tratándose de personas xxxxxxx el numero y fecha de la Escritura Pública en la que consta el Acta Constitutiva y sus Reformas, el nombre, el numero y el xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma, la relación de los accionistas y la descripción del objeto social de la empresa.

a.3.2) Del representante del contratista: el numero y fecha de la Escritura Pública en la que consta que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, así como el nombre, numero y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual fue otorgada.

2. De la junta aclaratoria:

La reunión de aclaraciones a las bases de la licitación será opcional pero los licitantes deberán manifestar por escrito si asistieron o no a la misma, la cual se efectuara en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de este Ayuntamiento, ubicada en: 0 xx Xxxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxxxxxxxx, Xxx. 0 xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Q. Roo, el día 31 xx xxxx de 2011 a las 12:00 horas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases de licitación, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o bien veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

3. De la presentación y apertura:

Se llevara a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, el día 07 xx xxxxx de 2011, a las 10:00 horas, en una etapa conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el Catálogo de conceptos de obra de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación; y

En el acta a que se refiere el párrafo anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

4. de las garantías:

Xxxxxxx participen en esta licitación y en su caso a quien se le adjudique el contrato, deberán garantizar:

d.1) Los anticipos que en su caso reciban. Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx, legalmente expedida en forma de fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, deberán presentarse en el Departamento de Control y Seguimiento Presupuestal del Ayuntamiento, dentro de los quince días naturales a la fecha en que el contratista ganador reciba copia del fallo de adjudicación; y el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de dicha garantía, en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx y/o Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, (Para el inicio de los trabajos el Ayuntamiento si otorgará anticipo).

I.- Se otorgara el 10% del monto del contrato como anticipo para inicio de los trabajos.

II.- Se otorgara el 20% del monto del contrato como anticipo para la compra de materiales y equipo de instalación permanente.

d.2) El cumplimiento del contrato. Esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total del contrato ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx, legalmente expedida en forma de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada, deberán presentarse en el Departamento de Control y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, dentro de los quince días naturales a la fecha en que el contratista ganador reciba copia del fallo de adjudicación.

d.3) El cumplimiento de las obligaciones. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado xx Xxxxxxxx Roo.

Garantizando durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, podrán constituir garantía por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx, legalmente expedida en forma de Fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada; presentar una carta de crédito irrevocable equivalente al 5% del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

5. Del fallo:

e.1) El fallo de la licitación se realizará en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, el día 09 xx xxxxx de 2011, a las 13:30 horas.

e.2) Contra la resolución que contenga el fallo del Ayuntamiento no procederá recurso alguno y podrán asistir libremente los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el Acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.

6. Del contrato:

f.1) Se hará sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

f.2) La adjudicación del contrato obligara al Ayuntamiento y a la persona en quien hubiera recaído dicha adjudicación a firmar el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación en el Departamento de Concursos y Contratos del Ayuntamiento, si no fuere así perderá la garantía que hubiere otorgado a favor del Ayuntamiento y se adjudicara el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente mas baja.

f.3) A todos los contratos se le agregaran los respectivos programas y montos mensuales de obra y de utilización de equipo y los programas detallados correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año y por lo tanto se compromete y obliga a formular anualmente y de común acuerdo con el Ayuntamiento dichos programas detallados.

Tercera.- Son causas de Desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

1. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las Bases de Licitación.

2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Ayuntamiento.

3. Cuando el licitante presente su propuesta después de I.V.A., con un importe mayor al considerado por el Ayuntamiento.

4. Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

5. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 37 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

6. La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

7. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación.

8. Que el Licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones.

9. Que el Licitante no presente su Proposición con tinta indeleble.

10. Que los documentos que el Ayuntamiento solicita en copia fotostática no sean legibles.

11. Cuando el licitante no presente su proposición, con el total de los conceptos de obra del Catálogo cotizados y con el mismo anexo de estas bases ó en su caso con las modificaciones de la junta de aclaraciones.

12. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento.

13. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios.

14. Cuando el licitante no utilice el mismo indicador económico especifico de la tasa de interés en toda su propuesta

15. Cuando el licitante en su Análisis, Cálculo e Integración de su propuesta no aplique en lo conducente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

16. Que el sobre que contiene su proposición no esté completamente cerrado.

Cuarta.- El idioma a emplear en la presentación de las proposiciones será el español.

Quinta.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los contratistas podrán ser negociadas.

Sexta.- Criterios para la adjudicación del contrato:

1. El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Ayuntamiento, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Ayuntamiento, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

2. En la revisión de las proposiciones el Ayuntamiento pondrá especial atención a los análisis de precios unitarios de cada licitante cerciorándose que los costos de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos, así como los rendimientos del personal y equipo sean los mas reales posibles. Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación y por lo tanto no se presentara alternativa que modifique lo estipulado en estas bases de licitación.

2. Se desechara la propuesta que no sea conveniente económicamente para el Ayuntamiento.

4. Las tarjetas de análisis de precios unitarios se apoyaran en los análisis o estudios que el licitante proporcionara por separado y serán:

d.1) Explosión de insumos de mano de obra, maquinaria, equipo, y materiales.

d.2) Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, (análisis y aplicación del factor al catalogo de mano de obra).

d.3) Análisis de costos horarios.

d.4) Integración de indirectos, financiamiento y utilidad:

I.- Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

II.- El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

III.- Análisis del costo del financiamiento. En su determinación se deberá considerar los gastos que realiza el contratista en la ejecución de los trabajos, y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicara. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

d.5) Cargo Adicional:

I) De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

Séptima.- De la relación de materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione la convocante, los de la obra y la de los precios unitarios.

1. El adjudicado será responsable de los materiales, equipo y muebles suministrados por el Ayuntamiento durante el proceso de la obra y cesara esta responsabilidad hasta que los trabajos sean recibidos por el Ayuntamiento o por quien para tal efecto esta designe.

2. Los materiales que se utilicen en la construcción de la obra deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones generales de construcción o conforme a las complementarias o particulares.

3. Los datos tales como clasificación y abundamiento de los materiales, disposición de estratos y otras características se proporcionaran únicamente como orientación y a titulo informativo quedando bajo la responsabilidad del proponente la apreciación de los alcances y efectos, de manera que si cualquiera de ellas resultan diferentes en la realidad a como lo considero el proponente, la diferencia no justificara reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios, el programa y montos mensuales de obra y la fecha de conclusión.

Octava.- Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, el catalogo de conceptos, las cantidades y unidades de trabajo, que se requieren para preparar la proposición se entregaran en el Departamento de Concursos y Contratos de este Ayuntamiento.

Novena.- Los fondos para realizar los trabajos provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal, mediante oficio No. MOPB-DGP-082-2011-FISM, de fecha 12 xx xxxx de 2011.

Décima.- De la experiencia, capacidad técnica y financiera:

1. Capacidad técnica:

La capacidad técnica requerida se demostrara con los siguientes documentos:

a.1) Relación de maquinaria y equipo del que dispone la empresa señalando si es propia o rentada, su ubicación física y vida útil.

a.2) Curriculum vitae en donde se demuestre la experiencia de la empresa en obras similares señalando para el ultimo año los montos contratados y ejercidos, así como la ubicación de las obras, la dirección y teléfonos de la contratante.

a.3) Curriculum vitae del personal técnico y administrativo de la empresa.

2. Capacidad financiera:

La capacidad financiera requerida se demostrara con los siguientes documentos:

b.1) Demostrar el capital contable con base en el ultimo balance general auditado anexando copia de la cédula profesional del contador ajeno a la empresa o declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.

b.2) Líneas de crédito de que dispone la empresa (en su caso).

b.3) Relación de los contratos de obra en vigor celebrados tanto con la Administración Pública así como con los particulares, señalando xxxxxx contratados y los importes por ejercer, así como la ubicación de las obras, la dirección y los teléfonos de la contratante.

Décima Primera.- Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato:

1. Para los efectos de pago se formularán estimaciones con un plazo no mayor a treinta días naturales.

2. Cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en el contrato para la unidad de obra terminada; el proponente juzgara y tomara en cuenta todas las condiciones de cualquier índole que puedan influir en los precios unitarios independientemente de lo que dichos precios unitarios incluyan por razón del costo directo, del indirecto y de la utilidad.

Así mismo los análisis de precios unitarios se consideraran incluidos en ellos y no podrá ser motivo de reclamación alguna ni dará origen a cambios.

3. Los ajustes al programa y montos mensuales de obra y de utilización de equipo no implicara cambio alguno en los precios unitarios y por ende en el monto total del catalogo de conceptos.

4. Si como consecuencia de la forma como se autoricen las inversiones fuera necesario ampliar el plazo o el monto total señalado para la ejecución de la obra y si dicha ampliación no excediera en un 25% del plazo o monto original, el contratista solicitara se amplié el contrato. el Ayuntamiento determinará en definitiva la bonificación que proceda tomando en cuenta la magnitud de la prorroga del plazo o monto y las variantes que hayan ocurrido durante el lapso extraordinario o adicional y se suscribirán los convenios necesarios en los términos que para tal fin señalan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo y en lo conducente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Segunda.- Del procedimiento de ajuste de costos:

1. Del procedimiento de ajuste de costos:

a.1) Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en su caso de no existir atraso imputable al contratista con respecto al programa vigente. Cuando el atraso sea imputable al contratista procederá el ajuste del costo exclusivamente para la obra que deberá estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

a.2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos o el índice que determinen las comisiones de precios unitarios del COPLADE. Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por las comisiones estos serán calculados con base en los precios que investigue el Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx conforme a los Lineamientos y Metodología que expidan las mismas Comisiones.

a.3) Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

a.4) Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado.

Décima Tercera.- Visita al lugar de los trabajos.

Se realizará el día 31 xx xxxx de 2011, a las 08:00 horas, partiendo de: las oficinas del Ayuntamiento ubicadas en Xx. 0 xx Xxxxx Xx. 000 Xxx. Xxxxxxxxxxx, Xxx. 0 xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Q. Roo; el objetivo es conocer las condiciones del lugar, las disposiciones fiscales y laborales de la región, las circunstancias climáticas, topográficas y mecánicas del suelo y mantos freáticos, además el contratista con base a sus especialistas deberá considerar los factores antes mencionados para su aplicación en el proyecto y la elaboración de sus precios unitarios de acuerdo a las especificaciones contempladas en el paquete de licitación. El desconocimiento de tales condiciones en ningún caso servirá para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

Décima Cuarta.- El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro, pero con autorización previa del Ayuntamiento, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando el Ayuntamiento señale específicamente en las bases de esta licitación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación.

Xxxxxx Xxxxxx.- La obra tendrá un plazo de ejecución de los trabajos de 90 días naturales. El inicio de la obra será el día 17 xx xxxxx de 2011 y la fecha estimada de terminación será el día 14 de septiembre de 2011.

Décima Sexta.- La firma del contrato se llevará acabo en el Departamento de Concursos y Contratos de este Ayuntamiento y será en los términos del modelo del mismo, que para tal fin proporciona el Ayuntamiento y se anexa a los documentos de estas bases de la licitación, previa firma el contratista ganador entregará la garantía correspondiente.

Décima Séptima.- Se aceptará el envío de propuestas por servicio postal o de mensajería, las empresas que opten por enviar sus paquetes por este medio, deberán considerar que la fecha limite para que el Ayuntamiento reciba sus documentos, será el día y hora de la Presentación y apertura proposiciones, además de que el licitante deberá comunicar con anticipación al Ayuntamiento que ha optado por utilizar este medio para su presentación. El que los licitantes opten por utilizar de este medio para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación.

Décima Octava.- De la forma de integrar las propuestas: Para la mejor conducción del procedimiento de licitación las propuestas deberán estar integradas por carpetas y en el orden en que aparecen en estas bases de la licitación, considerando cualquier tipo de sujeción (engargolado, embrochado, etc.) y evitando que aparezcan hojas sueltas. Esta forma de presentación es optativa y por lo tanto no será motivo de descalificación si el licitante presenta de manera diferente el orden de los documentos requeridos.

Las proposiciones de cada licitante, así como la documentación que a continuación se enlista, se consideran requisito indispensable, deberán presentarse firmadas en todas y cada una de sus hojas por el interesado; también podrá optar por rubricar los documentos. Señalando lo anterior deberá anexar un oficio donde se registre la firma y rubrica autorizada.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará como consecuencia la descalificación de las propuestas que se presentan. La documentación mencionada es la siguiente:

Integración de la documentación legal:

Carpeta 1.-

1. Escrito o formato requisitado en base a lo establecido en la Cláusula Segunda Inciso a.3) de estas mismas bases, en el que se acredite las facultades del que suscribe la propuesta (el contratista o el representante del contratista).

2. Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante (Persona Moral o Física), es de Nacionalidad Mexicana.

3. Escrito de firma o rubrica autorizada señalado en la Cláusula Décima Séptima, Párrafo Segundo de estas Bases de Licitación.

4. Copia fotostática de los documentos que acrediten la personalidad del representante de la empresa en el acto de apertura, pudiendo ser este, acta constitutiva, en el caso de que en esta se le de poder de representante, o bien una carta poder simple expedida por el representante legal de la empresa en favor de la persona que asista, e identificación de la misma.

5. Registro Federal de Contribuyentes, si existe cambio de domicilio fiscal anexar comprobante.

6. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; la empresa con domicilio fuera del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx Roo, deberá señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del Ayuntamiento contratante, a la que xxxx remitirse cualquier documento relacionado al expediente unitario que se integre con objeto del contrato.

7. Copia fotostática del Registro vigente en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

8. Registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

9. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 37 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

Integración de la documentación técnica:

Carpeta 2.-

1. Copia del Registro de participación a la licitación.

2. Bases de la licitación.

3. Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.

4. Constancia de visita de obra (la proporcionada por el Ayuntamiento) o manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos.

5. Manifestación escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones.

6. Explosión de insumos de mano de obra, maquinaria, equipo, y materiales con cantidades.

7. Relación de maquinaria y equipo del que dispone la empresa señalando si es propia o rentada, su ubicación física y vida útil.

8. Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

9. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, indicando porcentajes (%) a ejercer.

10. Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo, indicando numero de horas maquina.

11. Programa calendarizado de adquisiciones de materiales y equipo de instalación permanente, indicando volúmenes de compra.

12. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y obrero, encargado de la ejecución de los trabajos.

13. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, indicando número de personas.

14. Relación de los contratos de obra en vigor celebrados tanto con la Administración Pública, así como los particulares, señalando el importe por ejercer desglosado.

15. Planos y especificaciones (en su caso).

16. Especificaciones técnicas de obra (en su caso)

Integración de la documentación económica:

Carpeta 3.-

1. Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, federal, (análisis y aplicación del factor al catalogo de mano de obra).

2. Análisis del costo horario de maquinaria.

3. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

4. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

5. Utilidad propuesta por el licitante.

6. Explosión de insumos de mano de obra, maquinaria, equipo, y materiales con cantidades y precios.

7. Tarjetas de análisis de precios unitarios, en las cuales deberá aparecer la aplicación del porcentaje de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. En cada una de ellas se deberá indicar, además del concepto, el nombre de la obra y el número de la licitación.

8. Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos.

9. Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo.

10. Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

11. Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

12. Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

13. Carta Compromiso de la propuesta.

14. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes parciales, y el total de la proposición, debiéndose formular de la siguiente manera:

n.1 Se presentará respaldado en CD-R, o memoria USB y en forma impresa en el programa de Excel, en base al archivo anexo de las bases de esta licitación y no podrá ser modificado, únicamente se llenarán los datos de la empresa y el precio unitario con numero y con letra. El catalogo de conceptos impreso deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

n.2 Se anotaran los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda nacional. Si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomaran en cuenta.

n.3 En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por el Ayuntamiento y los precios unitarios anotados con letra por el proponente, modificándose los importes parciales y la suma de ellos.

n.4 Los precios unitarios propuestos para los conceptos anotados en la relación, no presentaran alternativa que modifiquen lo estipulado en la propia forma.

n.5 Los análisis de cada uno de los precios unitarios, relativos a los conceptos señalados en esta relación, deberán ser calculados y establecerán separadamente los costos directos, los indirectos, los de financiamiento, la utilidad, y cargos adicionales.

n.6) Las cantidades de obra anotadas por el Ayuntamiento en el formato, servirán como base única para la cuantificación del monto de la proposición, por lo que ninguna diferencia que pudiera resultar en las cantidades de obra en su caso, justificara reclamación de contratistas en relación con los precios unitarios respectivos

Décima Novena.- Los participantes deberán presentarse puntualmente a la apertura de propuestas y deberán guardar el respeto correspondiente a los actos de licitación.

Vigésima.- Para cualquier aclaración relacionada con esta licitación podrán dirigirse al Departamento de Concursos y Contratos de este Ayuntamiento.

A t e n t a m e n t e.

“Sufragio efectivo. No reelección”.

Chetumal, Xxxxxxxx Roo a 23 xx xxxx de 2011.

El Director General de Obras Públicas del

Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx.

Arq. Xxxxxx Santiago Xxxxx xxx Xxxxx.

Formato de Facultades

___________________________________________________________________________

Nombre

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación publica, a nombre y representación de : _______________________________________________________________

(Persona física o moral)

N° de Licitación:___________

________________________________________________________________________________ Registro Federal de Contribuyentes:
________________________________________________________________________________ Domicilio
_______________________________________________________________________________________ Calle y Número
____________________________________________ Colonia:		_________________________________________ Delegación o Municipio
____________________________________________ Código Postal		_________________________________________ Entidad Federativa
____________________________________________ Teléfonos		_______________________________________ Fax
______________________________________________________________________________________ Correo Electrónico
____________________________________________ N° de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva		_____/_________/____ Fecha
_______________________________________________________________________________________ Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma
Relación de Accionistas ( porcentaje de acciones y Registro Federal de Causante por c/u )
______________________________ Apellido Paterno	______________________________ Apellido Materno		________________________ Nombre (s)
_______________________________________________________________________________________ Descripción del objeto social
_______________________________________________________________________________________ Reformas al Acta Constitutiva

Nombre del apoderado o representante: _______________________________________________________________________________________
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades
_______________________________________ Escritura Pública Número	_________/____________/_________ Fecha
______________________________________________________________________________ Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Publico ante el cual se otorgo

_______________________________________________________________________________________

Lugar y fecha

Protesto lo necesario

___________________________

Firma

Registro de Firma y Rubrica autorizada

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XXXXX X. XXXXXX

Dirección General de Obras Públicas Municipales.

Chetumal, Xxxxxxxx Roo, a _________de _________de 2011.

Por este conducto y en cumplimiento a los requisitos de las Bases de Licitación Obra Pública No.____________, de la Convocatoria No. _______ que el Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx esta llevando a cabo, relativa a: ____________________________________________________________________________________., me permito dar a conocer la Firma y Rubrica autorizada.

FIRMA




RUBRICA

Atentamente.

__________________________________

Nombre de la empresa.

(Representante legal)

C a r t a C o m p r o m i s o d e l a P r o p u e s t a.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XXXXX X. XXXXXX

Dirección General de Obras Públicas Municipales

Chetumal, Xxxxxxxx Roo, a _________de _________de 2011.

Me refiero a la licitación de Obra Pública No.____________, de la Convocatoria No. _______ que el Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx esta llevando a cabo, relativa a: ____________________________________________________________________________________.

Manifiesto a usted, que oportunamente se obtuvieron las Bases de la Licitación, anexos y la documentación relativa a la Obra de referencia; fuimos enterados de su contenido, mismo que hemos aceptado íntegramente. Para tal efecto, se ha tomado la debida nota a que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados, en cumplimiento de las mismas bases.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las Bases de Licitación, así como que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por el Ayuntamiento como complemento de la documentación inicial que se obtuvo y que se anexa a nuestra proposición.

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa tomo en consideración que la Obra será en la localidad de: ___________________, Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx Roo, y por tanto se ha tomado en cuenta los gastos que se generen en la ejecución.

Atendiendo a lo anterior, presentamos a su atenta consideración, nuestra proposición para el costo total de la obra solicitada, la cual tiene un importe de:

Subtotal:	$
IVA ________%:	$
Importe total:	$

Son: $__________________________ (______________________ pesos __/100 M.N.) sin I.V.A., mismo que aparece en el catalogo de conceptos.

Atentamente.

__________________________________

Nombre de la empresa.

(Representante legal)

Modelo de Contrato de Obra Pública No. COP-LP-OPB-______-2011.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XXXXX X. XXXXXX

Dirección General de Obras Públicas Municipales.

Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el Ayuntamiento del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, representado por el Lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, en su carácter de Presidente Municipal, asistida en este acto por el C.P. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, en su carácter de Tesorero Municipal, a quien se denominará “El Ayuntamiento”, y por la otra la empresa __________, representada por el _____________, en su carácter de ____________, a quien se denominará “El contratista”, de acuerdo con las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I. Declara “El Ayuntamiento” que:

1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Roo, y en el Artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado xx Xxxxxxxx Roo, el Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx es una Entidad de carácter público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.

2. De acuerdo al Artículo 90, Fracción XIV de la Ley de los Municipios del Estado xx Xxxxxxxx Roo, Artículo 33, Fracción I del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx y Artículo 25, Fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, el Presidente Municipal tiene las facultades para firmar los acuerdos o convenios que competen al Ayuntamiento, correspondiendo en el presente caso ejercer dicha facultad al Lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, quien acredita su carácter de Presidente Municipal con copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de fecha 11 de Julio de 2010 expedida por el Consejo Distrital número uno del Instituto Electoral del Estado y con el Acta de la Sesión Pública y Solemne de Instalación del Ayuntamiento, de fecha 10 xx Xxxxx de 2011.

3. De acuerdo a lo establecido en el Articulo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo, podrá convocar, adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuente por parte de la Secretaria con la autorización correspondiente en el presupuesto de inversión. En este sentido, en el ámbito de la legislación y de las disposiciones municipales, este contrato de Obra Pública se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

4. Tiene establecido su domicilio en: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx # 000, xxxxx Xxxxxx X. Xxxxxx y Xxxxxxxx Xxxxxx, Colonia Centro, Chetumal, Xxxxxxxx Roo, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

5. Para cubrir las obligaciones derivadas de este contrato cuentan con la autorización de recursos por parte de la _____________________________________, mediante oficio No. __________________, de fecha __ de ____de 2011, (ANEXO 1).

6. La asignación del presente contrato se realizó por: Licitación Pública, con la convocatoria No. ___, licitación No. ___________ cuyo fallo se emitió en la Ciudad de Chetumal, Xxxxxxxx Roo el __________de 2011, (ANEXO 2).

II. Declara “El contratista” que:

1. Acredita su existencia como Persona Moral con Escritura Pública No. ____, de fecha ______________, con la fe y certificación el _________________, Notario Público No. ___, del Estado de ________ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado xx Xxxxxxxx Roo bajo el número __, de fecha ___________.

2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el: ____________.

3. Manifiesta ser representada por el _____________, en su carácter de ____________, quien se identifica con ___________ con No. de Registro ____________, expedida en ________________ y con la Escritura Pública citada en el punto II.1.

4. Tiene establecido su domicilio en: ______________________, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

5. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que es de nacionalidad mexicana, (ANEXO 3).

6. Presenta Registro vigente xxx Xxxxxx de contratistas del Gobierno del Estado xx Xxxxxxxx Roo No. ____/2011.

7. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de la organización y elementos suficientes para ello.

8. Es mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

9. Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo; las Normas de construcción vigentes en el Estado, y las especificaciones de la obra, así como:

• El proyecto, (ANEXO 3).

• El programa calendarizado de ejecución de los trabajos, (ANEXO 4).

• El programa de montos mensuales de obra derivados de los mismos, (ANEXO 5).

• El Catálogo de conceptos de los trabajos o presupuesto, (ANEXO 6).

• Los documentos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, (ANEXO 7).

10. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

11. Declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 37 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo, (ANEXO 8).

12. Se obliga en los términos de este contrato y de las disposiciones legales respectivas, a realizar la obra objeto del mismo, con apego a las siguientes:

Cláusulas

Primera.- Objeto del contrato. “El Ayuntamiento” encomienda a “El contratista” y éste se obliga a realizar para “El Ayuntamiento”, hasta su total terminación de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo o presupuesto, precios unitarios y programas que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:_________________________, Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx Roo.

Segunda.- Monto de contrato. El monto del presente contrato es de: $ ___________ (__________________________ pesos __/100 M.N.), incluye el 11% de IVA, lo anterior durante el ejercicio fiscal 2011.

Tercera.- Plazo de ejecución.- “El contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el __ de _________ de 2011 y la fecha de terminación será el día __ de _____ de 2011, de conformidad con el programa de obra respectivo, (ANEXO 4).

Cuarta.- Pruebas de laboratorio.- Tomará en cuenta los “Manuales de la SCT”, M-MMP-1-01/03, M-MMP-1-09/03, en donde se describen los procedimientos para la obtención de muestra de materiales de los suelos en terraplén, subyacente y subrasante a los que se refieren las normas X-XXX-0-00, X-XXX-0-00, X-XXX-0-00 con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de calidad descritos en dichas normas.

En relación a lo anterior, los datos que estas normas señalan según su propósito, el tipo, tamaño y número de las muestras son los siguientes:

Propósito del muestreo	Tipo y número	Tamaño de las muestras parciales kg. *
Seleccionar los préstamos y bancos para terracerías	Dos muestras integrales de cada frente	20
Control de calidad	Una muestra integral por cada 300 m3 de material que se utilice para terraplén o subyacente y por cada 200 m3 para subrasante.	10
	Una muestra integral por cada 1000 m3 de material que se utilice para terraplén, por cada 800 m3 para subyacente y por cada 500 m3 para subrasante.	50

*La cantidad indicada se obtendrá mediante cuartetos, conforme al procedimiento indicado en el manual M-MMP-1-03, Secado, Disgregado y Cuarteo de Muestras.

Cabe señalar que una vez tendidas y compactadas las capas de terraplén, “El contratista” realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la norma N-CMT-1-01/02, “Materiales para Terraplén”, en el proyecto o lo señalado por “El Ayuntamiento” a través de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, en el número y con la periodicidad indicada por los mismos, mediante el procedimiento contenido en el manual M-MMP-1-10, “Grado de compactación”, entregando a “El Ayuntamiento” por conducto de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, los resultados de dichas pruebas. Así mismo se tomará las siguientes consideraciones como mínimas al menos que el proyecto señale lo contrario:

Propósito del muestreo	Tipo y número
Grado de compactación	Tres muestras integrales por cada 250 m3 de material compactado que se utilice para terraplén o subyacente y por cada 200 m3 para subrasante.*

* Las tres muestras serán tomadas en los lados izquierdo, derecho y en el centro del ancho de sección teórica del proyecto.

“El contratista” estará obligado a realizar dichas pruebas ya que serán integradas a los expedientes unitarios y mandados a los órganos de fiscalización para su debido análisis, y las observaciones que resulten serán responsabilidad de “El contratista”.

“El Ayuntamiento” a través de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, estará presente al momento de que se tomen las muestras, por lo cual “El contratista” notificará con anticipación el muestreo, asentándose en bitácora los pormenores del mismo.

Quinta.- Disponibilidad del inmueble.- “El Ayuntamiento” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material del lugar en que deberán ejecutarse la obra, materia de este contrato.

Sexta.- Anticipos.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Ayuntamiento” otorgará un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el presente ejercicio presupuestal que importa la cantidad de: $ ______ (_______________ pesos __/100 M.N.) incluido el 10% de IVA y “El contratista” se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Además del anticipo anterior “El Ayuntamiento” otorgará, de la asignación aprobada para el ejercicio del presente contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de equipo y materiales de instalación permanente necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato, que importa la cantidad de: $ _______ (__________pesos 15/100 M.N.) incluido el 11% de IVA. El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante deducción del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a “El contratista”.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo, “El contratista” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de la adjudicación del contrato, deberá presentar a “El Ayuntamiento” una Fianza por el importe total del anticipo otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, misma que se cancelará cuando el contratista haya amortizado el importe total del mismo.

Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición de “El contratista” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Si “El contratista” no entrega la garantía en el plazo señalado en el Artículo 23 de la Ley de Obras Públicas del Estado xx Xxxxxxxx Roo, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “El Ayuntamiento” en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a “El contratista”.

“El contratista” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el segundo párrafo del Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

Séptima.- Forma de pago.- Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contrato se realice mediante la formulación de estimaciones con un periodo no mayor a treinta días naturales. Estas estimaciones abarcarán el periodo total de la ejecución y serán presentadas por “El contratista” a la residencia de supervisión al término de los trabajos y serán pagadas dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de su recepción.

En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajustes de costos “El Ayuntamiento”, a solicitud de “El contratista”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado xx Xxxxxxxx Roo, para el Ejercicio Fiscal vigente en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Estos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El contratista”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado xx Xxxxxxxx Roo, para el Ejercicio Fiscal vigente en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El Ayuntamiento”.

Octava.- Garantías.- “El contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo y en lo conducente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicación. Esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total de este contrato en forma de fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Xxxxx X. Xxxxxx.

Novena.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. Los ajustes de los costos se calcularán con base en los relativos o el índice que determinen las comisiones de precios unitarios del COPLADE. Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos dentro de los publicados por las comisiones estos serán calculados con base en los precios que investigue “El Ayuntamiento”, conforme a los lineamientos y metodología que expidan las mismas comisiones. La revisión de los costos se realizará considerando lo anterior y lo que establecen las Fracciones I y III del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

Décima.- Otras obligaciones de “El contratista”.- “El contratista” acepta que de las estimaciones que se cubran se hagan las siguientes deducciones:

0.5 % para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

0.2 % para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

0.5 % para la Inspección, verificación y vigilancia.

2.0 % para el Impuesto Sobre Nómina.

Décima Primera.- Responsabilidad civil.- “El contratista” será el único responsable por los daños o perjuicios que sus empleados pudieran causar durante la vigencia del presente contrato, a los servidores públicos y a los visitantes en las instalaciones, así como a bienes muebles o inmuebles.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El contratista”.- “El contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “El Ayuntamiento” y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de “El Ayuntamiento”.

Así mismo se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos de la obra y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Ayuntamiento” o a terceros, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en el Código Civil para el Estado xx Xxxxxxxx Roo.

Para efecto de lo anterior, deberá constituir una vez concluida la obra, previamente a la recepción de los trabajos, fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de la Tesorería del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, por el 10% del monto total del contrato, la cual estará vigente durante los 12 meses siguientes contados a partir de las entrega total de la obra y sólo podrá cancelarse con la autorización expresa de “El Ayuntamiento”. Asimismo, en caso de que “El contratista” causará “El Ayuntamiento” daños y perjuicios provenientes de defectos y vicios que resultaren en la obra objeto del presente contrato, por un monto superior a dicho 10%, queda obligado a pagar a “El Ayuntamiento” la cantidad adicional que cubra el monto total de dichos daños y perjuicios.

Igualmente “El contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa de “El Ayuntamiento”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

“El contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá de sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por “El Ayuntamiento”. “El contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “El Ayuntamiento” o a terceras personas, con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado “El Ayuntamiento” o por violación a las leyes o reglamentos aplicables.

Décima Tercera.- Rescisión del contrato.- “El Ayuntamiento” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El contratista”.

Asimismo, “El Ayuntamiento” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general.

Cuando se determine la rescisión del contrato por causas imputables a “El Ayuntamiento”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “El contratista”, “El Ayuntamiento” procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Se comunicarán por escrito a “El contratista” los hechos constitutivos que dieron origen a la rescisión del contrato, para que dentro del término que para tal efecto le señale “El Ayuntamiento” y que no será menor xx xxxx días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer.

La resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará por escrito a “El contratista”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El contratista” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud a “El Ayuntamiento” a través de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que “El contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En caso de suspensión temporal, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

Las causas que pueden dar lugar a determinar la rescisión de este contrato por parte de “El Ayuntamiento”, son las que a continuación se señalan:

1.- Si “El contratista” no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha convenida.

2.- Si “El contratista” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “El Ayuntamiento”.

3.- Si “El contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado sin motivo justificado o, no acata las órdenes dadas por escrito por “El Ayuntamiento”.

4.- Si “El contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “El Ayuntamiento”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

5.- Si “El contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral y si con ello, a juicio de “El Ayuntamiento” puede crear dificultades durante o después de la ejecución de la obra, en perjuicio del propio Municipio.

6.- Si “El contratista” se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato.

7.- Si “El contratista” subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo, sin autorización de “El Ayuntamiento”.

8.- Si “El contratista” no da a “El Ayuntamiento” y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obra.

9.- Si “El contratista” no otorga las fianzas o garantías a que se refiere el presente contrato.

10.- Cualquier incumplimiento a las cláusulas del presente contrato y/o a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo y demás normatividad aplicable.

Décima Cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Ayuntamiento” tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se están ejecutando por “El contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual “El Ayuntamiento” comparará periódicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el importe de la obra realmente ejecutada es menor que el debió llevarse a cabo, “El Ayuntamiento” retendrá el 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que resulte de comparar el importe programado contra el importe realizado, multiplicado por el número de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciación de la obra hasta la de revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. En caso de que “El contratista” cumpla con el programa pactado, se hará la devolución respectiva, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa de trabajo pactado procede hacer alguna retención, esta será del 2% (dos por ciento) de la diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con la que debió llevarse a cabo, multiplicado por el número de meses del programa y su importe se aplicará a título convencional a favor de la Tesorería del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, a título xx xxxx convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El contratista”.

Si “El contratista” no concluye la obra en la fecha señalada en el programa, como pena convencional también deberá cubrir a favor de la Tesorería del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx, mensualmente hasta en tanto la obra quede concluida, una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se haya ejecutado en la fecha señalada en el programa.

Sí por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entregan en el plazo convenido según el programa de trabajo pactado, todo gasto que “El ayuntamiento” efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a los trabajos, serán con cargo a “El contratista”. El importe de esto será deducido de los pagos que “El ayuntamiento” deba hacer a “El contratista”.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “El Ayuntamiento” podrá optar por la rescisión del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sentencias estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra no imputable a “El contratista”, ya que en tal evento, “El Ayuntamiento” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Ayuntamiento”, con base en lo establecido en la cláusula anterior, opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará a “El contratista”, será aquella a que se refiere la misma cláusula y se destinará a liquidar las cantidades que hasta el momento que sea declarada la rescisión se hayan retenido a “El contratista”, además de aplicar si hay lugar a ello, las garantías otorgadas.

Décima Quinta.- Suspensión temporal del contrato.- “El Ayuntamiento” podrá suspender temporalmente en todo o en partes la obra contratada y en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, por orden del Presidente Municipal o por la persona que éste designe.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión.

Décima Sexta.- Recepción de los trabajos.- La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose “El Ayuntamiento” el derecho de reclamar por la obra faltante o mal ejecutada.

“El Ayuntamiento” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Décima Séptima.- Reserva de derechos.- “El Ayuntamiento” desde ahora se reserva el derecho para no considerar la liquidación, aunque haya sido pagada, como aceptación de los trabajos, pues está facultado para reclamar a “El contratista” por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. Sí “El contratista” estuviere inconforme con la liquidación, tendrá un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado para hacer precisamente por escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de “El contratista” se considerará definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación.

Décima Octava.- Recepción de los trabajos.- Una vez concluidos los trabajos “El contratista” comunicará la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y “El Ayuntamiento” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (diez) días naturales. Al finalizar la verificación “El Ayuntamiento” notificará por escrito a “El contratista” la fecha de recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, en cumplimiento con el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo.

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo y su reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose “El Ayuntamiento” el derecho de reclamar por la obra faltantes o mal ejecutadas.

“El Ayuntamiento” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Décima Novena.- Del finiquito y terminación del contrato.- “El Ayuntamiento”, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes de este contrato de obra, deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “El Ayuntamiento” dará por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado xx Xxxxxxxx Roo, por lo que no será factible que “El contratista” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización

Vigésima.- Representante de “El contratista”.- Deberá tener en la obra, permanentemente, un superintendente de construcción, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones Relacionados con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, con cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, y acreditar como mínimo dos años de experiencia en: Urbanización. El superintendente de construcción será el representante de “El contratista” y tendrá la obligación de conocer el proyecto, las normas y las especificaciones generales de la dependencia normativa correspondiente al tipo de obra así como las particulares de la obra y la legislación vigente relacionada con la Obra Pública y el ejercicio profesional. También tendrá la obligación de informar a “El Ayuntamiento” de las anomalías que observe y será responsable de vigilar que en la obra se de el cumplimiento a las leyes en la materia y las demás disposiciones normativas que determine “El Ayuntamiento”.

El representante de “El contratista”, previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por “El Ayuntamiento” el que calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifique, “El Ayuntamiento” podrá solicitar el cambio de representante de “El contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

Vigésima Primera.- Relaciones laborales.- “El contratista” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “El contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Ayuntamiento”, en relación con los trabajos del contrato.

Vigésima Segunda.- Propiedad de los trabajos.- “El contratista” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de “El Ayuntamiento”, pues dichos datos y resultados son propiedad de éste último.

Vigésima Tercera.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero común del Estado xx Xxxxxxxx Roo, por lo tanto “El contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro..

El presente contrato se firma en ocho ejemplares, en la ciudad de Chetumal, Xxxxxxxx Roo, a los ________ días del mes de ________ de 2011.

“El contratista”		“El Ayuntamiento” Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx.
______________		Lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
		Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx.
		C.P. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.
		Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento del Municipio de Xxxxx X. Xxxxxx.
		Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx.

0