CONTRATO DE PRESTAMO N° 1208/OC-PE

MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD

- PARSalud -

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

CONTRATO XX XXXXXXXX N° 1208/OC-PE

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

N° 005-2005/MINSA/PARSALUD/BID

PAQUETE DE OBRAS A EJECUTAR:

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil de la Microrred Xxxxxxxx Grande, Red Xxxxxxx Xxxxx, Huanuco

Obra : “Ampliación y Remodelación del Centro de Xxxxx Xxxxxxxx Grande”

• P.I.P.: Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión – DISA Huanuco

Obra : “Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Rehabilitación del Centro de Xxxxx Xxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Centro Obstétrico, Consulta Externa y Hospitalización del Centro de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Pacayhua”

• P.I.P.: Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud en el Puesto de Xxxxx Xxxxxx, Microrred Rondos, Red Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Paraíso – Aucayacu - Huanuco

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Yanahanca – Xxxxxxxx - Xxxxxxx”

XXXX 0000

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

N° 005-2005/MINSA/PARSALUD/BID

Documentos de Licitación

Índice General

Pág.

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 2

Sección I. Instrucciones a los Oferentes 5

Sección II. Datos de la Licitación 21

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 30

Sección IV. Formularios de la Oferta 34

Sección V. Países Elegibles 50

PARTE 2 – Requerimientos 51

Sección VI. Obras requeridas 54

PARTE 3 - Contratación 57

Sección VII. Modelo de Contrato 58

Sección VIII. Formularios del Contrato 74

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Índice de Cláusulas

Pág.

A. Generalidades 5

1. Objeto de la Licitación 5

2. Fuente de Recursos 5

3. Prácticas Corruptivas 5

4. Oferentes Elegibles 6

B. Contenido de los Documentos de Licitación 9

5. Secciones de los Documentos de Licitación 9

6. Aclaración sobre los Documentos de Licitación Visita al lugar de las Obras 9

7. Modificación de los Documentos de Licitación 10

C. Preparación de las Ofertas 10

8. Costos de la Oferta 10

9. Idioma de la Oferta 10

10. Documentos que Componen la Oferta 10

11. Precios de la Oferta y Descuentos 11

12. Monedas de la Oferta y Monedas de Pago 11

13. Período de Validez de Ofertas 12

14. Garantía de Mantenimiento de Oferta 12

15. Formato y Firma de la Oferta 13

D. Presentación y Apertura de Ofertas 14

16. Presentación e Identificación de Ofertas 14

17. Plazo para Presentación de Ofertas 14

18. Ofertas Tardías 14

19. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas 14

20. Apertura de Ofertas 15

E. Evaluación y Comparación de Ofertas 15

21. Confidencialidad 15

22. Aclaración de Ofertas 15

23. Cumplimiento de Ofertas 16

24. Disconformidades, Errores y Omisiones………………………………………………………………….16

25. Examen de los Términos y Condiciones, y Evaluación Técnica 17

26. Conversión a una Sola Moneda17 18

27. Evaluación de Ofertas17 18

28. Comparación de Ofertas 18

29. Derecho del Contratante de Aceptar Cualquier Oferta y de Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas 18

F. Adjudicación del Contrato 18

30. Criterios de Adjudicación 18

31. Derecho del Contratante de Variar las Cantidades al Momento de Adjudicación 19

32. Notificación de la Adjudicación 19

33. Firma del Contrato 19

34. Garantía de Cumplimiento de Contrato 19

35. Protestas y Reclamaciones 19

Sección I. Instrucciones a los Oferentes
Generalidades
1. Objeto de la Licitación			De conformidad con el Llamado a Licitación indicado en la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, tal como se indica en los DDL, emite estos Documentos de Licitación para la contratación de Obras especificadas en la Sección VI, Obras Requeridas. El nombre, identificación y número de lotes de la Licitación Nacional (LN) así como la modalidad de contratación están indicados en los DDL.
			En estos Documentos de Licitación:
			el término “por escrito” se interpretara como una comunicación escrita con prueba de recepción;
			cuando el contexto lo requiera, las palabras en singular se entenderán en plural y viceversa; y
			“día” significa día calendario.
2. Fuente de Recursos			El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado “Prestatario”) indicado en los DDL, ha solicitado o recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de estos fondos para sufragar gastos elegibles en virtud del Contrato objeto de estos Documentos de Licitación.
			El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato xx Xxxxxxxx entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “Contrato xx Xxxxxxxx”). Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos y condiciones establecidos en dicho Contrato xx Xxxxxxxx. Nadie sino el Prestatario tendrá derechos en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx para reclamar los recursos xxx xxxxxxxx.
3. Prácticas Corruptivas			El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y el Contratante), así como los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.
		“Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes. “Extorsión” o “Coacción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes. “Fraude”, es todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero. “Colusión”, es un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento del Banco. La inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente; y/o cancelará o acelerará el reembolso de la porción del Contrato o de la donación destinados a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del Contrato xx Xxxxxxxx o donación han incurrido en Prácticas Corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías del debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario.
		El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación
4. Oferentes Elegibles	Un Oferente deberá ser una persona jurídica, una entidad gubernamental, sujeta a lo dispuesto en la Cláusula 4.5 de las IAO, o cualquier combinación de ellas que tengan la intención formal de establecer un acuerdo o sujeto a un acuerdo existente, en forma de asociación en participación, consorcio o asociación (APCA). A menos que se indique de otra manera en los DDL, en el caso de APCA las partes deberán ser mancomunada y solidariamente responsables.
	Un Oferente y todas las partes que lo constituyan deberán tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Oferente tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:
	en caso de personas naturales: (i)ser ciudadano de un país elegible; o (ii)haber establecido su domicilio en un país elegible como residente “bona fide” y estar legalmente autorizado a trabajar en dicho país (en otra capacidad que la de funcionario internacional).
	O, en caso de personas jurídicas: estar constituida en un país elegible y operar de conformidad con las leyes de dicho país; y que más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social sea de propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de países elegibles, de acuerdo con las definiciones señaladas anteriormente; y tener la sede principal de sus negocios en territorio de un país elegible; y constituir parte integral de la economía del país elegible donde está domiciliada; y que no exista arreglo previo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros beneficios tangibles de la persona jurídica sean acreditados o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o residentes “bona fide” de los países elegibles, o a personas jurídicas que no sean elegibles de acuerdo con los requisitos de nacionalidad de esta Cláusula. que deberán ser ciudadanos de un país elegible por lo menos el 80% del personal que deba prestar servicios en el país donde la obra se lleve a cabo, sea que las personas estén empleados directamente por el contratista o por subcontratistas. Los criterios indicados en la Subcláusula 4.2.(a) y (b) también se aplicarán a cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato resultante de este proceso de licitación, incluyendo servicios conexos.
	Un Oferente no deberá tener conflicto de interés o incompatibilidad. El Solicitante que tenga conflicto de interés con una o más partes en este proceso de precalificación será descalificado. El Oferente hará prevalecer los intereses del Contratante, sin considerar trabajos futuros y evitando conflictos con otros trabajos o con sus propios intereses. Los Oferentes no calificarán para ningún trabajo que esté en conflicto con sus obligaciones previas o actuales con otros clientes o que pueda colocarlos en una posición de no poder llevarlo a cabo en beneficio de los intereses del Contratante. Se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés con una o más de las partes participantes en este proceso de licitación, si: la mayoría de su capital social pertenece directa o indirectamente a los mismos socios o accionistas; o reciben o han recibido subsidios directos de cualquiera de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo (i) anterior; o sus representantes legales son los mismos, o tienen alguna persona natural o jurídica en común que es parte de sus juntas directivas o consejos de administración, o cuando la mayoría decisoria en sus asambleas o juntas de socios pertenecen directa o indirectamente a las mismas personas naturales o jurídicas; o mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita obtener información sobre otras ofertas, o influir sobre las mismas o sobre las decisiones del Contratante, con respecto a este proceso de licitación; o presentan más de una oferta para este proceso de licitación. Esta regla no restringe la participación de subcontratistas en más de una oferta, ni la participación en calidad de Oferentes y subcontratistas en el mismo proceso de licitación. Sin embargo no se permitirá que un Oferente que presenta una oferta con un subcontratista, participe en el mismo proceso cambiando los roles entre sí; o han participado directa en cualquier capacidad en la elaboración del diseño, estudios de factibilidad, términos de referencia o especificaciones técnicas de los bienes o servicios conexos objeto de este proceso de licitación. Un Oferente no podrá ser contratado, si: ellos o el personal técnico de la Firma han participado en forma directa en cualquier etapa previa relacionada con el objeto; el trabajo a realizar puede estar en conflicto con actuales o previas obligaciones; existe cualquier otra circunstancia que pueda colocarlos en una posición de no poder llevar a cabo el trabajo en beneficio del Prestatario. Podrán tenerse en cuenta las circunstancias propias de cada caso, a efectos de determinar si existe conflicto de interés que amerite declarar al Oferente inelegible. Se considera que existe una incompatibilidad para contratar, Obras cuando dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Financiamiento, o de la Precalificación o de la Selección, si se encuentra dentro de los siguientes supuestos: Si los socios o directivos del Oferente han estado o están vinculados contractualmente a la institución que recibe el Financiamiento o la institución que sea Beneficiaria. Si el Oferente ha estado o está vinculado contractualmente con la institución que sea Beneficiaria de los Servicios realizando labores de Auditoria.
	Serán descalificadas las personas jurídicas que el Banco hubiese declarado o declare inelegibles a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de adquisición hasta la fecha de adjudicación del contrato, de conformidad con la Cláusula 3 de las IAO.
	Las entidades gubernamentales sólo podrán ser elegibles si pueden demostrar que cuentan con personería jurídica, autonomía legal y financiera, y que operan de acuerdo con los principios de Derecho Privado de sus respectivos países.
	Los Oferentes deberán mostrar evidencia, a solicitud del Contratante y a satisfacción de éste, que continúan siendo elegibles.
Contenido de los Documentos de Licitación
5. Secciones de los Documentos de Licitación	Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2 y 3, con sus respectivas secciones indicadas a continuación. Los documentos comprenden, además, cualquier adenda que se emita de conformidad con la Cláusula 7 de las IAO.
			PARTE 1 Procedimientos de Licitación
			Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
			Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
			Sección III. Criterios de Evaluación y de Calificación
			Sección IV. Formularios de la Oferta
			Sección V. Países Elegibles
			PARTE 2 Requerimientos
			Sección VI. Obras requeridas.
			PARTE 3 Contratación
			Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
			Sección VIII Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
			Sección IX. Formularios del Contrato
	El Llamado a Licitación que emite el Contratante no forma parte de los Documentos de Licitación.
	El Contratante no se hace responsable de que los Documentos de Licitación y sus adenda estén completos, cuando dichos documentos no fueron obtenidos directamente de éste.
	Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenidos en los Documentos de Licitación. La falta de presentación de toda la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta.
6. Aclaración sobre los Documentos de Licitación. Visita al lugar de las Obras	Todo Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación, podrá solicitarla por escrito al Contratante a la dirección indicada en los DDL. El Contratante responderá también por escrito a las solicitudes de aclaración que se reciban por lo menos catorce (14) días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los Oferentes que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Contratante. La respuesta a las solicitudes de aclaración se enviará a todos los oferentes que hayan adquirido las bases de la licitación siete (7) días antes de la fecha de presentación de Ofertas o el plazo que se indique en las DDL tanto para presentación de aclaraciones como para que el Contratante las absuelva.
	Los Oferentes podrán visitar y examinar el lugar de ejecución de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la información que pueda ser necesaria para la preparación de sus ofertas y de acuerdo a lo indicado en las DDL. El costo de la visita será por cuenta de los Oferentes.
	En caso de requerirse, el Contratante otorgará un permiso a los Oferentes y su personal para ingresar al sitio de ejecución de las obras, lo que en ningún caso generará responsabilidad alguna del Contratante en relación con accidentes, lesiones, muerte, danos a la propiedad, o cualquier otra perdida o costo en que se pueda incurrir como consecuencia de esta visita.
	Si como resultado de las aclaraciones, el Contratante considerase necesario modificar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 7 y Cláusula 17.2, de las IAO.
7.Modificación de los Documentos de Licitación	El Contratante podrá enmendar los Documentos de Licitación a través de la emisión de adenda, en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
	Las adenda que se emitan formarán parte de los Documentos de Licitación y deberán ser notificadas, por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de Licitación directamente del Contratante.
	Cuando se hubiesen emitido adenda a los Documentos de Licitación y para dar más tiempo a los Oferentes para preparar sus ofertas con motivo de dichas adenda, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas, de conformidad con la Cláusula 17.2 de las IAO.
Preparación de las Ofertas
8. Costos de la Oferta				El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Contratante no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo la licitación o su resultado.
9. Idioma de la Oferta				9.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberán redactarse en idioma español. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material, a criterio del Oferente, vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.
10. Documentos que componen la Oferta				La oferta esta compuesta por la propuesta técnica, propuesta económica y las calificaciones del Oferente. La Oferta deberá contener todos los formularios establecidos en la sección IV Formularios de la Oferta, entre otros los siguientes:
				formulario de Presentación de Oferta; especificado en las DDL confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente según se indica en las DDL; evidencia documentada de que las Obras se ajustan a los documentos de licitación, según se indica en la Sección VI, Obras requeridas. De ser procedente, el Oferente incluirá una declaración de las variaciones o excepciones a lo dispuesto por las Obras requeridas. cualquier otro documento debidamente especificado en los DDL.
				Los Formularios de la Oferta deberán ser llenados sin alteraciones o modificaciones en su formato.
11. Precios de la Oferta y Descuentos				Los precios y descuentos cotizados por el Oferente deberán ajustarse a los requerimientos que se especifican a continuación.
				El Oferente, deberá indicar por separado todos los rubros de las obras que se especifiquen en los planos y especificaciones técnicas y se enumeren en el Programa de Actividades, con sus precios correspondientes. Si un Programa de Actividades incluye rubros sin precio, se entenderá que el precio faltante está incluido en el precio de los demás rubros. Se considerará que los rubros no incluidos en el Programa de Actividades tampoco lo están en la oferta. En este caso, y siempre que la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, se aplicará el ajuste correspondiente, siguiendo para ello lo indicado en la Cláusula 24.7 de las IAO.
				El precio que se debe cotizar en la Presentación de Oferta, de conformidad con la Cláusula 10, será el precio total de la oferta con exclusión de cualquier descuento que se hubiese propuesto.
				El Oferente deberá cotizar todo descuento incondicional, así como la metodología para su aplicación, en la Presentación de Oferta, de conformidad con la Cláusula 10 de las IAO.
				Todos los impuestos a la venta y otros impuestos pagaderos por el Contratista bajo el contrato o por cualquier otra causa, determinados 20 días previos a la fecha limite de presentación de las ofertas, serán incluidos en los precios de cotización y en el precio total de la oferta presentada por el Oferente.
				A menos que se indique lo contrario en los DDL y en el contrato, los precios cotizados por el Oferente están sujetos a ajuste durante la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Contrato.
				Si así se indica en la Cláusula 1.1 de las IAO, los Oferentes podrán presentar ofertas para lotes individuales o para cualquier combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que deseen ofrecer una reducción de precio para el caso de adjudicárseles más de un lote, deberán especificar en su oferta las reducciones de precio aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los lotes individuales dentro de un paquete. Las reducciones de precio o descuentos deberán presentarse de conformidad con la Cláusula 11.4 de las IAO, y serán considerados siempre y cuando las ofertas para todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.
12. Monedas de la Oferta y Monedas de Pago				El Oferente deberá cotizar las tarifas y el precio global exclusiva­­mente en la moneda del país del Contratante especificado en los Datos del Contrato. Las necesidades de moneda extranjera deberán indicarse como porcentaje del precio de la Oferta (excluidas las sumas provisionales) y se pagarán a elección del Oferente, en no más de tres monedas de cualquier país miembro. Para calcular el equivalente en moneda nacional y el porcentaje o los porcentajes mencionados en la Subcláusula 13.1, el oferente deberá aplicar el tipo de cambio vendedor para transacciones similares, publicado por la autoridad especificada según lo indicado en la cláusula 25.1 de las IAO, que este vigente en la fecha correspondiente a no menos de veinte (20) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. Estos tipos de cambio serán los que se aplicarán a todos los pagos a fin de que el oferente con corra con ningún riesgo cambiario. Si el Oferente utiliza otras tasas de cambio, se aplica lo previsto en la cláusula 25.1. En todo caso, los pagos serán computados utilizando las tasas especificadas en la oferta. En la oferta, los Oferentes deberán proporcionar la información acerca de las necesidades de moneda extranjera que esperan tener, en caso consideren que para la ejecución de la obra requerirán algún tipo de material que no provenga del país del Contratante. El Contratante podrá solicitar a los Oferentes aclaraciones de las necesidades de divisas y la justificación de que los montos comprendidos en el precio global son razonables y se ajustan a las disposiciones de la subláusula 12.1
13. Período de Validez de Ofertas				Las ofertas permanecerán válidas por el período especificado en los DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecida por el Contratante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación.
				En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de ofertas, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas se harán por escrito. Si se hubiese solicitado una garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a la Cláusula 14 de las IAO, ésta deberá prorrogarse también por un período equivalente. Los oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les ejecute su garantía. A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción a lo dispuesto en la Cláusula 13.3 de las IAO.
				En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir de la fecha de expiración inicial de validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado por un factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.
14. Garantía de Mantenimiento de Oferta				Salvo indicación contraria en los DDL, el Oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de oferta, en su versión original y por el monto y en la moneda indicada en los DDL.
				La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser, a discreción del Oferente, de alguno de los siguientes tipos: garantía pagadera a la vista; o carta de crédito irrevocable; o cheque de caja o cheque certificado; u otra garantía que se indique en los DDL, todas emitidas por una entidad de prestigio de un país elegible. La garantía deberá, además, ser aceptable al Contratante, quien no podrá irrazonablemente negar su aceptación. Para la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta deberá utilizarse el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente similar, y siempre deberá incluir el nombre completo del Oferente. La garantía de mantenimiento de oferta tendrá validez por un plazo que debe exceder en veintiocho (28) días la fecha de vencimiento del período de validez de la oferta. Esta disposición será aplicable también en el caso que se prorrogue el período de validez de la oferta.
				Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de mantenimiento de oferta, de ser ésta requerida, será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación.
				Las garantías de mantenimiento de oferta de los Oferentes que no resultaron seleccionados, se devolverán una vez que el adjudicatario haya presentado la garantía de cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 34 de las IAO.
				La garantía de mantenimiento de oferta del adjudicatario le será devuelta al adjudicatario una vez que éste firme el Contrato y presente la garantía de cumplimiento.
				La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada por el Contratante:
				si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho Oferente en la Presentación de Oferta, salvo lo dispuesto en la Cláusula 13.2 de las IAO; o
				si el adjudicatario:
				(i)no firma el Contrato, de conformidad con la Cláusula 33 de las IAO; o
				(ii)no suministra la garantía de cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 34 de las IAO; o
				(iii)no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la Cláusula 24.7(c) de las IAO.
15. Formato y Firma de la Oferta				El Oferente deberá preparar un original de los documentos que constituyen su oferta, conforme a la Cláusula 11 de las IAO, y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente deberá presentar el número de copias de la oferta que se indique en los DDL, y marcar cada una claramente con la palabra “COPIA”. En caso de cualquier discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original.
				El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmados por una persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización, que se adjuntará a la oferta, deberá consistir en una confirmación escrita, según lo indicado en los DDL. El nombre y cargo de los que firmen la autorización deberán ser mecanografiados o impresos al pie de la respectiva firma. Todas las páginas de la oferta podrán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la oferta.
				Todo texto entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la oferta.
Presentación y Apertura de Ofertas
16. Presentación e Identificación de Ofertas				El Oferente presentará el original y cada una de las copias de la oferta en sobres separados y cerrados. Cada sobre deberá estar claramente identificado con los términos “ORIGINAL” o “COPIA”, según corresponda. Los sobres que contienen el original y las copias se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado.
				Los sobres interiores y exteriores deberán:
				indicar el nombre y dirección del Oferente;
				estar dirigidos al Contratante, de conformidad con la Cláusula 20.1 de las IAO;
				indicar la identificación específica de la presente licitación mencionada en los DDL; y
				contener la advertencia de que los sobres no deberán ser abiertos antes de la hora y fecha de apertura de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 20.1 de las IAO.
				Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas.
17. Plazo para Presentación de Ofertas				Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar a la hora y fecha que se especifiquen en los DDL.
				El Contratante podrá, a su sola discreción, extender la fecha límite para la presentación de ofertas emitiendo un adendum a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha límite original, quedarán sujetos a la nueva fecha límite para presentación de ofertas.
18. Ofertas Tardías				El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO. Toda oferta que reciba el Contratante una vez vencida la hora y fecha límite para presentación de ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.
19. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas				Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, mediante el envío de una comunicación, por escrito y debidamente firmada por su representante autorizado Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentación de ofertas y la fecha de vencimiento del período de validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Ofertas.
20. Apertura de Ofertas				El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL, y en presencia de los representantes designados de los Oferentes que deseen asistir.
				Los sobres deberán ser abiertos, uno a la vez, y se leerá lo siguiente en voz alta: el nombre del Oferente; el precio de la oferta, y cualquier descuento; la existencia de una garantía de mantenimiento de oferta, de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Sólo se considerarán aquellas ofertas que hubiesen sido abiertas y sus contenidos leídos en voz alta en el acto de apertura.
				Sólo se evaluarán las Ofertas que hubiesen sido leídas en voz alta en el acto de apertura. En dicho acto de apertura no se podrá rechazar ninguna oferta, excepto las tardías, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 18.1 de las IAO.
				El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que deberá incluir, como mínimo: el nombre del Oferente; el precio de la oferta, por lote de ser aplicable, los descuentos, si los hubiere; y la existencia o falta de una garantía de mantenimiento de oferta, cuando ésta hubiese sido requerida. Se solicitará a los representantes de los Oferentes que estén presentes, que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los Oferentes.
				Cuando así se especifique en los DDL, los Oferentes tendrán la oportunidad de revisar las ofertas de los demás participantes. Esto podrá ocurrir luego de la apertura de ofertas y antes del inicio del proceso confidencial de evaluación.
				Evaluación y Comparación de Ofertas
21. Confidencia­lidad				No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de esta licitación, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del Contrato. La información podrá darse a conocer una vez que la notificación de adjudicación del Contrato hubiese sido comunicada a todos los Oferentes, conforme a la Cláusula 33.1 de las IAO.
				Cualquier intento por parte de un Oferente de influir indebidamente al Contratante en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas o en las decisiones de adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta.
				No obstante lo dispuesto en la Cláusula 21.2 de las IAO si, desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación del Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito.
22. Aclaración de Ofertas				Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar de los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por el Contratante. Las solicitudes de aclaraciones del Contratante y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO.
23. Cumplimiento de Ofertas				La determinación por parte del Contratante de si una oferta se ajusta a los Documentos de Licitación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.
				Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que:
				afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en los Documentos de Licitación; o
				limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente emanadas del Contrato; o
				de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de Licitación.
				Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los Documentos de Licitación mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente a los Documentos de Licitación, sí lo haga como resultado de dicha corrección.
24. Desviaciones, Reservas, Omisiones, Errores y Ajuste de las Ofertas				El Contratante deberá rechazar cualquier oferta que no se ajuste sustancialmente a los requerimientos de los documentos de licitación. Durante la evaluación de las ofertas, se emplearán las siguientes definiciones: “Desviación” es el apartamiento de los requerimientos especificados en los documentos de licitación; “Reserva” es el establecimiento de condiciones limitativas o la no aceptación del total de los requerimientos especificados en los documentos de licitación; “Omisión” es la abstención de incluir una parte o la totalidad de la información o documentación requerida en los documentos de licitación; y “Error” es una equivocación cometida en la presentación de la información aritmética o su expresión en letras.
				Para determinar si una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, el Contratante se basará únicamente en el contenido de la propia solicitud, en conformidad con la Cláusula 5.4 de las IAO, y todas las aclaraciones suministradas conforme a lo previsto en la Cláusula 22 de las IAO.
				Una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, cuando concuerda con todos los requerimientos en los documentos de licitación sin desviaciones, reservas, omisiones o errores no subsanables.
				Constituye una desviación, reserva, omisión o error no subsanable aquel que si fuese aceptado por el Contratante:
				Afectaría de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de las obras especificadas en los documentos de licitación; o
				Limitaría de manera significativa, en discrepancia con lo establecido en los documentos de licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente, que emanarían del contrato; o
				Afectaría la posición competitiva de otros oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos de licitación.
				Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación deberá ser rechazada por el Contratante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los documentos de licitación mediante la corrección de las desviaciones, reservas, omisiones o errores no subsanables.
				Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación, el Contratante podrá rectificar desviaciones, reservas, omisiones o errores subsanables, de acuerdo a lo definido en las Cláusulas 24.2 y 24.5 de las IAO. En estos casos, el Contratante podrá:
				Dispensar cualquier disconformidad con los documentos de licitación y aceptar desviaciones, reservas u omisiones subsanables; o
				requerir al Oferente la presentación de la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Las omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de la oferta. Si el Oferente no presenta la información requerida dentro del plazo otorgado por el Contratante, su solicitud deberá ser rechazada; o
				reajustar el precio de la oferta, para propósitos comparativos, a fin de reflejar el precio de la actividad o componente faltante o disconforme. El ajuste se hará utilizando el método establecido en los DDL; o
				corregir errores subsanables:
				Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras., salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras
25. Examen de los Términos y Condiciones, y Evaluación Técnica				El Contratante examinará las ofertas, para confirmar que todos los términos y condiciones que se especifican en las CGC y las CEC han sido aceptados por el Oferente sin desviaciones o reservas significativas.
				El Contratante deberá evaluar los aspectos técnicos de la oferta, presentados de acuerdo a la Cláusula 10.1 (c) de las IAO, para confirmar que cumplen con todos los requisitos especificados en la Sección VI, Obras Requeridas de los Documentos de Licitación, sin ninguna desviación o reserva significativa.
				Si, una vez examinados los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, el Contratante determina que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAO, la oferta será rechazada.
26. Conversión a una Sola Moneda				Para efectos de la evaluación y comparación de ofertas, el Contratante convertirá los precios cotizados expresados en diversas monedas, a una sola moneda, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida por la fuente y en la fecha indicada en los DDL.
27. Evaluación de Ofertas				El Contratante evaluará aquellas ofertas que haya determinado que, hasta esta etapa, cumplen sustancialmente con los Documentos de Licitación.
				Al evaluar las ofertas, el Contratante utilizará únicamente todos los criterios y metodologías que se definen en esta Cláusula y en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. No se permitirá el uso de ningún otro criterio o metodología.
				En la evaluación de una oferta, el Contratante tomará en cuenta lo siguiente:
				el precio de la oferta;
				ajustes de precio por corrección de errores aritméticos, de conformidad con la Cláusula 24.4 de las IAO;
				ajustes de precios debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 11.4 de las IAO;
				ajustes debido a disconformidades y omisiones, de conformidad con la Cláusula 24.7 de las IAO;
				aplicación de todos los factores de evaluación indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación;
				ninguna disposición sobre ajuste de precio durante el período de ejecución del Contrato, si estuviese previsto en la oferta.
				El Contratante deberá determinar, a su satisfacción, si el oferente seleccionado por haber presentado la oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, está calificado para ejecutar el contrato en forma satisfactoria. Una determinación afirmativa será un requisito para la adjudicación del contrato. Una determinación negativa tendrá como resultado la descalificación de la oferta, en cuyo caso el contratante seguirá el mismo procedimiento con la oferta evaluada como la siguiente mas baja, para determinar si dicho oferente esta calificado para ejecutar el contrato en forma satisfactoria.
				Cuando estos Documentos de Licitación permitan a los Oferentes cotizar precios separados para distintos lotes, y que se adjudiquen lotes múltiples a un solo Oferente, los DDL deberán indicar la metodología de evaluación para determinar las combinaciones de lotes evaluadas como las más bajas, incluyendo cualquier descuento ofrecido en el Formulario de Presentación de Oferta.
28. Comparación de Ofertas				El Contratante deberá comparar todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar cuál es la oferta evaluada como la más baja, de conformidad con las Cláusulas 11 y 27 de las IAO.
29. Derecho del Contratante de aceptar cualquier oferta y de rechazar cualquiera o todas las ofertas				El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.
Adjudicación del Contrato
30. Criterios de Adjudicación				El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y que cumple sustancialmente con los Documentos de Licitación habiendo, además, determinado que dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
31. Derecho del Contratante de Variar las Cantidades al Momento de Adjudicación				El Contratante se reserva el derecho, al momento de la adjudicación, de aumentar o disminuir la cantidad de obras, indicada en la Sección VI, Obras Requeridas. Sin embargo, dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios ni en otros términos y condiciones de la oferta y de los Documentos de Licitación, ni exceder los porcentajes indicados en los DDL.
32. Notificación de la Adjudicación				Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, el Contratante notificará al adjudicatario, por escrito, que su oferta ha sido aceptada. Al mismo tiempo, el Contratante deberá notificar a los demás oferentes el resultado de la licitación. Hasta que el Contrato formal se prepare y ejecute, la notificación de la adjudicación constituirá una obligación contractual. Para la firma del Contrato se podrán solicitar documentos adicionales indicados en los DDL
33. Firma del Contrato				Inmediatamente después de la notificación, el Contratante le enviará al adjudicatario el Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.
				El adjudicatario tendrá un plazo máximo de veintiocho (28) días, contado a partir de la fecha en que reciba el Contrato, para firmar, fechar y devolverlo al Contratante.
34. Garantía de Cumplimiento de Contrato				Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación del Contratante, el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formato aceptable para el Contratante.
				La falta de presentación por parte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento o la falta de firma del Convenio, constituirán causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la siguiente más baja, siempre que la misma se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y que el Contratante determine que dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.
35. Protestas y Reclamaciones				Los Oferentes podrán presentar protestas y reclamaciones por escrito, en cualquier momento durante y después del proceso. La presentación de una Protesta suspenderá el proceso hasta su resolución en primera instancia, el Contratante deberá responder al Protestante para tratar de resolver la protesta. Si el Protestante no estuviese de acuerdo con la respuesta del Contratante podrá confirmar su protesta o reclamación, la cual deberá entonces ser resuelta por el Banco. Transcurridos diez (10) calendarios días después de la fecha de notificación de la adjudicación, y no habiendo protestas por resolver, el Contratante podrá proceder de conformidad con lo dispuesto a la Cláusula 33 de los IAO.

Sección II. Datos de la Licitación

1. Introducción

IAO 1.1

El Contratante es el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD

IAO 1.1

La licitación convocada es la Licitación Pública Nacional Nº 005-2005- /MINSA/PARSALUD/BID.

La licitación comprende la ejecución de Un (1) solo Lote de obras.

La modalidad de contrato es a suma alzada, sin reajustes de precios y a plazo fijo.

IAO 2.1

El Prestatario es la República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien destinará los recursos de dicho préstamo para financiar parcialmente el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud -PARSalud, del Ministerio de Salud. El número del Contrato xx Xxxxxxxx es el 1208/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

IAO 2.1

El citado Programa comprende tres (3) componentes principales:

a) Mejoramiento de la Oferta de Servicios de Salud: mediante el incremento del número de establecimientos con Funciones Obstétricas y Neonatales (FON) primarias, básicas y esenciales; implementar el sistema de referencia y contrarreferencia; brindar en los establecimientos de salud la atención del parto en el marco de la interculturalidad y mejorar el desempeño de las microrredes en los indicadores de los Acuerdos de Gestión.

b) Mejoramiento de la Demanda de Servicios de Salud: Contempla mejorar las practicas saludables en las madres en el embarazo, parto, puerperio y cuidado del neonato; aumentar la demanda de gestantes con complicaciones en el parto a la atención de los servicios; garantizar la distribución de los recursos del SIS a favor de la población materno - infantil pobre extrema, pobre y excluida; incrementar la afiliación de la población materno - infantil pobre extrema al SIS, entre otras líneas de acción.

c) Modernización Institucional: Contempla el apoyo al establecimiento de las condiciones básicas para la descentralización; el fortalecimiento de la modalidad de cogestión en salud – CLAS; el establecimiento del marco regulatorio para la prestación de servicios de salud; la elaboración de estudios preparatorios para la segunda fase del Programa, el apoyo a los temas prioritarios en reforma en salud, entre otros aspectos.

Las obras que forman parte de la presente licitación incluyen el mejoramiento de la infraestructura

Las obras a ejecutar son:

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil de la Microrred Xxxxxxxx Grande, Red Xxxxxxx Xxxxx, Huanuco

Obra : “Ampliación y Remodelación del Centro de Xxxxx Xxxxxxxx Grande”

• P.I.P.: Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión – DISA Huanuco

Obra : “Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Rehabilitación del Centro de Xxxxx Xxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Centro Obstétrico, Consulta Externa y Hospitalización del Centro de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Pacayhua”

• P.I.P.: Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud en el Puesto de Xxxxx Xxxxxx, Microrred Rondos, Red Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Paraíso – Aucayacu - Huanuco”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Yanahanca – Aucayacu - Huanuco”

2. Documentos de Licitación

IAO 6.1

Para propósitos de aclaración solamente, la dirección del Contratante es:

Atención: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente del Comité Especial

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 – Xxx Xxxxxx,

Xxxx, Xxxx

Teléfono: 000-0000

Número de fax: 000-0000 anexo 201

El plazo de presentación de aclaraciones se modifica de por lo menos catorce (14) días a veintiún (21) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

El plazo de absolución de aclaraciones se modifica de siete (7) días a catorce (14) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

IAO 6.2

El postor deberá visitar e inspeccionar la zona donde se ejecutarán las obras y sus alrededores y obtener pos sí mismo y bajo su propia responsabilidad y su propio riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar su propuesta y, de obtener la adjudicación del contrato, para celebrar el mismo para la ejecución de las obras. El postor, en caso de tener alguna discrepancia con cualquier parte de los estudios de los Expedientes Técnicos de las obras, deberá comunicarla al Comité Especial durante el período de Consultas y en la fecha y lugar indicados en el aviso de convocatoria; de no hacerlo, no podrá alegar desconocimiento de las características de las zonas donde se ejecutarán los trabajos y será de su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivar. Los gastos relacionados con dicha inspección correrán por cuenta del Postor.

El postor deberá presentar una declaración jurada de haber efectuado una visita de inspección a los terrenos materia de la presente Licitación Pública, de acuerdo al formulario A-15 indicado en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

C. Preparación de Ofertas

IAO 10.1 (d)

El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales

1. El formato de formulario de presentación de oferta se encuentra en la Sección IV como formularios de Oferta A-2

Documentos Legales

2. Declaración Jurada de Datos del Postor, firmada por el representante legal de la empresa (Formulario A-1).

- En caso de Consorcio, la Declaración Jurada será por cada integrante

3. Declaración Jurada, de acuerdo a los Artículos 19° y 56° del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Formulario A-16).

- En el caso Consorcio, la Declaración Jurada será por cada integrante

4. Copia de la Ficha Registral de la Empresa.

- En caso de Xxxxxxxxx, la Ficha será por cada integrante

5. Copia del Poder otorgado al Representante Legal de la empresa.

- En caso de Consorcio, Copia del Poder General del representante legal, otorgado por cada una de las empresas que conforman el Consorcio.

6. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

- En caso de Consorcio, el Certificado será por cada integrante del Consorcio.

- Este requisito no es aplicable a empresas extranjeras. En caso que una empresa extranjera obtenga la buena pro, deberá presentar la copia del Certificado a la firma del Contrato.

7. Declaración Jurada de Capacidad Libre de Contratación.

La capacidad libre de contratación debe ser superior al monto referencial de la Obra materia de la presente Licitación.

h) Si el postor es un Consorcio, deberá presentar promesa formal de Xxxxxxxxx (Formulario A-3), suscrito por cada uno de los representantes legales de los integrantes del mismo, debiendo precisarse las obligaciones que asumirá cada una de las partes así como la designación del o los Representantes Legales del Consorcio para todo el Proceso de Selección. En el supuesto que la promesa de consorcio no precisará las obligaciones de cada integrante del mismo, se presumirá que éstos participarán conjuntamente en el objeto de la convocatoria.

En caso que un postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá formalizar el contrato de consorcio, siendo suficiente que se perfeccione mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de sus representantes legales, ante Notario Público. En dicho documento deberá incluir claramente los aspectos siguientes:

• Empresas que forman el Consorcio

• Justificación de complementariedad

• Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

• Porcentaje de participación de cada empresa.

• Declaración expresa de responsabilidad solidaria.

• Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras esté vigente el Contrato de Obra.

Los representantes del consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y de incumplimiento del mismo, estando facultado el Convocante en dichos casos, para demandar cualquiera de ellos por los daños y perjuicios causados.

Los Postores extranjeros presentarán documentos similares a los referidos en los incisos d) y e) emitido por las entidades pertinentes de su país de origen, con el objetivo de demostrar su registro y vigencia comercial legalmente establecida; y deben presentar el Poder General a favor de su representante legal (inciso e). Todos los documentos que fueran presentados en copia simple, en caso de adjudicación y como requisito previo a la firma del contrato, deberán ser presentados en copias debidamente legalizadas en el país de origen y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Documentos administrativos en original

i) Documento de una entidad Bancaria, autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, que certifique que el Postor tiene disponibilidad de una línea de crédito por un monto equivalente al 20% del monto referencial de la presente licitación (Formulario A-17).

Documentos administrativos en copias

j) Copia del recibo de pago por la compra de Bases

k) Copia del Balance General y Estado de Resultados de los tres (3) últimos años (2001, 2002 y 2003) presentados a la SUNAT. Los Postores extranjeros deberán presentar un documento equivalente. En el caso Consorcio, Los documentos serán por cada integrante

l) Formulario A-10, Declaración Jurada Facturación Anual Media.

m) Formulario A-11, Declaración Jurada Situación Financiera.

Otro Documentos

n) Formulario A-6 Carta de Propuesta Económica y Programa de Actividades

o) Formulario A-7 Programa de Actividades.

p) Garantía de Mantenimiento de Oferta (Formato sugerido, Formulario A-8)

q) Formulario A-12 Historial de Incumplimiento de Contratos

r) La experiencia del Postor, debe estar detallada en los formularios A-4 (Experiencia General) y A-5 (Experiencia Específica). La información consignada debe estar respaldada por copia simple de los certificados, constancias o actas de recepción definitiva de las obras indicadas, emitidas por las entidades que las contrataron.

Para la Experiencia General, el Postor deberá acreditar haber ejecutado obras en general, en los últimos diez (10) años, por un monto mínimo acumulado equivalente a S/. 13’759,746.00 Nuevos Soles.

Para la Experiencia Específica, el Postor deberá acreditar haber ejecutado obras similares, en los últimos diez (10) años, por un monto mínimo acumulado de S/. 6’879,873.00

Se considera como Obra similar:

Edificaciones: Construcción, ampliación, remodelación o rehabilitación de hospitales, centros y puestos de salud, centros educativos, viviendas multifamiliares, centros comerciales y edificaciones multipropósito.

s) El personal profesional mínimo que el Postor deberá asignar a las obras es:

- Nueve (09) Ingenieros Residentes de Obra asignados a cada uno de sus obras

El residente de obra propuesto para cada obra, será un Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado con un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional, y más de cinco (5) contratos como residente de obras similares, debidamente documentado con los certificados pertinentes, incluido copia del titulo profesional y del registro en el Colegio Profesional de su ramo.

El Postor debe consignar en el Formulario de la Oferta de la Sección IV (Formulario A-13) declaración jurada de compromiso de asignar el personal profesional arriba indicado y de acuerdo a los requisitos mínimos de experiencia exigidos.

El Curriculum Vitae de cada uno de ellos, lo presentará el Postor que obtenga la buena pro, a la firma del Contrato de acuerdo al Formulario A-14.

t) El equipo mínimo que deberá tener disponible el Postor que obtenga la buena pro, para la ejecución de cada obra, es el indicado en la “Relación de Equipo Mínimo” de cada Expediente Técnico. El Postor deberá proporcionar la información requerida en el Formulario A-9, (declaración jurada del equipo mínimo propuesto, con indicación de propiedad o arrendamiento.

u) El postor deberá presentar una declaración jurada de haber efectuado una visita de inspección a los terrenos materia de la presente Licitación Pública, de acuerdo al formulario A-15 indicado en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

IAO 11.1

El Contrato comprenderá la totalidad de las obras motivo de la presente licitación, sobre la base del Programa de Actividades de cada una de las obras, con indicación de precios, presentada por el Oferente (ver Formulario A-6).

IAO 11.2

El Oferente en su propuesta presentará para cada rubro (partida) del Programa de Actividades, un precio unitario y la cantidad de obra (metrado) respectiva, de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico correspondiente (ver Formulario A-7).

Cada precio unitario propuesto debe incluir el análisis detallado de cada uno de ellos, señalando claramente los rubros mano de obra, materiales, equipo y herramientas; asimismo, deberá incluir en su Oferta el desagregado de los Gastos Generales Fijos y el de los Gastos Generales Variables.

Los precios ofertados se refieren al valor de los trabajos debidamente terminados de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas, mediciones y pagos; incluyendo los costos de mano de obra, materiales y equipos, lubricantes, repuestos, leyes sociales, impuestos, imprevistos y en general cualquier gasto necesario para la ejecución correcta de la obra, así como evitar y corregir cualquier alteración negativa en el medio ambiente que pudiera causar el Contratista en el curso de la ejecución de la obra.

El postor deberá presentar su oferta por la totalidad de las obras motivo de la presente licitación, no siendo aceptables las propuestas parciales por un número menor de obras.

Teniendo en cuenta que el sistema de la Licitación es a suma alzada, el postor para preparar su oferta, propondrá para cada partida específica de construcción de la lista de cantidades, un precio unitario y la cantidad de obra (metrado) respectiva, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico correspondiente.

El postor elaborará los precios unitarios sin considerar el Impuesto General a las Ventas – IGV, que pudiera afectar directamente a los componentes de éstos. El IGV se consignará en forma separada, sobre el monto total de presupuesto ofertado.

La entidad convocante podrá solicitar a los Postores las aclaraciones acerca de la justificación de los precios unitarios de la oferta y el monto de la misma.

IAO 11.3

El precio total de la oferta debe incluir además de los Costos Directos, los costos relativos a Gastos Generales y Utilidad y finalmente el Impuesto General a las Ventas, IGV.

IAO 11.6, 27.3 (f)

Los precios cotizados por el Oferente, no están sujetos a reajuste

IAO 12.1

El Oferente deberá cotizar su oferta (precios unitarios y lista de precios de cada obra) en nuevos soles (S/.) y el precio del Contrato quedará fijado en la misma moneda.

IAO 13.1

El período de validez de la oferta será de 90 días calendario después del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas especificado en los Datos de la Licitación.

IAO 14.1

Una garantía de mantenimiento de Oferta será requerida. Esta Garantía de mantenimiento de Oferta será equivalente a S/. 37,157.19 Nuevos Soles y deberá ser una Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución emitida por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, con las características de solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión, emitida a favor del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSalud, con una validez de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas.

IAO 14.2 (d)

Ningún otro tipo de garantía será aceptada

IAO 14.4

Las garantías de seriedad de propuesta, de ser el caso, serán devueltas a los postores, previa solicitud por escrito, en los siguientes casos,

1. Cuando se declare desierta la licitación

2. Cuando la propuesta haya sido rechazada

3. Cuando el Comité Especial solicite la extensión del período de validez de propuestas y el Postor rehúse aceptar la solicitud.

4. Cuando se comunique oficialmente la adjudicación, se devolverá a todos los postores, excepto al Postor adjudicado.

5. Cuando se suscriba el contrato y se reciba la garantía de fiel cumplimiento de contrato, se devolverá al Postor adjudicado.

4. Presentación y Apertura de Ofertas

IAO 15.1

El Oferente, adicionalmente al original, deberá presentar dos (2) copias de los documentos comprendidos en su oferta. Todas las páginas de la propuesta deberán estar foliadas selladas y rubricadas por el representante legal del postor.

IAO 15.2

El Representante legal de la empresa o Consorcio será el mismo designado en el numeral 10.1 d) de las IAO.

IAO 16.2 (c)

La identificación del presente proceso de licitación es: Licitación Pública Nacional N° 005-2005/MINSA/PARSALUD/BID

IAO 17.1

Para propósito de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección del Contratante es:

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 – Xxx Xxxxxx

Xxxx, 00 - Xxxx

La fecha límite para la presentación de ofertas es:

Fecha: 30 xx Xxxxx de 2005

Hora: Hasta las 11:00 HORA EXACTA

IAO 20.1

La apertura de ofertas tendrá lugar en:

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0000 – Xxx Xxxxxx

Xxxx, Xxxx

Fecha: 30 xx Xxxxx de 2005

Hora: 11:30 HORAS

IAO 20.5

Los Oferentes no podrán revisar las ofertas de los otros oferentes.

4. Evaluación y Comparación de Ofertas

IAO 24.7(c)

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable – generalmente omisiones relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico o cuestiones que no afectan al principio que las ofertas deben ajustarse a las Bases – el Comité Especial permitirá que, en un plazo de máximo de dos (2) días más el término de la distancia, el Postor proporcione la información faltante o corrija el error subsanable. El Comité Especial no aceptará que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el Postor para alterar la sustancia de su propuesta o mejorarla.

IAO 26.1

La moneda que será utilizada en la etapa de evaluación y comparación de ofertas para convertir los precios expresados en varias monedas a una sola moneda es: NUEVOS SOLES

La fuente de la tasa de cambio será: La Superintendencia de Banca y Seguros

La fecha de la tasa de cambio será: 7 días antes de la fecha de presentación de ofertas.

IAO 27.5

NO APLICA

F. Adjudicación del Contrato

IAO 31.1

Se podrá reducir el monto adjudicado o la cantidad de obras adjudicadas hasta en un 15% del total del contrato

IAO 32.2

El adjudicatario deberá presentar, en un plazo máximo de doce (12) días calendario, después de recibida la carta de aceptación de su oferta, la siguiente documentación para la firma del contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitada para contratar con el Estado expedida por CONSUCODE.

2. Certificado de Capacidad Libre de Contratación vigente, expedido por el CONSUCODE.

3. Original de la Ficha Registral, que contenga las modificatorias y poderes otorgados para la firma del Contrato.

4. Copia del Registro Único de Contribuyente – RUC.

5. Copia simple o legalizada de la autorización de funcionamiento de la oficina matriz.

6. Dirección, teléfonos, fax y correo electrónico de la oficina matriz.

7. Copia del documento de identidad del representante legal que suscribirá el Contrato.

8. Currículum Vitae documentado de los Ingenieros Residentes y cada uno de los profesionales propuestos a la obra, de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos

9. Certificado de Habilidad vigente de los Ingenieros Residentes asignados a las obras.

10. 03 Copias de las Bases de Licitación, Expedientes Técnicos de Obra y Planos, debidamente firmados y sellados en todas sus páginas por el representante legal del Contratista.

11. 03 Juegos del Presupuesto Ofertado de cada una de las obras, desagregado por partidas específicas, firmado por el Representante Legal.

12. 03 Juegos del Análisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas específicas del presupuesto ofertado de cada obra, y análisis de los gastos generales, desagregados en gastos fijos y variables. Todos ellos debidamente firmados por el Representante legal.

13. 03 Juegos de la Programación XXXXX y PERT-CPM de cada obra, y programación XXXXX del conjunto de las obras que contemple su ejecución simultánea, en original, dos (2) copias y en medio magnético, utilizando el software Microsoft Project, indicando los tiempos de inicio y termino de cada partida del presupuesto, incluyendo solo una ruta critica.

14. 03 Juegos del Calendarios Valorizados de Obra y Calendarios de Adquisición de Materiales e insumos de cada una de las obras (indicando montos y cantidades de los materiales e insumos a utilizar durante el proceso de ejecución de las Obras).

En caso de Consorcio:

15. Contrato de Consorcio, con firmas legalizadas de cada uno de los representantes legales, ante Notario Público, con las características ya señaladas.

En caso de firmas extranjeras:

16. Copia simple del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas.

17. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por el 10% del monto total adjudicado, con una vigencia de ciento veinte (120) días posterior a la recepción final de la obra.

IAO 32.2

El Postor ganador que haya obtenido la Buena Pro con una propuesta económica inferior al Valor Referencial en más del 10% de éste, deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente a la diferencia entre el Valor Referencial y su propuesta económica, con idéntico objeto y vigencia que la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

IAO 33.2

El adjudicatario ten

drá un plazo máximo de Siete (07) días calendarios, después de remitida la documentación indicada en la cláusula 32.2, para firmar el contrato. Si el postor desiste de firmar el Contrato, se le ejecutará la Garantía de Seriedad de Oferta.

IAO 34.1

La Garantía de Cumplimiento aceptable para el Contratante será una Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución con las características de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática, sin beneficio de excusión, a favor del PARSalud, con vigencia por el plazo del contrato y renovable hasta la Liquidación del Contrato, otorgada por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El incumplimiento en la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato, no le permitirá al Postor adjudicado la suscripción del contrato en los plazos estipulados y constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la Garantía de seriedad de Oferta.

IAO 35.1

Las reclamaciones e impugnaciones referidas a la presente Licitación, podrán ser interpuestas por los Postores ante el Comité Especial, dentro de los diez (10) días calendario de notificado los resultados de la adjudicación. El Comité lo elevará, para su correspondiente Resolución, a la máxima autoridad administrativa del Convocante, la que tendrá cinco (5) días calendario para resolver la impugnación y notificar al Postor impugnante. La citada Resolución será puesta a conocimiento del BID.

De no estar conforme con lo resuelto, el Postor dentro de los cinco (5) días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la Resolución, podrá presentar recurso de revisión ante la máxima autoridad administrativa de la entidad Convocante, quien remitirá dicho recurso, junto con lo resuelto en primera instancia y demás antecedentes al Comité de Adquisiciones del BID, el cual resolverá aplicando sus políticas y procedimientos de adquisiciones.

Contra lo resuelto por el BID, no cabe medida impugnativa alguna.

La presentación de la impugnación no requiere la presentación de pago alguno, tasa o garantía.

El proceso quedará en suspenso hasta que no se resuelvan los reclamos.

La adjudicación de la buena pro quedará automáticamente consentida, una vez transcurrido el plazo para la interposición de los recursos de impugnación, sin que los Postores hayan ejercido tal derecho.

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación:

FACTOR PONDERACION REQUISITOS

(Cumple)

a) Elegibilidad Sí / No Obligatorio

b) Comprobantes Legales Sí / No Obligatorio

c) Capacidad Financiera Sí / No Obligatorio

d) Experiencia de la Empresa Sí / No Obligatorio

e) Personal requerido

Oferta Económica Evaluada como la más Baja y se ajuste sustancialmente a los documentos de la Licitación

FACTOR	PONDERACION
a) Elegibilidad Debe cumplir con los criterios de nacionalidad, no estar afectos a las políticas de conflicto de intereses y a las políticas aplicables a las entidades de propiedad pública descritas en la Cláusulas 3, 4 y 5 de las Instrucciones a los Oferentes. En caso de consorcio, cada una de las partes debe cumplir con el requisito.	Elegible / No elegible

Comprobantes Legales La oferta ha sido firmada por el Representante Legal de acuerdo al Poder que adjuntan. Comprobante de intención de Conformar Consorcio, si procede. Presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta No se ha incurrido en incumplimiento de ningún contrato en los últimos 5 años, previos a la fecha límite de presentación de la propuesta, basándose en toda la información sobre litigios plenamente solucionados, habiéndose agotado todas las instancias a disposición del solicitante (Historial de Contratos incumplidos) (Formulario A-12) En caso de consorcios, cada una de las partes debe cumplir el requisito. No se tiene litigios pendientes con un impacto mayor al 40% de los activos totales. (Declaración Jurada de no tener litigios pendientes) En caso de consorcios, cada una de las partes debe cumplir el requisito.

Sí / No Sí / No/NA Si / No/NA Sí/No Sí/No

Capacidad Financiera (Formulario A-11) Contar con Indicadores Financieros de los 3 últimos años (2002, 2003 Y 2004), acreditados por sus correspondientes balances firmados por el Contador de la Empresa: Índice de Endeudamiento:  ____0.6 Pasivo Total/Activo Total Índice de Liquidez:  ___1 Activo Corriente/Pasivo Corriente Rentabilidad:  ____0 Utilidad Neta/ Ventas Se evaluara considerando la información presentada como declaración jurada en el formulario respectivo.

Sí/No Sí/No Sí/No

En caso de consorcios cada una de las partes debe cumplir con el requisito.

• Documento de una entidad bancaria, autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, que certifique que el Postor tiene disponibilidad de una línea de crédito por un monto equivalente al 20% del monto referencial de la presente licitación.

En caso de consorcio, cualquiera de las partes puede cumplir con el requisito.

Sí/No

	Experiencia de la Empresa d.1 Experiencia General en Construcción.- Para la Experiencia General, el Postor deberá acreditar haber ejecutado obras en general, en los últimos diez (10) años, por un monto mínimo acumulado equivalente a Once Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis y 58/100 Nuevos Soles ( S/. 11’147,156.58) Deberá presentar copia simple de los contratos y liquidación de obras. En caso de consorcios, cada parte debe cumplir el requisito. d.2 Facturación Media Anual (FMA) en construcción (Formulario A-10).- Facturación Media Anual mínima en construcción por un monto de Setecientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve y 52/100 nuevos soles (S/. 772,869.52) durante los 5 años previos a la convocatoria, calculada como total de pagos certificados recibidos por contratos en ejecución o completados. La facturación a que se refiere este literal, podrá ser acreditada solo con contratos concluidos. La FMA total del consorcio será la suma de las FMA de cada una de las partes. Se requiere que al menos uno de los integrantes del consorcio debe cumplir como mínimo el 60 % de la FMA requerida. Los restantes deben cumplir por lo menos con el 25% de dicho valor. d.3 Experiencia Específica en Obras similares- Para la Experiencia Específica, el Postor deberá acreditar haber ejecutado obras similares, en los últimos diez (10) años, por un monto mínimo acumulado de Cinco Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Ocho y 29/100 Nuevos Soles (5’573,578.29) Se considera como Obra similar: Edificaciones: Construcción, ampliación, remodelación o rehabilitación de hospitales, centros y puestos de salud, centros educativos, viviendas multifamiliares, edificaciones multipropósito y centros comerciales. En caso de consorcios, se considerará la sumatoria de la experiencia de las empresas consorciadas.		Sí/No Sí/No Sí/No
e) Personal Requerido Los profesionales y sus requerimientos son los siguientes: a) Nueve (09) Ingenieros Residentes. Formación Profesional: Ing. Civil o Arquitecto Colegiado Experiencia Profesional: mínima de 5 años. Mínimo 5 contratos concluidos como residente de obras similares, en un plazo de 3 años. a.1 Obras Similares: se entenderá por obras similares a las siguientes: construcción, ampliación, remodelación o rehabilitación de hospitales, centros y puestos de salud, centros educativos, viviendas multifamiliares, centros comerciales y edificaciones multipropósito. a.2 Toda información contenida en el Formulario de Currículum deberá estar respaldada por copias de los certificados pertinentes, incluido copia del titulo profesional. a.3 El Formulario deberá estar suscrito necesariamente por el profesional propuesto, esta documentación se presentará como parte de la cláusula 32.2 de las DDL		Sí/No Sí/No

f) Equipo mínimo Requerido
Presenta declaración jurada de relación de equipo mínimo. LA RELACION DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO SE ENCUENTRA ADJUNTO EN LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA CORRESPONDIENTES.
El equipo mínimo que deberá tener disponible el Postor que obtenga la buena pro, para la ejecución de cada obra, es el indicado en la “Relación de Equipo Mínimo” de cada Expediente Técnico. El Postor deberá proporcionar la información requerida en el Formulario A-9, (declaración jurada del equipo mínimo propuesto, con indicación de propiedad o arrendamiento.
Total – Cumplimiento


Sí/No

Sección IV. Formularios de la Oferta

FORMULARIO A-1

Declaración Jurada de Datos del Postor

Préstamo N° 1208/OC-PE

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

Señores

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD

De nuestra mayor consideración:

El que suscribe, representante legal de ............(nombre completo de la empresa)............., declara bajo juramento que los datos que a continuación aparecen, se sujetan a la verdad.

RAZON SOCIAL :

DOMICILIO LEGAL :

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICOS :

RUC N° :

TELEFONO :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :

CARGO DEL REP. LEGAL :

DOCUMENTO DE IDENTIDAD :

NACIONALIDAD DE LA EMPRESA :

CORREO ELECTRONICO :

Lima, _______ de ____________ del 200__

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-2

Formulario de Presentación de Oferta

Préstamo N° 1208/OC-PE

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

Señores.

PARSALUD

Ciudad.-

Nosotros los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de la licitación, sus aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos ............(indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere).........................

2. Hemos visitado e inspeccionado las zonas destinadas a la ejecución de las obras materia del presente proceso y sus alrededores, habiendo obtenido toda la información necesaria para la preparación de nuestra oferta.

3. El precio de nuestra oferta es por la suma total de .......................(en letras)...................... y ...../100 Nuevos Soles (S/. ..............(en números).................), a suma alzada y sin reajuste de precios.

4. Nos comprometemos a ejecutar la obra objeto de este proceso en un plazo de .....................(en días calendario, en números y letras)......................................

5. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra Oferta.

6. Nuestra Oferta se mantendrá vigente por un período de ..........(en números y letras).................días calendario, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de Ofertas, de conformidad con los Documentos de la licitación. Esta Oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

7. Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a nombrar un representante con domicilio legal en Perú (en caso de no tenerlo).

8. Todos los bienes y servicios conexos que se requieran para la ejecución del objeto de la presente licitación, así como nuestra empresa y todo subcontratante relacionado son elegibles de conformidad con las políticas del Banco. Asimismo, declaramos que no estamos inmersos en ningún supuesto de práctica corruptiva y no presentamos conflicto de interés de acuerdo con las políticas del Banco.

9. En esta Licitación no participamos en calidad de Oferentes en más de una Oferta.

10. No estamos asociados, ni lo hemos estado en el pasado, directa o indirectamente a ningún consultor ni otro organismo que haya preparado el diseño, especificaciones y demás documentos de la obra.

11. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al proceso de esta licitación o ejecución del Contrato (si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”): (indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya a recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas).

12. Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

13. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la mejor ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de ...............(indicar nombre completo del Oferente).................................

Lima, ………… del mes de……………. del 200....

FORMULARIO A-3

Promesa Formal de Consorcio

Préstamo N° 1208/OC-PE

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

Señores.

PARSALUD

Ciudad.-

Por el presente documento nos comprometemos a formalizar nuestra Asociación o Consorcio, de salir favorecidos con la Buena pro de la Obra en referencia; materia del presente proceso:

Ítem Postor / Contratista RUC Capacidad Máxima de Contratación Porcentaje de Participación (%)

El Consorcio denominado: ________________________________________, nombra como representante(s) legal(es) al señor(es):_____________________________________________, identificado(s) con DNI N°(s). ____________________________, respectivamente y con domicilio legal en: ________________________.

Las empresas integrantes del Consorcio dejan constancia de que de obtener la Buen a Pro, serán responsables solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo a los términos del mismo.

Firma Autorizada y Nombre del Representante Legal

Empresa Contratista

Firma Autorizada y Nombre del Representante Legal

Empresa Contratista

FORMULARIO A-4

Experiencia General

Nombre de la Empresa Proponente: _______________

Tipo de Proceso y Número ___________________

Objeto del Proceso ___________________

Son válidas las obras generales ejecutadas en los últimos diez (10) años

Cliente	Objeto del contrato	Monto original	Período de ejecución	Índice INEI 039	Monto final	Participación en Asociación	Nombre del Socio
Total Facturado				Indicar monto

Toda la información contenida en este formulario debe estar respaldada por fotocopias de los contratos o los certificados o actas de recepción definitiva de la obra, emitidas por las Entidades que contratan dichas obras.

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-5

Experiencia en obras similares.

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Tipo de Proceso y Número _______________________________

Objeto del Proceso ____________________________

Son válidas las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años

Cliente	Objeto del contrato	Monto original	Período de ejecución	Índice INEI 039	Monto final	Participación en Asociación	Nombre del Socio
Total Facturado				Indicar monto

Toda la información contenida en este formulario debe estar respaldada por fotocopias de los contratos o los certificados o actas de recepción definitiva de la obra, emitidas por las Entidades que contratan dichas obras.

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-6

Carta de Propuesta Económica y Programa de Actividades

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

Objeto del Proceso: __________________________________________________

En Nombre del Postor que suscribe:

Luego de haber examinado los documentos de licitación, incluidas sus enmiendas Nº ................[insertar los números.............], los suscritos ofrecemos ejecutar las siguientes obras:

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil de la Microrred Xxxxxxxx Grande, Red Xxxxxxx Xxxxx, Huanuco

Obra : “Ampliación y Remodelación del Centro de Xxxxx Xxxxxxxx Grande”

• P.I.P.: Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión – DISA Huanuco

Obra : “Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Rehabilitación del Centro de Xxxxx Xxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Centro Obstétrico, Consulta Externa y Hospitalización del Centro de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Pacayhua”

• P.I.P.: Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud en el Puesto de Xxxxx Xxxxxx, Microrred Rondos, Red Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Paraíso – Aucayacu - Huanuco”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Yanahanca – Aucayacu - Huanuco”

De conformidad con dichos documentos, por la suma de ..............[monto total de la oferta en letras y en cifras]................... La validez de nuestra oferta es de .....................días calendario

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las obras de acuerdo con los documentos que forman parte de la presente licitación.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía ...........(indicar tipo).............por la suma ascendente a ...................(en letras) .....................y ....../100 nuevos soles (S/.............. (en números )............ para asegurar el debido cumplimiento de éste en la forma prescrita por el Contratante.

Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de .........[número]....... días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las Instrucciones Especiales a los Oferentes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de________________________________

el día _____ del mes de ____________ del 200......

FORMULARIO A-7

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OBRA: “………………………………………………..”

Ubicación: …………………………………………..

Partida	Descripción	Unidad	Metrado	Monto en S/.
				Unitario	Parcial	Total
1.00	Partida Genérica:
1.01	Partida específica
1.02	“ “
1.03	“ “
1.04	“ “
1.05	“ “
1.xx	“ “
2.00	Partida Genérica:
2.01	Partida específica
2.02	“ “
2.03	“ “
2.04	“ “
2.xx	“ “
3.00	Partida Genérica:
3.01	Partida específica
3.02	“ “
3.03	“ “
3.04	“ “
3.05	“ “
3.xx
n.nn	Partida Genérica:
n.01	Partida específica
n.02	“ “
n.03	“ “
Costo Directo
Gastos Generales ( %)
Utilidad ( %)
Sub-Total
Impuesto General a las Ventas IGV ( %)
Costo Total (en S/.)

Notas:

1. La lista de precios deberá ser formulada para cada una de las obras del Paquete de Licitación.

2. El código y el nombre de las partidas, así como la unidad de medida de cada una de ellas, se presentan en la Lista de Cantidades de cada Expediente Técnico de obra.

FORMULARIO A-8

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

(Formato sugerido)

Señor

Presidente del Comité Especial

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

___________[Obra a ejecutar]___________

Lima - PERÚ

Por cuanto .....[nombre del Oferente]..... (en lo sucesivo denominado "el Oferente") ha presentado su oferta de fecha [fecha de presentación de la oferta] para la ejecución de las obras motivo de la presente licitación de la referencia (en lo sucesivo denominada "la Oferta").

POR LA PRESENTE dejamos constancia de que [nombre del Garante], de [nombre del país], con domicilio legal en [dirección del Garante] (en lo sucesivo denominado "el Garante"), hemos contraído una obligación con [nombre del Contratante] (en lo sucesivo denominado "el Contratante") por la suma de _______________________ que este Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán al Contratante en debida forma. Otorgada y firmada por el Garante el _________________ de _______________________ de _____.

LAS CONDICIONES de esta obligación son las siguientes:

1. Si el Oferente retira su oferta durante el período de validez indicado en el formulario de oferta; con excepción de lo dispuesto en la cláusula 15 de las IAO

3. Si el Oferente, después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante, durante el período de validez de la oferta:

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario del Contrato, cuando ello se le solicite; o

2. no suministra o rehúsa suministrar la garantía de cumplimiento que debe presentar de conformidad con las Instrucciones Generales a los Oferentes;

3. no acepta las correcciones aritméticas de su oferta realizadas por el comprador de acuerdo con los documentos del proceso.

Nos obligamos a pagar al Contratante, como máximo, un monto total igual al indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito, sin que el Contratante tenga que justificar su reclamo, a condición de que el Comprador haga constar en su solicitud que la suma que reclama le es adeudada en razón de una o ambas de las condiciones antes señaladas, e indicará expresamente la condición (o las condiciones) que se haya(n) dado.

Esta garantía permanecerá en vigor hasta treinta (30) días calendarios posteriores al vencimiento del plazo de validez de la oferta, el trigésimo día incluido, y toda reclamación respecto a ella deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada.

Esta Garantía es de carácter solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y realización automática al solo requerimiento del Comprador.

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de:_______________________________

el día ______________________ del mes de _________ de ____________[en calidad de]

FORMULARIO A-9

DECLARACIÓN JURADA

Lista de equipo mínimo solicitado y propuesto

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Tipo de Proceso y Número ________________________

Objeto del Proceso

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-10

DECLARACIÓN JURADA

Facturación Anual Media

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Tipo de Proceso y Número _______________________________

Datos de Giros Anuales (Sólo en construcción)
Año	Monto y Moneda	Equivalente en __Indicar moneda___
Facturación Anual media en construcción

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-11

DECLARACIÓN JURADA

Situación Financiera

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Tipo de Proceso y Número _______________________________

En atención a lo señalado en los documentos de la presente licitación, a continuación se muestran los índices financieros de los últimos ___El contratante deberá indicar el período correspondiente de acuerdo con la Sección III_____.

La información que presentamos, es auténtica y ha sido extraída de los Estados Financieros de la Empresa, según se puede confirmar con los documentos adjuntos.

INDICADORES

Endeudamiento (TP/TA)

Liquidez

(AC/PC)

Rentabilidad

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-12

Historial de Incumplimiento de Contratos

(Declaración Jurada)

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Tipo de Proceso y Número _______________________________

Objeto del Proceso:

Contratos no cumplidos
( ) No se produjo ningún incumplimiento contractual durante los cinco (5) últimos años anteriores a la presente convocatoria, de conformidad con la Sección III Criterios de Evaluación
Litigios pendientes
( ) No existe ningún pendiente, de conformidad con la Sección III Criterios de Evaluación ( ) Litigio pendiente, de conformidad con la Sección III Criterios de Evaluación, como se indica a continuación:
Año	Resultado como porcentaje de los Activos Totales	Identificación del Contrato	Monto Total del Contrato (Valor Actual, equivalente en ____moneda de la licitación___)
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa:
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa:
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa:
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa:

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-13

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Nombre de la Empresa Proponente: ______________________________________

Tipo de Proceso y Número _______________________________

Nombre del Representante Legal________________________________________

En atención a lo señalado en los documentos de la presente licitación, por medio del presente documento dejamos constancia en calidad de declaración jurada, que de ser nuestra empresa o consorcio favorecida con la Buena Pro en el presente proceso, asignaremos a obra conforme lo señala el numeral 10.1 de los DDL los nueve (09) profesionales requeridos y haremos entrega de los curriculuns vitae correspondientes de conformidad a lo indicado en el numeral 32.2 de los DDL y según el formulario A-14

Nombre, Cargo y Firma

del Representante Legal

DNI N°

FORMULARIO A-14

Curriculum del Personal Clave (lo que corresponda)

Cargo propuesto: ____________________________________________________________

Nombre de la firma: __________________________________________________________

Nombre del individuo: ________________________________________________________

Profesión: __________________________________________________________________

Título Profesional (Año de obtención)____________________________________________

Título a nivel de post grado en la especialidad (de requerirse)

Nombre Institución

Nacionalidad: _______________________________________________________________

Detalle de las tareas asignadas: _________________________________________________

Ejercicio Profesional. Número de Años___________________________________________

Experiencia General

Participación en ____________[al momento de confeccionar el formulario, el Contratante deberá indicar en este rubro las características de los trabajos realizados que califiquen como experiencia general, esta definición debe ser la misma que se contempla en los factores de evaluación]__________________________

Nombre del Proyecto Breve descripción del Proyecto Empresa Cargo Período (Desde – Hasta) Tiempo de participación Breve referencia a actividades realizadas

Experiencia Específica

Participación en ____________[al momento de confeccionar el formulario, el Contratante deberá indicar en este rubro las características de los trabajos realizados que califiquen como experiencia en trabajos similares, esta definición debe ser la misma que se contempla en los factores de evaluación]__________________________

Nombre del Proyecto Breve descripción del Proyecto Empresa Cargo Período (Desde – Hasta) Tiempo de participación Breve referencia a actividades realizadas

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Asimismo, expreso mi compromiso para participar en los servicios objeto del presente proceso como integrante del equipo en calidad de _____________, que presenta el oferente, en caso que éste sea seleccionado para prestar dichos servicios. Me comprometo a mantener en estricta confidencialidad la información a la que acceda como consecuencia del servicio. Por último, declaro no tener compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecidos.

__________________________________________________ Fecha: _________________

[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma] Día / Mes / Año

Nombre completo del individuo: ____________________________________

Nota: Xxxx adjuntarse el curriculum vitae documentado del personal propuesto, con evidencia documentada que acredite sus calificaciones.

FORMULARIO A-15

Formulario Estándar: Declaración Jurada de Visita a la Zona de Obras

El postor que suscribe declara bajo juramente que:

Ha inspeccionado la totalidad de las obras donde se ejecutarán trabajos proyectados y sus alrededores, habiendo obtenido la información necesaria para preparar nuestra propuesta técnica y económica y celebrar el Contrato para la ejecución de las siguientes obras:

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno Infantil de la Microrred Xxxxxxxx Grande, Red Xxxxxxx Xxxxx, Huanuco

Obra : “Ampliación y Remodelación del Centro de Xxxxx Xxxxxxxx Grande”

• P.I.P.: Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión – DISA Huanuco

Obra : “Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Rehabilitación del Centro de Xxxxx Xxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Microrred Panao -Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx - Huanuco”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Centro Obstétrico, Consulta Externa y Hospitalización del Centro de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microrred Margos– DISA Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Pacayhua”

• P.I.P.: Fortalecimiento Integral de los Servicios de Salud en el Puesto de Xxxxx Xxxxxx, Microrred Rondos, Red Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Paraíso – Aucayacu - Huanuco”

• P.I.P.: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles de la Microrred Aucayacu, Red Xxxxxxx Xxxxx – Huanuco

Obra : “Construcción del Puesto de Salud Yanahanca – Aucayacu - Huanuco”

Materia de la Licitación Pública Nacional 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

Además manifiesto no haber encontrado dificultades para ejecutar las obras en su totalidad a satisfacción del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSalud y de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y memoria de los expedientes técnicos correspondientes, materia de la presente licitación.

Lima, .…… de ……. del 2005

Nombres y Firma del Representante Legal

Documento de Identidad No.

FORMULARIO A-16

“DECLARACIÓN XXXXXX XXX XXXXXX”

Xxxx, xx xxx 0000.

Nombre o razón social del postor: .................................................................................................,

con R.U.C. N°...................................., debidamente representado por ..........................................

identificado con ……….........................................., declara bajo juramento:

1. Que no tiene sanción vigente según el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado del CONSUCODE, de conformidad con el Artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2005-PCM;

2. Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme el Artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2005-PCM;

3. Que conoce, acepta, que las bases, condiciones y procedimientos de la presente Licitación, estan reguladas por las normas del Banco Interamericano de Desarrollo en virtud al Contrato xx Xxxxxxxx Nº 1208/OC-PE;

4. Que conoce, acepta y se somete a las bases, condiciones y procedimientos de la presente Licitación;

5. Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del presente proceso de selección;

6. Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

7. Que conoce las sanciones contenidas en el Texto Único Ordenado la Ley Nº 26850 y su Reglamento, así como en la Ley 25035, Ley de Simplificación Administrativa, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en ...........................................

Atentamente,

Firma y sello del postor

(Representante Legal ó Apoderado Legal)

FORMULARIO A-17

REFERENCIAS BANCARIAS Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS

CAPACIDAD CREDITICIA

Fecha:___________________

LPN Nº___:_________________

El.....................................................(Nombre de la Instituciòn Financiera) certifica que el Oferente.................................................(Nombre del Oferente) es cliente de nuestra institución desde el ...../...../...... recibiendo una ................(Excelente, Buena, Regular, mala) calificación como cliente.

El Oferente mantiene en nuestra institución los siguientes servicios:

1. Cuentas Bancarias: (especificar el tipo de cuenta )

2. Cartas fianzas (Indicar el monto màximo de libre disponibilidad para el otorgamiento de Fianzas Bancarias)

3. Línea de Crédito (Indicar el máximo monto de línea de crédito a ser otorgada al Oferente, independiente de la línea de fianzas considerada en el punto 2)

Institución Financiera:…………………………………………..

Responsable de la Institución:…………………………………

Cargo del Responsable:………………………………………..

Otorgado el día _____ del mes de ______________ de ______.

Sección V

Países Elegibles.

Alemania	Croacia	Haiti	Paraguay
Argentina	Chile	Honduras	Peru
Áustria	Dinamarca	Israel	Portugal
Bahamas	Ecuador	Italia	Xxxxx Unido
Barbados	El Xxxxxxxx	Jamaica	República Dominicana
Bélgica	Eslovenia	Japón	Suécia
Belice	España	México	Suiza
Bolivia	Estados Unidos	Nicaragua	Surinam
Brasil	Finlandia	Noruega	Trinidad y Tobago
Canadá	Francia	Países Bajos	Uruguay
Colombia	Guatemala	Panamá	Venezuela
Xxxxx Rica	Guyana

Territorios y Dependencias Elegibles:

Antillas Holandesas-DA (Aruba, Curazao, Bonaire, St.Xxxxxxx, Xxxx y St. Eustatius), participan como Departamentos de Países Bajos.

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión, participan como Departamentos xx Xxxxxxx.

Puerto Rico, participa como Estado Asociado o que forma parte de los Estados Unidos (US).

Nota: Xxxx consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas sucesoras de la ex - República Socialista de Yugoslavia, para llevar a cabo adquisiciones con motivo de préstamos del Banco.

PARTE 2. Requerimientos

(Se adjunta como parte integrante de las presentes bases los Expedientes Técnicos respectivos en CD)

Sección VI. Obras Requeridas

(Se adjunta como parte integrante de las presentes bases los planos respectivos a cada una de las obras requeridas en CD)

PARTE 3. Contratación

SECCIÓN VI

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE

PRIMERA ANTECEDENTES

SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO

TERCERA PLAZO

CUARTA MONTO DEL CONTRATO

QUINTA GARANTÍAS

SEXTA ADELANTOS

SÉPTIMA DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION

OCTAVA VIGENCIA DEL CONTRATO

NOVENA DOCUMENTOS DEL CONTRATO

DÉCIMA IDIOMA

DECIMA PRIMERA FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

DÉCIMA PRIMERA APLICACIÓN SUPLETORIA

DÉCIMA SÉGUNDA RESIDENCIA DE OBRA

DÉCIMA TERCERA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA CUARTA CUADERNO DE OBRA

DÉCIMA QUINTA VALORIZACIONES DE OBRA

DECIMA SEXTA FORMA DE PAGO

DÉCIMA SEPTIMA DE LAS OBRAS ADICIONALES

DÉCIMA OCTAVA SEGUROS

DÉCIMA NOVENA DE LOS RECLAMOS

VIGESIMA SANCION POR ATRASO

VIGÉSIMA PRIMERA SANCIONES

VIGÉSIMA SEGUNDA RECEPCIÓN DE LA OBRA

VIGÉSIMA TERCERA PERIODO POR RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

VIGÉSIMA CUARTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VIGÉSIMA QUINTA DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS

VIGÉSIMA SEXTA PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD

VIGÉSIMA SEPTIMA RIESGOS DEL CONTRATISTA

VIGÉSIMA OCTAVA RIESGOS DEL CONTRATANTE

VIGÉSIMA NOVENA INDEMNIZACIONES

TRIGESIMA OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

TRIGESIMA PRIMERA PERIODO DE GARANTIA

TRIGÉSIMA SEGUNDA ACUERDOS VERBALES

TRIGÉSIMA TERCERA ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERÚ

TRIGÉSIMA CUARTA PREEMIMENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

TRIGÉSIMA QUINTA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

TRIGÉSIMA SEXTA FUERZA MAYOR

TRIGÉSIMA SEPTIMA JURISDICCIÓN Y DOMICILIO LEGAL

TRIGÉSIMA OCTAVA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

TRIGESIMA NOVENA LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

CUADRAGESIMA ESCRITURA PUBLICA

MODELO DE CONTRATO DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra que celebran de una parte el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSalud, a quien en adelante se le denominará el CONTRATANTE, con R.U.C. N° 20501483517, debidamente representado por su Coordinador General Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, identificado con D.N.I. N° ……………….., designado mediante Resolución Ministerial N° …………. del xx de ……… del 2004, con domicilio legal en la Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx 0000, Xxx Xxxxxx, Xxxx, x xx xx otra parte la firma ……….. …………, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA, con R.U.C. N° ……………….., debidamente representado por su Gerente General el Sr. ……………………. , identificado con D.N.I. N° ……………, con domicilio legal en Xx. ………… Xx , ………, xxxx los siguientes términos:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El CONTRATANTE mediante Licitación Pública Nacional N° 005-2005/MINSA/PARSALUD/BID convocó a firmas Contratistas a que presenten propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo, según el Contrato xx Xxxxxxxx N° 1208-PE, suscrito entre este organismo y el Gobierno de la República del Perú.

Con fecha……de……….. del 2005 y según ……..(consignar documento en el que conste la adjudicación) ………….se adjudicó la Buena Pro del proceso a la firma ………………. …………………….

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar las obras indicadas en la Cláusula Tercera, ubicadas en la DISA Huanuco, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato y los documentos que forman parte de él (Bases de Licitación, Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Propuesta Técnica y Propuesta Económica del Postor), hasta su terminación.

TERCERA: PLAZOS

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia del presente Contrato, en los siguientes plazos, en días calendario contados a partir de la fecha de inicio:

DISA	Expediente Técnico de Obra	Plazo (días naturales)
HUANUCO	Ampliación y Remodelación del Centro de Xxxxx Xxxxxxxx Grande	90
	Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión	120
	Rehabilitación del Centro de Xxxxx Xxxxx	90
	Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx	90
	Construcción del Centro Obstétrico, Consulta Externa y Hospitalización del Centro de Xxxxx Xxxxxx	90
	Construcción del Puesto de Salud Pacayhua	90
	Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx	120
	Construcción del Puesto de Salud Paraíso	120
	Construcción del Puesto de Salud Yanahanca	90

1. El CONTRATANTE hará entrega del terreno al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendario de suscrito el Contrato.

2. La fecha de inicio del plazo contractual estará definido por la fecha de pago del adelanto directo. En caso el CONTRATISTA no haya solicitado el adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno de la obra. Si el pago del adelanto directo se efectuara en forma fraccionada, la fecha de inicio del plazo contractual, será aquella que resulte del promedio ponderado.

3. Si el CONTRATISTA no cumpliese con iniciar la ejecución de las obras dentro de los 15 días calendarios posteriores a la fecha de inicio de obra, este incumplimiento será causal de Resolución del Contrato.

4. El Plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales siguientes y estas modifiquen la ruta crítica del calendario de avance de obra contractual.

• Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del Contratista.

• Atrasos en la ejecución de la obra por causas atribuibles a la Entidad.

• Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual

5. El CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo mediante comunicación escrita debidamente fundamentada, de acuerdo al procedimiento legal establecido en el numeral 15.5 y 15.6 del presente Contrato.

6. Las ampliaciones de plazo no darán lugar al reconocimiento y pago de mayores gastos generales, según lo estipulado en los Contratos xx Xxxxxxxx.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

1. El monto total del Contrato asciende a la suma de ................................................................ y 00/100 Nuevos Soles (S/. ..........................), incluido el I.G.V, a suma alzada, de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica del CONTRATISTA, el mismo que se mantiene fijo, sin reajuste de precios. El monto total del Contrato está desagregado de la siguiente forma:

DISA	Expediente Técnico de Obra	Valor Adjudicado (S/.)	Plazo (días naturales)
HUANUCO	Ampliación y Remodelación del Centro de Xxxxx Xxxxxxxx Grande		90
	Remodelación de la Sala de Partos y Centro Quirúrgico del Hospital La Unión		120
	Rehabilitación del Centro de Xxxxx Xxxxx		90
	Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx		90
	Construcción del Centro Obstétrico, Consulta Externa y Hospitalización del Centro de Xxxxx Xxxxxx		90
	Construcción del Puesto de Salud Pacayhua		90
	Construcción del Puesto de Xxxxx Xxxxxx		120
	Construcción del Puesto de Salud Paraíso		120
	Construcción del Puesto de Salud Yanahanca		90

2. En el monto del Contrato están comprendidos todos los costos de mano de obra y sus leyes sociales, pagos a entidades de Seguridad Social, equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros, impuestos, protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la recepción de la misma, reparaciones por trabajos defectuosos, dirección técnica, gastos generales, utilidad, suministro de electricidad y agua para la ejecución de la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas y todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de la misma hasta su total terminación y entrega definitiva.

El Contratista declara de igual forma haber revisado los expedientes técnicos de obra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones físicas, climatológicas encontradas en el sitio de la obra, durante la ejecución de los trabajos.

3. El monto del Contrato será abonado mediante Valorizaciones mensuales, de los metrados de obra ejecutados y debidamente sustentados.

QUINTA: GARANTIAS

5.1 Las Garantías Contractuales a favor del CONTRATANTE son las siguientes:

5.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Servirá para garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra, de acuerdo al Calendario Valorizado de Avance de Obra y así como también el cumplimiento en la entrega de los documentos requeridos por el CONTRATANTE para las Liquidaciones Finales de Obra como son: constancia de no adeudos, pruebas de laboratorio, planos de post construcción, y otros documentos contractuales.

Esta Garantía es otorgada en Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución por la suma de S/.................................., equivalente al 10% del monto de Contrato, extendida a favor del CONTRATANTE, sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, emitida por empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La vigencia de la garantía será por un plazo de hasta ciento veinte (120) días posteriores a la recepción final de la obra.

5.1.2 Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta

Cuando el monto de la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del 10%, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntica característica, objeto y vigencia, el Postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto de S/. ............................., equivalente a la diferencia entre el Valor Referencial y su propuesta económica. La vigencia de la garantía será por un plazo de ciento veinte (120) días posteriores a la recepción final de la obra.

3. El CONTRATANTE ejecutará las garantías si éstas no fuesen renovadas oportunamente por el CONTRATISTA.

SEXTA: ADELANTOS

6.1 ADELANTO DIRECTO

A solicitud del CONTRATISTA, el CONTRATANTE otorgará un adelanto directo de hasta un veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, previa presentación de Carta Fianza o Póliza de Caución, extendida a favor del CONTRATANTE, que será incondicional, irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusión y de realización automática, emitida por entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por igual monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el saldo pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, y en el mismo porcentaje que el adelanto entregado.

6.2 ADELANTO PARA MATERIALES

A solicitud del CONTRATISTA, CONTRATANTE otorgará un adelanto para materiales de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato, previa presentación de Carta Fianza o Póliza de Caución por igual monto al adelanto solicitado y con idéntico objeto y vigencia que la especificada para el adelanto directo. La solicitud de adelanto por este concepto, estará sustentada y ser concordante con el listado de materiales y el calendario de adquisición de los mismos, en cada obra.

La amortización del adelanto para materiales, se efectuará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, y en el mismo porcentaje que el adelanto entregado.

SEPTIMA: DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato será enviada a:

El CONTRATISTA: ...............(registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA, especificando calle, número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas)................

El CONTRATANTE:

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx 0000, Xxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxx

OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito por ambas partes, hasta que quede consentida la liquidación del Contrato final.

NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Para el cumplimiento de lo pactado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

• Bases de Licitación Pública Nacional N° 005-2005/MINSA/PARSALUD/BID

• Expedientes Técnicos de las Obras (Memoria Descriptiva, Estudios Básicos, Planos, Especificaciones Técnicas, Modelo de Contrato, Programa de Actividades, Relación de Equipo Mínimo, Cronograma de Desembolsos)

• Documentos completos de la Propuesta Técnica y Económica del CONTRATISTA.

DECIMA: IDIOMA

Toda la documentación debe ser elaborada en español.

DECIMA PRIMERA: FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

11.1 La Entidad contratante hará entrega del terreno al Contratista, dentro de los quince (15) días calendario de suscrito el Contrato.

11.2 El inicio del plazo contractual estará definido por la fecha de pago del adelanto directo, siempre que el Contratista lo haya solicitado y presentado la garantía requerida en el numeral 5. En caso no se haya solicitado el adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno.

DECIMA SEGUNDA: APLICACIÓN SUPLETORIA

El presente Contrato se encuentra comprendido dentro del marco del Contrato xx Xxxxxxxx N° 1208/OC-PE, siéndole de aplicación la ley General del Sistema de Prespuesto No. 28411, Artículo 68.1, así como la Tercera Disposición Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 aprobada por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM; contexto legal que permite la utilización de un sistema particular de adquisiciones y contrataciones aceptado por el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo internacional que financia el citado Contrato xx Xxxxxxxx. Será de aplicación supletoria al presente Contrato, en cuanto no se opongan al Contrato xx Xxxxxxxx, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. N° 083-2004-PCM y su Reglamento, D.S. 084-2004-PCM, así como toda norma nacional aplicable a los Contratos suscritos por Entidades del Estado.

DECIMA TERCERA: RESIDENCIA DE OBRA

1. El CONTRATISTA tendrá como representante en cada obra, a un Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado, con cinco (5) años mínimo de experiencia profesional, quien desempeñará las funciones de Residente de Obra. Los Ingenieros Residentes deberán dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico correspondiente y demás documentos contractuales durante la ejecución y liquidación de las obras, tomando oportunamente la decisión pertinente de acuerdo a las Directivas del CONTRATANTE.

1. Asimismo, el CONTRATISTA proveerá Ingenieros asistentes, colegiados y habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios a juicio del SUPERVISOR.

2. Todas las instrucciones dadas al Ingeniero Residente se consideran dadas al CONTRATISTA.

4. El Residente representa al CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la Obra, no estando facultado para pactar modificaciones al Contrato.

4. La sustitución del Residente sólo procederá previa autorización escrita del CONTRATANTE, y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA

1. Las obras estarán sometidas durante su ejecución a la permanente supervisión del CONTRATANTE, que para estos efectos designará al SUPERVISOR, quien por delegación tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones que se susciten entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA en relación con el Contrato.

2. El SUPERVISOR tiene como función controlar la ejecución de las obras y absolver las consultas que le formule el CONTRATISTA. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas. Su actuación debe ajustarse al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

3. El CONTRATISTA, no podrá ser exonerado por el SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales, y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del CONTRATANTE.

4. Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la seguridad de la vida de personas, o de la seguridad de la Obra, o de propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción acatará de inmediato y sin apelación disposiciones que EL SUPERVISOR dicte tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

5. Las Obras estarán también sometidas a inspección por funcionarios del CONTRATANTE y del BID, cuando lo estimen pertinente. El CONTRATISTA deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios del CONTRATANTE y del BID, para la revisión del Cuaderno de Obra y debe proporcionar toda la información que le sea requerida.

DECIMA QUINTA: CUADERNO DE OBRA

1. El Cuaderno de Obra de cada una de las obras del contrato, será abierto en la fecha de entrega del terreno, debe contener una hoja original con tres (3) copias, numerado o foliado en todas sus páginas, legalizado por Notario o Xxxx xx Xxx y firmado en todas sus páginas por el Supervisor y el Residente. Estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

2. El Cuaderno de Obra es el medio ordinario de comunicación entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del Residente y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante los funcionarios del CONTRATANTE y los Bancos Financiadores.

3. En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o Residente, según sea el que efectúe la anotación.

4. El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones del Supervisor, que se ajusten al Contrato y documentos que forman parte de este, en el lugar de la Obra.

5. El Residente de Obra anotará en el Cuaderno de Obra, en calidad de aviso anticipado oportuno:

1. Para la decisión del supervisor: sus pedidos de órdenes, consultas, aclaraciones, observaciones, etc. en directa relación con la obra.

2. Para el informe del supervisor a la Entidad Contratante: sus reclamos y planteamientos en general vinculados a la obra, que excedan la capacidad de decisión del Supervisor pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento, debiendo presentar al Supervisor la sustentación documentada de su pedido o reclamo dentro de los siete (7) días calendarios siguientes de finalizada la causa que lo motiva.

3. Para conocimiento del Supervisor: transcribirá el texto de sus gestiones que, en directa relación a su Contrato haya formulado ante la Entidad Contratante.

6. El Supervisor anotará en el Cuaderno de Obra:

1. Para cumplimiento por el Contratista: sus órdenes y observaciones, así como sus respuestas a las consultas y/o pedidos de aclaraciones que le hubieran sido formulados por el Residente dentro de los siete (7) días calendarios de ocurridos.

2. Para conocimiento del Contratista: sus opiniones sobre los reclamos y planteamientos del Contratista y el envío a la Entidad Contratante, dentro de los siete (7) días calendarios de formulado.

3. Para atención del Contratista: transcribirá las directivas específicas recibidas de la Entidad Contratante y las disposiciones administrativas genéricas que en su concepto tengan vinculación con el desarrollo de los trabajos.

4. Las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del supervisor requieran opinión del Proyectista serán elevados por este, al Contratante dentro del plazo de siete (7) días siguientes de anotadas correspondiendo al Contratante en coordinación con el Proyectista absolver la consulta, dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes a la comunicación del supervisor.

DECIMA SEXTA: VALORIZACIONES DE OBRA

1. Las Valorizaciones de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán elaboradas con los metrados ejecutados y los precios unitarios del presupuesto ofertado y presentados debidamente firmados por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

2. Las cantidades de obra o metrados ejecutados serán determinados conjuntamente por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, y con esas cantidades el CONTRATISTA formulará y presentará la Valorización correspondiente, sustentadas con la planilla de metrados respectiva.

3. Si el SUPERVISOR no se presenta para la valorización conjunta con el Contratista, éste la efectuará. El SUPERVISOR deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

4. Los plazos para la presentación y aprobación de las valorizaciones en los niveles respectivos, serán los señalados en el numeral 5 de las Condiciones Generales del Contrato. Asimismo, la forma de pago y sus plazos serán los indicados en el mismo numeral.

DECIMA SEPTIMA: FORMA DE PAGO

1. Los pagos se efectuarán de acuerdo al avance de la obra. Para tal fin, el Contratista presentará al Supervisor el día 20 de cada mes, valorizaciones de los trabajos ejecutados debidamente firmados por el Residente de Obra y sustentados con la planilla de metrados respectiva. El documento consignará las cantidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor y el Contratista, con los precios unitarios del presupuesto contratado..

2. Si el Contratista no presenta la respectiva valorización, el Supervisor deberá elaborarla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el Contratista y la enviará a este para la firma del Residente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.

3. El Supervisor, dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la presentación de la valorización respectiva, verificará, corregirá de ser el caso y aprobará la valorización.

4. La valorización aprobada y firmada por el Supervisor, se remitirá a la entidad contratante para su pago correspondiente. La entidad contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al plazo máximo fijado para la aprobación por el Supervisor, revisará, corregirá de ser el caso, y expedirá la aprobación de pago correspondiente

5. El pago de la valorización mensual se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al plazo máximo fijado para la aprobación por la entidad contratante.

6. Los pagos al Contratista se efectuarán en moneda nacional.

7. Si el Contratante efectúa el pago de la valorización excediendo el plazo señalado en el numeral 17.4 y 17.5, el Contratista tendrá derecho a solicitar el pago de los intereses, desde la fecha límite en la que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que el cheque estuvo a disposición del Contratista en las oficinas del Contratante. El cálculo de los intereses se hará utilizando la tasa activa en moneda nacional (TAMN).

8. El Contratista, recibirá el pago del monto valorizado, menos las deducciones por concepto de adelantos y retenciones que correspondan.

9. Si la valorización se cancelara en forma fraccionada, excediendo el plazo indicado en el numeral 17.4 y 17.5, los intereses que reporta se calculará sobre los saldos adeudados. La fecha de pago de la valorización estará determinada, por el promedio ponderado de los pagos efectuados.

10. Los Pagos se realizaran de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y siguientes de la Directiva de Tesorería para el año Fiscal 2005 aprobada por resolución Directoral Nº 003-2005-EF/77.15.

DECIMA OCTAVA: DE LAS OBRAS ADICIONALES

16. El CONTRATANTE podrá ordenar y pagar directamente al CONTRATISTA la ejecución de obras adicionales o modificatorias hasta un equivalente al quince por ciento (15%) del monto contratado de cada obra.

16. La ejecución de obras adicionales o variaciones, sólo procederá cuando se cuente con la aprobación escrita del CONTRATANTE mediante Resolución Jefatural, y en los casos en que el valor de aquellas, restándole los presupuestos deductivos, no superen el quince por ciento (15%) del monto contratado de cada obra.

16. Las obras adicionales cuyos montos excedan el quince por ciento (15%) del monto del Contrato, requerirán previamente la aprobación del CONTRATANTE y del Banco, y para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

16. El CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales en que hubiere incurrido y que podrían haberse evitado, si él hubiese dado el aviso anticipado oportuno.

DECIMA NOVENA: SEGUROS

19.1 El CONTRATISTA antes del inicio de las obras deberá adquirir seguros para cubrir, durante el período comprendido entre la fecha de inicio de las obras y la fecha de recepción final, los eventos que constituyen riesgos del Contratista, los mismos que deberán ante el CONTRATANTE como plazo máximo, a la fecha de la cancelación del adelante directo. El Supervisor verificará el estado de pago de la Póliza mensualmente.

19.2 Las pólizas de seguros y las coberturas mínimas que el CONTRATISTA adquirirá son las siguientes:

• Pérdida o daños a las obras y materiales: Seguro contra todo riesgo, incluida la remoción de escombros, por un monto equivalente al valor total del Contrato.

Seguro de accidentes personales: Para el personal de las obras; además deberá especificar que se considerarán como tercera persona al personal del CONTRATANTE que se encuentre cumpliendo funciones dentro de la zona de obras. La cobertura mínima es:

- Muerte o invalidez permanente por cada persona asignada: US $ 25,000.

- Curación: US $ 2,000

- Sepelio: US $ 1,500

Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros, por un monto equivalente al 2% del monto de la Obra contratada, por siniestro y para un número ilimitado de siniestros.

3. En la póliza de seguros se deberá indicar los nombres, ubicación de las obras y Nº de Licitación Publica Nacional.

4. De ocurrir un siniestro, es obligación del Contratista realizar todas las gestiones para que la Compañía de Seguros sufrague los gastos destinados a devolver a la obra en las condiciones en que se encontraba antes del siniestro.

VIGESIMA: DE LOS RECLAMOS

20.1 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos del CONTRATISTA, vinculados directamente a las obras deberán formularse por el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.

20.2 Todos los reclamos no vinculados directamente a las Obras, pero sí al Contrato como es el caso de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente al CONTRATANTE, con conocimiento del SUPERVISOR.

VIGESIMA PRIMERA: SANCIÓN POR ATRASO

21.1 Considerando que el CONTRATANTE debe mantener los servicios del SUPERVISOR por el tiempo que demande la ejecución de LA OBRA con su consiguiente repercusión económica, si el CONTRATISTA, injustificadamente no terminara las obras contratadas dentro del plazo previsto, se obliga a pagar al CONTRATANTE una cifra equivalente al monto total de los servicios antes indicados. El monto se deducirá de las Valorizaciones mensuales y de ser necesario de la Liquidación Final.

VIGESIMA SEGUNDA: SANCIONES

22.1 El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos fijados en sus obligaciones contractuales, haciéndose acreedor por su incumplimiento a las sanciones establecidas en el presente Contrato.

22.2 En caso de retraso injustificado en el inicio de la obra, al CONTRATISTA se le aplicará una multa equivalente al tres por diez mil (3/10,000) del monto contratado por cada día, a partir de los quince días naturales posteriores a la fecha del inicio contractual de la obra, cantidad que se le descontará de la valorización correspondiente.

22.3 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las obras objeto del contrato, el CONTRATANTE le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual de la obra que presenta retraso. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refiere la Cláusula Quinta.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.05 x Monto del Contrato de Cada obra

Penalidad diaria = ------------------------------------------ donde F = 0.15

F x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

22.4 Si El CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de la construcción, el CONTRATANTE solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, el CONTRATANTE podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LAS OBRAS

23.1 El CONTRATISTA solicitará al SUPERVISOR, en el Cuaderno de Obra respectivo, la recepción de cada una de las obras indicando la fecha de terminación, quien verificará tal hecho y luego de aceptar que la obra está terminada, comunicará al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días siguientes. En un plazo máximo de siete (7) días de recibida dicha comunicación, el CONTRATANTE procederá a designar el Comité de Recepción.

23.2 El Comité de Recepción de la Obra, en un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación; procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas con las modificaciones aprobadas, culminada la verificación, se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el CONTRATISTA o su Residente y el SUPERVISOR. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista.

23.3 De existir observaciones por parte del Comité, éstas se consignarán en el Acta y no se recibirá la obra. El CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución contratado para subsanarlas, el cual se computará a partir xxx xxxxxx día de suscrita el Acta. Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará la recepción de la obra. Una vez comprobado que el CONTRATISTA haya subsanado las observaciones, el Comité de Recepción emitirá el Acta de Recepción de Obra.

23.4 Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el CONTRATANTE comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, ejecutándola con un tercero, con cargo a los saldos pendientes de pago o en su defecto con cargo a la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

23.5 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan o podrá dar lugar a que la entidad resuelva el Contrato por incumplimiento.

VIGESIMA CUARTA: PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

24.1 El período de responsabilidad por defectos de obra, es de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de la Recepción Final de la Obra, sin observaciones, emitida por el Comité de Recepción respectivo.

24.2 El CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA todos los defectos de los que tenga conocimiento durante el período de responsabilidad por defectos, y este los corregirá dentro del plazo especificado en la notificación respectiva. Lo indicado es independiente de la responsabilidad civil del CONTRATISTA establecida en el Código Civil.

24.3 Si el CONTRATISTA no corrigiera el o los defectos dentro del plazo especificado en la notificación, el CONTRATANTE, elaborará un presupuesto para la corrección de el o los defectos, y ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato para cubrir los costos de la corrección de los defectos.

24.4 Una vez que el CONTRATISTA corrija todos los defectos notificados por el CONTRATANTE, éste emitirá un Certificado Final de Corrección de Defectos.

VIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

25.1 El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR la Liquidación Final de la Obra, debidamente sustentada con la documentación y los cálculos detallados, dentro del plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la recepción de la obra.

25.2 Dentro del plazo de treinta días de recibida, el CONTRATANTE deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

25.3 Practicada la Liquidación y aprobada por el CONTRATANTE mediante Resolución Jefatural y no sea observada en el plazo de 15 días calendario, esta quedará consentida, no habiendo lugar a impugnación ni sometimiento a arbitraje sobre cualquier controversia.

VIGESIMA SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS

26.1 Para que el CONTRATANTE proceda a la devolución de las garantías, EL CONTRATISTA debe cumplir previamente lo siguiente:

a) Que la Liquidación Final de Obra quede consentida.

b) Que haya entregado la Memoria Descriptiva Valorizada, el Certificado de no Adeudos firmada por el Alcalde Provincial o Distrital, según donde esté ubicada la obra y los Planos de Post Construcción con sus archivos magnéticos correspondientes. De no cumplir el Contratista con presentar los documentos requeridos en la liquidación final de obra (Constancia de No Adeudos, Pruebas de Laboratorio y Prueba de Rotura de Concreto, Planilla de Metrados Finales, Planos Post Construcción), el CONTRATANTE ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

c) Que el CONTRATANTE le haya otorgado al CONTRATISTA el Certificado Final de Corrección de Defectos.

26.2 Cumplido lo anterior, las garantías serán devueltas en la forma siguiente:

a) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al cumplimiento de lo precisado en los literales a), b) y c) del numeral 26.1 del Contrato.

b) La Garantía Adicional por el monto diferencial, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al cumplimiento de lo precisado en los literales a), b) y c) del numeral 26.1 del Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: PRUEBAS TECNICAS DE CALIDAD

27.1 El CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones emanadas del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, conforme a las normas de Ingeniería reconocidos; así mismo, observará sólidas prácticas de administración y de Ingeniería y empleará adelantos tecnológicos, adecuados equipos y métodos que resulten eficientes y seguros, así como materiales de buena calidad.

27.2 El CONTRATISTA es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida de acuerdo a los documentos de los Expedientes Técnicos de las obras.

27.3 EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias, efectuadas por personal idóneo o Laboratorio de prestigio de la zona, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto mientras no cuente con la conformidad del SUPERVISOR.

No se aceptarán pruebas conjuntas con el SUPERVISOR.

27.4 EL SUPERVISOR efectuará el control de calidad de los materiales que el CONTRATISTA empleará en la obra, para verificar su durabilidad.

VIGÉSIMA OCTAVA: RIESGOS DEL CONTRATISTA

28.1 Correrán por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo x Xxx, todos los riesgos de pérdidas o daños de los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal del CONTRATISTA que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

VIGESIMA NOVENA: RIESGOS DEL CONTRATANTE

29.1 En la medida en que afecten directamente la ejecución de las obras, correrán por cuenta del CONTRATANTE los siguientes riesgos de excepción:

1. Los riesgos de fenómenos de la naturaleza, guerras, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo, y/o

2. Las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las obras que hayan sido oportunamente advertidas por el CONTRATISTA

TRIGESIMA: INDEMNIZACIONES

30.1 El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener indemne al CONTRATANTE, por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos y omisiones.

30.2 El CONTRATISTA deberá mantener indemne al CONTRATANTE de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de Obras.

TRIGESIMA PRIMERA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

31.1 El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.

31.2 El CONTRATISTA queda prohibido de subcontratar, parcial o totalmente las obras materia del presente Contrato, salvo autorización escrita del CONTRATANTE. Así mismo no podrá ceder, transferir o subrogar total o parcialmente el presente Contrato.

1. El Contratista y sus representantes están obligados a conocer minuciosamente los Documentos de Licitación (35.1).

2. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes correrán por cuenta exclusiva de El Contratista

3. El Contratista esta obligado a presentar su factura a nombre del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD con Registro Único de Contribuyentes No. 20501483517.

4. Para los efectos de la ejecución de la obra materia del presente Contrato, El Contratista empleará personal de reconocida capacidad técnica y de experiencia en Obras realizados en Establecimientos de Salud afines.

5. El Contratista custodiará todos los materiales, equipos y todo trabajo concluido hasta la recepción final de la Obra

6. Deberá suministrar electricidad, así como el agua necesaria para la ejecución de la obra a que se refiere el presente Contrato, Así mismo, mantendrá barreras, letreros, luces y señalización adecuadas y en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehículos a los lugares de la obra, para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el Contratista a la terminación de la Obra.

7. El Contratista no podrá entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los Planos y/o Especificaciones Técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta, responsabilizándose por las imperfecciones, vicios de la obra y por la destrucción parcial o total de la misma, de acuerdo con lo que describen los artículos 1782º, 1783º, 1784º y demás que concuerden del Código Civil.

31.3 DESCUBRIMIENTOS

Cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de Obras será de propiedad del CONTRATANTE. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

31.4 CONFIDENCIALIDAD

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el CONTRATANTE, el CONTRATISTA se compromete en forma irrevocable a no disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, ni después de la terminación del Proyecto, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE.

TRIGESIMA SEGUNDA: PERIODO DE GARANTIA

32.1 Queda establecido que el periodo de garantía para las obras es de siete (7) años siguientes al término del período de responsabilidad por defectos. Si la obra se destruye total o parcialmente, antes de este periodo de garantía, por razones imputables al Contratista o defectos constructivos, el CONTRATISTA será responsable y en ese caso el CONTRATANTE podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar. El CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que el CONTRATANTE aceptó la Obra o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Vigésima Sexta.

TRIGESIMA TERCERA: ACUERDOS VERBALES

33.1 Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario del CONTRATANTE o el SUPERVISOR o del Ministerio de Salud, antes, durante o después del proceso de construcción, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el Contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

1. El presente Contrato se regirá por el Contrato xx Xxxxxxxx N° 1208/OC-PE suscrito con el BID y las Leyes vigentes aplicables en el Perú.

2. El CONTRATISTA aceptará todas las leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente al CONTRATANTE de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

TRIGESIMA QUINTA: PREEMINENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

1. En caso de controversia entre los documentos de Licitación, el orden de prelación de los documentos será el indicado:

1. Contrato xx Xxxxxxxx Nº 1208-OC-PE, suscrito por el Gobierno Peruano con el BID.

2. Contrato de Obra

3. Bases de Licitación

4. Planos

5. Especificaciones Técnicas

6. Programa de Actividades

7. Memoria Descriptiva

TRIGESIMA SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

36.1 El CONTRATANTE podrá resolver administrativamente este Contrato en los casos que el CONTRATISTA:

1. Incumpla injustificadamente los plazos de inicio ó de ejecución de las obras o de cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia, pese haber sido requerido para ello.

2. Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos, en más de quince (15) días calendario, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

3. No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los trabajos, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

4. No haya ingresado a Obra el 100% del equipo exigido y ofertado por el Contratista o este equipo no se encuentre apto para la operación normal de los trabajos de acuerdo al Calendario de movilización y Utilización del Equipo

2. La ejecución del presente Contrato durante el año 2005 estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria para el referido año fiscal.

2. El Proceso de resolución del Contrato es el siguiente: si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de que el Contrato quede resuelto de pleno derecho.

2. Si la parte perjudicada es el CONTRATANTE, éste ejecutará las garantías que el Contratista hubiera otorgado como son: garantía de Fiel Cumplimiento y garantía por el monto diferencial de propuesta, cuando la resolución quede consentida o cuando el laudo arbitral se declare procedente de resolver el Contrato, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

2. En caso que surgiera alguna controversia respecto a la Resolución del Contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los procedimientos de arbitraje.

TRIGESIMA SEPTIMA: FUERZA MAYOR

1. Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad del CONTRATANTE de seguir financiando las obras, o fenómenos naturales, terremotos, o actos del hombre que se encuentran fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc.

2. Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

3. Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dura la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

4. Si la paralización de la obra por fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días calendario, el CONTRATANTE o el CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuación de la OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

5. En caso de resolución del Contrato, el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE, bajo responsabilidad toda la información relacionada con la Obra y a través del SUPERVISOR, la Liquidación de Obra, en un plazo de treinta (30) días calendario.

TRIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL

1. Las partes contratantes declaran que se someten a las Autoridades Peruanas de la Ciudad de Lima.

2. Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la Introducción del presente Contrato.

3. En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio u omitiera aviso de dicho cambio, las comunicaciones cursadas al domicilio señalado en el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas.

TRIGESIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

2. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral según lo dispuesto en el Reglamento del Texto Único ordenado de la Ley N° 26850. A falta de un acuerdo en la designación de los mismos o del presidente del Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje. El proceso arbitral se llevará a cabo conforme al procedimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE.

3. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

4. Sin perjuicio del proceso arbitral las partes podrán acordar suspender o eliminar el inicio o prosecución del procedimiento arbitral, a fin de someterse de mutuo acuerdo a Centros Conciliadores que las partes consensualmente determinen. En caso que las partes logren un acuerdo conciliatorio mediante este mecanismo, suscribirán un documento con los acuerdos logrados, el cual tendrá el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada.

5. El CONTRATISTA deberá formular todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones reclamos y planteamientos vinculados directamente con la obra, al Supervisor a través del Cuaderno de Obra, como condición para que puedan ser atendidos.

6. El SUPERVISOR deberá atender todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones, reclamos y planteamientos formulados por el CONTRATISTA. En el caso que el Supervisor no hubiera atendido dicha solicitud conforme a su naturaleza, dentro del término previsto en las subcláusulas 15.5 y 15.6, o el CONTRATISTA no hubiera estado de acuerdo con la decisión tomada, éste podrá dirigirse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, directamente al CONTRATANTE quien resolverá en el término de quince (15) días calendario, bajo responsabilidad.

7. Si subsistiera alguna controversia entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, dicha controversia será sometida a Arbitraje dentro de los siete (7) días calendario posteriores a la notificación al CONTRATISTA o al vencimiento del plazo señalado en la subcláusula 39.6.

8. En caso de no existir controversia respecto a lo resuelto por el CONTRATANTE, éste comunicará al CONTRATISTA, en un plazo no mayor de siete (7) días calendarios posteriores para que firme la orden de cambio al Contrato que corresponda.

9. El costo del arbitraje será sufragado proporcionalmente entre las partes (50% cada una) salvo decisión contraria xxx xxxxx arbitral.

CUADRAGESIMA: LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

40.1 La máxima compensación por liquidación de daños y perjuicios para la totalidad de las obras, es de 10 % del monto final del Contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA: ESCRITURA PUBLICA

1. El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes de cargo del CONTRATISTA.

Las partes se someten a la competencia del Centro de Arbitraje indicado en la TRIGESIMA NOVENA, renunciando expresamente al fuero de su domicilio.

En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato, en triplicado, el cual contiene las condiciones generales, del que el CONTRATISTA, toma pleno conocimiento a la fecha de la suscripción del mismo, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de Lima, a los ........ días del mes de ................ del 2005.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Sección VIII Formularios del Contrato.

Formulario de Garantía de Cumplimiento

(Formato sugerido)

Fecha: ........................................

Contrato xx Xxxxxxxx Nº 4527-PE

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

A: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD

POR CUANTO [nombre del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Contratista") se ha obligado, en virtud del Contrato Nº [número de referencia del Contrato] fechado el ________ de ____________________ de Ejecutar la Obra ______________(en lo sucesivo denominado "el Contrato").

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrará una garantía [indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo] por el monto indicado en el Contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio del Contratante:

NOS CONSTITUIMOS, en virtud del presente Contrato, en garantes a nombre del Contratista y en favor suyo, por un monto máximo de [monto de la garantía expresado en cifras y letras] y nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática tan pronto nos notifique por escrito que el Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin necesidad de que se pruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.

Esta garantía es válida hasta el _________________ de ______________________ de ________.

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de _________________________________

el día ______ del mes de ____________ del 200.....

_________________________________________________

[firma] [en calidad de]

Formulario de Garantía por Xxxxxxxx (si procede)

(Formato sugerido)

Fecha: ........................................

Contrato xx Xxxxxxxx Nº 4527-PE

Licitación Pública Nacional N° 005-2005-MINSA/PARSALUD/BID

A: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a pagos por anticipos, [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista") suministrará al Contratante una garantía [indicar tipo de garantía] para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de [monto de la garantía, expresado en cifras y letras].

El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre del Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior. Esta garantía será ejecutada en forma inmediata, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, una vez que el Contratante haya presentado el correspondiente reclamo. El mismo podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga derecho a objetar dicha presentación.

El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo, hasta [fecha].

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de _________________________________

______________________________________________________________________________

el día _______________________ del mes de ____________________________ de __________.

___________________________ _________________________________________________

[firma] [en calidad de]

38