ACTA DE INTEGRACION DE BASES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

L.P. Nº 007-2008-MPS

ACTA DE INTEGRACION DE BASES

En la Municipalidad Provincial del Santa siendo las 9:50 a.m. del día Lunes , 22 de Diciembre del 2008; el Comité Especial de los Procesos de Selección de Licitación Publica y Concurso Público para Obras y Consultorías, designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 795 -2008, se reunieron en la oficina de la Gerencia de Obras para el proceso de selección al que se ha denominado Licitación Publica Nº 007-2008-MPS. – Concurso Oferta, de la obra: INSTALACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE DESAGUE Y AGUA POTABLE: BARBACOA, DIST. NEPEÑA, URB. EL TRAPECIO, P.J. SR. DE LOS MILAGROS, XXXXX EL PROGRESOY VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH”.

El Presidente del Comité Especial manifiesta que habiéndose sido absueltas las Consultas y Observaciones a las Bases, por lo que se procede a la Integración de las Bases, se encargo al Presidente disponga lo conveniente a fin de que se publique en el SEACE.

Siendo las 10:45 a.m. del mismo día se dio por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad el Acta respectiva

EL COMITÉ ESPECIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

COMITÉ ESPECIAL

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2008-MPS

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

• INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1^RA ETAPA

• “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1^RA ETAPA

• “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2^DA ETAPA”

• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”

• INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”

• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”

MODALIDAD

CONCURSO OFERTA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº007-2008-MPS.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial del Santa

RUC N° : 20163065330

2. DOMICILIO LEGAL

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx 000 – 343 Casco Urbano – Chimbote

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EJECUCION DE LAS OBRA:

• INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1^RA ETAPA

• “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1^RA ETAPA

• “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2^DA ETAPA”

• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”

• INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”

• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”

2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 2’539,437.89 (Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y siete con 89/100 nuevos soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra (incluido el costo por elaboración del expediente técnico).

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

Para la Ejecución de la Obra:

90 % del Valor Referencial	Valor Referencial (Incluido el IGV)	110% del Valor Referencial
S/. 2’243.141.11 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Uno con 11/100 Nuevos soles)	S/. 2’492,379.01 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y dos Mil Trescientos Setenta y Nueve con 01/100 Nuevos Soles)	S/. 2’741,616.91 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Dieciséis con 91/100 Nuevos Soles)

Para la Elaboración del Expediente Técnico:

90 % del Valor Referencial	Valor Referencial (Incluido el IGV)	110% del Valor Referencial
S/. 42,352.99 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos cincuenta y dos con 99/100 Nuevos soles)	S/. 47,058.88 (Cuarenta y Siete Mil cincuenta y ocho con 88/100 Nuevos soles)	S/. 51,764.77 (Cincuenta y un Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 77/00 Nuevos Soles

Presupuesto Base Total:

90 % del Valor Referencial	Valor Referencial (Incluido el IGV)	110% del Valor Referencial
S/. 2,285,494.10 (Dos Millones Doscientos Ochenta ya Ciento Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Treinta y siete con 10/100 nuevos soles)	S/. 2’539,437.89 (Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y siete con 89/100 nuevos soles)	S/ 2,793,381.68 (Dos Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Uno con 68/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan en más xxx xxxx por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular xxx Xxxxxx, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito.

La evaluación y calificación de los postores se hará de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y la Quinta Disposición Final del Reglamento, modificada mediante D.S. Nº 049-2007.

La antigüedad del valor referencial considerada para el presente proceso de selección, no supera la vigencia señalada en el Art. 26º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y su modificatoria aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2006-EF y Ley Nº 28979, publicada el 16 de febrero del 2007. La fecha del valor referencial es de Noviembre del 2008.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

2. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Xxxx Xxxxxx, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Por el alcance del contrato: Concurso Oferta que incluye elaboración de expediente técnico y ejecución de obra, con Financiamiento del Contratista.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos (referidos a equipamiento, personal, entre otros) están definidos en el Anexo Nº 05 que forma parte de las presentes Bases.

2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : Chimbote – Santa - Nepeña

Provincia : Santa

Departamento : Ancash

Región : Ancash

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será el indicado a continuación:

Primera Etapa - Elaboración del Expediente Técnico: Comprende la elaboración del Expediente Técnico Definitivo a nivel de ejecución de obra. El plazo para esta etapa es de DOCE (12) días calendario, y se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, como lo señala el Numeral 23,2 de las Bases de Licitación.

Segunda Etapa - Ejecución de Obra: El plazo de ejecución de la obra es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, y se contabilizará siempre y cuando sea aprobado el proyecto definitivo, y se de cumplimiento de las exigencias indicadas en el Artículo 240º del Reglamento.

Los plazos señalados para cada etapa son independientes entre sí y por lo tanto se deben computar separadamente

Este plazo constituye un requerimiento técnico mínimo, de cumplimiento obligatorio, que requiere de la implementación de todas las acciones necesarias para la correcta elaboración expediente técnico y los frentes de trabajo necesarios para la correcta y completa ejecución de la obra, dentro de los plazos señalados precedentemente.

Dentro de estos plazos, no se considera el tiempo requerido por la Municipalidad para la evaluación y aprobación del expediente técnico.

2. BASE LEGAL

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, probado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.

• Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

• Normas Técnicas de INDECOPI

• Código Nacional de Electricidad vigente.

• Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Resolución de Alcaldía Nº 0981-08-MPS, aprobación de Términos de Referencia.

• Resolución de Gerencia Municipal Nº 024-2008-MPS, aprobación de Bases.

• Resolución de Alcaldía Nº 0969-08-MPS, aprobación de inclusión en PAAC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Además del presente documento, las Bases comprenden los Términos de Referencia para la elaboración del expediente técnico.

1.1REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante.

2. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

3. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley.

4. En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º de la Ley, artículo 74° de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE):

1. Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato.

2. Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este.

3. Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

4. Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

5. Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Prepublicación de las Bases: 03 de Diciembre al 10 de Diciembre del 2008

ETAPA DEL PROCESO	DESDE	HASTA
Convocatoria	11 Diciembre 2008
Registro de Participantes	12 de Diciembre 2008	24 de Diciembre 2008
Formulación de Consultas y Observaciones	12 de Diciembre 2008	18 de Diciembre 2008
Absolución de Consultas y Observaciones	19 de Diciembre 2008	19 de Diciembre 2008
Integración de Bases	22 de Diciembre 2008	22 de Diciembre 2008
Presentación de Propuestas El acto publico se realizara en:	08 de Enero 2009 Hora: 15:00 p.m. Sala de Regidores	08 de Enero 2009 Hora: 15:00 p.m. Sala de Regidores
Evaluación de Propuestas	08 de Enero 2009	08 de Enero 2009
Otorgamiento Buena Pro (SEACE) El acto publico se realizara en:	09 de Enero 2009 Hora: 14:30 p.m. Sala de Regidores	09 de Enero 2009 Hora: 14:30 p.m. Sala de Regidores

2. CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento.

El registro de los participantes se realizará en la Gerencia de Obras, sito en Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx 000 – 343 Casco Urbano – Chimbote, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:15 horas (de Lunes a Viernes), previo pago de la suma S/ 500.00 son: QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES, por derecho de participación.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 110º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Mesa de Partes de la Entidad, sito en Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx 000 – 343 Casco Urbano – Chimbote, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 17:00 horas (lunes a Viernes), debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N°007-2008-MPS, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

6. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

7. INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento.

8. PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES

El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

9. CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

10. DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

1. Los Postores revisarán detenidamente las Bases, todos los documentos del Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria.

2. La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

2.11 OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO

1.- Podrán participar postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio; que se perfeccionará luego del otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripción del contrato. Cada empresa señalará su nombre o razón social exactamente como figura en su correspondiente testimonio de constitución y deberá cumplir con lo siguiente:

a) Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio y los integrantes de un Consorcio no podrán presentar propuestas individuales.

b) Los Postores que se presenten en consorcio deberán presentar un Contrato de Promesa Formal de Consorcio que contenga cuando menos la información siguiente:

b.1 Empresas que forman el Consorcio.

b.2 Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

b.3 Porcentaje de participación de cada empresa.

b.4 Declaración expresa de responsabilidad solidaria.

b.5 Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras la obra no cuente con Liquidación Final consentida.

c) Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.

2. En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá formalizar su compromiso según lo dispuesto por el CONSUCODE en la Directiva N° 001 – 2001 – CONSUCODE/PRE aprobado por la Resolución N° 019 – 2001 – CONSUCODE/PRE, antes de la firma del contrato.

3.- En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, debe obtener el número de RUC (Registro Único de Contribuyentes), como condición previa e ineludible para la firma del contrato.

4.- Para el caso de Consorcios se deberá tener en consideración la Resolución N° 063 – 2003 – CONSUCODE/PRE que aprueba la Directiva N° 003 – 2003 – CONSUCODE/PRE.

5.- Las partes del Consorcio responden solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste.

6.- Queda claramente entendido que la recepción de la obra no extingue la responsabilidad individual y solidaria de los integrantes del Consorcio.

2.12 INSPECCIÓN PREVIA

• Es responsabilidad exclusiva de los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del terreno y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de la presente Licitación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta. Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos y socio-ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra, materia de esta Licitación, los mismos que serán plasmados en el certificado de campo visado por el área pertinente de la entidad.

2.13 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

2.13.1.- Forma de Presentación de Propuestas

Las propuestas se presentarán en Acto público, en el Sala de Regidores de la Municipalidad Provincial del Santa, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitación Pública N°007-2008-MPS.

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

2.13.2.- Requisitos Técnicos mínimos

1. Plazo de ejecución.

2. Experiencia en obras en general, 05 veces el valor referencial.

3. Experiencia en obras similares 01 vez el valor referencial.

4. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, mínimo 20 años de colegiatura.

5. Especialista en jefe de Proyectos Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 años de colegiatura.

6. Tener experiencia como ejecutor de obras con una antigüedad de 26 años respecto a la empresa, verificándose con copia simple de constitución, además considerándose la ejecución de obras civiles y de saneamiento durante este lapso.

2.14 Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación xxx Xxxxxxx Público de la ciudad o Xxxx xx xxx de ser el Caso.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Formato Nº 01).

Las propuestas se presentarán en original y (02) copias en dos sobres debidamente cerrados y lacrados notarialmente. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

^Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

^{Att.: Comité Especial}

Licitación Pública N° 007-2008-MPS

Objeto del proceso: elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

^Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

^{Att.: Comité Especial}

Licitación Pública N° 007-2008-MPS

Objeto del proceso: elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).

Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta en la cual el Notario y/o Xxxx xx Xxx mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 ^º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Xxxx xx Xxx procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Xxxx xx Xxx, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Xxxx xx Xxx, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.15 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos¹, la siguiente documentación:

a.- Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01. Obligatorio

b.- Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obra) y (en el capitulo de Consultor), Si

el postor esta consorciado deberá presentar la copia simple del Registro Nacional de Proveedores (Capítulo de Ejecutor de Obras), de cada uno de los miembros del consorcio pero necesariamente uno de ellos debe estar registrado en el RNP en el Capitulo de Consultor de Obras, para lo cual deberá presentar copia simple de su Registro, dando por descontado que asume las funciones de Jefe de Proyecto.

3. Promesa de Consorcio (de ser el caso)

Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, de acuerdo a las indicaciones de las presentes Bases (Formato N° 2).

D. Documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, plazo de ejecución, programación de obras PÉRT-CPM, GANNT, plan de trabajo, los cuales deben ser técnicamente viable y aprobado por el comité especial, Relación Profesionales, que estarán a cargo de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra, deberá estar acompañado por el currículum vitae del profesional y su carta de compromiso. Obligatorio

E. Documentación de presentación facultativa (Formato N° 9).

F. Declaración Jurada de ser micro o pequeña empresa, de ser el caso

G. Documentación relativa a los factores de evaluación (Formatos N° 6, 7 ). Anexo 01

X. Xxxxxxxxxx de Pacto de Integridad firmado por ambas partes

X. Xxxxxxxxxx de Visita del Terreno.

J. Situación Económica Financiera del Participante la misma que se sustentara con los Estados Financieros Auditados al 31 – 12 – 2007 y de situación al 28 – 02 – 2008, que demuestren la disponibilidad de capital de trab0ajo por un monto no menor al 40% del Valor Referencial.

Documentación de presentación facultativa:

l.- Documentación referida a la experiencia del postor en la ejecución de obras en general y en obras similares.

SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

1. Monto total de la Propuesta Económica, en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales (incluido costo por elaboración de expediente técnico), utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 6, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio.

2. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.

3. Presupuesto Detallado Referencial. Obligatorio.

4. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, análisis de costos unitarios y aplicado sobre los metrados estimativos de acuerdo a la propuesta técnica; se indicará el monto por separado de Elaboración de Expediente Técnico, Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

5. Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 19% del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

A continuación el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos en la base y comprobará los documentos de REQUEMIENTOS MINIMOS, los cuales serán de precalificación para acceder a verificar la relación de documentos solicitados en el sobre N° 01 De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el Postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. asi mismo ambos sobres serán presentados lacrados notarialmente para evitar comentarios ajenos al proceso.

2.12.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los términos de referencia contenidos en el punto 2.15 de la presente bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 60 puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2. Evaluación Económica

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que se refiere el artículo 33º de la Ley.

En esa medida, las propuestas económicas que sean superiores al ciento diez por ciento (110%) del Valor Referencial, que asciende a S/ 2,793,381.68 nuevos soles), serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

Asimismo, las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial, que asciende a S/.2’285,494.10 nuevos soles, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.12.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40

2.13 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores.

En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 133º del Reglamento.

Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

13. NOTIFICACIÒN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO

1. Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la buena pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el mismo día de su realización.

2. El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación, previa solicitud.

3. La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación.

4. La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

14. CONTROVERSIAS

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento son impugnables:

1. Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.

2. Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección.

3. Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato.

2. La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.

3. La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetarán a lo establecido en los artículos 158º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado.

4. El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles.

5. En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento.

6. La resolución que resuelve el recurso de revisión presentado será notificada a través del SEACE.

7. Contra la resolución que resuelve el recurso de revisión solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal.

Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 169º del Reglamento.

14. PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato.

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

2. DE LOS CONTRATOS

1. Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato.

2. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable;

3. Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles;

4. Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

5. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos²:

1. Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

2. Garantía de fiel cumplimiento.

3. Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

4. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

5. Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal.

6. De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

7. En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución.

8. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

6. El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.

7. El Contratista no podrá subcontratar ninguna parte de sus prestaciones a su cargo.

3. DE LAS GARANTIAS

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° del Reglamento.

3. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del contrato

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento.

3.7 DEL PRECIO

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos y metrados a utilizar en la obra, para lo cual deberá recabar la información necesaria a fin de hacer su oferta.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica a considerar en el expediente técnico a aprobar y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 VISITA A OBRA:

Es de responsabilidad exclusiva de los postores el visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de esta licitación, incluyendo el análisis de todos los documentos de la licitación, para presentar su propuesta. Estas evaluaciones y análisis deben incluir la revisión de todos los aspectos técnicos y socio ambientales relacionados con la formulación de la propuesta y ejecución del contrato; asimismo, las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, las condiciones del transporte, el manejo, disposición, almacenamiento, y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de Obra.

No se requiere certificación expresa de haber visitado la zona de trabajo; sin embargo, es recomendable que el postor debe efectuar una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la propuesta implicará la tácita aceptación del postor, de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, para la elaboración del Expediente Técnico, como para la ejecución de Obra dentro de los plazos previstos.

9. SEGUROS

1. SEGURO CONTRA TODO RIESGO

El Contratista deberá tomar y asumir el costo de una POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO para CONTRATISTAS, con cobertura principal y coberturas adicionales que señale como beneficiarios a la Entidad y al contratista, por una suma equivalente al monto total del contrato, de modo que quede cubierto el 100% de las obras contratadas.

La cobertura comprenderá todo riesgo, sea cual fuere su causa, incluso los derivados de Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, de forma tal que la Entidad y el Contratista queden asegurados durante todo el período de la obra, y hasta la liquidación del contrato.

El Contratista tomará también una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL contra terceros, que cubra daños contra personas y bienes ocasionados por el Contratista durante cualquier operación llevada a cabo para cumplir sus obligaciones derivadas del contrato, por una suma equivalente al 20 % del monto del contrato.

CAPÍTULO IV

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Ingeniero Residente

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

2. Inspector de Xxxx / Supervisor

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3. Cuaderno de Obra

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

4. Ocurrencias

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

5. ADELANTOS

La Municipalidad No otorgará Adelantos Directos para la elaboración del expediente técnico.

4.5.1 ADELANTO DIRECTO

Adelanto directo para la ejecución de obra:

La Entidad se reserva el derecho de entrega de adelantos.

4.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Adelanto para materiales o insumos para la ejecución de la obra:

La Entidad se reserva el derecho de entrega de adelantos.

4.6 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato aplicará en dos etapas: para la elaboración del Expediente Técnico y para la Ejecución de la Obra.

4.6.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los plazos de Consultoría de Obras para la elaboración del Expediente Técnico, están indicados en los Términos de Referencia.

4.6.2 EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de vigencia para la ejecución de la obra se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 240º del Reglamento:

1. Que se designe al Inspector/supervisor.

2. Que la Entidad haya aprobado el expediente técnico y del terreno donde se ejecutará la obra.

3. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por éste.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

7. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes por el Inspector/supervisor y el Contratista, de conformidad con el artículo 255º del Reglamento.

A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculados con la fórmula polinómica que se indica en el Expediente Técnico.

4.8 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

4.9 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo podrá reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

Dado que la elaboración del expediente técnico lo hará el Contratista, no procederá ningún trabajo adicional por omisión o defecto del expediente técnico, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista.

10. AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

1. Xxxxxxx y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el Reglamento.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra.

10. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

10. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector/Supervisor ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como causal de Resolución de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de la obra.

10. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 264º del Reglamento.

10. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Inspector/Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir xxx xxxxxx día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/Supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Inspector/Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

4.15 LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

4.16 PENALIDADES

Por Xxxx.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Esta xxxx también se aplicará en el caso de retraso injustificado en la entrega de los informes, o en retraso injustificado en la absolución de las observaciones.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 222º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

4.17 RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

18. EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia xx Xxxxxxx Público o Xxxx xx Xxx, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público o Xxxx xx Xxx. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 269º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 222º y 226º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.

Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta xx Xxxxx Xxxxxxxx.

18. DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

4.20 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con el artículo 274° del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

21. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

21. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.

21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 51º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

21. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Fecha,………………………………….

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° 007-2008-MPS, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N.° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC		Teléfono		Fax

Autorización Municipal

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI	NO	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio
		Empresa Nº 1	Empresa Nº 2	Empresa Nº 3

Fecha,………………………………………..

----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS, para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRAS: “: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” , declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fecha,…………………………………..

-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 03

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS

Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a Elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la Obras: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” , materia de LP N° 007-2008-MPS, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: …………………………………………DIAS CALENDARIO.

Fecha,……………………………..

-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 03 – A

PLAN DE TRABAJO

1. CONDICIONES GENERALES

Señalar los Aspectos iniciales hasta la entrega de terreno.

2. FORMA DE TRABAJO

Detallar el desarrollo de los trabajos a ejecutarse hasta la culminación de la meta indicando:

• Plazo de ejecución.

• Tareas de partidas a ejecutarse.

• Progreso de las tareas.

3. IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

• Implementación de equipos de seguridad.

• Capacitación sal personal de obra.

• Implementación de Charlas de Sensibilidad.

4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

• Limpieza de áreas de trabajo.

• Adecuación y configuración del terreno.

5. ACEPTACIÓN FINAL

Indicar los trabajos a desarrollar hasta el la entrega final de la obra

FORMATO N° 02

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2008-MPS., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación

• ………………………

• ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación

• ……………………..

• ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Fecha, ……………………………………..

PACTO DE INTEGRIDAD

De acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG.

FECHA, ………………………………………………….

Señores

COMITÉ ESPECIAL DE LA LP N° 007-2008-MPS.

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx 000 – 343 Casco Urbano – Chimbote

Referencia: LP N° 007-2008-MPS

OBRA : …………………………………………………………..

Estimados señores:

El Comité Especial de la LICITACION PUBLICA Nº ………………………………………. y ..................................................................................................................................., en ^{(Nombre del Representante Legal o Apoderado Común)} calidad de Representante Legal de EL CONTRATISTA ..................................................... en relación con el Proceso de Selección de la referencia indicada en el asunto, del rubro, suscribimos el presente Pacto de Integridad a través del cual reconocemos la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso:

0. Confirmamos que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofreceremos u otorgaremos, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección;

1. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia;

2. El (nombre de la Entidad) se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios,

3. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará:

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes;

2. Para los funcionarios del (nombre de la Entidad), las sanciones derivadas de su régimen laboral;

Atentamente,

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Nombre y firma de la Persona Natural o Comité Especial

Representante Legal o Apoderado Común

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

1.- DESCRIPCIÓN:

Contratar a la empresa o consorcio encargada de la elaboración y ejecución de la obra “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. Según código SNIP Nº xxxxxxxxx declarado viable

2.- VALOR REFERENCIAL:

Para la elaboración del expediente S/. 47,058.88 Nuevos Soles

Para la ejecución de la obra S/. 2’492,379.01 Nuevos Soles

3.- PLAZO PARA LA EJECUCION:

Para el expediente técnico 12 días calendarios.

Para la ejecución de la o0bra 180 días calendarios.

4.- REVISIÓN DEL PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA.

La revisión del proyecto estar a cargo de un comité designado por la Gerencia de Obras, para luego ser aprobado vía Resolución de Alcaldía.

Para el control y seguimiento de la obra La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta elaboración del expediente técnico definitivo, ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor, tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución.

El Supervisor no tendrá autoridad para modificar el contrato.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El cuaderno de estudio y el cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación ordenado entre el contratista y el supervisor; estará físicamente bajo la custodia y responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

En el cuaderno de obra o estudio, el contratista anotará:

a) Para decisión del Supervisor: sus pedidos, consultas, observaciones, relacionadas al proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato.

Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso que excedan la capacidad de decisión del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: transcribirá el texto de sus gestiones, que en directa relación a su contrato, haya formulado ante la MUNICIPALIDAD.

Solicitud de recepción de Obra.

b) Para ser cumplido por el contratista: sus órdenes y observaciones, así como las respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) días calendario de planteados.

Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el trámite dado, dentro de los cinco (5) días calendario de formulado.

Para conocimiento del contratista: transcribirá las directivas específicas recibidas de la MUNICIPALIDAD y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos.

Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la MUNICIPALIDAD tengan a bien formular en las visitas de inspección que realicen.

Si en cualquier momento durante el proceso de construcción se evidencia algún error de posición, niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento del proyecto, el contratista procederá a rectificar tal error, a total satisfacción del Supervisor.

El control que el supervisor haga de la geometría que el contratista materialice en la obra no le exonerará a éste en forma alguna de la exactitud de la misma, por lo que el contratista deberá preservar todo punto de triangulación, punto de referencia, BMs, estacas, etc. empleados en la ejecución de la obra. El supervisor aprobará los frentes de trabajo presentados por el contratista. Asimismo, ejecutará el control de la transitabilidad de la vía mientras dure la obra.

El Supervisor ordenará que se retiren de la obra, por cuenta del contratista, los materiales que han sido rechazados por su mala calidad, dejándose constancia en el Cuaderno de Obra.

Las interrupciones ó atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras a consecuencia del rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del contrato, no generan ampliación de plazo.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 250º del Reglamento, el Contratista deberá brindar al supervisor de obra las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

5.- ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La empresa o consorcio entregará el Expediente Técnico definitivo, al comité de revisión de expediente designado por la MUNICIPALIDAD, dentro del plazo que ofertó para su elaboración. El comité en el plazo máximo de Dos (02) días calendarios deberá revisarlo y observarlo o dar su conformidad; tendiendo en cuenta que su elaboración se haya desarrollado de acuerdo a las Bases Administrativas, los términos de referencia y a lo ofrecido en sus propuestas.

En caso que el Expediente Técnico definitivo haya sido observado, la empresa o el consorcio deberá subsanar las observaciones dentro del plazo máximo de CINCO (05) días calendarios, contados a partir de la fecha en que aquellos fueron puestos en su conocimiento.

La aprobación del Expediente Técnico Definitivo por la MUNICIPALIDAD, es el que regirá para la ejecución de la obra

El retrazo injustificado en la entrega del Expediente Técnico o de la subsanación de las observaciones, acarreará la imposición de penalidad al contratista, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 222º del Reglamento.

6.- METAS FÍSICAS.

Del Expediente Técnico:

Comprende la elaboración del Expediente Técnico Definitivo a nivel de ejecución de obra. El plazo para esta etapa es de doce (12) días calendario, y se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

a.- Memoria descriptiva.

b.- Especificaciones técnicas.

c.- Memoria de cálculos.

d.- Estudio de impacto ambiental

e.- Planilla de metrados.

f.- Presupuesto

g.- Análisis de costos unitarios.

h.- Formula polinómica.

i.- Desagregado de gastos generales.

j.- listado de insumos.

k.- Cronograma de ejecución de obra valorizado

l.- Diagrama pert, cpm y xxxxx.

m.- Estudio de mecanica de suelos.

-Análisis Granulométrico

-Límite xx Xxxxxxxxx (líquido y plástico)

-Cálculo del Índice de Plasticidad

-Ensayos de humedad natural

-CBR

-Análisis químico de los suelos (contenido orgánico, PH, sales solubles totales, cloruros, sulfatos).

n.- Panel fotográfico.

ñ.- planos.

Forma de Presentación Del Expediente definitivo

El Expediente Técnico N° 1 se presentará en original y una copia, en formato A-4, Arial (11), espaciamiento sencillo, márgenes de: 3 cm en la parte superior y en la parte lateral izquierda y de 2 cm. en la parte inferior y lateral derecha. Los planos se presentarán en formato A -2 y a escala conveniente.

Luego de la aprobación del Expediente Técnico N° 1 conteniendo el Borrador del Informe Final se presentará el Expediente Técnico N° 2 conteniendo la edición final del Expediente Técnico en original y dos copias. En esta oportunidad los planos se presentarán en formato A -1.o A -0.

Se presentará asimismo los archivos que correspondan (Office, Ficheros JPG para imágenes, AUTOCAD / MICROSTATION, MS Project 2003 o superior, S-10 o similar y ficheros específicos de cada especialidad) en formato magnético. El Expediente Técnico tendrán índice y numeración de páginas y estará sellado y firmado por el Ingeniero responsable del proyecto.

De la ejecución de la Obra:

El plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días calendario, y se contabilizará siempre y cuando sea aprobado el proyecto definitivo, y se de cumplimiento de las exigencias indicadas en el Artículo 240º del Reglamento.

Los plazos señalados para cada etapa son independientes entre sí y por lo tanto se deben computar separadamente

META DE LOS PROYECTO:

PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1^RA ETAPA

META FÍSICA:

A- SISTEMA DE AGUA POTABLE

• Construcción de un Desarenador con un área = 25.00 m2.

• Construcción de un Pre-Filtro con un área de = 87.01 m2.

• Construcción de un Filtro Lento con un área de = 30.25 m2.

• Construcción de un Reservorio de un área de = 52.29 m2.

A.1.- RED DE DISTRIBUCION – ADUCCIÓN

• Instalación de Tubería clase 7.5 2” = 810.80 ml

• Instalación de Tubería clase 10 1” = 320.80 ml

• Instalación de Tubería clase 10 1/2” = 150.40 ml

• Conex. Dom. Tub. PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 = 21.00 und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 31.00 und.

PROYECTO : “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1^RA ETAPA

META FÍSICA:

1. RED DE DESAGUE:

• Inst. Tubería PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20 = 718.50 ml

• Conex. Dom. Tub. PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 = 69.00 und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 11.00 und.

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2^DA ETAPA”

META FÍSICA:

A- RED DE DESAGUE:

• Inst. Tubería PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20 =1,325.65 ml

• Conex. Dom. Tub.PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 =118.00und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 31.00 und.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”

META FÍSICA:

1. RED DE DESAGUE:

• Entibado y Desentibado Zanja, Hast. 3.00m de Profund. = 442.70m

• Inst. Tubería PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20 = 442.70 m

• Conex. Dom. Tub. PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 = 98 und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 11.00 und.

PROYECTO: INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”

META FÍSICA:

2. RED DE DESAGUE:

• Construcción de Obras de Arte:

Pre filtro: 60.42m3

Filtro lento: 30.25m3

Reservorio: 30.79m3

• Redes de Distribución: Adicción.

Tubería PVC clase 7.5 Ø 2” = 1790.40m

Tubería PVC clase 10 Ø 1” = 818.09m

Tubería PVC clase 10 Ø 1/2” = 609.00m

• Conexiones Domiciliarias de red de agua de Ø 2” : 23 und

• Conexiones Domiciliarias de red de agua de Ø 1” : 52 und

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”

META FÍSICA:

A- RED DE DESAGUE:

• Inst. Tubería PVC ISO 4422 DN 200 mm C-7.5 = 1060.70m

CONEXIONES DOMICILIARIAS

• Conex. Dom. Tub. PVC NTP 399.002 C-10 DN 21mm= 156 und.

CAMARA DE INSPECCION (BUZONES)

Buzones = 25 und.

7.- CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIDAS AL POSTOR.

La empresa o el consorcio deberá de cumplir con las siguientes requerimientos mínimos:

7.1 Plazo de ejecución.

7.2 Experiencia en obras en general, 05 veces el valor referencial.

7.3 Experiencia en obras similares 01 vez el valor referencial.

7.4 Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, mínimo 20 años de colegiatura.

7.5 Especialista en jefe de Proyectos Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 años de colegiatura.

6. Haber ejecutado como mínimo una obra por la modalidad de Concurso

Oferta en la región

8.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

La MUNICIPALIDAD realizara el pago de la elaboración del expediente técnico, en una sola armada y después de la aprobación mediante resolución administrativa por parte de la MUNICIPALIDAD.

Las valorizaciones de avance de obra, tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas mensualmente por el inspector o supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados ejecutados en dicho periodo. El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales sean los días 27 de cada mes y su remisión a la MUNICIPALIDAD, será de TRES (3) días, contados a partir del primer día hábil de presentado, y será cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el último día del presente mes.

Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos necesarios para el trámite de pago, la Factura por el monto valorizado y los Certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados así como los documentos de sustentación gráfica y analítica de los metrados valorizados.

9.- OBLIGACIONES DEL POSTOR.

Elaborar el Expediente Técnico y Ejecutar la Obra, objetos del presente contrato, según los Términos de Referencia, La Propuesta Técnico y Económica; y a los dispositivos técnicos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. Asimismo, asume las siguientes responsabilidades:

a) Es obligación del CONTRATISTA ejecutar la obra de acuerdo al Calendario Valorizado de Avance de Obra y su Programación PERT – CPM, documento que forma parte integrante del presente contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir los plazos parciales señalados en el documento antes señalado.

b) Será responsabilidad del CONTRATISTA el pago de sueldos, salarios y beneficios sociales de quienes laboran en la obra, obligándose a dar cumplimiento a los dispositivos legales vigentes en materia laboral y de seguridad social, dejando expresa constancia que no existe relación laboral alguna entre su plantel de empleados y obreros y LA MUNICIPALIDAD.

c) Será de cargo y responsabilidad del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo x xxx, así como el pago de aportaciones de carácter laboral.

d) Será de cargo del Contratista la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares ante las entidades concesionarias de servicios públicos (HIDRANDINA, TELEFONIA, ETC), la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN XXXXXX y/u otras entidades públicas o privadas, necesarias para la normal ejecución de la obra.

e) Será de cuenta y responsabilidad del CONTRATISTA la reparación de los daños que ocasione durante la ejecución de la obra a las redes de luz, agua, desagüe y de teléfonos, y cualquier otro daño que ocasione a los bienes y/o servicios de terceros en la ejecución de la obra.

f) Es obligación del CONTRATISTA, de ser el caso, que las pruebas de laboratorio para el control de calidad de los materiales empleados en obra y dispuestos por la supervisión, sean efectuados en los laboratorios de ensayos de materiales, debidamente inscritos en INDECOPI.

g) El CONTRATISTA en caso que se trate de un consorcio, se obliga solidariamente ante LA MUNICIPALIDAD por todas las obligaciones que se deriven del presente contrato, en consecuencia las empresas contratistas integrantes del consorcio son individualmente y en forma solidaria, responsables ante LA MUNICIPALIDAD por el cumplimiento de las términos contractuales.

h) El contratista, se obliga a tomar como parte de su personal técnico a UN (1) estudiante de ingeniería civil que curse los dos (2) último ciclos de la carrera profesional, a fin de que realicen practicas profesionales de preferencia de las Universidades de la zona, para ello deberá considerarlos en la planilla de obreros contratados bajo el Régimen Especial de Construcción, en la categoría de Operarios.

ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2008-MPS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO (Consignar moneda)
TOTAL

El valor referencial incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra.

Fecha, ………………………………………

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

Nota.- Indicar separadamente los montos que corresponden a la Elaboración del Expediente Técnico y a la Ejecución de la Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA OBRA

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓN	COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)
GASTOS GENERALES (2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
IGV ( 19%)
TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

-------------------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

FECHA, ……………………………………………………….

Señores

COMITÉ ESPECIAL DE LA LP N° 007-2008-MPS.

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx 000 – 343 Casco Urbano – Chimbote

Referencia: LP N° 007-2008-MPS

OBRA : …………………………………………………………..

POSTOR : ………………………………………………………….

El que se suscribe, don …………………………………………………………., identificado con DNI Nº Representante Legal de ……………………………………………………………….., con R.U.C. Nº …………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi Representada al postular a la LP N° 007-2008-MPS, señalada precedentemente, a visitado el lugar donde se ejecutara la obra encontrándola compatible con lo indicado en los planos y el expediente técnico en general.

-------------------------------------------- ------------------------------------------------------

FIRMA DE LA ENTIDAD FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL

POSTOR

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

NOTA.- presentar separadamente para la elaboración del expediente técnico y para la ejecución de obra.

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el C.V. de cada uno del Personal Profesional propuesto que cumpla con los requisitos y experiencia mínimas requeridas.

NOMBRE:______________________ PROFESIÓN:_________________________

CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: _______________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
Nº DE ORDEN	UNIVERSIDAD	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes – año)	COLEGIATURA
				N°	Fecha

2. EXPERIENCIA
Nº DE ORDEN	OBRA	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO
				INICIA / TERMINA (mes – año)	DURACIÓN (meses)

4. Para Especialistas rellenar cuadros 1 y 3.

FIRMA DEL PROFESIONAL:....................................................

_____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

NOTA.- Los datos consignados en la experiencia deberán ser sustentados con los Contratos, Recepción y Liquidaciones de Obra respectivos.

FORMATO N° 6

OBRAS EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS

Postor: _____________________________________________________________________________

Certificado Cliente (fecha)	Descripción	Cliente	Xxxxx		Xxxxx (*)	Consorcio	Participación
			Inicio	Término

(*) Monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el Valor Referencial de la obra materia de la convocatoria- acompañar acreditación (artículo 68º del Reglamento)

NOTA.- El Postor adjudicará los documentos sustentatorios que acrediten el tipo de obra que indican las bases contrato + Acta de Recepción. Y/O VALORIZACIONES CANCELADAS CON SU RESPECTIVO COMPROBANTE DE PAGO

_____________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO N° 7

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS (*)

Postor: _____________________________________________________________________________

N°	Descripción	Cliente	Fecha		Monto	% Participación	Consorcio	Monto (**)
			Inicio	Término

(*) Se considera Obra Similar al Objeto de la presente Licitación: Obras de Saneamiento.

(**) Hasta por un monto máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo por cada obra similar el 40% del valor referencial.

NOTA.- El Postor adjudicará los documentos sustentatorios que acrediten el tipo de obra que indican las bases contrato + Acta de Recepción. Y/O VALORIZACIONES CANCELADAS CON SU RESPECTIVO COMPROBANTE DE PAGO

___________________________________

(Nombre y firma del Represente

ANEXO 01

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos)

A.- Experiencia..................................................................... 40 puntos

Experiencia obras en general ejecutadas .......................... 25 puntos

Monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el .............. 25 puntos

Máximo monto acumulado evaluable: 5 veces el VR

Para el caso de los montos acumulados intermedios se asignará puntaje por regla de tres simple y cuando el monto acumulado sea menor a 2 veces el VR no serán evaluados.

Solo se considerarán obras concluidas del periodo.

Experiencia en obras similares ejecutadas ..........................15 puntos

Monto máximo acumulado equivalente

a 1.0 vez el VR .......................................................15 puntos

Máximo monto acumulado evaluable será el equivalente a 1.0 veces el Valor Referencial

Para el caso de los montos acumulados intermedios se asignará puntaje por regla de tres simple y cuando el monto acumulado sea menor a 0.5 veces el VR no serán evaluados.

Monto mínimo de cada obra : 40 % del VR.

Montos de obra menores al 40% del VR no serán evaluados.

Solo se considerarán obras concluidas del periodo y obras en ejecución para lo cual deberá sustentarse con las facturas cancelada y su comprobante de pago respectivo

B.- Experiencia del personal profesional propuesto......................... 60 puntos

Para el caso de los montos acumulados intermedios se asignará puntaje por

regla de tres simple.

1.- Tiempo en el ejercicio de la profesión del residente. (10 puntos).

Se sustenta con la fecha de colegiación. Se otorgará 0.5 puntos por cada año de experiencia, hasta un máximo de 20 puntos, y proporcional en caso de meses.

2.- Experiencia del Ingeniero Residente Ingeniero Civil (10puntos)

Experiencia como Ingeniero residente en Obras de Relacionadas a la Convocatoria o Similar con un mínimo de 20 años de colegiado

- 1 obra 1.00 puntos

- 2 obras 2.00 puntos

- 3 obras 3.00 puntos

- 4 obras 4.00 puntos

- 5 obras 5.00 puntos

- 6 obras 6.00 puntos

- 7 obras 7.00 puntos

- 8 obras 8.00 puntos

- 9 obras 9.00 puntos

- 10 obras 10.00 puntos

3.- Especialista: Jefe de Proyectos Ingeniero Sanitario (25 puntos)

3.1 Experiencia de 20 años como mínimo como Jefe de Proyectos y/o Jefe de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el sector Estatal y 30 años de colegiatura.

- 10 años Sector Estatal 5.00 puntos

- 15 años Sector Estatal 15.00 puntos

- 20 años Sector Estatal 25.00 puntos

Así mismo deberá tener estudios culminados satisfactoriamente en maestría.

Nota.- El Postor podrá presentar contrato con la entidad, acta de recepción en relación al sustento de la experiencia del personal profesional propuesto, con el fin de acreditar lo requerido, siempre que haya sido emitido o suscrito por la Entidad involucrada en el contrato que se pretende acreditar.

Obras Similares al Objeto del Contrato

Se denominan obras similares (obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar) a aquellas obras correspondientes a saneamiento.

El Postor y su personal en la documentación legible que sustente su experiencia (Contratos, Certificados, Constancias.) se debe poder verificar que la obra propuesta haya correspondido a una obra según lo antes señalado.

C) FACTORES REFERIDOS A LA PROPUESTA DE LA EJECUCION DE OBRA 15 PUNTOS

PRESENTACIÓN DE ÍTEMS A CALIFICAR		PUNTAJE Max (*)
C. Referidos al Objeto del Proceso Calificación del Anteproyecto La calificación será siguiendo los lineamientos establecidos para desarrollar el Expediente Técnico, en concordancia con las normas de la ingeniería que le correspondan. Para la correspondiente evaluación, los documentos a presentar estarán conformados por los numerales que serán descritos a continuación:	15.00

	CUADROS DE PARAMETROS DE CALIFICACION	PUNTAJE Max (*)
1.	Plano de Localización y Ubicación.	1.00
2.	Planos de planta de la situación actual del área del proyecto donde se identifique los puntos de energía eléctricas existentes, asi como otro obstáculos, plano de perfil longitudinal.	1.00
3.	Plano de planta del anteproyecto propuesto.	1.00
4.	Planos de detalle y todo complemento del proyecto propuesto.	1.00
5	Descripción de procedimiento de Seguridad en la obra y planes de contingencia.	1.00
6	Coordinación y tratamiento de interferencias con servicios públicos y terceros	1.00
7	Descripción de Obras Proyectadas	1.00
8	Resumen de la evaluación de vulnerabilidad y de impacto ambiental	1.00
9.	Memoria de calculo de los diseño.	1.00
10.	Descripción de trabajos de levantamiento topográfico de la zona.	1.00
11.	Estudio Preliminar de Suelos completo con vistas fotográficas.	1.00
12.	Especificaciones Técnicas por cada partida considerada.	1.00
13.	Memoria Descriptiva	1.00
14	Especificaciones Técnicas	1.00
15	Planos del Anteproyecto	1.00

• Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a sesenta (60) puntos; Las propuestas técnicas que no alcancen la puntuación mínima, serán descalificadas.

• En caso de encontrarse en los ítems alguna deficiencia, incompatibilidad y/o incongruencia que contradiga los términos de referencia o el necesario ajuste a las normas vigentes, este ítem será calificado con cero (0) puntos.

INFORMACION PARA CALIFICACION

INFORMACION PARA LA CALIFICACION DEL POSTOR:

Postor: ...........................................................................................................................................................

Número de Registro Nacional de Proveedores: ............................................................................................

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL.

Nombre de la Entidad en que realizó el servicio :

Fecha de Ejecución, Descripción del servicio realizado, Tiempo de duración del servicio, Monto Facturado:

1.

2.

3.

4.

5.

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES

Nombre de la Entidad en que se realizo el servicio:

Fecha de Ejecución, Descripción del servicio realizado, Tiempo de duración del servicio, Monto Facturado:

1.

2.

3.

4.

5.

INFORMACION PARA LA CALIFICACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Ingeniero Civil– Residente de Obra

Para el profesional, adjuntar:

• Certificado de Incorporación al Colegio Profesional: ………….........................................................

• Tiempo de Colegiado: ……………………………………………………………………………….

• Adjuntar Certificado de Habilidad.

• Adjuntar Declaración Jurada, firmada por el profesional propuesto y por el postor, asegurando su participación y compromiso laboral en la ejecución de la obra.

• Experiencia en ejecución de obras similares, materia de la convocatoria, adjuntar copias simples de Actas de Recepciones de Obras Similares materia de la convocatoria, acompañadas con sus respectivas constancias y/o certificados donde indique el tiempo de haber participado como Residente de la obra.

Fecha de Ejecución, Obra ejecutada, Tiempo de duración del servicio, Cargo:

1.

2.

3.

4.

5.

PROFORMA DE CONTRATO

“ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA”

LICITACION PUBLICA Nº 007-2008-MPS - CONTRATO CONCURSO OFERTA

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra (indicar) que celebra de una parte ……………………., en adelante LA MUNICIPALIDAD, con RUC Nº …………, con domicilio en …………., representada por ……………, con DNI Nº …………….., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

1.1. De conformidad con lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (en adelante la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM (en adelante el Reglamento), LA MUNICIPALIDAD ha aprobado dentro del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el Año………….., la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra…………………………………………, para lo cual mediante Resolución N° ………………, designó el Comité Especial como Organo encargado de efectuar las acciones necesarias para el proceso de selección LICITACION PUBLICA Nº 007-2008, para la selección de la persona natural, jurídica, consorcio, que preste el servicio de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

1.2. Dicho Comité procedió a llevar adelante el proceso de selección entre los postores que presentaron sus propuestas formales con la documentación exigida según las Bases Administrativas debidamente aprobadas, comprendiendo la evaluación, la calificación de las propuestas técnicas y económicas.

1.3. De la evaluación, que comprendió la calificación de la propuesta técnica y económica de los postores, EL CONTRATISTA obtuvo el mayor puntaje total, por lo que el Comité Especial otorgó la Buena Pro según Acta de Adjudicación de fecha …………………………., que forma parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES CONTRATANTES

1. LA MUNICIPALIDAD, como Órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. y dentro de sus planes de desarrollo local tiene proyectado ejecutar diferentes obras civiles en beneficio de los ciudadanos que integran su comuna. Estando facultada según lo dispuesto en la Ley Nº ……………….., Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio …………………, para efectuar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras de conformidad con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento.

2. EL CONTRATISTA es persona……………… cuya actividad principal es desarrollar actividades referidas al ámbito de la prestación objeto del presente Contrato, conforme al ordenamiento legal vigente, a la Ley, el Reglamento y demás Disposiciones Complementarias; y, declara con el carácter de Declaración Jurada, no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, y contar con amplia experiencia para cumplir con el objeto contractual del presente documento.

2CLAUSULA TERCERA: EL OBJETO

Por el presente Contrato, LA MUNICIPALIDAD contrata con EL CONTRATISTA la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra; “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

, de acuerdo a los Términos de Referencia, las Bases Administrativas Integradas de la LICITACION PUBLICA Nº 007-2008-MPS, en la modalidad de Contrato de Concurso Oferta, Planos, así como las características, y detalles de la Propuesta Técnica y Económica presentada por EL CONTRATISTA, y demás documentos del proceso de selección que forma parte integrante del presente contrato.

3CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

1. LA MUNICIPALIDAD abonará a EL CONTRATISTA, como contraprestación a la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO la suma que asciende a ……………………………………………….. (S/………………); y, a la EJECUCIÓN DE OBRA la suma que asciende a ……………………………………….(S/……………………) haciendo la suma total ascendente a …………………………………………………. (S/. ……………..) incluido el Impuesto General a las Ventas.

2. Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra hasta su total terminación y entrega.

CLAUSULA QUINTA: SISTEMA DE ADQUISICION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5.1. La adquisición objeto de éste contrato, se realiza bajo el sistema de Xxxx Xxxxxx.

5.2. La ejecución del presente contrato es financiada en su totalidad con recursos del CANON Y SOBRE CANON.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra, sin contravenir a las cláusulas referidas a los plazos establecidos tanto para la Elaboración del Expediente Técnico como para la Ejecución de la Obra y la vigencia de las Cartas Fianza.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS PLAZOS

7.1. PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

a. El plazo para la Elaboración del Estudio del Expediente Técnico se inicia desde el día siguiente de la suscripción del Contrato.

b. El Informe Final, será entregado dentro de los DIEZ (10) días calendario, del inicio del plazo contractual, conforme a las Bases y la Propuesta Técnica-Económica. La Municipalidad tendrá un plazo de DOS (02) días calendarios para su revisión, y el Contratista dispondrá de CINCO (05) días calendarios para la subsanación de observaciones, si hubiere.

d. Dentro de estos plazos no se considera el tiempo requerido por la Municipalidad para la aprobación del Expediente Técnico.

7.2. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

7.2.1. De conformidad al Art. 240 del Reglamento el inicio del plazo de Ejecución de Obra comienza a regir desde el día siguiente del cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.

b. Que LA MUNICIPALIDAD, haya hecho entrega del Expediente Técnico de obra completo.

c. Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la Obra.

d. Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, de haber sido solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por LA MUNICIPALIDAD dentro del plazo de siete (07) días de haber recibido la Garantía correspondiente.

7.2.2. Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la Aprobación del Expediente Técnico. En caso de que EL CONTRATISTA solicite la entrega del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá formalizarse dentro del indicado plazo.

7.2.2. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato y el las Bases.

7.2.3. EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra materia del presente contrato.

4. El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en las Bases, la Ley y el Reglamento. De ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de los plazos previstos en el Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA FORMA DE PAGO

8.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:

a. El 100% del monto correspondiente al Expediente Técnico, se pagará a la aprobación del Expediente Técnico.

b. Dicho pago se realizarán Previa aprobación por la Gerencia de Obras de la MPS..

8.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El pago del monto correspondiente a la ejecución de la Obra se realizará de acuerdo al Art. 255 del Reglamento, teniendo en consideración el monto únicamente por la ejecución de obra.

CLAUSULA NOVENA: DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

1. EL CONTRATISTA es responsable total de la ejecución y el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los parámetros de calidad y las condiciones descritas en su propuesta Técnica.

2. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con toda fidelidad y exactitud las características Cualitativas y Cuantitativas descritas en las Bases de la Licitación Publica y las características de su Propuesta Técnica – Económica, comprometiéndose expresamente a no alterarlas, modificarlas ni sustituirlas, durante la vigencia y ejecución del presente Contrato sin autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD.

3. Para efectos propios para la Elaboración del Expediente Técnico materia del presente contrato, EL CONTRATISTA designa como Responsable del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico a …………………………………., con Registro en el……………………………... Nº…………………, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica del Estudio, como Jefe de Proyecto. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. En caso que EL CONTRATISTA solicite el cambio de Responsable del estudio definitivo, solicitará la autorización previa y por escrito de LA MUNICIPALIDAD, para ello se cursará el correspondiente aviso notarial por parte de EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, para el Responsable del estudio consignada en la propuesta originalmente.

4. Para efectos propios para la Ejecución de la Obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA designa como Residente de Obra a ……………………………………………., con Registro en……………………. Nº………….., el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. En caso que EL CONTRATISTA solicite el cambio de Residente de Obra, solicitará la autorización previa y por escrito de LA MUNICIPALIDAD, para ello se cursará el correspondiente aviso notarial por parte de EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, para el Residente de Obra propuesto originalmente. El Residente de Obra no esta facultado para pactar modificaciones al contrato.

5. El personal profesional y técnico propuesto en la Propuesta Técnica será quién elabore los estudios del Expediente Técnico, así como la Ejecución de Obra. LA MUNICIPALIDAD, no aceptará personal que no haya sido designado en la Propuesta Técnica. En caso de fuerza mayor y previa justificación debidamente sustentada LA MUNICIPALIDAD admitirá el cambio correspondiente con personal de igual o mayor experiencia.

CLAUSULA DECIMA: ATRIBUCIONES y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

1. Proporcionar a EL CONTRATISTA las facilidades y toda información disponible que se requiera, para la correcta prestación del servicio, objeto del presente contrato.

2. Efectuar el pago oportuno, de acuerdo a la Cláusula Séptima.

3. LA MUNICIPALIDAD, para el seguimiento del cabal cumplimiento de la ejecución del presente Contrato, designa a Jefe de Departamento de Estudios Técnicos para efectuar las coordinaciones con respeto a la Elaboración del Expediente, así como para efectuar las coordinaciones con respecto a la Ejecución de la Obra, al Jefe de Departamento de Obras.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS ADELANTOS

A solicitud de EL CONTRATISTA y de acuerdo con las disposiciones del Articulo 39 de La Ley y Artículos Nº 228 y 243 del Reglamento, LA MUNICIPALIDAD podrá entregar a éste los siguientes Adelantos:

11.1. PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO:

a. La Municipalidad no otorgará ningún adelanto para la Elaboración del Expediente Técnico.

11.2. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

a. La Municipalidad se reserva el derecho de otorgara Adelantos.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LAS GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregará carta fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento de LA MUNICIPALIDAD, por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto ascendente a S/…………………., equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

Esta garantía deberá ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCIÓN DE XXXXXXXXX

LA MUNICIPALIDAD está facultada para ejecutar las Garantías, en los siguientes casos:

13.1.Cuando EL CONTRATISTA no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, EL CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo de EL CONTRATISTA, el monto ejecutado le será devuelto a éste, sin dar lugar al pago de intereses.

13.2.Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO

EL CONTRATISTA presentará una vez aprobado el Expediente Técnico las pólizas siguientes:

1. PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO para CONTRATISTAS con cobertura principal y coberturas adicionales que señale como beneficiarios LA MUNICIPALIDAD y a EL CONTRATISTA, por una suma equivalente al monto total del contrato. La cobertura comprenderá todo riesgo, sea cual fuere su causa, incluso los derivados de Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, de forma tal que los beneficiarios de LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA queden asegurados durante todo el periodo de la obra, y hasta la liquidación del contrato.

2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVÍL, contra terceros que cubra daños contra personas y bienes ocasionados por EL CONTRATISTA en el curso de cualquier operación llevada a cabo para cumplir sus obligaciones derivadas del contrato, por una suma equivalente al 20 % del monto del contrato.

3. PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, que cubra los daños causados a sus ingenieros, técnicos, empleados y obreros a su servicio, que trabajan directamente en la obra, originados por los trabajos, labores ó acciones que se ejecuten en virtud ó como consecuencia emergente de las obras contratadas, aunque hayan ocurrido aquellos dentro ó fuera del emplazamiento del trabajo, por un capital asegurado igual a Veinte veces (20) el monto mensual que abona a cada uno de ellos por sus servicios.

4. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar y mantener los valores asegurados con el monto del contrato reajustado, salvo que la póliza sea en dólares.

5. Los seguros deben estar vigentes durante el tiempo de ejecución de la obra hasta su liquidación.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA INICIACIÓN DEL ESTUDIO Y DE LA OBRA

1. Mediante Acta, LA MUNICIPALIDAD hará entrega del terreno o lugar donde se ejecutará el estudio definitivo y la ejecución de la obra a EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días a partir de la suscripción del contrato, definiendo hitos y puntos geométricos necesarios, el cual será ejecutado en su totalidad por EL CONTRATISTA con material, equipo y personal de éste. La elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico será verificado por la Oficina de Supervisión de Estudios, hasta su aprobación.

2. Para la ejecución de la obra, se requerirá que el Expediente Técnico sea aprobado en forma total por LA MUNICIPALIDAD. El trazado de la Obra será ejecutado por EL CONTRATISTA, verificado y aprobado por el Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad. En la fecha de entrega de terreno se abrirá el Cuaderno de Obra conforme a las disposiciones del Artículo 253º, y el Supervisor de Obra anotará en el mismo, la trascripción del acta de entrega del terreno.

3. Dentro de los dos (02) días siguientes de definida la fecha de inicio, EL CONTRATISTA presentará el Calendario de Avance del Estudio y de la Obra actualizado, según corresponda, con la fecha de inicio contractual precisándose por cada una de las partidas por ejecutar, día de inicio y término; la fecha de término del período mensual de la programación del calendario valorizado actualizado será cada fin del mes respectivo, dicho calendario representará el Calendario de Avance de Obra Contractual, el mismo que regirá para todos los efectos que la Ley contempla.

4. El Calendario de Avance de Obra, está comprendido por el Calendario Valorizado de Avance de Obra, diagrama Xxxxx, Programa CPM y Calendario de Adquisición de Materiales, según corresponda.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: DEL CONTROL DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE LA SUPERVISION DE OBRA

1. Para el Control y seguimiento en la elaboración del Expediente Técnico LA MUNICIPALIDAD ha encargado a la Oficina del Departamento de Estudios Étnicos hasta la aprobación final del Expediente.

2. El Anteproyecto, y los Informes así como el Expediente Técnico Definitivo presentado por EL CONTRATISTA será evaluado y aprobado por la Oficina de Departamento de Estudios Técnicos.

3. Para el control y seguimiento de la Ejecución de la obra, de acuerdo al Expediente técnico aprobado, LA MUNICIPALIDAD nombrará a un Supervisor de Obra, de acuerdo al Artículo 247º del Reglamento, quien controlará los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA, y velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

4. La Supervisión de Obra deberá velar por el cumplimiento del mismo, bajo responsabilidad.

CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA: DE LOS PAGOS Y LAS VALORIZACIONES

1. Los pagos a efectuarse por la elaboración del Expediente Técnico serán con la aprobación del Expediente Técnico.

2. Las valorizaciones de obra serán periódicas y tendrán el carácter de pago a cuenta, según avance físico, descontando proporcionalmente los adelantos si los hubiera, de acuerdo a lo dispuesto con el Artículo 255º del Reglamento; debe entenderse la periodicidad como mensual.

3. El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a LA MUNICIPALIDAD para períodos mensuales es de cinco (05) días.

4. LA MUNICIPALIDAD cancelará las valorizaciones de conformidad a lo establecido en el Art. 225 del Reglamento.

5. La sustentación de los metrados para elaborar las valorizaciones, serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

6. El pago de una valorización no implica en forma alguna la recepción por parte de LA MUNICIPALIDAD, de las partidas constructivas en ella contenidas.

7. Para efectos de pago de la valorización, EL CONTRATISTA deberá adjuntar copia de los pagos efectuados por concepto de aportaciones sociales de los trabajadores a su cargo..

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LOS REAJUSTES

El reajuste automático de precios se aplicará según el sistema de Fórmulas Polinómicas, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, en concordancia con los artículos 256º y 206º del Reglamento, dicha fórmula polinómica estará en el Expediente Técnico a elaborar.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Los plazos para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra son los indicados en las Bases Administrativas.

2. Los plazos no serán ampliados sino en los casos contemplados en el Artículo 42º de la Ley, y artículos 232º y 258º del Reglamento.

3. Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance.

4. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el supervisor ordenará a EL CONTRATISTA que presente dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

5. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal, para que opere la intervención económica de la obra o la resolución de contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

6. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor anotará el hecho del Cuaderno de Obra e informará a LA MUNICIPALIDAD. Dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato, salvo que LA MUNICIPALIDAD decida la intervención económica de la Obra.

XXXXXXXX XXXXXXXX: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

1. LA MUNICIPALIDAD podrá de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos.

2. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

3. La intervención económica no deja a EL CONTRATISTA al margen de su participación contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.

4. Si EL CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto.

XXXXXXXX XXXXXXXX PRIMERA: DE LOS CUADERNOS DE PROYECTO Y DE OBRA

1. EL CONTRATISTA adquirirá por cuenta propia el Cuaderno de Proyecto y lo abrirá en la fecha de entrega del terreno; siendo el Supervisor y el Jefe de Proyectos los únicos autorizados para suscribirlo.

2. En el Cuaderno de Proyectos se anotarán los hechos revelantes que ocurran durante la ejecución de los Estudios Técnicos para la Elaboración del Expediente Técnico, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Jefe de Proyecto, según sea el que efectuó la anotación.

3. EL CONTRATISTA adquirirá por cuenta propia el Cuaderno de Obra y lo abrirá al inicio de la Obra; siendo el Supervisor y el Residente los únicos autorizados para suscribirlo.

4. El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a LA MUNICIPALIDAD, otra a EL CONTRATISTA y la tercera al Supervisor, debiendo permanecer el original bajo custodia del Residente. Concluida la ejecución de obra, el original quedará en poder de LA MUNICIPALIDAD.

5. En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos revelantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según sea el que efectuó la anotación.

6. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a LA MUNICIPALIDAD por EL CONTRATISTA o su representante, por medio de comunicación escrita.

7. El cuaderno de obra será cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por LA MUNICIPALIDAD.

XXXXXXXX XXXXXXXX SEGUNDA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

1. El incumplimiento de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones contractuales, será causal de resolución administrativa del contrato, la misma que se regirá por lo dispuesto en el Artículo Nº 267º del Reglamento; sin perjuicio de la penalidad señalada en el presente contrato.

2. Del mismo modo, las partes podrán resolver el contrato por causas no atribuibles a éstas, ó por caso fortuito ó fuerza mayor, en cuyo caso se liquidará la parte efectivamente ejecutada de la obra. En todo caso, la resolución por mutuo acuerdo estará a lo dispuesto en el Artículo Nº 45º de la Ley.

3. LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Art.41º de la Ley, en los casos en que EL CONTRATISTA:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello,

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación a su cargo; ó,

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

4. EL CONTRATISTA podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del Art.41º de la Ley, en los casos que LA MUNICIPALIDAD incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el Artículo 226º del Reglamento.

XXXXXXXX XXXXXXXX TERCERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES Y SANCIONES

1. En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la elaboración del Expediente Técnico y/o en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por xxxx, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

2. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores, según sea el caso:

• Para Servicios : F = 0.40

• Para obras : F = 0.15

3. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD procederá a resolver el contrato por incumplimiento de sus obligaciones, pese a ser requerido para ello, de conformidad con el Art. Nº 224 del Reglamento. LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato, en forma total o parcial, debiendo efectuar la notificación mediante Carta Notarial.

4. Las sanciones administrativas y pecuniarias, aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato. Las sanciones se aplican a EL CONTRATISTA sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior y no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DE LA SUBCONTRATACION

1. Las partes acuerdan que está expresamente prohibido la Subcontratación total o parcial en la Ejecución de la Obra, siendo EL CONTRATISTA el único que mantendrá la responsabilidad por la Ejecución total del presente Contrato frente a LA MUNICIPALIDAD.

XXXXXXXX XXXXXXXX QUINTA: DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

1. En la fecha de culminación de la obra, el Residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma, caso contrario no se considerarán concluidos.

2. Para la recepción de la obra y lo que de ella se derive, se seguirán los procedimientos establecidos en el Artículo 268º del Reglamento.

3. Para el acto de recepción de obra, EL CONTRATISTA deberá presentar los planos post-construcción debidamente firmados por el Residente y avalados por el Supervisor de la Obra.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

1. EL CONTRATISTA elaborará y presentará a LA MUNICIPALIDAD la liquidación debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, dentro del plazo de sesenta (60) días ó 1/10 del plazo de ejecución de la obra, el que sea mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de la obra. Se incluirá lo que corresponde a la elaboración del expediente técnico, de conformidad a la directiva respectiva.

2. En caso que EL CONTRATISTA no presentara la liquidación y los documentos mencionados en el párrafo anterior, estos serán elaborados por LA MUNICIPALIDAD, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA, cuyo costo será de uno por ciento (1%) del costo total de la obra.

3. Con la liquidación, EL CONTRATISTA entregará la Minuta de Declaratoria de Fábrica.

4. El trámite y aprobación de la liquidación, así los efectos que de ella se deriven, se regirá por lo dispuesto en el Art. 43º de la Ley y Art. 269º del Reglamento.

5. Luego de haber quedado aprobado o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

6. Concluida la Obra y como parte del Proceso de Liquidación, a efectos de la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, EL CONTRATISTA deberá alcanzar una Constancia de no deudor por bienes , servicios y mano de Obra, por la autoridad competente.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DEL PERIODO DE GARANTIA

1. Queda claramente establecido que el hecho de haber sido recepcionada la obra por LA MUNICIPALIDAD, no exonera a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo al Art. 51 de la Ley que establece entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de la obra, no menor de siete (07) años, y a lo dispuesto en el Código Civil.

2. Si en el curso de los siete (07) años siguientes de su recepción, la obra se destruyera total o parcialmente, o ésta presentara grandes defectos de construcción o de Materiales, LA MUNICIPALIDAD iniciará los trámites judiciales, civiles y/o penales por intermedio de la Procuraduría Genera de la República, a fin de obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

3. EL CONTRATISTA no podrá eximir su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a repararlos mientras dure el plazo de garantía estipulado en el numeral anterior del presente documento.

4. EL CONTRATISTA llevará a cabo a su costo todas las reparaciones, trabajos de construcción, rectificaciones y restablecimientos necesarios debidos a deficiencias, negligencias, defectos de material, que sean descubiertos dentro del plazo de garantía y comprobadamente imputables a él.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

1. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA MUNICIPALIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 41º y 45º de la Ley, y en el artículo 267º del Reglamento.

2. En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 221º del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: ARBITRAJE

1. Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

2. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento.

3. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA TRIGESIMA: DISPOSICIONES FINALES

1. EL CONTRATISTA deberá respetar la Propuesta Técnica ofertada, aceptándose por parte de LA MUNICIPALIDAD mejoras técnicas (arquitectura-ingeniería) durante la Elaboración del Expediente Técnico.

2. EL CONTRATISTA deberá responder en caso de daños y perjuicios, ocasionados como consecuencia del incumplimiento del presente contrato; igualmente, responderá por los daños y perjuicios causados a LA MUNICIPALIDAD o a terceros, por actos propios o de su personal, en los que medie dolo o culpa irresponsable en la ejecución de la obra.

3. El suministro de energía eléctrica y de agua, que sea necesario para la obra, será de cuenta, riesgo y responsabilidad de EL CONTRATISTA, incluido en el Expediente Técnico.

4. El costo de todas las pruebas de control de calidad, que sean necesarias efectuar para comprobar la correcta ejecución de los trabajos, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y serán solicitados por el Supervisor de Obra, según corresponda y las veces que sea necesario. Estas pruebas deberán ser propias de la obra y serán realizadas por un Laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico.

5. En la Ejecución de Obra, EL CONTRATISTA deberá garantizar la calidad de los Materiales: Certificados de Calidad, catálogos y obligatoriamente pruebas de calidad de los materiales. De los Ensayos en Laboratorio: Realizados en laboratorios certificados por INDECOPI. De los Ensayos de Campo y/o protocolo de Prueba, necesariamente cerificados por la Supervisión de Obra.

6. EL CONTRATISTA está obligado a colocar los carteles de la obra según diseño y medidas proporcionados por LA MUNICIPALIDAD, dentro de los 15 días de iniciada la obra.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 084-2004 PCM y sus modificatorias, el Código Civil vigente y demás disposiciones que resulten aplicables.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Administrativas Integradas, Términos de Referencia y Oferta Ganadora (que incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polinómica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico, y de la Ejecución de la Obra), y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA TRIGESIMO QUINTA: DE LOS DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. Para efectos del mismo se tendrá por válida cualquier notificación efectuada a esta dirección. Los domicilios consignados sólo podrán ser variados previo aviso, con Carta Notarial cursada con una anticipación no menor de siete (07) días.

En fe de conformidad con las Bases, la propuesta Técnico - Económica, la adjudicación y las disposiciones derivadas del presente contrato, las partes lo firman por triplicado, en el XXXXXXXXXXXXXXXXX 00 DÍAS DEL MES DE XXXXXXXXXXXXXX DEL 2008.

______________________ ________________________

LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO : “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1^RA ETAPA

UBICACIÓN : Centro Poblado : BARBACOA

Provincia : SANTA

Departamento : ANCASH

FECHA : CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2008

I. GENERALIDADES:

EI presente expediente técnico, se elabora a razón de que la EPS SEDACHIMBOTE elaboro el Perfil de Preinversión del Centro Poblado de Barbacoa de la ciudad de Chimbote y siendo priorizado para su ejecución el presente año. Consiste en la renovación integral del sistema de desagüe, logrando con esto que el poblador tenga opción a vivir en mejores condiciones de salubridad.

II. ANTECEDENTES:

CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

Los pobladores del C.P. Barbacoa, en la actualidad no cuentan con los servicios de agua potable, por lo que tienen que abastecerse de agua captando de forma manual y trasladándose del canal chimbote hacia sus hogares, para la construcción del reservorio se ha destinado un área de terreno perteneciente a la xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx quien mediante contrato privado de donación de terreno s/n celebrado con fecha 04 marzo del 2008, cedió el mismo a la xxx. Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx presidenta de la junta directiva del Centro Poblado Barbacoa. Dicho contrato esta certificado por La xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx –rinconada.232

Centro Poblado de Barbacoa del Departamento de Ancash, según COFOPRI 30 Lotes y con una extensión de 150.00 habitantes aproximadamente.

Actualmente la población de la zona cuenta con los servicios de electricidad.

UBICACIÓN

El proyecto se ubica dentro de la zona rural de la localidad de barbacoa del distrito de chimbote, Provincia de Santa, Región de Ancash, y tiene como limites del área en estudio las siguientes localidades:

• Por el Norte : Parcela Agrícola

• Por el Sur : Parcela Agrícola

• Por el Este : Localidad de Rinconada.

• Por el Oeste : Parcela Agrícola.

• Clima

Del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos subtropicales. Su temperatura máxima es de 32°C en el verano y la mínima de 14°C en el invierno; la humedad relativa máxima es del 92% y la mínima de 72%, presenta vientos constantes durante todo el año, con velocidades de 24 y 30 KmIh.

• Topografía y Calidad del Terreno

La topografía en la zona de ampliación es de relieve ondulado. Se observa un suelo de tipo limo arcilloso, con mayor presencia de tierra agricola, que para excavaciones profundas y de larga exposición (más allá de 2.00m) requieren humedecer.

Tiene una pendiente natural del orden del 10% en promedio, el terreno en el que se desarrolla el presente proyecto es de suelo seco; el nivel freático se encuentra aproximadamente a una profundidad de 2.5 mts. a 4.5 mts. del nivel del terreno natural.

III. SITUACIÓN ACTUAL

El servicio de desagüe en el Centro Poblado de Barbacoa, cuenta actualmente sin ningún tipo de redes de saneamiento, utilizando posos ciegos para sus necesidades biologicas.

IV. OBJETIVOS:

- El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas, que sean causas para originar epidemias.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el asentamiento humano xxxxx xxxxxxx de chimbote.

V. FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

La factibilidad ha sido proporcionada por XXXX XXXX BOTE S.A.

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto esta orientado para que con la renovación del sistema desagüe los moradores, tengan acceso a un eficiente sistema desagüe, obteniendo de esta manera lo siguiente:

• Mejorar el servicio.

• Crear mas fuentes de trabajo

• Mejorar las condiciones de vida del poblador.

• Mejorar el ornato público.

• Contribuir al desarrollo socioeconómico xxx xxxxxxxx.

• Mejorar la imagen institucional.

• Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación.

VII. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Este proyecto mejorará el servicio de desagüe a 30 familias, totalizando el beneficio alrededor de 150 hab.

VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto comprende el Mejoramiento del Sistema Desagüe:

Cambio tuberías PVC 200mm. SO 4435 S-20 para sistema de desagüe de a tubería matriz y tubería PVC DN 160mm. ISO 4435 S-20 para ¡as conexiones domiciliarias, así como la reconstrucción de las cámaras de inspección (buzones).

IX. META FÍSICA:

A- SISTEMA DE AGUA POTABLE

• Construcción de un Desarenador con un área = 25.00 m2.

• Construcción de un Pre-Filtro con un área de = 87.01 m2.

• Construcción de un Filtro Lento con un área de = 30.25 m2.

• Construcción de un Reservorio de un área de = 52.29 m2.

A.1.- RED DE DISTRIBUCION – ADUCCIÓN

• Instalación de Tubería clase 7.5 2” = 810.80 ml

• Instalación de Tubería clase 10 1” = 320.80 ml

• Instalación de Tubería clase 10 1/2” = 150.40 ml

• Conex. Dom. Tub. PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 = 21.00 und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 31.00 und.

X. META FINANCIERA:

El costo total de! proyecto asciende a la suma de S/. 239,120.00 (SON: DOCIENTOS TRETINUEVE MIL CIENTO VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES) que comprende: materiales, mano de obra, equipos, herramientas, gastos Administrativos 15%, e IGV. De los Materiales, Equipos, Mano de Obra y Herramientas, con precios vigentes al mes de Noviembre del año 2,008.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	160,752.94
GASTOS GENERALES (15%)	24,112.94
UTILIDADES (10%)	16,075.29
SUBTOTAL	200,941.17
IMPUESTO XX XXX (19%)	38,178.83
TOTAL	239,120.00
TOTAL PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	4,514.85
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	243,634.85

XI. FINANCIAMIENTO

El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa con recursos provenientes de Canon y Sobrecanon.

XII. MODALIDAD DE EJCUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA.

XIII. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución 180 días calendario.

PLANO DE REDES SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE

BARBACOA – 1^RA ETAPA

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO : “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1^RA ETAPA

UBICACIÓN : Distrito : NEPEÑA

Provincia : SANTA

Departamento : ANCASH

FECHA : CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2008

I. GENERALIDADES:

EI presente expediente técnico, se elabora a razón de que la EPS SEDACHIMBOTE elaboro el Perfil de Preinversión del A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA de la ciudad de Chimbote y siendo priorizado para su ejecución el presente año. Consiste en la renovación integral del sistema de desagüe, logrando con esto que el poblador tenga opción a vivir en mejores condiciones de salubridad.

II. ANTECEDENTES:

CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

Los pobladores del A.H. Miraflores del distrito de Nepeña descargan sus aguas servidas a los colectores existentes, y la red de agua potable empalma a la red de distribución existente, actualmente tiene 162 lotes con una población de 810 hab. estos en su mayoría se dedican a la agricultura, agroindustria, y comercio, teniendo una condición económica medio-baja

UBICACIÓN

El proyecto se ubica dentro de la zona rural de la localidad de barbacoa del distrito de chimbote, Provincia de Santa, Región de Ancash, y tiene como limites del área en estudio las siguientes localidades:

• Por el Norte : Parcela Agrícola

• Por el Sur : Parcela Agrícola

• Por el Este : Localidad de Nepeña

• Por el Oeste : Parcela Agrícola.

• Clima

Del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos subtropicales. Su temperatura máxima es de 32°C en el verano y la mínima de 14°C en el invierno; la humedad relativa máxima es del 92% y la mínima de 72%, presenta vientos constantes durante todo el año, con velocidades de 24 y 30 KmIh.

• Topografía y Calidad del Terreno

La topografía en la zona de ampliación es de relieve ondulado. Se observa un suelo de tipo limo arcilloso, con mayor presencia de tierra agrícola, que para excavaciones profundas y de larga exposición (más allá de 2.00m) requieren humedecer.

Tiene una pendiente natural del orden del 10% en promedio, el terreno en el que se desarrolla el presente proyecto es de suelo seco; el nivel freático se encuentra aproximadamente a una profundidad de 2.5 mts. a 4.5 mts. del nivel del terreno natural.

III. SITUACIÓN ACTUAL

El servicio de desagüe en A.H. Miraflores del Distrito de Nepeña, cuenta actualmente con mas de 30 años de servicio, y esta constituido con buzones de concreto simple y tuberías de CSN de 8” de diámetro, y que ya cumplieron su vida útil, de acuerdo a los informes del operador del servicio, se estima que el 85% de ellos se encuentra en un avanzado estado de deterioro, que origina un deficiente servicio evidenciado en frecuentes atoros por la colmatación de las tuberías, originado en la perdida de pendiente de los tramos, por la alteración de la rugosidad del material del tubo, la que no facilita el arrastre de los sólidos, por lo que es necesarios efectuar constantes labores de limpieza, que afectan al sistema.

IV. OBJETIVOS:

- El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas, que sean causas para originar epidemias.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el asentamiento humano xxxxx xxxxxxx de chimbote.

V. FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

La factibilidad ha sido proporcionada por XXXX XXXX BOTE S.A.

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto esta orientado para que con la renovación del sistema desagüe los moradores, tengan acceso a un eficiente sistema desagüe, obteniendo de esta manera lo siguiente:

• Mejorar el servicio.

• Crear mas fuentes de trabajo

• Mejorar las condiciones de vida del poblador.

• Mejorar el ornato público.

• Contribuir al desarrollo socioeconómico xxx xxxxxxxx.

• Mejorar la imagen institucional.

• Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación.

VII. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Este proyecto mejorará el servicio de desagüe a 162 familias, totalizando el beneficio alrededor de 810 hab.

VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto comprende el Mejoramiento del Sistema Desagüe:

Cambio tuberías PVC 200mm. SO 4435 S-20 para sistema de desagüe de a tubería matriz y tubería PVC DN 160mm. ISO 4435 S-20 para ¡as conexiones domiciliarias, así como la reconstrucción de las cámaras de inspección (buzones).

IX. META FÍSICA:

2. RED DE DESAGUE:

• Inst. Tubería PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20 = 718.50 ml

• Conex. Dom. Tub. PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 = 69.00 und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 11.00 und.

X. META FINANCIERA:

El costo total de! proyecto asciende a la suma de S/. 300,000.00 (SON: TRECIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) que comprende: materiales, mano de obra, equipos, herramientas, gastos Administrativos 15%, e IGV. De los Materiales, Equipos, Mano de Obra y Herramientas, con precios vigentes al mes de Noviembre del año 2,008.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	201,680.67
GASTOS GENERALES (15%)	30,252.10
UTILIDADES (10%)	20,168.07
SUBTOTAL	252,100.84
IMPUESTO XX XXX (19%)	47,899.16
TOTAL	300,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	5,664.33
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	305,664.33

XI. FINANCIAMIENTO

El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa con recursos provenientes de Canon y Sobrecanon.

XII. MODALIDAD DE EJECUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA.

XIII. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución 120 días calendario.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2^DA ETAPA”

UBICACIÓN : Distrito : CHIMBOTE

Provincia : SANTA

Departamento : ANCASH

FECHA : CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2008

I. GENERALIDADES:

EI presente expediente técnico, se elabora a razón de que la EPS SEDACHIMBOTE elaboro el Perfil de Preinversión del A.H. EL TRAPECIO – 2^DA ETAPA de la ciudad de Chimbote y siendo priorizado para su ejecución el presente año. Consiste en la renovación integral del sistema de desagüe, logrando con esto que el poblador tenga opción a vivir en mejores condiciones de salubridad.

II. ANTECEDENTES:

CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

Este servicio fue construido por la población el año 1970 acumulando a la fecha mas de 30 años de operación, por lo que considerando el tiempo transcurrido y el material de las tuberías Concreto Simple Normalizado (CSN), que conforman la red, ha cumplido su vida útil; en ese sentido la empresa operadora SEDACHIMBOTE-EPS, reporta su deficiente funcionamiento, evidenciado en los constantes atoros y represamiento de los desagües, y la numerosa cantidad de buzones deteriorados; situación que afecta y viene originando el malestar de la población.

El estudio propone mantener la actual distribución de la red.

Xx X.X. XX XXXXXXXX – 0^XX XXXXX xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx, según COFOPRI 508 lotes y con una extensión de 3,048 habitantes aproximadamente.

Actualmente la población de la zona cuenta con los servicios de telefonía, electricidad, agua y desagüe, prestándose el servicio de agua potable de forma restringida de acuerdo a horarios.

UBICACIÓN

El proyecto se ubica dentro de la zona urbana en el sector Norte del distrito de chimbote, Provincia de Santa, Región de Ancash, y tiene como limites del área en estudio las siguientes localidades:

• Por el Norte : A.H. El Trapecio 1er Etapa

• Por el Sur : A.H. 15 xx Xxxxx

• Por el Este : P.J. Miraflores Alto

• Por el Oeste : Océano Pacifico.

• Clima

Del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos subtropicales. Su temperatura máxima es de 32°C en el verano y la mínima de 14°C en el invierno; la humedad relativa máxima es del 92% y la mínima de 72%, presenta vientos constantes durante todo el año, con velocidades de 24 y 30 KmIh.

• Topografía y Calidad del Terreno

La topografía en la zona de ampliación es de relieve plano. Se observa un suelo de tipo seco arcilloso, con mayor presencia de tierra seca, que para excavaciones profundas y de larga exposición (más allá de 2.00m) requieren humedecer.

Tiene una pendiente natural del orden del 10% en promedio, el terreno en el que se desarrolla el presente proyecto es de suelo seco; el nivel freático se encuentra aproximadamente a una profundidad de 2.5omts. a 4.5 mts. del nivel del terreno natural.

III. SITUACIÓN ACTUAL

El servicio de desagüe en el A.H. EL TRAPECIO – 2^DA, cuenta actualmente con mas de 30 años de servicio, y esta constituido con buzones de concreto simple y tuberías de CSN de 8” de diámetro, y que ya cumplieron su vida útil, de acuerdo a los informes del operador del servicio, se estima que el 85% de ellos se encuentra en un avanzado estado de deterioro, que origina un deficiente servicio evidenciado en frecuentes atoros por la colmatación de las tuberías, originado en la perdida de pendiente de los tramos, por la alteración de la rugosidad del material del tubo, la que no facilita el arrastre de los sólidos, por lo que es necesarios efectuar constantes labores de limpieza, que afectan al sistema.

IV. OBJETIVOS:

- El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas, que sean causas para originar epidemias.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el asentamiento humano xxxxx xxxxxxx de chimbote.

V. FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

La factibilidad ha sido proporcionada por XXXX XXXX BOTE S.A.

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto esta orientado para que con la renovación del sistema desagüe los moradores, tengan acceso a un eficiente sistema desagüe, obteniendo de esta manera lo siguiente:

• Mejorar el servicio.

• Crear mas fuentes de trabajo

• Mejorar las condiciones de vida del poblador.

• Mejorar el ornato público.

• Contribuir al desarrollo socioeconómico xxx xxxxxxxx.

• Mejorar la imagen institucional.

• Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación.

VII. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Este proyecto mejorará el servicio de desagüe a 118 familias, totalizando el beneficio alrededor de 708 hab.

VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto comprende el Mejoramiento del Sistema Desagüe:

Cambio tuberías PVC 200mm. SO 4435 S-20 para sistema de desagüe de a tubería matriz y tubería PVC DN 160mm. ISO 4435 S-20 para ¡as conexiones domiciliarias, así como la reconstrucción de las cámaras de inspección (buzones).

IX. META FÍSICA:

A- RED DE DESAGUE:

• Inst. Tubería PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20 = 1,325.65 ml

• Conex. Dom. Tub.PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 =118.00und.

• Construcción de Cámaras de Inspección = 31.00 und.

X. META FINANCIERA:

El costo total de! proyecto asciende a la suma de SI. 650,000.00 (SON: SEISCIIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) que comprende: materiales, mano de obra, equipos, herramientas, gastos Administrativos 15%, e IGV. De los Materiales, Equipos, Mano de Obra y Herramientas, con precios vigentes al mes de Noviembre del año 2,008.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	436,974.79
GASTOS GENERALES (15%)	65,546.22
UTILIDADES (10%)	43,697.48
SUBTOTAL	546,218.49
IMPUESTO XX XXX (19%)	103,781.51
TOTAL	650,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	12,272.72
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	662,272.72

XI. FINANCIAMIENTO

El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa con recursos provenientes de Canon y Sobrecanon.

XII. MODALIDAD DE EJCUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA.

XIII. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución 90 días calendario.

PLANO DE REDES SANITARIAS DEL A.H EL

TRAPECIO – 2^DA ETAPA

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”

UBICACIÓN: Distrito: Chimbote

Provincia: Santa

Departamento: Ancash

FECHA : CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2008

GENERALIDADES:

El presente Expediente Técnico, se elabora a razón de que la EPS SEDACHIMBOTE elaboro el perfil de Preinversión del P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS de la ciudad de chimbote y siendo priorizado para su ejecución el presente año. Consiste en la renovación integral del sistema de Desagüe, logrando con esto que el poblador tenga obsion a vivir en mejore condiciones de salubridad.

ANTECEDENTE

CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD

El P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS de la ciudad de Chimbote, según COFOPRI 419 lotes y con una extensión de 2095 habitantes aproximadamente.

Actualmente la población de la zona cuenta con los servicios de telefonía, electricidad, agua y desagüe, prestándose el servicio de agua potable en forma restringida de acuerdo a horarios

Ubicación

El proyecto se ubica dentro de la zona urbana y del sector oeste de distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Región de Ancash, y tiene como limites del área en estudio las siguientes localidades:

• Por el Norte : P.J. LA LIBERTAD

• Por el Sur : URB. EL TRAPECIO

• Por el Este : P.J. MIRAFLORES ALTO

• Por el Oeste : OCEANO PACIFICO

Clima

Del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos sub tropicales. Su temperatura máxima es de 32ºC en el veranos y la mínima de 14ºC en el invierno; la humedad relativa máxima es de 92% y la mínima de 72%, presenta vientos constantes durante todo el año, velocidades de 24 y 30 km/h

• Topografía y Calidad del Terreno

La topografía en la zona de ampliación es de relieve plano. Se observa un suelo de tipo seco arcilloso, con mayor presencia de tierra seca, que para excavaciones profundas y de larga exposición (más allá de 2.00m) requieren humedecer.

Tiene una pendiente natural del orden del 10% en promedio, el terreno en el que se desarrolla el presente proyecto es de suelo seco; el nivel freático se encuentra aproximadamente a una profundidad de 2.5omts. a 4.5 mts. del nivel del terreno natural.

III. SITUACIÓN ACTUAL

El servicio de desagüe en el P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, cuenta actualmente con mas de 30 años de servicio, y esta constituido con buzones de concreto simple y tuberías de CSN de 8” de diámetro, y que ya cumplieron su vida útil, de acuerdo a los informes del operador del servicio, se estima que el 85% de ellos se encuentra en un avanzado estado de deterioro, que origina un deficiente servicio evidenciado en frecuentes atoros por la colmatación de las tuberías, originado en la perdida de pendiente de los tramos, por la alteración de la rugosidad del material del tubo, la que no facilita el arrastre de los sólidos, por lo que es necesarios efectuar constantes labores de limpieza, que afectan al sistema.

IV. OBJETIVOS:

- El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas, que sean causas para originar epidemias.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el asentamiento humano xxxxx xxxxxxx de chimbote.

V. FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

La factibilidad ha sido proporcionada por XXXX XXXX BOTE S.A.

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto esta orientado para que con la renovación del sistema desagüe los moradores, tengan acceso a un eficiente sistema desagüe, obteniendo de esta manera lo siguiente:

• Mejorar el servicio.

• Crear mas fuentes de trabajo

• Mejorar las condiciones de vida del poblador.

• Mejorar el ornato público.

• Contribuir al desarrollo socioeconómico xxx xxxxxxxx.

• Mejorar la imagen institucional.

• Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación.

VII. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Este proyecto mejorará el servicio de desagüe a 419 familias, totalizando el beneficio alrededor de 2095 hab.

VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto comprende el Mejoramiento del Sistema Desagüe:

Cambio tuberías PVC 200mm. SO 4435 S-20 para sistema de desagüe de a tubería matriz y tubería PVC DN 160mm. ISO 4435 S-20 para ¡as conexiones domiciliarias, así como la reconstrucción de las cámaras de inspección (buzones).

IX. META FÍSICA:

3. RED DE DESAGUE:

• Entibado Y Desentibado De Zanja, Hasta 3.00m de Profundidad = 442.70m

• Inst. Tubería PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20 = 442.70 m

• Conex. Dom. Tub. PVC lSD 4435 DN 160/200mm S-20 = 98 und..

• Construcción de Cámaras de Inspección = 11.00 und.

X. META FINANCIERA:

El costo total de! proyecto asciende a la suma de S/. 419,156.00 (SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES) que comprende: materiales, mano de obra, equipos, herramientas, gastos Administrativos 15%, e IGV. De los Materiales, Equipos, Mano de Obra y Herramientas, con precios vigentes al mes de Noviembre del año 2,008.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	S/ 281,785.55
GASTOS GENERALES (15%)	S/ 42,267.83
UTILIDADES (10%)	S/ 28,178.56
SUBTOTAL	S/ 352,231.94
IMPUESTO XX XXX (19%)	S/ 66,924.06
TOTAL	S/ 419,156.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 419,156.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 7,914.13
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 427,070.14

XI. FINANCIAMIENTO

El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa con recursos provenientes de Canon y Sobrecanon.

XII. MODALIDAD DE EJCUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA.

XIII. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución 30 días calendario.

XIV. ANEXO

Plano de Redes de Alcantarillado

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO : INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

LA LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”

UBICACIÓN : Localidad : Xxxxx el Progreso

Distrito : Chimbote

Provincia : Santa

Departamento: Ancash

FECHA : CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2008

GENERALIDADES:

El presente Expediente Técnico, se elabora a razón de que la EPS SEDACHIMBOTE elaboro el perfil de Preinversión de la Localidad XXXXX EL PROGRESO de la ciudad de chimbote y siendo priorizado para su ejecución el presente año. Consiste en la renovación integral del sistema de Desague, logrando con esto que el poblador tenga obsión a vivir en mejore condiciones de salubridad.

ANTECEDENTES

CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD

La Localidad XXXXX EL PROGRESO de la ciudad de Chimbote, según COFOPRI 76 lotes y con una extensión de 380 habitantes aproximadamente.

Actualmente la población de la zona cuenta con los servicios de electricidad.

Ubicación

El proyecto se ubica dentro de la zona urbana y del sector oeste de distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Región de Ancash, y tiene como limites del área en estudio las siguientes localidades:

• Por el Norte : PARCELAS AGRICOLAS

• Por el Sur : PARCELAS AGRICOLAS

• Por el Este : PARCELAS AGRICOLAS

• Por el Oeste : PARCELAS AGRICOLAS

Clima

Del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos sub tropicales. Su temperatura máxima es de 32ºC en el veranos y la mínima de 14ºC en el invierno; la humedad relativa máxima es de 92% y la mínima de 72%, presenta vientos constantes durante todo el año, velocidades de 24 y 30 km/h

• Topografía y Calidad del Terreno

La topografía en la zona de ampliación es de relieve plano y presenta ciertas ondulaciones. Se observa un suelo de tipo limo arcilloso, con mayor presencia de tierra de cultivo, que para excavaciones profundas y de larga exposición (más allá de 2.00m) requieren humedecer.

Tiene una pendiente natural del orden del 10% en promedio, el terreno en el que se desarrolla el presente proyecto es de suelo seco; el nivel freático se encuentra aproximadamente a una profundidad de 2.5omts. a 4.5 mts. del nivel del terreno natural.

III. SITUACIÓN ACTUAL

El servicio de desagüe en la Localidad XXXXX EL PROGRESO, actualmente no cuenta con servicio, cuenta actualmente sin ningún tipo de redes de saneamiento, utilizando posos ciegos para sus necesidades biologicas.

IV. OBJETIVOS:

- El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas, que sean causas para originar epidemias.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el asentamiento humano xxxxx xxxxxxx de chimbote.

V. FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

La factibilidad ha sido proporcionada por XXXX XXXX BOTE S.A.

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto esta orientado para que con la renovación del sistema desagüe los moradores, tengan acceso a un eficiente sistema desagüe, obteniendo de esta manera lo siguiente:

• Mejorar el servicio.

• Crear mas fuentes de trabajo

• Mejorar las condiciones de vida del poblador.

• Mejorar el ornato público.

• Contribuir al desarrollo socioeconómico xxx xxxxxxxx.

• Mejorar la imagen institucional.

• Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación.

VII. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Este proyecto mejorará el servicio de desagüe a 76 familias, totalizando el beneficio alrededor de 380 hab.

VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto comprende la Instalacion del Sistema de Agua Potable en la Localidad Xxxxx el Progreso:

Construcción de Obras de Arte como pre filtro, filtro lento y reservorio

Instalación de tuberías PVC clase 7.5 de Ø 2” y tubería PVC clase 10 Ø 1” para las conexiones domiciliarias.

IX. META FÍSICA:

4. RED DE DESAGUE:

• Construcción de Obras de Arte:

Pre filtro: 60.42m3

Filtro lento: 30.25m3

Reservorio: 30.79m3

• Redes de Distribución: Adicción.

Tubería PVC clase 7.5 Ø 2” = 1790.40m

Tubería PVC clase 10 Ø 1” = 818.09m

Tubería PVC clase 10 Ø 1/2” = 609.00m

• Conexiones Domiciliarias de red de agua de Ø 2” : 23 und

• Conexiones Domiciliarias de red de agua de Ø 1” : 52 und

X. META FINANCIERA:

El costo total de! proyecto asciende a la suma de S/. 299,775.20 (SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS XXXXXXX X XXXXX X 00/000 XXXXXX XXXXX) que comprende: materiales, mano de obra, equipos, herramientas, gastos Administrativos 15%, e IGV. De los Materiales, Equipos, Mano de Obra y Herramientas, con precios vigentes al mes de Noviembre del año 2,008.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	S/ 197,794.96
GASTOS GENERALES (15%)	S/ 29,669.24
UTILIDADES (10%)	S/ 19,779.50
SUBTOTAL	S/ 247,243.70
IMPUESTO XX XXX (19%)	S/ 46,976.30
TOTAL	S/ 294,220.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/294,220.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 5,555.20
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 299,775.20

XI. FINANCIAMIENTO

El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa con recursos provenientes de Canon y Sobrecanon.

XII. MODALIDAD DE EJCUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA.

XIII. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución 90 días calendario.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”

UBICACIÓN : Centro Poblado : Vinzos

Provincia : SANTA

Departamento : ANCASH

FECHA : CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2008

I. GENERALIDADES:

EI presente expediente técnico, se elabora por la necesidad de los pobladores del Centro poblado de Vinzos de mejorar su infraestructura básica que se ha deteriorado a través de los años y siendo priorizado para su ejecución el presente año.

Consiste en la renovación integral del sistema de desagüe, logrando con esto que el poblador tenga opción a vivir en mejores condiciones de salubridad.

II. ANTECEDENTES:

CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

Este servicio fue construido a mas de 25 años atrás de operación, por lo que considerando el tiempo transcurrido y el material de las tuberías Concreto Simple Normalizado (CSN), que conforman la red, ha cumplido su vida útil; en ese sentido la empresa operadora SEDACHIMBOTE-EPS, reporta su deficiente funcionamiento, evidenciado en los constantes atoros y represamiento de los desagües, y la numerosa cantidad de buzones deteriorados; situación que afecta y viene originando el malestar de la población.

El estudio propone mantener la actual distribución de la red.

El Centro poblado de Vinzos, según COFOPRI 459 lotes y con una extensión de 2,754 habitantes aproximadamente.

Actualmente la población de la zona cuenta con los servicios básicos de Infraestructura Urbana, luz, agua potable y desagüe; prestándose el servicio de agua potable de forma restringida de acuerdo a horarios, y el de desagüe con deficiencias por el avanzado deterioro de sus instalaciones, debido al cumplimiento de su vida útil.

.

UBICACIÓN

El proyecto se ubica en el C.P. Vinzos, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, y tiene como limites del área en estudio las siguientes localidades:

Por el Norte : parcelas agricolas

Por el Sur : Parcelas agricolas

Por el Este : Cerro rocoso.

Por el Oeste : parcelas agricolas.

• Clima

De tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos sub tropicales. Su temperatura máxima es de 32º en el verano y la mínima de 14º en el invierno; la humedad relativa máxima es de 92% y la mínima de 72%; presenta vientos de tipo constante todo el año, con velocidades de entre 24 y 30 Km/hora. Durante el invierno, neblinas de un espesor de 400m. Cubren el cielo, a sólo 64 mm. de pluviómetro se precipitan en garúa y en sus pistas x xxxxxxxx se dejan ver espejismos.

• Topografía y Calidad del Terreno

El terreno de la zona presenta una topografía plana, con una ligera pendiente, no se aprecian declives ni accidentes del terreno, sus calles de tierra se encuentran alineadas y muestran una superficies rasante; se observa un suelo del tipo arcilloso, con presencia de humedad, que para excavaciones semiprofundas y de larga exposición (mas haya de los 2.00 m), requieren de entibado.

III. SITUACIÓN ACTUAL

El servicio de desagüe en el Centro Poblado, cuenta actualmente con mas de 25 años de servicio, y esta constituido con buzones de concreto simple y tuberías de CSN de 8” de diámetro, y que ya cumplieron su vida útil, de acuerdo a los informes del operador del servicio, se estima que el 85% de ellos se encuentra en un avanzado estado de deterioro, que origina un deficiente servicio evidenciado en frecuentes atoros por la colmatación de las tuberías, originado en la perdida de pendiente de los tramos, por la alteración de la rugosidad del material del tubo, la que no facilita el arrastre de los sólidos, por lo que es necesarios efectuar constantes labores de limpieza, que afectan al sistema.

IV. OBJETIVOS:

- El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas, que sean causas para originar epidemias.

- Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en el asentamiento humano xxxxx xxxxxxx de chimbote.

V. FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

La factibilidad ha sido proporcionada por XXXX XXXX BOTE S.A.

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto esta orientado para que con la renovación del sistema desagüe los moradores, tengan acceso a un eficiente sistema desagüe, obteniendo de esta manera lo siguiente:

• adecuada evacuación de las aguas servidas

• Mejorar el servicio.

• Crear mas fuentes de trabajo

• Mejorar las condiciones de vida del poblador.

• Mejorar el ornato público.

• Contribuir al desarrollo socioeconómico xxx xxxxxxxx.

• Mejorar la imagen institucional.

• Poder realizar a posterior, obras de Pavimentación.

VII. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Este proyecto mejorará el servicio de desagüe a 459 familias, totalizando el beneficio alrededor de 2754hab.

VIII. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Comprende la colocación de tuberías de PVC ISO 4435 DN de diámetros establecido en el diseño de alcantarillado con un diámetro de 8”, las conexiones domiciliarias por tuberías de PVC ISO 4435 DN C-7.5 de 6” de algunas calles Principales del Centro Poblado, como son:

• Xx Xxxxxxx Xxxxxx

• Xx Xxxx Xxxxx

• Xx Xxxxx Xxxxx (entre Jr Xxxxxxx Xxxxxx- Jr Xxxx Xxxxx)

• Xx Xxxxxxx Xxxxxx (entre Jr Xxxx Xxxxx-Jr Xxxxxx Xxxxxx)

• Xx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx (entre Jr Xxxx Xxxxx-Jr Xxxxxx Xxxxxx)

• Xx Xxxxxxx Xxxxx (entre calle S/N – Carretera de Penetración)

• Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx

• Psje S/N

La altura promedio de excavación es de 2.50 m, se colora una cama de apoyo de arena para protección de la tubería en su parte inferior de un espesor de 0.10cm, y a la vez relleno de material de prestamos a una altura de 0.50m sobre la red de tubería proyectada.

Se considerara la demolición y retiro de los buzones existente, construyendo otros de condiciones mejores (nuevos) que contaran con marco de FºFº y tapa de CºAº para los respectivos Buzones. Cada entrada de tubería de la red matriz al Buzón se colocara un dado de concreto que servirá de anclaje entre los elementos mencionados de dimensiones de 0.5m de altura.

Las longitudes promedio de las Conexiones Domiciliarias son de 7m desde la red matriz hasta las viviendas.

Se considerara el desvió de aguas servidas debido a que no se puede interrumpir el flujo del sistema de alcantarillado existente.

Se considerara como seguridad la colocación de los elementos que ayuden a cuidar la integridad de la población como son: puentes de paso peatonal, xxxx xx xxxxxxx, cintas plásticas señalizadora, tranqueras.

IX. META FÍSICA:

A- RED DE DESAGUE:

• Inst. Tubería PVC ISO 4422 DN 200 mm C-7.5 = 1060.70m

CONEXIONES DOMICILIARIAS

• Conex. Dom. Tub. PVC NTP 399.002 C-10 DN 21mm= 156 und.

CAMARA DE INSPECCION (BUZONES)

Buzones = 25 und.

X META FINANCIERA:

El costo total del proyecto asciende a la suma de S/. 601,020.66 (SON: Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres y 00/100 NUEVOS SOLES) que comprende: Costos Directos, Gastos Generales 15%, Utilidades al 10% e IGV con precios vigentes al mes de Noviembre del año 2,008

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	S/ 396,560.01
GASTOS GENERALES (15%)	S/ 59,484.00
UTILIDADES (10%)	S/ 39,656.00
SUBTOTAL	S/ 495,700.01
IMPUESTO XX XXX (19%)	S/ 94,183.00
TOTAL	S/ 589,883.01
TOTAL PRESUPUESTO	S/589,883.01
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 11,137.65
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 601,020.66

XI. FINANCIAMIENTO

El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Provincial del Santa con recursos provenientes de Canon y Sobrecanon.

XII. MODALIDAD DE EJCUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA.

XIII. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución 30 días calendario.

X IV. ANEXO

Plano de Redes de Alcantarillado

PLAZOS DE EJECUCION: EJEC. DE OBRAS Y ELABORACION DE EXP. TECNICO

PROGRAMACION
	PROYECTO	PLAZO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”	30 d.c.	X
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”	30 d.c.		X
	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”	90 d.c.	X	X	X
	“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2da. ETAPA”	90 d.c.				X	X	X
	“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1ra. ETAPA	120 d.c.			X	X	X	X
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1ra. ETAPA	180 d.c.	X	X	X	X	X	X
PROGRAMACION
	EXPEDIENTE	PLAZO
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”	3 d.c.
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”	3 d.c.
	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”	6 d.c.
	“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2da. ETAPA”	6 d.c.
	“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1ra. ETAPA	9 d.c.
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1ra. ETAPA	12 d.c.

VALOR REFERENCIAL:

PROYECTO		ELABOR. EXP. TECNICO	EJECUCION DE OBRA
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH – I ETAPA”	11,137.65	589,883.01
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. I ETAPA”	7,914.13	419,156.00
	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD XXXXX EL PROGRESO – I ETAPA”	5,555.20	294,220.00
	“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA URBANIZACIÓN EL TRAPECIO 2DA ETAPA”	12,272.72	650,000.00
	“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL A.H. MIRAFLORES – DISTRITO DE NEPEÑA” – 1RA ETAPA	5,664.33	300,000.00
	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA” – 1RA ETAPA	4,514.85	239,120.00
	VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.	2,539,437.89

1 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

2 También debe contemplarse los requisitos previstos por el artículo 239º del Reglamento.

- 91 -