MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO EQUIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO EQUIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN

PROMECE

_______________________________________________

Licitación Pública No. 2012PP-000001-00100

(2012LPN-000001-Prov)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA

CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA EN LA RED DE XXXXX

COLEGIO RURAL DE XXXXX

XXXXX DE LA ESTRELLA, LIMON

_______________________________________________

ENERO DE 2012

I. LLAMADO A LICITACIÓN

El Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMECE), órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública, creado mediante la Ley No 7731, representado por la Proveeduría de PROMECE, invita a participar en la Licitación Pública Nacional 2012PP-000001-0100 (2012LPN-000001-Prov.) para la Construcción de obra nueva en el Colegio Rural de Xxxxx:

El objetivo de la licitación es construir obra nueva en el Centro Educativo de la Red de Xxxxx, Colegio Rural de Xxxxx en el Xxxxx de la Estrella en Limón, de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados en el presente Cartel, Planos y Especificaciones Técnicas. Se recomienda que la información dada en estos documentos sea verificada por el Licitante en el Sitio de Obra.

Esta licitación se promueve en el marco del Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación y es financiada con recursos provenientes del Convenio xx Xxxxxxxx con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) No. 7284-CR, mismo que es ejecutado por la Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMECE).

Los interesados podrán adquirir un juego completo de los pliegos de licitación en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica, PROMECE, en la dirección indicada al final de este anuncio, Las copias de los planos deben adquirirse en Xxxxxxx y Xxxxx, de Radiográfica Costarricense, 25 metros al norte, en San Xxxx.

Los licitantes deben presentar una garantía de participación por un monto no menor de ¢6.100.000.00 (Seis millones cien mil colones exactos), tendrá una vigencia de 120 días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

Para cualquier notificación o aclaración se debe remitir con la siguiente leyenda:

UNIDAD DE ADQUISICIONES DE PROMECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Antigua Embajada Americana, 3er piso, Xxxxx 0, Xxxxxxx 0 x 0.

Xxx Xxxx, Xxxxx Xxxx.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO RURAL DE XXXXX.

Licitación Pública Nacional 2012PP-000001-00100 (2012LPN-000001-Prov.).

II. CONDICIONES EN EL PROCESO DE CONTRATACION

1. CORRECCIONES Y MODIFICACIONES AL CARTEL

Las correcciones y modificaciones que la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, considere necesario hacer a este Cartel de contratación, serán debidamente comunicadas en forma escrita. Aquellas correcciones y modificaciones generales y que, a criterio de la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, no ameriten ampliación en el plazo de recepción de ofertas, podrán ser comunicadas hasta (24) horas antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. PROMECE podrá comunicar avisos correspondientes a prórrogas de la fecha de apertura de ofertas hasta el día anterior a la fecha vigente.

2. CONSULTAS Y ACLARACIONES

1. Las consultas sobre esta Licitación deberán realizarse por escrito ante Unidad de Adquisiciones de PROMECE, dentro del primer tercio del plazo fijado para recibir ofertas. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.

2. La Unidad de Adquisiciones de PROMECE realizará las aclaraciones respectivas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.

Cuando estas consultas y aclaraciones constituyan una modificación de las condiciones o especificaciones del cartel se procederá de acuerdo a las disposiciones indicadas en las Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF.

3. Toda la correspondencia entre los posibles Licitantes y la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, deberá hacerse en idioma español.

4. Todas las aclaraciones y correcciones o modificaciones anteriores a la presentación de Ofertas, las realizará la Unidad de Adquisiciones de PROMECE y serán notificadas de manera escrita a todos los interesados sin indicar la identidad del consultante.

3. DE LOS LICITANTES

Podrán ser Licitantes las personas jurídicas que tengan interés en la adjudicación del Contrato objeto de la presente Licitación Pública, actuando directamente a nombre propio, o por medio de un representante debidamente autorizado o apoderado.

3.1.

1. El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos¹. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:

9. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona²;

10. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación³;

11. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas⁴ diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

12. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones⁵.

13. “práctica de obstrucción” significa

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.1(e) abajo.

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anulará la porción xxx xxxxxxxx asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario xxx xxxxxxxx han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco^a, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine^b subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

2. Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco

3.2. Otros aspectos que deben considerar los Licitantes son los siguientes:

Que el Licitante adjudicatario deberá ACATAR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES que son parte integral del Libro de Especificaciones Técnicas para este proceso licitatorio y son de acatamiento obligatorio, surgiendo las responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento.

Tratándose de empresas nacionales, ya sea que actúen directamente o en representación, deberán indicar en su oferta la cédula jurídica de la sociedad.

Si alguna empresa participa por medio de un representante, éste deberá comprobar ante la Unidad de Adquisiciones de PROMECE que cuenta con poder para presentar la oferta mediante documento idóneo de acuerdo con la legislación costarricense así:

• Un Poder otorgado en el extranjero, deberá cumplir con la Ley Orgánica del Servicio Consular (Decreto Ejecutivo No. 46 del 7 xx xxxxx de 1925), no importando la naturaleza del mandato. Además de ello, se deberán observar las siguientes formalidades, a saber: Poder Especial, las previstas en el artículo 1256 del Código Civil; Poder General, las reguladas en los Artículos 1251, 1255 y siguientes del Código Civil; Poder Generalísimo, las contempladas en los Artículos 1251, 1253 y siguientes del Código Civil.

• Un Poder otorgado en Xxxxx Rica deberá cumplir con los mismos requisitos que anteceden, excepto los estipulados en la Ley Orgánica del Servicio Consular.

En el caso de compañías extranjeras que participen por medio de apoderados, su representante deberá adjuntar adicionalmente a los requisitos estipulados anteriormente, la personería de sus representantes y la inscripción de la sociedad oferente, debidamente certificada por el Consulado de Costa Rica en el país del oferente, según la Ley Orgánica del Servicio Consular

Tratándose de sociedades nacionales que figuren en el Concurso en forma directa o en representación, deberán aportar las certificaciones de capital social del número de cuotas que la componen y de la nómina de socios tenedores de acciones, las cuales deben tener una validez de 3 meses. Para este efecto, se hace imprescindible que la documentación de comentario sea expedida por un notario o contador público autorizado. En cuanto a la certificación de la naturaleza de las acciones, capital social y número de cuotas que lo componen, nómina de socios tenedores de acciones, deberán presentarse en original o copia certificada. Esta certificación debe ser extendida por un notario o certificador público con vista en el libro de accionistas. Este último procedimiento se seguirá también para las certificaciones de personerías, de poderes generales o generalísimos.

En tanto se declare en la oferta que la propiedad de las cuotas o acciones, como de personería jurídica se mantienen invariables, los documentos extendidos en determinada fecha, serán admitidos para los efectos antes indicados hasta tres meses después de su emisión.

4. DE LAS OFERTAS

4.1. Forma General de Presentación de Ofertas.

Las ofertas deben ser presentadas en original y dos copias legibles. La oferta completa será acompañada de los timbres xx xxx (un timbre de VEINTE COLONES de la Asociación Ciudad de las Niñas y uno de DOSCIENTOS COLONES del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica), las ofertas deben indicar el nombre y la dirección postal del Licitante o su representante.

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, hasta las 10:00 horas del día 15 xx xxxxx de 2012, y con la siguiente leyenda:

UNIDAD DE ADQUISICIONES DE PROMECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Antigua Embajada Americana, 3er piso, Xxxxx 0, Xxxxxxx 0 x 0.

Xxx Xxxx, Xxxxx Xxxx

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO RURAL DE XXXXX EN EL XXXXX DE LA ESTRELLA EN LIMON.

Licitación Pública Nacional 2012PP-000001-00100 (2012LPN-000001-Prov.).

Las Ofertas que se reciban para este concurso después de la fecha y hora fijadas como límite para la presentación de ofertas, serán rechazadas y devueltas sin abrir.

Las ofertas ilegibles, que contengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras o cualquier otra clase de irregularidad, serán rechazadas a criterio exclusivo de PROMECE.

Para evitar borrones o entrerrenglonaduras, etc., y para hacer adiciones, correcciones, o bien suministrar datos omitidos, se deberá hacer uso, indicando con claridad su objetivo, de una fe de erratas, la cual, debidamente firmada por quien tiene facultad para hacerlo, deberá adjuntarse al resto de los documentos de la oferta.

La oferta deberá ser suscrita por la persona legalmente autorizada para hacerlo, indicando clara e inequívocamente la condición en que actúa (condición personal, apoderado especial, etc.)

Todos los formularios de esta licitación serán llenados, de acuerdo con lo que en ellos se solicita en cuanto a costos, características, tiempos de entrega, dirección postal del contratista, del representante, etc., a máquina y debidamente firmados por quien legalmente este autorizado para hacerlo.

Una vez entregada la oferta a la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, esta no podrá ser retirada. A solicitud expresa del Licitante, y siguiendo los mismos requisitos formales contenidos en los párrafos precedentes, la oferta podrá ser modificada o dejada sin efecto, siempre y cuando, tal solicitud sea presentada a PROMECE antes de la fecha y hora señalada como límite para la presentación de ofertas.

Por el sólo hecho de entregar su oferta a la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, el Licitante declara que conoce, que acepta y que se somete a los procedimientos para el trámite de licitaciones, y a todo lo estipulado en los documentos de esta licitación pública.

No obstante, el Licitante extranjero deberá hacer formal y expresa declaración de sometimiento a las Leyes y Tribunales de Justicia de Costa Rica respecto a todo lo concerniente a los trámites de esta Licitación y ejecución del contrato que se suscribiere, si resultase adjudicado.

5. REQUISITOS:

5.1. Precios: Los precios se deberán cotizar en Colones Costarricenses y con impuestos, los que serán obligatoriamente unitarios y totales, firmes y definitivos, por la obra por ejecutar. Adicionalmente, la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, de conformidad con lo dispuesto en las Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, podrá modificar el objeto del contrato, cuando conforme a su interés o por circunstancias especiales, así se justifique.

En caso de discrepancia entre los precios, prevalecerán los precios unitarios. Además, en la propuesta debe expresarse el monto total de la oferta.

5.2. Dirección de los oferentes: Los oferentes deberán suministrar claramente su dirección postal, indicando la ciudad, estado, código postal, teléfono, fax, dirección de correo electrónico, etc.

5.3. Idiomas, Medidas y Normas:

De conformidad con el Artículo 76 de la Constitución Política de Costa Rica los oferentes deberán presentar sus propuestas en idioma español. No serán consideradas en el estudio comparativo las ofertas que no cumplan con este requisito.

Las unidades de medida que deberán usarse para todos los efectos concernientes a esta licitación estarán basados únicamente en el "Sistema Internacional (SI)". Cuando se requiera por alguna circunstancia especificar en algún documento medidas en otras unidades, éstas se deberán indicar entre paréntesis a la par de la medida en el Sistema Internacional (SI).

Donde quiera que se mencione, en los documentos de esta licitación pública, una Norma o Especificaciones particulares, debe entenderse que se podrá aceptar otra internacionalmente reconocida, siempre y cuando, se garantice y demuestre que la calidad es igual o superior a la estipulada; y se incluyan copias de la norma propuesta en la Oferta.

5.4. Vigencia de las Ofertas: La vigencia de las ofertas no deberá ser menor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

5.5. Cronograma: El calendario de obra deberá ser presentado en la oferta con un programa detallado de ejecución de los trabajos de su oferta básica parcial y total, que contemple pero no se limite a ello por cada pabellón: - actividades y sub actividades, programación, relaciones de secuencia, asignación de recursos (costo por actividad), programación financiera semanal relacionada a la programación de actividades y asignación de recursos. debe realizarse en Ms Project o similar; con el fin de disponer los fondos necesarios y el cálculo de reajustes.

Este requisito técnicamente elaborado, tiene el carácter de indispensable y será una de las partes principales que conforman la oferta y el contrato a quien resulte adjudicatario.

5.6. Declaraciones juradas:

Junto con sus ofertas, los Licitantes costarricenses deberán presentar:

1. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales

2. Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de prohibición.

3. Declaración jurada en la que se estipule que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. (Alcance No. 30 a La Gaceta No. 114 del 16 xx xxxxx de 1997). Al momento de requerirse la presentación de garantía de cumplimiento, debe presentar la certificación correspondiente de encontrarse al día con dicha institución.

6. Estados financieros

Las empresas licitantes deberán presentar estados financieros auditados o certificados de los dos últimos años fiscales concluidos, y una declaración jurada indicando los montos y las obras en ejecución y adjudicadas en firme que posean a la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso de las obras que esté ejecutando, deberá detallar el monto que falta por ejecutar, y no así el monto total del contrato. Debe quedar claramente establecido que el monto que el Licitante oferta en este proceso, no se considerará para evaluar su capacidad de ejecución.

La falsedad o inconsistencia que se detecte en la información que aporte el Licitante mediante declaración jurada sobre los contratos adjudicados y en ejecución, serán causales de rechazo de la oferta o, si correspondiere, de resolución del contrato, si es que tal situación se detectase una vez adjudicado el contrato.

6. Plazo de Entrega

El Plazo de entrega de los trabajos deberá estar en relación con las cantidades de obra a ejecutarse, y no deberá exceder de CIENTO CINCUENTA (150) días naturales. El plazo de entrega empezará a correr dos días naturales luego de que el Contratista reciba la orden de inicio.

Aquellas ofertas con Plazo de entrega mayor al mencionado, no serán tomadas en cuenta para el análisis y/o adjudicación del contrato.

El Plazo de entrega propuesto deberá indicarse claramente en la oferta.

6. Ofertas Básicas y Alternativas

Sólo se aceptan ofertas alternativas que cumplan con las “Condiciones y las Especificaciones Técnicas Básicas” de este documento, y cuando, además se presenten conjuntamente con una oferta básica.

La oferta básica es aquella que cumple totalmente con las estipulaciones de este documento, esto es con sus “Condiciones y Especificaciones Técnicas”.

Las ofertas alternativas se deben presentar en forma separada a la oferta base, indicando por aparte su precio, plazo de entrega y características técnicas y de operaciones principales. Se debe incluir también una lista de ventajas y mejoras que dicha alternativa incorpora en relación con lo solicitado por PROMECE, haciendo referencia de los proyectos en los cuales se hubiera realizado dicha solución alternativa, y los años de operación que tiene. Las ofertas alternativas solo serán consideradas en el análisis, a los oferentes que resultaren calificados, dejando en entera libertad a la administración de exigir su cumplimiento posterior a quien o quienes resultaren adjudicatarios.

6. Referencias bancarias y comerciales

El oferente deberá adjuntar las referencias bancarias (cuentas bancarias, líneas de crédito, etc) necesarias a fin de demostrar que cuenta con suficiente Capital de Trabajo para hacer frente a la ejecución de la obra. Además deberá presentar al menos dos referencias comerciales. En tales referencias se deberán establecer claramente los nombres, direcciones, números de teléfono, etc., de los funcionarios que puedan corroborar la información provista.

6. Experiencia

El Licitante debe aportar documentos que demuestren su experiencia en proyectos de infraestructura educativa o urbana de dimensiones similares al objeto del presente cartel y que hayan sido ejecutados en los últimos tres años.

Para adjudicarse el contrato, el Licitante deberá cumplir con cualquiera de las opciones siguientes:

a) Xxxxx ejecutado al menos dos proyectos en los últimos tres años, cuyo monto por separado sea de al menos un 90% del monto ofertado.

b) Xxxxx ejecutado hasta cuatro proyectos en los últimos tres años, cuyos montos sumados alcancen no menos del 90% xxx xxxxx del proyecto ofertado.

Las empresas que hayan construido para el MEP solo deben hacer referencia a las licitaciones que ejecutaron y la Administración se encargará de verificar si las obras cumplen con los requisitos exigidos anteriormente. Si no han construido para el MEP, deben aportar la documentación pertinente.

Los documentos para demostrar la experiencia deben cumplir con las siguientes formalidades:

1. Deben estar dirigidos a PROMECE.

2. Deben ser suscritos por el gerente general, o representante, de la empresa que contrató la obra.

3. Deben señalar las fechas de inicio y final de la obra.

4. Deben incorporar el monto del proyecto.

5. Deben acompañarse de una fotocopia autenticada del contrato suscrito entre las partes.

5. OTRAS CONDICIONES:

6.1. Calidad. Todas las obras deberán ser producidas siguiendo los más estrictos controles de calidad estipulados en el Libro de Condiciones Generales y Especificaciones para Construcciones de Edificios para Licitaciones de PROMECE, anexo en especificaciones Técnicas del presente Cartel, mismo que será parte integrante del contrato de obra.

6.2. Inspección. Estará a cargo de los profesionales contratados por PROMECE. Tanto los funcionarios de PROMECE y de la D.I.E.E., como los profesionales contratados por PROMECE, tendrán la facultad de adoptar los procedimientos de inspección de las obras a su mejor conveniencia. El contratista tendrá la obligación de otorgar las facilidades necesarias.

6.3. Seguros. La empresa deberá adquirir al menos los siguientes seguros para las obras adjudicadas:

Por el cien por cien del monto de la adjudicación bajo las siguientes coberturas:

COBERTURA A: Básica

COBERTURA B: Terremoto, erupción volcánica, maremoto.

COBERTURA C: Ciclón, huracán, tempestad, inundación, vientos, desbordamientos y alza del nivel de las aguas, terreno fangoso, hundimientos del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

Por los siguientes montos para las coberturas señaladas:

COBERTURA E: Responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes de terceros.

Límite mínimo: ¢ 500.000,00 por accidente.

COBERTURA F: Responsabilidad civil extracontractual por lesiones a terceros.

¢ 1.000.000,00 por persona

¢ 2.000.000,00 por accidente

COBERTURA G: Remoción de escombros por un monto de ¢500.000,00.

7. GARANTÍAS

Las garantías de participación y de cumplimiento que sean en dinero efectivo, tendrán que depositarse a nombre del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica, en la cuenta corriente # 0-000000-0 del Banco xx Xxxxx Rica, y adjuntar el comprobante en la oferta o previo a la firma del contrato según corresponda, en la Unidad de Adquisiciones de PROMECE. Las garantías de participación y de cumplimiento que sean en Xxxxx y Certificados a plazo adjuntar el comprobante en la oferta o previo a la firma del contrato según corresponda, en la Unidad de Adquisiciones de PROMECE.

7.1. Garantía de Participación.

La garantía de participación tendrá una vigencia de 120 días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas y será por un monto no menor de ¢6.100.000.00 (Seis millones cien mil colones exactos).

La garantía de Participación será devuelta de acuerdo con lo siguiente:

1. Al Licitante que resulte adjudicado con el contrato se le devolverá su garantía de participación cuando esté perfeccionado el contrato y aceptada la garantía de cumplimiento.

2. A los demás Licitantes, se les devolverá la garantía de participación dentro de los ocho días naturales siguientes a la presentación de la garantía de cumplimiento por parte de la empresa que resulte con la adjudicación del contrato..

3. Cuando dichas garantías estén constituidas por cheques certificados, cheques de gerencia o cartas de garantía, deberán ser presentadas junto con la oferta antes de la fecha y hora límite para la presentación ofertas.

7.2. Garantía de Cumplimiento

La garantía de cumplimiento será por un monto mínimo del 5 % del valor adjudicado, deberá mantener vigencia a partir de los 8 días naturales después de recibido el aviso de adjudicación y por un período igual al plazo total de entrega más 6 meses.

En caso que se produzcan atrasos en la entrega de las obras por causas imputables a cualquiera de las partes, el adjudicatario deberá mantener la vigencia de la garantía hasta 6 meses después del recibo de las obras por parte de PROMECE.

7.3. Garantía sobre las Obras

El período mínimo de garantía sobre las obras será de 12 meses. Además en la oferta pueden indicarse otras garantías adicionales que sobre ellos dan los fabricantes.

El adjudicatario quedará comprometido a reponer por su cuenta y riesgo, incluyendo el transporte y cualquier otro gasto adicional, los materiales que se dañen durante el período de garantía como consecuencia de defectos de fabricación o por mala calidad de los materiales empleados, por deficiente sistema de construcción o por cualquier otra causa que se compruebe es de responsabilidad del Adjudicatario.

Las obras reemplazadas por los defectos enumerados anteriormente gozarán de las mismas garantías de reemplazo por cuenta y riesgo del Adjudicatario, si el daño se repitiere una o más veces. El nuevo período de garantía se contará a partir de la fecha en que se hizo la reparación o reemplazo correspondiente.

8. APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de ofertas se realizará en la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, antigua Embajada Americana, 3 er piso, Xxxxx 0 x Xxxxxxxx 0 x 0, Xxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, en presencia de los interesados que tengan a bien asistir a las 10:00 horas del 15 xx xxxxx de 2012.

Se levantará un acta de la apertura de las ofertas, la cual deberá ser firmada por el Funcionario designado por PROMECE y por los asistentes a dicha reunión. Copia de dicha Acta se enviará a todos los Licitantes que presentaron una oferta.

Se tomará nota en el acta de las observaciones que al efecto se realicen, siempre y cuando provengan de los oferentes o sus representantes debidamente acreditados.

9. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN.

9.1. Aspectos Generales

La adjudicación se hará a la oferta que, cumpliendo con los requisitos de las bases de licitación y tomando en consideración lo establecido en las Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF

1. los factores de ponderación establecidos en los documentos de licitación, resulte evaluada como la de precio más bajo. Si fuera del caso, PROMECE podrá declarar desierta la licitación.

2. Xxxxx excluidas aquellas ofertas que se aparten en tal forma de lo solicitado que hagan imposible armonizarlas con las estipulaciones de esta licitación. Queda a juicio de PROMECE adjudicar la licitación aceptando aquellos aspectos de las ofertas que una vez valorizados las favorezcan, siempre y cuando no lesionen el principio de igualdad de oportunidades.

3. PROMECE se reserva el derecho de adjudicar la licitación, o no adjudicar y declararla desierta si considera que las ofertas recibidas no son satisfactorias a sus intereses, no satisfacen el objeto de las especificaciones o cuando es evidente que ha habido falta de competencia por participación insuficiente. Además, podrá rechazar todas las ofertas si son superiores al presupuesto original por montos que justifiquen dicha medida.

4. Con el fin de facilitar el análisis comparativo de las ofertas, los oferentes podrán hacer por escrito todas las aclaraciones que deseen o brindar información adicional. La Unidad de Adquisiciones de PROMECE, si lo estima conveniente, podrá solicitar de igual forma aclaraciones o informaciones adicionales, siempre y cuando, en ningún caso, se cambie el contenido original de la oferta.

5. La no aceptación de algunas condiciones esenciales establecidas en esta licitación pública por parte de un oferente podría implicar la exclusión de su oferta del estudio comparativo.

6. A juicio de la Unidad de Adquisiciones de PROMECE, será excluido del estudio cualquier oferta que omitiere información que se considere necesaria para evaluarla, y que no pueda ser obtenida a través de aclaraciones sin variar el contenido de la oferta. Por tal motivo, el oferente que por alguna circunstancia omita información, deberá aclarar los motivos de la misma a satisfacción. Aquellas ofertas que no garanticen los requerimientos de calidad y demás características técnicas solicitadas en los documentos de licitación no serán consideradas en el estudio comparativo.

7. El oferente que no presente una oferta base, de acuerdo con las Condiciones Técnicas establecidas en este documento, no será considerado en el estudio comparativo.

2. Comunicaciones con PROMECE

Los oferentes no se pondrán en contacto con la Unidad de Adquisiciones de Promece en cuanto a ningún aspecto relativo a su oferta, desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del contrato, a no ser de que ésta lo solicite.

Posteriormente a la apertura de las ofertas no se admitirá retiro ni modificación de las mismas.

3. Estudio Comparativo de las Ofertas y Adjudicación:

La Unidad de Adquisiciones de PROMECE resolverá el presente concurso, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

Esta licitación se compone de una sola línea, es decir el objeto de la misma es EL CONJUNTO DE LAS OBRAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. La adjudicación se hará a la oferta que superando las fases de admisibilidad jurídica, financiera y técnica ofrezca el precio global más bajo.

Únicamente para efectos del estudio comparativo de las ofertas, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

4. Factores de Selección:

El proceso de selección se desarrollará como sigue:

1. Análisis Jurídico: Todas las ofertas serán analizadas bajo la óptica de los requisitos que establece la normativa jurídica vigente. Esto implica la presentación de todos los documentos y certificaciones que exige el Cartel.

2. Las ofertas que superan esa primera fase son sometidas al estudio de su capacidad financiera en los términos que se detallan en el anexo B.

3. Si la oferta supera las dos fases anteriores es sometida a estudio desde el punto de vista de los requerimientos y especificaciones técnicas del Cartel.

4. De entre todas las ofertas que cumplan en lo jurídico, lo financiero y lo técnico se seleccionará la de menor precio global.

5. Comparación de Ofertas

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta básica evaluada como la más baja o a cualquiera de sus alternativas, si algunas de ellas representan a su criterio exclusivo, un beneficio.

10. FORMALIZACIÓN

1. El plazo que tendrá el Adjudicatario para firmar el contrato será de cinco días hábiles después de recibida la comunicación de adjudicación de parte de la Unidad de Adquisiciones de PROMECE.

2. Formarán parte del contrato , en su orden, los siguientes documentos:

• Las disposiciones legales y reglamentarias que lo afectan.

• El cartel de esta licitación.

• La oferta y sus complementos.

• El acuerdo de adjudicación comunicado una vez firme.

• Las órdenes de compra correspondientes.

III CONDICIONES EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO

1. IMPUESTOS AL DIA

El adjudicatario a momento de retirar la orden de compra deberá aportar una certificación en donde se acredite oficialmente que se encuentra al día con el pago de las obligaciones obrero-patronales en la Caja Costarricense de Seguro Social, obligación necesaria antes de que se efectúe cualquier pago.

2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista preparará y someterá a los inspectores, para su aprobación, antes de iniciar la obra, el Programa actualizado del trabajo, (presentado en su oferta) obtenido del análisis del proceso por ejecutarse, empleando para dicho análisis el programa de computadora dedicados al manejo de proyectos Microsoft Project o similar.

Obligatoriamente, el DESGLOSE de actividades se ajustará a los conceptos de obra indicados en los formularios descritos en la lista de cantidades de obra estimada para cada secuencia adjudicada y por grupo, de esta licitación.

En él se indicará lo siguiente:

1. Lista de actividades del proyecto indicando tiempo y recursos.

2. Diagrama indicando la secuencia lógica de las actividades, así como sus relaciones.

3. Tabla de tiempos lejanos de iniciación y terminación, así como las holguras.

4. Ruta crítica del proyecto.

5. Diagrama xx xxxxxx x xx Xxxxx.

6. Además deberá entregar una copia en disco del cronograma elaborado.

En caso de que éste no satisfaciere a los inspectores será reformado, de manera que disponga el uso de equipo y de personal suficiente y adecuado, de tal forma que asegure la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato. El cronograma impreso aceptado deberá mantenerse en la Oficina de la obra.

Deberá prepararse un cronograma de ejecución, con todos los elementos indicados anteriormente para cada actividad contratada.

1. El contratista deberá realizar, durante la ejecución de los trabajos, un control o "corte mensual" del Avance de los trabajos y mientras éste no se hubiere hecho a satisfacción de los inspectores, no se tramitará para su pago factura alguna al contratista.

2. Este programa de trabajo, será revisado por la Inspección y autorizado por la Supervisión. Servirá de base para el control periódico del avance de la construcción. El contratista, deberá actualizar el programa mensualmente y entregarlo a la Inspección junto con cada informe mensual. La Supervisión podrá aprobar o reprobar las reprogramaciones de obra.

3. Cómputo del plazo contractual para terminar la obra

El contratista deberá efectuar la obra objeto del contrato en su totalidad, dentro del plazo estipulado para ello en las Condiciones Especiales y en la fecha determinada por la vigencia del contrato.

Para determinar el lapso que el contratista haya consumido hasta la terminación de la obra, el cómputo se hará incluyendo todas aquellas prórrogas que se hubieren concedido.

Si la expiración del plazo final, después de contadas todas las modificaciones del plazo, incluidas las disminuciones y las extensiones acordadas, cayere en domingo o día feriado en Xxxxx Rica, el vencimiento del plazo se considerará como ocurrido el primer día hábil siguiente al de la fecha de su vencimiento natural.

4. CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El contratista no podrá subcontratar parte alguna de la obra, ni ceder total o parcialmente el contrato, sin la autorización previa y por escrito, de PROMECE.

5. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

PROMECE se reserva el derecho de resolver el contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurrieren una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista no cumpliere con lo que le fuere requerido dentro de los límites de sus atribuciones, por los inspectores de la Unidad Ejecutora.

2. Que el Avance de la obra, en relación con el tiempo transcurrido del plazo, fuere inferior a un medio, o bien cuando fuere evidente que el contratista no podrá cumplir con lo pactado dentro de un plazo equivalente a una vez y media lo convenido.

3. Si el contratista fuere declarado en quiebra o insolvencia.

4. Si se condenare al contratista por responsabilidades civiles de tal grado que fueren mayores que las garantías aceptadas por el propietario, o bien que las garantías aceptadas se deterioran notablemente y no fueren respuestas por el contratista dentro de un plazo que para ello le indicare el propietario.

Si el contrato fuere resuelto por incumplimiento del contratista, o rescindido por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor PROMECE o por mutuo acuerdo, los porcentajes de la tabla de pagos no tendrán efecto y la liquidación se hará mediante avalúo realizado por PROMECE procediendo ésta a dejar constancia de ello en acta.

De la suma estimada en el avalúo se deducirán los daños, los perjuicios y el lucro cesante causados a PROMECE.

Si de la liquidación hecha resultare un déficit, PROMECE hará efectivas las garantías recibidas y las retenciones al contratista hasta por el déficit alcanzado.

Si de la liquidación hecha, incluidas las garantías y las retenciones, resultare un saldo a favor del contratista, éste será retenido por PROMECE hasta por 120 (ciento veinte) días naturales como garantía y en caso de no encontrarse perjuicios posteriores, le será devuelto al contratista.

Si el contratista no aceptare la liquidación, podrá recurrir al procedimiento establecido.

6. SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá subcontratar el trabajo, ni total ni parcialmente, sin la expresa y escrita autorización de PROMECE. Aún cuando tal autorización sea dada, el adjudicatario seguirá siendo el único y total responsable ante PROMECE y su responsabilidad adquirida con la adjudicación del contrato no será modificada.

7. MULTAS Y SANCIONES

Si existiera atraso en la entrega de las obras conforme a las condiciones del contrato, el adjudicatario pagará, por cada día calendario de atraso total en la entrega de los objetos contratados, una cantidad equivalente al 0.1 % (uno por mil) del valor total adjudicado, hasta un máximo de 10 % (diez por ciento), salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por PROMECE, a juicio de la Administración la suma será deducida de las cuentas pendientes por pagar. Dichas sumas serán deducidas de los pagos pendientes, o de las retenciones efectuadas, o de todos estos rubros si por separado resultaren insuficientes a juicio de PROMECE, la que podría exigir, además de esta pena, el cumplimiento forzoso del contrato.

Si el monto del 5% depositado como garantía de cumplimiento, se encontrare agotado total o parcialmente por multas, o fuere insuficiente para responder por incumplimiento, PROMECE accionará judicialmente contra el adjudicatario en cobro de daños y perjuicios.

Si las obras entregadas no cumplen con los requerimientos establecidos en el cartel y en la oferta, el adjudicatario deberá pagar a PROMECE por concepto de multa, los montos establecidos, suma que será deducida de las cuentas por pagar pendientes.

Las multas mencionadas en los párrafos anteriores, son acumulativas.

Si las obras, al momento de la entrega final, se encuentran con defectos evidentes e inaceptables a juicio de XXXXXXX, serán rechazadas en el acto y se tendrán por no recibidas.

8. CASOS FORTUITOS Y FUERZA MAYOR

La fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos imprevisibles o que previstos no han podido evitarse debido a causas fuera de control, que imposibilite directamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales para ambas partes, en consecuencia la parte afectada por la causa imprevisible, no podrá ser objeto de reclamo alguno, pero tampoco podrá reclamar a la otra parte por la afectación de la causa.

Se reconocen como tales:

1. Guerra, beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, insurrección o usurpación de poder.

2. Cualquier tipo de huelgas (excepto aquellas de empleados del Contratista) declaradas legales.

3. Confiscación, expropiación, destrucción y obstrucción ordenadas por autoridad gubernamental (que no sea PROMECE), o sus agentes, sean civiles o municipales.

4. Desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, huracanes, inundaciones, etc.

5. Hundimiento xx xxxxxx, desastres aéreos, accidentes ferroviarios y accidentes de transporte terrestre.

9. ARBITRAJE

Las controversias patrimoniales disponibles derivadas de este contrato administrativo podrán ser resueltas por la vía arbitral, de conformidad con las regulaciones legales existentes. El arbitraje se entenderá de Derecho, sin que pueda comprometerse el ejercicio de potestades xx xxxxxxx ni el ejercicio de deberes públicos.

10. FORMA DE PAGO

Los pagos se harán en Colones Costarricenses.

Los pagos se harán contra avance de obra eficazmente ejecutada y autorizada por el inspector y el supervisor del Proyecto. Como herramienta de pago se usará la lista de cantidades de obra ofertada (Anexo A) y desglosada según detalle de programación.

Los cortes de avance serán bisemanales, se harán en el sitio de la obra en una sesión de trabajo en la participará el inspector y el profesional responsable de la obra por parte del contratista.

Los gastos bancarios en que pueda incurrir el adjudicatario, fuera de Costa Rica serán sufragados por el Contratista.

Las ofertas que establezcan pago bajo alguna de las modalidades de giro se tomarán con base del precio cotizado.

10.1. Pagos parciales y Desglose de Oferta:

Los pagos parciales o abonos a cuenta del total de la suma convenida, se harán al Contratista con base en los precios unitarios del desglose de oferta estipulados, y en las certificaciones del trabajo ejecutado, hechas por los inspectores de la obra realizada.

Queda estipulado que las partidas en desglose de oferta incluyen el costo de la totalidad de los materiales, de los equipos, de las herramientas, de la mano de obra y de los servicios que se han de dejar incorporados a la obra objeto del contrato, así como la utilidad del contratista.

Toda la obra ejecutada cuyo valor se cancele con los pagos parciales, pasará a ser propiedad exclusiva del propietario, sin que esto sea motivo que releve al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra, o en cuanto a su obligación de restaurar cualquier trabajo que sufriere deterioros, ni a su debido mantenimiento y cuido hasta la recepción provisional de la obra.

Si se descubriere, o de él hubiere una razonable duda, antes de la aceptación provisional de la obra, que la calidad de cualquier parte del trabajo terminado no se ajusta a lo estipulado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso, o dudoso, hasta que el defecto no hubiere sido debidamente reparado o las causas dudosas aclaradas.

10.2. Presentación de las cuentas y trámites de pago.

Todo pago que se derive de la ejecución del contrato se hará contra factura y en Colones Costarricenses.

Las facturas deberán presentarse a intervalos no menores de 20 (VEINTE) días calendario.

En cada factura deberá hacerse constar lo siguiente:

1. El monto de lo facturado.

2. El monto neto de lo facturado.

Además, a cada factura deberá adjuntarse un detalle, para cada partida, de los pagos anteriores acumulados, del pago actual y de los saldos pendientes, todo de acuerdo con el Desglose de la Oferta.

El Contratista deberá entregar la factura junto con los documentos de cobro, con el visto bueno del inspector, la que procederá a tramitar el pago correspondiente.

Junto con las facturas se deberán entregar los documentos de soporte los cuales consisten:

1. Cuadro físico-financiero del Avance ordinario de obra, constituido por el cronograma de ejecución de obra y la tabla de pagos. Este cuadro debe contar con la aprobación del inspector. El cuadro mostrará en detalle, para cada partida, los pagos anteriores acumulados el pago actual y los saldos pendientes. Este documento deberá entregarse también grabado en Disquete en una Hoja de Electrónica de uso común (ej. Excel).

2. Archivo fotográfico a colores con un mínimo de una toma por cada uno de los elementos constructivos, en las cuales se muestre el avance físico correspondiente a la factura.

3. Cualquier otro informe necesario que muestre el avance físico-financiero.

4. Los pagos por concepto de reajuste, que procedieren, se harán de acuerdo con lo estipulado en este cartel y a ese efecto, en cada factura mensual deberá hacerse constar lo siguiente:

• El monto bruto de los conceptos objeto del reajuste.

• El monto de la deducción sobre lo anterior, según lo dispuesto en este cartel.

• El índice de escalamiento, en caso de que se usare el procedimiento sintético alterno.

• El monto del reajuste calculado de acuerdo con lo estipulado en este cartel.

Las facturas deberán estar firmadas y con el visto bueno del inspector y su trámite se efectuará en la misma forma establecida para las facturas por concepto de pagos parciales. Estas deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de la Tributación Directa, en cuanto al timbraje.

En caso de que se usare el método analítico, PROMECE, dará al contratista las instrucciones del caso.

1. Los pagos por concepto de Trabajos Adicionales, se harán de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y a lo estipulado en cada factura y deberán contener al menos:

• El monto bruto de lo facturado.

• El monto neto de lo facturado.

2. En caso de que el trabajo adicional estuviere comprendido dentro de lo previsto, se requerirá la aprobación previa, expresa y escrita, de PROMECE.

3. El Contratista deberá presentar los documentos respectivos a cada uno de los responsables que autorizan el cuadro de Avance físico-financiero de la obra para su respectiva firma, los cuales son: el Inspector externo, al cual se le entrega la factura con los documentos de soporte. El tiempo para cancelar dicha factura es VEINTE días calendario (20), a partir de la aprobación de PROMECE.

11. REAJUSTE DEL VALOR ADJUDICADO

El método de cálculo de reajustes debe ajustarse a los siguientes criterios:

La base legal para el cobro de reajustes es la siguiente:

1. Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto 3314-MEIC del 17 xx Xxxx del 2005 y el Decreto 33218-MEIC del 19 de Julio del 2005.

Para realizar el cálculo de los reajustes, el oferente debe presentar su oferta desglosada de la siguiente forma:

ACTIVIDAD
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO UTILIDAD IMPREVISTO ADMINISTRACIÓN

La lista de actividades debe coincidir exactamente con la lista de cantidades indicadas en el anexo A.

Para el cálculo del reajuste periódico se utiliza la siguiente fórmula:

RP = (CD X EPA) X (I₁ / I₀ -1) + (CI X EPA) X (IPC₁ / IPC₀ – 1)

Dónde:

RP: Monto total de reajuste de precios.

CD: Total de los costos directos de la actividad ofertada.

EPA: Estimación periódica del avance de la actividad.

I₁: Índice de precios para edificios suministrado por el INEC, para el mes de facturación.

I_0: Índice de precios iníciales, suministrado por el INEC, para el mes de recibo de la oferta.

CI: Total de Costos indirectos de la actividad ofertada.

IPC₁: Índice general de precios al consumidor, suministrado por el Banco Central xx Xxxxx Rica, para el mes de facturación

IPC₀: Índice general de precios al consumidor, suministrado por el Banco Central xx Xxxxx Rica, para el mes de recibo de la oferta.

Los oferentes deben presentar un programa de trabajo en donde se indique claramente el avance porcentual de cada actividad por quincena, junto con el monto a facturar. Este programa debe ser consistente con la lista de actividades del anexo A.

El reajuste se calculará sobre las estimaciones mensuales de avance de la contratación, con base en los programas de trabajo vigentes. Si las actividades sufren atrasos imputables al contratista, en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el precio de dichas actividades se reajustarán con base en los índices de precios que originalmente les correspondían de acuerdo con dicho programa. Por el contrario, si las actividades se adelantan en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el precio de dichas actividades se reajustarán con base en los índices de precios del mes en que efectivamente se realizaron.

12. UTILIDAD E IMPREVISTOS

En concordancia con la base jurídica y con disposiciones específicas y directas de la Contraloría General de la República, los imprevistos y la utilidad son componentes del costo que no deben considerarse en el cálculo del reajuste. Es importante que quede absolutamente claro que el Contratante no reajustará estos dos componentes y que, además, es su obligación detectar y denunciar cualquier subterfugio del Contratista que tienda a incumplir con esta norma.

13. INSPECCIÓN

La coordinación de la inspección estará a cargo de un profesional designado por XXXXXXX quien actuará en la obra como representante de PROMECE y tendrá a su cargo la fiscalización de los trabajos. El Contratista deberá garantizar el libre acceso a todos los sitios de la obra en cualquier momento.

La inspección o fiscalización comprenderá todo el trabajo contratado, incluida la preparación o la fabricación de los materiales que serán usados. El Contratista procederá, a mostrar al inspector las obras tales como refuerzo de concreto, tuberías, armaduras metálicas, etc., para su evaluación, aprobación o rechazo.

Este profesional dará fe de la calidad y cantidad de la obra y será responsable de aprobar las Órdenes de Cambio, Planillas de Avance, Planillas de Reajuste, Planillas de exoneración de impuesto de ventas de los materiales incorporados a la obra y Programas de trabajo presentados por el Contratista.

El no-rechazo de cualquier material o trabajo defectuoso, de ninguna forma impedirá el rechazo en el futuro al descubrirse algún defecto, ni obligará al Contratante a su aceptación final.

El Contratista deberá acatar en un todo, las indicaciones que le sean formuladas por el Inspector de Xxxx, en tanto éstas se den dentro del marco legal vigente y términos contractuales. En caso de duda, el Contratista deberá someter las indicaciones de la Inspección al Supervisor.

El Inspector, Supervisor, Auditores y/o cualquier otra autoridad competente u otras instituciones involucradas en este proceso, tendrán libre acceso a toda parte de las obras y a todos los materiales que hayan de usarse en ellas. El Contratista dará las facilidades necesarias para su libre circulación y seguridad dentro del área de construcción.

El Contratista proporcionará de inmediato por su cuenta, todas las facilidades, mano de obra y materiales necesarios, para los exámenes que deseen hacer los Inspectores.

Cuando el contratista solicite que se realice una inspección de prueba, lo hará por escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha propuesta para su realización.

14. FACULTADES DE LOS INSPECTORES

El cuerpo de inspectores, formado por profesionales de las diferentes ramas de la construcción y por los auxiliares para-profesionales que sean necesarios, actuarán bajo la responsabilidad de PROMECE.

Los inspectores de acuerdo con su especialidad o con el campo que les delimitare de PROMECE, estarán autorizados, entre otros, para:

1. Solicitar al Contratista la presentación oportuna de muestras auténticas de los materiales que fueren necesarias, de previo a su incorporación a la obra, para su aprobación.

2. Inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente

3. Solicitar al contratista que los equipos usados en la obra sea sustituidos, o aumentados si la obra no avanzare satisfactoriamente debido a esta circunstancia.

4. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento o perjuicio de las obras.

5. Coordinar y vigilar que la toma de muestras, que se usarán en los ensayos de materiales, sea hecha correcta y oportuna por los laboratorios autorizados.

6. Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del inspector, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por cuenta del Contratista.

7. En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antedichas será pagado por PROMECE, además, si la terminación de las obras ha sido retrasada por ese motivo, se concederá al Contratista, una extensión de plazo, en razón del trabajo adicional ejecutado.

8. Evacuar las consultas que fueren necesarias para la corrección de los trabajos.

9. Interpretar los planos y las especificaciones, en caso de discrepancias entre ellos, real o aparente.

10. Participar en la recepción provisional y final de la obra.

11. Asesorar a PROMECE en todos aquellos aspectos que este funcionario requiera, en el desempeño de las labores establecidas.

Cualquier desacuerdo que surgiere entre el Contratista y los Inspectores sobre la interpretación de los planos o de las especificaciones, sobre la ejecución o valoración de cualquier trabajo ejecutado, será sometido por escrito a PROMECE para su resolución definitiva, a propuesta de cualquiera de las partes o por mutuo acuerdo.

15. SUPERVISIÓN

PROMECE designará un Supervisor Responsable, quien lo representará y defenderá los términos contractuales de la obra, dando seguimiento físico, técnico y administrativo durante el proceso de ejecución, para garantizar su calidad, cantidad, plazo, control físico, financiero y apego a los términos contractuales y legales a los cuales se ha comprometido el Contratista.

El Supervisor será responsable, junto con los Inspectores de la obra de aprobar las Órdenes de Cambio, Planillas de Avance, Planillas de Reajuste, Planillas de exoneración de impuesto de ventas de los materiales incorporados a la obra y Programas de trabajo presentados por el Contratista.

16. FACULTADES DE PROMECE COMO UNIDAD EJECUTORA

Tendrán todas las atribuciones mencionadas, de acuerdo a las recomendaciones de los profesionales autorizados para realizar la inspección y además las siguientes:

1. Aceptar al superintendente de la obra o exigir al Contratista su remoción.

2. Examinar las facturas que el Contratista presente y aprobar sus montos, los cuales deberán corresponder al Avance real de la obra.

3. Comunicar a PROMECE la presentación de las eventualidades.

4. Comunicar a PROMECE cualquier circunstancia que fuere motivo suficiente para suspender la obra.

El Contratista estará obligado a acatar las instrucciones y disposiciones de La Unidad Ejecutora de PROMECE

17. INSCRIPCION DEL PROYECTO Y LIBRO DE BITÁCORA

Contra orden de inicio el Contratista tendrá ocho días hábiles para inscribir la responsabilidad profesional del Proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Asimismo hará los trámites para el pago y obtención de la bitácora oficial del CFIA con no menos de 100 folios.

18. DECISIONES ESTÉTICAS

Los colores y diseños de materiales y acabados serán elegidos por los Inspectores en estrecha coordinación con PROMECE. Las decisiones de los Inspectores en cuanto a efectos estéticos serán definitivas y no estarán sujetas a arbitraje siempre y cuando estén de acuerdo con las condiciones de los documentos del contrato.

19. SUPERINTENDENCIA

Profesional responsable de la Empresa: Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el Contratista deberá colocar al frente de los trabajos, a un Ingeniero Civil, en Construcción o Arquitecto incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos xx Xxxxx Rica, con autoridad suficiente para actuar en su nombre, quién permanecerá en la obra el tiempo que se requiera durante el curso de los trabajos, a juicio de los inspectores. Asimismo, deberá dirigir la obra en apego fiel a los planos, especificaciones y compromiso respectivo.

Ingeniero electromecánico: El contratista, designará a un ingeniero Electromecánico, para que asuma los trabajos propios de su especialidad, deberá permanecer en la obra, el tiempo necesario para garantizar la correcta ejecución de las mismas.

Certificaciones: El oferente deberá presentar Certificación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos xx Xxxxx Rica (CFIA), de la condición de profesionales responsables de empresa constructora que estarán a cargo del proyecto, tanto de la parte civil como electromecánica.

Maestro de obras: Como residente a tiempo completo en la obra, se nombrará a un maestro de obras idóneo; éste representará al contratista en su ausencia. Todas las instrucciones impartidas al primero serán tan obligantes, como si hubiesen sido dadas al contratista.

De notarse, impericia o negligencia de parte de alguno o todos de los responsables de la obra tanto profesionales como el maestro de obras encargado, PROMECE podrá solicitarle al contratista su sustitución, para lo cual el contratista presentará la debida Certificación del CFIA y su respectiva hoja de vida.

El nombramiento del Superintendente deberá ser de conocimiento y aceptado por PROMECE, y no podrá ser cambiado por el contratista si no es con la anuencia de esta dependencia.

El profesional responsable de la obra, deberá tener pleno conocimiento de los planos, de las especificaciones y de los otros documentos contractuales; deberá acatar todas las instrucciones y disposiciones de los Inspectores y deberá dar aviso a éstos de cualquier error, discrepancia u omisión que encontrare en los planos o en las especificaciones.

20. RECEPCIÓN PROVISIONAL

El Contratista deberá notificar, por escrito, al Supervisor con copia para PROMECE, la terminación de la obra.

Estos dispondrán de 08 (ocho) días hábiles para efectuar la inspección final, solicitar al contratista las correcciones necesarias y aceptar la obra provisionalmente, lo que se hará por medio de un acta de recepción. La recepción definitiva y total es una sola y se dará cuando hayan cumplido a satisfacción de la PROMECE, todas las condiciones establecidas en el acta de recepción provisional y que se refieren a todos aquellos arreglos que debe efectuar el contratista.

21. PERÍODO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN FINAL

Un mes después de la recepción provisional de la obra se hará la recepción final de la obra y se finiquitará el contrato, 6 meses después del finiquito se hará devolución al contratista de la Garantía de Cumplimiento y del saldo de las retenciones.

Pero si la obra hubiere sufrido un deterioro mayor que el normal, debido a causas imputables al contratista, siempre que ese deterioro proviniere de defectos de construcción que no fueren visibles a la hora de recibirla, PROMECE podrá aplicar el monto de la Garantía de Cumplimiento, si la misma se encuentra vigente, más el saldo de las retenciones, si los hubiere, para reparar los defectos que se presentaren, sin lugar a reclamo alguno por ello por parte del contratista.

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.

22. LIMPIEZA

El Contratista mantendrá la propiedad en todo momento libre de acumulación de desperdicios o basura causada por sus empleados o por sus subcontratistas, y al finalizar la obra retirará toda la basura del edificio y sus alrededores y retirará sus herramientas, andamiajes, materiales sobrantes de su pertenencia y dejará la obra en un estado de limpieza "a escoba", a satisfacción de los Inspectores. En caso de disputa, el Contratante podrá retirar la basura y cobrar el costo al Contratista según lo crean justo los Inspectores.

23. LIMITACIÓN DE OPERACIONES

El contratista llevará a cabo, en todo tiempo, el trabajo en tal forma y orden que asegure el menor estorbo público.

Normalmente los trabajos se efectuarán en jornadas diurnas. No se llevará a cabo ningún trabajo en jornadas nocturnas ni mixtas, salvo que para ello se hubiere previsto alumbrado artificial adecuado a juicio de los inspectores.

24. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

PROMECE, por medio del Inspector y del Supervisor, tendrá la autoridad para suspender la obra, en todo o en parte y por el período que considere necesario, ya fuere debido a fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen tal medida, o por incumplimiento del contrato por parte del Contratista, o a petición del contratista, lo cual deberá ser debidamente acreditados en el expediente, mediante acto motivado, en el cual se estipulará a cargo de quien corren las medidas de mantenimiento de lo hecho hasta ese momento.

Si fuere necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el Contratista almacenará todos sus materiales de modo que no obstruyan ni impidan innecesariamente el tránsito del público, ni sufran deterioro alguno. A la vez, tomará la debida precaución para impedir daños o deteriores a la obra ejecutada, proveerá drenaje adecuado al terreno y construirá estructuras temporales donde se le ordenare. El contratista no suspenderá la obra sin el permiso previo, expreso y escrito de PROMECE.

Los procedimientos de la suspensión serán los siguientes:

1. Cuando el trabajo fuera suspendido, total o parcialmente, por orden de PROMECE como Unidad Ejecutora, debido al incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte del Contratista, no se reconocerá prórroga en el plazo de ejecución de las obras ni se le indemnizará por los gastos incurridos.

2. Cuando fuere necesario suspender los trabajos parcialmente porque la calidad del terreno defiere substancialmente de lo previsto en el proyecto, o por otras circunstancias de similar justificación, a juicio de PROMECE el Contratista tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución que correspondiere.

3. Cuando el trabajo fuere suspendido, total o parcialmente, por orden PROMECE, debido a causas ajenas al Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los gastos justificados y comprobados en que incurriere y a la prórroga en el plazo de ejecución normal de la obra.

En ningún caso el aumento del plazo que se considere al Contratista será mayor que la demora causada. Nada de lo contenido en el contrato exonerará al Contratista de su responsabilidad en cuanto al progreso del trabajo, de manera segura, durante la ejecución normal de la obra.

25. DERECHO DE PROMECE DE EJECUTAR LA OBRA

Si el Contratista deja de ejecutar la obra como es debido o no cumple o ha dejado de cumplir alguna disposición de este Contrato, PROMECE podrá, sin perjuicio de cualquier otra solución que se pueda acordar, remediar esas deficiencias y deducir el costo de éstas del pago que en ese entonces se le deba al Contratista. La inspección determinará la cantidad por cobrar al Contratista.

26. EXTENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

El contratista tendrá derecho a que se le concedan extensiones en el plazo de ejecución, cuando existan demoras ocasionadas por la Administración o causas ajenas al contratista, a juicio de La PROMECE.

El contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo y PROMECE contará con igual plazo para resolver si procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato en ejecución, PROMECE, podrá autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual.

Cualquier extensión en el plazo del contrato, lo hará PROMECE por escrito con indicación del tiempo de la prórroga. Dicha ampliación será calculada utilizando como base el cronograma elaborado por el contratista y aprobado por PROMECE.

27. CAMBIOS EN LA OBRA

27.1. Cambios

PROMECE, se reserva el derecho de hacer en la obra cualquier variación que estime necesaria, siempre que esto no signifique aumento o disminución del precio unitario contratado.

El presente Contrato, comprende la construcción de la obra completa en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo con los planos y especificaciones correspondientes.

No obstante, el Contratista estará obligado a realizar trabajos extra o hacer reducciones cuando PROMECE así se lo solicite, en los casos que a continuación se indican: “sólo se podrá modificar la obra durante el proceso constructivo por razones absolutamente imprevisibles, y cuando ésta sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público, previa elaboración de un estudio técnico‑económico que justifique su ejecución”, de conformidad con lo que establece el artículo 200 precitado.

27.2. Aumento o disminución del volumen o del costo de la obra.

PROMECE podrá ordenar o autorizar aumentos o reducciones en el monto del contrato, modificando los planos, especificaciones de la obra contratada o bien mediante dictamen escrito, en razón de un interés justificado.

Antes de ejecutarse la Orden de Modificación, tanto la pertinencia del aumento o la disminución como su costo, deben haber sido avaladas por el Inspector de la Obra y el Supervisor de PROMECE. De no seguirse ese procedimiento, será el Contratista el que cargue con los costos de esa Orden de Modificación.

Previo a la ejecución de cualquier cambio se debe aprobar un documento denominado Orden de Cambio y de Trabajo, que es un documento de control de cantidad y costo de obra contratada y ajustada, incluyendo costos unitarios contractuales y costos referenciales a presupuestos adjuntos.

Presupuesto de la labor extra indicando lo siguiente:

1. Si las modificaciones correspondan a trabajos contemplados en la obra original, se calcularán sus costos conforme a los precios unitarios correspondientes, reajustados a la fecha de presentación de los cálculos. Cuando se trate de elementos no contemplados en la obra original y que por tanto no cuentan con precios unitarios definidos, PROMECE solicitará al Contratista un presupuesto detallado del trabajo por efectuar (con los precios xx xxxxxxx), desglosado en los mismos componentes incluidos en el presupuesto original, y con los mismos porcentajes de utilidad, imprevistos y administración; por su parte, PROMECE revisará el presupuesto presentado por el Contratista, para lo cual investigará de antemano los precios xx xxxxxxx de los materiales, equipos y maquinaria por emplear, y consultará al menos tres fuentes de suministro diferentes.

2. Si la modificación afecta la ruta crítica, el plazo de la obra tendrá que ajustarse, aumentando o disminuyendo según el caso. De la misma manera, cuando la obra se realice por contrato, si la modificación es sustancial, o si se eliminan ítems, o se ejecutan ítems nuevos (extras), deberán ajustarse los términos del contrato original, así como los montos de las garantías presentadas por el Contratista, de modo que siempre correspondan al porcentaje estipulado por Xxx.

Igualmente, PROMECE podrá ordenar con la anticipación necesaria, los cambios de los materiales indicados en planos y especificaciones, por otros de mayor o menor costo, cuando lo considere conveniente. En estos casos PROMECE reconocerá o deducirá al Contratista, la diferencia de costo de los materiales puestos en el lugar de construcción; PROMECE dará aviso por escrito al Contratista de las extras, variaciones y reducciones acordadas.

28. RESPONSABILIDADES LEGALES

Habrán de observarse y cumplir todas las Leyes, los Decretos, los Estatutos, las Ordenanzas y los Reglamentos tanto nacionales como municipales, que estuvieren vigentes durante toda la ejecución de la obra, y que en alguna forma regulen dicha ejecución.

28.1. Permisos y Licencias

Los permisos de construcción que otorgan las Municipalidades, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Revisora de Permisos de Construcción, serán gestionados por PROMECE y el costo de que ellos se deriven, si procediere, correrá por su cuenta.

28.2. Patentes

El Contratista deberá responder por cualquier demanda o reclamación por infracción de derechos de patente, y todo reclamo que se presentare por tal concepto será a su exclusivo cargo.

28.3 Uso y preservación de la propiedad y de la obra

El Contratista podrá hacer uso, únicamente, del sitio que le sea asignado, respetando el resto de la propiedad.

El sitio se pone a disposición del Contratista, únicamente, para los fines específicos derivados del contrato. El Contratista no podrá ejecutar, dentro del sitio asignado, otras obras o actividades que las relacionadas con el objeto del contrato.

Hasta la inspección final de la obra y su recepción provisional, ésta se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del contratista, quien deberá tomar las precauciones del caso para evitarle cualquier daño, ya fuere por acción de los elementos naturales o por otra razón cualquiera.

Es responsabilidad del Contratista, reparar los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere este Contrato.

28.4. Responsabilidad por daños a terceros

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derive de esos daños corresponderá en su totalidad al Contratista.

28.5. Responsabilidad patronal

La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del Contratista, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre PROMECE, y los trabajadores o empleados del Contratista.

29. ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS

Los funcionarios del proyecto que actuaren en cumplimiento de las disposiciones de este contrato y en el ejercicio de las funciones que les fueren encomendadas, lo harán como representantes de PROMECE, y por el ejercicio de ese poder, no pesará sobre ellos responsabilidad personal alguna ni para el contratista ni para terceros.

IV. REQUERIMIENTOS

FORMA DE COTIZAR

Es obligatorio que el oferente suministre de manera separada para cada módulo que integra el contrato los precios unitarios con su respaldo (integración de los costos unitarios: directos e indirectos de la obra, administración y utilidad), observando lo indicado en los planos, lista de cantidades de obra, y demás documentos de licitación. Esto es importante, pues si bien este concurso es de varias líneas y se adjudicará a la oferta de precio global mas bajo, la Administración licitante necesita conocer el costo detallado de cada módulo por separado, a los efectos de tener un mejor control de la ejecución de la obra y del avance físico financiero.

Este cartel consta de una línea que será analizada por su totalidad, los interesados deberán cotizar la totalidad de la línea, ninguna oferta podrá cotizarse incompleta.

ANEXO A

LINEA #1

ESTIMACIÓN DE COSTOS Y REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS
ITEM		UNIDAD			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
								ACONDICIONAMIENTOS
BODEGA, CAMPAMENTO, LIMPIEZA Y TRAZOS		GLOBAL			1,00		₡0,00
DEMOLER
DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		GLOBAL			1,00		₡0,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA		m³			1690		₡ -
INFRAESTRUCTURA
PABELLON 1
ADMINISTRACION DE 144 M2 TIPO PROMECE 2008, INCLUYE CUNETA DE CONCRETO CON REJILLA, HOJALATERIA Y BAJANTES		UNIDAD			1		₡ -
XXXXXXX XX 000 X0 TIPO 2008, incluye cuneta de concreto CON REJILLA y bebedero.hojalatería y bajantes.		UNIDAD			1		₡ -
PABELLON 2
COMEDOR 144 M2 TIPO 2008, incluye cuneta de concreto CON REJILLA y bebedero. PILETA DE ASEO hojalatería y bajantes.		UNIDAD			1		₡ -
SALON MULTIUSO 332 TIPO PROMECE 2008, INCLUYE CUNETA DE CONCRETO CON REJILLA, HOJALATERIA Y BAJANTES (Sin escenario)		UNIDAD			1		₡ -
PABELLON 3
BATERIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE 72 M2 TIPO CENIFE 2005, INCLUYE CUNETA DE CONCRETO CON REJILLA, HOJALATERIA Y BAJANTES, PILETA PARA BEBEDERO Y ASEO		UNIDAD			1		₡ -
AULA XXXXXXX XX 00 X0 TIPO PROMECE 2008, INCLUYE CUNETA DE CONCRETO CON REJILLA, HOJALATERIA Y BAJANTES		UNIDAD			1		₡ -
AULA XXXXXXX XX 00 X0 TIPO PROMECE 2008, INCLUYE CUNETA DE CONCRETO CON REJILLA, HOJALATERIA Y BAJANTES		UNIDAD			2		₡ -
TUBO 250 MM PVC TIPO RIB LOC (48 ML)		UNIDAD			8,00		₡ -
TUBO 300 MM PVC TIPO RIB LOC (24 ML)		UNIDAD			4,00		₡ -
CAJAS DE REGISTRO CR-1 (0,5X0,5X0,6)		UNIDAD			16,00		₡ -
CAJAS DE REGISTRO CR-2 (0,65X0,65X0,8)		UNIDAD			2,00		₡ -
CABEZAL DE DESFOGUES		UNIDAD			5,00		₡ -
TUBERIA Y ACCESORIOS 100 MM PVC -SDR 26 (48 ML)		UNIDAD			8,00		₡0,00
CAJAS DE REGISTRO CR-1 (0,50X0,50X0,60)		UNIDAD			6,00		₡0,00
CENICEROS		UNIDAD			1,00		₡0,00
TRAMPA DE GRASAS		UNIDAD			1,00		₡0,00
TANQUE SEPTICO T-1 (PABELLON 1 Y PABELLON 2)		UNIDAD			1,00		₡0,00
TANQUE SEPTICO T-3 (PABELLON 3)		UNIDAD			1,00		₡0,00
DRENAJE T-1		ML			16,00		₡0,00
DRENAJE T-3		ML			82,00		₡0,00
TUBERIA Y ACCESORIOS 25 MM SCH 40 (132 ML)		UNIDAD			22,00		₡0,00
TUBERIA Y ACCESORIOS 12 MM SCH 40 (18 ML)		UNIDAD			3,00		₡0,00
XXXXXX XX XXXX 00 mm		UNIDAD			3,00		₡0,00
LLAVES DE CHORRO 1/2		UNIDAD			4,00		₡0,00
ACOMETIDA PRINCIPAL		UNIDAD			1,00		₡0,00
ACOMETIDA TELEFÓNICA		UNIDAD			1,00		₡0,00
CERRAMIENTO PERIMETRAL
MALLA CICLON / INCLUYE PORTON ACCESO		ml			400,00		₡0,00
PASO TECHADO PABELLON 1		M2			22,50		₡0,00
PASO TECHADO PABELLON 2		M2			22,50		₡0,00
						SUB-TOTAL	₡0,00
TOTAL							₡0,00

ANEXO B

FORMULARIOS

(Análisis de Estados Financieros)

Capacidad Financiera

Las empresas oferentes deberán presentar Estados Financieros Auditados o Certificados de los años fiscales concluidos en Septiembre de 2010 y Septiembre del 2011, el comprador calificará, con base en dichos estados, el promedio de los siguientes índices:

A) Razón corriente:

Razón corriente = Activo corriente

Pasivo corriente

Puntaje: Diez (10) puntos a los solicitantes que tengan un cociente igual o mayor que uno (1) para la relación de activo corriente sobre pasivo corriente.

Si el cociente es menor que uno (1), se le aplicará el puntaje por proporción simple así:

Puntaje = 5 (Cx)

Cx = Razón Corriente

B) Razón de endeudamiento

Razón de = Pasivo total

Endeudamiento Patrimonio

Puntaje: Diez (10) puntos a los solicitantes que tengan una relación de endeudamiento igual o menor que 5, entendida la relación como:

Pasivo total  5

Patrimonio

Cero (0) puntos a los solicitantes que tengan una relación de endeudamiento mayor o igual que 10 a 1.

A los solicitantes que se ubiquen dentro del rango definido por los extremos anteriores se les dará un porcentaje proporcional de acuerdo con el siguiente criterio:

Puntaje = 10-2 * (Cx-5)

Cx = Razón de endeudamiento

C) Utilidad sobre patrimonio total

Puntaje: Diez puntos (10) a los solicitantes que tuvieran un cociente igual o mayor que 10% para la relación de:

Utilidad antes de Impuestos

Patrimonio total

Cero puntos (0) a los solicitantes que declaren una utilidad nula o negativa (pérdidas). A los solicitantes cuyo cociente de utilidad sobre Capital contable promedio se ubique en el rango definido por los extremos anteriores, se les dará un puntaje por proporción simple, así:

Puntaje = Cx

0.01

Cx = Utilidad sobre el capital contable.

En una escala de 0 a 10 cada índice debe obtener un mínimo de 4 puntos, de lo contrario la oferta no será sometida a evaluación.

D) Saldo de obras en ejecución (+) obras adjudicadas  6

Patrimonio Total

Esta razón se calculará con base en la información de los estados financieros y de la declaración jurada presentada al efecto. Si el resultado de la operación es mayor a seis veces su Patrimonio Total la oferta será excluida del proceso.

E) Capital de trabajo

___Capital de trabajo_____ ≥ 30%

Monto de la oferta

Esta razón se calculará con base en las referencias bancarias presentadas. Si el resultado de la operación es menor a 30%, la oferta será excluida del proceso.

ANEXO C

CONTRATO

EJECUCION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01-2012

“OBRA NUEVA, RED DEL LICEO RURAL DE XXXXX”

Entre nosotros: El Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica, como Unidad Ejecutora del Convenio xx Xxxxxxxx No 7284-CR, cédula jurídica 0-000-000000, representado en este acto por el señor xxxxxxx, mayor, Licenciado en xxxxx, vecino de San Xxxx, con cédula No 1-xxxxxxx, actuando como Director de la Unidad Coordinadora de PROMECE (el “Contratante”), con domicilio social en San Xxxx, avenidas 1 y 3, calle 1, Tercer piso de la Antigua Embajada Americana y por otra parte la empresa XXXXXXXXXX con Cédula Jurídica número XXXXXXXXXX, en lo sucesivo denominado EL CONTRATISTA, representado por el señor: XXXXXX XXXXXXXXXXXX, hemos acordado realizar este contrato, hemos acordado realizar este contrato, con el fin de dar ejecución de la Licitación Pública Nacional XXXX-2010, concurso realizado por PROMECE como organismo ejecutor xxx Xxxxxxxx número 7284-CR, suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BM), el 09 xx xxxxx del 2005, contrato aprobado por Ley N° 8558 del 12 de octubre del 2006, licitación adjudicada al Contratista por Resolución de la Proveeduría de PROMECE, publicada en el diario oficial La Gaceta N° XX, del día XX de XXXXX del 20XX, hemos convenido celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Por la suma de ¢XXXXXXX (XXXXXXXX Colones con XX céntimos) el Contratista se compromete a llevar a cabo para el MEP, en todo de acuerdo con las condiciones generales, condiciones especiales, especificaciones técnicas, aclaraciones y planos correspondientes, la construcción de las obras del Centro Educativo. Las obras debidamente terminadas a satisfacción de PROMECE, quedarán a beneficio exclusivo del Ministerio de Educación Pública. SEGUNDA: Los eventuales reajustes aplicables se harán, para todo efecto, en estricto apego a las leyes y reglamentos que rigen la materia. Dichos reajustes serán calculados y aplicados en estricto apego al cronograma inicial de ejecución de conformidad con y el Reglamento de Reajuste de precios para contratos de Obra Pública, publicado en la Gaceta del 17 xx xxxx del 2006. TERCERA: La vigilancia del fiel cumplimiento de este contrato estará a cargo de PROMECE. CUARTA: Todo pago se efectuará en las oficinas de PROMECE, directamente al contratista, previo la presentación de los documentos de soporte aprobados por el componente de infraestructura de PROMECE, que contendrán los documentos de respaldo, en original y tres copias legibles, que se indican a continuación: (i)facturas timbradas; (ii)fotografías a color de las obras ejecutadas en el período de facturación; (iii)la planilla de estimaciones de cantidad de obra efectivamente ejecutada y aceptada por PROMECE en ese período; como evidencia de la medición y cálculo en relación con cantidades y precios unitarios que presentó en su oferta, con lista de materiales y con el cuadro físico - financiero (constituido por el cronograma de ejecución de obra y la tabla de pagos); (iv) el disquete o disco compacto con toda la información indicada en (iii) anterior correspondiente al período de cobro y acumulados. El proceso anterior será exactamente igual para la facturación por órdenes de cambio (extras o modificaciones), y referirse a la cotización o presupuesto del caso, previamente aprobado por PROMECE y a las cantidades de obra ejecutada que refrende el inspector. La facturación por reajuste deberá presentarse acompañada de los respectivos cálculos basados en las fórmulas matemáticas correspondientes aportados en los anexos del Cartel, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto Ejecutivo 33114-MEIC del diecisiete xx xxxxx de dos mil siete). La facturación por reajuste deberá presentarse acompañada de los respectivos cálculos basados en las fórmulas matemáticas correspondientes como lo indica el precitado reglamento. QUINTA: La mano de obra, los equipos y los materiales, todos de primera calidad, se suplirán en su totalidad por parte del Contratista. Todos los trabajadores que ocupen en la obra lo serán únicamente de ella y no de PROMECE, sin que con éste los ligue vínculo jurídico alguno, debiendo el contratista cumplir ineludiblemente con las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato SEXTA: Previo al inicio de los trabajos, y aparte y además de lo que los otros documentos contractuales exija, la Contratista deberá aportar a PROMECE, copia de póliza de riesgos profesionales que amparará a sus trabajadores y también, en el curso de los trabajos, de las que el organismo inspector indique conveniente para la protección de los materiales o del sitio de construcción. SETIMA: Este contrato no podrá cederse, ni tampoco el trabajo subcontratarse, total ni parcialmente, si no es con el consentimiento previo, expreso y escrito de PROMECE. Los subcontratistas deberán cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad que la Contratista, de acuerdo con las normas del Banco Mundial. OCTAVA: El Contratista estará obligado a presentar, con cada planilla de avance de obra mensual, todas las facturas de compra de bienes sujetos al pago de impuestos, que correspondan con la lista original de materiales que presenta a PROMECE y ésta acepte, previo al inicio de las obras, de conformidad con el procedimiento establecido en la Sección cinco, artículo quinto del folleto de Normas Generales para la Contratación de Obras Civiles. Los materiales que no fueren exonerados por falta de oportuna presentación de facturas, serán considerados como exentos y la exoneración la perderá la Contratista. NOVENA: El Contratista se obliga a entregar la obra debidamente terminada, a entera satisfacción de PROMECE, dentro de los ciento cincuenta (150) días naturales, siguientes a partir de la orden de inicio de los trabajos correspondientes. Una vez concluidas las obras el Contratista notificará a PROMECE que está listo para la recepción provisional y PROMECE a partir de esa fecha tendrá un plazo máximo de 08 días hábiles para proceder a dicha recepción. A partir del momento en que el Contratista corrija, si fuera el caso, las observaciones o exigencias que PROMECE hubiere realizado en la recepción provisional se lo comunicará a PROMECE y este tendrá un plazo hasta de dos meses para proceder a la recepción definitiva. Si la obra no estuviere terminada al vencimiento del plazo estipulado;(i) el contratista pagará a PROMECE, en representación del MEP, por cada día calendario de atraso total o parcial en la entrega de los objetos contratados, una cantidad equivalente al 0.1% (uno por mil) del valor total adjudicado, hasta un máximo de 10% (diez por ciento), salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el MEP. Dichas sumas serán deducidas previo cumplimiento del procedimiento administrativo correspondiente de las cuentas pendientes por pagar, o de las retenciones efectuadas, o de todos estos rubros si por separado resultaren insuficientes a juicio de PROMECE, la que podrá exigir, además de esta pena, el cumplimiento forzoso del contrato; (ii) si el monto 5% depositado como garantía de cumplimiento, fuere insuficiente para responder por incumplimiento en las cantidades y las calidades de las obras, instalaciones y demás contratado, establecidos en la oferta, el cartel de licitación y las especificaciones técnicas de la licitación, el MEP accionará administrativa o judicialmente contra el adjudicatario en cobro de daños y perjuicios. DECIMA: Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, entre otros, todos aquellos fenómenos de la naturaleza (verbigracia, cataclismos, terremotos, sismos, inundaciones, incendios) o situaciones fuera del control del Contratista (tales como guerra, motines, asonadas, huelga general del transporte o de los medios de producción en el país o en los países o servicios con destino a la ejecución de las obras y en fin todo lo que, por causas similares, podría ocasionar en cualquier momento una paralización de la obra). El acaecimiento de tales actos dará derecho a una prórroga en el término del contrato, por todo el plazo que duren aquellos, pero siempre deberá mediar una solicitud previa y escrita, a ese efecto, de la Contratista quedando sujeta siempre su procedencia a la calificación que de tales hechos haga PROMECE. DECIMA PRIMERA: No obstante que está previsto que cualquier diferencia de índole patrimonial, respecto de las cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales, y que pudiere surgir con motivo de la contratación podrá ser sometido a arbitraje de peritos que deberán ser Arquitectos o Ingenieros Civiles, incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos xx Xxxxx Rica, con más xx xxxx años de experiencia profesional, nombrados uno por cada una de las partes y el tercero de común acuerdo entre peritos ya designados. Las partes contratantes y el tercero de común acuerdo entre los peritos ya designados. Las partes someterán por escrito sus puntos de discordia a los peritos dentro del plazo que éstos les señalen. Vencido este plazo, el dictamen deberá ser rendido dentro de los quince días hábiles siguientes y resolver únicamente el objeto de la discordia. Las partes deberán acatar lo resuelto en el dictamen y los honorarios profesionales correrán por cuenta de la parte perdedora, en su totalidad. Si el dictamen no fuere vertido en el plazo estipulado o si la diferencia fuere por interpretación de los alcances jurídicos del contrato, las partes entonces someterán su discordia, obligadamente, al arbitraje de un Tribunal de Arbitraje de derecho de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley No. 7727, mediante los procedimientos señalados por esa ley. Si el contrato fuere resuelto, unilateralmente, por PROMECE por las causas previstas en los documentos contractuales y el Contratista no aceptare el monto de responsabilidad establecido, esté será determinado, en arbitraje, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, cuyo fallo no tendrá recurso alguno. En todo caso de arbitraje, los honorarios correrán a cargo de la parte perdedora en su totalidad. DECIMA SEGUNDA: El Banco Mundial (BM) tendrá las facultades de control e inspección que determina el contrato xx xxxxxxxx indicado, a cuyo efecto el Contratista deberá permitir que los funcionarios de esa entidad inspeccionen, dentro de las horas hábiles de trabajo, las obras, los equipos y los materiales usados o por usarse y que revisen los registros y los documentos que consideren oportuno. Toda modificación u orden de cambio que se hiciere con posterioridad a la contratación, por no haberse podido prever anticipadamente, contar con la aprobación expresa y por escrito de PROMECE. Si el Contratista, por ser absolutamente indispensable, ejecuta tal modificación sin la autorización respectiva, su pago quedará sujeto al estudio posterior que de ella haga PROMECE, la que en todo caso calificará su procedencia. DECIMA TERCERA: Como anexos del presente contrato (debidamente firmados por ambas partes) formarán parte del contrato, en su orden, las disposiciones legales y reglamentarias que lo afectan, el cartel de esta licitación, la oferta y sus complementos, el acuerdo de adjudicación comunicado una vez firme, las órdenes de compra correspondientes, la convocatoria en la Gaceta, la tabla de cantidades y precios unitarios convenida por el Contratista y PROMECE, las instrucciones a los oferentes, las normas generales, las condiciones especiales, las especificaciones técnicas generales del Cartel y el libro de Condiciones Generales y Especificaciones para la construcción de la obra, la oferta presentada por la Contratista y el juego de planos que en número de láminas describen técnica, gráfica y detalladamente lo que se proyecta construir o reparar, y las disposiciones de la ley número ocho mil quinientos cincuenta y ocho de ratificación del Contrato xx Xxxxxxxx 7284-CR, con el BM (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento). Todos esos documentos son complementarios y lo que sólo en uno de ellos se especifique es tan obligatorio como si fuera estipulado en todos. En caso de que hubiere discrepancia entre ellos se aplicarán las siguientes reglas: los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala. Las especificaciones regirán sobre los planos, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario. Las condiciones especiales regirán sobre las Normas Generales, las especificaciones técnicas y los planos. En el Cartel de Licitación regirán las Condiciones Especiales sobre las Generales. Lo comunicado en los anexos regirá sobre el Cartel de Licitación. Lo estipulado en el presente contrato regirá sobre todo lo demás. DECIMA CUARTA: PROMECE iniciará los procedimientos tendentes a resolver el presente contrato, si se presentara un incumplimiento grave en las obligaciones del contratante. DECIMA QUINTA: PROMECE deja expresamente señalado como su domicilio para todos los efectos de este contrato, en la ciudad de San Xxxx, las oficinas de la U.C.P. en la avenida 1 y 3, calle 1, y el contratista DECIMA SEXTA: El oferente adjudicatario deberá ACATAR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES que son parte integral del Libro de Especificaciones Técnicas para este proceso licitatorio y de acatamiento obligatorio, surgiendo las responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento. DECIMA SETIMA: (a) Si el Contratante determina que el Contratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Contratante podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del sitio de las Obras dándole un preaviso de 14 días, (b) Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante la compra de los Bienes, dicho empleado deberá ser removido de su cargo (c) Para efectos de esta Subcláusula: (i)“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona, (ii)“práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación, (iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; (iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones; (v) “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (d) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la décimo segunda.

En fe de lo anterior que es de nuestra plena aceptación ambos firmamos, en dos tantos de un mismo tenor, en San Xxxx, a las horas del de de 2011.

Exento de pago de especies fiscales de conformidad con lo establecido en el Artículo N°3 de la Ley N° 8558

DIRECTOR REPRESENTANTE LEGAL

PROMECE XXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO D

FORMULARIO PARA PRESENTACION DE OFERTAS

[Lugar, fecha]

Señores

Proveeduría de PROMECE

MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

Presente.

Licitación Pública No. 2012PP-000000-00100 (2012LPN-000000-Prov)

Estimados señores:

Por este medio presentamos nuestra oferta para construir obra nueva en el Centro Educativo XXXXXXXXXX en la provincia de XXXXXXXXX, de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados en el Cartel, Planos y Especificaciones Técnicas.

OFERENTE: (Nombre de la empresa o de la persona), inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, Sistema Nuevo Computarizado en el tomo y asiento , con cédula jurídica No .

DOMICILIO:

TELEFONOS:

FAX:

CORREO ELECTRONICO:

RESPRESENTANTE LEGAL: (Nombre y calidades del representante legal), en calidad de con facultades de .

MONTO DE LA OFERTA CON IMPUESTOS INCLUIDOS:

MONTO DE LA OFERTA SIN IMPUESTOS:

FORMA DE PAGO: La forma de pago será por avance de obra de acuerdo con lo estipulado en el Cartel.

VIGENCIA DE LA OFERTA: La vigencia de nuestra oferta es de días (en números) días naturales a partir del acto de apertura.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo para la ejecución de las obras será de (en números) días naturales a partir de la orden de inicio.

GARANTIA DE LAS OBRAS: Garantizamos que cualquier daño, error u omisión en las obras imputable al constructor por un periodo de doce meses, después de la recepción final de las obras, será reparada por nuestra representada.

PROFESIONAL RESPONSABLE: El profesional responsable de la obra será el

PROFESIONAL ELECTROMECANICO: El profesional responsable de la parte electromecánica será el

MAESTRO DE OBRAS: El maestro de obras será el

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: (Con los documentos que demuestran la experiencia)

DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN:

Se adjuntan los siguientes documentos:

Certificación de personería jurídica, con certificación de la propiedad de las acciones, naturaleza, numero y monto.

Certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos xx Xxxxx Rica, con la que se demuestra que estamos debidamente incorporados o inscritos, que nos encontramos al día en el pago de la colegiatura, y que nunca hemos sido sancionados disciplinariamente.

Declaraciones juradas de que nos encontramos al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos directos a que hace referencia el artículo 65 del Reglamento de la Contratación Administrativa. De que no nos alcanzan las prohibiciones determinadas en el artículo 65 del Reglamento de la Contratación Administrativa y artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, y de que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. (Alcance No. 30 a La Gaceta No. 114 del 16 xx xxxxx de 1997).

Currículum vitae de los profesionales responsables y el electromecánico.

Aceptamos y cumplimos todas y cada una de las condiciones establecidas en el cartel, y el derecho de aceptar o rechazar nuestra oferta.

Cordialmente,

Firma del representante legal.

FORMULARIO PARA LAS DECLARACIONES JURADAS

[Lugar, fecha]

Yo (nombre y calidades del representante legal), en mi condición de con facultades de , de la empresa , con cédula jurídica No con domicilio en

1. Declaro bajo la fe del juramento, que mi representada se encuentra al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos directos a que hace referencia el artículo 65 del Reglamento de la Contratación Administrativa.

2. Declaro bajo la fe del juramento que a mi representada no me alcanza las prohibiciones determinadas en el artículo 65 del Reglamento de la Contratación Administrativa y los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa

3. Declaro bajo la fe del juramento que mi representada se encuentra al día con el pago de mis obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. (Alcance No. 30 a La Gaceta No. 114 del 16 xx xxxxx de 1997).

Firma del representante legal.

Currículo

(De los profesionales responsables y el electromecánico)

1. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: ________________________________________________________________________

2. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

3. Teléfono: ______________

4. Fax: ___________________

5. Correo electrónico: _______________________

6. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________

________________________________________________________________________

8. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 5 – Dónde obtuvo la educación]: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Países donde tiene experiencia de trabajo: [ Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo, leerlo y escribirlo]: ________________________________________________________________________

11 Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:

Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________

Empresa: ____________________________

Cargos desempeñados: ______________________________

12. Detalle de las actividades asignadas

[Enumero todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo] 13. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas
[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 12.]
Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ Año: ________________________________________ Lugar: _______________________________________ Contratante: ___________________________________ Principales características del proyecto: _____________ Actividades desempeñadas: ______________________

Nota: Un cuadro por cada trabajo realizado.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy contratado.

________________________________________________ Fecha: _________________

[Firma del individuo] Día / Mes / Año

1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

2 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

48