Contract

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de acon- dicionamiento de las riberas urbanas del río Támega en Verín (Ourense)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima», calle Xxxxx de la Victoria, 20, planta 1.a, 00000 Xxxxx- xxxxx. Teléfono 000 00 00 00. Fax 000 00 00 00.

b) Número de expediente: 02.440.003/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del proyecto de «Acondicionamiento de las riberas urbanas del río Támega en Verín (Ourense)». Clave oficial: 02.440.003/2111, aprobado por Reso- lución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, de 23 de octubre de 2002.

b) Lugar de ejecución: Término municipal xx Xxxxx (Ourense). España.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.067.361,32 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre- supuesto base de licitación, y definitiva de cons- trucción, 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Lans.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.

d) Teléfono: 000 00 00 00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo B, subgrupo 4, cate- goría e; grupo G, subgrupo 6, categoría e; grupo I, subgrupo 1, categoría e, y grupo K, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el pliego de cláu- sulas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 de diciembre de 2002. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del día 30 de diciembre de 2002. En el domicilio de

«Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima», en Valla- dolid, calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta.

10. Otras informaciones: Financiación del con- trato en un 75 por 100 con cargo a Fondos Europeos. El contrato se someterá a la legislación civil, mercantil y procesal española. Resto de informaciones conte- nidos en el pliego de cláusulas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

Valladolid, 11 de noviembre de 2002.—El Direc- tor general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.–49.323.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia técnica a la Dirección de obra para los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de las riberas urbanas del río Támega en Verín (Ourense)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima», xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, xxxxxx xxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, teléfono 000 000 000, fax 000 000 000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la asis- tencia técnica a la Dirección de obra para la eje- cución de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de las riberas urbanas del río Támega en Verín (Ou- rense)». Clave oficial: 02.440.003/2111, en la forma en que se explicita en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

b) Lugar de ejecución: Término municipal xx Xxxxx (Ourense).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de vein- te meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 257.610,25 euros.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Lans.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Su justificación por los licitadores se realizará mediante declaración relativa al volumen de trabajos de consultoría y asis- tencia técnica realizados por la empresa en el curso de los ejercicios 1999, 2000 y 2001, teniendo en cuenta que la cifra global correspondiente a la suma de dichos ejercicios deberá ser igual o superior a seis veces el presupuesto base de licitación de este contrato. La justificación de este requisito se rea- lizará mediante la presentación de las cuentas anua- les de los tres últimos ejercicios, en la forma prevista en el pliego de cláusulas particulares.

Solvencia técnica o profesional: Declaración rela- tiva al personal del que disponga el licitador, con indicación de los que vaya a emplear para la eje- cución del contrato. A este respecto deberá acre- ditarse, en la forma prevista en el pliego de cláusulas particulares, la disponibilidad dentro del referido equipo responsable de la ejecución del contrato del personal facultativo siguiente:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Arquitecto o Arquitecto técnico.

Ingeniero xx Xxxxxx o Ingeniero Técnico Fores- tal.

Ingeniero Técnico Topógrafo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 30 de diciembre de 2002, en el lugar señalado en el punto 1.a) de este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación del con- trato en un 75 por 100 con cargo a Fondos Euro- peos. El contrato se someterá a la legislación civil, mercantil y procesal española. Resto de informa- ciones contenidas en los pliegos de cláusulas par- ticulares y de prescripciones técnicas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica- tario.

Valladolid, 11 de noviembre de 2002.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—49.537.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Rectificación

En relación con las listas de cédulas hipotecarias amortizadas en sorteo de octubre de 2002, comu- nicadas en fecha 13 de noviembre de 2002 en este Boletín, ponemos en su conocimiento la siguiente rectificación:

En el anuncio de Cédulas 4 por ciento libres de impuestos de 500 pesetas (3,01 euros), donde figura: «Cod. Valor: ES0000270050. Vto.: 01/07/2002», debería figurar: «Cod. Valor: ES0000270050. Vto.: 01/01/2003».

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima» por el que se adjudica el contrato de obras corres- pondiente al «Proyecto de acondicionamiento de las riberas urbanas del río Támega, en Verín (Ourense)»

1. Entidad adjudicadora: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima», calle Xxxxx de la Victoria, número 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de las riberas urbanas del río Támega, en Verín (Ourense)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta- do» número 278, de 20 de noviembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.067.361,32 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 2003.

b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie- dad Anónima» (COPASA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.688.235,46 euros.

Valladolid, 3 de febrero de 2003.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—4.110.

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de modificación y establecimiento de comisiones

Esta sociedad informa, para conocimiento gene- ral y en cumplimiento de lo establecido en la Nor- ma 7.a de la Sección 2.a de la Circular 1/1999, de 14 de enero, que se va a proceder para el Fondo Fond CCM Rentas, FIM, a realizar las siguientes modificaciones:

Comisión de gestión: a partir de la fecha 1 xx xxxxx de 2003, se aplicará una comisión anual de 0,70 por 100 sobre el patrimonio gestionado.

Comisión de reembolso: A partir de la fecha 30 xx xxxx de 2003, será del 3,00 por 100 sobre el importe reembolsado. Esta comisión no se aplicará en la fecha de vencimiento de la garantía ni durante el mes posterior.

En consecuencia, se procederá a la modificación del Folleto Informativo del Fondo, con el fin de incluir la nueva comisión de reembolso.

En estos supuestos de modificación, o estable- cimiento de comisiones, la Norma 7.a de la Sec- ción 2.a de la Circular 1/1999, de 14 de enero, otorga a los partícipes el derecho de reembolso, a solicitud expresa por esta razón, exento de cual- quier gasto o comisión de reembolso. Dicho derecho se podrá ejercer en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio

o de la fecha de comunicación al partícipe, si ésta fuera posterior. El valor liquidativo aplicable será el correspondiente al día en que se produzca la actualización del folleto informativo que recoja estas modificaciones, en el Registro de la Comisión Nacional xx Xxxxxxx de Valores.

Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo, Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx-Xxx- cía.—5.377.

FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Premio Fondena 2003

La Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza convoca la cuarta edición del Premio Fondena, que será concedido a aquella persona, enti- dad, asociación, institución o grupo de trabajo cuya labor creadora o de investigación hubiera represen- tado una contribución importante para la conser- vación de la fauna y/o xxxxx xxx Xxxxx de España. Este premio está dotado con 60.000 euros, y las propuestas de candidatos podrán ser enviadas por correo certificado a la entidad «Edt, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Santa Xxxxxx, número 53, piso 2.o, 00000 Xxxxxx, hasta las doce horas del día 1 xx xxxxx de 2003, aportando la documentación y utilizando los modelos exigidos en el reglamento del premio que dicha entidad

entregará.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Secretario del Patronato.—4.043 CO.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A. EMPRESA PÚBLICA

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima», empresa pública de la Generalidad de Cataluña» por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestruc- tures, Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se especifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes que se detallan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El que se especifica en el anexo para cada uno de los expe- dientes que se detallan.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información: el pliego de bases del concurso así como el proyecto de las obras, quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las proposiciones, entre las nueve horas y las trece horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie- dad Anónima».

b) Domicilio: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00-00,

2.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Teléfono: 00.000.00.00.

e) Fax: 00.000.00.00.

7. Requisitos específicos del licitador:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica pre- vistos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 xx xxxxx de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi- cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta (la oferta base) y todas las variantes que estime oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa- radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las diez horas del día 10 xx xxxxx de 2003.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero de 2003.

13. La información relativa a la convocatoria del concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en la página web xxxx://xxx.xxxx.xx/.

Anexo

Objeto: Dirección de las obras de mejora general. Acondicionamiento. Ensanche y mejora de trazado de la carretera C-14, PK 89 + 000 xx XX 000 + 000. Tramo: Oliana-Xxxx xx Xxxxx. Clave: AL-9521.A1. Lugar de ejecución: Alt Urgell. Plazo de ejecución:

24 meses. Presupuesto: 2.418.500,00 euros, IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Dirección de las obras de mejora general. Acondicionamiento. Ensanche y mejora del trazado. Xxxxxxxxx X-00. PK 89,673 al PK 100,234. Tramo: Tremp-La Pobla xx Xxxxx. Clave: AL-98099. Lugar de ejecución: Pallars Jussà. Plazo de ejecución: 24 meses. Presupuesto: 1.204.700,00 euros, IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Dirección de las obras de mejora general. Acondicionamiento de la carretera C-55, PK 66 + 550 al PK 73 + 135. Tramo: Clariana de Car- dener. Clave: AL-01090. Lugar de ejecución: Sol- sonès. Plazo de ejecución: 18 meses. Presupuesto: 645.900,00 euros, IVA del 16 por 100 incluido. Objeto: Dirección de las obras de mejora general.

Acondicionamiento y mejora de la carretera C-14, PK 48 + 100 al 53 + 000. Tramo: Solivella-Belltall. Clave: AT-98082.1. Lugar de ejecución: Xxxxx xx Xxxxxxx. Plazo de ejecución: 10 meses. Presupuesto: 365.700,00 euros, IVA del 16 por 100 incluido. Objeto: Dirección conjunta de las obras: «Mejora general. Acondicionamiento. Ensanche y refuerzo de la carretera L-701, PK 22 + 940 al 32 + 545. Tramo: el Soleràs-Juncosa. Clave: AL-99135.A1 y Mejora general acondicionamiento de la carretera L-324, PK 7 + 000 al PK 12 + 160. Tramo: Xxxxxxx xx Xxxxxxx-Els Plans de Sió (Concabella). Clave: AL-99004.1. Lugar de ejecución: Garrigues, Xxxxxxx.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia téc- nica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recuperación de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis- tencia técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recuperación de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 296, de 11 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 208.716,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Castilla Ingeniería, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 164.638,93 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.922.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia téc- nica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de expropiaciones, vigilancia y control de las obras del «Proyecto de abastecimiento comar- cal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis- tencia técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de expropiaciones, vigi-

lancia y control de las obras del «Proyecto xx xxxx- tecimiento comarcal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx (Valla- dolid)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 277, de 19 de noviembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 442.086,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 339.357,54 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.923.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto de Parque Lineal del río Vena. Fase I (Burgos)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx «Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxx. Fase I (Burgos)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 299, de 15 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.300.911,70 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Construcciones Paraño, Socie- dad Anónima (COPASA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.397.200 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.924.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Proyecto de tratamiento del entorno del río Tormes entre el puente románico y el puente de la carretera N-110, en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno del río Tormes entre el puente románico y el puente de la carretera N-110, en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 293, de 8 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.078.252,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Sufi, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 962.879,81 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.925.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al proyecto «Co- munidad de Villa y Xxxxxx xx Xxxxxxx. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Segovia)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto «Comunidad xx Xxxxx y Xxxxxx xx Xxxxxxx. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Segovia)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 308, de 25 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.217.446,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: ACS, Proyectos, Obras y Cons- trucciones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.836.938,73 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.926.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia técnica a la Dirección de las obras para la realización de los tra- bajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno del río Tormes entre el puente románico y el puente de la carretera N-110, en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis- tencia técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de tratamiento del entor- no del río Tormes entre el puente románico y el puente de la carretera N-110, en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 293, de 8 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 99.388,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Ingedse, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 77.302,40 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.927.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto de abastecimiento comarcal. Villalón de Cam- pos. Valladolid»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 47000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de abastecimiento comarcal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Valladolid».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 1 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.520.464,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Necso Xxxxxxxxxxxx Cubiertas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.293.964,76 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.928.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto de acondicionamiento y recuperación de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx, en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 47000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recu- peración de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx, en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 296, de 11 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.083.318,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Cyopsa-Sisocia, Sociedad Anó- nima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.233.261 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.929.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia técnica a la Dirección de las obras para la realiza- ción de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de parque lineal del río Vena.

Fase I (Burgos)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 47000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis- tencia técnica a la Dirección de las obras para la

realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de parque lineal del río Vena. Fase I (Burgos)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 15 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 208.716,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limita- da.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 164.468,59 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.930.

INFRAESTRUCTURAS DEL TRASVASE, S. A.

Corrección de errores del anuncio de Licitación para la Adjudicación del contrato de consultoría y asis- tencia para el desarrollo de un sistema de infor- mación geográfica orientado a la explotación y man- tenimiento de las infraestructuras hidráulicas auto- rizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio (Plan Hidrológico Nacional) (1.a fase), publicado en el Boletín Oficial del Estado número 63, página 2304 de fecha 13 xx xxxxx de 2004

Donde dice «Fecha límite de obtención de docu- mentación e información: hasta el día 29 xx xxxxx xx 0000», ha de decir: «7 xx xxxx de 2004 en las oficinas de Trasagua, Xxxxxxxxx Xxxxxxx 106, plan- ta 7, Madrid 28002. Teléfono 000000000».

Donde dice «Fecha límite de presentación de pro- posiciones: hasta las 14 horas del día 30 xx xxxxx xx 0000», ha de decir: «hasta las 14 horas del día 10 xx xxxx xx 0000 xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx». Xxxxx dice «Apertura de ofertas económicas: a las 12 horas del día 2 xx xxxxx de 2004, ha de decir: «12 horas del día 17 xx xxxx de 2004, en

las oficinas de Trasagua».

Madrid, 18 xx xxxxx de 2004.—El Director Gene- ral —D. Xxxx Xxxx Xxx Xxxx.—10.257.

XXXXX XX XXXXXX Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 15 xx xxxxx corriente, se convoca a los Señores Con- sejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves, día 15 xx xxxxx de 2004, en la Sala Xxxxxxx Xxxxxx del Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en calle Laraña numero 4, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.—Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2003, así como de la propuesta de aplicación de estos últimos a los fines de la Caja, previa consideración de los informes de la Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre Censura de Cuentas.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del con- trato de consultoría y asistencia técnica a la direc- ción de obra para los trabajos de vigilancia y control de las obras del proyecto de recuperación medioam- biental y adecuación para la navegación del Canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia xx Xxxxxxxxxx.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la asistencia técnica a la dirección de obra para la ejecución de los trabajos de vigilancia y control de las obras del proyecto de recuperación medioam- biental y adecuación para la navegación del Canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia xx Xxxxxxxxxx. Clave: 02.602.240/2111, en la forma en que se explicita en el pliego de prescripciones téc- nicas particulares.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales de Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx de San Xxxxxx y Xxxxxxx xx Xxxxxx (Valladolid).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

117.334 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto base de licitación. Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Caxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 47000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Su justificación por los licitadores se realizará mediante declaración relativa al volumen de trabajos de consultoría y asis- tencia técnica realizados por la empresa en el curso de los ejercicios 1999, 2000 y 2001, teniendo en cuenta que la cifra global correspondiente a la suma de dichos ejercicios deberá ser igual o superior a seis veces el presupuesto base de licitación de este contrato. Su justificación se realizará mediante la presentación de las cuentas anuales de los tres últi- mos ejercicios, en la forma prevista en el pliego de cláusulas particulares.

Solvencia técnica o profesional: Declaración rela- tiva al personal del que disponga el licitador, con

indicación de los que vaya a emplear para la eje- cución del contrato. A este respecto deberá acre- ditarse, en la forma prevista en el pliego de cláusulas particulares, la disponibilidad dentro del referido equipo responsable de la ejecución del contrato del personal facultativo siguiente:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniero xx Xxxxxx o Ingeniero Técnico Fo-

restal.

Ingeniero Técnico Topógrafo.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 28 xx xxxxx de 2003.

b) Documentación a presentar: La especifiada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En acto público a las doce horas del día 9 xx xxxx de 2003 en el lugar señalado en el punto 6.ode este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación del con- trato en un 70 por 100 con cargo a Fondos Europeos. El contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 18 xx xxxxx de 2003.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—10.260.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de recu- peración medioambiental y adecuación para la nave- gación del Canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia xx Xxxxxxxxxx.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.602.240/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «proyecto de recuperación medioambien- tal y adecuación para la navegación del Canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia de Valla- dolid». Clave: 02.602.240/2111.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales de Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx de San Xxxxxx y Xxxxxxx xx Xxxxxx (Valladolid). España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 1.876.341,79 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, y definitiva de cons- trucción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Caxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 47000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, cate- goría e; grupo G, subgrupo 6, categoría d, y gru- po K, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 28 xx xxxxx de 2003. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del día 9 xx xxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx

«Xxxxx xxx Xxxxx, S. A.», indicado en el punto 6.o

10. Otras informaciones: Financiación del con- trato en un 70% con cargo a Fondos Europeos. El contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 18 xx xxxxx de 2003.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—10.262.

C. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX XXX XXXXXX-XXXXXXXX XRAK, S. A.

E-San Xxxxxxxxx: Suministro de reactivos para la Estación de tratamiento de aguas potables (ETAP) del Añarbe

1. Entidad adjudicataria:

Aguas del Añarbe-Xxxxxxxx Xxxx, S.A.

Reactivo	Cantidad anual estimada (t)	Precio del reactivo del primer año
Polielectrolito ...................................	2	A fijar por el licitador.
Policlorosulfato básico de aluminio .............	1.100	A fijar por el licitador.
Hidróxido sódico ................................	130	A fijar por el licitador.
Ácido fluosilícico ................................	165	A fijar por el licitador.
Cloro líquido ....................................	50	A fijar por el licitador.

P.x Xxxxxxxxxx, 0, 0.x xlanta. E-00000 Xxxxx- tia-San Xxxxxxxxx.

b), c)

5. a), b), c), d), e) 6.

8. Duración del contrato: Cuatro (4) años.

9. a) Solicitud de la documentaicón: Véase el punto 1.

10. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 17 xx xxxx de 2004 (14.00 horas).

b) Dirección: Véase el punto 1.

c) Idioma: Español.

11. a) Personas admitidad a la apertura de plicas: Acto público.

b) Día, hora y lugar: 18 xx xxxx de 2004 (12.00 horas).

Dirección: Véase el punto 1.

12. Fianzas y garantías: 4% del importe de adjudicación.

13. Modalidad de financiación y pago: Factu- ración mensual; abono a los 90 días fecha factura mediante transferencia bancaria.

14. Forma jurídica de la agrupación: Véase el pliego de condiciones generales.

15. Condiciones mínimas: Véase los pliegos de condiciones generales y particulares

16. Plazo de validez de la proposición: 90 días a partir del 18 mayo de 2004

17. Criterios de adjudicación: Véase los pliegos de condiciones generales y particulares

18. Información complementaria: En la direc- ción indicada en el punto 1

19.

Tfno.: 943 213 199, Telefax;: 943 216 017. e-mail: xxxxxxxxXxxxxx.xx

2. Naturaleza del contrato:

a) Naturaleza del contrato: Suministro.

b) Modalidad de adjudicación: Concurso.

c) Contenido: Véase el punto 4.a).

3. Lugar de entrega: Estación de tratamiento de aguas potables del Añarbe, Caxxxx Xxxxxxxxx, x/x, X-00000 Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx).

4. Objeto del contrato:

a) Suministro de los siguientes reactivos:

20. Fecha de envío del anuncio: 26 xx xxxxx de 2004

21. Fecha de recepción del anuncio:

Donostia-San Xxxxxxxxx, 26 xx xxxxx de 2004.—Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Presidente de Aguas del Añarbe-Xxxxxxxx Xxxx, S.A.—11.364.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de actua- ciones medioambientales y obras de encauzamiento en tramos urbanos de la xxxxxx xxx Xxxxx en Xxxxx.

Fase I»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) Nº de expediente: 02.400.128/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de actuaciones medioambien- tales y obras de encauzamiento en tramos urbanos de la xxxxxx xxx Xxxxx en Xxxxx. Fase I».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal xx Xxxxx.

c) Plazo de ejecución: Dieciseis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 5.660.605,81 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 113.212,12 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Caxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0.x.

c) Localidad y código postal: 47000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Cate- goría e; Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f; Grupo I, Subgrupo 1, Categoría e y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 12 xx xxxx de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 24 xx xxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6.o.

10. Otras informaciones: Financiación del Con- trato en un 70% con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Valladolid, 30 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—11.798.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de actua- ciones para la integración urbana de las márgenes del río Pisuerga en la localidad de Cervera

de Pisuerga (Xxxxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.428.199/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de actuaciones para la inte- gración urbana de las márgenes del río Pisuerga en la localidad de Cervera de Pisuerga (Xxxxxxxx)».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Cervera de Pisuerga (Xxxxxxxx).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.181.589,08 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación y definitiva de construc- ción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Caxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 47000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, cate- goría c; grupo G, subgrupo 6, categoría e; grupo K, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el pliego de cláu- sulas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 xx xxxx de 2003. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-

dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del día 30 xx xxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima», indicado en el punto 6.o

10. Otras informaciones: Financiación del con- trato en un 70 % con cargo a Fondos Europeos. El contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidos en el pliego de cláusulas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 7 xx xxxxx de 2003.—El Director gene- ral, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—13.852.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de ade- cuación de márgenes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx. T. M. Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.429.108/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de adecuación de márgenes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx.

T. M. Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 2.230.584,97 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación y definitiva de construc- ción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, cate- goría e; grupo G, subgrupo 6, categoría d; grupo K, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el pliego de cláu- sulas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 xx xxxx de 2003. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del día 00 xx xxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima», indicado en el punto 6.o

10. Otras informaciones: Financiación del con- trato en un 70 % con cargo a Fondos Europeos. El contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidos en el pliego de cláusulas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 7 xx xxxxx de 2003.—El Director gene- ral, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—13.855.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S.A.

Anuncio de licitación de concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de obra para los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de terminación del acon- dicionamiento de cauce y márgenes del río Chico.

T. M. Ávila (Xxxxx)» y del «Proyecto de adecuación de las márgenes del río Zapardiel a su paso por

Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la Asistencia Técnica a la Dirección de obra para la ejecución de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de terminación del acon- dicionamiento de cauce y márgenes del río Chico. T. M. Ávila (Xxxxx)». Clave: 02.427.123/2111, y del «Proyecto de adecuación de las márgenes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)». Clave: 02.429.108/2111, en la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Términos Municipales xx Xxxxx y Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, Euros 287.675,36.

5. Garantías: Provisional: 2 % del presupuesto base de licitación. Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 00 00 00.

e) Telefax: 983 21 34 97.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo n.o 1 xxx Xxxxxx de Cláusulas Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 16 xx xxxxx de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,

contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En acto público a las doce horas del día 27 xx xxxxx de 2003, en el lugar señalado en el punto 6.o de este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación del Con- trato en un 70 % con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 30 xx xxxxx de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—17.700.

XXXXX XXX XXXXX, S.A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de ter- minación del acondicionamiento de cauce y már- genes del río Chico. T. M. Ávila (Xxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) Número de expediente: 02.427.123/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de terminación del acondi- cionamiento de cauce y márgenes del río Chico.

T. M. Ávila (Ávila)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal xx Xxxxx.

c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.336.295,87 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, y definitiva de cons- trucción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 00 00 00.

e) Telefax: 983 21 34 97.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Cate- goría e. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c. Gru- po K, Subgrupo 5, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 16 xx xxxxx de 2003. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 12 horas del día 00 xx xxxxx xx 0000, xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.», indicado en el punto 6.o

10. Otras informaciones: Financiación del Con- trato en un 70 % con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 30 xx xxxxx de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—17.701.

BBVA PRIVANZA GESTORA, S.G.I.I.C., S. A.

Anuncio de sustitución de Entidad Gestora de Fondos de Inversión

Mediante resolución de 9 xx xxxx de 2003 la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores ha auto- rizado la sustitución de BBVA PRIVANZA GES- TORA, S.G.I.I. C., S. A. por BBVA GESTIÓN,

S. A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora de los siguientes Fondos sin que proceda el derecho de separación contemplado en el artículo 28.3 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las IICs al ser ambas entidades gestoras del mismo grupo y haberse acreditado una continuidad en la gestión:

EAGLE FUND, FIM (cambiando a BBVA REN- TA FIJA CORTO PLUS, FIM).

MUTUALFASA 3, FIM

A.S.C. ESTALVI, FIM

BBVA PRIVANZA EUSKOFONDO I, FIM

(cambiando a BBVA EUSKOFONDO, FIM) PRIVANZA DINERO, FIAMM.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto de recuperación medioambiental y adecuación para la navegación del canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia xx Xxxxxxxxxx»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de recuperación medioambien- tal y adecuación para la navegación del canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia de Valla- dolid».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 75, de 28 xx xxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.876.341,79 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 xx xxxx de 2003.

b) Contratista: Construcciones y Obras Lloren- te, Sociedad Anónima e Indesfor, Sociedad Limi- tada, en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.585.508 X.

Xxxxxxxxxx, 23 xx xxxxx de 2003.—EL Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—32.247.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto de acondicionamiento de la margen izquierda del río Esla a su paso por Valencia de Xxx Xxxx.

T.M. de Valencia de Xxx Xxxx (León)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de la mar- gen izquierda del río Esla a su paso por Valencia de Xxx Xxxx. T.M. de Valencia de Xxx Xxxx (León)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 79, de 2 xx xxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.207.412,55 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 xx xxxx de 2003.

b) Contratista: Vías y Contrucciones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.735.602,16 X.

Xxxxxxxxxx, 23 xx xxxxx de 2003.—EL Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—32.249.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A. por el que se adjudica el Contrato de Consultoría y Asistencia Téc- nica a la Dirección de Obra para los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de recuperación medioambiental y adecuación para la navegación del canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia xx Xxxxxxxxxx»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica a la Dirección de Obra para los tra- bajos de vigilancia y control de las obras del «Pro- yecto de recuperación medioambiental y adecuación para la navegación del canal xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxx en la provincia xx Xxxxxxxxxx».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 75, de 28 xx xxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 117.334 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 xx xxxx de 2003.

b) Contratista: Castilla Ingeniería, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.954,66 X.

Xxxxxxxxxx, 23 xx xxxxx de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—32.250.

GESDUERO S.G.I.I.C., S.A.

Hace público que la Comisión Nacional del Mer- cado de Valores ha autorizado la modificación mediante texto refundido del Reglamento de Ges- tión de Fonduero Alta F.I.M.F., al objeto de, entre otros, adaptar las comisiones máximas de gestión y de depositario a la normativa vigente y renunciar al régimen de Fondo de Inversión Mobiliaria de Fondos, cambiando su denominación a Fonduero Capital Garantizado 2 F.I.M.

Madrid, 26 xx xxxxx de 2003.—El Apoderado, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.—32.943.

MUTUA INTERCOMARCAL

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social Número 39

Por acuerdo de la Junta Directiva y según lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos, se con- voca a los asociados a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará el día 15 de julio del año en curso, 2003, en Barcelona, Hotel Euros- tars Grand Marina, Xxxx de Barcelona, World Trade Center, a las dieciocho horas en primera convo- catoria y a las dieciocho horas treinta minutos en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002, del anteproyecto de Presupuestos para el 2004, así como de la demás documentación que, legalmente y junto con la indicada, debe ser some- tida a conocimiento o aprobación de la Junta General.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión de la Junta Directiva.

Tercero.—Renovación y nombramiento, en su caso, de miembros de la Junta Directiva.

Cuarto.—Información sobre el corriente ejercicio. Xxxxxx.—Xxxxxx y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

En el supuesto de no poder asistir personalmente a la Junta, rogamos que remitan su delegación de voto, a favor de otro asociado, a nuestra Sede Cor- porativa, a nuestros Servicios Centrales o a cualquier Sucursal de la Entidad. Dicha representación, que deberá constar por escrito y ser de carácter espe- cífico para la Junta, incluirá el Orden del Día de la misma, las instrucciones para el ejercicio del dere- xxx xx xxxx y la firma del asociado o su repre- sentante con facultades suficientes para ello.

Barcelona, 17 xx xxxxx de 2003.—El Presidente, Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx.—32.878.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S. A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Proyecto de actuaciones para la integración urba- na de las márgenes del río Pisuerga en la localidad de Cervera de Pisuerga (Xxxxxxxx)».

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S. A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de actuaciones para la inte- gración urbana de las márgenes del río Pisuerga en la localidad de Cervera de Pisuerga (Xxxxxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 92, de 17 xx xxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.181.589,08 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 xx xxxxx de 2003.

b) Contratista: Audeca, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 954.133,18 X.

Xxxxxxxxxx, 7 de julio de 2003.—El Director Xxxx- xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—34.439.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S. A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Proyecto de adecuación de márgenes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx (Va- lladolid)».

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S. A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de adecuación de márgenes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 92, de 17 xx xxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.230.584,97 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 xx xxxxx de 2003.

b) Contratista: Constructora Hispánica, Socie- dad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.025.371,15 X.

Xxxxxxxxxx, 7 de julio de 2003.—El Director Xxxx- xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—34.440.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S. A. por el que se adjudica el Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra para la vigilancia y control de las obras correspondientes a los Pro- yectos de «Acondicionamiento de la margen izquier- da del río Esla a su paso por Valencia de xxx Xxxx.

T. M. Valencia de xxx Xxxx (León)» y «Actuaciones para la integración urbana de las márgenes del río Pisuerga en la localidad de Cervera de Pisuerga (Xxxxxxxx)».

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S. A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica a la Dirección de Obra para los tra- bajos de vigilancia y control de las obras corres- pondientes a los Proyectos de «Acondicionamiento de la margen izquierda del río Esla a su paso por Valencia de xxx Xxxx. T. M. Valencia de xxx Xxxx (León)» y «Actuaciones para la integración urbana de las márgenes del río Pisuerga en la localidad de Cervera de Pisuerga (Xxxxxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 93, de 18 xx xxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 312.108,44 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 xx xxxxx de 2003.

b) Contratista: Cesma Ingenieros, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 251.039,54 X.

Xxxxxxxxxx, 7 de julio de 2003.—El Director Xxxx- xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—34.441.

BNP PARIBAS ESPAÑA, S. A.

Cuenta de Desgravación Fiscal

BNP PARIBAS España, S. A. informa a sus clien- tes que, a partir del próximo 1 xx xxxxxx de 2003, el tipo de interés acreedor de la Cuenta de Des- gravación Fiscal (Cuenta Vivienda) será:

Para el saldo valor diario hasta 30.000 Euros: 0,75 por 100 Nominal.

Para el saldo valor diario a partir de 30.000 Euros: 1,25 por 100 Nominal.

Madrid, 3 de julio de 2003.—El Director General, Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.—34.428.

COMUNIDAD DE REGANTES SINDICATO XX XXXXXX DE ALMERÍA Y SIETE

PUEBLOS DE SU RÍO

Anuncio de licitación de obra de red xx xxxxx de los Sectores I, II y III de la Subzona del Bajo Anda- rax (Almería)

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Regantes Sindica- to xx Xxxxxx de Almería y Siete Pueblos de su Río.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de la red xx xxxxx de los Sectores I, II y III de la Subzona del Bajo Andarax (Almería).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Gádor, Rioja, Benaha- dux, Santa Fe de Mondújar, Xxxxxxx, Xxxxxx, Huér- cal de Almería y Almería.

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 9.224.287,42A.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conteca, Consultores Técnicos Almería S. L.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0,

0.x 0.

c) Localidad y código postal: Xxxxxxx 00000.

d) Teléfono: 000 00 00 00.

e) Telefax: 950 28 04 85.

7. Requisitos específicos del contratista. Cla- sificación en su caso:

Grupo A, subgrupo 1, categoría A; Grupo B, subgrupo 1, categoría A Grupo K, subgrupo 2, cate- goría A; Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 xx xxxxxx de 2003.

b) Documentos a presentar: Según pliego de condiciones.

7288 Lunes 1 septiembre 2003 BOE núm. 209

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A. por el que se adjudica el Contrato de Consultoría y Asistencia Téc-

4. Presupuesto base de licitación: 287.675,36 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2003.

b) Contratista: Ingeniería Civil Internacional, Sociedad Anónima.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

nica a la Dirección de Obra para la vigilancia y

c) Nacionalidad: Española.

. 4. Presupuesto base de licitación: 1.336.295,87.

control de las obras correspondientes a los Proyectos de «Terminación del acondicionamiento de cauce y márgenes del río Chico. T.M. Ávila (Xxxxx)» y de

«Adecuación de márgenes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica a la Dirección de Obra para los tra- bajos de vigilancia y control de las obras corres- pondientes a los Proyectos de «Terminación del acondicionamiento de cauce y márgenes del río Chi- co. T.M. Ávila (Xxxxx)» y de «Adecuación de már- genes del río Zapardiel a su paso por Xxxxxx xxx Xxxxx (Valladolid)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14 xx xxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Importe de adjudicación: 225.785,13 X

Xxxxxxxxxx, 26 xx xxxxxx de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—40.362.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto de terminación del acondicionamiento de cauce y márgenes del río Chico. T.M. Ávila (Xxxxx)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de terminación del acondicio- namiento de cauce y márgenes del río Chico. T.M. Ávila (Xxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14 xx xxxx de 2003.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2003.

b) Contratista: Comsa, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.208.011,47.

Valladolid, 26 xx xxxxxx de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—40.361.

GENOMA ESPAÑA, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA Y PROTEÓMICA

En el marco de los convenios firmados con Uni- versidades y Organismos Públicos de Investigación, para fomentar y asistir los procesos de transferencia tecnológica, solicita ofertas para la contratación de servicios de valoración tecnológica (patentes) en los ámbitos de la biotecnología y la biomedicina.

Las condiciones de solicitud, el calendario, las áreas de valoración y demás especificaciones se encuentran en la dirección xxxx://xxx.xxx-xx.xxx.

Madrid, 21 xx xxxxxx de 2003.—Director General, Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx.—40.247.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de rama- les derivados del canal alto de los Payuelos. 2ª fase.

Zona Centro»

1. Entidad adjudicadora:

a) Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima.

b) Nº de expediente: 02.256.115/2311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos. 2ª fase. Zona Centro».

b) Lugar de ejecución: Provincia xx Xxxx.

c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 49.890.415,80 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, y definitiva de cons- trucción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0x.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Cate- goría f. Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e. Grupo E, Subgrupo 6, Categoría f. Grupo J, Subgrupo 5, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 7 de noviembre de 2003. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6º.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 00 xx xxxxxxxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6º.

10. Otras informaciones: Financiación del Con- trato en un 50% con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi- cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem- bre de 2003.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 15 de septiembre de 2003.—El Direc- tor General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—42.224.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de las expropia- ciones, vigilancia y control de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos.

1ª fase. Zona Esla»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de las expropia- ciones, vigilancia y control de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos. 1ª fase. Zona Esla», en la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Varios Términos Muni- cipales xx Xxxx.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 28 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 1.303.105,02.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0x.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo n.o 1 xxx xxxxxx de Cláusulas Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 7 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6º.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 21 de noviembre de 2003, en el lugar señalado en el punto 6º de este anuncio.

10. Otras informaciones: El Contrato se some- terá a la legislación civil, mercantil y procesal espa- ñola. Resto de informaciones contenidas en los Plie- gos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi- cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem- bre de 2003.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 15 de septiembre de 2003.—El Direc- tor General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—42.225.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Zona Esla»

1. Entidad adjudicadora:

a) Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima.

b) Nº de expediente: 02.256.115/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos. 1ª fase. Zona Esla».

b) Lugar de ejecución: Provincia xx Xxxx.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 19.074.121,25 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, y definitiva de cons- trucción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0.x.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Cate- goría e. Grupo E, Subgrupo 6, Categoría f. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d. Grupo J, Subgrupo 5, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6º.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 00 xx xxxxxxxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6º.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi- cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem- bre de 2003.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 15 de septiembre de 2003.—El Direc- tor General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—42.222.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

2ª fase. Zona centro»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de las expropia- ciones, vigilancia y control de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos. 2ª fase. Zona centro», en la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Varios Términos Muni- cipales xx Xxxx.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 34 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 1.802.912,80.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0x.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo nº 1 xxx xxxxxx de Cláusulas Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 7 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6º.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 21 de noviembre de 2003, en el lugar señalado en el punto 6º de este anuncio.

10. Otras informaciones: El contrato se some- terá a la legislación civil, mercantil y procesal espa- ñola. Resto de informaciones contenidas en los Plie- gos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi- cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem- bre de 2003.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 15 de septiembre de 2003.—El Direc- tor General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—42.227.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S.A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de abasteci- miento comarcal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Valladolid»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.347-255/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de abastecimiento comarcal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Valladolid».

b) Lugar de ejecución: Provincia xx Xxxxxxxxxx.

c) Plazo de ejecución: c.1) Ejecución de obra y puesta a punto: catorce meses c.2) Pruebas de funcionamiento: seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to- tal, 6.520.464,05 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 130.409,28 Euros y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo B, Subgrupo 2, Categoría c. Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f. Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 8 de enero de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 00 xx xxxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, S. A.» indicado en el punto 6.o.

10. Otras informaciones: La adjudicación del contrato se realizará una vez que se haya decidido por la Comisión Europea la concesión de los auxilios económicos necesarios para llevar a cabo la actua- ción. El proyecto se financiará en un 65% con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mercantil y procesal española. Resto de informaciones contenidos en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 26 de noviembre de 2003.—El Direc- tor General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—53.299.

BARCLAYS FONDOS, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de las obligaciones de infor- mación previstas en el artículo 10.4 del Reglamento de la Ley 46/1984 de Instituciones de Inversión Colectiva, «Barclays Fondos, Sociedad Anónima» Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, como sociedad gestora y «Barclays Bank, Sociedad Anónima», como entidad depositaria del Fondo de Inversión Mobiliaria Barclays Interés Garantizado 1 FIM, inscrito en el registro admi- nistrativo de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores con el número 2.238, hacen público, que se ha producido el siguiente hecho relevante en la mencionada Institución:

Como consecuencia del vencimiento el 20 de noviembre de la garantía asociada al fondo, y del establecimiento de una nueva garantía de rentabi- lidad, se ha modificado la comisión de reembolso, que pasa a ser la siguiente:

Desde el final del periodo de comercialización (comprendido hasta el 20 de febrero de 2004, inclu- sive) o, si sucede antes, desde la fecha en que se alcance el volumen inicial de colocación previsto de 200 millones de euros, y durante todo el periodo garantizado, se establece una comisión de reembolso del 3 %. La comisión de reembolso no se aplicará, en las fechas siguientes, o día hábil posterior: 1/09/04, 1/03/05, 1/09/05, 1/03/06, 1/09/06,

1/03/07, 1/09/07, 1/03/08 y 1/09/08, siempre que el vencimiento de la garantía no se haya producido con anterioridad. Para poder ejercitar el reembolso en una de las fechas anteriores sin aplicación de la comisión de reembolso, la Sociedad Gestora exi- girá el preaviso de 3 días hábiles. La comisión de reembolso no se aplicará durante el periodo que medie entre la fecha de finalización de una garantía y la fecha de inicio de la siguiente, ambas fechas inclusive, de cada una de las garantías que, en su

caso, se establezcan. Esta modificación otorga al partícipe el derecho de separación recogido en el artículo 35.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva durante el plazo de un mes des- de la fecha de la comunicación a partícipes o desde la fecha de publicación en el BOE si ésta fuera posterior.

Madrid, 19 de noviembre de 2003.—«Barclays Fondos, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva», sociedad ges- tora y «Barclays Bank, Sociedad Anónima», entidad depositaria del fondo. Xxx Xxxx Xxxxxxxxx xx xx Xxxx, Secretario del Consejo de Barclays Fondos, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Institu- ciones de Inversión Colectiva.—52.678.

CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX (CAJASUR)

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y haciendo uso de las facultades con- cedidas a la Presidencia, se convoca a los Señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx «CajaSur» a la Asam- xxxx General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de Diciembre de 2003, en la Sala de Exposiciones Museísticas «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares número 6 xx Xxxxxxx, a las 11.00 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 12.00 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día Primero.—Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente cons- titución válida de la Asamblea General.

Segundo.—Salutación del Señor Presidente e indi- cación de las variaciones habidas en la Asamblea General.

Tercero.—Información sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en el orden eco- nómico—financiero como en el de la Obra Social y Cultural.

Cuarto.—Creación de obra social propia. Quinto.—Informe de la Comisión de Control.

Sexto.—Asignación a las Vicepresidencias con facultades ejecutivas.

Séptimo.—Líneas generales definitorias sobre pre- visiones para el ejercicio de 2004.

Octavo.—Elección de titular en el Consejo de Administración por el Grupo de la Entidad Fun- dadora.

Noveno.—Xxxxxx y preguntas.

Décimo.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Señores Con- sejeros en la Sede Central de la Institución (Se- cretaría de Órganos de Gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 17º.8 de los Estatutos.

Córdoba, 17 de noviembre de 2003.—El Presi- dente: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.—53.659.

BOE núm. 293 Lunes 8 diciembre 2003 10415

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de tra- tamiento del entorno del río Tormes entre el Puente románico y el Puente de la carretera N-110 en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.435-137/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno del río Tormes entre el Puente románico y el Puente de la carretera N-110 en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx).

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.078.252,87 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 21.565,06 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Cate- goría d; Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d; Gru- po K, Subgrupo 6, Categoría c.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,

contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 19 de enero de 2004. En el domicilio de «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6.o

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 1 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—54.052.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno del río Tormes entre el Puen- te románico y el Puente de la carretera N-110 en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno del río Tormes entre el Puente románico y el Puente de la carretera N-110 en la localidad de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx)», en la forma en que se explicita en el Pliego de Pres- cripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de El Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxx).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 99.388,80.

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licita- ción, esto es 1.987,78 A.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Se acreditará en la forma prevista en el Anexo

n.o 1 xxx xxxxxx de Cláusulas Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 8 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta: Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 19 de enero de 2004, en el lugar señalado en el punto 6.o de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 1 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—54.053.

CIMALSA

Resolución de «Centre Integral de Mercaderies i Acti- vitats Logístiques, Sociedad Anónima» (CIMALSA) por la cual se hace pública la adjudicación que se cita

1. Entidad Adjudicadora: «Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, Societat Anò- nima» (CIMALSA), empresa pública de la Gene- ralitat de Catalunya.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato : Obras.

b) Descripción: Urbanización de la subfase 1B de la Central Integral de Mercancías del Camp.

c) Anuncio de licitación : BOE número 192, de 12 xx xxxxxx de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

10498 Jueves 11 diciembre 2003 BOE núm. 296

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de acon- dicionamiento y recuperación de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.499.019/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recu- peración de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 4.083.318,97 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 81.666,38 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Cate- goría f; Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 15 de enero de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 23 de enero de 2004. En el domicilio de «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6.o

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 4 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—54.812.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recuperación de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recuperación de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)», en la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx).

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de die- ciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 208.716,48.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de licitación, esto es, 4.174,33 A. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0.x.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo n.o 1 xxx xxxxxx de Cláusulas Paticulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6º.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta: Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 23 de enero de 2004, en el lugar señalado en el punto 6.o de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 3 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—54.813.

XXXXXX XXXXXXX FONDOS RENTA VARIABLE,

FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE FONDOS

(Fondo absorbente)

XXXXXX XXXXXXX FONDOS SECTORIAL,

FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE FONDOS

(Fondo absorbido)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 bis segundo de la Ley 46/1.984 de 26 de diciem- bre reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva se hace público:

Que con fecha 7 de noviembre de 2003 «Xxxxxx Xxxxxxx Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, Socie- dad Unipersonal» como Sociedad Gestora de los Fondos «Xxxxxx Xxxxxxx Fondos Renta Variable FIMF» (fondo absorbente), y «Xxxxxx Xxxxxxx Fon- dos Sectorial FIMF» (fondo absorbido) aprobó por unanimidad la fusión por absorción de los men- cionados fondos.

Que con fecha 26 de septiembre de 2003 «Ban- coval, Sociedad Anónima» como entidad depositaria

BOE núm. 299 Lunes 15 diciembre 2003 10623

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de Parque Lineal del río Vena. Fase I (Xxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S. A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de Parque Lineal del río Vena. Fase I (Burgos)», en la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal xx Xxxxxx.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de die- ciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 208.716,48.

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licita- ción, esto es, 4.174,33 A. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S. A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo n.o 1 xxx xxxxxx de Cláusulas Paticulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta: Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 23 de enero de 2004, en el lugar señalado en el punto 6.o de este anuncio.

10. Otras informaciones: Financiación del Con- trato en un 70% con cargo a Fondos Europeos.

El Contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. Resto de informaciones contenidas en los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 9 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—55.330.

XXXXX XXX XXXXX, S.A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de Parque Lineal del río Vena. Fase I (Xxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.428-203/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx «Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxx. Fase I (Burgos)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal xx Xxxxxx.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 4.300.911,70 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 86.018,23 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e. Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f. Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 23 de enero de 2004. En el domicilio de «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6.o

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 9 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—55.321.

BIDEAK-BIZKAIKO BIDEAK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima», por la que hace público la licitación de un contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Bideak-Bizkaiko Bideak, Socie- dad Anónima», Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Xxxxx de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Bi- xxxx-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima».

c) Número de Expediente: ES/02/03.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: la explotación y man- tenimiento del Centro de Día para personas mayores dependientes, sito en Xxxxxxxxx, n.o 4 de Otxar- koaga.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) años prorro- gables.

3. Tratamiento procedimiento y forma adjudi- cación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Según pliego de bases.

11012 Jueves 25 diciembre 2003 BOE núm. 308

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto «Comu- nidad de Villa y Xxxxxx xx Xxxxxxx. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Segovia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.125-109/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto «Comunidad xx Xxxxx y Xxxxxx xx Xxxxxxx. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Segovia)».

b) Lugar de ejecución: Provincia xx Xxxxxxx.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 6.217.446,45 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 124.348,93 Euros y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Xxxxx xxx Xxxxx, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx 0.x.

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Cate- goría d Grupo E, Subgrupo 2, Categoría f Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 23 de enero de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 0 xx xxxxxxx xx 0000. Xx xx xxxxxxxxx xx «Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.» indicado en el punto 6.o.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 18 de diciembre de 2003.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—56.953.

XXXXX XXX XXXXX, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de expropiación, vigilancia y control de las obras del Proyecto «Comunidad xx Xxxxx y Xxxxxx xx Xxxxxxx. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Xxxxxxx)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de los trabajos de expropiación, vigilancia y control de las obras del Proyecto «Comunidad xx Xxxxx y Xxxxxx xx Xxxxx- za. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Segovia)», en la forma en que se explicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Provincia xx Xxxxxxx.

c) Plazo de ejecución orientativo: Plazo de 28 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 492.940,84 Euros.

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licita- ción, esto es, 9.858,82 Euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Xxxxx xxx Xxxxx, S. A.

b) Domicilio: Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00,

Xxxxxx 0.x

c) Localidad y código postal: 00000 Xxxxxxxxxx.

d) Teléfono: 000 000 000.

e) Telefax: 983 213 497.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Se acreditará en la forma prevista en el Anexo

n.o 1 xxx Xxxxxx de Cláusulas Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 10 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 20 de febrero de 2004, en el lugar señalado en el punto 6.o de este anuncio.

10. Otras informaciones: La adjudicación del contrato se realizará una vez que se hayan concedido por la Comisión Europea los auxilios económicos necesarios para llevar a cabo la actuación. El pro- yecto se financiará en un 65% con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mercantil y procesal española. Resto de infor- maciones contenidas en los Pliegos de Cláusulas y de Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi- cial de la Unión Europea»: 18 de diciembre de 2003.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 14 de noviembre de 2003.—El Direc- tor General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—57.160.

IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.

Las fusiones de los fondos: a) Ibercaja Euro- bolsas FIM (Fondo absorbente) e Ibercaja Index FIM, Ibercaja Index 2 FIM, Ibercaja Index 5 FIM e Ibercaja Europa FIM (Fondos absorbidos), for- malizada el 2 de diciembre de 2003; b) Ibercaja Selección Renta Fija FIMF (Fondo absorbente) e Ibercaja Selección Renta Fija 2 FIMF (Fondo absor- xxxx) y c) Ibercaja Selección Renta 2 FIMF (Fon- do absorbente) e Ibercaja Selección Renta FIMF (fondo absorbido), ambas formalizadas el 17 de diciembre de 2003 y todas conforme a lo previsto en el artículo 23 bis de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, otorgan, a partir de la fecha de esta publicación, a los acreedores de los fondos afectados un plazo de un mes para expresar su opo- sición, antes de finalizar los trámites legales.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2003.—El Director General de Xxxxxxxx Xxxxxxx, S.G.I.I.C., S.A. Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx.—57.178.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOE núm. 27 Sábado 31 enero 2004 847

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos (León). 2ª Fase. Zona Centro»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S. A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxx- xx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos (León). 2ª Fase. Zona Centro».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 227, de 22 de septiembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 49.890.415,80 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 2004.

b) Contratista: Corsán-Corviam Construc- ción, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 43.798.796,03 X.

Xxxxxxxxxx, 26 de enero de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—2.817.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S. A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al «Pro- yecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos (León). 1.a Fase. Zona Esla»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., Xxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 0.x Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto xx xxxxxxx derivados del canal alto de los Payuelos (León). 1ª Fase. Zona Esla».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 227, de 22 de septiembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 19.074.121,25 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 2004.

b) Contratista: Aldesa construcciones, S. A. y Begar Construcciones y Contratas, S. A., en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 18.290.174,87 X.

Xxxxxxxxxx, 26 de enero de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—2.818.

DWS INVESTMENTS (SPAIN) S.G.I.I.C., S. A.

Se comunica a los partícipes del Fondo de Inver- sión DWS Sectorial 2001 Fondo de Inversión Mobi- liario, en trámites de modificación a DWS Topflex Garantizado Fondo de Inversión Mobiliario, que se va proceder al establecimiento de la comisión del 4,5 por ciento tanto para las suscripciones como para los reembolsos que se produzcan a partir del 28 xx xxxxx de 2004. No obstante, no existirán comi- siones de suscripción ni de reembolso durante el período comprendido entre el día en que se pro- duzca la inscripción de las modificaciones en el registro administrativo de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores y el día 28 xx xxxxx de 2004 inclusive. Tampoco existirán comisiones xx xxxx- bolso en las fechas señaladas como ventanas de liquidez en el folleto explicativo del fondo, es decir, los primeros días hábiles de julio, octubre, enero y abril de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, siendo la última el 1 de enero de 2009.

Tal modificación otorga a los partícipes un dere- cho de separación en los términos del artículo 35.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colec- tiva. A tal efecto se ha comunicado de forma indi- vidualizada a los partícipes, informándoles del dere- cho que les asiste y se notificará en el próximo

informe trimestral e igualmente se incorporará al folleto del Fondo mediante la correspondiente actua- lización.

Madrid, 27 de enero de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx- món Xxxxxxx.—2.839.

FEDERACIÓN DE SERVICIOS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CC.OO.

Se abre el plazo de inscripción para la formación a distancia de los cursos programados en el Plan de Formación Continua para las Administraciones Públicas promovido por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO., prevista su aprobación por la Comisión General de la For- mación Continua el día 27 de enero de 2004.

Las solicitudes de inscripción se podrán recoger en las Secretarías de Formación de los Sindicatos Provinciales de las Federaciones de Area Pública: de Servicios y Administraciones Públicas,xx Xxxx- dad,Enseñanza y Transportes y Comunicaciones

S.S. Correos de CC.OO.,en las Secciones Sindicales de CC.OO. Departamentos de Formación de: Minis- terios,Consejerias,Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno, Diputaciones, Ayuntamientos y Federa- ciones de Municipios y Provincias. También se podrá acceder a las solicitud de inscripción a través de la página web de la Federación de Servicios y Admi- nistraciones Públicas de CC.OO.: xxx.xxxx.xxxx.xx

Las solicitudes se deberán enviar por correo a: Formación a Distancia. Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO. Secretaría de Formación. X/ Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00, xxxx. Xxxxxx 00000.

El Plazo de inscripción comienza el 31 de enero de 2004 y finaliza el 27 de febrero de 2004.

Certificación:

En los cursos xx Xxxxxx y Francés se expedirá un Diploma por la UNED, a aquellos/as alumnos/as que hayan superado el examen presencial obliga- xxxxx. —En el curso de Técnico Superior en Pre- vención de Riesgos Laborales, se expedirá un Cer- tificado por ISTAS, a aquellos/as alumnos/as que superen el examen presencial obligatorio.

En el resto de los cursos se expedirá un certificado de aprovechamiento, donde constará únicamente el número de horas, por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO., a los alum- nos que hayan superado todos los cuestionarios exi- gidos durante el curso, con una nota media igual o superior a 5.

Aquellos alumnos/as que no hayan superado las pruebas antes mencionadas, no tendrán derecho a ningún tipo de certificado.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 296, de 11 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 208.716,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Castilla Ingeniería, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 164.638,93 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.922.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., por el que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia téc- nica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de expropiaciones, vigilancia y control de las obras del «Proyecto de abastecimiento comar- cal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx (Valladolid)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis- tencia técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de expropiaciones, vigi-

lancia y control de las obras del «Proyecto xx xxxx- tecimiento comarcal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx (Valla- dolid)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 277, de 19 de noviembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 442.086,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 339.357,54 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.923.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx «Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxx. Fase I (Burgos)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 299, de 15 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.300.911,70 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Construcciones Paraño, Socie- dad Anónima (COPASA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.397.200 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director general, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.924.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 293, de 8 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.078.252,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Sufi, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 962.879,81 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.925.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto «Comunidad xx Xxxxx y Xxxxxx xx Xxxxxxx. Abastecimiento comarcal. Presa del río Ceguilla (Xxxxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 308, de 25 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.217.446,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: ACS, Proyectos, Obras y Cons- trucciones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.836.938,73 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.926.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 293, de 8 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 99.388,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Ingedse, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 77.302,40 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.927.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de abastecimiento comarcal. Xxxxxxxx xx Xxxxxx. Valladolid».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 1 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.520.464,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Necso Xxxxxxxxxxxx Cubiertas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.293.964,76 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.928.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 00000 Xxxxxxxxxx.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y recu- peración de las riberas de los xxxx Xxxxx, Arandilla y Xxxxxxxx, en Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 296, de 11 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.083.318,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Cyopsa-Sisocia, Sociedad Anó- nima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.233.261 euros.

Valladolid, 17 xx xxxxx de 2004.—El Director General, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.—9.929.

XXXXX XXX XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Fase I (Burgos)»

1. Entidad adjudicadora: Xxxxx xxx Xxxxx, S.A., calle Xxxxx de la Victoria, 20, 1.a planta, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis- tencia técnica a la Dirección de las obras para la

realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de parque lineal del río Vena. Fase I (Burgos)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 15 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 208.716,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.

b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limita- da.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 164.468,59 euros.

Valladolid, 17 de marzo de 2004.—El Director General, Francisco González López.—9.930.

INFRAESTRUCTURAS DEL TRASVASE, S. A.

Donde dice «Fecha límite de obtención de docu- mentación e información: hasta el día 29 de marzo de 2004», ha de decir: «7 de mayo de 2004 en las oficinas de Trasagua, Francisco Silvela 106, plan- ta 7, Madrid 28002. Teléfono 911024700».

Donde dice «Fecha límite de presentación de pro- posiciones: hasta las 14 horas del día 30 de marzo de 2004», ha de decir: «hasta las 14 horas del día 10 de mayo de 2004 en las oficinas de Trasagua». Donde dice «Apertura de ofertas económicas: a las 12 horas del día 2 de abril de 2004, ha de decir: «12 horas del día 17 de mayo de 2004, en

las oficinas de Trasagua».

Madrid, 18 de marzo de 2004.—El Director Gene- ral —D. José Luis Gil Díaz.—10.257.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 15 de marzo corriente, se convoca a los Señores Con- sejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves, día 15 de abril de 2004, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en calle Laraña numero 4, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.—Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO URAK, S. A.

E-San Sebastián: Suministro de reactivos para la Estación de tratamiento de aguas potables (ETAP) del Añarbe

1. Entidad adjudicataria:

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.

Reactivo	Cantidad anual estimada (t)	Precio del reactivo del primer año
Polielectrolito ...................................	2	A fijar por el licitador.
Policlorosulfato básico de aluminio .............	1.100	A fijar por el licitador.
Hidróxido sódico ................................	130	A fijar por el licitador.
Ácido fluosilícico ................................	165	A fijar por el licitador.
Cloro líquido ....................................	50	A fijar por el licitador.

P.o Errotaburu, 1, 6.a planta. E-20018 Donos- tia-San Sebastián.

b), c)

5. a), b), c), d), e) 6.

8. Duración del contrato: Cuatro (4) años.

9. a) Solicitud de la documentaicón: Véase el punto 1.

10. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 17 de mayo de 2004 (14.00 horas).

b) Dirección: Véase el punto 1.

c) Idioma: Español.

11. a) Personas admitidad a la apertura de plicas: Acto público.

b) Día, hora y lugar: 18 de mayo de 2004 (12.00 horas).

Dirección: Véase el punto 1.

12. Fianzas y garantías: 4% del importe de adjudicación.

13. Modalidad de financiación y pago: Factu- ración mensual; abono a los 90 días fecha factura mediante transferencia bancaria.

14. Forma jurídica de la agrupación: Véase el pliego de condiciones generales.

15. Condiciones mínimas: Véase los pliegos de condiciones generales y particulares

16. Plazo de validez de la proposición: 90 días a partir del 18 mayo de 2004

17. Criterios de adjudicación: Véase los pliegos de condiciones generales y particulares

18. Información complementaria: En la direc- ción indicada en el punto 1

19.

Tfno.: 943 213 199, Telefax;: 943 216 017. e-mail: xxxxxxxxXxxxxx.xx

2. Naturaleza del contrato:

a) Naturaleza del contrato: Suministro.

b) Modalidad de adjudicación: Concurso.

c) Contenido: Véase el punto 4.a).

3. Lugar de entrega: Estación de tratamiento de aguas potables del Añarbe, Camino Petritegi, s/n, E-20115 Astigarraga (Gipuzkoa).

4. Objeto del contrato:

a) Suministro de los siguientes reactivos:

20. Fecha de envío del anuncio: 26 de marzo de 2004

21. Fecha de recepción del anuncio:

Donostia-San Sebastián, 26 de marzo de 2004.—Enrique Noain Cendoya, Presidente de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.—11.364.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Fase I»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».

b) Nº de expediente: 02.400.128/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de actuaciones medioambien- tales y obras de encauzamiento en tramos urbanos de la cuenca del Duero en Soria. Fase I».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Soria.

c) Plazo de ejecución: Dieciseis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 5.660.605,81 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 113.212,12 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, Planta 1.a.

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Teléfono: 983 213 377.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Cate- goría e; Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f; Grupo I, Subgrupo 1, Categoría e y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 12 de mayo de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 24 de mayo de 2004. En el domicilio de «Aguas del Duero, S.A.» indicado en el punto 6.o.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Valladolid, 30 de marzo de 2004.—El Director General, Francisco González López.—11.798.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.» por la que se hace pública la adjudicación del concurso público para la con- tratación de «Elaboración del proyecto y ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Nájera (La Rioja)». Clave: O-241

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: elaboración del pro- yecto y ejecución de las obras de la estación depu- radora de aguas residuales de Nájera (La Rioja). Clave: O-241.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: BOE núm. 109. Publicado el 7 de mayo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 9.879.310,00 Euros,

I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero 2004.

b) Contratista: «Vías y Construcciones, S.A.-Proyectos e Instalaciones de Desalación, S.A. (PRIDESA)-Construcciones José Martín, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo» denominada abreviadamente «EDAR NAJERA UTE».

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: nueve millones doscientos treinta y ocho mil novecientos veintiocho euros con setenta céntimos (9.238.928,70 A), IVA incluido.

Zaragoza, 16 de abril de 2004.—El Consejero Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fernando de Ana García.—14.859.

AGUAS DEL DUERO, S.A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de actua- ción en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.434.227.2111

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de actuación en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Puebla de Sanabria (Zamora).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.401.961,74 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 28.039,23 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,

Planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Teléfono: 983 213 377.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 1, Categoría e. Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e. Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 24 de mayo de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 3 de junio de 2004. En el domicilio de «Aguas del Duero, Sociedad Anónima» indicado en el punto 6.o

10. Otras informaciones: Financiación del Con- trato en un 70% con cargo a Fondos Europeos. El Contrato se someterá a la legislación civil, mer- cantil y procesal española. La oferta técnica y eco- nómica deberá presentarse, además de en papel, en soporte magnético, como establece el Pliego de Cláusulas Particulares. Resto de informaciones con- tenidas en dicho Pliego.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 19 de abril de 2004.—El Director General, Francisco González López.—14.855.

SANTANDER GESTIÓN DE ACTIVOS, S. A., S.G.I.I.C.

En relación con el fondo de inversión Santander Central Hispano Renta Fija Corto, F. I., se comunica que se han iniciado los trámites administrativos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en orden a modificar su denominación por la de Garan- tizado European Markets, F. I., con la consiguiente modificación del artículo 1 del Reglamento de Ges- tión del Fondo.

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Vicesecretario del Consejo de Administración de Santander Cen- tral Hispano Gestión, S. A., SGIIC, Antonio Faz Escaño.—15.771.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de las riberas del río Carrión a su paso por la ciudad de Palencia (Fase-II). T.M. Palencia (Palencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de las riberas del río Carrión a su paso por la ciudad de Palencia (Fase-II). T.M. Palencia (Palencia)», en la forma en que se explícita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de die- ciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 231.078,96.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de licitación, esto es, 4.621,58 A. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,

Planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Teléfono: 983 213 377.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo n.o 1 del pliego de Cláusulas Paticulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 de agosto de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares. La oferta técnica y económica deberá presentarse, además de en papel, en soporte magnético.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta : Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 30 de agosto de 2004, en el lugar señalado en el punto 6º de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 14 de julio de 2004.—El Director General, Francisco González López.—36.559.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.428-205/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de acondicionamiento de las riberas del río Carrión a su paso por la ciudad de Palencia (Fase-II). T.M. Palencia (Palencia)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to- tal, 3.535.628,19 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 70.712,56 euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20, Planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Teléfono: 983 213 377.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo C, Subgrupo 6, Categoría f. Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 20 de agosto de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti- dad adjudicadora mediante telegrama cursado den- tro de dicho día y hora, indicando el número de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares. La oferta técnica y económica deberá presentarse, además de en papel, en soporte magnético.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 30 de agosto de 2004. En el domicilio de «Aguas del Duero, S. A.» indicado en el punto 6.o

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 14 de julio de 2004.—El Director General, Francisco González López.—36.560.

ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES

1. Entidad contratante: Ente Público de Ges- tión de Ferrocarriles Andaluces, adscrito a la Con- sejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: TSF-6501/ODO0. Dirección de las obras del Eje Ferroviario Transversal de Anda- lucía. Tramo: Variante de Osuna.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación de Concurso público para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno de los ríos Eresma y Cigui- ñuela entre el barrio de San Lorenzo y el puente de San Lázaro (Segovia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia y control de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno de los ríos Eresma y Ciguiñuela entre el barrio de San Lorenzo y el puen- te de San Lázaro (Segovia)», en la forma en que se explícita en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Segovia.

c) Plazo de ejecución: Plazo orientativo de vein- te meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Euros 361.112,64.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de licitación, esto es, 7.222,25 A. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,

Planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Teléfono: 983 213 377.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al señalado como fecha límite de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará en la forma pre- vista en el Anexo n.o 1 del pliego de Cláusulas Particulares que rige el Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Particulares. La oferta técnica y económica deberá presentarse, además de en papel, en soporte magnético.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta: Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En acto público a las doce horas del día 30 de septiembre de 2004, en el lugar señalado en el punto 6.o de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 26 de julio de 2004.—El Director General, Francisco González López.—38.069.

AGUAS DEL DUERO, S. A.

Anuncio de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de tra- tamiento del entorno de los ríos Eresma y Ciguiñuela entre el barrio de San Lorenzo y el puente de San Lázaro (Segovia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Aguas del Duero, Sociedad Anónima».

b) N.o de expediente: 02.427.124/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de tratamiento del entorno de los ríos Eresma y Ciguiñuela entre el barrio de San Lorenzo y el puente de San Lázaro (Segovia)».

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Segovia.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 7.698.453,26 Euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por cien del pre- supuesto base de licitación, esto es, 153.969,07 Euros; y definitiva de construcción, 4 por cien del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Aguas del Duero, Sociedad Anó- nima».

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, 20,

Planta 1.a

c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Teléfono: 983 213 377.

e) Telefax: 983 213 497.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos:

a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f. Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláu- sulas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici- tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 20 de septiembre de 2004. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante telegrama cur- sado dentro de dicho día y hora, indicando el núme- ro de certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares. La oferta técnica y económica deberá presentarse, además de en papel, en soporte magnético.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.o

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de pro- puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: A las 12 horas del día 30 de septiembre de 2004. En el domicilio de «Aguas del Duero, S. A.» indicado en el punto 6.o

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi- catario.

12.

13. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Valladolid, 26 de julio de 2004.—El Director General, Francisco González López.—38.068.

AUTOPISTAS, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

(Unipersonal)

Anuncio de Concurso abierto para la contratación de las obras contenidas en el «Proyecto comple- mentario de Ampliación de la Estación de Peaje de Figueres Nord, pk 20 500, autopista AP-7, La Jonquera-Salou. Provincia de Girona»

Desglosado número 1. Plataforma y Ramales de acceso.

Desglosado número 5. Iluminación de la Plata- forma.

C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DEL DUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Aguas del Duero, S. A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al Pro- yecto «Actuaciones medioambientales y obras de encauzamiento en tramos urbanos de la cuenca del Duero en Soria. Fase I»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Duero, S. A., Calle Duque de la Victoria, 20, 1.a planta, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto «Actuaciones medioambientales y obras de encauzamiento en tramos urbanos de la cuenca del Duero en Soria. Fase I».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 82, de 5 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.660.605,81 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2004.

b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.419.801,02 A.

Valladolid, 1 de septiembre de 2004.—EL Direc- tor general, Francisco González López.—41.865.

AGUAS DEL DUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Aguas del Duero, S. A. por el que se adjudica el contrato de Consultoría y Asistencia Téc- nica a la Dirección de las obras para la vigilancia y control de las obras del «Proyecto de actuaciones medioambientales y obras de encauzamiento en tra- mos urbano de la cuenca del Duero en Soria.

Fase I»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S. A., Calle Duque de la Victoria, 20, 1.a planta, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica a la Dirección de las obras para la vigilancia y control de las obras del «Proyecto de actuaciones medioambientales y obras de encau- zamiento en tramos urbano de la cuenca del Duero en Soria. Fase I».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi- cial del Estado» número 82, de 5 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 261.723,84 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2004.

b) Contratista: Ingeniería Civil Internacional, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 205.790,03 A.

Valladolid, 1 de septiembre de 2004.—El Director General, Francisco González López.—41.866.

SEIASA DEL NORDESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad Estatal

de Infraestructuras Agrarias

Convocatoria de concurso abierto para la contra- tación de la ejecución de la obra «Modernización del Regadío del Sector XI del Flumen (Huesca)»

1. Entidad adjudicadora: SEIASA del Nordes- te, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro- yecto «Modernización del Regadío del Sector XI del Flumen (Huesca)».

b) Plazo de ejecución: 19 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 28.600.715,75 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre- supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e informa- ción:.

a) Entidad: SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Juan Bravo, 3B.

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Teléfono: 91 781 36 87.

e) Fax: 91 781 36 88.

7. Requisitos específicos del contratista: los establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso.

8. Presentación de las ofertas:.

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2004, a las 14:00 horas.

b) Lugar de presentación: domicilio de SEIASA del Nordeste, Sociedad Anónima.

c) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso.

9. Apertura de la oferta económica: en el domi- cilio de la entidad, el 18 de noviembre de 2004, a las 10:00 horas.

10. Gastos de anuncios: serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 31 de agosto de 2004.—Joaquín Molinos Follos. Presidente.—41.755.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S. A.

Resolución de la Sociedad estatal «Aguas de la Cuen- ca del Ebro, S. A.» por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto reformado n.o 2 del de ejecución de instalación de islas flotantes y ade- cuación de islotes existentes. (Cantabria)». Clave: O-202.(5), mediante procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo dispuesto en los artícu- los 73.4, 92 y 141 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi- cas, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, previa declaración de desierto del concurso abierto inicialmente convocado

1. Entidad adjudicadora: «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto reformado n.o 2 del de ejecución de instalación de islas flotantes y adecuación de islotes existentes. (Cantabria)». Cla- ve: O-202.(5).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: BOE núm. 76. Publicado el 29 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación.

a) Trámitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: ciento sesenta y tres mil ciento setenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos de euro (163.173,55 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2004.

b) Contratista: Depuram, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil ochocientos siete euros con cincuenta y un céntimos (162.807,51 A), IVA incluido.

Zaragoza, 31 de agosto de 2004.—El Consejero Delegado de «Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», Fernando de Ana García.—41.869.

AGUAS DEL DUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Aguas del Duero, S. A. por el que se adjudica el contrato de obras correspondiente al Pro- yecto «Actuaciones en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Duero, S. A., Calle Duque de la Victoria, 20, 1.a Planta, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de primer estable- cimiento.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto «Actuaciones en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 100, de 24 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.401.961,74 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2004.

b) Contratista: Audeca, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.170.497,86 A.

Valladolid, 1 de septiembre de 2004.—EL Direc- tor general, Francisco González López.—41.868.

AGUAS DEL DUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acuerdo del Consejo de Administración de la socie- dad estatal Aguas del Duero, S. A. por el que se adjudica el contrato de Consultoría y Asistencia Téc- nica a la Dirección de las obras para la vigilancia y control de las obras del «Proyecto de actua- ciones en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)»

1. Entidad adjudicadora: Aguas del Due- ro, S. A., Calle Duque de la Victoria, 20, 1.a planta, 47001 Valladolid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asis- tencia Técnica a la Dirección de las obras para la vigilancia y control de las obras del «Proyecto de actuaciones en el tramo urbano del río Tera en Puebla de Sanabria (Zamora)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi- cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 101, de 26 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 115.953,60 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2004.

b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limi- tada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 90.907,62 A.

Valladolid, 1 de septiembre de 2004.—El Director General, Francisco González López.—41.867.

MAZDA MOTOR CORPORATION

Tribunal de Defensa de la Competencia

Al amparo de lo dispuesto por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se hace constar expresamente que la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que se menciona no es firme ya que frente a la misma se ha interpuesto recurso con- tencioso-administrativo.

En el expediente tramitado en el Tribunal de Defensa de la Competencia con el número 546/02 (2019/99 del Servicio de Defensa de la Compe- tencia), iniciado en virtud de denuncia formulada por don Augusto Rodríguez-Villa Matons, en repre- sentación de Mazda Motor España Sociedad Anó- nima, contra Mazda Motor Corporation por pre- suntas prácticas restrictivas de la competencia, con- sistentes en la negativa a aceptar el mecanismo de solución rápida de conflictos previsto en el artícu- lo 5.o3 del Reglamento comunitario 1475/95, se ha dictado Resolución de 9 de julio de 2003 cuya parte dispositiva dice:

Primero.—Declarar la comisión por parte de Maz- da Motor Corporation de una infracción del artículo

81.o del Tratado de la Comunidad Europea con- sistente en haber concluido con Mazda Motor Espa- ña Sociedad Anónima, un acuerdo de distribución de automóviles que ha perdido la exención que otor- gaba el Reglamento 1475/95, como consecuencia de la negativa unilateral de Mazda Motor Corpo- ration a aceptar el mecanismo de resolución rápida de conflictos previsto en el párrafo final del artículo 5.o3 de dicho Reglamento.

Segundo.—Imponer a Mazda Motor Corporation una sanción de 300.000 euros.

Tercero.—Intimar a Mazda Motor Corporation para que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar conductas similares.

Cuarto.—Ordenar a Mazda Motor Corporation la publicación, a su costa y en el plazo máximo de dos meses, de la parte dispositiva de esta Reso- lución en el Boletín Oficial del Estado y en la sección de economía de dos diarios de información general y difusión nacional de entre los cinco de mayor tirada. En caso de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 100 euros por cada día de retraso en la publicación.

Quinto.—Mazda Motor Corporation justificará ante el Servicio de Defensa de la Competencia el cumplimiento de lo acordado en los anteriores apar- tados tercero y cuarto.

Madrid, 3 de septiembre de 2004.—Pablo Fer- nández Guerra, Abogado de Mazda Motor Cor- poration.—42.127.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata