CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AXTLA XX XXXXXXXX, S.L.P., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ING. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, PROFR. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA LA C. XXXXX XXXXX XXXXXXX, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V. (PERSONA MORAL), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS
D E C L A R A C I O N E S
I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:
A).- ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO.- - -
B).- SU ESTRUCTURA, LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ASI COMO EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE SAN XXXX POTOSÍ.- -
C).- EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA SINDICO MUNICIPAL ACREDITAN EL CARÁCTER CON EL CUAL COMPARECEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ABSOLUTA Y DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2009-2012, DE CONFORMIDAD CON EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EDICION EXTRAORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D).- EL SECRETARIO ACREDITA SU CARÁCTER CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DE 2009, SUSTENTADO MEDIANTE ACTA XX XXXXXXX DE LA MISMA FECHA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E).- CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LES CONFIEREN LOS ARTICULOS 70 FRACCIONES IV Y XXIX, 75 FRACCION VIII, 78 FRACCION VIII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN XXXX POTOSÍ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F).- TIENE ESTABLECIDO SU XXXXXXXXX XX XXXXX 0 XX XXXX XXXXXX 00, XXXX XXXXXX EN AXTLA XX XXXXXXXX, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES DE ESTE CONTRATO. - - - - --
G).- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2011, POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA LA UTILIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES XXX XXXX 33, RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. - - - - - - - -
II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
A) CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SER UNA PERSONA MORAL, DADA DE ALTA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NOMBRE DE CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V., ASIGNANDOLE LA CLAVE DEL R.F.C. CPT-070723-D72 DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B) TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO SOCIAL EN: XXXXX XXXXX XXXXX X00 XX00 XXXXXXX XXXXXX XXXXX, X.X. 00000, TAMAZUNCHALE, S.L.P. QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. -
C) SE ENCUENTRA REGISTRADO EN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON EL No. CPT-070723-D72 Y NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGITRO PATRONAL SEGURO SOCIAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D) CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES AL CASO, ASI COMO EL PROYECTO, PRESUPUESTO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA QUE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LAS PARTES SE TIENEN POR REPRODUCIDOS Y FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO. - - - - -
E) CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU EJECUCION. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X X X X X X X X X
XXXXXXX. XXXXXX XXX CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AXTLA XX XXXXXXXX UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE: XOCOYO (CHALCO), COPALO (CHALCO), CUAYO (CHALCO), CUIXCOATITLA (CHALCO), ENSENADA (CHALCO), MICHOTLAYO (CHALCO), ZOJUALO (CHALCO), EN EL MUNICIPIO DE AXTLA XX XXXXXXXX,
S.L.P. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN EL INCISO D) DE LA FRACCION II DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO: EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1,982,071.95 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) MÁS $318,096.94 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) DE IVA, LO QUE SUMA LA CANTIDAD TOTAL DE
$2,306,202.80 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 80/100 M.N.) - - - - - - - - - - - -
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR EL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 1 XX XXXXXX DE 2011 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 00 XX XXXXXXXXX XX 0000 X XXXX PLAZO SE REPROGRAMA EN EL SUPUESTO DE QUE EL AYUNTAMIENTO SE ATRASE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, POR LO QUE SE PODRA DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PREVIO CONVENIO QUE SE CELEBRE ENTRE LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” ÉL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QUINTA. ANTICIPOS: PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO LO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:
$230,620.28 (DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 28/100 M.N.), Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS. ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, UN ANTICIPO POR 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTEMENTE NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $461,240.56 (CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 M.N.), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEPTIMA INCISO A). - - - - - - - - -
LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, FORMALIZANDO MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO DE LA NUEVA FECHA DE INICIACION, SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY ANTES CITADA, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA Y PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY EN CITA, ESTO ES, DEBERA REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE DICHAS CANTIDADES Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGOS HASTA POR UN MÁXIMO DE NOVENTA DIAS. POSTERIOR A ESTE PLAZO SE OBLIGA AL CONTRATISTA A PAGAR LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA PROMEDIO QUE OPERE EN LA BANCA PRIVADA Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN DEBIENDO LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZACION EN LA ESTIMACION FINAL.- - - - - - - - -
SEXTA. FORMA DE PAGO: “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EJECUTADAS, SE PRESENTARAN POR “EL CONTRATISTA”, EN PERIODOS MENSUALES ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO ANTE “EL AYUNTAMIENTO”, QUIEN LAS PAGARA DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, FIJANDO COMO LUGAR DE PAGO LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE AXTLA XX XXXXXXXX, S.L.P. LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES SERA: OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, ENUMERANDO LA DOCUMENTACION QUE SE ANEXA: CONCENTRADO DE ESTIMACION (CONCEPTOS Y VOLUMENES POR COBRAR), NUMEROS GENERADORES INCLUYENDO RECIBO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, ESTADO DE CUENTA, COPIA LEGIBLE DE LA BITACORA DE OBRA, MEMORIA FOTOGRAFICA IMPRESA Y A COLOR CON UNA DESCRIPCION RESUMIDA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, COPIA DE SUPERVISION DE LA CONTRALORIA INTERNA. EN CASO DE FINIQUITO SE ANEXA EL FINIQUITO TECNICO Y EL PAGO NO DEBERA SER MENOR AL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGOS HASTA POR UN MÁXIMO DE NOVENTA DIAS. POSTERIOR A ESTE PLAZO SE OBLIGA AL CONTRATISTA A PAGAR LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA PROMEDIO QUE OPERE EN LA BANCA PRIVADA Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEPTIMA. GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, LO QUE RESPALDA CON LAS GARANTIAS SIGUIENTES:
A) GARANTIA PARA LOS ANTICIPOS.- FIANZA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE AXTLA XX XXXXXXXX, S.L.P.” POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO, EL QUE COMPRENDE TANTO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, COMO EL ANTICIPO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, DESCRITOS EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION Y EL O LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARAN, A MAS TARDAR, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA. - - - - - - - - - - - - - - - - -
B) GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- FIANZA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE AXTLA XX XXXXXXXX, S.L.P.” POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO O DE LA ASIGNACIÓN DE QUE SE TRATE. ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” A PARTIR DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN DE DEL FALLO Y EL O LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARAN, A MAS TARDAR, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.- - -
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, ESTO ES, SI DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN LOS INCISOS a) y b) NO SE OTORGA LA FIANZA, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS EN QUE HUBIERA INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA GARANTIZARA LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA CONCLUIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, PREVIO A LA RECEPCION FORMAL ESTABLECIDA EN EL MISMO, MEDIANTE LA APORTACIÓN DE UNA FIANZA, EQUIVALENTE AL 10 % DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA, QUE GARANTIZARA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS EN QUE HUBIERA INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR ARTICULO 66 LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OCTAVA. AJUSTES DE COSTOS: CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS DEBERAN SER REVISADOS ATENDIENDO A LO ACORDADO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 56 AL 59 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, LO COMUNICARA A “EL AYUNTAMIENTO”, QUIEN DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIO, VERIFICARA QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, ASI MISMO DENTRO DE LOS 15 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A DICHA VERIFICACIÓN, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LA RECEPCION DE LOS MISMOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, QUIEN PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, COMUNICARÁ A LA CONTRALORIA INTERNA LA TERMINACIÓN DE ESTOS Y LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN, A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBRE REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 64 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN LA FECHA SEÑALADA, “EL AYUNTAMIENTO” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL CONCLUIR EL PLAZO, “EL AYUNTAMIENTO” SE NEGARA A RECIBIR DICHOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGARLOS DIRECTAMENTE AL ORGANO DE CONTROL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PROTOCOLIZADO ANTE FEDATARIO PUBLICO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.-
DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS DE LOS MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” TIENE EN VIGOR Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 48, 50 Y 66 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO HACER EJECUTAR LA OBRA POR OTRO, PERO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA MISMA. ESTA AUTORIZACIÓN PREVIA, NO SE REQUERIRA CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” HAYA SEÑALADO ESPECÍFICAMENTE EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, LAS PARTES DE LA OBRA QUE PODRAN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN; EN TODO CASO, EL CONTRATISTA SEGUIRA SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASI MISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA TOTAL O PARCIAL O A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “EL AYUNTAMIENTO”,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE REALICEN POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS O EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASI COMO A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPROBARÁ PERIODICAMENTE EL AVANCE DEL PROYECTO, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I.- RETENER EN TOTAL EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EJECUTARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO MUNICIPAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “ EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA EL PROYECTO EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA”, MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO”, PARA ESTE CASO “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRA DEL 5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DEL PROYECTO Y OPERARA LA DEVOLUCION O SU COBRO A “EL CONTRATISTA” SEGÚN SEA EL CASO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO SE IMPONDRAN SANCIONES CUANDO SE HAYA INCURRIDO EN LA INFRACCION POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O DE CASO FORTUITO, O CUANDO SE OBSERVE EN FORMA ESPONTÁNEA EL PRECEPTO QUE SE HUBIESE DEJADO DE CUMPLIR. NO SE CONSIDERA QUE EL INCUMPLIMIENTO ES ESPONTÁNEO CUANDO LA OMISIÓN SEA DESCUBIERTA POR LAS AUTORIDADES O MEDIE REQUERIMIENTO, VISITA O CUALQUIER OTRA GESTION EFECTUADA POR LAS MISMAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DE RESCISION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 FRACCIÓN I, 63 Y 82 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - -
LAS RESPONSABILIDADES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SAN XXXX POTOSÍ, SON INDEPENDIENTES DE LAS DEL ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDAN DERIVAR DE LOS MISMOS HECHOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -
DECIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN ESTE CASO “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - -
DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO ES, POR CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 y 62 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 60, 61 Y 62 FRACCION IV DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, “EL AYUNTAMIENTO” COMUNICARA ANTES DE LOS DIEZ DIAS NATURALES A LA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, AL CONTRATISTA. POSTERIORMENTE, LO HARAN DEL CONOCIMIENTO AL ORGANO DE CONTROL QUE CORRESPONDA, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES A TRAVÉS DE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY QUE NOS RIGE. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN SUSPENDER LA OBRA. SI SE OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL RESOLVERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA. EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASI MISMO “EL AYUNTAMIENTO” POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, Y QUE SE TIENEN COMO REPRODUCIDAS FORMANDO PARTE DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN:
- LA PARTE PROPORCIONAL DEL ANTICIPO, HASTA SU AMORTIZACION TOTAL.
- EL 0.5 % (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA NOVENA.- JURISDICCION.- LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES EN EL ESTADO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LEIDO POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LO RATIFICAN Y FIRMAN, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE EN AXTLA XX XXXXXXXX, SAN XXXX POTOSI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“EL AYUNTAMIENTO”
ING. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX LIC. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL
“EL CONTRATISTA”
C. XXXXX XXXXX XXXXXXX. REPRESENTANTE LEGAL
T E S T I G O S
ING. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ING. XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX PRIMER REGIDOR TESORERO MUNICIPAL
POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
C.P. XXXXXX XXXX XXXX CONTRALOR INTERNO MUNCIPAL