PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS
FORMA 1
PRESIDENCIA MUNICIPAL XX XXXXXXX
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN No.: LO 808046967-N1-2014
OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDO FRENTE) PARA BENEFICIAR X XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXX , XXXXXXXXX.
Con cargo a la inversión para ésta Obra del Programa de Infraestructura Indigena según Oficio de Autorizacion No. AI/PIBAI/01/12/2014-CH expedido por la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas de fecha 24 de febrero del 2014.
CONTENIDO
Apéndices que se anexan a éste Concurso:
Pliego de requisitos (Forma 1).
Proposición técnica (Forma 2- I).
Proposición económica (Forma 2- II).
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y de construcción, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación (Forma 2-a).
Manifestación escrita de haber asistido la junta de aclaraciones que se celebre (Forma 2-b).
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer que no se podrá subcontratar ninguna de las partes de la obra (Forma 2-c).
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión y asi mismo que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 (Forma 2-d).
Carta de compromiso (Forma 2-e).
Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra (Forma 3).
Forma de integración de precios unitarios (Forma 4-a).
Planos constructivos. Se entregaran en la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx con solicitud y comprobación de participar en esta licitación.
Programa y montos mensuales de obra (Forma 5).
Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma 6).
Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma 7).
Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Forma 8).
Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 9).
Curriculum vitae resumido (Formato 9-a).
X X X X X X X X X
XXXXXXX
Xx Xxxxxxxxxx mostrará una sola vez, el lugar donde se ejecutará la obra, en su caso, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a las 10:00 horas, del día 00 xx Xxxxx xxx 0000, xx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, ubicada en la calle Independencia S/N en la localidad xx Xxxxxxx, Chihuahua.
SEGUNDA
Al formular la Proposición, el Concursante tomará en cuenta lo siguiente:
Que el idioma en el que deberá presentarse la proposición será el español y la moneda el peso mexicano.
Que los documentos contenidos en el Paquete de Concurso (Bases), incluyendo aquellos que formule el participante deberán presentarse sin correcciones, tachaduras ni enmendaduras.
Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de Concurso así como en las proposiciones presentadas por los contratistas podrán ser negociadas.
Que en la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato respectivo se tomarán e cuenta los aspectos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Que no se podrá subcontratar ninguna de las partes de la obra. Para la verificación de ésta especificación, el Contratista expresamente y por escrito, autorizará al convocante para que efectúe revisiones en su documentación que acredite estos aspectos, así como que proporcionará a partir de la firma del contrato, en su caso, relación pormenorizada del personal de su empresa que se encuentre participando en la ejecución de la obra, proporcionando al efecto todos los informes que le sean solicitados por la contratante.
Que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, así como la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.
Que la fecha estimada para el inicio de la obra será el día 14 xx Xxxxx del 2014, asimismo el plazo para concluir los trabajos será el 02 Agosto del 2014. Sin embargo el licitante podrá comprometerse a terminar la obra en un tiempo menor a la fecha fijada.
i) Que se cuenta con el recurso suficiente para concluir la obra en la fecha establecida.
El concursante que resulte adjudicatario de la presente licitación que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en términos de lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Que el sobre que contenga la propuesta técnica y económica se entregará personalmente en el lugar que se señala en la Cláusula Quinta de este documento, por lo que no podrán entregarse proposiciones a través de servicio postal o de mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.
Que los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones ya que no se aceptaran proposiciones por medios electronicos ni por mensajeria, únicamente en forma personal.
Que a los actos de presentación y fallo de la licitación, deberá presentar en la documentación complementaria a la propuesta la siguiente documentación:
1. El asistente a la licitación deberá exhibir documento legal u oficial con fotografía, que lo identifique plenamente.
Si el asistente a la licitación no es el representante legal de la empresa, deberá presentar carta poder otorgada por dicho representante, debidamente firmada ante la presencia de dos testigos.
Esta documentación podrá presentarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.
l) No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en los términos de este párrafo, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
1. Personas xxxxxxx en cuyo capital social participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de este inciso;
2. Personas xxxxxxx que en su capital social participen personas xxxxxxx en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de este inciso, y
3. Personas físicas que participen en el capital social de personas xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en la manifestación a que se refiere este inciso será sancionada en los términos xx Xxx. En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas x xxxxxxx pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la convocante se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases de licitación, siendo requisito registrar previamente su participación y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo.
TERCERA
Que la convocante otorgara un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del onto total contratado, el cual deberá ser amortizado en cada una de las estimaciones que el contratista presente.
El Contratista comunicará a la Dependencia la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la Dependencia en un plazo no mayor de quince (15) días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente y estando de mutuo acuerdo con los trabajos ejecutados.
CUARTA
En el análisis comparativo para la evaluación de propuestas, la Dependencia revisará que se cumpla con los siguientes requisitos:
A. EVALUACIÓN TÉCNICA:
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.
III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y.
VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.
b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
VII. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:
1. De los programas:
a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante.
2. De la maquinaria y equipo:
a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.
b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento.
c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
3. De los materiales:
a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases.
4. De la mano de obra:
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.
B. EVALUACIÓN ECONÓMICA:
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.
III. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:
I. Del presupuesto de obra:
a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:
a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.
III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:
a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación.
b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:
a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.
c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.
V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
a. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
b. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
c. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución.
d. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación.
VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose.
VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.
IX. Verificar que para responder de la seriedad de la Proposición se acompañará a la misma la cantidad correspondiente al cinco por ciento (5%) del Monto total de la Proposición sin I.V.A., en cheque cruzado expedido por el interesado con cargo a cualquier institución de Banca y Crédito o fianza otorgada por Institución de Fianzas legalmente establecida y a favor de la Municipio xx Xxxxxxx (Carta de compromiso (Forma 2-e).
C. Conforme a lo establecido en el artículo 64, 65 y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas al finalizar la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dependencia en las presentes bases de licitación, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Municipio, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretenden contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
D. Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicarán el mecanismos Binario, consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, en apego al artículo 63 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente:
I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario.
En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.
QUINTA
De acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31, 32, 33 y 34 de su Reglamento, la presentación y apertura de las proposiciones, conteniendo la documentación técnica y la documentación económica integradas en la forma que previene la Cláusula Décima de éste Pliego, se efectuará en la Direccion de Obras Publicas de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx, ubicada en en la xxxxx xxxxxxxxxxxxx X/X xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, conforme al siguiente calendario.
La presentación de proposiciones será el día 26 xx Xxxxx del 2014 a las 15:00 horas, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso del representante de la Secretaría de la Función Pública. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.
Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán la proposición técnica y programas de obra de las propuestas técnicas presentadas y el catálogo de conceptos de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas.
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido en las oficinas de la Convocante, para efecto de su notificación.
En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas que se indiquen en el acta de fallo, dentro de los 30 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, y a entregar la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que el Contratista reciba copia del fallo de adjudicación, en los términos de las fracciones I y II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y conforme lo previene el modelo de contrato respectivo. En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo antes referido se informara a la Secretaria de la Función Pública para que esta Dependencia lo sancione de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la Convocante procederá a adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Municipio, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
SEXTA
Al formular la proposición el concursante tomará en cuenta lo siguiente:
a) Que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria y en las bases de ésta licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
b) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto ambiental, la Ley Forestal y su Reglamento y las Normas Ecológicas y demás disposiciones legales aplicables; el Proyecto; las Normas para la construcción e instalaciones y de calidad de los materiales; el Programa y montos mensuales de obra (Forma 5); los Precios Unitarios señalados en la Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma 6), que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la Forma de integración de precios unitarios (Forma 4-a) y conforme al Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma 7).
Que en relación con los precios unitarios a que alude el inciso anterior, cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos aún no ejecutados dentro del programa pactado, dichos costos, cuando proceda, deberán ser ajustados, conforme al procedimiento señalado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios, siempre y cuando aquellos, sean formulados con base en éstos últimos. De no encontrarse dichos factores apegados con lo anterior, el ajuste de costos se realizará con base en los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios, y a falta de éstos, el índice correspondiente se obtendrá del índice de insumos de las obras públicas que se publica en el índice nacional de precios productor por el Banco de México, o bien, el convocante procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. Para lo anterior se aplicará el procedimiento señalado en la fracción I del Artículo 57 y lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los factores aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será la convocante quien lo realice en igual plazo. Cuando los contratistas promuevan el ajuste de costos, deberán presentar por escrito la solicitud respectiva a la convocante en términos de lo dispuesto por el Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. La convocante dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones. La convocante, previa justificación, autorizará dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.
Que deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Este técnico deberá tener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo y facultado en los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
e) Que para los efectos de pago se formularán estimaciones mensuales por trabajos ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, las que serán cubiertas en un plazo no mayor de un mes, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la obra.
SÉPTIMA
Al formular su proposición el concursante reconoce:
Que tomó en consideración las condiciones climáticas (en lo que respecta particularmente a lluvias deberá tener en cuenta lo establecido en los Trabajos por Ejecutar), topográficas y geológicas de la región; así como la accesibilidad al lugar de la obra, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación de incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.
Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fija el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyen en razón del costo directo, del indirecto, de los costos de financiamiento de los trabajos y cargo por la utilidad así como el pago que efectúa el Contratista por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública y en su caso la Secretaría de la Contraloía (SFP - OEC); que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales; disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx son únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios.
Que durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista contratará un laboratorio, con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada o en su caso lo que corresponda.
Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por esta Presidencia Municipal xx Xxxxxxx en la Forma 4-a, justificará reclamación alguna del Contratista en relación con los precios unitarios respectivos.
Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (Forma 4-a) y que por lo tanto, no presentará alternativas que modifiquen lo estipulado en éstas Bases.
Que presenta análisis expresados en pesos mexicanos para cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en la relación (Forma 4-a), previendo que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que éstos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridas por el proyecto, estableciendo separadamente los costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, la utilidad así como el pago que efectúa el contratista por los servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública y en su caso la Secretaria de la Contraloria (SFP - OEC); que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de la proposición. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos.
Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen éste factor, desglosando los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas y financiamiento y el análisis del costo financiero y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en término no mayor de un mes contados a partir de que se hubieren autorizado por la Residencia de la obra.
La tasa de interés aplicable al financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.
Que al contrato y sus modificaciones, en su caso se agregarán los Programas y montos mensuales de obra (Forma 5) y la Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición (Forma 6).
Que en relación con las condiciones ecológicas y ambientales tomará en cuenta lo establecido en éstas bases en materia de impacto ambiental.
Al término de la obra deberá presentar una garantía para responder por defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la Empresa o Empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley en la materia.
Que tanto el aspecto técnico como el económico, en el caso de que una misma empresa participe simultáneamente en varias licitaciones, se revisará a detalle la capacidad real de la empresa en función de los fallos a su favor que se hayan otorgado.
OCTAVA
La relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma 6) se formulará de acuerdo con lo siguiente:
a) Se llenará preferentemente a máquina o por computadora y de ser manuscrita se utilizará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la Forma 6 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en el caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.
b) Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda nacional, en pesos mexicanos, al centésimo.
Si hubiere discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, se tomará en cuenta el correspondiente al análisis del precio unitario del concepto.
c) Cuando la Forma 6 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la Proposición.
d) En caso de encontrarse errores en las disposiciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx y los precios unitarios anotados por el proponente.
e) De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos.
NOVENA
Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con el concurso, se celebrará una Junta de Aclaraciones respectiva a las bases del concurso el día 20 xx Xxxxx del 2014 a las 12:00 horas, en la Direccion de Obras Publicas de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx, ubicada en la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx, Chihuahua, en la xxxxx Xxxxxxxxxxxx X/X xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
En la junta de aclaraciones los licitantes que hubieran adquirido las bases podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por el convocante.
La asistencia por los interesados a la junta de aclaraciones será optativa.
De toda junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los interesados presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Cabe mencionar que cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases de licitación. Por lo que los licitantes deberán preparar sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten aquéllas.
DÉCIMA
Los licitantes deberán acompañar a sus propuestas los siguientes documentos:
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven en los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XXIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firme la proposición.
Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Forma 8), mismo que contendrá los datos siguientes:
De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx público o fedatario ante quien se hayan otorgado.
Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y que son los siguientes:
Personas físicas:
Acta de nacimiento o carta de naturalización.
Identificación oficial vigente.
Cédula de identificación fiscal.
Personas xxxxxxx:
Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.
Cédula de identificación fiscal.
Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos.
Identificación oficial de los representantes legales que suscribirán el contrato de obra pública.
c) En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.
Una vez llevado el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificado, conservándolos en copias simples. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
En su caso de adquirir las bases directamente, el recibo que fue entregado por la Tesoreria Municipal por la adquisición de Bases de Licitación.
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 36 y 47 de la Ley y Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas respectivamente. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
Esta documentación podrá presentarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.
DÉCIMA PRIMERA
Los licitantes deberán firmar cada una de las fojas que integran su proposición y deberán presentarla en un (1) sobre claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado, en forma inviolable, conteniéndose en el sobre la documentación técnica y la documentación económica, los cuales deberán quedar integrados en la siguiente forma.
DOCUMENTOS TÉCNICOS para los que se utilizarán las formas que se adjuntan, sin embargo, las Empresas podrán utilizar papelería propia de su Compañía, siempre y cuando no se altere el formato, contenido y orden de las formas que se les entrega, debiendo incluir en el sobre cerrado correspondiente, debidamente firmadas, tanto las formas que le sean entregadas y que forman parte de las presentes Bases, como las que se presentan en sustitución de éstas.
Documentación que compruebe la capacidad financiera requerida. Deberá acreditarse con original o copia certificada y copia simple de: (Capital Contable Mínimo $5,000,000.00)
Estados financieros dictaminados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, si no existe obligación de dictaminarse deberán presentar dichos estados financieros firmados por un contador externo y por el representante legal, así como una carta emitida por el contador público donde certifica con fundamento en la legislación aplicable la no obligación a dictaminarse y deberá presentarse original o copia certificada y copia simple de su cédula profesional.
Las dos últimas declaraciones anuales exigibles ante el SAT o complementarias, en su caso, presentadas ante la SHCP, debiendo ser éstas por los ejercicios fiscales 2011 y 2012 y una carta emitida por el contador público donde certifica estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, con sus relaciones analíticas que integren sus activos, pasivos y capital, firmados por el contador y representante legal, en este caso y en el que señala el inciso A) deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la cédula profesional del contador. pasivos y capital, firmados por el contador y representante legal, en este caso y en el que señala el inciso a) deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la cédula profesional del contador.
Documentación comprobable por la Dependencia que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que se acredite su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
Relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública, así como con particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del Contrato y el importe por ejercer.
Constancia expedida por cada uno de los contratantes con quienes tenga celebrado contratos, en la cual se indique la situación que se tiene en cada obra del avance de la misma en relación con el cumplimiento del programa vigente.
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión y asi mismo que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Forma 2-d).
Pliego de Requisitos (Forma 1).
Proposición técnica (Forma 2- I).
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales de construcción, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente (Forma 2-a).
Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebren (Forma 2-b).
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra (Forma 2-c).
Manifestación escrita señalando genéricamente que parte de la obra ejecutará cada Contratista en el caso de que el que se presente sea un grupo de Contratistas.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.
Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.
Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra (Forma 3), indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Debe enlistarse toda la maquinaria que el Concursante considere para cumplir con los trabajos en los plazos establecidos o el plazo final que proponga.
Copia certificada y copia simple de las facturas que demuestre ser de su propiedad la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos y que consigna en la Forma 3.
En el caso de que la maquinaria que pretende utilizar no sea propia, deberá presentar original o copia certificada y copia simple del contrato de arrendamiento o comodato de dicha maquinaria, o en su defecto, original y copia simple de carta compromiso que le expida el arrendador o comodante con el que acredite que contará con la disponibilidad de la maquinaria en caso de que se le adjudique el contrato.
Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. (Usar formatos propios del contratista).
Programa calendarizado de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (Usar formatos propios del contratista).
Forma de integración de precios unitarios (Forma 4-a).
Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma 7).
Planos constructivos. (Entregados personalmente previa demostración de participar en la licitación, dicha entrega en el Las oficinas de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx).
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Original y copia simple de la Cédula Profesional del representante técnico de la empresa que estará permanentemente en la obra.
Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Forma 8).
Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 9).
Curriculum vitae resumido (Formato 9-a).
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
b) DOCUMENTOS ECONÓMICOS para los que se utilizarán las formas que se adjuntan, sin embargo, las Empresas podrán utilizar papelería propia de su Compañía, siempre y cuando no se altere el formato, contenido y orden de las formas que se les entrega, debiendo incluir en el sobre cerrado correspondiente, debidamente firmadas, tanto las formas que le sean entregadas y que forman parte de las presentes Bases, como las que se presentan en sustitución de éstas.
Proposición económica (Forma 2- II).
Garantía de seriedad (cheque cruzado ó fianza) que satisfaga los requisitos indicados en la Cláusula Cuarta, fracción B, inciso IX, xxx xxxxxx de requisitos (Forma 1)
Programa y montos mensuales de obra, por concepto (Forma 5).
Programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos. (Usar formatos propios del contratista).
Programa calendarizado de montos de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente. (Usar formatos propios del contratista).
Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma 6).
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos que se desglosarán en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas y financiamiento.
Análisis del costo financiero, y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado, e indicando el tipo de la tasa de interés considerada.
Utilidad propuesta por el licitante.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
Análisis detallados y resúmenes respectivos de los precios unitarios de todos los conceptos anotados en la Forma 4-a y que deberán ser formulados por el concursante, de acuerdo con lo establecido en la Forma E-5.
c) Dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición cumpliendo con los siguientes requisitos:
Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases;
Deberá celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:
Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx de la agrupación;
Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;
Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;
Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y
Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.
En el acto de presentación y aperturas de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia en la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición. La convocante revisará que el convenio cumpla con los requisitos exigidos.
Para cumplir con el capital mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.
Tanto la documentación técnica y económica en sus formatos anexos Formas 2-I y 2-II respectivamente, así como los documentos que la integran en los términos de ésta Cláusula, deberán ser firmados por cada representante legal designado por las personas ó empresas que formen el grupo.
La documentación a que se refiere la Cláusula Décima y del Punto número 1 al 6 del inciso a) de la cláusula décima primera deberá ser presentada por cada uno de los integrantes de dicho grupo.
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos.
Con el objeto de facilitar la revisión cuantitativa de los documentos, se deberá organizar su contenido separándolo de manera tal que permita identificar fácilmente los documentos técnicos, económicos y complementarios.
Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en las bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
DÉCIMA SEGUNDA
Las proposiciones deberán evaluarse en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la convocante tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.
La Convocante, determinará durante el acto de presentación de Proposiciones y apertura de las propuestas, cuales cumplen con la Convocatoria y las Bases de la Licitación y que, por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.
Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos o que hayan omitido algún requisito ó forma de presentación de la propuesta de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria y en éstas Bases, se desecharán sin darles lectura con fundamento en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
La Convocante, sin perjuicio de la recepción que haga de los documentos para su revisión detallada, posteriormente podrá descalificar aquellas proposiciones que:
Se presenten incompletas u omitan cualquier documento requerido en las presentes bases.
El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas a juicio de la Secretaría
Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;
No garantice con precios remunerativos el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Consignen datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.
En los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.
En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados en la Forma 6, o bien el cálculo del costo financiero no corresponda al considerado en los análisis de precios unitarios.
No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de materiales y costos horarios de la maquinaria de construcción.
No presenten completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción que programen y propongan utilizar en la obra.
No presenten completos los datos requeridos en el análisis detallado para la determinación del cargo directo en los términos de la Forma 4-a.
No contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Convocante.
En la Forma 3 que no acrediten debidamente a juicio de la Convocante, que dispondrá y empleará por lo menos, el equipo mínimo indispensable para terminar la obra en el plazo señalado en la cláusula segunda de éstas Bases.
No se ajusten los programas y montos mensuales de obra a la inversión autorizada para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal.
Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Convocante en éstas Bases, y conforme a las cuales se desarrolla el Concurso y la Obra.
No satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en éstas Bases y sus apéndices y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones tanto técnicas como económicas.
La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
No expresen claramente en el análisis financiero; que las estimaciones se cubrirán dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la aprobación de las mismas y que se basa en un indicador económico específico anotando claramente el indicador que haya utilizando, ya que éste no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.
La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Se altere el formato, contenido y orden de las formas que proporciona la Dependencia indicadas en la Cláusula Décima Primera de éste Pliego o en el caso de utilizar papelería propia de la Compañía no se entreguen tanto las formas que le sean entregadas en las Bases así como las que se anexen en sustitución de las de este Pliego.
Presente cualquiera de las formas con xxxxxxxxxx, enmendaduras o correcciones.
Que presenten dos o más propuestas para la misma licitación.
Que no cumpla con lo establecido del 5% de la Carta de compromiso (Forma 2-e).
DÉCIMA TERCERA
Si ninguna persona adquiere las bases, no se recibe alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueran aceptables, la Convocante declarará desierto el Concurso, situación que quedará asentada en el Acta, con fundamento en los Artículos 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
La Dependencia podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Dependencia.
DÉCIMA CUARTA
Las proposiciones presentadas por los concursantes y que sean aceptadas en los términos de la cláusula décima segunda serán conservadas por la Convocante por un periodo no menor de tres años en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. Destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de la Ley.
DÉCIMA QUINTA
El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato y sus anexos en el acto de adjudicación ó en su caso, en el lugar, fecha y hora que fije la Convocante dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Así mismo, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en los Artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las siguientes garantías:
Fianza de Anticipo. Fianza a favor de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx, por le treinta por ciento (30%) del monto total del contrato.
Fianza de cumplimiento. Fianza a favor de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx, por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, según la propuesta presentada. Esta fianza deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Si transcurrido dicho plazo no se otorga la fianza, el contrato no se formalizará y la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 38 de la Ley antes mencionada, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto de la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. El Contratista garantizará los trabajos previamente a la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte del Municipio.
Las fianzas que se expidan con motivo de lo anterior, deberán otorgarse a favor de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx, emitidas por una institución de fianzas legalmente establecida, por conducto de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.
DÉCIMA SEXTA
En el caso de que la Convocante no firmare el contrato respectivo dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la adjudicación, o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En éste supuesto, a solicitud escrita del adjudicatario, la Convocante cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.
DÉCIMA SÉPTIMA
Las personas que participen en la presente licitación podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, 0x Xxxx, Xxx. Xxxxxxx Xx Xxxx, X. X. 00000, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx.
FORMA 2-I
P R O P O S I C I Ó N T É C N I C A
Chihuahua, Chih., a ____ de __________________ de 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E.
Me refiero al Concurso No. _________________, relativo a ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sobre el particular ___________________________________________________________________________
a) Por mi propio derecho.
b) Como representante legal de __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Manifiesto a Usted que:
Oportunamente se recabaron las Bases correspondientes al Concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos a que se sujetará dicho Concurso y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelve debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el Pliego de requisitos que forma parte de las Bases.
Así mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obra Pública, el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de él deriven.
Documentos que integrarán la oferta técnica (Sobre No. 1) para los que se utilizarán los formatos que se adjuntan o en su defecto similares, conteniendo exactamente la misma información en contenido y orden, y que deberán ser firmados en cada una de sus hojas:
Documentación que compruebe la capacidad financiera requerida. Deberá acreditarse con original o copia certificada y copia simple de: (Capital Contable Mínimo $5,000,000.00)
Estados financieros dictaminados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, si no existe obligación de dictaminarse deberán presentar dichos estados financieros firmados por un contador externo y por el representante legal, así como una carta emitida por el contador público donde certifica con fundamento en la legislación aplicable la no obligación a dictaminarse y deberá presentarse original o copia certificada y copia simple de su cédula profesional.
Las dos últimas declaraciones anuales exigibles ante el SAT o complementarias, en su caso, presentadas ante la SHCP, debiendo ser éstas por los ejercicios fiscales 2011 y 2012 y una carta emitida por el contador público donde certifica estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, con sus relaciones analíticas que integren sus activos, pasivos y capital, firmados por el contador y representante legal, en este caso y en el que señala el inciso A) deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la cédula profesional del contador.
Documentación comprobable por la Dependencia, que acredite la experiencia y capacidad técnica en los trabajos similares a los que son motivo de la Convocatoria, mediante Curriculum tanto de la empresa como de su personal técnico y de que posee el equipo mínimo indispensable para la ejecución de la obra, mediante relación de la maquinaria de su propiedad.
Relación de contratos de obras en vigor que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública, así como con particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del Contrato y el importe por ejercer.
Constancia expedida por cada uno de los contratantes con quienes tenga celebrado contratos, en la cual se indique la situación que se tiene en cada obra del avance de la misma en relación con el cumplimiento del programa vigente.
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la relación de contratos en vigor que anexa y los datos que consigna son verídicos y sin omisión y asi mismo que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Forma 2-d).
Pliego de Requisitos (Forma 1).
Proposición técnica (Forma 2- I).
Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales (Forma 2-a).
Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebren (Forma 2-b).
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra (Forma 2-c).
Manifestación escrita señalando genéricamente que parte de la obra ejecutará cada Contratista en el caso de que el que se presente sea un grupo de Contratistas.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción e indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.
Análisis, cálculo e integración del factor xxx xxxxxxx real.
Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra (Forma 3). Debe enlistarse toda la maquinaria que el Concursante considere para cumplir con los trabajos en los plazos establecidos ó el plazo final que proponga, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil.
Facturas originales y copia que demuestre ser de su propiedad la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos y que consigna en la Forma 3. No se aceptarán copias certificadas de las facturas en sustitución de sus originales.
En el caso de que la maquinaria que pretende utilizar no sea propia, deberá presentar original o copia certificada y copia simple del contrato de arrendamiento o comodato de dicha maquinaria, o en su defecto, original y copia simple de carta compromiso que le expida el arrendador o comodante con el que acredite que contará con la disponibilidad de la maquinaria en caso de que se le adjudique el contrato.
Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. (Usar formatos propios del contratista).
Programa calendarizado de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (Usar formatos propios del contratista).
Forma de integración de precios unitarios (Forma 4-a).
Modelo de Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado (Forma 7).
Planos constructivos.
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Original y copia simple de la Cédula Profesional del representante técnico de la empresa que estará permanentemente en la obra.
Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Forma 8).
Relación de personal profesional técnico que será responsable de la ejecución, administración y ejecución de los trabajos (Formato 9).
Curriculum vitae resumido (Formato 9-a).
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
Además comunico a Usted que mi representante técnico en la obra será el C. _______________________
_____________________________________________________________________________
con Cédula Profesional No. ________________________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas para Construcción e Instalaciones y de cantidad de los materiales, el proyecto y las Especificaciones Particulares, y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.
A T E N T A M E N T E
__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA |
FORMA 2-II
P R O P O S I C I Ó N E C O N Ó M I C A
Chihuahua, Chih., a ____ de ___________________ de 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E.
Me refiero al Concurso No. _________________, relativo a _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sobre el particular ________________________________________________________________________
a) Por mi propio derecho.
b) Como representante legal de __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Manifiesto a Usted que:
Oportunamente se recabaron las Bases correspondientes al Concurso de que se trata, y se ha tomado debida nota de los datos a que se sujetará dicho Concurso y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelve debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el Pliego de requisitos que forma parte de las Bases.
Así mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obra Pública, el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demás actos que de él deriven.
De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva la que con un importe total de: ________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece la Cláusula xxxxxx xxx Xxxxxx de Requisitos.
Documentos que integrarán la Oferta Económica (Sobre No. 2) para los que se utilizarán los formatos que se adjuntan o en su defecto similares, conteniendo exactamente la misma información en contenido en orden, y que deberán ser firmados en cada una de sus hojas:
Proposición económica (Forma 2-II).
Carta de compromiso (Forma 2-e).
Programa y montos mensuales de obra, por concepto (Forma 5).
Programa calendarizado de montos de utilización de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos. (Usar formatos propios del contratista).
Programa calendarizado de montos de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente. (Usar formatos propios del contratista).
Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma 6).
Análisis de los costos horarios de la maquinaria de construcción.
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos que se desglosarán en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas y financiamiento.
Análisis del costo financiero, y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado, e indicando el tipo de la tasa de interés considerada.
Utilidad propuesta por el licitante.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
Análisis detallados y resúmenes respectivos de los precios unitarios de todos los conceptos anotados en la Forma 6 y que deberán ser formulados por el concursante, de acuerdo con lo establecido en la Forma 4-a.
A T E N T A M E N T E
________________________________________
NOMBRE Y FIRMA |
FORMA 2-a
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES
Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E .
Me refiero al Concurso Número ______________________, relativo a la construcción de: _________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
para manifestar a Usted que ésta Empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y de construcción, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente y que por ello ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de dicho Concurso, así mismo manifiesto a Usted que ésta Empresa (Si / No) _______ asistió a la visita al lugar donde se ejecutará la obra, así como los bancos de materiales, en su caso, llevada a cabo el día ____ de _______________________ de 2014.
A T E N T A M E N T E
Firma:
_____________________________________
Nombre y cargo del signatario
_____________________________________
Nombre de la Empresa
FORMA 2-b
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES
Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E .
Me refiero al Concurso Número: _____________________ publicado el día ____ de ______________________
de 2014, relativo a la construcción de ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
para manifestar a Usted que ésta Empresa (Si / No) _______ asistió a la junta de aclaraciones relativa a ésta obra, celebrada el día ____ de _______________________ de 2014.
A T E N T A M E N T E
Firma:
_____________________________________
Nombre y cargo del signatario
_____________________________________
Nombre de la Empresa
FORMA 2-c
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER QUE NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA
Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E .
Me refiero al Concurso Número: ________________________ publicado el día _____ de __________________ del 2014, relativo a _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Por mi propio derecho.
Como represente legal de _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
y con amplias facultades legales para suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir Verdad:
Que conozco el contenido xxx Xxxxxx de requisitos de las Bases, así como lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que he tomado conocimiento de que la obra motivo de la presente licitación no podrá ser objeto de subcontratación total o parcial de ninguna de sus partes, por lo tanto, en caso de ser seleccionado, me comprometo a responsabilizarme del cien por ciento (100%) de la ejecución de la obra.
A T E N T A M E N T E
Firma:
_____________________________________
Nombre y cargo del signatario
_____________________________________
Nombre de la Empresa
FORMA 2-d
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR QUE ANEXA Y LOS DATOS QUE CONSIGNA SON VERÍDICOS Y SIN OMISIÓN Y ASI MISMO QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78
Chihuahua, Chih., a ______ de ___________________ del 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E .
Me refiero al Concurso Número: ___________________ publicado el día ____ de _______________________
_____________________ del 2014, relativo a __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Por mi propio derecho.
Como represente legal de _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
y con amplias facultades legales para suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir Verdad:
Que la relación de contratos de obras en vigor que tengo celebrados, tanto con la Administración pública como con Particulares y que anexo a ésta propuesta, así como todos los datos que consigno son verídicos y sin omisión y asi mismo que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E
Firma:
_____________________________________
Nombre y cargo del signatario
_____________________________________
Nombre de la Empresa
FORMA 2-e
C A R T A C O M P R O M I S O
Chihuahua, Chih., a ___________ de ___________________ de 2014.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
P R E S E N T E .
Me refiero al Concurso Número: ___________________ publicado el día ____ de ________________________
_____________________ del 2014, relativo a ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Por mi propio derecho.
Para manifestar a Usted por medio de la presente la seriedad de nuestra propuesta mediante cheque cruzado ó Fianza:
Número _________________________ de ________________________________ con un importe de $ ______________________( ______________________________________________________ )a la orden del Municipio xx Xxxxxxx.
A T E N T A M E N T E
Firma:
_____________________________________
Nombre de la Empresa
Nombre y cargo del signatario
FORMA 4-a
FORMA DE INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS
En los análisis de precios unitarios que presente el concursante, deberá tomar en cuenta lo indicado en las Bases de Licitación, los criterios que se señalan en el Capítulo Sexto: Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios; secciones de la I a la VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por lo que se refiere a mano de obra y materiales, deberá tomar en cuenta los salarios vigentes en la zona ó región de que se trate y los precios de los materiales y demás insumos puestos en el sitio de los trabajos; los cargos por maquinaria y equipo de construcción deberán determinarse con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente.
DATOS BÁSICOS
En la elaboración de su propuesta, el Licitante deberá tomar en consideración que no deberá consignar datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica. Por lo tanto, en la elaboración de los listados de insumos que se indican en la Forma E-2, tanto para la propuesta técnica como económica, deberá considerar los datos que se indican a continuación:
I. MANO DE OBRA:
Datos que deberá consignar en la Propuesta Técnica:
CATEGORÍA |
UNIDAD |
CANTIDAD A UTILIZAR |
|
(El licitante deberá enlistar todas las |
|
|
|
categorías del personal obrero que |
|
|
|
intervenga en los trabajos) |
|
|
|
|
|
|
|
Datos que deberá consignar en la Propuesta Económica:
CATEGORÍA |
PRESTACIONES |
|||||
SALARIO BASE |
LEY FED. TRABAJO |
SEGURO SOCIAL |
INFONAVIT |
S.A.R |
SALARIO REAL |
|
(El licitante deberá enlistar todas |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
las categorías del personal obrero |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
Que intervenga en los trabajos |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
$ ______ |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: Se anexa ejemplo para determinación del Factor xx Xxxxxxx Real.
II. MATERIALES:
Datos que deberá consignar en la Propuesta Técnica:
DESCRIPCIÓN |
UNIDAD |
CANTIDAD A UTILIZAR |
(El licitante deberá enlistar todos los materiales que sea |
|
|
necesario comprar para realizar los trabajos) |
|
|
|
|
|
Datos que deberá consignar en la Propuesta Económica:
DESCRIPCIÓN |
PRECIO PUESTO EN OBRA |
(El licitante deberá enlistar todos los materiales que sea necesario comprar para |
$_____________________ |
realizar los trabajos). |
$_____________________ |
|
|
NOTA: Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el análisis del costo respectivo.
III. MAQUINARIA:
Datos que deberá consignar en la Propuesta Técnica:
DESCRIPCIÓN |
UNIDAD |
CANTIDAD A UTILIZAR |
(El licitante deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en los trabajos |
|
|
y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios de la |
|
|
maquinaria para el caso del cargo por operación deberá proceder conforme |
|
|
se indicó en el rubro I. Mano de obra) |
|
|
|
|
|
Datos que deberá consignar en la Propuesta Económica:
NOMBRE Y CAPACIDAD |
COSTO HORARIO |
(El licitante deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en los trabajos |
$_____________________ |
y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios de la maquinaria |
$_____________________ |
para el caso del cargo por operación deberá proceder conforme se indicó en el |
$_____________________ |
rubro I. Mano de obra). |
$_____________________ |
|
|
IV. INDIRECTOS:
Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinan éste factor, desglosando los correspondientes a la Administración de Oficinas Centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la Administración de Obra, o a ambas, según el caso, son los siguientes: Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciación, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos; Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos; Trabajos previos y auxiliares.
CARGO POR INDIRECTOS $ _____________________
V. FINANCIAMIENTO:
El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de éste costo, considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos y que las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte del residente de la obra. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico debiendo anotar claramente el indicador que ésta utilizando ya que éste no podrá ser cambiado ó sustituido durante la vigencia del Contrato.
CARGO POR FINANCIAMIENTO $ _____________________
VI. UTILIDAD:
El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Xxx debe pagar el Contratista.
CARGO POR UTILIDAD $ _____________________
VII. CARGOS ADICIONALES A CONSIDERAR:
Deberán considerarse sólo los cargos que a continuación se indican, sobre el valor resultante de sumar los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad:
A) Derechos de Inspección para la Secretaría de la Función Pública.
CARGO POR DERECHOS DE INSPECCION SFP $ _____________________
ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO
CONCEPTO: _______________________________________________________________________________________
(Número de la Norma o especificación y descripción del concepto correspondiente, tomados de la forma 6 )
Nota: No se deberá incluir como cargo adicional el 0.2% correspondiente a la aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
DESARROLLO:
El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de ejecución del concepto de trabajo materia del análisis, de acuerdo con el procedimiento constructivo planeado para su realización, y asimismo seguirá en cada paso, para el establecimiento de los cargos directos que correspondan, el orden que para éstos se ha señalado en el Capítulo Sexto: Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios; secciones de la I a la VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, agregando al costo directo resultante los porcentajes que correspondan por indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Adicionalmente y para cada análisis presentará resumen del mismo, integrando de acuerdo con lo aquí establecido, mano de obra, materiales, maquinaria, herramienta e instalaciones, costo directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.
FORMA 7
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ______ A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL XX XXXXXXX, REPRESENTADO POR LOS CC. ______________________, PRESIDENTE MUNICIPAL, __________________, SECRETARIO MUNICIPAL, ____________________________ TESORERO MUNICIPAL, _________________________ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y _________________________ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA __________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S
I. Declara “EL MUNICIPIO”:
Que la obra motivo de este Contrato se encuentra prevista en el Programa de Inversiones respectivo, que cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de dicha obra, provenientes del Convenio _____________________, según oficio de aprobación No. ____________________ de fecha ________________________________.
Que la adjudicación de la obra en cuestión se realizó mediante la Licitación Pública No.________________ de fecha ___________________________.
Que el Secretario Municipal interviene en este acto con las facultades que le confiere las Fracciones _______ del Artículo ____ de la Ley ________ del Estado de Chihuahua.
Que el Tesorero Municipal interviene en este acto con las facultades que le confiere las Fracciones _______ del Artículo ____ de la Ley ________ del Estado de Chihuahua.
Que el Director de Obras Publicas Municipales interviene en este acto con las facultades que le confiere las Fracciones _______ del Artículo ____ de la Ley ________ del Estado de Chihuahua.
Que tiene establecido su domicilio en la localidad xx Xxxxxxx, Chih., domicilio conocido del Estado de Chihuahua, mismo que señala para los efectos y fines legales de este Contrato.
II. Declara “EL CONTRATISTA”
a) Que acredita su personalidad jurídica y las facultades de su representante legal mediante la Escritura Pública No. , de fecha de de , que otorgada ante la Fe del Lic, Notario Público No. del Distrito Judicial , Estado de , la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de bajo el No. a folios del volumen , con fecha de de . (Tratándose de personas xxxxxxx)
Que acredita su nacionalidad mediante el acta de nacimiento No. de fecha de de , otorgada ante el C. Oficial del Registro Civil de . (Tratándose de personas físicas)
“EL CONTRATISTA” declara ser mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.
Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato.
Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes.
Que tiene establecido su domicilio en la Calle ____________________ No. _________ de ciudad mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.
Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales.
C L A U S U L A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos consistentes en _________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en su Propuesta, en las bases del concurso de licitación pública de la cual derivó el presente contrato, en el Programa de Obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los proyectos, en los anexos técnicos, en las especificaciones generales y particulares de construcción, en las normas de calidad, en el clausulado de este Contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Instrumento.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $ __________________ ( ___________________________________________ _______________________________________/__ M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este Contrato en un plazo de ____días naturales, debiendo iniciarlos el día ___ de ______________ del 2014 y terminarlos el ___de _______________ del 2014.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deben de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.
QUINTA: ANTICIPO. Las partes convienen que para la ejcucion de los trabajo objeto del presente contrato se otorgue un 30% (anticipo del treinta por ciento) del monto total del presente instrumento.
SEXTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este Contrato, se realice, por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago total o parcial, previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” deberá presentarlas a la residencia de obra y/o la Dirección de Obras Públicas dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones que serán los días últimos de cada mes. Si “EL CONTRATISTA” no presenta las estimaciones en dicho plazo, la estimación correspondiente se deberá presentar en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. Las estimaciones deberán ir acompañadas de los números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y la demás documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En caso de que “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto de la procedencia de las estimaciones dentro del término antes citado, se tendrán por autorizadas las estimaciones. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones será en donde lo establezca el Municipio.
En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL MUNICIPIO”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” tendrá derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.
SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este Contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados y podrán ser revisados mediante el procedimiento señalado en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lugar de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, siempre y cuando dichos factores sean formulados con base en estos índices.
La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.
La aplicación del procedimiento antes señalado se sujetará a lo siguiente:
1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA" procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los porcentajes de incremento o decremento dentro de los porcentajes antes citados se aplicarán los índices de precios de genéricos para el mercado nacional, que determina el Banco de México en el índice de precios productor y servicios, y a falta de éstos, el índice correspondiente se obtendrá del índice de insumos de las obras públicas que se publica en el índice nacional de precios productor por el Banco de México, o bien, “EL MUNICIPIO” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.
Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta, y
4. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los factores aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será “EL MUNICIPIO” quien lo realice en igual plazo.
“EL CONTRATISTA” dentro del plazo antes referido deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL MUNICIPIO”, dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se indica en el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago, en este caso se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
“EL MUNICIPIO” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
El pago de los ajustes de costo y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando el importe de las estimaciones al incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.
OCTAVA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las garantías siguientes:
FIANZA DE ANTICIPO. Fianza a favor de la Presidencia Municipla xx Xxxxxxx por el 30% (treinta por ciento) del monto total contratado. Esta fianza deberá ser presentada a la firma del presente documento.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza a favor de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado. Esta fianza deberá ser presentada a la firma del presente instrumento.
C) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra que a su elección podrá ser mediante fianza a favor de la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx por el equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”.
NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar a “EL MUNICIPIO” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. “EL MUNICIPIO” dentro un plazo no mayor de quince días naturales a partir del día siguiente en que reciba la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciará el procedimiento de recepción de los trabajos.
“EL MUNICIPIO” dentro de los diez días naturales siguientes a la referida notificación, verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Si durante la verificación de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el presente instrumento, se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescisión del contrato. Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.
“EL CONTRATISTA” debera de iniciar los trámites ante la J.C.A.S. del Estado para que esta dependencia acepte en plena satisfacción de los trabajos y lo exprese en documento en el que valida y aprueba la terminación de la obra de manera satisfactoria.
Al finalizar la verificación de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega – recepción correspondiente.
Recibidos físicamente los trabajos, “EL MUNICIPIO” notificará a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora, en que se llevará a cabo el finiquito, el cual se elaborará dentro de seis días naturales a la notificación, y en el se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL CONTRATISTA” deberá acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo xx xxxx días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, en caso de que sea a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” pondrá a su disposición el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, debiendo liquidar dicho pago en un plazo no mayor a treinta días naturales. Si el saldo es a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe del mismo se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueren suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.
En forma simultánea, a lo señalado en el párrafo anterior, cuando proceda, “EL MUNICIPIO” procederá a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el párrafo que antecede.
DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.
DECIMAPRIMERA: RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a “EL MUNICIPIO”
“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea conveniente su permanencia en la obra.
DECIMASEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL MUNICIPIO”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra, en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título xx xxxx convencional.
En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente en la obra que utilice “EL CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente.
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas x xxxxxxx sus derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este Contrato sin previa aprobación expresa por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos xx Xxx de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna al plazo de ejecución. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulte necesarios, que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional por ello. En ese caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.
Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.
DECIMATERCERA: PENAS CONVENCIONALES. Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo aquellas penas que no serán devueltas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas críticas pactadas conforme al programa de ejecución general de los trabajos. “EL MUNICIPIO” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparará mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, “EL MUNICIPIO” procederá a:
a) Retener el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión.
Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea procedente.
Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.
b) Aplicar además para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.
Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha xx xxxxx para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisión del Contrato, aplicará a “EL CONTRATISTA”, una sanción consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato.
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.
Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “EL MUNICIPIO”; la cantidad determinada por concepto xx xxxxx convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL MUNICIPIO”. De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de éste. Cuando “EL MUNICIPIO” reintegre al contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.
DECIMACUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva.
El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.
DECIMAQUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, o que se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.
“EL MUNICIPIO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general; por que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
DECIMASEXTA: “EL MUNICIPIO” con fundamento en el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, designa al Presidente Municipal xx Xxxxxxx, para que en caso de suspensión temporal en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades referidas a dicho artículo.
DECIMASEPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todos y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.
DECIMAOCTAVA: RETENCIONES. “EL CONTRATISTA”, conviene que al efectuar “EL MUNICIPIO” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, la Presidencia Municipal xx Xxxxxxx le retenga el 5 (cinco) al millar (5/1000), por concepto de derechos de servicios de inspección, vigilancia y control de la obra que realiza la Secretaría de la Función Pública.
DECIMANOVENA: Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Contrato, serán resueltas por los Tribunales Federales ubicados en la _________________., por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación.
VIGÉSIMA: El presente Contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones.
El presente Contrato se firma en la localidad xx Xxxxxxx, Chih., el día ___ de ________________ del 2014.
“EL CONTRATISTA”
_________________________________
“EL MUNICIPIO”
_________________________________
PRESIDENTE MUNICIPAL XX XXXXXXX
______________________________
SECRETARIO MUNICIPAL
_________________________________
TESORERO MUNICIPAL
_________________________________
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
_________________________________
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
FORMA 8
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA
(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (Persona física o moral).
No. de licitación:
(Lugar
y Fecha)
Protesto lo
necesario.
__________________________________
(Firma)
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.
FORMATO 9-A
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.: _______________
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: ______________________________________________________________
LUGAR Y FECHA
DEL INTERESADO:
NOMBRE: ___________________________________________ FIRMA ______________________
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1. ESCOLARIDAD
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. CÉDULA PROFESIONAL (deberá anexar copia de la cedula del grado académico indicado)
___________________________________________________________________________________
3. DOMICILIO ACTUAL
___________________________________________________________________________________
4. TELEFONO ACTUAL
___________________________________________________________________________________
5. EXPERIENCIA PROFESIONAL
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
En los puntos 5 y 6 anteriores deberá indicar la descripción de los trabajos, la empresa con quien participo, el cargo que ocupó y el periodo de ejecución de dichos trabajos.
Vo. Bo.
___________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
FORMATO 9
RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO QUE SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.: _______________
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: ______________________________________________________________
NOMBRE |
PROFESION |
NUM. DE CEDULA PROFESIONAL |
PUESTO QUE DESEMPEÑA |
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que, de requerirlo la convocante, sea verificada.
Firma:
_____________________________________
Nombre de la Empresa
Nombre y cargo del signatario
Página 1 de 50