DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO PROCESOS DE SELECCION ABREVIADA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO

PROCESOS DE SELECCION ABREVIADA

BASES

MENOR CUANTÍA POR PSA No. 70-2007-DIRESA PUNO

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRAS

BASES

MENOR CUANTÍA POR PSA No. 70-2007-DIRESA PUNO

CONTRATACIÓN DE CONSULTOR DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA Nº 8313 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD MATERNO PERINATAL DE LA MICRORED ASILLO”

1. El presente Proceso de Selección Abreviado es convocado por la Dirección Regional de Salud Puno, en adelante DIRESA PUNO, en concordancia con la Resolución Directoral Regional Nº 00396-2007-DIRESA-PUNO/OL.

2. El objeto de la convocatoria es la CONTRATACIÓN DE CONSULTARÍA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA Nº 8313 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD MATERNO PERINATAL DE LA MICRORED ASILLO” , conforme a los Términos de Referencia de las presentes Bases.

3. La fuente de financiamiento destinada para la contratación del objeto materia del presente proceso son recursos ordinarios aprobados por la Ley Nº 28979.

3. Estas bases se rigen por el Decreto de Urgencia Nº 024-2006 PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS BAJO EL AMBITO DE LA LEY Nº 28979, LEY QUE AUTORIZA UN CREDITO SUPLEMENTARIO EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007, supletoriamente los Decretos Supremos No. 083-2004-PCM y No. 084-2004-PCM, Texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, respectivamente.

CALENDARIO DEL PROCESO

El Calendario del proceso se realizará conforme a los plazos siguientes:

ETAPAS DEL PROCESO	FECHAS
Convocatoria	24 xx Xxxxxx del 2007
Registro de Participantes	Desde 05 de Setiembre hasta 12 de Setiembre 2007
Presentación de consultas y observaciones	Desde 05 hasta 06 de Setiembre 2007
Absolución de consultas y observaciones	07 de Setiembre 2007
Integración de Bases	10 de Setiembre 2007
acto publico de presentación de propuestas	14 de Setiembre 2007 a las 10:00 am
acto publico de apertura de propuestas económicas y otorgamiento de la buena pro	17 de Setiembre 2007 a las 10:00 am

El registro de los participantes se efectuará en las instalaciones de la Sede Central de la DIRESA PUNO, ubicada en Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 Xxxx; en el horario de 08:30 a 12:45 y de 14:00 a 17:00 Hrs. La presentación de propuestas se realizará en el Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 - Xxxx a las 09:00 Hrs.

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial calculado para la contratación de la consultoría especificada según el Anexo N° 01 de las presentes Bases asciende a la suma de S/. 12,758.61 (DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 61/100 Nuevos Soles), Incluido impuestos y cualquier otro gasto que incida en la ejecución del servicio, el referido valor es a Julio de 2007.

90% : S/. 11,482.75

110% : S/. 14,034.47

El Valor Referencial se desagrega de la siguiente manera:

. Componente Infraestructura : S/. 8,858.59

. Componente Capacitación : S/. 3,900.02

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema establecido para la contratación es de Suma Alzada; el valor referencial incluye todo tributo, transporte o cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio ofertado.

ACCESO A LAS BASES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

4.1 Todo proveedor que desee intervenir en el proceso de selección deberá inscribirse como participante realizando el pago de S/. 20.00 en la Sede Central de la DIRESA PUNO, ubicada en Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 Xxxx; en el horario de 08:30 a 12:45 y de 14:00 a 17:00 Hrs.

El proveedor podrá solicitar ser notificado electrónicamente, para lo cual deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, para efecto de las notificaciones que, conforme a las bases debe realizarse.

En caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Que se haya registrado como participante.

No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 9º del “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

La participación de postores en consorcio se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 74° de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).

II. BASE LEGAL

2.1. La Base Legal está constituida por:

• Ley Nº 28979, Ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2007.

• Decreto de Urgencia Nº 024-2006, que aprueba el procedimiento especial para la ejecución de las actividades y proyectos bajo el ámbito de la Ley Nº 28880.

• Ley N° 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y modificatorias.

• Ley N° 27143 Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

• Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

• Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

• Ley N° 27633 Ley que modifica la Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, sus modificaciones y complementarias.

• Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

• Ley N° 28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007.

• Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil.

- Decreto Supremo N° 009-2003-TR Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

• Decreto Supremo N°083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus modificatorias.

• Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG Modifican diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.

• Normatividad que en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se encuentre vigente, así como la que determine el Supremo Gobierno, sobre la materia.

III. CONVOCATORIA, CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES E INTEGRACION DE LAS BASES, PRORROGAS Y POSTERGACIONES

3.1. La convocatoria se realizará a través de su publicación en el SEACE.

3.2. El calendario del proceso de selección se detalla en el Ítem I de las presentes bases.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

3.3. Los participantes podrán presentar consultas o solicitar la aclaración de cualquiera de sus extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto a ellas por escrito dirigidas al Comité Especial, en la Sede Central de la DIRESA PUNO OFICINA DE LOGISTICA, ubicada en Jr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Nº 145 Puno en el horario de 08:30 a 12:45 y de 14:00 a 17:00 Hrs., en las fechas indicadas en el Íten I de las presentes Bases.

Asimismo, en las mismas fechas y horario indicados en el párrafo precedente, los participantes, mediante escrito debidamente fundamentado, podrán formular observaciones a las Bases utilizando el formato del Anexo 2. Las observaciones deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones, u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

3.4. El Comité Especial absolverá las consultas y observaciones en un plazo de dos (02) días hábiles, mediante un pliego absolutorio que debidamente fundamentado y sustentado hará de conocimiento a los participantes a través del SEACE. Asimismo, quedará a disposición de éstos en la Sede Central de la DIRESA PUNO, ubicada en Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 Xxxx y, de ser el caso, será remitido a los correos electrónicos de los participantes. Las respuestas y aclaraciones a las Bases se consideran como parte integrante de éstas y del contrato. Al absolver las consultas el Comité Especial no podrá de oficio modificar las Bases aprobadas.

3.5. De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 024-2006, ningún participante podrá solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados para pronunciamiento de CONSUCODE.

INTEGRACION DE LAS BASES

3.6. Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular o de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según sea el caso.

3.7. Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.

3.8. Las Bases Integradas se publicarán en el SEACE al día (01) siguiente de la fecha señalada para la absolución de consultas y observaciones. En igual plazo, el Comité Especial remitirá copia de las Bases Integradas al Órgano de Control Institucional de la Entidad.

PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES

3.9. El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes o postores; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, a la Máxima Autoridad Administrativa o al funcionario encargado.

IV. CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO – ECONÓMICO

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

1. La propuesta, en su aspecto técnico y económico, tendrá vigencia durante el proceso de selección y hasta la suscripción del contrato, en caso el postor resulte favorecido con la Buena Pro.

PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

4.2. El contrato tendrá una vigencia de 15 días a partir del día siguiente de la suscripción del mismo.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

4.3. La conformidad de la prestación se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4.4. La conformidad de la prestación será dada por la dirección de inversiones de la DIRESA. Esta conformidad está referida al cumplimiento oportuno y en las condiciones señaladas en el Anexo Nº 03 - Requerimientos Técnicos.

CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION

4.5. El contratista es el único responsable ante la Entidad por el cumplimiento de las prestaciones a su cargo y bajo las condiciones establecidas por las presentes Bases, no pudiendo transferir esas responsabilidades a otras entidades o terceros en general.

4.6. La oferta económica incluirá todos los costos; es decir, los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

4.7. Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno (puede variar conforme al artículo 55º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).

DE LAS PROPUESTAS

La convocatoria, así como todos los actos del proceso, conforme lo establece el Decreto de Urgencia Nº 024-2006 y la normatividad vigente se ejecutarán a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del estado – SEACE, que se encuentra en la página web de CONSUCODE: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx o en la página siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx

Las propuestas con la documentación requerida serán entregadas en sobres (1 y 2) cerrados: uno conteniendo la propuesta técnica (sobre Nº 1) y otro con la propuesta económica (sobre Nº 2), en original, debidamente numeradas y con rúbrica del postor o su representante legal en TODAS sus hojas.

La información presentada por el postor no podrá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

Las propuestas indicarán claramente en la parte externa de los sobres: MENOR CUANTIA POR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADO Nº 70-2007-DIRESA PUNO, junto con la razón social y dirección de la empresa.

Es obligatorio que el postor oferte la totalidad del servicio, detallado en las Especificaciones Técnicas del Anexo N° 01, de lo contrario será descalificado sin opción a la evaluación económica.

4.8. El Postor será responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que presente.

4.9. Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.

4.10. Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

4.11. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente, conformando otro consorcio o en ítems distintos.

4.12. En caso de “Ofertas en Consorcio”, las propuestas técnica y económica deberán ser suscritas y rubricadas por él o los representantes del Consorcio.

LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obra, cuando se trate de consorcios, cada uno de los miembros del consorcio. Obligatorio

2. Documentación que acredite el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas como mínimo según el Anexo No. 01. Obligatorio.

3. Declaraciones Juradas, conforme el modelo señalado en el Anexo Nº 02. Obligatorio.

4. Pacto de Integridad, según el modelo del Anexo Nº 03. Facultativo.

5. Información del postor, según cuadro del Anexo No. 04. Obligatorio

f) Documentación relativa a los factores de evaluación, con el fin de que se le asigne puntaje, (ver Anexo 05), Facultativo

La información que presente el postor deberá reflejar la capacidad o situación real y actual de la empresa. Dicha información tiene calidad de Declaración Jurada, sujeto a verificación de considerarlo necesario, antes o después de la adjudicación o firma del contrato.

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:

El monto total de su propuesta, expresada en Nuevos Soles, incluido impuestos y todo costo.

Los postores están obligados a mantener la vigencia de su oferta hasta la firma del contrato correspondiente.

La DIRESA PUNO se reserva el derecho de verificar la información presentada por los postores para el presente proceso; en caso de detectarse falsedad en la información proporcionada por alguno de los postores, este será descalificado del proceso. Tal situación se hará de conocimiento del CONSUCODE para los fines correspondientes.

REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que excedan en más del 10% el Valor Referencial, en todos los casos serán devueltas por el Comité Especial Permanente, teniéndolas por no presentadas.

Las propuestas inferiores al 90% del Valor Referencial también serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no presentadas.

En caso la propuesta ganadora supere el 100% del valor referencial, el Comité Especial no otorgará la Buena Pro del proceso y solicitará autorización a la máxima autoridad administrativa de la DIRESA PUNO, la misma que antes de emitir su pronunciamiento verificará la existencia de recursos para asumir la contratación.

PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

5.1. La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro se realizarán en acto público, y contarán con la presencia xx xxxxxxx público y un representante de la Oficina de Control Institucional de la Entidad. Se llevarán a cabo en el lugar y fecha indicadas en el rubro VII de las Bases.

5.2. Para los actos de Presentación de Propuestas y de Apertura de Propuestas Económicas y de Otorgamiento de Buena Pro, las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple. La personas jurídicas lo harán a través de su representante legal o apoderado acreditado con carta poder simple.

ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.3. El Acto de Presentación de Propuestas se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden que se registraron para participar en el proceso para la entrega de sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

5.4. El Comité Especial procederá a abrir el sobre que contienen la propuesta técnica de cada postor y comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados, excepto los documentos solicitados como opcionales. De no ser conforme a lo solicitado, el Comité Especial rechazará la propuesta dejando constancia de ello en el acta notarial. En caso que el postor manifieste su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule recurso de revisión. Si se formula revisión, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

5.5. Si se detectara defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados por el postor y que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial procederá de acuerdo a lo normado en el artículo 125º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5.6. Culminada la revisión de documentos, el Comité Especial levantará el acta respectiva, la que deberá ser suscrita por todos sus miembros y postores que así lo deseen, dará por concluido el acto y procederá a recordar a los postores la fecha del siguiente acto público.

5.7. La Evaluación de las Propuestas Técnicas se realizará en fecha posterior al Acto Público de Presentación de Ofertas. El Notario Público procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

5.8. En primer lugar, el Comité Especial verificará que las ofertas cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

5.9. Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor (de acuerdo al Anexo Nº 5).

5.10. Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.

5.11. Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

5.12. El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites establecidos en el ITEM VIII.3 de las presentes Bases.

5.13. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido 100 PUNTOS a la propuesta económica de menor monto. Al resto de las propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente función:

Om x PMPE

Pi = ____________

Oi

Donde:

Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta Económica i

Om = Oferta Económica de costo o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

i = Propuesta

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.85

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.15

5.14. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

5.15. Comité Especial Permanente elaborará el Cuadro Comparativo incorporando los puntajes de la propuesta económica, otorgando la Buena Pro a las propuestas que obtenga el mayor puntaje total.

El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el Calendario del proceso, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los postores.

5.16. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden (artículo 133º del Reglamento):

1. Con preferencia en primer lugar a favor de las Micro y Pequeñas Empresas

2. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o

3. A través de sorteo en el mismo acto.

Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

PUBLICACION DEL OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

6.1. Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la Buena Pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el mismo día de su realización.

6.2. El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación, previa solicitud.

6.3. La Buena Pro quedará consentida a los dos (02) días hábiles luego de otorgada.

6.4. La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

7. PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

Para el presente proceso de selección, los requerimientos técnicos mínimos son:

• Cumplir con el Plazo de Ejecución de 90 días calendario para el componente INFRAESTRUCTURA y 90 días calendario para el COMPONENTE capacitación, de acuerdo al Formato Nº 05.

• Los requisitos establecidos en el ítem 2.1 de la Bases.

9. DEL PRECIO

9.1. La Oferta será formulada como monto total en Nuevos Soles.

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la Supervisión de la obra y del componente Capacitación.

CONTROVERSIAS

10.1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 024-2006, solamente los siguientes actos podrán ser impugnados:

1. Rechazo de la propuesta técnica.

2. Descalificación técnica o económica.

3. Otorgamiento de la Buena Pro.

10.2. La única vía para impugnar es el recurso de revisión, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.

10.3. La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2006-PCM, y se considerará el valor referencial del proceso que correspondería convocar.

10.4. El postor deberá presentar su recurso de revisión en un plazo máximo de dos (02) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

10.5. En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de revisión, si el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento.

10.6. La resolución que resuelve el recurso de revisión presentado será notificada a través del SEACE.

10.7. Contra la resolución que resuelve el recurso de revisión solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal.

Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 169º del Reglamento.

CONTRATOS

11.1. Al día siguiente del consentimiento de la Buena Pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de revisión, la Entidad procederá a citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo de tres (03) días para suscribir el contrato correspondiente.

11.2. Para la suscripción del contrato, la Entidad deberá solicitar una declaración jurada de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado y el contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común, de ser el caso.

11.3. El postor adjudicado que no suscriba el contrato puede ser inhabilitado para contratar con el Estado por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ante esta situación, la Entidad puede llamar al postor que ocupó el segundo lugar para la suscripción del contrato, aplicando los mismos plazos descritos precedentemente, contados a partir del día siguiente de haber sido citado.

11.4. Las garantías deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que la emiten. Estas garantías deberán ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento, deberá estar vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista (Artículos 213º, 215º, 216º y 217º del Reglamento).

PENALIDADES Y SANCIONES

PENALIDADES

12.1. Al contratista que incurra en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, automáticamente se le aplicará en todos los casos, por cada día calendario de retraso, una penalidad por xxxx hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de una ejecución periódica, en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Entidad podrá resolver el contrato en forma parcial o total por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento y garantía adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y la adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

12.2. Las causales para la resolución de contrato serán aplicadas de conformidad con los artículos 41º inciso c) y 45º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los artículos 224º y 225º de su Reglamento, de darse el caso, la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13. SANCIONES

13.1. La facultad de sancionar corresponde al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a través del Tribunal y de los órganos que señalen sus normas de organización interna.

Los integrantes de consorcios responden individualmente respecto de las infracciones administrativas anteriores a la suscripción del contrato, siendo que a partir de la suscripción del mismo las empresas en consorcio serán solidariamente responsables.

La Entidad comunicará al Tribunal mediante informe técnico legal de los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de sanciones de inhabilitación estipulado el artículo 294º y 295º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

13.2. La imposición de sanciones es independiente de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CANCELACIÓN DEL PROCESO

En cualquier estado del presente proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la DIRESA PUNO podrá cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia o cuando la Ley así lo disponga.

DE LOS PAGOS

Los pagos que la DIRESA PUNO efectuará se realizarán de acuerdo a los plazos y condiciones especificadas en el Numeral 6 del Anexo N° 01, contra Acta de Conformidad de las prestaciones del servicio; para tal efecto la Dirección de Inversiones de la DIRESA PUNO, emitirá la conformidad en un plazo que no excederá de los diez (10) días naturales de haber sido recibidos, a fin de que el pago se realice dentro de los diez (10) días posteriores a la presentación del Comprobante de Pago y del Acta de Conformidad correspondiente.

EL COMITÉ ESPECIAL

^{ANEXO No.01}

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a la persona natural o jurídica para la realizar la Supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Nº 8313 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD MATERNO PERINATAL DE LA MICRORED ASILLO”, considerándose el Centro de Salud ASILLO y los Puestos de Salud de ÑAUPAPAMPA Y PROGRESO.

2.- UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El Centro de Salud Chupa y los Puestos de Salud Chocco y Chucahuacas, se ubican en el Departamento xx Xxxx, Provincia de AZANGARO, Distrito de CHUPA.

3.- ALCANCES DEL SERVICIO

Para llevar a cabo la Supervisión de la ejecución del proyecto, la DIRESA PUNO contratará a un Supervisor, quien suministrará totalmente los servicios necesarios para una eficiente ejecución del proyecto, tanto en el aspecto técnico como en el económico-financiero y administrativo, de acuerdo con los documentos que conforman el Expediente Técnico, el Contrato de Supervisión y el Contrato de Obra, respetando lo estipulado en las Normas y Directivas del Sistema de Control y todas aquellas que conforman la Base Legal.

Las funciones a desarrollar sin ser limitativas son las siguientes:

. Comprende la Supervisión del proyecto que ejecuta la Dirección Regional de Salud, de acuerdo a los Términos de Referencia y Propuesta Técnica del Consultor adjudicado con la buena Pro.

. Controlará los trabajos ejecutados por el Contratista, será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y actividades de capacitación y del cumplimiento del Contrato de Obra.

. Su actuación se ceñirá con estricta observancia de las Bases de Selección Integradas, Contrato de Obra, Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas de Contraloría y otras aplicables al caso.

. Mantener informado a la DIRESA PUNO respecto a las actividades del Contratista, así como de los aspectos relevantes relacionados con los trabajos de Supervisión, brindando asistencia técnica a la DIRESA PUNO.

. Antes del inicio de las obras, revisará el Expediente Técnico y verificará en campo los aspectos críticos y de diseño del proyecto, formulando oportunamente las recomendaciones complementación y/o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones antes del inicio de la ejecución de los trabajos, presentando un informe Diagnostico de Obra y Vigencia del Expediente Técnico, de acuerdo a lo normado en la Directiva correspondiente.

. Participar en el Acto de Entrega de Terreno y cursar a los contratistas la documentación necesaria para el inicio de las obras a su cargo abriendo los Cuadernos de Obra respectivos.

. Realizar conforme a especificaciones y disposiciones reglamentarias la verificación de la calidad de la obra, mediante la exigencia al contratista de realizar los ensayos de laboratorio de materiales, concreto y suelos, los que serán revisados analizados y elevados a la Entidad.

. Controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista según lo previsto en el Art. 251ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

. Llevar el control financiero de la obra, evaluar la factibilidad del requerimiento de adelantos de materiales.

. La Supervisión está facultada para ordenar el retiro de cualquier sub contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos de mala calidad por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

. Revisar objetivamente el Calendario de Avance de Obra Valorizad, el Diagrama PERT-CPM, elaborados por el Contratista, modificándolo de ser necesario ante cualquier incongruencia en los procesos constructivos de las partidas que conforman el presupuesto, debiendo informar a la Entidad, con el sustento adecuado para su aprobación, de la misma forma los calendarios que forman la parte contractual.

. Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y especiales y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, ejerciendo el Control y la Fiscalización de las obras a su cargo.

. Llevar el control físico económico del proyecto, efectuando las mediciones de los trabajos en forma oportuna, detallada, sistemática y progresiva, para la elaboración y conformidad de las valorizaciones mensuales de las obras ejecutadas según planos y el presupuesto contratado.

. Vigilar el cumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto, teniendo como referencia el Calendario de Avance de Obra aprobado por la Entidad. En caso de atrasos significativos deberá informar y recomendar las medidas y acciones administrativas a la Entidad.

. Revisar diariamente el Cuaderno de Obra fin de absolver las consultas planteadas por el Residente; aprobar la ejecución de los trabajos, observar los trabajos mal ejecutados, entre otros.

. Las consultas que formule el contratista cuando por su naturaleza en opinión del supervisor, no requieran opinión del Proyectista, serán absueltas por este dentro del plazo máximo de cinco (05) días siguientes de anotadas las mismas, constituyéndose estas en su estricta responsabilidad.

. Las consultas cuando por su naturaleza, es decir cuando impliquen modificaciones al expediente técnico, en opinión del supervisor requieran la opinión del Proyectista, serán elevadas por este con informe técnico a la Entidad dentro del plazo de dos (02) días siguientes de anotadas.

. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y especificaciones ambientales en los documentos finales de diseño (Expediente Técnico) y normas ambientales.

.Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control, de la Contraloría General de la República referidos a la ejecución de obras públicas.

. Asesorar a la Entidad en asuntos controvertidos con terceros.

. Elaborar con el Contratista el último día de cada periodo las valorizaciones de los metrados realmente ejecutados.

. Garantizar que una vez concluida la obra, el Cuaderno de Obra Original se entregue a la Entidad.

. Realizar el seguimiento del avance de obra y emitir informes especiales cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, ya que dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato; los procedimientos se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

. Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad.

. Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de la misma.

. Preparar informes mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos y la información que la Entidad solicite de acuerdo a las directivas correspondientes, en original y dos copias visados y sellados en todas sus páginas.

. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los aspectos que solicite el Contratista (adicionales, ampliaciones de plazo, cambio de especificaciones técnicas, etc.)

. Elaborar el Informe Técnico, para que la DIRESA PUNO, designe la Comisión de Recepción de Obra, de la solicitud del Contratista para Recepcionar la obra, informando sobre las observaciones pendientes de subsasanación o que tuviera a respecto. Así mismo, presentará un informe de situación de la obra ejecutada.

. Actuar en todo momento como parte de la Comisión de recepción, durante la recepción final de la obra.

.Revisar y dar conformidad a la Memoria Descriptiva valorizada y a los planos de replanteo de obra y metrados post-construcción presentados por el contratista.

. Presentar el Informa Final en el que se incluirá un reporte sobre el empleo generado y las mejoras socio-económicas producidas como consecuencia de la ejecución del proyecto.

. En la fecha de culminación de la obra el Residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo, informará a la Entidad, ratificando o no lo anotado por el Residente.

. Dentro del plazo xx xxxx (10) días de recibida la liquidación de obra de parte del Contratista, posteriores a la entrega de la liquidación deberá emitir un informe ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o dando opinión favorable de ser el caso.

. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

. Otras funciones que se le asigne por la Entidad.

El Consultor describirá la Metodología del Trabajo y el Plan de Trabajo propuesto, que tendrá el siguiente esquema de presentación:

METODOLOGÍA DE TRABAJO

. Diagnóstico Revisión del Expediente Técnico

. Control de Calidad Técnica y Ambiental en obra.

. Control de Calidad en ejecución del componente Capacitación.

. Control económico del Proyecto

.Recepción y Liquidación Final de Obras y el componente Capacitación.

PLAN DE TRABAJO

. Organización Técnica

. Organización Logística y Administrativa del Servicio

. Cronograma del Servicio.

4. RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

el Supervisor en su Propuesta Técnica ofertará su servicio como especialista en supervisión de obras civiles, para lo cual deberá tener experiencia comprobada en el control de calidad de obras civiles, especialmente en edificaciones y amplio conocimiento en la supervisión de obras similares para cumplir con cada una de las funciones y actividades mencionadas en el ítem 3.0 de los Términos de Referencia.

RECURSOS HUMANOS

Personal mínimo permanente en obra:

. 01 Ingeniero Civil Residente de Supervisión

. 01 Asistente – controlador de obra

. 01 Dibujante

RECURSOS LOGISTICOS

La Supervisión como mínimo deberá contar con:

. Oficina en Puno

. Computadora e impresora en oficina xx Xxxx

. Cámara fotográfica digital.

3. DURACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios tendrán una duración de 90 días calendario en el componente Infraestructura y 90 días calendario para el componente Capacitación, contados a partir de la firma del contrato, inicio de ejecución del proyecto o el último evento.

3. FORMA DE PAGO

La forma de pago se efectuará con la presentación del informe de actividades, de acuerdo a valorizaciones de avance. Cada mes previa entrega y aprobación del informe mensual se valorizará el servicio de supervisión.

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El servicio será contratado bajo el sistema de suma alzada.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

POR LA DIRESA PUNO

Brindar al Supervisor toda información disponible en sus archivos para el desarrollo de los servicios.

Podrá verificar el cumplimiento de la ejecución de los Contratos y trabajos del Contratista y Supervisor a través de un Coordinador de Obras quién deberá contar con facilidades de información.

POR EL SUPERVISOR

Se obligará a cumplir los términos del Contrato de Supervisión y los Términos de Referencia y brindará todas las facilidades a la DIRESA PUNO para que tome conocimiento del estado y avance de la supervisión del proyecto, en el momento que vea por conveniente y sin restricción alguna.

3. CONDICIONES GENERALES

a) El plazo para el servicio del SUPERVISOR es de NOVEINTA DIAS CALENDARIO (90) para la supervisión del componente Infraestructura y NOVEINTA (90) DIAS CALENDARIO para la supervisión del componente Capacitación.

b) El plazo del servicio correrá a partir de la fecha de la firma de contrato o del inicio de la obra, el último evento será considerado.

c) El costo del uso de mobiliario para oficina, equipo, sistemas de comunicación, copias, medios informáticos, movilidad, combustible y alquileres que se requiera para el servicio, deberá estar incluido en la Propuesta Económica del SUPERVISOR.

d) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del servicio, es de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la DIRESA PUNO.

e) El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar en asuntos concernientes al servicio.

f) El Supervisor obtendrá su seguro necesario, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión.

g) El Supervisor al término del servicio debe entregar a la DIRESA PUNO, todo el acervo documentario, técnico y administrativo correspondiente al servicio, conjuntamente con la Liquidación y el Cuaderno de Obra, esto no lo exime de que se le requiera posteriormente para cualquier absolución de consulta con relación al servicio realizado.

h) El informe mensual, Final y los informes especiales deberá ser en original y dos copias, debidamente rotulados y anillados en formato A-4 para el caso de texto y en formatos de mayor tamaño para los planos de obra, todo grabado en CDs.

i) Toda documentación que presente el Supervisor a la DIRESA PUNO deberá estar numerada y firmada (con sello y post-firma) en cada una de sus páginas por el Jefe de la Supervisión, en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.

3. CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

Lo mínimo que deberá contener los informes mensuales será lo siguiente:

. Carátula

.Índice (con numeración de páginas)

.Datos Generales del proyecto

.Descripción del proyecto

.Dificultades y soluciones

.Sustento de metrados realmente ejecutados

.Planos, esquemas y gráficos de avance del proyecto

.Modificaciones al proyecto original

.Certificados de laboratorios de suelos y concreto

.Análisis y comentarios de los resultados de los ensayos

.Valorización mensual de obra (adelantos tramitados y pagados, de las amortizaciones, pago de obligaciones laborales del contratista, de la vigencia de cartas fianza).

. Recursos utilizados por el contratista (personal profesional, técnico, obrero, materiales, equipos)

.Control de calidad

.Comparación entre lo programado y lo ejecutado

.Conclusiones Y recomendaciones.

.Panel fotográfico comentado.

.Cronología de las ocurrencias (trascripción del Cuaderno de Obra)

.Copia desglosada del cuaderno de obra a la fecha del informe

.Otros que indique requiera la Entidad.

3. CONTENIDO DE LOS INFORMES ESPECIALES

El contenido mínimo que deberá contener los informes especiales para sustentar la aprobación o denegatoria de adicionales y ampliaciones de plazo será lo siguiente:

.Carátula

.Índice(con numeración de páginas)

.Datos Generales de la Obra

.Cronología de las ocurrencias (trascripción del cuaderno de obra)

.Copia desglosada del cuaderno de obra a la fecha del informe

.Identificación de la causal

.Análisis de la causal

.Si por modificación del proyecto adjuntar el pronunciamiento del proyectista.

.Si es denegado el pronunciamiento del supervisor

.Descripción de las normas legales relacionadas al tema

.Análisis de la normatividad vigente aplicable al caso

.Sustento de metrados y/o partidas nuevas de ser al caso

.Planos actuales y propuestos a modificar de ser el caso

.Conclusiones y recomendaciones

.Panel fotográfico comentado

3. ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecución de los servicios es de S/. S/. 12, 758.61 (DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTIOCHO CON 61/100 Nuevos Soles).

El Valor Referencial se desagrega de la siguiente manera:

. Componente Infraestructura : S/. 8,858.59

. Componente Capacitación : S/. 3,900.02

Xxxx, Xxxxx del 2007

ANEXO Nº 02

DECLARACIONES JURADAS

Puno, .....de .......................... de 2007

Señores:

COMITÉ ESPECIAL DIRESA PUNO

Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx.000

Xxxx-Xxxx

Ref.: MENOR CUANTIA POR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO Nº PSA-001-DIRESA PUNO

………………..........……………… ………………………………........(RAZON SOCIAL) identificada con RUC .....................…........…... domiciliado en .....………….……………………………………..... debidamente representado por Don………………………………….…..................identificado con .…………............ conforme a las facultades inscritas en .......…………........ del Registro de ..………………………........ de los Registros Públicos xx Xxxx, de acuerdo a los términos de las Bases del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO Nº 070-DIRESA PUNO, la firma que represento, solicita por la presente ser postor y tiene a bien presentar a consideración de ustedes la documentación adjunta que acredita su capacidad técnica al mismo tiempo que declaramos lo siguiente:

DECLARACIÓN JURADA 01.-

ARTÍCULO 76º DEL REGLAMENTO DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO:

(En caso de presentar ofertas en CONSORCIO, cada miembro deberá presentar esta declaración por separado y/o una declaración jurada suscrito por el representante legal del consorcio a nombre de los consorciados).

1. Que no tenemos impedimento para participar en el presente proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º de la Ley.

2. Que conocemos, aceptamos y sometemos a las presentes bases, condiciones y procedimientos del presente proceso de selección.

3. Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del proceso.

4. Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

5. Que conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

DECLARACIÓN JURADA 02.-

MODELO DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Los que suscriben, don ........................................................................................ identificado con DNI Nº ..............................., representante legal de ............................................................., con R.U.C. Nº ............................, y don ..........................................................................., identificado con DNI N° ........................................, Representante Legal de ........................................, con R.U.C. N° ........................................, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que nuestras representadas participan consorciadas en …………….

Para tal efecto acordamos designar como REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO COMÚN del Consorcio a don ......................................................................, identificado con DNI Nº........................; el mismo que cuenta con poderes suficientes para ejercitar los derechos y obligaciones que deriven de nuestra calidad de postores y , de ser el caso, del contrato hasta la conformidad de la prestación.

Asimismo, las obligaciones que asumirá cada empresa al interior del consorcio son las siguientes:

Empresa: ........................................

Obligaciones: (Indicar claramente la obligación(es) que asume, así como el porcentaje de participación correspondiente).

1.- ……………………………………………………............................................................................….

2.- ……………………………………………………............................................................................….

3.- ……………………………………………………............................................................................….

Empresa: ........................................

Obligaciones: (Indicar claramente la obligación(es) que asume, así como el porcentaje de participación correspondiente).

1.- ……………………………………………………........................................................................….

2.- ……………………………………………………........................................................................….

3.- ……………………………………………………........................................................................….

En caso que se nos otorgue la Buena Pro, y ésta quede consentida, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio.

Puno, ....... de ........................... del 2007

______________________________ _________________________________

Firma y sello del Representante Legal Firma y sello del Representante Legal

Empresa: Empresa:

DECLARACIÓN JURADA 03.-

DECLARACIÓN JURADA DE SER PEQUEÑA O MICRO EMPRESA

(Presentarla solo de ser el caso, caso contrario señalar “NO APLICA”)

Que cumplimos con todos los requisitos para ser considerada una Pequeña Empresa o una Micro Empresa.

DECLARACIÓN JURADA 04-

DECLARACIÓN JURADA SERVICIOS PRESTADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

(Presentarla solo de ser el caso, caso contrario señalar “NO APLICA”)

Que cumplimos con todos los requisitos legales para obtener el 20% de bonificación sobre el puntaje final, por prestar servicios dentro del territorio nacional.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ……………………………………………..

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: …………………………………………..

ANEXO Nº 03

PACTO DE INTEGRIDAD

La Contraloría General de la República ha emitido la Resolución Nº 123-2000-CG de fecha 23 xx xxxxx del 2000, que modifica las Normas Técnicas de Control Interno, considerándose entre otras, la Norma Nº 700-06 que se refiere a las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras en las entidades y empresas del Estado, para las cuales se ha dispuesto la celebración de un compromiso ético denominado Pacto de Integridad.

En cumplimiento de la citada norma las partes intervinientes en este proceso celebran el siguiente compromiso ético y declaran:

El Postor:

Que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá ni otorgará, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a trabajador o funcionario alguno del Banco de Materiales o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener la orden de servicio/ contrato objeto de la PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO Nº 070-2007-DIRESA PUNO, o de obtener beneficios o ventajas de cualquier naturaleza en su ejecución en caso resulte favorecido con la buena pro; y que no ha celebrado o celebrará acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

LA DIRESA PUNO:

Que cuenta con los mecanismos necesarios para evitar por parte de sus funcionarios y empleados la ocurrencia de comportamientos irregulares, como consecuencia de la extorsión o aceptación de sobornos, cuidando que la ejecución del proceso la PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO Nº 070-2007-DIRESA PUNO y de la orden de servicio/ contrato que la genere, se ajuste a la Ley y a los principios de transparencia e integridad.

Puno, ………. del ........................ del 2007

Comité Especial Comité Especial

Comité Especial Firma y Sello del Representante Legal Empresa Postora

ANEXO No. 04

INFORMACION DEL POSTOR

I. DATOS DEL POSTOR

Nombres / Razón Social		_______________________________________________
DNI No.	:	_______________________________________________
Domicilio Fiscal	:	_______________________________________________
Número de RUC	:	_______________________________________________
Números telefónicos y/o fax	:	_______________________________________________
Correo Electrónico		_______________________________________________

II. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Los postores deberán presentar como máximo cinco servicios (5) servicios similares prestados en los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de presentación de propuestas. La experiencia se acreditará con copia de los comprobantes de pago cancelados o copias de contratos con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio.

Los servicios válidos para la asignación de puntaje en el rubro experiencia del postor serán aquellos relativos a la prestación de servicios en supervisión de ejecución de obras de infraestructura física y edificaciones.

Nº	EMPRESA o ENTIDAD	DETALLE DEL SERVICIO CONTRATADO	FECHA DEL DOCUMENTO	MONTO DEL CONTRATO Y/ O FACTURA
1
2
3
4
5
TOTAL MONTO FACTURADO

III. PERSONAL PROPUESTO

El postor está en la obligación de presentar un equipo integrado por los siguientes profesionales:

• Ingeniero Civil o Arquitecto Residente de Supervisión (30 PUNTOS)

Se considerará el tiempo de experiencia en la especialidad que se acreditará con constancias o certificados de trabajo, con un máximo de cinco (5) servicios

. De 16 meses a más : 30 puntos

. De 12 meses a menos de 16 meses : 28 puntos

. De 8 meses a menos de 12 meses : 24 puntos

. De 4 meses a menos de 8 meses: 21 puntos

COMPLETAR CUADRO CON INFORMACIÓN SOLICITADA – VALIDO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
Nombres y Apellidos
Titulo Profesional	Numero
	Fecha
	Universidad
Colegiatura	Numero
	Fecha
Nº DNI

IV. FACTORES RELACIONADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (30 PUNTOS)

1. Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución ( 6 puntos)

Se otorgara puntaje al postor, en función al conocimiento que muestre respecto a los estudios e investigaciones previas, a su grado de identificación de las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y a las medidas de solución que proponga. Se calificara de la siguiente manera:

a) El Consultor que describa y analice lo señalado en el titulo del ítem, respecto a los 04 tópicos principales del proyecto de Construcción de Obra: 1. zonas criticas del XX.XX.; 2. manejo de residuos sólidos; 3. Impacto ambiental y medidas de mitigacion; 4. Relación socio ambiental con poblaciones aledañas y características del servicio de salud operativo actual. 2 puntos

b) El Consultor que describa y analice 3 tópicos 1.5 puntos

c) El Consultor que describa y analice 2 tópicos 1. puntos

d) El Consultor que describa y analice 1 tópicos 0.5 puntos

2. Enriquecimiento de los Términos de Referencia ( 6 puntos)

Se otorgara puntaje al postor, en función a sus significativos aportes, mejoras, sugerencias a los términos de referencia consignados en las Bases. Se calificara de la siguiente manera:

a) El Consultor que realice y formule 5 o más aportes y/o mejoras y/o sugerencias a los Términos de Referencia: 2.5 puntos

b) El Consultor que realice y formule de 3 a 4 aportes y/o mejoras y/o sugerencias a los Términos de Referencia: 2.0. puntos

c) El Consultor que realice y formule 1 a 2 aportes y/o mejora y/o sugerencia a los Términos de Referencia: 1.5. puntos

Se considerara como Aporte de los términos de referencia al Aumento de Items o puntos inherentes a las funciones y obligaciones del Consultor: (incremento de Funciones y obligaciones ya descrito en los términos de referencia).

Se considerara como Mejora o enriquecimiento de los términos de referencia al Aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

3. Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio ( 6 puntos)

Se otorgara puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificara de la siguiente manera:

a) El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad certificada; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados: 2 .5 puntos

b) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento completo de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio: 2 .0 puntos

c) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento completo de 2 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio: 1.5 puntos

4. Programación de la Prestación del Servicio ( 6 puntos).

Se otorgara puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio. Se calificara de la siguiente manera:

a) El Consultor que presente el 100% de los cuadros de programación del servicio, coherentes con el desarrollo y programación del proyecto, que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, tales como: 1) Relación de Actividades; 2) Utilización de recursos y personal; 3) Programación Xxxxx (Pert-CPM) de actividades, y; 4) Matriz de asignación de responsabilidades: 2.5 puntos

b) El Consultor que presente 3 de los cuadros correctamente desarrollados: 2.0 puntos

c) El Consultor que presente 2 de los cuadros correctamente desarrollados: 1.5 puntos

5. Equipamiento, infraestructura, recursos y software (6 puntos)

Se otorgara puntaje al postor en función a los equipos, distintos o adicionales a aquellos que hubieran sido exigidos en las Bases; el postor sustentara la tenencia de los equipos y/o vehículos mediante copia simple de facturas y/o cartas compromiso de alquiler. Se calificara de la siguiente manera:

Equipos de Topografía: 01 Teodolito y 01 Nivel (03 Puntos)

Lectura angular con precisión comprendida entre

3 y 5 segundos. 3 puntos

Capacidad Operativa (03 Puntos)

Adjuntar copia de facturas, tarjeta de propiedad, contratos de alquiler, de cesión en uso o disposición a favor o nombre del postor, de equipos con que cuenta para ejecutar el servicio, según el siguiente detalle:

. Oficina en Puno 01 punto

. Equipo de cómputo con impresora 01 punto

. Cámara Fotográfica digital o similar 01 punto

ANEXO No. 05

CRITERIOS DE EVALUACION

I. EVALUACION TÉCNICA 100 PUNTOS

1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD_________ ____________40 PUNTOS

Se calificará el monto facturado acumulado por el postor durante los cinco(5) últimos años a la fecha de presentación de propuestas. Se acreditará con copia de los comprobantes de pago cancelados o copias de contratos con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio. Máximo 05 servicios (Según numeral II del Anexo No. 04)

Mas del 200% del valor referencial 40 Puntos

Más del 150% hasta el 200 % del valor referencial 30 Puntos

Más del100% hasta el 150 % del valor referencial 20 Puntos

Del 50% al 100% del valor referencial 10 Puntos

2. PERSONAL PROPUESTO 30 PUNTOS

Se calificará el tiempo de experiencia en prestación de servicios similares conforme lo indicado en el Anexo 04 numeral III.

3. FACTORES RELACIONADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 30 PUNTOS

Se calificará de acuerdo a lo indicado en el Anexo 04 numeral IV.

Puntaje Técnico mínimo para calificar y pasar a la Evaluación Económica: 80 PUNTOS

II. EVALUACION ECONÓMICA 100 PUNTOS

A la oferta económica de menor costo se le asignará 100 puntos. El puntaje económico de las otras ofertas se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oí

Donde :

I = Propuesta

Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta económica i

Om = Oferta económica de costo o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El cálculo se realizará a tres decimales.

Se otorgará la Buena Pro a la propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor Puntaje Total.

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.85

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.15

ANEXO Nº 06

MENOR CUANTÍA POR PSA Nº 070-2007-DIRESA PUNO

OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LA MICRO RED ASILLO

CURRICULUM VITAE DE INGENIERO RESIDENTE DE SUPERVISION

Nombres y Apellidos :

Nacionalidad :

L.E/ L.EM/ DNI N° :

RUC N° :

Domicilio Legal y Telf. :

Domicilio Partc y Telf. :

Titulo Profesional/Fecha :

Registro C. I. P/Fecha :

Centro de Estudios Superior :

Año de Profesión :

Experiencia profesional : (En supervisión de obras de infraestructura y/o edificaciones)

------------------------------------- ----------------------------------

Firma y sello del Representante Firma y Sello del Profesional

Legal del Postor

ANEXO Nº 07

CARTA DE COMPROMISO DE INGENIERO RESIDENTE DE SUPERVISION

Puno,.................. de.......................................... del 2007

Señores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

Dirección Regional de Salud Puno

Presente.-

Referencia : MENOR CUANTIA POR PSA Nº 070-2007-DIRESA PUNO

OBRA : “………………………………………………………………………………..........................................................................................................”

El que suscribe ………………………………………………………………………, mediante la presente Carta de Compromiso, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la ejecución de la obra: ……………………………………………………………………, la misma que será ejecutada por el contratista ………………………………………………………………......................., en el caso que éste obtenga la Buena Pro de la MENOR CUANTIA POR PSA Nº 070-2007-DIRESA PUNO , convocado por la Dirección Regional de Salud Puno.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

-----------------------------------------------------

Nombre y Firma del Profesional

------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

ANEXO Nº 08

MODELO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS ( referencial)

Conste por el presente documento que se extiende por triplicado, para la Contratación de .............................................................que celebran de una parte la el DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO con RUC No. 20222371105, con domicilio en el Jr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Nº 145 - Puno y debidamente representado por el Lic. Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, identificado con DNI No. ............................, Director Ejecutivo de Administración, designado con R.D.R Nº..................................., y a quien en adelante se le denominará DIRESA PUNO; y de la otra parte, ........................................... con RUC ....................... con domicilio en ......................... debidamente identificado con DNI No ...................... a quien en adelante se le denominara EL LOCADOR , bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes.-

La DIRESA PUNO de conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 024-2005 y el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. No. 083-2004-PCM, y su Reglamento D.S. No. 084-2004-PCM, procede a contratar mediante MENOR CUANTIA POR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO Nº 070-2007-DIRESA PUNO a EL LOCADOR, para que preste el Servicio de ................................................................ conforme a los Términos de Referencia que se describen en el Anexo 01 de las Bases.

EL LOCADOR es una persona natural, especializada en la prestación de servicios materia del presente Contrato, que fue adjudicado con la buena pro, conforme a los términos de su propuesta técnica y económica que forman parte del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Objeto del contrato.-

Por el presente contrato las partes acuerdan que EL LOCADOR prestará a LA DIRESA PUNO el .................................................................; conforme a los términos de su propuesta técnica y económica, que forma parte integrante del presente contrato. Así mismo, las partes dejan constancia que siendo el sistema de adquisición es suma alzada definido en las bases de la Adjudicación que dio origen a la presente contratación.

CLAUSULA TERCERA: Costo del Servicio y Forma de Pago.-

El pago que LA DIRESA PUNO efectuará se determinará conforme a la propuesta económica presentada en la Adjudicación por EL LOCADOR .

La propuesta económica de EL LOCADOR presentado para EL Proceso de Selección Abreviado, se mantendrá fija e inalterable durante la vigencia del presente contrato.

El pago se efectuara contra Acta de Conformidad de la prestación del servicio; para tal efecto la Dirección de Inversiones de la DIRESA PUNO, emitirá la conformidad en un plazo que no excederá de los diez (10) días naturales de haber sido recibidos, a fin de que el pago se realice dentro de los diez (10) días naturales siguientes.

CLAUSULA CUARTA: Plazo de Vigencia.-

El presente contrato tiene una vigencia de .................. días calendario y empieza a regir a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.

Al término del servicio se deberá presentar un Informe Final detallando las etapas, documentos y fechas que resulten pertinentes para acreditar que el requerimiento se ha satisfecho a plenitud.

CLAUSULA QUINTA: Ejecución del servicio contratado.-

EL LOCADOR prestará el servicio de conformidad con el Anexo 01 de las Bases y a las indicaciones que reciba de la Oficina de Infraestructura Física de la DIRESA PUNO.

CLAUSULA SEXTA: Garantía de Compromiso

El Locador entrega a la DIRESA PUNO la Carta de Compromiso, mediante la cual se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de imponérsele las sanciones a que se refiere la normativa vigente sobre contrataciones y adquisiciones del Estado.

CLAUSULA SETIMA: Reserva y Confidencialidad.-

Durante y después de la ejecución de los servicios contratados, EL LOCADOR y/o su personal se obligan a guardar la reserva y confidencialidad sobre los asuntos de la DIRESA PUNO que traten y de los que hayan tomado conocimiento.

EL LOCADOR se compromete a respetar el Código de Ética Profesional, pudiendo prestar sus servicios a terceros, en tanto éstos no mantengan asuntos o conflictos con LA DIRESA PUNO, sean judiciales o extrajudiciales.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 217º del Reglamento, los contratos que por su monto correspondan a procesos de menor cuantía se encuentran exceptuados de presentar la garantía de fiel cumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: De las penalidades.-

Se efectuara lo establecido en el Art. 222 del D.S. 084-2004-PCM, en caso EL LOCADOR incumpla con la ejecución de la prestación objeto del contrato.

CLAUSULA DÉCIMO : Resolución del Contrato.-

Las partes acuerdan que se puede resolver el contrato por:

1. Incumplimiento de alguna obligación pactada o inherente a la locación de servicios; para tal efecto deberá efectuarse el siguiente procedimiento:

Se comunicará por escrito la naturaleza del incumplimiento. La parte requerida deberá cumplir con la obligación dentro de un plazo no menor a 2 (dos) ni mayor a 15 (quince) días, dependiendo de la complejidad de la obligación incumplida.

Si vencido el plazo el incumplimiento persistiera, la otra parte podrá resolver el contrato en forma total o parcial. La resolución se formaliza a través de la recepción de la carta notarial respectiva.

2. Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo, estableciéndose los términos de la resolución.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Cesión del contrato o subcontratación.-

EL LOCADOR no podrá subcontratar ni ceder, total o parcialmente el objeto materia del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Normatividad Contractual.-

El presente contrato se rige por el D.U. Nº 024-2006, D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Unico de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento el D.S. Nº 084-2004-PCM y supletoriamente por los artículos 1755 al 1770 del Código Civil, referentes a la prestación y locación de servicios.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Domicilio y Solución de Controversias.-

1. Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes señalan expresamente que sus domicilios legales son los indicados en la introducción del presente contrato, a donde deberá realizarse toda comunicación, notificación o emplazamiento, ya sea judicial y/o extrajudicial relacionado con el presente contrato.

La variación de domicilio debe comunicarse por escrito a la otra parte por conducto notarial o entregada bajo cargo, con tres días de anticipación.

2. Ambas partes declaran estar de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato, sin embargo, en caso de controversia sobre la ejecución o interpretación se someten expresamente a la conciliación, para lo cual deberán acudir a un Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia.

Si la conciliación soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es título de ejecución para todos los efectos; si concluye con acuerdo parcial o sin acuerdo, los contratantes declaran que se someterán obligatoriamente a un Arbitraje, dentro del plazo de 15 días siguientes a la suscripción del acta respectiva.

En fe de lo cual y para que conste, ambas partes contratantes suscriben por duplicado el presente instrumento legal, entregándose un ejemplar a cada una de ellas en señal de aceptación y conformidad, en la ciudad xx Xxxx, a los ............días del mes de .............................del dos mil seis.

LA DIRESA PUNO EL LOCADOR