PARA EL PROCEDIMIENTO POR INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON BASE

Dirección de Administración

Subdirección de Servicios Generales

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CIB-0-COP-002-BCS

Primera Invitación

B A S E S

PARA EL PROCEDIMIENTO POR INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON BASE

EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

No de concurso: CIB-09-COP-002-BCS

Identificación de la obra: Adecuación Laboratorio de Aclimatación

Tipo de obra: Construcción

Especialidad: Obra Civil

Ubicación de la obra: Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx Xxxxx Xx. 0, Xx

Xxxxxxx, X.X.X.

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CIB-08-COP-002-BCS Primera Invitación

INDICE

Glosario de términos y definición de conceptos 4

1. Entidad convocante 6

2. Costo de las bases 6

3. Programación de eventos 6

3.1. Fecha, hora y lugar para la visita al sitio de realización de los trabajos 6

3.2. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de licitación 7

3.3. Xxxxx, hora y lugar del acto de presentación, entrega y apertura de proposiciones 7

3.4. Comunicación del fallo y firma del contrato 7

4. Descripción de los trabajos 9

4.1 Construcción y equipo de instalación permanente 9

5. Información y requisitos para preparar la proposición 10

5.1. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos 11

5.2. Origen de los fondos 11

5.3. Idioma 11

5.4. Moneda 11

5.5. No negociación 11

5.6. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que proporcione la convocante11

5.7. Señalamiento del porcentaje de contenido nacional en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente 11

5.8. Subcontratación 11

5.9. Ajuste de costos 12

5.10. Porcentajes, forma y términos del anticipo 12

5.11. De las Garantías 12

5.12. Documentos que entrega “El CIBNOR, S.C.” a “El Licitante 13

5.13. Experiencia, capacidad técnica, financiera y existencia legal que deberá acreditar El Licitante para su inscripción a la licitación 14

5 14. Del personal extranjero que sea contratado por el licitante al que se adjudique el contrato15

6. Requisitos para la elaboración y presentación de la proposición 16

7. Requisitos para presentar propuestas conjuntamente dos o más personas 16

8. Etapas del Procedimiento Licitatorio 16

8.1. Revisión de documentación 17

8.2. Firma de documentos 17

9. Integración de la proposición 17

9.1 Aspecto Técnico 17

9.2. Aspecto Económico 18

10. Criterios para la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato 19

10.1. Generales 19

10.2. De los estados financieros 20

10.3. En el aspecto técnico 20

10.4. En el aspecto económico 21

10.5. De la adjudicación 24

11. Causas por las que será descalificado el Licitante 24

11.1. En el aspecto general 24

11.2. En el aspecto técnico 25

11.3. En el aspecto económico 26

12. Causas por las que se podrá declarar desierta la licitación 26

13. Causas por las que se podrá cancelar la licitación 26

14. Sanciones que se aplicarán al Licitante ganador por no firmar el contrato. 27

15. Inconformidades y controversias 27

B A S E S

Glosario de términos y definición de conceptos.

Para los efectos de las presentes bases y el proceso de invitación cunado menos a tres personas se entenderá por:

Bases de Licitación Documento que contiene los requisitos y condiciones que deben cumplir los licitantes, para presentar proposición técnica y económica en este proceso.

Bitácora El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos.

CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Compranet Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Es el instrumento legal por medio del cual una de las partes llamada Contratista, se obliga a ejecutar la obra a precios unitarios y tiempo determinado a cambio de una remuneración o pago total que pagará el CIBNOR, S.C. por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

Contratista Persona física o moral que celebre contrato de obra pública.

Convenio de participación conjunta

Instrumento Jurídico mediante el cual el Licitante y una o varias personas físicas x xxxxxxx establecen los derechos y obligaciones que contraen las partes, con objeto de cumplir con los requisitos de la convocatoria, las bases de licitación y del contrato que se derive de la presente licitación.

D. O. F. Diario Oficial de la Federación.

Especificaciones generales de construcción

Especificaciones particulares de construcción

El conjunto de condiciones generales que el CIBNOR, S.C. tiene establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.

El conjunto de requisitos exigidos por el CIBNOR, S.C. para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Estimación Documento que contiene la valuación de los trabajos realizados en cada concepto de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.

B A S E S

Identificación Personal

Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional.

IVA Impuesto al Valor Agregado.

LFT Ley Federal del Trabajo.

LSS Ley del Seguro Social.

Ley Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Licitación Concurso por invitación a cuando menos tres personas. Para efectos de las presentes bases, se tomarán indistintamente el término “concurso” y “licitación”

Licitante Persona física o moral que participe en la licitación

Reglamento Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Residencia de Obra Unidad técnico – administrativa establecida físicamente en cada obra como las oficinas del CIBNOR, S.C., donde se desempeñarán las funciones que tiene conferidas el Residente de Obra.

Residente de Obra Servidor público designado por el CIBNOR, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SFP Secretaría de la Función Pública.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Superintendente de Construcción

El representante del contratista ante el CIBNOR, S.C. para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de la obra.

Supervisor El encargado de auxiliar técnicamente a la residencia de obra, cuyas funciones serán las de mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir al contratista las instrucciones de la residencia de obra, controlar la bitácora y registrar en ésta los avances y aspectos relevantes, revisar las estimaciones y las demás que le señale la residencia de obra con base en los términos del Reglamento.

B A S E S

1. Entidad convocante

El CIBNOR, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en los demás ordenamientos aplicables, celebra por conducto de la Dirección de Administración y la Subdirección de Servicios Generales, el concurso por invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación del contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado, el que tendrá por objeto la ejecución de los trabajos consistentes en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impermeabilización y Pintura de Edificios del Cibnor.

2. Costo de las bases

Las bases se entregarán gratuitamente. Sin embargo, el Licitante reconoce y acepta que todos los gastos que se generen por la elaboración de su propuesta, serán a su cargo.

3. Programación de eventos

El proceso del concurso por invitación cuando menos a tres personas inicia con la entrega de invitación y concluirá con la firma del contrato correspondiente.

Los actos que se derivan del concurso objeto de las presentes bases se realizarán de conformidad con las fechas que más adelante se describen.

Las personas interesadas en asistir a los eventos podrán hacerlo, aún sin haber adquirido las bases, debiendo registrar su asistencia, absteniéndose de emitir comentario alguno o buscar intervenir como agente mediador y/o conciliador durante el desarrollo de éstos.

3.1. Fecha, hora y lugar para la visita al sitio de realización de los trabajos.

La participación del concursante en la visita al sitio de realización de los trabajos es optativa y se llevará a cabo por única vez el día 23 de octubre de 2009 a las 12:30 horas, guiada por el Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx en su carácter de Jefe del Departamento de Mantenimiento, siendo el punto de reunión en el Departamento de Mantenimiento, sito en Xx. 0 xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx xxxxx, predio el Comitán (edificio “L”).

Al concluir la visita, el concursante presentará el formato respectivo debidamente requisitado (Anexo PT 2a) en el cual recabará la firma de constancia, mismo que deberá incluir en el sobre.

El concursante con posterioridad a la visita, podrá solicitar el acceso al sitio y efectuar el recorrido por su cuenta.

El concursante se obliga a tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del lugar, al momento de elaborar su proposición las que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de la obra.

3.2. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de licitación.

La junta de aclaraciones tendrá lugar el día 23 de octubre de 2009 a las 13:00 horas en la sala audiovisual B del edificio K., ubicado en Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx xxxxx Xx. 0, Xx Xxxxxxx, X.X.X.

En el caso de que el concursante formule preguntas, éstas las podrá presentar por escrito y/o enviarlas vía electrónica a las direcciones xxxxxxx@xxxxxx.xx y xxxxxxxx00@xxxxxx.xx a más tardar 24 horas antes de la fecha de celebración de la junta, concluida la recepción se levantará el acta correspondiente en la que quedará consignada la fecha, lugar y hora del evento en el que se hará entrega de las respuestas generadas, debiendo firmarse por todos los asistentes, entregándoseles copia y poniéndose a disposición de los ausentes en el Departamento de Mantenimiento, sita en Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx xxxxx Xx. 0, Xx Xxxxxxx, X.X.X. (Edificio “L”) de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles y a través del sistema Compranet.

El Licitante se obliga a considerar en la elaboración de su propuesta técnica y económica la información y documentación complementaria que se le entregue con motivo de la junta de aclaraciones y cualquier otro documento o información que se haya entregado durante el proceso del concurso, asimismo de conformidad con los requisitos establecidos en las presentes bases deberá incorporar las actas y la documentación referida en el sobre técnico.

3.3. Xxxxx, hora y lugar del acto de presentación, entrega y apertura de proposiciones

El acto se efectuará el día 26 de octubre de 2009 a las 13:00 horas, en la sala audiovisual X xxx xxxxxxxx “X” xx xx XXXXXX, X.X., ubicado en xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx xxxxx Xx. 0, Xx Xxxxxxx, X.X.X.; el concursante o su representante, previa la entrega de proposiciones, al entrar al recinto donde se llevará a cabo el acto registrará su asistencia, exhibiendo identificación personal, ya que una vez cerrado éste no se permitirá el acceso de ninguna persona, ni de documentación que se pretenda introducir relacionada con el concurso, obligándose a entregar a través de escrito (Anexo 00) y en un sobre rotulado con la leyenda “proposición técnica y económica”, los documentos que integran su proposición, recepcionando el sobre el representante del CIBNOR, S.C., que preside el acto, quien procederá a efectuar la apertura de éste.

3.4. Comunicación del fallo y firma del contrato

3.4.1. El día 28 de octubre de 2009 a las 14:00 horas, se comunicará por escrito a los concursantes el fallo correspondiente. Asimismo quedará a disposición, de aquellos a quienes no se localice en su domicilio, en el Departamento de Mantenimiento, sita en Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx xxxxx Xx. 0, Xx Xxxxxxx, X.X.X. (edificio “L”), en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

3.4.2. El Licitante ganador se obliga a firmar el contrato respectivo dentro de los 2 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

En razón de lo anterior se le comunica que deberá presentarse a firmar el contrato en las oficinas que ocupa el Departamento de Mantenimiento (Edificio “L”), sita en Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx xxxxx Xx. 0, Xx Xxxxxxx, X.X.X., el día 30 de octubre de 2009, a las 14:00 horas, apercibido de que si no lo firma en el plazo señalado por causas imputables al mismo, será sancionado en términos del artículo 78 de la Ley.

3.4.3. A partir de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, el concursante ganador, para los efectos del Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación y de la regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal, presentará escrito libre en papel membreteado en las oficinas de la SHCP en esta ciudad de la Paz, B:C:S:, en el que además de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último, precise el monto total del contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y, que a la fecha de presentación del citado escrito, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que ha cumplido con sus obligaciones en materia de RFC, a que se refieren el código y su reglamento.

b) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquél en que se presente el escrito a que se refiere esta fracción. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses.

c) Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.16. de esta resolución.

x) Xxx tratándose de un contribuyente que hubiera solicitado autorización para pagar a plazos o hubiera interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del código.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que a la fecha de presentación del escrito no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del código.

Asimismo, previo a la firma del contrato deberá presentar la manifestación requerida en el punto 5.14 de estas bases

3.4.4. A partir de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, el concursante ganador presentará escrito libre en papel membreteado, en el que además de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último, precise el monto total del contrato y tipo de moneda en que esté suscrito y, que a la fecha de presentación del citado escrito, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) En caso de ser persona física, que actualmente no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público

b) En caso de ser persona moral, que en la sociedad de la cual forma parte no existe socio alguna que actualmente desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

4. Descripción de los trabajos

El CIBNOR, S.C., requiere la ejecución de los trabajos de Ampliación de Laboratorio de Patología.

para tenerlo totalmente terminado en el plazo previsto en las presentes bases, considerando las particularidades siguientes:

4.1 Construcción y equipo de instalación permanente.

4.1.1. El concursante deberá considerar la ejecución de los trabajos de Obra civil e instalaciones de la obra que se realizará de acuerdo a la información que se entrega en las presentes bases.

Cualquier modificación al proyecto o a las especificaciones de construcción y/o equipo de instalación permanente invariablemente deberá ajustarse a lo siguiente:

! Quien promueva el cambio, previo a la ejecución de la obra, deberá elaborar y presentar el estudio técnico y análisis de costo-beneficio a la Residencia de Obra para su autorización.

B A S E S

! Proceder a su ejecución siempre que cuente con la autorización por escrito de la Residencia de Obra.

5. Información y requisitos para preparar la proposición

El Licitante al elaborar e integrar su proposición, reconoce y tomará en cuenta entre otros requisitos y condiciones los siguientes:

! Se obliga a aplicar los términos y condiciones establecidas en las presentes bases considerando las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las generales y especiales del lugar de la obra.

! El Precio Unitario propuesto deberá considerar las condiciones técnicas, económicas y financieras que influyan en la determinación del precio, el que deberá corresponder exactamente al costo de los conceptos de trabajo a ejecutar, de acuerdo a las cantidades de obra a realizar, por lo que cualquier variación en los volúmenes consignados en el catálogo no afectará al precio unitario respectivo, guardando congruencia con lo previsto en el Artículo 156 del Reglamento.

! Para fines de medición y pago el CIBNOR, S.C., utilizará las unidades de medida de cada concepto indicadas en el catálogo que comprendan periodos mensuales a partir de la fecha xx xxxxx.

! El Licitante ganador se responsabiliza de los efectos que produzca la obra, ante toda clase de autoridades y ante terceros.

! En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste se obliga a reintegrarlos al CIBNOR, S.C. más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que aplique la cédula correctiva, descontándose de la liquidación de la estimación inmediata siguiente, o bien hasta que el Contratista reintegre dicha cantidad mediante cheque certificado o de caja.

! El desconocimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases, las disposiciones reglamentarias y legales que sean aplicables a la obra objeto del concurso, en ningún caso servirá para justificar incumplimiento a las obligaciones contractuales o bien para solicitar bonificaciones al precio y reconocimiento de tiempo en adición al consignado en su proposición.

! En cualquiera de las etapas del procedimiento, la falta de firma de alguno de los concursantes en el acta correspondiente, no invalidarán su contenido, alcances y efectos.

! Los materiales y en su caso los equipos de instalación permanente que proponga el licitante deberán ser de la calidad y especificaciones requeridas por el CIBNOR, S.C., considerando las particulares contenidas en el catálogo de conceptos y en el proyecto ejecutivo y las de carácter general que se tienen en los documentos normativos institucionales denominados

B A S E S

especificaciones de construcción.

No se autorizarán pagos por parcialidades, por el suministro de insumos de los conceptos que integran el catálogo respectivo u otras actividades.

5.1. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos

El plazo total para la ejecución de los trabajos es de 30 días naturales, debiendo considerar “El concursante” como fecha estimada de inicio el día 03 de noviembre de 2009.

5.2. Origen de los fondos.

Los recursos asignados para cubrir los trabajos objeto del concurso por Invitación cuando menos tres personas están contenidos en el programa de inversiones del CIBNOR, S.C., autorizado mediante oficio A DG/09 533

5.3. Idioma

La proposición deberá presentarse en idioma Español.

5.4. Moneda

La proposición deberá presentarse en pesos mexicanos, sin incluir el I. V .A.

5.5. No negociación

El Licitante deberá tomar en cuenta que los requisitos y condiciones establecidas en las presentes bases y sus anexos no son objeto de negociación.

5.6. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que proporcione la convocante

Para la ejecución de la obra objeto del concurso, el CIBNOR, S.C., si suministrará materiales y equipo de instalación permanente.

5.7. Señalamiento del porcentaje de contenido nacional en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente.

El Licitante deberá identificar los insumos y el equipo de instalación permanente que se aplicará en la ejecución de los trabajos, indicando el porcentaje de contenido nacional.

5.8. Subcontratación

Para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación, el CIBNOR, S.C., NO autoriza subcontratar parcial o totalmente la obra.

B A S E S

5.9. Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción en los costos de los insumos que intervengan en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el ajuste de costos se realizará de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 fracción I de la Ley y de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 58 del mismo ordenamiento, el cual pagará el CIBNOR, S.C. a petición del Contratista. Estas estimaciones se formularán por separado y con independencia de las correspondientes a obra ejecutada.

El procedimiento de ajuste de costos no se modificará durante la vigencia del contrato.

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el Licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

5.10. Porcentajes, forma y términos del anticipo

Para el contrato que se derive del presente concurso se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento), del monto total propuesto por ser una obra que se realizará en dos exhibiciónes al termino del contrato.

El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha de inicio de los trabajos para que realice en el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás insumos

5.11. De las Garantías

5.11.1. De cumplimiento

El Licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a entregar posteriormente a la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, a favor del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., en pesos mexicanos equivalente al 15% (diez por ciento) del importe total de su propuesta económica sin incluir I. V.

A. (Anexo AF-01)

B A S E S

5.11.2. De anticipo

El Licitante al que se le adjudique el contrato se obliga a constituir garantía del anticipo por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo entregado más el impuesto al valor agregado, mediante póliza de fianza expedida a favor del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, la que deberá ser entregada al CIBNOR, S.C., dentro de los quince días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Contratista reciba la notificación del fallo de adjudicación del contrato y previo al pago del anticipo (Anexo AF-02)

5.11.3. De vicios ocultos

Al concluir los trabajos, el Contratista deberá constituir garantía en pesos mexicanos, por un periodo de doce meses, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que deberá entregarse previo al acto formal de “entrega – recepción” de la obra, en cualquiera de las formas siguientes:

! Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, por un importe en pesos mexicanos equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, sin I. V. A.(Anexo AF-03) o,

! Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

! Aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Si opta por la póliza de fianza, deberá garantizar al CIBNOR, S.C. el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente.

En cualquier caso quedarán a salvo los derechos del CIBNOR, S.C. para exigir el pago de las cantidades no cubiertas, de la indemnización que se deriven de incumplimientos en que incurra el Contratista, independientemente de que se hagan efectivas las garantías constituidas.

5.12. Documentos que entrega “El CIBNOR, S.C.” a “El Licitante

Catálogo que contiene los conceptos, las unidades de medida y cantidades de obra a ejecutar.

Planos del proyecto.

Modelo de contrato y sus anexos de ajuste de costos.

B A S E S

Modelo de Convenio de Participación Conjunta.

Las presentes bases de licitación, que incluyen Formatos técnicos y económicos.

5.13. Experiencia, capacidad técnica, financiera y existencia legal que deberá acreditar El Concursante para su inscripción a la licitación:

Para participar en el presente concurso el licitante deberá acreditar ante el CIBNOR, S.C. tener experiencia en construcción e instalaciones de obras en inmuebles similares, así como su capacidad técnica, financiera y existencia legal. De no acreditarse alguna de las cuatro condiciones, no se aceptará su participación.

Tampoco podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para facilitar el proceso de contratación, el CIBNOR efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y verificará que se encuentren inscritos en el registro de contratistas de la convocante, mismo que será permanente, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. En ningún caso se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro.

Los documentos que se indican en el presente apartado podrán entregarse previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en el departamento de Mantenimiento del CIBNOR (Edificio “L”), S.C., sita en Xx. 0 Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx Xxxxx, “El Comitán”, La Paz, Baja California Sur, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, o bien por separado fuera del sobre de la propuesta en el mismo acto, siendo los que se indican a continuación:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente procedimiento y del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley y que por su conducto tampoco participarán personas inhabilitadas con el propósito de evadir los efectos de dicha inhabilitación considerando lo establecido en la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley;

B A S E S

III. Fotocopia de la Declaración fiscal o balance general auditado y dictaminado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite un capital contable mínimo de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.);

IV. Currículo Vitae del licitante y ficha curricular del responsable directo.

V. Fotocopia simple de identificación personal y del acta de nacimiento, tratándose de personas físicas y;

VI. Para personas xxxxxxx escrito en el que se manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para elaborar y firmar las bases y comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que los protocolizó.

VII. Copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

VIII. Copia del Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cédula de identificación fiscal.

No se aceptarán propuestas de Concursantes que no cumplan con la presentación y acreditación de los documentos señalados en este punto.

El CIBNOR, podrá efectuar visitas a las oficinas e instalaciones de los licitantes, así como corroborar los datos proporcionados en la currícula, a efecto de complementar la evaluación de las capacidades legales, técnicas y financieras de los participantes.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

5.14. Del personal extranjero que sea contratado por el concursante al que se adjudique el contrato

El concursante al que se le adjudique el contrato deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante el CIBNOR, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que

cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en la obra objeto del contrato que se derive del proceso de este concurso, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha de dicha obra, contará con la autorización de la autoridad migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

6. Requisitos para la elaboración y presentación de la proposición

La información y documentación requerida deberá elaborarse en forma impresa que contenga la denominación o razón social de la persona física o moral, y deberá estar firmada autógrafamente en todas sus fojas por el representante legal.

Deberá cumplirse con toda la información requerida en los modelos de formatos y contenidos de los anexos en lo que proceda y aplique según las características de la obra.

El Licitante deberá entregar en sobre cerrado su propuesta a través de un escrito, (Anexo 00)

El CIBNOR, S.C., establece que la opción de recibir propuestas por medios remotos de comunicación electrónica no se aplicará. No obstante se aceptarán proposiciones que sean enviadas a través del mensajería o del servicio postal, siendo responsabilidad exclusiva del licitante asegurarse que sus propuestas se encuentren al menos dos horas antes del acto de presentación y apertura de propuestas en la oficina del Departamento de Mantenimiento del CIBNOR (Edificio “L”), S.C., sita en Xx. 0 Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx Xxxxx, “Xx Xxxxxxx”, Xx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.

7. Requisitos para presentar propuestas conjuntamente dos o más personas.

El CIBNOR, establece que para el presente concurso, no se aceptarán propuestas conjuntas por no ser obra de gran magnitud.

8. Etapas del Procedimiento Licitatorio.

El procedimiento de presentación, entrega y apertura de proposiciones se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes pasos:

8.1. Revisión de documentación

Entregada la proposición se procederá a la apertura del sobre, realizando la revisión cuantitativa de los documentos que la integran, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

8.2. Firma de documentos

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos (documento 9.2.6) de las propuestas presentadas y aceptadas para su revisión cualitativa, las que para estos efectos constarán documentalmente; y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas.

Se levantará acta de este acto en la que se hará constar el resultado de la apertura del sobre de cada licitante, anotando el importe total de cada una de las propuestas aceptadas para el análisis cualitativo detallado, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, asentando la fecha, el lugar y la hora en la que se dará a conocer el fallo de la licitación, el que podrá diferirse en términos xx xxx.

El acta se firmará por los asistentes, entregándoseles fotocopia simple, quedando a disposición de los que no hayan asistido, en el domicilio de la convocante para efectos de notificación. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

9. Integración de la proposición.

9.1 Aspecto Técnico

9.1.1. El Licitante manifestará en escritos por separado, bajo protesta de decir verdad:

a) Que ejecutará los trabajos en el plazo propuesto. (Anexo PT-1).

b) Que conoce el sitio donde se ejecutarán los trabajos, anexando fotocopia de la constancia de visita a obra de haber asistido a ésta. (Anexo PT-2 y PT-2a).

c) Que conoce y aplicará las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales de construcción del CIBNOR, S.C.; las leyes y reglamentos aplicables, sujetándose a sus términos (Anexo PT-6).

d) Que proporcionará los manuales de operación y guías de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de instalación permanente (Anexo PT-7)

e) Que proporcionará asistencia técnica y capacitación para la operación del equipo de instalación permanente (Anexo PT-8).

f) Que conoce el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las presentes bases, el clausulado del contrato y sus anexos (Anexo PT-10)

g) Que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley (Anexo PT-12)

9.1.2. Curricula vitalorum de los profesionales técnicos al servicio del Licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras similares a la del objeto de la licitación (Anexo PT-16)

9.1.3. Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la LSS (Anexo PT-18)

9.2. Aspecto Económico

9.2.1. Carta Compromiso de la Proposición indicando el monto total de su propuesta sin incluir I. V. A. y el plazo de ejecución de los trabajos. (Anexo PE-1)

9.2.2. Relación y análisis de los costos básicos que se requieran para la ejecución de los trabajos. (Anexo PE-3)

9.2.3. Tabulador de salarios base de mano de obra del personal obrero, por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, conforme al factor xx xxxxxxx real. (Anexo PE-4)

9.2.4. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. (Anexo PE-7)

9.2.5. Utilidad propuesta por el Licitante. (Anexo PE-8)

9.2.6. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la propuesta. (Anexo PE-11)

B A S E S

9.2.7. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal para los siguientes rubros:

a) Del suministro del Equipo de Instalación Permanente. (Anexo PE-16)

b) De la instalación y montaje del Equipo de Instalación Permanente. (Anexo PE-17)

c) De las pruebas y puesta en operación del Equipo de Instalación Permanente, capacitación y pólizas de garantía. (Anexo PE-18)

9.2.8. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado semanalmente, dividido en conceptos y partidas que representen el 100 % del monto de la propuesta. (Anexos PE-12 y PE-12a)

9.2.9. Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que aplicará el anticipo en la forma y términos establecidos en su proposición, adjuntando desglose de los gastos de inicio de obra y de la compra y producción de materiales y equipo de instalación permanente. (Anexo PE-20 )

10. Criterios para la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato

El CIBNOR, S.C. analizará y evaluará las proposiciones bajo los criterios siguientes:

10.1. Generales

10.1.1. En la evaluación de las proposiciones, se verificará que las mismas incluyan la toda la información, documentación y requisitos solicitados en las bases de la licitación.

10.1.2. Constatar que las propuestas cumplan en los aspectos técnicos y económicos cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en la convocatoria y en las presentes bases; la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

10.1.3. En la evaluación de las proposiciones el CIBNOR, S.C. no utilizará mecanismos de puntos o porcentajes.

B A S E S

10.2. De los estados financieros:

10.2.1. Que el capital neto de trabajo sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado y el capital contables solicitado.

10.2.2. Que tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez de la empresa.

10.2.3. El grado en que el concursante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

10.3. En el aspecto técnico:

10.3.1. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

10.3.2. Que cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos.

10.3.3. Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, se apegue a las características, complejidad y magnitud de los mismos.

10.3.4. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable para demostrar que el concursante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.

10.3.5. Que los insumos propuestos por el concursante correspondan a los periodos presentados en los programas.

10.3.6. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el Licitante.

10.3.7. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el Licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el Contratista.

10.3.8. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos

B A S E S

que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

10.3.9. Que en el consumo de material por unidad de medida, determinado por el concursante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

10.3.10. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine el CIBNOR, S.C.

10.3.11. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, que garanticen que su entrega o empleo se de con oportunidad para su uso y aprovechamiento correcto.

10.3.12. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

10.3.13. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

10.3.14. Que se hayan considerado los trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos.

10.3.15. Que el cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real sea conforme a lo previsto en el Reglamento, así como en la LSS.

10.4. En el aspecto económico:

Del catálogo de conceptos de obra se verificará que:

10.4.1. En todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

10.4.2. Los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

B A S E S

Del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se verificará que se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, revisándose que:

10.4.3. Los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

10.4.4. Los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

10.4.5. Los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

10.4.6. Los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx mínimo real vigente en la zona a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

10.4.7. El cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

10.4.8. Los costos horarios por utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

De los análisis de costos directos se verificará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, revisándose que:

10.4.9. Los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de licitación.

10.4.10. Los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

10.4.11. Los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomará como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

De los análisis de costos indirectos se verificará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, revisándose que:

B A S E S

10.4.12. El análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

10.4.13. Para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

10.4.14. No se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

Del análisis y cálculo del costo financiero se verificará que se haya estructurado y determinado considerando que:

10.4.15. No se incluyan cargos por concepto de aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, ni de ningún grupo Colegiado y en general ningún cargo que contravenga la Ley y el Reglamento.

10.4.16. Los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

10.4.17. El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

10.4.18. La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico (TIIE, TPI y CPP)

10.4.19. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.

10.4.20. La mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación.

10.4.21. Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancias que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose.

B A S E S

10.4.22. El importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

10.4.23. Los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

El CIBNOR, S.C. emitirá un dictamen que se integrará en el fallo, en el que se hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y se hará mención de las proposiciones desechadas y se indicarán las causas legales, técnicas y/o económicas que lo motivaron.

10.5. De la adjudicación:

Una vez concluida la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre los concursantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el CIBNOR, S.C., y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos del CIBNOR, S.C., el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más baja., de conformidad con el procedimiento que señala el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, relativa a la adjudicación del contrato entre los concursantes, a aquel cuyas proposiciones resulte solvente porte reúne , conforme a los criterios de adjudicación establecidas en la convocatoria del concurso, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si derivado de la evaluación se obtuviera un empate técnico entre los licitantes, la adjudicación de la obra se efectuará, en igualdad de condiciones, a las personas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el IMSS se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de este concurso por licitación pública.

11. Causas por las que será descalificado el Licitante

Se desechará la propuesta presentada por un licitante cuando:

11.1. En el aspecto general:

11.1.1. No cumpla con toda la información, documentación y requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria.

B A S E S

11.1.2. No cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases.

11.1.3. Su documentación y la de su personal Técnico y Administrativo estén incompletas y/o no se acredite contar con la experiencia requerida para los trabajos objeto del concurso.

11.1.4. La información que proporcione resulte falsa parcial o totalmente.

11.1.5. Las propuestas incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulación.

11.1.6. Presenten incongruencias, contradicciones o cambios en cualquier especificación o unidad de medida del catálogo de conceptos y cantidades de obra.

11.1.7. Incluya cargos y conceptos indebidos.

11.1.8. Que se demuestre la presentación de propuestas por empresas filiales.

11.1.9. Se ubique en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley.

11.1.10. Incluya información o cargos que no correspondan a los solicitados en las presentes bases y sus anexos.

11.1.11. La propuesta contenga en alguna de sus hojas firmas facsimilares o no sean la del representante legal del licitante.

11.1.12. Cuando en la propuesta haya omitido las indicaciones asentadas en las respuestas que se dieron a las preguntas planteadas por los licitantes en la junta de aclaraciones o en la documentación complementaria entregada y en su caso las que se hayan generado por las preguntas adicionales.

11.1.13. Cuando se compruebe que algún concursante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

11.2. En el aspecto técnico:

11.2.1. Incluya maquinaria y equipo que no reúna las características mínimas necesarias para la ejecución de los trabajos.

11.2.2. Los materiales propuestos no cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto o en las normas técnicas que el propio CIBNOR, S.C. haya emitido con anterioridad a la presente licitación.

11.2.3. Los análisis, cálculos e integraciones de los diferentes factores y costos que sirven de base en la elaboración de propuesta no se hayan efectuado de acuerdo con la Ley, su Reglamento o la normatividad vigente.

11.3. En el aspecto económico:

11.3.1. No entregue el 100 % de los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el monto total de la propuesta.

11.3.2. Incluya cargos y conceptos indebidos.

11.3.3. Se compruebe que el precio propuesto esté fuera de los parámetros xx xxxxxxx.

11.3.4. El importe total de la propuesta, rebase la asignación presupuestal autorizada para la obra objeto de la licitación.

11.3.5. El análisis de financiamiento no considere el o los anticipos que se le otorgue u omita asentar el indicador económico que utilizó como base de su cálculo.

El desechamiento de las proposiciones podrá comunicarse al Licitante en el acto de presentación y apertura de propuestas, asentándose en el acta respectiva las causas que lo originaron.

12. Causas por las que se podrá declarar desierto el concurso.

12.1. Cuando ninguna propuesta reúna los requisitos establecidos en las bases.

12.2. No se reciba cuando menos tres propuestas como mínimo en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

12.3. Cuando los precios de las propuestas no fueren aceptables.

En caso de declararse desierto el concurso se levantará el acta correspondiente.

13. Causas por las que se podrá cancelar el concurso.

13.1. Por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso el CIBNOR, S.C. no reembolsará pago alguno al Licitante por tal motivo.

13.2. Cuando la SFP o el Órgano de Control Interno así lo determine con motivo de su intervención.

13.3. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daños y perjuicios al CIBNOR, S.C.

En caso de declararse la cancelación del concurso se levantará el acta correspondiente.

14. Sanciones que se aplicarán al Licitante ganador por no firmar el contrato.

El Licitante que no firme el contrato por causas imputables a él, será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley.

15. Inconformidades y controversias.

Los licitantes podrán presentar por escrito su inconformidad de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley, ante el Órgano Interno de Control, representante de la SFP, en días hábiles, con horario de 9:00 a 15:00 horas cuyas oficinas se ubican en Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx Xxxxx Xx. 0 (xxxxxxxx “K” planta baja) predio el Comitán, B.C.S., dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al fallo de la licitación o en su caso al día siguiente a aquel que haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo, incluyendo actos posteriores al fallo que implique la imposición de condiciones diferentes a las de la convocatoria.

Lo anterior sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante el propio Órgano de Control Interno las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicación de la obra objeto del contrato a celebrarse, a fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes, lo que podrán realizar directamente en la Coordinación de Quejas, en el domicilio y horario antes indicado.

Las controversias que se susciten entre el CIBNOR, S.C. y el Contratista con motivo del contrato que se celebre serán resueltas por los tribunales federales competentes en la materia, con asiento en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, por tanto el contratista renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

Anexo 00

Escrito por el que se hace entrega de la proposición.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e .

Anexo al presente me permito hacer entrega de un (1) sobre cerrado que contiene la propuesta técnica y económica respectivamente, para participar en el procedimiento de licitación pública nacional No. , relativa a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado el que tendrá por objeto la ejecución de los trabajos para la _ _ del _, ubicado en _.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a los requisitos contenidos en las bases de licitación.

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Carta compromiso de ejecución de los trabajos en el plazo propuesto

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e .

El suscrito_ _ a nombre y representación de _ , manifiesto bajo protesta de decir verdad que mí representada en caso de ser adjudicataria del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se derive del procedimiento de licitación pública nacional No. _, nos comprometemos a ejecutar los trabajos

consistentes en

relativa a _

del

_ ubicado en _ _ en un plazo de _ días calendario, siendo la fecha probable de inicio el día __ de ___ de y fecha de terminación el día

de _ de _ _.

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e .

El suscrito_ _ a nombre y representación de _ , manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de la licitación pública nacional No. _, relativa a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la - del _ ubicado en _ , comprometiéndonos a tomar en cuenta en la elaboración de nuestra proposición las condiciones climáticas, geológicas, topográficas, etc., de la zona donde se ubica la obra.

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a _ de _ de

.

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C

Dirección de Administración Subdirección de Servicios Generales

Anexo PT-2a

Constancia de visita a la obra.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e .

Por el presente se hace constar que el C._ , representante de

, estuvo presente y participó en la visita al sitio donde se realizarán los trabajos objeto del procedimiento de licitación pública nacional No.

_; relativa a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y

tiempo determinado para la

_ __ del

_ _, ubicado en

_, para que en la elaboración de su propuesta tome en cuenta las condiciones de la zona donde se ejecutarán los trabajos, debiendo prever cualquier contingencia que pudiera presentarse e impidiera la continuidad en la realización de los mismos.

Por El CIBNOR, S.C. Por El Licitante

NOTA: Esta constancia deberá requisitarla “El Licitante” y presentarla en la visita a la obra, para que en dicho acto sea firmado por las partes, de no asistir, en sustitución del texto propuesto deberá entregar escrito en el que manifieste que no asistió a la visita al sitio de los trabajos.

Anexo PT-3

Escrito por el que se manifiesta haber asistido o no a la junta de aclaraciones a las bases de licitación.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e .

El suscrito a nombre y representación de _ , manifiesto bajo

protesta de decir verdad que asistimos (o no asistimos) a la junta de aclaraciones a las bases, del procedimiento de licitación pública nacional No. _ _, relativa a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la ubicado en _ , aceptando expresamente que la información y documentación generada han sido consideradas al momento de elaborar nuestra proposición técnica y económica.

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Anexo PT-4

Manifestación escrita de que NO subcontratará ninguna parte de la obra

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito _ _ a nombre y representación de manifiesto bajo protesta de decir verdad que en cumplimiento a las condiciones establecidas en las bases de la licitación pública nacional No. _ relativa a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la _ ubicado en , que no se subcontratará ninguna actividad o trabajo relacionado con la obra objeto de la licitación.

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a _ de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Anexo PT-5

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que ejecutará la obra en forma conjunta con una o más personas físicas x xxxxxxx.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito a nombre y representación de _ _ manifiesto bajo

protesta de decir verdad que suscribimos convenio de participación conjunta con_ _ para

_ con lo cual garantizamos que se cumplirá con el desarrollo y ejecución de la obra objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se derive del procedimiento de licitación pública nacional No. _ , para la _ _ del _ _ ubicado en , comprometiéndonos a protocolizarlos ante notario x xxxxxxxx público, en caso de ser el licitante ganador.

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno

Convenio de Participación Conjunta que celebran por una parte , representada por

_ en su carácter de , a quien en lo sucesivo se denominará

“El Participante A”, y por la otra _ , representada por _ , en su carácter de

, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Participante B”, y cuando se haga referencia a los que intervienen se denominarán “Las Partes” al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

I. “El Participante A” declara que:

I.1 Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número _ , de fecha

_, pasada ante la fe del Lic. _ Notario Público número _, del

_ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número de fecha

_.

I.2 Tiene los siguientes Registros Oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número

y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número

.

I.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública número _, de fecha _ _, pasada ante la fe del Lic.

Notario Público número _, del _ _ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con el número de fecha _, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.

I.4 Su objeto social, entre otros, corresponde a: _ ; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

I.5 Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en _ _.

II. “El Participante B”, declara que:

II.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número _, de fecha _ _, pasada ante la fe del Lic. _ Notario Público número _, del __

e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número

_.

de fecha

II.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes numero

y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número

.

II.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública numero _, de fecha _ _, pasada ante la fe del Lic.

_Notario Público numero , del _ _ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número _, de fecha _ _, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.

II.4 Su objeto social, entre otros, corresponde a: _ ; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

II.5 Señala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en _ _.

III. “Las Partes” declaran que:

III.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el

procedimiento de

número

para la adjudicación

del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado para la ejecución de

los trabajos de _ en la _ _ del _, convocada por el Centro de

Investigaciones Biologicas del Noroeste, S.C.

III.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de_ _número _, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo estipulado en el numeral _ de las bases de licitación y lo dispuesto en el artículo 36 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

C l á u s u l a s Primera.- Objeto.- Participación Conjunta.

“Las Partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos, financieros y humanos para presentar proposición técnica y económica en el procedimiento de _ No. __ y, en caso de que sus propuestas resulten las ganadoras del procedimiento, se obligan a ejecutar los trabajos de

para _ _ de , con la participación siguiente:

No. Participante Parte de la Obra que se obliga a

Ejecutar

Segunda.- Capital Contable

“Las Partes” convienen en conjuntar sus capitales contables, con objeto de acreditar el

requerido en el procedimiento de_ participación siguiente:

indicado en la cláusula primera, con la

No. Participante Capital Contable Suma del Capital $

Para acreditar el referido capital, cada uno de “Los Participantes” anexa al presente ( ) del ejercicio fiscal de (_ ).

Nota:

Esta cláusula deberá suprimirse en caso de que la participación conjunta se dé única y exclusivamente para la ejecución de los trabajos.

Tercera.- Representante común y obligado solidario.

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común al “Participante” (A o B, según sea el caso)_ , otorgándole, a través del presente instrumento, poder amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica y económica y resolver cualquier asunto que se derive del procedimiento de

_, firma de contrato y cobro de las estimaciones, obligándose a protocolizar este mandato ante notario público, en caso de resultar ganador.

Asimismo, convienen entre sí en constituirse obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente convenio, aceptando expresamente en responder ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la propuesta que se presente y, en su caso, por las obligaciones que se llegaran a derivar del contrato de obra pública, de resultar ganadoras en el procedimiento de _ _, renunciando también expresamente al derecho de orden y excusión.

Cuarta.- Del cobro de estimaciones o facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante” (A o B, según sea el caso) será el único responsable de la ejecución de los trabajos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de resultar ganadores en el procedimiento de

y el único facultado para efectuar el cobro de las estimaciones que se generen de los trabajos que se deriven de la licitación objeto del presente instrumento, sin perjuicio de lo dispuesto por la cláusula anterior.

Quinta.- Vigencia.

“Las Partes” convienen en que la vigencia del presente convenio será la duración que tenga el procedimiento citado en la cláusula primera del presente convenio y en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste, incluyendo sus ampliaciones.

Sexta.- Obligaciones

“Las Partes” convienen que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declaren en quiebra o en suspensión de pago, no las liberara de sus obligaciones, por lo que cualquiera de las partes que subsista acepta y se obliga expresamente a responder solidaria y mancomunadamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

En caso de resultar ganadora la propuesta que presenten las empresas conjuntadas, se obligan a firmar el contrato, por conducto de su representante común.

“Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter obligado solidario, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante el Cibnor, S.C. de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

“Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante notario x xxxxxxxx público el presente convenio, en caso de resultar adjudicatarios del contrato que se derive del fallo emitido en la licitación pública en que participan, y que el presente instrumento, debidamente protocolizado, formará parte integrante e inseparable del contrato que suscribirá el representante común y el Instituto.

Leído que fue el presente convenio por “Las Partes” y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en

, el , de _, de _ .

“El Participante A” “El Participante B”

_

(nombre y cargo del apoderado) (nombre y cargo del Apoderado)

Nota Importante: El presente convenio deberá ser único e individual para cada uno de los participantes con los cuales se conjunta el licitante.

Anexo PT-6

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que “El Licitante” conoce y aplicará las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales de construcción de “El CIBNOR, S.C.”, las Leyes y Reglamentos aplicables, sujetándose a sus términos.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito _ _ a nombre y representación de manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos y aplicaremos las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales de construcción de “El Cibnor, S.C.”, las leyes y reglamentos aplicables, sujetándonos a sus términos para cumplir con el objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se derive del procedimiento de licitación pública nacional No. _ , relativa a _ _ para la _ del __ ubicada en _ .

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que “El Licitante” proporcionará los manuales de operación y guías de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de instalación permanente.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito _ _ a nombre y representación de manifiesto bajo protesta de decir verdad que proporcionaremos los manuales de operación y guías de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de instalación permanente de los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se derive del

procedimiento de licitación pública nacional No.

ubicado en _.

para la _

del

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Anexo PT-8

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que “El Licitante” proporcionará asistencia técnica y capacitación para la operación del equipo de instalación permanente.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito _ _ a nombre y representación de la empresa _ _ manifiesto bajo protesta de decir verdad que proporcionaremos asistencia técnica y capacitación para la operación del equipo de instalación permanente de los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que se derive del procedimiento de licitación pública nacional No. , para la _ del ubicado en _ .

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Anexo PT-9

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que “El Licitante” que garantiza la existencia de refacciones del equipo de instalación permanente.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito _ _ a nombre y representación de manifiesto bajo protesta de decir verdad que garantizamos la existencia de refacciones del equipo de instalación permanente que se suministrará por el periodo que establecen las leyes correspondientes para la obra a precios unitarios y tiempo determinado que se derive del procedimiento de

licitación pública nacional No. , para la _ del ubicado en _ .

_ __

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

.

Protesto lo necesario

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido y alcances de los requisitos y condiciones establecidas en las presentes bases, el clausulado del contrato y sus anexos.

(Anotar el nombre y cargo del responsable del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito a nombre y representación de _ manifiesto bajo protesta

de decir verdad que conocemos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las bases, el clausulado del contrato y sus anexos, sujetándonos en todo a los mismos para cumplir con el objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo

determinado que se derive de la licitación pública nacional No. _ del _, ubicado en _ _.

_ para la _ _

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Anexo PT-11

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que se conducirá con integridad en todo momento durante el proceso de contratación.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito a nombre y representación de manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de la entidad convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes en la licitación pública nacional No.

para la _ del _ _, ubicado en .

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal.

Anexo PT-12

Escrito por el que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que “El Licitante” conoce, tomará en cuenta y aplicará la información contenida en los planos recibidos en el paquete de documentación al adquirir las presentes bases.

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e.

El suscrito a nombre y representación de _ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos, tomaremos en cuenta y aplicaremos en la elaboración de nuestra proposición técnica y económica, la información contenida en los planos que se

recibieron, correspondientes al proyecto ejecutivo para la _ del

_ ubicado en _ _, cuyo contrato a precios unitarios y tiempo determinado se adjudicará bajo el procedimiento de licitación pública nacional No.

_, dichos planos se relacionan a continuación:

NOMBRE DEL PLANO

CLAVE DEL PLANO

(Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito) a de _ de

Protesto lo necesario

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal

Anexo PT-15

En este apartado deberá incorporar la currícula de los profesionales técnicos al servicio de “El Licitante”, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, quienes deben tener experiencia en la fase en que intervendrán.

Anexo PT-18

En este apartado “El Licitante” deberá describir la planeación integral que aplicará en la ejecución de la obra, incluyendo el procedimiento constructivo propuesto.

Anexo PE-1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

Lugar y Fecha

(Anotar el nombre y cargo del representante del área convocante) Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, S.C.

P r e s e n t e .

ME REFIERO A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO. DE

FECHA DEL _ _, MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL

PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEL

_, UBICADO EN _ , POR LO QUE EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ADQUIRIERON OPORTUNAMENTE LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS, CON LAS CUALES SE ELABORÓ E INTEGRÓ LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVÓ A CABO; POR LO CUAL EL

IMPORTE TOTAL PROPUESTO ES DE $ _ (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100), SIN

INCLUIR I.V.A., EN UN PLAZO DE __ DÍAS NATURALES, PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE

ACUERDO A LAS BASES EL DÍA __ DE DEL .

ASIMISMO MANIFIESTO A USTED QUE CONOCEMOS LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EXPEDIDAS POR LA SFP Y EL CIBNOR, S.C. APLICABLES.

P R O T E S T O L O N E C E S A R I O .

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Anexo PE-4

LICITACIÓN No.	OBRA: UBICACIÓN: FIRMA DEL LICITANTE					HOJA : DE:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	OBRA	DEL	PERSONAL	OBRERO	ENCARGADO
NO.	CATEGORÍAS	SALARIO BASE	FACTOR XX XXXXXXX REAL		SALARIO REAL

Anexo PE-5

EN ESTE APARTADO “EL LICITANTE” ANEXARÁ LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Anexo PE-6

LICITACION No.	EMPRESA:	FIRMA DEL LICITANTE	HOJA : DE :
ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO
C O N C E P T O		CONTRATACION PROYECTADA EN EL PERIODO $ _	COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS $
		IMPORTES POR ADMINISTRACION
		CENTRAL	CAMPO
HONORARIOS, XXXXXXX Y PRESTACIONES 1.- PERSONAL DIRECTIVO 2.- PERSONAL TECNICO 3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.- PERSONAL EN TRANSITO 5.- PASAJES Y VIATICOS
(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 1.- EDIFICIOS Y LOCALES 2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 3.- BODEGAS 4.- INSTALACIONES GENERALES 5.- MUEBLES Y ENSERES 6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS 7.- CAMPAMENTOS
(SUBTOTALES) $ =
SERVICIOS 1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
(SUBTOTALES) $ =
FLETES Y ACARREOS 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 4.- DE MOBILIARIO
(SUBTOTALES) $ =
GASTOS DE OFICINA 1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 2.- CORREOS, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO 3.- SITUACION DE FONDOS 4.- COPIAS Y DUPLICADOS 5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 6.- GASTOS DE CONCURSOS
(SUBTOTALES) $ =
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 1- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
(SUBTOTALES) $ =
SEGUROS Y FIANZAS 1.- PRIMAS POR SEGUROS 2.- PRIMAS POR FIANZAS
(SUBTOTALES) $ =
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

Anexo PE-7

Avance Físico – Financiero	%	%	%	%	%	%
Acumulado Avance físico – Financiero Acumulado	%	%	%	%	%	%
EGRESOS CONTRATISTA	Quinc. 1	Quinc. 2	Quinc. 3	Quinc. 4	Quinc. 5	Quinc. 6	Quinc. 7	Quinc. 8	Quinc. 9

PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO

LICITACION No.		RAZON SOCIAL DEL LICITANTE			FIRMA DEL LICITANTE
ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
		ANTES DE FINANCIAMIENTO
		$	%
	Costo directo
	Indirecto
	Directo – Indirecto
	Financiamiento
	Directo + Ind. + Financiamiento
	Utilidad
	Importe de Contrato

	COSTO DIRECTO
	Anticipo de materiales
1	Materiales
2	Mano de Obra
3	Equipo y Maquinaria
4	Subtotal (C.D.)
	Acumulado (c.c.)
	COSTO INDIRECTO
	Anticipo de inicio de obra
5	Indirecto
6	Subtotal (C.I.)
	Acumulado (C.I.)
7	Suma (C.D.-C.I.)
	Acumulado
INGRESOS			Quinc. 1	Quinc. 2	Quinc. 3	Quinc. 4	Quinc. 5	Quinc. 6	Quinc. 7	Quinc. 8	Quinc. 9
	Anticipo
1	Importe Estimación
2	Total Mensual
3	Total Acumulado
4	Saldos
	Interés %
5	Acumulado

1º EJERCICIO ANTICIPOS

2º EJERCICIO ANTICIPO

MONTO DEL CONTRATO FINANCIAMIENTO =

TASA DE INTERES

NOTA: EL INDICADOR ECONÓMICO DEBERÁ SER CUALQUIERA DE LOS EMITIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO: TIIE, TIIP O CPP

Anexo PE-8

LICITACIÓN No.		FIRMA DEL LICITANTE	HOJA : DE :
ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD
EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR LA UTILIDAD QUE PRETENDE, ASIMISMO EL DESGLOSE DE LOS CONCEPTOS QUE INCLUYE EN LOS CARGOS ADICIONALES. MONTO DE LA UTILIDAD PROPUESTA: $ _ PORCENTAJE _% CARGOS ADICIONALES
CONCEPTO MONTO % IMPORTE

Anexo PE-9

LICITACION No. EMPRESA:
. FIRMA DEL LICITANTE COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA: $

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

CONCEPTO	I M P O R T E S
	PARCIAL	ACUMULADO	%
1.- COSTOS INDIRECTOS ( C.I. )
a).- ADMINISTRACION CENTRAL a.1) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES a.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA a.3) SERVICIOS
a.4) FLETES Y ACARREOS
a.5) GASTOS DE OFICINA
a.6) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
b).- ADMINISTRACION DE CAMPO
b.1) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES b.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA b.3) SERVICIOS
b.4) FLETES Y ACARREOS
b.5) GASTOS DE OFICINA
b.6) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
c).- SEGUROS Y FIANZAS
COSTOS INDIRECTOS
2.- COSTO POR FINANCIAMIENTO ( C.F. )
3.- CARGO POR UTILIDAD ( C.U. )
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULAN COMO SE INDICA A CONTINUACION: % INDIRECTOS = CI / CD % FINANCIAMIENTO = CF / ( CD + CI ) % UTILIDAD = CU / ( CD + CI +CF ) NOTA: CD = COSTO DIRECTO CI = COSTO INDIRECTO			TOTAL: CF = COSTOPOR FINANCIAMIENTO

EN ESTE APARTADO “EL LICITANTE” INTEGRARÁ EL LISTADO DEL 100 % DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, RELACIONADOS EN FORMA ALFABÉTICA.

Anexo PE-11

EN ESTE APARTADO “EL LICITANTE” INTEGRARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y TOTAL DE LA PROPUESTA.

Anexo PE-20

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO

LUGAR Y FECHA:

Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, S.C.

(Anotar el Nombre y Cargo del Representante del Área Convocante) P r e s e n t e .

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _ ,

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI COMPROMISO DE APLICAR CORRECTAMENTE EL (LOS) ANTICIPO (S) QUE SE ME OTORGUE (N), EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE PARA LA

DEL _ UBICADO EN , BAJO EL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

1er. ANTICIPO, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 200___.

	%	IMPORTE
INICIO DE OBRA:_____________	______	$ _________
COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES_____________	______	$ __________
2º. ANTICIPO, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 200___.
	%	IMPORTE
COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y E.I.P._____________	______	$ __________
PROTESTO LO NECESARIO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: SE ANEXA DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DEL (LOS) ANTICIPO (S).

AF-02

TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora por la suma de: (Anotar el importe total correspondiente al anticipo más el Impuesto al Valor Agregado, otorgado a la contratista).-------------

Ante: EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., para

garantizar por parte de (nombre de la contratista), con Registro Federal de Contribuyentes (anotarlo) y con domicilio en (anotar), la debida amortización o devolución del anticipo que se le otorgó en el Contrato de Obra Pública a (anotar tipo de contrato) número (anotarlo), por el CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., a través de (anotar el

área contratante), con fecha (señalarla), por un importe de (Anotar el importe total correspondiente al anticipo más el impuesto al Valor Agregado, otorgado a la contratista), así como las cantidades que resulten por concepto de gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

(Nombre de la Afianzadora), pagará al CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., la cantidad de (anotar el importe total del anticipo otorgado más el I.V.A.), en caso de que su fiada no amortice totalmente o devuelva el anticipo que le fue otorgado en el contrato de obra pública citado, así como los gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, que se hayan generado por dicho concepto.

Esta fianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., Si es prorrogado el plazo establecido para la terminación de la obra a que se refiere el contrato, o exista espera, la vigencia de esta fianza estará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga, espera o circunstancias no previstas. - En caso de hacerse exigible esta Garantía (Nombre de la Afianzadora), acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe requerido con cargo a esta póliza. --------------------------

La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Xxxxxx xx Xx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la fianza.-

La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción o competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder.-----

La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y división.

La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE” no requiera judicial o extrajudicialmente al “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación.--

Lugar y fecha de expedición.

AF-01

TEXTO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora por la suma de: (Anotar el importe correspondiente al 15% sobre el importe a garantizar)

Ante: el CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., para

garantizar por parte de (nombre del contratista), con Registro Federal de Contribuyente (anotarlo) y con domicilio en (anotarlo), el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra Pública a (anotar tipo de contrato), número (anotarlo) asignado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C, a través de (anotar área contratante) con fecha (anotarla), relativo a (anotar objeto, unidad y ubicación) por un importe de (anotar la cantidad) y plazo de ejecución (anotar fecha de inicio y término)------------------------

(Nombre de la Afianzadora), pagará al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., la cantidad de (anotar el importe total de la fianza), en caso de que su Fiada incumpliere total o parcialmente las obligaciones contraídas en el mencionado Contrato. -

Esta fianza permanecerá vigente durante el año siguiente a la fecha pactada para la terminación de la totalidad de la obra y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.; en la inteligencia de que éste podrá hacer efectiva la totalidad de la garantía cuando incumpla con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. - - -

Si es prorrogado el plazo establecido para la terminación de la obra a que se refiere el citado Contrato, o exista espera, la vigencia de esta Fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga, espera o circunstancias no previstas.-------------

En caso de hacerse exigible esta Garantía (Nombre de la Afianzadora), acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe requerido con cargo a esta póliza. -------------------------

La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Xxxxxx xx Xx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la fianza.-

La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción o competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder.-----

La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y división.

La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE” no requiera judicial o extrajudicialmente al “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación.--

Lugar y fecha de expedición.

AF-03

TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LOS DEFECTOS Y XXXXXX OCULTOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye Fiadora por la suma de: (Anotar el importe total correspondiente al 10% sobre el monto total ejercido en el Contrato de Obra Pública número (señalarlo) y Convenios Modificatorios y/o Adicionales al mismo).--------

ANTE: EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C, para

garantizar por parte de (nombre de la contratista), con Registro Federal de Contribuyente (anotarlo) y con domicilio en (anotarlo), el pago de una indemnización por los defectos y vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos amparados en el Contrato de Obra Pública a (anotar tipo de contrato) número (anotarlo), y Convenios Modificatorios y Adicionales al mismo, asignados por el CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE,

S.C., a través de (anotar el área contratante), con fecha (anotarla), relativo a (anotar objeto, unidad y ubicación), por un importe de (anotar la cantidad). -

(Nombre de la Afianzadora), pagará al CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C., la cantidad de (anotar el importe total de la fianza) en caso de que después de concluida la obra resultaren defectos o vicios ocultos en la misma. --

Esta fianza permanecerá vigente durante el año siguiente a la fecha en que tenga verificativo el acta de recepción física de los trabajos ejecutados con motivo de la obra y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Si es prorrogado el plazo establecido para la terminación de la obra que se refiere el contrato, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga, espera o circunstancias no previstas. --- En caso de hacerse exigible esta Garantía (Nombre de la Afianzadora), acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe requerido con cargo a esta póliza.---------------------------

La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Xxxxxx xx Xx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la fianza.-

La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción o competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder.-----

La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y división.

La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE” no requiera judicial o extrajudicialmente al “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación.--

Lugar y fecha de expedición.

Procedimiento de Ajuste de Costos

Procedimiento para el ajuste de costos que se estipula en la cláusula novena del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Generalidades:

La aplicación del ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

1. A solicitud de "El Contratista" se realizará el ajuste de costos, el que se determinará mediante la aplicación de "factores de escalamiento de familias de insumos" a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa convenido, en la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México, si los que requiere “El Cibnor, S.C.” no se encuentran en los publicados por el Banco de México, "El Cibnor, S.C." procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

3. Se obtendrán precios unitarios escalados para cada uno de los conceptos de obra.

4. El diferencial que arroje el precio unitario escalado contra el precio unitario inmediato anterior, deberá ser ajustado en un porcentaje igual al o los anticipo(s) otorgado(s), asimismo se deberá tomar en cuenta el avance de la obra respecto del programa de ejecución vigente a la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos.

5. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

6. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante la vigencia del contrato.

Procedimiento:

1. De acuerdo con la emisión periódica de relativos del Banco de México y con la investigación xx xxxxxxx institucional, se obtendrán los factores de escalamiento para cada familia de insumos, aplicables a la obra ejecutada durante el periodo inmediato anterior, esta información se derivara a la Residencia de Obra.

2. Se determinaran los precios unitarios escalados, los cuales comparados contra los iniciales o los del periodo inmediato anterior darán lugar al importe por escalamiento, sin ajustes.

3. Se determinara un "factor de ajuste por avance" en el que se considerara el retraso imputable a "el contratista" sobre la base de la obra estimada comparada con la programada.

4. Enseguida se determinara un "factor de ajuste por anticipo" según lo establece el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5. Al importe obtenido por escalamiento según los diferenciales de precios unitarios aplicados al volumen de obra estimada durante el periodo en estudio, se le deberá hacer la aplicación de los ajustes por avance y anticipo según corresponda, para de esta forma obtener el importe de escalamiento a pagar.

6. Todo el desarrollo de este procedimiento deberá elaborarse por "el contratista", los resultados deberán consignarse en "formatos F.16 y F.16.1" los cuales debidamente suscritos por la Residencia y La Supervisión de obra correspondiente, harán las veces de "estimación por escalamiento".

El presente anexo se firma en original y cinco tanto en (1) a los (2) días del mes de (3) de (4).

Por “El Contratista”

(5)

Por “El Cibnor, S.C.” (7)

(Nombre y Cargo del Representante) (Nombre y Cargo del Apoderado)

(6) (8)

Representante Técnico en la Obra (Nombre y Cargo)

(9)

(Nombre y Cargo)

(10)

(Nombre y Cargo)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., EN LO SUCESIVO EL "CIBNOR", REPRESENTADO POR EL M.C. XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, EN SU CARACTER DE DIRECTORA DE ADMIINSTRACIÓN, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA [NOMBRE DEL CONTRATISTA], A LA QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL], DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. El "CIBNOR" declara por conducto de su Representante Legal:

A) Que es una sociedad civil con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida como entidad paraestatal asimilada al régimen de las empresas de participación estatal mayoritaria, de acuerdo con el artículo 46, fracción II último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como consta en el artículo primero de los estatutos sociales, mismos que fueron protocolizados en el acta notarial número 22,717, volumen 556, de fecha 28 de diciembre del año 2006, pasada ante la xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 0 xx xx xxxxxx xx Xx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta misma ciudad, con el número 202, volumen IX, de Sociedades y Poderes, Sección Comercio, de fecha 12 de enero del año 2007.

B) Que tiene el carácter de Centro Público de Investigación, de conformidad con el Acuerdo de los CC. Secretario de Educación Pública y Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 xx xxxxxx del año 2000 y en términos del artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología en vigor, encontrándose agrupado con las entidades paraestatales que conforman el Sistema de Centros Públicos CONACyT.

C) Que la M.C. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, en su calidad de apoderada legal del CIBNOR, está facultada para celebrar el presente contrato conforme al testimonio notarial número 13,876, volumen 321, de fecha 00 xx xxxx xxx 0000, xxxxxx xxxx xx xx del Lic. Xxxxx X. Xxxxxx Xxxx, Notario Público Número Nueve de esta Ciudad de La Paz, B.C.S., documento que quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de ésta ciudad y del Comercio bajo el número 147 de la Sección Comercio.

D) Que la asignación del presente contrato a “EL CONTRATISTA” se realizó mediante el procedimiento de licitación pública a través del concurso número [número de concurso], que concluyó con la emisión del fallo definitivo en fecha [fecha de emisión de fallo], con fundamento en el artículo [fundamento para la adjudicación] y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

E) Que se autorizó la inversión de los recursos destinados a la ejecución de la obra materia del presente contrato, mediante el oficio No. [número de oficio], de fecha [fecha del oficio], emitido por [instancia que emite el oficio de autorización]

F) Que tiene establecido su domicilio en calle Xxx Xxxxxxx número 195, colonia Playa Palo de Santa Xxxx, en la Xxxxxx xx Xx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. “EL CONTRATISTA” declara por conducto de su representante legal:

En caso de ser persona moral:

A) Ser una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público [No. xxx xxxxxxx], de [Localidad], Licenciado [Nombre xxx xxxxxxx], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].

B) Que su representante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o asociados desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que “EL CONTRATISTA” tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de ser persona física:

A) Ser una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.

B) Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, asimismo, manifiesta que tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

C) Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)]. otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público [No. xxx xxxxxxx], de [Localidad] Licenciado [Nombre xxx xxxxxxx], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

D) Que tiene establecido su domicilio en calle [Calle], [Número] Ciudad de [Ciudad], Estado de [Estado], mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato; que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave [RFC] y que cuenta con cedula profesional número [Número de cédula profesional], expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

F) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse, y acepta que con fundamento en el artículo 46 fracción XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas los instrumentos que vinculan a las partes son los siguientes:

x. Xxxxxx que conforman el proyecto ejecutivo. (Se entregarán en la convocante)

b. Catálogo que contiene los conceptos, las unidades de medida y cantidades de obra a ejecutar.

c. Modelo de Convenio de Participación Conjunta.

d. Las bases del concurso de licitación pública número [número de concurso], que incluyen Formatos técnicos y económicos.

e. La propuesta técnica y económica ofrecida por el “CONTRATISTA” en el concurso por licitación pública número [número de concurso]

f. Bases del concurso por licitación pública número [número de concurso] y sus Anexos.

g. Bitácora.

G) Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevarán a cabo la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su prestación, y que son concordantes con las especificaciones técnicas que le proporcionó “EL CIBNOR”, y todos los documentos que forman parte de las mismas.

H) Que al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

I) Que todo el personal laboral a su cargo se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social; que se encuentra al corriente del pago de sus cuotas que como patrón le corresponde realizar y que se encuentra inscrito en el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social con el número [número de registro patronal].

En virtud de las declaraciones que anteceden, ambas partes de común acuerdo otorgan y se someten a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El "CIBNOR" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecución de la obra “[nombre de la obra]”, en las instalaciones del "CIBNOR" ubicadas en Xx. Xxx Xxxxxxxxx x Xxx Xxxx xx xx Xxxxx, Xxxxxx El Comitán, Municipio de La Paz, Baja California Sur, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Catálogo de conceptos presentado por “EL CONTRATISTA”, y el Programa de Erogaciones de los Trabajos por Conceptos, documentos que firmados por ambas partes forman parte integrante del presente contrato como anexos “A” y “B”, respectivamente.

Las obligaciones del CONTRATISTA en virtud del presente contrato, incluyen todos los servicios que resulten necesarios o apropiados a fin de cumplir con su alcance de conformidad con los términos de referencia y bases del concurso por licitación pública número [número de concurso], los cuales están incluidos en el monto del contrato, aunque no estén explícitamente estipulados o descritos en el mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente asciende a la cantidad de $[importe total con número] ([importe con letra] PESOS **/100 M.N.), suma que no incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen a través de la presentación de estimaciones [periodo de las estimaciones] que “EL CONTRATISTA” deberá de formular de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cada una de las estimaciones mencionadas se amortizará el anticipo otorgado conforme se indica en el penúltimo párrafo de la cláusula cuarta del presente contrato.

Las estimaciones deberán de presentarse a la residencia de obra o en el lugar indicado por “EL CIBNOR” dentro de los seis días naturales siguientes a la día en que se vaya cumpliendo cada periodo [periodo de las estimaciones] a partir del inicio de la ejecución de la obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia del pago; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del “CONTRATISTA”

Los documentos soporte que deberá acompañar a cada estimación, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, serán los siguientes:

I.- Números generados; II.- Notas de bitácora; III.- Croquis;

IV.-Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;

V.- Análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y;

VI.- Grafico de % de avance real contra programado de acuerdo con el programa general de ejecución.

La residencia de obra, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de [número de días] días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “EL CIBNOR” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a [número de días naturales] días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y se pagarán previa presentación de los recibos correspondientes en la oficina de caja ubicada en el edificio “L” del inmueble ubicado en el kilómetro uno de la carretera a San Xxxx de la Xxxxx, Predio El Comitán, Municipio de La Paz, Baja California Sur a través [procedimiento de pago].

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajo ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA.- ANTICIPO.- El "CIBNOR" otorgará anticipo por el equivalente al [porcentaje con número]% ([porcentaje con letra] POR CIENTO) del monto total del presente contrato dentro de los tres días contados a partir de que “EL CONTRATISTA” exhiba garantía constituida de conformidad con el punto “I” de la cláusula quinta del presente contrato.

En el entendido de que “EL CIBNOR” entregará el anticipo antes de la fecha pactada para el inicio de cada uno de los trabajos, previa entrega de la garantía correspondiente por “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo previsto en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato o cancelados los trabajos el saldo por amortizar se reintegrará a “EL CIBNOR” en un plazo no mayor xx xxxx días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de rescindir el contrato o cancelar los trabajos.

Las partes convienen que si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá gastos financieros de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respecto del saldo pendiente de amortizar.

Las partes convienen que los anticipos se amortizarán en cada estimación en un porcentaje igual al del anticipo recibido, así mismo si por alguna causa “EL CONTRATISTA” no hubieren amortizado la totalidad del anticipo en la ultima estimación, de ésta se le descontará el saldo pendiente, y si hubiere algún remanente quedará obligado a devolver el importe faltante por amortizar, más los intereses generados en el tiempo que se tarde en devolverlos. Los cargos se calcularán sobre las cantidades no amortizadas y se computarán por días naturales, desde la fecha en que debieron amortizarse hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CIBNOR”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

QUINTA.- GARANTÍAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 60 y 68 de su Reglamento, “EL CONTRATISTA” exhibe las pólizas de fianzas expedidas a favor del "CIBNOR" que se describen a continuación:

A).- Fianza por el monto total del anticipo pactado en este contrato, constituida por “EL CONTRATISTA”, la cual debe tener una vigencia hasta la total amortización del mismo anticipo recibido por “EL CONTRATISTA”, la póliza respectiva deberá entregarse a “EL CIBNOR”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo mediante el cual se le adjudique el contrato. La fianza garantizará la correcta inversión del anticipo otorgado.

B).- Fianza de garantía de cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, la que se mantendrá vigente hasta que “EL CONTRATISTA” haya terminado y entregado a satisfacción de “EL CIBNOR” la obra objeto de este contrato y le presente la fianza de vicios ocultos.

C).- “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra garantía otorgada en los términos el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, que tendrá una vigencia de un año después de que “EL CIBNOR” reciba la obra. Esta garantía tendrá una vigencia por un periodo de doce meses, y deberá entregarse previo al acto formal de “entrega – recepción” de la obra, en cualquiera de las formas siguientes:

Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, por un importe en pesos mexicanos equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total ejercido de los trabajos;

Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o

Aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, en fideicomiso especialmente constituido para ello.

La póliza en que sea expedida la fianza a que se refiere el inciso B) y en su caso el inciso C), deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

1.- La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

2.- En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga, espera o circunstancias no previstas.

3.- La fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten previa autorización por escrito de “EL CIBNOR”.

4.- Para la cancelación de la fianza, se requerirá consentimiento expreso de “EL CIBNOR”.

5.- La institución afianzadora acepta expresamente los preceptos estipulados en los Artículos 93, 93 bis, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

6.- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan por cualesquiera de las partes, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

7.- La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Xxxxxx xx Xx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la fianza.

8.- La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción o competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder.

9.- La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y división.

10.- La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CIBNOR” no requiera judicial o extrajudicialmente al “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación.

Con la finalidad de que “EL CIBNOR”, tenga información sobre los avances que se realicen sobre los trabajos encargados a “EL CONTRATISTA”, ambas partes convienen en que éste último deberá entregar a “EL CIBNOR” siempre que este lo solicite, un informe escrito sobre los avances realizados.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” se

obliga a ejecutar la obra materia de este contrato en un periodo de [total de días con número] ([días con letra]) días naturales, contados a partir del día [dia] de [mes] del año [año] para concluir el día [día] de [mes] del mismo año, sin embargo, el presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.

SÉPTIMA.- BITÁCORA DE OBRA.- Es obligatorio para las partes llevar la bitácora de obra en coordinación con la Supervisión de Obra, la cual forma parte integrante del presente contrato y se mantendrá actualizada día a día con las anotaciones de todos los sucesos significativos de la obra, en orden cronológico y de manera clara y concisa.

La bitácora de obra deberá abrirse desde la primera reunión formal, debiéndose registrar en ella las firmas del personal que tendrá acceso, y se llevará en los términos de los artículos 73, 74, 78 fracción III, 84,

fracción V, 86 fracciones II y IV, 94, 95, 96, 103 párrafo segundo, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas..

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- “El CIBNOR"

tendrá la facultad de verificar si la ejecución de los trabajos objeto de este contrato se están llevando a cabo por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, para lo cual comparará periódicamente, contra el programa, el avance de los trabajos.

Si, como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, se encuentra que por causas imputables al “CONTRATISTA”, el avance de la obra es menor que lo que debió realizarse, “EL CIBNOR" procederá a deducir de la estimación siguiente a la fecha en que ocurrió el atraso en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de insumos, el importe correspondiente a cinco por ciento del valor de la obra faltante de ejecutar, por cada día de retraso desde que se detecto el atraso hasta la fecha en que concluye la estimación que se trata.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "EL CIBNOR" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en el presente contrato.

NOVENA.- INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.- En caso de tratarse de un retraso en la fecha de terminación de la obra por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se calculará el cinco al millar del importe que corresponda a la obra faltante de ejecutar, por cada día de retraso, de acuerdo al anexo “[numero de anexo]”. Esta penalización se deducirá del finiquito.

Asimismo, si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” se retrasa la fecha de terminación de la obra, los costos que deba sufragar “EL CIBNOR" por la ampliación de los contratos de servicios relacionados con la misma, como son supervisión, dirección arquitectónica, director responsable de obra, corresponsable estructural, corresponsable en instalaciones, corresponsable en desarrollo urbano y arquitectónico y cualesquiera otro concepto, deberán ser cubiertos por “EL CONTRATISTA”. Para estos efectos, “EL CIBNOR" comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” los montos adicionales que resulten por esta causa, quedando facultado el ‘CIBNOR” para deducir los descuentos que correspondan del finiquito.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas partes acuerdan que en el supuesto de que se presente la necesidad de llevar a cabo un ajuste de costos, éste se hará de acuerdo a lo siguiente:

7. A solicitud de "El CONTRATISTA" se realizará el ajuste de costos, el que se determinará mediante la aplicación de "factores de escalamiento de familias de insumos" a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “El CONTRATISTA”, con respecto al programa convenido, en la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos.

8. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México, si los que requiere “El CIBNOR” no se encuentran en los publicados por el Banco de México, "El CIBNOR" procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

9. Se obtendrán precios unitarios escalados para cada uno de los conceptos de obra.

10. El diferencial que arroje el precio unitario escalado contra el precio unitario inmediato anterior, deberá ser ajustado en un porcentaje igual al o los anticipo(s) otorgado(s), asimismo se deberá tomar en cuenta el

avance de la obra respecto del programa de ejecución vigente a la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos.

11. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

12. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante la vigencia del contrato, mediante el siguiente procedimiento:

7. De acuerdo con la emisión periódica de relativos del Banco de México y con la investigación xx xxxxxxx institucional, se obtendrán los factores de escalamiento para cada familia de insumos, aplicables a la obra ejecutada durante el periodo inmediato anterior, esta información se derivara a la Residencia de Obra.

8. Se determinaran los precios unitarios escalados, los cuales comparados contra los iniciales o los del periodo inmediato anterior darán lugar al importe por escalamiento, sin ajustes.

9. Se determinara un "factor de ajuste por avance" en el que se considerara el retraso imputable a "el contratista" sobre la base de la obra estimada comparada con la programada.

10. Enseguida se determinara un "factor de ajuste por anticipo" según lo establece el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11. Al importe obtenido por escalamiento según los diferenciales de precios unitarios aplicados al volumen de obra estimada durante el periodo en estudio, se le deberá hacer la aplicación de los ajustes por avance y anticipo según corresponda, para de esta forma obtener el importe de escalamiento a pagar.

12. Todo el desarrollo de este procedimiento deberá elaborarse por "el contratista", los resultados deberán consignarse en "formatos F.16 y F.16.1" los cuales debidamente suscritos por la Residencia y La Supervisión de obra correspondiente, harán las veces de "estimación por escalamiento", y serán pagados en el domicilio señalado en el quinto párrafo de la cláusula tercera del presente contrato.

Los pagos por concepto de ajuste de costos serán aplicados al momento de la celebración del finiquito a que se refiere la cláusula vigésima del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento, reservándose el "CIBNOR" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El

CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupa para el cumplimiento del objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, presenten en su contra o en contra de “EL CIBNOR” y en caso de que se involucre a “EL CIBNOR” estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada del objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a “EL CIBNOR” en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a

responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los trabajos desarrollados y de los daños y perjuicios que por inobservancia, negligencia o retraso de su parte se lleguen a causar a “EL CIBNOR" o a terceros.

De la misma manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas, físicas x xxxxxxx, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito del "CIBNOR", en los términos que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA”, asume las responsabilidades derivadas de los daños causados en materia ecológica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- “EL CIBNOR” con anterioridad al inicio de ejecución de la obra, designará por escrito a un representante quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su reglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su prestación.

La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener por todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, a un superintendente de obra, el que deberá conocer el proyecto y los términos de referencia y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la obra, aun las de carácter personal, así como contar con las facultadas suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XXXXXX XXXXXX.- RETENCIONES ADICIONALES.- “EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente

que es su voluntad que de las estimaciones que se le cubran, “EL CIBNOR”, deduzca las siguientes retenciones:

a).- El 0.5% (cero punto cinco por ciento), del importe por cada estimación, para cumplir con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; Por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de la Función Publica (SEFUPU).

b).- El 0.2% (cero punto dos por ciento), del importe de cada estimación para sufragar los gastos al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO.- “EL CIBNOR" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada y podrá también en cualquier momento, dar por terminado anticipadamente el contrato en cualquiera de los supuestos previstos por el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL CIBNOR” podrá rescindir

administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del

CONTRATISTA, en los siguientes casos:

1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicie la obra objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento;

2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de la obra o se niega a corregir alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL CIBNOR”;

3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta la obra de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo y, que a juicio de “EL CIBNOR”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de la obra en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL CIBNOR” así como cuando “EL CIBNOR” hubiere ordenado la suspensión de los servicios;

5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si el CONTRATISTA subcontrata partes de la ejecución de los trabajos de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL CIBNOR”;

7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL CIBNOR”;

8).- Si el CONTRATISTA no da a “EL CIBNOR” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la ejecución de la obra;

9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo con base en lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes acuerdan que en caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” se generará una pena convencional a cargo de éste y a favor de “EL CIBNOR” por el monto equivalente al 20% del monto contractual, que se hará exigible al día siguiente de notificarse la rescisión a EL CONTRATISTA.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CIBNOR” comunicará a la Secretaría de la Función Pública para que dicha empresa sea puesta en situación xx xxxx, boletinándola, para así evitar que pueda participar en cualquier procedimiento de adjudicación convocado por la Administración Pública Federal y para que se de seguimiento interponiendo la demanda por vía judicial contra “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA OCTAVA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.- Ambas partes convienen que en el supuesto de que “EL CIBNOR” otorgue a “EL CONTRATISTA” cualquier cantidad que rebase los montos establecidos, este último deberá reintegrar dicho importe ajustándose al procedimiento que indica el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO.- En el supuesto de suscitarse diferencias en cuanto a criterios y conceptos que requieran ser precisados desde el punto de vista técnico, ambas partes están de acuerdo en efectuar el análisis correspondiente a efecto de resolver conjuntamente dichas controversias que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación de carácter externa, de conformidad con la fracción XIII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, en caso de diferencias en aspectos administrativos, ambas partes están de acuerdo en procurar resolver conjuntamente dichas controversias, y asentarán los acuerdos en minutas levantadas para tal efecto.

VIGESIMA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, “EL CIBNOR” a través de su residente de obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro de los 10 días naturales, el finiquito de contrato, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139 al 143 de su reglamento. El documento donde conste el finiquito de la obra, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Por tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en las oficinas del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., ubicadas en el Km. uno, carretera a San Xxxx de la Xxxxx, predio El Comitán, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, a los [día de firma] días del mes de [mes de firma] del año dos mil nueve.

POR "EL CIBNOR" POR “EL CONTRATISTA”

M. en C. XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C. [NOMBRE DEL CONTRATISTA] REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

M. en C.LIC. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GRALES.

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número [numero de contrato] que celebran el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; S.C., y la empresa Constructora [nombre del contratista]., de fecha [día] de [mes] del 2009, que consta en [numero de hojas] ([número de fojas con letra]) fojas útiles por el anverso, incluyendo ésta. Conste.