Municipalidad Distrital de Alcamenca - Víctor Fajardo - Ayacucho
Municipalidad Distrital de Alcamenca - Xxxxxx Xxxxxxx - Ayacucho
Conste por el presente documento, la contratación del servicio por compra de materiales de construcción, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA, con RUC Nº 20191918933, con domicilio legal en plaza principal sin número ALCAMENCA, representada por su Alcalde Prof. XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, identificado con DNI Nº 00000000, y de otra parte MAVILS CONTRATISTAS GENERALES E. I. R. L, con RUC Nº 20494579520, con domicilio legal en Xx. Xxxxx xx Xxxxxx Xxx X. Xxxx 0 - Xxxxxxxx, inscrita en la Ficha N° 00001. Asiento N°. 11054776 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Huamanga, debidamente representado por su Representante Legal, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX, con DNI N° 00000000, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adquisición de Materiales de Construcción para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. Nº 38456/MX – P, CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA – XXXXXX XXXXXXX – XXXXXXXX” XXX Xx 000 – 2008 – MDA - CEA, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO
La finalidad del presente contrato es proveer materiales de construcción para el Proyecto “ CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. Nº 48456/MX – P, , DE CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA – XXXXXX XXXXXXX – AYACUCHO; de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1 |
||||||
1 |
29,429.00 |
KG |
XXXXX XX XXXXXXXX FY=4200 GRADO 60 |
Sider Peru |
5.50 |
161859.50 |
2 |
1,430.00 |
KG |
ALAMBRE NEGRO N°16 |
Prodac |
6.50 |
9295.00 |
3 |
812.00 |
KG |
ALAMBRE NEGRO N°8 |
Prodac |
6.50 |
5278.00 |
4 |
1,260.00 |
KG |
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2",3" Y 4" |
Prodac |
6.50 |
8190.00 |
5 |
1.00 |
KG |
CLAVOS PARA CALAMINA |
Prodac |
9.00 |
9.00 |
6 |
726.50 |
X |
XXXXXX LISO 5/8" |
A/Arequipa |
8.00 |
5812.00 |
7 |
6.50 |
X |
XXXXXX LISO DE 1/2" |
A/Arequipa |
6.00 |
39.00 |
8 |
45.50 |
M2 |
PLANCHA XXXXXXXXXXX XX 0/00" |
X/Xxxxxxxx |
75.00 |
3412.50 |
9 |
29.00 |
UND |
PLANCHA XXXXXXXXXXX XX 0/00" |
X/Xxxxxxxx |
80.00 |
2320.00 |
10 |
0.50 |
M2 |
PLANCHA GALVANIZADA XX XXXXXX DE 1/8" |
A/Arequipa |
115.00 |
57.50 |
11 |
6.00 |
UND |
PLATINA XX XXXXXX 3/8" x 1" x 6m |
A/Arequipa |
9.50 |
57.00 |
12 |
8.00 |
UND |
PLATINA XX XXXXXX 3/8" x 1/2" x 6m |
A/Arequipa |
12.00 |
96.00 |
13 |
3.00 |
UND |
PLATINA XX XXXXXX DE 1/8" |
A/Arequipa |
15.00 |
45.00 |
14 |
24.00 |
M2 |
CALAMINA # 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm |
Sider Peru |
32.00 |
768.00 |
TOTAL S/. |
197,238.50 |
|||||
Nº |
CANT. |
UNID. |
DESCRIPCION |
MARCA |
P/UNIT. |
P/TOTAL |
ITEM Nº 3 |
||||||
1 |
32.00 |
UND |
ARTEF. FLUOR. 2/20 EMPOTRADO DIF. PLAS M. |
Nacional |
100.50 |
3216.00 |
2 |
40.00 |
UND |
ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/40W (SIM.JOSFE) |
Nacional |
101.70 |
4068.00 |
3 |
2.00 |
UND |
ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2X40 VATIOS |
Nacional |
126.50 |
253.00 |
4 |
1081.00 |
M |
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 |
Indeco |
2.50 |
2702.50 |
5 |
1.00 |
UND |
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" |
Nacional |
35.00 |
35.00 |
6 |
7.00 |
UND |
CAJA DE PASE GALVANIZADA 3X6X6" |
Nacional |
25.50 |
178.50 |
7 |
123.00 |
UND |
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " (PVC) |
Nicoll |
2.50 |
307.50 |
8 |
92.00 |
UND |
CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" (PVC) |
Nicoll |
2.50 |
230.00 |
9 |
27.00 |
UND |
CINTA AISLANTE |
3M |
4.50 |
121.50 |
10 |
2.00 |
UND |
FAROLA ESFÉRICA ALUMINIO E-35-200P 125W |
Nacional |
150.00 |
300.00 |
11 |
338.00 |
PZA |
CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" |
Nicoll |
1.50 |
507.00 |
12 |
14.00 |
UND |
INTERRUPTOR SIMPLE |
tecino |
9.50 |
133.00 |
13 |
7.00 |
UND |
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2x15Ax240V |
tecino |
65.00 |
455.00 |
14 |
7.00 |
UND |
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2x20Ax240V |
tecino |
70.00 |
490.00 |
15 |
7.00 |
UND |
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 3x40Ax240V |
tecino |
170.00 |
1190.00 |
16 |
22.00 |
UND |
INTERRUPTORES DE CONMUTACIÓN |
tecino |
18.50 |
407.00 |
17 |
7.00 |
UND |
GABINETE METÁLICO CON BARRA DE COBRE MEDIANO |
coper |
250.00 |
1750.00 |
18 |
31.00 |
UND |
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA |
tecino |
6.00 |
186.00 |
19 |
1680.00 |
P2 |
VIDRIO DOBLE |
nacinal |
4.00 |
6720.00 |
Tatal S/. |
23,250.00 |
|||||
Nº |
CANT. |
UNID. |
DESCRIPCION |
MARCA |
P/UNIT. |
P/TOTAL |
ITEM Nº 4 |
||||||
1 |
18.00 |
GLN |
ASFALTO RC-250 |
RC |
17.00 |
306.00 |
2 |
15.00 |
GLN |
BARNIZ |
Anipsa |
35.00 |
525.00 |
3 |
28.00 |
KG |
BREA |
Nacional |
6.00 |
168.00 |
4 |
64.00 |
M |
CANTONERAS DE ALUMINIO 3" |
Alumino |
12.00 |
768.00 |
5 |
2.00 |
UND |
CODO DE 90 PVC SAL DE 2" |
Nicoll |
2.50 |
5.00 |
6 |
10.00 |
UND |
CODO DE 90 PVC SAL DE 4" |
Nicoll |
8.00 |
80.00 |
7 |
56.00 |
UND |
CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" |
Nicoll |
2.50 |
140.00 |
8 |
120.00 |
UND |
CODOS PVC S-25 4" X 90° |
Nicoll |
28.00 |
3360.00 |
9 |
24.00 |
GLN |
COLA SINTÉTICA XXXXXX |
Xxxxxx |
24.50 |
588.00 |
10 |
147.00 |
M |
CORDEL |
Nacional |
0.24 |
35.28 |
11 |
279.00 |
PZA |
CURVAS PVC SEL 3/4" |
Nicoll |
0.90 |
251.10 |
12 |
2.00 |
KG |
ELECTRODOS (SOLDADURA CELLOCORD 1/8") |
Cellocod |
19.50 |
39.00 |
13 |
40.00 |
UND |
HOJA XX XXXXXX |
Sanflex |
5.50 |
220.00 |
14 |
448.00 |
GLN |
IMPRIMANTE |
Anipsa |
18.00 |
8064.00 |
15 |
8.00 |
UND |
INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. |
Trebol |
290.00 |
2320.00 |
16 |
2.00 |
UND |
LAMPARA DE SODIO DE 150W |
Nacional |
120.00 |
240.00 |
17 |
96.00 |
UND |
LIJA PARA XXXXXX |
Asa |
2.00 |
192.00 |
18 |
213.00 |
UND |
LIJA PARA MADERA |
Asa |
2.00 |
426.00 |
19 |
93.00 |
M2 |
MAYOLICA BLANCA 15 X 15 |
Celima |
29.00 |
2697.00 |
20 |
0.50 |
KG |
OCRE |
Xxxxx |
15.00 |
7.50 |
21 |
6.00 |
GLN |
PASTA MURAL XXX |
Xxxxxx |
23.00 |
138.00 |
22 |
0.50 |
GLN |
PEGAMENTO PARA PVC |
Ultrapeg |
110.00 |
55.00 |
23 |
1.00 |
GLN |
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT |
Nicoll |
110.00 |
110.00 |
24 |
1.00 |
UND |
PERNO C/TUERCA-ARANDELA 3/4"X4" |
Nacional |
2.50 |
2.50 |
25 |
275.00 |
UND |
PERNOS DE EXPANSION 3/8" X 5" |
Nacional |
2.50 |
687.50 |
26 |
1.00 |
GLN |
PINTURA ANTICORROSIVA |
Anipsa |
32.00 |
32.00 |
27 |
32.00 |
GLN |
PINTURA ANTICORROSIVA |
Anipsa |
32.00 |
1024.00 |
28 |
13.54 |
GLN |
PINTURA ESMALTE |
Anipsa |
35.00 |
473.90 |
29 |
1.00 |
GLN |
PINTURA ESMALTE SINTETICO |
Anipsa |
35.00 |
35.00 |
30 |
207.00 |
GLN |
PINTURA LATEX SUPERMATE |
Anipsa |
23.00 |
4761.00 |
31 |
17.00 |
KG |
PORCELANA XXXXXX |
Xxxxxx |
5.00 |
85.00 |
32 |
37.00 |
UND |
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" |
Nicoll |
4.50 |
166.50 |
33 |
3.00 |
UND |
REGISTRO DE BRONCE DE 2" |
Nacional |
4.00 |
12.00 |
34 |
8.00 |
UND |
REGISTRO DE BRONCE DE 4" |
Nacional |
15.00 |
120.00 |
35 |
5.00 |
UND |
REJILLA |
Nacional |
30.00 |
150.00 |
36 |
19.00 |
M |
RODOPLAST PARA BORDE DE MAYOLICAS |
Rodoplast |
4.00 |
76.00 |
37 |
1.00 |
GLN |
SELLADOR |
Anipsa |
19.00 |
19.00 |
38 |
1.00 |
PZA |
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 10" X 20" |
Nacional |
28.00 |
28.00 |
39 |
1.00 |
PZA |
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" |
Nacional |
28.00 |
28.00 |
40 |
80.00 |
UND |
TARUGO DE PLASTICO DE 2"X1/2" |
Nacional |
1.00 |
80.00 |
41 |
2.00 |
UND |
TEE PVC S-25 8" |
Nicoll |
75.00 |
150.00 |
42 |
10.55 |
GLN |
THINER |
Nacional |
18.00 |
189.90 |
43 |
80.00 |
UND |
TIRAFON DE 1/4" x 2" |
Nacional |
1.00 |
80.00 |
44 |
15.00 |
UND |
TORNILLOS DE 2" |
Nacional |
1.50 |
22.50 |
45 |
189.70 |
UND |
TORNILLOS DE FIJACION 1 1/2" CON TARUGO DE PLASTICO DE 3" |
Nacional |
1.00 |
189.70 |
46 |
15.28 |
M |
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" |
Nicoll |
5.00 |
76.40 |
47 |
59.03 |
M |
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" |
Nicoll |
10.00 |
590.30 |
48 |
34.75 |
M |
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" |
Nicoll |
3.50 |
121.63 |
49 |
18.50 |
M |
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" |
Nicoll |
4.00 |
74.00 |
50 |
8.75 |
M |
TUBERÍA PVC SAP DE 1 1/2" |
Nicoll |
6.00 |
52.50 |
51 |
2.50 |
M |
TUBERÍA F°G° 2" |
Nicoll |
30.00 |
75.00 |
52 |
25.50 |
M |
TUBERÍA F°G° 2" |
Nicoll |
30.00 |
765.00 |
53 |
6.00 |
M |
TUBERÍA F°G° 4" |
Nicoll |
70.00 |
420.00 |
54 |
3.00 |
M |
TUBERÍA F°G°3" |
Nicoll |
30.00 |
90.00 |
55 |
50.00 |
M |
TUBERÍA PVC SAL S-25 DE 8" |
Nicoll |
30.00 |
1500.00 |
56 |
100.00 |
M |
TUBO PVC SAL S-25 DE 4" |
Nicoll |
11.00 |
1100.00 |
57 |
190.80 |
PZA |
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 X. |
Xxxxxx |
4.00 |
763.20 |
58 |
30.00 |
UND |
TUERCA GALVANIZADA DE 3/8" |
Nicoll |
3.00 |
90.00 |
59 |
31.00 |
PZA |
UNIÓN PVC SEL 3/4" |
Nicoll |
1.00 |
31.00 |
60 |
4.00 |
UND |
VÁLVULA COMPUERTA DE XXXXXX XXX. DE 1/2" |
Italy |
28.00 |
112.00 |
61 |
1.00 |
UND |
VÁLVULA COMPUERTA DE XXXXXX XXX. DE 3/4" |
Italy |
48.00 |
48.00 |
total S/. |
35,056.41 |
|||||
Nº |
CANT. |
UNID. |
DESCRIPCION |
MARCA |
P/UNIT. |
P/TOTAL |
ITEM Nº 5 |
||||||
1 |
20.00 |
UND |
PALA TIPO CUCHARA |
Bellota |
32.00 |
640.00 |
2 |
15.00 |
UND |
PICO PUNTA CON MANGO |
Bellota |
35.00 |
525.00 |
3 |
10.00 |
UND |
CARRETILLA BUGUI |
Ore |
120.00 |
1200.00 |
4 |
3.00 |
UND |
CINCEL PLANO |
Ore |
15.00 |
45.00 |
5 |
2.00 |
UND |
BARRETA DE 1 ¼” |
Ore |
80.00 |
160.00 |
6 |
1.00 |
UND |
COMBA DE 20 LIBRAS |
Ore |
110.00 |
110.00 |
7 |
1.00 |
UND |
COMBA DE 06 LIBRAS |
Ore |
60.00 |
60.00 |
8 |
1.00 |
UND |
COMBA DE 04 LIBRAS |
Ore |
40.00 |
40.00 |
9 |
6.00 |
UND |
XXXXX XX XXXXXX XX 00 CM. |
Ore |
15.00 |
90.00 |
10 |
5.00 |
UND |
CILINDRO DE PLASTICO DE 50 GALONES |
Nacional |
95.00 |
475.00 |
11 |
5.00 |
UND |
CILINDRO DE METAL DE 50 GALONES |
Nacional |
60.00 |
300.00 |
12 |
20.00 |
UND |
BALDES VACIOS DE PLASTICO |
Nacional |
6.00 |
120.00 |
13 |
1.00 |
UND |
EXTENSION DE 5 METROS |
Rema |
10.00 |
10.00 |
14 |
2.00 |
UND |
CANDADO MEDIANO |
Travex |
10.00 |
20.00 |
15 |
2.00 |
UND |
ALDABA MEDIANA |
Travex |
5.00 |
10.00 |
16 |
2.00 |
UND |
LINTERNAS DE MANO |
Nacional |
15.00 |
30.00 |
17 |
10.00 |
PL |
TEKNOPOR |
Nacional |
20.00 |
200.00 |
18 |
5.00 |
UND |
FOCO DE 100W |
Philips |
1.50 |
7.50 |
19 |
5.00 |
UND |
SOQUET SIMPLE |
Rema |
2.50 |
12.50 |
Total S/. |
4,055.00 |
|||||
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTINUEVE Y 51/100 NUEVOS SOLES (S/. 259, 599.91) a todo costo, incluido IGV.
Este monto comprende el costo del bien / servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en forma de CONTRA ENTREGA, luego de la recepción formal y completa de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el residente de la obra deberá dar la conformidad de la prestación de los materiales de construcción; deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato se extenderá a partir de la suscripción del CONTRATO hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. Según el ITEM Nº 1, 3, 4, Y 5.
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregará en el plazo previsto todo los materiales, conforme al procedimiento establecido en las presentes Bases, con garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias CONTRA ENTREGA DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s).
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL BIEN
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.
Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.
CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO1
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual (de ser el caso, consignar si se trata del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de una ejecución periódica), en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = |
0.10 x Monto |
F x Plazo en días |
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41º, inciso c), y 45º de la Ley, y los artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la Localidad de Alcamenca a los 26 días del mes de Noviembre del dos mil ocho.
“LA ENTIDAD” |
|
“EL CONTRATISTA” |
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA, que en adelante se llamará LA MUNICIPALIDAD, con RUC Nº 20191918933, con domicilio legal en plaza principal S/N, Alcamenca, representada por su Alcalde Prof. XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, identificado con DNI Nº 00000000, y de otra parte CONSORCIO MULTIPLE ALTOS ANDES E. I. R. L., con RUC Nº 20494490979, con domicilio legal en Av. Del Deporte Mz. B LT. 3 – AYACUCHO, inscrita en la Ficha N° 1102584. Asiento N° A0001. del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Huamanga, debidamente representado por su representante legal Xxx XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, con DNI N° 00000000, según poder inscrito en la Ficha N° 0000000, Asiento N° A0001, del Registro de Personas Jurídicas de la localidad de AYACUCHO, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
Con fecha veintiséis de Noviembre del año dos mil ocho, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la adquisición de materiales de construcción como: xxxx xx xxxxxxx, ladrillo arcilla kk, ladrillo techo y yeso en bolsas de 25 Kg. EXO – 2 – 2008 – MDA/CE, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO
La finalidad del presente contrato es proveer materiales de construcción para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.Nº 38456/MX – P, DE CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA – XXXXXX XXXXXXX – AYACUCHO.; conforme al siguiente detalle:
ITIM Nº 2 |
||||||
1 |
18,330.00 |
UND |
XXXX XX XXXXXXX |
|
0.85 |
15,580.50 |
2 |
62,187.00 |
UND |
LADRILLO ARCILLA KK 22X12X9 CM |
|
0.85 |
52,858.95 |
3 |
8,650.00 |
UND |
LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. |
|
4.50 |
38,925.00 |
4 |
16 |
BOL |
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. |
|
5.00 |
80.00 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
107,444.45 |
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTICUATRO Y 45/100 NUEVOS SOLES (S/.107,444.45) a todo costo, incluido IGV.
Este monto comprende el costo del bien / servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en forma de CONTRA ENTREGA, en moneda nacional, luego de la recepción formal y completa de los materiales de construcción y la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato se extenderá a partir de la suscripción del presente CONTRATO hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregará en el plazo previsto todo los materiales, conforme al procedimiento establecido en las presentes Bases) garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias CONTRA ENTREGA DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s).
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL BIEN
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.
Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.
CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO2
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual (de ser el caso, consignar si se trata del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de una ejecución periódica), en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = |
0.10 x Monto |
F x Plazo en días |
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41º, inciso c), y 45º de la Ley, y los artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en Alcamenca a los veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil ocho.
“LA ENTIDAD” |
|
“EL CONTRATISTA” |
1 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 223º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
la
- Página 9 de 9
M
unicipalidad
Distrital de Alcamenca, Dirección Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx X/X.
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxx