BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON REDUCCIÓN DE PLAZOS
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON REDUCCIÓN DE PLAZOS
NO. 15105001-001-07
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y PLAZO ESTABLECIDO.
Licitación No. | 15105001-001-07 |
Obra: | REFORZAMIENTO, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXX. |
Especialidades: | o Preliminares o Albañilería o Estructura Metálica o Acabados o Instalación Eléctrica |
Ubicación: | Xxxxxxxxx Xx. 00 , Xxx. Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X. |
INDICE | ||
CARATULA | 1 | |
INCICE | 2 | |
GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICION DE CONCEPTOS | 3 | |
PRIMERA | RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD CONVOCANTE | 4 |
SEGUNDA | EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE | 4 |
TERCERA | VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | 5 |
CUARTA | JUNTA DE ACLARACIONES | 5 |
QUINTA | ACTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS | 5 |
SEXTA | ACTOS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS | 5 |
SEPTIMA | FALLO DE LA INVITACION | 6 |
OCTAVA | FIRMA DEL CONTRATO | 6 |
NOVENA | CAUSAS DE DESCALIFICACION O PARA DESECHAR XX XXXXXXXXX | 0 |
XXXXXX | XXXXXXX EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS | 7 |
DECIMA PRIMERA | MONEDAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS | 7 |
DECIMA SEGUNDA | LAS CONDICIONES DE LAS BASES Y DE LAS PROPUESTAS NO SERAN NEGOCIADAS | 7 |
DECIMA TERCERA | CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO | 7 |
DECIMA CUARTA | ALCANCES DE LOS TRABAJOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES | 10 |
DECIMA QUINTA | MATERIALES Y EQUIPO QUE SUMINISTRARA | 10 |
DECIMA SEXTA | PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL | 10 |
DECIMA SEPTIMA | EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA | 11 |
DECIMA OCTAVA | GARANTIAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS | 11 |
DECIMA NOVENA | TRABAJOS QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR | 12 |
VIGESIMA | PLAZO DE EJECUCION | 12 |
VIGESIMA PRIMERA | MODELO DE CONTRATO | 12 |
VIGESIMA SEGUNDA | CONDICIONES DE PAGO | 12 |
VIGESIMA TERCERA | AJUSTE DE COSTOS | 12 |
VIGESIMA CUARTA | INFRACCIONES Y SANCIONES | 13 |
VIGESIMA QUINTA | EL LICITANTE TOMARA EN CUENTA AL FORMULAR LA PROPOSICION | 14 |
VIGESIMA SEXTA | EL LICITANTE RECONOCE AL FORMULAR SU PROPOSICION | 15 |
VIGESIMA SEPTIMA | CONSULTAS Y DUDAS | 15 |
VIGESIMA OCTAVA | PRESENTACION E INTEGRACION DE LA PROPUESTA | 15 |
GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICION DE CONCEPTOS Para efectos de estas bases, se entenderá por: | |
Bases de Licitación | Documento que contiene los aspectos técnicos, alcances y condiciones que regirán el procedimiento de licitación , para la contratación de obra pública, a los que deberán sujetarse los licitantes para participar |
Entidad | Procuraría Agraria |
O.I.C. | Órgano interno de control |
SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Licitante: | Persona física o moral que presente proposiciones Técnicas y Económicas para la presente Licitación |
Contrato: | Instrumento legal que suscribe la Entidad con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. |
SFP | Secretaría de la Función Pública |
Compranet: | Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, desarrollado por la S.F.P. (antes SECODAM) con dirección electrónica en Internet: |
L.S.S. | |
C.F.F.: | Código Fiscal de la Federación. |
Prebases | Proyecto de bases licitación que previo a la publicación de la convocatoria en el D.O.F. se difunde en la página de Internet de la dependencia o Entidad. |
Sobre cerrado | Cualquier medio que contenga la proposición cuyo contenido puede ser consultado hasta el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. |
I.V.A | Impuesto al Valor Agregado |
Ley de transparencia | Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. |
Ley | Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas |
Reglamento | Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas |
Bitácora de obra | El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios |
Especificaciones generales de construcción | El conjunto de condiciones generales que la Entidad tiene establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los |
Especificaciones particulares de construcción | El conjunto de requisitos exigidos por la Entidad para la realización de la obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales |
Normas de calidad | Son los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, establece la Entidad para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados. |
Estimación | Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. |
Licitante | La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas. |
Contratista | La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. |
P R E S E N T A CI Ó N
PRIMERA
La Entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I y demás relativos aplicables la Ley de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y la normatividad vigente y aplicable en la materia, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx. 00 Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx D. F., teléfono 1500-33-00 Ext. 1214, 1215 y 1168 llevará a cabo el proceso de licitación No 15105-001-001-07, para la contratación de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO
FEDERAL., bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y plazo establecido, en cumplimiento con el artículo 45 fracción X xx Xxx de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con el propósito de cubrir las necesidades de la Entidad.
Se sugiere a los licitantes participantes darse de alta en el sistema “COMPRANET”, con la finalidad de agilizar el evento y brindarles una mejor atención.
SEGUNDA. - EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE
En caso de personas xxxxxxx deberán presentar:
a. Original o copia certificada y copia simple de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del licitante, así como sus modificaciones.
b. Original o copia certificada y copia simple del poder notarial del Representante Legal de la empresa que acredite sus facultades para actos de administración o de dominio.
c. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).
En caso de persona física se deberá presentar:
a. Original y copia simple del acta de nacimiento.
b. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).
c. Original y copia de una Identificación Oficial vigente con fotografía.
En caso de que el represente legal no asista a la licitación, la persona que asista debe presentar estos documentos:
x. Xxxxx poder simple del representante que asista a la licitación (suscrita por el representante legal).
b. Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante Legal y de la persona a quién se acredite para asistir al evento.
CALENDARIO RESUMIDO DE LOS EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
EVENTO | FECHA Y HORA | LUGAR |
Publicación de convocatoria | 11 de octubre de 2007 | Pág. Web de la entidad y sistema COMPRANET |
Venta de bases | Del 11 al 12 de octubre del 2007 de las 9:00 a las 14:30 hrs. | En la caja general de la entidad sita en el 5° piso de la sede de la entidad. |
Visita a las instalaciones | 15 de octubre de 2007 a las 08:00 hrs. | Mezzanine de la sede de la Entidad. |
Junta de aclaraciones. | 15 de octubre de 2007 a las 10:00 hrs. | Xxxx xx xxxxxx xx xx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xx 0x xxxx. |
Acto de presentación y apertura de proposiciones de la invitación. | 19 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. | Xxxx xx xxxxxx xx xx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xx 0x xxxx. |
Acto de dictamen y fallo de la invitación. | 23 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. | Sala de juntas de la Entidad, ubicada en el 7º piso. |
TERCERA.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2007 a las 08:00 hrs., en la Oficina de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en, Xxxxxxxxx Xx. 00 Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx X. X., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X 0000, siendo obligatoria la asistencia.
Es aconsejable la asistencia del representante de la empresa o del personal profesionista que tendrá a su cargo la coordinación, dirección y control de los trabajos, con el fin de que conozcan todas las condiciones generales y especiales del lugar en donde se ejecutaran los trabajos; con el fin de que se hagan todas las aclaraciones. Este documento formará parte de la propuesta técnica.
CUARTA. JUNTA DE ACLARACIONES
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2007 a las 10:00 hrs. en la Sala de juntas de la Entidad, ubicada en el 7º piso, de su sede; siendo obligatoria la asistencia a la reunión o las reuniones que en su caso se realicen.
Es obligatoria la asistencia, con el fin de que se hagan todas las aclaraciones; mismas que deben quedar asentadas en el acta que se elaborará al terminar la reunión y que deberán de tomar en consideración al elaborar su propuesta en base a lo siguiente:
a. Xxxxxxxx de de trabajo a tomar en cuenta en su propuesta toda vez que las oficinas seguirán laborando
b. Áreas de trabajo que se liberaran en función del avance y entrega
c. Áreas de protección peatonal y perimetral del edificio así como el interior del mismo
d. Acometida de energía eléctrica
e. Restricción de horario de acceso a la obra por tratarse del centro histórico
f. Acceso a entrepisos por escaleras externas
g. Limpieza permanente del área de trabajo
Es aconsejable la asistencia del representante de la empresa o del personal profesionista que tendrá a su cargo la coordinación, dirección y control de los trabajos, con el fin de que conozcan todas las condiciones generales y especiales del lugar en donde se ejecutaran los trabajos; con el fin de que se hagan todas las aclaraciones necesarias. Este documento formará parte de la propuesta técnica.
QUINTA. - ACTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación legal y administrativa, deberán presentarse el día 19 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. en la Sala situada en el séptimo piso de su sede.
SEXTA. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura y revisión cuantitativa de las propuestas, bajo la presidencia del Director de Recursos Materiales y Servicios, quien presidirá el evento, dicho funcionario pasará lista de asistencia y previa revisión de la documentación legal y administrativa, procederá en primer término a la apertura de los sobres que contengan las propuestas de los licitantes, en presencia de los
licitantes que asistan al acto y del Órgano Interno de Control, acompañados de los funcionarios públicos que sean convocados, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos solicitados en estas bases.
Por lo menos un licitante y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el Catálogo de conceptos, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas.
Se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar en nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su posterior revisión cualitativa y el total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma en el acto, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.
En el acta a que se refiere el párrafo anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
La Entidad determinará si las propuestas presentadas cumplen cuantitativamente con los requisitos solicitados en las BASES y por lo tanto las recibe para su análisis cualitativo, sin perjuicio de que como resultado de éste análisis, posteriormente deseche aquellas que no cumplan, toda vez que se hayan declarado como insolventes.
SEPTIMA.- DICTAMEN Y FALLO DE LA LICITACIÓN
La reunión para dar a conocer el dictamen y fallo de la licitación será 23 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. en la Sala de juntas de la Entidad situado en el séptimo piso de su sede, levantándose el acta correspondiente en la que se hará constar en su caso el nombre del licitante a quien se le adjudicó el contrato.
Al presente acto podrán asistir Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no gubernamentales, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido bases, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
OCTAVA.- FIRMA DEL CONTRATO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley, El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato de la presente licitación deberá firmarlo dentro de los cinco días posteriores a la notificación del fallo, en horas hábiles, en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Entidad no podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado.
NOVENA.- CAUSAS DE DESCALIFICACION O PARA DESACHAR LA PROPUESTA
De conformidad a lo establecido por la fracción IV del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y del artículo 40 de su Reglamento, es causa de desechar su proposición por:
1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación , así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
2. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.
3. La omisión de la firmar autógrafa de su Representante Legal en cada una de las fojas que integren su proposición.
4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
DECIMA.- IDIOMAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS
Todos los documentos de la propuesta se presentarán en idioma español, escritos preferentemente a máquina y de ser manuscrito se usará tinta escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles.
DECIMA PRIMERA.- MONEDAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS
La consignación de datos sobre costos, precios, montos de la propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional.
DECIMA SEGUNDA.- LAS CONDICIONES DE LAS BASES Y DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO SERAN NEGOCIADAS
De conformidad con la fracción VII del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como de las propuestas presentadas por los licitantes, no serán negociadas
DECIMA TERCERA.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
I. EN EL ASPECTO TECNICO:
a. Cada documento contenga toda la información solicitada;
b. El licitante tenga la experiencia y capacidad técnica en servicios similares, además que su personal profesionista, administrativo y técnico que serán responsables de la dirección de los trabajos ostenten el grado académico de preparación profesional demostrable, la experiencia laboral específica y la capacidad técnica para la ejecución de los servicios.
c. La planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y del procedimiento de ejecución demuestre que conoce el licitante los servicios a realizar.
1. De los estados financieros:
a. El capital neto de acuerdo con su análisis financiero del licitante, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar.
b. Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente y con fundamento en lo establecido en el numeral 2.1.17 de las Disposiciones Generales de la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 y sus anexos 1, 7, 11, 14, 15 y 20”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 xx xxxxxx del 2004.
c. La Entidad no formalizará contrato si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria notifica a la Entidad que no se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.
d. Así como de sus obligaciones obrero patronal con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
e. El grado de endeudamiento y rentabilidad de la empresa del licitante.
2. De los programas:
a. El programa general de ejecución de los trabajos y los programas cuantificados y calendarizados de utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, correspondan al plazo de ejecución establecido.
b. Las cantidades de los programas cuantificados y calendarizados de la utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para los trabajos, correspondan con los rendimientos establecidos en los análisis de precios unitarios presentados por el licitante.
c. Exista consistencia lógica de la planeación integral y del procedimiento de ejecución con el programa general de ejecución de los trabajos y con los programas cuantificados y calendarizados de utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos.
3. Del personal:
a. El personal profesionistas, administrativo y técnico considerado sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
b. Los rendimientos considerados en los análisis de precios unitarios, estén dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento de ejecución propuesto por
el licitante y de rendimientos observados en experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares de los trabajos.
c. Considere trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los servicios en los conceptos más significativos.
II. EN EL ASPECTO ECONÓMICO:
a. Cada documento contenga toda la información solicitada.
b. El programa general de ejecución de los trabajos y los programas de erogaciones calendarizados de utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, correspondan al plazo de ejecución establecido, así como con los presentados en la propuesta técnica.
1. De la Relación de Conceptos y Cantidades de Obra:
a. Todos y cada una de los conceptos que integran el catálogo de conceptos y cantidades, se escriba el importe del precio unitario con número y letra, debiendo ser coincidentes; en caso de diferencia prevalecerá el que corresponda con el análisis de precio unitario o suscrito con letra.
b. Las operaciones aritméticas sean correctamente; en caso de que una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes y el monto correcto será el que se considere para el análisis comparativo de las propuestas y debe ser congruente con los demás documentos que integran la propuesta.
c. No tendrá correcciones, raspaduras ni enmendaduras.
2. De los análisis de precios unitarios:
a. Estén calculados e integrados con los costos directos, más indirectos, más financiamiento, más cargo por utilidad, más cargos adicionales propuestos.
b. Los costos directos estén integrados por el personal profesionista, administrativo y técnico considerado para los servicios.
c. Los costos del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, estén integrados los salarios de los trabajadores con los factores xx xxxxxxx real.
d. El cargo por depreciación de herramienta menor en su caso este incluido, bastando que sea como porcentaje del importe total del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, requerido por unidad de trabajo del concepto.
3. De los costos directos:
a. Los salarios de los trabajadores, sean congruentes con el tabular de salarios y con los comerciales de la zona donde se trabaje.
4. De los costos indirectos:
a. El análisis se haya valorizado anotando el monto total y desglosado por conceptos con su importe correspondiente y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
b. Se consideren adecuadamente los cargos de oficinas centrales de apoyo técnico y administrativo y los de campo de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
c. Estén estructurados y determinados en apego al artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.
5. Del costo de financiamiento:
a. Los ingresos por concepto de anticipos otorgados durante el ejercicio y la periodicidad de los pagos de las estimaciones estén considerados.
b. Este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
c. tasa de interés este con base a un indicador económico especifico y anexa fotocopia copia de este.
d. Sea congruente el costo de financiamiento con el programa valorizado de montos mensuales.
e. La mecánica de análisis y cálculo empleada por el licitante sea congruente con lo que se establece en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.
6. Del cargo por utilidad:
a. El cálculo e integración este estructurado y determinado considerando la ganancia estimada del contratista y las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose.
7. Del monto total:
a. El importe total sea congruente con todos los documentos que integran la propuesta económica.
DECIMA CUARTA.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
El alcance de las actividades que desarrollará la empresa designada por la P.A para ejecutar los trabajos, serán las contenidas en el documento Catálogo de Conceptos, en el cual se define claramente las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo a emplear.
La Entidad entrega a las empresas participantes los planos en áreas de protección, para que a su vez sean reproducidos, foliados, rubricados por el representante de la empresa e integrados a las propias Bases.
DECIMA QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPO QUE SUMINISTRARA
La ENTIDAD no proporcionara materiales, ni equipos de instalación permanente para la ejecución de estos trabajos.
DECIMA SEXTA.- PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL
El porcentaje que deberán cumplir los licitantes con el personal profesionista, administrativo y técnico para la ejecución de los trabajos, serán como máximos el 100% nacional y el 0% extranjero del importe total de estos.
DECIMA SEPTIMA.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA
Currículum e identificación de los trabajos realizados por el licitante o persona física, que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en trabajos como contratista de obras similares que compruebe su participación.
Currículum y cedula profesional del personal profesionistas, administrativos y técnicos al servicio del licitante, que se encargarán de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, debiendo tener la experiencia requerida en obras de características técnicas y magnitud similares.
Documentos que acrediten su capacidad financiera, los cuales deberán de integrarse de la declaración fiscal o balance general auditados de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, el que acredite el capital contable o al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas y para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
Para persona física deberá presentar balance general auditado, con el que acredite el capital contable actualizado al cierre del ejercicio fiscal.
DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS
La Entidad otorgará el 25 % de anticipo de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio fiscal, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deben otorgar.
Por lo que, el contratista que celebre el contrato con la Entidad deberá garantizar:
1. El anticipo que en su caso reciba, esta garantía deberá constituirse y entregarse a la Entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de haber recibido el anticipo, por la totalidad del monto del anticipo, incluyendo el I.V.A de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
2. El cumplimiento de contrato, esta garantía deberá constituirse y entregarse a la Entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, por el 10% (diez por ciento) del monto total autorizado al contrato, incluyendo el I.V.A de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 60 de su Reglamento.
3. El contratista una vez concluidos los trabajos, debe responder por los defectos y vicios ocultos que resultaran y garantizarlos por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos y por un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción física de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
4. Asimismo se obliga a otorgar a la Entidad, seguro de responsabilidad civil para garantizar los daños o perjuicios que por negligencia de su personal se ocasionaren al inmueble, a los bienes de la entidad o a sus empleados y sus bienes.
DECIMA NOVENA.- TRABAJOS QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR
No se subcontratan trabajos.
VIGESIMA.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución de los trabajos será de 68 días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 24 de octubre del 2007 y la de término estimada para la conclusión de los trabajos será el día 31 de diciembre del 2007.
VIGESIMA PRIMERA. MODELO DE CONTRATO
Documento anexo que el licitante deberá de rubricar con firma autógrafa de su Representante Legal y manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
VIGESIMA SEGUNDA. CONDICIONES DE PAGO
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes.
El contratista deberá presentarlas a la residencia o persona que designe la Entidad dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia o persona designada por la Entidad para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Entidad bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por parte de la residencia o persona designada por la Entidad de los trabajos de que se trate y recepción de las facturas respectivas para su cobro, conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGESIMA TERCERA. -AJUSTE DE COSTOS
Para la revisión de los ajustes de costos a los Precios Unitarios, se considerará lo establecido en los preceptos legales que se indican a continuación:
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato.
El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
Para el contrato derivado del presente procedimiento el ajuste de costos que se llevará a cabo será mediante el procedimiento indicado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas:
La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo que establece el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y al Capítulo Quinto de su Reglamento.
VIGESIMA CUARTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Para responder con el cumplimiento del artículo 77 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas los licitantes que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas siguientes:
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante.
II. Los licitantes que se encuentren en la fracción III del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
III. Los licitantes que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Entidad.
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
La inhabilitación que imponga la Secretaría de la Función Pública no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y Entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación.
La Entidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando:
1. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;
2. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
3. La gravedad de la infracción, y
4. Las condiciones del infractor.
La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De acuerdo a lo que se establece en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
VIGESIMA QUINTA. EL LICITANTE TOMARA EN CUENTA AL FORMULAR LA PROPOSICION
Que los trabajos se llevarán a cabo con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento y las especificaciones particulares de los trabajos en su caso.
El licitante deberá presentar en su proposición el análisis de todos los precios unitarios señalados en el Catálogo de conceptos.
Así como el análisis de costos básicos que integran los precios unitarios, ambos documentos deberán ser calculados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Deberá tener permanentemente un responsable de la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 párrafo primero del Reglamento de la Ley de obras Publicas y Servicios relacionados con la mismas, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, además de que tenga suficiente experiencia en los trabajos de la índole de los que se llevarán a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente las normas y las especificaciones particulares de los servicios.
La Entidad tendrá el derecho de solicitar al contratista el reemplazo del responsable de la ejecución de los trabajos cuando se considere la Entidad que éste no reúne el perfil solicitado o bien no acate las instrucciones giradas por la residencia o persona designada por la Entidad en relación a la correcta ejecución de los servicios, de conformidad al artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Las condiciones de trabajo que se fijen en la junta de aclaraciones tomando en cuenta que no se desalojaran las instalaciones generales solo las zonas de trabajo.
VIGESIMA SEXTA.- EL LICITANTE RECONOCE AL FORMULAR SU PROPOSICION
Que tomo en consideración las condiciones climatológicas, topográficas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de los trabajos y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar precios unitarios extraordinarios.
Cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en el contrato por unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de que dichos precios incluyan el costo directo, el indirecto, el financiamiento, la utilidad y cargos adicionales.
Ninguna de las diferencias que pudieran resultar de las cantidades de obra anotadas por la Entidad en el Catálogo de conceptos, justificará reclamación del concursante en relación con los precios unitarios respectivos.
Propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo de conceptos y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas bases, la omisión de un precio será motivo para desechar su proposición.
VIGESIMA SEPTIMA. - CONSULTAS Y DUDAS
Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con esta licitación podrán dirigirse a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de la Dirección General de Administración de la Entidad sita en Xxxxxxxxx Xx. 00 xxxxxxxxx , Xxx. Xxxxxx, X.X.00000, xx Xxxxxx, X.X.
VIGESIMA OCTAVA.- PRESENTACION E INTEGRACION DE LA PROPUESTA
En cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, la proposición deberá presentarse en sobre cerrado. La información distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.
En cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, el licitante debe rubricar con firma autógrafa de su Representante Legal cada una de las fojas que integren su proposición, debiendo foliarse preferentemente con número consecutivo para transparencia y mejor conducción de este procedimiento.
La propuesta será entregada en sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrada.
Todos los documentos proporcionados por la Entidad y estas Bases que el licitante firmará en todas sus hojas, deberá devolverlos con la proposición.
Es importante resaltar que el incumplimiento por parte de los licitantes de cualquier documento requerido o proporcionado o la firma de éstos, será motivo para desechar la propuesta.
LA PROPUESTA DE CADA LICITANTE DEBERA CONTENER LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACION SE RELACIONA Y PREFERENTEMENTE SE PRESENTARA EN HOJAS MEMBRETEADAS DE LA EMPRESA, SEGUN SEA EL CASO.
DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA
La documentación legal y administrativa que se deberá presentar, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, es la siguiente:
Para el caso de PERSONAS XXXXXXX, deberán presentar:
I. Original o copia certificada y copia simple de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del licitante, así como sus modificaciones.
II. Original o copia certificada y copia simple del poder notarial del Representante Legal de la empresa que acredite sus facultades para actos de administración o de dominio.
III. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).
Para el caso de PERSONAS FISICAS, deberán presentar
I. Original y copia simple del acta de nacimiento.
II. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).
En el caso de que el representante legal no asista a la licitación, la persona que asista en su lugar debe presentar los siguientes documentos documentos:
X. Xxxxx poder simple del representante que asista a la licitación (firmada por el representante legal).
II. Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante Legal y de la Persona a quién se acredite para asistir al evento.
Además para AMBOS CASOS:
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
II. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
III. Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por.
IV. Escrito mediante el cual la persona moral o física manifieste que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:
a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b. Del representante: Nombre del Apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que lo protocolizó.
V. Original y copia de una Identificación Oficial vigente con fotografía, del Representante Legal o de la Persona Física.
PROPUESTA TECNICA
T-1 Bases del presente procedimiento de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación pública y acta de la junta de aclaraciones.
T-2 Descripción de la planeación integral del licitante para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos; artículo 26 fracción I del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante).
T-3 Currículum y cédula profesional del personal Profesionista, Administrativo y Técnico considerado por el licitante, que se encargarán de la dirección, ejecución y administración de los trabajos, debiendo tener experiencia requerida en trabajos de características técnicas y magnitud similares; artículo 26 fracción III del Reglamento.
T-4 Currículum e Identificación de los trabajos realizados por el licitante o persona física, que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en los trabajos como contratista de obras similares que compruebe su participación, anotando el nombre del contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según sea el caso; artículo 26 fracción IV del Reglamento.
T-5 Manifestación escrita de conocer el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares requeridas por la Entidad así como Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse en sus términos; artículo 26 fracción V del Reglamento.
Integrar los alcances de los trabajos, especificaciones generales, particulares, planos de construcción proporcionados por la Entidad en este caso se deberá integrar el CD que contiene el catálogo de conceptos.
Los planos deberán ser impresos en tamaño carta o doble carta y deberán ser rubricados por el representante legal de la empresa.
T-6 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como el haber preparado su propuesta conforme a lo establecido en las bases y considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación publica; artículo 21 párrafo primero, artículo 23 párrafo primero y artículo 26 fracción VIII del Reglamento.
Integrar el original de la Constancia de Visita recabada por el licitante. Integrar el original de la constancia de asistencia a la junta de aclaraciones
T-7 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos; artículo 26 fracción IX del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante y presentado en hoja membreteada).
Integrar el Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y plazo establecido.
T-8 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes; artículo 26 fracción XI del Reglamento.
T-9 Declaración de confidencialidad, mediante la cual los licitantes se comprometan a que toda la información que la Entidad les proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaren, ni harán mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, serán acreedores a las demandas legales y penales que la Entidad finque en su contra y a su empresa y por lo tanto deberán pagar los daños y prejuicios que le cause esa actitud y/o la de sus representantes a los intereses a la Entidad.
T-10 Documentos que acrediten su capacidad financiera, los cuales deberán de integrarse de la Declaración Fiscal o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, en el que acredite un capital contable mínimo de $2’000,000.00 (Dos Millones de pesos 00/100 MN), para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
Para persona física deberá presentar balance general auditado, con el que acredite el capital contable requerido, actualizado al cierre del ejercicio fiscal; artículo 26 fracción XII del Reglamento.
T-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición (no deberá incluir montos); artículo 26 apartado A fracción II del Reglamento.
T-12 Análisis para la determinación del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con los porcentajes actualizados para la cuota fija, para el excedente de tres salarios mínimos generales en el Distrito Federal para el 2006, de acuerdo con la Ley del IMSS, considerando el SAR, INFONAVIT, etc.; artículo 26, apartado A, fracción III del Reglamento.
T-13 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando quincenalmente las cantidades de trabajo por realizar; artículo 26, apartado A fracción IV del Reglamento.
T-14 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías; artículo 26 apartado A fracción V inciso a del Reglamento.
T-15 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, expresada en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características; artículo 26 apartado A fracción V inciso b del Reglamento.
T-16 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de suministro quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; artículo 26 apartado A fracción V inciso c del Reglamento.
T-17 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 26 apartado A fracción V inciso d del Reglamento.
PROPUESTA ECONÓMICA
E-18 Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el IVA. Cheque de garantía por el 15% del valor de su propuesta
Cedula Profesional del técnico responsable y currículo vital del mismo
E-19 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Sexto Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios del Reglamento; artículo 27 apartado A fracción I del Reglamento.
E-20 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; artículo 27 apartado A fracción III del Reglamento.
E-21 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas de conformidad con los artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo; artículo 27 apartado A fracción V del Reglamento.
E-22 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con los artículos 183, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; artículo 27 apartado A fracción VI del Reglamento.
Se deberá integrar copia del documento en donde se obtenga el indicador (TIIE), empleado en el desarrollo del flujo de efectivo.
E-23 Cargo por utilidad, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículo 27 apartado A fracción VII del Reglamento. Cargos adicionales, son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales, únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por los cargos de utilidad.
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.
Tratándose de contratos de obra pública y servicios, los cargos adicionales de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, corresponde a los contratista que formalicen contratos con el Gobierno Federal, al pago de un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública.
E-24 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes; artículo 27 apartado A fracción VIII del Reglamento.
Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Listado de Insumos en disquete o en CD.
E-25 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta, este documento formará el Presupuesto de la Obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; artículo 27 apartado A fracción IX del Reglamento.
Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Catálogo de Conceptos en disquete o en CD.
E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado quincenalmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la propuesta técnica; artículo 27 apartado A fracción X del Reglamento.
E-27 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano de obra; artículo 27 apartado A fracción XI inciso a del Reglamento.
E-28 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; artículo 27 apartado A fracción XI inciso b del Reglamento.
E-29 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente; artículo 27 apartado A fracción XI inciso c del Reglamento.
E-30 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 27 apartado A fracción XI inciso d del Reglamento.
En cumplimiento al artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; por lo menos un licitante y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán los siguientes documentos:
o Anexo E-25 Catálogo de conceptos
o Anexo E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
De las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente.
ATENTAMENTE |
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
1 | PRELIMINARES | ||
1.01 | MOVIMIENTO INTERNO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PROTECCIONES, INDIRECTOS Y UTILIDAD | lote | 1 |
1.02 | RETIRO CON RECUPERACION DE PLAFONES POR NIVEL Y ENTRE EJE: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESMONTAJE DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DEL ALMACENAJE, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 494 |
1.03 | RETIRO CON RECUPERACION DE LAMPARAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL CABLEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE AMACENAJE, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 21 |
1.04 | RETIRO SIN RECUPERACION DE PISO DE MADERA POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 29 |
1.05 | RETIRO SIN RECUPERACION DE XXXXXXXX Y BAJO ALFOMBRA POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO INTERNO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 361 |
1.06 | DESMONTAJE DE XXXXXX XX XXXXXX CON RECUPERACION DEL 100% POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, XXXXXX, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 10 |
1.07 | RETIRO CON RECUPERACION DEL 50% DE ACABADOS XX XXXXXX EN MUROS Y COLUMNAS; INCLUYE: MANO DEOBRA, HERRAMINETA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE AMANCENAJE, INCLUYE INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 128 |
1.08 | DEMOLICION SIN RECUPERACION XX XXXXX DE TABLAROCA POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: RETIRO DE POSTES Y TRABESAÑOS METÁLICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO INTERNO, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 65 |
1.09 | DEMOLICION SIN RECUPERACION XX XXXXX DE TABIQUE POR NIVEL Y ENTRE EJES; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 179 |
1.1 | DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACION DE CANCELERIA, VIDRIOS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE SOPORTES POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 110 |
1.11 | DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACION MUEBLES DE BAÑO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 46 |
1.12 | RETIRO XX XXXXXXX SIN RECUPERACION EN PISOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 39 |
1.13 | RETIRO DE PLACAS XX XXXXXX BLANCOSIN RECUPERACION EN MUROS Y COLUMNAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 33 |
1.14 | ABRIR HUECOS EN PISO, PARA DESCUBRIR TRABES POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DE LOSETA X XXXXXX, DEMOLICION XX XXXX DE CONCRETO, LIMPIEZA DE LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD. | m3 | 21 |
1.15 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PISO FALSO Y RETIRO DE INSTALACIONES Y SOPORTERIA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 125 |
1.16 | RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTAS Y MAMPARAS EN BAÑOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 42 |
1.17 | DESMONTAJE XX XXXXXXXX CORREDISAS CON RECUPERACION DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, RETIRO DE GUIA, ACARREO AL LUGAR INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA DE LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD | ml | 6 |
1.18 | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DEL 70% XX XXXXXXXX Y/O MUEBLES XX XXXXXX EMPOTRADOS EN LA PARED; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA DE LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 63 |
1.19 | DEMOLICION DE JARDINERIA; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE RELLENOS, HERRERIA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 1 |
1.2 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A PLANTA BAJA; INCLUYE ENCOSTALADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m3 | 38 |
1.21 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | viaje | 6 |
1.22 | INSTALACION DE PROTECCION A BASE XX XXXXX DE TABLAROCA DE I CARA EN AREA CENTRAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 320 |
2 | REFUERZOS DE ESTRUCTURA | ||
2.01 | FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN TRABES; INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 13198 |
2.02 | FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN COLUMNAS; INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 9016 |
2.03 | FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN DIAGONALES (D-1); INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 6105 |
2.04 | FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN DIAGONALES (D-2); INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 3739 |
2.05 | FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN DIAGONALES (D-3); INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 6613 |
2.06 | FABRICACION Y COLOCACION DE PLACAS PARA CONEXIÓN DE DIAGONALES (3/4"); INCLUYE: HABILITADO DE TALLER, TRANSPORTE, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 145 |
2.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE PLACAS PARA CONEXIÓN DE DIAGONALES (5/8"); INCLUYE: HABILITADO DE TALLER, TRANSPORTE, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | kg | 1549 |
2.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETES HILTI HSL-M25/32; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 40 |
2.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESINA EPOXICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | lto | 10 |
3 | ACABADOS | ||
3.01 | COLOCACION DE FALSO PLAFOND MODULAR CON MATERAIL DE RECUPERACION POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECUPERADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 494 |
3.02 | COLOCACION DE LAMPARAS CON MATERIAL DE RECUPERACION POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECUPERADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CABLEADO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 21 |
3.03 | CONSTRUCCION XX XXXXX DE TABLAROCA SIMILAR AL EXISTENTE POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MATERIAL, SOPORTERIA, PINTURA VINILICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 65 |
3.04 | COLOCACION DE ACABADOS XX XXXXXX CON MATERIAL DE RECUPERACION EN MUROS Y COLUMNA; INCLUYE: UNA MANO DE BARNIZ, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | ml | 64 |
3.05 | CONSTRUCCION XX XXXXX DE TABIQUE; INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TAPIALES, LIMPIEZA DE LUGAR TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 179 |
3.06 | REPOSICION XX XXXXXXXX Y MUEBLES XX XXXXXX; INCLUYE: MATERIAL DE RECUPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, UNA MANO DE BARNIZ, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 44 |
3.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, BAJO ALFOMBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 361 |
3.08 | SUMINISTRO COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, SELLADOS VINILICO 5x1, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 86 |
3.09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA SIMILAR A LA EXISTENTE EN MUROS; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 48 |
3.1 | COLOCACION DE CANCELERIA CON MATERIAL DE RECUPERACION; INCLUYE: MANO DE OBRA, VIDRIO, ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MATERIAL DE RECUPERACION, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 110 |
3.11 | COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO EN BAÑOS CON MATERIAL DE RECUPERACION; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 42 |
3.12 | COLOCACION XX XXXXXXX CORREDIZA; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE RECUPERACION , HERRAMIENTA, ANDAMIO, COLOCACION XX XXXXXXX, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD | ml | 6 |
3.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MADERA SIMILAR AL RETIRADO; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 29 |
3.14 | COLOCACION DE PUERTAS MADERA DE RECUPERACION; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAJES, XXXXXX, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 10 |
3.15 | INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO DE RECUPERACION; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES, TUBERIAS, INDIRECTOS Y UTILIDAD | pza | 46 |
3.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS XX XXXXXX EN MUROS Y COLUMNAS; INCLUYE: MATERIAL, PEGAMENTO, SELLADO DE JUNTAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 32 |
3.17 | RESANE DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, ADITIVO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 35 |
3.18 | RESANE DE XXXX XX XXXXXXX S.M.A.; INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEZAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANOS DE OBRA, LECHAREADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 39 |
3.19 | RESANE DE PISO DE LOSETA S.M.A.; INCLUYE SUMINISTRO DE PIEZAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LECHAREADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD | m2 | 32 |
3.2 | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS | lote | 1 |
PRELIMINARES | |||
1 | Construcción de tapial entre pisos 6o. Y 7o. en fachada principal con xxxxxx xx xxxx y triplay de 16 mm, para aseguramiento de la cancelería existente, paso peatonal y colindancia. | m2 | 60.0000 |
2 | Demolición de piso de adoquín, de 20 x 40 cm Incluye demolición de firme de concreto simple. | m2 | 35.0000 |
3 | Demolición de aplanado de cemento arena en mal estado, en antepecho de terraza | m2 | 18.7900 |
4 | Retiro de macetones ubicados en terraza al lugar indicado por la supervisión hasta una distancia máxima de 40 m | pza | 24.0000 |
5 | Desmantelamiento de cancelaría de aluminio existente en mal estado, incluye acarreos a 20 m | m2 | 114.0000 |
6 | Desmantelamiento de tubería de cobre de aire acondicionado. | pza | 2.0000 |
7 | Desmontaje de equipos de aire acondicionado por cambio de proyecto. | pza | 2.0000 |
8 | Desmantelamiento de alfombra existente en mal estado, en área de oficinas, sala de juntas, y oficina dirección. | m2 | 233.0000 |
9 | Cancelación de bajada de aguas pluviales en área de terraza, incluye: tapar hueco existente con mezcla de cemento arena y grava. | sal | 20.0000 |
10 | Desmantelamiento de puerta corrediza de 1.97 x 2.20 mts. Incluye acarreo a 20 m | m2 | 1.0000 |
11 | Desmontaje y retiro de persianas verticales de pvc, al lugar indicado por la supervisión a 20 m de distancia | pza | 47.2800 |
12 | Desmantelamiento con recuperación de xxxxxxx xx xxxxxx abatibles con xxxxxx, de 0.90 x 2.10 mts. | m2 | 4.0000 |
13 | Movimiento y reacomodo de muebles existentes dentro de las áreas de trabajo. Por cambio de alfombra y desmantelamiento, para evitar su maltrato | pza | 16.0000 |
14 | Demolición de marquesina de concreto armado de 10 cm de espesor x 45 cm de ancho. Incluye : acarreo de material producto de la demolición a 20 m | jor. | 2.4500 |
15 | Desmantelamiento de cubierta en columnas metálicas. | ml | 4.0000 |
16 | Retiro de tapajuntas de lamina galvanizada con desarrollo de 60 cm, entre azotea y cubierta de aluminio. | pza | 12.5000 |
17 | Reubicación de equipos extractores de aire acondicionado en azotea para colocación de lamina multypanel y escurrimiento de aguas pluviales | m2 | 2.0000 |
18 | Base para equipos de aire acondicionado a base xx xxxxxx estructural ángulo y solera con dimensiones de 1.60 x 0.60 x 0.60 m. Incluye : fijación en losa con pijas y taquetes de 1 1/2 " | pza | 2.0000 |
ESTRUCTURA | |||
19 | Suministro y colocación de xxxxx xx xxxxx estructural de 3/8 " de 25 x 25 cm. Conforme a proyecto estructural. | ml | 10.0000 |
20 | Suministro y colocación de PTR mediano de 4" x 4 " y de 4" X 2 ", conforme a proyecto estructural. | Kg | 1,765.9100 |
21 | Suministro y colocación de anclas HILTI de 5/8" x 7 1/2 " con compuesto químico ( mortero tipo silicón ) RE 500. | pza | 40.0000 |
22 | Suministro y colocación de lamina multypanel de 2" de espesor. | m2 | 59.0000 |
ALBAÑILERÍA | |||
23 | Firme de concreto simple en terraza y baño para dar niveles de alfombra en área de ampliación. | m2 | 37.9200 |
24 | Muro a base de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4, acabado común, en cabeceras laterales de terraza. | m2 | 6.4000 |
25 | Xxxxxxxx de 15 x 15 cm con concreto f'c = 200 kg/cm2, 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 15 cm. Incluye :anclaje, armado, colado, cimbrado y descimbrado. | ml | 7.4000 |
26 | Cadena de 15 x 30 cm con concreto f'c = 200 kg/cm2, 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 15 cm. Incluye : armado, colado, cimbrado y descimbrado. | ml | 8.0000 |
27 | Ranurado xx xxxx de entrepiso para ocultar acometida eléctrica (diámetro 1/2 “) x xxxx xxxx de juntas. | pza | 1.0000 |
28 | Aplanado fino de mortero cemento arena 1:4 de 1.5 cm de espesor sobre muros de cabeceras y antepecho canceleria. | m2 | 32.2400 |
TABLAROCA | |||
29 | Suministro y colocación de celotex 13 mm de espesor en junta constructiva de columna metálica y muro de concreto armado. | m2 | 21.6000 |
30 | Formación de cajillo de 30 x 30 cm, en columnas existentes a base de tablarroca | pza | 1.0000 |
31 | Faldón en fachadas a base de ptr de 2" x 2" y durock incluye ángulo de 1" x 1/8" para soporte de xxxxx xx xxxxxx. | m2 | 34.8000 |
32 | Tapajuntas de lamina galvanizada de 45 cms de desarrollo cal 16. | ml | 26.0000 |
PINTURA Y ACABADOS | |||
33 | Suministro y colocación de pasta en muros divisorios de tablaroca, incluye : material, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 43.2000 |
34 | Suministro y aplicación de pintura vinílica comex vinimex, color blanco en muros y columnas, incluye: una mano de sellador vinílico, material, mano de obra equipo y herramienta. | m2 | 225.0000 |
35 | Suministro y colocación de falso plafón marca u. S. G. Radar, item 2220 c. Plus, con borde línea de sombra s.l.t., suspensión xxxx- dx 15/16", para hacer retícula modular de 61 x 61 cms. Incluye: material, equipo, mano de obra y herramienta. | m2 | 50.0000 |
36 | Suministro y colocación de lambrin xx xxxxxx de 3.00x2.40 m, similar al existente en oficina secretario particular. | m2 | 1.0000 |
37 | Suministro y colocación de alfombra de uso rudo marca Terza modelo Decatlón, color a elegir en área de oficinas, incluye: bajo alfombra y tiras con púas de fijación. | m2 | 268.0000 |
38 | Suministro y colocación de cancelaría de aluminio tipo bolsa duranodick natural de 3 ", y vidrio claro de 6 mm de espesor, según diseño. | pza | 32.0000 |
39 | Suministro y colocación de xxxxx xx xxxxxx blanco Durango, igual al existente en fachadas y faldón | m2 | 38.0000 |
40 | Ajuste y colocación de puertas y xxxxxx de recuperación, incluye, preparación, ajuste y barnizado. | pza | 3.0000 |
41 | Suministro y colocación de persianas verticales de pvc de acuerdo a la selección del cliente. | m2 | 64.0000 |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |||
42 | Lámparas de empotrar de 0.60 x 1.20 mts, 4 x 38 watts, balastras, bases para tubo, y acrílico difusor. | sal | 7.0000 |
43 | Suministro y colocación de regadera eléctrica, en sanitario de dirección | sal | 1.0000 |
44 | Suministro y colocación de extractor de aire eléctrico Decor 200, 35 watts, 200m3/hora., con ducto para extractor de aire | sal | 1.0000 |
VARIOS |
45 | Acarreos de materiales producto de las demoliciones, retiros, desmantelamientos y suministro de materiales, estaciones subsecuentes. | jor | 60.0000 |
46 | Acarreos de materiales de la calle próxima al acceso del edificio con vehículo ligero en andador | jor | 30.0000 |
47 | Extracción de materiales producto de las demoliciones y desmantelamientos, fuera de la obra. | viaje | 6.0000 |
48 | Limpiezas durante la obra | jor | 45.0000 |
49 | Limpieza fina de terminación de obra, para su entrega. | m2 | 268.0000 |
ANEXO A
FORMATO DE REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS LICITANTES
DOCUMENTO | SE PRESENTA | NO SE PRESENTA |
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA | ||
Formato original requisitado por el participante, en papel membreteado, de la documentación que entrega para esta licitación, como se muestra en el anexo A de estas bases (firmado por el representante legal). El incumplimiento de este punto, no es motivo de descalificación. | ||
Para el caso de PERSONAS XXXXXXX, deberán presentar: | ||
Original o copia certificada y copia simple de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del licitante, así como sus modificaciones. | ||
Original o copia certificada y copia simple del poder notarial del Representante Legal de la empresa que acredite sus facultades para actos de administración o de dominio. | ||
Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes). | ||
Para el caso de PERSONAS FISICAS, deberán presentar | ||
Original y copia simple del acta de nacimiento. | ||
Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes). | ||
En el caso de que el REPRESENTANTE LEGAL no asista a la licitación, la persona que asista debe presentar estos documentos: | ||
Carta poder simple del representante que asista a la licitación (suscrita por el representante legal). | ||
Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante Legal y de la Persona a quién se acredite para asistir al evento. | ||
Además para AMBOS CASOS: | ||
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. | ||
Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obr as Públicas y Servicios relacionados con las mismas. | ||
Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por. | ||
Escrito mediante el cual la persona moral o física manifieste que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y b. Del representante: Nombre del Apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que lo protocolizó. | ||
Original y copia de una Identificación Oficial vigente con fotografía, del Representante Legal o de la Persona Física. | ||
PROPUESTA TECNICA | ||
T-1 Bases del presente procedimiento de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación pública y acta de la junta de aclaraciones. | ||
T-2 Descripción de la planeación integral del licitante para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento |
constructivo de ejecución de los trabajos; artículo 26 fracción I del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante). | ||
T-3 Currículum y cédula profesional del personal Profesionista, Administrativo y Técnico considerado por el licitante, que se encargarán de la dirección, ejecución y administración de los trabajos, debiendo tener experiencia requerida en trabajos de características técnicas y magnitud similares; artículo 26 fracción III del Reglamento. | ||
T-4 Currículum e Identificación de los trabajos realizados por el licitante o persona física, que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en los trabajos como contratista de obras similares que compruebe su participación, anotando el nombre del contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según sea el caso; artículo 26 fracción IV del Reglamento. | ||
T-5 Manifestación escrita de conocer el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares requeridas por la Entidad así como Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse en sus términos; artículo 26 fracción V del Reglamento. Integrar los alcances de los trabajos, especificaciones generales, particulares, planos de construcción proporcionados por la Entidad en este caso se deberá integrar el CD que contiene el catálogo de conceptos. Los planos deberán ser impresos en tamaño carta o doble carta y deberán ser rubricados por el representante legal de la empresa. | ||
T-6 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como el haber preparado su propuesta conforme a lo establecido en las bases y considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación publica; artículo 21 párrafo primero, artículo 23 párrafo primero y artículo 26 fracción VIII del Reglamento. Integrar el original de la Constancia de Visita recabada por el licitante. Integrar el original de la constancia de asistencia a la junta de aclaraciones | ||
T-7 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos; artículo 26 fracción IX del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante y presentado en hoja membreteada). Integrar el Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y plazo establecido. | ||
T-8 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes; artículo 26 fracción XI del Reglamento. | ||
T-9 Declaración de confidencialidad, mediante la cual los licitantes se comprometan a que toda la información que la Entidad les proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaren, ni harán mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, serán acreedores a las demandas legales y penales que la Entidad finque en su contra y a su empresa y por lo tanto deberán pagar los daños y prejuicios que le cause esa actitud y/o la de sus representantes a los intereses a la Entidad. | ||
T-9 Declaración de confidencialidad, mediante la cual los licitantes se comprometan a que toda la información que la Entidad les proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaren, ni harán mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, serán acreedores a las demandas legales y penales que la Entidad finque en su contra y a su empresa y por lo tanto deberán pagar los daños y prejuicios que le cause esa actitud y/o la de sus representantes a los intereses a la Entidad. | ||
T-10 Documentos que acrediten su capacidad financiera, los cuales deberán de integrarse de la Declaración Fiscal o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, en el que acredite un capital contable mínimo de $2,000,000.00 (Dos Millones de pesos 00/100 MN), para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Para persona física deberá presentar balance general auditado, con el que acredite el capital contable requerido, actualizado al cierre del ejercicio fiscal; artículo 26 fracción XII del Reglamento. | ||
T-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición (no deberá incluir montos); artículo 26 apartado A fracción II del Reglamento. | ||
T-12 Análisis para la determinación del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con los porcentajes actualizados para la cuota fija, para el excedente de tres salarios mínimos generales en el Distrito Federal para el 2006, de acuerdo con la Ley del IMSS, considerando el SAR, INFONAVIT, etc.; artículo 26, apartado A, fracción III del Reglamento. | ||
T-13 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando quincenalmente las cantidades de trabajo por realizar; artículo 26, apartado A fracción IV del Reglamento. | ||
T-14 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías; artículo 26 apartado A fracción V inciso a del Reglamento. | ||
T-15 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, expresada en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características; artículo 26 apartado A fracción V inciso b del Reglamento. | ||
T-16 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de suministro quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; artículo 26 apartado A fracción V inciso c del Reglamento. | ||
T-17 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 26 apartado A fracción V inciso d del Reglamento. |
PROPOSICIÓN ECONÓMICA | ||
E-18 Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el IVA. Cheque de garantía por el 15% del valor de su propuesta Cedula Profesional del técnico responsable y currículo vital del mismo | ||
E-19 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Sexto Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios del Reglamento; artículo 27 apartado A fracción I del Reglamento. | ||
E-20 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; artículo 27 apartado A fracción III del Reglamento. | ||
E-21 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas de conformidad con los artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo; artículo 27 apartado A fracción V del Reglamento. | ||
E-22 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con los artículos 183, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; artículo 27 apartado A fracción VI del Reglamento. Se deberá integrar copia del documento en donde se obtenga el indicador (TIIE), empleado en el desarrollo del flujo de efectivo. | ||
E-23 Cargo por utilidad, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículo 27 apartado A fracción VII del Reglamento. Cargos adicionales, son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales, únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por los cargos de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. Tratándose de contratos de obra pública y servicios, los cargos adicionales de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, corresponde a los contratista que formalicen contratos con el Gobierno Federal, al pago de un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública. | ||
E-24 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes; artículo 27 apartado A fracción VIII del Reglamento. Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Listado de Insumos en disquete o en CD. | ||
E-25 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta, este documento formará el Presupuesto de la Obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; artículo 27 apartado A fracción IX del Reglamento. Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Catálogo de Conceptos en disquete o en CD. | ||
E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado quincenalmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la propuesta técnica; artículo 27 apartado A fracción X del Reglamento. | ||
E-27 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano de obra; artículo 27 apartado A fracción XI inciso a del Reglamento. | ||
E-28 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; artículo 27 apartado A fracción XI inciso b del Reglamento. | ||
E-29 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente; artículo 27 apartado A fracción XI inciso c del Reglamento. | ||
E-30 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 27 apartado A fracción XI inciso d del Reglamento. En cumplimiento al artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; por lo menos un licitante y el |
servidor público facultado para presidir el acto rubricarán los siguientes documentos: o Anexo E-25 Catálogo de conceptos o Anexo E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos | ||
SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR | ||
a) Anexo IX Carta de obligaciones fiscales | ||
b) Anexo XI Formato de solicitud de pago mediante transferencia o deposito bancario | ||
c) Anexo XIV Modelo de contrato. |
ANEXO T-5
MANIFESTACION DE CONOCER EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD
México D.F., a
C. ING. XXXXX DE LOS XXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE
Me refiero a la Licitación a Cuando Menos Tres Personas Nº , mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO
FEDERAL., ubicado en , D.F., para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007.
Sobre el particular, manifiesto conocer el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares requeridas por la Entidad para la ejecución de los trabajos motivo de esta licitación.
ATENTAMENTE
Nombre del Representante Legal
Cargo del Representante legal
ANEXO T-6
MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
C. ING. XXXXX DE LOS XXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE
México D.F., a
Me refiero a la licitación No. 105001-001-07 , mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado
en , D.F., para ejecutarse en el periodo comprendido del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007.
Por este conducto tengo a bien manifestar que el pasado de del presente año, nos fue mostrado el sitio donde se realizará la obra, con el objeto de esclarecer las dudas que sobre la ejecución de los trabajos surjan, lo que nos permitió conocer las condiciones existentes en el lugar.
En el caso de resultar adjudicados del contrato de la presente Licitación, no existe ningún inconveniente de nuestra parte en que los trabajos sean ejecutados de acuerdo con los alcances señalados en las bases, normas de calidad, especificaciones generales, particulares, proyectos e ingeniería, según el caso, vigentes en la Entidad catálogos de conceptos y programas de trabajo, que forman parte de estas bases.
Se tomaron en cuenta para la formulación de los análisis de precios unitarios las condiciones generales y ambientales del lugar de la obra.
Hemos considerado todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que incluyen por concepto de cargo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, asimismo queda estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios contenidos deban ser modificados.
Asimismo, que conocemos las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, mismas que contemple para la elaboración de mi propuesta.
ATENTAMENTE
Nombre del Representante Legal
Cargo del Representante legal
ANEXO T-7
MANIFESTACION DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS
México D.F., a
C. ING. XXXXX DE LOS XXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE
Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado
en , D.F.., para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007.
.
Sobre el particular, manifiesto conocer el contenido del modelo de contrato y conformidad de ajustarme a sus términos.
ATENTAMENTE
Nombre del Representante Legal
Cargo del Representante legal
ANEXO T-7
MODELO DE CONTRATO
PROCURADURIA AGRARIA
Contrato No.
CONTRATO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RIGIDIZACIÓN DEL INMUEBLE SEDE DE LA PROCURADURÍA AGRARIA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, DICHA ENTIDAD, REPRESENTADA POR EL C. ING. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, SECRETARIO GENERAL Y POR LA OTRA, , REPRESENTADA POR
, EN SU CARÁCTER DE , A LAS QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARÁ COMO “LA PROCURADURÍA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
D E C L A R A C I O N E S.
1. DE “LA PROCURADURÍA”:
1.1. Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, previsto en la Ley Agraria, la cual fue expedida el 23 de febrero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del mismo año, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con Registro Federal de Contribuyentes PAG-920226 2R8;
1.2. Que para cubrir los compromisos derivados de este contrato, cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, tal como se acredita con los compromisos presupuestales, otorgados por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;
1.3. Que en virtud de ser indispensable la rigidización del inmueble, por las condiciones en que éste se encuentra, y al haberse trasladado los recursos del capitulo 5000 al 6000, del presupuesto de la procuraduría y al no contar con la infraestructura ni personal capacitado para realizar estos trabajos es necesaria la contratación de “EL CONTRATISTA”.
1.4. Que a través de la Dirección General de Administración se dio cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a su Reglamento, en lo relativo a los procedimientos y requisitos de contratación;
1.5. Que su representante el C. ING. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, en su carácter de Secretario General, acredita su
personalidad con el nombramiento que con fecha dieciséis de diciembre de 2006, le otorgó el X. Xxx. Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Mexicanos, y tiene facultades para contratar a nombre de “LA PROCURADURÍA”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 145 de la Ley Agraria y 14, fracción VIII del Reglamento Interior de la declarante, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1996;
1.6. Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en la Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X. 00000 en esta Ciudad de México;
1.7. Que la asignación del presente contrato, se efectuó a la empresa por haber presentado la propuesta económica más solvente, tal y como se desprende del fallo emitido el
, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica con reducción de plazos No 15105001-001-07, para la contratación DE SERVICIOS PARA LA RIGIDIZACIÓN DEL INMUEBLE SEDE DE “LA
PROCURADURÍA”, además de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en ésta; y
2. “EL CONTRATISTA” declara que:
2.1. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida conforme a las leyes mercantiles mexicanas tal y como se desprende del contenido de la Escritura Pública No. de fecha , otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público del Distrito Federal No. , el C. Lic. ,;
2.2. Está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el número ;
2.3. Su representante la C. , tiene personalidad y capacidad jurídica para representar legalmente a “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las facultades que le confiere el poder especial que consta en la Escritura Pública número de fecha , otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público número del Distrito Federal, C. , mismo que, bajo protesta de decir verdad, expresa no le ha sido modificado o revocado en forma alguna; y,
2.4. Señala como domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en
.
3. “LAS PARTES” declaran que:
3.1. Se reconocen la personalidad que ostentan sus representantes y manifiestan su voluntad de celebrar el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a su Reglamento Expuesto lo anterior, las partes convienen las siguientes:
C Á U S U L A S
PRIMERA (OBJETO).- Las partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Contrato, para la contratación del servicio de con las características y especificaciones contenidas en el CATALOGO DE CONCEPTOS, del presente instrumento jurídico, el cual firmado por las partes forma parte integrante del mismo.
SEGUNDA (VIGENCIA).- El presente Contrato tendrá una vigencia del al 31 de diciembre del año 2007.
TERCERA (MONTO).- Las partes acuerdan que el costo total a cubrir por el servicio contratado será de
$ ( 00/100 M.N.), cantidad que incluye el I.V.A., y que serán cubiertos a “EL CONTRATISTA” de la siguiente manera:
a) “LA PROCURADURÍA”, pagará a “EL CONTRATISTA”, un anticipo del 30%, del monto total del contrato para lo cual deberá presentar la garantía correspondiente
b)
c)
CUARTA (LUGAR Y FORMA DE PAGO).- Previos los trámites administrativos, los pagos se realizarán mediante “transferencia electrónica” para abono en cuenta de “EL CONTRATISTA” a la cuanta estandarizada “clave” No_ .
QUINTA (DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir el servicio contratado por sí mismo y no podrá subcontratar los servicios objeto de este instrumento por medio de terceras personas, ya sean físicas x xxxxxxx; “LA PROCURADURÍA” por conducto de la Dirección General de Administración a través de la dirección de Recursos Materiales y servicios vigilarán el cumplimiento en la calidad y forma de la prestación de los servicios contratados, conforme al CATÁLOGO DE CONCEPTOS el cual firmado por las partes formará parte integrante del presente instrumento jurídico.
SEXTA (RESPONSABILIDAD SOBRE EL PERSONAL).- “EL CONTRATISTA” acepta que es el único patrón de todas y cada una de las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desarrollo y ejecución de los servicios de este Contrato, asumiendo toda obligación derivada de tal relación, así como el otorgamiento de todas y cada una de las
prestaciones que emanen de los ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo y que su personal tenga derecho con motivo de la relación contractual, sin que en ningún momento se considere a “LA PROCURADURÍA” como patrón sustituto.
Asimismo se obliga a otorgar a “LA PROCURADURÍA”, una póliza de seguro de responsabilidad civil para garantizar los daños o perjuicios que por negligencia de su personal se ocasionaren al inmueble, a los bienes o a los de los trabajadores de “LA PROCURADURÍA”, Asimismo se obliga a otorgar a “LA PROCURADURÍA” o de sus empleados.
SÉPTIMA (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO).- En caso de incumplimiento del presente Contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA PROCURADURÍA”, Comunicará los hechos a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, para los efectos de los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar las siguientes garantías de cumplimiento
OCTAVA (PENA CONVENCIONAL).- De acuerdo a lo previsto en los artículos de la Ley de Dde obras públicas t servicios relacionados con las mismas, y -- de su Reglamento “EL CONTRATISTA” presentará una fianza expedida por compañía autorizada para ello a favor de “LA PROCURADURÍA”, por el 10 % del monto total del Contrato antes de I.V.A., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrae en este contrato, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización de este instrumento, excluyendo la aplicación del artículo 110 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
La entrega de dicha fianza se hará en el Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Motolinía No. 11, Mezanine, Col. Centro, Delegación Xxxxxxxxxx, México, D. F.
La póliza de garantía deberá contar como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Que la fianza sea otorgada atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “LA PROCURADURÍA”;
c) Que la fianza esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente;
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley General de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;
Si, “EL CONTRATISTA” no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo establecido, será causa de rescisión del mismo.
NOVENA (RESCISIÓN DEL CONTRATO).- El presente Contrato podrá ser rescindido anticipadamente sin necesidad de declaración judicial, cuando se incumpla por parte de “EL CONTRATISTA” cualquiera de las obligaciones derivadas de las estipulaciones contenidas en este instrumento y en las disposiciones contempladas por las leyes de la materia.
En caso de rescisión del Contrato por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA PROCURADURÍA” procederá a realizar la liquidación de los servicios pendientes de pago, siempre y cuando éstos se hayan realizado; asimismo ésta podrá rescindir el presente instrumento sin responsabilidad, por causas de fuerza mayor o si se extingue la necesidad de requerir el servicio.
DÉCIMA (IMPUESTOS).- Las partes convienen que todos los impuestos que se deriven del presente Contrato, serán con cargo a “EL CONTRATISTA”, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será pagado por “LA PROCURADURÍA”, a efecto de que aquél lo entere a la Oficina Hacendaria correspondiente.
DÉCIMOPRIMERA (LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA JUDICIAL).- En caso de conflicto en cuanto a la interpretación o cumplimiento del presente Contrato, las partes convienen en someterse a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas; del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL , QUEDANDO DOS EJEMPLARES EN PODER DE CADA UNA DE ELLAS.-------------------------------------
-----------------------------------------------
POR “LA PROCURADURÍA” C. ING. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX SECRETARIO GENERAL. | POR “EL CONTRATISTA” . |
ANEXO T-8 DECLARACION DE INTEGRIDAD
México D.F., a
C. ING. XXXXX DE LOS XXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE
Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado
en , D.F.para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007.
Sobre el particular, manifiesto de que por sÍ mismo o a través de interpósita persona nos abstendremos de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la ENTIDAD induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas y el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto, otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes.
ATENTAMENTE
Nombre del Representante Legal
Cargo del Representante legal
ANEXO T-9 DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
México D.F., a
C. ING. XXXXX DE LOS XXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE
Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado
en , D.F. para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007.
Sobre el particular, me comprometo a que toda la información que la Entidad me proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaré ni haré mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, seré acreedor a las demandas legales y penales que la Entidad finque en mi contra y mi empresa y por lo tanto deberé de pagar los daños y prejuicios que le cause mi actitud y/o la de mis representantes a los intereses a la Entidad
Por lo anterior, me comprometo a que todo material e información que nos sea proporcionado para la realización de esta licitación, lo cuidaré de su confidencialidad y al término del evento, en caso de que no resulte ganador, lo devolveré a la Entidad en su totalidad, absteniéndome de guardar alguna copia del material proporcionado y además, de no divulgar dicha información.
ATENTAMENTE
Nombre del Representante Legal
Cargo del Representante legal
ANEXO E-18
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
México D.F., a
C. ING. XXXXX DE LOS XXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE
Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado
en , D.F.para ejecutarse en el periodo comprendido del de 2007 al 31 de diciembre de 2007.
por lo que en mi calidad de Representante Legal de (razón social), manifiesto bajo protesta de decir verdad que se tomaron en cuenta las aclaraciones realizadas en la junta que para tal efecto se llevó a cabo, así como todas las especificaciones generales y particulares; por lo cual el importe total propuesto sin incluir el 15% del IVA es de ($monto con número) (monto con letra), para ejecutarse en un plazo de 90 días naturales, iniciando los trabajos el día 24 de octubre y terminarlos el 31 de diciembre de 2007.
Por otro lado, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, así como las Normas Generales de Construcción vigentes y los alcances de los trabajos.
Asimismo, expreso que para el inicio de los trabajos, el anticipo correspondiente al 30 % del monto total de la proposición ($monto con número) (monto con letra), deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos relativos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
Finalmente comunico a usted, que mi Representante Técnico en la ejecución de los trabajos será el (título) (nombre), con Cédula Profesional Nº (registro), expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción, el proyecto y las especificaciones particulares y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.
ATENTAMENTE
(nombre)
REPRESENTANTE LEGAL