Contract
Carátula y Pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso convocado por XXXXXXXXX XXXXXXX, S.A. (GOIEKI) para
adjudicar mediante procedimiento abierto el contrato de ejecución de edificio destinado a Incubadora de Empresas en el Polo de Innovación Goierri en Ordizia.
Carátula xxx Xxxxxx de cláusulas administrativas particulares para el concurso convocado por XXXXXXXXX EKIMENA, S.A. (GOIEKI) para adjudicar mediante procedimiento abierto el contrato de ejecución de edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri en Ordizia.
1. | Nombre del contrato | Contrato de obras de ejecución de edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri en Ordizia. |
2. | Entidad Contratante y perfil de contratante | XXXXXXXXX EKIMENA, S.A. (en adelante, “GOIEKI” o “Entidad Contratante” indistintamente), con domicilio a estos en efectos en Mallutz Xxxxxxxxxxxxx, 00. xxx 00000 xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx) Persona de contacto: Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx) Teléfono: 000 00 00 00 |
3. | Disposiciones aplicables a la preparación y adjudicación del contrato y orden jurisdiccional competente en preparación y adjudicación | Contrato NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (“TRLCSP”) e Instrucciones Internas de Contratación de GOIEKI (“IIC”). Jurisdicción civil para la resolución de las cuestiones derivadas de la preparación y adjudicación del contrato. |
4. | Objeto del contrato | El contrato tiene por objeto la realización de las obras de ejecución de edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri en Ordizia. CPV: 45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficinas |
5. | Plazo máximo de ejecución | 12 MESES |
6. | Prórroga del contrato | No. |
7. | Presupuesto máximo de la licitación, valor estimado del contrato y epígrafe contable | El presupuesto máximo de la licitación, así como el valor estimado, es de 3.328.029,86 EUROS, más 698.886,27EUROS de IVA, tal como se reseña en el presupuesto del Proyecto Constructivo, redactada por LKS INGENIERIA. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud se presupuesta en 35.957,26€. Esta cantidad no es objeto de licitación, siendo un |
importe fijo. El epígrafe contable con cargo al que se abonará la obra contratada es: 230000 Inmovilizado en curso | |
8. Existencia de lotes | No. |
9. Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes | No, dadas las características de la obra y las necesidades de su ejecución, no procede la división del objeto del contrato en lotes. |
10. Tipo de procedimiento y justificación, forma de tramitación y normas aplicables al procedimiento | Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria. IIC. |
11. Lugar de obtención de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y posibilidad de asistir a la visita del lugar objeto del contrato. | Perfil de contratante de GOIEKI xxx.xxxxxxx.xxx El proyecto técnico y demás documentación complementaria estará disponibles en el domicilio de la entidad contratante. Para la aclaración de dudas, deberán ponerse en contacto con la Entidad Contratante en el lugar indicado en el punto 2. |
12. Garantía provisional | No |
13. Garantía definitiva | Sí, del 5% del importe en el momento de la adjudicación del contrato. Asimismo y de forma complementaria de cada certificación mensual de los trabajos ejecutados se retendrá un 5%, que será devuelto tras el transcurso del plazo de garantía de 1 año de las obras de conformidad con lo previsto en el contrato. |
14. Plazo límite de presentación de las ofertas | El próximo 14 de octubre de 2016, a las 14:00 horas, en las oficinas de GOIERRIKO EKIMENA, S.A. (GOIEKI). |
15. Medios de acreditación de la solvencia técnica y económico- financiera: | Medios de acreditación de la solvencia técnica: 1. La clasificación exigida para el presente contrato, que será, conforme al RGLCAP, la siguiente: |
GRUPO : C SUBGRUPOS: 2 y 4 CATEGORÍAS: D y/o E | |
Cuando varias empresas concurran en UTE se acumularán sus clasificaciones en la forma dispuesta en la legislación de contratos, siendo necesario para ello que todas las empresas hayan obtenido previamente su clasificación como empresas de obras. |
2. Certificado que acredite que la empresa está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (Ley 32/2006). En caso de empresarios que concurran en UTE, todos sus miembros deberán aportar este certificado. Medios de acreditación de solvencia económica: 1. Las empresas licitadoras deberán justificar fehacientemente estar al corriente en sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. | ||
16. | Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula (SOBRE B) | Se acompañará la siguiente documentación técnica, respetando el orden que se indica: 1. Ejecución de las obras de modo que posibiliten la sostenibilidad y el respeto medio ambiental con la aplicación del mayor número de medidas recogidas en las Guías de Desarrollo Sostenible. |
➢ Documento resultante de la aplicación de La GUÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN, ficha de resultados, puntuación obtenida y justificación de las medidas no aplicadas o no aplicables. | ||
La aplicación es accesible desde la página web de SPRILUR, S.A. (xxx.xxxxxxx.xx) en la pestaña de “PUBLICACIONES”. | ||
*El licitador deberá seguir las instrucciones del “Anexo metodológico de aplicación de la Guía” que se adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente a la presente licitación. | ||
➢ Documento resultante de la GUÍA DE EDIFICACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (EDIFICIO DE OFICINAS) | ||
Dicha Guía es asimismo accesible a través de la página web de SPRILUR, S.A. (xxx.xxxxxxx.xx) en la pestaña de “PUBLICACIONES”. El licitador deberá descargar la aplicación “ERAS”. | ||
➢ Avance del Plan de Gestión ambiental en obra con evaluación de aspectos ambientales (máximo 2 folios a una cara). | ||
➢ Avance del Plan de Gestión de Residuos (máximo 2 folios a una cara): | ||
En este Avance se deberá indicar el listado de gestores autorizados para la gestión de los residuos de la obra, teniendo en cuenta los principios de gestión de residuos y la normativa de aplicación, en particular el Decreto 112/2012, de 26 xx xxxxx, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de |
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Para gestión de dudas respecto de la aplicación de las guías ponerse en contacto con Xxxxxxx Xxxx (Sprilur S.A.) en el teléfono 000000000. 2. Relación de medios humanos y equipo de trabajo con la correspondiente acreditación de titulación académica. Relación nominal del personal que, de modo permanente y eventual, se adscribirá a la obra para su ejecución, acompañada del “curriculum vitae” (máximo un folio por persona) del que se designe como Delegado, del Jefe de obra, de los Jefes de Producción, de los responsables de Calidad y Medio Ambiente, Planificación, y Seguridad y Salud y de los encargados generales. Se exigirá en cualquier caso a los licitadores la adscripción a la obra un Jefe de Obra con titulación suficiente y experiencia mínima de 5 años en obras de carácter similar. 3. Relación de medios materiales que deberá disponer para la ejecución de las obras, especificando cuales son propios y cuales subcontratados. (Máximo 3 folios). El licitador deberá acreditar, por propios medios o por medio de terceros, la disposición de medios auxiliares y maquinaria suficiente para la completa ejecución de las obras. 4. Memoria Explicativa sobre el modo de ejecución de las obras y Programa de obra para la ejecución de los trabajos, mediante Diagrama GANT monetarizado, (tomando como base los precios del proyecto sin el coeficiente de baja ofertado que constará en el Sobre C), en el que tomando como base el estudio técnico de la obra y en coherencia con los medios materiales y humanos ofertados, se justifique, documentada y racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la viabilidad de los plazos ofertados, detallando la duración y medios materiales y humanos asignados a cada actividad. El cronograma tendrá efectos contractuales en cuanto a plazo. De la lectura del señalado Diagrama GANT en ningún caso deberá deducirse la propuesta económica del licitador. El Programa de obra debe tomar como unidad LA SEMANA. La técnica de desarrollo del programa será tal que permita evidenciar caminos críticos y holguras, así como concretar plazos parciales significativos para el control escalonado de los plazos finales. Los diagramas y gráficos permitirán visualizar la organización y coordinación del proceso constructivo en el espacio y en el tiempo. |
El programa de trabajo se desglosará por actividades, diferenciando los capítulos y subcapítulos del presupuesto, así como las unidades de obra que puedan ser determinantes para el cumplimiento del plazo. En cada una de las actividades de la planificación, se indicarán los siguientes datos: (a) Medición. (b) Fecha de inicio y de finalización. Se detallarán los recursos materiales y humanos dispuestos para la ejecución de todos los trabajos en los plazos previstos. Asimismo se marcarán los hitos parciales, que permitirán comprobar el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos en relación con la programación de la obra impuestos en el Proyecto. Se deberá de entregar en un único documento en tamaño A2 y tomará como unidad LA SEMANA. Se valorará, al margen de la coherencia del programa de trabajo propuesto, la reducción del plazo máximo previsto, adquiriendo el plazo propuesto por el licitador, rango contractual entre las partes. Respecto a las afecciones, desvíos provisionales, reposiciones de servicios, medidas de señalización y seguridad necesarias para ejecutar la obra, se deberá efectuar un informe de máximo 3 folios a una cara. Respecto de la Memoria Explicativa, se valorará la claridad expositiva sobre el modo de ejecución de las obras y su coherencia con el Programa de Obra propuesto y la adscripción de los medios materiales y humanos propuestos en cada uno de los Capítulos. (Máximo 6 folios a una cara). Si se advirtiera alguna descoordinación entre el Programa de la obra y el plazo ofertado por el licitador, la oferta podrá ser inadmitida. 5. Análisis crítico del proyecto señalando los defectos u omisiones de cualquier tipo que hayan podido detectarse con especial preponderancia de aquellos que afecten al coste final de las obras. (Máximo 2 folios a una cara). La documentación deberá presentarse en el orden indicado, encuadernada en papel y también en formato CD (en formato Word, PDF o similar). | |
17. Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula (SOBRE C) | Modelo de proposición económica y de plazo (Anexo VI xxx Xxxxxx de cláusulas administrativas particulares). La calificación de una oferta como anormal o desproporcionada se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones |
Públicas. La consideración de una oferta como anormal o desproporcionada tendrá los efectos previstos en TRLCSP. | ||
18. | Criterios de adjudicación por orden decreciente de importancia, su ponderación y forma de evaluación. | (A) Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: (70 ptos) Propuesta económica: Se valorará la oferta económica, hasta un máximo de 70 puntos conforme a la siguiente fórmula matemática: V=70x[1-(Y-X)] X |
Donde: V=valoración obtenida por la propuesta X=proposición más baja de las admitidas Y=proposición del licitador | ||
La consideración de una oferta como anormal o desproporcionada tendrá los efectos previstos en el TRLCSP.. | ||
(B) Criterios evaluables mediante la realización de un juicio de valor: (30 puntos) | ||
1. Ejecución de las obras de modo que posibiliten la sostenibilidad y el respeto medio ambiental con la aplicación del mayor número de medidas recogidas en las Guías de Desarrollo Sostenible. (6 puntos) | ||
- Entrega de los documentos resultantes de la aplicación de las guías, correcta explicación de las medidas aplicadas o no aplicadas, mayor rigor en la aplicación de las medidas y mayor detalle en la justificación presentada. (3 ptos máximo). | ||
- Avance del Plan de Gestión ambiental en obra y Avance del Plan de Gestión de Residuos, se valorará el que sea más completo y riguroso y esté mejor justificado. (3 ptos máximo) | ||
2. Relación de medios humanos y equipo de trabajo con la correspondiente acreditación de titulación académica. (3 ptos) | ||
- Se valorará el mejor y más completo organigrama de personal adscrito a la obra, con el mayor compromiso de dedicación a la misma y la mayor y más adecuada experiencia de dicho equipo en obras similares. (3 ptos máximo) | ||
3. Relación de medios materiales de que dispondrá para la | ||
ejecución de las obras, especificando cuales son propios y cuales | ||
subcontratados. (3 ptos máximo) | ||
Se valorará la mayor aportación de medios y su mayor adecuación a | ||
las necesidades de la obra descritas en el proyecto. | ||
4. Memoria explicativa y Programa de Obra para la ejecución de los trabajos, mediante Diagrama GANT monetarizado según |
punto 16. (11 ptos) - Entrega del documento en A-2 con las especificaciones definidas en el apartado 16.4. (3 ptos máximo), del cual se valorará su mayor rigor, detalle y justificación. - Representación correcta y estudiada, que describa equipos y rendimientos, con fechas de inicio y final, marque el camino crítico y denote un conocimiento importante del proyecto. (3 ptos máximo). - Claridad expositiva de la Memoria sobre el modo de ejecución de las obras de reparación y su coherencia con el Programa de Obra propuesto y la adscripción de los medios materiales y humanos propuestos en cada uno de los Capítulos. (5 puntos máximo). 5 Análisis crítico del proyecto. (7 ptos) Según apartado 16.5 de la Carátula. Se valorará el rigor en el análisis del proyecto y sus posibles mejoras. | ||
19. Lugar, día y hora para el acto de apertura pública de la documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula (Sobre B) | Oficinas de GOIEKI señaladas en el punto 2 de esta carátula. El día y la hora del acto se notificará a los licitadores en la dirección de correo electrónico indicada por el licitador en su proposición a efectos de notificaciones y se publicará en el perfil de contratante. | |
20. | Lugar, día y hora para la apertura pública de la documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula (Sobre C) | Oficinas de GOIEKI, señaladas en el punto 2 de esta carátula. El día y la hora se notificará a los licitadores en la dirección de correo electrónico indicada por el licitador en su proposición a efectos de notificaciones y se publicará en el perfil de contratante. |
21. | Compensación por renuncia o desistimiento | Sí, 100 euros. |
22. | Revisión de precios | No. |
23. | Gastos de publicidad e importe | No hay. |
24. | Fecha de envío del anuncio al DOUE | No procede. |
25. | Plazo de mantenimiento de la oferta | Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante un plazo de 9 meses desde su presentación. |
26. | Otra información | La FUNDACIÓN GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA abonará al contratista el importe correspondiente a la construcción de los |
talleres y laboratorios en la planta baja del edificio destinado a la incubadora de empresas objeto de la presente licitación, con cargo a una subvención concedida con este objeto de 1.000.000€ por parte de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y en virtud de resolución de 17 de octubre de 2011. Dicha resolución conteniendo los condicionantes de la concesión de la subvención, se adjunta como anexo al presente pliego. ANEXO II |
ANEXO CUADRO OFERTA ECONÓMICA.
(A) PEC s/ Proyecto | (B) PEC ofertado | Coeficiente resultante (B)/(A) |
3.292.072,60€ | ||
Importe fijo SS | Importe fijo SS | |
35.957,26€ | 35.957,26€ | |
TOTAL | TOTAL | |
3.328.029,86€ |
Cumplimentar las celdas en amarillo.
* Respecto del control de calidad de los trabajos a ejecutar:
Las pruebas de calidad serán contratadas por GOIEKI, siendo el coste de las pruebas y ensayos por cuenta del Adjudicatario en un importe fijo que se cifra en el 1% del montante global del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra certificada. En consecuencia, se descontará este porcentaje de las sucesivas certificaciones parciales, (añadido a la retención del 10%, en concepto de garantía - punto 13 de la presente caratula) el cual será destinado a hacer frente al pago de las pruebas y ensayos realizados por el Gabinete de Control de Calidad que la Propiedad haya contratado por indicación de la Dirección de Obra. Si el coste final superase el 1% indicado, el abono de las diferencias correrá por cuenta de la Propiedad.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL CONCURSO CONVOCADO POR XXXXXXXXX EKIMENA, S.A. (GOIEKI) PARA ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPRESAS EN EL POLO DE INNOVACIÓN GOIERRI EN ORDIZIA
ÍNDICE
1. DISPOSICIONES GENERALES 11
1.1. Entidad contratante 11
1.2. Régimen jurídico del contrato 11
1.3. Objeto del contrato 11
1.4. Duración del contrato 11
1.5. Precio del contrato y valor estimado 11
1.6. División en lotes 11
1.7. Prescripciones técnicas 11
2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 12
2.1. Condiciones de ejecución del contrato 12
2.2. Modificación del contrato 12
3. CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 12
3.1. Forma de adjudicación y tramitación 12
3.2. Documentación del concurso e información 12
3.3. Garantías 12
3.3.1. Provisional 12
3.3.2. Definitiva 13
3.4. Presentación de las proposiciones 14
3.4.1. Lugar y plazo 14
3.4.2. Notas aclaratorias sobre las proposiciones 14
3.4.3. Causas de exclusión 14
3.5. Contenido de las proposiciones 15
3.5.1. Sobre (A): Documentación administrativa 15
3.5.2. Sobre (B): Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula 19
3.5.3. Sobre (C): Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula 19
3.6. Criterios de valoración de las ofertas 18
3.7. Composición del Comité de evaluación y valoración de las ofertas 18
3.7.1. Comité de evaluación 18
3.7.2. Actuaciones correspondientes a la apertura de las proposiciones por el Comité 19
3.8. Clasificación de las ofertas y renuncia 20
3.9. Adjudicación del contrato 21
4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 21
5. OTROS DATOS DE INTERES 22
5.1. Notificaciones 22
5.2. Revisión de precios 22
5.3. Plazos 22
5.4. Gastos de publicidad 22
ANEXO I 23
ANEXO II 24
ANEXO III 26
ANEXO IV 27
ANEXO V 29
ANEXO VI 29
1. DISPOSICIONES GENERALES
1. Entidad contratante
Es entidad contratante (en adelante, la “Entidad Contratante”) la señalada en el punto 2 de la carátula que encabeza este Pliego, cuyos datos, dirección y teléfono se indican igualmente en ese punto.
2. Régimen jurídico del contrato
El contrato objeto de la presente licitación tiene carácter privado. Se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por las presentes cláusulas administrativas y por las disposiciones señaladas en el punto 3 de la carátula. Y, en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de Derecho Privado. No obstante, serán de aplicación las normas contenidas en el Título V del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (“TRLCSP”), sobre modificación de los contratos.
Para conocer de las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación y adjudicación del contrato será competente el orden jurisdiccional señalado en el punto 3 de la carátula.
Objeto del contrato
El contrato al que se refiere el presente Xxxxxx tiene el objeto que se especifica en el
punto 4 de la carátula.
3. Duración del contrato
El plazo máximo de duración, de ejecución del contrato o de entrega de los bienes será el fijado en el punto 5 de la carátula, o aquel inferior señalado por el adjudicatario en su oferta.
En el caso de que así se prevea en el punto 6 de la carátula, el contrato podrá ser prorrogado con la finalidad de reiterar las prestaciones durante otro período de tiempo distinto del inicial.
4. Precio del contrato y valor estimado
El presupuesto máximo de licitación es el que figura en el punto 7 de la carátula, donde igualmente se indica el valor estimado del contrato.
5. División en lotes
El contrato quedará dividido en lotes si así se indica en el punto 8 de la carátula, pudiendo éstos adjudicarse de forma independiente cuando lo autorice el punto 9 de la carátula.
6. Prescripciones técnicas
La prestación objeto del contrato se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego y en el de prescripciones técnicas que se acompaña como Anexo I, que forma también parte del contrato.
2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1. Condiciones de ejecución del contrato
Las obligaciones del adjudicatario serán las resultantes del contrato que se celebrará con sujeción al modelo que se acompaña como Anexo II.
2. Modificación del contrato
La Entidad Contratante podrá modificar el contrato:
(i) Por las causas tasadas establecidas en el artículo 105 del TRLCSP.
(ii) De acuerdo con lo que establece el artículo 106 del TRLCSP, la Entidad Contratante podrá modificar el contrato por las causas y con las condiciones y efectos previstos en el Anexo II de este pliego.
Las modificaciones acordadas por las causas señaladas en los apartados anteriores serán obligatorias para el adjudicatario que no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna aun cuando supongan una supresión o reducción de algunas de las prestaciones objeto del contrato.
3. CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN
1. Forma de adjudicación y tramitación
La adjudicación del presente contrato se realizará por el procedimiento y forma de tramitación indicados en el punto 10 de la carátula y con sujeción a las normas que se señalan en el mismo punto de la carátula.
2. Documentación del concurso e información
Las personas interesadas podrán examinar los pliegos, el contrato y demás documentación relevante en el lugar indicado en el punto 11 de la carátula, donde podrán obtener copias de la documentación. Las dudas respecto a la documentación y demás requisitos del concurso serán resueltas por la Entidad Contratante.
El dicho punto de la carátula se consignará, en su caso, la posibilidad de visitar el lugar de ejecución del contrato.
Estos documentos que la Entidad Contratante pone a disposición de las empresas licitadoras tienen por finalidad única y exclusiva que se elaboren las ofertas objeto de concurso. Por ello las empresas licitadoras y sus colaboradores se comprometen a no utilizar con cualesquiera otros fines los documentos y la información que en ellos se contienen.
3. Garantías
i. Provisional
En el caso de que así lo prevea el punto 12 de la carátula, será requisito necesario para poder participar en el concurso que las empresas licitadoras presenten una garantía provisional por el importe del presupuesto de licitación que se especifique en la carátula, en cuyo caso en ese mismo apartado de la carátula se justificará la necesidad en concreto de la exigencia de la garantía.
Las empresas licitadoras podrán constituir esta garantía en metálico, en valores de Deuda Pública, mediante aval o mediante contrato de seguro de caución. El aval y el seguro de caución se ajustarán al modelo acompañado como Xxxxx XXX.
En caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el presente Pliego y se garantice solidariamente a todos los miembros de la unión temporal.
Esta garantía provisional será devuelta a las empresas licitadoras que no resulten adjudicatarias inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.
La garantía provisional constituida por las empresas licitadoras será ejecutada en el supuesto de que de forma injustificada retiren su oferta antes de la adjudicación del contrato o cuando el licitador que haya sido seleccionado para ser adjudicatario no presente la documentación que le sea requerida por la Entidad Contratante conforme a la cláusula 3.8 de este Pliego o no formalice el contrato por causas que le sean imputables.
ii. Definitiva
En el caso de que así lo prevea el punto 13 de la carátula, la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vendrá obligada a constituir y presentar ante la Entidad Contratante, en el plazo xx xxxx días hábiles (o cinco si se tramitase de forma urgente) desde que se le notifique el correspondiente requerimiento de la Entidad Contratante, una garantía definitiva por el importe o porcentaje del precio de adjudicación del contrato que se especifique en la carátula, salvo en el caso de que el punto 13 establezca que la garantía definitiva tendrá forma de retención parcial en el pago de las certificaciones.
De no cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, la Entidad Contratante no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo final de la cláusula 3.8 de este Pliego.
La garantía definitiva responderá (i) del cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales por el adjudicatario; (ii) del incumplimiento del contrato por el adjudicatario y de las penalidades previstas, en su caso, en el contrato; y (iii) de la inexistencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, en los trabajos realizados y/o en los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto, en su caso, en el contrato.
4. Presentación de las proposiciones
x. Xxxxx y plazo
Las empresas licitadoras presentarán sus proposiciones en las oficinas de la Entidad Contratante de lunes a jueves en horario de 9:00 a 13:00 horas, y viernes de 9:00 a 14,00h y tendrán de plazo hasta la fecha y hora que se indican en el punto 14 de la carátula.
Cuando la documentación se envíe por correo, la empresa licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Entidad Contratante la remisión de la oferta mediante correo electrónico, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de este requisito, no será admitida la documentación si es recibida por la Entidad Contratante con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado para la presentación de las ofertas.
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
ii. Notas aclaratorias sobre las proposiciones
Una vez entregada la proposición, no podrá ser retirada por el licitador, salvo causas de fuerza mayor justificada.
Los licitadores estarán obligados a mantener su oferta durante el plazo señalado en el punto 25 de la carátula, plazo a contar desde la finalización del plazo establecido para la presentación de las ofertas.
Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de lo previsto en este apartado dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente aspectos que se estimen fundamentales para considerar la oferta.
Las empresas licitadoras deberán presentar la documentación exigida, siempre que ésta fuera notarial, acomodada a los requisitos que en cuanto a legalización y legitimación establecen la Ley y el Reglamento Notarial. En caso de documentos administrativos, podrán ser presentados en original o copia o fotocopia debidamente autenticadas.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador de las previsiones de este Pliego.
iii. Causas de exclusión
Se excluirá del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes circunstancias, lo que deberá ser apreciado razonadamente por la Entidad Contratante:
(i) Presentación de la documentación fuera de plazo.
(ii) Falta de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigida en este Pliego.
(iii) Presentación de varias proposiciones económicas, individualmente o en unión temporal con otras empresas licitadoras.
(iv) Incumplimiento de las prescripciones técnicas o del tipo máximo de licitación.
(v) La inclusión en un sobre de documentación que deba presentarse en otro sobre distinto.
(vi) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego o el de prescripciones técnicas o la no inclusión en el sobre (B) o (C) de la documentación requerida.
Las propuestas excluidas se reflejarán en el acta que corresponda o mediante diligencia razonando las causas que motivaron su exclusión.
5. Contenido de las proposiciones
Las proposiciones que se presenten constarán, en principio, de tres sobres cerrados - pudiendo presentarse lacrados y precintados -, que irán firmados por el licitador o persona que le represente y en cada uno de los cuales se hará constar:
(i) La denominación del concurso y su respectivo contenido;
(ii) El nombre del licitador y persona que le represente;
(iii) La dirección a efectos de notificaciones, junto con una dirección de correo electrónico para el mismo fin; y
(iv) Los números de teléfono y fax.
i. Sobre (A): Documentación administrativa:
El Sobre (A) deberá llevar la mención siguiente:
“CONTRATO PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPRESAS EN EL POLO DE INNOVACIÓN GOIERRI, EN ORDIZIA
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. LICITADOR: […]”.
Se incluirá la siguiente documentación, en original o mediante copia auténtica de acuerdo con la legislación vigente, o fotocopia del original o de la copia auténtica legitimada por Notario:
(i) Capacidad para concursar: (Para licitadores que no hayan presentado la clasificación del contratista).
(a) Si el licitador fuera persona jurídica, se acompañará su escritura de constitución, con sus modificaciones si las hubiere, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuese, se aportará escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo.
Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
(b) Si se trata de empresario individual, aportará fotocopia del documento que acredite la identidad del representante del licitador (DNI para españoles, pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de su personalidad para extranjeros).
(ii) Poderes: (Para licitadores que no hayan presentado la clasificación del contratista)
Se acompañará fotocopia del documento que acredite la identidad del representante del licitador (DNI para españoles, pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de su personalidad para extranjeros) y, además, poder bastante en derecho a su favor, inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil, que le habilite para concurrir a la suscripción de contratos en nombre del representado.
(iii) Declaraciones acreditativas de la no existencia de impedimento para concursar:
Declaración responsable a la que se refiere el artículo 146.1 c) del TRLCSP, de no estar incurso el licitador en ninguna de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas recogidas en el artículo 60.1 de esta misma Ley, conforme al modelo que se adjunta como Anexo V.
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse el licitador al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito, conforme al artículo 146.1 c) de la LCSP deba presentarse antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
(iv) Garantía provisional:
En el caso de que esta garantía se exija por disponerlo así el punto 12 de la carátula, se acompañará igualmente documentación acreditativa de la constitución de la garantía provisional.
(v) Solvencia técnica y económica financiera Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y económica financiera en la forma en que se indique en el punto 15 de la carátula.
(vi) Uniones temporales de empresas:
Cuando varias empresas acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal y salvo que en la carátula se disponga otra cosa o se haya exigido clasificación (en cuyo caso se estará al régimen de acumulación de la LCSP), cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia conforme establecen las cláusulas anteriores. Además, en estos casos, se remitirá un documento, suscrito por cada uno de los representantes de los miembros de la futura unión temporal de empresas, en el que se indique:
(a) Los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban.
(b) La participación de cada uno de ellos en la unión.
(c) La persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la propiedad, quedando obligada solidariamente frente a la Entidad Contratante.
Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la agrupación temporal de empresas deberán éstas acreditar la constitución en escritura pública de la misma ante la Entidad Contratante.
(vii) Jurisdicción de empresas extranjeras:
Los empresarios extranjeros presentarán una declaración de someterse exclusivamente a la jurisdicción de los Juzgados, Tribunales y Corte de Arbitraje xx Xxxxxx para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, puedan derivarse del contrato y con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador.
NOTA: Los licitadores que hayan presentado convenientemente la Clasificación de Contratistas (como consecuencia de su inscripción en Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en el Grupo, Subgrupo y Epígrafe requeridos), están exentos de presentar la documentación relacionada en los epígrafes i (Capacidad para concursar), ii (Poderes) y v (Solvencia técnica y económica financiera), en tanto que dicha clasificación por si misma ya acredita la existencia y vigor de la documentación referida.
ii. Sobre (B): Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula:
El Sobre (B) deberá llevar la mención siguiente:
“CONTRATO PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPRESAS EN EL POLO DE INNOVACIÓN GOIERRI, EN ORDIZIA
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.
LICITADOR: […]”.
En el sobre (B) Deberá acompañarse la documentación detallada en el punto 16 de la carátula.
En ningún caso se deberá incluir en este sobre la oferta económica ni cualquier otra documentación cuantificable por fórmula.
iii. Sobre (C): Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula:
El Sobre (C) deberá llevar la mención siguiente:
“CONTRATO PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPRESAS EN EL POLO DE INNOVACIÓN GOIERRI, EN ORDIZIA
SOBRE C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.
LICITADOR: […]”.
El Sobre (C) contendrá los siguientes documentos:
(i) La proposición económica, firmada por el licitador o persona que lo represente, conforme al modelo que figura como Xxxxx XX al presente Xxxxxx, tal como se indica en el punto 17 de la carátula.
(ii) Cualquier otro documento relacionado en el mismo punto de la carátula para la valoración de los criterios cuantificables por fórmula.
6. Criterios de valoración de las ofertas
Las ofertas se valorarán con base en los criterios establecidos en el punto 18 de la carátula. Cuando así se indique en el mismo punto, podrá exigirse que los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación para ser admitidos y poder continuar en el proceso selectivo.
7. Composición del Comité de evaluación y valoración de las ofertas
i. Comité de evaluación
(i) Composición: el Comité de evaluación estará presidido por el Presidente de GOIEKI y se integrará, además, por cinco vocales y un Secretario.
No obstante, el número de vocales podrá ser incrementado con otros miembros designados por la Entidad Contratante cuando la naturaleza del contrato así lo aconseje.
(ii) Constitución: para la válida constitución del Comité deberán asistir, al menos, dos miembros de la misma. Las convocatorias del Comité las efectuará el Secretario por orden del Presidente con una antelación de al menos 48 horas.
(iii) Adopción de acuerdos: los acuerdos del Comité requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del Presidente.
(iv) Asistencia técnica al Comité: el Comité podrá requerir la asistencia de técnicos a las reuniones que se celebren a los solos efectos de prestar asesoramiento especializado.
ii. Actuaciones correspondientes a la apertura de las proposiciones por el Comité
(i) Apertura y calificación de los Sobres (A)
Constituido el Comité en la forma prevista en el apartado anterior, en sesión privada y con carácter previo a la apertura del Sobre (B), procederá al examen y calificación de la documentación contenida en el Sobre (A).
Si, realizada la apertura de los Sobres (A), el Comité observase defectos u omisiones subsanables en la documentación contenida en los mismos, o considerase necesaria alguna aclaración sobre dicha documentación, concederá un plazo de 3 días hábiles para que los licitadores que hayan incurrido en dichos defectos u omisiones procedan a realizar las correcciones, subsanaciones o aclaraciones procedentes. No obstante, la licitación en que se observaran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables será inadmitida.
Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado.
(ii) Apertura del Sobre (B)
Una vez realizada la apertura del Sobre (A) y, en su caso, subsanados los defectos, el Comité comparecerá en sesión pública en el lugar, día y hora indicados en el punto 19 de la carátula, con objeto de:
(a) Comunicar a los licitadores qué proposiciones han sido admitidas y, en su caso, cuáles inadmitidas y los motivos de su inadmisión. Sin perjuicio de dicha comunicación, la lista de empresas inadmitidas se publicará en el perfil de contratante de la Entidad Contratante y se notificará por cualquier medio a las empresas inadmitidas.
(b) Proceder a la apertura del Sobre (B), a cuyo efecto la presidencia del Comité invitará a los licitadores a que asistan al acto, o a quien legalmente les represente, para que comprueben la no alteración de los sobres correspondientes.
Si lo estima oportuno, el Comité podrá acordar la remisión de los Sobres (B) al departamento promotor de la contratación, para el estudio y valoración de la documentación del Sobre (B) o solicitar cuantos informes y asesoramiento considere precisos a tal efecto. Asimismo, podrá requerir a los licitadores las oportunas explicaciones sobre cualquiera de los documentos presentados.
Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado y de la valoración que se haga de la documentación del Sobre (B).
(iii) Apertura del Sobre (C)
Una vez examinados y evaluados los Sobres (B), se constituirá el Comité en sesión pública en el lugar, día y hora indicados en el punto 20 de la carátula, con objeto de:
(a) Comunicar a los licitadores el resultado de la valoración de los Sobres
(B) y, en su caso, de las ofertas inadmitidas por no alcanzar el umbral mínimo fijado en la carátula.
(b) Proceder a la apertura y lectura del Sobre (C), a cuyo efecto la presidencia del Comité invitará a los licitadores a que asistan al acto, o a quien legalmente les represente, para que comprueben la no alteración de los sobres correspondientes.
Se levantará acta y dejará constancia de todo lo actuado y de los asistentes al acto.
(iv) Propuesta de adjudicación
El Comité, vistas las ofertas presentadas, y previa petición de los informes que requiera para la valoración definitiva, preparará un informe técnico clasificando las proposiciones presentadas por orden decreciente atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el apartado siguiente.
8. Clasificación de las ofertas y renuncia
La Entidad Contratante o la persona o personas en las que ésta delegue dicha facultad, a la vista del informe elevado por el Comité, clasificará, por orden decreciente y conforme a los criterios que adjudicación que figuran en la carátula, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.
En caso de que la Entidad Contratante renuncie o desista a la celebración del contrato se compensará a los licitadores mediante el abono de la cantidad que se indica en el punto 21 de la carátula.
La Entidad Contratante requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo xx xxxx días hábiles (o cinco días si la tramitación fuera urgente) desde que aquél recibiera el requerimiento, presente la documentación que le sea requerida o autorice a la Entidad Contratante a obtenerla y, en todo caso, la siguiente:
(i) Una certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y una certificación positiva de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
(ii) Escritura pública de constitución de la unión de empresarios junto con el
C.I.F. de la misma, en el caso de que se haya licitado bajo esta forma.
(iii) Constitución de la garantía definitiva conforme al modelo adjunto como
Anexo IV en el caso de que así se disponga en el punto 13 de la carátula.
(iv) Las pólizas de seguros requeridas en el contrato acompañado como Xxxxx XX.
(v) La documentación exigida en virtud del contrato.
(vi) En su caso, justificante de haber satisfecho todos los gastos de publicidad de conformidad con la liquidación que se le presente la Entidad Contratante.
(vii) Acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, en caso de que así se haya exigido en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento a que se refiere la presente cláusula en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. En tal caso, la Entidad Contratante se reserva la facultad de recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
9. Adjudicación del contrato
En los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere la cláusula anterior (o tres si la tramitación fuera urgente) y siempre que el adjudicatario hubiera presentado la documentación mencionada, la Entidad Contratante adjudicará el contrato, a excepción de que opte por declarar desierto el concurso cuando no se haya presentado ninguna proposición admisible según los criterios de adjudicación que figuran en la carátula.
La resolución por la que se adjudique el contrato será motivada y deberá publicarse en el perfil de contratante de la Entidad Contratante y notificarse a todos los licitadores. La notificación deberá contener, en todo caso, los extremos relacionados en el artículo 151.4 del TRLCSP.
4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará conforme al modelo acompañado como Xxxxx XX. Si hubiera más de un lote y se adjudicaran todos al mismo contratista, la Entidad Contratante se reserva la facultad de suscribir un solo contrato que recoja todos los lotes o varios.
La formalización del contrato se ajustará a las siguientes reglas:
(i) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. La Entidad Contratante requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, y procederá de igual forma cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
(ii) En los demás casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se reciba la notificación de la adjudicación de los licitadores y candidatos.
Excepcionalmente, la formalización del contrato podrá retrasarse hasta el límite del plazo de mantenimiento de las ofertas que se prevé en el punto 25 de la carátula, en tanto no se hayan obtenido las licencias, autorizaciones o permisos necesarios para iniciar la obra.
La falta de formalización del contrato por causas imputables al adjudicatario podrá dar lugar a que el órgano de contratación acuerde la incautación de la garantía definitiva en el importe de la garantía provisional, si ésta se hubiese exigido.
El Contrato se formalizará en documento privado. Cualquiera de las partes podrá solicitar su elevación a escritura pública, corriendo los gastos derivados de su otorgamiento de la parte que lo solicite.
La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante de la Entidad Contratante, así como en los medios exigidos por razón de su cuantía en el artículo 154 del TRLCSP.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato.
5. OTROS DATOS DE INTERÉS
1. Notificaciones
Las notificaciones se harán por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 xx xxxxx, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazadas las notificaciones, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
2. Revisión de precios
En cuanto a la revisión de precios, se estará a lo señalado en el punto 22 de la carátula, en el que se consignará la procedencia o no de la revisión de precios y la fórmula aplicable.
3. Plazos
Salvo indicación expresa en contra, todos los plazos contenidos en el presente Pliego se entienden referidos a días naturales.
4. Gastos de publicidad
Todos los gastos de publicidad del presente concurso (incluidos, en su caso, los anuncios publicados en los periódicos) serán de cuenta de la empresa adjudicataria cuando así se disponga en el punto 23 de la carátula. Estos gastos tendrán el importe máximo que se indique en este mismo punto de la carátula y serán facturados por la Entidad Contratante a la empresa adjudicataria con anterioridad a la formalización del Contrato.
En Ordizia, a 5 de septiembre de 2016
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
[La documentación técnica correspondiente a la presente licitacion podra ser recabada en las oficinas de Goieki, en Mallutz Xxxxxxxxxxxxx, Xxx.00 , X.X. 00000 xx Xxxxxxx (Xxxxxxxxx)
CONTRATO Y RESOLUCIÓN DE SUBVENCION
[Se adjunta en documento aparte]
MODELO DE AVAL (GARANTÍA PROVISIONAL)
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) [●], NIF [●], con domicilio (a efectos de notificaciones) en [●] en la calle [●] CP [●], y en su nombre (nombre y apellidos del / los Apoderado/s), [●] con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación efectuada al dorso del presente documento.
AVALA a [nombre y apellidos o razón social del avalado], NIF [●], en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en concepto de garantía provisional para responder de las obligaciones derivadas de su participación en el concurso convocado para adjudicar el contrato de ejecución del edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri, en Ordizia, ante XXXXXXXXX EKIMENA, S.A. (GOIEKI), con C.I.F. A - 20.460.747 y domicilio en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00. Xxx. 00000 xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx). por importe de: EUROS ( EUROS),
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de GOIEKI y con sujeción a los términos previstos en los textos legales anteriormente citados.
El presente aval estará en vigor hasta que GOIEKI o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha) [●].
(Razón social de la entidad) [●] (Firma del/ los apoderados) [●]
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (GARANTÍA PROVISIONAL)
Certificado número [●] [● nombre asegurador] (en adelante, “Asegurador”), con domicilio en [●], calle [●] y NIF [●], debidamente representado por X. [●], facultado para este acto en virtud de [● indicar poderes y adjuntar copia para bastanteo].
ASEGURA a [nombre empresa asegurada], NIF [●], como tomador del seguro (en adelante el “Tomador del Seguro”), ante [nombre de la Entidad Contratante] (en adelante “Asegurado”), hasta el importe de EUROS ( EUROS), en concepto de garantía provisional para responder de las obligaciones derivadas de su participación en el concurso convocado para adjudicar el contrato de obras de ejecución de obras de edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri, en Ordizia, ante GOIERRIKO EKIMENA, S.A. (GOIEKI), con C.I.F. A - 20.460.747 y
domicilio en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00. Xxx. 00000 xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx).
El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo
57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Son condiciones de este seguro las siguientes:
(i) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador deba hacer efectiva la garantía.
(ii) El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento y no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el Tomador del Seguro y tampoco podrá plantear objeciones a ningún requerimiento de pago, aun a pesar de cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por el Tomador del Seguro.
, .
(iii) El Asegurador realizará los pagos requeridos por el Asegurado en el plazo máximo de cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por escrito y en cualquier forma a la siguiente dirección:
Los pagos requeridos por el Asegurado se efectuarán en una o más veces, según le indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del importe asegurado.
(iv) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del Asegurado, libres de, y sin, deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de la naturaleza que sean.
(v) El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Asegurado o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución.
(vi) Este seguro se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales correspondientes al lugar de ejecución de la obra, a cuya jurisdicción se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.
Lugar y fecha [●] Firma [●] Asegurador [●]
MODELO DE AVAL BANCARIO (GARANTÍA DEFINITIVA)
El Banco [●], (en lo sucesivo, el “Banco”) y en su nombre y representación [●], con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha [●] de [●] de [●] ante el Notario de [●] D. [●] bajo el número [●] de su protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados.
AVALA a primer requerimiento y solidariamente a la sociedad [●] (en adelante, la “Sociedad”) con C.I.F. [●] y domicilio en [●] calle [●] frente a [nombre de la Entidad Contratante] (en adelante, el “Beneficiario”) con C.I.F. [●] y domicilio en [●], calle [●] hasta la cuantía máxima de (en letra) [●] euros (en cifra) [●] (en adelante, el “Importe Garantizado”) en el cumplimiento de cualesquiera obligaciones de pago derivadas de la correcta prestación y ejecución del contrato que tiene por objeto la ejecución de obras de edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri, en Ordizia, del que ha resultado seleccionada como oferta económicamente más ventajosa la presentada por la Sociedad, circunstancia que el Banco declara conocer.
Son condiciones de este aval las siguientes:
(i) El Banco renuncia expresamente a los beneficios de orden, excusión y división, así como al planteamiento de cualquier tipo de defensa.
(ii) El presente aval es de naturaleza abstracta, por lo que no será necesario que el Beneficiario indique o justifique las razones por las que ejecuta la garantía, y el Banco no podrá plantear objeciones a ningún requerimiento de pago a cuenta de la garantía, aun a pesar de cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por la Sociedad.
(iii) El Banco deberá abonar las cantidades que le solicite el Beneficiario en el plazo máximo de cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por escrito y en cualquier forma a la siguiente dirección [●].
(iv) El Banco realizará los pagos requeridos por el Beneficiario, en una o más veces, según le indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del Importe Garantizado.
(v) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del Beneficiario, libres de, y sin, deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de la naturaleza que xxxx.
(vi) El presente aval tendrá una duración indefinida hasta que el Beneficiario autorice mediante manifestación escrita su cancelación.
(vii) Esta Garantía se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de correspondientes al lugar de ejecución de la obra, a cuya jurisdicción se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.
Esta Garantía ha sido inscrita en el Registro Especial de Garantías, bajo el número [●], el [●]; 20[●].
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad) (Firma del/ los apoderados)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR DE NO HALLARSE INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]”] con domicilio en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF [●].
DECLARA: Que [no me encuentro/mi representada no está incursa] en prohibición de contratar, conforme a los artículos 60 y 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, comprendiendo expresamente esta declaración las circunstancias de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos antes de la formalización del contrato, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del mismo.
En [●], a [●] de 20[●] [●].
P.p.
D. [●]
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE PLAZO
D. [●] con domicilio a estos efectos en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●] piso [●], provisto con el DNI [●], [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[●]”] con domicilio en [●] (C.P. [●]), calle [●] nº [●], piso [●], teléfono [●] y CIF. [●].
DECLARO
• Que conozco el Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe regir el contrato que tiene por objeto la ejecución del edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri, en Ordizia.
• Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para la realización del presente contrato, y propongo la realización del objeto de este contrato consistente en la realización del edificio destinado a incubadora de empresas en el Polo de Innovación Goierri, en Ordizia., por el importe de [indicar en letra y cifra] euros, más [indicar en letra y cifra] euros en concepto de IVA.
• Que propongo la ejecución del presente contrato en un plazo total de [indicar en letra y cifra] meses a partir de la firma del contrato.
En [●], a [●] de 2016.
P.p.
D. [●] (*En el caso de uniones temporales, la proposición se suscribirá por todos los miembros de la misma).
ANEXO CUADRO OFERTA ECONÓMICA.
(A) PEC s/ Proyecto | (B) PEC ofertado | Coeficiente resultante (B)/(A) |
3.292.072,60€ | ||
Importe fijo SS | Importe fijo SS | |
35.957,26€ | 35.957,26€ | |
TOTAL | TOTAL | |
3.328.029,86€ |
Cumplimentar las celdas en amarillo.
* Respecto del control de calidad de los trabajos a ejecutar:
Las pruebas de calidad serán contratadas por GOIEKI, siendo el coste de las pruebas y ensayos por cuenta del Adjudicatario en un importe fijo que se cifra en el 1% del montante global del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra certificada. En consecuencia, se descontará este porcentaje de las sucesivas certificaciones parciales, (añadido a la retención del 10%, en concepto de garantía - punto 13 de la presente caratula) el cual será destinado a hacer frente al pago de las pruebas y ensayos realizados por el Gabinete de Control de Calidad que la Propiedad haya contratado por indicación de la Dirección de Obra. Si el coste final superase el 1% indicado, el abono de las diferencias correrá por cuenta de la Propiedad.