F I-EPMAPS-001-2011 CONTRATACIÓN POR FERIA INCLUSIVA PLIEGOS DE FERIAS INCLUSIVAS Entidad Contratante: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

F I-EPMAPS-001-2011

CONTRATACIÓN POR FERIA INCLUSIVA






PLIEGOS DE FERIAS INCLUSIVAS




“CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”









Entidad Contratante: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO






                1. CÓDIGO DEL PROCESO: FI-EPMAPS-001-2011





Objeto de Contratación:


“ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”










Quito, Junio 2011






FERIAS INCLUSIVAS DE BIENES

FI-EPMAPS-001-2011

ÍNDICE


SECCIÓN I CONVOCATORIA


SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN


SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

    1. Ámbito de aplicación

    2. Responsable de la contratación

    3. Participantes

    4. Inhabilidades

    5. Uso de pliegos

    6. Obligaciones del Oferente

    7. Causas de Rechazo

    8. Adjudicación y Notificación

    9. Garantías

      1. Garantías de Fiel Cumplimiento

      1. Garantía de Buen Uso de Anticipo

      2. Devolución de garantías

    1. Declaratoria de Procedimiento Desierto

    2. Adjudicatario Fallido

    3. Precios Unitarios y Reajuste

    4. Moneda de Cotización y Pago

    5. Administración del Contrato



SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS


    1. Vigencia de la oferta

    2. Cronograma del proceso

    3. Plazo de Ejecución

    4. Forma de Pago

      1. Precio de la Oferta

      2. Requisitos mínimos

        1. Oferta técnica

    1. Presentación de las ofertas

    2. Método de evaluación de las ofertas técnicas

    3. Anexo de las Condiciones Específicas

      1. Especificaciones técnicas

      2. Relación Laboral

      3. Obligaciones de la entidad contratante

    4. Cumplimiento de especificaciones

    5. Propuesta de cronograma de trabajo

    6. Obligaciones del proveedor del bien

      1. Prevención de Accidentes

    7. Multas y Sanciones


SECCIÓN V: PROYECTO DE CONTRATO


5.1. Proyecto de contrato






SECCIÓN VI MODELO DE FORMULARIOS


Formulario Nº 1A, 1B, 1C MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Formulario Nº 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Formulario Nº 3 COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Formulario Nº 4 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Formulario Nº 5 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09

Formulario Nº 6A, 6B y 6C ACREDITACION CONDICIÓN DE LA ORGANIZACION






FERIAS INCLUSIVAS DE BIENES


FI-EPMAPS-001-2011



SECCIÓN I



CONVOCATORIA





“CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”





CÓDIGO DEL PROCESO: FI-EPMAPS-001-2011






















“LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONVOCA A LA FERIA INCLUSIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”


El Xx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx en su calidad de Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, convoca a:


  1. Personas naturales o jurídicas que cumplan los parámetros establecidos en el Art. 02 de la Resolución INCOP No 047-2011 emitida por el Director Ejecutivo del Instituto de Contratación Pública.

  2. Asociaciones de personas naturales o microempresas

  3. Organizaciones relacionadas con la economía popular y solidaria y el comercio justo, cooperativas y fundaciones (productores de estos bienes o servicios).


Para que presenten sus ofertas para la “ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX”, xxxx proceso privilegia la participación de personas naturales, jurídicas, asociaciones de personas naturales, artesanos, microempresa y organizaciones relacionadas con la economía popular y solidaria y el comercio justo, cooperativas y fundaciones (productores de estos bienes o servicios locales).


Razón por la cual solo podrán participar quienes cumplan con los requisitos de pertenencia a alguna de las unidades de producción mencionadas anteriormente, conforme la Resolución INCOP No. 047-2011 de 25 de febrero de 2011.


CANTIDAD TOTAL REQUERIDA Y PRESUPUESTO


Se detallan las especificaciones técnicas para los productos demandados por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.


Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Precio Total

200

Camisetas polo manga larga, color blanca, más bordado de logotipo de la empresa y Estampado posterior del isotipo.

8,99

1.798,00

200

Gorras color azul eléctrico, con bordado de logotipo de la empresa.

2,60

520,00

200

Chompas en tela color azul eléctrico polar tipo térmicos con logotipo de la empresa bordado en el percho y espalda.

11,90

2.380,00

Total General

4.698,00










ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ROPA DE TRABAJO EVENTOS A LA COMUNIDAD


a). 200 CHOMPAS EN TELA POLAR: (TIPO TERMICOS)


CARACTERISTICAS:


  • 100% POLIESTER

  • PESO 220 gr x m2

  • COLOR AZUL ELECTRICO

  • VARIEDAD XX XXXXXX

  • LOGOTIPO “EPMAPS” BORDADO (PECHO LADO IZQUIERDO Y ESPALDA)

  • 2 BOLSILLOS

  • CIERRE PLASTICO

  • MANGA LARGA

  • CUELLO TORTUGA


DIMENSIONES LOGOTIPO: 6cm x 6cm (PECHO) y 15cm x 15cm (espalda)


TALLAS:


TALLAS

No. REQUERIDO

38

20

40

92

42

78

44

10


200


b). 200 CAMISETAS POLO (MANGA LARGA)


CARACTERISTICAS:


  • 65% POLIESTER

  • 35% ALGODÓN

  • COLOR BLANCO

  • VARIEDAD XX XXXXXX (ADJUNTO CANTIDAD XX XXXXXX)

  • LOGOTIPO “EPMAPS” (BORDADO EN PECHO LADO, A 10cm EN TOTAL)

  • ISOTIPO: 8cm DE DIAMETRO

  • ESTAMPADO POSTERIOR CAMISETA (ISOTIPO)


TALLAS:


TALLAS

No. REQUERIDO

38

20

40

92

42

78

44

10


200



c). 200 GORRAS


CARACTERISTICAS:


  • 100% ALGODÓN LIVIANO

  • COLOR AZUL ELECTRICO

  • ISOTIPO: “EPMAPS” (BORDADO FRONTAL A 5cm DE DIAMETRO)

  • VELCRON PARTE POSTERIOR GORRA


Se deben respetar los pantones y porcentajes exactos de los colores de la marca:


PANTONE 296 C

PANTONE 296 C AL 50%

PANTONE 319 C

PANTONE 319 C AL 50%


De ser posible el oferente deberá presentar junto con la oferta una muestra de los productos ofertados.


PRESUPUESTO TOTAL: El Presupuesto Referencial para esta contratación es de $ 4.698,00 (Cuatro mil seiscientos noventa y ocho) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA sin IVA.


PROCEDENCIA: Para esta feria la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO aceptará exclusivamente mano de obra local, entendiéndose por tal a los que se encuentren domiciliados dentro del Distrito Metropolitano de Quito.


PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo estimado de ejecución del servicio, para cumplir el objeto de la contratación, es de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.


La aprobación del arte será en máximo 5 días laborables a partir de la suscripción del contrato.


CONDICIONES DE LA ENTREGA.- El contratista deberá entregar los productos que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en los pliegos, previa la aceptación de la Comisión Técnica designada para el efecto.


LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los productos se realizará en la Bodega La Chorrera ubicada en el la prolongación de la Av. Xxxxxxx de Xxxxx y Av. Occidental.

Entrega del Arte para elaboración: Unidad de Eventos a la Comunidad Hidratación Aprobación del Arte previo a la elaboración: Jefe de Eventos a la Comunidad Hidratación.

MULTAS: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los productos solicitados se impondrá una multa del uno por mil del valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de los mismos.


FORMA DE PAGO.- Los pagos de los Contratos se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la Partida Presupuestaria No. 530207002530 DIFUSIÓN, INFOR/PUBLI SERVICIOS GENERALES, de acuerdo con las certificaciones emitidas por el Departamento de Gestión Presupuestaria, contenidas en las Certificaciones xx Xxxxxxx y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios CO 2687 y CO 2668 del 16 xx xxxx de 2011.


El monto especificado se pagará de la siguiente manera:


  1. 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato.

  2. 50% contra entrega total de los productos, previa firma del acta entrega recepción correspondiente.


A continuación se detallan los documentos habilitantes de pago:


  • Factura Original sin tachones ni enmendaduras

  • Certificado bancario con indicación de la cuenta activa (única vez previo al primer pago)


VERIFICACIÓN DE CALIDAD: Los productos entregados serán sujetos a una rigurosa verificación de calidad por parte del Administrador del Contrato para asegurar que los productos cumplan con las especificaciones solicitadas.


Si de acuerdo al informe del Administrador del Contrato los productos entregados no cumplen con la calidad especificada, se aplicará la multa descrita en el contrato obligando al contratista a realizar las actividades pertinentes en un plazo máximo de 15 días.


DE LOS PLIEGOS.- Los pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “LOSNCP y en un periódico de la ciudad, así como también en xxx.xxxxxx.xxx.xx.


DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES.- Podrán participar en este proceso, exclusivamente:


  1. Personas naturales o jurídicas que cumplan los parámetros establecidos en el Art. 02 de la Resolución INCOP No 047-2011 emitida por el Director Ejecutivo del Instituto de Contratación Pública.

  2. Asociaciones de personas naturales o microempresas

  3. Organizaciones relacionadas con la economía popular y solidaria y el comercio justo, cooperativas y fundaciones (productores de estos bienes o servicios).


Los oferentes deberán estar inscritos y habilitados obligatoriamente en el Registro Único de Proveedores “RUP” previa la presentación de sus ofertas bajo el código: 28222 CAMISAS, CALZONCILLOS, PIJAMAS, BATAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, PARA HOMBRES O NINOS, DE PUNTO O GANCHILLO


CRONOGRAMA DE FERIAS INCLUSIVAS.- El proceso de Ferias Inclusivas se desarrollará de conformidad con el siguiente cronograma:


ETAPAS

TÉRMINO

HORA

Convocatoria

13/06/2011

-

Información a proveedores y capacitación

13/06/2011 – 17/06/2011

De 08h00 a 16h00

Preguntas

13/06/2011 – 15/06/2011

Hasta las 16h00

Respuestas

16/06/2011

De 08h00 a 16h00

Recepción de ofertas

17/06/2011

10h00-12h00

Solicitud de convalidación de errores de forma

21/06/2011

Hasta las 16h00

Convalidación de errores de forma

23/06/2011 – 24/06/2011

De 08h00 a 16h00

Evaluación de las ofertas

27/06/2011

Hasta las 16h00

Adjudicación y firma de contratos

28/06/2011

15h00


INFORMACIÓN A PROVEEDORES.- La Información a contratistas o proveedores se realizará por funcionarios de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO en el Primer Piso del Edificio Matriz B de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO en la UNIDAD DE EVENTOS A LA COMUNIDAD HIDRATACIÓN, ubicada en la Av. Xxxxxxx de Xxxxx y Alemania, donde se proporcionará información a los potenciales oferentes en participar en este proceso respecto a las condiciones de participación y demás requerimientos contemplados en los pliegos.


RECEPCIÓN DE OFERTAS.- Los potenciales oferentes que deseen participar en este proceso presentarán sus ofertas y carta de aceptación del precio referencial establecido en los pliegos en las oficinas de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO ubicada en la Xx. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxx- Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, hasta las 12h00 del 17 xx xxxxx de 2011 de acuerdo al cronograma establecido.


No serán consideradas las ofertas presentadas en un lugar distinto o fuera del calendario y cronograma establecido.


APERTURA DE OFERTAS.- Una vez finalizado el período de recepción de ofertas, se procederá a la apertura y revisión del contenido de los sobres por la comisión técnica asignada para el efecto, según el cronograma establecido.


EVALUACIÓN DE OFERTAS.- El Comité Técnico nombrado por la entidad contratante EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO con la asistencia técnica de CONQUITO, entidad municipal encargada del Programa de Ferias Metropolitanas Inclusivas; realizará la evaluación de las ofertas atendiendo las especificaciones y características técnicas del objeto de la contratación y aplicando los parámetros de calificación previstos en los pliegos utilizando la metodología “cumple o no cumple”. La comisión técnica comunicará los resultados de la calificación, observaciones y ofertas ganadas con las firmas de los miembros y el secretario nombrado en audiencia pública, y publicará en el Portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx la correspondiente acta, en la cual se detallará de manera motivada los criterios utilizados en la calificación respecto de cada uno de los oferentes.


CONVALIDACIÓN.- Una vez realizada la apertura de sobres y analizados los documentos que han sido presentados por los oferentes, el Comité Técnico determinará y comunicará aquellas ofertas que presenten observaciones a ser convalidadas, solicitando a los oferentes la corrección de los errores de forma, en el tiempo establecido para tal efecto, pudiendo modificar el cronograma de ser necesario.


FERIA PÚBLICA INCLUSIVA.- Es un evento público en el que, con la presencia de los oferentes, la máxima autoridad de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO o su delegado; de conformidad con el numeral 13 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, procederá a adjudicar y firmar los contratos con los Proveedores que hayan resultado seleccionados, de acuerdo a las condiciones establecidas en los pliegos.


Los contratos suscritos con cada uno de los oferentes adjudicados generan derechos y obligaciones para las partes, estableciendo términos y condiciones a cumplir. Para la suscripción de cada contrato, comparecerá el representante legal del adjudicatario en caso de ser personas jurídicas, acreditando dicha condición.


La adjudicación de esta Feria Inclusiva, podrá ser total o parcial (ítems y cantidades); para lo que, los oferentes deberán utilizar el Formulario No. 3.

Para la adjudicación se considerará los criterios de equidad e inclusión que aplicará la entidad contratante en función de parámetros previstos en los pliegos.


LUGAR DE LA FERIA INCLUSIVA.- De acuerdo al cronograma establecido en los pliegos, recepción de las ofertas; se desarrollarán en la Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO ubicada en la Xx. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxx- Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, hasta las 12h00 del 17 xx xxxxx de 2011 de acuerdo al cronograma establecido.


La máxima autoridad de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, podrá cancelar el proceso en cualquier momento o hasta 24 horas antes de la presentación de las ofertas, o declararlo desierto, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LOSNCP.


En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o cancelación de procedimiento.


El procedimiento, está contemplado en el artículo 6 numeral 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 67 del Reglamento a la indicada Ley; y, la Resolución INCOP No. 047-2011 del Procedimiento de Contratación para Realizar Ferias Inclusivas


Quito, 13 xx xxxxx de 2011







XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO






















FERIAS INCLUSIVAS DE BIENES

                1. F I-EPMAPS-001-2011


SECCIÓN II


OBJETO DE LA CONTRATACIÓN



INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.-


Estas instrucciones deberán ser cumplidas OBLIGATORIAMENTE por los interesados en participar en el proceso que se convoca, de manera uniforme, con el mayor número posible de elementos de juicio y en igualdad de condiciones.


La Feria Inclusiva tiene como propósito principal adquirir “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.


El monto especificado se pagará de la siguiente manera:


  1. 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato.

  2. 50% contra entrega total de los productos, previa firma del acta entrega recepción correspondiente.


A continuación se detallan los documentos habilitantes de pago:


  1. Factura Original sin tachones ni enmendaduras

  2. Certificado bancario con indicación de la cuenta activa (única vez previo al primer pago)


Los trabajos motivo de esta Contratación se deberán cumplir en un período de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.


La aprobación del arte será en máximo 5 días laborables a partir de la suscripción del contrato.


Los productos adquiridos serán sujetos a una rigurosa verificación de calidad por parte del Administrador del Contrato para asegurar que se cumpla con las especificaciones solicitadas en el contrato.















FERIAS INCLUSIVAS DE BIENES

                1. FI-EPMAPS-001-2011


SECCIÓN III


CONDICIONES GENERALES


    1. Ámbito de aplicación: La Feria Inclusiva es un procedimiento de contratación cuya motivación legal es la participación incluyente de, micro y pequeños productores de bienes y servicios, organizaciones relacionadas con la economía popular, solidaria y el comercio justo, cooperativas y fundaciones de una localidad determinada.


El procedimiento debe ser ágil y transparente. Las entidades contratantes que convocan a la feria inclusiva, podrán adjudicar de manera total o parcial la provisión de cada uno de los bienes o servicios demandados, sobre la base de la aplicación de criterios de equidad e inclusión en el proceso de adjudicación, utilizando parámetros que están definidos previamente en las condiciones especiales de estos pliegos


    1. Responsable de la contratación: El Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO designará una Comisión Técnica que será la encargada de llevar adelante el procedimiento.


    1. Participantes: La convocatoria se realizará respecto de


  1. Personas naturales o jurídicas que cumplan los parámetros establecidos en el Art. 02 de la Resolución INCOP No 047-2011 emitida por el Director Ejecutivo del Instituto de Contratación Pública.

  2. Asociaciones de personas naturales o microempresas

  3. Organizaciones relacionadas con la economía popular y solidaria y el comercio justo, cooperativas y fundaciones (productores de estos bienes o servicios).


Los oferentes deberán estar inscritos y habilitados obligatoriamente en el Registro Único de Proveedores “RUP” previa la presentación de sus ofertas bajo el código: 28222 - CAMISAS, CALZONCILLOS, PIJAMAS, BATAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE PUNTO O GANCHILLO



No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran elaborado los estudios o estos pliegos.

Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Artículos 62 y 63 de la LOSNCP.


    1. Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.



De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario No. 6 establecido en la Resolución XXXXX Xx. 000-00


    1. Uso de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando estos pliegos.


    1. Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.


    1. Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta técnica, la entidad contratante podrá rechazarla por las siguientes causas:


Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.


Si se hubiera entregado la oferta técnica en lugar distinto al fijado, o después de la hora establecida para ello.


Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones de la contratación.


Si no presentara las muestras.


Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.


    1. Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante, adjudicará de manera total o parcial, conforme lo estipulado en el numeral 6 de la convocatoria, a los proveedores cuyas ofertas técnicas hayan sido calificadas, de acuerdo a las condiciones de equidad e inclusión social previstas por las entidades contratantes, sobre la base de la aplicación de parámetros previstos en las condiciones especiales de estos pliegos.


    1. Garantías: De ser el caso, se deberán presentar la garantía prevista en el artículo 75 de la LOSNCP.


      1. Garantía de Buen Uso de Anticipo.- La garantía de buen uso de anticipo, que se rendirá por el valor total entregado por este concepto.



      1. Devolución de garantías.- Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.


    1. Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.


Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.


    1. Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.


    1. Precios Unitarios y Reajuste: La presente adquisición de los productos establece el sistema de precios unitarios.


Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.


    1. Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda


    1. Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. En los contratos derivados de la Feria Inclusiva, el o los administradores de contrato realizarán una labor de acompañamiento a los respectivos contratistas, para efectos de procurar el cumplimiento de las obligaciones previstas.



























FERIAS INCLUSIVAS DE BIENES

                1. FI-EPMAPS-001-2011


        1. SECCIÓN IV


        1. CONDICIONES ESPECÍFICAS


    1. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.


    1. Cronograma del proceso:



ETAPAS

TÉRMINO

HORA

Convocatoria

13/06/2011

-

Información a proveedores y capacitación

13/06/2011 – 17/06/2011

De 08h00 a 16h00

Preguntas

13/06/2011 – 15/06/2011

Hasta las 16h00

Respuestas

16/06/2011

De 08h00 a 16h00

Recepción de ofertas

17/06/2011

10h00-12h00

Solicitud de convalidación de errores de forma

21/06/2011

Hasta las 16h00

Convalidación de errores de forma

23/06/2011 – 24/06/2011

De 08h00 a 16h00

Evaluación de las ofertas

27/06/2011

Hasta las 16h00

Adjudicación y firma de contratos

28/06/2011

15h00

    1. Plazo de Ejecución: El plazo estimado de ejecución del servicio, para cumplir el objeto de la contratación, es de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.


La aprobación del arte será en máximo 5 días laborables a partir de la suscripción del contrato.


    1. Forma de Pago: El monto especificado se pagará de la siguiente manera:


50% en calidad de anticipo a la firma del contrato.

50% contra entrega total de los productos, previa firma del acta entrega recepción correspondiente.


      1. Precio de la Oferta: El Presupuesto Referencial es de USD $ 4.698,00 (Cuatro mil seiscientos noventa y ocho) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA sin IVA.


El precio de las ofertas deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente elabore las “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” en cumplimiento de las especificaciones generales y especificas contenidas en los presentes pliegos, a plena satisfacción de la entidad contratante, para cada uno de los capítulos que los oferentes hayan especificado en sus ofertas.


Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.


      1. Requisitos mínimos:


        1. Oferta técnica: A la oferta técnica se adjuntarán obligatoriamente los siguientes formularios:


  1. La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1).

  2. La identificación del oferente (Formulario No.2).

  3. Los componentes del bien o servicio ofertado (Formulario No.3).

  4. Los formularios No. 4 (Cumplimiento de las especificaciones técnicas) serán utilizados a criterio de la entidad contratante, según el objeto de la contratación.

  5. El Formulario No. 5 Identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s) de la persona jurídica oferente (aplicable sólo para personas jurídicas)

  6. El Formulario No.6 (aplicable sólo para personas jurídicas).


Para Asociaciones de personas naturales y microempresas:


  • Copia del documento constitutivo de la Asociación de personas naturales Micro o Pequeña empresa y estatutos de dicha entidad;

  • Copia del nombramiento del representante legal y Copia de su cédula y comprobante de votación;

  • Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación en caso de personas naturales.

  • Formulario 1 B (Aceptación y Compromiso);

  • Formularios 2 al 5 establecidos en los pliegos;

  • Formulario 6 B establecido en los pliegos;

  • Deberá adjuntar listado de socios con nombres, número de cédula y lugar de residencia;

  • Copia de su habilitación en el Registro Único de Proveedores RUP, e inscrito en el código de bien o servicio relacionado con el objeto de contrato.

  • Certificado municipal de capacitación (De ser el caso).

  • Copia carnet emitido por el CONADIS en el caso de existir personas que laboren en su organización con capacidades especiales.

  • Estar al día en cumplimiento de obligaciones tributarias con el Estado y entidades públicas.


Para Organizaciones de economía popular y solidaria y el comercio justo, cooperativas y Fundaciones:


  • Copia del documento constitutivo de la organización, en el que debe constar que el objeto del oferente está vinculada con el bien a adquirir;

  • Copia del nombramiento del representante legal y copia de cédula y comprobante de votación.

  • Formulario 1 C (Aceptación y Compromiso);

  • Formulario 2 al 5 establecidos en los pliegos;

  • Formulario 6C establecido en los pliegos, deberá adjuntar un listado con nombres, numero de cédula y lugar de procedencia;

  • Copia de los estatutos o documento a fin que indique que se trata de una organización de economía popular y solidaría;

  • Copia de su habilitación en el Registro Unico de Proveedores RUP, e inscrito en el código de bien o servicios relacionado con el objeto del contrato.

  • Certificado municipal de capacitación o incubación (De ser el caso);

  • Copia carnet emitido por el CONADIS en el caso de existir personas que laboren en su organización con capacidades especiales.

  • Estar al día en cumplimiento de obligaciones tributarias con el Estado y entidades públicas.


    1. Presentación de las ofertas: Dentro del calendario establecido, los interesados podrán presentar sus ofertas, que contendrán la documentación requerida.


De encontrar que no existe concordancia entre la cantidad ofertada y la capacidad productiva real del oferente será causal de descalificación de dicha oferta.


No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.


La entidad contratante conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.


    1. Método de evaluación de las ofertas técnicas: Las ofertas técnicas presentadas serán evaluadas por la entidad contratante en función del cumplimiento de las especificaciones y características técnicas previstas en los pliegos.


De conformidad con los Artículos 11 y 12 de la Resolución INCOP No. 047-2011, emitida por el Director Ejecutivo del INCOP, se establecen los siguientes parámetros de calificación:

PARAMETROS DE CALIFICACION

Personas naturales

Asociaciones de personas naturales o microempresa

Organizaciones relacionadas con la economía popular y solidaria y el comercio justo, cooperativas y fundaciones.

Condición jurídica/ natural del Participante

10

15

20

Producto, bien o servicio proveniente del Cantón de Convocatoria

5

5

5

Nivel facturación debidamente certificado por el SRI

5

5

5

Personal con capacidades especiales

10

10

10

Género (equidad)

10

10

10

Participación de grupos étnicos

10

10

10

Vinculación a Procesos de capacitación (incubación municipal)

10

10

10

Experiencia y Calidad

10

10

10

Propuesta Técnica

20

20

20

Puntaje Máximo

90

95

100

    1. Anexo de las Condiciones Específicas:


      1. Especificaciones técnicas: El trabajo a realizar deberá cumplir con el siguiente conjunto de Normas y Especificaciones técnicas para el perfecto cumplimiento del objeto de la presente contratación.


Se detallan las especificaciones técnicas para los productos demandados por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.


Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Precio Total

200

Camisetas polo manga larga, color blanca, más bordado de logotipo de la empresa y Estampado posterior del isotipo.

8,99

1.798,00

200

Gorras color azul eléctrico, con bordado de logotipo de la empresa.

2,60

520,00

200

Chompas en tela color azul eléctrico polar tipo térmicos con logotipo de la empresa bordado en el percho y espalda.

11,90

2.380,00

Total General

4.698,00


ESPECIFICACIONES TECNICAS

ROPA DE TRABAJO EVENTOS A LA COMUNIDAD


a). 200 CHOMPAS EN TELA POLAR: (TIPO TERMICOS)


CARACTERÍSTICAS:


  • 100% POLIESTER

  • PESO 220 gr x m2

  • COLOR AZUL ELÉCTRICO

  • VARIEDAD XX XXXXXX

  • LOGOTIPO “EPMAPS” BORDADO (PECHO LADO IZQUIERDO Y ESPALDA)

  • 2 BOLSILLOS

  • CIERRE PLÁSTICO

  • MANGA LARGA

  • CUELLO TORTUGA


DIMENSIONES LOGOTIPO: 6cm x 6cm (PECHO) y 15cm x 15cm (espalda)


TALLAS:


TALLAS

No. REQUERIDO

38

20

40

92

42

78

44

10


200



b). 200 CAMISETAS POLO (MANGA LARGA)


CARACTERÍSTICAS:


  • 65% POLIÉSTER

  • 35% ALGODÓN

  • COLOR BLANCO

  • VARIEDAD XX XXXXXX (ADJUNTO CANTIDAD XX XXXXXX)

  • LOGOTIPO “EPMAPS” (BORDADO EN PECHO LADO, A 10cm EN TOTAL)

  • ISOTIPO: 8cm DE DIÁMETRO

  • ESTAMPADO POSTERIOR CAMISETA (ISOTIPO)


TALLAS:

TALLAS

No. REQUERIDO

38

20

40

92

42

78

44

10


200


c). 200 GORRAS


CARACTERÍSTICAS:


  • 100% ALGODÓN LIVIANO

  • COLOR AZUL ELÉCTRICO

  • ISOTIPO: “EPMAPS” (BORDADO FRONTAL A 5cm DE DIÁMETRO)

  • VELCRON PARTE POSTERIOR GORRA


Se deben respetar los pantones y porcentajes exactos de los colores de la marca:


PANTONE 296 C

PANTONE 296 C AL 50%

PANTONE 319 C

PANTONE 319 C AL 50%


De ser posible el oferente deberá presentar junto con la oferta una muestra de los productos ofertados.


Los productos solicitados en las presentes bases técnicas deberán ser entregados en las Bodegas La Chorrera, ubicada en la prolongación de la Av. Xxxxxxx de Xxxxx y Av. Occidental.


      1. Relación Laboral: La Entidad no tendrá ninguna relación laboral por tales cargas, directa respecto con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, siendo los contratos de carácter civil, por lo que el contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores la calidad de patrono.


      1. Obligaciones de la entidad contratante: La Entidad Contratante se obliga a realizar los pagos por la elaboración de los productos solicitados en el presente pliego por las microempresas contratadas en un plazo de 8 días , a fin de asegurar la buena ejecución del objeto de contratación y por la calidad de microempresa de los participantes. (ver SECCION II forma de pago)


    1. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deberán ejecutarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, encaminadas a proveer de “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.


    1. Propuesta de cronograma de trabajo: Será responsabilidad del adjudicatario realizar su cronograma de trabajo en función del plazo establecido por la Entidad Contratante.


    1. Obligaciones del proveedor de los:


Los proveedores deberán revisar cuidadosamente los pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos.


      1. Prevención de Accidentes. Corresponde al proveedor establecer y difundir a sus empleados las normas de seguridad para cada una de las actividades a desarrollarlas, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y proporcionar la máxima seguridad al personal a su cargo.

Bajo ninguna circunstancia se le relevará al contratista de su responsabilidad por accidentes ocasionados en los sitios de sus actividades o por daños a terceros.



    1. Multas o Sanciones: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los productos solicitados se impondrá una multa del uno por mil del valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de los mismos.













FERIA INCLUSIVA DE BIENES

FI-EPMTPQ-065-2011

SECCIÓN V


MODELO DE CONTRATO


COMPARECIENTES


Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, representada por el Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra la _______________, representante _________________, en calidad de ___________________, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:


Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, contempla la “ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.



1.02.- Mediante Resolución _______________________________, la Gerencia General aprobó los pliegos xx Xxxxx Inclusiva, del Proceso __________________, para la “ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”, con un Presupuesto Referencial de USD $ 4.698,00 (Cuatro mil seiscientos noventa y ocho) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA sin IVA.


1.03.- Con fecha ___________________________ la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, publicó en el Portal COMPRASPUBLICAS el Proceso xx Xxxxx Inclusiva No. _______________, de acuerdo a lo establecido en la Resolución INCOP No. 047-2011, de 23 de febrero del 2011, para la “ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.


1.04.- Dentro del Proceso xx Xxxxx Inclusiva No. ________________________, se presentaron ____ ofertas de:


1.05.- El Gerente General nombró una Comisión Técnica para la evaluación de las ofertas presentadas, la misma que estuvo conformada por los señores ________


1.06.- Mediante Informe de Evaluación de Ofertas, de _________________, la Comisión Técnica resuelve ____________________________


1.07.- Mediante Resolución ___________________________, el Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, resolvió ADJUDICAR el Proceso xx Xxxxx Inclusiva _________________________, para la “ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”, a ______________________________ en un valor total de USD $ ____________.

1.08- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. ____________, conforme consta en la Certificación xx Xxxxxxx y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. __________, emitido por el Departamento de Gestión Presupuestaria y Financiera__________________.


Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos


a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;


b) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas de los productos a contratarse;


c) La oferta presentada por el CONTRATISTA;


d) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

e) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA; y,

f) La resolución de adjudicación.


Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:


  1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.


  1. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato,


  1. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.


  1. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.


3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:


a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, le adjudica el contrato;


b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.


c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública.


d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.


e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta";

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto para la “ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.



Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El contratista se obliga con la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO a la “PROVISIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”, a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.


Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El precio del Contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es el de _____________________________, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. A este valor deberá incluirse el IVA.


Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- El monto especificado se pagará de la siguiente manera:


  1. 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato.

  2. 50% contra entrega total de los productos, previa firma del acta entrega recepción correspondiente.


A continuación se detallan los documentos habilitantes de pago:


  • Factura Original sin tachones ni enmendaduras

  • Certificado bancario con indicación de la cuenta activa (única vez previo al primer pago)


Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y 76 de la LOSNCP, el Contratista está obligado a rendir las siguientes garantías:


b) Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo, el contratista entrega a la orden de la Contratante una garantía bancaria o póliza de seguros, por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.

La garantía de buen uso del anticipo, será devuelta a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva


c) Garantía técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentará la garantía técnica contra defectos de fabricación. Esta garantía entrará en vigencia a partir de la suscripción del acta de entrega recepción de los bienes y durará (tiempo).


Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la Contratante solicitare el cambio piezas o partes de los bienes consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Institución; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, éstos serán cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la contratante, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Institución o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil.


7.02. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:


1) La del anticipo:

  • Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y,


  • En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después xx xxxx días de notificado con la liquidación del contrato.



2) La técnica:

  • Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato.


Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo estimado de ejecución, para cumplir el objeto de la contratación, es de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible.


La aprobación del arte será en máximo 5 días laborables a partir de la suscripción del contrato.


8.02.- LUGAR DE RECEPCIÓN


El oferente entregará los productos en las Bodegas La Chorrera ubicada en la prolongación de la Av. Xxxxxxx de Xxxxx y Av. Occidental, mediante nota de entrega de los productos solicitados en su totalidad listos para su uso.


Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- El CONTRATANTE prorrogará el plazo total, sólo en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:


  • Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la CONTRATANTE. La CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas;


9.02.- Las prórrogas de plazo deberán ser autorizadas por el Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.


Xxxxxxxx Xxxxxx.- MULTAS

11.01.- En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los productos solicitados se impondrá una multa del uno por mil del valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de los mismos.


Cláusula Décima Primera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato


12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.


Cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.


13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.


Cláusula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE el cancelar oportunamente el valor detallado en la cláusula quinta, previa la presentación de la factura correspondiente.


14.02.- Además notificará al proveedor mediante informes técnicos de las novedades encontradas en los productos entregados.


Cláusula Décima Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

15.01.- La recepción de los productos se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.


Cláusula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

16.01.- Corresponde al Departamento de Servicios Generales, a través del Jefe de la Unidad de Eventos a la Comunidad Hidratación la administración y supervisión del contrato; y, será la representante de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento durante la ejecución del mismo.


Cláusula Décima Sexta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

17.01.- El Contrato termina:


  1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.


  1. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.


  1. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.


  1. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:


    1. Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.


    1. Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.


  1. Por disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.



  1. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.


El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.


Cláusula Décima Séptima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, se sujetarán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley.


18.02.- En caso de que una o todas las controversias, por acuerdo de las partes, deseen someterlas a Arbitraje, deberán previamente obtener la autorización del Procurador General del Estado.

18.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Décima Octava.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

19.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Décima Novena.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

20.01.- La Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por el Administrador del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que la máxima autoridad de la Empresa tiene, por la Ley y los Reglamentos Internos.


20.02.- La Contratista estará representado por el


20.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito.


20.04.- La Contratista, al ser la única responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.


Xxxxxxxx Xxxxxxxx.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

21.01.- La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.


Cláusula Vigésima Primera.- DECLARACIÓN JURAMENTADA

22.01.- El Contratista declara, bajo juramento no hallarse inmerso en las prohibiciones para contratar con la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, que se establecen en la Ley.

Cláusula Vigésima Segunda.- DOMICILIO

23.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.


23.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:


CONTRATANTE: Xx. Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxxx

Teléfono: 0-000-000 Ext: 515


CONTRATISTA:


Cláusula Vigésima Tercera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES


24.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.


Para constancia las partes firman este contrato en unidad de acto en Quito, Distrito Metropolitano,





______________________ ___________________

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS


FI-EPMAPS-001-2011


SECCIÓN VI


FORMULARIOS


Formulario Nº 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO


FORMULARIO 1 A


ACEPTACIÓN Y COMPROMISO



El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx en su calidad de Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta (por sus propios derechos si es Persona Natural) / (Representante Legal si es Persona Jurídica Micro o pequeña empresa) libre y voluntariamente declaro que:

  1. El interesada/o en esta Oferta como principal, está nombrada en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen, tiene interés alguno en esta Oferta ni en el Contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la Oferta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

  2. Acepto la forma de pago establecida en los pliegos del presente proceso de contratación.

  3. Conozco y acepto que la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses locales e institucionales.

  4. Me someto a las exigencias y demás condiciones establecidas en la LOSNCP, su Reglamento General y los Pliegos, en caso de ser adjudicatario.

  5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autorizo a la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

  6. Declaro bajo juramento que me compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido proceso, de por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

  7. Así mismo declaro, bajo juramento, que la compañía mencionada no está incursa en las inhabilidades para contratar mencionadas en la LOSNCP.

  8. En caso de que me adjudique el contrato, convengo en suscribir el Contrato y en caso de negarme a subscribirlo, se me declarare como adjudicataria fallida, y me aplique la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

  1. Declaro bajo juramento que SOY UNA MICROEMPRESA, de conformidad con la definición estipulada en el numeral 3.3. PARTICIPANTES de los Pliegos. De igual manera acepto y me comprometo a proveer “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.





Fecha:





Atentamente,







NOMBRE: …………………………….



FIRMA: ………………………………..



CC…………………………………….…

FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

FI-EPMAPS-001-2011

SECCIÓN VI


FORMULARIOS


Formulario Nº 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO


FORMULARIO 1 B



Para: Asociación de Personas naturales (Micro o Pequeños empresarios)


ACEPTACIÓN Y COMPROMISO



El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta en representación de la compañía…………., (Micro o Pequeños empresarios); libre y voluntariamente declaramos que:



  1. Las personas interesadas en esta Oferta como principales están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta Oferta ni en la Contrato que de ella pudiera derivarse. Declaramos, también, que la Oferta la hacemos en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

  2. Aceptamos la forma de pago establecida en los pliegos del presente proceso de contratación.

  3. Conocemos y aceptamos que la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses locales e institucionales.

  4. Nos sometemos a las exigencias y demás condiciones establecidas en la LOSNCP, su Reglamento General y los Pliegos, en caso de ser adjudicatario.

  5. Garantizamos la veracidad y exactitud de la información, y las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autorizamos a la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

  6. Declaramos bajo juramento que nos comprometemos expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y aceptamos que en caso de violar este compromiso, estaremos dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido proceso, de por terminado en forma inmediata el contrato, que suscribimos como resultado de esta invitación a ofertar y nos allanamos a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

  7. Así mismo declaramos bajo juramento que, no estamos incurso en las inhabilidades para contratar mencionadas en la LOSNCP.

  8. En caso de ser adjudicados del contrato, suscribiremos el Contrato y en caso de negarse a subscribirlo, se le declarará como adjudicatario fallido, y se le aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

  9. Los productos y servicios que comercializamos son de origen nacional y fueron adquiridos exclusivamente a la Compañía ….. (micro o pequeña empresa), de conformidad con la definición estipulada en el numeral 3.3. PARTICIPANTES de los Pliegos, respetando principios de comercio justo. Para constancia adjuntamos listado con nombres, lugar, cantidad ofertada por los pequeños productores.

  10. De igual manera aceptamos y nos comprometemos a proveer las “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.







Fecha: ......................................................



Atentamente,





NOMBRE: …………………………….



FIRMA: ………………………………..



CARGO: ………………………………



CC…………………………………….…








FERIA INCLUSIVA DE SERVICIOS

FI-EPMAPS-001-2011

SECCIÓN VI


FORMULARIOS


Formulario Nº 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO


FORMULARIO 1 C

Para: Organización de Economía, Popular y Solidaria y el Comercio Justo, Cooperativas o Fundaciones (productoras de estos bienes)


ACEPTACIÓN Y COMPROMISO



El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta por sus propios derechos, (si es Organización de Economía, Popular y Solidaria y el Comercio Justo, Cooperativas o Fundaciones (productoras de estos bienes)), libre y voluntariamente declaro que:

  1. La única persona o personas interesadas en esta Oferta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta Oferta ni en la Contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la Oferta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

  2. Acepto que la forma de pago establecida en los pliegos del presente proceso de contratación.

  3. Conozco y acepto que la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

  4. Me someto a las exigencias y demás condiciones establecidas en la LOSNCP, su Reglamento General y los Pliegos, en caso de ser adjudicatario.

  5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

  6. Declaro bajo juramento que me compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido proceso, de por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

  7. Así mismo declaro, bajo juramento, que no estoy incurso en las inhabilidades para contratar mencionadas en la LOSNCP.

  8. En caso de que se le adjudique el contrato, conviene en suscribir la Contrato y en caso de negarse a subscribirla, se le declarará como adjudicatario fallido, y se le aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

  9. Los productos y servicios que comercializo son de origen nacional y fueron adquiridos exclusivamente a la Organización ………………………….…………………. de Economía, Popular y Solidaria y el Comercio Justo, Cooperativas o Fundaciones (productoras de estos bienes), de conformidad con la definición estipulada en el numeral 3.3. PARTICIPANTES de los Pliegos, respetando principios de comercio justo. Para constancia adjunto listado con nombres, lugar, cantidad ofertada por los pequeños productores.

  10. De igual manera acepto y me comprometo a proveer de “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.









Fecha: ....................................................



Atentamente,



NOMBRE: …………………………….



FIRMA: ………………………………..



CARGO:……………………………….



CC…………………………………….…




Formulario No. 2



FI-EPMAPS-001-2011





NOMBRE DEL OFERENTE:

DATOS GENERALES DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad:

Calle:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

Cédula de ciudadanía del representante legal:

R.U.C:

BIENES QUE OFRECE:

Lugar y Fecha



Atentamente,





……………………………………….

Gerente General y Representante Legal



CC: ……………………..






Formulario No. 3



FI-EPMAPS-001-2011





NOMBRE DEL OFERENTE:



COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS



El oferente deberá especificar el o los capítulos que esta ofertando y llenar para cada uno de ellos, una tabla de los productos, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados.



ÍTEM

PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD



















(FECHA Y LUGAR)





-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



CARGO:……………

CEDULA DE IDENTIDAD:…………………..


Formulario No. 4



FI-EPMAPS-001-2011



NOMBRE DEL OFERENTE:



CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, para la adquisición de “200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”.


Luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta por los que representa; libre y voluntariamente declaro bajo juramento que:


  1. Conozco las condiciones del suministro y he estudiado las especificaciones técnicas, como consta por escrito en el texto de esta carta, y me hallo satisfecha del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncio a cualquier reclamo posterior.

  2. Conozco las características y especificaciones de los productos a suministrar.

  3. Los productos ofertados cumplen todos los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en los Pliegos.









(FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)



CARGO:……………

CEDULA DE IDENTIDAD:…………………..





Formulario No.5


FI-EPMAPS-001-2011



NOMBRE DEL OFERENTE:


ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09

(Sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09)



  1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).


(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)




NOMBRE DEL OFERENTE:

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ………

CÓDIGO DEL PROCESO:


(Fecha)

Señor

………………………………….

Presente



De mi consideración:


El que suscribe, en mi calidad de representante legal de …………………………. declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:


1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación.


2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.


3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:


    1. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

    2. Descalifique a mi representada como oferente; o,

    3. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

    4. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.


5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.


Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.



T IPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra



NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S)

MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

DOMICILIO

FISCAL









NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:



NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S)


NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

DOMICILIO

FISCAL











Atentamente,





------------------------------------------------------

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL



CARGO:……………

CEDULA DE IDENTIDAD:…………………..


Formulario Xx. 0X



XX-XXXXXX-000-0000



“CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”



ACREDITO CONDICIÓN DE PERSONA NATURAL O (MICROEMPRESA)



El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta por mis propios derechos, libre y voluntariamente declaro bajo juramento que:



Soy un Microempresario, de conformidad con la definición estipulada en el numeral 3.3. PARTICIPANTES de los Pliegos, es decir que en calidad de dueño o arrendatario tengo entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares.





Fecha: ..................





Atentamente,



Oferente

Nombre y firma de responsabilidad

No. Cédula de ciudadanía

Dirección domiciliaria para notificaciones







FORMULARIO No. 6 B



FERIA INCLUSIVA

FI-EPMAPS-001-2011



“CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”



ACREDITO CONDICIÓN DE PERSONAS JURIDICAS (MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS).



El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta por los derechos que represento de ……………………….., en mi calidad de representante legal, libre y voluntariamente declaro que:



Los miembros de ……………………….. son exclusivamente Micro o Pequeños empresarios, de conformidad con la definición estipulada en el numeral 3.3. PARTICIPANTES de los Pliegos, es decir que en calidad de dueños o arrendatarios producen un máximo de……………………….. cada uno de ellos. Para constancia adjunto listado con nombres, lugar, área aproximada y cantidad estimada ofertada por dichos pequeños empresarios.

Fecha: ..................



Atentamente,





Representante Legal del Oferente

Nombre y firma de responsabilidad

Cargo

Cédula de ciudadanía

Dirección domiciliaria para notificaciones



FORMULARIO No. 6 C



FERIA INCLUSIVA



FI-EPMAPS-001-2011



“CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAMISETAS POLO MANGA LARGA, 200 GORRAS y 200 CHOMPAS EN TELA POLAR, CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”



ACREDITO CONDICIÓN DE ORGANIZACION RELACIONADA CON LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y EL COMERCIO JUSTO.



El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta Oferta por los derechos que represento de ……………………….., en mi calidad de representante legal, libre y voluntariamente declaro que:



Certifico que los productos o servicios que proveo son de origen nacional, de conformidad con la definición estipulada en el numeral 3.3. PARTICIPANTES de los Pliegos, respetando principios de comercio justo. Para constancia adjunto listado con nombres, lugar, ofertada por los pequeños empresarios.

Fecha: ..................



Atentamente,





Representante Legal del Oferente

Nombre y firma de responsabilidad

Cargo

Cédula de ciudadanía

Dirección domiciliaria para notificaciones




- 42 -

Document Metadata

Filed: May 5th, 2020