BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES
Aprobada mediante Directiva Nº018-2012-OSCE/CD
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
SIMBOLOGÍA UTILIZADA:
Nº | Símbolo | Descripción |
1 | [ABC] / […….] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases. |
2 | [ABC] / […….] | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica. |
3 | IMPORTANTE: Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial,o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, o por los proveedores. Se debe registrar en color azul. |
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:
Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:
Nº | Características | Parámetros |
1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
2 | Fuente | Arial |
3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos. |
7 | Interlineado | Sencillo |
8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |
9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
Elaborado en setiembre 2012
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX
XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIAIRIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
NOVIEMBRE 2012
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
1
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
2
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1. BASE LEGAL
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.
1.2. CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.
IMPORTANTE:
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
3
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
1.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
4
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1
En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:
Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio
IMPORTANTE:
En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
IMPORTANTE:
Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2
1.7. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.
1 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.
2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
5
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos
1.7.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, en la evaluación se deberá tener en consideración lo siguiente:
Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria ycumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
IMPORTANTE:
En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especialo el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contratacionestendrá la propuesta por no admitida.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
6
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.
1.7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde: | ||
i | = | Propuesta |
Pi | = | Puntaje de la propuesta económica i |
Oi | = | Propuesta Económica i |
Om | = | Propuesta Económica de monto o precio más bajo |
PMPE | = | Puntaje Máximo de la Propuesta Económica |
1.8. ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO se deberá tener en consideración lo siguiente:
El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.
El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones según corresponda, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
7
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así como por los veedores, de ser el caso.
El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de evaluación.
1.9. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
8
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado dicha facultad.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
9
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO III DEL CONTRATO
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El perfeccionamiento del contrato puede realizarse a través de la suscripción del contrato o la notificación de la orden de compra, según lo establecido en la sección específica de las Bases.
Cuando el contrato se perfeccione a través de la suscripción del contrato, una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.
Cuando el contrato se perfeccione a través de la recepción de la orden de compra, el postor deberá presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna. La Entidad deberá notificarle la orden de compra en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación.
La orden de compra debe señalar el domicilio consignado informado por el postor ganador al remitir la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, el mismo que constituye el domicilio para efecto de las notificaciones durante la ejecución contractual.
IMPORTANTE:
El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá consignar en la sección específica de las Bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la recepción de la orden de compra o la suscripción del contrato.
Sólo en el caso que la Entidad perfeccione el contrato con la suscripción de éste deberá utilizarse la proforma establecida en el Capítulo V de la sección específica de las Bases.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.
3.2. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
10
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
Código de cuenta interbancario (CCI).
Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
3.3. VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra, según corresponda. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.
3.4. FALLAS O DEFECTOS PERCIBIDOS POR EL CONTRATISTA
El contratista debe comunicar a la Entidad las fallas o defectos que advierta en las especificaciones técnicas del bien contratado a más tardar a los siete (7) días calendario siguientes del perfeccionamiento del contrato, con la finalidad que la Entidad evalúe las observaciones comunicadas y se pronuncie sobre las mismas en el plazo de siete (7) días hábiles.
En caso de acoger la observación, deberá entregar al contratista las correcciones o efectuar los cambios correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 152 del Reglamento. En caso la observación no fuese admitida, la Entidad deberá comunicar de ello al contratista a fin que continúe con la ejecución del contrato.
3.5. ADELANTOS
La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.
En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.
3.6. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.
3.7. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS3
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
3 El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases se hubiese establecido la entrega de adelantos.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
11
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.
3.8. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS4
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.
3.9. PAGOS
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones xx xxxxxxx, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
4 El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases se hubiese establecido la entrega de adelantos.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
12
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
13
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO I GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre | : | Oficina de Infraestructura Penitenciaria |
RUC Nº | : | 20381159281 |
Domicilio legal | : | Xx. Xxxxxx xx xx Xxxx Xx 000 Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx |
Teléfono/Fax: | : | 444 – 2341 Anexos 311, 104 |
Correo electrónico: | : |
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados el Milagro – Trujillo”
1.3. VALOR REFERENCIAL5
El valor referencial del ítem paquete asciende a S/. 35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre de 2012.
ITEM PAQUETE | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
1 | MESA DE TRABAJO DE 1.00 X 2.00 M | 07 | S/. 1,400.00 | S/.9,800.00 |
BANCO XX XXXXXXXXXX CON CAJONERO | 12 | S/.2,100.00 | S/. 25,200.00 | |
TOTAL | S/. 35,000.00 |
IMPORTANTE:
Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 4 el 13 de Noviembre de 2012.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias.
5El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
14
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso de selección se rige por el sistema de suma alzada,de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección en el Capítulo III.
1.9. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN
Los bienes materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 15 DIAS CALENDARIO días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
El lugar de entrega del bien se efectuará en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados El Milagro - Trujillo ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia xx Xxxxxxxx, departamento de La Libertad.
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
El costo de reproducción es gratuito.
1.11. BASE LEGAL
Decreto Supremo Nº 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo Nº 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto de Urgencia N° 007-2012 ―Declaran en Emergencia el Sistema Penitenciario y Dictan Medidas Excepcionales y Urgentes en Materia Económica y Financiera‖
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Xxx XX 00000, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.
Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo.
Decreto Legislativo Nº 654 Código de Ejecución Penal.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Código Civil.
Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
15
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6
Etapa | Fecha, hora y lugar | |
Convocatoria | : | 14/11/2012 |
Registro de participantes | : | Del: 15/11/2012 de 08:30 a 16:30 Al:16/11/2012 de 08:30 a 12:00 |
Presentación de Propuestas | : | 16/11/2012 |
* En acto privado | : | El horario de recepción de propuestas es de 12:01 a 16:30 |
Calificación y Evaluación de Propuestas | : | 16/11/2012 |
Otorgamiento de la Buena Pro | : | 16/11/2012 |
*En acto privado (a través del SEACE) | : |
IMPORTANTE:
Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación de menor cuantía, debe mediar entre la convocatoria y la fecha de presentación de las propuestas un plazo no menor de dos (2) días hábiles.
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en las instalaciones de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, sito en el Xx. Xxxxxx xx xx Xxxx Xx 000 Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:30 a 16:30 horas.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
2.3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS7
6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
16
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá considerarse lo siguiente:
Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla xx Xxxx de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en el Xx. Xxxxxx xx xx Xxxx Xx 000 Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones.
IMPORTANTE:
Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas
En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP, conforme al
siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
Señores
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE
Xx. Xxxxxx xx xx Xxxx Xx 000 – Xxx. Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Atte.: Comité Especial Permanente.
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 093-2012-INPE-OIP-CEP
Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados El Milagro – Trujillo”
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE
Xx. Xxxxxx xx xx Xxxx Xx 000 – Xxx. Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Atte.: Comité Especial Permanente.
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 093-2012-INPE-OIP-CEP
Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados El Milagro – Trujillo”
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
7 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
17
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.4.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un original y una copia.
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección8 (Anexo Nº 2).
c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones(Anexo Nº 4).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5)9.
f) Carta que acredite ser distribuidor autorizado de la marca de los productos ofertados.
Adicionalmente se adjuntarán (Original y copia simple) los Documentos Técnicos Sustentatorios, catálogos, manuales, folletos u documentos técnicos del fabricante, dueño de marca o representante de marca, en español, relativos al modelo del bien que se está ofertando. Deberán mostrar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para el bien ofertado, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos Sustentatorios, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia con lo señalado (Anexo N° 9).
8 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.4.1 de la sección específica de las Bases.
9 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega del bien, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
18
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
IMPORTANTE:
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
Documentación de presentación facultativa:
a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso10.
b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad11.
c) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.
IMPORTANTE:
Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).
En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.
IMPORTANTE:
En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.
2.4.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA12
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 7).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
10 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.
11 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.
12 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
19
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
IMPORTANTE:
La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.
En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.
2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1 =Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= 0.70
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
= 0.30
Donde: c1 + c2 = 1.00
2.6. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para la Orden de compra
a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
b) Código de cuenta interbancario (CCI).
c) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
20
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución contractual13.
e) Correo electrónico para notificar la orden de compra de ser el caso.
Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
d) Copia del RUC de la empresa.
e) Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de las instalaciones de la Oficina de Infraestructura – INP, ubicada en Xx. Xxxxxx xx xx Xxxx Xx 000 Xxx. Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx.
IMPORTANTE:
La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.
2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un único pago.
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
a) Recepción y conformidad de la Unidad de Obras y equipamiento de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria.
b) Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.
c) Comprobante de pago.
d) Guía de Remisión
2.8. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.
13 Este domicilio debe ser consignado en el documento a través del cual se perfeccione el contrato, sea orden de compra o contrato, según corresponda.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
21
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL
E.P.S. EL MILAGRO - TRUJILLO”
1 . 0 OBJETIVO
El Instituto Nacional Penitenciario dentro del Plan de Inversiones para el presente año, ha considerado la ejecución del EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE TALLERES EN E E.P.S. EL MILAGRO – TRUJILLO” con el objetivo de equipar y poner en operatividad el citado establecimiento penitenciario.
2 . 0 UBICACIÓN
E.P. : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO
Dirección : C.M.P. EL MILAGRO
Distrito : HUANCHACO
Provincia : TRUJILLO Departamento : LA LIBERTAD
3 . 0 ANTECEDENTES
Al haber concluido la construcción del EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE TALLERES EN E E.P.S. EL MILAGRO – TRUJILLO” el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO mediante la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - INPE necesita ponerlo en funcionamiento, para lo cual se hizo necesario elaborar un Expediente Técnico para su equipamiento.
4 . 0 ALCANCES DEL PROYECTO
En el presente proyecto se ha considerado dotar del equipamiento mínimo esencial para la operatividad del Taller de Carpintería, realizando las siguientes acciones:
La compra y transporte de mobiliarios destinados a todos los ambientes de talleres correspondientes.
El armado, ubicación e instalación de los equipos.
Prueba de los equipos.
5 . 0 PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de entrega de los bienes es de Quince (15) días calendario.
6 . 0 VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/. 35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre de 2012.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
22
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ESPECIFCIACIONES TÉCNICAS
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL
E.P.S. EL MILAGRO - TRUJILLO”
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El propósito de estas Especificaciones Generales es dar una pauta a seguir para el suministro de los bienes requeridos, para lo cual se tendrá en consideración la calidad del producto, acabado, garantía, cuidado en su transporte y colocación, así como el soporte técnico necesario para su óptimo funcionamiento, ciñéndose a las normas establecidas para tal fin.
2. DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores, tendrán en consideración lo señalado en las especificaciones técnicas de cada producto, considerando a estas como mínimas.
Deberá contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores y cumplir con las condiciones indicadas en el Art. 52 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Conforme a Art.36 del sub-capítulo IV del Proveedor; Es responsabilidad del proveedor:
a) Demostrar que está calificado y que su producto cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.
b) Informarse sobre las características de calidad del servicio, insumos, recursos y producto terminado solicitado.
c) Informarse de las especificaciones técnicas, códigos o normas técnicas aplicables al producto solicitado.
d) Informarse y comunicar al constructor que cumplirá con los controles, pruebas y ensayos aplicables a su producto o servicio.
e) Asistir al cliente en el uso y mantenimiento del producto o servicio entregado.
f) Ofrecer garantías sobre sus productos.
La entrega de la mercadería se realizará en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados El Milagro - Trujillo ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia xx Xxxxxxxx, departamento de La Libertad.
3. DEL INPE
El INPE mediante un Inspector, verificará la calidad y acabado de la mercadería previa a su recepción, pudiendo efectuar una visita a su centro de producción o comercialización según sea el caso, para lo cual el Proveedor brindará las facilidades del caso.
Previo al informe de conformidad, el funcionario responsable verificara la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales efectuando las pruebas que estime necesario.
Cuando los bienes no cumplan con las características y condiciones solicitadas y ofrecidas la entidad no efectuara la recepción, considerándose la prestación como "no ejecutada", aplicándose las penalidades que correspondan.
El Inspector está autorizado a rechazar aquellos productos que no cumplen con la calidad y acabado requerido o estén en mal estado, rotos, fisurados, quiñados, etc.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
23
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
24
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
25
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer:
De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, se podrán considerar los siguientes factores de evaluación, dependiendo del tipo de bien que se adquiera:
FACTORES DE EVALUACIÓN- OPCIONALES | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN | |
A. | PLAZO DE ENTREGA | De 1 hasta 5 días calendario: 25 puntos De 6 hasta 9 días calendario: 20 puntos |
Criterio: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe superar o mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. (Anexo Nº 5) | ||
B. | GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL DEL POSTOR Criterio: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. | Más de 12 meses: 15 puntos Más de 6 hasta 12 meses: 10 puntos Más de 1 hasta 6 meses: 5 puntos |
C. | EXPERIENCIA DEL POSTOR | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M >= 5 veces el valor referencial14: 35 puntos M >= 4 veces el valor referencial y <5 veces el valor referencial: 30 puntos M >= 3 veces el valor referencial y <4 veces el valor referencial: 25 puntos15 |
Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo dehasta cinco (5) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite |
14 No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.
15 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
26
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
FACTORES DE EVALUACIÓN- OPCIONALES | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN | |
documental y fehacientemente,(el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito entre otros). (El documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito entre otros). Correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. |
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
27
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
FACTORES DE EVALUACIÓN- OPCIONALES | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN | |
D. | CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN | Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación16: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas. 25 puntos |
Criterio: Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin incurrir en penalidades, no pudiendo ser mayor a veinte (20) contrataciones. Acreditación: Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. 3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. | ||
PUNTAJE TOTAL | 100 puntos17 |
IMPORTANTE:
Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.
16 Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos Nº 095-2010/DTN y Nº 111-2010/DTN xxxxx.xxxx.xxx.xx
17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
28
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO
Conste por el presente documento, la Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados el Milagro – Trujillo”, que celebra de una parte la U.E. 008: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE , CON RUC
N° 20381159281, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20381159281 , con domicilio legal en Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxx Xx 000, Xxx. Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx y departamento de Lima, representada por Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, identificado con DNI Nº 00000000, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [… ]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 093-2012-INPE-OIP-CEP
para la Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados el Milagro – Trujillo”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados el Milagro – Trujillo”, conforme a las Especificaciones Técnicas.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.18
Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en un único pago, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.
18 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.
19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
29
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora20 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor xx xxxx (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX
La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [INDICAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
F x Plazo en días |
Donde:
20 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
30
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
IMPORTANTE:
De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por xxxx, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 21
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del
21 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento de Contrataciones del Estado, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
31
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
Estado.
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con sus Reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. El Tribunal Arbitral estará compuesto por Arbitro Único.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LAS NOTIFICACIONES
Para los fines del presente Contrato, las notificaciones se realizarán en los domicilios señalados en la parte introductoria del presente contrato, también constituyen formas de válidas de comunicación las que LA ENTIDAD efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicadas por EL CONTRATISTA en la introducción del contrato y/o declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en cuatro (4) juegos en señal de conformidad en la ciudad de [. ] al [CONSIGNAR FECHA].
―LA ENTIDAD‖ | ―EL CONTRATISTA‖ |
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
32
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
FORMATOS Y ANEXOS
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
33
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE
AMC N° 093-2012-INPE-OIP-CEP– 1ERA CONVOCATORIA
NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURALO JURÍDICA): | |
RUC Nº: | |
DOMICILIO LEGAL: | |
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso): | |
DNI Nº DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (De ser el caso): | |
TELÉFONOS: | |
FAX: | |
RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo establecido en el Artículo 25º del Reglamento de la Ley de | |
( ) Autorizo al Comité Especial encargado del Proceso, que me notifique al siguiente correo electrónico: | |
( ) Autorizo al Comité Especial encargado del Proceso, que me notifique personalmente en la sede de la Dirección General de Infraestructura del INPE | |
FECHA: | |
HORA: | |
FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (De ser el caso): |
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
34
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
FORMATO N° 1 22
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN
Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº
RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía N° 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.23
…..………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
22 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
23 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
35
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
Estimados Señores:
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre | o | Razón | Social | : | |||
Domicilio Legal : | |||||||
RUC | : | Teléfono : | Fax | : |
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
36
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece la Adquisición de Mesas de Trabajo y Bancos xx Xxxxxxxxxx para el Equipamiento del Proyecto: “Construcción y Mejoramiento de Talleres en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados el Milagro – Trujillo”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
37
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – XXXXXXXX”
XXXXX Xx 0
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
38
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – XXXXXXXX”
XXXXX Xx 0
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA, responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [. ].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]
OBLIGACIONES DE [NOMBREDEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..…………………………………. …………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
39
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO Y BANCOS XX XXXXXXXXXX PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ANEXO Nº 5
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
40
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ANEXO Nº 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:
Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA24 | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA25 | MONTO FACTURADO ACUMULADO26 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |
24 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
25 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
26 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
41
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA24 | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA25 | MONTO FACTURADO ACUMULADO26 |
10 | ||||||||
TOTAL |
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
42
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ANEXO Nº 7
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:
CONCEPTO | COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] |
TOTAL |
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.
La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.
43 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
ANEXO Nº 8
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa27 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía28.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
27 En el artículo 1 del ―Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía‖ se define como ―empresa‖ a las ―Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras xx xxxxxx de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.‖
28 En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.
44 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – XXXXXXXX”
XXXXX Xx 0 OFERTA TECNICA
Señores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA PRESENTE.-
De nuestra consideración:
El que suscribe………….. (representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 093-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA, para
la …………………….., declaro bajo juramento que los equipos ofertados cuentan con las características requeridas en el capítulo III de la sección específica de las Bases, de acuerdo a lo siguiente:
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS | SÍ CUMPLE | Detalle de las Características del bien ofertado | ||
MESA DE TRABAJO 2.00 X 1.00 M | ||||
Características Generales | ||||
Dimensiones | ||||
1 | Largo | 2.00 mts | ||
2 | Ancho | 1.00 mts | ||
3 | Alto | 0.75 mts | ||
Estructura | ||||
4 | Madera completamente seca y sin imperfecciones | Tornillo | ||
5 | Empalmes | Con caja y Espiga | ||
6 | En uniones usar | Cola Sintética, impermeable al agua | ||
7 | Todos lo clavos se deben unir la madera con punzón, para esconder la cabeza | |||
8 | Las patas y soportes no deben tener ángulos agudos peligrosos, deben ser redondeados | |||
BANCO CARPINTERO C/MORDAZA FRONTAL Y ARMARIO DE 2 PUERTAS | ||||
Características Generales | ||||
Dimensiones | ||||
9 | Largo | 1.93 m | ||
10 | Ancho | 0.58 m | ||
11 | Alto | 0.85 m | ||
Estructura | ||||
12 | Patas | 3‖ x 3‖ | ||
13 | Largueros superiores | 3‖ x 2‖ | ||
14 | Largueros inferiores | 3‖ x 2‖ | ||
15 | Madera | Capirona | ||
Tablero | ||||
16 | Madera | Capirona | ||
17 | Espesor | 3‖ | ||
Armario |
45 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA – INPE AMC N° 93-2012-INPE-OIP-CEP – 1ERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SENTENCIADOS EL MILAGRO – TRUJILLO”
18 | Conglomerado | |||
19 | Espesor | 1‖ | ||
Pintura | ||||
20 | Al natural | |||
21 | Acabado | Barniz xxxxxx | ||
Confección | ||||
22 | Uniones espigonadas | |||
23 | Unidos con | Cola Sintética | ||
24 | Los clavos deben estar perdidos |
NOTA IMPORTANTE:
………………………….………………………..
Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor
Marcar con Xxxx (X) si cumple con los requerimientos Técnicos Mínimos.
Detallar las Características del bien ofertado al que se presentan. El documento deberá ser presentado por cada ítem al que se presenta
46 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE