PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA URBANIZACIÓN SUNC-UE MARIA AUXILIADORA1ª FASE EN PUERTO REAL POR PROCEDIMIENTO ABIERTODE TRAMITACIÓN URGENTE
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA URBANIZACIÓN SUNC-UE XXXXX AUXILIADORA1ª FASE EN PUERTO REAL POR PROCEDIMIENTO ABIERTODE TRAMITACIÓN URGENTE
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
2. OBJETO
3. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
4. PLAZO DE EJCUCIÓN DE LA OBRA
5. GARANTÍAS
6. PERFIL DE CONTRATANTE
7. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA COMUNICACIONES
8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
9. SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONOMICA
II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
10. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS OFERTANTES
11. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
12. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
13. MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE OFERTAS
14. SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
15. SEGUROS
16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
18. CONFIDENCIALIDAD
19. PROTECCIÓN DE DATOS
20. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN
21. TRIBUNALES
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
ANEXO III. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN ANEXO IV. MODELO DE AVAL
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación de GEN que garantizan la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. En los actos relativos a preparación y adjudicación del contrato, el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en lo sucesivo), tendrá carácter supletorio.
En atención a su importe y a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, el órgano de contratación para este contrato es la Consejera Delegada de GEN, S.A..
El contrato al que se refiere la presente licitación es de naturaleza privada y se regirá por las cláusulas en él contenidas y por la legislación civil y mercantil que le sea de aplicación. Asimismo, estará sujeto a lo establecido por las normas de Derecho Comunitario que le sean de aplicación.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 18 de las Instrucciones de Contratación de GEN, S.A., la presente licitación ha sido declarada de tramitación urgente por tratarse de un contrato cuya celebración responde a una necesidad inaplazable
El presente Pliego de condiciones particulares y el resto de documentos de la licitación revisten carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera de los documentos contractuales, prevalecerá el primero sobre los segundos.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por GEN, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
2. OBJETO
Constituye el objeto del presente contrato la realización de la obra civil para la urbanización SUNC-UE Xxxxx Auxiliadora1ª fase en Puerto Real, en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para la delimitación del objeto del contrato dentro del Vocabulario Común de Contratos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, modificado por el Reglamento 213/2008, la referencia asignada es: 45230000-8 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
El presente contrato se define como contrato de obras a tanto alzado con precio cerrado, en el que el Constructor/ Contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en ejecución de obra en base a unas mediciones entregadas, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado, asumiendo este los riesgos de errores del Proyecto si los hubiese, por lo que Constructor debe realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el Promotor y añadir en él todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinión son necesarias para la correcta terminación y funcionamiento de la instalación aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta.
Las obras o actuaciones que se soliciten por el promotor que no se encontraran previstas inicialmente se abonarán aplicando los precios previstos en el proyecto. A estos trabajos
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
se le aplicará proporcionalmente la misma baja que se haya aplicado al conjunto de la obra en la formulación de la oferta. Todas aquellas obras que se soliciten por el promotor y no se reflejen en el proyecto, se abonaran previa presentación del Precio contradictorio y su aprobación por el organismo competente.
3. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACION, PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor estimado del contrato de la presente licitación es de 231.855,45euros más IVA (doscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos).
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá como partida independiente el importe del IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente documento.
La forma de pago de la obra será por certificaciones de obra mensuales emitidas por el contratista en que se reflejen las unidades de obra efectivamente realizadas en ese período.
4. PLAZO DE EJCUCIÓN DELAOBRA
El plazo máximo de ejecución de la obra es de 2,5 meses (10 semanas). La reducción del plazo de ejecución será uno de los criterios de valoración de las ofertas.
5.- GARANTÍAS
Se exime a los licitadores de prestar garantía provisional.
La garantía definitiva que deba prestar el adjudicatario, será de un importe equivalente al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. La garantía definitiva deberá ser
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
constituida por el adjudicatario antes de la formalización del contrato. Servirá para garantizar las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario en virtud del contrato y se constituirá en metálico mediante su ingreso en la cuenta corriente de GEN, contrato de seguro de caución o aval bancario conforme al modelo del anexo V, o bien, mediante retención en precio de las certificaciones, a razón de un 5% del importe total de cada certificación.
Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas aportarán el 25% del importe de la garantía definitiva.
La garantía definitiva se devolverá una vez trascurrido el período de garantía, que se iniciará cuando se lleve a cabo la recepción definitiva de la obra.
6. PERFIL DE CONTRATANTE
En el perfil de contratante de GEN se publicará cualquier dato e información pública referente a esta licitación. El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página web institucional de GEN:
7.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA COMUNICACIONES
En cumplimiento del principio de transparencia en la contratación y de eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, en la presente licitación se opta por el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las comunicaciones que se produzcan.
Los actos y manifestaciones de voluntad tanto del órgano de contratación o de la mesa como de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación se enviarán a las direcciones de correo electrónico indicadas al efecto debiendo ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
A tal efecto los licitadores deberán expresar en su solicitud de participación la dirección de correo electrónico en la que deseen recibir las comunicaciones derivadas de la presente licitación, que se utilizará como medio preferente de comunicación para la práctica de las notificaciones en el seno del procedimiento. Al designar el correo electrónico el licitador reconoce que dicha dirección electrónica está bajo su control y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección asignada.
GEN señala como dirección de correo electrónico oficial de recepción de documentos y comunicaciones de los licitadores: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán optar al presente contrato las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición previstas en el TRLCSP para contratar con el sector público y que cuenten con la solvencia técnica y financiera conforme a lo establecido en el presente Pliego.
Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en esta licitación, deberán cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, con las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, así como de los derechos adquiridos por las plantillas.
Se considera causas que implican una prohibición para participar en esta licitación el incumplimiento de la legislación ambiental y realización de delitos contra los trabajadores o sanciones en materia social.
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal (UTE) deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como asumir el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. En caso de UTE, todos sus componentes
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
quedarán obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
9.- SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Para tomar parte en la presente licitación los interesados deberán estar en disposición de acreditar que cumplen con los siguientes requisitos de solvencia técnica:
• Deberán disponer de la maquinaria, material y personal para la ejecución de los trabajos adecuados para poder realizar la obra a plena satisfacción del cliente. Para acreditar este extremo presentarán en caso de resultar adjudicatarios y cuando les sea solicitado una relación de medios disponibles de la empresa(maquinaria, material y personal) que pone a disposición del presente contrato
• Deberán acreditar haber realizado al menos 3 contratos de obras análogas a las que constituyen el objeto del presente contrato, en los últimos 5 años. Para acreditar este extremo presentará, en caso de resultar adjudicatarios y cuando les sea solicitado por el órgano contratante, relación de trabajos realizados y en su caso certificados de buena ejecución expedidos por los clientes.
En cuanto a la solvencia económica, los licitadores deberán acreditar disponer (o compromiso de concertar) las pólizas de seguros especificados en el apartado 15 del presente pliego.
II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
10.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS OFERTANTES
Las ofertas deberán contener la siguiente documentación toda redactada en lengua castellana:
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
Solicitud de participación en la licitación firmada por la persona que ostente la representación legal de la empresa (se adjunta modelo en el anexo I). Este documento se presentará por duplicado, quedándose el interesado con uno de los ejemplares que le será sellado y dará registro de entrada en el momento de presentar la documentación en el registro de GEN
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación dividida en tres sobres. En cada uno de los sobres figurará el nombre del licitador y la siguiente inscripción: “Licitación del contrato de obras civil urbanización SUNC-UE Xxxxx Xxxxxxxxxxx en Puerto Real 1ª Fase”.
Sobre A. Documentación administrativa
- Declaración responsable indicando que se cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con el sector público en cuanto a requisitos de capacidad, representación y personalidad y que, asimismo, se cumplen las condiciones de solvencia exigidas en este pliego siguiendo el modelo contenido en el Anexo II.
Los requisitos cuyo cumplimiento han de cumplir todos los licitadores, cuya concurrencia se declara mediante la declaración responsable, deberán ser acreditados únicamente por el licitador en quien recaiga la propuesta de adjudicación aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y de solvencia técnica y financiera.
Excepcionalmente, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá dirigir requerimiento a los licitadores, antes de acordar la propuesta de adjudicación, para que aporten la documentación acreditativa de los requisitos previos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 del TRLCSP.
Sobre B. Documentación técnica
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
En el que se incluirá los siguientes documentos titulados en la forma que se expresa a continuación:
1. Programación de las obras que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en el plazo comprometido por el contratista en su oferta, en la que se describirá las previsiones de tiempos.
2. Relación de medios y elementos de salud, seguridad e higiene en el trabajo que la contrata se compromete, a su xxxxx, a poner a disposición de la obra y que supongan una mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral en relación con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y Salud o con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia, indicándose el número y características de dichos medios y su comparación con los exigibles obligatoriamente.
Sobre C. Documentación económica y plazo de ejecución
Contendrá exclusivamente una sola proposición según el modelo que se indica como Xxxxx XXX, añadiendo el Impuesto sobre el Valor Añadido como partida independiente.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.
11. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
La mesa de contratación de GEN, otorgará hasta un máximo de 100 puntos valorando los siguientes aspectos, todos criterios objetivos.
- Oferta Económica: Puntuación 80 puntos
Se asignará el máximo de puntuación a la oferta de precio inferior con respecto al precio de licitación, asignándose la puntuación al resto de las ofertas mediante proporcionalidad inversa, aplicando la siguiente fórmula:
Oferta con precio inferior 80 puntos
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
Oferta valorada X puntos
Mejor precio x 80
X =
Oferta valorada
Se entenderá que las ofertas que supongan una baja igual o superior al 30% sobre el valor estimado del contrato, superan el límite que permite apreciar que la proposición no puede ser cumplida por ser anormal o desproporcionada.
- Plazo de ejecución de la obra. Puntuación 20 puntos
Se valorará la reducción de plazo de ejecución de la obra con respecto al plazo máximo de 10 semanas (2,5 meses) establecido el presente pliego. Se otorgarán 5 puntos por cada semana de reducción del plazo de ejecución, hasta un máximo de reducción de 4 semanas (es decir, un plazo de ejecución de 6 semanas) que obtendría los 20 puntos.
12. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio (15días naturales desde la publicación del anuncio), en horario de 9’00 a 13’00 horas en las oficinas de la entidad contratante:
GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL, S.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, xx 0
11510 Puerto Real (Cádiz)
No se admitirán las proposiciones recibidas en la entidad con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Si el día de finalización del plazo de licitación fuera inhábil, el plazo finalizará al siguiente día hábil.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, las ofertas podrán ser enviadas mediante servicio de mensajería o correo, siempre y cuando el envío de las mismas se produzca dentro de los plazos marcados en este pliego. El licitador que haga uso de este medio deberá enviar antes del fin de la fecha de finalización de presentación de ofertas, reflejada en el anuncio, escrito vía correo electrónico a la dirección xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx en el que se comunique el envío. La recepción de las ofertas deberá efectuarse, en todo caso, durante los 5 días naturales siguientes a la finalización del plazo.
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte del licitador del contenido de las cláusulas del presente pliego y del resto de documentos de la presente licitación sin salvedad alguna.
13.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE OFERTAS
La mesa de contratación será el órgano constituido al efecto para valorar y calificar las ofertas presentadas, estará compuesta por los siguientes miembros:
- Presidente: El gerente del GEN, S.A.
- Vocal: La Directora Económico - administrativa de GEN, S.A.
- Vocal: El Técnico del Servicio de Aguas de GEN, S.A.
- Vocal: La Técnico de Alumbrado Público de GEN, S.A.
- Secretario: Asesor jurídico en materia de contratación pública de GEN, SA.
La mesa de contratación se constituirá formalmente en la fecha y hora que se convoque. En la primera sesión calificará los documentos contenidos en el “SOBRE A”, pudiendo conceder un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación ante la propia mesa de contratación, de los defectos que se observen en la documentación presentada y que sean subsanables.
Realizada en su caso la subsanación, procederá a realizar la valoración técnica de las ofertas admitidas y si se ajustan a las previsiones el PPT (“SOBRE B”).
Posteriormente, en la fecha y hora que determine la Mesa de Contratación se convocará un acto público del que se informará con antelación suficiente a todos los licitadores, en el que se procederá a la apertura del “SOBRE C” que contiene la oferta económica.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
Una vez valoradas las ofertas, a la vista de los resultados obtenidos la mesa de contratación realizará una clasificación de las ofertas valoradas por orden decreciente de la puntuación obtenida.
14.- SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles presenten la documentación acreditativa del cumplimento de los requisitos previos que se le solicite y la siguiente documentación:
• Escritura constitución. Copia simple de la escritura de constitución de la empresa en el que ha de constar la relación clara e inequívoca entre su objeto social y el objeto del presente contrato.
• Fotocopia del CIF de la empresa.
• Escritura poderes. (En caso que consten en escritura diferente a la anterior) Copia simple de los poderes o facultades otorgadas a la persona que actúa como representante de la empresa y firma la solicitud de admisión, en el que ha de constar la facultad de obligarse en nombre de la empresa.
• Fotocopia del DNI del representante de la empresa.
• Certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, expedida por la administración de la Agencia Tributaria de Andalucía.
• Certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, expedida por la administración estatal de la Agencia Tributaria.
• Certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones ante ésta.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
• Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando copia del último recibo. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
La mesa de contratación se reserva la posibilidad de solicitar al licitador que resulte propuesto como adjudicatario que presente la documentación que verifique los méritos y experiencia descritos en la formulación de la oferta. Esta documentación le será devuelta una vez realizadas las oportunas comprobaciones y contrastada la veracidad de los méritos aportados.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Presentada la documentación requerida, la mesa elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, el cual adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación se notificará a los licitadores y al adjudicatario y simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.
La selección realizada en estos términos no supone aceptación irrevocable de la oferta por parte de GEN, que se reserva el derecho a condicionar la adjudicación a la aceptación de las condiciones y/o nuevos requerimientos que pueda establecer a la vista de las ofertas, a los efectos de completarlas u homogeneizarlas para su perfecta adecuación al objeto cierto del contrato y sin que en ningún caso afecte a elementos esenciales del contrato ni de las ofertas.
Dentro del plazo máximo de 8 días hábiles desde la notificación de la adjudicación, se procederá a la formalización del contrato.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva, salvo en caso que haya optado por la retención en precio.
15. SEGUROS
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su xxxxx, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro todo riesgo de la construcción, por el importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la entidad contratante.
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.
GEN, S.A. podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la contrata acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse a requerimiento por escrito del promotor, si se da alguna de las siguientes condiciones:
• Imperativos ligados a los materiales y equipos utilizados
• Cambios en el proyecto o modificación de mediciones
• Supresión, reducción o aumento de unidades de obra,
• Oportunidad de incluir mejoras tecnológicas aparecidas con posterioridad y no tenidas en cuenta en el proyecto
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas serán fijados por GEN, atendiendo los precios ofertados por el contratista y previa audiencia del mismo por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. Cuando la modificaciones supongan introducción de unidades de obra previstas
Cuando la Dirección facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos.
17. EJECUCIÓN DEFECTUOSA
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el poder adjudicador estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
Por demora. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo de entrega, GEN impondrá una penalización equivalente a 1 euro por cada 250 euros del precio del contrato por cada día de retraso en la entrega.
Cuando las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100 del precio del contrato, GEN estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Las penalidades se harán efectivas por deducción de su importe en la factura que emita el contratista.
La imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho GEN originados por la xxxx del adjudicatario
17.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato las previstas expresamente en el clausulado, y las
especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
b) La declaración de concurso de acreedores o de insolvencia en cualquier procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre GEN y la contrata.
d) La no formalización del contrato en plazo.
e) La demora en el cumplimiento del plazo por parte de la contrata
f) El incumplimiento del resto de las obligaciones contractuales esenciales.
g) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.
h) El incumplimiento por parte de la contrata de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
i) El abandono por parte de la contrata de la prestación objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, GEN, antes de proceder a la resolución, requerirá a la contrata para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la
obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a GEN o éste ocasionado por casos de fuerza mayor.
j) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
k) La realización por la contrata de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa de GEN, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia GEN el
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
órgano de contratación, una vez haya notificado a la contrata la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada.
La contrata, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por GEN, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la
continuación de las obras. La contrata se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a GEN o a la nueva contrata si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.
18. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del contrato. No podrá transferir a personas o entidades información alguna recibida con ocasión de los trabajos o con relación a los mismos, sin el consentimiento previo por escrito, del GEN. Asimismo, y antes de la aceptación de los trabajos, devolverá todas las informaciones que le hayan sido suministradas en sus soportes originales. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa adjudicataria en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los que pudiere tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) a:
- No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas.
- Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus relaciones con GEN.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
- Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado.
Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados al GEN con motivo de la licitación del concurso serán incluidos en un fichero de la empresa con la finalidad de gestionar el procedimiento de licitación. Las empresas licitadoras no podrán facilitar al GEN dichos datos sin haber obtenido previamente el consentimiento de sus titulares y haberles informado de la presente cláusula.
Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas del GEN con la referencia "Protección de Datos Personales".
20.- OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN
La empresa que resulte adjudicataria vendrá obligada previo requerimiento a suministrar a la entidad contratante toda la información necesaria para el cumplimiento por parte de ésta de las obligaciones previstas en la legislación sobre transparencia y buen gobierno.
21. TRIBUNALES.
Con objeto de resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación o ejecución del contrato derivado de la presente licitación, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales xx Xxxxx, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
A.- OBJETO DEL CONTRATO: obra civil para la urbanización SUNC-UE Xxxxx Xxxxxxxxxxx en Puerto Real
B.- CÓDIGO REFERENCIA CPV: 45230000-8 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
C.- PODER ADJUDICADOR: Grupo Energético de Puerto Real, S.A. D.- TRAMITACIÓN: Urgente
E.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 231.855,45 Euros, IVA no incluido. G.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 2,5 meses (10 semanas)
H.- GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige
I- GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % del precio de adjudicación sin XXX X.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento Abierto
K.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el perfil de contratante de la entidad.
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
D/Xx......................................…………………………..en nombre propio o en nombre y representación de la empresa…………………………… con sede social en…………….
calle…......................................... número ......................., ciudad …………. con CIF
número …........................................., enterado de la convocatoria de la licitación para la adjudicación del contrato de obra civil para la urbanización SUNC-UE Xxxxx Xxxxxxxxxxx 1ª Fase, en Puerto Real
MANIFIESTA
Que cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta las condiciones de la licitación, y que desea participar en la misma, para lo cual presenta solicitud acompañada de tres (3) sobres en los que se incluye la documentación expresada en el pliego de condiciones particulares.
El licitador indica como dirección electrónica para comunicaciones relacionadas con esta licitación la siguiente:
@
En………….., a …….. de de 2……
Fdo. El Apoderado
ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
RELLENAR EN EL SUPUESTO DE PERSONA JURÍDICA:
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
D./Xx.……………………………………..……con Documento Nacional de Identidad nº………..…………. en su condición de………………………………………[indicar la representación por la que se actúa-cargo del órgano de administración o apoderamiento] de la empresa……………………………………en virtud de……………..
……………………………. (hacer mención al documento público que acredita la representación).
RELLENAR EN EL SUPUESTO DE PERSONA FÍSICA:
D./Xx.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad nº actuando en nombre propio
DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA URBANIZACIÓN SUNC-UE XXXXX XXXXXXXXXXX EN PUERTO REAL
1. Que la licitadora cumple los requisitos de personalidad, capacidad, representación y solvencia y, si así procediese, clasificación, exigidos en el presente Xxxxxx, incluido el compromiso de adscripción de medios, en su caso, comprometiéndose a presentar la documentación acreditada en caso de resultar como primer clasificado.
2. Que su objeto social guarda relación directa e inequívoca con el objeto de la presente licitación.
3. Que tiene plena capacidad de obrar y no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
5. Que no ha sido adjudicataria o ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios.
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
6. Que no ha incurrido en conductas colusorias en los términos definidos en la Ley de Defensa de la Competencia.
7. Marque lo que proceda: En el supuesto de que actué en nombre de una empresa, que:
NO forma parte de un grupo empresarial.
SÍ. En el supuesto de pertenecer a un grupo de empresas DECLARA que la relación que adjunta se ajusta a la realidad de la estructura del grupo empresarial y que:
NO se ha presentado empresa alguna perteneciente al grupo empresarial a la licitación.
SÍ se ha presentado empresa perteneciente al grupo empresarial a la licitación
8. Señalar si procede cuando se trate de empresa extranjera: Se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
Lugar, fecha, sello y firma del representante o de la persona física
* EN EL SUPUESTO DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA CADA INTEGRANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
Las propuestas deberán ser redactadas en español, conforme al modelo siguiente: Cuando se realicen referencias a cifras, éstas se expresarán en cifras y letras
D/Xx................................................., con D.N.I./N.I.F............................., actuando en su
propio nombre o en representación de la empresa....................................., con C.I.F.
...................................... domiciliada en ........................................, enterado de la
convocatoria de licitación del contrato de obras para la instalación centro de transformación para la urbanización UE Xxxxx Xxxxxxxxxxx 1ª Fase, en Puerto Real. se compromete y obliga a tomar a su cargo dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Condiciones y Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir dicha licitación y con estricta sujeción a la oferta presentada, por un precio total de euros
( Euros cifra en letras) IVA no incluido, y a realizar la obra en un plazo
de………………………… lo que supone una reducción de semanas con respecto
al plazo máximo de ejecución de 10 semanas.
El porcentaje de baja aplicable a los precios unitarios contemplados en el presupuesto será de % (En letra y número). Dichos precios unitarios no incluyen el IVA.
Lugar, fecha y firma del proponente
ANEXO IV. MODELO DE AVAL
Grupo Energético de Puerto Real, S.A. Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1926, Libro 0, Folio 78, Sección 8, Hoja CA-38322, CIF: X00000000
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con NIF , y domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en (calle, plaza, avenida, número código postal y localidad) y en su nombre, (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
A V A L A
A (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF (del avalado), en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, para responder de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de obra civil de urbanización SUNC-UE Xxxxx Xxxxxxxxxxx 1ª Fase en Puerto Real ante la entidad Grupo Energético de Puerto Real, S.A. por importe de EUROS (en letra y en cifra)
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la entidad Grupo Energético de Puerto Real, S.A. con sujeción a los términos previstos en la legislación de Contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que entidad Grupo Energético de Puerto Real,
S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En , a de de
(razón social de la entidad avalista)
Fdo.: (nombre/s y apellido/s de los apoderados firmantes)