DEPARTAMENTO HIDROELÉCTRICO, ENERGÍAS DEL MAR Y GEOTERMIA
DEPARTAMENTO HIDROELÉCTRICO, ENERGÍAS DEL MAR Y GEOTERMIA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE, GESTIÓN DE COMPRAS Y DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VADOMOJÓN (CÓRDOBA)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS
Ref. 10322/8.6.26.I/2.0.1/II Julio, 2010
1.- ANTECEDENTES.
La Agencia Andaluza del Agua y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) se encuentran interesadas en la construcción y puesta en marcha del aprovechamiento hidroeléctrico de pie xx xxxxx del embalse de Vadomojón, en el Término Municipal de Baena (Córdoba), para lo cual se hace necesario contratar la ingeniería que diseñará el alcance de los trabajos a acometer.
En concreto el presente Xxxxxx se refiere a las condiciones particulares y administrativas que regirán el proceso de la contratación por parte de IDAE de los Servicios de Ingeniería de la central hidroeléctrica de Vadomojón.
2.- OBJETO DEL CONTRATO Y NORMATIVA APLICABLE.
2.1.- El objeto del contrato será la realización de los servicios de Ingeniería de Detalle, Gestión de Compras y Dirección de Construcción para la Central Hidroeléctrica de Vadomojón, de conformidad con los documentos que forman parte del concurso, los cuales a su vez formarán parte del contrato a firmar con el adjudicatario. En la interpretación del contrato, en caso de conflicto entre los documentos que forman parte del mismo, estos tendrán el siguiente orden de prelación:
1º El presente documento, titulado Contratación de los servicios de ingeniería de detalle, gestión de compras y dirección de construcción de la Central Hidroeléctrica de Vadomojón (Córdoba); Pliego de Prescripciones Administrativas, con referencia: 10322/8.6.26.I/2.0.1/II, de fecha julio de 2010.
2º Contratación de los servicios de ingeniería de detalle, gestión de compras y dirección de construcción de la Central Hidroeléctrica de Vadomojón (Córdoba); Pliego de Prescripciones Técnicas, con referencia 10322/8.6.26.I/2.0.1/I de fecha Xxxxx, 2010.
3º Oferta del Adjudicatario.
2.2.- Se entenderán como actividades propias de la ingeniería, las que se relacionan, en el Pliego de Condiciones Técnicas que forma parte del contrato.
2.3.- La contratación del presente servicio se regirá por lo establecido en la documentación del concurso, así como por las instrucciones de contratación de IDAE, que podrán consultarse en el perfil del contratante insertado en el sitio Web oficial de IDAE (xxx.xxxx.xx), así como resto de disposiciones que resulten de aplicación de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
2.4.- El conocimiento de las controversias que surjan en relación a la preparación, adjudicación, cumplimiento, efectos y extinción de los contratos formalizados corresponderá a los órganos judiciales del orden jurisdiccional civil (art. 21.2 LCSP).
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
El presente servicio se adjudicará por procedimiento abierto mediante concurso y tramitación ordinaria a tenor de lo previsto en los procedimientos de contratación de IDAE.
4.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el párrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo del servicio y nombre del licitador. El fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio publicado. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.
5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.
Las proposiciones se compondrán de tres partes que se presentarán en sobres diferentes, haciendo constar en cada sobre, el objeto del concurso, el contenido y el nombre del licitador, de la forma siguiente:
5.1.- SOBRE: A.
CONTENIDO: Documentación administrativa y general
Contendrá original (o copia autenticada), una (1) copia en papel y otra copia en soporte informático de la siguiente documentación estructurada por secciones:
SECCIÓN I-A: Acreditación de la capacidad para contratar.
Las empresas solicitantes, deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, Entidades o Instituciones con personalidad jurídica propia, que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre sus actividades, fines o funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.
La documentación que debe ser incorporada, al momento de presentar su correspondiente propuesta es la siguiente:
Solicitud de participación en el concurso identificando todos los datos de la empresa según modelo que se adjunta en Anexo I.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Los empresarios que fueran personas jurídicas deberán presentar:
Escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus posibles modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal.
Documento que acredite suficientemente las facultades de representación del firmante de la proposición.
Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en los artículos 49 y 62 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta acreditación podrá hacerse testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
En el caso de empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los documentos que acrediten las condiciones exigidas en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el I.A.E. en el epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social de los trabajadores.
IDAE podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante IDAE y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
SECCIÓN II-A: Acreditación de la solvencia económica financiera.
La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse al momento de presentar su correspondiente propuesta, por los medios siguientes:
Informe de instituciones financieras.
Presentación de balance y cuenta de resultados de los tres últimos ejercicios.
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos realizados por el empresario en el curso de los tres últimos ejercicios.
Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por IDAE.
SECCIÓN III-A: Acreditación de la solvencia técnica.
La solvencia técnica o profesional del empresario será apreciada teniendo en cuenta sus medios, conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, al momento de presentar su propuesta, pudiendo complementarla con cualquiera otra documentación que permita valorar la capacidad técnica del solicitante, por los medios siguientes:
Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en particular, del personal asignado para la gestión de las actividades relativas al contrato.
Una relación de los servicios o trabajos realizados de similares características al objeto del concurso, que incluya nombre del proyecto, importes, fechas y promotores públicos o privados de los mismos, llevados a cabo tanto por la empresa como por el personal asignado al proyecto, detallando en cada caso tal circunstancia. Las referencias deberán ser lo suficientemente detalladas como para resultar comprobables.
Una declaración que indique la plantilla de personal directamente a cargo de la empresa y el equipo directivo, indicando la estructura y organización de la empresa.
Una declaración del material, instalaciones, equipos, herramientas informáticas y cualquier elemento de que disponga el empresario para la realización de las actividades relacionadas con el contrato.
Una declaración de las medidas y sistemas de control de calidad disponibles, así como los medios de estudio e investigación de que se dispongan.
Certificación que acredite disponer durante la ejecución del contrato de póliza o pólizas de seguros por responsabilidad civil en cuantía suficiente o ilimitada, vigentes.
SECCIÓN IV-A: Garantía provisional.
Los oferentes deberán constituir garantía provisional mediante aval bancario, conforme al modelo que se adjunta en el anexo I, por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo (3.200 €). Se adjuntará en esta sección original de la referida documentación.
5.2.- SOBRE: B.
CONTENIDO: Presentación técnica de la oferta.
Contendrá original y dos (2) copias, una de ellas en formato electrónico, de la siguiente documentación estructurada por secciones:
SECCIÓN I-B: Descripción técnica
Respecto a la documentación a presentar en esta sección se tendrá presente lo establecido en el Pliego de Prescripciones técnicas.
Se incluirá una descripción completa del servicio planteado así como del alcance de los servicios que se ofertan, que ha de ser al menos, el requerido en los documentos que componen este concurso.
Se detallará, una fórmula concreta de organización incluyendo un organigrama funcional que se aplicará al proyecto.
Igualmente se deberá describir breve, pero completamente, los criterios y metodología que se plantea para el desarrollo del trabajo con especial mención de la forma en que se pretende la coordinación y seguimiento a realizar por IDAE.
Bajo el título “medios” se describirán los aplicables por el concursante a este proyecto con especial atención a los que a continuación se citan explícitamente:
a) Mención nominal de los técnicos asignados al proyecto. Este organigrama se completará con los currículos de los mismos.
b) Medios materiales a emplear.
La sustitución, sin autorización de IDAE, del personal asignado al proyecto, podrá ser causa de resolución contractual.
Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios objetivos señalados en el presente pliego.
5.3.- SOBRE: C.
CONTENIDO: Proposición económica
Contendrá original y dos (2) copias de la siguiente documentación estructurada por secciones:
SECCIÓN I-C: Propuesta económica.
Se incluirán en esta sección los precios totales por los que el proponente se compromete a la ejecución de los servicios a contratar. Los precios se consignarán suponiendo incluido todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, de personal, materiales, beneficio, etc.
Asimismo se incluirá un desglose pormenorizado del precio anterior en función de las diversas actividades y/o trabajos que componen el servicio, a saber:
CONCEPTO | PRESUPUESTO PREVISTO € |
- Ingeniería de detalle. | |
- Gestión de compras. | |
- Dirección Facultativa de las Obras y Montajes Electromecánicos, incluido seguridad y salud. | |
- Pruebas preoperacionales y “Puesta en Marcha” | |
- Documentación final del Proyecto: Planos “As-built” del proyecto. Catalogo Electromecánico de las instalaciones. Manual de Explotación y Mantenimiento. Certificaciones Oficiales | |
TOTAL INGENIERÍA DEL PROYECTO……. |
Los precios se establecerán en euros, sin I.V.A., teniendo presente que, los pagos se realizarán en función del avance real de los trabajos a desarrollar, estableciendo los siguientes hitos de pago (porcentajes sobre el importe total del contrato):
1º A la firma del contrato, previa presentación de una aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo I) por igual cantidad, que se mantendrá
hasta la recepción definitiva de los trabajos. 10%
2º A la adjudicación del contrato del grupo
turbogenerador. 10%
3º A la adjudicación del contrato de la obra civil 15%
4º A la adjudicación del contrato de suministro y montaje del sistema eléctrico general, control y
línea eléctrica. 15%
5º Al inicio del montaje del grupo turbogenerador 15%
6º A la finalización de todos los montajes electro-
mecánicos y línea eléctrica. 10%
7º A la finalización de la Puesta en Marcha 15%
8º A la recepción provisional de los trabajos de
Ingeniería 10%
Estos pagos se realizarán en un plazo no superior a 60 días desde la presentación de la correspondiente factura, si esta resulta de conformidad.
Deberá tenerse presente que el coste de publicación de los anuncios preceptivos de convocatoria e información de la adjudicación, si existieran, serán por cuenta y cargo del Adjudicatario.
SECCIÓN II-C: Conocimiento y aceptación.
Se incluirá en esta sección declaración expresa del representante del solicitante en la que conste el conocimiento y aceptación de
toda la documentación que forma parte del presente concurso, la cual deberá relacionarse, así como el compromiso de realización de los trabajos por el precio ofertado.
Se utilizará para cumplimentar esta sección el modelo de proposición y declaración que se adjunta como Xxxxx XX a este Pliego.
6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO.
6.1.- El presupuesto máximo disponible para el contrato asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €), más
el I.V.A. correspondiente.
6.2.- Los oferentes deberán valorar el coste de sus servicios de acuerdo al alcance y condiciones establecidos en los documentos que forman parte de la convocatoria, teniendo presente que el precio que determine para la prestación de sus servicios será fijo y no podrá sufrir revisión alguna durante la ejecución del contrato.
6.3.- A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán incluidas todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados y toda clase de tributos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
6.4.- Para atender las obligaciones económicas que se derivan por el cumplimiento del correspondiente contrato, existe crédito suficiente en el Presupuesto de inversión de IDAE, con cargo al proyecto nº
10.322. Cualquier posible ampliación de trabajos, respecto a los incluidos en este contrato, queda condicionada a la aprobación por parte de IDAE, previamente a su ejecución, de presupuesto suficiente y formalización del correspondiente contrato de modificación.
7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.
7.2.- Asimismo, se indicará en el anuncio, el lugar en que se deberán presentar las propuestas.
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
8.1.- El periodo de duración del contrato, será el necesario para completar la ejecución, puesta en marcha y pruebas del proyecto, así como la entrega de la documentación final correspondiente, estableciéndose un periodo de garantía de un año a partir de la fecha de recepción
provisional de los trabajos de ingeniería. Los ofertantes deberán incluir en su propuesta, programación de actividades y plazos de ejecución del proyecto, dichos plazos serán penalizables conforme a lo establecido en el presente pliego en caso de retraso atribuible al adjudicatario.
9.- APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.
9.1.- La apertura de proposiciones se realizará por parte del Departamento de Contratación, Compras y Servicios de IDAE. En el caso de que del análisis de la documentación administrativa se detectara alguna deficiencia subsanable, será puesto en conocimiento de la empresa afectada disponiendo de un plazo máximo de 3 días para subsanar.
9.2.- Seguidamente se abrirán las ofertas económicas y técnicas (sobres “C” y “B”) de las empresas admitidas, procediendo a su análisis por parte de los servicios especializados de IDAE, conforme a los criterios establecidos en los pliegos.
10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
10.1.- EL Departamento Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia de IDAE, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que juzgue conveniente, acompañada de la documentación que pudiera haberse generado en sus actuaciones.
10.2.- En el caso de que la propuesta señalara a algún empresario, como elegido para ser adjudicatario de los servicios, aquélla no creará derecho alguno en favor de dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Órgano de Contratación.
10.3.- El IDAE tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el punto 11, o declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación de concurso que figura en este pliego.
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
11.1. Para la selección de la empresa adjudicataria, será requisito necesario obtener una puntuación de al menos sesenta y cinco (65) puntos en la valoración de la solvencia técnica y económica, de acuerdo con los siguientes factores:
Solvencia técnica: Se valorarán trabajos similares o asimilables (ingeniería de detalle, dirección de obra) en instalaciones hidroeléctricas realizados en los últimos cinco (5) años por el
equipo propuesto. Cinco (5) puntos por actuación. Máximo cincuenta (50) puntos.
Equipo asignado y organigrama: Se valorará la organización presentada para la realización del proyecto, y experiencia del equipo técnico en proyectos similares (Adjuntar Curricula vitarum del equipo humano propuesto).
- Ingeniero superior: 0,5 puntos/año experiencia.
- Ingeniero Técnico: 0,2 puntos/año experiencia.
- Personal a tiempo parcial: 50% valoración del personal fijo.
Máximo treinta (30) puntos.
Para la valoración de la solvencia económico-financiera se atenderá a la siguiente escala:
Fm < PMD 0 puntos
PMD ≤ Fm < 2xFMD 10 puntos
2xPMD ≤ Fm < 4xPMD 15 puntos
Fm ≥ 4xPMD 20 puntos
Donde PMD es el presupuesto máximo asignado al presente concurso (160.000,00 €) y Fm es la media de la facturación anual del ofertante de los últimos tres años.
Las propuestas que no superen los sesenta y cinco (65) puntos en la valoración de la solvencia serán desestimadas, procediéndose a la devolución de las mismas.
11.2. Una vez determinada la suficiencia de la solvencia, la adjudicación recaerá en la oferta que presente la aceptación sin salvedades de la documentación de concurso realizada por el IDAE y obtenga la mayor puntuación de acuerdo con los siguientes criterios:
Solución o propuesta técnica: Se valorará el alcance y detalle del servicio propuesto, la descripción de los trabajos, y las sugerencias técnicas para su desarrollo. Máximo treinta (30) puntos.
Precio: Se valorará el precio de la oferta presentada de la siguiente forma:
- Oferta por debajo del 75% de la media de las ofertas presentadas: Quince (15) puntos.
- La máxima puntuación será para el 85% de la media (50), y el resto variación lineal de puntos, de cincuenta (50) a cero (0) puntos para las mayores (hasta 125%), y de cincuenta (50) a quince (15) puntos para las menores (hasta 75%).
- Oferta mayor del 125% de la media de las ofertas presentadas: Cero (0) puntos.
Máximo cincuenta (50) puntos.
Planificación y plazo: Se valorará el rigor de la planificación y la racionalidad en los plazos señalados.
Máximo veinte (20) puntos.
12.- GARANTÍA PROVISIONAL.
12.1.-Las empresas que deseen participar en la presente convocatoria, deberán entregar en el momento de presentar sus propuestas, una garantía provisional en forma de aval bancario, por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto previsto para la realización de los trabajos objeto del presente contrato y, que a estos solos efectos se establece en TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200,00 €)
12.2.-En el supuesto de uniones temporales de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía establecida.
12.3.-Dicha garantía provisional responderá de la veracidad de los datos aportados por los oferentes, así como de que no será retirada la propuesta de forma injustificada antes de la formalización de la adjudicación.
12.4.-La garantía será devuelta, a las empresas no adjudicatarias, una vez se haya procedido a la adjudicación del contrato y a la adjudicataria, en el momento en que se constituya la garantía definitiva.
13.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA.
13.1.- La constitución de garantía definitiva, por parte del adjudicatario del contrato, se llevará a cabo en forma de un aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo I), y por un importe equivalente al 10 por 100 del importe total de adjudicación, dicho aval deberá estar en poder de IDAE con carácter previo a la firma del contrato correspondiente.
13.2.- El Adjudicatario podrá optar por la retención de un importe similar al establecido como garantía definitiva, de la primera facturación.
13.3.- La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al adjudicatario en razón de la deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, de los gastos originados a IDAE por demora en el cumplimiento, y de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución contrato.
13.4.- La garantía definitiva no será cancelada, y por tanto devuelto al adjudicatario el aval entregado, hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato.
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
14.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el documento de formalización del contrato.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
14.2.- Formarán parte del contrato este Pliego de Prescripciones Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con este orden de prelación.
14.3.- El contrato se podrá formalizar en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su xxxxx los gastos derivados de su otorgamiento.
14.4.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, IDAE podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado. En tal supuesto, procederá la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
15.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de Prescripciones Administrativas, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
15.2.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
15.3.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. A estos efectos el contratista acreditará la disposición de seguro de responsabilidad civil que cubra de forma suficiente todos los riegos que pudieran acontecer durante el desarrollo de los trabajos.
15.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.
15.5.- El contratista deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el contratista y sus empleados.
15.6.- El contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la empresa subcontratada como respecto del subcontrato a celebrar.
15.7.- El contratista garantizará en todo caso a IDAE toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad de aquél.
16.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
16.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato, en los términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego, así como al de los plazos parciales de ejecución que se determinen.
16.2.- En caso de incumplimiento imputable al contratista, IDAE podrá imponer las penalizaciones que correspondan para lo cual hará efectiva la garantía disponible. La penalización aplicable será del 1 por 100 (1,0%) del valor total del contrato por cada semana de retraso. La penalización máxima por este concepto no excederá del 10 por 100 (10,0%) del importe total del contrato.
16.3.- Cuando las penalizaciones por demora alcancen el 10 por 100 del importe del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá IDAE respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos de ejecución parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
16.4.- La imposición de penalizaciones, o pérdida de garantías, no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho IDAE.
16.5.- La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de IDAE.
17.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Son de cuenta del contratista todos los gastos que se pudieran derivar de la publicación de los anuncios de licitación, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
18.- ABONOS AL CONTRATISTA.
18.1.- El contratista tendrá derecho al abono del trabajo que realmente realice con arreglo a los precios convenidos mediante presentación de la correspondiente factura conforme a los hitos de pago establecidos en contrato.
18.2.- Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria dentro del plazo de 60 días desde la recepción de la factura correspondiente, si dicha factura fuera conforme y adecuada al calendario de pagos establecido.
19.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
19.1.- La recepción provisional de los trabajos de ingeniería tendrá lugar una vez se hayan superado satisfactoriamente las pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento de los distintos equipos e instalaciones y después de haber recibido IDAE toda la documentación final del proyecto. Cuando estas condiciones se hayan cumplido se firmará un acta de recepción provisional, empezando a contar a partir de ese momento el periodo de garantía de un año.
19.2.- Si los trabajos o servicios no reunieran las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se indicarán por escrito al contratista, las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije. El incumplimiento de dichas instrucciones, sin motivo justificado, será causa de rescisión con pérdida de la garantía.
19.3.- La recepción definitiva tendrá lugar transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha en que hubiere sido suscrita el acta de recepción provisional, siempre y cuando no existieren defectos, fallos y/o anomalías atribuibles a defecto en los trabajos de ingeniería; en este último caso el acta de recepción definitiva se firmará transcurrido un año sin que hayan surgido otras deficiencias desde la reparación de las anomalías encontradas con anterioridad.
20.- DERECHOS DE PROPIEDAD
20.1.- La propiedad de la documentación y programas informáticos, que se obtengan y elabore, como resultado de los trabajos realizados, corresponderá al IDAE, no pudiendo por tanto el contratista ceder, transmitir o divulgar dicha documentación sin permiso expreso de
IDAE. La totalidad de la información y documentación generada será entregada a IDAE en edición original y en soporte informático.
20.2.- El Contratista deja a salvo a IDAE en cuanto al uso de los resultados de los servicios contratados en lo que se refiere a propiedad intelectual o industrial, amparándole y soportando los gastos derivados de cualquier reclamación o litigio por estas causas.
20.3.- Los derechos de autor de los trabajos objeto de este Contrato, se entenderán cedidos a favor de IDAE, pudiendo IDAE, por tanto, difundir o aprovechar para cualquier medio de información, comunicación pública o reproducción, en cualquier lugar del mundo y sin límite temporal, los resultados o suministros de este Contrato.
21.- CONFIDENCIALIDAD.
Tanto la información aportada para el adecuado desarrollo del contrato, como la generada por el propio adjudicatario dentro de los trabajos incluidos en el mismo tendrán el carácter de CONFIDENCIAL, no pudiendo ser facilitada a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de IDAE. En tal sentido, el Adjudicatario y los trabajadores designados suscribirán, al inicio de los trabajos, una declaración de confidencialidad (conforme al modelo que se adjunta en el anexo III). En caso de incumplimiento de esta cláusula de confidencialidad el IDAE podría proceder a la resolución automática del contrato, todo ello sin perjuicio de otras medidas que considerara adecuadas al carácter y consecuencias del incumplimiento.
22.- IDIOMA.
El idioma de trabajo será el español, por lo que toda la documentación que se genere durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato, deberá estar en este idioma.
23.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.
La dirección e inspección por parte de IDAE de los trabajos a realizar por el adjudicatario, corresponderá al departamento Hidroeléctrico, Geotermia y energías del Mar, dependiente de la Dirección de Energías Renovables de este Instituto dentro del cual, además del jefe del departamento se designará un responsable de proyecto, los cuales, podrán dirigir instrucciones al adjudicatario siempre que no supongan modificaciones de la prestación no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente Xxxxxx y demás documentos contractuales.
24.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales a satisfacción de IDAE y se hubiera formalizado la correspondiente acta de recepción.
25.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBROGACIÓN.
El adjudicatario no podrá ceder o transferir a terceros, ni subrogar a persona alguna, en todo o en parte, los derechos y obligaciones dimanantes del presente Contrato, sin autorización previa por escrito de IDAE.
En el caso de que el adjudicatario subcontratara parte de los trabajos objeto de este contrato, dichas subcontrataciones deberán ser conocidas y aprobadas por el IDAE, siendo en todos los casos el adjudicatario, quien asume la total responsabilidad de la ejecución de los trabajos, tanto los desarrollados por él como por sus subcontratados.
26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El Contrato se extinguirá por conclusión y cumplimiento del mismo o por resolución. Son causas de resolución del Contrato las siguientes:
El incumplimiento de las obligaciones esenciales contenidas en el mismo.
La paralización definitiva, o temporal por un plazo superior a un año, del proyecto objeto de los trabajos. Dicha paralización deberá ser comunicada por escrito a la ingeniería.
La muerte del contratista individual.
La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratada.
La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de la ingeniería.
El mutuo acuerdo del IDAE y la ingeniería. Esta causa solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable a la ingeniería.
Cuando los retrasos, imputables a la ingeniería, en las distintas fases de cumplimiento del contrato, puedan comprometer los plazos de ejecución previstos para el proyecto.
La falta de prestación por la ingeniería de las garantías establecidas en el contrato.
Con independencia de lo dispuesto anteriormente, el presente contrato podrá ser resuelto a instancia de IDAE, en caso de denegación de cualquier permiso, licencia o autorización administrativa, en forma tal, que impidiera la normal ejecución de las obras o trabajos a desarrollar en la Central Hidroeléctrica. En tal caso, el adjudicatario tendrá derecho al abono de los trabajos efectivamente desarrollados valorados de común acuerdo en función de su avance y de los precios que sirvieron de base a la adjudicación.
27.- JURISDICCIÓN APLICABLE.
Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, si fuera otro, se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales y Juzgados de Madrid capital para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato.
ANEXO I : MODELO DE AVAL BANCARIO
El BANCO ..........................................., con domicilio en de
............., representado por D. .................................................................., con
poderes suficientes para obligarse en este acto, se constituye, tan ampliamente como en derecho se requiera, ante el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), con domicilio en calle Madera número 8 de Madrid y C.I.F. Q-2820009-E, en fiador solidario de la entidad
............................................... con domicilio social en
....................................., y C.I.F. ..............................., hasta la cantidad que
constituye límite máximo del compromiso que por el presente adquiere, por importe de ............................ Euros, y en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se derivan de su participación en el concurso para
…………………………………….. convocado por el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA en fecha .................... con referencia… El
presente Aval tendrá validez, hasta su devolución por parte de IDAE conforme a lo previsto en el pliego de condiciones particulares del concurso.
El BANCO ................................. como entidad fiadora, renuncia expresamente a cualquier beneficio que pudiere corresponderle y muy especialmente a los de orden, división y excusión comprometiéndose a atender, a primer y simple requerimiento, todas las peticiones que el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA le realice con respecto a este aval, abonándole los importes que el mismo pudiere solicitar, bastando para ello que se lo comunique fehacientemente por escrito. La atención a la petición, se realizará sin oponer dicha entidad fiadora, excusa alguna, incluyendo la oposición del avalado, en relación con la ejecución del presente AVAL.
El firmante de este Aval está debidamente autorizado, en virtud de la escritura pública de apoderamiento otorgada
...................................................................................., para obligar en la
forma y términos antes expuestos a su mandante: el BANCO
.............................................., siendo ésta una de las operaciones que, a tenor del artículo de sus Estatutos, puede realizar legalmente.
El presente Aval ha sido inscrito con fecha en el Registro Especial de
Avales (o Garantías) de esta entidad con el número ................
En ....................., a ........ de ...................... de ..........
(Sello de la entidad financiera y firma de su apoderado)
NOTA: La firma del apoderado de la entidad financiera deberá constar reconocida por fedatario público.
XXXXX XX: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN
D/Dña. | , | con | DNI |
en representación de | la | empresa | |
con | C.I.F. |
, en calidad de , declara conocer y aceptar íntegramente toda la documentación que forma parte del presente concurso, formada por:
1º Contratación de los servicios de ingeniería de detalle, gestión de compras y dirección de construcción de la Central Hidroeléctrica de Vadomojón (Córdoba); Pliego de Prescripciones Administrativas, con referencia: 10322/8.6.26.I/2.0.1/II, de fecha julio de 2010.
2º Contratación de los servicios de ingeniería de detalle, gestión de compras y dirección de construcción de la Central Hidroeléctrica de Vadomojón (Córdoba); Pliego de Prescripciones Técnicas, con referencia 10322/8.6.26.I/2.0.1/I de fecha Xxxxx, 2010.
Igualmente, se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a ejecutar el citado contrato por un precio total de (el precio en números y letras), desglosado según las partidas que se relacionan a continuación:
- Ingeniería de detalle. | |
- Gestión de compras. | |
- Dirección Facultativa de las Obras y Montajes Electromecánicos, incluido seguridad y salud. | |
- Pruebas preoperacionales y “Puesta en Marcha” | |
- Documentación final del Proyecto: Planos “As-built” del proyecto. Catalogo Electromecánico de las instalaciones. Manual de Explotación y Mantenimiento. Certificaciones Oficiales |
Todo ello de acuerdo a la siguiente forma de pago:
1º A la firma del contrato, previa presentación de aval bancario por el
mismo importe 10%
2º A la adjudicación del contrato del grupo turbogenerador 10%
3º A la adjudicación del contrato de la obra civil 15%
4º A la adjudicación del contrato de suministro y montaje del sistema
eléctrico general, control y línea eléctrica. 15%
5º Al inicio del montaje del grupo turbogenerador 15%
6º A la finalización de todos los montajes electro-mecánicos y línea
eléctrica. 10%
7º A la finalización de la Puesta en Marcha 15%
8º A la recepción provisional de los trabajos de Ingeniería. 10%
Y para que conste firma el presente en .......... a ...... de ...... de ........
(firma del representante y sello de la empresa)
ANEXO III: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
D/Xx , con D.N.I. actuando en nombre y representación de la empresa , domiciliada en ( ), calle , con
CIF , en virtud de su nombramiento como
, que consta elevado a público en escritura de fecha de de otorgada ante el Notario de , D.
, con el número de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de en el tomo , folio , hoja , inscripción
.
DECLARA
Que como consecuencia del contrato suscrito con IDAE con referencia de fecha / / , ha tenido acceso a información relativa a actividades del IDAE que por sus especiales características están sujetas a la más estricta confidencialidad y a las xx xxxxxxx estadístico,
Y en virtud del presente documento se COMPROMETE a:
PRIMERO:
Tratar con estricto carácter de confidencialidad toda la información a la que tengan acceso por cualquier medio, ya sea escrito, oral, en soporte magnético, informático, y obtenga directa o indirectamente, relacionada con la elaboración de los trabajos objeto del contrato , a cuyo efecto se obliga a:
a) No revelar ni favorecer el conocimiento de cualquier información obtenida a raíz del acceso que le haya sido proporcionado o se ponga a su disposición en relación al contrato mencionado o que pudiera llegar a su conocimiento por cualquier medio, a menos que dicha información deba ser revelada en cumplimiento de alguna obligación legal o judicial.
b) Al cumplimiento de la obligación anterior en tanto no sea autorizado expresamente por IDAE a revelar dicha información por persona autorizada para ello.
c) Para poder facilitar a un tercero cualquier tipo de información hará falta la solicitud, por medio fehaciente, que habrá de ser individualizada y contener la máxima precisión sobre la información que se pretende divulgar, debiendo disponer de la autorización de IDAE, por escrito fehaciente, para divulgarla.
d) El hecho de no contestar al requerimiento de autorización para la divulgación de cualquier clase de información, nunca se tomará como una autorización tácita, se considerará como una negativa expresa a dicha divulgación.
SEGUNDO
El deber de confidencialidad afecta a todas las personas que por razón de la participación en los trabajos tengan conocimiento de la información confidencial. Igualmente estará sujeto a dicho deber cualquier persona que, en su caso, les sustituya en el futuro, así como cualquier persona que, por cualquier motivo, pudiera acceder a la información confidencial relativa a este contrato.
TERCERO
La responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente apartado será exigible indistintamente a la persona que hubiera
incumplido o la empresa para la que dicho incumplidor preste sus servicios en el momento de producirse el incumplimiento.
CUARTO
Si con motivo de la realización de los trabajos, las personas que obtienen la información confidencial debieran compartir dicha información entre otros miembros de la organización o socios, estos deberán asumir las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento, a cuyo efecto, el que suscribe, se compromete a poner en conocimiento de IDAE la relación de personas que han tenido acceso a la información confidencial.
Lo que se firma en , a de de 200 .
Firmado: D. (Sello de la empresa).