INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº 38 / 2016 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX LICITACION ABREVIADA Nº 38 / 2016 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
OBJETO
1). La Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación Abreviada para la ejecución de las obras de “Restauración, refacción de albañilería y mantenimiento del “Complejo Habitacional Urbaneste” - “Bloque A”, ubicado en Xxxx 00 Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx; de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego y especificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.
ADQUISICION DE PLIEGOS
2).Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones previo pago de la suma de $ 3.000 ( tres mil pesos uruguayos), más derecho de expedición y 2% de timbres municipales, en Mesa de Licitaciones, Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta una día antes de la apertura y recepción de ofertas.
CONSULTAS
3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horario hábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, en duplicado, o vía mail a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx y a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación.
4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas en Mesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.
PARTICIPANTES
5).CAPACITACION
Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.
6).IDENTIFICACION
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes
autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.
Las sociedades anónimas deberán indicar la nómina de los integrantes de los directorios.
7).DOMICILIO
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitación y actos posteriores a la misma en el Departamento xx Xxxxxxxxx, asimismo deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medio válido a los efectos de las notificaciones que puedan generarse en el proceso de la licitación.
8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecido en apoyo de su propuesta.
GARANTIAS
9). Si el monto total adjudicado superara el 40% xxx xxxx de la licitación abreviada, previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la contratación.
El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo, cheque al día y a la orden de la Intendencia Departamental xx Xxxxxxxxx, valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
10). Los depósitos en efectivo, cheque, el aval bancario y el seguro de fianza, se acreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos se depositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del oferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibo correspondiente en la Tesorería Municipal.
11). Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, el adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del periodo previsto, o en su defecto, renovar obligatoriamente la garantía contractual constituida en caso de prórroga del mismo.
12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5% (cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarse previo al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dicho depósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., las sumas depositadas en garantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución y conservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos que correspondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la última recepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obra respectiva.
Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de las sumas depositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el contratista, de modo de mantener el monto de las mismas, a través de retenciones que afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.
Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubiera sido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesaria para integrar la segunda.
La recepción definitiva ocurrirá transcurridos 180 días calendario de la recepción provisoria.
Esta última se realizará de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.7 de la Memoria Descriptiva.
PROPUESTAS
14).PROPUESTAS
Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lo represente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo si no llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.
15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de las modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.
16).REDACCION
La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo:
"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la Licitación Pública Nº...se compromete a realizar la obra licitada de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:
PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.
SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al cuadro de rubros indicado en la Memoria Descriptiva, y expresado en moneda nacional, discriminado el I.V.A y declarando el monto imponible de mano de obra.
TERCERA) Propuesta técnica.
CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización. QUINTA) Descripción general de los equipos a utilizar para la ejecución de los trabajos, desglosando en unidades con sus diversas manifestaciones utilitarias, maquinaria, equipo, herramientas y accesorios manuales.
SEXTA) Listado de personal técnico a utilizar con su curriculum y antecedentes.
SEPTIMA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60 días corridos a contar de la apertura.
b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular de Condiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece la
prórroga de competencia a favor de los Juzgados xx Xxxxxxxxx.
c) Ser presentadas en un original y dos copias, con especificación en números y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado que se hubiere efectuado en el mismo.
17).DOCUMENTOS A AGREGAR
La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:
a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.
b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acredite la personería, representación y vigencia de la misma e integración del directorio si correspondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg. N. de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18.930.
c) Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado.
d) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite para presentarse en esta licitación, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
e) Antecedentes del oferente.
f) Recibo original de compra xx xxxxxx, a nombre del oferente.
18). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano de obra directa y que genere aportes xx xxxxx sociales de acuerdo a la ley 14411 y demás normas reglamentarias.
Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.
Este valor servirá para establecer el monto máximo xx xxxxx sociales a aportar por la Intendencia.
Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo del contratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso de futuros pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismos necesarios para su estricto control.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornales correspondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de la Intendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco de Previsión Social.
El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retención de pagos de certificados por parte de la Intendencia.
En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse en forma expresa.
APERTURA
19). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta Baja Sector B del Edificio Comunal el día 24 xx Xxxx de 2016 a la hora 10.-
ADJUDICACION
20). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses de la Intendencia.
El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de los oferentes.
21). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientes factores:
• Precio 70 %
• Antecedentes 30 %
22). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse las disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.
23). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas recibidas.-
CONTRATO
24). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentro del plazo xx xxxx días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a tales efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-
25). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar la garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato, dará mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio de la Intendencia.
PAGOS
26). El pago se efectuará a los treinta(30) días de la aprobación por la Dirección de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario.
27). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmula paramétrica establecida en la memoria descriptiva, en el Numeral 6.1.-
28). Previamente al pago la Contaduría y la Tesorería Municipal exigirán la presentación del original o en su defecto fotocopias autenticadas de los siguientes documentos:
a) Certificado del BPS que acredite que se encuentra al día en el pago de los
aportes a dicho Organismo o que existe convenio vigente de pago de los atrasos.
b) Certificado de vigencia anual expedido por la DGI que demuestre que se encuentra al día con los aportes correspondientes.
c) Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el BSE.
d) Documentación que acredite el pago de la Tasa de Habilitación de Higiene ante la Intendencia, si correspondiere.
29). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral correspondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los convenios internacionales y sus reglamentaciones.
En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.
30).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de los rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.
INCUMPLIMIENTOS
31). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte del adjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,5% (cinco por mil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobados.
La xxxx se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
32). Para el cobro de la multa xx xxxx se afectará la garantía de fiel cumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, se afectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.
La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudiera corresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.
33). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de la Intendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.
Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según la gravedad del incumplimiento.
Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económica financiera del mismo.
34). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño que pudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.
El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar su constitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constancia de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.
35). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisito previo, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de las garantías depositadas, hasta la suma concurrente.
Los atrasos en la iniciación de los trabajos, se sancionarán con una multa de 7U.R. por cada día de atraso, pudiendo la Intendencia declarar rescindido el contrato con la pérdida de garantías depositadas por parte del contratista.
Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa será de 10 U.R. por orden y por día de incumplimiento de la misma.
36). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas.
37). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con la Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.
38).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los créditos emergentes del adjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable de mediar previa resolución expresa de la Intendencia que la autorice.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE