SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Licitación Pública N° 0025-2015-SEDAPAL BASES INTEGRADAS

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0025-2015-SEDAPAL

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO – DISTRITO DE INDEPENDENCIA

BASESE INTEGRADAS

Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en la Página: xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. BASE LEGAL

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

• Directivas del OSCE.

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Código Civil.

• Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

Sólo aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar las propuestas técnica y económica, en el plazo establecido en las presentes Bases. Asimismo, en la sección específica se fijarán las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación previa, en la que solo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar.

3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

• No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

• No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

• Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.²

14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

• En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

• De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

3. 1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

• Constancia de capacidad libre de contratación.

• Garantía de fiel cumplimiento.

• Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

• Código de cuenta interbancario (CCI).

• Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

• Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

• Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra³, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

• Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

2. DE LAS GARANTÍAS

1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA⁴

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales⁵ señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

• De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

6. RESIDENTE DE OBRA⁶

Profesional⁷ colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad⁸, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

7. INSPECTOR O SUPERVISOR⁹ DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

• El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases¹⁰.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

• Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.

13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL
RUC Nº	:	20100152356
Domicilio legal	:	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – Xx Xxxxxxx – El Agustino
Teléfono y fax:	:	000-0000
Correo electrónico:	:	xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx ; xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO – DISTRITO DE INDEPENDENCIA”.

3. VALOR REFERENCIAL¹¹

El valor referencial asciende a S/.164 593 610,06 (Ciento sesenta millones quinientos noventa y tres mil seiscientos diez con 06/100 nuevos soles) S/. 165 772 764,04 (Ciento sesenta y cinco millones setecientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro con 04/100 nuevos soles) incluido IGV, incluidos los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 28/02/2015. (Absolución de las Consultas N° 23, 24, 25, 27, y 28 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) – PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Valor Referencial (VR) incluye IGV	Límites
	Inferior 90% del (VR)	Superior 110% del (VR)
S/.164 593 610,06 (Ciento sesenta y cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos diez con 06/100 nuevos soles) incluido IGV	S/.148 134 249,06 (Ciento cuarenta y ocho millones ciento treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 06/100 nuevos soles) incluido IGV	S/.181 052 971,06 (Ciento ochenta y un millones cincuenta y dos mil novecientos setenta y uno con 06/100 nuevos soles) incluido IGV
S/. 165 772 764,04 (Ciento sesenta y cinco millones setecientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro con 04/100 nuevos soles) incluido IGV	S/. 149 195 487,64 (Ciento cuarenta y nueve millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 64/100 nuevos soles) incluido IGV	S/.000 000 000,44 (Ciento ochenta y dos millones trecientos cincuenta mil cuarenta con 44/100 nuevos soles) incluido IGV

(Absolución de las Consultas N° 23, 24, 25, 27, y 28 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) – PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

IMPORTANTE:

• Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Informe de Aprobación de Expediente de Contratación N° 046-2015-GPO del 20.08.2015, y modificado según Informe de Aprobación de Expediente de Contratación N° 050-2015-GPO del 22.09.2015, en razón a la actualización del valor referencial - PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 033-2015-GPO del 19.08.2015, y modificado según Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 037-2015-GPO del 18.09.2015, en razón a la actualización del valor referencial - PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU.

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Aportes por transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos setenta (270) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

10. CRONOGRAMA

-	Ejecución de la obra	[270] días calendario
-	Actividades de intervención social	[270] días calendario

11. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 10,00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles)

12. BASE LEGAL

• Ley N° 29873 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 138-2012-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

• Ley Nº 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2015.

• Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Directivas de OSCE.

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ¹²

Etapa		Fecha, hora y lugar
Convocatoria	:	24/08/2015
Registro de participantes	:	Del: 25/08/2015 Al: 16/11/2015
Formulación de Consultas	:	Del: 25/08/2015 Al: 31/08/2015
Absolución de Consultas	:	25/09/2015
Formulación de Observaciones a las Bases	:	Del: 28/09/2015 Al: 06/10/2015
Absolución de Observaciones a las Bases	:	20/10/2015
Integración de las Bases	:	13/11/2015
Presentación de Propuestas sobre N° 01 (Calificación Previa)	:	23/11/2015
* El acto público se realizará en	:	Sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea El Agustino - 15:00 horas
Evaluación de Calificación Previa	:	Del 24/11/2015 Al 27/11/2015
Resultados de la Calificación Previa	:	30/11/2015
* El acto público se realizará en	:	Sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea El Agustino - 09:00 horas
Presentación de Propuestas N° 02 y 03 (para postores precalificados)	:	07/12/2015
* El acto público se realizará en	:	Sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea El Agustino - 09:00 horas
Calificación y Evaluación de Propuestas	:	Del 09/12/2015 Al 17/12/2015
Otorgamiento de la Buena Pro13	:	18/12/2015
* El acto público se realizará en	:	Sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea El Agustino - 11:00 horas

IMPORTANTE:

• Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

• Si el monto del valor referencial es igual o superior a las veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), la Entidad deberá prever en el cronograma del proceso la ETAPA DE CALIFICACIÓN PREVIA. Asimismo, en esta sección de las Bases, deberá preverse las condiciones especiales, criterios y factores para la calificación previa, teniendo en consideración que la evaluación de los participantes tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a ser ejecutada. Únicamente aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar propuestas en la oportunidad prevista en el cronograma.

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Equipo Licitaciones y Contratos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 Xx Xxxxxxx – El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora.

Los participantes registrados pueden solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar por el costo de reproducción de las mismas en Caja del Equipo Manejo de Fondos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 Xx Xxxxxxx – El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante el Equipo Licitación y Contratos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 - Xx Xxxxxxx – El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del LICITACION PUBLICA N° 0025-2015-SEDAPAL, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

4. CALIFICACION PREVIA

Sólo en el caso que el valor referencial sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT) se fijarán: el plazo, las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación previa, en la que solo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar.

Sólo podrán presentar propuesta técnica y económica aquellos que hayan sido aprobados en la calificación previa.

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la calificación previa, admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

5. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación xx Xxxxxxx Público el cual se iniciará cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes que quedaron precalificados, en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo sus propuestas técnica y económica.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación xx Xxxxxxx Público y un veedor del órgano de control institucional quien deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del veedor no vicia el proceso. (Artículo 64º del Reglamento).

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 1). Cuando el postor sea un consorcio, se podrán optar por alguna de las siguientes alternativas:

• El representante común del consorcio designado en la promesa de consorcio acreditará su representación con copia simple de dicho documento firmado por los representantes de la totalidad de las consorciadas, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición del suscribiente, en el caso de las consorciadas que sean personas jurídicas. En el caso de las consorciadas que sean personas naturales no se requerirá documentación adicional a la suscripción de la promesa de consorcio en donde se designa al representante del consorcio.

• Un apoderado designado por los representantes legales de cada consorciada específicamente para la presentación de la propuesta en el acto público. En estos casos la representación se acreditará con las cartas poder simples, conjuntas o por separado, suscritas por los representantes legales de las empresas consorciadas, debiendo adjuntarse el documento registral vigente que acredite la condición de éste. Las consorciadas que sean personas naturales deberán presentar únicamente la carta poder simple correspondiente.

• Un apoderado designado por el representante común del consorcio establecido en la promesa de consorcio. En este supuesto deberá presentarse carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio establecido en la promesa de consorcio, copia simple de la promesa formal de consorcio firmada por los representantes de la totalidad de las consorciadas, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición del suscribiente, en el caso de las consorciadas que sean personas jurídicas. En el caso de las consorciadas que sean personas naturales no se requerirá documentación adicional a la suscripción de la promesa de consorcio en donde se designa al representante del consorcio

El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal puede ser la vigencia de poder u otro documento emitido por la Oficina de Registros Públicos. La antigüedad debe ser no mayor de 30 días calendarios desde la fecha de presentación del Sobre – Calificación Previa, siendo responsabilidad del postor que dicho documento se ajuste a la verdad. En caso, el documento registral tenga una fecha de vigencia superior a la establecida en la Bases la propuesta será rechazada por el Comité Especial, teniéndose por no presentada.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, en adición a la vigencia de poder, deberá permitirse, alternativamente, la presentación de la copia literal de la partida electrónica completa de la empresa, dado que ambos documentos permiten verificar las facultades del representante legal.

(Absolución de Consulta N° 11 - PARTICIPANTE: G y M S.A.)

El acto público de presentación de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres de Calificación Previa. Si al momento de ser llamado el participante no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen los documentos de Calificación Previa de cada postor y verificara que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que este exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación en la Calificación Previa y de presentación de Propuestas Técnica, se procederá de acuerdo al artículo 68º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre de cada uno de los postores, que contiene los documentos de Calificación Previa, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de la documentación de Calificación Previa.

En la fecha señalada en el calendario del proceso y en acto público, el Comité Especial dará a conocer los resultados de la Calificación Previa, precisando que postores acceden a la etapa de presentación de los Sobres que contengan la propuesta técnica y económica.

Las propuestas se presentarán en tres (03) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0025-2015-SEDAPAL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Calificación Previa. El sobre será rotulado:

^Señores

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

AUTOPISTA XXXXXX XXXXXX N° 210 – LA ATARJEA EL AGUSTINO

^{Att.: Comité Especial}

LICITACIÓN PúblicA N° 0025-2015-SEDAPAL

Denominación de la convocatoria:

ampliaciÓn y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema independencia unificada y ermitaño – distrito de independencia

SOBRE N° 1: CALIFICACION PREVIA

ORIGINAL y (2) COPIAS

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

^Señores

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

AUTOPISTA XXXXXX XXXXXX N° 210 – LA ATARJEA EL AGUSTINO

^{Att.: Comité Especial}

LICITACIÓN PúblicA N° 0025-2015-SEDAPAL

Denominación de la convocatoria:

ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema independencia unificada y ermitaño – distrito de independencia

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA

ORIGINAL

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

ORIGINAL y (2) COPIAS

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

^Señores

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

AUTOPISTA XXXXXX XXXXXX N° 210 – LA ATARJEA EL AGUSTINO

^{Att.: Comité Especial}

LICITACIÓN PúblicA N° 0025-2015-SEDAPAL

Denominación de la convocatoria:

ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del esquema independencia unificada y ermitaño – distrito de independencia

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

ORIGINAL

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Para el caso de la presentación de documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente deberá ser previa a la firma del contrato. Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la buena pro.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1. SOBRE N° 1 – CALIFICACION PREVIA

Conforme al sexto párrafo del artículo 39° del Reglamento; tratándose de un proceso de ejecución de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT, corresponde establecer en las Bases la etapa de calificación previa, que tiene por objeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar; para lo cual se han establecido parámetros que debe cumplir, sin asignar puntaje; es decir Cumple ó No Cumple, declarándose Aptos a aquellos postores que cumplen con lo solicitado.

Se presentará en un (01) original y 02 copias

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos¹⁴ la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

1. Copia simple del Certificado de Inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Proveedores con Registro de Ejecutor de Obras, vigente a la fecha de otorgamiento de la buena pro, expedida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE. sin embargo, el comité especial tiene la potestad de verificar que el postor o todos los miembros del consorcio estén con RNP vigente en el capítulo de ejecutores de obra. En caso que uno de los participantes, postor y/o contratista se encontrase impedido, la propuesta se considerará como no presentada. PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

2. Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 01).

3. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Anexo Nº 02).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

4. Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, la designación del representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 03).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. El representante común del consorcio debe ser único.

5. Resumen de información para calificación previa (Anexo Nº 04).

6. Capacidad Económica:

El postor, ya sea una empresa o un consorcio, demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de documento, carta, constancia, certificación, o similar en original, emitido por una Entidad Financiera en el año 2015, que acrediten: Contar con línea(s) de crédito(s) vigente por un valor acumulado igual o mayor a una vez el Valor Referencial de la presente convocatoria. Es decir por S/.164,593,610.06 (Ciento sesenta y cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos diez con 06/100 nuevos soles) incluido IGV S/. 165 772 764,04 (Ciento sesenta y cinco millones setecientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro con 04/100 nuevos soles) (Absolución de las Consultas N° 23, 24, 25, 27, y 28 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) – PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Se podrá presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor venta de la fecha de emisión de la carta de la Entidad Bancaria. Se aclara que estos documentos deben ser presentados en original.

Para el caso de Consorcios se sumaran las líneas de crédito de las empresas que lo integran y que dentro de sus obligaciones ejecuten la obra, o en todo caso bastará que sea una de las empresas consorciadas quien presente la carta de referencia bancaria que acredita línea de crédito a su favor, siempre que dicho documento logre superar el monto requerido en las bases. En caso de consorcio, si solo una de las empresas presenta la carta de referencia bancaria esta puede ser por un valor igual o mayor a una vez el Valor Referencial.

Para el caso de Consorcios, la “empresa consorciada que presente La Carta de Referencia Bancaria que acredita línea de crédito a su favor”, puede presentar un grupo de cartas de líneas de crédito, que en su conjunto cubran o sobrepasen el Valor Referencial de la presente convocatoria (S/.164,593,610.06). ( S/. 165 772 764,04 ) (Absolución de las Consultas N° 23, 24, 25, 27, y 28 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) – PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Para acreditar Capacidad Económica, se podrán presentar cartas emitidas por distintas Entidades Bancarias, y que se aceptará la sumatoria de todos los montos de dichas cartas.

Las cartas de línea de crédito que emitan los Bancos a los postores pueden ser en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea de crédito a favor del postor, y puede estar dirigida a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:

1. al Postor

2. al Comité Especial

3. al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de crédito deberá ser otorgada por los bancos autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. De tratarse de empresas, extranjeras, presentaran la(s) línea(s) de crédito, otorgadas por banco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidas en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante la Circular vigente.

La carta de la entidad bancaria debe estar emitida con fecha posterior a la fecha de convocatoria de la presente licitación y que no tenga antigüedad mayor a 30 días respecto de la fecha de presentación del sobre de Calificación Previa.

7. Experiencia en la Actividad: Experiencia en Obras Generales

Relación de 5 obras construidas y concluidas en los últimos diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de propuestas de la calificación previa, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra, cuyos montos totales sean mayores o iguales al 25% del Valor Referencial. (S/.41,148,402.50 S/. 41 443 191,01). (Absolución de Consulta N° 04 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU) - PRONUNCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU. Se considerara como Obras Generales aquellas que se encuentren dentro de la definición del numeral 33 del anexo único “Anexo de Definiciones” del Reglamento de Contrataciones del Estado. Las obras deberán estar con liquidación consentida. (Absolución de Consulta N° 03 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - (Absolución de Consultas N° 01 y 22 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU) - (Absolución de Consulta N° 01 - PARTICIPANTE: ABENGOA PERU) - (Absolución de Consulta N° 04 - PARTICIPANTE: ARA INGENIEROS S.A.C.)

Se aclara que cada uno de los cinco contratos solicitados para acreditar la experiencia en obras generales, debe ser igual o mayor al 25% del Valor Referencial de la Obra. (Absolución de Observaciones N° 02, 03 y 04 – PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación (Acta de Liquidación y/o Certificado de Recepción y/o Acta de Conformidad o cualquier documento análogo) de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Se confirma que para el caso de contratos de obras para empresas privadas tanto en el Perú como en el extranjero no será necesario presentar las actas de recepción de obra, dado que hay empresas privadas tanto en el Perú como en el extranjero que no emiten dicho documento y en su lugar emiten un único certificado que indica la conformidad y culminación de los trabajos; por lo tanto, será suficiente con la presentación del contrato de obra, la promesa formal del consorcio o contrato de consorcio (de ser el caso que la obra haya sido ejecutada en consorcio) y a su vez cualquiera de los siguientes documentos: Certificados de Conformidad y/o Acta de Obra y/o Certificado de Obra, donde se indique el monto final del Contrato y además se compruebe fehacientemente que cumple los requisitos para ser una obra de experiencia en la actividad.

Se considerará el monto total de obra actualizado al mes del Valor referencial, desde la fecha de término real de la obra, para lo cual se debe usar el Índice de Precios al Consumidor de Lima metropolitana (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada.

Para la conversión de la moneda extranjera, en el caso de contratos de obra, se procederá como se indica a continuación:

1º El monto total en moneda del lugar de origen se convierte a dólar norteamericano, aplicando el tipo de cambio venta de la fecha de término de la obra. (Demostrar valor venta de cambio emitido por organismo similar al SBS del Perú o del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, en el lugar de origen).

2º El monto obtenido en dólares se convierte a Nuevos Soles con el tipo de cambio valor venta promedio del mes que terminó la obra. (Valor xxx xxxxx obtenido de la publicación de SBS del Perú o la que proporciona la web del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP).

3º Utilizando el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, actualizar el monto al mes del Valor Referencial (Febrero 2015), agosto de 2015. (Adjuntar copia del Índice de Precio al Consumidor, informado por el INEI). (Absolución de Consulta N° 02 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - (Absolución de Observación N° 03 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

0x Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor Referencial, xx xxxxxx de 2015, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra, y el valor resultante será considerado para verificar que el monto es superior o igual al 25% del Valor Referencial.

De presentarse más de 5 obras generales, se evaluará solamente las 5 primeras obras del listado presentado, y en función de ello se emitirá el resultado en lo referente a la experiencia en la actividad.

Asimismo, en el caso de que la obra general presentada en el Anexo N° 04, haya sido ejecutada en Consorcio, se aplicará al monto total actualizado de la obra terminada, el porcentaje de participación que tuvo el postor en la obra, a efectos de verificar que dicho resultado sea mayor o igual 25 % del Valor Referencial. (S/.41,148,402.50). (S/. 41 443 191,01). (Absolución de Consulta N° 04 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU) - PRONUNCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

En este caso resultan documentos válidos para acreditar el porcentaje de participación de un consorciado en la ejecución de un contrato:

1. Promesa formal del Consorcio; o,

2. El contrato de consorcio

.

Las Obras Generales declaradas en el sobre N° 01 calificación previa se pueden declarar en las Obras Generales del sobre N° 02 Propuesta Técnica.

En la etapa de Calificación Previa, puede acreditar la Experiencia en Obras Generales, con Obras Similares, siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas establecidas para tal efecto.

Respecto a las obras desarrolladas en tramos y/o fases se aceptarán siempre y cuando cada tramo y/o fase cuente con su propio contrato.

En el caso de presentar experiencia en obras ejecutadas en una concesión, se deberá adjuntar además de la documentación requerida en las bases, el contrato de concesión.

Se aclara que el monto total equivale a la suma del contrato + adicionales – deductivos, autorizados por la entidad.

8. Experiencia en la ejecución de prestaciones similares. Experiencia en Obras Similares.

El Postor deberá presentar 5 contratos de Obras Similares.

La definición de obras similares se encuentra en el Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, Numeral 2.

Las obras similares deben haber sido concluidas en los últimos 10 años, contados desde la fecha de presentación de propuestas de calificación previa, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra, cuyo valor mínimo de cada obra sea equivalente al diez por ciento (10%) del valor referencial cuyo montos totales sean mayores o iguales al 50% del Valor Referencial. (S/.82 886 382,02) PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU – (Absolución de Consulta N° 03 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU). Las obras deberán contar con liquidación consentida. (Absolución de Consulta N° 03 - PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - (Absolución de Consultas N° 02 y 23 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX) (Absolución de Consulta N° 04 – PARTICIPANTE: ARA INGENIEROS S.A.C.) – (Absolución de Observaciones N° 01 y 02 – PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - (Absolución de Observación N° 01 – PARTICIPANTE: CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.) - (Absolución de Observaciones N° 01 y 05 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

Asimismo en el caso de que la obra similar presentada en el Anexo N°4, haya sido ejecutada en Consorcio, sólo se considerará el porcentaje de participación que tuvo la postor en la obra, a efectos de verificar que dicho contrato cumple con el monto requerido de ser mayor o igual 10% del Valor Referencial. (Absolución de Observaciones N° 01 y 02 – PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - (Absolución de Observación N° 01 – PARTICIPANTE: CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.) - (Absolución de Observaciones N° 01 y 05 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación (Acta de Liquidación y/o Certificado de Recepción y/o Acta de Conformidad o cualquier documento análogo) de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

En el caso que para acreditar la experiencia del postor en obras similares, se presenten obras con denominaciones diferentes para las actividades, se deberá acreditar la similitud entre las actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con documentación oficial, emitida por el propietario de la obra o por la entidad contratante.

De presentarse más de 5 obras similares, se evaluará solamente las 5 primeras obras del listado presentado, y en función de ello se emitirá el resultado en lo referente a la experiencia en la ejecución de prestaciones similares.

La experiencia en obras generales y similares se acreditará con:

1. copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, o

2. copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra, o

3. copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. (Para el caso de la experiencia en obras similares de la calificación previa no se evalúan montos). En este ítem, se aceptará la presentación de Certificado final de Obra, Certificado de Obra, Certificado de Buena Ejecución de Obra o cualquier otro documento similar emitido por el cliente, no siendo necesario presentar la recepción y la liquidación de obra ya que en los contratos celebrados en el ámbito privado, éstos muchas veces no forman parte del alcance contractual. Para el caso de Obras Similares se aceptará la presentación de certificados detallando las partidas y descripción de la obra.

Las Obras Similares declaradas en el Sobre N° 01 Calificación Previa se pueden declarar en las Obras Generales en el Sobre N° 01 y sobre N° 02, y en las Obras Similares del sobre N° 02.

En el caso de presentar experiencia en obras ejecutadas en una concesión, se deberá adjuntar además de la documentación requerida en las bases, el contrato de concesión.

Para acreditar experiencia adquirida como subcontratista en obras públicas o privadas deberá presentarse el subcontrato respectivo además de aquella documentación que debe cumplirse, según Bases, para las obras ejecutadas como contratista. Será válida la experiencia adquirida como subcontratista en obras públicas o privadas, debiendo cumplir con los requisitos precisados para las obras ejecutadas como contratista.

Se confirma que para la acreditación de experiencia en Obras Similares, las obras declaradas como experiencia se encuentren con liquidación consentida. (Absolución de Consulta N° 03 – PARTICIPANTE IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L) - (Absolución de Consultas N° 02 y 23 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación (Acta de Liquidación y/o Certificado de Recepción y/o Acta de Conformidad o cualquier documento análogo) de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Para el caso de experiencia en obras similares, en el caso no se pueda evidenciar que la experiencia es en Obra Similar, el postor podrá adicionar otro documento que acredite dicha experiencia, emitida por el contratante de la obra.

Se precisa que no será necesario presentar las actas de recepción de obra, dado que hay empresas privadas tanto en el Perú como en el extranjero que no emiten dicho documento y en su lugar emiten un único certificado que indica la conformidad y culminación de los trabajos; por lo tanto, será suficiente con la presentación del contrato de obra, la promesa formal de consorcio o contrato de consorcio (de ser el caso que la obra haya sido ejecutada en consorcio) y a su vez cualquiera de los siguientes documentos: Certificados de Conformidad y/o Acta de Obra y/o Certificado de Obra, donde se indique el monto final del Contrato y además se compruebe fehacientemente que cumple los requisitos para ser una obra de experiencia en la actividad.

Para el caso de postores extranjeros, para acreditar las actividades en obras similares con denominación diferente a la solicitada, además de sustentarla con documentación oficial, emitida por el propietario de la obra o por la Entidad contratante, los términos utilizados en dicha acreditación serán los considerados en los glosarios de términos emitidos por entidades oficiales del país, los cuales deberán ser presentados en la propuesta.

Los requisitos de Calificación Previa, respecto a Experiencia en Obras Generales y Experiencia en Obras Similares, en caso de presentarse una oferta en consorcio, pueden ser acreditados por uno o más miembros del consorcio que se hayan obligado a ejecutar la obra objeto de la presente convocatoria.

1. Capacidad Técnica:

1. Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y Relevantes en la Ejecución de la Obra que cuentan con experiencia en obras similares en el cargo.

Cargo	Perfil Requerido	Nombre	Destreza o Capacidad Técnica Acreditada.	Cumple / No cumple
Ing. Residente de Obra	Ingeniero sanitario o civil		Cursos que totalice como mínimo 30 60 horas lectivas en Programación de Obras, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Especialista en estructuras	Ingeniero civil		Cursos como mínimo de 30 horas lectivas en Diseño de Estructuras Hidraulicas, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU
Ingeniero de Sistemas de Automatización – sistema Scada	Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Mecatrónico		Cursos como mínimo de 30 horas lectivas en Sistemas Scada y/o programación de PLC,s, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Especialista de costos y presupuestos y programación de obras	Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos		Cursos que totalice como mínimo 30 horas lectivas en Programación de Obras y curso de Liquidación de Obras con normatividad Peruana, de mínimo 30 horas lectivas, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. Si el certificado del Curso de Liquidaciones de Obra fue emitido en el Perú no es necesario que se exprese que es con normatividad peruana.
Especialista en manejo de contratos	Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos		Cursos que totalice como mínimo 80 horas lectivas en la Ley de Contratos del estado Peruano y su Reglamento, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. Si el certificado del Curso fue emitido en el Perú no es necesario que se exprese que es con normatividad peruana.
Especialista de seguridad e higiene ocupacional	Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero industrial		Curso(s), no más de dos (2), que totalicen un mínimo 30 50 horas lectivas en Gerencia en Seguridad y/o Gerencia en Seguridad y Salud con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. Se aceptará los cursos de Dirección de Seguridad, Salud y Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas ó Especialización en Gestión de Seguridad Industrial ó el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bastará que se presente un curso con un mínimo de 50 horas lectivas para que se cumpla con el requerimiento establecido en las bases.

(Absolución de Consulta N° 01 – PARTICIPANTE, CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.) - (Absolución de Observación N° 01- PARTICIPANTE: G y M S.A.) - - (Absolución de Observación N° 07 y 24 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

Que la acreditación de las capacitaciones del personal propuesto, podrá ser mediante la presentación de títulos, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida. Se aceptarán capacitaciones sobre las materias requeridas a pesar que no contengan la denominación específica consignada en las Bases. PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Para la calificación previa, no se solicitará la acreditación de la equivalencia de títulos profesionales de denominación diferente a la nacional. Se exigirá dicho documento de acreditación como obligatorio, para la suscripción del contrato, el cual podría ser emitido por las universidades peruanas autorizadas por la Asamblea Nacional de Rectores (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) o por dicha Entidad o por los Colegios profesionales correspondiente del Perú.  

Los Certificados o Constancias de los Cursos solicitados, deberán ser emitidos por Universidades, Institutos u Organizaciones públicas o privadas Especializadas. Las constructoras que ofrecen capacitaciones deben demostrar documentalmente, mediante su estatuto o similar, que están facultadas para dictar cursos y certificar los mismos. Se precisa que si los cursos presentados tienen la misma denominación, se deberá presentar adicionalmente los contenidos de los mismos, que permitan verificar que no se trata del mismo curso. Los cursos pueden ser presenciales o a distancia.

Los certificados o constancias de los Diplomados y Cursos también pueden ser de asociaciones que actúen en el rubro de la construcción o consultoría (CAPECO, APC, CAP, CIP, etc.).

Los profesionales, sean nacionales o extranjeros, deberán adjuntar copia de su título profesional.

Se confirma que los Profesionales de la Organización pueden participar también como Profesionales que efectuarán labores estratégicas y relevantes en la ejecución de la Obra.

2. Profesionales de la Organización

El Postor (ya sea una empresa o en consorcio) deberá demostrar que cuenta con un mínimo de 08 profesionales (Ingenieros: Civiles, Sanitarios, Mecánica de Fluidos Geólogos, Agrícolas, de Transportes, Eléctricos o Electricistas, Mecánicos o Mecánico – Electricistas, Industriales, Biólogos o Ambientalistas o Arquitectos) en su plantel técnico que tengan vínculo contractual vigente. El vínculo contractual se acreditará mediante Declaración Jurada indicando que el profesional labora en la empresa de manera permanente mínimo 12 meses, indicando su fecha de ingreso. Los profesionales presentados sólo podrán ser acreditados por un postor. Los profesionales solicitados deben ser acreditados por el Postor, es decir para el caso de un Consorcio bastará que entre todos los consorciados presenten los 8 profesionales requeridos. De presentar más de 8 profesionales solicitados, se evaluará solamente los 8 primeros del listado, y en función de dicha evaluación se emitirá el resultado en lo referente a profesionales de la organización.

La relación de profesionales presentada en el Anexo N° 04 se considerará como una declaración jurada de que los mismos tienen vínculo contractual vigente con el postor, la cual podrá ser objeto de fiscalización posterior por parte de la Entidad; por lo que no es necesario la presentación adicional de cualquier otro documento que acredite el vínculo contractual solicitado (por ejemplo planillas electrónicas, contratos, documentos de identidad, etc). Se debe presentar el anexo N° 04 juntamente con la documentación que acredite su profesión y la experiencia requerida. Se validará la presentación de una Declaración Jurada por cada profesional, siendo que no será necesario que todas las firmas se encuentren consignadas en el mismo documento Anexo N° 04.

Dichos profesionales deberán demostrar su experiencia técnica, con:

1. La copia simple de los contratos con su respectiva conformidad; y/o,

2. Constancias; y/o,

3. Certificados; y/o,

4. Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia y que esta fue adquirida en obras similares.

Los profesionales propuestos, deben haber participado en 2 obras similares, en cargos jefaturales de áreas técnicas de obras (cargos que enmarquen la responsabilidad de dirección en áreas técnicas, por ejemplo, Director, Superintendente, Gerente, Jefe, entre otros en este nivel) o como asesores y/o especialistas en obras o en áreas técnicas. Los profesionales, nacionales o extranjeros, deberán adjuntar copia de su título profesional. La experiencia del personal se presentará en el Anexo N° 12. La participación en dos obras similares, podrán estar referidas a experiencias adquiridas en cualquier empresa y no solamente a obras ejecutadas por la empresa que acredita a los profesionales, siempre en cuando mantenga el vínculo contractual vigente. Así mismo, se podrá acreditar experiencia en obras similares ejecutadas en Subcontratos o también, como experiencia de los profesionales propuestos, su participación en obras similares que actualmente se encuentren en ejecución.

En caso de Certificados de obras ejecutadas en Consorcio serán aceptados los Certificados de Trabajo del personal propuesto que laboró en dicha obra extendidos por el Representante Común del Consorcio o por el Representante Legal de una de las empresas que conformaron el Consorcio, siempre que el profesional acreditado haya pertenecido a dicha empresa (de acuerdo al Pronunciamiento N° 386-2010/DTN). En este caso bastará que en el propio certificado de trabajo se mencione que el profesional laboró en dicha empresa o perteneció al plantel técnico de dicha empresa.

Los profesionales propuestos en el literal a) Profesionales que Efectuarán Labores Estratégicas y Relevantes en la Ejecución de la Obra, si podrán ser acreditados dentro de los ocho (08) profesionales requeridos en el literal b) Profesionales de la Organización.

Para los Profesionales de la Organización son válidos los siguientes cargos:

1. Ingeniero o Especialista de Costos y/o Metrados y/o Valorizaciones y/o Presupuestos

2. Ingeniero y/o Especialista y/o responsable de Oficina de costos y valorizaciones;

3. Ingeniero y/o Especialista en metrados y Valorizaciones y/o Especialista y/o responsable de Costos y valorizaciones

4. Especialista Ambiental y/o en Medio Ambiente y/o Impacto Ambiental y/o Ingeniero Ambiental

5. Ingeniero Especialista en Topografía

6. Ingeniero de Topografía

7. Ing. Jefe de Topografía ó ing. Responsable de Topografía

8. Ingeniero topógrafo

9. Ingeniero y/o Especialista y/o responsable de Oficina de Ingeniería y/o oficina técnica o su equivalente

10. Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable de Metrados, Costos y Valorizaciones

11. Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable de Metrados y Valorizaciones

12. Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable de Costos y Presupuestos.

13. Ingeniero y/o Especialista y/o Responsable de costos, Presupuestos y liquidación de Obras.

14. Ingeniero Especialista de Planeamiento

15. Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos

16. Gerente de Producción

17. Ingeniero Jefe de Producción

18. Jefe de Construcción y/o supervisión de obras

19. Ing. Residente de Obra y/o Gerente de Obra y/o Inspector de Obras

20. Ingeniero Responsable de Control de Calidad

21. Especialista en Estructuras y Obras de Arte.

22. Ingeniero Responsable de la Seguridad en la Obra y/o Jefe o Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

23. Ingeniero Jefe de Equipo Mecánico.

Cabe señalar que los Profesionales de la Organización pueden participar también como Profesionales que efectuarán labores estratégicas y relevantes en la ejecución de la Obra (Sobre N° 1 - Calificación Previa), así como en los Requerimientos Técnicos Mínimos y Factores de Evaluación (Sobre N° 2 - Propuesta Técnica).

Se confirma que para el caso de los Profesionales de la Organización, éstos podrán ser profesionales que corresponda a cualquiera de las disciplinas profesionales siempre y cuando el cargo haya sido ejercido por el profesional que corresponde.

Para la calificación previa, no se solicitará la acreditación de la equivalencia de títulos profesionales de denominación diferente a la nacional. Se exigirá dicho documento de acreditación como obligatorio, para la suscripción del contrato, el cual podría ser emitido por las universidades peruanas autorizadas por la Asamblea Nacional de Rectores (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) o por dicha Entidad o por los Colegios profesionales correspondiente del Perú.  

Si se diera el caso que 2 postores presentan al mismo profesional en el literal ii) “Profesionales de la Organización”, esto será comunicado a la entidad para su inmediata fiscalización, lo cual no detendrá el proceso, de acuerdo al resultado de dicha fiscalización se tomarán las acciones correspondientes.

2. SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias¹⁵.

El sobre Nº 2 contendrá, además de un índice de documentos² la siguiente documentación:

Documentación relacionada a los Requerimientos Técnicos Mínimos:

1. Declaración jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 05).

2. Declaración Jurada del Plazo de Ejecución (Anexo Nº 06).

3. Declaración jurada de Requisitos Mínimos de Personal Profesional contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 07-A) y (Anexo Nº 07-B).

4. Declaración jurada de Compromiso de los Profesionales propuestos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 08).

5. Declaración de Relación de Equipo Mínimo contenido en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 09).

Los Requerimientos Técnicos Mínimos deben ser cumplidos y presentados por todos los Postores, de lo contrario serán descalificados.

Documentación de presentación facultativa:

1. Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá requerirse: Copia simple de contratos de obra y actas de recepción final y conformidad, u otro documento oficial del que se desprenda de manera fehaciente que la obra fue concluida, como la liquidación de obras. Anexos N° 10 y Anexo N° 11.

Se precisa que la acreditación de la experiencia en obras en general y obras similares, podrá realizarse con: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, o iii) copia simple de contratos acompañada de y cualquier otra documentación (Acta de Liquidación) y/o Certificado de Recepción y/o Acta de Conformidad o cualquier documento análogo de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; y con liquidación consentida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. (Absolución de Consulta N° 03 – PARTICIPANTE IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L) - - (Absolución de Consultas N° 01, 02, 22 y 23 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE XXXXXXXX XX XXXXXXX X’XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX)

2. Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, (ii) Constancias, (iii) Certificados, (iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto (Anexo N° 12)

3. Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, deberá requerirse: Constancias o certificados, referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en los que se indique que los mismos se efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades, en un xxxxxx xx xxxx (10). (Anexo N° 13).

Con respecto a la denominación “liquidación” se aceptará otras denominaciones equivalentes para contratos celebrados en el extranjero o privados. Sin embargo, el documento deberá indicar expresamente que no se incurrió en penalidades y/o multas y/o sanciones.

Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción), podrán ser presentados por el postor en copia simple.

Las constancias o certificados deberán ser emitidos por la Entidad contratante

La asignación de puntajes se ha precisado en el CAPITULO IV – SECCION ESPECIFICA – CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, “Factores y criterios de evaluación”.

3. SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONÓMICA¹⁶

9. Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial.

(Anexo Nº 14)

ii) Presupuesto detallado (Expediente técnico: Formato de Metrado Base)

Se presentará el presupuesto detallado por partidas y aplicado sobre los metrados considerados en el expediente técnico, se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la Utilidad y el porcentaje que les corresponde con respecto al Costo Directo. (Anexo N° 15).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• La acreditación de las capacitaciones del personal propuesto, podrá ser mediante la presentación de títulos, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida. PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

• La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

• En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

7. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40

Donde: c1 + c2 = 1.00

8. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, de ser consorcio de cada integrante.

2. Constancia de capacidad libre de contratación, de ser consorcio de cada integrante.

3. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

4. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100% del monto total del presupuesto, anexando la constancia de pago de la prima, adjuntar copia simple de factura de cancelación

5. Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), adjuntar copia simple de factura de cancelación

6. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Señalar el operador tributario.

7. Código de cuenta interbancario (CCI), de ser el caso.

No aplica para consorcios, sin RUC

8. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

9. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM).

10. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra¹⁷, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

11. Análisis de costos unitarios correspondiente a su propuesta económica, así como desagregado de sus Gastos Generales de acuerdo al expediente técnico.

12. Copia de DNI del Representante Legal.

13. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, de ser consorcio de cada empresa integrante.

14. Copia de la Constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser consorcio de cada empresa integrante.

15. Copia de RUC de la empresa, de ser consorcio sólo el RUC del mismo.

16. La equivalencia o convalidación de títulos profesionales, para personal extranjero.

17. Copia de contratos apostillados de aquellas propuestas técnicas presenten que contratos ejecutados en el extranjero, de corresponder.

18. Presentación del compromiso de venta, alquiler o documentos que acrediten la disponibilidad de los Equipo Mínimos Requeridos Propuestos Anexo N° 09 (Consulta N° 20 PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)

IMPORTANTE:

• En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

IMPORTANTE:

• La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

9. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina del Equipo Licitaciones y Contratos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea- El Agustino.

El represente legal o representante común del Consorcio, se apersonará al duodécimo día, a la Oficina del Equipo Licitaciones y Contratos sito en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea- El Agustino, para suscribir el Contrato y recibir el original que le corresponde.

En el supuesto que el postor ganador de la buena pro no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 148 del Reglamento.

IMPORTANTE:

• Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

10. ADELANTOS¹⁸

1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará el Adelanto Directo por un monto que no debe exceder del 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁹ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 10% del monto del contrato original²⁰, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el Contratista deberá sustentar el requerimiento de este adelanto, dentro de los 02 días calendario a partir del día siguiente de iniciada la ejecución contractual. La Entidad realizara el desembolso dentro de los 07 días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del Contratista, en caso no hubiera observaciones por parte de la Entidad; o desde la presentación del Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista, si las hubiera. Para este efecto el Contratista deberá entregar el cálculo y la descripción de las partidas ofertadas y la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

Se aclara que la entrega de este tipo de adelanto no impide o limita al Contratista a adquirir los insumos, materiales y/o equipos requeridos, toda vez que es responsabilidad del Contratista proveer la puesta en obra de los mismos en el momento que se les requiera. Que de conformidad al artículo 172 del reglamento de la Ley de Contrataciones, de existir retraso atribuible a la entidad en la entrega de adelanto en los plazos establecidos si fuese solicitado, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación de plazo. En estas condiciones; no procederán solicitudes de ampliación de plazo relacionadas a la entrega del Adelanto de Materiales. (Absolución de Observación N° 04 – PARTICIPANTE: G y M S.A.)

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

11. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

IMPORTANTE:

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

12. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS MÍNIMOS REQUERIDOS

Obra: “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Independencia Unificada y Ermitaño - Distrito de Independencia"

1. Recursos humanos mínimos requeridos

1.1 Personal profesional Principal

ítem	Personal profesional y técnico requerido	Cantidad
1	Ingeniero Principal Residente de Obras: Ingeniero sanitario o civil	1
2	Ingeniero Residente Obras Generales: Ingeniero civil o sanitario.	1
3	Ingeniero Residente Obras Secundarias: Ingeniero civil o sanitario.	1
4	Ingeniero Especialista en estructuras: Ingeniero civil	1
5	Especialista en Equipamiento Electromecánico: Ingeniero mecánico o Mecánico Eléctrico o Electricista	1
6	Ingeniero de Sistemas de Automatización – sistema Scada: Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Mecatrónico.	1
7	Especialista en estudio de tránsito: Ingeniero civil o de transito u otro profesional especialista en estudio de transito	1
8	Especialista de costos y presupuestos y programación de obras: Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos	1
9	Coordinador General de Intervención Social: Profesional en Ciencias Sociales, Sociología, Trabajo Social, Comunicación, Antropología, Psicología, Educación.	1
10	Arqueólogo Director de proyecto: Licenciado en Arqueología	1

1.2 Personal profesional de apoyo

ítem	Personal profesional y técnico requerido	Cantidad
11	Especialista en manejo de contratos: Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos.	1
12	Especialista en Estudios de mecánica de suelos/Geotécnico: Ingeniero civil.	1
13	Profesional en Impacto Ambiental: Ingeniero Ambiental o Sanitario u otro profesional especialista en impacto ambiental.	1
14	Especialista de seguridad e higiene ocupacional: Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero industrial	1
15	Especialista de topografía: Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx	0
00	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx (XX): Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos.	4
17	Ingeniero Asistente de Obra (OS): Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos.	4
18	Arqueólogo Monitor de campo: Licenciado en Arqueología	2
19	Arqueólogo de Gabinete: Licenciado en Arqueología	1
20	Asistente de campo de Intervención Social : Ingeniero Sanitario	1
21	Especialista Capacitador Social : Profesional en Ciencias Sociales o Ciencias de la Comunicación o Educación o Trabajo Social.	1
22	Promotor Social: Profesional x Xxxxxxxxx en Ciencias Sociales	4

1.3 Personal técnico de apoyo

Además del personal profesional, se requiere de personal técnico de apoyo que, como mínimo, debe estar compuesto por:

• 14 Maestros de obra.

• 08 técnicos de topografía (incluye trabajo de campo y de gabinete).

• 04 técnicos de campo

• 04 Técnicos de metrados

• 01 Contador

• 01 Secretaria

1.4 Requisitos de recursos humanos mínimos requeridos

Item	Requisitos del personal requerido
1	01 (un) Ingeniero Residente de Obras: Ingeniero sanitario o civil. Debe contar con experiencia mínima de 60 meses como Ingeniero Principal Residente de Obras en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares. El profesional puede acreditar experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra Iguales y/o Similares.
2	01 (un) Ingeniero Asistente de Residente de Obras Generales: Ingeniero civil o sanitario. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero residente y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
3	01 (un) Ingeniero Asistente de Residente de Obras Secundarias: Ingeniero civil o sanitario. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero residente y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
4	01 (un) Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil. Debe contar con experiencia mínima de 18 meses como Ingeniero especialista en la ejecución de Estructuras Hidráulicas de Concreto Armado para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
5	01 (un) Especialista en Equipamiento Electromecánico: Ingeniero mecánico o Mecánico Eléctrico o Electricista. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero especialista en la ejecución del equipamiento electromecánico y equipamiento electrico para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
6	01 (un) Especialista en Sistemas de Automatización – Sistema Scada: Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Mecatrónica. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero especialista en la ejecución del equipamiento de Automatización Scada para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
7	01 (un) Especialista en estudio de tránsito: Ingeniero civil o de transito u otro profesional especialista en estudio de tránsito. Debe contar con experiencia mínima de 14 meses como especialista de estudio de Tránsito para la ejecución de Obras iguales y/o Similares y/o Obras en general. Además será válida su experiencia como Especialista en Tráfico y/o Tránsito.
8	01 (un) Especialista de costos y presupuestos y programación de obras: Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses en valorizaciones, costos y presupuestos y programación de obras para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
9	01 (un) Coordinador General de Intervención Social: Profesional de Sociología, Trabajo Social, Comunicación, Antropología, Psicología, Educación en Ciencias Sociales. Debe contar con experiencia mínima de 24 meses como Coordinador General de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento en la etapa de inversión, para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares. (Absolución de Observaciones N° 13, 14 y 19 – PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU)
10	01 (un) Arqueólogo Director de proyecto: Licenciado en Arqueología. Debe contar con experiencia mínima de 24 meses como especialista en elaboración y ejecución de los planes de monitoreo y rescate arqueológico para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras en general.
11	01 (un) Especialista en manejo de contratos: Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos. Debe contar con experiencia mínima de 24 meses como especialista en manejo de contratos para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.)
12	1 (un) Especialista en estudios de mecánica de suelos/Geotécnico: Ingeniero civil. Debe contar con experiencia mínima de 24 meses como Ingeniero de suelos en control de excavación, rellenos, compactación y pruebas de la especialidad para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
13	1 (un) Profesional en Impacto Ambiental: Ingeniero Ambiental o Sanitario u otro profesional especialista en impacto ambiental. Debe contar con experiencia mínima de 24 meses como especialista de impacto Ambiental para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).
14	1 (un) Especialista de seguridad e higiene ocupacional: Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero industrial. Debe contar con experiencia mínima 36 meses como ingeniero de seguridad e higiene ocupacional para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras en general.
15	1 (un) Especialista de topografía: Ingeniero civil o sanitario. Debe contar con experiencia mínima 36 meses como Ingeniero Especialista en topografía para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).
16	04 (cuatro) Ingeniero Asistente de obra (OG): Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos. Debe contar con experiencia mínima de 18 meses como Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
17	04 (cuatro) Ingeniero Asistente de obra (OS): Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos. Debe contar con experiencia mínima de 18 meses como Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.
18	02 (dos) Arqueólogo Monitor de campo: Licenciado en Arqueología. Debe contar con experiencia mínima de 12 meses como arqueólogo monitor de campo en la ejecución para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).
19	01 (un) Arqueólogo de Gabinete: Licenciado en Arqueología. Debe contar con experiencia mínima de 12 meses como arqueólogo en labores de gabinete para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).
20	01 (un) Asistente de campo de Intervención Social: Ingeniero Sanitario. Debe contar con experiencia mínima de 12 meses como Asistente de campo de Intervención Social para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).
21	01 (un) Especialista Capacitador Social: Profesional en Ciencias Sociales o Ciencias de la Comunicación o Educación o Trabajo Social. Debe contar con experiencia mínima de 12 meses como Capacitador Social para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de las Observaciones N° 17 Y 18 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU) - (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).
22	04 (cuatro) Promotor Social: Profesional x Xxxxxxxxx en Ciencias Sociales, Debe contar con experiencia mínima de 12 meses como Promotor Social para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares y/o Obras Generales. (Absolución de Observación N° 03 – PARTICIPANTE: MANTTO S.A.C.).

Notas:

• Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por iguales o superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal sólo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

2. Definición de Obras Similares

Obras Similares:

Se considerará como Obras Similares a las obras de Construcción y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento o la combinación de los términos anteriores, de obras generales y/o secundarias de agua potable y alcantarillado que incluyan uno o más de los siguientes componentes referidos al saneamiento:

1. Obras Generales:

Instalación y/o Rehabilitación de Redes Principales de Agua Potable, Redes Principales de Alcantarillado, Construcción y Equipamiento de Reservorios Apoyados y/o Elevados, Cisternas y/o Cámaras de bombeo de Agua, Líneas de Aducción e Impulsión.

2. Obras secundarias:

Instalación y/o Rehabilitación de redes secundarias de agua potable, redes secundarias de alcantarillado y conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarillado, inclusive medición.

3. Se excluye lo siguiente:

Piletas públicas, unidad sanitarias y similares, sistema de recolección y disposición de agua de lluvias y servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas.

3. Recursos físicos mínimos requeridos

3.1 Oficina y materiales

1. Oficina.- La empresa debe contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que le demande las oficinas de operaciones que debe acondicionar para la ejecución de obras, debiendo contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio y teléfono fijo incluido correo electrónico, equipos de cómputo, calculadoras, etc.

2. Material técnico.- Xxxxxxxxx, copias, plotter, trabajo de imprenta, estuches de expediente, portafolios y otros que sean necesarios para la ejecución de obra.

3. Liquidación de obra.- La empresa debe contemplar en su propuesta los costos por los trabajos concernientes a la liquidación de obra (Ing. Residente, Ing. Valorización, materiales, movilidad, etc.)

3.2 Relación de equipo mínimo

N°	Descripción	Cant.
1	Camión cisterna para agua (Mínimo 2000 Galones) (a).	4
2	Camión cisterna para agua potable (Mínimo 2500 Galones) (a).	4
3	Camión de 5 Toneladas (a).	1
4	Camiones volquetes de 8m3 (a).	6
5	Camioneta PICK-UP 4x2 simple 1000 KG 90 HP (a) y (d).	12
6	Cargador retroexcavador 0.5-0.75 yd3, 62 HP (a).	4
7	Cargador sobre llantas 1.5-1.75 yd3, 80-95 HP (a).	4
8	Compactadoras vibratorias de plancha de 4 HP (a).	8
9	Compactadoras vibratorias de plancha de 7 HP (a).	8
10	Compresora neumática 250-330 PCM, 87 HP (a).	8
11	Cortadora de pavimento C-35 35 HP inc. Combustible (a)	4
12	Equipo estación total con precisión menor a 5”, incluye prismas (a).	8
13	Mezcladora de concreto tipo tambor 23 HP 11-12 p3 (b).	8
14	Xxxxxxxxx 0 HP de 2" incluye manguera (a).	4
15	Xxxxxxxxx 00 HP de 4" incluye manguera (a).	4
16	Motosoldadora de 250 A (a).	4
17	Nivel topográfico (a).	4
18	Rodillo liso vibratorio manual 10.8 HP 0.8-1.1 ton (c).	4
19	Rodillo neumático autoprop. 60-80 HP 3 - 5 ton (c).	2
20	Tecle t/tripode inc. cadena para 5 ton (a).	4
21	Vibrador de concreto 4 HP 18PL (a).	8
22	Grupo electrógeno o generador eléctrico 2.5 Kw (a)	4
23	Equipo de soldadura para termofusión con grupo electrógeno (a).	1
24	Martillo neumático 00 - 00 xx (x).	00
00	Martillo barreno para perforación (a).	16

Nota:

(a) Equipo mínimo requerido de propiedad o Carta de compromiso para alquiler del equipo o maquinaria operada.

(b) Equipo mínimo requerido de propiedad o Carta de compromiso para alquiler de la maquinaria o Carta de compromiso para suministro de concreto Pre-mezclado.

(c) Equipo mínimo requerido de propiedad o Carta de compromiso para alquiler de la maquinaria o Carta de compromiso para suministro y colocación de pavimento.

(d) De las doce (12) camionetas operadas (Incl. Chofer, combustible, lubric., etc.), una (1) se asignará para empleo del Coordinador de obra del Equipo Gestión de Proyectos Norte de la Gerencia de Proyectos y Obras de SEDAPAL y otra (1) será asignada para empleo del Coordinador de la parte Social del Equipo Gestión Social de Proyectos de SEDAPAL.

• Debe precisar la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados; no aceptándose equipos con antigüedad mayor a (6) años. La disponibilidad de los equipos y vehículo se acreditarán mediante Declaración Jurada en la que el Postor se compromete a tenerlas de manera previa al inicio de la Obra.

La excepción es con las camionetas, cuyas unidades vehiculares, deberán tener una antigüedad no mayor de tres (3) años, contados a partir del 01 de enero del año siguiente al de su fabricación, consignado en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular (memorando N° 052-2015-EGAm, de SEDAPAL).

• Para la firma de contrato se exigirá la presentación del compromiso de venta, alquiler o documentos que acrediten la disponibilidad de los mismos.

• La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a la relación antes citada acarreará la pérdida de la condición de Postor.

• En cumplimiento del PRONUNCIAMIENTO CON OBSERVANCIA OBLIGATORIA N° 691-2012/DSU del 13.12.2012, se  establece las siguientes reglas:

• La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el extranjero.

• Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

IMPORTANTE:

• En este capítulo, la Entidad podrá incluir otras penalidades distintas a la penalidad por xxxx, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 166 del Reglamento. De optarse por considerar dichas penalidades, deberá elaborarse un listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante los que se verificará su ocurrencia.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

1. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

FACTORES DE EVALUACIÓN	Puntaje Parcial	Puntaje Máximo
A EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL		15
B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES		35
C FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO		35
C.1 Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Sanitario o Civil	10
C.2 Ingeniero Asistente de Residente de Obras Generales: Ingeniero Civil o Sanitario	05
C.3 Ingeniero Asistente de Residente de Obras Secundarias: Ingeniero Civil o Sanitario	05
C.4 Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil	03
C.5 Especialista en Equipamiento Electromecánico: Ingeniero Mecánico o Mecánico Eléctrico o Electricista	03
C.6 Especialista en Sistemas de Automatización – Sistema Scada: Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Mecatrónico	03
C.7 Especialista de Costos y Presupuestos y Programación de Obras: Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos	03
C.8 Coordinador General de Intervención Social: Profesional de las carreras de Sociología o Trabajo Social o Antropología o Educación o Ciencias de la Comunicación	03
D CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS		15
TOTAL		100

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES [15] puntos

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general concluidas (Con liquidación consentida), durante un periodo xx XXXX (10) AÑOS] a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación (S/.822,968,050.30 S/.828 863 820,20 Nuevos Soles). (Absolución de Consulta N° 03 – PARTICIPANTE IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - - (Absolución de Consultas N° 01 y 22 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU) - PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Se considerará obra en general a aquellas que se encuentren dentro de la definición del numeral 33 del anexo único “Anexo de Definiciones” del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación (Acta de Liquidación y/o Certificado de Recepción y/o Acta de Conformidad o cualquier documento análogo) de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

El puntaje será asignado, de acuerdo a la siguiente metodología:

1. Al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a cinco (05) veces el valor referencial se le otorgará 15 Puntos

2. En caso de que el Postor no alcance el máximo señalado, la fórmula a aplicarse para determinar su puntaje será la siguiente:

Pi = (Monto Acumulado x 15) / (Cinco (05) veces del valor referencial)

Pi = Puntaje de Postor

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES [35] puntos

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares concluidas (Con liquidación consentida), durante un periodo NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el monto del valor referencial (S/.164 593 610,06) (S/.165 772 764,04). (Absolución de Consulta N° 03 – PARTICIPANTE IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) - (Absolución de Consultas N° 02 y 23 - PARTICIPANTE: SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE SUCURSAL DEL PERU) - PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

La definición de obras similares se encuentra en el Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, Numeral 2.

El valor mínimo de cada obra debe ser equivalente como mínimo al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación (Acta de Liquidación y/o Certificado de Recepción y/o Acta de Conformidad o cualquier documento análogo) de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 11, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

El puntaje será asignado, de acuerdo a la siguiente metodología:

1. Al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a una vez el valor referencial se le otorgará 35 Puntos

2. En caso de que el Postor no alcance el máximo señalado, la fórmula a aplicarse para determinar su puntaje será la siguiente:

Pi = (Monto Acumulado x 35) / (Una (01) vez del valor referencial)

Pi = Puntaje de Postor

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO [35] puntos

Acreditación:

La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

C.1 01 (un) Ingeniero Residente de Obras: Ingeniero sanitario o civil. Debe contar con experiencia mínima de 60 meses como Ingeniero Principal Residente de Obras en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares. El profesional puede acreditar experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [84] meses : [10] puntos

• Más de [72] hasta [84] meses : [06] puntos

• Más de [60] hasta [72] meses : [03] puntos

C.2 01 (un) Ingeniero Asistente de Residente de Obras Generales: Ingeniero civil o sanitario. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero residente y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [48] meses : [05] puntos

• Más de [36] hasta [48] meses : [04] puntos

C.3 01 (un) Ingeniero Asistente de Residente de Obras Secundarias: Ingeniero civil o sanitario. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero residente y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [48] meses : [05] puntos

• Más de [36] hasta [48] meses : [04] puntos

C.4 01 (un) Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil. Debe contar con experiencia mínima de 18 meses como Ingeniero especialista en la ejecución de Estructuras Hidráulicas de Concreto Armado para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses : [03] puntos

• Más de [18] hasta [36] meses : [01] puntos

C.5 01 (un) Especialista en Equipamiento Electromecánico: Ingeniero mecánico o Mecánico Eléctrico o Electricista. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero especialista en la ejecución del equipamiento electromecánico y equipamiento eléctrico para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [48] meses : [03] puntos

• Más de [36] hasta [48] meses : [01] puntos

C.6 01 (un) Especialista en Sistemas de Automatización – Sistema Scada: Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Mecatrónica. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero especialista en la ejecución del equipamiento de Automatización Scada para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [48] meses : [03] puntos

• Más de [36] hasta [48] meses : [01] puntos

C.7 01 (un) Especialista de costos y presupuestos y programación de obras: Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos. Debe contar con experiencia mínima de 36 meses en valorizaciones, costos y presupuestos y programación de obras para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [48] meses : [03] puntos

• Más de [36] hasta [48 ] meses : [01] puntos

C.8 01 (un) Coordinador General de Intervención Social: Profesional en Ciencias Sociales. Debe contar con experiencia mínima de 24 meses como Coordinador General de Intervención Social para la ejecución de Obras Iguales y/o Similares.

Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

• Más de [36] meses : [03] puntos

• Más de [24] hasta [36 ] meses : [01] puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS [15] puntos

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de un xxxxxx xx xxxx (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación²¹:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo al postor.

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Número de constancias de prestación válidas.

IMPORTANTE:

• La acreditación del tiempo en la profesión será para profesionales peruanos desde la colegiación. En caso de profesionales extranjeros, el Diploma de Colegiado o el Equivalente al Diploma de Colegiado solicitado para acreditar experiencia deberá ser emitido por el Colegio Profesional de su País de Origen de acuerdo a su especialidad. Sin embargo para la de firma del contrato los profesionales extranjeros deberán haber iniciado el trámite de Colegiatura en el Perú. Tratándose de profesionales extranjeros en cuyo país no es exigible la colegiatura, a efectos de acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar el Título Profesional y la Declaración Jurada donde se precisa que no es exigible dicho requisito en su país de Origen. En este caso los años de experiencia se contaran desde la fecha de expedición del Título profesional.

• Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

• Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.²²

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de doscientos setenta (270) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora²⁴ y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato²⁵: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará el Adelanto Directo por un monto que no debe exceder del 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²⁶ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 10% del monto del contrato original²⁷, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el Contratista deberá sustentar el requerimiento de este adelanto, dentro de los 02 días calendario a partir del día siguiente de iniciada la ejecución contractual. La Entidad realizara el desembolso dentro de los 07 días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del Contratista, en caso no hubiera observaciones por parte de la Entidad; o desde la presentación del Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista, si las hubiera. Para este efecto el Contratista deberá entregar el cálculo y la descripción de las partidas ofertadas y la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

Se aclara que la entrega de este tipo de adelanto no impide o limita al Contratista a adquirir los insumos, materiales y/o equipos requeridos, toda vez que es responsabilidad del Contratista proveer la puesta en obra de los mismos en el momento que se les requiera. En estas condiciones; no procederán solicitudes de ampliación de plazo relacionadas a la entrega del Adelanto de Materiales.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES

Al amparo del artículo 166°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se detalla:

TABLA DE PENALIDADES – INTERVENCIÓN SOCIAL

N°	INFRACCION	UNIDAD	UIT
1	El incumplimiento en la prestación del personal de acuerdo al requerimiento establecido en los términos de referencia en el plazo establecido.	Cada vez	0.20
2	Ausencia del personal en la oficina de campo y/o área de influencia del proyecto: Coordinador, promotores, capacitadores, secretaria y encuestadores.	Cada vez	0.20
3	No uso de equipo de campo (vehículo, medio de comunicación, uniformes, etc.) establecido en los Términos de Referencia	Cada vez	0.20
4	No ejecuta las actividades establecidas en los Términos de Referencia de Intervención Social, o no se presenten a las reuniones informativas, visitas de inspección de campo solicitadas por la entidad en el lugar y hora fijada y/o visitas inopinadas y no cumplir con lo establecido en los procedimientos de la GPO.	Por cada Frente de trabajo y cada vez	0.70
5	Incumplimiento en la presentación de informe semanal y/o mensual, en el plazo establecido y cualquier otra información que es solicite.	Cada vez	0.30
6	No comunicar a SEDAPAL en el día, sobre eventos ocurridos durante la elaboración del estudio definitivo, ejecución de obra, ejecución de actividades de intervención social (accidentes, manifestaciones, etc)	Por cada evento y cada vez	0.40
7	Utilizar a las organizaciones sociales, la oficina de campo para fines particulares y/o interés personal	Por cada evento y cada vez	0.40
8	No instalar la oficina dentro del área de influencia del proyecto.	Por día	0.20
9	Que los materiales educativos, de difusión y equipo no cumplan con las especificaciones técnicas del manual de uso de Elementos Gráficos.	Cada vez	0.60
10	No cumple con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo	Por ocurrencia	0.60

TABLA DE PENALIDADES – CONTRATOS DE OBRA

N°	INFRACCION	UNIDAD	UIT
1	No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica.	Por día y ocurrencia	0.20
2	No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales y con el equipo mínimo ofertado.	Por día y ocurrencia	0.20
3	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Inspector y/o Supervisor	Por ocurrencia	0.70
4	No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta.	Por día y ocurrencia	0.70
5	El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor	Por día y ocurrencia	0.20
6	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la zona de trabajo.	Por ocurrencia y por cada punto de trabajo	0.60
7	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto Ambiental.	Por ocurrencia	0.60
8	El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	Por día y ocurrencia	0.30
9	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. N° 005-2012-TR. (Absolución Observación N° 07 : PARTICIPANTE G y M S.A.)	Cada accidente	0.60
10	No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Xxxxx X. 050.	Por ocurrencia	0.60
11	No cumple con las responsabilidades de pago oportuno xxx xxxxxxx de acuerdo a la oferta económica a su personal, incluyendo los beneficios sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por reclamos de su personal ante SEDAPAL.	Por cada trabajador	0.40
12	No cuenta con equipos y/o instrumentos de medición calibrados antes de su utilización en obras	Por ocurrencia	0.70
13	Demora en el termino del levantamiento de observaciones	Por ocurrencia	0.70
14	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Por ocurrencia	0.30

La aplicación de las penalidades mencionadas en el cuadro precedente se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento GPOPR054 que se adjunta a las bases del proceso.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁸

Cualquier controversia que surja entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelta de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en caso que no se llegara a un acuerdo, las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidas, en primer lugar, a conciliación entre las partes, para lo cual se establece que cualquiera de ellas deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Extrajudicial Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de conciliación o las que se resolvieran de manera parcial, respecto de la parte que se mantiene en controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071 - Ley de Arbitraje.

La demanda arbitral no podrá contener pretensiones que no fueron materia de procedimiento conciliatorio.

El plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el mismo, desde el día en que se suscribe el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros. Cada parte designará un árbitro, y estos dos árbitros nombrarán a un tercer árbitro que hará las veces de Presidente del Tribunal Arbitral. En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, será el Centro elegido quien efectúe tal designación.

El arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento del Centro elegido, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas.

No obstante, las partes acuerdan expresamente lo siguiente:

1. En atención a lo dispuesto por el artículo 69º del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán asumidos por quien solicite el arbitraje.

2. Las partes acuerdan de forma expresa que para la acumulación sucesiva de pretensiones en el proceso arbitral, debe haber aceptación y consentimiento expreso de la contraparte. No se admitirán aquellas pretensiones que no hayan sido materia de un procedimiento conciliatorio previo, según lo establecido en la presente cláusula.

3. Las partes acuerdan de forma expresa que las controversias referidas al Enriquecimiento Sin Causa (o Enriquecimiento Indebido), no podrá ser materia de arbitraje.

4. De acuerdo al inciso 5) del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, la decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República, los metrados no previstos contractualmente, ni las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

5. Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento xxx xxxxx, no se requiere de la presentación de la garantía a la que hace mención el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 1071.

Lo previsto en esta Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones, siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1²⁹

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.³⁰

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :		Teléfono :			Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 3

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

ANEXO N° 04

RESUMEN DE INFORMACION PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO

1. Capacidad Económica.

Línea de Crédito Vigente:

Banco ……………………….. S/. ………………

Banco ……………………….. S/ ……………….

Banco ……………………….. S/. ………………

Total ………………………… S/. ……………...

2. Experiencia en la Actividad: Experiencia en Obras Generales.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….S/................

Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

3. Experiencia en la ejecución de prestaciones similares: Experiencia en Obras Similares.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….:

Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………:

Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..:

Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..:

Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..:

4. Capacidad Técnica:

1. Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y Relevantes en la

Ejecución de la Obra:

Cargo	Perfil Requerido	Nombre	Destreza o Capacidad Técnica Acreditada.	Cumple / No cumple
Ing. Residente de Obra	Ingeniero sanitario o civil		Cursos que totalice como mínimo 30 60 horas lectivas en Programación de Obras, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Especialista en estructuras	Ingeniero civil		Curso como mínimo de 30 horas lectivas en Diseño de Estructuras Hidraulicas, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Ingeniero de Sistemas de Automatización – sistema Scada	Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o Mecatrónico		Cursos como mínimo de 30 horas lectivas en Sistemas Scada y/o programación de PLC,s, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
Especialista de costos y presupuestos y programación de obras	Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos		Cursos que totalice como mínimo 30 horas lectivas en Programación de Obras y curso de Liquidación de Obras con normatividad Peruana, de mínimo 30 horas lectivas, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. Si el certificado del Curso de Liquidaciones de Obra fue emitido en el Perú no es necesario que se exprese que es con normatividad peruana.
Especialista en manejo de contratos	Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos		Cursos que totalice como mínimo 80 horas lectivas en la Ley de Contratos del estado Peruano y su Reglamento, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. Si el certificado del Curso fue emitido en el Perú no es necesario que se exprese que es con normatividad peruana.
Especialista de seguridad e higiene ocupacional	Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero industrial		Curso(s), no más de dos (2), que totalicen un mínimo 30 50 horas lectivas en Gerencia en Seguridad y/o Gerencia en Seguridad y Salud con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas. Se aceptará los cursos de Dirección de Seguridad, Salud y Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas ó Especialización en Gestión de Seguridad Industrial ó el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bastará que se presente un curso con un mínimo de 50 horas lectivas para que se cumpla con el requerimiento establecido en las bases.

2. Profesionales de la Organización:

Nombre del Profesional Cargo Firma (*)

(*) Las firmas puedan ser presentadas en hojas individuales.

Se confirma que será válido adjuntar al Anexo N°04, documentos por separado, una para cada profesional , donde conste su firma en original.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, según corresponda:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”³¹

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”³²

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 07-A

DECLARACIÓN JURADA DE REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL

N°	Cargo	Nombres y Apellidos	Requisito Técnico Mínimo	Total de meses
1	Ingeniero Principal Residente de Obras
2	Ingeniero Residente Obras Generales
3	Ingeniero Residente Obras Secundarias
4	Ingeniero Especialista en estructuras
5	Ingeniero Especialista en estructuras
6	Ingeniero de Sistemas de Automatización – sistema Scada
7	Especialista en estudio de tránsito
8	Especialista de costos y presupuestos y programación de obras
9	Coordinador General de Intervención Social
10	Arqueólogo Director de proyecto

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

NOTA:

Estos Requisitos deberán ser acreditados con:

• Copia simple del título profesional

• La experiencia se acreditará con (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentación se deberá indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio.

• Declaración Jurada del proveedor por cada uno de los profesionales a través de la cual señale que el profesional propuesto se encuentra colegiado y habilitado para ejercer su profesión.

• Declaración Jurada de Compromiso de ejercer la Residencia y/o el cargo, en la obra indicada de firmarse el contrato.

ANEXO N° 07 –B

DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL PERSONAL TECNICO DE APOYO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que mi representada se compromete a contar con el personal profesional de apoyo:

Personal profesional y técnico requerido	Cantidad
Especialista en manejo de contratos: Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos.	1
Especialista en Estudios de mecánica de suelos/Geotécnico: Ingeniero civil.	1
Profesional en Impacto Ambiental: Ingeniero Ambiental o Sanitario u otro profesional especialista en impacto ambiental.	1
Especialista de seguridad e higiene ocupacional: Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero industrial	1
Especialista de topografía: Ingeniero de civil o sanitario	1
Ingeniero Asistente de Obra (OG): Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos.	4
Ingeniero Asistente de Obra (OS): Ingeniero civil o sanitario o mecánica de fluidos.	4
Arqueólogo Monitor de campo: Licenciado en Arqueología	2
Arqueólogo de Gabinete: Licenciado en Arqueología	1
Asistente de campo de Intervención Social : Ingeniero Sanitario	1
Especialista Capacitador Social : Profesional en Ciencias Sociales	1
Promotor Social: Profesional x Xxxxxxxxx en Ciencias Sociales	4
Maestro de Obras	14
Técnicos de topografía (incluye trabajo de campo y de gabinete).	8
Técnicos de campo	4
Técnicos de metrados	4
Contador	1
Secretaria	1

Para el desarrollo de la Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con lo indicado en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y que forman parte de los Términos de Referencia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 08

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

(Sólo para la presentación del personal propuestos en el Anexo N° 07-A)

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Numero de Pasaporte o Carnet de Extranjería o cualquier otro documento de identidad del país de origen) Nº .........................., mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor (o empresa) ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], convocada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que me encuentro colegiado y habilitado para ejercer la profesión y no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. PRONUCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

- Cargo dentro del Proyecto:

- Especialidad:

- Actividad:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma/ Nombre y Apellidos del profesional /Huella digital

Compromiso sujeto a fiscalización posterior.

Declaro bajo juramento que la firma que antecede y la huella digital corresponde a la persona que se presenta.

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

NOTA:

Ningún Anexo será declarado z valido en caso de presentarse escaneado, y menos paras sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

Para el caso de profesionales extranjeros se podrá optar por consignar número de pasaporte, carnet de extranjería o de cualquier otro documento de identidad del país de origen.

Deberá adjuntar copia del DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería).

ANEXO N° 09

DECLARACION JURADA DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS MINIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe,…………………………………….., identificado con DNI N° ……………., Representante Legal de …………………….., con RUC N° ……………………, declaro que mi representada se compromete a disponer del Equipo Mínimo Requerido, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, conforme a la relación y calendario de utilización, precisados en el Expediente Técnico y demás condiciones que se indican en el capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Nº EQUIPO CANTIDAD AÑO DE FABRICACION TENENCIA (PROPIO, OPCION DE COMPRA, COMPROMISO DE VENTA LEASING, ALQUILER)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

NOTA:

Las Maquinarias, Equipos Y vehículos deben tener una antigüedad máxima de 10 años para, bajo causal de descalificación.

Del mismo modo, no serán consideradas las Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción de la maquinaria no tengan la información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta. Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

El Anexo N° 07 se considera como una declaración jurada de disponibilidad de equipo, el cual será verificado por la Entidad en la oportunidad que corresponda.

La presentación del Equipo incompleto o inferior en número, potencia o capacidad, dará lugar a no considerar la propuesta del postor.

(Consulta N° 20 PARTICIPANTE: IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.) , debiéndose tomar en cuenta la nota del numeral 3.2 Relación de Equipo Mínimos.

ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

CONTRATISTA	Descripción de la Obra	Cliente	Xxxxx		Xxxxx Final	Consorcio	% Part.	IPC (*)		Monto actualizado a mes del Valor Referencial	Nº de Folio
			Inicio	Término				A la fecha de Término de la obra	A mes del Valor Referencial

(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

• Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial (Febrero 2015), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

• Se considerara el monto final de los Contratos de obras culminados y liquidados, dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra.

En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación o testimonio de constitución.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

CONTRATISTA	Descripción de la Obra	Cliente	Xxxxx		Xxxxx Final	Consorcio	% Part.	IPC (*)		Monto actualizado a mes del Valor Referencial	Nº de Folio
			Inicio	Término				A la fecha de Término de la obra	A mes del Valor Referencial

(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

• Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial (Febrero 2015), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

• Se considerara el monto final de los Contratos de obras culminados y liquidados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra

• El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial.

• En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación o testimonio de constitución. Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 15% del Valor Referencial de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta un monto igual o menor del 15% de este Valor Referencial.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

(Sólo para profesionales sujetos a calificación)

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con constancias o certificados emitidos por el empleador.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
Nº DE ORDEN	UNIVERSIDAD	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes – año)	COLEGIATURA
				Nº	Fecha	Nº Folio

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
Nº	OBRA	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO
				DEL día/mes/año	AL día/mes/año	Nº Folio
1
2
3
4
5

Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

4. El no consignar el número de colegiatura no será motivo de descalificación. PRONUNCIAMIENTO N° 1475-2015/DSU

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado, y menos para sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 13

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

N°	NOMBRE DE LA OBRA	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	PÁGINA N° (del / al)
NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS

NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Los certificados o documentos sustentatorios a presentar en el rubro de “FACTOR DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS”, deberán estar referidos a obras que se encuentren liquidadas, independientemente de tratarse de obras públicas, obras privadas, obras ejecutadas o en el extranjero u obras por subcontrato

ANEXO Nº 14

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra³³, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

ANEXO Nº 15

PRECIOS UNITARIOS

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

12 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

13 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá xx xxxx (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

14 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

2 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

16 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

17 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de xxxxxxxxx, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

19 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

20 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo al desarrollo respectivo.

21 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en xxx.xxxx.xxx.xx

22 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

23 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

24 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

25 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

26 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

27 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo al desarrollo respectivo.

28 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

29 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

30 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

31 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

32 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

33 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.