PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Con fecha 14 xx xxxxx de 2000, la Confederación Hidrográfica del Norte otorga a SALTOS FONDO LUGAR, S.L. la concesión administrativa de un caudal de 20.000 l/s de agua del río Xxxxxxx, en el término municipal de Puente de Xxxxxxx Xxxxxx, provincia xx Xxxx, para el aprovechamiento hidroeléctrico denominado “Salto de Vilallongo”. El período concesional es de 40 años.

Con fecha 17 xx xxxxx de 2004, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo xx Xxxx aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones electromecánicas y línea eléctrica.

En abril de 2005, la Confederación Hidrográfica del Norte aprueba el “Proyecto de construcción xxx Xxxxx de Valilongo” y autoriza las obras definidas en este proyecto.

En fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx xxxxxxxxx “Salto Fondo Lugar, S.L.” y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) firmaron un contrato de arrendamiento de concesión de aprovechamiento hidroeléctrico y de financiación de instalaciones, con el objeto de efectuar la ejecución y explotación del aprovechamiento hidroeléctrico “Salto de Vilallongo”.

En virtud de este contrato, corresponde a IDAE, la financiación y gestión de la ejecución de las obras y contratación de los correspondientes suministros y servicios para la construcción, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la central necesarias para la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico. Corresponde a la empresa Salto Fondo Lugar, S.L. la realización a su cargo de los trabajos de ingeniería necesarios para acometer el proyecto, incluyendo redacción de proyectos constructivos, ingeniería de detalle y dirección facultativa de obras y montajes.

Para gestionar adecuadamente el desarrollo del proyecto, se hace necesario disponer de un servicio de asistencia técnica para la realización de los trabajos de gestión de compras y supervisión de todos los trabajos de ingeniería, realizados por la empresa Saltos Fondo Lugar, S.L.

Por tanto, el presente Xxxxxx se refiere a las condiciones administrativas que regirán el proceso de la contratación por parte de IDAE del servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto de la central hidroeléctrica Vilallongo (T.M. Puente Xxxxxxx Xxxxxx, León).

2. OBJETO DEL CONTRATO Y NORMATIVA APLICABLE.

2.1.- El objeto del contrato será la realización de los servicios de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto de la central hidroeléctrica de Vilallongo (T.M. Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx). Los trabajos consistirán en la supervisión de la ingeniería de detalle, documentación necesaria para la tramitación administrativa del proyecto, gestión de compras, seguimiento de las obras y montajes, asistencia y supervisión de pruebas y puesta en marcha de la central y revisión de la documentación final “as built”.En la interpretación del

contrato, en caso de conflicto entre los documentos que forman parte del mismo, estos tendrán el siguiente orden de prelación:

1º El presente documento Contratación de asistencia técnica para el proyecto de la Central Hidroeléctrica Vilallongo (León); pliego de condiciones particulares, con referencia PCP.11264.01/09 de fecha noviembre de 2009.

2º Contratación de asistencia técnica para el proyecto de la Central Hidroeléctrica Vilallongo (León); pliego de prescripciones técnicas, con referencia PCT.11264.01/09, de fecha noviembre de 2009.

3º Oferta del Adjudicatario.

2.2.- Se entenderán como actividades propias de la asistencia técnica, las que se relacionan, en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del contrato.

2.3.- La contratación del presente servicio se regirá por lo establecido en la documentación del concurso, así como por las instrucciones de contratación de IDAE, que podrán consultarse en el perfil del contratante insertado en el sitio Web oficial de IDAE (xxx.xxxx.xx), así como resto de disposiciones que resulten de aplicación de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

2.4.- El conocimiento de las controversias que surjan en relación a la preparación, adjudicación, cumplimiento, efectos y extinción de los contratos formalizados corresponderá a los órganos judiciales del orden jurisdiccional civil (art. 21.2 LCSP).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El presente servicio se adjudicará por procedimiento abierto mediante concurso de ofertas con arreglo a los procedimientos de contratación de IDAE.

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en la sede de IDAE sita en la calle Madera, nº 8 00000 Xxxxxx (entrega de paquetería C/ San Xxxxx nº 7), y en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en la Web oficial del IDAE (xxx.xxxx.xx).

Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el párrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo del servicio y nombre del licitador. El fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio publicado. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.‌

Las proposiciones se compondrán de tres partes que se presentarán en sobres diferentes, haciendo constar en cada sobre, el objeto del concurso, el contenido y el nombre del licitador, de la forma siguiente:

5.1. SOBRE: A

CONTENIDO: Documentación administrativa y general

Deberá presentarse debidamente cumplimentado el Modelo de Solicitud (ANEXO I).

Contendrá original y una (1) copia en formato electrónico de la siguiente documentación estructurada por secciones:

• SECCIÓN I-A: Acreditación de la capacidad para contratar.

Las empresas solicitantes, deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, Entidades o Instituciones con personalidad jurídica propia, que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 43 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre sus actividades, fines o funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Los empresarios que fueran personas jurídicas, y los empresarios individuales cuando les fuera de aplicación, deberán presentar los siguientes documentos al momento de presentar su correspondiente propuesta:

− Copia simple o fotocopia compulsada de la escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus posibles modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

− Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal.

− Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en los artículos 49 y 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

− Copia simple o fotocopia compulsada de documento que acredite suficientemente las facultades de representación del firmante de la proposición.

− Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.

− En el caso de empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los documentos que acrediten las condiciones exigidas en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público.

− Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

− Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el

I.A.E. en el epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social de los trabajadores.

IDAE podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante IDAE y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

• SECCIÓN II-A: Acreditación de la solvencia económica financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse al momento de presentar su correspondiente propuesta, por los medios siguientes:

− Informe de instituciones financieras.

− Presentación de balance y cuenta de resultados de los tres últimos ejercicios.

− Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos realizados por el empresario en el curso de los tres últimos ejercicios.

− Certificación de disponer de una póliza de responsabilidad civil, por cuantía suficiente, a juicio de IDAE.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por IDAE.

• SECCIÓN III-A: Acreditación de la solvencia técnica.

La solvencia técnica o profesional del empresario será apreciada teniendo en cuenta sus medios, conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, al momento de presentar su propuesta, pudiendo complementarla con cualquiera otra documentación que permita valorar la capacidad técnica del solicitante, por los medios siguientes:

− Una declaración indicando la estructura y organización de la empresa.

− Una relación de los servicios o trabajos realizados de similares características al objeto del concurso, que incluya nombre del proyecto, descripción de los trabajos realizados, duración, importes, fechas y promotores públicos o privados de los mismos.

5.2.- SOBRE: B.

CONTENIDO: Presentación técnica de la oferta.

Contendrá original y una (1) copia en formato electrónico de la siguiente documentación estructurada por secciones:

• SECCIÓN I-B: Descripción técnica

Respecto a la documentación a presentar en esta sección se tendrá presente lo establecido en el Pliego de Prescripciones técnicas, en particular:

- Se incluirá una descripción completa del servicio planteado así como del alcance de los servicios que se ofertan.

- Se detallará, una fórmula concreta de organización en la que se incluirá los recursos asignados, incluyendo el organigrama funcional aplicado.

- Se detallará el Perfil del Equipo Técnico propuesto a través de su Currícula Vitarum. En el mismo se incluirán titulaciones, acreditaciones técnicas, experiencia laboral previa, formación complementaria y cuantos datos se consideren de interés para la valoración de la oferta.

El nivel de detalle de esta información será suficiente para valorar la adecuación del equipo propuesto al perfil requerido. IDAE podrá solicitar en cualquier momento los documentos originales (o copias compulsadas) que prueben la veracidad y exactitud del cumplimiento del Perfil propuesto.

Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios objetivos señalados en el presente pliego.

La sustitución, sin autorización de IDAE, del personal asignado al proyecto, podrá ser causa de resolución contractual.

Los recursos asignados al proyecto cumplirán un periodo de prueba tal que permita comprobar su adecuación a las necesidades del proyecto. En caso negativo, el contratista procederá a su sustitución por otros recursos más adecuados, previa petición de IDAE.

En caso de indisponibilidad prolongada de los recursos asignados al proyecto, IDAE suspenderá la facturación, reservándose el derecho a pedir la sustitución de los recursos asignados por otros de características similares.

• SECCIÓN II-B: Organización, métodos y medios.

Se detallará, en esta sección, una fórmula concreta de organización incluyendo un organigrama funcional que se aplicará al proyecto.

En el epígrafe “métodos” los concursantes deberán describir breve, pero completamente, los criterios y metodología que se plantea para el desarrollo del trabajo con especial mención de la forma en que se pretende la coordinación y seguimiento a realizar por IDAE.

Bajo el título “medios” se describirán los aplicables por el concursante a este proyecto con especial atención a los que a continuación se citan explícitamente:

a) Mención nominal de los técnicos asignados al proyecto. Este organigrama se completará con los currícula vitarum de los mismos, señalando preferentemente la participación de la persona de que se trate en proyectos similares.

b) Subcontrataciones que se pretende realizar así como información de las mismas.

c) Materiales a emplear y formatos del material que entregará como resultado de los trabajos.

5.3.- SOBRE: C.

CONTENIDO: Proposición económica

Contendrá original y una (1) copia de la siguiente documentación estructurada por secciones:

• SECCIÓN I-C: Propuesta económica.

Se incluirán en esta sección los precios totales por los que el proponente se compromete a la ejecución de los servicios a contratar. Los precios se consignarán suponiendo incluido todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, de personal, materiales, beneficio, etc.

Asimismo se incluirá un desglose pormenorizado del precio anterior en función de las diversas actividades y/o trabajos que componen el servicio,

de acuerdo con el alcance expuesto en el apartado 4 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas.

CONCEPTO	PRESUPUESTO PREVISTO €
- Supervisión de la ingeniería de detalle.	A
- Gestión de compras.	B
- Seguimiento de las obras civiles.	C
- Seguimiento de los montajes electromecánicos	D
- Asistencia y supervisión de pruebas y p.m.	E
- Revisión Documentación “as built”	F
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA…….	SUMA (A:F)

Los precios se establecerán en euros, sin IVA, teniendo presente que, los pagos se realizarán en función del avance real de los trabajos a desarrollar, estableciéndose los siguientes hitos de pago:

• PRIMER PAGO

HITOS DE PAGO

CANTIDAD ASIGNADA

(€)

1º

A la firma del contrato, previa presentación de una aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo

I) por igual cantidad, que se mantendrá hasta el acta de

recepción provisional de los trabajos.

10% importe SUMA (A:F)

• PAGOS EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO

A) SUPERVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE

HITOS DE PAGO		CANTIDAD ASIGNADA % s/importe contrato
A.1	A la finalización de todos los trabajos de revisión de la ingeniería de los grupos electromecánicos y auxiliares.	20% s/importe A
A.2.	A la finalización de todos los trabajos de revisión de la ingeniería del contrato de obras civiles.	30% s/importe A
A.3.	A la finalización de todos los trabajos de revisión de la ingeniería sistema eléctrico general de la central.	30% s/importe A

B) GESTIÓN DE COMPRAS

HITOS DE PAGO		CANTIDAD ASIGNADA % s/importe contrato
B.1	A la finalización de todos los trabajos de gestión de compras de los grupos electromecánicos y auxiliares.	20% s/importe B
B.2.	A la finalización de todos los trabajos de gestión de compras del contrato de obras civiles.	30% s/importe B
B.3.	A la finalización de todos los trabajos de gestión de compras del sistema eléctrico general de la central.	30% s/importe B

C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

HITOS DE PAGO

CANTIDAD ASIGNADA


C.1.	A la finalización del replanteo de la obra.	10% s/ importe C
C.2.	Al alcanzar 25% de grado de avance en las obras civiles.	20% s/importe C
C.3.	Al alcanzar 75% de grado de avance en las obras civiles.	30% s/ importe C
C.4.	A la finalización de todos las obras civiles (100%)	20% s/ importe C

D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS MONTAJES ELECTROMECÁNICOS

HITOS DE PAGO		CANTIDAD ASIGNADA
D.1.	Al inicio de los montajes de los grupos turbogeneradores y auxiliares.	10% s/ importe D
D.2.	A la finalización de todos los montajes del grupo turbogenerador y auxiliares.	30% s/importe D
D.3.	Al inicio de los montajes del sistema eléctrico general.	10% s/ importe D
D.4.	A la finalización de todos los montajes del sistema eléctrico general.	30% s/ importe D

E) ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL

HITOS DE PAGO		CANTIDAD ASIGNADA
E.1.	Al inicio de las pruebas pre-operacionales.	10% s/ importe E
E.2.	A la finalización de todos las pruebas de p.m.	70% s/importe E

F) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN “AS BUILT”

HITOS DE PAGO

CANTIDAD ASIGNADA

F.1.

A la finalización de todos los trabajos de revisión de la

documentación “as built” y su aceptación.

80% s/ importe F

• ÚLTIMO PAGO

HITOS DE PAGO

CANTIDAD ASIGNADA

A la firma del Acta de Recepción Provisional de todos los

trabajos de asistencia técnica.

10% s/ importe SUMA (A:F)

Estos pagos se realizarán en un plazo no superior a 60 días desde la presentación de la correspondiente factura si esta resulta de conformidad.

Deberá tenerse presente que el coste de publicación de los anuncios preceptivos de convocatoria e información de la adjudicación, serán por cuenta y cargo del Adjudicatario.

• SECCIÓN II-C: Conocimiento y aceptación.

Se incluirá en esta sección declaración expresa del representante del solicitante en la que conste el conocimiento y aceptación de toda la documentación que forma parte del presente concurso, la cual deberá relacionarse, así como el compromiso de realización de los trabajos por el precio ofertado.

Se utilizará para cumplimentar esta sección el modelo de proposición y declaración que se adjunta como Xxxxx XX a este Pliego.

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO.

6.1.- El presupuesto máximo disponible para el contrato asciende a la cantidad de CIENTO MIL EUROS (100.000,00 €), más el IVA correspondiente.

6.2.- Los oferentes deberán valorar el coste de sus servicios de acuerdo al alcance y condiciones establecidos en los documentos que forman parte de la convocatoria, teniendo presente que el precio que determine para la prestación de sus servicios será fijo y no podrá sufrir revisión alguna durante la ejecución del contrato.

6.3.- A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados y toda clase de tributos, con la única exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

6.4.- Para atender las obligaciones económicas que se derivan por el cumplimiento del correspondiente contrato, existe crédito suficiente en el Presupuesto de inversión de IDAE, con cargo al proyecto nº 11.264. Cualquier posible ampliación de trabajos, respecto a los incluidos en este contrato, queda condicionada a la aprobación por parte de IDAE, previamente a su ejecución, de presupuesto suficiente y formalización del correspondiente contrato de modificación.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN.

7.1.- El plazo límite de presentación de solicitudes de participación será establecido en los anuncios publicados y en la Web oficial del IDAE (xxx.xxxx.xx).

7.2.- Asimismo, se indicará en el anuncio, el lugar en que se deberán presentar las propuestas.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El periodo de duración del contrato, será el necesario para completar la ejecución, puesta en marcha y pruebas del proyecto, así como la revisión de documentación final correspondiente.

9. APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.

9.1.- La apertura de proposiciones se realizará por parte del Departamento de Contratación, Compras y Servicios de IDAE. En el caso de que del análisis de la documentación administrativa se detectara alguna deficiencia subsanable, será puesto en conocimiento de la empresa afectada disponiendo de un plazo máximo de TRES (3) DÍAS para subsanar.

9.2.- Seguidamente se abrirán las ofertas económicas y técnicas (sobres “C” y “B”) de las empresas admitidas, procediendo a su análisis por parte de los servicios especializados de IDAE, conforme a los criterios establecidos en los pliegos.

10. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

10.1.- EL Comité de Adjudicaciones, tras solicitar los informes técnicos que estime oportuno, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que juzgue conveniente, acompañada de la documentación que pudiera haberse generado en sus actuaciones.

10.2.- En el caso de que la propuesta señalara a algún empresario, como elegido para ser adjudicatario de los servicios, aquélla no creará derecho alguno en favor de dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Órgano de Contratación.

10.3.- El IDAE tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el punto 11, o declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación de concurso que figura en este pliego.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

11.1. Para la selección de la empresa adjudicataria se atenderá a los criterios con la ponderación parcial que se indica a continuación:

• Aceptación sin salvedades de la documentación de concurso realizada por el IDAE. Este criterio será excluyente.

• Referencias en trabajos similares:

Se valorarán los trabajos de elaboración y dirección de proyectos de centrales hidroeléctricas realizados en los últimos 10 años. 5 puntos/actuación.

Máximo cincuenta (50) puntos.

• Medios propuestos y equipo asignado: Se valorará la organización presentada por la empresa para el desarrollo del servicio valorándose especialmente la adecuación de la formación y experiencia del equipo técnico propuesto en proyectos similares (Adjuntar Curricula vitarum del equipo humano propuesto). Máximo cincuenta (50) puntos, valorándose de la siguiente forma:

✓ Ingeniero superior: 0,2 puntos/año experiencia.

✓ Ingeniero Técnico: 0,1 puntos/año experiencia.

✓ Personal a tiempo parcial: 50% valoración del personal fijo.

11.2.- La adjudicación recaerá en la oferta que, habiendo alcanzado una puntuación superior a los SETENTA (70) PUNTOS, de acuerdo con lo establecido en el apartado 11.1 anterior, presente la propuesta económica más baja.

12. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS.‌

12.1.- La constitución de garantía definitiva, por parte del adjudicatario del contrato, se llevará a cabo en forma de un aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo I), y por un importe equivalente al 10 por 100 del importe total de adjudicación, dicho aval deberá estar en poder de IDAE con carácter previo a la firma del contrato correspondiente.

12.2.- El Adjudicatario podrá optar por la retención de un importe similar al establecido como garantía definitiva, de la primera facturación.

12.3.- La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al adjudicatario en razón de la deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, de los gastos originados a IDAE por demora en el cumplimiento, y de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución contrato.

12.4.- La garantía definitiva no será cancelada, y por tanto devuelto al adjudicatario el aval entregado, hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato.

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

13.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el documento de formalización del contrato.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.

13.2.- Formarán parte del contrato este Pliego de Prescripciones Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con este orden de prelación.

13.3.- El contrato se podrá formalizar en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su xxxxx los gastos derivados de su otorgamiento.

13.4.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, IDAE podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado. En tal supuesto, procederá la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

14.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de Prescripciones Administrativas, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

14.2.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

14.3.- Será responsabilidad del adjudicatario garantizar la continuidad del servicio, corriendo por su cuenta y cargo la sustitución de su personal por otro con formación equivalente para la adecuada prestación de los servicios en las condiciones establecidas.

14.4.- En caso de ausencias imprevistas, el adjudicatario se compromete a la sustitución, en el menor tiempo posible, del personal con personas que dispongan de experiencia suficiente para el desempeño del trabajo de forma inmediata.

14.6.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. A estos efectos el contratista acreditará la disposición de seguro de responsabilidad civil que cubra de forma suficiente todos los riesgos que pudieran acontecer durante el desarrollo de los trabajos.

14.7.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.

14.8.- El contratista deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el contratista y sus empleados.

14.9.- El contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato en caso de concertar con terceros la realización parcial del mismo, para lo cual deberá recabarse la previa y expresa conformidad de IDAE tanto en lo que se refiere a la empresa subcontratada como respecto del subcontrato a celebrar.

14.9.- El contratista garantizará en todo caso a IDAE toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad de aquél.

15. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

16.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato, en los términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego, así como al de los plazos parciales de ejecución que se determinen.

16.2.- Será motivo de resolución contractual la falta de prestación de los trabajos de asistencia técnica sin autorización previa y expresa de IDAE.

16. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

17. ABONOS AL CONTRATISTA.

18.1.- El contratista tendrá derecho al abono del trabajo que realmente realice con arreglo a los precios convenidos mediante presentación de la correspondiente factura conforme a los hitos de pago establecidos en contrato.

18.2.- Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria o cheque nominativo dentro del plazo de 60 días desde la recepción de la factura correspondiente, si dicha factura fuera conforme y adecuada al calendario de pagos establecido.

18. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

19.1.- La recepción provisional de los trabajos de asistencia técnica tendrá lugar una vez se hayan superado satisfactoriamente las pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento de los distintos equipos e instalaciones y después de haber recibido IDAE toda la documentación final del proyecto. Cuando estas condiciones se hayan cumplido se firmará un acta de recepción provisional, empezando a contar a partir de ese momento el periodo de garantía de un año.

19.2.- Si los trabajos o servicios no reunieran las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se indicarán por escrito al contratista, las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije.

19.3.- La recepción definitiva tendrá lugar transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha en que hubiere sido suscrita el acta de recepción provisional, siempre y cuando no existieren defectos, fallos y/o anomalías atribuibles a defecto en los trabajos de ingeniería; en este último caso el acta de recepción definitiva se firmará transcurrido un año sin que hayan surgido otras deficiencias desde la reparación de las anomalías encontradas con anterioridad.

19. DERECHOS DE PROPIEDAD

20.1.- La propiedad de la documentación y programas informáticos, que se obtengan y elabore, como resultado de los trabajos realizados, corresponderá al IDAE, no pudiendo por tanto el contratista ceder, transmitir o divulgar dicha documentación sin permiso expreso de IDAE. La totalidad de la información y documentación generada será entregada a IDAE en edición original y en soporte informático.

20.2.- La información que IDAE pueda facilitar al Contratista para la realización de los trabajos o a la que éste pueda acceder durante la realización de los mismos tendrá el carácter de confidencial, comprometiéndose el Contratista a no hacer uso de la misma para un fin distinto de la realización de los trabajos objeto del presente Contrato.

20.3.- El Contratista deja a salvo a IDAE en cuanto al uso de los resultados de los servicios contratados en lo que se refiere a propiedad intelectual o industrial, amparándole y soportando los gastos derivados de cualquier reclamación o litigio por estas causas.

20.4.- Los derechos de autor de los trabajos objeto de este Contrato, se entenderán cedidos a favor de IDAE, pudiendo IDAE, por tanto, difundir o aprovechar para cualquier medio de información, comunicación pública o reproducción, en cualquier lugar del mundo y sin límite temporal, los resultados o suministros de este Contrato.

20. CONFIDENCIALIDAD.

Tanto la información aportada para el adecuado desarrollo del contrato, como la generada por el propio adjudicatario dentro de los trabajos incluidos en el mismo tendrán el carácter de CONFIDENCIAL, no pudiendo ser facilitada a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de IDAE. En tal sentido, el Adjudicatario y los trabajadores designados suscribirán, al inicio de los trabajos, una declaración de confidencialidad (conforme al modelo que se adjunta en el anexo III). En caso de incumplimiento de esta cláusula de confidencialidad el IDAE podría proceder a la resolución automática del contrato, todo ello sin perjuicio de otras medidas que considerara adecuadas al carácter y consecuencias del incumplimiento.

21. IDIOMA.

El idioma de trabajo será el español, por lo que toda la documentación que se genere durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato, deberá estar en este idioma.

22. NORMAS COMPLEMENTARIAS.

La dirección e inspección por parte de IDAE de los trabajos a realizar por el adjudicatario, corresponderá al Departamento Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia dependiente de la Dirección de Energías Renovables de este Instituto dentro del cual, además del jefe del departamento se designará un responsable de proyecto, los cuales, podrán dirigir instrucciones al adjudicatario siempre que no supongan modificaciones de la prestación no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente Xxxxxx y demás documentos contractuales.

23. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales a satisfacción de IDAE y se hubiera formalizado el correspondiente acta de recepción.

24. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBROGACIÓN.

El adjudicatario no podrá ceder o transferir a terceros, ni subrogar a persona alguna, en todo o en parte, los derechos y obligaciones dimanantes del presente Contrato, sin autorización previa por escrito de IDAE.

En el caso de que el adjudicatario subcontratara parte de los trabajos objeto de este contrato, dichas subcontrataciones deberán ser conocidas y aprobadas por el IDAE, siendo en todos los casos el adjudicatario, quien asume la total responsabilidad de la ejecución de los trabajos, tanto los desarrollados por él como por sus subcontratados.

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

El Contrato se extinguirá por conclusión y cumplimiento del mismo o por resolución. Son causas de resolución del Contrato las siguientes:

• El incumplimiento de las obligaciones esenciales contenidas en el mismo.

• La paralización definitiva, o temporal por un plazo superior a un año, del proyecto objeto de los trabajos. Dicha paralización deberá ser comunicada por escrito a la ingeniería.

• La muerte del contratista individual.

• La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratada.

• La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de la ingeniería.

• El mutuo acuerdo del IDAE y la ingeniería. Esta causa solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable a la ingeniería.

• Cuando los retrasos, imputables a la ingeniería, en las distintas fases de cumplimiento del contrato, puedan comprometer los plazos de ejecución previstos para el proyecto.

• La falta de prestación por la ingeniería de las garantías establecidas en el contrato.

Con independencia de lo dispuesto anteriormente, el presente contrato podrá ser resuelto a instancia de IDAE, en caso de denegación de cualquier permiso, licencia o autorización administrativa, en forma tal, que impidiera la normal ejecución de las obras o trabajos a desarrollar en la Central Hidroeléctrica. En tal caso, el adjudicatario tendrá derecho al abono de los trabajos efectivamente desarrollados valorados de común acuerdo en función de su avance y de los precios que sirvieron de base a la adjudicación.

26. JURISDICCIÓN APLICABLE.

Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, si fuera otro, se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales y Juzgados de Madrid capital para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ANEXO I : MODELO DE AVAL BANCARIO ‌

El BANCO ..........................................., con domicilio en de

............., representado por D. .................................................................., con

poderes suficientes para obligarse en este acto, se constituye, tan ampliamente como en derecho se requiera, ante el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), con domicilio en calle Madera número 8 de Madrid y C.I.F. Q-2820009-E, en fiador solidario de la entidad ............................................... con domicilio social en

....................................., y C.I.F. ..............................., hasta la cantidad que

constituye límite máximo del compromiso que por el presente adquiere, por importe de

............................ Euros, y en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se derivan de su participación en el concurso para ……………………………………..

convocado por el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA en fecha

.................... con referencia……………. El presente Xxxx tendrá validez, hasta su devolución por parte de IDAE conforme a lo previsto en el pliego de condiciones particulares del concurso.

El BANCO como entidad fiadora, renuncia expresamente a cualquier

beneficio que pudiere corresponderle y muy especialmente a los de orden, división y excusión comprometiéndose a atender, a primer y simple requerimiento, todas las peticiones que el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA le realice con respecto a este aval, abonándole los importes que el mismo pudiere solicitar, bastando para ello que se lo comunique fehacientemente por escrito. La atención a la petición, se realizará sin oponer dicha entidad fiadora, excusa alguna, incluyendo la oposición del avalado, en relación con la ejecución del presente AVAL.

El firmante de este Aval está debidamente autorizado, en virtud de la escritura pública de apoderamiento otorgada ,

para obligar en la forma y términos antes expuestos a su mandante: el BANCO

.............................................., siendo ésta una de las operaciones que, a tenor del artículo de sus Estatutos, puede realizar legalmente.

El presente Aval ha sido inscrito con fecha en el Registro Especial de Avales (o

Garantías) de esta entidad con el número ................

En ....................., a ........ de ...................... de ..........

(Sello de la entidad financiera y firma de su apoderado)

NOTA: La firma del apoderado de la entidad financiera deberá constar reconocida por fedatario público.

XXXXX XX: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN ‌

D/Dña. , con DNI en

representación de la empresa con C.I.F.

, en calidad de , declara conocer y aceptar íntegramente toda la documentación que forma parte del presente concurso, formada por:

1º Contratación de asistencia técnica para el proyecto de la Central Hidroeléctrica Vilallongo (León); pliego de condiciones particulares, con referencia PCP.11264.01/09 de fecha noviembre de 2009.

Igualmente, se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a ejecutar el citado contrato por un precio total de

, (el precio en números y letras), más el I.V.A. correspondiente, desglosado según las partidas que se relacionan a continuación:

- Supervisión de la ingeniería de detalle.	A	€
- Gestión de compras.	B	€
- Seguimiento de las obras civiles.	C	€
- Seguimiento de los montajes electromecánicos	D	€
- Asistencia y supervisión de pruebas y p.m.	E	€
- Revisión Documentación “as built”	F	€

Todo ello de acuerdo a la forma de pago que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares.

Y para que conste firma el presente en .......... a ...... de ...... de ........

(firma del representante y sello de la empresa)

ANEXO III: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ‌

D/Xx , con D.N.I. actuando en nombre y representación de la empresa , domiciliada en ( ), calle , con CIF , en virtud de su nombramiento como

, que consta elevado a público en escritura de fecha de

de otorgada ante el Notario de , D. , con el número de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de en el tomo

, folio , hoja , inscripción .

DECLARA

Que como consecuencia del contrato suscrito con IDAE con referencia de fecha

/ / , ha tenido acceso a información relativa a actividades del IDAE que por sus especiales características están sujetas a la más estricta confidencialidad y a las xx xxxxxxx estadístico,

Y en virtud del presente documento se COMPROMETE a:

PRIMERO:

Tratar con estricto carácter de confidencialidad toda la información a la que tengan acceso por cualquier medio, ya sea escrito, oral, en soporte magnético, informático, y obtenga directa o indirectamente, relacionada con la elaboración de los trabajos objeto del contrato

, a cuyo efecto se obliga a:

a) No revelar ni favorecer el conocimiento de cualquier información obtenida a raíz del acceso que le haya sido proporcionado o se ponga a su disposición en relación al contrato mencionado o que pudiera llegar a su conocimiento por cualquier medio, a menos que dicha información deba ser revelada en cumplimiento de alguna obligación legal o judicial.

b) Al cumplimiento de la obligación anterior en tanto no sea autorizado expresamente por IDAE a revelar dicha información por persona autorizada para ello.

c) Para poder facilitar a un tercero cualquier tipo de información hará falta la solicitud, por medio fehaciente, que habrá de ser individualizada y contener la máxima precisión sobre la información que se pretende divulgar, debiendo disponer de la autorización de IDAE, por escrito fehaciente, para divulgarla.

d) El hecho de no contestar al requerimiento de autorización para la divulgación de cualquier clase de información, nunca se tomará como una autorización tácita, se considerará como una negativa expresa a dicha divulgación.

SEGUNDO

El deber de confidencialidad afecta a todas las personas que por razón de la participación en los trabajos tengan conocimiento de la información confidencial. Igualmente estará sujeto a dicho deber cualquier persona que, en su caso, les sustituya en el futuro, así como cualquier persona que, por cualquier motivo, pudiera acceder a la información confidencial relativa a este contrato.

TERCERO

La responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente apartado será exigible indistintamente a la persona que hubiera incumplido o la empresa para la que dicho incumplidor preste sus servicios en el momento de producirse el incumplimiento.

CUARTO

Si con motivo de la realización de los trabajos, las personas que obtienen la información confidencial debieran compartir dicha información entre otros miembros de la organización o socios, estos deberán asumir las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento, a cuyo efecto, el que suscribe, se compromete a poner en conocimiento de IDAE la relación de personas que han tenido acceso a la información confidencial.

Lo que se firma en , a de de 200 .

Firmado: D.

(Sello de la empresa).

Document Metadata

Table of Contents

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Document Metadata