Í N D I C E

Í N D I C E

Bases para La Licitación Pública Nacional a tiempos reducidos

RELATIVA A:

“Contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativa a la adecuación para el archivo muerto y comedor de la Sala Regional del Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.” (Segunda Convocatoria)

DESCRIPCIÓN PÁG.

1. Definiciones 2

2. Descripción general y lugar de realización de los trabajos 3

3. Origen de los recursos 3

4. Idioma y moneda en que deberán presentar la propuesta 4

5. Restricciones que se aplicarán para poder participar 4

6. Indicación de que ninguna condición podrá ser negociada 4

7. No podrá subcontratar ninguno de los trabajos 4

8. Materiales y equipo de instalación permanente proporcionados

por la convocante 4

9. Responsabilidad civil 4

10. Responsabilidad laboral 5

11. Acreditación de la existencia y personalidad jurídica 5

12. Presentación conjunta de propuestas 6

13. Consulta y venta de bases 7

14. Programa de eventos de la licitación 8

15. Visita al sitio de los trabajos 8

16. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx 0

00. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 9

18. Acto de presentación de proposiciones 10

19. Apertura técnica 10

20. Documentos que deberán integrar la propuesta 11

21. Propuesta económica 15

22. Evaluación de propuestas y criterios de adjudicación 17

23. Descalificación de licitantes 22

24. Desechamiento de propuestas, cancelación, licitación

desierta y nulidad 22

25. Comunicación del fallo 24

26. Formalización del contrato 25

27. Garantías 27

28. Anticipo 30

29. Forma y término de pago 30

30. Ajuste de costos y pago 31

31. Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios 31

32. Penalizaciones 31

33. Retenciones, impuestos y derechos 32

34. Inconformidades 32

Anexo Técnico 57

“Contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativa a la adecuación para el archivo muerto y comedor de la Sala Regional del Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.” (Segunda Convocatoria)

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cumplimento a lo dispuesto por los artículos 134 constitucional, 3 primer párrafo, 24, 27 fracción I, 28 primer párrafo, 33,

34 último párrafo, 36, 37, 38, 39, 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas y 19, 20 21, 22, 23, 24, 26, fracciones I a VII, 26 A, apartado A, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, fracciones I a VI, y apartado A, fracciones I a IV, 37 fracciones I y II, y apartado A, fracciones I a VIII, 37 A, 37 B, 37 D, 37 E, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emite las siguientes:

BASES

A las que deberán sujetarse todos los participantes a la Licitación Pública Nacional número 02110001-035-07, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, celebra para la “Contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativa a la adecuación para el archivo muerto y comedor de la Sala Regional del Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.” (Segunda Convocatoria).

El contenido de estas bases y los requisitos solicitados en las mismas fueron determinados por la Dirección de Proyectos, Obra y Mantenimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, considerando la asignación presupuestal autorizada, las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

1. Definiciones:

Para los fines de esta licitación en lo sucesivo se denominará:

Tribunal	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Convocante	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Domicilio de la convocante	Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 000, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03810, México, D.F.
Licitante o licitantes	La(s) persona(s) física(s) x xxxxxxx(s) que participen en cualquier procedimiento de licitación pública
Contratista o contratistas	La(s) persona(s) física(s) x xxxxxxx(s) que celebren contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas
O.I.C.	Órgano Interno de Control del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Ley	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Residente de obra	El o los servidores públicos representantes de la convocante ante el contratista, encargado de llevar la administración y dirección de los trabajos realizando la supervisión, vigilancia, control y revisión de los mismos, que tendrá bajo su resguardo la bitácora de obra
Superintendente de construcción	El representante del contratista ante la convocante para cumplir los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.
Bitácora	El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos que se desarrollen durante la ejecución de las obras o servicios.
Especificaciones generales de construcción	“Especificaciones Generales de Construcción” expedidas por la Secretaría Administrativa, de la Dirección General de Obras y Conservación dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Especificaciones particulares de construcciones	El conjunto de requisitos exigidos por la convocante en el anexo técnico para la realización de cada obra.
Norma de calidad	Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, la convocante establece para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada concepto de trabajo, sean los adecuados.
Estimación	La valuación de los trabajos ejecutados, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados por unidad de obra terminada; asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos.
Manual	Manual General de Higiene y Seguridad en Obra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

2. Descripción General y Lugar de realización de los trabajos.

Consiste en la adecuación para el archivo muerto y comedor de la Sala Regional del Norte Centro I, en Chihuahua, Chihuahua, de acuerdo con el contenido en las presentes bases y su anexo técnico.

Las adecuaciones objeto de la presente licitación se llevarán a cabo en el edificio ubicado en Xx. Xxxxx xxxxxx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, X.X. 00000, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.

3. Origen de los recursos

La convocante cuenta con la autorización correspondiente para comprometer recursos para el ejercicio fiscal 2007, por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Oficialía Mayor del Tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley.

4. Idioma y moneda en que deberán presentar la propuesta

Los licitantes deberán presentar la propuesta y toda la documentación relacionada con la licitación en idioma español y en moneda nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 fracciones V y VI de la Ley.

5. Restricciones que se aplicarán para poder participar

No podrán participar los licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como las personas físicas y xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 33 fracción XXIII de la Ley.

6. Indicación de que ninguna condición podrá ser negociada

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 33 fracción VII de la Ley.

7. No podrá subcontratar ninguno de los trabajos

La convocante establece para esta licitación que no será objeto de subcontratación ninguno de los trabajos de conformidad en lo estipulado en el artículo 33, fracción XVI de la Ley.

8. Materiales y equipo de instalación permanente proporcionados por la convocante

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XI de la Ley, la convocante manifiesta que proporcionará el material y equipo de instalación permanente detallado en el catálogo de conceptos en la fecha de inicio de los trabajos.

9. Responsabilidad civil

El licitante adjudicado se obliga a entregar a favor de la convocante en la fecha de formalización del contrato, una póliza de seguros de responsabilidad civil general que garantice los daños que puedan causarse a la convocante y a terceros en sus bienes o personas por una suma asegurada de $500,000.00 (Quinientos mil de pesos 00/100 M.N.). Dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional, y deberá permanecer vigente hasta la conclusión del contrato.

En caso de que el licitante adjudicado ya cuente con un seguro de responsabilidad civil expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional, antes de la firma del contrato, se tendrá como beneficiario a la convocante en los términos del párrafo anterior, presentando el endoso correspondiente.

La convocante se libera de los daños y perjuicios a personas o a los bienes que pudiera ocasionar el licitante adjudicado en el desarrollo de los trabajos objeto de la presente licitación.

La presentación de este endoso o de la póliza, es requisito indispensable para la formalización del contrato correspondiente, por lo que deberá exhibir el citado documento dentro de los 15 días naturales siguientes a que se de a conocer el fallo.

10. Responsabilidad laboral

En relación al personal que el licitante adjudicado utilice para los trabajos objeto de la presente licitación, éste será el único responsable de las prestaciones laborales, de seguridad social y demás obligaciones obrero-patronales, el licitante adjudicado contratará trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes, para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que el Tribunal queda exento de cualquier reclamación o acción legal que pudiera suscitarse al respecto, ya que en ningún caso el Tribunal podrá ser considerado como patrón obligado o sustituto. Por lo anterior, el licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, escrito en el que se comprometa, que en caso de resultar adjudicado mantendrá afiliados a los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, comprometiéndose a presentar mensualmente la comprobación respectiva.

11. Acreditación de la existencia y personalidad jurídica

Con base en lo establecido en el artículo 24 del Reglamento, los requisitos que deben cubrir los licitantes para acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera para participar son los siguientes:

1. Original y copia de comprobante de pago de bases.

2. Escrito en el que manifieste el domicilio, en la ciudad de México D.F., para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (L-1).

3. Identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe y de quien entregue la propuesta (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).

4. Escrito del licitante en formato libre, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentren en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la misma, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos señalados en la fracción XXIII, del artículo 33 de la Ley. (L-2)

5. Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (L-3)

6. Escrito mediante el cual la persona física o moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos establecidos en los anexos 3.A o 3.B, según sea el caso,

acompañado de los documentos que acrediten el poder en original y copia simple para su cotejo.

Los documentos solicitados en las presentes bases podrán entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para lo efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad con el artículo 23 último párrafo de la Ley.

Será causa de desechamiento la falta de cualquiera de los documentos anteriormente señalados.

La persona que asista a entregar la propuesta, podrá hacerlo con una carta poder simple e identificación oficial (el no presentar esta carta, no será motivo de desechamiento) la persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe contar con los documentos tramitados ante fedatario público que lo acredite como representante legal de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez llevado a cabo el cotejo se devolverán al interesado los documentos originales o certificados, conservando la convocante copias simples.

12. Presentación conjunta de propuestas.

Los licitantes que participen en forma conjunta, presentarán las propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante común, con firma autógrafa de la persona que tenga poder legal para tal efecto, en la primera y última hoja de la oferta técnica y todas las fojas de la oferta económica, anexos y formatos que la integran por el representante común designado, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 párrafo segundo de la Ley y 28 del Reglamento.

Para participar en la licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases.

II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado el que contendrá lo siguiente:

A) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx de la agrupación;

B) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

C) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; especificando la forma en que serán presentadas las estimaciones;

D) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal.

E) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

F) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia en el inciso II, se incluirá en el sobre que contenga la proposición. La convocante deberá revisar que el convenio cumpla con los requisitos exigidos.

IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

13. Consulta y venta de bases

Las bases estarán a disposición de los interesados para su consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley.

Las bases de esta licitación se pueden consultar en la página de Internet del Tribunal o en el domicilio de la convocante, sita en Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 000, xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, en México, D.F., en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 hrs. a 15:00 hrs.

Estas bases tienen un costo de $2,090.00 ( Dos mil noventa pesos 00/100 M. N.), el pago se hará mediante la forma oficial SAT 16 “Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos” a nombre de la Tesorería de la Federación, en cualquier institución bancaria, en el horario establecido para recibir este tipo de pagos. El formato deberá estar debidamente requisitado con la clave “600017” indicando en el concepto “por la enajenación y venta de bases de licitación pública nacional”, presentándolo en el domicilio de la convocante a fin de que se realice la entrega de las bases correspondientes, la cual se hará de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.

Asimismo, las bases de esta licitación están disponibles a través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, para consulta y venta en el sitio xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, con un costo de $1,990.00 (Un mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.)

14. Programa de Eventos de la Licitación

Con fundamento en lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la presente licitación se realiza a tiempos reducidos.

	Acto	Fecha	Hora
1	Visita al sitio de los trabajos	13 de noviembre de 2007	11:00 horas
2	Junta de Aclaraciones	14 de noviembre de 2007	11:00 horas
3	Presentación y Apertura de propuestas	20 de noviembre de 2007	11:00 horas
4	Fallo	21 de noviembre de 2007	18:00 horas
5	Fecha de inicio de los trabajos	22 de noviembre de 2007	8:30 horas
6	Fecha de firma del contrato	30 de noviembre de 2007	10:00 a 15:00 horas

15. Visita al sitio de los trabajos

La convocante conducirá la visita en el sitio donde se efectuarán los trabajos, una sola vez, en la hora y fecha indicada en el numeral 14 de estas bases. El lugar de reunión será en las oficinas de la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, ubicada en Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, X.X. 00000, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Se aclara que los costos en que incurran los licitantes para atender la visita serán por su cuenta y responsabilidad.

Los licitantes podrán optar por no asistir a la visita al sitio donde se efectuarán los trabajos motivo de esta licitación, conforme al artículo 21 del Reglamento, pero tendrán que presentar en su propuesta técnica un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

A la visita de referencia, podrán asistir los interesados que hayan adquirido las bases de licitación y sus auxiliares. La persona que represente al licitante en esta visita deberá ser un técnico capacitado con conocimiento del objeto de la presente licitación y con facultades para poder tomar decisiones, con la finalidad de que pueda identificar las características y/o circunstancias que influirán durante la ejecución de los trabajos.

Quienes adquieran las bases con posterioridad a la visita, podrán asistir al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos. No es obligatorio para la convocante designar a un técnico que guíe esta visita, lo anterior con fundamento en el artículo 21 segundo párrafo del Reglamento.

16. Junta de aclaraciones

La convocante realizará la junta de aclaraciones en la hora y fecha indicada en el numeral 14, siendo optativa la asistencia de los licitantes; el lugar de celebración será en la Sala de juntas del piso 1, del domicilio de la convocante, sita en Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, en México. D.F., evento en el que los licitantes que hubieren adquirido las bases podrán presentar por escrito todas las

dudas o aclaraciones que tengan respecto a la visita al sitio de los trabajos, al contenido de las presentes bases, sus anexos y cláusulas del modelo de contrato. De las preguntas que se formulen y respuestas que otorgue la convocante; se levantará acta, misma que contendrá la firma de los asistentes, las preguntas formuladas por los licitantes, las respuestas de la convocante y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; entregando copia a los presentes y puesta a disposición de los ausentes en el domicilio de la convocante, en términos del artículo 22 del Reglamento.

Para el mejor desarrollo de la junta de aclaraciones de bases, se solicita a los licitantes la presentación y entrega por escrito de sus solicitudes de aclaración, en la Subdirección de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Recursos Materiales, en horario de 10:00 a 15:00 horas, sita en el piso 10 del domicilio de la convocante, o a la dirección electrónica xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxx.xxx.xx, o vía fax al número (00) 0000 0000 extensión 3849; se sugiere que el envío de las solicitudes de aclaración se realice acompañando el comprobante de pago de bases y cuando menos con dos días naturales de anticipación a su celebración, y de ser posible se presenten en medio electrónico en formato Word; siendo optativa la asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones.

En términos del artículo 35 de la Ley, la convocante podrá modificar siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. Cualquier modificación a las bases derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las presentes bases.

Los licitantes que no hayan adquirido bases no podrán formular preguntas, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley.

17. Plazo de ejecución de los trabajos

La convocante requiere que los trabajos se ejecuten en un plazo de 32 días naturales contados a partir de la fecha de inicio el día 22 de noviembre de 2007, fecha que a su vez se señalará en el contrato. Asimismo, la fecha de terminación será el día 31 de diciembre de 2007. Únicamente se contará con los siguientes días inhábiles: los días domingos, los días 12 y 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xxx xxxxxx están excluidos de los 26 días naturales de la ejecución de la obra, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 8:30 a 13:00 horas.

De ser necesario y previa autorización de la convocante, se ampliarán los horarios de trabajo, incluso en horarios nocturnos y días festivos y/o domingos, para dar término a los trabajos en tiempo y forma.

Los licitantes deberán de formular los programas, de acuerdo al calendario indicado en el anexo técnico de las presentes bases, sin excederlo. Serán desechadas todas aquellas proposiciones que excedan el plazo de ejecución de la obra o trabajos que la convocante establece en estas bases.

El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de la obra ya que no se admitirá sobrecosto de los precios unitarios, ni prórrogas por cualquier causa no imputable a la convocante que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los trabajos; a menos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los términos del contrato.

18. Acto de presentación de proposiciones

Las proposiciones deberán presentarse en un sobre cerrado dirigidas al Tribunal en forma impresa y en medio electrónico en formato Word, (el no presentarlas en medio electrónico, no será causa de desechamiento de las mismas), en original, en idioma español, sin tachaduras ni enmendaduras, con firma autógrafa de la persona que tenga poder legal para tal efecto, en la primera y última hoja de la oferta técnica y en todas las fojas de la propuesta económica; se sugiere presentarlas preferentemente encarpetadas y foliadas.

La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que las contenga.

Para agilizar los procedimientos de contratación la convocante efectuará el registro de participantes, así como realizará la revisión cuantitativa a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, pero en ningún caso será considerado como una preselección o precalificación de licitantes.

Los licitantes deberán presentar original y copia (para cotejo) de la identificación Oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional) del representante acreditado para la presentación y apertura de proposiciones, así como la del representante legal que suscriba las propuestas. Se sugiere presentarse con 15 (quince) minutos de anticipación a la hora de inicio señalada.

El servidor público que la convocante designe para presidir los actos de esta licitación, será la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en términos del artículo 30 del Reglamento.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:

19. Apertura técnica

El acto se llevará a cabo en la hora y fecha indicada en el numeral 14; el lugar de reunión será en la sala de juntas del piso 1, del edificio ubicado en Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx, X.X.

Los licitantes serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma. No se aceptará la presentación de propuestas a través del servicio postal, de mensajería o por medios remotos de comunicación. La convocante se abstendrá de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y hora establecidas en estas bases. El evento iniciará a la hora señalada, con el registro de los licitantes presentes y la recepción de sus propuestas, entregando al servidor público que presida el

acto, en sobre cerrado, la propuesta técnica, la propuesta económica y la documentación distinta a las propuestas anteriores.

Se procederá a revisar la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, para verificar que contengan todos los documentos solicitados en estas bases, así como la acreditación del representante que asiste al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, desechando en el momento las propuestas que no hayan cumplido con dichos requisitos.

Acto seguido se hará la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica y económica desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en estas bases. Una vez terminada la apertura de los sobres y la revisión cuantitativa, se pedirá que por lo menos uno de los licitantes, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubriquen el catálogo de conceptos y el presupuesto de obra de las propuestas presentadas, lo anterior con fundamento en el artículo 37 fracción II de la Ley y 31 segundo párrafo de su Reglamento, aún aquellos que correspondan a las propuestas técnicas desechadas en este acto, debiendo la convocante enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas; toda la documentación quedará en poder de ésta.

Se levantará acta en la que se asentarán las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, informándose el lugar, fecha y hora del fallo de esta licitación, tras lo cual se firmará el acta por los asistentes; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, entregándose copia de la misma y poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido para efecto de notificación en el domicilio de la convocante.

20. Documentos que deberán integrar a la propuesta

El sobre cerrado deberá estar claramente identificado en su parte exterior y debidamente rotulado con el nombre del licitante y número de licitación en la que participa cuidando el orden que lleve cada documento que lo integra de la siguiente manera:

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por los licitantes o sus apoderados en la primera y última hoja de la propuesta técnica.

La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos: Anexo 1

Escrito del licitante, firmado por su representante legal en el que manifieste bajo protesta

de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, todo el personal operativo este debidamente identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con color de fácil identificación), así como debidamente protegido con cascos y botas para obra y en caso de ser requerido guantes y lentes protectores.

Anexo 2

Escrito libre firmado por el representante legal, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce y aplicará en los casos particulares requeridos, el Manual General de Higiene y Seguridad en Obra del Tribunal.

Anexo 3

Memoria descriptiva del procedimiento constructivo formulado para la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, indicando sistemas, tecnologías y procedimientos a utilizar.

Anexo 4 Calendario de Obra

Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir la calendarización de las actividades descritas en el procedimiento constructivo, dentro del periodo de ejecución señalado para el desarrollo de los trabajos objeto de esta licitación; dicho calendario deberá reflejar el porcentaje del avance de ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada.

Anexo 5 Programa de Obra

Los licitantes como parte integral de la propuesta técnica, deberán incluir la programación calendarizada y cuantificada en las partidas y actividades de suministro relacionadas a los siguientes rubros:

1. De la maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y total de horas efectivas estimadas de utilización.

2. Del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas–hombre estimadas para la correcta prestación del servicio.

Anexo 6

Organigrama y curricula de la empresa y de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando cuando menos tres trabajos realizados por el licitante con características y magnitud similares a los trabajos objeto de esta licitación, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre y teléfono del contratante y del superintendente de obra, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. El no cumplimiento del señalamiento de los tres trabajos similares será causa de desechamiento de la propuesta técnica.

Anexo 7

Acreditar el capital contable requerido de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante declaración anual de impuestos federales o balance general auditado del ejercicio 2006, así como el comparativo de razones financieras básicas y su interpretación de los últimos dos años. En el caso de empresas de nueva creación, deberán exhibir el balance actualizado a la fecha de presentación de la propuesta anexando copia de la cédula del contador público que emite los estados financieros.

Anexo 8

Manifestación escrita, de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación, durante la junta de aclaraciones.

Deberán adjuntar copia fotostática del (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones de esta licitación, firmada por el representante legal.

Anexo 9

Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de la convocante, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Deberán adjuntar debidamente firmados los planos y/o croquis que se pusieron a disposición.

Anexo 10

Manifestación escrita en la que se señale que no subcontratarán parte alguna de los trabajos.

Anexo 11

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Anexo 12

Carta compromiso de confidencialidad.

Anexo 13

Listado de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador y formulada de modo congruente con el programa de trabajo.

Anexo 14

Listado de insumos, en orden alfabético que intervienen en la integración de su propuesta, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición, de los siguientes rubros:

A. De los materiales y equipos de instalación permanente

B. De la mano de obra

C. De la maquinaria y equipo de construcción.

Anexo 15

Análisis de precios unitarios, sin considerar costos e importe.

El contratista deberá considerar en la integración de los precios unitarios, trabajar turnos de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas, a efecto de cumplir con los trabajos objeto de la presente licitación, apegándose a lo establecido en el anexo técnico.

Deberá considerar todos los acarreos tanto de material producto de demolición o desmantelamientos, así como de materiales necesarios para ejecutar los trabajos ya que no se reconocerán pagos o incrementos por estos conceptos.

En la integración de sus precios unitarios se contemplará la limpieza, carga y acarreo de los materiales sobrantes o de demolición al sitio de acopio y fuera de la obra así como trazo de todos los trabajos.

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción.

Los costos indirectos serán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas y lo correspondiente al instituto de capacitación y a la cámara que corresponda.

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de intereses que aplicará por este concepto y que deberá ser calculada por el contratista con base en un indicador específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, debiendo adjuntarse los análisis correspondientes.

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. El cargo por utilidad deberá incluir:

1. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del sistema de ahorro para el retiro (S.A.R.)

2. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)

3. El pago que efectúa el contratista por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaria de la Función Pública.

Anexo 16

Programas calendarizados y cuantificados de los siguientes rubros:

A. De ejecución general de los trabajos, dividido en partidas, indicando por periodo las cantidades de trabajo por realizar.

B. De la mano de obra, expresados en jornadas de trabajo e identificando categorías, indicando por periodo y volúmenes requeridos.

C. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características, indicando por periodo y volúmenes requeridos.

D. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales, indicando por periodo y volúmenes requeridos

X. Xx la utilización semanal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

Los programas citados anteriormente, deberán estar representados en diagramas xx xxxxxx y contemplando el plazo de ejecución.

Anexo 17

Documentos que acrediten relación de contratos en vigor, indicando el nombre del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecución de los trabajos, el monto del capital ejercido y el monto del capital por xxxxxxx.

Xxxxx 00

Personal con discapacidad

En su caso, escrito del licitante, en el que manifieste que es persona con discapacidad, o cuenta con trabajadores con discapacidad, señalando nombre y puesto, anexando la última liquidación bimestral y las altas al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su plantilla, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, en términos del artículo 24, fracción VIII del Reglamento.

Anexo 19

Escrito del licitante, firmado por su representante legal en que manifieste que consideró las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, así como los materiales y los equipos de instalación permanente que proporcionará la convocante y el programa de suministro.

Anexo 20

Escrito del licitante, firmado por su representante legal en que manifieste que en caso de resultar adjudicado mantendrá afiliados a los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, comprometiéndose a presentar mensualmente la comprobación respectiva.

Anexo 21

Documentos que acrediten relación de contratos en vigor, indicando el nombre y teléfono del cliente, el nombre de la obra, el importe del contrato, el periodo de ejecución de los trabajos, el monto del capital ejercido y el monto del capital por ejercer, a efecto de acreditar la experiencia y capacidad técnica del licitante.

21. Propuesta económica

Documento Nº E-1

Carta compromiso de la proposición indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A., el plazo de ejecución y firma del representante.

Documento Nº E-2

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y del total de la propuesta (sin incluir el I.V.A.), en el cual deberá contener como mínimo los requisitos contenidos en el catálogo de conceptos.

El licitante deberá presentar las matrices de los precios unitarios de los conceptos de trabajo indicados en el Anexo 15 costeados. Se solicita sean entregadas en medios magnéticos, de no hacerlo así no será motivo de desechamiento. (Anexo B)

Si hubiera discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la

proposición en caso de que los hubiere.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representarán el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del catálogo de conceptos. En caso de que se detecten errores en el catálogo, se modificarán los importes de los conceptos y el monto de la proposición que resulte será el monto corregido, para efectos del análisis comparativo.

Documento Nº E-3

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por periodo semanal, de los siguientes rubros:

A. De la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado por periodo, dividido por partidas y debiendo existir congruencia con los programas presentados en la etapa técnica.

B. De la utilización de la mano de obra.

C. De la utilización de la maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características relacionado en el anexo, como mínimo.

D. De adquisición de los materiales, relacionado en el anexo, como mínimo.

X. Xxx personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos,

Deberán estar representados en diagramas xx xxxxxx y contemplando el plazo de ejecución.

Documento Nº E-4,

Contenido de la propuesta económica:

1. Básicos

1.1 Relación de salarios por categoría.

1.2 Análisis de cálculo e Integración de los costos indirectos

1.3 Análisis, cálculo e integración de los costos de la utilidad.

1.4 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

1.5 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

1.6 Relación y análisis de todos los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.

La relación de materiales básicos deberá cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el catálogo de conceptos.

2. Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos, correspondientes al 100% del monto de la propuesta, determinado y estructurado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento.

Documento Nº E-5

Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real, conforme al artículo 26-A, inciso A, fracción III del Reglamento, del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo de control supervisión y vigilancia que corresponde a los costos indirectos; incluirá todas las percepciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley

del Seguro Social (incluyendo SAR), Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Se deberá entender como factor xx xxxxxxx real, la relación de los días realmente pagados en un periodo anual de enero a diciembre divididos entre los días laborados durante el mismo periodo.

En la determinación xxx xxxxxxx real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

1. Aquellos de carácter general referente a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamento, instalaciones deportivas y recreación así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;

2. Instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

3. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

4. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad entre otros;

5. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimiento de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

6. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para construir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe de los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

22. Evaluación de las propuestas y criterios de adjudicación.

La convocante evaluará y comparará las ofertas que hayan sido aceptadas para su análisis cualitativo y verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, para tal efecto la convocante evaluará en dos etapas:

I. En la evaluación técnica la convocante verificará el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento y a los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.

2. Que en su caso, haya realizado los cambios autorizados en la junta de aclaraciones,

3. Que los profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

4. Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.

5. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos motivo de esta

licitación.

6. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

7. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

8. Que los estados financieros de los licitantes, sean conforme a las razones financieras básicas que presenten y se revisarán los siguientes aspectos:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado.

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

9. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas bases por la convocante.

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

d. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.

10. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista.

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

11. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la disposición final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en estas bases.

12. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

II. En la evaluación económica de las propuestas, se considerará que contengan lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, así como lo siguiente:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.

2. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

3. Del presupuesto de obra, se revisará:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

d. Que el catálogo de conceptos contenga, en su caso, los cambios autorizados en la junta de aclaraciones.

4. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya estructurado y realizado de acuerdo con lo siguiente:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme lo previsto en el Reglamento.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado, aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

5. Del análisis de costos directos, se revisará:

a. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con el formato proporcionado y conforme a lo previsto por el Reglamento,

b. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.

c. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

d. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde se vayan a realizar los trabajos.

6. Del análisis de costos indirectos, se revisará:

a. Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con el formato proporcionado y conforme a lo previsto por el Reglamento.

b. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

c. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

d. Que los cargos para la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, sean congruentes con los correspondientes al programa.

e. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a estas bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

7. Del análisis y cálculo del costo por financiamiento se revisará:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.

b. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico, mismo que deberá ser señalado en el análisis, anexado copia fotostática de la publicación tomada como referencia.

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos mensuales presentados

e. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de ejecución de los programas presentados,

f. Que los cargos por ingresos, egresos y anticipos considerados en el análisis, correspondan a los costos directos más costos indirectos de la propuesta.

g. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establece en estas bases.

8. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes.

9. Se verificará que los cargos adicionales motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, sólo consideren el cargo referente a inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

10. Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

11. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

En ningún caso se podrán utilizar mecanismos de puntos y porcentajes para calificar la evaluación de las propuestas presentadas.

La convocante con base en el análisis comparativo que elabore de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto para la ejecución de los trabajos motivo de esta licitación, formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo.

Cuando se deseche alguna propuesta, la convocante entregará a cada licitante, a través de un escrito independiente las razones y fundamentos para desecharla, con base en el dictamen que sirvió para emitir el fallo.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas presentadas en esta licitación, el contrato se adjudicará a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.

Si resulta que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en estas bases, la convocante, adjudicará la obra en igualdad de condiciones, a la empresa que tenga en su planta laboral un 5% de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación.

23. Descalificación de licitantes

La convocante de conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción IV, de la Ley descalificará al licitante cuando:

1.- No presente propuesta técnica o económica.

2.- Si la convocante comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otro elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

24. Desechamiento de propuestas, cancelación, licitación desierta y nulidad.

A. La convocante desechará la propuesta durante o posterior al acto de apertura si de la revisión encuentra que incumple en uno de los siguientes puntos:

1. La presentación incompleta o la falta de cualquier documento requerido en estas bases.

2. El incumplimiento de alguna de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.

3. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.

4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley.

5. Cuando el programa no esté particularizado, para la obra que se licita.

6. Cuando la propuesta incumpla en uno de los puntos de evaluación marcados en el numeral 22 de las bases.

7. Cuando la información que haya proporcionado el licitante resultara falsa.

8. Cuando el licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra, aun en fecha posterior a la apertura de proposiciones de esta licitación.

9. Cuando el importe total de la propuesta, sea de tal forma bajo, que la convocante considere que el licitante no podrá ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin cuadro comparativo de los precios unitarios que impacten por la volumetría a ejecutar en la obra, en la cual si a costo directo presenta pérdidas, no se tomará en cuenta el monto que propone de indirectos por ser estos gastos para la ejecución de la obra, se declarará insolvente la propuesta, lo cual se traducirá en falta de cumplimiento al contrato, o si contienen precios unitarios evidentemente desproporcionados si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se

realizarán los trabajos motivo de esta licitación, aún cuando haya recibido fallo técnico favorable resultando aceptada su propuesta en el análisis técnico de las mismas.

10. Cuando los programas de ejecución no sean factibles de realizar con los recursos considerados por el licitante, o cuando las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban de suministrar no sean los requeridos por la convocante.

11. Cuando el catálogo de conceptos no esté llenado a máquina o en computadora o a mano de forma legible.

12. Cuando no presente el importe total de la propuesta o no se presente debidamente el resumen total de la misma.

13. Cuando presenten discrepancias los datos del monto de la propuesta asentados en el escrito de la propuesta, el monto total del catálogo de conceptos y el monto asentado en el resumen total de la propuesta.

14. Cuando presente documentos o requisitos ilegibles.

15. Cuando en los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos, lotes o precios globales por concepto de mano de obra, materiales y equipo o cuotas de obligación patronal como: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

16. Cuando los precio(s) unitario(s) analizado(s) detalladamente no coincida(n) con el (los) asentado(s) en el catálogo de conceptos.

17. Cuando omita asentar con número y/o letra, uno o varios precios unitarios del catálogo de conceptos.

18. Si convienen precios que sean desproporcionados en relación con los vigentes en el mercado o el precio del insumo es incongruente con las especificaciones de los requeridos.

19. Cuando use corrector así como tachaduras o enmendaduras o altere cualquier dato, descripción, cantidad y/o unidad asentada por la convocante en el catálogo de conceptos, sólo se aceptará como correcto el o los cambios que se susciten en la junta de aclaraciones de esta licitación

20. Cuando la planeación integral de los trabajos y el procedimiento constructivo no tenga concordancia con la obra a ejecutar.

21. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación.

B. La convocante declarará desierta esta licitación de conformidad con los artículos 40 primer párrafo de la Ley y 43 de su Reglamento.

1. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en estas bases o sus precios de insumos no fueren aceptables por la convocante.

2. Cuando ninguna persona adquiera las bases de esta licitación

3. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

C. La convocante cancelará esta licitación de conformidad con el artículo 40 segundo párrafo de la Ley:

1. Por caso fortuito o de fuerza mayor,

2. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la

extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se ocasione daño o perjuicio a la convocante.

En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria permitiendo la participación a todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta.

D. Nulidad total:

1. Cuando el O.I.C., en ejercicio de sus funciones, declare la nulidad del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante.

25. Comunicación del fallo

Se llevará a cabo en reunión pública que se celebrará en la fecha y hora señalados en el numeral 14, en la sala de juntas del piso 1 del edificio ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx, X.X.

Con base en la evaluación cualitativa de las propuestas y al estudio comparativo económico, la convocante elaborará de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 del Reglamento un dictamen que servirá de base para que el servidor público designado, determine el fallo de la licitación.

Este dictamen se realizará con base únicamente en el resultado de la evaluación de las propuestas, debiéndose hacer constar los criterios utilizados para la evaluación; la reseña cronológica de los actos; las razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas; los nombres de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los requerimientos exigidos; la relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos; la fecha y lugar de elaboración y nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación.

La convocante en su caso, entregará a cada licitante cuya propuesta haya sido desechada, un escrito que explique las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

A la junta pública mencionada, podrán asistir libremente todos los licitantes, aún si su propuesta fue desechada. Iniciará con la lectura del dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador y continuará con la lectura del fallo. De dicho acto se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar lo siguiente: nombre de el licitante ganador y el monto total de su propuesta, acompañando copia del dictamen; la forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías; en su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos; el lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato, la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos.

En sustitución de la junta pública, la convocante podrá optar por comunicar el fallo por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

Con copia del acta de fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá

tramitar las garantías.

Cuando por circunstancias imprevisibles, la convocante se encuentre imposibilitada para dictar el fallo, en la fecha prevista en el acto de apertura de ofertas, la convocante podrá diferirlo de conformidad con el artículo 37 fracción IV de la Ley, fijando una nueva fecha para celebrar el acto de fallo.

26. Formalización del contrato

El licitante ganador, deberá formalizar el contrato respectivo dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, en el domicilio de la convocante. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto, en los artículos 47 y 48 de la Ley.

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez llevado a cabo el cotejo, se devolverán al interesado los documentos originales o certificados, conservando la convocante copias simples.

Así mismo dentro de los dos primeros días naturales posterior a la notificación del fallo el licitante deberá de presentar los siguientes documentos con el fin de dar seguimiento a la firma del contrato:

• Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por la SHCP del beneficiario de la cuenta de cheques

• Copia de constancia de domicilio fiscal (recibo telefónico, agua o luz)

• Copia de alta ante SHCP (R-1)

• Copia de poder notarial del representante legal en caso de personas xxxxxxx

• Copia de identificación oficial en caso de persona física (credencial de elector, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional)

• Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluye el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (clabe) con 18 posiciones, que permita realizar trasferencias electrónicas de fondos, a través del sistema de pagos, dirigido a la Dirección General de Programación y Presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La convocante verificará la acreditación de la existencia y personalidad jurídica de los licitantes por la información que los mismos proporcionen, y podrá comprobar por los medios que estime convenientes, la veracidad de la documentación presentada.

Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante al que se le hayan adjudicado la realización de la obra objeto de la presente licitación cuyo monto exceda de $110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA., deberá presentar escrito libre o en su caso el señalado en el anexo A, en el que manifieste: lugar, fecha, nombre, denominación o razón social, clave del RFC, domicilio fiscal, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último, monto total del pedido o contrato, señalando que se trata de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, número de contrato, tipo de moneda en que esté suscrito y, manifestación bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de su escrito libre:

X. Xx cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción y avisos al RFC, a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

B. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de salarios de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación del escrito libre a que se refiere esta fracción. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses.

C. Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que deriven de los anteriores.

D. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de los servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen. En este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 xx xxxxxx de 2006.

X. Xxxxxxxxse de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieren interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación.

F. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no se ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior de conformidad con la regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 xx xxxxxx de 2006.

En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de adeudos fiscales firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la administración local de recaudación o la administración local de grandes contribuyentes, mediante oficio, lo notificará al contribuyente y éste contará con 15 días para manifestar ante dicha administración local lo que a su derecho convenga. Cuando la autoridad fiscal detecte que el contribuyente tiene adeudos fiscales firmes que no manifestó en el escrito a que se refiere la regla supracitada o que no tiene debidamente garantizado el interés fiscal citado en el inciso D) anterior, en el oficio a que se refiere el presente párrafo le señalará la existencia de los mismos, a fin de que en la aclaración que presente manifieste si celebrará o no convenio para pagar en parcialidades de conformidad con la resolución miscelánea fiscal para 2006.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el R.F.C., ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente las declaraciones a que se

refiere estas bases, así como a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en el escrito antes referido.

En términos del artículo 47 segundo párrafo de la Ley, si el licitante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este punto, la convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicará el contrato al licitante que hubiere presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Tribunal, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

El licitante al que se le adjudique la obra objeto de la presente licitación deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los proveedores involucrados en la ejecución de los trabajos, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Asimismo, deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación, en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

Como lo señala el artículo 33 fracción XXI de la Ley, el licitante que sea declarado ganador de la presente licitación que no firme el contrato objeto de esta licitación, por causas imputables a él mismo, será sancionado como lo dispone el artículo 78 fracción I de la Ley.

27. Garantías

El licitante al que se le adjudique el contrato respectivo deberá garantizar:

A. Aplicación del anticipo.

Para garantizar la correcta inversión y/o aplicación del anticipo otorgado, el licitante al que se le asigne el contrato, deberá presentar fianza por el importe total del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por una Institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la Federación, en la cual se deberá declarar que los recursos asignados se aplicarán debidamente, se efectuará la exacta amortización y en su caso la devolución total o parcial de los anticipos otorgados.

La garantía indicada deberá ser presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y del modelo de contrato respectivo, con las cuales se podrá realizar el trámite de obtención de la garantía y cuya póliza deberá contener expresamente que:

1. Se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2. Se otorga a favor de la Tesorería de la Federación, por la cantidad de $ (con

letra) correspondiente al 100% (cien por ciento), del monto total del anticipo, incluyendo el IVA.

3. La fianza garantiza la debida aplicación del anticipo de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrajo y sus anexos.

4. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, este deberá exhibir la modificación correspondiente de la fianza.

5. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y actos administrativos.

6. Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El Tribunal” otorgue prórroga o esperas a “el contratista” para el cumplimiento de sus obligaciones.

7. La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

8. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Tribunal.

9. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

B. Cumplimiento de contrato.

El licitante ganador deberá presentar ante la convocante, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato, original de la póliza de la fianza, otorgada por una institución afianzadora

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), y la forma de redacción de la fianza que garantice el cumplimiento del contrato se hará de la siguiente forma:

Que es a favor de la Tesorería de la Federación; para garantizar a “nombre de _ Licitante ganador” el cumplimiento de todas las estipulaciones conferidas en el contrato, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes de IVA, y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados de la licitación

pública nacional número _ _ _ por el monto de $ y letra).

(número

Con relación a la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas:

“Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Tribunal otorgue prórrogas o esperas al prestador del servicio para el cumplimiento de sus obligaciones.”

“La Institución de fianzas, acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe que la póliza de fianza requerida.”

“La presente garantía de cumplimiento únicamente podrá ser liberada mediante escrito de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Tribunal.”

La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los pedidos y actos administrativos.

C. Por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que incurra el contratista.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal el contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley, quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección constituirá fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

28. Anticipo

La convocante otorgará un anticipo conforme al artículo 50 de la Ley, por el 30% del monto total de la propuesta; el importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista al día siguiente de la entrega de la garantía prevista en el artículo 48, fracción I, de la Ley, la cual deberá ser exhibida a más tardar el día hábil siguiente al fallo antes de las 15:00 horas. La forma de pago del anticipo será en una sola exhibición y en moneda nacional, previa entrega de la garantía correspondiente y la factura para el cobro del anticipo en el domicilio de la convocante.

El contratista se obliga a utilizar el importe del anticipo para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas, así como los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; la compra de materiales de construcción y la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios.

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos por los artículos 50 de la Ley y 113 del Reglamento.

29. Forma y términos de pago

Los pagos correspondientes a la ejecución de los trabajos, objeto de la presente licitación, se efectuarán con base en lo siguiente:

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular en las fechas establecidas en el anexo técnico de las presentes bases y las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.

Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra terminada, mismas que deberán ser autorizadas por la Residencia de Obra de la convocante.

Asimismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por los documentos señalados en el anexo técnico.

El contratista deberá presentar cada estimación a la residencia de obra del Tribunal mediante escrito dirigido a la Dirección de Proyectos, Obra y Mantenimiento, señalando el número de estimación y periodo a que se refiere. Las cantidades y volúmenes de obra presentadas en las estimaciones, deberán ser por unidad de obra terminada por lo que no se aceptarán trabajos incompletos, ni pagos parciales por suministro de materiales. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Las estimaciones deberán ser entregadas dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx de conformidad con el anexo técnico, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo los soportes documentales que amparen la documentación correspondiente, debiendo cumplir con el formato del Anexo C

La residencia de obra del Tribunal para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no

puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Una vez autorizadas por la residencia de obra del Tribunal se procederá a la tramitación del pago correspondiente, la convocante pagará el importe de las facturas debidamente requisitadas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la presentación de las mismas.

30. Ajuste de costos y pago

Debido a la naturaleza del trabajo y el tiempo de ejecución, no aplicará el procedimiento de ajuste de costos.

31. Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios.

Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas por la convocante.

Se deberán presentar análisis de los precios unitarios de todos los conceptos de trabajo.

Los precios unitarios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan del artículo 154 al 189 del Reglamento.

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal, maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determina la convocante.

32. Penalizaciones

La convocante tendrá la facultad de verificar que los trabajos objeto de la presente licitación, se estén realizando de conformidad con lo establecido en el contrato, sus anexos, la Ley, el Reglamento y el programa de obra aprobado, para lo cual ésta comparará semanalmente el avance de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse.

Se aplicarán penas convencionales del 1% (uno por ciento) diario por atraso en la ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el contrato, sin perjuicio de que se opte por la rescisión del contrato por causas imputables al contratista, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, en términos, forma y porcentaje fijado en la cláusula décima tercera del contrato, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

En caso de atraso con respecto al programa pactado, se retendrá al licitante adjudicado el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe programado y el ejecutado por el número de días transcurridos desde la fecha de atraso en el programa.

33. Retenciones, impuestos y derechos.

El licitante al que se le adjudique el contrato, acepta que le sea retenido en cada una de las estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y, en su caso, los convenios existentes o que lleguen a establecerse.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecución de la obra serán pagados por el contratista de igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las patentes marcas y derechos de autor.

El licitante ganador al que se le adjudique el contrato, asumirá la responsabilidad total para el caso de que, al ejecutar los trabajos pactados, haga uso indebido de patentes, marcas o viole registros de derecho de autor.

34. Inconformidades.

Los licitantes podrán presentar su inconformidad por escrito en el O.I.C., ubicado en Insurgentes Xxx Xxxxxx 000, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, en México, D.F., por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que el O.I.C. pueda actuar en cualquier tiempo en términos de la Ley.

En la inconformidad que se presente, el licitante deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación con la que sustente su petición. La falta de protesta indicada, será causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de la Ley y demás normas que resulten aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al licitante por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se le impondrá multa conforme lo establece el artículo 77 de la Ley.

XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

Xxxxx X-0

Xxxxxx, X.X. x _ xx 0000.

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _ _-, mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, relativo a

, con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al respecto manifiesto como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente procedimiento, y en su caso del contrato, el ubicado en _ _ _ , número _ _, Xxxxxxx_ , Xxxxxxxxxx

_, xx xx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx.

Atentamente

_ _ __ Nombre o razón social

Nombre y firma del representante

Nota: Este documento deberá presentarse en papelería membretada del licitante.

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 DE LA LEY

Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa Presente.

L-2

de de

Número de la Licitación

, Representante Legal del licitante , quien participa en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. , manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en los supuestos que señalan los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no existiendo impedimento alguno para presentar propuestas o celebrar contratos para Obra Pública.

Asimismo, por mi conducto no participan en la presente licitación, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Publica, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, considerando, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas xxxxxxx en cuyo capital social participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Publica, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

b) Personas xxxxxxx que en su capital social participen personas xxxxxxx en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Publica en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas.

Tengo conocimiento que la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación, así como que la falsedad en la manifestación a que se refiere este escrito será sancionada en los términos xx Xxx de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Atentamente

Nombre, cargo y firma del representante legal

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del licitante.

A n e x o 3.A Persona Física

Nombre de la persona física, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de (persona física)

Nº de la Licitación Pública Nacional

Registro Federal de Contribuyentes:

CURP

Domicilio Fiscal:

Calle y Número Colonia :

Delegación o Municipio

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo Electrónico:

Fecha de Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Descripción de la actividad empresarial Nombre del representante:

(Lugar y Fecha) Protesto lo Necesario Nombre y Firma

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del licitante.

A N E X O 3.B

Persona Moral

Nombre del representante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de (persona moral)

Nº de la Licitación Pública Nacional

Registro Federal de Contribuyentes: Xxxxxxxxx Xxxxxx:

Calle y Número

Colonia : Código Postal: Teléfonos:

Correo Electrónico:

Delegación o Municipio Entidad Federativa: Fax:

Nº de la Escritura o Instrumento Jurídico en la que Fecha: consta su Acta Constitutiva

Número de Inscripción en el Registro Público de Fecha: Comercio

Nombre, Número y Xxxxx xxx Xxxxxxx o Fedatario Público Ante el cual se dio Fe de la misma:

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres:

Descripción del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva Inscrita en el Registro Público de Comercio

Nombre del Apoderado o Representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública Número: Fecha:

Nombre Número y Xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y Fecha) Protesto lo Necesario Nombre y Firma

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del licitante.

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: __ de_ de_ , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._ , a base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a:

_: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular manifiesto a Usted, por mi propio derecho o como representante legal (en su caso) de _ , haber visitado y examinado, y conocer el lugar de la Obra y sus condiciones ambientales, ajustándome a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Tribunal ha proporcionado, tomándose en consideración las características y condiciones de la zona en que pueda afectar su desarrollo, tanto en su ejecución como en costos de materiales, mano de obra y equipo, por lo que su omisión no podrá ser motivo para solicitar costos adicionales o modificaciones al contrato.

Así mismo, he considerado en mi propuesta todas las modificaciones que en su caso, se efectuaron a las bases de esta licitación durante la junta de aclaraciones.

ATENTAMENTE

_ _ _ _ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADA

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: __ de_ de_ , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._ , a base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a:

_: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular y como representante legal del licitante _ me permito manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Tribunal, induzca o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

_ _ _ _ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO.

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: __ de_ de_ , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._ , a base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a:

_: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre particular y como representante legal del licitante manifiesto

a usted, que esta empresa conoce el proyecto Arquitectónico y de Ingenierías, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales anexas al presente y particulares de construcción, los procedimientos constructivos, así como todas las disposiciones aplicables en la materia y en particular sobre los trabajos a desarrollar objeto del presente procedimiento por lo que no tenemos ningún inconveniente legal, técnico, económico, financiero y administrativo, para presentar debidamente requisitada nuestra proposición.

ATENTAMENTE

_ _ _ _ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE NO SUBCONTRATARÁ

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: __ de_ de_ , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._ , a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a:

_: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular y como representante legal del licitante _, manifiesto a usted, que esta empresa conoce y acepta la condición de no subcontratar parte alguna de la obra motivo de esta licitación.

No obstante lo anterior, de conformidad con la convocante, estaré a lo dispuesto en el artículo 47 penúltimo párrafo de la Ley.

El presente anexo es parte integrante de la documentación de esta licitación y se formula entre las partes, para establecer que las(s) obra(s) motivo de esta licitación, se llevarán conforme a las normas y especificaciones de la convocante que resulte aplicable para la debida ejecución de la(s) misma(s).

Se firma el presente anexo, como constancia de conocimiento y aceptación.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: __ de_ de_ , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._ , a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a:

_: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal (en su caso) de

, manifiesto conocer plenamente el modelo de contrato, así como nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos, y que regirá en lo conducente, respecto al proceso indicado y demás actos que de el deriven, por lo que no procederá posteriormente por parte de nuestra empresa ningún acto que se contraponga a los estipulado en los citados documentos.

Se firma el presente anexo, como constancia de conocimiento y aceptación.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD.

México, D. F., a de_ _de .

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Presente.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: de de , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No. , a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a:

: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular y como representante legal del licitante , me permito manifestar a usted nuestro compromiso profesional y personal, de no divulgar la información proporcionada para la ejecución de la obra, así como los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de esta licitación, ya sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización expresa y por escrito de “La Convocante”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta última. Con excepción de que se trate de algún empleado, proveedor o afiliada que para fines estrictamente relacionados con nuestra participación o análisis necesite conocerlos, en este caso nos obligamos a que las personas jurídicas mencionadas no divulguen la información que se les proporcione. Para tales efectos y de resultar ganadores, nos comprometemos a entregar la relación de empresas y personas a las cuales se les proporcionara información.

Esta carta de no divulgación de información estará vigente por tiempo indefinido, aun después de vencido el contrato y de entregados y recibidos los trabajos, aún en caso de que no se nos llegará a adjudicar el contrato.

La Convocante podrá ejercer las acciones penales que se deriven de la violación del contenido de esta carta, en cualquier tiempo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o civiles a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR

CLIENTE OBRA IMPORTE CONTRATADO PERIODO DE EJECUCIÓN EJERCIDO

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CARÁTULA Y/O CONTRATO DE LOS INSTRUMENTOS RELACIONADOS.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa Presente.

, Representante Legal de licitante , quien participa en el procedimiento de Licitación Publica Nacional No. , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que es persona con discapacidad, o cuenta con trabajadores con discapacidad, señalando nombre y puesto, anexando la última liquidación bimestral y las altas al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su plantilla, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses.

Atentamente

Nombre, cargo y firma del representante legal

NOTA: Este escrito deberá ser presentado, preferentemente, en papel membretado del licitante

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA LOS MATERIALES

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: __ de_ de_ , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No._ , a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a:

_: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Sobre el particular y como representante legal de la compañía , manifiesto a usted, conocer y haber considerado en la integración de mi propuesta, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, así como todos los materiales y los equipos de instalación permanente que proporcionará la convocante y el programa de suministro.

Se firma el presente anexo, como constancia de conocimiento y aceptación.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN Nº		HOJA
	OBRA: UBICACIÓN:	INICIO:	FECHA
		TERMINACIÓN:	TIEMPO DE EJECUCIÓN

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

México, D. F., a de_ _de .

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria de fecha: de de , mediante la cual se convoca a participar en el proceso de contratación por Licitación Pública de carácter Nacional No. , a base de precios unitarios y tiempo determinado , relativo a:

: con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

PROPONGO

Realizar los trabajos motivo de esta licitación de acuerdo con el proyecto y las especificaciones que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios señalados en el catalogo de conceptos de obra; por lo que la proposición la hago por un monto de $ ( ) sin I.V.A. y,

DECLARO:

1. Que oportunamente se recogieron las bases relativas a la Licitación Pública de que se trata, y tomando nota de los datos a que se sujetara y conforme a los cuales se llevara a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego, y para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, en fojas, que se incluyen en todos los formatos requeridos.

2. Bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo xx Xxx de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni en los supuestos del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3. Que los precios unitarios señalados en el catalogo de conceptos son fijos y en moneda nacional e incluyen materiales, mano de obra, equipo, transportes, organización, dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan, todos los demás gastos que los trabajos originen, la utilidad razonable y conservación de la obra hasta la recepción satisfactoria por parte de la convocante.

4. Que ha estudiado todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el programa de construcción, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como accesibilidad de la obra, disponibilidad de materiales y mano de obra y demás factores que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prorroga al plazo de ejecución, no compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por causas de fuerza mayor en los términos del contrato.

Dichos precios unitarios además, incluyen todos los cargos de indirectos, financiamiento utilidad cargos adicionales que las obras originan para su realización.

5. Que he examinado con detenimiento el sitio de las obras o trabajos y conocido completamente el proyecto, las normas y las especificaciones.

6. Que he leído detalladamente el modelo de contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado que nos fue proporcionado, cuyo texto se ha tomado en consideración al firmar el programa de ejecución de la obra o trabajos, el plazo total para su terminación y los precios unitarios que propongo.

7. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, me comprometo a formalizar y firmar el contrato respectivo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de fallo.

8. Que de resultar favorecido con el fallo de esta licitación, estoy de acuerdo con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que no habrá revisión de ajustes de costos. Por lo tanto, me comprometo a no solicitarlo.

Asimismo, manifiesto que como licitante conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, las Normas de Construcción y las Especificaciones Generales y Particulares del D. F., los proyectos arquitectónicos y de ingeniería proporcionados y el Manual General de Higiene y Seguridad en Obras del Tribunal, que se acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto a los trabajos y demás actos que se deriven del mismo.

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. con cedula Nº expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción del G. D. F.., el proyecto y las especificaciones complementarias y que tienen suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Anexo A

CARTA DEL 32-D

de de

Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa P r e s e n t e

_(Nombre de quien comparece) , (por mi propio derecho o en representación, apoderado legal, administrador o el cargo con el que comparece) de la empresa (Denominación o Razón Social) , con domicilio fiscal , que tiene como actividad preponderante (objeto de la sociedad) _, con la clave de RFC , y quien a su vez tiene la facultad para celebrar el contrato No. _con un monto de $ (IVA incluido), en moneda nacional pesos, relativo a _(objeto del contrato: obra pública a precios unitarios y tiempo determinado) , celebrado con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fecha _ .

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que al día de la fecha (mi representada):

a) Que he cumplido con las obligaciones en materia de RFC, a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

b) Que nos encontramos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los cuales nos encontramos obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presente el escrito.

Cuando “El Contratista” tenga menos de dos años inscrito en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses.

c) Que no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, (o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen).

Que en el caso de contar con autorización para pagar a plazos o hubiera interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código.

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestará que a la fecha de presentación del escrito no ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

Nota. Este escrito deberá ser presentado, en papel membretado de “El Contratista”.

Nombre, RFC, y correo electrónico de la persona física o Representante Legal

Concurso: Obra: Fecha:

ANEXO B

Análisis de Precio Unitario

Clave:

Descripción: Unidad:

Cantidad: Precio U: Total:

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total %

Materiales

Total de Materiales

Mano de Obra

Total de Mano de Obra

Herramienta

Total de Herramienta

Equipo

Total de Equipo
	Costo Directo	$
	Indirectos (%)	$
	Subtotal:	$
	Financiamiento (%)	$
	Utilidad: (%)	$
	Subtotal	$
	Precio Unitario	$

**(Precio Unitario con Letra)**

Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a los trabajos de adecuación para el archivo muerto y el comedor de la Sala Regional del Norte Centro I, en Chihuahua, Chihuahua, que celebran por una parte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa representado por el Licenciado Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx en su carácter de Oficial Mayor, en lo sucesivo denominado "El Tribunal", y por la otra la empresa , a quien

en lo sucesivo se le denominará “El Contratista”, representado en este acto por el , en su carácter

de , de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

1. “El Tribunal” declara que:

A) Es un Tribunal Administrativo conforme a su Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, y reformada por última vez el 26 de enero de 2006, vigente a la firma del presente contrato.

B) Su representante el Licenciado Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente instrumento, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la citada Ley Orgánica y el artículo 48, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

C) Tiene establecido su domicilio en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, X. P. 03810, México, D. F., mismo que se señala para todos los efectos legales de este contrato.

D) La adjudicación del presente contrato se realizó en los términos de los artículos 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

E) Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, cuenta con la disponibilidad de recursos en la partida presupuestal , debidamente autorizada por la Dirección General de Programación y Presupuesto.

2. “El Contratista” declara que:

A) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas tal como lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No.---, pasada ante la xx xxx Xxxxxxx Público No. -- del ---, Licenciado ----, de fecha --de --- de , inscrita en el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil No.--- de fecha -- de -- de ---.

B) Su representante legal, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública No.---, pasada ante la xx xxx Xxxxxxx Público No.-- del ---, Licenciado ---, de fecha -- de -- de --, representación que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

C) Su objeto social es ---.

D) Conoce plenamente el sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los mismos, así como los factores que intervienen en su ejecución.

E) Tiene establecido su domicilio en la calle --No. --, Colonia --, Delegación ---, Código Postal en México, Distrito Federal, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

F) Tiene el Registro Federal de Contribuyentes ---.

G) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de conformidad con las siguientes:

X X X X X X X X X

XXXXXXX.- XXXXXX XXX CONTRATO: “El Tribunal” contrata a “El Contratista” para la realización de los trabajos de adecuación para el archivo muerto y comedor de la Sala Regional del Norte Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Chihuahua, Chihuahua, ubicada en Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, X.X. 00000 xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx; en lo sucesivo “La Obra”, y “El Contratista” se obliga a ejecutarla hasta su total terminación, conforme al Anexo 1 que forma parte de este instrumento jurídico.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de $--- (----

pesos --/100 M. N.), más el 15% de IVA $--- (--- pesos --/100 M. N.), dando un total de $--- (---

pesos --/100 M.N.) menos la retención del cinco al millar a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por la cantidad de $ . ( ---pesos --/100 M.N.), dando un total de $--- (---

pesos --/100 M. N.), el precio del presente contrato es fijo por lo que no aceptará ajuste de costos.

El precio total del presente contrato no podrá rebasar el monto señalado en el párrafo que antecede, por lo que todo costo adicional, deberá contar previamente con la autorización y disponibilidad presupuestal correspondiente, a través del convenio modificatorio que en su caso se suscriba entre las partes, con fundamento en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 de su Reglamento; en el supuesto contrario, “El Tribunal” no adquirirá responsabilidad alguna y toda erogación será a cargo y cuenta del “El Contratista”.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: “El Contratista”, se obliga a ejecutar “La Obra” en un plazo de 32 días naturales, con fecha de inicio el 22 de noviembre de 2007 y conclusión el día 31 de diciembre de 2007, de conformidad con el presente contrato, sus anexos y programa de obra correspondiente, que se integran firmados por las partes al presente instrumento jurídico y deberá realizarse en un horario de ejecución de obra de:

• Lunes a viernes de: 08:30 a 18:00 horas

• Sábados: 08:30 a 13:00 horas

En el entendido de que los únicos días inhábiles para efectos de este contrato serán los días domingos, y los días 12 y 25 de diciembre de 2007.

De ser necesario previa autorización de “El Tribunal” se ampliarán los horarios de trabajo, incluso en horarios nocturnos y días festivos y/o domingos, para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que ello implique modificación al monto del presente contrato.

CUARTA.- ANTICIPO: Se otorgará un anticipo por el 30%, siendo por un importe de $--- (----

pesos --/100 M. N.), más un 15% de I.V.A. $--- (--- pesos --/100 M. N.), dando un total de $--- (---

pesos --/100 M. N.), atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio, mismo que deberá quedar amortizado conforme lo estable el artículo 113 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la fecha señalada en el anexo 1 del presente instrumento.

La factura correspondiente al anticipo del 30%, deberá ser entregada a “El Tribunal” antes de las 15:00 horas del día hábil siguiente al fallo, acompañada de la fianza de anticipo.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago se efectuará conforme las estimaciones que presente “El Contratista” a la Residencia de obra de “El Tribunal” en las fechas que se señalan en el anexo 1 del presente instrumento, previa aprobación de haber recibido satisfactoriamente la obra.

“El Contratista” deberá presentar sus facturas en la Delegación Administrativa de la Sala Regional correspondiente, de “El Tribunal” para su aprobación con firma y sello. “El Tribunal” pagará a “El Contratista” el importe de las facturas debidamente requisitadas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la presentación de las mismas.

El pago se efectuará en moneda nacional, a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos de “El Contratista”, de acuerdo a los lineamientos del SIAFF, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO: Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades indebidamente pagadas, más los intereses correspondientes, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley.

El término para la devolución de cantidades pagadas en exceso será xx xxxx días posteriores a la determinación de la cantidad y mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación.

No serán considerados pagos en exceso cuando las diferencias que resultan a cargo de “El Contratista”, sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “El

Tribunal” se obliga a permitir el acceso de “El Contratista” al inmueble en que deba llevarse a cabo “La Obra” materia de este contrato; así como la documentación administrativa con que cuente y que sea necesaria para la realización de la misma; el incumplimiento por parte de “El Tribunal” en la entrega de el inmueble prorrogará en igual plazo la fecha pactada en este contrato.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de “La Obra”, los gastos que se generen al respecto se encuentran incluidos en el monto total del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTÍAS: “El Contratista” se obliga a constituir y presentar a “El Tribunal”, la garantía por el importe total del anticipo, siendo por un importe de $--- (--- pesos --/100 M.N.)

I.V.A. incluido, antes de las 15:00 horas del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

Asimismo, la garantía de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el I.V.A., dentro de los diez días siguientes a la firma del presente contrato, siendo por un importe de $---(--- pesos --/100M.N.), las fianzas deberán ser expedidas por una institución afianzadora a favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar su debido cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en los artículos 48 y 49 xx Xxx de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo por el importe de $--- (--- pesos --/100 M. N.)

Las fianzas en cuestión deberán contener expresamente que la institución que la otorgue, se somete al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 98 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorga:

1. Que se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento, atendiendo a las estipulaciones establecidas en el presente contrato.

2. Que garantiza todas las adecuaciones del archivo muerto y comedor de la Sala Regional del norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por anticipo, conforme a lo establecido en el Anexo 1 de este contrato, que forman parte del mismo.

3. Asimismo, deberá indicarse en la fianza: “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El Tribunal” otorgue prórrogas o esperas a “El Contratista” para el cumplimiento de sus obligaciones”.

4. También se hará mención de lo siguiente: “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

5. Se indicará el importe total garantizado con número y letra.

6. Se indicará el número de contrato, así como las especificaciones de las obligaciones a garantizar.

7. Señalará la razón social de “El Contratista”.

8. La condición de la vigencia deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos y actos administrativos.

Para liberar la fianza será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “El Contratista”, así como la validación por parte de la Dirección de Proyectos, Obra y Mantenimiento.

NOVENA.- GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “El Contratista” deberá contar con un seguro de responsabilidad civil, en la fecha de formalización del presente contrato, la póliza de seguro de responsabilidad civil general, tiene que garantizar los daños que puedan causarse a “El Tribunal” y a terceros por una suma asegurada por $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), ser expedido por una compañía aseguradora establecida en el territorio nacional, y tener vigencia mínima al día de la terminación de los trabajos, la cual deberá exhibir dentro de los quince días posteriores a la firma del presente contrato.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: “El Contratista” se obliga conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a entregar la garantía de vicios ocultos una vez concluida “La Obra”, no obstante su recepción formal, “El Contratista”

queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el acto de recepción física de los trabajos, “El Contratista” exhibirá esta garantía.

“El Contratista” queda obligado a garantizar, durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la recepción de “La Obra”, en cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este punto, previamente a la recepción de “La Obra”, mediante fianza por el 10% (diez por ciento), del monto total ejercido de la obra.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “El contratista” como empresario y patrón solidario se obliga a contratar trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las obligaciones con sus trabajadores, por lo que el contratista conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Tribunal", en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS: “El Contratista” se obliga a no ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que adquiere derivados de la celebración del presente contrato y su Anexo 1, con excepción de los derechos de cobro, con la autorización previa y por escrito de “El Tribunal”.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “El Tribunal” tendrá la facultad de verificar si “La Obra” se está realizando por “El Contratista” de conformidad con el presente contrato, su Anexo 1, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el entendido que “La Obra” mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Se aplicarán penas convencionales del 1% (uno por ciento) por atraso en la ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el contrato, sin perjuicio de que se opte por la rescisión del contrato por causas imputables al contratista, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, en términos forma y porcentaje fijado en la cláusula décima cuarta del contrato, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Se aplicarán las penas convencionales por atraso en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos de “La Obra”, de suministros o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactados en este contrato, sin prejuicio de que se opte por la rescisión del contrato, por causas imputables a “El Contratista”, determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si “El Contratista” lleva atraso con respecto al programa pactado, se le hará una retención del 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe programado y el ejecutado por el número de días transcurridos desde la fecha de atraso en el programa.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA: “El Tribunal” podrá en cualquier momento suspender temporalmente en todo o en parte “La Obra” contratada por cualquier causa justificada; en este caso, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales, de conformidad con los artículos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 114 al 119 de su Reglamento.

Asimismo, “El Tribunal” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de “La Obra”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos de “La Obra” a que se refiere esta cláusula, en términos de los artículos 120 al 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción física de “La Obra” ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 64 y del 135 al 138 de su Reglamento, por lo que “El Contratista” comunicará por escrito a “El Tribunal”, la conclusión de “La Obra” contratada, dentro de los 3 (tres) días naturales contados a partir de la terminación de la misma.

“El Tribunal” verificará que estén debidamente concluidos, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al anterior comunicado.

Al finalizar la verificación de “La Obra”, “El Tribunal” dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales procederá a la recepción física de la misma, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando “La Obra” bajo la responsabilidad de “El Tribunal”.

Recibida físicamente “La Obra”, las partes deberán elaborar el finiquito de la misma, dentro de los siguientes 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir del acta de recepción física.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “El Tribunal” podrá

rescindir administrativamente el contrato, bastando para ello comunicación por escrito sin necesidad de declaración judicial, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento, independientemente de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales a que haya lugar.

“El Tribunal” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en los términos convenidos en esta cláusula y de acuerdo a los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 124 al 134 de su Reglamento, siendo causales imputables a “El Contratista” los siguientes supuestos:

a) No iniciar “La Obra” en la fecha convenida.

b) No realizar los trabajos de “La Obra” conforme a las disposiciones y especificaciones establecidas en el presente instrumento legal, su Anexo 1 y las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

c) No corregir los trabajos de “La Obra” mal ejecutados en los términos establecidos.

d) Suspender los trabajos de “La Obra” sin causa justificada para ello.

e) No entregar la fianza de anticipo, de cumplimiento o la póliza de responsabilidad civil en los términos y condiciones pactados.

f) En general, por el incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente instrumento jurídico o su Anexo 1.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD: “El Contratista”, se obliga a no divulgar la información proporcionada para la ejecución de “La Obra” objeto de este contrato, así como los datos y resultados obtenidos de los mismos, ya sea a través de publicaciones, conferencias,

informaciones o de cualquier otra forma o medio, sin la autorización expresa y por escrito de “El Tribunal”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta última.

DÉCIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte directamente de caso fortuito o de fuerza mayor.

DÉCIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: Las partes se sujetarán estrictamente para la ejecución de “La Obra” objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, su Anexo 1, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento las y demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: “El Contratista” que infrinja las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será sancionado conforme a los artículos 77 y 78 de la misma ley.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato y su Anexo 1, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en el Distrito Federal, por lo que “El Contratista”, renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal se firma el presente contrato y su Anexo 1 en cinco tantos originales al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en unión de los servidores públicos que en el participan, en la Ciudad de México, Distrito Federal el día -- de -- del 2007.

“El Tribunal” “El Contratista”

Lic. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Oficial Mayor

Anexo Técnico

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere la ejecución de los Trabajos de Adecuación para el Archivo Muerto y Comedor de la Sala Regional del Norte Centro I, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua., la cual integrará las siguientes partidas:

01.0 PRELIMINARES

02.0 ALBAÑILERÍA

03.0 ACABADOS

04.0 CARPINTERÍA

05.0 HERRERÍA Y CANCELERÍA

06.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

07.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

08.0 LIMPIEZA

Los licitantes deberán contemplar dentro del desarrollo de la ejecución de los trabajos, las posibles actividades paralelas, las cuales se ejecutarán de manera simultánea en diferentes frentes de obra. Dichas actividades se dividirán básicamente en los siguientes trabajos:

• Obra civil, habilitado y colado de estructuras de concreto armado, muros de mampostería y tablaroca, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, colocación de pisos y alfombra, pintura, herrería, colocación de muebles sanitarios y de cocina así como trabajos de carpintería.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución será de 32 días naturales:

• Comienzo de Obra: Jueves 00 xx xxxxxxxxx xx 0000

• Xxxxxxx xx Xxxx: lunes 31 de diciembre de 2007 Deberá de realizarse en el siguiente horario de ejecución de obra:

• Lunes a viernes de: 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

• Sábados de: 08:30 hrs. a 13:00 hrs.

Únicamente se contara con los siguientes días inhábiles, los cuales están excluidos de los 32 días naturales de la ejecución de obra.

• Domingos y

• 12 y 25 de Diciembre

De ser necesario se ampliarán los horarios de trabajo, incluso en horarios nocturnos y días festivos y/o domingos, para dar termino a los trabajos en tiempo y forma.

PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere contar con el siguiente personal Profesional como plantilla mínima de planta en obra, quedando bajo

responsabilidad del licitante adjudicado, mantener en todo momento del desarrollo de la obra el personal de planta requerido.

• 1 Superintendente de Obra

Titulado en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con experiencia comprobable en obras de características similares, con conocimientos en precios unitarios, control de obra, estructuras e instalaciones, urbanización y terracerías, así como el manejo de PC y Software de precios unitarios y Autocad. Con perfil de coordinador y capacidad de mando.

La propuesta técnica deberá de estar integrada en forma de organigrama, así mismo, deberá ser acompañada por el currículum del personal propuesto.

RELACIÓN MÍNIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el mismo licitante.

Así mismo en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos deben ser considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales y geológicas de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Por ningún motivo se permitirá tener la maquinaria subutilizada o en malas condiciones, ya que de ser así, el déficit en el rendimiento se deducirá en las estimaciones de obra ejecutada.

Así mismo se reitera, que el proceso de ejecución de la obra requerirá contar con frentes de obra simultáneos.

MAQUINARIA Y EQUIPO

• Camión de volteo

• Camioneta

• Martillo neumático

• Taladro de 1”

• Reflector

• Pistola hilti

• Rotomartillo

• Voltímetro

• Sierra angular

• Cepillo para madera.

• Atornillador eléctrico

• Carretilla

• Revolvedora

• Andamio

• Cimbra

• Amperímetro

• Planta para soldar

• Manómetro

• Polipasto

• Xxxxxxx

• Compresora

• Cortadora xx xxxxxx

• Soplete de gas butano o gasolina

HERRAMIENTA

• Lámpara de mano

• Escalera

• Andamio

• Pinza de electricista

• Pinza de presión

• Pinza de chofer

• Barreta

• Llana

• Juego de llaves españolas

• Juego de desarmadores

• Maceta

• Garrucha

• Cincel

• Martillo bola

• Cuchara

• Flexómetro

• Cable uso rudo

• Arco

• Longimetro

• Pistola para calafatear

• Prensa

• Plomada

• Pico

• Pala

• Rastrillo

• Cubeta

• Nivel

• Lentes protectores

• Serrucho

• Serrote de hoja

• Sierra de banco

• Sacabocados

• Brocas para concreto y madera

• Llave loca

• Martillo de uña

• Tiralíneas

• Reventón

• Hilo

• Caballete

• Burros

• Llave perico

• Llave steelson

• Careta soldador

• Cinturón de herramienta

• Guantes

• Caladora

El número de unidades de la maquinaria, equipo y herramienta anteriormente descrito, deberá ser el suficiente para solventar los trabajos requeridos por el Tribunal en los tiempos establecidos, quedando bajo la responsabilidad de la contratista, la capacidad de solucionar de manera inmediata, las peticiones que pueda llegar a requerir la Residencia de Obra del Tribunal y/o la Supervisión Externa.

La anterior lista de maquinaria, equipo y herramienta, es enunciativa y no limitativa.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere para el desarrollo y ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, que los licitantes consideren:

DE LOS MATERIALES

• Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate o como se encuentre especificado en el catálogo de conceptos.

• Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases.

DE LA MANO DE OBRA

• Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

• Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

• Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE OBRA

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere que durante el periodo de ejecución de los trabajos, todo el personal operativo del licitante adjudicado este debidamente identificado con camisetas con el logotipo y nombre de la empresa (con un color de fácil identificación), así como debidamente protegido con cascos y botas para obra y en caso de ser requerido guantes y lentes protectores.

COMUNICACIÓN INTERNA Y COMUNICACIÓN EXTERNA

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de ejecución de los trabajos, que el personal técnico del licitante adjudicado cuente desde el día de arranque de los trabajos, con equipos de comunicación, que permitan su localización en todo momento, para que la Residencia de obra del Tribunal pueda ubicarlos. En caso de presentarse obras fuera del D.F. y del área metropolitana, el licitante adjudicado deberá contar además con equipos celulares en condiciones óptimas de operación.

REUNIONES OFICIALES

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiere durante el periodo de ejecución de los trabajos, una reunión semanal oficial que se llevará a cabo los días martes a las 18:00 hrs., en la cual se levantarán minutas de los acuerdos y conclusiones referentes al desarrollo de la obra, por lo que deberá participar además del el personal técnico, el representante legal del licitante adjudicado y/o el personaje que cuente con las atribuciones para la toma de decisiones de índole económico.

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

El licitante adjudicado, dentro de su proceso administrativo y para integrar su acta entrega recepción y finiquito, deberá considerar, preparar 2 (dos) copias de las carpetas generadas durante la ejecución de obra, las cuales deberán contener: estimaciones, fichas técnicas de los materiales empleados y/o equipos instalados, matrices de precios unitarios generados durante el proceso de ejecución.

PAGO DE ESTIMACIONES

Las estimaciones se pagarán exclusivamente por concepto de unidad de obra terminada, misma que deberá ser autorizada por la Residencia de Obra del Tribunal.

Así mismo, no será aceptada ninguna estimación que no se encuentre debidamente integrada por los siguientes documentos de soporte y en hoja membretada del licitante adjudicado:

1.- Oficio de Entrega de estimación. 2.- Números generadores.

3.- Notas de Bitácora. 4.- Croquis.

5.- Fotografías.

6.- Control de calidad (en su caso).

6.-Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.

FECHAS XX XXXXX PARA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	DÍA	FECHA XX XXXXX
1	MIÉRCOLES	28 DE NOVIEMBRE DE 2007
2	MIÉRCOLES	05 DE DICIEMBRE DE 2007
3	MARTES	11 DE DICIEMBRE DE 2007

4 (FECHA LIMITE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO)	MIÉRCOLES	00 XX XXXXXXXXX XX 0000
XXXXXXXXX	LUNES	31 DE DICIEMBRE DE 2007

RELACIÓN DE PLANOS Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
PLANOS ARQUITECTÓNICOS
01	A-01	Arquitectónico estado actual
02	A-02	Arquitectónico de adecuación y fachada
03	D-01	Detalles

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL ARCHIVO MUERTO Y COMEDOR DE LA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Durante el proceso de ejecución de la obra, el licitante adjudicado deberá acatar de forma precisa los siguientes lineamientos de orden y seguridad, ya que de no ser así, la Residencia de Obra del Tribunal tendrá la autoridad de retirar a los trabajadores involucrados en las faltas, fuera de la obra.

1. La contratista deberá notificar por escrito a la Residencia de Obra, la plantilla laboral que integrará las cuadrillas de trabajo en los diferentes turnos laborales.

2. Los trabajadores de la contratista deberán estar uniformados con una camiseta de color de fácil identificación, con el nombre y logotipo de la empresa.

3. Todo el personal que se encuentre en el lugar de ejecución de los trabajos, deberá usar en todo momento casco de seguridad, así como guantes, botas, lentes protectores, cinturón de herramientas y todo el equipo necesario para la correcta y segura ejecución de su labor.

4. Todos los trabajadores de la contratista, firmarán la lista de control correspondiente, respetando en todo momento la hora de entrada y salida; para tal efecto, la lista de control se encontrara en la caseta de la Vigilancia.

5. La contratista notificara por escrito a la Residencia de Obra del Tribunal, la hora designada para la comida.

6. El personal de la contratista se abstendrá por absoluto de cometer conductas incorrectas, ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier estupefaciente, de lo contrario, la residencia de obra del Tribunal recurrirá a la seguridad pública del municipio de Tlalnepantla xx Xxx, para remitir a quien hubiese cometido la falta, a la autoridad correspondiente.

7. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de fuego para calentar alimentos en el área de la obra, por lo que es recomendación de la Residencia de obra del Tribunal, que la contratista considere otro método para calentar comida en la obra.

8. El equipo y herramienta, así como el material de trabajo, son responsabilidad de la contratista, por lo que es recomendación de la Residencia de obra del Tribunal, que todo quede resguardado bajo llave, en una bodega destinada para ese fin.

9. El traslado y almacenado de combustibles (tinher, gasolina, diesel, etc.), será en recipientes metálicos y con tapa.

10. La contratista deberá mantener las áreas de trabajo limpias, para tal efecto, los lugares de acopio de basura se designarán en campo.

11. Para mantener la línea de comunicación, la contratista solo podrá recibir instrucciones de la Residencia del Tribunal referentes a la ejecución de obra.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE		CONCEPTO	UNIDAD	CANT..
1.00 PRELIMINARES
1.01	Retiro de materiales y limpieza por Unidad de Obra Terminada de azotea de archivo muerto y comedor, incluye: retiro de antena parabólica, su reinstalación de ser necesario, retiro de 2 domos de acrílico existente con sección aproximada de 60x60 cm, retiro de tubería existentes , desconexión y reconexión de ser necesario del cableado existente así como su reubicación, mano de obra, acarreos, retiro del materia producto de la limpieza, cortes, andamios, desperdicios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	61.20
1.02	Demolición por Unidad de Obra Terminada xx xxxx de mampostería de 15 cm. de espesor en promedio, incluye: reparación de boquillas y áreas afectadas por la demolición, acarreos, elevaciones, mano de obra, herramientas, maquinaria, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	77.50
1.03	Retiro por unidad de Obra Terminada de jaula xx xxxxx ciclón que protege los equipos de aire acondicionado con medidas de 4.50 x 1.50 y una altura de 2 metros con una techumbre de lamina acanalada de asbesto, incluye: recuperación de lamina acanalada, desmantelamiento, retiro de estructura, cortes, elevaciones, andamios, acarreos, retiro del materia producto del desmantelamiento fuera de la obra, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		pza.	1.00
1.04	Retiro por Unidad de Obra Terminada de tres xxxxxxx xx xxxxxxxx de con medidas promedio de 90x210 cm, una puerta corrediza de aluminio con medidas promedio de 200x210 cm y una ventana xx xxxxxxxx de 60x100 cm, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, andamios, elevaciones, acarreos, retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		jgo	1.00
1.05	Demolición por unidad de obra terminada xx Xxxx de tablaroca a dos caras existente, incluye: cortes, desperdicios, elevaciones, acarreo del material producto de la demolición fuera de la obra, mano de obra, restitución de boquillas afectadas con perfatrim, resane de detalles producto de la demolición, limpieza del área afectada, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	6.00
1.06	Acarreo por unidad de obra terminada sobre camión de volteo de7m3 de material producto de las demoliciones, incluye:, carga, descarga, traslado a tiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.		viaje	2.00
1.07	Desmantelamiento por unidad de obra terminada de papel tapiz en muro de oficina de Magistrado , incluye: cortes, elevaciones, andamios, acarreos, retiro del materia producto del desmantelamiento fuera de la obra, mano de obra, herramientas, desperdicios, resanes en muro y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	3.00
1.08	Desmantelamiento por unidad de obra terminada de ducto de aire acondicionado en oficina de Magistrado, con una longitud de 2.00 m. y una sección de 60x40cm., incluye: cortes, elevaciones, andamios, acarreos, retiro del materia producto del desmantelamiento fuera de la obra, mano de obra, herramientas, desperdicios, clausura de ducteria y todo lo necesario para su correcta ejecución.		pza.	2.00
2.00	ALBAÑILERÍA
2.01	Nivelación por Unidad de Obra Terminada de Piso en el área de comedor y archivo muerto a base de firme de concreto de 10 cm de espesor, con f´c=150 k/cm2, reforzado con malla electrosoldada 00-00 00-00, incluye: rellenos xx xxxxxxxx, mano de obra, cimbra, herramienta, elevaciones, acarreos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m2	64.00
2.02	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de refuerzo con concreto de f´c=200 k/cm2, con sección de 0.20x0.15 m. armada con 4 varillas del #4 y estribos del #3 @ 20 cm, incluye: cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, separadores, equipo, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ml	17.53
2.03	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Trabe de desplante xx xxxx y desplante xx xxxxxxxx, con concreto de f´c=200 k/cm2, con sección de 0.20x0.15 m. armada con 4 varillas del #4 y estribos del #3 @ 20 cm, incluye: excavación, relleno compactado, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, pasos de instalaciones, separadores, equipo, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ml	6.00

2.04	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx Xxxxx para escalera con un desarrollo en escuadra y con medidas de 8.25x2.11x1.00 M., armada con varillas de #3@20 cm en ambos sentido y en ambas caras, con concreto de f´c=200 k/cm2, incluye: forjado de 14 escalones de 30x18x100 cm. con tabique rojo recocido y relleno de tezontle con repellado para recibir acabado, cimbrado, descimbrado, aceite quemado y/o diesel para desmoldar, vibrado, elaboración y colado de concreto según especificaciones, impermeabilizante integral, curado, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, separadores, equipo, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
2.05	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx Xxxx de mampostería similar al existente asentado con mortero cemento arena, y acabado aparente, incluye: nivelación, castillos ahogados @1.50 m, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.00
2.06	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx Xxxx de panel de alambre galvanizado calibre 18 y núcleo de poliestireno de 3", marca panel w similar o superior en calidad, con repellado final de mortero cemento arena con un espesor de 2 cm en ambas caras y acabado pulido, incluye: fibra xx xxxxxx y/o malla de gallinero para evitar cuarteaduras, boquillas, nivelación, refuerzos, anclaje, castillos ahogados@2.00 m., cortes, desperdicios, pasos de instalaciones, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, perforaciones en losa a 45° para anclaje de varilla s, equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00
2.07	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx Xxxx de panel de alambre galvanizado calibre 18 y núcleo de poliestireno de 4" (para entrepiso), marca panel w similar o superior en calidad, con capa de compresión de 5 cm de peralte con concreto f´c= 200 k/cm2, incluye: nivelación, refuerzos, anclaje, puntales, cimbrado, descombrado, cortes, desperdicios, acarreos, pasos de instalaciones, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.00
2.08	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx Xxxx acero, con capa de compresión de 5 cm de peralte con concreto f´c= 200 k/cm2, armada con mala electrosoldada de 8-8 8-8, incluye: nivelación, refuerzos, anclaje, puntales, cimbrado, descimbrado, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, pasos de instalaciones, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	61.20
2.09	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Pretil perimetral de 30 cm de altura a base de panel de alambre galvanizado calibre 18 y núcleo de poliestireno de 3", marca panel w similar o superior en calidad, con repellado final de mortero cemento arena con un espesor de 2 cm en ambas caras y acabado pulido, incluye: fibra xx xxxxxx y/o malla de gallinero para evitar cuarteaduras, boquillas, nivelación, refuerzos, anclaje, castillos ahogados@2.00 m., cortes, desperdicios, pasos de instalaciones, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, anclajes, perforaciones en losa a 45° para anclaje xx xxxxxxxx, equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	41.00
2.10	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx xxxxxxx de concreto con medidas de 15x30x190 cm., forrado con cantera según muestra aprobada, incluye: sellador para cantera, nariz xx xxxxxxx, rellenos de tezontle, boquillas, nivelación, refuerzos, anclaje, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, acarreos, andamios, armado de acero, amarres, ganchos, equipo, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
3.00	ACABADOS
3.01	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Pintura Vinilica Comex Vinimex o similar color a visto bueno de la supervisión sobre muros y plafones, incluye: una mano de sellado y dos manos de pintura, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza del área afectada, herramienta, protección accesorios existentes, escaleras y ventanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	540.00
3.02	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Piso de cerámica marca Interceramic similar o superior en calidad, modelo a visto bueno de la supervisión, de 0.30 mts. x 0.30 mts. asentado con cemento crest igual o superior, según especificación del fabricante, incluye: zoclo, el acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, junteado a hueso, cortes, ajustes, nivelación, trazo, boquilla, desperdicios, limpieza del área afectada, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	123.00

3.03	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Xxxx xx xxxxxxx en huellas, peraltes y descansos xx xxxxxxxx, modelo a visto bueno de la supervisión, asentado con mortero cemento arena, según especificación del fabricante, incluye: sellador xx xxxxxxx, nariz xx xxxxxxx, zoclos, el acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, junteado a hueso, cortes, ajustes, nivelación, trazo, boquilla, desperdicios, limpieza del área afectada, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00
3.04	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de moldura perimetral tipo pecho paloma similar a la existente con un peralte de 15 cm, incluye: el acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, junteado a hueso, cortes, anclajes, ajustes, nivelación, trazo, boquilla, desperdicios, limpieza del área afectada, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	21.00
3.05	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Lambrin de panel de yeso, 13/635PM26@61cm, hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 26@61cms fijo entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de espesor fija bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de papel para panel de yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo y sello perimetral con acrilastic blanco, con esquineros en aristas expuestas de panel de yeso a base de perfatrim, incluye: suministro, colocación, mano de obra, andamios, elevaciones, moldura trimtex en parte superior, cortes, limpieza del área afectada, desperdicios, materiales de fijación, herrería y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	8.00
3.06	Recolocación por unidad de obra terminada de alfombra existentes en oficina de Magistrado, incluye: colocación, ajustes, mano de obra, bajo alfombra, tira de púas, andamios, elevaciones, cortes, limpieza del área afectada, desperdicios, materiales de fijación, y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	12.00
3.07	Suministro y colocación por unidad de obra terminada xx xxxx prefabricada tipo xxxx xx xxxxx con una inclinación de 45° y una altura de 40 cm, incluye: el acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, bastidor metálico, cortes, anclajes, ajustes, nivelación, trazo, boquilla, desperdicios, limpieza del área afectada, mano de obra, equipo y herramientas, pintura similar a la existente, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE)..	ml	28.00
3.08	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de impermeabilización xx xxxx de azotea a base de relleno de tezontle para dar pendientes, enladrillado, entortado, lechereado y manto prefabricado impermeable de asfaltos modificados modelo AEROUNIPLAS SBS marca imperquimia o igual o superior en calidad, incluye: preparación de la superficie, aplicación de imperpim SL como primario marca imperquimia o igual o superior en calidad, elaston blanco como acabado final marca imperquimia o igual o superior en calidad, aplicación del impermeabilizante a base de calor, mano de obra, materiales, fijación en general, chaflanes, impermeabilización en pretiles, cortes, desperdicios, herramientas, acarreos, elevaciones, y todo lo necesario ara su correcta ejecución. (La instalación se deberá realizar según la ficha técnica del fabricante).	m2	62.00
3.09	Mantenimiento por unidad de obra terminada de impermeabilización xx xxxx de azotea a existente, a base de elaston uso moderado color blanco marca imperquimia o igual o superior en calidad, según muestra aprobada, incluye: sellado de grietas con Bituplastic N marca imperquimia o igual o superior en calidad, mano de obra, materiales, fijación en general, chaflanes, impermeabilización en pretiles, cortes, desperdicios, herramientas, acarreos, elevaciones, y todo lo necesario ara su correcta ejecución.	m2	120.00
3.10	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Falso Plafón de panel de yeso, 13/635PM26@61cm, hecho a base de bastidor metálico 635 calibre 26@61cms fijo entre si con tornillo TXP-12 y fijo a estructura existente, hoja de panel de yeso estándar de 13 mm de espesor fija bastidor con tornillo estándar de 1", encintado y calafateado con cinta de papel para panel de yeso y compuesto premezclado para junta base vinilo y sello perimetral con acrilastic blanco, con esquineros en aristas expuestas de panel de yeso a base de perfatrim, incluye: suministro, colocación, mano de obra, andamios, elevaciones, colgantes, cortes, limpieza del área afectada, desperdicios, materiales de fijación, herrería y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	61.20
3.11	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Pintura de esmalte Comex aqua 100 o similar color a visto bueno de la supervisión sobre tubería de bajadas pluviales con sección de 8x10cm., incluye: lijado, una mano de primer, dos de esmalte, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza del área afectada, herramienta, protección accesorios existentes, muros, escaleras y ventanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	200.00
4.00 CARPINTERÍA

4.01	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de mueble prefabricado de cocineta en escuadra de 2.00x1.50 m., en madera de MDF con 5 puertas de 70x45 cada una, con forro de laminado plástico en color blanco y barra superior posformada en color a visto bueno de la supervisión, Incluye: xxxxx xx xxxxx inoxidable, mezcladora cromada, céspol cromado, llaves angulares, 6 jaladeras, herrajes, 12 bisagras de proyección, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE).	pza.	1.00
4.02	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de xxxxx xx xxxxxx de 2.50 x 0.40 m con bastidor xx xxxx forrado con triplay de 6mm con chapa de caobilla y boquillas. Incluye: ménsulas xx xxxxxx, fijación, barniz natural según muestra, entintado, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE).	pza.	1.00
4.03	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de División xx xxxxxx entablerada de 2.00 de altura en escuadra con medidas de 2.00x3.50 m, con bastidor xx xxxx forrado con triplay de 6mm con chapa de caobilla y boquillas. Incluye: fijación, barniz natural según muestra, entintado, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE).	pza.	1.00
4.04	Retiro por Unidad de Obra Terminada de piso falso de madera en oficina de Magistrado con medidas promedio de 3.00x4.00 m., incluye: retiro de alfombra y zoclo existentes con recuperación, mano de obra, herramientas, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.00
4.05	Retiro por Unidad de Obra Terminada de xxxxxxx xx xxxxxx en oficina de Magistrado con medidas promedio de 3.00x3.00 m., incluye: manos de obra, herramientas, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución retiro del material fuera de la obra.	pza.	1.00
4.06	Retiro por Unidad de Obra Terminada de mueble de cocineta existente propiedad del Tribunal medidas promedio de 2.50 metros de largo, incluye: manos de obra, herramientas, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución retiro del material fuera de la obra.	pza.	1.00
4.07	suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de zoclo xx xxxxxx en oficina de Magistrado con una altura de 15 cm, similar al existente, incluye: mano de obra, acarreos, materiales de fijación en general, barniz, entontado, herramientas, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	20.00
5.00 HERRERÍA Y CANCELERÍA
5.01	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Ventana corrediza de aluminio color café anodizado, de 2", con cristal claro flotado de 6 mm, con dos hojas corredizas y una fija, con medidas de 2.10 x 1.50 m., incluye: colocación, malla mosquitero en hojas corredizas, jaladeras, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	2.00
5.02	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Ventana corrediza de aluminio color café anodizado, de 2", con cristal claro flotado de 6 mm, con una hoja corrediza y una fija, con medidas de 1.20 x 1.50 m., incluye: colocación, malla mosquitero en hojas corredizas, jaladeras, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	1.00
5.03	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de protección de Ventana a base de perfil tubular de 1 1/2"x1/2" formando cuadros de 15 x25 cm., con medidas de 2.10x 1.50 m., incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color café, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	pza.	2.00
5.04	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de protección de Ventana a base de perfil tubular de 1 1/2"x1/2" formando cuadros de 15 x25 cm., con medidas de 1.20 x 1.50 m., incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color café, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	pza.	1.00
5.05	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Xxxxxx xx xxxxxxxx con medidas de 2.10x0.90 m. a base de perfil tubular calibre 18, formando cuadros de 15 x25 cm., con cristal claro flotado de 6 mm de espesor, incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color café, vagueta de lamina, xxxxxxxxx Xxxxxxxx según modelo a visto bueno de la supervisión, marco, 0 xxxxxxxx xx xxxxxx xx 0/0", xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx inferior, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	pza.	4.00

5.06	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Xxxxxx xx xxxxxxxx con medidas de 2.10x0.90 m. a base de perfil xxxxxx xx xxxxxx de 1"x1/8" y con malla mosquitero, incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color café, marco, 3 bisagras de barril de 1/2", jaladera xx xxxxxx, mano de obra, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	pza.	1.00
5.07	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Puerta a dos hojas xx xxxxxxxx con medidas de 1.50x2.30 m. a base xx xxxxxx cuadrado de 1/2" @15 cm. en el sentido horizontal y con molduras de forjas cuadradas xx xxxxxx(2 en cada Varilla cuadrada), incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color negro, marco, 6 bisagras de barril de 1/2", jaladeras xx xxxxxx, mano de obra, pasador xx xxxxx de 1/2", un pasador al piso, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	pza.	1.00
5.08	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Protección xx xxxxxxxx con una altura de 0.60 m. a base xx xxxxxx cuadrado de 1/2" @15 cm. en el sentido horizontal y con molduras de forjas cuadradas xx xxxxxx (1 en cada Varilla cuadrada), incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color negro, mano de obra, fijación, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	ml	6.00
5.09	Recolocación por Unidad de Obra Terminada de lamina de asbesto propiedad del Tribunal en cuarto de maquinas para cubrir un área de 4.50x1.50 m., incluye: colocación, rehabilitación de estructura metálica para soporte de lamina, suministro y colocación de piezas faltantes, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color negro, canaleta para desalojar aguas pluviales, mano de obra, fijación, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	7.00
5.10	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada de Protección xx xxxxxxxx con medidas de 3.00 x 0.50 m. a base de lamina louver metálica y marco de perfil tubular cal. 18, incluye: colocación, una mano de primer y dos de pintura de esmalte color negro, mano de obra, fijación, creación de vano en muro de mampostería, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, traslapes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. (VER DETALLE).	pza.	6.00
5.11	Suministro y colocación por Unidad de Obra Terminada xx Xxxx con medidas de 50x70 cm con cantos biselados de 1" y cristal de 6 mm, incluye: colocación, mano de obra, fijación, herramientas, cortes, desperdicios, acarreos, andamios, anclajes, elevaciones, misceláneos, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza.	1.00
5.12	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de Pasamanos xx xxxxxxxx en escalera a base xx xxxxxx cuadrado de 1/2", con pasamanos superior xx xxxxxx de 1 1/2" y base xx xxxxxx de 1"x1/8", incluye: el acarreo de los materiales a cualquier nivel, carga descarga, cortes, anclajes, ajustes, nivelación, trazo, desperdicios, limpieza del área afectada, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (VER DETALLE).	ml	12.00
6.00 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
6.01	Retiro por unidad de Obra Terminada de Inodoro existente propiedad del Tribunalel Tribunal, Incluye: acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, mano de obra, retiro fuera de la obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
6.02	Retiro por unidad de Obra Terminada de lavabo existente propiedad del Tribunalel Tribunal, Incluye: acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, mano de obra, retiro fuera de la obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
6.03	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Hidráulica para W.C., Lavabo o tarja en cocineta a base de tubería de cobre con diámetro de 3/4" en ramales principales y con diámetro de 1/2" en derivaciones finales a una distancia promedio de 5 mts., Incluye: coples, codos, niples, soldadura, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	3.00
6.04	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC con diámetro de 100 mm. a una distancia promedio de 10 mts., Incluye: coples, codos, niples, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	1.00

6.05	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Salida Sanitaria para lavabos y tarjas. a base de tubería de PVC con diámetro de 50 mm. a una distancia promedio de 3 mts., Incluye: coples, codos, niples, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	2.00
6.06	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Bajada para Aguas Pluviales a base de tubería de lamina galvanizada con sección de 100x50 mm, a una distancia promedio de 5 mts., Incluye: coples, codos, niples, pegamento de contacto, pasta, gárgola, acarreo de los materiales a cualquier nivel, paso en muros, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00
6.07	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Colocación de accesorios de baño a base de un despachador de acrílico para papel sanitario, un despachador de acrílico para papel toalla y un despachador de acrílico para jabón, Incluye: acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo	1.00
6.08	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Inodoro American Standard modelo Cadet de 6 litros, Incluye: junta, pijas, asiento marca ideal standard, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
6.09	Suministro y Colocación por Unidad de Obra Terminada de Lavabo de pedestal American Standard modelo New Cadet color blanco , Incluye: Mezcladora monomando para lavabo desagüe automático cromo, Céspol cromado para lavabo, pijas, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
6.10	Clausura por Unidad de Obra Terminada de 3 Salidas Hidráulicas de cobre con tubería de 1/2", y de 3 Salidas Sanitarias a base de tubería de PVC con diámetro de 50 mm. y de 100 mm, Incluye: coples, codos, niples, tapones, soldadura, pegamento de contacto, pasta, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo	1.00
6.11	Conexión por Unidad de Obra Terminada de bajada de aguas negras a registro existente a base de tubería de PVC con diámetro de 100 mm a una distancia promedio de 5 mts., Incluye: coples, codos, niples, pegamento, demolición de firme, excavación, rellenos resanes de firme, conexión a registro, boquillas, resanes, acarreo de los materiales a cualquier nivel, cortes, ajustes, materiales de fijación en general, mano de obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	1.00
7.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.01	Canalización salida eléctrica para apagador sencillo, por unidad de obra terminada, incluye: interconexión con circuito de luminarias, tubería tipo conduit de 1/2" de pvc, cable thw-ls cal. 12 condumex equivalente o superior a visto bueno de la supervisión. Norma oficial mexicana nom-001-sede-2005 antiflama, baja emisión de humo y gas tóxico, resistente a al programación de incendios, caja chalupa, elementos de fijación, ranuras y resanes, en su caso, mano de obra, material misceláneo, limpieza del área afectada, y todo lo necesario para su correcta colocación	salida	4.00
7.02	Canalización por unidad de obra terminada para contactos normales, desde el centro de carga hasta la salida final del usuario, incluye: cable THW cal. 10 condumex similar o superior en calidad, la ductería deberá de cumplir con el estándar eia/tia 569, superior a visto bueno de la supervisión y/o tubería tipo conduit de pvc de 1/2", bayonetas, guías, conectores, chalupa, registros, cajas cuadradas 10 x 10 cm., contacto polarizado dúplex color blanco con tapa, modelo según vo. bo. de la supervisión, materiales menores y de fijación, varillas roscadas, un canal, ranuras, resanes, limpieza del área afectada, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	7.00
7.03	Canalización por unidad de obra terminada para luminaria fluorescente 2x40 w, desde el centro de carga hasta la salida final del usuario, incluye: gabinete para luminarias 2x40 w con difusor de acrílico y tubos fluorescentes, balastro de arranque automático, cable THW cal. 12 condumex similar o superior en calidad, la ductería deberá de cumplir con el estándar eia/tia 569, superior a visto bueno de la supervisión y/o tubería tipo conduit de pvc de 1/2", bayonetas, guías, conectores, chalupa, registros, cajas cuadradas 10 x 10 cm., materiales menores y de fijación, varillas roscadas, un canal, ranuras, resanes, limpieza del área afectada, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	10.00

7.04	Canalización por unidad de obra terminada para luminaria fluorescente 2x20 w, desde el centro de carga hasta la salida final del usuario, incluye: gabinete para luminarias 2x20 w con difusor de acrílico y tubos fluorescentes, balastro de arranque automático, cable THW cal. 12 condumex similar o superior en calidad, la ductería deberá de cumplir con el estándar eia/tia 569, superior a visto bueno de la supervisión y/o tubería tipo conduit de pvc de 1/2", bayonetas, guías, conectores, chalupa, registros, cajas cuadradas 10 x 10 cm., materiales menores y de fijación, varillas roscadas, un canal, ranuras, resanes, limpieza del área afectada, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
7.05	Canalización por unidad de obra terminada para arbotante de 100 w, desde el centro de carga hasta la salida final del usuario, incluye: arbotante empotrado al muro según muestra aprobada por la supervisión, cable THW cal. 12 condumex similar o superior en calidad, la ductería deberá de cumplir con el estándar eia/tia 569, superior a visto bueno de la supervisión y/o tubería tipo conduit de pvc de 1/2", bayonetas, guías, conectores, chalupa, registros, cajas cuadradas 10 x 10 cm., materiales menores y de fijación, varillas roscadas, un canal, ranuras, resanes, limpieza del área afectada, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
7.06	Canalización por unidad de obra terminada para luminaria tipo reflector de 100w, desde el centro de carga hasta la salida final del usuario, incluye: encendido automático con fotocelda, reflector de 100 w, cable THW cal. 12 condumex similar o superior en calidad, la ductería deberá de cumplir con el estándar eia/tia 569, superior a visto bueno de la supervisión y/o tubería tipo conduit de pvc de 1/2", bayonetas, guías, conectores, chalupa, registros, cajas cuadradas 10 x 10 cm., materiales menores y de fijación, varillas roscadas, un canal, ranuras, resanes, limpieza del área afectada, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00
7.07	Suministro y colocación por unidad de obra terminada de centro de carga QO6 con 4 interruptores termo magnéticos de 20 A cada uno, incluye: conexión de alimentación existente, cable THW cal. 12 condumex similar o superior en calidad, la ductería deberá de cumplir con el estándar eia/tia 569, superior a visto bueno de la supervisión y/o tubería tipo conduit de pvc de 1/2", bayonetas, guías, conectores, chalupa, registros, cajas cuadradas 10 x 10 cm., materiales menores y de fijación, varillas roscadas, un canal, ranuras, resanes, limpieza del área afectada, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00
8.00 LIMPIEZA
8.01	Limpieza fina para entrega de obra, incluye: aspirado, limpieza xx xxxxxxxxx, limpieza de mobiliario, desmanchado de alfombra con materiales autorizados por el Tribunal, personal fijo por piso, acarreo de los materiales hasta el lugar de su acopio para retiro fuera de la obra, equipo y herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	70.00
8.02	Limpieza Gruesa durante el desarrollo de los trabajos, incluye; personal fijo por piso, acarreo de los materiales hasta el lugar de su acopio para retiro fuera de la obra.	m2	70.00