CONVENIO MODIFICATORIO: No. CM 001

CONVENIO MODIFICATORIO: No. CM 001

AL CONTRATO No.

REGISTRO DGEL:

CONVENIO MODIFICATORIO No. ------------------- CM 001 AL CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y PLAZO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNAM", REPRESENTADA POR EL ------------------

------------------------------------ EN SU CARÁCTER DE

, CON LA ASISTENCIA DEL ------------------------------------------------- EN SU

CARÁCTER DE ; Y POR LA OTRA PARTE, ----

---------, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL --------------------

------, EN SU CARÁCTER DE -----------------------, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha -------------------------- "LA UNAM" y "EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra sobre la base de precios unitarios y plazo determinado, con número de registro -------

----------, en lo sucesivo EL CONTRATO, en el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar los trabajos consistentes en: ---------------------------------------------------------, por un monto total de $--------------------------------------------------------------------------------------------------------, más el

16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, que resulta la cantidad de $-------

---------------------------, dando un total de $----------------------------------------------------------------------

-----------.

El plazo de ejecución de EL CONTRATO inició el día -------------------- con término al día -------

--------------------.

2. Mediante escrito de fecha ---------------------, la empresa , S.A. de

C.V., solicita a la Dirección de Obras Externas, ampliación en monto y plazo para la terminación de la obra, debido a los trabajos extraordinarios, para la cual anexa el presupuesto y programa respectivo de obra, cuyo importe resultó de $-------------------------------

-----------------------, más la cantidad de $ ,

por concepto del 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ ,

y plazo de terminación al .

3. Con fecha --------------------------- mediante oficio No. ------------------------, la Dirección de Obras Externas considerando que los trabajos a realizar derivan en esta ocasión de una situación excepcional y de extrema urgencia, y considerando los trabajos extraordinarios que surgieron durante el desarrollo de la obra, así como a la solicitud de la contratista, autoriza la modificación en monto por un importe de $-------------------------------------------------------------------

--, más la cantidad de $ ,

por concepto del 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, y

como fecha de terminación al día -------------------------------------, con fundamento al punto 28, primer párrafo de las Políticas en Materia de Obras y Servicios Relacionados con la Misma, así como a los puntos 2., 2.1, 2.4., fracción I, de los Lineamientos para la Administración de los Contratos de Obra y de Servicios Relacionados con la Misma, de la Normatividad de Obras de la UNAM. Dicha autorización se apoyó en el Dictamen Técnico de Convenio Modificatorio en plazo CM 001 del --.

D E C L A R A C I O N E S

I. "LA UNAM" DECLARA:

I.1. Que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar EL CONTRATO en su Monto y Plazo, lo cual no implica una modificación superior al 25%, (veinticinco por ciento), por lo que se requiere la celebración de este CONVENIO MODIFICATORIO en razón de trabajos --

.

I.2. Que cuenta con los recursos presupuestales suficientes para el cumplimiento de este CONVENIO MODIFICATORIO, de acuerdo con la autorización otorgada mediante el Oficio

No.

, emitido por

-----------------------------------------------------------------,

de fecha

, con el Código No.

, denominado “

, Previo No. .

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este CONVENIO MODIFICATORIO, y cuenta con la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en EL CONTRATO, disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

III. DECLARAN LAS PARTES:

ÚNICO.-Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA. Las partes acuerdan ampliar el alcance de EL CONTRATO, mediante el incremento de su monto por la cantidad de $-----------------------------------------------------------------

, más la cantidad de $ ,

por concepto del 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ --.

SEGUNDA. Bajo los términos y condiciones de EL CONTRATO, que también rigen para este CONVENIO MODIFICATORIO, "EL CONTRATISTA" proporcionará a "LA UNAM" los trabajos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------, durante el plazo estipulado en la cláusula TERCERA de EL CONTRATO, mismo que en virtud de este CONVENIO MODIFICATORIO se extiende hasta el día ---------------------

------------------------.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con lo asentado en la cláusula anterior y se obliga a terminar los trabajos aludidos el día ;

asimismo, a realizarlos de acuerdo con el programa de la obra y el presupuesto aprobados por "LA UNAM".

CUARTA. "EL CONTRATISTA" modificará según corresponda las fianzas otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en EL CONTRATO, para lo cual presentará a "LA UNAM", una póliza de fianza adicional, en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para EL CONTRATO, la cual deberá exhibirse a más tardar en la fecha de firma del presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que, con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este CONVENIO MODIFICATORIO, rigen todas y cada una de las cláusulas de EL CONTRATO.

SEXTA. El presente CONVENIO MODIFICATORIO empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma.

Leído que fue el presente CONVENIO MODIFICATORIO por las partes, lo firman por

duplicado en la Ciudad -------------------, a los ---------- días del mes de de --.

POR "LA UNAM" POR "EL CONTRATISTA"

POR "LA UNAM"