CONTRATO DE CONCESIÓN DE SGT DE LA “LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHILCA- LA PLANICIE- ZAPALLAL”
ADENDA N°6
CONTRATO DE CONCESIÓN DE SGT DE LA “LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHILCA- LA PLANICIE-ZAPALLAL”
Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la que conste la Adenda N° 6 al Contrato de Concesión de SGT de la Línea de Transmisión Chilca-La Planicie-Zapallal, que celebran, de una parte:
i. Xx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxx, que actúa a través del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, “CONCEDENTE”), debidamente representado por el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, identificado con DNI N° 00000000, designado como Director General de Electricidad por Resolución Ministerial N° 314-2019- MINEM/DM, publicada el 16 de Octubre de 2019 y facultado por Resolución Ministerial N° (*), de fecha (*), con domicilio legal en Xx. Xx Xxx Xxxxx Xxx Xx 000, xxxxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxx-Xxxx; y, de la otra parte,
ii. La empresa CONSORCIO TRANSMANTARO S.A., identificada con RUC Nº 20383316473, debidamente representada por su Gerente General, el Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, identificado con C.E. N° 000823913, con domicilio legal en Xx. Xxxx xx Xxxxx Xx 000, Xxxxxxx 000, xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, xxxxxxxxx y departamento Xxxx (xx xxxxxxxx, “XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX”); a quienes en adelante se les denominará, las “Partes”, en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. Con fecha 08 de septiembre de 2008, las Partes suscribieron el Contrato de Concesión de SGT de la Línea de Transmisión Chilca-La Planicie-Zapallal” (en adelante, el “Contrato de Concesión SGT”), a fin de que la SOCIEDAD CONCESIONARIA desarrolle las actividades de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la mencionada línea de transmisión. Posterior a ello con fecha 23 xx xxxxx del 2011 se inició la Puesta en Operación Comercial de la mencionada línea. Al respecto, en el numeral 7.5 del Anexo N° 1 del Contrato de Concesión SGT se estableció que en la subestación La Planic ie se deberá prever el espacio para una futura ampliación de esta subestación a 500 kV. Dicho proyecto de ampliación sería objeto de un proyecto de Refuerzo de conformidad con las Leyes Vigentes.
1.2. Con fecha 29 xx xxxxx de 2011, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por objeto de modificar el plazo de la Puesta en Operación Comercial de la Etapa 1(220 kV) y de la Etapa 2 (500 kV).
1.3. Con fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por objeto de modificar el plazo de la Puesta en Operación Comercial de la Etapa 1(220 kV) y de la Etapa 2 (500 kV) a efectos de regularizar la fecha desde la cual se encuentra operando comercialmente la Línea Eléctrica.
1.4. Con fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 3 al Contrato de Concesión SGT, la
cual tuvo por objeto modificar el literal f) del numeral 8.1 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión SGT, que se refiere al índice de actualización de la Bas e Tarifaria WPSFD4131.
1.5. Mediante Resolución Ministerial N° 422-2020-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan de Transmisión 2021- 2030, en el cual se incluye el Proyecto Vinculante denominado “Proyecto ITC Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y subestaciones asociadas”.
1.6. Mediante Carta CS0010 – 21031141 de fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXX CONCESIONARIA en cumplimiento con lo estipulado en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 027-2007-EM, modificado mediante Decreto Supremo N° 018-2016-EM (en adelante, Reglamento de Transmisión), remitió al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS las especificaciones detalladas del “Proyecto ITC Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y subestaciones asociadas”, el cual califica como Refuerzo de la Línea de Transmisión Chilca – La Planicie - Zapallal en 220 kV, cuyo titular es la SOCIEDADCONCESIONARIA.
1.7. Mediante Resolución N° 054-2021-OS/CD, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 xx xxxxx de 2021, el OSINERGMIN aprobó la propuesta de Base Tarifaria del Refuerzo “Proyecto ITC Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y subestaciones asociadas”.
1.8. Con fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 4 al Contrato, la cual tuvo por objeto cambiar el Nivel de Tensión de la Línea de Transmisión de 220 a 500 kV.
1.9. Con fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 5 al Contrato, la cual tuvo por objeto ampliar la capacidad de la Subestación La Planicie 220 kV.
1.10. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.10 de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión SGT y en el numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de Transmisión, mediante Carta CS0004-21031451 de fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xx XXXXXXXX CONCESIONARIA ejerció su derecho de preferencia para ejecutar el Refuerzo correspondiente al “Proyecto ITC Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y subestaciones asociadas” (en adelante, Refuerzo 3).
SEGUNDA: OBJETO
Al amparo de lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 7 del Reglamento de Transmisión, las Partes acuerdan la ejecución del Refuerzo 3 que será incorporado al Contrato de Concesión SGT.
El Refuerzo 3 formará parte del Sistema Garantizado de Transmisión desde la fecha en que entre en operación comercial en los términos y condiciones que a continuación se indican, y comprende la Ampliación de la Subestación La Planicie 500/220 kV (2do transformador).
2.1 Descripción del Refuerzo 3
El Refuerzo 3 comprende la Ampliación de la Subestación La Planicie 500/220 kV considerando la implementación de un segundo banco de autotransformadores en la Subestación Planicie.
La descripción general del Refuerzo 3 se encuentra en el Anexo 1 de la presente Adenda.
2.2 Cronograma y Plazos de Ejecución
El Refuerzo 3 deberá ser puesto en operación comercial dentro de un plazo no mayor a veintiocho (28) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Adenda.
Los siguientes hitos deberán cumplirse en los plazos que se indican a continuación, todos contados a partir de la suscripción de la presente Adenda:
Hitos | Plazo |
1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental | 12 meses |
2. Cierre Financiero del Refuerzo 3 | 13 meses |
3. Llegada a los correspondientes sitios de obra de los transformadores y las celdas GIS a las que se refiere el Anexo 1 del Contrato | 24 meses |
4. Puesta en Operación Comercial (POC) | 28 meses |
El cronograma de actividades, hasta la puesta en operación comercial del Refuerzo 3, deberá contener los hitos detallados en el cuadro anterior.
2.3 Financiamiento
Para los fines de financiamiento del Refuerzo 3, será de aplicación el Anexo 2 de la presente Adenda. La SOCIEDAD CONCESIONARIA tendrá un plazo de trece (13) meses contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Adenda para acreditar el cierre financiero del Refuerzo 3.
2.4 Construcción
La construcción del Refuerzo 3 se sujetará a las disposiciones, plazos, Autorizaciones Gubernamentales y obligaciones estipuladas en la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión SGT, salvo disposición en contrario establecido en el presente numeral.
Previo al inicio de la ejecución de las obras, la SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá haber cumplido lo siguiente: (i) obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, según los requisitos y procedimientos de dicha entidad; (ii) obtener la conformidad del Ministerio de Energía y Minas y la opinión técnica favorable de OSINERGMIN de la ingeniería definitiva; (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente, según los requisitos y procedimientos de la Autoridad Gubernamental Competente.
El cronograma de actividades será presentado al OSINERGMIN y al CONCEDENTE, valorizado en Dólares, considerando periodos mensuales, en versión impresa, debidamente foliado y visado por la SOCIEDAD CONCESIONARIA, en versión digital (MS Proyect), a los noventa (90) días calendarios posteriores de la fecha de suscripción de la presente Adenda. La versión digital deberá permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma
automatizada, y distinguirá claramente la ruta crítica de la obra en su conjunto.
Como plazo máximo, al décimo cuarto (14) mes de la fecha de suscripción de la presente Adenda, la SOCIEDAD CONCESIONARIA entregará al OSINERGMIN y al CONCEDENTE, los archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingeniería a nivel definitivo. El OSINERGMIN, en un plazo máximo de quince (15) Días, emitirá opinión técnica favorable sobre el proyecto de ingeniería a nivel definitivo, el cual será remitido posteriormente al CONCEDENTE para que otorgue su respectiva conformidad en el plazo xx xxxx (10) Días. En caso de existir observaciones, deberán ser subsanadas por la SOCIEDAD CONCESIONARIA en el plazo establecido por el OSINERGMIN y/o el CONCEDENTE. Posterior a la entrega de la subsanación de observaciones por parte de la SOCIEDAD CONCESIONARIA, el OSINERGMIN y/o el CONCEDENTE tendrán un plazo de (cinco) 5 Días para que otorgue su respectiva conformidad. El CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podrán solicitar observaciones nuevas u observaciones adicionales a las ya emitidas en la primera comunicación.
El Refuerzo 3 deberá ser puesto en operación comercial dentro de un plazo no mayor a veintiocho (28) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Adenda, conforme a lo señalado en su numeral 2.2, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2.10 de la presente Adenda.
Cuando el incumplimiento de los plazos señalados en el numeral 2.2 de la presente Adenda obedeciera a acción indebida u omisión de una Autoridad Gubernamental, entendida como la paralización, entorpecimiento o demora en la aprobación de autorizaciones relacionadas con la Puesta en Operación Comercial, así como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la construcción del Refuerzo 3 (pese a que la SOCIEDAD CONCESIONARIA haya cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables), tales plazos se entenderán suspendidos en un período equivalente a la paralización, entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta crítica de la construcción del Refuerzo 3. Para tales efectos, no se requerirá la suscripción de una adenda.
La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá notificar al CONCEDENTE la acción indebida u omisión de la Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez
(10) Días posteriores a su inicio. Posteriormente, y dentro de los quince (15) Días siguientes a que la Autoridad Gubernamental hubiera cumplido con sus obligaciones, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá solicitar la suspensión de plazo, adjuntando la documentación sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El CONCEDENTE resolverá el pedido de suspensión dentro del plazo treinta (30) Días posteriores a su presentación. Si el CONCEDENTE requiriese a la SOCIEDAD CONCESIONARIA alguna aclaración o subsanación, le otorgará a este un plazo razonable para atenderla. En este último caso, el plazo de treinta (30) Días para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedará ampliado por única vez hasta por treinta (30) Días adicionales. La omisión de pronunciamiento del CONCEDENTE, dentro del plazo original o el plazo ampliado, se tratará como una aceptación por parte del CONCEDENTE ante el pedido de suspensión.
Desde la solicitud de suspensión de plazo referida en el párrafo anterior hasta la respuesta del CONCEDENTE, éste no podrá imputar y, en consecuencia, requerir el
pago de penalidades por incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud. En caso el CONCEDENTE desestime la solicitud de la SOCIEDAD CONCESIONARIA, el CONCEDENTE quedará habilitado a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos originales. Cualquier controversia sobre la suspensión de plazos se resolverá conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Concesión SGT.
2.5 Base Tarifaria del Refuerzo 3
La Base Tarifaria del Refuerzo 3 se regirá por lo estipulado en la Ley N° 28832, el Reglamento de Transmisión, la Ley de Concesiones y su reglamento. En ese sentido, la Base Tarifaria del Refuerzo 3 se pagará mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 26º de la Ley N° 28832 y los Artículos 27º y 28°del Reglamento de Transmisión.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 054-2021-OS/CD, publicada el 26 xx xxxxx de 2021, se estipula como Base Tarifaria, la ya establecida para el Refuerzo 3, considerado como proyecto vinculante en el Plan de Transmisión 2021- 2030, conforme con el siguiente detalle:
Refuerzo | Base Tarifaria (US$) | Base Tarifaria (en Letras) |
Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y subestaciones asociadas - Ampliación de la SE Planicie 500/220 kV (2do transformador) | 1 366 227 | Un Millón Trescientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintisiete con 00/100 Dólares Americanos |
El Período de Recuperación de la Base Tarifaria del Refuerzo 3 es de treinta (30) años contados a partir de la puesta en operación comercial conforme al cumplimiento del numeral 2.8 de la presente Adenda.
Según lo estipulado por el artículo 8° del Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, y de acuerdo con el numeral 12.12 de la Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión SGT, el valor remanente a pagarse a la SOCIEDAD CONCESIONARIA por el Refuerzo 3 es conforme con lo determinado por OSINERGMIN.
La Base Tarifaria del Refuerzo 3 será actualizada anualmente con el Índice de Actualización WPSFD4131 (Finished Good Less Food and Energy), o el que lo sustituya, publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América. Se utilizará el último dato publicado como definitivo en la fecha que corresponda efectuar la regulación. El índice inicial aplicable a la Base Tarifaria del Refuerzo 3 será el índice correspondiente al mes de la fecha en la Puesta en Operación Comercial, en concordancia con lo señalado en el numeral 8.1 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión SGT.
2.6 Obligaciones de la SOCIEDAD CONCESIONARIA
La SOCIEDAD CONCESIONARIA está obligada a ejecutar el Refuerzo 3, de
acuerdo con las especificaciones del Anexo 1 de la presente Adenda, bajo su entera responsabilidad, dentro de los plazos estipulados en el numeral 2.2 de la Cláusula Segunda de la presente Adenda.
Las responsabilidades de la SOCIEDAD CONCESIONARIA incluyen, sin ser limitativas, las siguientes:
a) La obtención de las autorizaciones y/o permisos que sean requeridos para el proyecto, la modificación de la concesión en los casos que se requiera, así como la adquisición de terrenos que sean requeridos, conforme a las Leyes Aplicables.
b) La obtención de las servidumbres administrativas que sean necesarias, conforme a las Leyes Aplicables.
c) La elaboración del Estudio de Pre Operatividad, ingeniería a nivel definitivo, ingeniería de detalle y Estudio de Operatividad del Refuerzo 3.
d) La elaboración de los estudios ambientales que correspondan, conforme a las Leyes Aplicables.
e) La contratación y ejecución de las obras.
f) Incorporar las obras correspondientes del Refuerzo 3 en el Inventario de Bienes, según lo contemplado en el numeral 5.8 de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión SGT.
g) Tomar y mantener los seguros para el Refuerzo 3, según lo contemplado en el numeral 2.11.4 de la presente Adenda.
h) A partir sexto mes de la suscripción de la presente Xxxxxx, deberá entregar al CONCEDENTE y al OSINERGMIN el informe mensual de avance de obra, dentro de los diez (10) primeros días calendarios del mes siguiente al que corresponde el informe. El contenido y la estructura del mencionado informe será el establecido por el OSINERGMIN.
i) Los trámites de aprobación por el COES, incluyendo la aprobación de los Estudios de Preoperatividad y Operatividad, de acuerdo con los procedimientos de esta entidad y de conformidad con las Leyes Aplicables.
j) La puesta en servicio de las instalaciones que conforman el Refuerzo 3 .
k) La contratación del Inspector. Este será elegido por la SOCIEDAD CONCESIONARIA de una lista de al menos tres (3) personas jurídicas que el CONCEDENTE deberá proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operación Comercial, a fin de que inicie sus funciones como mínimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.
l) Presentación del expediente conforme a obra a OSINERGMIN y al
CONCEDENTE.
m) Entregar al CONCEDENTE las garantías a las que hace referencia el numeral
2.11 de la presente Adenda.
n) La presentación del cronograma de actividades, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del numeral 2.4 de la presente Adenda.
2.7 Seguimiento de las obras
El seguimiento de las obras y la inspección técnica de la calidad constructiva se
sujetarán a lo establecido en el numeral 4.8 de la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión SGT.
El OSINERGMIN y el CONCEDENTE, podrán solicitar información relacionada al Refuerzo 3 a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, la misma que deberá ser atendida a los diez (10) Días de solicitada. En caso lo requiera, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá solicitar una ampliación xx xxxx (10) Días para atender dicho pedido.
2.8 Puesta en Operación Comercial
La puesta en operación comercial de Refuerzo 3, según los plazos señalados en el numeral 2.2 de la presente Adenda, se sujetarán a los procedimientos, condiciones, plazos y estipulaciones de las Cláusulas Cuarta, Xxxxxx x Xxxxx Xx 0 xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx SGT, salvo disposición en contrario establecido en el presente numeral.
Para las pruebas de equipos y sistemas asociados, la SOCIEDAD CONCESIONARIA remitirá los respectivos Protocolos de Prueba al Inspector, al OSINERGMIN y al CONCEDENTE con una anticipación de treinta (30) días calendario a la realización de dichas pruebas, comunicando la fecha, hora y lugar de las pruebas a ser realizadas. Dichos protocolos deberán ser validados por el Inspector en dicho plazo.
La SOCIEDAD CONCESIONARIA, en presencia del CONCEDENTE, el Inspector, el OSINERGMIN y el COES, efectuará las pruebas de recepción y operación, según lo establecido en el Procedimiento PR-20, o el que lo reemplace. Una vez realizadas las pruebas con el sistema energizado, y con los resultados favorables validados por el Inspector, la SOCIEDAD CONCESIONARIA solicitará al COES la integración del proyecto al SEIN, conforme al PR-20, y con dichos resultados favorables el COES emitirá el Certificado de Integración del proyecto al SEIN.
El Inspector informará al CONCEDENTE los resultados de las pruebas efectuadas acompañando a dicho informe las actas suscritas.
Concluida las pruebas, el Jefe de Xxxxxxx elaborará y entregará al Inspector, al OSINERGMIN y al CONCEDENTE un informe final con los detalles de cálculo y la presentación de resultados. El Inspector deberá aprobar el informe final en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) Días de entregado dicho documento. El procedimiento de verificación al que se refiere el Anexo 2 del Contrato de Concesión SGT, se entenderá cumplido cuando OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) Días, contados desde el día siguiente de su entrega por parte del Inspector. El silencio comportará aprobación del informe. La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá remitir una comunicación al OSINERGMIN, dentro del plazo señalado para emitir su aprobación al informe final, dando aviso sobre la solicitud requerida. Esta comunicación no exime de responsabilidad al OSINERMING sobre la emisión de dicha aprobación.
Si de acuerdo con la evaluación efectuada por OSINERGMN existieran observaciones, la aprobación del informe final quedará suspendido al levantamiento de estas por parte de la SOCIEDAD CONCESIONARIA en el plazo que sea determinado por el OSINERGMIN. Dicho plazo podrá ser ampliado a solicitud de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.
En un plazo no mayor a cinco (05) Días, luego de emitido por el COES el Certificado de Integración al SEIN del sistema de transmisión considerado en la presente Adenda y aprobado el informe final por parte del OSINERGMIN, al que se refiere elnumeral
5.3 de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión SGT, la SOCIEDAD CONCESIONARIA y el OSINERGMIN, firmarán el Acta de Puesta en Operación Comercial del correspondiente Refuerzo 3. La fecha para consignar en el acta será aquella en la se cumplieron todos los requisitos indicados en el presente párrafo.
2.9 Penalidades
Por el retraso en el inicio de la Puesta en Operación Comercial del Refuerzo 3, la SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá pagar al CONCEDENTE una sanción monetaria que se calculará del siguiente modo:
a) USD 4,900.00 (Cuatro Mil Novecientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), por cada día de los primeros treinta (30) días calendario de atraso.
b) USD 9,800.00 (Nueve Mil Ochocientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), por cada día de atraso durante los treinta (30) días calendario siguientes al período señalado en literal a) precedente.
c) USD 14,700.00 (Catorce Mil Setecientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por cada día de atraso durante los noventa (90) días calendario siguientes al período señalado en el literal b) precedente.
Para la aplicación del procedimiento de pago de sanciones señalado en el numeral
10.10 de la Cláusula Decima del Contrato de Concesión SGT, la garantía a ser considerada es la señalada en el numeral 2.11.1 o 2.11.2 de la presente Adenda, según corresponda. Para la aplicación del literal g) del numeral 12.2 del Contrato de Concesión SGT, se considerará la Base Tarifaria del Refuerzo 3 señalado en el numeral 2.5 de la presente Adenda.
Las salidas de servicio del Refuerzo 3 que excedan las tolerancias serán sancionadas, según se indica en el numeral 10.12 de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión SGT, que no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, ello conforme a lo establecido en el numeral 4.1 del Anexo 1 del Contrato de Concesión SGT. Para dicho efecto será de consideración la Base Tarifaria del Refuerzo 3 señalado en el numeral
2.5 de la presente Adenda.
2.10 Fuerza Mayor
Para la etapa de construcción, que abarca desde la firma de la presente Adenda hasta la Puesta en Operación Comercial del Refuerzo 3, es aplicable lo señalado en los numerales 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6 de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión SGT, salvo disposición en contrario establecido en el presente numeral.
Desde la integración del Refuerzo 3 al SEIN declarada por el COES hasta la culminación de la vigencia del Contrato de Concesión SGT, la investigación, asignación de responsabilidades, determinación y pago de compensaciones, revisión o impugnación, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas referidos a la interrupción del suministro, así como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE
y sus normas complementarias, se regirán por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos establecidos en el numeral 2.2. de la presente Adenda, se podrá sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito únicamente cuando se hubiera afectado la ruta crítica de la construcción del Refuerzo 3.
Cualquiera de las Partes podrá solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo el supuesto de cualquier evento, paralización, restricción u otra circunstancia que pueda surgir derivados de la pandemia por el COVID-19, si las circunstancias así lo requieran, la suspensión de la obligación afectada o de los plazos indicados en el numeral 0.0.xx la presente Adenda. Para que se configure el evento de fuerza mayor se requerirá la calificación de la otra Parte, con excepción del motivo por el COVID-19, en donde no se requerirá de ninguna respuesta para su configuración.
La Parte quese vea afectada contará con un plazo xxxxxx xx xxxx (10) Días, contados desde el día siguiente de la finalización del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de calificación de fuerza mayor o caso fortuito y de suspensióna la otra Parte.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, si la finalización del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha producido, a los noventa (90) días calendario desde su inicio, el plazo del párrafo anterior se empezará a computar desde el día siguiente de cumplido los noventa (90) días calendario antes indicados.
La Parte afectada deberá adjuntar, como parte de su solicitud, los informes técnico y legal correspondientes, los cuales deberán fundamentar, como mínimo: i) La ocurrencia del evento, con indicación de la fecha de inicio y el plazo estimado de la suspensión total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la reactivación de las obras; ii) la obligación o condición afectada; iii) El grado de impacto previsto x xxxxxxxx de la obligación o condición afectada, incluyendo la afectación en la ruta crítica.
Si la finalización del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha producido, a los noventa (90) días calendario desde su inicio, la Parte afectada deberá remitir una solicitud de información complementaria para que la otra Parte considere plazos superiores a los noventa (90) días calendarios. Para ello, la Parte afectada tendrá como máximo diez (10) Días de culminado el evento de fuerza mayor o caso fortuito para remitir la información complementaria que sustenta dicho periodo adicional. Esta información deberá ser consistente con la información remitida inicialmente.
En cualquiera de los casos, la Parte que recibe la solicitud deberá responderla dentro de los treinta (30) Días posteriores a su presentación. La Parte que recibe la solicitud podrá requerir a la Parte afectada aclaración o subsanación de observaciones, otorgándole un plazo razonable para atenderla. En este último caso, el plazo de treinta (30) Días para que la Parte que recibe la solicitud resuelva el pedido quedará ampliado, por única vez, hasta por treinta (30) Días adicionales. La omisión de pronunciamiento de la Parte que recibe la solicitud, dentro del plazo original o el plazo ampliado, se tratará como una aceptación de su solicitud de calificación de fuerza mayor y de suspensión a la otra Parte.
Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspensión, no se generará la calificación de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podrán entenderse suspendidas para ningún efecto, ni podrá invocarse la causal de terminación indicada en el numeral 12.5 de la Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Concesión SGT. Asimismo, para ejecutar la suspensión de la obligación aceptada por la contraparte, no se quiere la suscripción de una adenda.
2.11 Garantías y Seguros
2.11.1 A fin de garantizar el pago por el incumplimiento de las obligaciones que le correspondan durante la etapa constructiva, incluyendo las penalidades señaladas en el numeral 2.9 de la presente Adenda, la SOCIEDAD CONCESIONARIA entregará al CONCEDENTE una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:
a) La Fianza será entregada a la fecha de la firma de la presente Adenda. La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 3 de las Bases que forman parte del Contrato de Concesión SGT, siguiendo el formato contenido en las mismas y por el monto de USD 1,765,000.00 (Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil con 00/100 Dólares Americanos)
b) La fianza deberá estar vigente desde la fecha de suscripción de la presente Adenda hasta un mes después de la Puesta en Operación Comercial del Refuerzo 3. Dicha fianza será otorgada por períodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza será devuelta una vez constatada la ocurrencia de lo estipulado en el numeral 2.11.2 siguiente.
c) En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial del Refuerzo 3, la fianza deberá ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, según sea el caso.
2.11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme a la presente Adenda y las Leyes Aplicables, la SOCIEDAD CONCESIONARIA incorporará, como parte de la garantía de operación, el monto de USD 685,500.00 (Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 Dólares Americanos). Su entrega es requisito para la aprobación delinforme final al que se refiere el numeral 2.8 de la presente Adenda.
2.11.3 Si llegado su vencimiento la fianza contemplada en el numeral 2.11.1 y
2.11.2 precedentes no son renovadas o prorrogadas conforme a dichos numerales, el CONCEDENTE podrá ejecutar totalmente la garantía respectiva, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en la garantía correspondiente, hasta el momento en que la SOCIEDAD CONCESIONARIA entregue al CONCEDENTE una nueva garantía. Entregada ésta, el CONCEDENTE procederá de inmediato a entregar a la SOCIEDAD CONCESIONARIA los fondos resultantes de la ejecución de la garantía original, sin intereses.
2.11.4 El Refuerzo 3, como parte de los Bienes de la Concesión, deberá contar con un seguro, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 7.1 de la Cláusula Séptima y la definición del literal c) del numeral 1.4 de la Cláusula Primera del Contrato de Concesión SGT. La cobertura del seguro señalado en el literal a) del numeral 7.1 del Contrato de Concesión SGT deberá incluir a los siniestros relacionados al Refuerzo 3.
TERCERA: ACUERDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO 3
Las Partes reconocen que las obras contempladas en el numeral 2.1. de la presente Adenda constituyen una nueva fase del Contrato de Concesión SGT, cuya implementación se efectúa como resultado del desarrollo del Plan de Transmisión y el respectivo ejercicio del derecho de preferencia a cargo de la SOCIEDAD CONCESIONARIA. La ejecución de dichas obras se sujetará al procedimiento previsto en el Anexo N° 1 de la presente Adenda. Así también, se sujetará a las condiciones de diseño, construcción y operación del sistema de transmisión establecido en el Anexo N° 1 del Contrato de Concesión SGT, en lo que resulte aplicable.
CUARTA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
La SOCIEDAD CONCESIONARIA declara que ni ésta, ni sus accionistas, socios o Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada a la Concesión o la ejecución del Contrato de Concesión SGT.
Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del Contrato de Concesión SGT o la Concesión, el Contrato de Concesión SGT quedará resuelto de pleno derecho y la SOCIEDAD CONCESIONARIA pagará al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto de inversión señalado en el literal b) del numeral 8.1 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión SGT, sin perjuicio de la ejecución de las respectivas garantías, según corresponda.
La resolución del Contrato de Concesión SGT por aplicación de la presente Cláusula no genera ningún derecho de indemnización a favor de la SOCIEDAD CONCESIONARIA por daños y perjuicios.
Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el primer párrafo, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV Nº 019-2015-SMV/0 1 o norma que la sustituya.
QUINTA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES
Las Partes declaran que en lo que se refiere a los acuerdos adoptados en la presente Adenda, estos respetan la naturaleza de la Concesión, las condiciones económicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibrio económico financiero de las prestaciones a cargo de las Partes sin alterar la asignación de riesgos establecida en el
Contrato de Concesión SGT.
Las Partes acuerdan que las modificaciones contractuales referidas a la Cláusula Anticorrupción aplicarán únicamente respecto de hechos, actos u omisiones constitutivos de los delitos a que se refiere la mencionada Cláusula en los que se hubiere incurrido a partir de la suscripción de la presente Adenda.
Sin perjuicio de ello, se declara que las autoridades competentes del Estado Peruano se reservan el derecho de realizar investigaciones, y de adoptar las medidas establecidas, conforme al marco normativo pertinente, que se deriven de procesos judiciales y/o administrativos respecto de hechos, actos u omisiones de las personas naturales o jurídicas señaladas en la Cláusula Anticorrupción desde la Fecha de Suscripción del Contrato, incluyendo el proceso de Promoción del Proyecto.
SEXTA: VALIDEZ DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SGT
Las Partes expresan que todas las demás disposiciones del Contrato de Concesión SGT no contempladas de manera específica en la presente Adenda, permanecen vigentes e inalterables, con plena validez y se interpretarán de forma sistemática y unitaria con la presente Adenda. En tal sentido, se mantienen los derechos y deberes establecidos en el Contrato de Concesión SGT que no hubieran sido modificados mediante la presente Adenda.
SÉPTIMA: REGLAS DE INTERPRETACIÓN
Las Partes declaran expresamente que el Contrato de Concesión SGT y la presente Xxxxxx se interpretarán y ejecutarán como un solo instrumento.
En caso de conflicto en la interpretación y/o ejecución de los términos establecidos en el Contrato de Concesión SGT, y los términos establecidos en la presente Adenda, prevalecerá lo previsto en esta última. Por lo tanto, lo establecido en la presente Xxxxxx prevalece sobre cualquier disposición del Contrato de Concesión SGT que discrepe de lo señalado en el presente instrumento.
Los términos que figuren en mayúsculas en el presente instrumento y que no se encuentren expresamente definidos en éste, corresponden a los términos definidos en el Contrato de Concesión SGT y en la presente Adenda.
OCTAVA: VIGENCIA DE LA ADENDA
La presente Xxxxxx entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción por las Partes.
NOVENA: GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
Los gastos notariales y registrales que demande la elevación de esta Minuta a Escritura hPública y su inscripción en los Registros Públicos, así como un Testimonio de la Escritura debidamente inscrita para el CONCEDENTE, serán de cargo y cuenta de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.
Agregue usted, señor Xxxxxxx, las cláusulas xx xxx, efectúe los insertos correspondientes, en especial el texto de la Resolución Ministerial Nº -2020- MEM/DM,
y pase los partes al Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos del Registro de la Propiedad Inmueble para su debida inscripción.
La presente Xxxxxx es suscrita por las Partes en tres (03) ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Lima, a los días del mes de de 2021.
Por el CONCEDENTE Por la SOCIEDAD CONCESIONARIA
Ministerio de Energía y Minas Consorcio Transmantaro S.A.
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx DNI Nº CE Nº 000823913
ANEXO 1
Especificaciones Técnicas del Refuerzo 3 “Ampliación de SE La Planicie 500/220 kV”
i. Alcance General
La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá respetar las especificaciones técnicas para el diseño, construcción y operación del Refuerzo 3, el cual comprende las obras necesarias para Ampliar la Subestación La Planicie 5 0 0 / 220 kV.
El presente Anexo 1 define la configuración básica del proyecto, que comprende las características del equipamiento principal, así como las capacidades mínimas requeridas. El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalación en la operación del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmisión, así como en la fiabilidad y calidad de su operación, por lo que este último prevalecerá sobre el anteproyecto desarrollado en el Plan de Transmisión, con la finalidad de delimitar su alcance, así como su conexión con las instalaciones existentes del SEIN.
Los criterios de diseño utilizados en el desarrollo del Proyecto deberán ser concordantes con los términos del Contrato de Concesión SGT, con los criterios de diseño establecidos en el Procedimiento Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos del Código Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilización y otras normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha del establecimiento del Derecho de Preferencia.
En caso de discrepancia entre los alcances técnicos del anteproyecto de ingeniería, el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES, prevalecerá este último, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello implique modificar la configuración básica y características técnicas establecidas en el Anexo 1.
ii. Ubicación
La Subestación Planicie está ubicada en la xxxxx central del Perú, en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Cieneguilla (a 615 m.s.n.m.).
iii. Justificación
Mediante Resolución Ministerial N° 422-2020-MEM/DM de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan de Transmisión 2021-2030, en el cual se incluyó el Proyecto Vinculante: “Ampliación de SE La Planicie 500/220 kV”, cuya implementación del proyecto permitirá ayudar con los problemas de sobrecarga del transformador 500/220kV de la subestación Planicie.
iv. Descripción del alcance del Refuerzo 3
La SOCIEDAD CONCESIONARIA adquirirá e instalará, equipos y materiales nuevos, debiendo tener en cuenta los criterios de homologación y otros aspectos
técnicos incluidos en el presente Anexo. Los fabricantes de los referidos equipos y materiales deberán poseer certificación ISO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricación no sea más antigua a dos (2) años anteriores de la fecha de la firma de la presente Adenda y que no hayan tenido ningún uso.
El Alcance del Refuerzo 3, conforme a las especificaciones técnicas tomadas en cuenta para la aprobación de la Base Tarifaria mediante Resolución N° 054-2021- OS/CD, comprende lo siguiente:
• Una (01) celda de transformación de 500 kV (en GIS) de manera que pueda acoplarse y adaptarse al sistema de configuración doble barra con interruptor y medio del primer banco de autotransformadores.
• Un (01) banco de autotransformadores monofásicos de 500/220 kV de 360-480- 600 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2) con devanado de compensación y de similares características técnicas a las de los autotransformadores del primer banco. Conformado por tres unidades monofásicas de 500/220 kV de 120-160- 200 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2).
• Una (01) celda de transformación de 220 kV (en GIS) de manera que pueda acoplarse y adaptarse al sistema de configuración doble barra con seccionador de transferencia del primer banco de autotransformadores.
• Sistemas de control, medición, protecciones, de servicios auxiliares y de comunicaciones para correcta puesta en servicio y operación de las nuevas instalaciones.
Diagrama Unifilar del Proyecto
ANEXO 2 FINANCIAMIENTO DEL REFUERZO 3
i. Para cumplir con el objeto de la presente Adenda, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá obtener el financiamiento con recursos propios o de terceros que estime conveniente. Las entidades financieras o cualquier persona que actúe en representación de la SOCIEDAD CONCESIONARIA no serán responsables del cumplimiento de las obligaciones de la SOCIEDAD CONCESIONARIA establecidas en el Contrato de Concesión SGT, la presente Adenda y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
ii. En la estructuración del financiamiento, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá incluir:
a) Garantías a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravámenes sobre los Bienes de la Concesión, el derecho de la Concesión, las acciones o participaciones en la SOCIEDAD CONCESIONARIA, o cualquier derecho que corresponda a la SOCIEDAD CONCESIONARIA según el Contrato de Concesión SGT.
b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesión a un fideicomiso, en cuyo caso para ser aceptado por el CONCEDENTE, la SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá mantener todas las obligaciones a las que se compromete por la presente Xxxxxx, sin excepción alguna.
c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobación previa del CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Días, computados desde la recepción de la solicitud presentada por la SOCIEDAD CONCESIONARIA. El CONCEDENTE estará facultado para requerir información adicional a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, en cuyo caso se suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizará nuevamente cuando la SOCIEDAD CONCESIONARIA presente la información adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo antes indicado, entonces los conceptos indicados en los literales a) y/o b), según corresponda, se entenderán rechazados para todos los efectos.
d) Si el rechazo indicado en el literal c) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronunció conforme a lo indicado en dicho literal, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá presentar nuevamente los conceptos indicados en los literales a) y/o b), según corresponda, para aprobación del CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendrá el mismo plazo y seguirá el procedimiento indicado en el literal c) precedente para pronunciarse. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo establecido o vencida la ampliación del plazo para pronunciarse, se entenderá que la estructuración del financiamiento ha sido aprobada. La aprobación antes referida no podrá ser entendida como un aval o seguro por parte del CONCEDENTE respecto de los acuerdos a los que hubiera llegado la SOCIEDAD CONCESIONARIA para el financiamiento del Refuerzo 3.
e) Si las garantías incluyen únicamente (i) gravámenes sobre las acciones o participaciones en la SOCIEDAD CONCESIONARIA distintos a la Participación Mínima o (ii) los flujos de dinero por la prestación del Servicio,no se requerirá aprobación previa del CONCEDENTE.
iii. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberán estipular las condiciones señaladas en el numeral 9.2 de la Cláusula Novena del Contrato de Concesión SGT.
Además, deberán señalar que los referidos contratos no son oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos de la SOCIEDAD CONCESIONARIA limitará de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión SGT y la presente Adenda, y cualquier costo y sobre costo serán de entera responsabilidad de la SOCIEDAD CONCESIONARIA.
iv. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podrán estipular las condiciones señaladas en el numeral 9.3 de la Cláusula Novena del Contrato de Concesión SGT.
v. En los contratos o acuerdos que la SOCIEDAD CONCESIONARIA celebre con terceros, deberá estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de estos contratos con la SOCIEDAD CONCESIONARIA. Los referidos contratos no son oponibles al Estado
vi. La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá presentar los documentos que sustenten el cierre financiero ante el CONCEDENTE para su revisión y conformidad. Para acreditar el cierre financiero por el monto de inversión para las obras requeridas hasta la obtención de la Puesta en Operación Comercial, la SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida de la SOCIEDAD CONCESIONARIA, emitida por el Registro Público correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como máximo treinta (30) Días antes de su presentación; iii) en el caso de los contratos de financiamiento con Acreedores Permitidos, declaración jurada emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades establecidas en la definición de “Acreedor Permitido”. El modelo de declaración forma partedel presente anexo.
Dicha documentación deberá ser presentada al CONCEDENTE para su revisión y conformidad. La conformidad a ser emitida por el CONCEDENTE se ceñirá a lo siguiente: i) que los montos de aporte de capital y/o montos de recursos propios y/o montos de endeudamiento cubren las necesidades para la construcción y equipamiento del Refuerzo 3 conforme al cronograma de actividades al que se refiere el numeral 2.4 de la presente Adenda; y ii) En caso el financiamiento se realice con Acreedores Permitidos, se verificará que los contratos de garantía que ha otorgado la SOCIEDAD CONCESIONARIA no alteran el Contrato de Concesión SGT ni generen riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no regulada en el Contrato de Concesión SGT.
No corresponde al CONCEDENTE evaluar los términos de financiamiento. El CONCEDENTE en un plazo no mayor de treinta (30) Días deberá comunicar a la SOCIEDAD CONCESIONARIA el resultado de la revisión. El CONCEDENTE estará facultado para requerir información adicional a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, en cuyo caso se suspende el plazo para de la revisión. El plazo se contabilizará nuevamente cuando la SOCIEDAD CONCESIONARIA presente la información adicional requerida.
En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberán contener
expresamente una disposición referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o la SOCIEDAD CONCESIONARIA incurra en alguna causal que active su terminación o resolución, el Acreedor Permitido comunicará en cinco
(5) Días dicha situación al CONCEDENTE.
Asimismo, dichos contratos deberán también contener cláusulas que aseguren que los recursos del endeudamiento serán utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones de la SOCIEDAD CONCESIONARIA establecidas en la presente Adenda.
vii. Producido el cierre financiero del Refuerzo 3, la SOCIEDAD CONCESIONARIA entregará al CONCEDENTE copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier tercero que participe en la operación. Asimismo, deberá entregar copia de cualquier modificación a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de su suscripción. Del mismo modo informará al CONCEDENTE semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor. El CONCEDENTE guardará confidencialidad sobre la información remitida en virtud de la presente cláusula, salvo que las Le yes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.
DEFINICIONES
Acreedor Permitido:
El concepto de Acreedor Permitido es sólo aplicable para los supuestos del Endeudamiento Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberán contar con la autorización del CONCEDENTE para acreditar tal condición cumpliendo con presentar previamente el modelo señalado en el presente anexo. Para tales efectos, Acreedor Permitido podrá ser:
a) cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;
b) cualquier institución, agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier institución o agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;
c) cualquier institución financiera internacional designada como Banco de Primera Categoría en la circular emitida por el Banco Central de Reserva del Perú, vigente a la fecha de calificación del Acreedor Permitido. Cualquier modificación o sustitución de dicha circular no afecta la calificación previamente otorgada;
d) cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación de riesgo no menor a la clasificación de grado de inversión asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la República del Perú;
e) cualquier institución financiera nacional con una clasificación de riesgo local no menor a (“A”), evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la Superintendencia xxx Xxxxxxx de Valores (SMV);
f) todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, o compañías de seguro), que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, ii) el fiduciario o sociedad titulizadora o sociedad de propósito especial constituidos en el Perú o en el extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del Contrato;
g) cualquier patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora o sociedad de propósito especial constituida en el Perú o en el extranjero que represente o adquiera, directa o indirectamente, derechos y/o activos derivados del Contrato.
Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitirá que los accionistas o socios o participacionistas de la SOCIEDAD CONCESIONARIA sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido deberá tener tal condición a la fecha de suscripción de su respectivo contrato de financiamiento.
En caso de créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantías, los cuales deberán ser cualquiera de los sujetos indicados en los literales del a) al e). Para tales efectos, se considera lo siguiente:
- Agente Administrativo, cuya función será la de administrar y hacer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato
de Endeudamiento Garantizado Permitido, así como ejercer la representación de los Acreedores Permitidos.
- Agente de Garantías, a favor de quien se otorgan las garantías en beneficio de los Acreedores Permitidos y cuya función será la de administrar los contratos de garantías que la SOCIEDAD CONCESIONARIA haya otorgado en respaldo del Endeudamiento Garantizado Permitido, ejecutar las garantías por orden y cuenta de los Acreedores Permitidos y recuperar los montos de la ejecución para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.
Cabe precisar que la calificación que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantías es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representación de los Acreedores Permitidos.
En caso de que, con posterioridad a la autorización de un Endeudamiento Garantizado Permitido de créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo deberá ser calificado como Acreedor Permitido por el CONCEDENTE, debiendo para tal efecto presentar la declaración contenida en el presente anexo.
Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberán estar representados por el representante de los obligacionistas o su equivalente (s egún lo establecido en el artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002-EF y el artículo 325 de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades).
Los Acreedores Permitidos no deberán ser en ningún caso (régimen de inelegibilidad):
(i) cualquier entidad, fondo o, individuo, con vinculación económica con la SOCIEDAD CONCESIONARIA, de conformidad con lo indicado en la Resolución SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya.
(ii) cualquier entidad, fondo o individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral con el que el Estado peruano haya celebrado contratos de crédito.
(iii) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero.
(iv) Cualquier entidad o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores, funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al CONCEDENTE.
En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales del a) al e) precedente, si uno o más Acreedores Permitidos por información que sea de conocimiento notorio y/o público, se vea comprendido en cualquiera de los supuestos de inelegibilidad indicados en el párrafo anterior, y esto afectara la
disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor Permitido de tal manera que exista riesgo de que la SOCIEDAD CONCESIONARIA no pueda cumplir con la ejecución del Refuerzo 3, la SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá, dentro de los ciento veinte (120) Días posteriores de haber sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situación: (aa) entregar constancia al CONCEDENTE de la sustitución del Acreedor Permitido por otro que cumpla con los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato de Concesión; (bb) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios para la culminación de la ejecución del proyecto, en cuyo caso la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrá presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condición de Acreedor Permitido; (cc) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato xx xxxxxxxx suscrito con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada a la SOCIEDAD CONCESIONARIA; (dd) presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la ampliación de alguno de los contratos de financiamiento vigente que permita la culminación de la ejecución del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediantela combinación de dos (2) o más de las acreditaciones o métodos señalados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento veinte (120) Días antes indicados, será de aplicación una penalidad ascendente a US$ 5,000.00 por cada día de atraso.
MODELO DE DECLARACIÓN DEL ACREEDOR PERMITIDO
Lima, de…. de … Señores
Ministerio de Energía y Minas Xx. Xxx Xxxxx Xxx 000
Xxx Xxxxx.-
Acreedor Permitido: ..............................................
Referencia: Contrato de Concesión del Proyecto “Contrato de Concesión de SGT de la Línea de Transmisión Chilca -La Planicie - Zapallal”.
De acuerdo con lo previsto en la adenda N° 6 del Contrato de Concesión SGT de la Línea de Transmisión Chilca -La Planicie - Zapallal”, declaramos lo siguiente:
a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía Contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a (SOCIEDAD CONCESIONARIA) actuando/participando en calidad de representante de obligacionistas en la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda) por lo que nuestros órganos internos competentes han aprobado [una línea de crédito / nuestra participación en calidad de Representantes de Obligacionistas de la emisión de valores mobiliarios/instrumentos de deuda] hasta por el monto de
_, a favor de _ (SOCIEDAD CONCESIONARIA [recibirá / emitirá], la misma que está destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión, bajo las siguientes condiciones:
1 | Monto del crédito / de la emisión: | USD o Soles |
2 | La tasa de interés aplicable: | % |
3 | Listado de garantías a ser otorgadas por [SOCIEDAD CONCESIONARIA): | • • • |
4 | Período xx xxxxxx y plazo de amortización del crédito / plazo para el pago: | ( ) años/meses |
6 | Cronograma de amortización del crédito [En caso de contratos de créditos] | Se adjunta a la presente declaración |
7 | Condiciones precedentes para el primer desembolso [En caso de contratos de créditos] y período de disposición | |
8 | Covenants | |
9 | Ley aplicable |
b) Que, [actuando en representación de los adquirientes de los valores mobiliarios/instrumentos de deuda que emita en calidad de Emisor…… (SOCIEDAD CONCESIONARIA)] cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión SGT, así como todos aquellos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de Concesión SGT asigna a esta definición.
c) Que manifestamos que el financiamiento señalado en el literal anterior se llevará a cabo, entre otros, de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado
_ que se suscribirá entre (SOCIEDAD
CONCESIONARIA) y _ (Entidad Financiera /Representante de Obligacionistas).
d) [En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no contravienen el Contrato de Concesión SGT y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o de cualquier otro acuerdo accesorioal mismo, y el Contrato de Concesión SGT, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión SGT, (ii) no modifican la matriz de riesgos del Contrato de Concesión SGT, y (iii) establecen que las obligaciones a cargo de [SOCIEDAD CONCESIONARIA] en los contratos de financiamiento y las garantías otorgadas por [SOCIEDAD CONCESIONARIA] no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al CONCEDENTE.
e) [En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de emisión de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato de Concesión SGT y establece que, en caso de discrepancia entre el indenture y el Contrato de Concesión SGT, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión SGT, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) las obligaciones a cargo de [Nombre de la SOCIEDAD CONCESIONARIA] en el indenture y las garantías otorgadas por [SOCIEDAD CONCESIONARIA] no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato de Concesión SGT y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al CONCEDENTE.
Atentamente,
Firma: .....................................
Nombre: ..................................
Representante del Acreedor Permitido
Entidad: ...................................
Acreedor Permitido