CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Este modelo estándar xx Xxxxxx de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) xx xxxxxx del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación se incluye una breve descripción de su contenido.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Licitación Pública Nacional. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de Licitación Pública Nacional para la Contratación de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones xx Xxx No. 449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Sección II. Datos de la Licitación Pública Nacional (DLPN)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.

Sección IV. Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores.

PARTE 2 – CONTRATO

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.

Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las sanciones que devienen de estos.

PARTE 3 – OBRAS

Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva.

Sección VIII. Obligaciones de las Partes

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del contratista.

Sección IX. Formularios Tipo

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta.

PARTE I

PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION RESTRINGIDA

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)‌

1.1 Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional para “Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de potable de Puñal y Zona Sureste” (En lo adelante Coraasan) (Referencia CORAASAN-CCC-LPN- 2023-0007).

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos xx xxxxxxx.

Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido xxx Xxxxxx de Condiciones,

formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales. La Licitación Pública Nacional va dirigida a los Contratistas nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país.

Licitación Restringida : Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razón por la cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de cinco (5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una Licitación Pública Nacional se hará de conocimiento público por los medios previstos.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información de la Licitación Pública Nacional.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública Nacional Pública Nacional, resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta Económica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación Pública Nacional .

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitación Pública Nacional.

Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Incompleto: Explicación donde no se enumeran y explican en su totalidad los componentes, del proyecto con todos los hechos o circunstancias que la rodean.

Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de contratación que se esté llevando a cabo.

Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación Pública Nacional , dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación Pública Nacional ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de Licitación Pública Nacional.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación Pública Nacional y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las partes en la presente Licitación Pública Nacional.

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra.

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

⮚ Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

⮚ El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.

⮚ Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

⮚ Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

⮚ Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

⮚ Las referencias a plazos se entenderán como días hábiles, salvo que expresamente se utilice la expresión de “días calendario”, en cuyo caso serán días calendario de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos.

1.3 Idioma

El idioma oficial de la presente Licitación Pública Nacional es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta. Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.

Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Licitación Pública Nacional (DLPN).

1.5 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional (Pesos dominicanos, RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.

De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco Central de la República Dominicana vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de ofertas.

1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Licitación Pública Nacional , el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) xx xxxxxx del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;

2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 xx xxxxxx del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;

4) Decreto No. 164-13 para fomentar la producción nacional y el fortalecimiento competitivo de las MIPYMES de fecha diez (10) xx xxxxx del 2013.

5) Resolución No. 33-16, de fecha veintiséis (26) xx xxxxx del 2016 sobre fraccionamiento, actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.

6) Resolución 154-16, de fecha veinticinco (25) xx xxxx del 2016 sobre las consultas en línea emitida por el Ministerio de Hacienda

7) Decreto No. 36-21

8) Decreto No. 426-21 que instituye los Comités de Seguimiento de las Contrataciones Públicas.

9) Decreto No. 370-15, que integra la Iniciativa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

10) Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

11) Ley 531 ley orgánica de presupuesto para el sector público.

12) Las políticas emitidas por el Órgano Rector.

13) El Pliego de Condiciones Específicas;

14) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado;

15) La Adjudicación;

16) El Contrato;

17) La Orden de Compra.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.8 Proceso Arbitral

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta

(30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.9 Etapas de la Licitación Pública Nacional

Las Licitaciones podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples.

Etapa Única:

Cuando la Licitación Pública Nacional de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

Etapa Múltiple:

Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:

Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas Técnicas, en acto público y en presencia xx Xxxxxxx Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologación.

Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia xx Xxxxxxx Público de las Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes.

1.10 Órgano de Contratación

El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.

1.11 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.

b) Nombrar a los Peritos.

c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso.

d) Xxxxxxxx, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación Pública Nacional, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine.

1.12 Órgano Responsable del Proceso

El Órgano responsable del proceso de Licitación Pública Nacional es el Comité de Compras y Contrataciones. El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (5) miembros:

⮚ El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá;

⮚ El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;

⮚ El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;

⮚ El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;

⮚ El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.13 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

a) “Práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) “Práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación Pública Nacional, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.16 Prohibición de Contratar

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Xxxxxx xx Xxxxxxx y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;

10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.17 Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

7) Que exista alguna acción judicial o extrajudicial en contra de los socios de la empresa.

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación Pública Nacional deberán estar firmados por él o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.19 Subsanaciones

A los fines de la presente Licitación Pública Nacional se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.20 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.21 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de

Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

1.22.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en pesos dominicanos xx xxxx mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 centavos (US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una MIPYMES, corresponderá a UNO POR CIENTO (1%) a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYMES) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

1.23 Garantía de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en igual proporción en cada certificado o avance de obra.

1.24 Garantía Adicional

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante (Garantía de Xxxxxx Xxxxxxx), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.

Esta garantía deberá ser por un período xx xxxx (10) años contados a partir de la Recepción Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la

Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

1.25 Devolución de las Garantías

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna en virtud de la compensación por demora cero punto diez por ciento (0.10%) del precio final del contrato por día.

1.26 Consultas

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Referencia: CORAASAN-CCC-LPN-2023-0007

Dirección: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx.

Fax: 000 000 0000

Teléfonos: 000 000 0000, ext. 4116

Correo electrónico: Xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y llopezb@ xxxxxxxx.xxx.xx

1.27 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.28 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral xxx Xxxxxx de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

1.29 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes Podrá asistir a una visita de inspección al lugar donde se realizara la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. Dicha visita no será obligatoria sino a interés del oferente.

Se realizará una visita a los lugares en donde se ejecutarán las obras, la cual se efectuará el día jueves catorce (14) de septiembre, 2023, a las 9:00 a.m., el punto de reunión es la Dirección de Proyectos Especiales, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de la CORAASAN, sito av. Xxxxxxxxxxxxxx, Xx.000, Xxxxxx, Xxxxxxxx.

1.30 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor xx xxxx días (10) hábiles a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.

2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles.

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.

6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Xxxxxxx X.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

Xxxxxxx XX.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación Pública Nacional , o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia xxxx entre los Proveedores.

Sección II

Datos de la Licitación Pública Nacional (DLPN)

2.1 Objeto de la Licitación Pública Nacional

Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación de personas naturales que sean ingenieros civiles, hidráulicos o arquitectos y personas jurídicas para “Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de potable de Puñal y Zona Sureste”De acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

PÁRRAFO I: La Licitación Pública Nacional estará conformada por cuatro (4) LOTES (ver listado de los lotes en este mismo pliego).

PÁRRAFO II: Los participantes, en el presente proceso, podrán participar por todos los lotes. Pero solo podrán ser adjudicatarios de un (1) LOTE de los cuatro (4) lotes disponibles, y para tales fines será habilitado un sistema de registro de participantes que permita tener un control efectivo.

2.2 Procedimiento de Selección

Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple

2.3 Fuente de Recursos

La Coraasan de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2023, 2024 y 2025 que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitación Pública Nacional. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

2.4 Condiciones de Pago

La Coraasan procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato, siempre que esté aprobado y certificado el registro Contraloría General de la Republica y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión de CORAASAN. Estos pagos se harán en un período no mayor de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

La Entidad Contratante podrá retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

El Contratista presentará cubicaciones cada treinta (30) días que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad

Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial.

La Entidad Contratante retendrá además, un cinco por ciento (5%) del costo de la Obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 xx xxxxx del 1986, sobre Fondo de Pensiones.

EL CONTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervisión deberá validar la cubicación final dentro de treinta (30) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitará a EL CONTRATISTA que realice toda corrección o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria, XXXXXXXX deberá determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, TSS, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

2.5 Cronograma de la Licitación Pública Nacional CORAASAN-CCC-LPN-2023-0007

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la Licitación Pública Nacional	El 31 xx xxxxxx 2023, a las 3:00pm
2. Visita técnica al lugar de las obras	El jueves 14 de septiembre, 2023 a las 9:00am. Punto de reunión, en la Dir. de Proyectos Especiales
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 25 de septiembre 2023, a las 3:00pm
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta el 6 de octubre 2023, a las 10:00am
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”	Hasta el 18 de octubre 2023, a las 3:00pm
6. Apertura de “Sobre A”	El 19 de octubre 2023, a las 9:00am

7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	El 24 de octubre 2023, a las 3:00pm
8. Período de subsanación de ofertas	El 26 de octubre 2023, a las 3:00pm
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	El 1 de noviembre 2023, a las 10:00am
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	El 2 de noviembre 2023, a las 9:00am
11. Notificación y Publicación de Adjudicación	El 10 de noviembre 2023, a las 3:00pm
12. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	El 15 de noviembre 2023, a las
13. Suscripción del Contrato	El 24 de noviembre 2023, a las 2:00pm
14. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	El 24 de noviembre 2023, a las 3:00pm

2.6 Disponibilidad y Adquisición xxx Xxxxxx de Condiciones

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, ubicada en la Ave.

Circunvalación #123 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación Pública Nacional y en la página Web de la institución xxx.xxxxxxxx.xxx.xx y en el portal administrado por el Órgano Rector, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, para todos los interesados.

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o del portal administrado por el Órgano Rector, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx , deberá enviar un correo electrónico a Xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, o en su defecto, notificar al Departamento de compras y contrataciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

2.7 Conocimiento y Aceptación xxx Xxxxxx de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación Pública Nacional s implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.8 Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas serán para aquellos contratistas que califiquen para la obra a contratar, las cuales deberán ser cumplidas en su totalidad. Dichas especificaciones explican de forma detallada las actividades que intervienen en el presupuesto de las obras a construir y se encuentran anexas a este pliego de condiciones específicas, de los siguientes lotes:

LOTE

PROYECTO

Monto base

LOTE A

Construcción Estación de Bombeo y Línea Impulsión Ø24” HD

RD$ 338,620,254.00

LOTE

PROYECTO

Monto base

LOTE B

Construcción Tanque Almacenamiento Regulador de Presión Puñal-Zona Sureste de

Santiago.

RD$ 205,732,220.00

LOTE

PROYECTO

Monto base

LOTE C

Construcción línea de distribución de Ø24” PVC

RD$268,171,272.90

LOTE

PROYECTO

Monto base

LOTE D

Construcción Línea de distribución de Ø16” y Ø12” PVC

RD$165,709,668.40

NOTAS IMPORTANTES:

• El margen de las ofertas económicas se ha establecido en una cantidad igual al diez por ciento (10%) del monto base determinado en cada lote (ver solicitud de compras), tanto por encima del presupuesto, como por debajo del mismo. En caso de que las ofertas económicas presentadas sobrepasen dicho rango, los oferentes tendrán la oportunidad de justificar o defender las razones de su precio ante el Comité de Compras.

2.9 Políticas Públicas de Accesibilidad Universal.

La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de Contrataciones Públicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y espacios públicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e internacional.

En todos los nuevos proyectos de construcción, ampliación y remodelación del Estado y privados de uso público, así como los espacios urbanos y de recreación (edificaciones, escuelas, hospitales y

otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad universal establecidas en el Reglamento M-007 sobre construcción sin barreras arquitectónicas y urbanísticas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones.

2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de las Obras

El tiempo de ejecución de los proyectos será de la forma que se indica a continuación:

• Tiempo de Ejecución veinticuatro (24) meses.

Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas xx Xxxxx y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos estimados. Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) Referencia: CORAASAN-CCC-LPN- 2023-0007

Dirección: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx.

Fax: 000 000 0000

Teléfonos: 000 000 0000, ext. 4116

Correo electrónico: Xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y

llopezb@ xxxxxxxx.xxx.xx

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados.

2.12 Xxxxx, Xxxxx y Hora

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, en la Ave. Circunvalación #123, Xxxxxx Xxxxxxxx, en los días indicados en el Cronograma de la Licitación Pública Nacional y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido.

La Entidad Contratante SOLO recibirá sobres que estén debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”

Los documentos contenidos en el “Sobre A y B” podrán ser presentados a conveniencia de los oferentes, en cualquiera de las modalidades siguientes:

A. De forma presencial:

Pueden ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con una (1) copia física simple y una digital de los mismos, (en una memoria USB), identificado como “COPIA”. El original deberá firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

B. Vía portal transaccional: Pueden ser cargados a través de la web de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el siguiente link:

xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/XXX/XXXX/Xxxxx.xxxx

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA

REFERENCIA: CORAASAN-CCC-LPN-2023-0007

2.14 Documentación a Presentar

La documentación a solicitar es divida por lotes, de la forma en la que se indica a continuación:

LOTE 1

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034)

3. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante. (en caso de existir un poder es necesario la cedulas del poderdante y el apoderado.

4. Certificación de no antecedentes penales del representante legal

5. Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. El mismo deberá ser beneficiario del estado, de no serlo, deberá subsanar esta condición en un plazo no mayor a 10 días calendarios a partir de la notificación de la adjudicación.

6. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos.

7. Certificación de la TSS al día.

8. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas.

9. Última asamblea debidamente registrada en la cámara de comercio y la nómina de presencia debidamente registrada.

10.Declaración jurada donde se manifieste que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones del Artículo 14 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones, con firma legalizada por un Notario Público.

B. Documentación Financiera:

1. Estados Financieros del año 2022, debidamente auditados y firmados por un Contador Público Autorizado (CPA).

2. Formulario IR-02, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o IR1 para personas físicas.

C. Documentación Técnica:

1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:

A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

D. Certificado de vigencia de la matrícula profesional del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde se especifique que el participante es Ing. Civil, Ing. Electromecánico, Ing. Eléctrico, Ing. Hidráulico o Arquitecto. Este debe ser emitido y firmado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

2. Cronograma de trabajo, conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

3. Metodología Ejecutiva conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

4. Plan de prevención y seguridad ocupacional.

5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).

6. Certificación o demostración explícita mediante avales de haber construido y/o rehabilitado o estar en ejecución de estaciones de bombeo de agua de gran capacidad (superior a los 350 lps), y de Colocación de Tuberías de gran diámetro (superior a las 24¨ diámetro). Dicha documentaciones y/o certificaciones (y todas las presentadas en este proceso) deben identificarlo como contratista principal de dichas obras y/o Consorciado adjudicatario

- ejecutante.

7. Ficha técnica de material, Maquinas, herramientas y Equipamiento a utilizar y a proveer.

8. Equipos del oferente (SNCC.F.036), los siguientes avales para uso:

• 2 Retropala

• 2 Excavadoras 316

• 2 Compactadores Manual y de Rodillo xx Xxxxxx

• 2 Cortadora de Asfalto

• 5 Camiones

• 1 Densímetro nuclear

• 1Motoniveladora

• 1 Grúa

LOTE 2

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034)

3. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante. (en caso de existir un poder es necesario la cedulas del poderdante y el apoderado.

4. Certificación de no antecedentes penales del representante legal

6. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos.

7. Certificación de la TSS al día.

8. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas.

9. Última asamblea debidamente registrada en la cámara de comercio y la nómina de presencia debidamente registrada.

B. Documentación Financiera:

1. Estados Financieros del año 2022, debidamente auditados y firmados por un Contador Público Autorizado (CPA).

2. Formulario IR-02, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o IR1 para personas físicas.

C. Documentación Técnica:

1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:

A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

2. Cronograma de trabajo, conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

3. Metodología Ejecutiva conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

4. Plan de prevención y seguridad ocupacional.

5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).

6. Certificación o demostración explícita mediante avales de haber construido, instalado o rehabilitado tanques de almacenamiento de agua, dicha documentación, avales y certificaciones (y todas las presentadas en este proceso) deben identificarlo como contratista principal de dichas obras.

7. Ficha técnica de material y equipos a utilizar.

8. Equipos del oferente (SNCC.F.036), los siguientes avales para uso:

• 2 Grúas

• 1 Retropala

• 1 Excavadora

• 2 Camiones volteo 18m3 (para movimiento de tierra).

LOTE 3

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034)

3. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante. (en caso de existir un poder es necesario la cedulas del poderdante y el apoderado.

4. Certificación de no antecedentes penales del representante legal

6. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos.

7. Certificación de la TSS al día.

8. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas.

9. Última asamblea debidamente registrada en la cámara de comercio y la nómina de presencia debidamente registrada.

B. Documentación Financiera:

1. Estados Financieros del año 2022, debidamente auditados y firmados por un Contador Público Autorizado (CPA).

2. Formulario IR-02, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o IR1 para personas físicas.

C. Documentación Técnica:

1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:

A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

2. Cronograma de trabajo, conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

3. Metodología Ejecutiva conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

4. Plan de prevención y seguridad ocupacional.

5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).

6. Certificación o demostración explícita mediante avales de haber construido, instalado, y/o colocado tuberías de gran diámetro o estar en ejecución de obras similares. Dicha documentaciones y/o certificaciones (y todas las presentadas en este proceso) deben identificarlo como contratista principal de dichas obras y/o Consorciado adjudicatario - ejecutante.

7. Ficha técnica de material, tuberías y equipos a utilizar.

8. Equipos del oferente (SNCC.F.036), los siguientes avales para uso:

- 2 Retropala

- 2 Excavadoras 316

- 2 Compactadores Manual y de Rodillo xx Xxxxxx

- 2 Cortadora de Asfalto

- 5 Camiones

- 1 Densímetro nuclear

- 1Motoniveladora

- 1 Grúa

LOTE 4

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

2. Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034)

3. Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante. (en caso de existir un poder es necesario la cedulas del poderdante y el apoderado.

4. Certificación de no antecedentes penales del representante legal

6. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos.

7. Certificación de la TSS al día.

8. Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas.

9. Última asamblea debidamente registrada en la cámara de comercio y la nómina de presencia debidamente registrada.

B. Documentación Financiera:

1. Estados Financieros del año 2022, debidamente auditados y firmados por un Contador Público Autorizado (CPA).

2. Formulario IR-02, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o IR1 para personas físicas.

C. Documentación Técnica:

1. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:

A. Experiencia como contratista (SNCC.D.049), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

B. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

C. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048), debidamente acompañado con certificaciones y aval de experiencia del personal.

2. Cronograma de trabajo, conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

3. Metodología Ejecutiva conteniendo lo que se indica en los criterios de evaluación.

4. Plan de prevención y seguridad ocupacional.

5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).

6. Certificación o demostración explícita mediante avales de haber construido, instalado, y/o colocado tuberías o estar en ejecución de obras similares. Dicha documentaciones y/o certificaciones (y todas las presentadas en este proceso) deben identificarlo como contratista principal de dichas obras y/o Consorciado adjudicatario - ejecutante.

7. Ficha técnica de material, tuberías y equipos a utilizar.

8. Equipos del oferente (SNCC.F.036), los siguientes avales para uso:

- 2 Retropala

- 1 Excavadoras 316

- 2 Compactadores Manual

- 1 Cortadora de Asfalto

- 3 Camiones

- 1 Densímetro nuclear

- 1Motoniveladora

- 1 Grúa

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.

2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

3. Certificación del antecedes penales del presidente del consorcio.

4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) provisional, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el cual se indique que el mismo es Beneficiario del Estado.

2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”

A) Oferta Económica (No subsanable) a presentarse en el formulario (SNCC.F.033), presentado en Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con una (1) fotocopia digital simple de la misma (en una memoria USB), debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

B) Presupuesto (No subsanable).

C) Análisis de Costos Unitarios (No subsanable) (con el ITBIS transparentado en las partidas materiales y equipos).

D) Garantía de la Seriedad de la Oferta (No subsanable). Correspondiente Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas, por el uno por ciento (1%) de su oferta económica. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.7 del presente Pliego de Condiciones.

E) Flujograma de pago (No subsanable). Corresponde a la forma de pago de acuerdo con el cronograma de ejecución.

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA REFERENCIA: CORAASAN-CCC-LPN-2023-0007

Las Ofertas Económicas han de ser presentadas en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033), como medio de referencia para mantener la homogeneidad de las ofertas, sin embargo, ninguna oferta será descalificad a por ser presentada en formato distinto, además, debe presentar una copia en una memoria USB. El oferente que presente sus ofertas técnica y económica, en un mismo sobre se auto-descalifica para ser adjudicatario, lo mismo aplica para la memoria USB.

El Oferente/Proponente que cotice el precio global de la Obra, en una cantidad igual o superior al diez por ciento (10%) del monto base establecido, tanto por encima del presupuesto, como por debajo del mismo, deberá justificar la diferencia del monto base, en caso de que no pueda justificar dicha diferencia se auto-descalifica para ser adjudicatario, en virtud de la libre competencia de los precios.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos vigentes y por crearse, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto- descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio xxx Xxxxx de los Estados Unidos de Norteamérica (US$), La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial xxx Xxxxx Americano (US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Xxxxxxxx se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

Sección III

Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y xxx Xxxxxxx Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de la Licitación Pública Nacional.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas

El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante, concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo indicando la hora de cierre.

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.3 Validación y Verificación de Documentos

Los Peritos especialistas procederán a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrán comprobar, por los medios que consideren adecuados, la veracidad de la información recibida.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.

Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.20 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.4 Criterios de Evaluación

Para la evaluación de las Propuestas, la Entidad Contratante podrá considerar los criterios de evaluación para:

• Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC). Cuando la selección se basa conjuntamente en la calidad de la propuesta, idoneidad del proponente y en el costo de los servicios a suministrar. En primer término, se evaluará la calidad.

• Selección Basada en Calidad (SBC). Cuando los servicios sean de naturaleza excepcionalmente compleja o altamente especializados o de servicios que exijan innovación, se utilizará la modalidad basada exclusivamente en la idoneidad del proponente y en la calidad de la propuesta técnica.

La forma de evaluación de las Propuestas será realizada bajo el criterio Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC).

3.4.1. Evaluación de la Propuesta Técnica

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de lo requerido para la Presentación del Sobre A (Credenciales y Oferta Técnica), los cuales serán evaluados por lotes de acuerdo a lo descrito a continuación:

LOTES 1 , 2 , 3 Y 4

A. Documentación Legal (Persona Física / Persona Jurídica): Se evaluará el cumplimiento de la documentación requerida en este Literal, los cuales son requisitos de naturaleza obligatoria.

Criterios Cualitativos	Cumple/ No cumple
Documentación Legal:
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Formulario de presentación de Oferta (SNCC.F.034)
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Copia de la cédula de Identidad de los Representantes o del representante.
Certificación de no antecedentes penales del representante legal
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que demuestre estar al día en el pago de los impuestos.
Registro Mercantil vigente. Aplicable solo a empresas.
Última asamblea debidamente registrada en la cámara de comercio y la nómina de presencia.
Certificación de la TSS al día.
Registro Nacional del Contribuyente (RNC).
Declaración jurada donde se manifieste que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones del Artículo 14 de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones con sus modificaciones, con firma legalizada por un Notario Público. Certificación de antecedes penales, del representante
Para los consorcios
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
Certificación del antecedes penales del presidente del consorcio.
Registro de Proveedores del Estado (RPE) provisional, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el cual se indique que el mismo es Beneficiario del Estado.

B. Documentación Financiera: Se evaluará el cumplimiento de la documentación requerida en este Literal, los cuales son requisitos de naturaleza obligatoria. Sobre el último Estado Financiero presentado, se evaluarán por lotes los siguientes indicadores:

LOTE 1 , 2 , 3 Y 4

• Índice de solvencia = Activo Total / Pasivo Total Límite establecido: Mayor o igual que > 1 (Cumple)

Menor que < 0.9 (No cumple)

• Índice de liquidez corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente Límite establecido: Mayor o igual que > 1 (Cumple)

Menor que < 0.9 (No cumple)

C. Documentación Técnica: Se evaluará mediante el criterio de cumple/ no cumple para la experiencia en todos los lotes, además del puntaje para valorar la capacidad técnica y el cumplimiento de las documentaciones requeridas, en virtud lo estipulado en el acápite 3.4.2.

LOTE 1

• Monto de obras ejecutadas similares en estaciones de bombeo como contratistas principales en construcción / Rehabilitación / Instalación Equipamiento (independientes o combinadas) Límite establecido: Mayor o igual que > 2X Monto del lote (Superior 600 Millones) (Cumple)

Menor que < 2X del lote (Inferior a 600 Millones) (No cumple)

• Monto de obras ejecutadas similares que incluyan Colocación Tuberías como contratistas principales en construcción / Instalación (proyectos independientes o combinados)

Límite establecido: Mayor o igual que > 2X Monto del lote (600 Millones) (Cumple)

Menor que < 2X del lote (600 Millones) (No cumple)

• Experiencia de la empresa: De 0 - 9 años = (No cumple)

De 10 años en adelante = (Cumple)

• Experiencia como contratista, Herramientas y Equipamiento (en avales y documentación demostrable de posesión) para este tipo de trabajo, incluyendo trabajos propios de rehabilitación y/o Instalación de equipamiento y/o construcción de instalaciones de bombeo de agua, electromecánicas y de instalaciones eléctricas de mediana tensión (redes, subestaciones, etc). Límite Establecido:

*Al menos la ejecución y/o trabajos en: (3) obras de Estaciones de Bombeo; (1) obra de Instalaciones eléctricas de Media Tensión; (1) obra de Instalación electromecánica; (3) Obras de Colocación de tuberías de gran diámetro (Cumple)

*La no demostración de experiencia mínima en los rubros antes descritos para la ejecución de este tipo de trabajos. (No cumple)

Experiencia del Personal técnico a cargo de la Rehabilitación: (Cumple)

• Ingeniero Civil con más de 20 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

• Ingeniero hidráulico con más de 10 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

• Ingeniero Electromecánico con más de 20 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

La no presentación y demostración de este personal con la requerida y suficiente experiencia y titulaciones para manejar esta estación de bombeo principal (No Cumple)

LOTE 2

• Monto de obras ejecutadas similares en tanques de almacenamiento de agua, como contratistas principales en construcción / Rehabilitación / Instalación (independientes o combinadas)

Límite establecido: Mayor o igual que > 2X Monto del lote (Superior 400 Millones) (Cumple)

Menor que < 2X del lote (400 Millones) (No cumple)

• Experiencia de la empresa: De 0 - 9 años = (No cumple)

De 10 años en adelante = (Cumple)

*Al menos la ejecución y/o trabajos en: (3) tanques de almacenamiento de agua (Cumple)

*La no demostración de experiencia mínima en los rubros antes descritos para la ejecución de este tipo de trabajos. (No cumple)

Experiencia del Personal técnico a cargo de la Rehabilitación: (Cumple)

• Ingeniero Civil con más de 10 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

• Ingeniero hidráulico con más de 5 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

• Ingeniero Electromecánico con más de 10 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

La no presentación y demostración de este personal con la requerida y suficiente experiencia y titulaciones para manejar esta estación de bombeo principal (No Cumple)

LOTE 3

• Monto de obras ejecutadas similares que incluyan Colocación Tuberías como contratistas principales en construcción / Instalación (proyectos independientes o combinados)

Límite establecido: Mayor o igual que > 2X Monto del lote (450 Millones) (Cumple)

Menor que < 2X del lote (450 Millones) (No cumple)

• Experiencia de la empresa: De 0 - 9 años = (No cumple)

De 10 años en adelante = (Cumple)

• Experiencia como contratista, Herramientas y Equipamiento (en avales y documentación demostrable de posesión) para este tipo de trabajos. Límite Establecido:

*Al menos la ejecución y/o trabajos en: (3) Obras de Colocación de tuberías de gran diámetro (Cumple)

*La no demostración de experiencia mínima en los rubros antes descritos para la ejecución de este tipo de trabajos. (No cumple)

Experiencia del Personal técnico a cargo de la obra: (Cumple)

• Ingeniero Civil con más de 20 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

• Ingeniero hidráulico con más de 10 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

La no presentación y demostración de este personal con la requerida y suficiente experiencia y titulaciones para manejar esta estación de bombeo principal (No Cumple)

LOTE 4

• Monto de obras ejecutadas similares que incluyan Colocación Tuberías como contratistas principales en construcción / Instalación (proyectos independientes o combinados)

Límite establecido: Mayor o igual que > 2X Monto del lote (280 Millones) (Cumple)

Menor que < 2X del lote (280 Millones) (No cumple)

• Experiencia de la empresa: De 0 - 9 años = (No cumple)

De 10 años en adelante = (Cumple)

• Experiencia como contratista, Herramientas y Equipamiento (en avales y documentación demostrable de posesión) para este tipo de trabajos. Límite Establecido:

*Al menos la ejecución y/o trabajos en: (3) Obras de Colocación de tuberías (Cumple)

*La no demostración de experiencia mínima en los rubros antes descritos para la ejecución de este tipo de trabajos. (No cumple)

Experiencia del Personal técnico a cargo de la obra: (Cumple)

• Ingeniero Civil con más de 10 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

• Ingeniero hidráulico con más de 5 años de experiencia en obras demostrable y titulación.

La no presentación y demostración de este personal con la requerida y suficiente experiencia y titulaciones para manejar esta estación de bombeo principal (No Cumple)

3.4.2 Criterios de Calificación Técnica

Para la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario se considerará la calidad de la Oferta Técnica y el costo de la Oferta Económica.

La puntuación máxima asignada a la Oferta Técnica es de setenta [70] puntos y para la Económica de treinta [30] puntos. El puntaje mínimo aceptable para la Oferta Técnica es de Sesenta [60] puntos.

Los Proponentes que obtuviesen un puntaje inferior al señalado como mínimo, serán automáticamente descalificados.

Para la evaluación de las Ofertas Técnicas se tomarán en cuenta, entre otras consideraciones, la capacidad del contratista, el personal propuesto, la metodología, la experiencia de los operarios, las facilidades, etc., en función de la naturaleza de la Licitación de que se trate. De manera que serán analizados los criterios que se muestran a continuación:

LOTE 1

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TÉCNICA
No	Criterios	Distribución Calificación	Puntaje
CAPACIDAD TECNICA
1	Perfil del Director de Obras	De 20 años en adelante en ejercicio profesional	4 puntos
		De 10 a 20 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 10 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
2	Perfil del Ing. Residente	De 20 años en adelante en ejercicio profesional	3 puntos
		De 10 a 20 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 10 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
3	Área de Expertise del Personal Técnico	1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos, 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Estaciones de Bombeo de Agua) e titulación en Ingeniería Hidráulica y 1 personal con experiencia y titulación del área eléctrica o electromecánica. (3/3)	8 puntos

1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos y/o 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Estaciones de Bombeo de Agua) e titulación en Ingeniería Hidráulica y 1 personal con experiencia y/o titulación del área

eléctrica o electromecánica. (2/3)

5 puntos

Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos ó 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Estaciones de Bombeo de Agua) e titulación en Ingeniería Hidráulica y 1 personal con experiencia ó titulación del área

eléctrica o electromecánica. (1/3)

2 puntos

Sin personal con expertise demostrable (0/3)

0 puntos

Participación en Obras Similares

En 3 o más obras similares (Estaciones de Bombeo Agua con capacidad igual o superior a solicitada 350 lps ) y 3 o más obras similares (que incluyan

Colocación de Tuberías de igual o mayor diámetro 24¨)

15 puntos

Al menos 2 o más obras similares (Estaciones de Bombeo Agua con capacidad igual o superior a solicitada 350 lps ) y al menos 2 obras similares (que incluyan Colocación de Tuberías de igual o mayor

diámetro 24¨)

8 puntos

1 obra similar (Estación de Bombeo Agua con capacidad igual o superior a solicitada 350 lps ) y 1

obra similar (que incluya Colocación de Tuberías de igual o mayor diámetro 24¨)

4 puntos

Sin participación en Estaciones de Bombeo Agua de similar capacidad y/o en Colocación de tuberías de tal

diámetro.

0 puntos

Ficha técnica de Equipamiento a utilizar

Completo (Todo el equipamiento, equipos y herramientas a utilizar de acuerdo a las

especificaciones técnicas )

8 puntos

Incompleto (Con Información no completa, o datos de relevancia faltantes, referente a lo solicitado)

4 puntos

No cumple (Equipamiento no adecuado y/o escritos no referenciados a la obra en cuestión)

0 puntos

No entregado

0 puntos

METODOLOGIA EJECUTIVA

Descripción de la obra

Completo (Antecedentes, Alcance, Objetivos y Xxxxx

teórico relativo al formato p / desarrollo de la obra).

5 puntos

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado)

2 - 3 puntos

No cumple ( Escritos no referenciados a la obra en cuestión)

0 puntos

No entregado

0 puntos

Estrategia y proceso de movilización

Completo (Especificar todas las movilizaciones

relativas al personal, a los equipos y a los materiales).

1 punto

Incompleto (Alguna(s) movilizaciones no especificadas

en su detalle y forma).

0 puntos

Método de Ejecución, Proceso Constructivo y seguimiento de cumplimiento de los parámetros requeridos.

Completo (Detalle de cada frente de trabajo en la obra, marco teórico del proceso completo de hacer la obra, descripción de las partidas involucradas, Planificación de la obra, procesos de Inicio, procesos de control y etapas de finalización y entrega, detalle de los

parámetros principales para la calidad en la ejecución).

8 puntos

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)

1-7 puntos

No entregado

0 puntos

Localización de Vertederos y centros de acopio

Completo (Dirección(es), Ubicaciones, georeferencia(s), vistas de acceso, rutas identificadas,

distancias aproximadas identificadas.

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No

entregado

0 puntos

Horario de trabajo

Completo (Incluyendo días de semana, fines de semana, días no laborables, días feriados, identificación de los turnos, identificado el personal en

grupos según la planificación de trabajos).

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No

entregado

0 puntos

Equipos de trabajo identificados y forma de uso

Completo (Identificar todos los equipos y herramientas

y describir su forma de uso)

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado

0 puntos

Descripción Materiales y Equipamiento Requeridos

Completo (Describir todos los materiales y equipamiento a utilizarse).

2 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)

1 puntos

No entregado

0 puntos

Manual o Especificaciones de las funciones del personal

Completo (Desglosar cada una de las funciones a

desempeñarse durante la obra por parte del personal).

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No

0 puntos

		entregado
	Diagrama xx Xxxxx identificando Ruta Crítica	Completo (Indicando todas las actividades, los recursos, los tiempos y las dependencias)	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 Puntos
INFORME PLAN DE PREVENCION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
7	Identificación de las actividades	Completo (Especificar todas las actividades propias del Plan de Prevención y Seguridad y describirlas).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Estructura organizativa	Completo (Organigrama del equipo de Prevención de Seguridad, sus funciones, protocolos de actuación, Desempeños y organización).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto	Completo (Especificar y exponer todas las regulaciones, los protocolos, los procedimientos, procesos y el seguimiento de empresa a las acciones para prevenir accidentes en el proyecto y minimizar los riesgos durante todas las etapas de la obra).	3 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 punto
		No entregado	0 puntos
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Completo (Políticas detalladas, objetivos, reglamentos de seguridad, procesos y procedimientos importantes para durante la obra, acreditaciones y protocolos de salud y avales de cumplimiento).	3 punto
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
Total			70 puntos

LOTE 2

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TÉCNICA
No	Criterios	Distribución Calificación	Puntaje

CAPACIDAD TECNICA
1	Perfil del Director de Obras	De 10 años en adelante en ejercicio profesional	4 puntos
		De 05 a 09 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 05 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
2	Perfil del Ing. Residente	De 10 años en adelante en ejercicio profesional	3 puntos
		De 05 a 09 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 05 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
3	Área de Expertise del Personal Técnico	1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos, 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Instalación y/o construcción tanque de almacenamiento de agua) e titulación en Ingeniería hidráulica y 1 personal con experiencia y titulación del área eléctrica o electromecánica. (3/3)	8 puntos
		1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos y/o 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Instalación y/o construcción tanque de almacenamiento de agua) e titulación en Ingeniería hidráulica y 1 personal con experiencia y/o titulación del área eléctrica o electromecánica. (2/3)	5 puntos
		Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos ó 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Instalación y/o construcción tanque de almacenamiento de agua) e titulación en Ingeniería hidráulica y 1 personal con experiencia ó titulación del área eléctrica o electromecánica. (1/3)	2 puntos
		Sin personal con expertise demostrable (0/3)	0 puntos
4	Participación en Obras Similares	En 3 o más obras similares (Instalación y/o construcción tanque de almacenamiento de agua)	15 puntos
		Al menos en 2 obras similares (Instalación y/o construcción tanque de almacenamiento de agua)	8 puntos
		En 1 obra similar (Instalación y/o construcción tanque de almacenamiento de agua )	4 puntos
		Sin participación en Estaciones de Bombeo Agua de similar capacidad.	0 puntos
5	Ficha técnica de Equipamiento y Materiales a utilizar	Completo (Todo el equipamiento, materiales, equipos y herramientas a utilizar de acuerdo a las especificaciones técnicas )	7 puntos
5	Ficha técnica de Equipamiento y Materiales a utilizar	Incompleto (Con Información no completa, o datos de	4 puntos

relevancia faltantes, referente a lo solicitado)

No cumple (Equipamiento no adecuado y/o escritos no

referenciados a la obra en cuestión)

0 puntos

No entregado

0 puntos

METODOLOGIA EJECUTIVA

Descripción de la obra

Completo (Antecedentes, Alcance, Objetivos y Xxxxx teórico relativo al formato p / desarrollo de la obra).

5 puntos

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)

2 - 3 puntos

No cumple ( Escritos no referenciados a la obra en

cuestión)

0 puntos

No entregado

0 puntos

Estrategia y proceso de movilización

Completo (Especificar todas las movilizaciones

relativas al personal, a los equipos y a los materiales).

1 punto

Incompleto (Alguna(s) movilizaciones no especificadas

en su detalle y forma).

0 puntos

Método de Ejecución, Proceso Constructivo y seguimiento de cumplimiento de los parámetros requeridos.

parámetros principales para la calidad en la ejecución).

10 puntos

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)

1-09 puntos

No entregado

0 puntos

Localización de Vertederos y centros de acopio

Completo (Dirección(es), Ubicaciones,

georeferencia(s), vistas de acceso, rutas identificadas, distancias aproximadas identificadas.

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No

entregado

0 puntos

Horario de trabajo

Completo (Incluyendo días de semana, fines de semana, días no laborables, días feriados,

identificación de los turnos, identificado el personal en grupos según la planificación de trabajos).

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado

0 puntos

Equipos de trabajo

identificados y forma de

Completo (Identificar todos los equipos y herramientas

y describir su forma de uso)

1 punto

	uso	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado	0 puntos
	Descripción Materiales y Equipamiento a utilizarse para la parte obra civil	Completo (Describir todos los materiales y equipamiento a utilizarse).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Manual o Especificaciones de las funciones del personal	Completo (Desglosar cada una de las funciones a desempeñarse durante la obra por parte del personal).	1 punto
	Manual o Especificaciones de las funciones del personal	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado	0 puntos
	Diagrama xx Xxxxx identificando Ruta Crítica	Completo (Indicando todas las actividades, los recursos, los tiempos y las dependencias)	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 Puntos
INFORME PLAN DE PREVENCION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
7	Identificación de las actividades	Completo (Especificar todas las actividades propias del Plan de Prevención y Seguridad y describirlas).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Estructura organizativa	Completo (Organigrama del equipo de Prevención de Seguridad, sus funciones, protocolos de actuación, Desempeños y organización).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto	Completo (Especificar y exponer todas las regulaciones, los protocolos, los procedimientos, procesos y el seguimiento de empresa a las acciones para prevenir accidentes en el proyecto y minimizar los riesgos durante todas las etapas de la obra).	2 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 punto
		No entregado	0 puntos

	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Completo (Políticas detalladas, objetivos, reglamentos de seguridad, procesos y procedimientos importantes para durante la obra, acreditaciones y protocolos de salud y avales de cumplimiento).	3 punto
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
Total			70 puntos

LOTE 3

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TÉCNICA
No	Criterios	Distribución Calificación	Puntaje
CAPACIDAD TECNICA
1	Perfil del Director de Obras	De 20 años en adelante en ejercicio profesional	4 puntos
		De 10 a 20 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 10 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
2	Perfil del Ing. Residente	De 20 años en adelante en ejercicio profesional	3 puntos
		De 10 a 20 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 10 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
3	Área de Expertise del Personal Técnico	1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos, 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Colocación tuberías de gran diámetro) e titulación en Ingeniería hidráulica y 1 personal con experiencia en movimiento de tierra y manejo de suelos/geología. (3/3)	8 puntos
		1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos, y/o 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Colocación tuberías de gran diámetro) e titulación en Ingeniería hidráulica, y/o 1 personal con experiencia en movimiento de tierra y manejo de suelos/geología.(2/3)	5 puntos
		1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos ó 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (Colocación tuberías de gran diámetro) e titulación en Ingeniería hidráulica ó 1 personal con experiencia en movimiento de tierra y manejo de suelos/geología. (1/3)	2 puntos

		Sin personal con expertise demostrable (0/3)	0 puntos
4	Participación en Obras Similares	En 3 o más obras similares (Colocación de tuberías de gran diámetro)	15 puntos
		Al menos en 2 obras similares (Colocación de tuberías de gran diámetro)	8 puntos
		En 1 obra similar (Colocación de tuberías de gran diámetro)	4 puntos
		Sin participación en Colocación de tuberías de gran diámetro.	0 puntos
5	Ficha técnica de Equipamiento a utilizar	Completo (Todo el equipamiento, tuberías, equipos y herramientas a utilizar de acuerdo a las especificaciones técnicas )	7 puntos
		Incompleto (Con Información no completa, o datos de relevancia faltantes, referente a lo solicitado)	4 puntos
		No cumple (Equipamiento no adecuado y/o escritos no referenciados a la obra en cuestión)	0 puntos
		No entregado	0 puntos
METODOLOGIA EJECUTIVA
6	Descripción de la obra	Completo (Antecedentes, Alcance, Objetivos y Xxxxx teórico relativo al formato p / desarrollo de la obra).	5 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	2 - 3 puntos
		No cumple ( Escritos no referenciados a la obra en cuestión)	0 puntos
		No entregado	0 puntos
	Estrategia y proceso de movilización	Completo (Especificar todas las movilizaciones relativas al personal, a los equipos y a los materiales).	1 punto
	Estrategia y proceso de movilización	Incompleto (Alguna(s) movilizaciones no especificadas en su detalle y forma).	0 puntos
	Método de Ejecución, Proceso Constructivo y seguimiento de cumplimiento de los parámetros requeridos.	Completo (Detalle de cada frente de trabajo en la obra, marco teórico del proceso completo de hacer la obra, descripción de las partidas involucradas, Planificación de la obra, procesos de Inicio, procesos de control y etapas de finalización y entrega, detalle de los parámetros principales para la calidad en la ejecución).	10 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 - 09 puntos
		No entregado	0 puntos
	Localización de Vertederos y centros de	Completo (Dirección(es), Ubicaciones, georeferencia(s), vistas de acceso, rutas identificadas,	1 punto

acopio

distancias aproximadas identificadas.

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado

0 puntos

Horario de trabajo

Completo (Incluyendo días de semana, fines de semana, días no laborables, días feriados, identificación de los turnos, identificado el personal en

grupos según la planificación de trabajos).

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado

0 puntos

Equipos de trabajo identificados y forma de uso

Completo (Identificar todos los equipos y herramientas

y describir su forma de uso)

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No

entregado

0 puntos

Descripción Materiales y Equipamiento Requeridos

Completo (Describir todos los materiales y

equipamiento a utilizarse).

2 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)

1 puntos

No entregado

0 puntos

Manual o Especificaciones de las funciones del personal

Completo (Desglosar cada una de las funciones a

desempeñarse durante la obra por parte del personal).

1 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado

0 puntos

Diagrama xx Xxxxx identificando Ruta Crítica

Completo (Indicando todas las actividades, los recursos, los tiempos y las dependencias)

2 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)

1 puntos

No entregado

0 Puntos

INFORME PLAN DE PREVENCION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Identificación de las actividades

Completo (Especificar todas las actividades propias del

Plan de Prevención y Seguridad y describirlas).

2 punto

Incompleto (Con información no completa, o datos de

relevancia faltantes referente a lo solicitado)

1 puntos

No entregado

0 puntos

Estructura organizativa

Completo (Organigrama del equipo de Prevención de

Seguridad, sus funciones, protocolos de actuación, Desempeños y organización).

2 punto

		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto	Completo (Especificar y exponer todas las regulaciones, los protocolos, los procedimientos, procesos y el seguimiento de empresa a las acciones para prevenir accidentes en el proyecto y minimizar los riesgos durante todas las etapas de la obra).	2 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 punto
		No entregado	0 puntos
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Completo (Políticas detalladas, objetivos, reglamentos de seguridad, procesos y procedimientos importantes para durante la obra, acreditaciones y protocolos de salud y avales de cumplimiento).	3 punto
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
Total			70 puntos

LOTE 4

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TÉCNICA
No	Criterios	Distribución Calificación	Puntaje
CAPACIDAD TECNICA
1	Perfil del Director de Obras	De 10 años en adelante en ejercicio profesional	3 puntos
		De 05 a 09 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 05 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
2	Perfil del Ing. Residente	De 10 años en adelante en ejercicio profesional	3 puntos
		De 05 a 09 años en ejercicio profesional	2 puntos
		Menos de 05 años en ejercicio profesional	1 punto
		No haber ejercido profesionalmente	0 puntos
3	Área de Expertise del Personal Técnico	1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos, 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (colocación de tuberías) y 1 personal con experiencia en movimiento de tierra. (3/3)	7 puntos

		1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos, y/ó 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (colocación de tuberías), y/ó 1 personal con experiencia en movimiento de tierra. (2/3)	4 puntos
		1 Profesional con experiencia y titulación del área de Gestión de Proyectos ó 1 profesional con experiencia demostrable en este tipo de trabajo (colocación de tuberías) ó 1 personal con experiencia en movimiento de tierra. (1/3)	1 puntos
		Sin personal con expertise demostrable (0/3)	0 puntos
4	Participación en Obras Similares	En 3 o más obras similares (Colocación de tuberías )	15 puntos
		Al menos en 2 obras similares (colocación de tuberías)	8 puntos
		En 1 obra similar (colocación de tuberías)	4 puntos
		Sin participación en colocación de tuberías.	0 puntos
5	Ficha técnica de Equipamiento a utilizar	Completo (Todo el equipamiento, tuberías, equipos y herramientas a utilizar de acuerdo a las especificaciones técnicas )	7 puntos
		Incompleto (Con Información no completa, o datos de relevancia faltantes, referente a lo solicitado)	4 puntos
		No cumple (Equipamiento no adecuado y/o escritos no referenciados a la obra en cuestión)	0 puntos
		No entregado	0 puntos
METODOLOGIA EJECUTIVA
6	Descripción de la obra	Completo (Antecedentes, Alcance, Objetivos y Xxxxx teórico relativo al formato p / desarrollo de la obra).	5 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	2 - 3 puntos
		No cumple ( Escritos no referenciados a la obra en cuestión)	0 puntos
		No entregado	0 puntos
	Estrategia y proceso de movilización	Completo (Especificar todas las movilizaciones relativas al personal, a los equipos y a los materiales).	1 punto
	Estrategia y proceso de movilización	Incompleto (Alguna(s) movilizaciones no especificadas en su detalle y forma).	0 puntos
	Método de Ejecución, Proceso Constructivo y seguimiento de cumplimiento de los parámetros requeridos.	Completo (Detalle de cada frente de trabajo en la obra, marco teórico del proceso completo de hacer la obra, descripción de las partidas involucradas, Planificación de la obra, procesos de Inicio, procesos de control y etapas de finalización y entrega, detalle de los parámetros principales para la calidad en la ejecución).	12 puntos

		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1-11 puntos
		No entregado	0 puntos
	Localización de Vertederos y centros de acopio	Completo (Dirección(es), Ubicaciones, georeferencia(s), vistas de acceso, rutas identificadas, distancias aproximadas identificadas.	1 punto
	Localización de Vertederos y centros de acopio	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado	0 puntos
	Horario de trabajo	Completo (Incluyendo días de semana, fines de semana, días no laborables, días feriados, identificación de los turnos, identificado el personal en grupos según la planificación de trabajos).	1 punto
	Horario de trabajo	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado	0 puntos
	Equipos de trabajo identificados y forma de uso	Completo (Identificar todos los equipos y herramientas y describir su forma de uso)	1 punto
	Equipos de trabajo identificados y forma de uso	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado	0 puntos
	Descripción Materiales y Equipamiento Requeridos	Completo (Describir todos los materiales y equipamiento a utilizarse).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Manual o Especificaciones de las funciones del personal	Completo (Desglosar cada una de las funciones a desempeñarse durante la obra por parte del personal).	1 punto
	Manual o Especificaciones de las funciones del personal	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado). No entregado	0 puntos
	Diagrama xx Xxxxx identificando Ruta Crítica	Completo (Indicando todas las actividades, los recursos, los tiempos y las dependencias)	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 Puntos
INFORME PLAN DE PREVENCION Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
7	Identificación de las actividades	Completo (Especificar todas las actividades propias del Plan de Prevención y Seguridad y describirlas).	2 punto

		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Estructura organizativa	Completo (Organigrama del equipo de Prevención de Seguridad, sus funciones, protocolos de actuación, Desempeños y organización).	2 punto
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
	Prácticas existentes de prevención de riesgos y accidentes de acuerdo al proyecto	Completo (Especificar y exponer todas las regulaciones, los protocolos, los procedimientos, procesos y el seguimiento de empresa a las acciones para prevenir accidentes en el proyecto y minimizar los riesgos durante todas las etapas de la obra).	2 puntos
		Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 punto
		No entregado	0 puntos
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Completo (Políticas detalladas, objetivos, reglamentos de seguridad, procesos y procedimientos importantes para durante la obra, acreditaciones y protocolos de salud y avales de cumplimiento).	3 punto
	Política y objetivos de la empresa en el área de prevención	Incompleto (Con información no completa, o datos de relevancia faltantes referente a lo solicitado)	1 puntos
		No entregado	0 puntos
Total			70 puntos

Nota:

• Los proveedores deberán obtener mínimo sesenta (60) puntos para que su oferta se considere como válida. De lo contrario, queda descalificado.

• La puntuación máxima obtenida para la evaluación técnica corresponde a 70 puntos.

• Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las especificaciones del Pliegos de Condiciones Específicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.

• Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final.

• Para poder ser adjudicatario del presente proceso los proveedores no podrán tener contratos activos con la institución, para salvaguardar el principio de participación.

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación, y además hayan superado un mínimo de Sesenta [60] puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas. Las demás serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033) debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito.

3.6 Confidencialidad del Proceso

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y Licitación Pública Nacional de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.

3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 90 días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

3.8 Evaluación Oferta Económica

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan cumplido con TODOS los criterios señalados en el apartado Criterios de Evaluación y, adicionalmente que hayan superado un mínimo de sesenta [60] puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas.

3.8.1 Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente

La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar un puntaje de 100 establecido a la Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Dónde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la Propuesta Económica Oi = Propuesta Económica

Om = Propuesta Económica más baja

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.

El puntaje de la propuesta económica se calculara tomando en consideración el puntaje máximo para la propuesta económica de 100 puntos.

3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente:

Oferta Técnica [

Oferta Económica [

] puntos (C1) x 100

] puntos (C2) x 100

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a determinar el puntaje de las mismas.

Tanto la evaluación Técnica como la evaluación Económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = C1PTi + C2PEi

Dónde:

PTPi = Puntaje Total del Oferente

PTi = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente PEi = Puntaje por evaluación económica del Oferente

C1 =Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación técnica C2 =Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes:

1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

2. El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5

3. Los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación son: C1 = [70]

C2 = [30]

Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se procederá a la Adjudicación del Oferente que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor puntaje.

Sección IV Adjudicación ‌

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta la calidad de la Oferta técnica, basado en el criterio de cumple/no cumple en cuanto a la documentación legal, financiera y la experiencia del mismo, y un valor de puntaje para la oferta técnica y económica.

En ese sentido, la Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente tomando como base la sumatoria entre el resultado de la Oferta técnica y la Oferta económica de cada oferente, de los oferentes que cumplieron con la documentación legal, financiera y la experiencia del mismo. Por consiguiente, el Oferente/Proponente con el mayor Puntaje de las ofertas técnicas y económicas combinadas, será el adjudicatario del presente proceso. Con el fin de salvaguardar el principio de participación, no podrán ser adjudicatarios de este proceso los oferentes que posean contratos activos (en ejecución) con la institución.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

4.2 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia xx Xxxxxxx Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

4.3 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

• Por no haberse presentado Ofertas;

• Por haberse rechazado o descalificado todas las ofertas por no haber cumplido con los requisitos establecidos en este pliego;

• Porque las Ofertas hayan superado el máximo establecido por el umbral correspondiente, siempre y cuando dicha variación no sea superior al 10%;

• Por tener alguna acción judicial pendiente en los tribunales ordinarios nacionales o internacionales.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

4.4 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas.

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades xxx Xxxxxx de Condiciones.

4.6 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor de cinco

(5) días. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDC.

PARTE 2 CONTRATO ‌

Sección V Disposiciones Sobre los Contratos ‌

PARTE 2 CONTRATO

Sección V Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a Póliza de Fianza o Garantía Bancaria. La vigencia de la garantía será de Veinticuatro (24) meses contado a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo

La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá a un 20%, el cual deberá ser presentado en forma de póliza de seguro o garantía bancaria.

5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.

5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

5.1.7 Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

⮚ Incumplimiento del Proveedor.

⮚ Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

⮚ Por tener alguna acción judicial pendiente en los tribunales ordinarios nacionales o internacionales

5.1.8 Subcontratos

El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o trabajadores.

5.2 Condiciones Específicas del Contrato

5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será Ejecución veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

Sección VI Incumplimiento del Contrato

6.1 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La xxxx del Proveedor en la entrega de las Obras.

b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2 Efectos el Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

6.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.

c. Incumplimientos gravísimos

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera: Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave. Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

6.4 Sanciones

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.

El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución establecidos en el numeral 2.10 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea imputable al Contratista.

La xxxx en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3 DE LAS OBRAS

Sección VII

Ejecución y Recepción de la Obra

7.1 Inicio de la Construcción

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista debidamente registrado y aprobado por la contraloría general de la República, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica, tomando en cuenta a urgencia del proceso.

7.2 Recepción Provisional

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión.

Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

7.3 Recepción Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

7.4 Garantía de Xxxxxx Xxxxxxx

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía que consistirá en Póliza de Fianza de una entidad de reconocida solvencia en la República Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante.

Sección VIII Obligaciones de las Partes

8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante

a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante.

b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica.

c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de Sesenta (60) días, contados a partir de que la cubicación sea certificada por El Supervisor.

8.2 Obligaciones del Contratista

8.2.1 Normas Técnicas

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista.

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción del tipo de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los

casos que estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés público.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los Diez (10) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será xx Xxxx (10) años a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento xx xxxxx o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

8.2.2 Seguridad

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra.

La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes.

El Contratista solventará a su xxxxx y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.

8.2.3 Xxxx xx Xxxxxx y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: vías provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

8.2.4 Responsabilidad de Seguros

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes.

8.2.5 Seguro contra daños a terceros

Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria queda obligada a asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.

8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la

reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Licitación Pública Nacional se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

8.2.8 Seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de

seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

8.2.9 Contabilidad del Contratista

El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.

9.1 Formularios Tipo ‌‌

Sección IX Formularios

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

9.2 Descargables

1. Borrador de contrato de obras (SNCC.C.026)

2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033)

3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034)

4. Equipos del Oferente (SNCC.D.036)

5. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037)

6. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

7. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

8. Experiencia Profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)

9. Experiencia como contratista (SNCC.D.049) Anexos

• Especificaciones técnicas Construcción Estación de Bombeo y Línea Impulsión Ø24” HD.

• Especificaciones técnicas Construcción Tanque Almacenamiento Regulador de Presión Puñal-Zona Sureste.

• Especificaciones técnicas Construcción línea de distribución de Ø24” PVC.

• Especificaciones técnicas Construcción línea de distribución de Ø16” y Ø12” PVC.

Document Metadata

Table of Contents

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Document Metadata