BASES ESTÁNDAR DE LICITACION PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1
BASES ESTÁNDAR DE LICITACION PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1
LICITACION PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA BASES
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. XXXXXX XXXXX TRAMO ESTADIO MONUMENTAL –AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. XXXXXX XXXXX –AV. XXXXXXX XXXXXX SEGUNDO TRAMO ETAPA 1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. XXXXXX XXXXX TRAMO ESTADIO MONUMENTAL –AV. METROPOLITANA PISTAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Y PUENTE PEATONAL SOBRE EL CERRO PURUCHUCO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA II, EJECUCIÓN DE LA OBRA TUNELES PURUCHUCO Y ACCESOS, DISTRITO ATE-LIMA-LIMA”
1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:
Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1. BASE LEGAL
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.
1.2. CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.
IMPORTANTE:
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.
IMPORTANTE:
No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.
1.7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.
El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
IMPORTANTE:
No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE
El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.
Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:
1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y
3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.
El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE
1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:
1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.
3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.
1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
IMPORTANTE:
En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.
El monto total de la propuesta económica deberá ser expresados con dos decimales .
IMPORTANTE:
Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2
1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.
Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos
1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi | = | Om x PMPE |
Oi | ||
Donde: | ||
i | = | Propuesta |
Pi | = | Puntaje de la propuesta económica i |
Oi | = | Propuesta Económica i |
Om | = | Propuesta Económica de monto o precio más bajo |
PMPE | = | Puntaje Máximo de la Propuesta Económica |
1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el
que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.
IMPORTANTE:
De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.
1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
CAPÍTULO III DEL CONTRATO
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación.
Garantía de fiel cumplimiento.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI).
Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.
Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
3.2. DE LAS GARANTÍAS
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.
3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4
El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.
2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.
3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.
4. Que el contratista presente el certificado de colegiatura y habilidad de los profesionales5 señalados en su propuesta técnica tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero
Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.
Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.
IMPORTANTE:
De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.
4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.
5 Ingenieros o arquitectos.
3.6. RESIDENTE DE OBRA6
Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.
El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA
Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS
El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.
El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.
Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.
Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por
6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.
7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.
8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.
9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.
medio de comunicación escrita.
El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.
IMPORTANTE:
El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.
3.9. VALORIZACIONES
La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.
3.10. REAJUSTES
Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
IMPORTANTE:
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
3.11. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.
3.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.
Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.
3.13. VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.
3.14. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
CAPÍTULO I GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre | : | Municipalidad Distrital De Ate |
RUC Nº | : | 20131378620 |
Domicilio legal | : | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx 0.0. |
Teléfono/Fax: | : | 000-0000 |
Correo electrónico: | : |
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de la Av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana y Construcción de paso a desnivel en la intersección vial de la Av. Xxxxxx Xxxxx –Av. Xxxxxxx Xxxxxx” Segundo Tramo Etapa1 Construcción y Mejoramiento de la av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana pistas principales y secundarias y puente peatonal sobre el Cerro Puruchuco correspondiente a la Etapa II, ejecución de la Obra Túneles de Puruchuco y Accesos, Distrito de Ate –Lima-Lima”
”
1.3. VALOR REFERENCIAL10
El valor referencial asciende a Veinticinco millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro con 43/100 Nuevos Soles (S/. 25´785,404.43), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes xx Xxxx del 2013.
VALOR REFERENCIAL (VR) | LÍMITES | |
INFERIOR | SUPERIOR | |
S/. 25´785,404.43 (Veinticinco millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro con 43/100 Nuevos Soles) | S/. 23´206,863.99 (Veintitrés millones doscientos seis mil ochocientos sesenta y tres con 99/100 Nuevos Soles) | S/. 28´363,944.87 (Veintiocho millones trescientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro con 87/100 Nuevos Soles) |
IMPORTANTE:
Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 2556-2013-MDA/GAF de fecha 24/09//2013
10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 053-2013 de fecha 14.04.2013, corregida mediante Resolución de Gerencia N° 082-2013 de fecha 07.05/2013 y complementada con Resolución de Gerencia N° 087 de fecha 10.05.2013
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
F.F. 05: Recursos Determinados – Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal
F.F. 01: Recursos Ordinarios – Rubro 00: Recursos Ordinarios -
F.F. 04: Donaciones y Transferencias – Rubro 13: Donaciones
F.F. 03: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – Rubro 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
IMPORTANTE:
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos Cuarenta (240) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
El costo de reproducción es de S/.20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles).
1.11. BASE LEGAL
Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
Ley N° 29952 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Año Fiscal 2013
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N° 29873-Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 138-2012-EF Modificatoria al Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
Directivas de OSCE.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil.
Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Designación de Comité Especial N° 0391 de fecha 23 de Setiembre del 2013 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 11
Convocatoria | 25/09/2013 |
Registro de Participantes | Del 26/09/2013 al 25/10/2013 |
Formulación de Consultas | Del 26/09/2013 al 02/10/2013 |
Absolución de Consultas | 10/10/2013 |
Formulación Observaciones a las Bases | 11/10/2013 al 17/10/2013 |
Absolución de Observaciones a las Bases | 23/10/2013 |
Integración de las Bases | 24/10/2013 |
Presentación de Propuestas Salón Oval xxx Xxxxxxx Municipal a las 10:00 horas Acto Público | 04/11/2013 |
Evaluación de Propuesta Técnica | Del 05/11/2013 al 07/11/2013 |
Otorgamiento de la Buena Pro Salón Oval xxx Xxxxxxx Municipal a las 10:00 horas Acto Público | El 08/11/2013 |
IMPORTANTE:
Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Subgerencia de Abastecimiento sito en la Carretera Central Km. 7.5, Ate – Lima en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de.08:00 hasta las 16:00 horas
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Subgerencia de Abastecimiento de la Entidad sito en Carretera Central Km. 7.5, Ate
– Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente
11 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.
correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
IMPORTANTE:
Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón Oval de la Municipalidad de Ate Sito: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0.0, Xxx – Xxxx en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de un Notario Público y un representante de la OCI de la Municipalidad de Ate.
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente, además debe consignar dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará copia simple del documento registral vigente que acredite la condición de éste.
Para el caso de presentación de propuestas en consorcio lo hará un representante designado con carta poder simple suscrito por el representante legal de cada consorciado, al que se adjuntará el documento registral vigente original de cada representante legal.
Además se aplicará lo establecido en el artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial Permanente de la LICITACION PÚBLICA N° Nº 007-2013-CE-O/MDA, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CARRETERA CENTRAL KM 7.5
Att.: Comité Especial
LICITACION PUBLICA N°007-2013-CE-O/MDA
Denominación de la convocatoria: “ ”
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE CARRETERA CENTRAL KM 7.5
Att.: Comité Especial
LICITACION PUBLICA N°007-2013-CE-O/MDA
Denominación de la convocatoria: “ ”
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un original y 02 copias12.
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 13, la siguiente documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).
b) Declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección14 (Anexo Nº 2).
Para acreditar la experiencia mínima del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida Asimismo deberá presentar copia simple del título profesional, compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor .Así como sustentar la capacitación mínima según corresponda
c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
12 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
13 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
14 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).
f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).
g) Declaración jurada y la documentación que acredite la propiedad o posesión de los equipos ya sea en carta de compromiso, de compra-venta o alquiler, o incluso con declaración jurada que evidencie la disponibilidad de los equipos,.(Anexo Nª11)
IMPORTANTE:
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
Documentación de presentación facultativa:
a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6,
referido a la experiencia en obras en general del postor.
b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7,
referido a la experiencia en obras similares del postor.
c) Factor experiencia del personal profesional propuesto:
Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.
d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: deberá requerirse: Constancias
o certificados o cualquier documentación independiente de su denominación que acrediten fehacientemente que las obras se efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades, referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor. Máximo 10 documentos.
IMPORTANTE:
En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA15
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
IMPORTANTE:
La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.
2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= 0.7
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
= 0,3
Donde: c1 + c2 = 1.00
2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:
a) Copia de DNI del Representante Legal.
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado
d) Copia del RUC de la empresa
e) Constancia de capacidad libre de contratación.
f) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
g) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.
h) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
i) Código de cuenta interbancario (CCI).
j) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
k) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
l) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
m) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra16, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
n) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
o) Documentación que acredite posesión del equipo ofertado (Comprobantes de pago, contratos de alquiler, contratos de leasing etc.)
p) Cuaderno de Obra legalizado de 100 páginas
IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.
IMPORTANTE:
La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.
De conformidad con la Comunicación de la Dirección de Supervisión de la OSCE, La Entidad solicitara al postor que obtenga la buena pro la colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.
2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro
16 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
La citada documentación deberá ser presentada en la Subgerencia de Abastecimiento sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx 0.0 - Xxx.
2.9. VALORIZACIONES
El periodo de valorización será mensual.
IMPORTANTE:
Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo
197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.
2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
2.11. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgará un (1) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante la carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
En el supuesto que no se entregue el adelanto, en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.
ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS
“ La Entidad otorgará adelanto para materiales o insumos por el 40% del monto del contrato original, concordantes con las fechas establecidas en su Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos.
La entrega del adelanto de materiales e insumos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos, con la finalidad que el contratista pueda disponer de ellos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto el contratista deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo xx xxxx (10) días calendario, anterior del inicio del plazo antes mencionado.
Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.
El monto del adelanto por cada material se determinará en concordancia con el monto máximo establecido en el artículo 7º, ítem D, del Decreto Supremo Nº 011-79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y análisis de costo unitario, así como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales presentado por el contratista. EI cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas.
La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
La amortización de los adelantos específicos para materiales se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relación entre el Índice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.
Los adelantos entregados al contratista serán utilizados estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con la Entidad, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda
CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Mejoramiento y Ampliación de la Av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana y Construcción de paso a desnivel en la intersección vial de la Av. Xxxxxx Xxxxx –Av. Xxxxxxx Xxxxxx” Segundo Tramo etapa1 Construcción y Mejoramiento de la av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana pistas principales y secundarias y puente peatonal sobre el Cerro Puruchuco correspondiente a la Etapa II, correspondiente a la ejecución de la obra Túneles de Puruchuco y Accesos, Distrito Ate-Lima-Lima
GENERALIDADES
OBJETIVO
El objetivo central del proyecto es la construcción de 2 túneles viales paralelos de 77m de longitud aproximadamente separados entre bordes en una distancia de 7.20m, esto permitirá una mejor circulación vehicular y peatonal con una mejor señalización en esta importante zona del distrito.
UBICACION
La ejecución del proyecto se realizara en la Av. Xxxxxx Xxxxx Zona Puruchuco. Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Ate Vitarte
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Se encuentran detalladas en:
INTRODUCCIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA - GENERALIDADES ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRAS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE RECURSOS E INSUMOS FÓRMULA POLINÓMICA
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES CRONOGRAMA DE EJECUICIÓN DE OBRA CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA DEL PROYECTO PLANOS DE EJECUIÓN DE OBRA
Lo cual será entregado en CD
VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial del proyecto a ejecutar, asciende a la suma de S/. 25’785,404.13 (Veinticinco millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro con 13/100 Nuevos Soles) con los precios al mes xx Xxxx del 2013.
RELACION DE EQUIPO MINIMO
Detalle del equipo que se asignará a la Obra indicando provisión (propio, alquilado, compromiso de alquiler), la misma, que a continuación se detalla:
CANTIDAD | DESCRIPCION |
01 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP7 p LONGITUD |
01 | BOMBA HIDRAULICA MOVIL |
04 | BOMBA MANUAL 3lt/min |
02 | BOMBA PARA SHOTCRETE |
01 | CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 122 HP 1,500 GL |
01 | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210HP 2,000GAL |
01 | CAMION VOLQUETE 10 M3 |
03 | CAMION VOLQUETE 15M3 |
02 | GARGADOR DE BAJO PERFIL 2.5 YD3 |
01 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP |
01 | CILINDROS DE QUEBRANTAMIENTO |
01 | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM |
02 | COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 700-800 PCM |
01 | COMPRESORA NEUMATICA 75HP 125-175 PCM |
01 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM |
01 | EXCAVADORA SOBRE ORUGA |
01 | EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4Y3 |
01 | EXCAVADORA SOBRE ORUGA 330 HP |
01 | GATO HIDRAULICO DE TENSADO |
01 | GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 TON. |
01 | GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW |
08 | MARTILLO NEUMATICO CON PIE DE AVANCE 29 KG |
01 | MARTILLO DE HINCADO |
01 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX 3 TON PARA EXCAVADORA 330HP |
01 | MINICARGADOR 70 HP |
01 | MOTONIVELADORA DE 125 HP |
01 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16 |
02 | PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURA |
01 | RODILLO USO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TON |
01 | RODILLO USO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0,8-1.1 TON |
01 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 5.5-20 TON |
01 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 TON |
01 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |
01 | XXXXXXX XX XXXX XX 00 XX |
00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXX 2HP 1.50” |
01 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” |
El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de arrendamiento. Sera admisible una declaración jurada y la documentación que acredite la propiedad o posesión de los equipos ya sea en carta de compromiso, de compra-venta o alquiler, o incluso con declaración jurada que evidencie la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente como requisito para la suscripción del contrato.
El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a cinco años debiendo precisarse las especificaciones de cada equipo.
NOTA: En caso de no acreditar documentalmente los equipos al momento de la presentación de los documentos para la firma del contrato perderá automáticamente la buena pro, se comunicara al OSCE para la sanción de inhabilitación correspondiente.
OBRAS SIMILARES: Se consideran obras similares: Construcción de túneles u obras de rehabilitación, mejoramiento, construcción, ampliación de carreteras o pistas a nivel de asfaltado. En cualquier caso se deberá acreditar que en la obra similar se ha ejecutado excavación en roca.
DEL POSTOR:
Los postores podrán ser personas naturales o jurídicas debiendo contar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de Ejecutor de Obras. Asimismo deberán acreditar un monto de facturación acumulada en ejecución de obras similares mínimo de
0.50 veces el valor referencial, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial, hasta un periodo máximo de seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas. Se acreditará con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.
PERSONAL PROFESIOANL TECNICO MINIMO
RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, contar con un mínimo de treinta y seis
(36) meses acumulados como residente de obra o supervisor de obra o inspector de obra en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera
fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Deberá acreditar la siguiente capacitación: cursos que totalice como mínimo 24 horas lectivas en programaciones de obra (se aceptarán cursos de Ms. Proyect, primavera u otro software equivalente cuya similitud deberá ser acreditada) con una antigüedad no mayor de 5 años desde la fecha de presentación de la propuesta Su participación en la ejecución de la obra será del 100% del plazo total de ejecución. Obligatorio
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, contar con un mínimo de veinticuatro (24) meses acumulados como residente de obra o asistente o supervisor de obra o asistente o inspector de obra o asistente en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Deberá acreditar la siguiente capacitación: cursos que totalice como mínimo 24 horas lectivas en programaciones de obra (se aceptarán cursos de Ms. Proyect, primavera u otro software equivalente cuya similitud deberá ser acreditada) con una antigüedad no mayor de 5 años desde la fecha de presentación de la propuesta Su participación en la ejecución de la obra será del 100% del plazo total de ejecución. Obligatorio
INGENIERO ESPECIALISTA EN TUNEL: Ingeniero Civil, Titulado, contar con un mínimo de doce (12) meses acumulados como especialista en túnel en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Su participación en la ejecución de la obra será del 100% del plazo total de ejecución. Obligatorio
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil, Titulado, contar con un mínimo de veinticuatro (24) meses acumulados como especialista en estructuras en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Su participación en la ejecución de la obra será del 65 % del plazo total de ejecución. Obligatorio
INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO Y XXXXX XXXX: Ingeniero Civil, Titulado, contar con un mínimo de doce (12) meses acumulados como especialista en diseño y trazo vial en obras iguales o similares, se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Su participación en la ejecución de la obra será del 90% del plazo total de ejecución. Obligatorio
INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Ingeniero Civil, Titulado,
contar con un mínimo de doce (12) meses acumulados como especialista en suelos y pavimentos en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de
manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Deberá acreditar la siguiente capacitación: cursos que totalice como mínimo 16 horas lectivas en diseño de pavimentos rígidos y/o flexibles, con una antigüedad no mayor de 5 años desde la fecha de presentación de la propuesta Su participación en la ejecución de la obra será del 90% del plazo total de ejecución. Obligatorio
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL: Ingeniero Civil,
Titulado, contar con un mínimo de doce (12) meses acumulados como especialista en señalización y seguridad vial en obras iguales o similares, se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Su participación en la ejecución de la obra será del 90% del plazo total de ejecución. Obligatorio
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, Titulado, contar con un mínimo de doce (12) meses acumulados como especialista en seguridad en obras iguales o similares, se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Deberá acreditar la siguiente capacitación: cursos que totalice como mínimo 16 horas lectivas en auditoría, control o fiscalización interna del sistema integrado de gestión ISO 14001:2004 u otro similar de uso internacional, con una antigüedad no mayor de 5 años desde la fecha de presentación de la propuesta Su participación en la ejecución de la obra será del 90% del plazo total de ejecución. Obligatorio
ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL: Profesional Titulado, contar con un mínimo de doce
(12) meses acumulados como especialista socio ambiental en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor, Deberá acreditar la siguiente capacitación: cursos que totalice como mínimo 16 horas lectivas en minimización del impacto negativo en construcción de carreteras y/o obras viales, con una antigüedad no mayor de 5 años desde la fecha de presentación de la propuesta Su participación en la ejecución de la obra será del 100% del plazo total de ejecución. Obligatorio
ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES Y RELACIONES COMUNITARIAS: Profesional
Titulado, contar con un mínimo de doce (12) meses acumulados como especialista en asuntos sociales y relaciones comunitarias en obras iguales o similares se deberá adjuntar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del profesional propuesto. Además deberá presentar copia simple del título profesional, y compromiso de participación del profesional debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor Su participación en la ejecución de la obra será del 100% del plazo total de ejecución. Obligatorio
PERSONAL TÉCNICO MINIMO .
Comprende básicamente el personal de apoyo al personal principal en los trabajos de campo, con experiencia mínima como personal técnico de doce(12) meses , de acuerdo a la especialidad de cada uno, en la prestación de servicios en obras generales, y son los siguientes : Técnico en Suelos (01), Técnico en Topografía (01), Técnico en Asfaltos (01), Técnico en Concreto (01), Técnicos en Autocad (02) y Técnico en Computación (01) Para acreditar la experiencia mínima indicada se deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima requerida del personal técnico propuesto y carta de compromiso de participación debidamente suscrita por el conjuntamente con el representante legal del postor .La participación del personal técnico indicado será del 90% del plazo total de ejecución .Obligatorio
*
Las propuestas que no cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos, y los alcances indicados no serán admitidas.
PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución de la Obra es de 240 (Doscientos cuarenta) días calendario.
SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratación esa Xxxx Xxxxxx, mediante proceso de selección se regirá Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Supremo N° 138-2012-EF Modificatoria al Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, Directivas OSCE, así como las normas complementarias al presente documento.
RESPONSBILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista es responsable por la ejecución de la obra por el periodo de 07 años de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, a partir de la recepción total de la obra
OTRAS PENALIDADES
Por deficiencias en el proceso constructivo: tabla de penalidades (Artículo 166° del Reglamento) La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
PENALIDADES | MULTA | |
1 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa diaria será: | 2/1000 |
2 | INDUMENTARIA E IMPLENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la | 1/1000 |
municipalidad. Esta penalidad se considerara por el total de trabajadores y por el total de paquete de obras, es decir si en alguna de la obras alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicara a todo el contrato. La multa diaria será: | ||
3 | INGRESO DE MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor yo inspector La multa diaria será: | 2/1000 |
4 | ENTREGA DE MATERILAES INCOMPLETA Cuando el contratista entregue documentación incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos (y otros) La multa por cada tramite documentario será: | S/. 700.00 |
5 | CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato. La multa por día de atraso será: | 2/1000 |
6 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de 24 horas La multa diaria será: | 1/1000 |
7 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones La multa diaria será: | 1/1000 |
8 | RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en la obra La multa diaria será: | 1/1000 |
9 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica o estos no encuentren operativos al 100% La multa diaria será: | 2/1000 |
CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN17 | |
A. | EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL | (15 puntos) |
Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo en los últimos seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (05) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria. Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos seis (06) años. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se | M =Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general. a. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual o menor a una (01) vez el valor referencial se le asignará cero (00) puntos. b. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor a una (01) vez el VR e igual a tres (03) veces el VR se le asignará cinco (05) puntos. c. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor a tres (03) veces el VR y menor a cinco (05) veces el VR se le asignará Diez (10) puntos. d. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual o mayor a cinco (05) veces el VR se le asignará Quince (15) puntos. Para montos intermedios se considerará interpolación lineal | |
17 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN17 | |
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. | ||
B. | EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | (35 puntos) |
Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de los últimos seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial. Definición de Obras Similares: Construcción de túneles u obras de rehabilitación, mejoramiento, construcción, ampliación de carreteras o pistas a nivel de asfaltado. En cualquier caso se deberá acreditar que en la obra similar se ha ejecutado excavación en roca. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y | Únicamente se calificaran aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. a. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o menor al cincuenta por ciento (50%) del valor referencial. Se le asignará cero (00) puntos. b. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado mayor al cincuenta por ciento (50%) del valor referencial y menor a una vez el valor referencial Se le asignará veinte (20) puntos c. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o mayor a una (1) vez el valor referencial. Se le asignará treinta y cinco (35 puntos) Para montos intermedios se considerará interpolación lineal La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general. | |
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN17 | |
presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor. | ||
C. | EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO | 35 Puntos |
C.1.EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados. . Ingeniero Residente de Obra Experiencia mayor a 48 meses como residente o supervisor o inspector en Obras Similares Siete (07) puntos. Experiencia mayor a 42 y menor o igual a 48 meses como residente o supervisor o inspector en Obras Similares Tres (03) puntos. Experiencia mayor a 36 y menor o igual a 42 meses como residente o supervisor o inspector en Obras Similares Uno (01) punto. Ingeniero Asistente de Obra Experiencia mayor a 36 meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector, Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector en Obras similares Siete (07) puntos Experiencia mayor a 30 y menor o igual a 36 meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector, Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector en Obras Similares Tres (03) puntos. Experiencia mayor a 24 y menor o igual a 30 meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector, Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector en Obras similares Uno (01) punto. Ingeniero Especialista en Túnel Experiencia mayor a 24 meses como Especialista en Túnel en Obras Similares…………… Siete (07) puntos. Experiencia mayor a 18 y menor o igual a 24 meses como Especialista en Túnel en Obras Similares Tres (03) puntos. Experiencia mayor a 12 y menor o igual a 18 meses como Especialista en Túnel en Obras Similares Uno (01) punto | ||
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN17 | |
Ingeniero Especialista en Estructuras Experiencia mayor a 36 meses como Especialista en Estructuras en Obras Similares Siete (07) puntos. Experiencia mayor a 30 y menor o igual a 36 meses como Especialista en Estructuras en Obras Similares Tres (03) puntos. Experiencia mayor a 24 y menor o igual a 30 meses como Especialista en Estructuras en Obras Similares Uno (01) punto Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos Experiencia mayor a 24 meses como Especialista en Suelos y Pavimentos en Obras Similares…… Siete (07) puntos. Experiencia mayor a 18 y menor o igual a 24 meses como Especialista en Suelos y Pavimentos en Obras Similares Tres (03) puntos. Experiencia mayor a 12 y menor o igual a 18 meses como Especialista en Suelos y Pavimentos en Obras Similares Uno (01) punto | ||
D. | CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | 15 Puntos |
Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de un xxxxxx xx xxxx (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. 3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. | Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación18: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas. | |
PUNTAJE TOTAL | 100 puntos19 | |
18 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN xxxxx.xxxx.xxx.xx
19 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
IMPORTANTE:
Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.
CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. XXXXXX XXXXX TRAMO ESTADIO MONUMENTAL –AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. XXXXXX XXXXX –AV. XXXXXXX XXXXXX” SEGUNDO TRAMO ETAPA1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. XXXXXX XXXXX TRAMO ESTADIO MONUMENTAL –AV. METROPOLITANA PISTAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Y PUENTE PEATONAL SOBRE EL CERRO PURUCHUCO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA II, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TÚNELES DE PURUCHUCO Y ACCESOS, DISTRITO ATE-LIMA-LIMA que celebra de
una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE , en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20131378620, con domicilio legal en Carretera Central km 7.5 – Ate, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [… ], con
RUC Nº [................], con domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N°
[……………….........] Asiento N° [… ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad
de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACION PUBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación de la Av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana y Construcción de paso a desnivel en la intersección vial de la Av. Xxxxxx Xxxxx –Av. Xxxxxxx Xxxxxx” Segundo Tramo etapa1 Construcción y Mejoramiento de la av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana pistas principales y secundarias y puente peatonal sobre el Cerro Puruchuco correspondiente a la Etapa II, correspondiente a la ejecución de la obra Túneles de Puruchuco y Accesos, Distrito Ate- Lima-Lima a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la Obra Mejoramiento y Ampliación de la Av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana y Construcción de paso a desnivel en la intersección vial de la Av. Xxxxxx Xxxxx –Av. Xxxxxxx Xxxxxx” Segundo Tramo etapa1 Construcción y Mejoramiento de la av. Xxxxxx Xxxxx tramo Estadio Monumental –Av. Metropolitana pistas principales y secundarias y puente peatonal sobre el Cerro Puruchuco correspondiente a la Etapa II, correspondiente a la ejecución de la obra Túneles de Puruchuco y Accesos, Distrito Ate-Lima-Lima conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV20.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
20 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de a 60 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecución del presente contrato es de Doscientos cuarenta (240) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 22 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
De fiel cumplimiento del contrato23: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.
IMPORTANTE:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.
La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
22 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
23 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgará [UN ADELANTO DIRECTO] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR XXXXXXXX] dentro de los ocho
(8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL ADELANTO] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”
:
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del , DEL CONTRATO ORIGINAL
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA] y el comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.
En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
F x Plazo en días |
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
TABLA DE PENALIDADES
Tabla de penalidades (Artículo 166° del Reglamento) La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia debiendo haber sido puestas de conocimiento al Contratista en el cuaderno de obra por parte del Supervisor o Inspector de la Obra teniendo el Contratista un plazo de 24 horas para realizar el descargo correspondiente el mismo que será evaluado en un plazo de 24 horas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
N | PENALIDADES | MULTA |
1 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa diaria será: | 2/1000 |
2 | INDUMENTARIA E IMPLENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la municipalidad. Esta penalidad se considerara por el total de trabajadores y por el total de paquete de obras, es decir si en alguna de la obras alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicara a todo el contrato. La multa diaria será: | 1/1000 |
3 | INGRESO DE MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor yo inspector La multa diaria será: | 2/1000 |
4 | ENTREGA DE MATERILAES INCOMPLETA Cuando el contratista entregue documentación incompleta perjudicando el trámite normal de los mismos (y otros) La multa por cada | S/. 700.00 |
tramite documentario será: | ||
5 | CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato. La multa por día de atraso será: | 2/1000 |
6 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de 24 horas La multa diaria será: | 1/1000 |
7 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones La multa diaria será: | 1/1000 |
8 | RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en la obra La multa diaria será: | 1/1000 |
9 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica o estos no encuentren operativos al 100% La multa diaria será: | 2/1000 |
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 24
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
24 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,
deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. ] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” | “EL CONTRATISTA” |
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Nº 01
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE
PRIMERA CONVOCATORIA
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE | |
PROCESO DE SELECCIÓN | LICITACION PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA |
NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA JURÍDICA O PERSONA NATURAL): | |
RUC Nº: | |
DOMICILIO LEGAL: | |
CÓDIGO DE SU REGISTRO EN OSCE COMO EJECUTOR DE OBRAS (Registro Nacional de Proveedores): | |
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL(de ser el caso): | |
DNI Nº DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso): | |
CELULAR: | |
TELEFONO: | |
RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES | |
( ) Autorizo al Comité Especial Permanente , que me notifique al siguiente correo electrónico: | |
FECHA: | |
FIRMA Y SELLO DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (de ser el caso) | FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE |
FORMATO N° 125
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN
Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA.
Presente.-
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº
RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-CE-O/MDA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.26
…..………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
25 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
26 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
Estimados Señores:
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre | o Razón | Social | : | ||
Domicilio | Legal | : | |||
RUC | : | Teléfono : | Fax : | ||
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “…………….” de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
Adicionalmente, se requiere la presentación de los documentos para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos conforme a lo señalado en la documentación de presentación obligatoria en el contenido del sobre correspondiente a la propuesta técnica.
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO Nº 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones
▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones
▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..…………………………………. …………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
ANEXO Nº 5
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “ ” en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:
Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA27 | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA28 | MONTO FACTURADO ACUMULADO29 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
TOTAL | ||||||||
27 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
28 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
29 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA30 | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA31 | MONTO FACTURADO ACUMULADO32 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
TOTAL | ||||||||
30 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
31 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
32 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 9
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra33, mi propuesta económica es la siguiente:
CONCEPTO | COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] |
TOTAL |
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.
33 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2013-CE-O/MDA
ANEXO Nº 10
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:
NOMBRE | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO | CARGO Y/O ESPECIALIDAD |
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 11
DECLARACIÓN JURADA DE RELACION DE EQUIPO MINIMO
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACION PÚBLICA Nº 007-2013-CE-O/MDA
Presente.-
De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la información del equipo propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:
EQUIPOS REQUERIDOS
CANT. | RELACIÓN DEL EQUIPO |
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda