BASES ADMINISTRATIVAS CE-FAP-002-2010 (GRUP2)

GRUPO AÉREO N º 2 CACE3

BASES ADMINISTRATIVAS

CE-FAP-002-2010 (GRUP2)

“SIMULADOR DE VUELO MI-25”

1. GENERALIDADES

El Comité de Adquisiciones y Contrataciones en el Extranjero Nivel CACE 3 es el encargado de realizar el Proceso de Contratación en el Extranjero para la “SIMULADOR DE VUELO MI-25”; el mismo que se encuentra considerado en el PAC AF-2010 con el número de referencia 1580 y con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Fuerza Aérea del Perú- Grupo Aéreo Nº 2

Dirección: Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx X/X Xxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx Xxxx

Unidad Solicitante : Grupo Aéreo N° 2

Representante : Presidente del CACE 3

RUC : 20144364059

Horario de Atención : 08:00 – 16:00 horas

2. OBJETO DEL SERVICIO

El presente proceso de selección al extranjero tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE SIMULADOR DE VUELO MI-25.

3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/.110,410.81 (Ciento diez mil cuatrocientos diez y 81/00 Nuevos Soles) incluido los siguientes impuestos general a las ventas (19%) y el impuesto a la renta (30%) y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes xx xxxxx AF-2010, con fuente de financiamiento correspondiente a Recursos Ordinarios.

El valor referencial total ascienden a:

Valor Referencial

S/.110, 410.81

(Ciento diez mil cuatrocientos diez y 81/00 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el valor referencial serán devueltas por el Comité teniéndolas por no presentadas.

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

1. El plazo de duración del servicio es de 15 días útiles el cual deberá prever la disponibilidad y operatividad de las aeronaves necesarias para el cumplimiento de EL SERVICO. En caso de que exceda el número de días propuestos en su cotización por razones de disponibilidad de aeronave y no por razones ajenas a nuestra voluntad, como por ejemplo: mal tiempo o enfermedad xxx xxxxxx estudiante, EL CONTRATISTA deberá asumir el pago de viáticos, alojamiento, movilidad y cargos por cambio de fecha de

Pasaje de los cuatro (04) pilotos estudiantes.

2. El lugar de la ejecución del servicio será en el extranjero.

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IDIOMA Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Los documentos y/o propuestas del postor durante todas las etapas del presente proceso de contratación se redactarán en ORIGINAL empleando medios mecánicos o electrónicos con los formularios oficiales autorizados del postor participante y llevarán el sello. Los documentos y/o propuestas deberán ser presentadas por escrito por intermedio de su representante debidamente acreditado. Asimismo toda documentación deberá ser presentada en sobre cerrado a la siguiente dirección:

Fuerza Aérea del Perú – Grup2

Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx X/X Xxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx Xxxx

2. Todos los documentos que contengan información sobre las propuestas y factores de evaluación se presentarán en original, idioma español o en su defecto, acompañados de traducción oficial. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Los documentos cursados por el Comité durante todas las etapas del presente proceso de contratación se redactarán empleando los formularios oficiales autorizados, llevarán el sello y la rúbrica del Presidente del Comité.

6. CALENDARIO DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO	FECHAS
Invitación	12-07-2,010
Presentación de Propuestas	14-07-2,010 12:00 Hrs.
Evaluación de Propuesta Técnica y Propuesta Económica.	14-07-2,010
Otorgamiento de la Buena Pro	14-07-2010

7. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación a emplearse en el presente proceso será de “Suma alzada”, mediante el cual cada postor formulará y presentará su propuesta, entendiéndose que la propuesta deberá comprender la totalidad de las especificaciones se detallan en los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), de acuerdo al anexo “01” por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución.

2. BASE LEGAL Y NORMATIVA

1. Constitución Política del Perú.

2. Convención de Viena “Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías”, del 11 xx xxxxx de 1980.

3. Código Civil de 1984.

4. Ley Nº 28411 “Ley Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx” xxx 00 xx xxxxxxxxx xxx 0000.

5. Decreto Ley Nº 19365 del 18 xx xxxxx de 1972.

6. Decreto Legislativo N° 1017 del 04-06-08 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF del 01-01-09 “Ley de Contrataciones del Estado”.

7. Decreto Legislativo Nº 668 del 15 de octubre de 1994.

8. Manual FAP 70-3 “ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES” Contrataciones de Bienes y Servicios en el Extranjero del 06-03-09.

9. Directiva General 008-2010-MINDEF/SG/VRD del 22-03-10

3. DE LOS PARTICIPANTES

Podrán presentarse al presente proceso de Adquisición en el Extranjero (CACE 3) las empresas que sean invitadas, de acuerdo con el objeto de la presente convocatoria detallada en el párrafo 1.2.

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. PROPUESTA TECNICA

1. Documentación de presentación obligatoria

Deberá contener la información solicitada en los anexos que se detallan en los incisos siguientes, debiendo ser remitida sin borrones, correcciones o enmendaduras, cuya recepción será confirmada por parte del comité Asimismo, los integrantes del Comité podrán verificar la información y documentación que forman parte de las propuestas de los postores participantes y de comprobarse falsedad o información inexacta, se descalificará al postor que presentó dicha propuesta

1. Declaración Jurada de Aceptación y Conocimiento de las Bases (Anexo N° 2).

2. Declaración Jurada de Pacto de Integridad (Anexo N° 3).

2. PROPUESTA ECONOMICA

1. Serán presentados según el Anexo 4 “Formato de la Propuesta Económica”.

2. La propuesta económica deberá considerar el precio total, dólares americanos (US$) hasta dos decimales. Deberá incluir el valor de los Servicios de las especificaciones técnicas del anexo 1.

3. La propuesta económica tendrá como mínimo una validez de 180 días calendarios, a partir de la fecha de presentación.

4. La propuesta económica debe indicar la Forma de Pago y el Banco representante del postor. Asimismo, se debe indicar que los gastos bancarios serán asumidos por el proveedor.

1. METODO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluación y calificación constará de 2 etapas: Evaluación Técnica y Evaluación Económica.

1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Las propuestas de los participantes serán evaluadas por los integrantes del Comité de acuerdo al siguiente método:

1. Evaluación de la “Documentación de presentación Obligatoria”: en las fechas indicadas en el cronograma establecido para el presente proceso, se verificará la totalidad de los documentos exigidos en los párrafos 4.1 y 4.2.1, para esta evaluación se utilizará el calificativo de “CUMPLE” ó “NO CUMPLE”.

Para tal efecto, el Comité verificará el contenido y vigencia en los contenidos en las propuestas a fin de determinar si estas se ajustan a lo solicitado. En el caso que alguna propuesta no presente los documentos de acreditación y no se ajuste a uno o más de los requisitos exigidos en el párrafo 4.2.1, la propuesta técnica será calificada como NO ADMITIDA.

2. Cada factor será calificado con un puntaje sobre una escala que sumará en conjunto los cien (100) puntos, de acuerdo a los factores de evaluación definidos:

FACTORES DE EVALUACION

Para acceder a la evaluación económica el postor deberá obtener en su propuesta técnica un puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, caso contrario la propuesta será descalificada.

1. Experiencia en la ejecución de prestaciones similares (60 puntos)

• Se calificará con el mayor puntaje (60 puntos) a la propuesta que presente la mayor experiencia por servicios similares al presente proceso, expresado en número de prestaciones.

• Las demás propuestas serán calificada en forma directamente proporcional aplicando una regla de tres.

• La experiencia se sustentará con la presentación de la declaración jurada

2. Tiempo de ejecución del servicio (40 puntos)

• Se calificará con el mayor puntaje (40 puntos) a la propuesta que oferte el menor tiempo para dictar los cursos.

• Las propuestas serán calificadas de la siguiente manera:

Hasta 15 días calendarios (40 puntos)

Mayor de 15 días y menor ó igual de 25 días calendarios

(30 puntos)

Mayor de 25 días y menor ó igual de 35 días calendarios

(20 puntos)

• El tiempo para dictar los cursos se sustentará con la presentación de la Declaración jurada.

2. EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Evaluación económica se efectuará solamente aquellas propuestas técnicas que hayan igualado o superado el puntaje mínimo de 80 puntos.

La evaluación económica se calificará sobre cien (100) puntos y consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto al resto de las propuestas se le asignará un puntaje inversamente proporcional según la siguiente fórmula:

P_i = O_m x PMPE/O_i

Donde:

i = Propuesta

P_i = Puntaje de la propuesta económica i

O_i = Propuesta económica i

O_m = Propuesta económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica

Las propuestas económicas que superen en más del 10% del Valor Referencial serán calificadas como NO ADMITIDA.

3. Determinación del Puntaje Total de la Evaluación de las Propuestas

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTP_i = 0.7 PT_i + 0.3 PE_i

Donde:

PTP_i = Puntaje total del postor i

PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PE_i = Puntaje por evaluación económica del postor i

2. ADJUDICACION

1. El Comité, después de efectuar la evaluación de las propuestas técnica y económica, formulará el correspondiente cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje total obtenido por cada uno de los proveedores participantes, debiendo contar con presencia notarial.

2. En el supuesto que dos (02) o más propuestas o cotizaciones empaten en el Puntaje Total realizada por el Comité, la adjudicación se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

• A favor del proveedor que obtuvo el mejor puntaje técnico.

• Por prorrateo de mutuo acuerdo entre los postores, de resultar viable.

• A través de sorteo.

Una vez adjudicado, el Comité informará a los postores por el medio más adecuado y comprobable, el resultado del proceso.

Cuando la propuesta ganadora exceda el valor referencial, hasta en un diez por ciento (10%), se solicitará vía conducto regular al órgano que corresponda, la fuente de financiamiento y la disponibilidad presupuestaria necesaria para cubrir el monto final esperándose el pronunciamiento del referido órgano, cuyo plazo no podrá exceder de 03 (tres) días útiles.

3. SOLICITUDES Y RECLAMOS

1. SOLICITUDES

Dentro del plazo de dos (02) días hábiles posteriores a la adjudicación cualquiera de los postores invitados podrá solicitar por escrito al presidente del comité la información que obra en el expediente.

2. RECLAMOS

Dentro del plazo de tres (03) días hábiles posteriores a la adjudicación, de existir reclamo alguno, el postor deberá dirigirse al Presidente del Comité, a fin de que al más breve plazo absuelva por escrito dicha solicitud.

4. GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES DEL POSTOR GANADOR

Las garantías, determinación de responsabilidades, así como el detalle de la ejecución contractual de la propuesta ganadora, quedarán específicamente establecidas en el contrato que establezcan la FAP y el postor al que se le otorgó la adjudicación del proceso, de acuerdo con las prácticas del comercio internacional.

5. FORMA DE PAGO

   1. Los postores optarán por una de las siguientes formas de pago, la cual deberá estar indicada en su propuesta:

1. Carta de Xxxxxxx, en la condición de confirmada e irrevocable a favor de EL CONTRATISTA, luego de la conformidad del 100% de la prestación del servicio según lo descrito en el contrato. Este pago se efectuará contra la presentación de los siguientes documentos:

• Factura original con tres copias.

• Original del Acta de Conformidad del Servicio Prestado firmada por LA FAP en Lima Perú.

• No se admitirán cesión de derechos. EL CONTRATISTA asumirá los gastos que genera la apertura de la carta de crédito, y los gastos bancarios que se generen.

2. Transferencia Bancaria previa Acta de Conformidad del 100 % del servicio prestado.

3. Si es pago adelantado, será contra una carta fianza del 100% del monto por adelantar a solicitud de EL CONTRATISTA.

2. La factura deberán estar consignados a nombre de la FUERZA AÉREA DEL PERÚ – GRUPO AEREO N° 2

3. Para cualquier opción de pago deberá presentar una carta fianza del 10% del monto contractual como Garantía de Fiel Cumplimiento.

6. PRORROGAS Y POSTERGACIONES

La prórroga o postergación de cualquiera de las etapas del proceso se determinará por acuerdo de los integrantes del Comité de CACE3, debidamente sustentado y fundamentado, informando simultáneamente a los postores participantes.

7. CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso hasta antes de la adjudicación, se podrá cancelar el proceso por caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad del presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. Dicha cancelación será comunicada por escrito a los postores participantes por el Presidente del Comité.

8. DECLARACION DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso quedará declarado desierto cuando no se haya presentado o no quede válida ninguna propuesta.

9. PROFORMA DE CONTRATO

1. Se regulará de acuerdo a las costumbres y prácticas del comercio internacional tomando como base la Proforma del Contrato establecida en el Anexo N° 5.

----------------------------------- -----------------------------------

Capitan FAP Alferez FAP

XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXX

1ER VOCAL 2DO VOCAL

--------------------------------------------------------

Comandante FAP

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX

PRESIDENTE

ANEXO Nº 01

TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Curso Recurrent:

1. Cantidad de tripulantes : tres (03) Pilotos

2. Horas de curso en tierra : 08.0 horas

3. Horas en simulador por tripulación : 08.0 horas

Curso Initial:

1. Cantidad de tripulantes : un (01) Piloto

2. Horas de curso en tierra : 08.0 horas

3. Horas en simulador por tripulación : 08.0 horas

Requerimiento de vuelo del helicóptero MI-25

1. Vuelo en ruta con prácticas de procedimiento en emergencia y casos complicados de vuelo incluyendo fallas del sistema del motor, fallas del sistema de transmisión, fallas de los sistema hidráulicos, fallas de los horizontes artificiales, fallas de los sistemas xx xxxxx, fallas del sistema de combustible, falla de los dos motores en práctica de aterrizaje en auto rotación, falla de rotor de cola con pedal derecho metido, con pedal izquierdo metido, con pedales trancados.

2. Vuelos visuales e instrumentales en condiciones nocturnas con prácticas de procedimientos de emergencias y casos complicados de vuelos, incluyendo fallas de sistema de aceite de motor (temperatura y presión), falla de los generadores y sistema eléctrico, falla de velocímetros y falla de otros sistemas.

3. Vuelos de táctica de combates contra objetivos móviles y fijos, con el empleo de las diferentes configuraciones de armamento utilizando los equipos xx xxxxxx electrónica de abordo.

4. Vuelo de búsqueda y rescate con aterrizaje en condiciones meteorológicas complicadas con práctica de procedimientos de tripulación de emergencias.

5. Realizar un vuelo final de chequeo.

6. Vuelo con visores nocturnos.

Características mínimas de simulador de vuelo del helicóptero MI-25

1. Capacidad de visualización y ejecución de simulación en tiempo real según el desarrollo de cualquier procedimiento sea normal o de emergencia.

2. Actualización en ejecución de maniobras que deberá ser recibida por personal debidamente certificado

3. Certificación de la autoridad Aeronáutica del País de origen como simulador de helicóptero MI-25

4. El simulador debe considerar el entrenamiento simultaneo de una tripulación completa (piloto, piloto artillero)

5. Desarrollo simulado de procedimientos con capacidad de realización desde la posición xxx xxxxxx e instructor incidiendo en este último.

6. Desarrollo simulado de las diversas fases de vuelo (despegue ascenso, tráficos, vuelos maquinales, formación, navegaciones, ataques a objetivos fijos y móviles aterrizaje, emergencias).

7. Reproducción de diversas estaciones, horarios y condiciones meteorológicas.

8. Vuelo simulado en condiciones IFR y VFR.

9. Simulación de cualquier condición geográfica para desarrollar vuelos de contorno incluido sobre el mar.

10. Visualización multicolor y con ángulos de visión no menor de 170 grados.

11. Reproducción de vuelos de navegación entre aéreas geográficas identificables en cartas geográficas.

12. Capacidad de grabación de cada vuelo desarrollado.

13. Capacidad de vuelo NVG (si fuera posible)

Consideraciones

1. Los cursos deberán ser en idioma español.

2. Se deberá considerar horas de teoría para la adaptación al sistema de simulación.

3. Duración del curso 15 días calendario.

4. Deberá entregar un certificado de la instrucción recibida a cada uno de los participantes capacitados, indicando el atributo correspondiente.

ANEXO N º02

DECLARACION JURADA ACEPTACION DE CONDICIONES DEL PROCESO

……………..de…………….del 2010

Señores

FUERZA AEREA DEL PERU

Presente.

Atte : Comité de Adquisiciones y Contrataciones al Extranjero

De nuestra consideración

El que suscribe, representante legal de………(nombre o razón social del postor)……………identificado con………(Nº de documento de identidad del país de origen) y con domicilio legal en………. Declaro bajo juramento que:

1. Que conoce, acepta y se somete a las bases, condiciones y procedimientos del Proceso de Selección.

2. Que el responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta para los efectos del proceso.

3. Que se compromete a mantener su oferta durante el presente Proceso, suscripción del Contrato y entrega del material en caso de resultar favorecido con la adjudicación.

4. Que toda anulación de ítems posterior a la firma del Contrato traerá como consecuencia la cuantificación del perjuicio económico por la inoperatividad de la aeronave para la cual fue adjudicado.

-------------------------------------------------

Nombre, Firma y sello del postor o de su Representante Legal

ANEXO N º03

DECLARACION JURADA DE PACTO DE INTEGRIDAD

……………..de…………….del 2010

Señores

FUERZA AEREA DEL PERU

Presente.

Atte : Comité de Adquisiciones y Contrataciones al Extranjero

De nuestra consideración

El que suscribe, representante legal de………(nombre o razón social del postor)……………identificado con………(Nº de documento de identidad del país de origen) y con domicilio legal en………. Declaro bajo juramento que:

1. No hemos ofrecido u otorgado, no ofreceremos ni otorgaremos, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido, o cualquier otra ventaja inadecuada a funcionario publico alguno, o a sus familiares o socios comerciales a fin de obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso.

2. Declaramos no haber celebrado acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia

------------------------------------------------

Nombre, Firma y sello del postor o de su Representante Legal

ANEXO N º 4

PROPUESTA ECONOMICA

……………..de…………….del 2010

Señores

FUERZA AEREA DEL PERU

Presente.

Atte : Comité de Adquisiciones y Contrataciones al Extranjero

De nuestra consideración

A continuación hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

DESCRIPCION PRECIO TOTAL US$

La propuesta económica incluye todos los impuestos, tributos, seguros, así como cualquier otro costo que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre costo del servicio realizado.

Atentamente,

------------------------------------------------

Nombre, Firma y sello del postor o de su Representante Legal

ANEXO N º 5

PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS PARA SIMULADOR DE VUELO MI-25

Conste por el presente documento el Contrato Internacional que celebran de una parte LA FUERZA AEREA DEL PERU _____________________, con RUC Nº 20144364059, debidamente representado por __________________________________, nombrado como Comandante mediante Resolución Suprema Nº-_____________________ del_______________,identificado con carné de identidad _________________ y Documento Nacional de Identidad Nº ___________, debidamente facultado a quien en lo sucesivo se le denominará “LA FAP”, y de la otra parte la Compañía ………………………………..., debidamente representada por intermedio de su representante el Sr………………….., identificado con Pasaporte N°___________, cuyo poder de representación debidamente visado por las Autoridades Consulares del Perú en_______________, el cual se adjunta al presente contrato como ANEXO 01; y a quien en lo sucesivo se le denominará “LA CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

A menos que en el texto del presente documento se estipule de otra manera las palabras y expresiones genéricas que se señalan a continuación tendrán los siguientes significados y en cualquier caso de interpretación los títulos y complementarios deberán ser ignorados.

1.1 LA FAP

Significa LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ

1.2 LA CONTRATISTA

Significa la Compañía ………………………………, responsable de la prestación de los “SERVICIOS” objeto del presente Contrato.

1.3 LA PRESTACION

Significa el ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO EN HELICOPTERO MI-25, a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo a los términos de referencia que se encuentran detallados en el ANEXO Nº 02 el cual ha sido adjudicado a “LA CONTRATISTA” y contiene todas las actividades a ser realizadas por “EL CONTRATISTA” bajo los términos del Contrato.

1.4 ACTA DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS

Significan los documentos a ser suscritos por el/los representante/s de “LA FAP” después de haber sido recepcionado “EL SERVICIO DE SIMULADOR DE VUELO MI-25”, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas por LA FAP y ofrecidas por “EL CONTRATISTA”.

1.5 EL CONTRATO

1.5.1 Lo constituye el presente documento suscrito por los representantes autorizados de “LA FAP” y “EL CONTRATISTA”, el mismo que contiene los términos y condiciones contractuales, formando parte integrante e inseparable de él, los anexos citados, y cualquier otro documento que pase a formar parte integrante del mismo por expresa voluntad de las partes contratantes por escrito.

ANEXO Nº 1:

Poder de representación y copia del pasaporte del representante facultado

ANEXO N° 2:

Detalle de las Especificaciones Técnicas, duración de curso y de la ejecución del servicio de “LOS SERVICIOS” adjudicados, de acuerdo a la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA, descritas.

ANEXO N° 3:

Pro forma de Carta de Crédito

6. ADDENDUM

El addendum es el instrumento idóneo para modificar el contrato con el objeto de complementarlo, perfeccionarlo, autorizar la ampliación de plazos por caso fortuito o fuerza mayor entre otros el mismo que deberá ser suscrito por las partes.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

1. “LA FAP”, requiere el SERVICIO DE SIMULADOR DE VUELO MI-25.

2.2 En virtud de la convocatoria del proceso de adjudicación del Comité de Adquisiciones y Contrataciones al Extranjero, se otorgó la Buena Pro a “EL CONTRATISTA”, ello de acuerdo a las especificaciones técnicas detallados en el “ANEXO 2”, el cual es parte integrante del presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL

3.1 La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su Artículo 171º que la Fuerza Aérea tiene como finalidad garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República asimismo, participa en el desarrollo económico y social del país.

3.2 La Convención de las Naciones Unidas denominada Convención de Viena establece normas de Derecho Internacional entre los estados contratantes adheridos a la misma obligándose a cumplirlas. El Perú se encuentra adherido a la Convención de Viena desde el año 1999 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 011-99-RE del 22-02-99.

3.3 La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411 de fecha 08 de Diciembre del 2004 establece en su Artículo 59 literal b) que la Ejecución Presupuestaria indirecta se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes es realizada por una Entidad distinta al Pliego sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada o con una Entidad pública sea a título oneroso o gratuito.

3.4 La Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017 establece en su Artículo 3 Numeral 3.3 que “La presente norma no es de aplicación para la letra ñ). Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el territorio extranjero”.

3. 5 Manual FAP 70-3 Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios en el Extranjero el 06-03-2009.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de este Contrato el entrenamiento EN SIMULADOR DE VUELO MI-25 de la Fuerza Aérea del Perú en el centro de instrucción de EL CONTRATISTA; conforme a los establecido en las bases administrativas, especificaciones técnicas y propuesta económica, que forman parte integrante del presente contrato detallados en el ANEXO Nº 02.

CLAUSULA QUINTO: EL PRECIO

5.1 El Precio Contractual para el entrenamiento EN SIMULADOR DE VUELO MI-25 de la Fuerza Aérea del Perú, detallados en el “ANEXO 02” asciende a la suma total de US$ DOLARES AMERICANOS (AAAAAAAAAA MIL CON 00/100); el que se mantendrá fijo e inalterable y no estará sujeto a ajustes.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

6.1 El monto del contrato, establecido en la cláusula cuarta será pagado por “LA FAP” a “EL CONTRATISTA” mediante Carta de Crédito, documentada, confirmada e irrevocable a favor de “EL CONTRATISTA” (según el “ANEXO Nº 3”, la cual será cancelada a la presentación de los siguientes documentos:

6.2 Factura original y tres (03) copias emitidas a la orden de: FUERZA AEREA DEL PERU-GRUPO AÉREO Nº 2.

6.3 Original del Acta de Conformidad de Recepción, firmada por la FAP en Lima Perú.

6.4 La Carta de Crédito será aperturada al 100% del costo total del presente contrato, que asciende al importe de US$……… (……../100 DOLARES AMERICANOS).

6.5 El banco encargado de aperturas la Carta de Crédito será el Banco de la Nación, Lima, Perú, quien se encuentra facultado por “LA FAP” para designar a un Banco internacional de primer nivel como Confirmador.

El Banco del beneficiario, donde se ejecutará la Carta de Crédito a su favor será el:

Banco:

Dirección:

Cuenta Nº:

IBAN:

Swift Code:

6.6 La Carta de Crédito será confirmada al Banco de “EL CONTRATISTA” vía swift o telex.

6.7 La Carta de Crédito será aperturada dentro de NOVENTA (90) días, contados desde la fecha de la entrada en vigencia del presente Contrato. La Carta de Crédito estará vigente durante 365 días, a partir de la fecha de su apertura.

6.8 Los documentos tendrán que estar presentados al Banco de “EL CONTRATISTA” durante la vigencia de la Carta de Crédito.

5.9 En el caso de que las condiciones de la Carta de Crédito no corresponden con lo establecido en el presente contrato, “LA FAP” a solicitud de “EL CONTRATISTA” realizará por su cuenta todas las modificaciones necesarias.

6.10 Todos los gastos bancarios relacionados con la apertura de la Carta de Crédito, su confirmación y ejecución serán asumidos por “EL CONTRATISTA”. Los gastos bancarios relacionados con la prórroga del plazo de vigencia de la Carta de Crédito serán cubiertos por la parte, cuyas acciones ocasionaron la necesidad de esta prórroga. Ninguna otra condición podrá ser incluida en la Carta de Crédito.

En caso de que el postor opte por una modalidad alterna de pago como la transferencia bancaria, ésta también se realizará a la presentación del acta de Recepción de Conformidad y demás documentos indicados en el punto

6.11 Asimismo “EL CONTRATISTA” asumirá los gastos bancarios que demande ésta operación.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1 La ejecución de la prestación de los servicios de entrenamiento EN SIMULADOR DE VUELO MI-25 materia del presente contrato se efectuara de acuerdo con las condiciones y procedimientos previstos en el Anexo 2 del presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE ENTREGA

8.1 “EL CONTRATISTA” se compromete a entregar la totalidad de los Servicios a favor de “LA FAP”, en el plazo establecido en su Propuesta Técnica de acuerdo a lo detallado en cada ítem en el “ANEXO 02” del presente Contrato, computados a partir de la firma del Contrato, emisión y recepción de la Orden de Compra, recepción del Certificado de Último Destino emitido por “LA FAP”, y de la comunicación de la fecha de apertura de la Carta de Crédito.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE ENTREGA

9.1 “LA FAP” designará al personal para la recepción y conformidad del servicio, encontrándose éste conforme, se suscribirá el “Acta de Conformidad de Recepción” por un representante de “LA FAP”.

9.2 El Acta de Conformidad del entrenamiento EN SIMULADOR DE VUELO MI-25, se suscribirá dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de su arribo a Lima – Perú; siempre y cuando no existan discrepancias con las unidades remitidas.

CLAUSULA DECIMA: GARANTÍA TÉCNICA

10.1 “EL CONTRATISTA”, garantiza la condición y calidad del servicio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

11.1 Las demoras o falta de “EL CONTRATISTA” en el cumplimiento del presente Contrato, debido a causas de Fuerza Mayor o caso Fortuito, no constituyen incumplimiento de este Contrato.

11.2 Se considera como Fuerza Mayor y/o caso Fortuito, las circunstancias tales como: guerras, desordenes políticos o sociales, insurrección civil, hostilidades, actos de terrorismo, conflictos laborales, embargos, huelgas, paros y otras interrupciones, accidentes, incendios, terremotos, inundaciones, rayos, demoras en el transporte, tornados, tifones, mareas altas, derrumbes de tierra, epidemias mayores, escasez de combustible u otros materiales esenciales, así como la demora en la expedición de los documentos necesarios para los trámites de exportación a ser expedidos por las autoridades del Gobierno del Perú.

11.3 Dentro de los cinco (05) días hábiles a partir del momento en que “EL CONTRATISTA” se entere de un evento o eventos que son causa de Fuerza Mayor, deberá comunicar obligatoriamente los hechos a “LA FAP”, completando la información documentadamente. Si dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles, “LA FAP” no formulará observación, “EL CONTRATISTA” podrá considerar que el evento de Fuerza Mayor ha sido aceptado. Una vez aceptado expresamente el hecho de Fuerza Mayor, “LA FAP” y “EL CONTRATISTA” procederán a hacer los reajustes pertinentes en el plazo de entrega.

11.4 Si el hecho de Fuerza Mayor se mantuviese por más de sesenta (60) días naturales a partir del momento en que “EL CONTRATISTA” lo ha comunicado según esta Cláusula, “EL CONTRATISTA” y “LA FAP” podrán acordar mutuamente la resolución del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“DEL CONTRATISTA”

12.2 Se obliga a entregar “LA PRESTACION”, en las condiciones ofertadas de plazo y acorde a las características técnicas ofertadas.

12.3 Se obliga a no divulgar información a terceros sobre las características técnicas de LA PRESTACION entregada a “LA FAP”, atendiendo la naturaleza del mismo.

“DE LA FAP”

12.4 A cancelar el precio adjudicado en las condiciones asumidas, obligándose en base a los términos y condiciones de EL CONTRATO de LA PRESTACION adquiridos, de acuerdo a los Términos de Referencia detallados en el ANEXO Nº 02 concordante con la propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

12.5 “LA FAP” se compromete a firmar las “ACTAS DE CONFORMIDAD DE RECEPCION” en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles acorde a lo previsto en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: FACILIDADES Y RESPONSABILIDADES

13.1 “EL CONTRATISTA” y “LA FAP” se esforzaran en el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en las cláusulas que conforman el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

14.1 “EL CONTRATISTA”, previa a la suscripción del presente Contrato deberá entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, por el monto de XXXXXXX DOLARES AMERICANOS (…) equivalente al 10% del monto total adjudicado, a favor de “LA FAP”, la cual será devuelta a “EL CONTRATISTA” una vez liquidado el Contrato, acorde a los términos contractuales asumidos en la Cláusula Décima Cuarta de corresponder.

14.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento constará de una Carta Fianza, emitida en un Banco de primer orden del Sistema Financiero Nacional; con las características de solidaria, irrevocable y de realización automática a su requerimiento, con una vigencia de ……..( …) meses.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES, INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 El atraso injustificado en la entrega de LA PRESTACION objeto del presente Contrato, después de vencido el plazo acordado en la Cláusula Sexta, estará gravado con una penalidad a favor de “LA FAP” ascendente al 0.05 % por cada día de retraso, y aplicada sobre la Garantía de Fiel Cumplimiento, en la misma moneda de pago, hasta un total del 10 POR CIENTO (10%) del monto contractual, prevista en la Cláusula Décima Tercera.

15.2 Alcanzado el tope indicado en el numeral 15.1, “LA FAP” podrá de forma unilateral resolver automáticamente el Contrato o parte del mismo, para lo cual bastará con comunicarlo por escrito, vía notarial o facsímil; previo requerimiento formal del incumplimiento y como consecuencia de ello ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.

15.3 Para los efectos de resolución del Contrato, “LA FAP” comunicará su decisión a “EL CONTRATISTA” a la dirección indicada en la Cláusula Décima Quinta, la cual surtirá efecto a su recepción; si transcurriesen 15 días hábiles y “EL CONTRATISTA” no formula oposición, se entenderá que la resolución ha quedado consentida.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: COMUNICACIONES, NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

16.1 Cualquier aviso o comunicación relacionada con este Contrato, se considerará debidamente entregada por una de las partes si se diligencia o se envía a la otra parte por correo certificado, correo electrónico o por facsímile al domicilio que ha continuación se indica o a otro que las partes acuerden mutuamente por escrito.

Para “LA FAP”

Fuerza Aérea del Perú

Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx x/x Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx - Xxxx -Perú

Teléfono: ……………..

Telefax : ……………..

Email : ……………..

Para “EL CONTRATISTA”

Cía. …………………………..

Sede Central: ……………….

Teléfono : ……………….

Telefax : ……………….

Email : ……………….

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DE LA JURISDICCION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.1 Las partes declaran, que ante cualquier divergencia que surja entre ellas relativa a la ejecución de este Contrato, se esforzarán cordial y amigablemente para superar la discrepancia y, en último caso de no llegarse a una conciliación, todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse, incluidas las que se refieran a su nulidad o invalidez, serán resueltas mediante arbitraje. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral en la ciudad de Lima - PERU.

17.2 El laudo arbitral emitido será vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CESION

18.1 Ninguna de las partes podrá ceder al presente Contrato total o parcialmente sin el previo y escrito consentimiento de la otra parte; ya que ello ocasionaría la resolución del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PRECEDENCIA DE DOCUMENTOS

19.1 Si existiera discrepancia o desacuerdo entre alguna de las condiciones de este Contrato, las de sus Anexos, las Bases y/o Propuesta Técnica y Económica el orden de precedencia será el siguiente:

19.1.1 Las Bases

19.1.2 El Contrato

19.1.3 Anexos al Contrato

19.1.3 Propuesta Técnica y Económica

CLAUSULA VIGESIMA : MODIFICACIONES

1. Ninguna modificación del presente contrato será efectiva a menos que sea acordada y redactada consensualmente por representantes debidamente autorizados de ambas partes mediante adenda.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-. ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO

21.1 El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha en que ambas partes hayan firmado el mismo y se hayan notificado mutuamente. El plazo de las notificaciones no podrá exceder los (15) quince días calendarios desde la suscripción del presente Contrato.

21.2 El presente contrato culminará con la recepción conforme del servicio y pago correspondiente.

CAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- EMISION DE LOS CONTRATOS

22.1 El presente contrato será emitido en cinco (05) ejemplares originales en el idioma Español.

CAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CONCLUSION

23.1 El presente Contrato y sus Anexos, contienen el acuerdo y el entendimiento completo entre “LA FAP” y “EL CONTRATISTA” y reemplazan a todos los acuerdos correspondientes y discusiones anteriores entre las partes.

En fe de lo cual firman las Partes en cinco ejemplares de igual valor, en Lima a los ____ días del mes de __________ del año Dos Mil Diez.

_____________________ LA FAP

____________________ EL CONTRATISTA

ANEXO N° 01

CONTRATO DE SERVICIOS N°

Poder y/o documento idóneo de representación del Sr. ……………………

ANEXO Nº 02

CONTRATO DE SERVICIOS Nº _______

CARACTERISTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO MI-25

1.-

______________________________ LA FAP

____________________________ EL CONTRATISTA

ANEXO N° 03

CONTRATO DE SERVICIOS Nº ______

PROFORMA DE LA CARTA DE CRÉDITO
40ª	FORMA DE LA CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTADA: CONFIRMADA E IRREVOCABLE
20	CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIA Nº.....................
31D	FECHA DE EMISION
31C	FECHA Y LUGAR DE VENCIMIENTO …….DIAS DESPUES DE APERTURADA LA CARTA DE CREDITO, EN……
50	CLIENTE ORDENANTE FUERZA AEREA DEL PERU
59	CLIENTE BENEFICIARIO XXXXXXX Sede Central: TELÉFONO : TELEFAX : EMAIL :
32B	IMPORTE …………... D.A.
41A	SERÁ UTILIZADO EN EL BANCO XXXXXXXXXXXXXXXXXX DIRECCIÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CUENTA N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SWIFT CODE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEPHONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FAX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PERSONA DE CONTACTO XXXXXXXXXXXXXXX
43P	EMBARQUES PARCIALES PERMITIDOS
43T	TRANSBORDO PERMITIDO
44E	A BORDO / DESPACHO / DE CUALQUIER AEROPUERTO
44B	PARA TRANSPORTAR AL PUERTO DEL CALLAO - LIMA – PERÚ
48	PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LOS DOCUMENTOS QUE SERÁN PRESENTADOS EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA CARTA DE CRÉDITO, SERÁN ACEPTADOS PARA EL PAGO STALE DOCUMENTS ARE PERMITED
46A	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO DE LA CARTA DE CREDITO: (1) UN ORIGINAL Y TRES COPIAS DE LA FACTURA COMERCIAL, EN EL IDIOMA ….., EN UNIDAD MONETARIA ACORDADA CON INDICACION DEL NUMERO DE CONTRATO Y LA FECHA DE SU FIRMA, LA FACTURA SERA CONSIGNADA A LA ORDEN DE: XXXXXX XXXXX XXX XXXX (0) Xx XXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX EMITIDA POR LA FAP.
47A	CONDICIONES ADICIONALES: LA CARTA DE CRÉDITO CUBRIRÁ EL 100 % DEL PRECIO DEL CONTRATO.
49	INSTRUCCIONES DE CONFIRMACION: LA CARTA DE CREDITO SERA CONFIRMADA POR UN BANCO DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL DESIGNADO POR EL BANCO DE LA NACION.
53	BANCO REEMBOLSADOR:
57A	BANCO AVISADOR
71	COMISIONES BANCARIAS TODOS LOS GASTOS BANCARIOS POR LA APERTURA Y VIGENCIA INICIAL DE LA CARTA DE CRÉDITO SERÁN PAGADOS POR EL CONTRATISTA. LOS GASTOS RELACIONADOS CON PROLONGACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA DE CRÉDITO CORRERÁN A CARGO DE LA PARTE RESPONSABLE.
78	INSTRUCCIONES PARA EL BANCO PAGADOR EL IMPORTE DE LA CARTA DE CREDITO SE PAGARA COMO SIGUE: 100% EQUIVALENTE A ………… SERA PAGADO CONTRA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DETALLADOS EN EL CAMPO 46A.

______________________________ LA FAP _____________________________ EL CONTRATISTA