LP-029-2013-INEN “ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL INEN”

LP-029-2013-INEN “ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL INEN”

.


























BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES




LICITACIÓN PÚBLICA N°029-2013-INEN


PRIMERA CONVOCATORIA





CONTRATACIÓN DE BIENES


“ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL INEN”


PRIMERA CONVOCATORIA


































SECCIÓN GENERAL




DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN




(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN





    1. BASE LEGAL


  • Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

  • Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

  • Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

  • Directivas del OSCE.

  • Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

  • Código Civil.

  • Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

  • Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

  • Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.


Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.



    1. CONVOCATORIA


Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.



    1. REGISTRO DE PARTICIPANTES


El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.


La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.


Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.


IMPORTANTE:


  • Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.



    1. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES


Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.



    1. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES


La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.


El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.


IMPORTANTE:


  • No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.



    1. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES


Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.



    1. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES


El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.


El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.


El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.


IMPORTANTE:


  • No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.



    1. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE


El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.


Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:


  1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

  1. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

  1. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.


El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.


La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.


    1. INTEGRACIÓN DE LAS BASES


Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.


Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.


El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:


  1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.


  1. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.


  1. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.


Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.


De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.


    1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN


Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.


Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.


Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.


Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.


En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.


Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)


En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:


  1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.


  1. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.


  1. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.



    1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.


Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.



IMPORTANTE:


  • En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.


En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.


Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.


En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.


En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.


Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.


Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.



    1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA


La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:


La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.


El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.


IMPORTANTE:


  • Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1



    1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS


La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.


Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:


Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos


      1. EVALUACIÓN TÉCNICA


Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.


Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.


En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.


Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.


Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.


      1. EVALUACIÓN ECONÓMICA


Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.


La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi = Om x PMPE

Oi


Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica



IMPORTANTE:


  • En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.


  • Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.



    1. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.


La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.


La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.


El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.


En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.


Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.


El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.




    1. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.


En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.



    1. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO


De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.


El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.





CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN




    1. RECURSO DE APELACIÓN


A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.


El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.


Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.



    1. Plazos de interposición del recurso de apelación


La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.


La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





CAPÍTULO III

DEL CONTRATO



    1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO


Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.


En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.


El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.


Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:


  • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

  • Garantía de fiel cumplimiento.

  • Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

  • Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

  • Código de cuenta interbancario (CCI).

  • Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.


    1. VIGENCIA DEL CONTRATO


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.



    1. DE LAS GARANTÍAS


      1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO


El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.



      1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS


En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.



      1. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA


Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


    1. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS


Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.


IMPORTANTE:


  • Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.


    1. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.



    1. ADELANTOS


La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.


En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.



    1. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.


De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.



    1. PAGOS


La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones xx xxxxxxx, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.


La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.


Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.


En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



    1. DISPOSICIONES FINALES


Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
























SECCIÓN ESPECÍFICA




CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

































CAPÍTULO I

GENERALIDADES


    1. ENTIDAD CONVOCANTE


Nombre

:

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RUC Nº

:

20514964778

Domicilio legal

:

Xx. Xxxxxxx Xxxx 0000 - Xxxxxxxxx.

Teléfono/Fax:

:

000-0000 anexo 1120

Correo electrónico:

:

xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

    1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN.

    1. VALOR REFERENCIAL2


El valor referencial asciende a S/. 5’914,687.64 (Cinco Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 64/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2013.


ITEM

DESCRIPCION DEL BIEN

MONTO S/.


1

ADQUISICION E INSTALACION DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS


4’814,636.00


2

ADQUISICION E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS XX XXXXX DE OPERACIONES


982,939.04


3

ADQUISICION E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO


117,112.60



VALOR REFERENCIAL TOTAL


5’914,687.64


IMPORTANTE:

  • Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.


    1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN


El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 418-2013-J/INEN el 10 de octubre.


    1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Recursos Ordinarios.

    1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN


El presente proceso se rige por el sistema de Xxxx Xxxxxx, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.



    1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Llave en mano


    1. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO


El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección en el Capítulo III.


    1. PLAZO DE ENTREGA


El plazo de entrega de los bienes para el Item 1 es de ciento veinte (120) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato; para el Item 2 es de ciento cincuenta (150) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y para el Item 3 es de treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.


    1. REPRODUCCIÓN DE LAS BASES


El costo de reproducción de las Bases es de S/.10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles)


    1. BASE LEGAL


    • Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

    • Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013.

    • Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por Ley N° 29873.

    • Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Supremo N° 138-2012- E.F.

    • Directivas del OSCE.

    • Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

    • Código Civil.

    • Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

    • Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

    • Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.





















CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN



    1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3



Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria

:

18/10/2013

Registro de participantes

:

Del: 21/10/13

Al: 19/11/13 de; 08:15 a 16:15.

Formulación de Consultas

:

Del: 21/10/13

Al: 25/10/13 de; 08:15 a 16:15.

Absolución de Consultas

:

(30/10/13)

Formulación de Observaciones a las Bases

:

Del: 31/10/13

Al: 07/11/13; de 08:15 a 16:15.

Absolución de Observaciones a las Bases

:

(12/11/13)

Integración de las Bases

:

(18/11/13)

Presentación de Propuestas

:

(25/11/13)

* El acto público se realizará en

:

Sala de Conferencias – 4to. Piso del INEN a las 10:00 a.m.

Calificación y Evaluación de Propuestas

:

(Del 26/11/13 al 28/11/13).

Otorgamiento de la Buena Pro

:

(29/11/13).

* El acto público se realizará en

:

Sala de Conferencias – 4to. Piso del INEN a las 10:00 a.m.



    1. REGISTRO DE PARTICIPANTES


El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Trámite documentario sito en Xx. Xxxxxxx Xxxx Xx 0000 - Xxxxxxxxx, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:15 a 16:15 horas. Consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Bienes. La entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.


En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.



IMPORTANTE:


  • Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.





    1. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES


Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla xx Xxxx de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Xx. Xxxxxxx Xxxx Xx 0000 - Xxxxxxxxx., en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:15 horas a 16:15 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2013-INEN, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. Según formato Nº 03.



    1. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Conferencias – 4to Piso del INEN, sito en Xx. Xxxxxxx Xxxx Xx 0000 - Xxxxxxxxx, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación xx Xxxxxxx Público.


Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.


Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2013-INEN, conforme al siguiente detalle:



SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

XX. XXXXXXX XXXX Xx 0000 - XXXXXXXXX

Att.: Comité Especial


LICITACIÓN PÚBLICA N° 029 -2013-INEN


Denominación de la convocatoria: “Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN”


SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]















SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

XX. XXXXXXX XXXX Xx 0000 - XXXXXXXXX

Att.: Comité Especial


LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2013-INEN


Denominación de la convocatoria: “Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN”


SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]















    1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS


      1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA


Se presentará en un original y una (1) copia. 4

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:


Documentación de presentación obligatoria:

  1. Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).


  1. Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección6 (Anexo Nº 2).


Adjuntar Información técnica de los equipos y servicios ofertados, que evidencien el cumplimiento total de los requisitos técnicos requeridos en las especificaciones técnicas, incluyendo además de la descripción de la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos, accesorios y componentes necesarios para asegurar su eficiente y eficaz funcionamiento. Opcionalmente el postor podrá adjuntar catálogos ilustrativos de los equipos ofertados.


  1. Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (AnexoNº3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


  1. Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.


  1. Declaración jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5)7.


  1. La empresa deberá presentar la metodología de trabajo, que incluya los procedimientos a emplear para los trabajos de instalación de los equipos, incluyendo un cronograma de trabajos a realizar (Item 2).


  1. La empresa deberá presentar en los documentos obligatorios una lista de todos los equipos de medición, materiales a suministrar para los trabajos a realizar, deberá especificar obligatoriamente la marca, modelo, tipo, ficha técnica de los materiales y equipos a utilizar en el presente proceso (Item 2)


IMPORTANTE:


  • La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.




  • Documentación de presentación facultativa:


  1. Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.



  1. Factor Garantía Comercial: El postor deberá presentar un documento emitido por el fabricante de la marca ofertada y/o Declaración Jurada del postor, comprometiéndose a otorgar dicha Garantía Adicional en total concordancia con lo requerido en las Especificaciones Técnicas. (Anexo Nº 8)



  1. Declaración jurada de mejoras a la especificaciones técnicas (Anexo Nº 9)



IMPORTANTE:


  • En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.






      1. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8


El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:


Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 7).


El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.



IMPORTANTE:


  • La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.


  • En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.


    1. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.


El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:


PTPi = c1 PTi + c2 PEi


Donde:


PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i


Se aplicará las siguientes ponderaciones:


c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30


Donde: c1 + c2 = 1.00



    1. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:


  1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

  2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

  3. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Debe presentar Carta Fianza.

  4. Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. Debe presentar Carta Fianza.

  5. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

  6. Código de cuenta interbancario (CCI).

  7. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

  8. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

  9. Copia de DNI del Representante Legal.

  10. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

  11. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

  12. Copia del RUC de la empresa.

  13. Detalle de precios unitarios de la oferta económica.

IMPORTANTE:


  • En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.


    1. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción de contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.


La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Logística, sito en Xx. Xxxxxxx Xxxx Xx 0000 – Surquillo, en el horario de 08:15 a 16:15 horas.


    1. FORMA DE PAGO


La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en único pago.


De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:


  • Recepción y conformidad de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicio.

  • Informe del funcionario responsable del área usuaria (Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicio) emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

  • Comprobante de pago.


    1. ADELANTOS


La Entidad podrá entregar adelantos directos al contratista, las que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

IMPORTANTE:


  • Sólo en caso la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se deberán incluir las siguientes cláusulas:

“LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto HASTA EL 30% del monto del contrato original.


EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos9 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.


LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista adjuntando con ella la documentación mencionada.


En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”


    1. PLAZO PARA EL PAGO


La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.


CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


ITEM I


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (02) DOS GRUPOS ELECTROGENOS DE 1,800 KVA

(INCLUYE INSTALACIÓN A TODO COSTO)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

IT

SERVICIO

UBICACIÓN

1

MANTENIMIENTO

SOTANO



2.- OBJETO DEL SERVICIO

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL EDIFICIO DEL INEN ”



3.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

IT

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1

GRUPO ELECTROGENO (ENERGIA ALTERNA) 1,800 KVA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 1,800 KVA, SEGUN ESPECIFICACIONES (Incluye Instalación a todo costo)

Equipo

2



4.- DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ITEM SOLICITADO

4.1.- GRUPO ELECTROGENO (ENERGIA ALTERNA) 1800 KVA. (02 unidades)

IT

DESCRIPCION DEL EQUIPO























1

ALCANCES DEL EQUIPADOR

  • Suministro, transporte al proyecto, adecuación de la cimentación, instalación, adiestramiento en operación y mantenimiento, pruebas parciales y pruebas de recepción, puesta en operación y garantía de grupo electrógeno de 1800 KVA, 380V trifásico, factor de potencia mínimo: 0.8, Eficiencia mínimo: 92%, deben tener capacidad de sobrecarga mínima del 10% de su potencia nominal por un período de 1 hora diaria, encapsulados y equipos auxiliares, sistema de expulsión de gases con silenciador, tablero de control siendo parte original del grupo electrógeno, cargador de batería y baterías, herramientas básicas, repuestos básicos iniciales, documentación técnica, interconexión al tablero general de Hospital y tablero de transferencia, instalación de conexiones al tanque diario de petróleo del Hospital.

  • También se debe incluir indicador de temperatura de aceite y agua, velocímetro, amperímetro, voltímetro, frecuencímetro (con selector para cada fase), deberá ser tipo insonorizado.

  • El segundo grupo electrógeno de las mismas características tendrá la función de back-up del primero, realizando un sistema de redundancia 1+1.

  • Los dos Grupos Electrógenos y Tableros de Transferencia Automática deben ser de año de fabricación 2013.



ESPECIFICACIONES BASICAS

Motor

Tipo Diesel estacionario.

  • Velocidad 1800 revoluciones por minuto

  • Nº de Cilindros: mínimo 12

  • Numero de tiempos –4

  • Sistema de refrigeración: El motor será enfriado por agua con un radiador tropicalizado, con el aire generado por un ventilador de alta capacidad y el uso de una bomba de agua centrífuga montada en el motor.

  • Sistema de lubricación: Estará compuesto por una bomba de aceite montada en el motor y accionada por engranajes para lubricación a presión. Equipado con filtro de aceite con elementos reemplazables.

  • Sistema de combustible: Utiliza petróleo diesel Nº 2 y el motor será abastecido de combustible mediante inyectores individuales para cada cilindro y equipado con una bomba de levante de aspiración hasta 1.5 m con cebador manual, con tuberías flexibles de combustible e incluye filtros de combustible y conexiones a tanque diario instalado por el Hospital.

  • Sistema de arranque: Será eléctrico de 24 VDC, equipado con motor de arranque de 24 VDC, alternador integrado al motor por fajas en “V”. Incluye 02 baterías de 12V, cables, terminales y soporte de baterías. Cargador de baterías estático.

  • Sistema de control: Equipado con un gobernador electrónico regulación entre +/- 0.5% de alta velocidad de respuesta.

  • Tiempo de aceptación de carga: No mayor de 20 segundos en promedio, programable según requerimientos, medidos desde el aviso de arranque hasta que asuma la carga.

  • Unidad calefactora. Incluirá sistema de calefacción para la toma de la carga en forma breve. Tendrá termostato de control.

  • Sistema de escape: El silenciador deberá ser tipo Residencial, Multicámara, para uso crítico, de alta eficiencia, unido al Grupo Electrógeno mediante un acoplamiento flexible. El tubo de escape será xx xxxxxx negro diámetro dado por el fabricante, con codos de amplio radio de curvatura, se desarrollará verticalmente hasta el Nivel de Techo.

  • Sistema de elementos anti vibratorios: Se emplearan elementos anti vibratorios para el anclaje del grupo electrógeno a la losa diseñada para tal efecto. Serán en la cantidad suficiente para evitar la transmisión de vibraciones al piso. Tendrá capacidad de absorber el 95% de las vibraciones.

  • Sistema de aire: Poseerá filtros de aire de tipo seco, de fácil cambio, colocados en la parte superior externa y encapsulada en una estructura metálica e indicador de cambio de los filtros tipo caída de presión.

  • Tubería de escape: La chimenea formada por recorridos de diámetro mínimo requerido para sus tramos horizontales y verticales, será fabricada en plancha de 2mm roladas de diámetro según el fabricante y pintado con pintura de alta temperatura color aluminio, se incluirán accesorios, soportes, codos, etc. para el correcto montaje de las mismas.

  • Ducto de Salida de Aire: El ducto de evacuación de aire caliente del G.E. Será de plancha xx xxxxxx galvanizado de 1/40” de espesor con tratamiento acústico y con acoplamiento flexible, removible y hermético. Incluye una rejilla exterior y una estructura - soporte xx xxxxxx ángulo, la longitud será de acuerdo a la arquitectura del ambiente.


  • Regulador de velocidad tipo electrónico con de alta velocidad de respuesta, regulación de 0/1 %.

  • Sistema de seguridad, parada automática y alarma audible y visual por alta temperatura de agua, baja presión de aceite, sobre velocidad.



Falla en el arranque.

  • Combustible, Petróleo Diesel Nº 2

  • Consumo de combustible. Indicador al 100 %, 75 %y 50% de carga.

  • Nivel de ruido igual a 85dba a 7metros

  • Base metálica anti vibratoria para motor- generador.

  • Cargador automático de baterías con regulador

  • Panel en el motor con controles e indicadores de presión de aceite, temperatura de agua, carga de batería, velocidad del motor, controles de Arranque y parada. Horómetro (se describe en el tablero de Control).



Generador

  • Tipo, sin escobillas, trifásico, autorregulado y auto excitado.

  • Potencia continua mínimo 1450KW

  • Velocidad 1800 revoluciones por minuto.

  • Tensión 380 V-Trifásico-60 c/s-tres hilos.

  • Aislamiento estator / rotor-H / H Tropicalizado

  • Regulación de voltaje AVR ±0.5 % entre vació y plena carga

  • Regulación de frecuencia ±1 %

  • Eficiencia mínima 92% a plena carga

  • Excitación: Tipo estático, sin escobillas, autorregulado, auto excitado y de alto rendimiento, el cual posee una alimentación independiente de la carga.

  • Tensión nominal: De 380 X. Xxxxxxxx y neutro accesible, trifásico, con terminales accesibles sobre plancha de fibra.

  • Aislamiento: Clase “H” tanto para el rotor como para el estator, con tratamiento de tropicalización y contra abrasión.

  • Regulador de tensión: De tipo electrónico, con tarjeta AVR, autorregulador, con resina de protección contra vibraciones, con todos los componentes identificados.

  • Variación estacionaria: +/- 0.5% dentro máxima y mínima carga para un ajuste de +/- 10% (Cos.0.8/1.0).

  • Variación transitiva: +/- 5% recuperable a dos segundos máximo, en el rango de máximo y mínima carga.

  • Frecuencia: 60 Hz, nominal, ajustable +/- 1%, factor de potencia 0.8.

  • Calefactores. Incluirá calefactores en el generador con control termostático.

  • Puesta a tierra. El chasis así como el generador del grupo electrógeno estará conectado a la línea de tierra.

  • El motor se acoplara directamente al alternador y el conjunto ira montado sobre resilentes antivibratorios en una base metálica xx xxxxx estructural.

  • El equipador garantizara y será responsable de la compatibilidad vibracional torsional del conjunto motor generador. Asimismo de ser necesario rediseñara y construirá la base –cimentación de modo que sean resistentes y compatibles con las vibraciones transmitidas.



Sistema de expulsión de gases

  • Sistema de tubería de escape de gases hacia el exterior del techo en la dirección más conveniente.

  • Silenciador original de fabrica tipo residencial

  • Acoples flexibles de escape, soportes y colgadores del tubo de evacuación en la longitud y diámetros adecuados



Repuestos Herramientas.

Se propondrá un listado mínimo de repuestos para las primeras 1000 horas de funcionamiento, y un juego mínimo de herramientas de mano para el mantenimiento mínimo requerido durante el periodo que dure la garantía.

TRABAJOS DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

  • El proveedor deberá incluir en su propuesta todos los trabajos necesarios para instalación y puesta en servicio del grupo electrógeno, tableros de transferencia automática y sus equipos e instalaciones complementarias. El proveedor debe incluir cualquier trabajo, insumo o equipo que a su juicio sea necesario y no esté incluido en las presentes especificaciones.

  • El equipador proveerá recurso humano calificado, un ingeniero mecánico electricista o ingeniero electricista, habilitado y que dirigirá la instalación y pruebas. La Entidad se reserva el derecho de impugnar cualquier deficiencia en este sentido.

  • Un protocolo de pruebas de acuerdo a Normas, para la prueba de operación a cargas parciales y totales, con simulación de cargas con pozas de carga u otro método previstos por el equipador. Pruebas con simulación xx xxxxxx para probar el sistema automático relacionado con el tablero de transferencia automática de carga.


DESCRIPCION

  • Extensión del trabajo, teniendo encuentra lo mencionado en la descripción de líneas arriba, comprende el suministro e instalación del Grupo Electrógeno que se colocará en el centro de salud.



METODOLOGIA DE EJECUCION

  • La instalación se hará de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.



Tablero de protección y control

  • Autosoportado de plancha xx xxxxxx de 2 mm. espesor con estructura de xxxxxx xx xxxxxx de 50 mm. x 50 mm. x 3 mm. acabado con tratamiento anticorrosivo y doble capa de pintura al horno, montando sobre el generador, debidamente aislado de las vibraciones del grupo electrógeno.

  • Interruptor termo magnético de la capacidad nominal compatibilizada con el alternador.

  • Sistema digital de medición con pantalla alfa numérica, mínima para los parámetros de voltaje, corriente, potencia activa, factor de potencia, estado de baterías. Protección de la conexión de este sistema a las barras.

  • Tablero de control debe ser parte original del grupo electrógeno, con capacidad de arrancar, controlar y monitorear de manera remoto vía Ethernet a través de dirección IP o vía modem GPRS.

  • Tanto el grupo electrógeno y el Tablero de Transferencia Automática (TTA) serán de la misma marca y el tablero de control del grupo electrógeno y el TTA tendrán que ser compatibles con la capacidad de ser monitoreados remotamente vía Ethernet a través de dirección IP y se podrán centralizar en una misma pantalla a color donde se visualizarán los parámetros de operación de ambos equipos en una sala de monitoreo.

  • El fabricante deberá entregar las tarjetas de trasmisión de comunicación vía Ethernet, las cuales serán conectadas en el slot del módulo de control del Grupo Electrógeno y Tablero Transferencia Automática y además garantizar la funcionalidad de las tarjetas realizando pruebas (no de manera simultánea).

  • Señalización del automatismo, relacionado con el tablero de transferencia automática en la sala contigua. Se debe coordinar y compatibilizar con este tablero, y se proveerá todos los elementos necesarios para el arranque automático, temporizadores y apagado automático.

  • Tablero de control automático de instrumentos digitales. Incluye señales preventivas (pre alarmas) y de protección (alarmas), lectura en pantalla digital.

  • Se instalará en este tablero las alarmas visuales y audibles del panel de instrumentos del motor.

  • Interconexión de energía entre el generador, tablero de control y tablero de transferencia automática.

  • Conexiones de tierra con el sistema de tierra del tablero general adjunto.



Panel control electrónico de lectura digital:

  • Voltímetro.

  • Amperímetro.

  • Manómetro para aceite

  • Tacómetro.

  • Amperaje y voltaje por fases.

  • Frecuencímetro.

  • Cosfímetro.

  • Transformadores de corriente para medida y protección.

  • Vatímetro.

  • Voltímetro d.c. para control de carga de batería.

  • Rpm.

  • Horas de operación.

  • Potencia (KW – KVA - VAr)

  • Presión de aceite.

  • Temperatura de agua.

  • Xxxxxxx de baterías.

  • Nivel de combustible.

  • Indicador de operación del grupo electrógeno.

  • Botoneras de apagado – manual – automático.

  • Teclado para arranque y parada en manual/automático/reset

  • Sistema de Protección, Alarmas, Pre-alarmas y Parada por:

  • Baja presión de aceite lubricante

  • Alta temperatura de agua.

  • Bajo voltaje de batería.

  • Falla de arranque (vercrank) 3 intentos.

  • Sobre velocidad, dispositivo electrónico.

  • Alta y baja tensión del alternador.

  • Bajo nivel de combustible.

  • Falla de sobrecarga.

  • Carga del alternador.

  • Leds de indicadores de las fallas.

2

  • Tanque de combustible con nivel de cristal, acoples para salida, llenado, purga, retorno, ventilación. Capacidad 2500 galones como mínimo, que alimentará al grupo electrógeno que será incorporado al mismo, con capacidad para permitir el uso del GE al 75% de carga por un mínimo de 24 horas. El tanque suministrado deberá ser construido según NORMA UL-142 y acondicionado para que cumpla con todos los requerimientos de operación en el lugar de su instalación.

  • Tanque diario de petróleo Diesel Nº2, totalmente equipado por sus fabricantes, listo para funcionar una vez instalado, Teniendo la forma del tanque será cilíndrico horizontal.

3

  • Dos (02) Transformadores de 380V/220V en la salida de voltaje de los 2 grupos con la potencia suficiente para la caga instalada mas el 25% de reserva.

4

  • Previsiones civiles en general (lozas, forados, resanes y pintado y todo lo necesario para que el Sistema trabaje en condiciones normales.

5

  • Instalación eléctrica en general de los dos Grupos Electrógenos, Tableros de Transferencia y todo lo necesario para que el Sistema trabaje en condiciones normales.



4.2.- TABLERO AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA (02 Unidades)

IT

DESCRIPCION DEL EQUIPO


  • Sistema transferencia automático programado en 15 segundos, para una corriente de 2735 amperios como mínimo, y un sistema automático de encendido inmediato en caso se produzca una falla en el sistema de suministro con apagado del grupo electrógeno programado en 5 minutos luego del retorno de energía de suministro.

  • Deben tener un puerto de comunicaciones que permita enviar señales de monitoreo al control centralizado vía Ethernet a través de dirección IP.

  • Instrumentos de control: o1 voltímetro con selector para las tres fases, 01 amperímetro con rango de 0 a 250 amperios, con selector para las tres fases, 01 frecuencímetro, 01 cosfímetro, 01 horómetro digital (que cuente el tiempo de trabajo del grupo electrógeno).

  • Luces indicadoras visuales: de ingreso de energía de la calle (color verde) y de conexión (color verde), de ingreso de energía del grupo electrógeno (color rojo) y de conexión (color rojo).


Panel de control digital:

      • Indicadores visuales: bajo nivel de aceite, alta temperatura del motor, alta temperatura del aceite, baja carga de batería, ingreso energía de la calle, conexión de energía de la calle, ingreso de energía del grupo electrógeno, conexión de energía del grupo electrógeno.

      • Pulsador digital: manual, automático y apagado.

      • Mediciones varias: Voltaje Fase-Fase Generador / Voltaje Fase-Neutro Generador / Frecuencia del Generador / Voltaje Fase-Fase Red Principal / Voltaje Fase-Neutro Red Principal / Frecuencia de la Red Principal / Función ATS trifásica <V, >V, <f, >x.

      • Xxxxxx de emergencia.

      • Xxxxxxxx de batería de 24 voltios a 220 voltios.(para las baterías del grupo electrógeno)

1



5.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO

Durante el tiempo que dure la garantía del Grupo Electrógeno, deberá incorporar dentro de su propuesta un programa de mantenimiento preventivo, visita e inspecciones, además de incluir el suministro de insumos (referidos a aquellos materiales necesarios para realizar actividades de mantenimiento como cambio de filtros de aceite, suministro de refrigerante, filtro de combustible, etc)

IT

DESCRIPCION



1



DETALLE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Realizará la toma de muestras y analizará los fluidos de los compartimentos de los equipos. La toma de muestras de fluidos se realizará al inicio de las Inspecciones Trimestrales para aceite y refrigerante de motor.

INSPECCIONES PROGRAMADAS

A continuación detallamos las actividades a ser realizadas durante las inspecciones y pruebas:

      • Inspección de la tapa de radiador.

      • Inspección de fajas, tensar faja, ajustar pernos de polea.

      • Inspección de la bomba de agua.

      • Inspección del calentador de camisa.

      • Inspecciones de mangueras y abrazaderas del radiador.

      • Inspección de elementos del ventilador.

      • Obtener muestra de aceite y refrigerante, analizar e indicar en reporte de mantenimiento.

      • Inspecciones de líneas de combustible y fugas.

      • Inspección de turbo alimentador.

      • Inspección de fugas.

      • Inspección de múltiple de escape.

      • Inspección de arrancador, ajuste de conexiones.

      • Inspección de alternador, ajuste de conexiones.

      • Inspección de los cargadores de baterías, prueba.

      • Inspección de cableado en general.

      • Inspección, revisión general.

      • Inspección, megado, aislamiento del bobinado estator y rotor.

      • Verificación de amperímetro.

      • Verificación de voltímetro.

      • Verificación de frecuencímetro.

      • Prueba de operación en vacío por 5 minutos.

      • Verificar y ajustar los parámetros de operación, velocidad, tensión y frecuencia.

      • Prueba con Carga. La empresa realizará la prueba con carga anualmente. Los trabajos incluyen la revisión de potencia y factor de potencia, así como las frecuencias y temperaturas, tanto del bobinado como de los cojinetes.


MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL.

La empresa ejecutará el mantenimiento preventivo anual y proporcionará los repuestos, aceites, grasas, refrigerante y aditivos. A continuación detallamos las actividades a ser realizadas durante el Mantenimiento Preventivo Anual:

      • Cambio de aceite.

      • Cambio de filtro de aceite.

      • Inspección del tanque de combustible.

      • Inspección de electro bomba de combustible.

      • Cambio de filtro de combustible.

      • Inspección de bomba de combustible.

      • Inspección de bomba de inyección.

      • Inspección de inyectores.

      • Cambio de filtro de aire.

      • Ajuste de juntas y pernos de ductos y múltiples.

      • Inspección de juego de balancines.

      • Verificación de humo de escape.

      • Inspección de sensor de presión de aceite.

      • Inspección y comprobación de correcta operación del sistema de alarma y de la parada.


PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN.

El INEN coordinará periódicamente con la empresa el programa de mantenimiento, indicando los equipos a ser intervenidos, fechas y horas de inicio de acuerdo a las periodicidades indicadas, así como otros elementos que ambas partes consideren relevantes para efectuar coordinaciones conjuntas.

MONITOREO DE CONDICIONES

La empresa realizará el monitoreo de los diferentes sistemas de los equipos a través de:

      • Resultados del muestreo de fluidos

      • Resultados de evaluaciones e inspecciones técnicas

      • Inspecciones durante el mantenimiento preventivo anual.

      • Resultados de las pruebas con carga.


Informes de servicio. La empresa emitirá tres niveles de informes:

INFORME: Constancia de la ejecución del servicio realizado y principales observaciones y recomendaciones.

INFORME DE REPARACIONES URGENTES: Informe presentado 24 horas después de finalizada la ejecución del servicio, indicando los servicios que deben ser realizados con carácter de urgencia y que aún no han ocasionado la paralización del equipo.

INFORME DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Informe presentado por la empresa, a los cinco (5) días de ejecutado el servicio, indicando los trabajos realizados, repuestos y fluidos utilizados. El informe indica además el estado en el que se encuentra el equipo en función del monitoreo de condiciones realizado. Asesoría básica durante la realización de los mantenimientos preventivos.



6.- REQUERIMIENTOS ADICIONALES

IT

DESCRIPCION

1


EQUIPAMIENTO

  • Los grupos electrógenos y los tableros de transferencia deben ser de la misma marca.


SEGURIDAD DEL EQUIPO

  • Realizar el transporte de los equipos desde su almacén hasta el sitio de su instalación debiendo protegerlo adecuadamente durante el traslado.

  • Realizar todo lo necesario para la entrega del equipo, embalaje, transporte, almacenaje, desembarque, aseguramiento contra todo riesgo desde el origen hasta el sitio de la instalación.


DESMANTELAMIENTO

  • Desmantelamiento eléctrico, mecánico e hidráulico del equipo existente, su acomodo dentro del INEN y la ubicación final será dispuesta por oficina de ingeniería y mantenimiento.


INSTALACION

  • Preparación del área para la instalación del equipo nuevo,  incluyendo bases de concreto (en su caso), que cumplan con las especificaciones  requeridas por el equipo a suministrar, pruebas y puesta en operación de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

  • Aplicación de pintura de las áreas de pisos donde se realizara el desmantelamiento e instalación de los equipos, dando un terminado como se encuentra originalmente.

  • Realizar maniobras para colocar los equipos en sus bases donde quedarán instalados, debiendo extremar las precauciones de seguridad para no dañar los equipos.

  • Suministro e instalación eléctrica, mecánica e hidráulica de acuerdo a los requerimientos del fabricante y adecuarlas a las instalaciones donde será ubicado el equipo nuevo.

  • Tendrá que incluir en la instalación todo lo necesario para adaptar la línea de combustible del equipo nuevo a la línea de diesel

  • Considerar silenciador tipo hospital con conexiones bridadas y con cubierta para protección de lluvias

  • Sistema de ductos de gases de escape hasta el techo de la casa de maquinas, que incluye: junta flexible con conexiones bridadas, tubería xx xxxxx de sin costura de longitud máxima de tres metros con conexiones bridadas, drenes, soportería, mata chispas, empaques para todas las uniones bridadas y tortillería.

  • Una vez concluidos los trabajos deberá de dejar las instalaciones del INEN en las mismas condiciones en que fue encontrada con respecto a seguridad, orden y limpieza.

2

La empresa está en la obligación de entregar un cronograma de las actividades técnicas relacionadas a la ejecución de la instalación del grupo electrógeno, previamente coordinada con el servicio y la oficina de Ingeniería

3

Instalar el equipo y sus componentes en el lugar de uso señalado por la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento.

4

La Empresa o el Postor deberá considerar en su propuesta la entrega de los equipos en pleno funcionamiento considerando en su propuesta la instalación de los mismos así como provisión de insumos y materiales necesarios que conlleven a la instalación de los mismos.

5

La Empresa o el Postor deberá entregar un certificado del protocolo de pruebas (aislamiento, operación, y conductividad, etc.) de todo el Sistema en conjunto luego que entra en operación.

6

Cada postor deberá presentar catálogos de fabricación en el que se demuestre las características técnicas del equipo a ofrecer.

7

La empresa será responsable de la correcta operación del equipo y debe incluir los elementos que aunque no se detallen, sean necesarios para la correcta operación del Grupo Electrógeno, todo será cargo de la oferta.

8

El INEN se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente los trabajos realizados cuando se compruebe que existen defectos en las instalaciones o en los materiales utilizados o equipos que no corresponden a lo especificado u ofertado en la propuesta. Además, la reparación o reemplazo de partes defectuosas cuando los daños provengan de mala calidad de los materiales y/o ejecución de las instalaciones, aun después de su recepción provisoria, serán por cuenta la empresa ganadora.

9

Adicionalmente del mantenimiento deberá entregar 01 Kit. de mantenimiento (filtros de aceite , combustible, aire, galones de aceite y refrigerante)



7.- TIEMPO DE ENTREGA

120 días, contado como fecha de inicio el día siguiente de la suscripción del contrato.



8.- ASESORIA, CAPACITACION

IT

DESCRIPCION

1

El proveedor una vez instalado y puesto en operación el grupo electrógeno correspondiente, deberá impartir un curso de capacitación al personal.


Se impartirá en el ambiente donde fue instalado el equipo a un total de 8 personas, con una duración de 24 horas, programadas en un lapso de 5 a 10 días; la capacitación deberá de quedar comprendida dentro del plazo de entrega de los equipos, proporcionando todo lo necesario para la correcta y eficiente impartición del mismo.


El proveedor preparara el programa de este adiestramiento el cual será sometido a la revisión y aprobación de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento.

El programa de capacitación deberá contener lo siguiente:


  • Orientado para operadores y operarios de mantenimiento

  • Componentes físicos del equipo.

  • Descripción general de los componentes.

  • Operación del equipo.

  • Elementos de protección.

  • Parámetros de funcionamiento del equipo.

  • Rutinas de mantenimiento preventivo

El fabricante deberá otorgar un certificado de dicho curso.

2

Refuerzo del módulo de capacitación a los seis meses de la puesta en operatividad del equipo.



9.- GARANTIA

La garantía por todos los equipos y sus accesorios, así como por las instalaciones efectuadas, correspondientes al presente proceso, será por un periodo mínimo de veinticuatro (24) meses ó de 1,000 horas de operación (lo que ocurra primero), a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la conformidad.

La garantía cubrirá, además, contra vicios ocultos la misma que será por un periodo mínimo de veinticuatro (24) meses ó de 1,000 horas de operación (lo que ocurra primero), a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la conformidad, que pudieran detectarse posteriormente a la recepción de los equipos materia del presente proceso.

En caso el postor como mejora a su propuesta, ofertase una garantía adicional a la mínima requerida, ésta necesariamente deberá cumplir con incluir el respectivo servicio de mantenimiento durante el mismo periodo.

El proveedor presentara una declaración jurada de fiel cumplimiento de esta garantía en las condiciones establecidas



10.- DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO

IT

DESCRIPCION

1

Manuales de partes de operación y mantenimiento

2

Manual de características Técnicas

3

Diagramas eléctricos o software en caso requerido

4

Diagramas de instalación interna y plano con levantamiento de las conexiones de energía y control, tal como quedaron después de la instalación

5

Guía mecánica y planos de montaje e instalación

6

Un vídeo en DVD de operación y mantenimiento del grupo.

7

Catalogo de piezas con clave de fabrica

8

Todo en idioma español



















ITEM 02

COMPRA DE TABLEROS ELÉCTRICOS PARA IMPLEMENTAR LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS XX XXXX DE OPERACIONES (INCLUYE INSTALACIÓN A TODO COSTO)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

IT

SERVICIO

UBICACIÓN

1

INEN

SALA DE OPERACIONES



2.- OBJETO DEL SERVICIO

La Empresa suministrará y colocará todos los materiales, equipos, accesorios y trabajos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, estén ó no especificados en las especificaciones técnicas. Todos los materiales que se incorporen a los equipos serán nuevos y de primera calidad que cumplan con normas internacionales sobre procedimientos de fabricación, deberán estar libres de defectos e imperfecciones, la instalación será de acuerdo a normas vigentes.





3.- DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL ITEM SOLICITADO

3.1.- CANTIDAD Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS E INSTALACION:

ITEM

DESCRIPCION

UNIT

CANT

A.0



1.0 Habilitación en el tablero general xx xxxxxx, espacios, cables

1.1 Suministro e instalación de Nuevo Tablero de Fuerza (TF-SOP): instalado en la Sub estación principal según las siguientes especificaciones:

1.1.1 Gabinete Metálico

  • Será para uso interior, autosoportado con construcción a prueba de polvo IP-40, goteo y salpicadura de agua, de frente muerto, acceso frontal, de concepto modular, formado por secciones verticales de las siguientes dimensiones aproximadas:

Ancho : modulado

Alto : 2.00 m

Profundidad : 0.70 m y/ o según equipamiento

  • Comprenderá:

  • Estructura de perfiles xx xxxxx de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” electrosoldados entre sí.

  • Paneles laterales, posteriores y superiores de plancha xx xxxxx al carbono de 3/32” de espesor mínimo con refuerzos removibles, empernadas a la estructura, con empaquetadura en todo el perímetro para hermetizar perfectamente.

  • Las puertas serán del mismo material que los paneles laterales y tendrán la bisagra interior al gabinete, la cerradura será manual para llave tipo dado o manija, tendrán empaquetadura para cierre hermético, con protección IP 40.


  • Acabado:

  • La estructura, paneles y puertas serán sometidos a un arenado comercial e inmediatamente a dos capas de base anticorrosiva y finalmente a dos de esmalte gris claro de acuerdo a ANSI C57.12


1.1.2 Interruptor Principal

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, de disparo común que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o al ocurrir un corto circuito en una sola línea.

  • Contactos altamente resistentes al calor, cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, contactos de aleación xx xxxxx endurecida, terminales, contactos de presión ajustados por tornillos.



  • Con las siguientes características:

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 1500Amp

  • Fases Frecuencia : 3 , 60hz.

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 85KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.1.3 Sistema de Medición,

El Tablero contará con los siguientes accesorios:

  • Transformador de corriente, Serán del tipo barra pasante o con agujero transversal, aislamiento seco, de porcelana y resina moldeada tropicalizada, con arrollamientos de cobre y núcleo xx xxxxxx laminado en frío, para montaje interior.

  • Construido según normas

  • Potencia nominal : De acuerdo a carga

  • Número de fases : Monofásico

  • Frecuencia : 60 Hz

  • Relación de transformación : De acuerdo a carga

  • Incorporará datos de placa y bornes para conexión del secundario, así como bornes para conexión a tierra de la carcasa.



  • Analizador de redes, Equipo electrónico y totalmente digital, que de acuerdo a la selección, brinde la información por fase y/o línea de:

  • Voltaje

  • Intensidad de corriente

  • Factor de potencia

  • Potencia inductiva, capacitiva y activa

  • Frecuencia

  • Clase de precisión 1 %.

  • Memorización de los valores máximos y mínimos.

  • Accesible desde el frente del tablero, y con botonera de selección.



1.1.4 Accesorios complementarios

  • Para protección de los circuitos de medida se instalarán bases portafusibles de 25 A., 500 VAC., y fusibles para 6 A. y 500 V., tipo tapón roscado para una capacidad de ruptura mínima de 65KA.



1.1.5 Barras, soportes, conexiones y accesorios

  • Las barras principales serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductibilidad de sección rectangular, con resistencia mecánica y térmica capaz de soportar la corriente de choque de la misma magnitud que la correspondiente al interruptor principal.



1.1.6 Barra de tierra

  • En cada tablero a toda su longitud se extenderá una barra de tierra con capacidad mínima igual al 50 % de la capacidad de las barras principales, directamente empernado al gabinete con dos agujeros, una en cada extremo, para conexión al sistema de tierra.



1.1.7 Soporte xx xxxxxx

  • De porcelana o de resina sintética epóxica, con resistencia mecánica capaz de soportar los efectos electrodinámicos de la corriente de choque de igual magnitud que la que corresponde al interruptor principal, con aislamiento 1 KV.



1.1.8 Materiales anexos

Para el tablero general se proveerá:

  • Piso de jebe de 1.00 m de ancho, de longitud tal que cubra todo el frente del tablero asociado, y de ½” de espesor y de una sola pieza.

  • Uno de aviso de peligro en plancha metálica de 1/16” de espesor, apta para ser colocada en pared; comprenderá símbolos de presencia de corriente y muerte y la leyenda de “Xxxxxxx, solo personal autorizado”.

  • Una (1) cartilla escrita en idioma castellano de primeros auxilios en caso de accidentes por contacto eléctrico. De dimensiones no menor de 1.20 x 1.00 m adecuadas para ser colgadas en pared.

  • Los interruptores y el panel de instrumentos se dotarán de placas de datos de bakelita, plástico o fenol laminado de 3mm de espesor en fondo negro y letras blancas. Estas placas se fijarán con tornillos y tuercas del tipo cabeza avellanada.

  • Se indicará la capacidad del interruptor, el tablero que alimente y la zona del Hospital aproximada o equipos.



1.2. Acometida eléctrica de nuevo tablero TF-SOP, interconexión eléctrica desde barras de cobre de 220V existente en Sub estación principal del INEN (se indicará la ubicación) considerando un recorrido de 10 metros por fase en ductos existentes, con los conductores según las siguientes especificaciones:



1.2.1 Conductor Cable NYY

  • Tres ternas de 240 mm2 (10 metros por terna)

  • De cobre electrolítico blando.

  • Cableados o concéntricos.

  • Aislamiento de PVC.

  • Norma de fabricación NTP-IEC 60502-1.

  • Tensión de Servicio – 600/1000 V.

  • Temperatura de operación 80º C.



1.2.2 Conductor Desnudo

  • Un conductor de 70 mm2 (10 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.3. Conexión a barras de cobre existentes: conexión a barras de cobre de 220V existente en Sub estación principal del INEN (se indicará la ubicación) e interconexión hasta nuevo tablero de Fuerza TF-SOP instalado en la Sub estación principal, considerar recorrido de 10 metros por fase de los conductores eléctricos y los accesorios necesarios y adecuados para la correcta instalación según las siguientes especificaciones:



1.3.1 Conectores y terminales:

  • Fabricados de tubo sin costura de cobre electrolítico refinado (>99.9% Cu) para uso eléctrico ETP (UNS – C11000) Norma ASTM B – 188. Capacidad de carga igual o superior a los cables a unir.

  • Rango de temperatura nominal 90 grados Centígrados, soportan sobrecargas breves hasta los 130grados.

  • Conectores

  • Serán del tipo manguitos de compresión.

  • Fabricación basada en la Norma DIN 46267, se utilizarán para conectar conductores de cobre de 6mm2 hasta 500mm2.

  • Diámetro interior de la barra adecuado a los calibres comerciales de los conductores.

  • Longitud Standard.

  • Biselado interno para la fácil introducción del conductor.

  • Topes interiores para posicionar correctamente los conductores.

  • Acabado estañado electrolítico, para prevenir la corrosión.

  • Cada conector identificado con el calibre del conductor.

  • Dimensiones estandarizadas por lo que pueden ser prensados con las prensas y dados standard.

  • Terminales

  • Fabricación basada en la Norma DIN 46267, se utilizarán para conectar conductores de cobre de 6mm2 hasta 500mm2.

  • Diámetro interior de la barra adecuado a los calibres



comerciales de los conductores.

  • Longitud Standard.

  • Biselado interno para la fácil introducción del conductor.

  • Acabado estañado electrolítico, para prevenir la corrosión.

  • Cada conector identificado con el calibre del conductor.

  • Dimensiones estandarizadas por lo que pueden ser prensados con las prensas y dados estándar.



1.3.2 Protección de Empalme de Cables

  • La protección de los empalmes de cables iguales o mayores a 16 mm2 se realizará con tubos Termo contraíbles (ITCSN de 3M) diseñados para un desempeño confiable en aplicaciones eléctricas, tales como uniones, terminales y conexiones de baja tensión, así como para protección contra el medio ambiente.

  • El ITCSN está fabricado en base a una poliolefina de enlace moleculares fuertes, siendo muy resistente a las quebraduras. Es de rápido encogimiento lo que facilita su instalación. Estos tubos cuentan con un adhesivo interior sellante puesto de fábrica. Resistentes a ácidos, alcalinosy rayos UV.

  • Aplicación: Aislamiento eléctrico para cables hasta 1.000 V. Temperatura de trabajo de -55°C a 135°C, para uso interior, exterior, aéreo y subterráneo. Protección física y sello contra la humedad para terminales descubiertos, como por ejemplo, en aquellos utilizados para la conexión a barras de distribución.

  • Empalme para cable NYY

  • Tipo molde de plástico, para empalmes rectos o derivaciones.

  • Resistente al envejecimiento.

  • Resistentes a influencias químicas.

  • Masilla de obturación y/o empalme termo contraíbles.

  • Resina sintética de solidificación en frío.



1.3.3 Cintas Aislantes:

  • La protección de los empalmes de cables iguales o menores a 10 mm2 se realizará con dos capas de cinta aislante autovulcanizante y dos capas de cinta aislante interior o exterior, de acuerdo a la ubicación del empalme.

  • Cinta autovulcanizante

  • Fabricadas a base de goma de etilenopropileno.

  • Retardante de la llama.

  • Para aislar empalmes hasta 1000V.

  • Igual o similar a la cinta Scotch 43+ de 3M

  • Color negro

  • Temperatura de operación 90ºC

  • Espesor 0.51 mm

  • Elongación 800 %

  • Cinta aislante para interiores

  • Película de PVC de 7 milésimas de pulgada de espesor, con adhesivo sensible a la presión, con gran flexibilidad y máxima elongación garantizando la adhesión a cualquier superficie.

  • Retardante de la llama, autoextinguible, resistencia a los rayos ultravioleta. Temperatura de operación de hasta 90°C. Para trabajos bajo techo.

  • Resistente a la abrasión, ácidos y álcalis.

  • Igual o similar a la cinta Scotch 770 de 3M.



  • Cinta aislante para exteriores

  • Cinta de policloruro de vinilo, de 0.18 mm de espesor, con adhesivo a base de goma sensible a la presión, con gran flexibilidad y elongación de hasta250%, garantizando la adhesión a cualquier superficie.

  • Retardante de la llama, autoextinguible, resistencia a los rayos ultravioleta. Temperatura de operación de hasta 105°C. Para trabajos a la intemperie. Resistente a la abrasión, ácidos y álcalis.

  • Igual o similar a la cinta Scotch Super 33+ de 3M.



1.3.4 Alambre guía

  • En todo el sistema se deberá dejar en las tuberías, antes de pasar los cables, un alambre o cordón que sirva de guía para facilitar su rápida identificación y cableado por parte de los equipadores.



1.4 Suministro e instalación de Nuevo Tablero General (TG-SOP): instalado en la azotea xx Xxxx de Operaciones, según las siguientes especificaciones:



1.4.1 Gabinete Metálico

  • Ídem 1.1.1



1.4.2 Interruptor Principal

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 1500Amp

  • Fases Frecuencia : 3, 60hz.

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 85KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.4.3 Interruptores derivados

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, del tipo de disparo común, que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito.

  • De caja moldeada, cámara apaga chispas de material aislante no higroscópico, altamente resistente al calor.

  • La manija llevará claramente marcada la corriente nominal y el estado conectado “ON” y desconectado “OFF”; además deberán llevar indicado la marca del fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura grabadas en la caja.

  • El número de interruptores derivados es de acuerdo a lo siguiente:



Interruptor para Tablero de Distribución de Aire Acondicionado (TD-AA)

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 800Amp

  • Fases Frecuencia : 3, 60hz.

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 85KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



Interruptor para Tablero de Distribución xx Xxxxx X (TD-SOP-RX)

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 160Amp

  • Fases Frecuencia : 3, 60hz.

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 85KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



Interruptor para Tablero de Distribución de Quirófanos (TD-SOP-Q)

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 250Amp

  • Fases Frecuencia : 3, 60hz.

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 85KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.4.4 Sistema de Medición

  • Ídem 1.1.3



1.4.5 Accesorios complementarios

  • Ídem 1.1.4



1.4.6 Barras, soportes, conexiones y accesorios

  • Ídem 1.1.5



1.4.7 Barra de tierra

  • Ídem 1.1.6



1.4.8 Soporte xx xxxxxx

  • Ídem 1.1.7



1.4.9 Bornes de fuerza

  • Se instalarán en la parte inferior del tablero para la conexión con los alimentadores y los conductores de tablero desde el interruptor de derivación. Tensión de aislamiento mínimo 0.6 KV., un block de cuatro polos por cada interruptor derivado.

  • De material aislante resistente a impactos con huecos para empernarlos a estructura xx xxxxx, capaces de llevar en forma continúa sin calentamiento anormal la corriente correspondiente al cable unipolar de cobre asociado.

  • Derivación xx xxxxxx principales a interruptores.

  • Se hará por barras de cobre cuyo calibre será de acuerdo a la capacidad del interruptor.



1.4.10 Materiales anexos

  • Ídem 1.1.8



1.5. Acometida eléctrica de nuevo tablero TG-SOP, interconexión eléctrica desde nuevo tablero TF-SOP en Sub estación principal del INEN (se indicará la ubicación) hasta ubicación de nuevo tablero TG-SOP en techo xx Xxxx de Operaciones, considerar un recorrido aproximado de 200 metros por fase, con los conductores según las siguientes especificaciones:

1.5.1 Conductor NYY

  • Tres ternas de 240 mm2 (200 metros por terna)

  • De cobre electrolítico blando.

  • Cableados o concéntricos.

  • Aislamiento de PVC.

  • Norma de fabricación NTP-IEC 60502-1.

  • Tensión de Servicio – 600/1000 V.

  • Temperatura de operación 80º C.



1.5.2 Conductor Desnudo

  • Un conductor de 120 mm2 (200 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.5.3 Tubería – PVC – P (Clase pesada)

  • Considerar en el tramo desde Sub estación hasta llegada a techo xx Xxxx de Operaciones

  • Tubo rígido, fabricados a base de la resina termoplástico poli cloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardante de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC Nº 399.006.

  • De sección circular, xx xxxxxxx lisas. Longitud del tubo de 3.00 m., incluida una campana en un extremo. Se clasifican según su diámetro nominal en mm.

  • Clase Pesada: Considerar 03 montantes 100mm



1.5.4 Accesorios para tuberías PVC: Serán del mismo material que

el de la tubería.

  • Curvas: Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas aquellas de 90, las diferentes de 90, pueden ser hechas en bra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes pero en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 veces el diámetro de la tubería a curvarse.

  • Unión Tubo a Tubo: Serán del tipo para unir los tubos a presión. Llevarán una campana a cada extremo del tubo.

  • Unión Tubo a Caja

  • Para cajas normales: Se usarán la combinación de una unión tubo a tubo, con una unión tipo sombrero abierto.

  • Para cajas especiales: se usará las uniones con campanas para su fijación a la caja mediante tuerca (bushings) y contratuercas xx xxxxxx galvanizado.

  • Pegamento: Se empleará pegamento con base de PVC, para sellar todas las uniones de las tuberías.



1.5.5 Tubería xx xxxxxx galvanizado

  • Considerar en el tramo de todo el techo xx Xxxx de Operaciones

  • Rígida

Aplicación

  • Serán de Fe galvanizado tipo semipesado (EMT).

  • Se utilizará en todas las instalaciones expuestas, adosadas, colgadas y en el interior de las paredes de drywall.

Características

  • La tubería será metálica, rígida galvanizada, tipo EMT y del diámetro indicado en los planos, con un diámetro no menor de ½” para los circuitos de alumbrado y tomas de uso general.

Descripción

  • Las tuberías de cada servicio deberán estar completamente identificadas de tal manera que no se confundan unas con otras.

  • Las tuberías serán completamente nuevas y sin señales de deterioro, maltrato o deformación. La superficie interior será xxxx y libre de cualquier punta o irregularidad que pueda afectar los conductores.

  • Todos los accesorios serán terminados de manera que la superficie en contacto con los conductores sean lisas y sin puntas x xxxxxx que puedan dañar a los conductores. Las curvas de los tubos xx xxxxx podrán ser hechas en sitio cumpliendo con los radios de curvatura mínimos indicados en el Código Eléctrico Nacional y sin reducir la sección útil del tubo. Los accesorios de las tuberías en las conexiones a cajas, boquillas, terminales, las uniones y demás accesorios serán del mismo material que las tuberías, con idéntico tratamiento contra la corrosión y agentes químicos. El tamaño de las tuberías en cada caso se indica en los planos, y sus notas complementarias.

  • En instalaciones de tuberías adosadas a estructuras metálicas se usarán abrazaderas.

  • Se usarán para todas aquellas instalaciones que sean colocadas en forma expuestas.

  • La tubería Conduit metálica EMT conjuntamente con sus accesorios metálicos deberá conformar una sola unidad y deberá estar debidamente conectado al sistema de tierra de protección de conformidad con lo prescrito en el Código Nacional de Electricidad Utilización.

  • Flexible

Aplicación

  • Se utilizará para proteger los cables de electricidad, en todas las acometidas a los motores o equipos, desde la última caja de paso a la caja de conexiones del equipo.

Características

  • Xxxxxx galvanizado flexible.



1.5.6 Accesorios para tuberías xx xxxxxx galvanizado: Serán del mismo material que el de la tubería.

  • Curvas: Serán del mismo material que los tubos EMT. Las de 90º serán normalizadas, las curvas pueden ser hechas en campo siguiendo estrictamente las recomendaciones de los fabricantes y del C.N.E. Utilización – 2006.

  • Unión Tubo a Tubo: Serán del tipo a presión para los tubos EMT, y roscados para los tubos flexibles.

  • Unión Tubo a Caja: Se usaran tuercas y contratuercas xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.



1.5.7 Soporte de tuberías: En donde se indique las tuberías que vayan colgadas del techo, se emplearán dispositivos de sujeción por colgadores metálicos (Unistrut o similar), las cuales estarán galvanizadas en caliente.

1.5.8 Cajas metálicas

  • Cajas para circuitos derivados.

  • Las cajas serán del tipo pesado xx xxxxxx galvanizado, fabricado por estampado de planchas de 1.6mm de espesor mínimo.

  • Las orejas, para fijación de los accesorios, estarán unidas firmemente a la caja o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, ni cajas de profundidad menor de 50 mm:

  • Octagonales: 100mm x 55mm, Salidas para centros, Braquetes, caja de paso.

  • Rectangulares: 100mm x 55 x 50mm Interruptores, tomacorrientes, teléfonos.

  • Cuadrada: 100mm x 100 x 55mm, Tomacorrientes, donde lleguen tres o más tubos y salidas de fuerza.



  • Cajas para alimentadores eléctricos:

  • Todas las salidas para derivación de alimentadores o para facilitar el tendido de los conductores serán de las dimensiones indicadas en los planos, fabricadas en planchas xx xxxxxx galvanizado de 1.6 mm de espesor mínimo, tendrán tapas ciegas, las cajas mayores de 400mm de largo o ancho serán reforzadas para evitar deformaciones, de tal manera que su montaje sea rígido.



  • Cajas condulet:

  • Donde se indique en planos se colocarán cajas de paso tipo condulet, con las siguientes características técnicas:

  • Los Condulet son estancos, fabricados con aleación de aluminio inyectado, lo cual les confiere una elevada resistencia mecánica y a la corrosión, y una excelente presentación.

  • Poseen rosca Standard NPT. Son suministrados con tapa junta de sellado de tapa, tornillos y protector de cables.

  • Grado de protección IP67 con o´ring perimetral de acuerdo a EN 60529.

  • Acabado superficial en pintura de aluminio acrílico.

  • Certificado de Calidad bajo Xxxxx XX.



1.5.9 Placa gang

  • Fabricadas de plancha xx xxxxxx galvanizado de 1.2 mm. de espesor, embutidas de una sola pieza, que permite adecuar la salida de una caja cuadrada de 100 mm a una salida de un gang (equivalente al tamaño dispositivo). Con huecos roscados para los tornillos de sujeción. A utilizarse como xxxxx xx xxxxxxx de tomacorrientes y comunicaciones cuando lleguen 3 tubos.


1.6 Suministro e instalación de Tablero de Distribución Rayos X (TD-SOP-RX), instalado en el techo xx Xxxx de Operaciones, según las siguientes especificaciones:

1.6.1 Gabinete Metálico

  • Serán para empotrar en muretes de concreto a fabricar.

  • Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para hacer todo el alambrado en ángulo recto. Las cajas se fabricaran de planchas xx xxxxxx galvanizado y serán del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos agujeros como tubos lleguen a ella y cada tubo se conectará a la caja con conectores adecuados.

  • Las puertas serán del mismo material que los paneles laterales y tendrán la bisagra interior al gabinete, la cerradura será manual para llave tipo dado o manija, tendrán empaquetadura para cierre hermético, con protección IP-54.

  • Serán fabricadas con plancha xx xxxxxx galvanizado.

  • Acabado:

  • La estructura, paneles y puertas serán sometidos a un arenado comercial e inmediatamente a dos capas de base anticorrosiva y finalmente a dos de esmalte gris claro de acuerdo a ANSI C57.12



1.6.2 Marco y Tapa

  • Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma. El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. La tapa debe ser pintada en color gris oscuro, en relieve debe llevar la denominación del Tablero, ejemplo TD-1.1N o TD-1.1E. Debe llevar puerta y cerradura.



  • En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará firmemente una cartulina blanca con el directorio de los circuitos; Este directorio debe ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, dos copias igualmente hechas en imprenta, deben ser remitidas al propietario. Toda la pintura será al xxxx. La puerta llevará chapa y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja.



1.6.3 Interruptor Principal

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, de disparo común que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o al ocurrir un corto circuito en una sola línea.

  • Contactos altamente resistentes al calor, cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, contactos de aleación xx xxxxx endurecida, terminales, contactos de presión ajustados por tornillos.



  • Con las siguientes características:

  • Corriente Nominal (Amp) : 160Amp

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : 50KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.6.4 Interruptores derivados

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, del tipo de disparo común, que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito.

  • De caja moldeada, cámara apaga chispas de material aislante no higroscópico, altamente resistente al calor.

  • La manija llevará claramente marcada la corriente nominal y el estado conectado “ON” y desconectado “OFF”; además deberán llevar indicado la marca del fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura grabadas en la caja.

  • El número de interruptores derivados es de acuerdo a lo siguiente:



Interruptores para Xxxxx xx Xxxxx X en cada Sala

  • Cantidad: : 10 Uni.

  • Fases Frecuencia : 3 , 60hz.

  • Corriente Nominal (Amp) : 32Amp

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : 10KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.6.5 Sistema de Medición

  • Ídem 1.1.3



1.6.6 Accesorios complementarios

  • Ídem 1.1.4



1.6.7 Barras, soportes, conexiones y accesorios

  • Ídem 1.1.5



1.6.8 Barra de tierra

  • Ídem 1.1.6



1.6.9 Soporte xx xxxxxx

  • Ídem 1.1.7



1.6.10 Bornes de fuerza

  • Ídem 1.4.9



1.6.11 Materiales anexos

  • Ídem 1.1.8



1.7 Suministro e instalación de Tablero de Distribución de Quirófanos (TD-SOP-Q), instalado en el techo xx Xxxx de Operaciones, según las siguientes especificaciones:

1.7.1 Gabinete Metálico

  • Ídem 1.6.1



1.7.2 Xxxxx y Tapa

  • Ídem 1.7.2



1.7.3 Interruptor Principal

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, de disparo común que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o al ocurrir un corto circuito en una sola línea.

  • Contactos altamente resistentes al calor, cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, contactos de aleación xx xxxxx endurecida, terminales, contactos de presión ajustados por tornillos.



  • Con las siguientes características:

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 250Amp

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 85KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.7.4 Interruptores derivados

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, del tipo de disparo común, que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito.

  • De caja moldeada, cámara apaga chispas de material aislante no higroscópico, altamente resistente al calor.

  • La manija llevará claramente marcada la corriente nominal y el estado conectado “ON” y desconectado “OFF”; además deberán llevar indicado la marca del fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura grabadas en la caja.

  • El número de interruptores derivados es de acuerdo a lo siguiente:



Interruptores para cada Sub Tablero de Cargas menores en interior xx Xxxxx del 1 al 9 y Sala de Recuperación:

  • Cantidad: : 10 Uni.

  • Fases Frecuencia : 3Ø , 60hz.

  • Corriente Nominal (Amp) : 63Amp

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : 10KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.7.5 Sistema de Medición

  • Ídem 1.1.3



1.7.6 Accesorios complementarios

  • Ídem 1.1.4



1.7.7 Barras, soportes, conexiones y accesorios

  • Ídem 1.1.5



1.7.8 Barra de tierra

  • Ídem 1.1.6



1.7.9 Soporte xx xxxxxx

  • Ídem 1.1.7



1.7.10 Bornes de fuerza

  • Ídem 1.4.9



1.7.11 Materiales anexos

  • Ídem 1.1.8



1.8. Acometida eléctrica para Tablero de Distribución de Xxxxx xx Xxxxx X (TD-SOP-RX): Interconexión eléctrica desde TG-SOP hasta nuevo tablero TD-SOP-RX (la OIMS indicará la ubicación) considerar un recorrido aproximado de 50 metros por fase, con los conductores según las siguientes especificaciones:

1.8.1 Conductor THW - LSOH (fuerza)

  • Una terna de 70 mm2 ( 50 metros por fase)

  • Se utilizaran en todos los circuitos de interiores (alumbrados, tomacorrientes, fuerza, salidas especiales).

  • Deben cumplir las siguientes especificaciones:

  • Temperatura – 90º

  • Voltaje – 450V / 750V

  • Aislamiento – LSOH

  • Libres de halógenos.

  • No propagador de fuego y gases tóxicos

  • Desprende humo casi transparente, en casos de incendio.


1.8.2 Conductor Desnudo (tierra)

  • Un conductor de 35 mm2 (50 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.8.3 Tubería xx xxxxxx galvanizado

  • Ídem 1.5.5



1.18.4 Accesorios para tuberías xx xxxxxx galvanizado:

  • Ídem 1.5.6



1.8.5 Soporte de tuberías:

  • Ídem 1.5.7



1.8.6 Cajas metálicas

  • Ídem 1.5.8



1.8.7 Placa gang

  • Ídem 1.5.9

1.9. Acometida eléctrica para Tablero de Distribución de Quirófanos (TD-SOP-Q): Interconexión eléctrica desde TG-SOP hasta nuevo tablero TD-SOP-Q (la OIMS indicará la ubicación) considerar un recorrido aproximado de 30 metros por fase, con los conductores según las siguientes especificaciones:

1.9.1 Conductor THW - LSOH (fuerza)

  • Una terna de 150 mm2 ( 50 metros por fase)

  • Se utilizaran en todos los circuitos de interiores (alumbrados, tomacorrientes, fuerza, salidas especiales).

  • Deben cumplir las siguientes especificaciones:

  • Temperatura – 90º

  • Voltaje – 450V / 750V

  • Aislamiento – LSOH

  • Libres de halógenos.

  • No propagador de fuego y gases tóxicos

  • Desprende humo casi transparente, en casos de incendio.



1.9.2 Conductor Desnudo (tierra)

  • Un conductor de 70 mm2 (50 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.9.3 Tubería xx xxxxxx galvanizado

  • Ídem 1.5.5



1.9.4 Accesorios para tuberías xx xxxxxx galvanizado:

  • Ídem 1.5.6



1.9.5 Soporte de tuberías:

  • Ídem 1.5.7



1.9.6 Cajas metálicas

  • Ídem 1.5.8



1.9.7 Placa gang

  • Ídem 1.5.9



1.10. Acometida eléctrica para xxxxx xx Xxxxx X (Total: 10) en interior de cada Sala de Operaciones y Sala de Recuperación: Interconexión eléctrica desde interruptores termomagnéticos alojados en TD-SOP-RX para tomas eléctricas de Punto xx Xxxxx X móvil en interior de las Sala de Operaciones del 1 al 9, considerar un recorrido promedio de 60 metros por fase, con los conductores según las siguientes especificaciones:



1.10.1 Conductor THW - LSOH (fuerza)

  • Conductor de 2x1x6mm2 considerar en promedio 60 metros por cada fase de cada circuito.

  • Se utilizaran en todos los circuitos de interiores (alumbrados, tomacorrientes, fuerza, salidas especiales).

  • Deben cumplir las siguientes especificaciones:

  • Temperatura – 90º

  • Voltaje – 450V / 750V

  • Aislamiento – LSOH

  • Libres de halógenos.

  • No propagador de fuego y gases tóxicos

  • Desprende humo casi transparente, en casos de incendio.



1.10.2 Conductor Desnudo (tierra)

  • Un conductor de 6 mm2 (50 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.10.3 Tomacorrientes:

  • Los tomacorrientes para conectar los RX portátiles serán tipo Schuko y estarán conectados todos a un solo circuito. Se colocará un tomacorriente por cama. Estos tomacorrientes son de 16A, 220V, 2800 W más línea a tierra.



1.10.4 Tubería – PVC – P (Clase pesada)

  • Considerar en el tramo interior de Cada xx Xxxx de Operaciones.

  • Tubo rígido, fabricados a base de la resina termoplástico poli cloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardante de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC Nº 399.006.

  • De sección circular, xx xxxxxxx lisas. Longitud del tubo de 3.00 m., incluida una campana en un extremo. Se clasifican según su diámetro nominal en mm.

  • Clase Pesada: Considerar 03 montantes 100mm



1.10.5 Accesorios para tuberías PVC: Serán del mismo material que el de la tubería.

  • Curvas: Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas aquellas de 90, las diferentes de 90, pueden ser hechas en bra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes pero en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 veces el diámetro de la tubería a curvarse.

  • Unión Tubo a Tubo: Serán del tipo para unir los tubos a presión. Llevarán una campana a cada extremo del tubo.

  • Unión Tubo a Caja

  • Para cajas normales: Se usarán la combinación de una unión tubo a tubo, con una unión tipo sombrero abierto.

  • Para cajas especiales: se usará las uniones con campanas para su fijación a la caja mediante tuerca (bushings) y contratuercas xx xxxxxx galvanizado.

  • Pegamento: Se empleará pegamento con base de PVC, para sellar todas las uniones de las tuberías.



1.10.6 Tubería xx xxxxxx galvanizado

  • Ídem 1.5.5



1.10.7 Accesorios para tuberías xx xxxxxx galvanizado:

  • Ídem 1.5.6



1.10.8 Soporte de tuberías:

  • Ídem 1.5.7



1.10.9 Cajas metálicas

  • Ídem 1.5.8



1.10.10 Placa gang

  • Ídem 1.5.9



1.11. Acometida eléctrica para Tableros de cargas de Quirófanos:

Interconexión eléctrica desde interruptores termomagnéticos de fuerza desde tablero TD-SOP-Q (en techo) hasta Transformador de Aislamiento (en techo), luego por UPS (techo) y llegada final en Tableros de Distribución en cada Quirófano instalados en interior de las Sala de Operaciones del 1 al 9 y Sala de Recuperación con un recorrido promedio de 60 metros por fase. , considerando:



1.11.1 Conductor THW - LSOH (fuerza)

  • Conductor de 2x1x6mm2 (fuerza de Tableros de Distribución de Quirófanos) considerar en promedio 60 metros por cada fase de cada circuito.

  • Se utilizaran en todos los circuitos de interiores (alumbrados, tomacorrientes, fuerza, salidas especiales).

  • Deben cumplir las siguientes especificaciones:

  • Temperatura – 90º

  • Voltaje – 450V / 750V

  • Aislamiento – LSOH

  • Libres de halógenos.

  • No propagador de fuego y gases tóxicos

  • Desprende humo casi transparente, en casos de incendio.



1.11.2 Conductor Desnudo (tierra)

  • Un conductor de 6 mm2 (50 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.11.3 Sistema de Potencia Ininterrumpida (Ups) – 10 Soluciones

  • Suministro e instalación de Sistema, que consta de 01 UPS de tecnología ON LINE, un transformador de aislamiento seco, Dispositivo de Transitorio, Tablero de Bypass y Paralelismo de la Misma Marca de la UPS.

  • Gabinete certificado

  • Puertas: Perforadas y ventilación propia

  • Toda la solución deberá ser colocada en los gabinetes metálicos.

  • Los mismos que se ubicaran en la sala de protección eléctrica.

  • Características Técnicas del Sistema UPS 01 unidad con Sistema Redundante

  • Potencia: 10 KVA/9.0 KW

Entrada

  • Tensión Nominal (V): 200/208/220/230/240 Monofásico

  • Rango de Voltaje: 100 ~ 300 (full load)

  • THD (%):< 5 (full load)

  • Factor de Potencia Entrada: > 0.95

  • Protección contra transitorios de tensión (V): 200 ± 10

  • Frecuencia (Hz): 40~70

  • Conexión Eléctrica: Borneras

Salida

  • Voltaje (V): 200/208/220/230(default)/240, monofásico

  • Tensión Armónica (%):≤ 2 (linear load)

  • Regulación de Voltaje (%):± 1 (static) ; ± 2 (typical)

  • Frecuencia (Hz): 50 o 60 ± 0.05

  • Sobrecarga: 106~110%:10 minutos, 111~125%: 5 minutos, 126~150: 30 segundos.

  • Conexión Eléctrica: Borneras

  • Factor de Potencia Salida: 0.9

  • Batería: VRLA, Libre de Mantenimiento

  • Autonomía: 30 Minutos a plena carga

  • Interfaz de Comunicación: RS232

Otras Características

  • Control: Remote On/Off

  • Eficiencia: AC - AC: 92% (plena Carga) - Eco Mode: 96% (plena carga)

  • Temperatura: 0 - 40°C

  • Altitud de operación: 1,000 snm

  • Humedad Relativa: 5-95 % (sin Condensación)

  • Operación silenciosa

  • Redundancia N+1 (paralelo redundante),

  • Auténticamente modulares y redundante

  • Permite configurar el UPS y visualizar los parámetros eléctricos y alarmas del UPS, Reseteo, apagado y encendido remoto.



1.11.4 Transformador de Aislamiento

  • Se requiere para el correcto aislamiento de los equipos de cómputo y tener la normalización, deberá tener pantalla electrostática para la reducción de ruido eléctrico de alta frecuencia.

  • Deben contar con Certificación emitido por el fabricante de los UPS ofertados, indicando su correcto funcionamiento.

  • POTENCIA: 12 KVA

  • Fases: Monofásico

  • Voltaje de Entrada/Salida: 220VAC

  • Normalización: Salida con Neutro a Tierra

  • Frecuencia de Operación: 60Hz

  • Aislamiento: Galvánico con Pantalla Electrostática para atenuación de ruidos de alta frecuencia

  • Factor: K13

  • Humedad Relativa: 0-95%

  • Temperatura Ambiente: 0 -45ºC

  • Refrigeración: Natural

  • Altitud Máxima de Operación: 3000 m.s.n.m.

  • Presentación: En gabinete con garruchas para fácil desplazamiento.

  • Conexiones: Borneras de Entrada y Xxxxxx.



  • TABLERO BYPASS



  • Tipo Rack de la Misma marca de la Ups ofertado, con la configuración de paralelo redundante.

  • Realiza mantenimiento y/o retiro de la UPS sin apagar la carga. Sustentado con manual y/o catálogo del fabricante, certificado con el part number del equipo.

  • Supresores de transitorios TVSS de 40KA, atenuando fluctuaciones eléctricas.



1.11.5 Interruptor de conmutación rotativo

  • Interruptor para conmutar entre el suministro normal (del concesionario) y el suministro de emergencia (1-2).

  • Permite seleccionar, cambiar y visualizar el estado del equipo controlado en función de la posición de la maneta.

  • Montaje en puertas de tableros. Contactos con apertura positiva y doble corte de los polos.

  • Presentación: manija negra - placa en color aluminio con marcaciones.

  • De acuerdo a normas IEC EN 60947-3. Certificado UL-CSA (EEUU-Canadá).

  • IP 40 instalado en el frontis del tablero (manija)

  • Capacidad de corriente y número de polos de acuerdo con los planos del proyecto.



1.11.6 Caseta de concreto:

  • Fabricación de caseta de concreto de 2.1 mts de altura debidamente tarrajeado y pintado de todas las paredes, el techo deberá tener calamina.

  • El tamaño de la caseta deberá ser acorde para albergar a transformador de aislamiento y UPS, considerar ventana en parte superior de puerta y para instalación de extractor de aire así como rejilla en puerta



1.11.7 Malla a tierra equipotencial para Sala de Operaciones del

1 al 9 y Sala de Recuperación.

  • Fabricación xx xxxxx a tierra de dimensiones de acuerdo al estudio realizado.

  • Será completamente independiente para la protección de las cargas xx Xxxx de Operaciones.

  • Conductores

  • Si no se especifica en los planos, los conductores serán de cable de cobre desnudo, xx xxxxxx semi-duro, de sección 70 mm2, como mínimo, cuando sea enterrado.

  • Si no se especifica en los planos, la profundidad de enterramiento de los conductores deberá ser, como mínimo, 0,60 m.

  • Siempre que el recorrido lo permita, se tratará de instalar los conductores en la misma zanja que conduce los cables de energía y/o control directamente enterrados. Si estos estuvieran dentro de ductos, se tratará de instalar los conductores al costado. De otra forma los conductores serán instalados en zanjas con protección similar a la indicada para cables de energía directamente enterrados En este caso el espesor de la capa de arena alrededor del cable será de 75 mm como mínimo y en lugar de arena podrá utilizarse tierra cernida, con partículas de tamaño inferior a 6.35 mm (1/4").

  • En el cruce de vías no pavimentadas, para evitar daños en el conductor provocados por vehículos con cargas pesadas, se colocará el conductor a una profundidad no menor de 0,90 m o con protección contra daño mecánico, considerando un factor de seguridad de 1,5 sobre el total de cargas, a menos que esto haya sido previsto en los planos.

  • Los conductores que emergen del suelo deberán ser protegidos como sigue:

  • Mediante manguitos de tubería del tipo conduit xx xxxxx pesada a menos que el conductor del que se trate sea del sistema de protección atmosférica o puesta a tierra del pararrayos en cuyo caso se utilizará manguitos de tubería de P.V.C. pesada.

  • Los manguitos se extenderán 0,15 m como mínimo por debajo y 0,25 m como mínimo por encima del nivel del terreno o piso.

  • Los manguitos tendrán una protección de concreto de 0,075 m como mínimo de espesor y 0,15 m como mínimo de alto sobre el nivel del terreno o piso.

  • Los conductores del sistema de puesta a tierra deberán ser instalados formando un recorrido lo más recto y directo posible hacia la conexión al electrodo.

  • Conexiones

  • Las conexiones del conductor con equipos o estructuras deberán ser efectuadas encima del nivel del terreno o piso (superficiales) como sigue:

  • Los conductores deberán ser instalados en tramos enteros entre puntos de conexión superficiales.

  • Los conductores también deberán ser instalados en tramos enteros entre puntos de conexión superficiales y electrodos o derivaciones para cables con retorno a tierra común.

  • Si se necesitara empalmes o derivaciones en tramos enterrados, serán hechos con conectores soldables similares al tipo Cadweld o con conectores a presión y con un baño de soldadura de estaño.

  • En casos de suma urgencia y de no contarse con los conectores antes señalados se podrá usar conectores del tipo empernado o conectores mecánicos similares en tramos enterrados, con el baño de soldadura de estaño y embebidas en un manguito con resina epóxica.



  • Los empalmes y derivaciones en tramos enterrados también quedarán enterrados.

  • Las conexiones superficiales en estructuras serán hechas con conectores soldables y/o empernados en todas las columnas de las esquinas y en las intermedias para tener las conexiones a distancias no mayores de 20 m.

  • Todas las conexiones soldadas serán efectuadas por un proceso de soldadura equivalente a Cadweld o Thermoweld. No deberá efectuarse, de ninguna forma, soldadura autógena.

  • Aditivos

  • Se agregará nueva tierra fina convencional completamente cernida y preparada con los aditivos correspondientes en la zanja del reticulado para reducir la resistividad natural del terreno.

  • Pruebas

  • La resistencia total de toda la malla no deberá exceder los 1.5Ω. En los puntos de toma de valores determinados.



1.11.8 Pozo a tierra.

  • Fabricación xx xxxx a tierra de dimensiones de acuerdo al estudio realizado.

  • Electrodos

  • Los electrodos serán xx xxxxxxxx de cobre al 99.99% de pureza y “no” xx xxxxx cobreado (equivalente al Copperweld); deberán tener un diámetro mínimo de ø 16 mm (5/8") y una longitud de 3.0 m.

  • Los electrodos deberán ser enterrados verticalmente en un pozo de tierra de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto, con su extremo superior a una profundidad mínima indicada en los planos por debajo del nivel del terreno o piso terminado. Cuando el terreno (por ser muy duro o rocoso) no lo permita, podrá enterrarse los electrodos con un ángulo de inclinación, con respecto a la vertical, no mayor de 45° en caso contrario, deberán ser enterrados horizontalmente en una zanja, a una profundidad no menor de 0,75 m.

  • Siempre que sea posible, deberá mantenerse una separación de 0,60 m entre los electrodos y las cimentaciones de concreto y hormigón.

  • Si el sistema de tierra contiene más de un electrodo, la separación mínima entre electrodos consecutivos será de 3 m. (10 pies) ó 2.1 veces la longitud de los electrodos siempre y cuando las condiciones de terreno o espacio lo permitan.

  • Conductores

  • Si no se especifica en los planos, los conductores serán de cable de cobre desnudo xx xxxxxx semi-duro de 50 mm2.

  • Si no se especifica en los planos, la profundidad de enterramiento de los conductores deberá ser, como mínimo, 0,60 m.

  • Siempre que el recorrido lo permita, se tratará de instalar los conductores en la misma zanja que conduce los cables de energía y/o control directamente enterrados. Si estos estuvieran dentro de ductos, se tratará de instalar los conductores al costado. De otra forma los conductores serán instalados en zanjas con protección similar a la indicada para cables de energía directamente enterrados En este caso el espesor de la capa de arena alrededor del cable será de 75 mm como mínimo y en lugar de arena podrá utilizarse tierra cernida, con partículas de tamaño inferior a 6.35 mm (1/4").

  • En el cruce de vías no pavimentadas, para evitar daños en el conductor provocados por vehículos con cargas pesadas, se colocará el conductor a una profundidad no menor de 0,90 m o con protección contra daño mecánico, considerando un factor de seguridad de 1,5 sobre el total de cargas, a menos que esto haya sido previsto en los planos.

  • Los conductores que emergen del suelo deberán ser protegidos como sigue:



  • Mediante manguitos de tubería del tipo conduit xx xxxxx pesada a menos que el conductor del que se trate sea del sistema de protección atmosférica o puesta a tierra del pararrayos en cuyo caso se utilizará manguitos de tubería de P.V.C. pesada.

  • Los manguitos se extenderán 0,15 m como mínimo por debajo y 0,25 m como mínimo por encima del nivel del terreno o piso.

  • Los manguitos tendrán una protección de concreto de 0,075 m como mínimo de espesor y 0,15 m como mínimo de alto sobre el nivel del terreno o piso.

  • Los conductores del sistema de puesta a tierra deberán ser instalados formando un recorrido lo más recto y directo posible hacia la conexión al electrodo

  • Conexiones

  • Las conexiones del conductor con equipos o estructuras deberán ser efectuadas encima del nivel del terreno o piso (superficiales) como sigue:



  • Los conductores deberán ser instalados en tramos enteros entre puntos de conexión superficiales.

  • Los conductores también deberán ser instalados en tramos enteros entre puntos de conexión superficiales y electrodos o derivaciones para cables con retorno a tierra común.

  • Si se necesitara empalmes o derivaciones en tramos enterrados, serán hechos con conectores soldables similares al tipo Cadweld o con conectores a presión y con un baño de soldadura de estaño.

  • En casos de suma urgencia y de no contarse con los conectores antes señalados se podrá usar conectores del tipo empernado o conectores mecánicos similares en tramos enterrados, con el baño de soldadura de estaño y embebidas en un manguito con resina epóxica.

  • Los empalmes y derivaciones en tramos enterrados también quedarán enterrados.

  • Las conexiones superficiales en estructuras serán hechas con conectores soldables y/o empernados en todas las columnas de las esquinas y en las intermedias para tener las conexiones a distancias no mayores de 20 m.



  • En equipos que regularmente son desconectados y retirados para mantenimiento la conexión del conductor se podrá hacer con conectores de tipo empernado. Otras conexiones deberán ser efectuadas con conectores soldables equivalente a Cadweld o Thermoweld.

  • La parte superior de cada electrodo será conectada mediante un conductor a una barra terminal o punto de conexión superficial instalado donde se indique en los planos.  Este conductor deberá ser conectado al electrodo y a la barra terminal o punto de conexión mediante conector empernado. Pero los conductores de la red de tierra que sirven para interconectar los electrodos se unirán a éstos mediante conector soldable o de la forma señalada en el acápite (a).

  • Todas las conexiones soldadas serán efectuadas por un proceso de soldadura equivalente a Cadweld o Thermoweld. No deberá efectuarse, de ninguna forma, soldadura autógena.

  • Aditivos

  • Los aditivos a usarse serán de tipo ecológico tales como sal, bentonita u otros y se usarán en los pozos de electrodos en 3 dosis por m3.

  • Se reemplazará tierra fina convencional por la arena en los pozos de eléctrodos para reducir la resistividad natural del terreno.

  • Se reemplazará tierra fina convencional por la arena en la zanja del reticulado para reducir la resistividad natural del terreno.

  • Caja de Registros

  • En cada punto del sistema de puesta a tierra (extremo de electrodo) se deben instalar cajas de registro de concreto pintadas con franjas xxxxxxxxx-verde y debidamente rotulada, para poder asegurar el mantenimiento xxx xxxx y las interconexiones así como realizar las mediciones del valor de la resistencia de puesta a tierra.

  • Pruebas

  • La resistencia total de toda la malla no deberá exceder los 1.5Ω. En los puntos de toma de valores determinados.



1.11.9 Barra de cobre de enlace equipotencial para Sala de Operaciones del 1 al 9 y Sala de Recuperación.

  • Suministro e instalación xx xxxxx de cobre estañada, con recubrimiento epóxico de alta densidad y dominio magnético a tierra, para conectar, equipos, sistemas y puentear masas como tuberías, acero de construcción y las tierras físicas existentes (antiguas) de una instalación

  • Deberá ser de Corriente alterna nominal de 50Amp y Máxima corriente alterna de 80Amp.

  • Conexionado de 9 conductores de 4mm2.

  • Deberá incluir la instalación y todos los accesorios necesarios para garantizar un adecuado enlace equipotencial de todas las cargas.



1.11.10 Tubería – PVC – P (Clase pesada)

  • Considerar en el tramo interior de Cada xx Xxxx de Operaciones.

  • Tubo rígido, fabricados a base de la resina termoplástico poli cloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardante de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC Nº 399.006.

  • De sección circular, xx xxxxxxx lisas. Longitud del tubo de 3.00 m., incluida una campana en un extremo. Se clasifican según su diámetro nominal en mm.

  • Clase Pesada: Considerar 03 montantes 100mm



1.11.11 Accesorios para tuberías PVC: Serán del mismo material que el de la tubería.

  • Curvas: Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas aquellas de 90, las diferentes de 90, pueden ser hechas en bra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes pero en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 veces el diámetro de la tubería a curvarse.

  • Unión Tubo a Tubo: Serán del tipo para unir los tubos a presión. Llevarán una campana a cada extremo del tubo.

  • Unión Tubo a Caja

  • Para cajas normales: Se usarán la combinación de una unión tubo a tubo, con una unión tipo sombrero abierto.

  • Para cajas especiales: se usará las uniones con campanas para su fijación a la caja mediante tuerca (bushings) y contratuercas xx xxxxxx galvanizado.

  • Pegamento: Se empleará pegamento con base de PVC, para sellar todas las uniones de las tuberías.



1.11.12 Tubería xx xxxxxx galvanizado

  • Ídem 1.5.5



1.11.13 Accesorios para tuberías xx xxxxxx galvanizado:

  • Ídem 1.5.6



1.11.14 Soporte de tuberías:

  • Ídem 1.5.7



1.11.15 Cajas metálicas

  • Ídem 1.5.8



1.11.16 Placa gang

  • Ídem 1.5.9



1.12 Suministro e instalación xx xxxx (10) Tableros de Distribución de Cargas en Quirófanos (TD-SOP-N° 1 al 9) y TD-SR, instalado en interior xx Xxxxx de Operaciones del 1 al 9 y Sala de de Recuperación.

1.12.1 Gabinete Metálico

  • Serán para empotrar en muretes de concreto a fabricar.

  • Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm. en todos sus lados para hacer todo el alambrado en ángulo recto. Las cajas se fabricaran de planchas xx xxxxxx galvanizado y serán del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos agujeros como tubos lleguen a ella y cada tubo se conectará a la caja con conectores adecuados.

  • Las puertas serán del mismo material que los paneles laterales y tendrán la bisagra interior al gabinete, la cerradura será manual para llave tipo dado o manija, tendrán empaquetadura para cierre hermético, con protección IP-54.

  • Serán fabricadas con plancha xx xxxxxx galvanizado.

  • Acabado:

  • La estructura, paneles y puertas serán sometidos a un arenado comercial e inmediatamente a dos capas de base anticorrosiva y finalmente a dos de esmalte gris claro de acuerdo a ANSI C57.12



1.12.2 Marco y Tapa

  • Serán construidos del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma. El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. La tapa debe ser pintada en color gris oscuro, en relieve debe llevar la denominación del Tablero, ejemplo TD-1.1N o TD-1.1E. Debe llevar puerta y cerradura.



  • En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará firmemente una cartulina blanca con el directorio de los circuitos; Este directorio debe ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta, dos copias igualmente hechas en imprenta, deben ser remitidas al propietario. Toda la pintura será al xxxx. La puerta llevará chapa y llave, debiendo ser la tapa de una sola hoja.



1.12.3 Interruptor Principal

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, de disparo común que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o al ocurrir un corto circuito en una sola línea.

  • Contactos altamente resistentes al calor, cámara apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, contactos de aleación xx xxxxx endurecida, terminales, contactos de presión ajustados por tornillos.



  • Con las siguientes características:

  • Corriente Nominal (Amp) : mínimo 63Amp

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 50KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.12.4 Interruptores derivados

  • En aire y de ejecución fija, automáticos, termo magnéticos, del tipo de disparo común, que permitirá la desconexión de todas las fases del circuito.

  • De caja moldeada, cámara apaga chispas de material aislante no higroscópico, altamente resistente al calor.

  • La manija llevará claramente marcada la corriente nominal y el estado conectado “ON” y desconectado “OFF”; además deberán llevar indicado la marca del fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura grabadas en la caja.

  • El número de interruptores derivados es de acuerdo a lo siguiente:

Interruptores para cada carga en interior xx Xxxxx de Operaciones del 1 al 9 y Sala de Recuperación:

  • Cantidad: : 8 Unidades

  • Fases Frecuencia : 1Ø , 60hz.

  • Corriente Nominal (Amp) : 16Amp

  • Tensión nominal (KV) : 0.220

  • Tensión Máxima Nominal (KV) : 0.230

  • Tensión de aislación Mínimo (KV) : 10

  • Rango de regulación por sobrecarga : 50 a 100 % de la corriente nominal

  • Retardo por sobrecarga : 30 segundos a 6 veces la capacidad de la bobina de disparo

  • Rango de regulación para cortocircuito : mínimo 25 KA

  • Retardo por cortocircuito : Menos de 3 ciclos



1.12. 5 Accesorios complementarios

  • Para protección de los circuitos de medida se instalarán bases portafusibles de 25 A., 500 VAC., y fusibles para 6 A. y 500 V., tipo tapón roscado para una capacidad de ruptura mínima de 65KA.



1.12.6 Barras, soportes, conexiones y accesorios

  • Las barras principales serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductibilidad de sección rectangular, con resistencia mecánica y térmica capaz de soportar la corriente de choque de la misma magnitud que la correspondiente al interruptor principal.



1.12.7 Barra de tierra

  • En cada tablero a toda su longitud se extenderá una barra de tierra con capacidad mínima igual al 50 % de la capacidad de las barras principales, directamente empernado al gabinete con dos agujeros, una en cada extremo, para conexión al sistema de tierra.



1.12.8 Soporte xx xxxxxx

  • De porcelana o de resina sintética epóxica, con resistencia mecánica capaz de soportar los efectos electrodinámicos de la corriente de choque de igual magnitud que la que corresponde al interruptor principal, con aislamiento 1 KV.



1.12.9 Materiales anexos

Para el tablero se proveerá:

  • Uno de aviso de peligro en plancha metálica de 1/16” de espesor, apta para ser colocada en pared; comprenderá símbolos de presencia de corriente y muerte y la leyenda de “Xxxxxxx, solo personal autorizado”.

  • Una (1) cartilla escrita en idioma castellano de primeros auxilios en caso de accidentes por contacto eléctrico. De dimensiones no menor de 1.20 x 1.00 m adecuadas para ser colgadas en pared.

  • Los interruptores y el panel de instrumentos se dotarán de placas de datos de bakelita, plástico o fenol laminado de 3mm de espesor en fondo negro y letras blancas. Estas placas se fijarán con tornillos y tuercas del tipo cabeza avellanada.

  • Se indicará la capacidad del interruptor, el tablero que alimente y la zona del Hospital aproximada o equipos.



1.13. Acometida eléctrica para todas las cargas menores (total 09 circuitos) en interior de las Sala de Operaciones del 1 al 9, Sala de Recuperación xx Xxxx de operaciones considerar un recorrido promedio de 60 metros por fase, con los conductores según las siguientes especificaciones:



1.13.1 Conductor THW - LSOH (Acometida para 8 circuitos por tablero) de las Salas de Operaciones del 1 al 9 y Sala de Recuperación.

  • Conductor de 2x1x4mm2, considerar en promedio 50 metros por cada fase de cada circuito.

  • Se utilizaran en todos los circuitos de interiores (alumbrados, tomacorrientes, fuerza, salidas especiales).

  • Deben cumplir las siguientes especificaciones:

  • Temperatura – 90º

  • Voltaje – 450V / 750V

  • Aislamiento – LSOH

  • Libres de halógenos.

  • No propagador de fuego y gases tóxicos

  • Desprende humo casi transparente, en casos de incendio.



1.13.2 Conductor Desnudo (tierra)

  • Un conductor de 4 mm2 (50 metros)

  • De cobre electrolítico blando

  • Para protección a tierra

  • Cableados o sólidos



1.13.3 Alumbrado

  • Considerar las acometidas para:

  • Lámparas cialíticas (01 por Sala)

  • La canalización para los circuitos de alumbrado proyectados, se ejecutarán por tabiques, muros y techos(embutidos o adosados), en tubería de PVC-P y tubería metálica Conduit xx xxxxx galvanizado del tipo EMT donde se indique, con soportes Unistrut. Se utilizarán terminaciones o conectores a caja en las llegadas y salidas de las mismas con terminales de PVC-P La unión de tuberías se efectuará con accesorios utilizando el pegamento recomendado por el fabricante de tuberías PVC.

  • Los conductores serán de cobre con aislación termoplástica, tipo LSOH sección mm2.

  • Los conductores no se pasarán por los ductos o canalizaciones antes que el trabajo de construcción haya terminado. No se usarán medios mecánicos para pasar cable, salvo los aprobados por la ITO. Todos los conductores deberán ser continuos entre salida y terminales. No se permitirán cambios de sección en los conductores de un mismo circuito, se instalarán según se indica en Especificaciones y/o planos.

  • Las uniones en las cajas de derivación se harán con conectores cónicos inclusive las derivaciones de tomacorrientes y conexiones de centro a centro.

  • Cajas de derivación y artefactos

  • Las cajas de derivación serán metálicas galvanizadas, del tipo reglamentario. El acoplamiento xx xxxxx con la tubería se realizará por medio de terminales del mismo material que las tuberías.

  • Cuando se utilicen cajas metálicas en canalizaciones con ducto PVC, estas cajas deberán conectase al conductor de tierra de protección de la instalación.

  • Accesorios para salidas

  • Interruptores de iluminación

  • Con mecanismo balancín, de operación silenciosa, encerrado en cápsula fenólica estable conformando un dado, y con terminales compuesto por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para conductores 2.5 mm2 a 6 mm2.

  • Del tipo para instalación empotrada, y para colocarse con placas de aluminio anodizado de tamaño dispositivo. Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión.

  • Para uso general en corriente alterna. Para cargas inductivas hasta su máximo amperaje y voltaje 250 V., 15 A., 60 Hz.

  • Unipolares: Para colocarse con una placa de aluminio anodizado de tamaño dispositivo hasta un número de tres unidades. Para interrumpir un polo del circuito.

  • De tres vías: De conmutación

  • De cuatro vías: Inversores bipolares, para instalarse entre interruptores de tres vías.

  • Bipolares: Para interrumpir los dos polos del circuito.

  • Interruptor Xxxxxxx

  • Xxxxx de instalación mural o semi-empotrada, encerrado en caja de material aislante de larga duración a prueba de fuego y resistente a la humedad. Mecanismo para regular el tiempo de operación, con disco de tiempo de 24 horas. Motor síncrono de arranque automático con reserva de marcha de 05 horas y ajuste de los tiempos de operación sin herramientas.

  • El interruptor horario accionará a uno o varios contactores para los circuitos de alumbrado interior, exterior, corredores de circulación y escaleras.

  • Interruptor Blindado

  • Para colocación a la interperie.

  • Protegido en caja xx xxxxxx.

  • Tipo cuchilla con fusibles,

  • Bloqueo de tapa.

  • Con aprobación UL ó entidad similar para 220 V-60Hz

  • Interruptor para control de ventiladores y cargas Mayores A 1.2kw

  • Interruptor automático termomagnético de 6, 10 y 16 A, con poder de interrupción de 3000 A a 220 V. Para montaje en soporte tipo magic de Ticino o similar, placa de aluminio color natural.

  • Interruptor para conectar equipos

  • Tipo termo magnético en caja IP 40, para empotrar o adosar, capacidad indicada en planos.

  • Contactor Electromagnético, dDe tipo magnético en caja de material aislante con las siguientes características:

  • Tensión de trabajo : 220 Voltios

  • Nivel de aislamiento : 600 Voltios

  • Categoría de utilización según IEC : AC-3

  • Bobina de operación : 220 Voltios

  • Contactos principales : 3

  • Contactos auxiliares : 2

  • Frecuencia : 60 Hz.

  • Amperaje : 30 A.



1.13.4 Luminarias Cialíticas

  • Artefactos de iluminación - Generalidades

  • El proveedor o postor deberá suministrar artefactos de primera calidad, construidos con material de aluminio, resinas o acero, de acuerdo a normas y según espesores especificados, con el tratamiento anticorrosivo y acabado de última tecnología. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

  • No deberán instalarse con conexiones, conductores o equipo visibles que hagan peligrar la seguridad de instalación.

  • Los balastros de los artefactos fluorescentes serán electrónicos de alto factor de potencia, mayor de 0.97, que permitan no menos de 10 arranques diarios.

  • En planos se indica la relación de artefactos considerados en el proyecto, así como sus características principales.

  • Aprobación

  • Los artefactos deberán ser aprobados por el Propietario, Supervisores de campo y Arquitectos, previa presentación de muestras, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.



  • Hermeticidad

  • Todas las unidades a instalarse a intemperie tendrán como mínimo IP65.

  • Las unidades a ser suministradas deberán ser de fabricantes de reconocido prestigio nacional o internacional.

  • Característica de los Artefactos

  • Cumplirán con lo señalado en los planos, el postor indicará marca y modelo seleccionado en su propuesta.

  • Artefactos según los niveles de iluminación

  • Los niveles de iluminación para las diferentes áreas de trabajo, han sido determinados en función de los niveles de iluminación establecidos en el Art. 3 de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificación.

  • Para la optimización de los niveles de iluminación determinados, se ha seleccionado una gama de tipos de Luminarias de alumbrado normalizados por EsSalud para las diferentes áreas, tal como se describe en el proyecto buscando el ahorro de energía; sin embargo, éstas luminarias podrán ser variados en campo por el Arquitecto o el Propietario, pero se deberá tener en cuenta en el proceso de selección para este rubro, todo lo prescrito en el Código Nacional de Electricidad Utilización.

  • El control de las luminarias de alumbrado se hará: en forma manual y automática, según los circuitos de los tableros indicados en los planos.

  • Los equipos serán suministrados por el Contratista, en cuanto al modelo y/o marca se define según indicación en planos.

  • Equipos de iluminación Normal 220V.



1.13.5 Tomacorrientes

  • Suministro e Instalación de tomacorrientes, distribuidos en Sala de Operaciones del 1 al 9, Sala de Recuperación y Pasadizos xx Xxxx de Operaciones.

  • Considerar las acometidas para:

  • Tomacorrientes xx Xxxxx (3 por Sala)

  • Tomacorrientes para pasadizo (20 en total)

  • Mesa de operaciones (01 por Sala)

  • Electrobisturi (01 por Sala)

  • Monitor funciones vitales (01 por Sala)

  • Maquina de anestesia (01 por Sala)

  • Endoscopio (01 por Sala)

  • Sistema integrador de audio y video (01 por Sala)

  • Los tomacorrientes serán dobles, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo, con toma de tierra.

  • Los tomacorrientes dobles en los ambientes de SOP, formados con aberturas para tres clavijas redondas en línea. Placa de nylon moldeado color naranja, para una resistencia máxima de impacto, abrasión, grasa aceite, ácidos y resistente a esfuerzos mecánicos, con tornillos de sujeción metálica del color de la placa, tomacorriente blanco. Se instalarán tres tomacorrientes dobles a ambos lados de las camas, de forma vertical (uno sobre otro) y a partir de 0.40 mt del piso. Todos estarán conectados al sistema estabilizado. Los tomacorrientes son para 10A, 220V, 1700 W.



  • Los tomacorrientes de los pasillos y los de servicio en los consultorios serán del mismo tipo del ítem a), pero con placa de aluminio anodizado color natural y conectado al sistema normal de electricidad.

  • Los tomacorrientes para la computadoras, en todas las áreas, serán del tipo Nema 5-15R, 15A, 125V (220V), 0000 X.

  • Xxxxx de nylon y tomacorrientes Nema 5-15 R para conectar computadoras, dos placas dobles conectadas al sistema estabilizado y una placa doble conectada al sistema normal.

  • Conectados al sistema estabilizado. Placa de nylon moldeado color naranja, para una resistencia máxima de impacto, abrasión, grasa aceite, ácidos y resistente a esfuerzos mecánicos, con tornillos de sujeción metálica del color de la placa, tomacorriente blanco.

  • Tomacorrientes conectados al sistema Normal. Placa de aluminio color natural, tomacorriente blanco.

  • Tomacorrientes conectados al sistema de emergencia: Placa de nylon gris, tomacorriente color gris, 15 A, 220V, 2600 W.

  • Los tomacorrientes de los quirófanos y xxxxx xx xxxxx serán dobles, para 15 A y 250VAC, para insertar enchufes con espiga plana y espiga semicircular de línea a tierra, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo, con toma de puesta a tierra, de grado hospitalario, color naranja. Xxxxx xx xxxxx inoxidable de espesor equivalente a 0.040 pulgadas. Los bordes con filos muertos achaflanados. Con tornillos de fijación metálicos inoxidables.

  • Tomacorriente a prueba de agua serán bipolares, para empotrar, para instalación exterior a prueba de intemperie, polvo y chorro de agua, con tapa y charnella de cierre hermético (IP 55), para 250 Voltios de tensión nominal y 10 Amperios de corriente nominal (mínimo).

  • Cumplirán con Norma Técnica Peruana. Estas unidades serán instaladas en todos los sectores sin techar, estacionamiento y áreas según indicaciones en planos.



1.13.6 Tubería – PVC – P (Clase pesada)

  • Considerar en el tramo interior de Cada xx Xxxx de Operaciones.

  • Tubo rígido, fabricados a base de la resina termoplástico poli cloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardante de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC Nº 399.006.

  • De sección circular, xx xxxxxxx lisas. Longitud del tubo de 3.00 m., incluida una campana en un extremo. Se clasifican según su diámetro nominal en mm.

  • Clase Pesada: Considerar 03 montantes 100mm

1.13.7 Accesorios para tuberías PVC: Serán del mismo material que el de la tubería.

  • Curvas: Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas aquellas de 90, las diferentes de 90, pueden ser hechas en bra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes pero en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 veces el diámetro de la tubería a curvarse.

  • Unión Tubo a Tubo: Serán del tipo para unir los tubos a presión. Llevarán una campana a cada extremo del tubo.

  • Unión Tubo a Caja

  • Para cajas normales: Se usarán la combinación de una unión tubo a tubo, con una unión tipo sombrero abierto.

  • Para cajas especiales: se usará las uniones con campanas para su fijación a la caja mediante tuerca (bushings) y contratuercas xx xxxxxx galvanizado.

  • Pegamento: Se empleará pegamento con base de PVC, para sellar todas las uniones de las tuberías

Unidad

01



2.- DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL ITEM SOLICITADO

IT

DESCRIPCION

1

IMPORTANTE

La empresa antes de comenzar el servicio, presentará los planos correspondientes para la aprobación de la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento. En estos planos se indicará la distribución de las instalaciones y detalles del montaje.

2

Se utilizará instrumentos aprobados y certificados, para lo cual La Empresa deberá indicar los equipos a utilizar, así como la sensibilidad de estos (La Empresa suministrará los equipos para las pruebas).

3

Una vez que La Empresa comunica AL INEN de que el sistema se encuentra operativo, deberá verificarse en su presencia todas aquellas pruebas sobre las cuales él exija la comprobación, si es necesario realizar ajustes adicionales, estos se ejecutarán de acuerdo a cada condición y de conformidad con lo requerido por el INEN.

4

Las pruebas y ajustes serán supervisados personalmente por el ingeniero responsable de las instalaciones, para las pruebas y regulaciones se ceñirá a las instrucciones de los fabricantes, una vez que el sistema de distribución de aire se encuentre en operación, deberá balancearse conforme a los volúmenes de aire que se requiera. Para la medición de caudal, velocidad, ruido, voltaje, amperaje, vibración, etc.

5

Todos los materiales y equipos estarán sujetos a inspección y aprobación por la INEN o un representante autorizado, La Empresa ejecutará a su costo todos los ajustes, modificaciones y reemplazos que sean necesarios. La inspección, aprobación o rechazo de cualquier material o equipo hecha por la INEN no exonera ni atenúa la responsabilidad de la Empresa de proveer un suministro en estricta conformidad con el contrato.

6

La Empresa deberá inspeccionar la totalidad de las instalaciones suministradas por ellos para que pueda operar correctamente y deberá reparar todos los daños ocurridos durante la instalación.

Durante la inspección, prueba y puesta en servicio, La Empresa deberá realizar las siguientes actividades:

  • Limpieza interna y externa de los equipos.

  • Verificar el buen estado, posición, ajuste, alineamiento y conexionado a tierra de los equipos.

  • Verificar los circuitos de fuerza y control de los equipos, verificar las fases y sentido de giro de motores, ajustar las protecciones de acuerdo con las cargas.

  • Probar el cableado de fuerza y de control verificando su continuidad, conexionado y aislamiento.

  • Verificar el correcto funcionamiento de los equipos, libres de ruidos y vibraciones anormales.

  • Protocolos de pruebas de todos los equipos y fichas técnicas de los mismos.

  • Protocolo xx xxxx y malla a tierra debidamente firmada por un Ing. Electricista con colegiatura vigente y hábil.

7

La Evaluación de los trabajos de instalación de los equipos en todas sus etapas, estará a cargo de un EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN designado por el INEN, quienes administraran, coordinarán, monitorearán, revisarán, evaluarán el Expediente Técnico, en cada una de las etapas de la Ejecución de este, y considerando que, estas acciones serán constantes durante la prestación del servicio, La empresa estará obligado a brindar permanentemente las facilidades para el correcto desempeño del EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN .

8

La empresa deberá informar con la respectiva anticipación, la fecha en que realizarán los trabajos, de tal manera que se pueda trabajar coordinadamente con Oficina de Ingeniería y Mantenimiento y el EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN.

Conforme se vaya realizando los trabajos, se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre La empresa y EL EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en elaboración del Expediente Técnico.

9

El EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN solicitara UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS (En medio digital y físico) relacionada al trabajo a realizar, firmado por el profesional responsable.

10

Todos los trabajos deben serán realizados y evaluados de acuerdo a la Normatividad nacional e Internacional Vigente: Normas Técnicas Peruana (NTP), Código Nacional Eléctrico Suministro 2011 y Utilización 2006, Normas de Dirección General de Electricidad (DGE), Normas Técnicas de la Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), National Electric Code (NCE), NEMA, IEEE, IEC.



3.- CUADERNO DE SEGUIMIENTO

IT

DESCRIPCION

1

Tras la firma del contrato y antes de la entrega del ambiente LA EMPRESA proporcionará un Cuaderno de Seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y dos copias una de las cuales será para LA EMPRESA y otra para el INEN permaneciendo el original en custodia del EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN . El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances de los trabajos, las cuales se realizarán por lo menos una vez a la semana, siendo responsabilidad directa de la empresa mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado de la empresa y del EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.



4- FORMATO DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO

IT

DESCRIPCION

1

Se presentará el informe en original y 2 copias, debidamente selladas y firmadas por el profesional responsable lo profesionales que intervienen, deberá estar foliado siendo el tamaño de presentación en formato A-4.Asimismo deberá estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregará en forma integral.

En el informe final deberá presentar la siguiente información obligatoria:

  • Xxxxxx Xxxxxxx calculado.

  • Cuadro de cargas con la potencia eléctrica necesaria para la operación de los equipos, cuadro de cálculo de cargas térmicas, cuadro de dimensionamiento de los cables, diagramas eléctricos de la instalación de todos los equipos y planos de ubicación de los equipos. La cual será considerada como de ingeniería básica; También se deberá sustentar ordenadamente con información técnica cada uno de los accesorios o equipos a instalar.

  • Registrar toda la información obtenida durante las pruebas, ajustes y balanceos de acuerdo a las recomendaciones por los estándares de los fabricantes y entregar esos informe a la Oficina de Ingeniería y Mantenimiento.

  • Recomendación de la empresa.

2



TEXTOS

El tipo a usar será el que a continuación se describe:

Tipo

Elemento

Fuente

Estilo de Fuente

Tamaño
T1

Títulos

Xxxxx

Xxxxxxx-sub rayado

14

T2

Sub-Títulos

Xxxxx

Xxxxxxx

11

T3

Contenido

Arial

Normal

11

T4

Encabezado y

Pie de página

Arial

Normal

08

Se debe utilizar programa Office 97 a un espacio. Los reportes en general de informes y documentación deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr., formato A4.

3

FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS

Serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con texto tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva. Las fotos serán tomadas antes, durante y al finalizar trabajos de instalación de los equipos.

4

PLANOS

La empresa entregara los planos de replanteo (eléctricos, acometidas, ubicación, as built de equipos) en los que estará indicando el estado final de la Instalación y los datos necesarios de los Equipos y Accesorios. Medio físico y digital (02) juegos de cada uno.



5.- RECURSOS HUMANOS:

La ejecución de los trabajos estará a cargo de un equipo profesional de ingenieros y técnicos.

5.1 .- INGENIEROS QUE DEBERA PRESENTAR LA EMPRESA EN SU PROPUESTA TECNICA

CANTIDAD

PERFIL REQUERIDO

REQUERIMIENTO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

01

Ingeniero

Mecánico-

Electricista

1.-Con 10 años de experiencia continua en servicios similares al objeto de la convocatoria.

2.-Certificado por la marca de los equipos de protección eléctrica ofertados.

Mínimo 10 años de estar habilitado continuamente en el CIP



5.2.- PERSONAL TECNICO COMO MINIMO QUE DEBERA PRESENTAR LA EMPRESA EN SU PROPUESTA TECNICA

IT

DESCRIPCION

1

*03 Técnicos especialistas con experiencia mínima de 03 años en instalaciones eléctricas *Certificado por la marca de los equipos que suministran

2

02 personal ayudante con experiencia mínima de 01 año en instalaciones eléctricas.



06.- CONDICIONES GENERALES DEL PERSONAL

IT

DESCRIPCION

1



  • El personal de la empresa deberá utilizar ropa de trabajo adecuada y todos los elementos de seguridad necesarios (cascos, zapatos de seguridad, guantes, etc.) durante la ejecución de los trabajos. EL PERSONAL QUE NO UTILICE DICHOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SERÁ RETIRADO DEL INEN.

  • La Empresa deberá presentar listado completo del personal que intervendrá en el servicio de instalación y montaje, incluyendo a los representantes tanto técnico como profesional, detallando nombre, apellido, tipo y número de DNI de los mismos.

  • La empresa deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE en su propuesta técnica, la lista de equipos de protección personal que sus técnicos van a utilizar, especificando la marca, modelo y características. El personal de la empresa deberá utilizar en todo momento durante su permanencia en el INEN, ropa de trabajo adecuada y todos los elementos de seguridad necesarios (cascos, zapatos de seguridad, guantes, etc.) durante la ejecución de los trabajos. EL PERSONAL QUE NO UTILICE DICHOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SERÁ RETIRADO DEL INEN.

  • La ropa de trabajo debe contar obligatoriamente con el logotipo de la Compañía que ejecuta el servicio.



07.- CAPACITACION

IT

DESCRIPCION

1

La empresa una vez instalado y puesto en operación los equipos e instalación correspondientes, deberán impartir un curso de capacitación al personal.


Se impartirá en el ambiente donde fue instalado el equipo a un total de 9 (nueve) personas, programadas en un lapso de 3 a 4 días; la capacitación deberá de quedar comprendida dentro del plazo de entrega de los equipos, proporcionando todo lo necesario para la correcta y eficiente impartición del mismo.


Deberá impartir la capacitación con laptop proyector Ecran, además de refrigerios para las pausas o descansos durante la capacitación.


La empresa preparara el programa de este adiestramiento el cual será sometido a la revisión y aprobación por el jefe de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento y la jefatura del servicio.


El programa de capacitación deberá contener lo siguiente:


  • Orientado para operadores y operarios de mantenimiento

  • Componentes físicos del equipo.

  • Descripción general de los componentes.

  • Operación del equipo.

  • Elementos de protección.

  • Parámetros de funcionamiento del equipo.

  • Rutinas de mantenimiento preventivo



La empresa deberá otorgar un certificado de dicho curso. Y realizar un examen donde se acredite que las personas aprendieron el curso.



Entregaran certificado de capacitación.

2

Refuerzo del módulo de capacitación a los seis meses de la puesta en operatividad de los equipos.



08.- Tiempo de entrega

IT

DECRIPCION

1

150 dias contando como fecha de inicio el día siguiente de la suscripción del contrato.



09.- SOPORTE TECNICO

IT

DESCRIPCION

1

En cuanto al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, en adición a lo antes especificado, éste deberá contemplar lo siguiente:

  • Los servicios de mantenimiento correctivo de todos los equipos, serán atendidos cada vez que se presente una falla o mal funcionamiento propio de los equipos sin costo para la INEN, dicho servicio deberá estar disponible las 24 hrs. X 7 días durante todos los días del año sin límites de cantidad de intervenciones del personal del contratista; dándose por atendido un problema cuando es solucionado en su totalidad de tal modo que permita continuar operando los equipos.

  • El personal de soporte de la empresa deberá ser altamente calificado con comprobada experiencia y solvencia para la solución de los problemas e incidentes que pudieran presentarse en el funcionamiento de los equipos.

  • La Empresa deberá garantizar que cuenta con un stock de repuestos originales que cubran los requerimientos de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo por el periodo de garantía que ofrezca.



10.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será mediante: la expedición de un Acta de Conformidad otorgada por la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios y tendrá la firma del usuario, del Jefe de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento y del Director de la Oficina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios del INEN, previa revisión y aprobación de los protocolos de pruebas requeridos.



11.- GARANTIA

IT

DESCRIPCION

1

2 años

2

La Empresa garantizará los bienes e instalaciones suministrados contra todos los defectos, diseño y fabricación durante dos (02) años de garantía contados a partir de la fecha de la firma de la conformidad, en caso de presentarse defectos en los equipos, Instalaciones eléctricas, etc, La Empresa deberá reemplazar todas las partes defectuosas sin costo para el INEN.

3

La Garantía deberá incluir visitas de mantenimientos preventivos cada TRES (3) meses durante el tiempo de la garantía, las cuales incluyen recurso humano especializado, herramientas, elementos y materiales requeridos y demás consumibles. Se podrán realizar en horario no hábil después de las 6:00 p.m. x xxxxxxx y domingos previa coordinación con la OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.

4

Durante el tiempo de la Garantía, ésta deberá incluir todos los soportes técnicos y visitas de mantenimiento correctivo que se requieran incluyendo repuestos, recurso humano especializado, herramientas, elementos y materiales requeridos durante el tiempo de la garantía, con tiempo de respuesta en sitio dentro de las 4 horas siguientes de recibir la llamada, en horario de 7 am. a 7 pm.

5

Garantizar que los bienes ofrecidos son nuevos y que los reemplazará cuando presenten defectos de calidad o fabricación.



12.- VISITA TÉCNICA

  • La empresa podrá concurrir al lugar objeto del presente proceso antes de efectuar su propuesta, a fin de verificar los trabajos y ajustar los valores de su oferta. A tal fin en la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, se le extenderá un Constancia de Visita Técnica, la cual adjuntara a la oferta, considerándose una bonificación en el puntaje por dicha visita. La presentación de la oferta por parte de la empresa supone el conocimiento del lugar donde se ejecutar el servicio, así como todas las informaciones relacionadas con las mismas (no existen planos actualizados de las instalaciones) y con toda otra circunstancia que pueda influir sobre su desarrollo, costo y correcta ejecución. Igualmente se entenderá que las empresas, han estudiado los términos de referencia y demás documentación técnica, administrativa y jurídica a objeto de encontrarse en posesión de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente la presentación de la oferta, implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato basado en el desconocimiento de las mismas.

  • En el caso de realizar la visita Técnica el postor acudirá con su profesional Ingeniero mecánico electricista o ingeniero electricista, además deberá entregar a la oficina de Ingeniería y Mantenimiento, una copia fotostática simple del carnet de Colegiatura y copia simple obtenida de la página WEB del respectivo colegio profesional de estar habilitados.



13.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LA EMPRESA

  • La empresa adjuntará un documento donde especifique el PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, (en ese documento especificar las actividades de mantenimiento) detallado que realizara durante el periodo de garantía.

  • La empresa presentará OBLIGATORIAMENTE al final del servicio los Protocolos de Pruebas de los Tableros, Pozo a tierra, malla equipotencial, Conductores, Luminarias y tomacorriente (requisito indispensable para la firma del acta de conformidad)

  • La empresa deberá presentar en los documentos obligatorios la metodología de trabajo, que incluya los procedimientos a emplear para los trabajos de instalación de los equipos, incluyendo un cronograma de trabajos a realizar.

  • La empresa deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE en su propuesta técnica constancia de trabajo que acrediten su personal (profesional y técnico) con experiencia relacionada al Servicio requerido, en el caso del Profesional la experiencia se tomará en cuenta desde su colegiatura; el Certificado de Habilitación Profesional en original, será presentado por el postor ganador a la firma del contrato.

  • La empresa deberá adjuntar en su propuesta técnica, diplomas, capacitaciones, cursos y seminarios, de sus técnicos.

  • La empresa deberá indicar en su propuesta 02 correos electrónicos a los cuales el INEN - OIMS remitirá las coordinaciones u otras comunicaciones necesarias para el mejor desarrollo de los trabajos

  • La empresa deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE en su propuesta técnica los catálogos, modelos y/o las características, especificaciones técnicas de los equipos que serán utilizados en la instalación.

  • La empresa deberá presentar en los documentos obligatorios una lista de todos los equipos de medición, materiales a suministrar para los trabajos a realizar, deberá especificar obligatoriamente la marca, modelo, tipo, ficha técnica de los materiales y equipos a utilizar en el presente proceso.

  • La empresa deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE en su propuesta técnica los certificados de todos los equipos así como los certificados de calibración vigente por entidad permitida en el Perú de: Megómetro, Telurómetro, Amperímetro, Multímetro, Luxómetro, decibelímetro y otros que requiera el servicio, así como garantizar la vigencia del mismo en todo el periodo que dure el servicio.

  • Carta de Compromiso de La Empresa, en la cual se compromete a mantener vigente la habilitación de los profesionales propuestos, durante todo el tiempo de ejecución del servicio; así como el presentarse en un plazo no mayor de 24 horas al ser convocados por el Equipo Supervisor del INEN.

  • Carta de Compromiso de la empresa por la cual se tendrá un profesional designado a la coordinación y/o supervisión de los trabajos y reportara al Equipo Supervisor del INEN, el mismo que permanecerá en las instalaciones del INEN como mínimo de 08.00 a 17.00 horas de lunes a viernes; sábados de 08.00 a 12.00 horas y domingos previa coordinación.

  • La empresa ganadora deberá presentar las certificaciones necesarias, que garanticen la calidad de los materiales y/o equipos solicitados en las especificaciones técnicas los mismos que deberán ser de grado hospitalario; De comprobarse en cualquier fase del proceso constructivo, que los materiales y/o equipos instalados no corresponden a lo ofertado y/o normado, el Equipo Supervisor del INEN procederá a ordenar a la empresa el retiro de los mismos quien lo hará bajo responsabilidad, debiendo la empresa a su costo reponer nuevos materiales y/o equipos que cumplan con las normas y/o especificaciones solicitadas; de no hacerlo, se suspenderán los trabajos y se ejecutara la carta fianza.

  • Carta de Compromiso de la empresa por la cual se obliga, a la instalación de tabiquería de aislamiento removible (piso a techo y pared a pared) bajo normas de bioseguridad y estándares que serán aprobados por el INEN, la misma que separará la zona de trabajo de las áreas y/o zonas de circulación pública, esta tabiquería instalada garantizara como mínimo que el polvo o elementos contaminantes no pasen desde la zona de trabajo hacia las áreas y/o zonas de circulación pública.

  • La empresa deberá adjuntar en su propuesta técnica una carta de compromiso donde garantizará: La seguridad de su personal profesional y técnico de acuerdo al RNE Ley N° 26790 y la Norma G.050. La Ley Nº 29783 y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR y las normas técnicas del D.S. 003-98. Para la suscripción del contrato la empresa ganadora de la buena Pro, deberá presentar conjuntamente con los demás documentos solicitados, la póliza en original de SCTR del personal propuesto, sin este documento no se podrán iniciar los trabajos.

  • La empresa deberá presentar una carta de compromiso donde garantiza que asumirá todos los daños y perjuicios ocasionados por su personal y/o consorciados de ser el caso, por trabajos defectuosos realizados por ellos mismos, a las instalaciones, equipos y demás bienes del INEN.

  • Limpieza de área de trabajo: La empresa deberá presentar una Carta de Compromiso donde garantiza realizar la limpieza diaria y final en toda el área afectada por las tareas, debiendo encargarse del barrido, carga y acarreo de residuos en bolsas adecuadas y resistentes a tal fin para su retiro; así como deberá encargarse del retiro del desmonte o basura y retirarlos cada 48 horas fuera del INEN.

  • La Evaluación de los trabajos del servicio e instalaciones en todas sus etapas, estará a cargo de un EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN, quienes, coordinarán, monitorearán, revisarán, evaluarán el Expediente Técnico y los procedimientos de instalación, en cada una de las etapas de la Ejecución de este proceso, y considerando que, estas acciones serán constantes durante la prestación del servicio, La empresa estará obligada a brindar permanentemente la información, documentación y facilidades para el correcto desempeño del EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN.

  • El INEN se reserva el derecho suspender los trabajos, rechazar parcial o totalmente los trabajos realizados, cuando se compruebe que existen defectos en la realización de los trabajos, en los materiales utilizados o en equipos que no corresponden a lo especificado u ofertado en la propuesta.

  • La empresa deberá informar por escrito con la respectiva anticipación, la fecha en que iniciaran los trabajos y la duración de la realización de los mismos, de tal manera que se pueda trabajar coordinadamente con Oficina de Ingeniería y Mantenimiento y el EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN.

  • Conforme se vaya realizando los trabajos, se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre La empresa, su personal profesional designado y EL EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN quien las convocara, a fin de aclarar cualquier observación que pueda darse durante el desarrollo de los trabajos

  • EL EQUIPO SUPERVISOR DEL INEN solicitará UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS (En medio digital y físico) relacionada al trabajo a realizar, firmado por el profesional responsable.

  • Asimismo la Empresa no podrá realizar cambios durante la ejecución de los trabajos que obliguen a modificar las especificaciones técnicas, de ser el caso deberán previamente de consultar por escrito a la Oficina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios esperando la aprobación de dichos cambios.

  • La empresa deberá entregar los planos de replanteo de las instalaciones trabajadas (luminarias, instalación de equipos, ubicación de equipos sanitarios, grifería y otros) así como de la distribución arquitectónica (paredes, puertas etc.), los cuales deberán tener la conformidad del Equipo Supervisor del INEN, sin ello no procederá la entrega del Acta de Conformidad.









































ITEM III

A DQUISICION E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO












CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA


ITEM 01: ADQUISICION DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS


EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)


FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN



A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria



M >= 04 veces el valor referencial:

40 puntos


M >=02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:

30 puntos


M >= 01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:

20 puntos





[40] puntos



Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de equipos de grupos electrógenos, que incluyan o no servicio de mantenimiento, durante un periodo máximo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor referencial de la contratación.


Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento puede presentar sello de pagado o cancelado de la entidad o empresa contratante o copia del voucher de depósito o un reporte de estado de cuenta, copia del cheque o comprobante de retención), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.


Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.


B. FACTOR “MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES”

10 puntos

B.1 Capacidad del equipo

Criterio:

El postor deberá ofertar mejoras técnicas respecto a la potencia requerida de los grupos electrógenos solicitados.



Acreditación:

Se acreditara mediante la presentación de fichas técnicas y/o catalogos

>150 Kw de la potencia requerida

10 puntos


<=150 Kw de la potencia requerida

05 puntos

C. SOPORTE TECNICO

20 Puntos

C.1 Personal propuesto para soporte técnico

Criterio:

Se evaluará la capacitación en la especialidad del personal propuesto para la ejecución del soporte técnico del equipo ofertado sea calificado en grupos electrógenos, para lo cual el ingeniero mecánico electricista o ingeniero electricista que efectúe el servicio deberá ser capacitado en fábrica o centro de capacitación autorizado por el fabricante de Grupos Electrógenos. El mismo que deberá ser titulado, colegiado y habilitado.

Acreditación:

Se acreditara mediante un Certificado de Capacitación otorgado por el fabricante de la marca de los equipos ofertados.



10 puntos

C.2 Representación del postor

Criterio:

El postor deberá ser fabricante, representante o distribuidor autorizado establecido en el Perú de la marca de los Grupos Electrógenos y Tableros de Transferencia Automática ofertados, y firmado por una persona que esté debidamente autorizada (con jerarquía funcional) para firmar documentos que obliguen al postor.


Acreditación:

Se acreditara mediante la presentación de declaración jurada que deberá estar sustentado con documentación fehaciente.





05 puntos

C.3 Personal propuesto para instalación del Grupo Electrógeno y TTA

Criterio:

Carta del postor que indique el nombre del profesional (Ingeniero mecánico electricista o electricista) responsable de la instalación de los Grupos Electrógenos y Tableros de Transferencia Automática.

Acreditación:

Se acreditara mediante un Certificado de Capacitación otorgado por el fabricante de la marca de los equipos ofertados.





05 puntos

D. PLAZO DE ENTREGA

20 puntos

Criterio:

Se evaluara en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditara mediante un presentación de Declaración Jurada (Anexo N° 5)


De 01 día hasta 75 días calendarios 20 puntos


De 76 días hasta 90 días calendarios 10 puntos


De 91 día hasta 119 días calendarios 05 puntos

E. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

10 puntos

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada u horas de operación, lo que ocurra primero, el cual deberá superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo de las Especificaciones Técnicas. No se calificara propuestas que no sean proporcionales.

Acreditación:

Se acreditara mediante la presentación de declaración jurada (Anexo N° 09)



12 meses de garantía adicional ó 500 horas de operación 10 puntos


08 meses de garantía adicional ó 375 horas de operación 5 puntos


04 meses de garantía adicional ó 200 horas de operación 2 puntos

TOTAL

100 puntos












ITEM 02: TABLEROS ELECTRICOS PARA SALA DE OPERACIONES


EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)


FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN


A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria



M >= 03 veces el valor referencial:

40 puntos


M >=02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:

30 puntos


M >= 01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:

20 puntos





[40] puntos



Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de equipos de Tableros Eléctricos domiciliarios, industriales incluyendo sus instalaciones eléctricas y que incluyan o no servicio de mantenimiento, durante un periodo máximo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el valor referencial de la contratación.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento puede presentar sello de pagado o cancelado de la entidad o empresa contratante o copia del voucher de depósito o un reporte de estado de cuenta, copia del cheque o comprobante de retención), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.


Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.


B.- Visita Técnica

10 puntos

Criterio:

La empresa que concurra al lugar objeto del presente proceso antes de efectuar su propuesta, a fin de verificar los trabajos y ajustar los valores de su oferta se le considera puntaje adicional. El postor acudirá a la visita de acuerdo a lo indicado en el requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditara con la Constancia de Visita Técnica, emitida por la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios.

10 puntos

C. SOPORTE TECNICO

20 Puntos

C.1 Personal propuesto para soporte técnico

(01) Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista

Criterio:

Se evaluará la capacitación en la especialidad del personal propuesto para la ejecución del soporte técnico del equipo ofertado sea calificado en instalación de Tableros Eléctricos para lo cual el ingeniero mecánico electricista o electricista que efectúe el servicio deberá ser titulado, colegiado y habilitado durante todo el periodo que dure el servicio.

Acreditación:

Se acreditará con copias de diploma de colegiatura, constancias y certificados. Los años de experiencia se contabilizarán a partir de la fecha en la que se obtuvo la colegiatura.


M >= 15 años de experiencia:

05 puntos



M >10 años y < 15 años de experiencia:

03 puntos

C.2 (02) Técnicos especialistas en instalaciones eléctricas.

Criterio:

Se calificará el tiempo de experiencia de dos (02) técnicos propuestos para brindar el servicio solicitado en los campos de instalación de los tableros eléctricos, tableros eléctricos industriales los cuales deberán contar con un título técnico de electricista industrial.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copias de título, constancias y certificados.

M >= 05 años de experiencia:

05 puntos


M >03 años y < 05 años de experiencia:

03 puntos

C.3 Personal propuesto para soporte técnico

(01) Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista

Criterio:

Se evaluará el entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos

Acreditación:

Se acreditará el certificado de entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos.

05 puntos

C.4 Personal propuesto para soporte técnico

(02) Técnicos especialistas en instalaciones eléctricas

Criterio:

Se evaluará el entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos en conjunto.

Acreditación:

Se acreditará el certificado de entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos.

05 puntos

D. PLAZO DE ENTREGA

10 puntos

Criterio:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditará mediante un presentación de Declaración Jurada (Anexo N° 5)


De 01 día hasta 120 días calendarios 10 puntos


De 121 días hasta 140 días calendarios 05 puntos


De 141 día hasta 149 días calendarios 02 puntos

E. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

10 puntos

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual deberá superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo de las Especificaciones Técnicas. No se calificara propuestas que no sean proporcionales.

Acreditación:

Se acreditara mediante la presentación de declaración jurada (Anexo N° 09)



12 meses de garantía adicional 10 puntos


08 meses de garantía adicional

08 puntos


04 meses de garantía adicional 05 puntos

F. MEJORAS TECNICAS

10 puntos

Habilitación en techo xx Xxxx de Operaciones de caseta prefabricada de 6mts (ancho) x 6mts (largo) x 3.0 mts (alto) para taller de almacenamiento y pruebas iniciales de los equipos a instalarse. Al final del proceso de instalación el ambiente quedará como taller de mantenimiento preventivo durante el proceso de garantía del servicio y posteriormente en propiedad del INEN.

Las condiciones mínimas necesarias son:

*Paredes en plancha de dry Wall de 12mm de espesor, xx xxxx de espesor de 10cm con la estructura correspondiente para soportar las condiciones ambientes al que será expuesto, incluye empastado, pintado general de interior y exterior.

*Techo de calamina tipo eternit y baldosa para cielo raso, con suspensión metálica que asegure la fijación de la Baldosa, con sistema antisísmico en la suspensión que evite o restrinja el desplazamiento vertical y horizontal del sistema (perfil-baldosa-muro-techo) E=> 15mm, color blanco, sin reflexión a la luz, atenuación acústica =>30 DB; resistente al fuego (no generando humo, ni llama) y a la humedad >=90%, borde recto, 60 x 60 cm.

*Sistema de alumbrado interior considerando como mínimo cuatro luminaras con 04 lámparas fluorescentes de 36W cada una, incluye Sistema de encendido.

*Sistema de alumbrado exterior en zona perimetral al Techo xx Xxxx de Operaciones: colocar 06 reflectores de 300W cada una en zonas específicas para garantizar la adecuada iluminación de toda el área de trabajo en horario nocturno.

*Dos puertas como mínimo de 1.2 mts de ancho y 03 ventanas de 1.8mts (ancho) x 1.5 mts (alto).

Sistema de Ventilación tipo axial (inyector y extractor) para caseta.

*Suministro de tablero tipo adosado 3Ø, 220V, 60hz, distribución por barras de cobre, incluye mandil, chapa tipo plush, barra de cobre para tierra y pintado general en color gris claro Ral 7040.

*El tablero albergará: 01 Interrutor termomagnético general trifásico tipo tornillo de 80 Amperios-10KA, 03 interruptores termomagnéticos trifásicos tipo tornillo de 30 Amperios -10KA, 03 interruptores termomagneticos trifásico tipo tornillo de 20Amperios -10KA y 03 interruptores termomagneticos trifásicos tipo tornillo de 20Amperios-10KA, 01 interruptor termomagnetico tipo tornillo de 20Amperios-5KA para Sistema de alumbrado y 03 interruptores termomagneticos tipo tornillo de 32Amperios-10KA para tomacorrientes.
















10 puntos

TOTAL

100 puntos



ITEM 03: TABLEROS ELECTRICOS PARAEL SERVICIO DE BRAQUITERAPIA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)


FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN


A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria



M >= 03 veces el valor referencial:

50 puntos


M >=02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:

40 puntos


M >= 01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:

30 puntos





[50] puntos



Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de equipos de Tableros Eléctricos domiciliarios, industriales incluyendo sus instalaciones eléctricas y que incluyan o no servicio de mantenimiento, durante un periodo máximo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el valor referencial de la contratación.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento puede presentar sello de pagado o cancelado de la entidad o empresa contratante o copia del voucher de depósito o un reporte de estado de cuenta, copia del cheque o comprobante de retención), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.


Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.


B.- Visita Técnica

10 puntos

Criterio:

La empresa que concurra al lugar objeto del presente proceso antes de efectuar su propuesta, a fin de verificar los trabajos y ajustar los valores de su oferta se le considera puntaje adicional. El postor acudirá a la visita de acuerdo a lo indicado en el requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditara con la Constancia de Visita Técnica, emitida por la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios.

10 puntos

C. SOPORTE TECNICO

20 Puntos

C.1 Personal propuesto para soporte técnico

(01) Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista

Criterio:

Se evaluará la capacitación en la especialidad del personal propuesto para la ejecución del soporte técnico del equipo ofertado sea calificado en instalación de Tableros Eléctricos para lo cual el ingeniero mecánico electricista o electricista que efectúe el servicio deberá ser titulado, colegiado y habilitado durante todo el periodo que dure el servicio.

Acreditación:

Se acreditará con copias de diploma de colegiatura, constancias y certificados. Los años de experiencia se contabilizarán a partir de la fecha en la que se obtuvo la colegiatura.


M >= 15 años de experiencia:

05 puntos



M >10 años y < 15 años de experiencia:

03 puntos

C.2 (02) Técnicos especialistas en instalaciones eléctricas.

Criterio:

Se calificará el tiempo de experiencia de dos (02) técnicos propuestos para brindar el servicio solicitado en los campos de instalación de los tableros eléctricos, tableros eléctricos industriales los cuales deberán contar con un título técnico de electricista industrial.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copias de título, constancias y certificados.

M >= 05 años de experiencia:

05 puntos


M >03 años y < 05 años de experiencia:

03 puntos

C.3 Personal propuesto para soporte técnico

(01) Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista

Criterio:

Se evaluará el entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos

Acreditación:

Se acreditará el certificado de entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos.

05 puntos

C.4 Personal propuesto para soporte técnico

(02) Técnicos especialistas en instalaciones eléctricas

Criterio:

Se evaluará el entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos en conjunto.

Acreditación:

Se acreditará el certificado de entrenamiento en centro de capacitación autorizado por el fabricante de Tableros Eléctricos.

05 puntos

D. PLAZO DE ENTREGA

10 puntos

Criterio:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo.

Acreditación:

Se acreditará mediante un presentación de Declaración Jurada (Anexo N° 5)


De 01 día hasta 120 días calendarios 10 puntos


De 121 días hasta 140 días calendarios 05 puntos


De 141 día hasta 149 días calendarios 02 puntos

E. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

10 puntos

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual deberá superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo de las Especificaciones Técnicas. No se calificara propuestas que no sean proporcionales.

Acreditación:

Se acreditara mediante la presentación de declaración jurada (Anexo N° 09)



12 meses de garantía adicional 10 puntos


08 meses de garantía adicional

08 puntos


04 meses de garantía adicional 05 puntos

TOTAL

100 puntos







IMPORTANTE:



  • Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.




CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO


Conste por el presente documento, la Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN, que celebra de una parte el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN para la Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN, conforme a las Especificaciones Técnicas.


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.10


Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.


CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO11

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.


LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.


En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.



CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora12 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:


  • De fiel cumplimiento del contrato13: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:


  • Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias14: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.


  • Garantía por el monto diferencial de la propuesta15: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO16

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto HASTA EL 30% del monto del contrato original.


EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante CARTA

FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.


LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista adjuntando con ella la documentación mencionada.


En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento”.


CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Oficina de Informática.


De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor xx xxxx (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.


Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.


CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.


El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos años.


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde:



F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.



Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.


Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.


IMPORTANTE:


  • De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por xxxx, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.


Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.


CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.


Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.





CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]


DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.


De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].








“LA ENTIDAD”


“EL CONTRATISTA”





























FORMATOS Y ANEXOS


























FORMATO N° 1 19


MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN




Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-




[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° 029-2013-INEN, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.


Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.20






…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda





FORMATO N° 02





EJEMPLAR Nº………………


DATOS DEL POSTOR


LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN


“ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL INEN”



NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….


REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..


DIRECCION: …………………………………………………


DISTRITO: ……………………………………………………


TELEFONOS: ………………………………………………..


TELEFAX: …………………………………………………….


RUC: …………………………………………………………..


CORREO ELECTRONICO: ………………………………...


FECHA DE COMPRA……………………………………….


NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………


…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente).
















FORMATO Nº 03



FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES


Lima, ……………………………


Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-



Marca lo que corresponda: CONSULTA OBSERVACION



EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES

Sección:

Capítulo:

Numeral(es) :

Anexo(s):

Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN















…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor








Nota:

  • Sólo una consulta u observación por formato.

  • Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Xx.

Xxxxxxx Xxxx Xx 0000 - Xxxxxxxxx., y vía correo electrónico a xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.








ANEXO Nº 1


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.



Estimados Señores:


El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:



Nombre o Razón Social :


Domicilio Legal :


RUC :


Teléfono :


Fax :





[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]






……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda







IMPORTANTE:


  • Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.




ANEXO Nº 2


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS




Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-



De nuestra consideración:


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece la Adquisición de Equipos Eléctricos para el INEN, de conformidad con las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]








…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda






IMPORTANTE:


  • Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.



ANEXO Nº 3


DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)




Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-



De nuestra consideración:


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:


1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.


2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.


3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.


4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.


5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.




[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]






………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda





IMPORTANTE:


  • Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


ANEXO Nº 4


PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)




Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-


De nuestra consideración,


Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.


Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].



OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

  • [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

  • [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]


OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

  • [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

  • [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]


TOTAL: 100%





[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]







..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2



ANEXO Nº 5


DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA




Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-


De nuestra consideración,



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, a partir del día siguiente de suscrito el contrato.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]








……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda



ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR


Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN

Presente.-


Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

Nº

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO

FECHA21

MONEDA

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO VENTA22

MONTO FACTURADO ACUMULADO23

1









2









3









4









5









6









7









8










TOTAL


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda


ANEXO Nº 07


CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)



Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN


Presente.-


De nuestra consideración,


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:


ITEM

CONCEPTO

COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]





TOTAL



La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]







……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda





IMPORTANTE:


  • Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.


  • En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.




ANEXO Nº 08


DECLARACIÓN JURADA DE GARANTIA DE LOS BIENES PROPUESTOS




Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN/2013 – Primera Convocatoria

Presente.-


De nuestra consideración,



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar una Garantía Comercial de veinticuatro meses (24) ó 1,000 horas de operación.


Asimismo, me comprometo a otorgar una garantía comercial adicional de (indicar garantía comercial adicional de 4,8 o 12 meses).



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]








……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda



ANEXO Nº 09


DECLARACION JURADA DE MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

(MODELO)


Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 029-2013-INEN


Presente.-


De nuestra consideración,


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ……………………………………………………………., declaro bajo juramento que mi representada ofrece las siguientes mejoras a la Especificaciones Técnicas para el INEN:


MEJORAS AL ITEM (…..)

OFRECE

SI / NO





















TOTAL



La presente declaración jurada debe ser acompañado de sustento técnico


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda



1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.


4 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.


5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.


6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.


7 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.


8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

9 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

10 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.


11 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

12 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.


13 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


14 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


15 En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de xxxxxxxxx, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.


17 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

19 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.


20 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

21 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


23 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



Document Metadata

Filed: May 5th, 2020