SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE 97 HP AMC- 003 -2010-MDK DERIVADA DE ADS – 209-2009-MDK/CEP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
LA CONVENCION -CUSCO SUBGERENCIA DE ADMINITRACION
CONTRATO Nº 110 -2010-MDK-GM- SyC SsSyCMAQ
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE 97 HP AMC- 003 -2010-MDK DERIVADA DE ADS – 209-2009-MDK/CEP
Conste por el presente contrato de Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada – Retroexcavadora - que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, con RUC. Nº 20178199251, con domicilio legal en Jr. Xxxx Xxxxx Nº 151 – 153 – Centro Cívico-Kimbiri, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, debidamente representado por el Lic. XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, en su condición de Gerente Municipal, identificado con DNI Nº 00000000, delegado para la suscripción de contratos mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 001-2010-MDK/A con fecha 04 de enero del 2010, y de otra parte la Empresa “CONSTRUCCION & INGENIERIA DEL VRAE E.I.R.L.”, con RUC Nº 20494306710, con domicilio legal en Av. Amazonas – Plaza Principal s/n Ccatunrumi – Pichari – La Convención - Cusco, debidamente representado por su Gerente Xxx. XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, con DNI N° 00000000, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
LA MUNICIPALIDAD es un órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de la circunscripción territorial de su respectiva jurisdicción (Ley Orgánica de Municipalidades 27972).
LA MUNICIPALIDAD ha convocado dentro de las formalidades xx Xxx al proceso de selección, en la modalidad de procedimiento clásico, Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2010-MDK, cuyas Bases Administrativas fueron aprobadas con fecha 14 de Enero del 2010 para el SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA DE 97 HP (a todo costo), para la Obra: “CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE KIMBIRI I ETAPA - CONTINUIDAD”. Ejecutada por la misma MUNICIPALIDAD; Habiéndose otorgado y quedando consentida la Buena Pro, a favor de EL CONTRATISTA el veintidós (22) de enero del año dos mil diez.
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, sus modificatorias y complementarias.
Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 140-2009-EF; Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Directivas de OSCE.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Código Civil. Art 1764 al 1770.
Xxx Xx 00000, Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx.
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
Ley Nº 27633, modifica la Ley 27143 “Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional”.
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1086.
Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG - Normas de Control Interno.
Expediente Técnico.
Las referidas normas incluyen sus respectivo disposiciones ampliatorias, modificatoria y conexas, de ser el caso.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO.
Por el presente contrato EL CONTRATISTA brindará servicio de Alquiler de Retroexcavadora Brazo Extendible de 97 HP, a favor de la MUNICIPALIDAD para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE KIMBIRI I ETAPA - CONTINUIDAD”, por un total de 500 H/M (Quinientos horas maquina), a razón de S/. 150.00 (CIENTO CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) la HORA; en mérito de habérsele otorgado y quedado consentida la buena pro con fecha veintidós de enero del año dos mil diez.
CONCEPTO |
CANTIDAD HORA |
MONTO / HORA |
POTENCIA |
MONTO OFERTADO |
Retroexcavadora |
500 H/M |
150.00 |
97 HP |
75,000.00 |
EL CONTRATISTA declara bajo juramento xx Xxx que, no tiene impedimento para contratar con el Estado, y manifiesta ser el Propietario de una Retroexcavadora Brazo Extendible de 97 HP que tiene las características siguientes:
MARCA : XXXX XXXXX
MODELO : 310SJ 4X4
SERIE DE MAQUINA : TO310SJ149397
POTENCIA : 97 HP
AÑO : 2008
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene vigencia a partir del día siguiente de su suscripción hasta la culminación de las horas máquina contratada, el cual es, por un total de 500 H/M (Quinientos horas maquina).
CLAUSULA QUINTA: CONTRAPRESTACION
El Monto total a pagar por la ejecución de la prestación asciende a la suma de S/, 75,000.00 (SETENTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), incluido los Impuestos xx Xxx, seguros, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación objeto del presente contrato.
El precio durante la vigencia del Contrato no sufrirá variación alguna
El pago se realizara de acuerdo a la valorización presentado por el Residente de Obra; previa visacion del Supervisor de Obra y VªBª del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
El egreso será afectado a la siguiente estructura funcional programática conforme autorización de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Oficina de Planificación y Presupuesto.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO : 2010
RUBRO : 18 CANON SOBRE CANON
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB PROGRAMA : 00102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ACTIVIDAD : 2005722 CONSTRUCCION DE ESTADIOS
COMPONENTE : 2061788 CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL
META : 0086 CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL DE KIMBIRI
CLAUSULA SEXTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución en las prestaciones objeto de contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 165 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente.
Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta día
Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad “ LA MUNICIPALIDAD” podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda, el cual será efectivizado de cualquiera de sus pagos, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir, asimismo, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA entregará en el plazo de 05 días hábiles, garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA MUNICIPLIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguiente
EL CONTRATISTA entregará de acuerdo a la programación presenta por el Residente Obra, dando la garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA MUNICIPALIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguiente:
Declaración Jurada de Garantía de Fiel Cumplimiento en la cual solicita la retención del 10% del monto Adjudicado.
Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, emitida por el OSCE, con registro Nº 05726 de fecha 05 de Febrero del 2010
La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Son partes integrantes del presente contrato los siguientes documentos:
Las Bases de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2010-MDK
Las Propuestas Técnica y Económica de los postores.
El Acta de otorgamiento de la Buena Pro.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATADO
OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
LA MUNICIPALIDAD a través del Ing. Residente de obra deberá presentar la correspondiente valorización.
El residente deberá garantizar el servicio de la maquinaria en la obra, salvo condiciones climatológicas adversas, casos de fuerza mayor o fortuita.
Asumir la movilización de la Retroexcavadora.
OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.
EL CONTRATISTA deberá entregar dicha maquinaria en perfectas condiciones de operatividad para disponer en el lugar de la Obra.
Asumir la desmovilización de la Retroexcavadora.
EL CONTRATISTA Garantizará la idoneidad del personal técnico que se encargará de la Operación de la Máquina que acredite amplia experiencia en su labor objeto del presente Contrato.
Dotar del Operador.
El contratado garantizará que el precio del contrato; no sufrirá alguna variación, durante el cumplimiento del servicio.
Se responsabiliza por los daños que pudiere sufrir la maquina durante la ejecución de trabajos o daños que pudiera ocasionar a terceros.
Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquina.
CLÁUSULA DECIMA: ADQUISICIÓN COMPLEMENTARIA.
Asimismo, dentro de los tres (03) meses posteriores a la culminación del contrato, LA MUNICIPALIDAD podrá adquirir complementariamente la prestación a EL CONTRATISTA, y por única vez hasta por un monto máximo de treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el presente contrato en forma total o parcial por alguna de las siguientes causales y siguiendo las formalidades indicadas en los Arts. 26º y 169º de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento:
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situación.
La cesión o transferencia total o parcial del contrato a terceros o su subcontratación.
La alteración y/o modificación de las Especificaciones Técnicas y/o condiciones económicas de la prestación contractual, en perjuicio de LA MUNICIPALIDAD si con posterioridad a la suscripción del contrato, se comprobara fehacientemente la existencia de documentos falsificados entre los presentados por EL CONTRATISTA en el proceso de selección.
Variación del consumo y/o paralización en la ejecución de obras, por falta de disponibilidad presupuestal.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Por la presente cláusula las partes acuerdan que cualquier controversia que se relacione con la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficiencia o invalidez del presente contrato será resuelta mediante procedimiento de conciliación extrajudicial entre las partes, y en caso de persistir mediante el procedimiento de arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V del Título IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y vinculante para las partes y tiene valor de cosa juzgada ejecutándose como una sentencia.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: JURISDICCION
Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción de sus domicilios y se someten expresamente a la jurisdicción del Juzgado Mixto de Ayna San Xxxxxxxxx, en todo lo relacionado con la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
Ante cualquier vacío que pudiera existir en el presente Contrato, se tomaran las pautas dictadas y normadas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Las partes declaran que en la celebración de este contrato, no ha mediado vicio alguno que pudiera acarrear su nulidad, por lo que suscriben el presente documento en señal de absoluta conformidad con la redacción e intención de todos los términos y condiciones pactados en las cláusulas precedentes, en la ciudad de Kimbiri, a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil diez.
“LA MUNICIPALIDAD” “EL CONTRATISTA”
Pág - 4