DOCUMENTO BASE DE INVITACIÓN (DBI), PARA PRESENTAR LAS OFERTAS MERCANTILES PARA “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL...

DOCUMENTO BASE DE INVITACIÓN (DBI), PARA PRESENTAR LAS OFERTAS MERCANTILES PARA “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META.”.

INVITACIÓN PÚBLICA N.01 DE 2017

SAN XXXX DEL GUAVIARE, (GUAVIARE) FEBRERO DE 2017

Contenido

1. Descripción de la invitación Pública N. 1 de 2017 6

1. Objeto de la invitación a ofrecer 6

2. Justificación 7

3. Régimen jurídico 8

4. Modalidad de contratación 9

5. Objeto 9

6. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 9

7. Valor estimado del Contrato: 9

8. Forma de pago 10

9. Plazo de ejecución del contrato: 11

10. Lugar de ejecución del Contrato 11

11. Alcance 11

12. Obligaciones del contratista: 13

13. Obligaciones del contratante 17

14. Participantes 17

15. Requisitos Habilitantes del decreto 1510 de 2023 18

1. Capacidad Jurídica: 18

16. Cronograma 19

17. Apertura del proceso de invitación 20

18. Cierre de la solicitud pública de ofertas y recibo de propuestas 21

19. Devolución de las ofertas 21

20. Rechazo de la oferta 22

21. Aclaraciones y/o modificaciones a las instrucciones de participación 23

22. Preparación y presentación de la propuesta 23

23. Apertura de las propuestas 25

24. Evaluación de las propuestas 26

25. Reserva del proceso de evaluación 26

26. Xxxxxxxx para declaratoria desierta. 27

27. Adjudicación 27

28. Garantías contractuales 27

1. Cumplimiento 27

2. Responsabilidad Civil Extracontractual 28

29. Riesgo 29

30. Interventoría y/o supervisor 31

2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 31

1. Aspectos relacionados con la capacidad jurídica objeto de verificación como requisito habilitante. 31

1. Carta de presentación de la propuesta 33

2. Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de proponentes 34

3. Certificado de existencia y representación legal 34

4. Propuestas conjuntas 36

5. Extranjeros 36

6. Garantía Seriedad de la Oferta 37

7. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales 38

8. Certificado de antecedentes disciplinarios 38

9. Certificado judicial vigente 39

10. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república 39

2. Temas Ambientales, Salud y Seguridad, HSE 39

1. Seguridad y Salud Ocupacional 42

2. Manejo Del Medio Ambiente 43

3. Estudio ambiental 46

3. Aspectos relacionados con el plan de calidad 47

4. Aspectos relacionados con las condiciones de experiencia objeto de verificación como requisito habilitante. 47

5. Aspectos relacionados con la capacidad financiera objeto de verificación como requisito habilitante. 49

1. Capacidad financiera 49

2. Capacidad residual 50

3. Aspectos relacionados con el reporte de no multas objeto de verificación como requisito habilitante. 53

3. EVALUACIÓN 54

1. Factor económico 55

2. Factor técnico 55

3. Experiencia general 57

2. Criterios de desempate 57

4. Anexos 59

1. Anexo 1 – Especificaciones técnicas 00

0. Xxxxx 0. Formato de presentación de las ofertas 00

0. Xxxxx 0. Formato de oferta económica 00

0. Xxxxx 0- Formato de Capacidad Xxxxxxxx 00

0. Xxxxx 0– Relación de experiencia del oferente 65

6. Anexo 6-Certificación de la Capacidad Técnica 00

0. Xxxxx 0- Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia. 67

8. Anexo 8- Modelo conformación de consorcio 69

9. Anexo no. 9 modelo conformación de contrato de unión temporal 72

10. Anexo 10- Minuta del Contrato 75

11. ANEXO 11 COMPROMISO DE INTEGRIDAD 89

12. Anexo 12 declaracion de multas y sanciones. 90

5. APENDICE 90

1. Apéndice 1- Formato informe de presentación de Ofertas. 90

2. Apéndice 1- Formato informe de presentación de Ofertas. 92

DOCUMENTO BASE DE INVITACIÓN (DBI) N. 01 DE 2017

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN

- DEPARTAMENTO DEL META. INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 de 2017

1. Descripción de la invitación Pública N. 1 de 2017

La presente sección establece las instrucciones del proceso de invitación y los requisitos generales jurídicos de los participantes para presentar las ofertas mercantiles para “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META.”.

Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en CONVENIO FAER GGC 372-2016: " AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER.”, y

en la requisición de servicios presentada por el área de Planeación de la Empresa de Energía del Departamento del Guaviare.

1. Objeto de la invitación a ofrecer

La EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. ESP, en

adelante ENERGUAVIARE, invita a los interesados a presentar oferta mercantil para

el: "CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META.”, de conformidad con

las condiciones previstas en la presente invitación a ofrecer.

2. Justificación

La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare - ENERGUAVIARE

S.A. E.S.P, se constituye bajo la iniciativa de la Administración Departamental, bajo la figura de sociedad anónima el 30 xx xxxxxx de 2001, mediante Escritura Xxxxxxx Xx. 000 xx xx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx, inscrita en la Cámara de Comercio el 10 de Septiembre de 2001 bajo el número 282 del libro respectivo.

El objeto social y Registro Único de Prestadores de Servicios públicos - RUPS de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, es la generación, distribución y comercialización de energía en zonas no interconectadas - ZNI y la comercialización y distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional - SIN.

En cumplimiento al objeto social y a las disposiciones normativas que nos rigen, en particular como sociedad anónima y para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, para garantizar los objetivos misionales y estratégicos de la Empresa, se requiere contar con la infraestructura, herramientas, recursos físicos, técnicos, tecnológicos y humanos en el giro ordinario de la Empresa.

Que la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare “ENERGUAVIARE SA ESP”, en su estructura cuenta con la Dirección de Planeación, oficina que dentro de sus procesos tiene la responsabilidad en la identificación y formulación de proyectos de electrificación rural, acordes con lo establecido en el Plan de Expansión de la Cobertura del servicio de Energía Eléctrica.

Que en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio.

Que el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender

por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.

Que la CREG en Resolución 097 de 2008, mediante la cual aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local, definió al OPERADOR DE RED como la: “Persona encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio”

Que la ejecución, operación y adecuado funcionamiento de los proyectos propuestos por el OR en su Plan de Expansión de Xxxxxxxxx, será responsabilidad exclusiva de él mismo. Al respecto, el artículo 2.2.3.3.1.12 del Decreto 1073 del 2015 señala que una vez concluidas las obras contempladas para el plan, programa o proyecto, el OPERADOR DE RED correspondiente energizará los activos y asumirá la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura construida.

Que ENERGUAVIARE S.A. ESP, suscribió los respectivos avales técnicos y financieros del proyecto, en los que adicionalmente se compromete a realizar las actividades de administración, operación y mantenimiento y la reposición de la infraestructura contemplada en los proyectos, así como a realizar la comercialización de la energía eléctrica requerida por los nuevos clientes de acuerdo con la regulación vigente.

Que el Comité de Administracion del Fondo del FAER – CAFAER, creado por el articulo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1073 de 2015, tiene como funciones, aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiacion con cargo a los recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión realizada el 1 de diciembre de 2016, según consta en el acta CAFAER N° 48, aprobó entre otros, el proyecto de electrificación rural CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META. Acta

mediante la cual, se desingó a Energuaviare como entidad ejecutora.

Que dicho proyecto tiene como objeto ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del

OPERADOR DE RED, mediante la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER.

Es así, como mediante reunión extraordinaria N° 135 de la Junta Directiva, en fecha 09 de diciembre de 2016, se otorgó al Xx. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX en calidad de Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – ENERGUAVIARE S.A. ESP, autorización para suscribir contrato con el Ministerio de Minas y Energía, incorporar al presupuesto los recursos aprobados y adelantar los procesos de contratación requeridos para la ejecución del proyecto.

Que bajo las consideraciones expuestas, ENERGUAVIARE S.A. ESP suscribió el contrato FAER GGC 372 de 2016 con la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y

ENERGÍA., firmándose acta de incio el 30 de diciembre de 2017.

En consecuencia, se requiere adelantar el proceso de contratación para la ejecución de las obras contempladas en el anexo 1 del contrato FAER GGC 372 de 2016.

3. Régimen jurídico

La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la Ley Colombiana. El proceso de selección de oferente se adelantará conforme a la modalidad de contratación por Invitación Pública, según lo establecido en el Reglamento Interno de Contratación adoptado por la Empresa de Energía del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. – E.S.P. el cual se encuentra Publicado en la web xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, y las Normas Contractuales que rigen el Derecho Privado, lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y 689 de 2002, el Código de Comercio y demás normas concordantes.

Es entendido que todos los proponentes que participen en el presente procedimiento de selección ante ENERGUAVIARE SA ESP, conocen y se someten a lo establecido en el Reglamento Interno de Contratación mencionado, el cual formara parte integral del contrato que se celebre.

4. Modalidad de contratación

Teniendo en cuenta que la cuantía supera los tres mil (3000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), la modalidad contractual será mediante "INVITACIÓN PÚBLICA", ENERGUAVIRE S.A. ESP elevara invitación a presentar ofertas mediante aviso en la página web o en un medio de amplia circulación, de conformidad con el Manual Interno de Contratación.

5. Objeto

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META.

6. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el [cuarto de ser posible, o de lo contrario en el tercer] nivel, como se indica en la Tabla 1:

Tabla 1-Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC
Código	Descripción
39122100	Equipos de transmisión y distribución eléctrica
72151500	Servicios de sistemas eléctricos
81101700	Ingeniería eléctrica y electrónica
81102400	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica

7. Valor estimado del Contrato:

El valor total estimado para la presente contratación es xx XXXX MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 10,194,219,886). IVA INCLUIDO.

La estimación del presupuesto de la obra se encuentra sujeta a las condiciones en que fue viabilizado técnica y financieramente; de tal forma que la Empresa al realizar el proceso precontractual y contractual, toma el presupuesto que previamente fue establecido, viabilizado y aprobado por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

Para la presente invitación pública no se requiere la realización de estudio mercado, dado que el presupuesto se basa en los costos aprobados en el proyecto viabilizado técnica y financieramente por la UPME y aprobado por el comité del CAFAER.

Para amparar la siguiente contratación ENERGUAVIARE S.A. - E.S.P cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N. 179 de fecha 02 de febrero de 2017, 2080115 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN

11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO

DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META, expedido por el Profesional 2 de presupuesto de la sociedad contratante por valor xx XXXX MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 10,194,219,886).

8. Forma de pago

ENERGUAVIARE pagará al CONTRATISTA el presente contrato una vez se encuentre perfeccionado, se suscriba acta de inicio así:

a) Un anticipo del 38% del valor total del contrato, una vez perfeccionado y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, suscrita el acta de inicio y previa presentación del plan de manejo de anticipo y de su aprobación como lo establece el manual de contratación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, avalado por la interventoría Integral.

b) Primer pago equivalente al 48% del valor del contrato una vez se evidencie un avance de obra por este valor, pago en el cual deberá hacerse la amortización del 100% del anticipo, soportado mediante informe de avance y presentación del acta parcial avalada por la interventoría Integral.

c) Segundo pago correspondiente al 10%, cuando se demuestre un avance del 58% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

d) Tercer pago equivalente al 12%, cuando se demuestre un avance del 70% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

e) Cuarto pago correspondiente al 10%, cuando se demuestre un avance del 80% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

f) Quinto pago correspondiente al 10%, cuando se demuestre un avance del 90% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

g) Xxxxx y último pago por el 10% a la presentación del informe final, acta de terminación o recibo final de obra, y la suscripción del acta de liquidación debidamente avalado y certificado por la interventoría Integral. Adicionalmente para la liquidación del contrato se debe allegar la certificación suscrita por el contratista y el personal que trabajo en la ejecución del

contrato donde acrediten que se encuentran x XXX y SALVO por todo concepto y tiene que ser expedido por la Veeduría Ciudadana en representación de la comunidad.

Parágrafo Primero: Cada uno de los pagos descritos anteriormente, estan sujetos al cumplimiento de los requisitos previstos para los desembolsos pactados en el contrato FAER GGG 372 de 2016, y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo segundo: Para cada uno de los pagos se deberá anexar: informe del contratista, acta parcial o final según aplique a cada pago, informe y certificación expedida por el interventor y el supervisor del contrato, además el contratista deberá anexar a la factura las planillas o la certificación suscrita por el representante legal a revisor fiscal, según corresponda, donde indique que se encuentra al día en los aportes al Sistema Integral Seguridad Social.

Parágrafo tercero: Una vez presentada la cuenta de cobro por parte del contratista, avalada por la Interventoría, ENERGUAVIARE S.A. ESP enviará solicitud del pago a la FIDUCIARIA, quién se encargará de realizar el giro de los recursos para cumplir con los pagos pactados.

9. Plazo de ejecución del contrato:

10. El término de ejecución contractual será de doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

11. Lugar de ejecución del Contrato:

El lugar de ejecución del Contrato es en el Departamento del Meta.

12. Alcance

El alcance de la presente invitación a ofertar comprende la “CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META”.

ITEM DESCRIPCION UNID CANT.

REPLANTEO
1	Replanteo topográfico	Km	337.63
XXXXXXXXXXX
0	000 Xxxxx IPSE	Un	412.0
3	533 Norma IPSE	Un	9.0
4	550 Norma IPSE	Un	7.0
5	562 Norma IPSE	Un	68.0
6	563 Norma IPSE	Un	3.0
7	580 Norma IPSE	Un	16.0
8	510 Norma IPSE	Un	1,537.0
9	512 Norma IPSE	Un	6.0
10	514 Norma IPSE	Un	272.0
11	515 Norma IPSE	Un	186.0
12	701 Norma IPSE	Un	19.0
13	710 Norma IPSE	Un	273.0
14	711 Norma IPSE	Un	1.0
15	610 Norma IPSE	Un	28.0
16	611 Norma IPSE	Un	12.0
17	619 Norma IPSE	Un	214.0
18	617 Norma IPSE	Un	34.0
19	620 Norma IPSE	Un	4.0
20	621 Norma IPSE	Un	534.0
21	623 Norma IPSE	Un	282.0
22	624 Norma IPSE	Un	130.0
CONDUCTOR
23	ACSR No. 2 AWG	KM	607.8
24	ACSR No. 1/0 AWG	KM	136.6
25	Cobre aislado THW No. 2 AWG	km	2.5
POSTERIA
26	Postería de concreto 00 x , 000 KCR	Un	1,915.0
27	Postería de concreto 00 x , 000 KCR	Un	459.0
28	Postería de concreto 8 m , 510 KCR	Un	840.0
TEMPLETES Y ATERRIZAJES
29	Templetes Directo a tierra M.T.	Un	979.0
30	Templetes Directo a tierra B.T.	Un	609.0
31	Puesta a tierra terminales B.T.	Un	276.0

32	Estribos	Un	1,001.0
33	Cimentacion Postes MT, BT y Templetes y solado postes (concreto de 3000 psi)	Un	1,200.0
TRANSFORMADORES
34	Monofàsico 5kVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	269.0
35	Monofàsico 10KVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	3.0
36	Monofàsico 15KVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	2.0
37	Trifasico 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV	Un	1.0
ACOMETIDA Y MEDICIÓN
38	AE 220 acometida aérea monofásica	Un	486

13. Actividades y Obligaciones del contratista:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO A

CONTRATAR: En cumplimiento al objeto del contrato a suscribir, el contratista se obliga para con ENERGUAVIARE S.A. ESP a realizar la construcción del proyecto de conformidad con las siguientes características, descripciones y cantidades:

a) El proponente efectuará visita de obra obligatoria conjuntamente con el equipo técnico de ENERGUAVIARE S.A. ESP antes de la presentación de la propuesta, para lo cual se requiere por parte del proponente se cuente con el personal profesional con perfil de Ingeniero electricista o eléctrico debidamente certificado con matricula profesional vigente. La finalidad de la visita es verificar el cumplimiento de los parámetros de diseño a lo largo de la linea y el conocimiento de la zona de influencia donde se desarrollara la obra.

b) Realizar la socialización del proyecto con la comunidad beneficiada, en la cual se indique el objeto, alcance y plazo de ejecución del proyecto.

c) Hacer la programación detallada de obra o cronograma de ejecución, debidamente aprobado por el Interventor y un plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el Interventor (si aplica), según se pacte en la forma de pago.

d) Instalar una valla con la información básica del proyecto (objeto, plazo de ejecución, valor, entidades aportantes), cual será instalada en un lugar visible, previa aprobación del diseño por parte de ENERGUAVIARE S.A. ESP. La valla será instalada antes del inicio de la ejecución de la obra.

e) Ejecutar las cantidades de obra descritas en el alcance del contrato.

f) Desarrollar la obra conforme los diseños, especificaciones de construcción, cantidades y presupuesto aprobados y que hacen parte integral de la presente requisición.

g) Xxxxxxxxx modificación que se llegare a presentar en el desarrollo de la obra, esta debe ser presentada y justificada por el contratista y avalada técnica y financieramente por la Interventoria, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente por la supervisión designada por la Direccion de Energía del Ministerio de Minas.

Así mismo correrá por cuenta del oferente seleccionado, los costos y gastos con ocasión a:

h) Movilización de personal, herramientas y equipos.

i) Recepción, carga y descarga en el sitio de la obra los materiales y equipos necesarios para cumplir expresamente lo contratado y para la correcta ejecución de las obras.

j) Suministro de los materiales conforme las cantidades de obra.

k) Contratación de personal calificado de conformidad con el equipo de trabajo y perfiles requeridos y presentados en la propuesta.

l) Diponer de instalaciones locativas provisionales para el almacenamiento de materiales y equipos.

m) Comprobación del replanteo y presentación del informe respectivo y elaboración de planos finales.

n) Excavación manual para cimentciones.

o) Hincada y plomada de postes.

p) Instalación de puestas a tierra.

q) Instalación de templetes.

r) Montaje de estructuras MT y BT.

s) Montaje de aisladores, herrajes y accesorios.

t) Xxxxxxx y regulado de los conductores.

u) Montaje de transformadores de distribución.

v) Instalación de acometidas domiciliarias.

w) Instalación de equipos de medida.

x) En caso de que no ser necesaria la ejecución de alguno de los ítem contemplados en el alcance del contrato, de requerir mayor y menores cantidades de obra o ítems no contratados, se entenderá como una modificación al contrato, para ello es necesario presentar acta de mayores y menores cantidades o adición y supresión de ítems con su debido balance financiero, todo debidamente avalado por la interventoría. Estos documentos

serán presentados para la aprobación por parte de la supervisión designada por la Direccion de Energía del Ministerio de Minas.

y) Reparar los daños ocasionados o que se lleguen a ocasionar en cercos, cultivos, etc., durante la construccción y puesta en servicio del proyecto.

z) Las especificaciones y los planos son complementarios, en caso de discrepancias entre unas y otros, el CONTRATISTAS informará sobre ello a ENERGUAVIARE S.A. ESP, la cual decidirá sobre la prelación entre esos documentos.

aa)Asegurar la calidad de los materiales y equipos a instalar en la ejecución del contrato.

bb) Presentar los originales de los protocolos y las garantías de los materiales y equipos.

cc) Cumplir con la normatividad descrita en el Código Eléctrico Colombiano - NTC 2050 del 25 de Noviembre de 1998 con sus respectivas actualizaciones, asi como las contenidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE aprobado por el Ministerio de Minas según resolución N 181466 del 02 xx xxxxx de 2007, modificado el pasado 30 xx xxxxxx de 2013 mediante reolucion 90708 por la cual se expide en nuevo RETIE, adicionalmente por medio de las resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015 se corrigen y aclaran algunos artículos del anexo general del RETIE.

dd)Cumplir con la normatividad y aplicabilidad de la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente, en especial los principios constitucionales, la ley 99 de 1993, y el Decreto 1076 del 26 xx xxxx de 2015 por medio del cual se expide Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ee)Realizar el inventario forestal como requisito para adelantar los tramites de permisos ambientales ante CORMACARENA.

ff) Desarrollar la Guia Ambiental de conformidad con los modelos establecidos por la CORMACARENA.

gg)Efectuar los pagos ocasionados para el otrorgamiento de los permisos ambietales según autos y resoluciones emitidos por CORMACARENA, en cuanto al costo de las medidas de compensación éstas serán asumidas por ENERGUAVIARE S.A. ESP.

hh)La suscripción del acta de inicio se realizará una vez se expida las resoluciones emanadas por la autoridad ambiental competente para otorgan los permisos ambientales requeridos para la ejecución de la obra.

ii) Vincular durante todo el proceso del proyecto un profesional o tecnólogo ambiental, para que le de cumplimiento a la guía ambiental.

jj) Apoyar el proceso de conformación de la veeduría ciudada del proyecto, establecer una comunicación permantente la misma y asistir a todas las reuniones que se programen por este órgano de control y vigilancia.

kk) Presentar desde el inicio del contrato informes mensuales (mes vencido) del avance donde se indique el avance porcentual de la ejecución y en el cual se presente un comparativo de la ejecución real con lo establecido en el cronograma de actividades.

ll) Una vez finalizadas las obras, el CONTRATISTA debe actualizar los planos de construcción que incluya todas las modificaciones hechas en obra debidamente aprobadas. Los planos AS BUILT deberán entregarse a ENERGUAIARE S.A. ESP dentro de los 30 días siguientes a la fecha de finalización de la construcción, estos planos se deben suministran en formato DWG e impresos debidamente firmados y avaldos por la Interventoria Integral.

El contratista además de las obligaciones inherentes al desarrollo de las funciones y actividades objeto del contrato deberá cumplir con las siguientes:

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando los estudios y diseños, y las obras contratadas, de acuerdo con las especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos aprobados para el proyecto.

b) Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido

c) Garantizar la afiliación y pago oportuno a la seguridad social integral de salud, pensión, riesgos Profesionales y parafiscales para la ejecución del contrato, aportar copia del pago de la planilla mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según se el caso.

d) Darle cumplimiento al programa de Aseguramiento de calidad presentado y aprobado con la propuesta. El contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción mediante el plan de gestión integral de obras (si aplica).

e) Cumplir con el diseño e implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 “ Decreto Unico del Sector Salud”.

f) Garantizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social en riesgos laborales de todos los contratistas a su cargo: Para esta cláusula el contratista deberá entregar el certificado de afiliación expedido por parte de la ARL, de todo el personal a su cargo, a la firma interventora 5 días hábiles después de suscrito el contrato.

g) El contratista deberá conocer, entender , comunicar y cumplir con la política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y la Politica de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.; el contratista debe documentar y asegurar el cumplimiento de la misma durante la ejecución del contrato; en caso de subcontratación deberá hacerla llegar a los subcontratistas para el cumplimiento de la misma.

h) Todo contratista deberá contar con el examen medico ocupacional, contemplado en el articulo 18 del Decreto 723 de 2013, para el personal operativo cuya actividad involucre trabajo en alturas , el examen deberá contemplar aptitud para trabajo en alturas, el certificado deberá estar firmado por un medico especialista en salud ocupacional con licencia vigente.

i) Contar con un Tecnologo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, responsable de la implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y de los reportes de los informes de seguridad y salud en el trabajo que solicite la firma interventora.

j) Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 1401 de 2007.

k) Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

l) Diseñar un plan de emergencias y contingencias teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en la Resolución 1016 de 1989.

m) Incluir dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ( SG-SST), el programa de protección contra caídas, asi como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colerctiva para empresas que trabajen en la misma obra, en cumplimiento de la legislación vigente : Resolución 1409 de 2012, Resolución 3368 de 2014,Resolución 1903 de 2013 y la Resolución 2578 de 2012.

n) El contratista debe garantizar la inducción y entrenamiento para su personal incluyendo la socialización de peligros y riesgos inherentes a la actividad de la empresa. Las evidencias de registros de asistencias podran ser requeridos por la firma interventora cuando asi se requieran.

o) El contratista conforme al modelo o formato adoptado por El, deberá diligenciar el correspondiente permiso de trabajo antes de inciar la labor y mantener dicho permiso diligenciado y firmado para facilitarlo cuando asi se requiera.

p) El contratista deberá certificar la existencia de una Matriz de Peligros y Riesgos

, la cual incluya la identificación de peligros, la valoración de riesgos y la determinación de controles para la ejecución del objeto del contrato.

q) El contratista deberá demostrar durante la ejecución del contrato evidencias de la implementación de medidas de control de riesgos.

r) En caso de que la contratación de los trabajadores sea a través de Orden de Prestación de Servicios deberá aplicar las normas legales establecidas en el Decreto 723 de 2013 para dichos trabajadores.

s) El contratista se compromete a suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de la labor, teniendo en cuenta el tipo de contratación.

t) ENERGUAVIARE S.A E.S.P o la firma Interventora podrá suspender la ejecución del contrato cuando el contratista o la actividad desarrollada no se ajusten a las normas de Seguridad establecidas en la Normatividad vigente.

u) El contratista deberá realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es el caso, hasta la entrega a satisfacción al Interventor.

v) Es obligación del contratista verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla con todas las normas y permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales y Nacionales.

w) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra.

x) Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotográfico de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras.

y) Xxxxxxx y ejecutar a la brevedad posible los requerimientos del Supervisor del contrato relacionados con el objeto contractual.

z) Realizar informe mensual de actividades; el cual estará sujeto a revisión por parte del Supervisor; quién podrá solicitar aclaraciones, correcciones o modificaciones frente al mismo.

aa)Aportar a la Secretaría General y Jurídica un paquete original del informe mensual de actividades, certificación del supervisor y copia de las planillas y del pago de seguridad social.

bb)Dar noticia inmediata al Supervisor del contrato, de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato, y ofrecer su pronta solución, bajo su completa responsabilidad.

cc) La información utilizada al igual que la generada por el Contratista en desarrollo de sus actividades será de tipo confidencial y los informes, productos y en general los resultados de la ejecución del contrato, serán de propiedad intelectual de la Empresa y por el presente contrato el contratista cede a la misma los derechos patrimoniales que pueda tener sobre los mismos.

dd)Previo a la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor los PAZ y SALVO por todo concepto.

PARÁGRAFO 1: El contratante no se hará responsable por situaciones topográficas, condiciones climáticas, elementos inherentes o conexos existentes en los terrenos objeto de las obras, situaciones de orden público que afecten la seguridad del contratista o su personal; toda vez que dichos aspectos son ajenos al objeto social del contratante y los mismos se presumen de conocimiento del contratista desde el momento en que efectúo la visita obligatoria de obra, previo a la celebración del presente contrato. De presentarse este tipo de eventos, el contratista adoptará las medidas tendientes a restablecer las condiciones normales de ejecución del contrato; las cuales deben ser demostrables al contratante; sin perjuicio del cumplimiento total de las obligaciones pactadas.

PARÁGRAFO 2: El contratante no reconocerá pago alguno por concepto de horas extras, trabajos dominicales y festivos; dada la inexistencia de relación laboral con el contratista y con su personal.

14. Participantes

En la presente invitación pública podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o asociados en Consorcio o en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, y estar legalmente autorizado para tal efecto, cuyo objeto social comprenda la realización de actividades de Diseño y construcción de redes y/o sistemas Eléctricos o de Electrificación Rural o Construcción de Líneas de transmisión eléctrica o Construcción de líneas de distribución en Media y Baja tensión ó Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas, con domicilio en Colombia lo cual será objeto de verificación según el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.

El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio, como:

Tabla 1-Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC
Código	Descripción
39122100	Equipos de transmisión y distribución eléctrica
72151500	Servicios de sistemas eléctricos
81101700	Ingeniería eléctrica y electrónica
81102400	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica

15. Requisitos Habilitantes del decreto 1510 de 2013

La ENERGUAVIARE S.A. E.ES.P., debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos con el RUP.

1. Capacidad Jurídica:

En la presente Invitación Pública pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. revisará que los oferentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer

obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta.

16. Cronograma

La cronología de la presente invitación Pública a contratar, se detalla a continuación, no obstante por razones de orden legal, esta cronología puede variar, evento en el cual a través de adendas se establecerá el nuevo cronograma, el cual comunicará a todos los interesados:

Tabla 11- Cronograma
ITEMS	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA Y HORA
1	Convocatoria a participar en la invitación Pública a ofertar	Pagina WEB xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx	17 de febrero de 2017
2	Publicación de la invitación pública a ofertar	Página WEB xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx	Desde las 08:00 horas del día 17 de febrero de 2017 hasta las 17:00 horas del día 23 de febrero de 2017.
3	Acta de Apertura del de invitación Pública	Página WEB xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx	24 de febrero de 2017
4	Visita al lugar de la obra	Sede de Energuaviare del Municipio de Puerto Concordia (Meta)	24 de febrero de 2017 hora de salida 08:00 am sede de Energuaviare del Municipio de Puerto Concordia
5	Formulación de observaciones al documento base de invitación (DBI)	Oficina de la Secretaria General y Jurídica de ENERGUAVIARE	Hasta el día 24 de febrero de 2017 hasta las 17:00 horas.

6	Respuesta a las observaciones efectuadas al documento base de invitación (DBI)	Oficina de la Secretaría General y Jurídica de ENERGUAVIARE o Vía correo electrónico.	Hasta las 17:00 horas del día 27 de febrero de 2017
7	Fecha límite para la entrega de las ofertas	Oficina de la Secretaría General y Jurídica de ENERGUAVIARE	02 xx xxxxx de 2017 a las 15:00 horas
8	Audiencia de apertura de las ofertas	Oficina de la Secretaría General y Jurídica de ENERGUAVIARE	02 xx xxxxx de 2017 a las 15:02 horas
9	Evaluación de las propuestas	Comité evaluador de ENERGUAVIARE	Hasta el 06 xx xxxxx de 2017
10	Publicación de resultados o de declaratoria desierta	Oficina de la Secretaría General y Jurídica de ENERGUAVIARE	07 xx xxxxx de 2017
11	Plazo máximo para el perfeccionamiento y legalización del contrato (firma del contrato, expedición de pólizas, aprobación de pólizas y expedición del registro presupuestal)	Oficina de la Secretaría General y Jurídica de ENERGUAVIARE	Hasta el día 14 xx xxxxx de 2017

17. Apertura del proceso de invitación

El día 24 de febrero de 2017 a las 08:00 horas se suscribirá acta de apertura del proceso de invitación pública a ofertar. Dicho acto será efectuado en la oficina de la Secretaría General y Jurídica de ENERGUAVIARE.

En el acta constará el día y la hora para la apertura de la invitación publica a ofertar, y se dejará constancia del cierre de la urna, a la cual se le colocarán tres

(3) candados cuyas llaves serán repartidas así:

LLAVE 1: El GERENTE de ENERGUAVIARE o su delegado.

LLAVE 2: El subgerente de Distribución de ENERGUAVIARE o su delegado. LLAVE 3: El Secretario General y Jurídico de ENERGUAVIARE o su

delegado.

En esta acta se dejará constancia del hecho que la urna se encuentra vacía, será firmada por todos los participantes de la reunión y se procederá a colocar los candados.

Cuando el presente documento base de invitación se haga referencia a días, se entenderá que estos son días calendario. Correspondencia

Los proponentes deberán dirigir su correspondencia, de manera física, en original y dos (2) copias a:

Doctor

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Gerente

ENERGUAVIRE S.A. ESP

Xxxxx 0 Xx. 00 – 00 Xxxxxx Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx

correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Se entiende para todos los efectos de la presente Invitación Pública, que la única correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada a la ENTIDAD CONTRATANTE y entregada en la Xxxxx 0 Xx. 00 – 00 Xxxxxx Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx o enviada al correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

18. Cierre de la solicitud pública de ofertas y recibo de propuestas

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la hora y fecha señalada en el cronograma.

Este plazo podrá ser prorrogado cuando la ENERGUAVIARE SA ESP lo estime conveniente o cuando lo soliciten las dos terceras partes de los posibles proponentes. La prórroga del plazo podrá ser hasta por la mitad del inicialmente establecido, la ENTIDAD CONTRATANTE comunicará mediante adenda dicha situación. En todo caso la adenda se publicará atendiendo lo establecido en la presente invitación.

19. Devolución de las ofertas

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.

20. Rechazo de la oferta

ENERGUAVIARE S.A E.SP., rechazará la oferta y no la tendrá en cuenta para su evaluación en los siguientes eventos:

A. Cuando se hubiere radicado y presentado después de la fecha y hora exacta establecida como límite para presentación de las mismas de acuerdo con el Documento Base de Invitación, DBI.

B. Cuando la persona que suscriba la oferta no esté facultada para presentarla y para suscribir el contrato.

C. La comprobación que el oferente se halla incurso en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar o presentar propuesta, establecidas en la legislación colombiana vigente sobre la materia.

D. El oferente no cumpla con los requisitos habilitantes señalados en este Documento base Invitación.

X. Xx demuestre la participación del oferente en dos o más ofertas dentro de la misma invitación pública.

F. Si no se puede realizar una evaluación objetiva por cuanto se presentan inconsistencias en la información presentada por el oferente, o por alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, previa evaluación de la entidad.

G. El oferente se niegue a colaborar con ENERGUAVIARE S.A E.SP., en cuanto a la solicitud de alguna aclaración o comprobar alguna información, previa evaluación por parte de la Entidad.

X. Cuando el oferente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los encargados de la evaluación de las propuestas o la adjudicación del contrato.

I. Cuando cualquier documento aclaratorio, solicitado por ENERGUAVIARE S.A E.SP. requiera tener fecha anterior al límite de presentación de ofertas y este sea presentado con fecha posterior a la misma.

J. La no presentación de los Anexos, o su diligenciamiento incompleto, o exceder el precio tope de algún ítem y la no discriminación del valor del porcentaje del AIU.

K. La no presentación de la garantía de seriedad.

L. Si la oferta de ser necesario, no se encuentra abonada por un Ingeniero Eléctrico o Electricista debidamente titulado y con matricula profesional vigente.

M. Cuando se omita o no se cumpla con uno o más de los requisitos o documentos establecidos en el DBI.

N. Cuando la oferta no se presente siguiendo lo establecido en el DBI.

O. El proponente efectuará visita de obra conjuntamente con el equipo técnico de ENERGUAVIARE S.A. ESP antes de la presentación de la propuesta, para lo cual se requiere por parte del proponente se cuente con el personal profesional con perfil de Ingeniero electricista o eléctrico debidamente certificado con matricula profesional vigente, quien deberá estar autorizado por el representan legal de la empresa que representa, en caso de consorcio o unión temporal deberá aportar el documento conformación consorcial. La finalidad de la visita es verificar el cumplimiento de los parámetros de diseño a lo largo de la línea y el conocimiento de la zona donde se desarrollara la obra. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y que existen diferentes puntos de conexión, se establece como lugar de la visita la sede de ENERGUAVIARE SA ESP ubicada en el Municipio de Puerto Concordia (Meta).

21. Aclaraciones y/o modificaciones a las instrucciones de participación

Si existen dudas sobre el contenido y alcance de la presente invitación a ofrecer o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, o si se requiere la modificación de

la misma, se debe hacer la correspondiente petición escrita correo electrónico, a más tardar el día 24 de febrero de 2017 a las 17:00 horas.

ENERGUAVIRE S.A E.S.P. contestará, a más tardar el día 27 de febrero de 2017 a las 17:00 horas, todas las solicitudes y remitirá copias de las respuestas vía correo electrónico a las personas que hayan retirado las instrucciones de la invitación a ofrecer.

No se atenderán consultas personales ni telefónicas. Mediante adendas, ENERGUAVIARE S.A E.S.P podrá hacer las modificaciones que considere convenientes siempre y cuando no se modifique el objeto de la invitación. Las adendas formarán parte de las instrucciones de la invitación a ofrecer. Sólo estos actos formales obligan a ENERGUAVIARE S.A E.S.P.

22. Preparación y presentación de la propuesta

La propuesta deberá presentarse en forma escrita, paginada, rubricada en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la misma; deberá entregarse en ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, desde la fecha señalada para la apertura de la Invitación Pública hasta la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma.

La propuesta deberá presentarse en medio físico y en digital, en (1) sobre, que debe ser entregado en (1) ORIGINAL Y (2) COPIAS, debidamente cerrado y marcado, así:

Doctor

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Gerente

ENERGUAVIRE S.A. ESP

Xxxxx 0 Xx. 00 – 00 Xxxxxx Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx

correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

INVITACIÓN PÚBLICA N. 1 DE 2017 OBJETO:

PROPONENTE:

Dirección: Teléfono: Fax: Email

CONTIENE: según el caso: ORIGINAL o COPIA 1 o 2

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega, serán consideradas como extemporáneas, lo que originará su devolución inmediata.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

Las enmiendas que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberán certificar con la firma del proponente en el respectivo formulario; de no hacerlo ENERGUAVIARE S.A. E.S.P no tendrá en cuenta dicha enmienda.

Debe estar debidamente firmada por el Representante Legal del proponente, Consorcio o Unión Temporal.

El proponente no podrá presentar ofertas parciales ni condicionadas, so pena de rechazo.

Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta su cumplimiento a todas las condiciones generales y legales requeridas para contratar en esta Invitación Pública y en la ley, tales como, no estar incursos en inhabilidades e incompatibilidades, y acepta la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento de lo manifestado, y la consecuente reparación de perjuicios.

La presentación de la propuesta también implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto de la Invitación Pública y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Invitación Pública. Las correcciones o enmiendas del texto de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma, al pie o al lado de la misma, de quien suscribe la carta de presentación de la propuesta antes de la entrega de la misma. Sin este requisito no se considerarán válidas y por lo tanto se mirarán como no escritas.

Los documentos expedidos en el extranjero que contenga la propuesta deben sujetarse a lo dispuesto en las normas legales colombianas.

23. Apertura de las propuestas

El sobre será abierto en la fecha y hora señaladas para el cierre de la Invitación Pública de Ofertas, en presencia de los proponentes o sus delegados que deseen asistir. Una vez abierto, el funcionario designado por la ENTIDAD CONTRATANTE, procederá a:

X. Xxxxxxxxx que la propuesta este firmada por el proponente.

B. Verificar que la propuesta este foliada.

C. Anunciar el nombre del proponente, número de tomos, número de folios de la propuesta, datos de la garantía de seriedad de la propuesta y valor de la propuesta.

X. Xxxxxxxx el acta de cierre de la Solicitud Privada de Ofertas en cual se registrará la información enunciada, la que podrá ser suscrita por los representantes o personas autorizadas por los proponentes de manera escrita para tal efecto, y por el funcionario designado por la ENTIDAD CONTRATANTE.

El acta no podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de ninguna naturaleza y sólo dará cuenta de la apertura de las propuestas en los términos previstos en el presente numeral.

Así mismo, en el acta se dejará constancia de la devolución de aquellas propuestas cuya solicitud de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos señalados en el presente documento.

24. Evaluación de las propuestas

La Gerencia designo como Comité Evaluador de las propuestas presentadas a los siguientes funcionarios:

CARGO	ASPECTOS A EVALUAR
Secretaria General y Jurídica	Aspectos Jurídicos
Subgerente Administrativo y financiero	Económicos y Técnicos
Subgerente de Distribución	Económicos y Técnicos
Director de Planeación	Plan de calidad y programación de flujo

Dicho Comité deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el documento base de invitación.

El comité evaluador verificará la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en el proceso, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité realizará la calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos en el Capítulo 3 del presente documento.

25. Reserva del proceso de evaluación

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas no puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes.

26. Xxxxxxxx para declaratoria desierta.

La ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar desierta la presente Invitación Pública cuando no pueda adelantar una selección objetiva. Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las siguientes:

A. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al documento base de invitación

B. Cuando se evidencien acuerdos o maniobras por parte de los proponentes durante el proceso, que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes, sin perjuicio de las publicaciones establecidas por el presente documento.

27. Adjudicación

La adjudicación del contrato se realizará mediante Comunicado de Xxxxxxxx motivado, que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos y se comunicará a los no favorecidos.

28. Garantías contractuales

1. Cumplimiento

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

a) Cumplimiento: de todas las obligaciones que surjan del contrato, por un monto igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (06) meses más.

b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del mismo, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.

c) Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en el cumplimiento del contrato: equivalente al cinco porciento (05%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de este y tres (03) años más.

d) Estabilidad y calidad de la obra: por un valor equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y su vigencia será de cinco (05) años, contados a partir de la firma del acta de recibo final.

e) Calidad del servicio: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado, cuya vigencia será a partir de la expedición del acta de liquidación y cuatro (04) meses más.

f) Calidad y correcto funcionamiento de los los elementos suministrados: en una cuantia equivalente al diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecución del contrato y un (1) año más.

Parágrafo Primero: La suficiencia de estas garantías deberá señirse a lo dispuesto en el Contrato FAER GGC 372 de 2016, adicionalmente, en las pólizas deberá figurar como asegurado y/o beneficiario: La Nacion – Ministerio de Minas y Energía y ENERGUAVIARE S.A. ESP.

Parágrafo Segundo: Todas las pólizas que se establezcan para el desarrollo del contrato deben constituirse dentro de los cinco días siguientes a la firma del mismo. El plazo que deben tener estas garantías, se determinará con base en la fecha de la firma del contrato. No obstante, el contratista prorrogará las garantías, de acuerdo con el acta de iniciación firmada entre las partes y una vez que se cumplan los requisitos indispensables para comenzar a ejecutar el plazo para la realización de los servicios. Igualmente, el contratista se obligará a adicionar su valor o a ampliar su vigencia, cuando de cualquier forma se incremente el valor o plazo del contrato y a reponerlas cuando sean afectadas por siniestro.

2. Responsabilidad Civil Extracontractual

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual de las obligaciones derivadas del Contrato a favor ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y debe tener la siguiente vigencia:

Responsabilidad civil extracontractual: por un valor equivalente al veinte (20%) del valor contratado, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses mas.

Parágrafo: Para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución de del contrato, en la cual debe figurar como Tomador: El Contratista; como Asegurado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y ENERGUAVIARE S.A. ESP y como beneficiario: Terceros afectados. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato FAER GGC 372 de 2016.

29. Riesgo

Teniendo en cuenta que existen circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo, a continuación se realiza la descripción de los riesgos previsibles.

Tabla 10- Riesgos
Descripción del riesgo	Probabilidad	Medidas de mitigación	Responsable
Que no se desembolsen los	Baja	- Selección de proponente con	- Contratista

recursos oportunamente por parte de las fuentes de financiación, lo que impide cumplir con la forma de pago establecida en el contrato.		capacidad económica. - Establecer planes de contingencia.
Comportamiento xxx xxxxxxx, que genere fluctuaciones en los precios de los insumos y materiales debido a los incrementos xxx xxxxx, que superen los costos establecidos en el presupuesto de la obra.	Media	- Establecer en los costos indirectos un presupuesto para imprevistos.	- Contratista
Condiciones climáticas que incrementen los nivles del rio Guaviare dificultando el desarrollo del proyecto por las inundaciones en el sitio de la obra.	Alta	- Cronograma de ejecución flexible. - Establecer planes de contingencia.	- Contratista
No contar con los permisos y licencias ambientales requeridos, otorgados por las autoridades competentes.	Baja	- Contar con los permisos ambientales requeridos previo a la suscripción del acta de inicio.	- Contratante
No contar con los permisos de servidumbre otorgados por los propietarios de los predios que se intervienen con la ejecución del proyecto.	Baja	- Contar con los permisos y autorizaciones de los propietarios de los predios previo a la suscripción del acta de inicio.	- Contratante

Entrega tardía de los estudios, diseños y planos que soportan el proyecto.	Baja	- Que los estudios hagan parte integral del proceso de selección.	- Contratante
El requerimiento de obras adicionales que se deban hacer para asegurar la funcionalidd, calidad o estabilidad del proyecto.	Baja	- Presentar el requerimiento oportunamente avalado por la interventoría para aprobación de la entidad que aprobó el proyecto.	- Contratista y Contratante
Riesgos derivados por accidentes laborales que se presenten con ocación al desarrollo de la obra.	Medio	- Establecer plan de seguridad y trabajo seguro en alturas y medidas de promoción y prevención.	- Contratista
Que con ocasión al contrato se causen daños a terceros tanto físicos como en sus bienes.	Medio – bajo	- Establecer garantías que amparen este tipo de daños.	- Contratista

30. Interventoría y/o supervisor

La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S.A.

E.S.P adelantara mediante Invitación Privada el trámite de la interventoría.

2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera, y de organización de los proponentes, serán verificados en calidad de requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no se les otorgaran puntaje. Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la

evaluación de los factores técnicos (calidad) y económicos según los puntajes determinados en el numeral 3.

1. Aspectos relacionados con la capacidad jurídica objeto de verificación como requisito habilitante.

Previa a la evaluación de las ofertas, la Secretaria General y Jurídica de Energuaviare

S.A E.S.P revisara que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes solicitados en este numeral. Si los proponentes cumplen con los requisitos se revisara los requisitos habilitante establecidos en el Decreto 1510 de 2023, en el caso de que el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes se rechazará la oferta y no la tendrá en cuenta para su evaluación.

Tabla 9- Documentos de la oferta
ITEMS	DOCUMENTO
1	Certificado de Existencia y Representación de la Persona Jurídica vigente, con una expedición no mayor a treinta (30) días contados desde la fecha de cierre de la invitación y que de su objeto social se desprenda que son competentes para cumplir con el objeto y el alcance de la presente invitación.
2	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del oferente o del Representante Legal de la Persona jurídica.
3	Registro Único Tributario RUT.
4	Certificado de responsabilidad fiscal, emitido por la Contraloría.
5	Certificado de Antecedentes disciplinarios emitido por la procuraduría.
6	Certificado de Antecedentes Judiciales.
7	Certificación expedida por el representante legal, contador o el revisor fiscal donde conste que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx XXXX, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
8	Declaración jurada por el contratista, de no concurrencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad, o de conflictos de intereses, así como de conocimiento del presente Manual.
9	Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.
10	Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación del

	Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.
11	En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratación, suscribir el contrato y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
12	Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte
13	Póliza de seriedad de la oferta con las condiciones previstas en el DBI.
14	Estados Financieros (balance general y estado xx xxxxxx y gastos)
15	Certificaciones o contrato con el acta de liquidación de los contratos con los que acredita la experiencia.
00	Xxxxx 0 especificaciones técnicas
00	Xxxxx 0 Formato de presentación de las ofertas
00	Xxxxx 0 Formato de oferta económica
00	Xxxxx 0 formato de capacidad residual
00	Xxxxx 0 relación de experiencia del oferente
00	Xxxxx 0 certificación de capacidad técnica
00	Xxxxx 0 Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Xxxxxxxx.
00	Xxxxx 0 Modelo conformación de consorcio
00	Xxxxx 0 Modelo conformación de unión temporal
	Anexo 10 minuta del contrato

1. Carta de presentación de la propuesta

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo Nº 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión

temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal, debidamente facultado en los términos xx xxx.

Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta será abonada por un profesional nacional colombiano debidamente matriculado en el país conforme a las normas vigentes.

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentación debidamente suscrita, se entenderán como no presentadas, de ello se dejará constancia en el acta de cierre.

2. Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de proponentes

La inscripción del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y la información inscrita en el RUP deberá estar en firme de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 029 de enero 10 de 2012.

Para efectos de evaluación, la firmeza de la inscripción condiciona la validez de la propuesta, por tanto dicho requisito puede acreditarse hasta antes de la adjudicación, sin embargo mientras la inscripción no esté en firme la propuesta no será evaluada.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes.

El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas – UNSPSC

Tabla 1-Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC
Código	Descripción
39122100	Equipos eléctrica	de	transmisión	y	distribución
72151500	Servicios de sistemas eléctricos
81101700	Ingeniería eléctrica y electrónica

81102400 Ingeniería eléctrica de transmisión de energía

3. Certificado de existencia y representación legal

Cuando el proponente sea una persona jurídica (Colombiana o Extranjera), deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal vigente, expedido por la autoridad competente. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con estas condiciones.

La certificación sobre existencia y representación legal, deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir esta condición. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre.

Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica proponente (Colombiana o Extranjera), aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones en nombre de la misma, se deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario hasta por el costo oficial total estimado, so pena de rechazo de la propuesta. Este documento deberá ser presentado, sin excepción, por todos los proponentes, nacionales y extranjeros, consorcios o uniones temporales y los integrantes de los mismos, que de acuerdo con sus estatutos lo requieran.

Si el proponente es una persona natural o Jurídica la propuesta debe de ser avalada por un Ingeniero Electricista, Electromecánico o afines. Según lo determina RETIE, en su numeral 10.2 INTERVENCIÓN DE PERSONAS CON LAS COMPETENCIAS

PROFESIONALES, La construcción, ampliación o remodelación de toda instalación eléctrica objeto del RETIE, debe ser dirigida, supervisada y ejecutada directamente por profesionales competentes, que según la ley les faculte para ejecutar esa actividad y deben cumplir con todos los requisitos del presente reglamento que le apliquen, con experiencia específica en Conforme a la legislación vigente, la competencia para realizar bajo su responsabilidad directa actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las

instalaciones eléctricas, corresponderá a los siguientes profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación así:

Ingenieros civiles, electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas, de conformidad con las Leyes 51 de 1986, 842 de 2003, las demás que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

4. Propuestas conjuntas

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica.

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:

a. EL objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.

b. La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del contrato y un año más.

c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva con las mismas facultades.

d. En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y porcentaje de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la ENTIDAD CONTRATANTE las aplicará por igual a todos los integrantes.

La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.

Además, los representantes legales de las personas jurídicas de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones temporales.

5. Extranjeros

Cuando el proponente sea una persona natural extranjera sin domicilio en el país o una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y representación legal, el cual deberá ser traducido por traductor oficial al idioma castellano y debidamente apostillado.

También deberá presentar el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes previsto en la ley colombiana, o su equivalente en el país de domicilio del proponente. En caso que el país de domicilio del proponente no contemple la expedición de este documento o uno similar, de tal hecho se deberá dar constancia mediante certificación de la Entidad Competente, o en su defecto de una Entidad Oficial.

Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en concordancia con los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.

6. Garantía Seriedad de la Oferta

Debe adjuntarse una garantía de seriedad de la oferta expedida por una compañía de seguros junto con su correspondiente recibo de pago de la prima, con las siguientes características:

X. Xxxxxxxxx: Xxxx figurar como asegurado el nombre del oferente. Si el oferente fuere un consorcio o unión temporal deberán figurar como asegurados todos los integrantes del mismo.

B. Cuantía: Por el diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto estimado para la contratación. La garantía debe establecerse en pesos colombianos.

C. Vigencia: La garantía debe mantenerse desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

X. Xxxxxxxxxxxx: Debe figurar como beneficiario, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

E. Constitución y expedición: se constituirá la garantía de seriedad de la oferta del termino establecido en el cronograma, y en todo caso el(los) oferente(s) favorecido(s)se compromete(n) a mantenerla vigente hasta la constitución de la garantía de cumplimiento de la oferta.

7. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el representante legal, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a personas jurídicas, deberán allegar la certificación anteriormente mencionada correspondiente a dichos integrantes.

Para las personas naturales, en caso que resulte adjudicataria y antes de la firma del contrato, será obligación presentar los comprobantes que permitan acreditar su afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales conforme lo establece el Decreto 1295 de 1994 y demás normas concordantes.

8. Certificado de antecedentes disciplinarios

La empresa consultara los antecedentes disciplinarios de los proponentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación, esta consulta se realizara para cada uno de los integrantes que sean personas naturales o jurídicas del Consorcio o Unión Temporal, según el caso.

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada.

9. Certificado judicial vigente

La empresa consultara a los antecedentes judiciales de los proponentes en la página web del ministerio de defensa – Policía nacional, esta consulta se realizara para cada uno de los integrantes que sean personas naturales o jurídicas del Consorcio o Unión Temporal, según el caso.

En caso que en el certificado de antecedentes judiciales conste que el proponente o que algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada.

10. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república

La empresa consultara los antecedentes fiscales de los proponentes en la página web de la Contraloría General de la República, esta consulta se realizara para cada uno de los integrantes que sean personas naturales o jurídicas del Consorcio o Unión Temporal, según el caso.

En caso que el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, su propuesta será rechazada.

ENERGUAVIRE SA ESP no considerará en su evaluación las ofertas que no estén respaldadas por una garantía de seriedad de la oferta y las rechazará de plano. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, ENERGUAVIRE S.A E.S.P solicitará al oferente que la corrija y si no lo hace dentro de los 2 días hábiles,

contados a partir de la comunicación de ENERGUAVIRE S.A. E.S.P., no considerará la oferta rechazándola de plano.

La garantía de seriedad de la oferta deberá cubrir los perjuicios sufridos por ENERGUAVIRE cuando el oferente: (i) revoque la oferta mercantil, (ii) no constituya la garantía de cumplimiento dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la carta de aceptación de la oferta, en cuyos eventos, ENERGUAVIRE SA ESP la podrá hacer efectiva.

2. Temas Ambientales, Salud y Seguridad, HSE

En virtud del contrato que se llegue a suscribir en desarrollo de la presente invitación, el CONTRATISTA se obliga a cumplir la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente, en especial los principios constitucionales, la ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005,el Decreto 2811 de 1974, la ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 1791 de 1996, Resolución 541 de 1994, el Titulo III Código Sanitario Nacional, la Resolución, 2023 de 1986, la Resolución 1026 de 1989; la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas concordantes y complementarias, y el Plan de Manejo Ambiental de la ENERGUAVIARE SA, si lo tuviere al momento de ejecución de la obra.

El CONTRATISTA se compromete a aplicar una política especial de protección de la salud, conservación del medio ambiente y cuidado de los bienes de ENERGUAVIARE SA, dándola a conocer expresamente a sus empleados. Debe implementar medidas preventivas que eviten el impacto sobre el ambiente, los accidentes y debe ejecutar las respuestas apropiadas a los accidentes en caso de ocurrencia, mediante medidas de contingencia previamente establecidas y practicadas.

El CONTRATISTA será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal, o la polución o daño en carreteras, vías internas, calles, andenes de usuarios, xxxx, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como consecuencia del desarrollo de sus labores y reembolsara plenamente a la ENERGUAVIARE SA las sumas que esta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios. Evitará igualmente, en lo posible, cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la comunidad, a la ENERGUAVIARE SA o a sus trabajadores.

La Interventoría ó la Supervisión por parte de ENERGUAVIARE SA ESP, realizará inspecciones periódicas al sitio de las labores o a las instalaciones del CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de las normas sobre protección a la salud, al medio ambiente y a los bienes y detectar cualquier acción nociva o riesgosa, para lo cual el CONTRATISTA otorga su consentimiento expreso.

Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de los servicios, será corregida de inmediato por el CONTRATISTA a su xxxxx y riesgo. Si la infracción no fuere corregida, ENERGUAVIARE SA ESP se reserva el derecho de suspender total o parcialmente la ejecución de los servicios hasta que ello ocurra, corriendo el CONTRATISTA con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión. En casos de reincidencia, la ENERGUAVIARE SA podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna Indemnización.

El orden y el aseo deben prevalecer en las actividades que ejecute el CONTRATISTA, debe mantener limpios todos los sitios de la obra por su cuenta, evitando la acumulación de desechos y basuras, los cuales serán evacuados permanentemente a los sitios o botaderos autorizados por la autoridad competente. Por ningún motivo debe realizar quema de materiales de desechos, y capturar o destruir la fauna que encuentre en la ejecución de los trabajos.

El almacenamiento y manejo de los materiales debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las exigencias legales, teniendo especial cuidado con sustancias tóxicas, radiactivas, inflamables, explosivas o contaminantes del medio ambiente.

Solo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, aislamiento o tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes.

A los residuos químicos resultantes de las operaciones se les deberá dar el tratamiento adecuado.

EL CONTRATISTA debe evaluar y presentar el panorama de riesgos derivado de las actividades contratadas, presentarlo a ENERGUAVIARE SA o a la interventoría asignada por ENERGUAVIARE SA y capacitar a su personal sobre las características generales del trabajo, tiempo de duración, información ciudadana y los riesgos a los que estará expuesto. Igualmente lo capacitará y entrenará para estar en capacidad de tomar medidas de tipo preventivo y de contingencia para evitar o combatir incendios, actuar frente a accidentes y demás eventos contemplados en el plan de contingencia.

El CONTRATISTA deberá disponer de la señalización reglamentaria, preventiva e informativa de acuerdo al riesgo y tipo de actividad a realizar.

El CONTRATISTA, por su cuenta, deberá proveer todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener a salvo a las personas, a los bienes de ENERGUAVIARE SA y de terceros, respondiendo directamente por los daños que ocasione en desarrollo del Contrato, para lo cual acepta desde ahora los descuentos pertinentes, sin perjuicio de las garantías otorgadas en desarrollo del Contrato. Debe garantizar que en el sitio de los trabajos el personal este uniformado y con la dotación adecuada según las normas de ENERGUAVIARE SA, debidamente identificado en parte visible mediante un carne que contenga del trabajador: foto, nombre, numero de cedula de ciudadanía, tipo de sangre, dirección, teléfono y la razón social del Contratista. El CONTRATISTA periódicamente y conforme a las fechas acordadas presentará al Interventor ó la supervisión del contrato copia del pago de los aportes al sistema de seguridad social, pagos de salarios con indicación de respectivas cedulas de ciudadanía y demás documentos que se exigieren para confirmar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales.

El Contratista deberá tener informado a su personal y sobre todo a los conductores de la dirección de los hospitales y clínicas más cercanas a los sitios de trabajo y su ruta óptima de acercamiento, dotar el sitio de trabajo de botiquines fijos y portátiles y demás implementos de primeros auxilios que se requieran de acuerdo a la zona donde se realiza la obra. Deberá informar sobre cualquier accidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y que ocasione lesión a cualquiera de los trabajadores o enfermedad profesional por causa o con ocasión del contrato entregando una fotocopia del informe realizado para la ARP.

EL CONTRATISTA será completamente responsable por el uso y almacenamiento de su herramienta, equipos y demás elementos. En caso de robo o pérdida de alguno de dichos elementos, la ENERGUAVIARE SA no reconocerá indemnización o compensación alguna. Así mismo, deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en la mejor forma posible.

1. Seguridad y Salud Ocupacional

EL CONTRATISTA, debe presentar el Programa de Salud Ocupacional a desarrollar dentro de los quince (15) días anteriores a la fecha de iniciación de la Obra y Montaje, con su panorama inicial de factores de riesgo y su Cronograma de Actividades, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 1026 de 1989 de los Ministerios de

Trabajo y Salud. El Programa debe recibir claramente los recursos financieros, técnicos y físicos y el Personal responsable del desarrollo del mismo.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA, y sus Subcontratistas deben cumplir con las disposiciones vigentes en el país, en materia de Salud Ocupacional.

Entre ellas se tiene: El Código Sustantivo del Trabajo en sus Artículos 57,58, 108, 117, 199,200, 205, 206, 219, 220, 221,349, 351 y 352; Ley 09 de 1979, Titulo III

Código Sanitario Nacional y sus disposiciones reglamentarias; Resoluciones 2400 y 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo; Resolución 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, Resolución 2023 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Decreto 2665 de 1988 y las Cuando por alguna circunstancia se presentare alguna ambigüedad, duda o contradicción, con referencia a las disposiciones citadas, se debe consultar por escrito el criterio de ENERGUAVIARE SA ESP, el cual primará.

EL CONTRATISTA, deberá acreditar al momento que la interventoría o ENERGUAVIARE SA ESP lo solicite la afiliación de todo su personal a la seguridad social en los regímenes de salud, pensiones y riesgos profesionales.

EL CONTRATISTA, y sus Subcontratistas, mantendrán disponibles los registros que demuestren el desarrollo de los programas de medicina preventiva, medicina de trabajo, higiene y seguridad industrial. EL CONTRATISTA, se responsabiliza ante ENERGUAVIARE SA ESP y las entidades de control y vigilancia de las mencionadas disposiciones por el cumplimiento de ellas por parte de sus Subcontratistas.

EL CONTRATISTA, debe cumplir en todo momento con lo establecido por ENERGUAVIARE SA ESP en sus políticas y acciones ambientales y de salud ocupacional. Todos los costos que se causen por el incumplimiento de lo allí estipulado, serán por cuenta del CONTRATISTA, por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta.

Si EL CONTRATISTA, no atiende en forma inmediata cualquier orden dada por ENERGUAVIARE SA ESP o el INTERVENTOR, sobre los aspectos de salud ocupacional, seguridad, higiene y medicina del trabajo, ENERGUAVIARE SA ESP podrá sancionar al CONTRATISTA aplicando las pólizas a que haya lugar.

2. Manejo Del Medio Ambiente

Es responsabilidad del CONTRATISTA conocer y cumplir todas las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones gubernamentales de carácter ambiental, al igual que el cumplimiento de la política ambiental establecida por ENERGUAVIARE SA ESP si la tuviera al momento de ejecutar la obra.

En el evento de que parte de la obra fuese subcontratada, ello no exime ni al Subcontratista, ni al CONTRATISTA, de su responsabilidad en relación con el manejo de medio ambiente.

El Gerente del Proyecto y el Ingeniero Residente del CONTRATISTA tendrán, como mínimo las siguientes responsabilidades:

X. Xxxxx por la aplicación de las normas legales de carácter ambiental y los requerimientos de manejo del medio ambiente exigidos por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad ambiental, encargada del seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales.

X. Xxxxxxxx un registro actualizado de todas las actividades de tipo ambiental realizadas por EL CONTRATISTA.

C. Facilitar información y cooperar con la autoridad ambiental cuando sea el caso.

D. Producir informes mensuales de seguimiento y evaluación sobre todas las actividades ambientales desarrolladas por el CONTRATISTA.

E. EL CONTRATISTA debe cumplir en todo momento con lo establecido por ENERGUAVIARE SA ESP en sus políticas y acciones ambiente y de salud ocupacional.

Todos los costos que se originen y causen por el incumplimiento de lo estipulado en esta sección, serán por cuenta del CONTRATISTA y por tanto se entienden incluidos en los precios de su oferta.

EL CONTRATISTA es responsable ante el medio ambiente al ejecutar el proyecto, es decir, evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos. Dentro de los principales cuidados que debe tener el CONTRATISTA para el desarrollo de sus trabajos se encuentran los siguientes:

A. No contaminar el suelo, el agua y el aire.

B. Evitar la destrucción innecesaria de la vegetación natural.

C. Evitar el agotamiento de cuerpos de agua.

D. El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deben operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro de los suelos, vegetación y cursos de agua. No se permite el uso, transito o estacionamiento de equipo móvil en lechos de quebradas u otros sitios distintos al sitio asignado para ello, a menos que sea estrictamente necesario y con previa aprobación de ENERGUAVIARE SA ESP.

E. El aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de equipo móvil y otra maquinaria, deben realizarse en forma tal que los residuos resultante no

contaminen los suelos o las aguas y deben ser retenidos y manejados de acuerdo con las instrucciones del INTERVENTOR. La ubicación de los patios para estas operaciones deben estar aisladas de los cursos de agua.

F. El campamento debe estar provisto de letrinas y pozos sépticos según las condiciones del suelo. Se debe efectuar una limpieza progresiva y remover los residuos, y cuando estos sean sólidos, deben ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental, aprobada por el INTERVENTOR y cumpliendo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud (Decreto 2104 de julio de 1983).

G. Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento deben ser retenidos en recipientes herméticos y la evacuación final debe hacerse de forma adecuada y disponerse en los rellenos sanitarios. En ningún caso podrá tener como receptor final los cursos de agua.

H. Resoluciones 1026 de 1989 y 1792 de 1990 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios sobre riesgos profesionales, salud y pensiones dentro del sistema de seguridad social integral.

I. Antes de iniciar la excavación de un terreno el CONTRATISTA debe asegurarse de que el despeje de vegetación sea mínima y necesaria para realizar el trabajo.

J. Los residuos de tala y rocería no deben llegar directamente a los cursos de agua, estos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área. Salvo excepciones justificadas, no deben ser quemados.

K. Las operaciones de explanación y movimientos de tierras, EL CONTRATISTA debe tomar medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el área circundante y contaminación de los cursos de agua. El CONTRATISTA debe tener un plan previo para la disposición de residuos inertes, el cual debe, además, considerar la restauración del paisaje (revegetacion, movimientos de tierra correctivos, etc.).

L. En el caso de que un emisor final de cunetas o cárcamos de una obra confluya directamente a una fuente de agua o rio, debe proveerse de estructuras que permitan la decantación de los sedimentos y de ser necesario, se debe hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al rio.

M. Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible, las curvas de nivel por canales naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse construyendo las estructuras de disipación de energía que se requieran.

N. No se pueden desviar cursos naturales de agua, salvo que el CONTRATISTA obtenga el respectivo permiso ambiental. El lecho natural como el paso de agua abandonado deben ser restaurados a sus condiciones originales por el CONTRATISTA.

O. Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, xxxxxx, playa, lago o laguna, excepto en las zonas específicamente aprobadas como fuente de materiales por la autoridad ambiental competente, y en tal caso se procurara causar el mínimo deterioro del área y al final de la utilización, ejecutar las obras necesarias para la recuperación del área afectada. Las zonas de préstamos deben tener un tratamiento paisajístico. Los proveedores de materiales y agregados del CONTRATISTA, deben presentar al INTERVENTOR los respectivos permisos ambientales.

P. EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y en general residuos sólidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua.

Q. El material superficial, resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos provisionales, debe ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior utilización para la restauración de las obras futuras si fuere el caso.

R. No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografía del terreno y al flujo natural de las aguas.

S. No utilizar el fuego ni realizar fogatas. Tomar medidas de control en caso necesario.

T. No cazar, ni utilizar xxxxxxx x xxxxx para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus hábitats, ni comercializar con estos recursos.

U. Disponer los residuos sólidos en los sitios autorizados por la autoridad ambiental.

V. Utilizar las tecnologías de construcción más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.

W. Evitar danos a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades territoriales o de la nación. En caso de daño, pagar, reponer o restituir a entera satisfacción de quien sufra el daño.

X. EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias que durante las excavaciones y la realización de las mezclas de concreto, la capa vegetal no sufra ningún tipo de alteración.

3. Estudio ambiental

Es responsabilidad del ENERGUAVIARE S.A. ESP, realizar los estudios ambientales y de impacto ambiental que apliquen para las características del presente proyecto,

realizarlo previamente antes de ejecutar las obras con el fin de obtener el permiso ambiental de parte de la autoridad; CORMACARENA. El contratista contara con un profesional idóneo en estudios ambientales o ingeniero ambiental que apoye los estudios respectivos. Los costos de los estudios serán responsabilidad del Contratante, de la misma manera el costo de las actividades de restauración, compensación y mitigación ambiental, que se establezcan mediante resolución expedida por la CORMACARENA.

El Contratista asumirá el pago de las resoluciones expedida por la CORMACARENA.

3. Aspectos relacionados con el plan de calidad

Previa a la evaluación de las ofertas, el Director de Planeación de Energuaviare S.A

E.S.P revisará que los oferentes cumplan con el requisito habilitante del Plan de Calidad y programación y flujo de fondos.

El oferente deberá presentar un plan de calidad específico para las obras a desarrollar, donde se exponga claramente los métodos o mecanismos mediante los cuales se dará cumplimiento a lo especificado en la presente licitación. El proponente deberá establecer una programación que especifique el cronograma de ejecución de las obras en el cual se detalle las actividades y sub actividades del proyecto, mostrando su interdependencia, duración e indicando la ruta crítica; en la programación o cronograma de la obra, el plazo de ejecución propuesto no podrá ser mayor al plazo máximo de ejecución contractual, so pena del rechazo de la propuesta.

El cronograma especificará cada una de las actividades y de cantidades de obras. También deberá indicar las inversiones que realizara mes a mes hasta la finalización del plazo propuesto, indicando el avance económico asociado a la ejecución de cada una de las actividades de la obra; determinando así el flujo de fondos de la obra. El flujo de fondos podrá presentarse conjuntamente con la programación de obra, o en documento aparte.

4. Aspectos relacionados con las condiciones de experiencia objeto de verificación como requisito habilitante.

Previa a la evaluación de las ofertas, El Sugerente Administrativo y Financiero, el Subgerente de Distribución y el Director de Planeación de Energuaviare S.A E.S.P revisaran que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes solicitados en este numeral. Si los proponentes cumplen con los requisitos se realizara la evaluación de las ofertas de acuerdo a los criterios metodológicos especificados en este

documento, en el caso de que el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes se rechazará la oferta y no la tendrá en cuenta para su evaluación.

La verificación de la experiencia como criterio habilitante, se realizará teniendo en cuenta la experiencia general de los proponentes en proyectos similares al de la presente Invitación Pública.

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos:

Para efectos de la evaluación de la experiencia general, los proponentes deben acreditar mínimo cinco (5) contratos terminados y/o liquidados a satisfacción celebrados por el interesado para el sector privado o público ya sea individualmente, en consorcio o unión temporal, durante los últimos 12 años, en actividades de construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos que incluyan labores en media tensión cuya suma en SMMLV sean mayor o igual al 90% del presupuesto.

Para acreditar las obras realizadas el proponente deberá anexar certificación, acta de recibo a satisfacción total o acta de liquidación de los contratos que se encuentren relacionados en el RUP y que cumplan con la clasificación de los códigos requeridos en el Anexo, En todo caso en el documento que aporte el proponente deberá indicar como mínimo el objeto del contrato, el valor del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación y recibo a satisfacción, componentes y cantidades ejecutadas y valor real ejecutado. Se podrán solicitar aclaraciones de la información registrada en el certificado, o la documentación según lo considere necesario el comité evaluador.

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un consorcio o unión temporal, la ENTIDAD CONTRATANTE considerará, con el fin de verificar las condiciones habilitantes en relación con la experiencia general, el porcentaje de participación establecido en el documento de constitución respectivo allegado con la propuesta y expresado en el anexo No. 5 “Experiencia del Proponente”.

En caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada integrante deberá diligenciar el Formulario No. 5 “Experiencia especifica del Proponente” en forma individual. Cuando uno de los integrantes no diligencie el Formulario N° 5 “Experiencia Específica del Proponente”, se entenderá que no ha efectuado aporte alguno para la experiencia específica que se pretende acreditar.

Serán hábiles las propuestas que relacionen mínimo cinco (5) certificaciones de experiencia o contratos acompañados de acta de liquidación o acta de recibo de

obra. La sumatoria de los contratos relacionados, será en salarios legales mensuales vigentes –SMLMV- y deberá ser mayor o igual a (0.9) veces el presupuesto oficial del contrato.

5. Aspectos relacionados con la capacidad financiera objeto de verificación como requisito habilitante.

1. Capacidad financiera:

La capacidad financiera del proponente se evaluara con base en los indicadores financieros y organizacionales que el proponente acredite en el RUP, actualizado bajo el Decreto 1510 de 2023. Y con una expedición no mayor a 30 días.

Para señalar la propuesta como hábil financieramente, el proponente deberá cumplir como mínimo los siguientes indicadores:

1. Indicadores de capacidad financiera

Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera
Indicador	Índice requerido
Índice de liquidez	>= 60	Activo corriente sobre pasivo corriente
Índice de endeudamiento	<=15%	Pasivo total sobre activo total
Capital de trabajo	>= 15% del PO	Activo corriente menos pasivo corriente
Razón de cobertura de los intereses.	>=50	Utilidad operacional sobre gastos de Intereses

1. Indicadores de capacidad organizacional

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional
Indicador	Índice requerido
Rentabilidad patrimonio	>=4%	Utilidad operacional sobre total patrimonio
Rentabilidad del activo	>=3%	Utilidad operacional sobre total activo

Parágrafo 1: En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará ponderando los componentes de los indicadores de la siguiente manera:

(i) Indicador = (componente1 integrante 1 * % participación) + (componente1 integrante 2 * %participación) (Componente 2 integrante 1 * % participación) + (componente2 integrante 2 * %participación)

Eje: para el caso (2 integrantes de Unión o consorcio) seria:

(i) Indicador = (Activo corriente integrante1 * % participación) + (Activo corriente integrante2 * participación)

(Pasivo corriente integrante1 * % participación) + (Pasivo corriente integrante2 * %participación)

(*)Para el caso del indicador de capital de trabajo por el resultado de la suma aritmética de los componentes así:

(i) Indicador=(activo xxxx xxxxxxxxxx0-xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx0)x(xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx0-xxxxxx xxxx integrante2)

Parágrafo 2: En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios y para el cálculo exclusivo de los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se tomara del resultado hasta el segundo decimal y se eliminan los demás; es decir sin factores de redondeo.

Parágrafo 3: En el evento que en el cálculo del indicador, se encuentren denominadores en cero y puesto que no permite la operación matemática; se procederá a tomar como cumplido el indicador señalando la palabra “indefinido”. Para el caso de consorcios y uniones se tomara como cumplido el indicador en caso de que los demás integrantes no tengan utilidad operacional negativa y el cálculo sobrepase el mínimo requerido.

3. EVALUACIÓN.

La propuesta que cumpla con los requisitos habilitantes relacionados en el CAPITULO 2, (capacidad jurídica, condiciones de experiencia y capacidad financiera) será sometida al proceso de evaluación los siguientes:

Tabla 6 - criterios puntaje de evaluación
Factor económico	400 CUATROCIENTOS PUNTOS
Factor técnico	300 TRESCIENTOS PUNTOS

Experiencia general	300 TRESCIENTOS PUNTOS
TOTAL	1000 MIL PUNTOS

Las Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Documento Base de Invitación como el formato para presentación de la Oferta.

1. Factor económico

ENERGUAVIARE S.A E.S.P. a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 400 CUATROCIENTOS PUNTOS acumulables, Las ofertas presentadas se evaluaran de la siguiente forma: se obtendrá la media aritmética de las ofertas presentadas más el presupuesto oficial, el proponente cuya oferta económica sea la más cercana a la media (por encima o por debajo), se le asignara el mayor puntaje. La propuesta económica está conformada por los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las actividades a contratar.

1. Media aritmética con presupuesto oficial

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Se calcula la media aritmética, incluyendo una vez el presupuesto oficial, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Dónde:

G  N 1 X1

* X 2

*.....X n * PO

X i = Valor de la propuesta i

PO = Valor del presupuesto oficial N = Número de propuestas

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica ajustada y el valor de cada propuesta.

A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán 400 CUATROCIENTOS PUNTOS. Las demás propuestas recibirán 50 CINCUENTA PUNTOS menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.

2. Factor técnico

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 300 TRESCIENTOS PUNTOS, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 7 - Factor técnico
CRITERIO			PUNTAJE
No cumple			0
Cumple			300
CARGO	PERFIL MÍNIMO	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	TIEMPO DE DEDICACIÓN
Gerente o director de proyecto	Ingeniero electricista con especialización y maestría en Ingeniería eléctrica o sistemas de distribución con mínimo 17 años de experiencia a partir de la expedición de su matrícula profesional.	Mínimo 5 años de experiencia como gerente o director de proyecto para la construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos.	Medio tiempo durante toda la ejecucion de la obra.
Ingeniero electricista Director Técnico	Ingeniero electricista con especialización y maestría en Ingeniería eléctrica o sistemas de distribución con mínimo 17 años de experiencia a partir de la expedición de su matrícula profesional.	Mínimo 5 años de experiencia como gerente o director de proyecto o ingeniero residente para la construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos	Medio tiempo durante toda la ejecucion de la obra.
Ingeniero Residente	Ingeniero electricista con maestría en potencia eléctrica con mínimo 30 años de experiencia a partir de la expedición de su matrícula profesional.	Mínimo 5 años de experiencia como gerente o director de proyecto o ingeniero residente para la construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos.	Tiempo completo durante toda la ejecucion de la obra.
Ingeniero coordinador de obra No. 1	Ingeniero electricista con especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería con mínimo 10 años de experiencia a partir de la expedición de su matrícula profesional.	Mínimo 5 años de experiencia como gerente o director de proyecto o ingeniero residente para la construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos	Tiempo completo durante toda la ejecucion del proyecto.
Ingeniero coordinador de obra No. 2	Ingeniero electricista con mínimo 30 años de experiencia a partir de la expedición de su matrícula profesional.	Mínimo 5 años de experiencia como gerente o director de proyecto o ingeniero residente para la construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos	Tiempo completo durante toda la ejecucion del proyecto.

Ingeniero Ambiental	Ingeniero ambiental con matrícula profesional vigente.	Mínimo 2 años de experiencia como profesional ambiental en la ejecución de proyectos de infraestructura.	Mínimo tres (3) horas diarias para coordinar actividades en la obra
Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional en salud ocupacional y/o seguridad industrial con licencia vigente o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente.	Mínimo 1 años de experiencia en construcción e implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Tiempo completo durante toda la ejecucion del proyecto.

3. Experiencia general

Para efectos de la evaluación de la experiencia genera, se tiene un puntaje de hasta TRESCIENTOS (300) PUNTOS; Los proponentes deberán acreditar mínimo cinco (5) contratos terminados y/o liquidados a satisfacción celebrados por el interesado para el sector privado o público ya sea individualmente, en consorcio o unión temporal durante los últimos 12 años, en actividades de construcción o mantenimiento de sistemas eléctricos que incluyan labores en media tensión cuya suma en SMMLV sea mayor o igual al 90% del presupuesto. Para soportar dicha experiencia, el proponente deberá anexar copia del contrato inscritos en el RUP con acta de liquidación, o certificación. Y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 8 – Experiencia General
EXPERIENCIA GENERAL	PUNTOS
Experiencia del oferente CINCO (05) contratos	100 puntos
Experiencia del oferente entren DIEZ (10) y CATORCE (14) contratos	200 Puntos
Experiencia del oferente de QUINCE (15) contratos en adelante	300 Puntos

2. Criterios de desempate

En caso de existir empate en la calificación de las ofertas presentadas y corregidas se procederá

Sucesivamente así:

En primera medida a preferir entre los empatados se preferirá a la oferta que mayor puntaje haya obtenido en el factor de precio.

Si persiste el empate se preferirá a la oferta que mayor puntaje haya obtenido en el factor personal mínimo requerido.

Si persiste el empate se preferirá a la oferta que mayor puntaje haya obtenido en el factor personal vinculado proveniente del Departamento haya obtenido.

Si persiste el empate se preferirá la oferta del proponente que haya asistido a la visita de obra.

En caso de persistir el empate se procederá a la realización de sorteo bajo el sistema de balotas, el cual se realizará en audiencia pública programada por parte de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.

La audiencia pública se realizará en la hora y fecha establecida en el Cronograma de que trata el numeral 1.15. Del desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta.

4. Anexos

1. Anexo 1 – Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR PARCIAL
REPLANTEO
1	Replanteo topográfico		Km	337.63
XXXXXXXXXXX
0	000	Xxxxx IPSE	Un	412.0
3	533	Norma IPSE	Un	9.0
4	550	Norma IPSE	Un	7.0
5	562	Norma IPSE	Un	68.0
6	563	Norma IPSE	Un	3.0
7	580	Norma IPSE	Un	16.0
8	510	Norma IPSE	Un	1,537.0
9	512	Norma IPSE	Un	6.0
10	514	Norma IPSE	Un	272.0
11	515	Norma IPSE	Un	186.0
12	701	Norma IPSE	Un	19.0
13	710	Norma IPSE	Un	273.0
14	711	Norma IPSE	Un	1.0
15	610	Norma IPSE	Un	28.0

16	611	Norma IPSE	Un	12.0
17	619	Norma IPSE	Un	214.0
18	617	Norma IPSE	Un	34.0
19	620	Norma IPSE	Un	4.0
20	621	Norma IPSE	Un	534.0
21	623	Norma IPSE	Un	282.0
22	624	Norma IPSE	Un	130.0
CONDUCTOR
23	ACSR No. 2 AWG		KM	607.8
24	ACSR No. 1/0 AWG		KM	136.6
25	Cobre aislado THW No. 2 AWG		km	2.5
POSTERIA
26	Postería de concreto 00 x , 000 KCR		Un	1,915.0
27	Postería de concreto 00 x , 000 KCR		Un	459.0
28	Postería de concreto 8 m , 510 KCR		Un	840.0
TEMPLETES Y ATERRIZAJES
29	Templetes Directo a tierra M.T.		Un	979.0
30	Templetes Directo a tierra B.T.		Un	609.0
31	Puesta a tierra terminales B.T.		Un	276.0
32	Estribos		Un	1,001.0
33	Cimentacion Postes MT, BT y Templetes y solado postes (concreto de 3000 psi)		Un	1,200.0
TRANSFORMADORES
34	Monofàsico 5kVA 13,2/0,24/0,120 KV		Un	269.0

35	Monofàsico 10KVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	3.0
36	Monofàsico 15KVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	2.0
37	Trifasico 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV	Un	1.0
ACOMETIDA Y MEDICIÓN
38	AE 220 acometida aérea monofásica	Un	486
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	ADMINISTRACIÓN			12%
	IMPREVISTOS			3%
	UTILIDAD			5%
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA

2. Anexo 2. Formato de presentación de las ofertas.

Xxx Xxxx, , (fecha) Doctor

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Gerente

ENERGUAVIRE S.A. ESP

Xxxxx 0 Xx. 00 – 00 Xxxxxx Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx

Referencia: invitación Pública N.1 de 2017 Estimado doctor,

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de ENERGUAVIRE S.A. ESP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo1 del Documento Base de Invitación Pública

N.1 de 2017.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se

causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documento Base de Invitación Pública N.1 de 2017.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documento Base de Invitación Pública N.1 de 2017 en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del documento base de invitación pública.

10. Que manifiesto que el Proponente está x xxx y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto:

Dirección:

Teléfono:

Celular:

e-mail:

Firma representante legal del Xxxxxxxxxx Xxxxxx

0. Xxxxx 0. Formato de oferta económica

Xxx Xxxx, , (fecha) Doctor

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Gerente

ENERGUAVIRE S.A. ESP

Xxxxx 0 Xx. 00 – 00 Xxxxxx Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx

Referencia: invitación Pública N.1 de 2017

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:

Propuesta económica
Ítem	Descripción	Valor
1
2
Subtotal
		Iva
Valor total oferta

Firma del Proponente

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

4. Anexo 5– Relación de experiencia del oferente

EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	PRESUPUESTO SMLV	% PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
nombre o razón social del contratante	tipo de contrato y objeto	el valor de la obra	%

5. Anexo 6-Certificación de la Capacidad Técnica

Oferente:

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología
Profesión
N° de matrícula profesional
Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
Vigencia del Contrato

Firma del representante legal Proponente

Nombre Cargo

Documento de identidad

Los representante de los integrantes del oferente plural debe suscribir cada uno el presente documento

6. Anexo 7- Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia.

Proceso de Contratación: INVITACIÓN PÚBLICA 01-2017 Proponente:

Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el documento base de invitación pública No. Xxxx de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.[incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:

. Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

2. Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexos

3. Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

Indica	Índice del
Índice de Liquidez
Índice de
Razón de Cobertura de
[Incluir indicadores

. Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

Indica	Índice del
Rentabilidad sobre
Rentabilidad sobre el
[Incluir indicadores adicionales si

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

Firma Representante legal del Proponente Nombre

documento

7. Anexo 8- Modelo conformación de consorcio

Los suscritos, (representante legal integrante 1) y (representante legal integrante 2), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (integrante 1) y el (integrante 2), manifestamos, por este documento, que hemos conformado el CONSORCIO (nombre del consorcio), en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual se hace constar en las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera. : El Consorcio (nombre del consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante de la Invitación Pública No. 03 de 2023, cuyo objeto es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Cláusula Segunda . (Integrante 1) tiene un porcentaje de participación de % y (integrante 2) tiene un porcentaje de participación de %

Cláusula Tercera (Integrante 1) y (integrante 2) participan en la presentación conjunta de la propuesta y la posterior celebración del contrato.

Cláusula Cuarta. (Integrante 1) y (integrante 2) responderán en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de todas y cada una de las obligaciones y deberes asumidos en la oferta, en los diferentes aspectos allí contenidos..

Xxxxxxxx Xxxxxx (Integrante 1) y (integrante 2) delegamos la representación y respectiva coordinación del Consorcio en cabeza de (representante legal del CONSORCIO), quien se

identifica con la cédula de ciudadanía de .

Cláusula Sexta REPRESENTACION. Los miembros del Consorcio designan como representante ante ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. al señor xxxxxxxxx . Dicho representante cuenta con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio. De igual doma designan al señor xxxxxx como suplente del representante principal. El

representante suplente solo podrá actuar ante ausencias temporales o definitivas del principal. El representante principal debe certificar los casos de ausencia.

Cláusula Séptima. La duración de este Consorcio se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y dos (2) años más, según lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Clausula Octava Autonomía. Cada sociedad aquí contratante mantendrá su autonomía jurídica y económica. Las responsabilidades que se desprendan de este consorcio y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para este tipo de figura contractual.

Clausula Novena. NOTIFICACIONES La sede del Consorcio es: Dirección, Teléfono, Fax, Ciudad.

Clausula Decima. El Consorcio que por este acuerdo se constituye, se disolverá por las siguientes causas:

a) Por vencimiento del término de duración según el Objeto por el cual se constituyó, si antes no fuere prorrogado;

b) Por imposibilidad del Consorcio para desarrollar el objeto;

c) Por la liquidación de una de las sociedades que conforman este Consorcio;

d) Por orden de autoridad judicial;

e) y por las demás causales que establezca la ley colombiana.

PARAGRAFO: 1°. En Caso de liquidación voluntaria, el liquidador será nombrado por el Consejo de Administración que se nombró del Consorcio. En caso de ser una liquidación forzosa, el liquidador será nombrado por la Autoridad que ordenó su liquidación, según la legislación nacional.

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en le intervienen, el día xx.

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN, DE QUIENES SUSCRIBEN Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

8. Anexo no. 9 modelo conformación de contrato de unión temporal

La sociedad _, representada legalmente por su gerente el señor

, de una parte y la sociedad , representada legalmente por su gerente el señor , (pueden ser mas de dos personas naturales o jurídicas las que conforman la Unión Temporal) por medio de este documento, celebramos un Contrato de Unión Temporal según las normas colombianas y las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Nombre. La Unión Temporal se denominará UNIÓN TEMPORAL

SEGUNDA: Objeto. El objeto de la Unión Temporal que se forma mediante este documento, tiene como fin, ser proponentes en la

(Licitación Pública Licitación Privada, Invitación Pública, etc.) que hace (Ente Municipio, Empresa Pública, la Nación, etc.).

TERCERA: la sociedad tendrá una participación del tendrá una participación del por ciento ( %), la sociedad tendrá una participación del tendrá una participación del por ciento ( %) ,la sociedad tendrá una participación del tendrá una participación del por ciento ( %)

PARAGRAFO. Como consecuencia de los porcentajes de participación de las Sociedades xxxx en la Unión Temporal cada una de ellas en caso de ser adjudicatarias del contrato desarrollará las siguientes actividades:

xxxxxxx xxxxxxx

CUARTA: Duración. La duración del presente contrato será igual al tiempo que dure el objeto mencionado en la Cláusula Segunda de este contrato y dos años más.

QUINTA: Autonomía. Cada sociedad aquí contratante mantendrá su autonomía jurídica y económica.

SEXTA: Domicilio. Se fija como domicilio de la Unión Temporal, la ciudad de

.

SEPTIMA: Dirección y administración. Las Sociedades que conforman esta Unión Temporal deciden para la administración y dirección de la Unión Temporal conformar un Consejo de Administración que estará a cargo de personas. Cada miembro tendrá voz y voto y su voto representará el porcentaje que la sociedad que lo nombró tiene en esta Unión Temporal.

OCTAVA: Aportes. Cada sociedad hará los siguientes aportes materiales e intelectuales para cumplir con el objeto señalado en la Cláusula Segunda de este documento, según lo siguiente:

La sociedad _ aportará

La sociedad _ aportará

(se menciona el aporte: mano de obra, trabajadores, material tecnológico, etc.).

NOVENA: Responsabilidad. Cada una de las sociedades que hacen parte de la Unión Temporal que aquí se está conformando, responderá por incumplimientos contractuales y extracontractuales en que incurra la Unión Temporal, en la proporción de su participación según la Cláusula Tercera.

DECIMA: Gastos. Los gastos que tenga la Unión Temporal serán pagados en la misma proporción de su responsabilidad.

DUODECIMA: Valor del contrato. Este contrato de Unión Temporal se estima en la suma de para efectos fiscales.

DECIMASEGUNDA: Disolución y liquidación. La Unión Temporal que por este acuerdo se constituye, se disolverá por las siguientes causas:

A. Por vencimiento del término de duración según el Objeto por el cual se constituyó, si antes no fuere prorrogado;

B. Por imposibilidad de la Unión Temporal para desarrollar el objeto;

C. Por la liquidación de una de las sociedades que conforman está Unión Temporal;

D. Por orden de autoridad judicial;y por las demás causales que establezca la ley colombiana.

PARAGRAFO: 1°. En Caso de liquidación voluntaria, el liquidador será nombrado por el Consejo de Administración que se nombró de la Unión Temporal, en caso de ser una liquidación forzosa, el liquidador será nombrado por la Autoridad que ordenó su liquidación, según la legislación nacional.

DECIMA TERCERA. REPRESENTACION. Los miembros de la unión temporal designan como representante ante ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. al señor xxxxxxxxx

. Dicho representante cuenta con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes de la Unión Temporal. De igual forma designan al señor xxxxxx como suplente del representante principal. El representante suplente solo podrá actuar ante ausencias temporales o definitivas del principal. El representante principal debe certificar los casos de ausencia.

DECIMA CUARTA: Cláusula compromisoria. En caso de controversias entre las sociedades que conforman esta Unión Temporal y con ocasión a ella, se llevarán dichas diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del mismo domicilio que se constituyó para la Unión Temporal.

Este documento se firma en ( ) ejemplares, a los días de del año

Representante Legal Representante Legal Sociedad

Sociedad

9. Anexo 10- Minuta del Contrato

CONTRATO DE OBRA No. xxx DE 2017 CONTRATANTE: ENERGUAVIARE S.A. ESP.

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META.

VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPESOS M/CTE ($xxxxxxxxxxxx)IVA INCLUIDO.

PLAZO: EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERÁ DE DOCE

(12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos, a XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 11.280.983 de Paratebueno (Cundinamarca), quién actúa en calidad de Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica, del Departamento del Guaviare “ENERGUAVIARE SA ESP”, sociedad legalmente constituida por Escritura Pública Nº 848 del 30 xx xxxxxx de 2002, otorgada por la Notaria Única de San Xxxx del Guaviare, identificada con Xxx. 822.004.680-9, y quién en adelante se denominará LA SOCIEDAD CONTRATANTE por una parte y por la otra XXXXXXXXXX, con Nit XXXXXXX representada por el señor XXXXXXXXX mayor de edad e identificado con xxxxxx Xx. XXXXXX de XXXXXXXXX, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se regirá por el reglamento interno de contratación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, lo establecido en la propuesta presentada por el contratista frente al Documento Base de Invitación Pública No. 01 de 2017 y las normas de derecho privado vigentes al momento de celebración del presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1. Que se dio apertura a la Invitación Pública No. 01 de 2017 el XX de febrero de 2017, mediante acto de gerencia No.xxxx, emitido por el Xx. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX– Representante Legal de Energuaviare S.A. E.S.P., quién fue previamente autorizado mediante acta extraordinaria- ordinaria de Junta Directiva Xx.xxx del xx de xxxxx de 2016 y para lo cual se constató mediante acta de apertura la existencia de la urna en la cual serían depositadas las ofertas y se realizó publicación de la Invitación Pública No. 01 de 2017 en la página web de la Empresa. 2. Que el xx xx xxxxx de 2017, se presenta oferta en la Invitación Pública No. 01 de 2017 por la XXXXXXXX, representada por XXXXXXX identificado

con cédula No.XXXXXXX y XXXXXXXX, representada por XXXXXXX identificado con cédula No.XXXXXXX XXXXXXXX, representada por XXXXXXX identificado con cédula No.XXXXXXX. 4. Que finalizado el proceso de recepción de ofertas el día 22 xx xxxxx de 2017, se procedió a la apertura de sobres e inventario de documentación de ofertas de la Invitación Pública No. 01 de 2017. 5. Que se designó como Comité Asesor Evaluador, integrado por el Subgerente de Distribución, Director de Planeación, Secretario General y Jurídico y la Subgerente Administrativa y Financiera. 6. Que en fecha XX xx xxxxx de 2017, el Comité Evaluador presenta análisis y ponderación de la oferta recibida de la xxxxxxxxxxxxxx, determinando que en su calidad de proponente cumplió con todos los requisitos habilitantes y la oferta cumplía se encontraba dentro de los parámetros técnicos, financieros y de Calidad solicitados por ENERGUAVIARE SA ESP. 7. Que conforme al informe de habilitación, evaluación y ponderación de la oferta presentada por la XXXXXXXXX, emitido por el Comité Evaluador, se adjudica a la XXXXXXXX, el CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META. 8. De

conformidad con las consideraciones anteriores, el contrato se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. Objeto.- CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - DEPARTAMENTO DEL META.

CLAUSULA SEGUNDA. Alcance del objeto contractual.- De acuerdo con la información técnica, cantidades de obra y presupuesto contemplados en la Invitación Pública No. 01 de 2017 en los folios XX a xx y lo planteado por el contratista en su propuesta económica y análisis de precios unitarios en los folios XX a XX, el alcance del contrato comprende:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR PARCIAL
REPLANTEO
1	Replanteo topográfico	Km	337.63
XXXXXXXXXXX
0	000 Xxxxx IPSE	Un	412.0
3	533 Norma IPSE	Un	9.0
4	550 Norma IPSE	Un	7.0
5	562 Norma IPSE	Un	68.0

6	563 Norma IPSE	Un	3.0
7	580 Norma IPSE	Un	16.0
8	510 Norma IPSE	Un	1,537.0
9	512 Norma IPSE	Un	6.0
10	514 Norma IPSE	Un	272.0
11	515 Norma IPSE	Un	186.0
12	701 Norma IPSE	Un	19.0
13	710 Norma IPSE	Un	273.0
14	711 Norma IPSE	Un	1.0
15	610 Norma IPSE	Un	28.0
16	611 Norma IPSE	Un	12.0
17	619 Norma IPSE	Un	214.0
18	617 Norma IPSE	Un	34.0
19	620 Norma IPSE	Un	4.0
20	621 Norma IPSE	Un	534.0
21	623 Norma IPSE	Un	282.0
22	624 Norma IPSE	Un	130.0
CONDUCTOR
23	ACSR No. 2 AWG	KM	607.8
24	ACSR No. 1/0 AWG	KM	136.6
25	Cobre aislado THW No. 2 AWG	km	2.5
POSTERIA
26	Postería de concreto 00 x , 000 KCR	Un	1,915.0
27	Postería de concreto 00 x , 000 KCR	Un	459.0

28	Postería de concreto 8 m , 510 KCR	Un	840.0
TEMPLETES Y ATERRIZAJES
29	Templetes Directo a tierra M.T.	Un	979.0
30	Templetes Directo a tierra B.T.	Un	609.0
31	Puesta a tierra terminales B.T.	Un	276.0
32	Estribos	Un	1,001.0
33	Cimentacion Postes MT, BT y Templetes y solado postes (concreto de 3000 psi)	Un	1,200.0
TRANSFORMADORES
34	Monofàsico 5kVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	269.0
35	Monofàsico 10KVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	3.0
36	Monofàsico 15KVA 13,2/0,24/0,120 KV	Un	2.0
37	Trifasico 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV	Un	1.0
ACOMETIDA Y MEDICIÓN
38	AE 220 acometida aérea monofásica	Un	486
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				xxxxxxxxxxx
	ADMINISTRACIÓN			12%	xxxxxxxxxxx
	IMPREVISTOS			3%	xxxxxxxxxxx
	UTILIDAD			5%	xxxxxxxxxxx
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA				xxxxxxxxxxx

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el presente contrato tiene cobertura y se ejecutará en el Departamento del Guaviare y zonas en las cuales el contratante desarrolla labores propias de su objeto social. En consecuencia, los elementos de dotación del personal del contratista, aun sean subcontratistas, y los vehículos y maquinaria a emplear para la ejecución de la obra, deberán contener con el logo

oficial de ENERGUAVIARE y del contratista y el número de identificación del contrato del que hacen parte.

CLAUSULA TERCERA. Valor. - El presente contrato se celebra a precios unitarios conforme a la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el contratante, por lo tanto para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato será la suma de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS M/CTE

($xxxxxxxxxxxx)IVA INCLUIDO.

CLAUSULA CUARTA. Forma de Pago. – ENERGUAVIARE pagará al CONTRATISTA

el presente contrato una vez se encuentre perfeccionado, se suscriba acta de inicio y se haya adelantado el mismo trámite en el contrato de interventoría que está adelantando la Gobernación del Guaviare, así:

a) Un anticipo del 38% del valor total del contrato, una vez perfeccionado y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, susctita el acta de incio y previa presentación del plan de manejo de anticipo y de su aprobación como lo establece el manual de contratación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, avalado por la interventoría Integral.

b) Primer pago equivalentente al 48% del valor del contrato una vez se evidencie un avance de obra por este valor, pago en el cual deberá hacerse la amortización del 100% del anticipo, soportado mediante informe de avance y presentación del acta parcial avalada por la interventoría Integral.

c) Segundo pago correspondiente al 10%, cuando se demuestre un avance del 58% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

d) Tercer pago equivalente al 12%, cuando se demuestre un avance del 70% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

e) Cuarto pago correspondiente al 10%, cuando se demuestre un avance del 80% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

f) Quinto pago correspondiente al 10%, cuando se demuestre un avance del 90% en la ejecución de la obra, a la presentación del informe y acta parcial xx xxxxx de obra, aprobado por la interventoría Integral.

g) Xxxxx y último pago por el 10% a la presentación del informe final, acta de terminación o recibo final de obra, y la suscripción del acta de liquidación debidamente avalado y certificado por la interventoría Integral.

Adicionalmente para la liquidación del contrato se debe allegar la certificación suscrita por el contratista y el personal que trabajo en la ejecución del contrato donde acretiden que se encuentran x XXX y SALVO por todo concepto y PAZ y SALGO expedido por la Veeduría Ciudadana en representación de la comunidad.

PARÁGRAFO 1: Para cada uno de los pagos se deberá anexar: informe del contratista, acta parcial o final según aplique a cada pago, informe y certificación expedida por el interventor y el supervisor del contrato, además el contratista deberá anexar a la factura las planillas o la certificación suscrita por el representante legal a revisor fiscal, según corresponda, donde indique que se encuentra al día en los aportes al Sistema Integral Seguridad Social.

PARÁGRAFO 2: Una vez presentada la cuenta de cobro por parte del contratista, avalada por la Interventoría, ENERGUAVIARE S.A. ESP enviara solicitud del pago a la FIDUCIARIA, quién se encargará de realizar el giro de los recursos para cumplir con los pagos pactados.

PARÁGRAFO 3: Para efectos de los pagos arriba descritos, no procederá el desembolso, hasta tanto el porcentaje de ejecución de obra avalado por el interventor y verificado por el Supervisor designado por el contratante, no coincida con el porcentaje objeto de desembolso.

PARÁGRAFO 4: Dado que los dineros con los cuales se efectúa la presente contratación se encuentran sujetos a los giros y recursos por parte del FAER, los aspectos relativos al cambio de materiales, adición o mejora de los mismos, no darán lugar a reclamación alguna de suma adicional; ya que es obligación del contratista aportar el recurso humano y todos los materiales, equipos, útiles y maquinaria (incluido en ello el transporte, recepción, descarga, almacenamiento y manipulación que sean necesarios para la ejecución de las obras cobijadas por el presente contrato.

PARÁGRAFO 5: Los pagos se realizarán adjuntando a la factura: informe de avance de obra, acta parcial de avance de obra, aval de la interventoría y del supervisor del porcentaje de ejecución, copia del contrato y de los anexos modificatorios que se llegaren a presentar durante la ejecución de la obra, acta de inicio, copia del certificado de disponibilidad presupuestal, copia de registro presupuestal, cédula del representante legal, RUT del contratista, comprobantes de pago de planillas de la seguridad social del personal contratado (salud, pensión y riesgos profesionales). Para el efecto, el contratante proporcionará al contratista original de los documentos citados que estuvieren a su cargo en el momento de su suscripción; por tanto, será

responsabilidad única y exclusiva la conservación de dicha documentación para la presentación de las cuentas de cobro.

PARÁGRAFO 6: En los eventos en que el contratista no cumpla con sus obligaciones; y como consecuencia de ello el pago no sea posible dentro de los términos establecidos; el contratante quedará excluido de cualquier tipo de responsabilidad, interés o indemnización de daños o perjuicios por el no pago oportuno. En tal sentido, precisa el contratista que conoce, acepta y se sujeta a los términos y condiciones para el pago establecidos.

PARÁGRAFO 7: Cada uno de los pagos descritos anteriormente, estan sujetos al cumplimiento de los requisitos previstos para los desembolsos pactados en el contrato FAER GGG 372 de 2016, y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Ministerio de Minas y Energía.

CLAUSULA QUINTA. Duración.- El término de ejecución contractual será de doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

PARAGRAFO 1: La suscripción del acta de inicio se realizará una vez se expida las resoluciones emanadas por CORMACARENA en la cual se otorgan los permisos ambientales requeridos para la ejecución de la obra, igualmente se requiere que el contrato de interventoría que encuentre perfeccionado y también para suscripción del acta de inicio.

CLAUSULA SEXTA. Impuestos.- Los tributos del orden Nacional, Departamental y Municipal que se causen con ocasión de la formalización de la relación contractual estarán a cargo del contratista.

CLAUSULA SEPTIMA: Obligaciones del Contratante.- El contratante además de las obligaciones inherentes al desarrollo de las funciones y actividades objeto del contrato deberá cumplir con las siguientes:

X. Xxxxxxx la información que requiera el contratista para el cabal cumplimiento de las actividades y servicios que le sean asignadas.

X. Xxxxx por la correcta ejecución del contrato.

C. Designar oportunamente el supervisor del contrato e informarle al contratista.

D. Expedir certificación de cumplimiento de contrato.

X. Xxxxxxxxx absoluta confidencialidad y reserva de la información y documentación del contratista, conforme a las disposiciones legales vigentes de circulación de la información.

F. Realizar los pagos en los plazos y términos previstos en el presente contrato.

PARÁGRAFO 1: El contratante no se hará responsable por situaciones topográficas, condiciones climáticas, elementos inherentes o conexos existentes en los terrenos objeto de las obras, situaciones de orden público que afecten la seguridad del contratista o su personal; toda vez que dichos aspectos son ajenos al objeto social del contratante y los mismos se presumen de conocimiento del contratista desde el momento en que efectúo la visita obligatoria de obra, previo a la celebración del presente contrato. De presentarse este tipo de eventos, el contratista adoptará las medidas tendientes a restablecer las condiciones normales de ejecución del contrato; las cuales deben ser demostrables al contratante; sin perjuicio del cumplimiento total de las obligaciones pactadas.

PARÁGRAFO 2: El contratante no reconocerá pago alguno por concepto de horas extras, trabajos dominicales y festivos; dada la inexistencia de relación laboral con el contratista y con su personal.

CLÁUSULA OCTAVA. Obligaciones del Contratista.- El contratista se obliga para con el contratante a cumplir a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el documento base de Invitación Pública No. 01 de 2017, contenidas en los folios 12 a 15, la oferta presentada en respuesta a la invitación y los demás documentos que hagan parte del presente proceso contractual, incluido en el mismo las disposiciones y recomendaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, lo estipulado en la requisición de servicios y las siguientes obligaciones específicas:

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando los estudios y diseños, y las obras contratadas, de acuerdo con las especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos aprobados para el proyecto.

b) Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido

c) Garantizar la afiliación y pago oportuno a la seguridad social integral de salud, pensión, riesgos Profesionales y parafiscales para la ejecución del contrato, aportar copia del pago de la planilla mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según se el caso.

d) Darle cumplimiento al programa de Aseguramiento de calidad presentado y aprobado con la propuesta. El contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción mediante el plan de gestión integral de obras (si aplica).

e) Cumplir con el diseño e implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 “ Decreto Unico del Sector Salud”.

f) Garantizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social en riesgos laborales de todos los contratistas a su cargo: Para esta cláusula el contratista deberá

entregar el certificado de afiliación expedido por parte de la ARL, de todo el personal a su cargo, a la firma interventora 5 días hábiles después de suscrito el contrato.

g) El contratista deberá conocer, entender, comunicar y cumplir con la política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas de ENERGUAVIARE S.A E.S.P.; el contratista debe documentar y asegurar el cumplimiento de la misma durante la ejecución del contrato; en caso de subcontratación deberá hacerla llegar a los subcontratistas para el cumplimiento de la misma.

h) Todo contratista deberá contar con el examen médico ocupacional, contemplado en el artículo 18 del Decreto 723 de 2013, para el personal operativo cuya actividad involucre trabajo en alturas, el examen deberá contemplar aptitud para trabajo en alturas, el certificado deberá estar firmado por un médico especialista en salud ocupacional con licencia vigente.

i) Contar con un Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, responsable de la implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y de los reportes de los informes de seguridad y salud en el trabajo que solicite la firma interventora.

j) Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 1401 de 2007.

k) Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

l) Diseñar un plan de emergencias y contingencias teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en la Resolución 1016 de 1989.

m) Incluir dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ( SG-SST), el programa de protección contra caídas, asi como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colerctiva para empresas que trabajen en la misma obra, en cumplimiento de la legislación vigente : Resolución 1409 de 2012, Resolución 3368 de 2014,Resolución 1903 de 2013 y la Resolución 2578 de 2012.

n) El contratista debe garantizar la inducción y entrenamiento para su personal incluyendo la socialización de peligros y riesgos inherentes a la actividad de

la empresa. Las evidencias de registros de asistencias podran ser requeridos por la firma interventora cuando asi se requieran.

o) El contratista conforme al modelo o formato adoptado por El, deberá diligenciar el correspondiente permiso de trabajo antes de inciar la labor y mantener dicho permiso diligenciado y firmado para facilitarlo cuando asi se requiera.

p) El contratista deberá certificar la existencia de una Matriz de Xxxxxxxx y Riesgos , la cual incluya la identificación de peligros, la valoración de riesgos y la determinación de controles para la ejecución del objeto del contrato.

q) El contratista deberá demostrar durante la ejecución del contrato evidencias de la implementación de medidas de control de riesgos.

r) En caso de que la contratación de los trabajadores sea a través de Orden de Prestación de Servicios deberá aplicar las normas legales establecidas en el Decreto 723 de 2013 para dichos trabajadores.

s) El contratista se compromete a suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de la labor, teniendo en cuenta el tipo de contratación.

t) ENERGUAVIARE S.A E.S.P o la firma Interventora podrá suspender la ejecución del contrato cuando el contratista o la actividad desarrollada no se ajusten a las normas de Seguridad establecidas en la Normatividad vigente.

u) El contratista deberá realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es el caso, hasta la entrega a satisfacción al Interventor.

v) Es obligación del contratista verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla con todas las normas y permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales y Nacionales.

w) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra.

x) Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotográfico de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras.

y) Xxxxxxx y ejecutar a la brevedad posible los requerimientos del Supervisor del contrato relacionados con el objeto contractual.

z) Realizar informe mensual de actividades; el cual estará sujeto a revisión por parte del Supervisor; quién podrá solicitar aclaraciones, correcciones o modificaciones frente al mismo.

aa)Aportar a la Secretaría General y Jurídica un paquete original del informe mensual de actividades, certificación del supervisor y copia de las planillas y del pago de seguridad social.

bb)Dar noticia inmediata al Supervisor del contrato, de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato, y ofrecer su pronta solución, bajo su completa responsabilidad.

cc) La información utilizada al igual que la generada por el Contratista en desarrollo de sus actividades será de tipo confidencial y los informes, productos y en general los resultados de la ejecución del contrato, serán de propiedad intelectual de la Empresa y por el presente contrato el contratista cede a la misma los derechos patrimoniales que pueda tener sobre los mismos.

dd) Previo a la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor los PAZ y SALVO por todo concepto.

CLAUSULA NOVENA - Cesiones y subcontratos.- El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato, ni los pagos o valores a que tenga derecho, con persona natural o jurídica alguna, sin la autorización previa y expresa del contratante.

PARÁGRAFO 1: El contratante no se hace responsable de ninguna de las obligaciones emanadas de los subcontratos ni de sus resultados. No obstante el contratista deberá informar por escrito al contratante y al interventor la firma de cualquier subcontrato.

PARÁGRAFO 2: Cualquier modificación al contrato que se ocasione durante la ejecución del presente contrato se hará constar en acta adicional al presente documento, suscrita por ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA. Sujeción a las apropiaciones presupuestales.- Los recursos destinados al presente contrato y los pagos que se hagan al contratista se harán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 179 de fecha 02 de febrero de 2017, 2080115 , CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE XXXXXX XXXXXXXXX X 0 XXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX -

XXXXXXXXXXXX XXX XXXX. expedido por el Profesional 2 de presupuesto de la sociedad contratante por valor xx XXXX MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($ 10,194,219,886). IVA INCLUIDO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Terminación anormal y/o anticipada del contrato.- Las partes convienen que el Presente contrato podrá ser terminado anormal o anticipadamente cuando: a) El contrato sea cedido en todo o en parte

por el contratista sin la autorización previa y escrita de la Sociedad contratante; b) Por el incumplimiento de las obligaciones nacidas o derivadas del presente contrato por una de las partes. c) Por mutuo acuerdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Inhabilidades e incompatibilidades.- El contratista afirma conocer las inhabilidades previstas en el Reglamento Interno de Contratación y manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ellas.

PARÁGRAFO 1: El contratante pone de presente al contratista que dispone para su conocimiento y aplicación el Reglamento Interno de Contratación vigente para efectos de que se acoja al mismo, aceptando el contratista conocerlo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Supervisión del contrato.- La supervisión del contrato por parte del contratante, estará a cargo del Subgerente de Distribución.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS y CLAUSULA

COMPROMISORIA.- Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente contrato, relativas a la celebración, interpretación, ejecución, pago o liquidación del mismo, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, la amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte, de no llegar a ningún arreglo podrá iniciarse el respectivo proceso que soluciones la controversia presentada.

PARÁGRAFO 1: La iniciación de este procedimiento no implicará la terminación ni suspensión del contrato, debiendo las partes cumplir con las obligaciones contractuales no afectadas por la controversia.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Términos de respuesta y Notificaciones.- Existirá un término de hasta (05) días para contestar las inquietudes que se planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente relación jurídica serán remitas por las partes así: LA SOCIEDAD CONTRATANTE en la siguiente dirección: Xxxxx 0 Xx. 00-00 Xxxxxx xxxxxx, Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxx y EL CONTRATISTA en la dirección XXXXXXX BarrioXXXXXXX,XXXXXXXXXX.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Cláusula penal pecuniaria. - En el evento de declararse el incumplimiento del Contrato, las partes convienen a título de sanción pecuniaria, la obligación del contratista de pagar una suma equivalente al diez por ciento (20%) del valor total del contrato. Como esta suma se exige a título xx xxxx,

el contratante podrá reclamar del contratista la indemnización de los perjuicios causados o deducirlos directamente de los que le adeudare.

PARÁGRAFO 1: - El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de ejecución del Contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación.

PARÁGRAFO 2: - La sanción penal pecuniaria aquí pactada es exclusivamente a título de sanción sin que ello exima al contratista del cumplimiento de la obligación principal.

CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Exclusión de la Relación Jurídica Laboral.- Para el cumplimiento de las obligaciones nacidas en este contrato se considera al contratista, como persona independiente y no representa una intermediación de la parte contratante, en lo que se relaciona con la prestación del servicio. Por tal motivo el contratista realizará las actividades propias de la ejecución del contrato, con libertad y autonomía, manifestando que no existe ni se genera relación laboral alguna.

PARÁGRAFO 1: El contratista en cumplimiento a las normas legales vigentes sobre Seguridad Social, obligatoriamente deberá acreditar la afiliación y el pago de aportes de su personal en los porcentajes xx xxx al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensiones y riesgos profesionales.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Liquidación.-se dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista. Para tal efecto, el supervisor del contrato dará recibido a satisfacción y/o certificado de cumplimiento del objeto del contrato. La liquidación se hará efectiva en el último pago, salvo novedades o pendientes en cuanto a su ejecución final.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA - Garantías.- El contratista se compromete para con el contratante a constituir una garantía, que contratará con una entidad bancaria o compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, para amparar los siguientes riesgos:

a) Cumplimiento: de todas las obligaciones que surjan del contrato, por un monto igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (06) meses más.

b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del mismo, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro

(04) meses más.

c) Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en el cumplimiento del contrato: equivalente al cinco porciento (05%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de este y tres (03) años más.

d) Estabilidad y calidad de la obra: por un valor equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y su vigencia será de cinco (05) años, contados a partir de la firma del acta de recibo final.

e) Calidad del servicio: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado, cuya vigencia será a partir de la expedición del acta de liquidación y cuatro (04) meses más.

f) Calidad y correcto funcionamiento de los los elementos suministrados: en una cuantia equivalente al diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecución del contrato y un (1) año más.

g) Responsabilidad civil extracontractual: por un valor equivalente al veinte (20%) del valor contratado, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro

(04) meses mas.

CLÁUSULA VIGESIMA: Perfeccionamiento y ejecución.- El presente contrato requiere del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; esto es: de perfeccionamiento: 1) Registro Presupuestal, 2) Firma de la partes del contrato o de los anexos modificatorios si a ello hubiere lugar. De Ejecución:

1) Aprobación de póliza que amortiza las garantías, 2) Suscripción del Acta de Inicio.

PARÁGRAFO 1: Para la suscripción del contrato y en los eventos en los cuales se suscriban anexos modificatorios en los que se adicione plazo o valor del contrato, deberá aportarse ampliación de las coberturas o valores de la póliza, so pena de no surtirse los pagos correspondientes hasta tanto no sean allegadas y aprobadas las respectivas garantías.

XXXXXXXX XXXXXXXX PRIMERA: Domicilio.- Para todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de San Xxxx del Guaviare.

Para constancia se firma a los XXXXXX días del mes de febrero de 2017 por quienes intervinieron:

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

00. XXXXX 00 COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Los suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía No...................

de............................, domiciliado en. , actuando en mi propio nombre (o en

representación de. ) que en adelante se denominará EL PROPONENTE, y los funcionarios abajo

firmantes, debidamente identificados, que en adelantes se denominaran LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE INTEGRIDAD teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. LA ENTIDAD adelanta un proceso de contratación que tiene el siguiente objeto: " ”.

2. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y LA ENTIDAD en el implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.

3. Que el PROPONENTE tiene interés en el proceso de Selección Abreviada referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES: PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.

SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la información que suministré y suministraré a la es cierta y precisa y que no omití ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del contrato.

TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el Llamado a Presentar Ofertas.

QUINTA: Proponente. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron al Llamado a Presentar Ofertas, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

SEXTA: Entidad. Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré, ni directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para proferir decisión a favor de algún proponente u otorgar ventaja impropia.

SEPTIMA: Entidad. Declaro que los Llamados a Presentar Ofertas están ajustados a la Ley y que los procedimientos se llevarán a cabo con transparencia y publicidad.

COMPROMISOS PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita

de la entidad, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo., de conformidad con lo previsto en el artículo 9º. de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar a LA ENTIDAD cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el Llamado a Presentar Ofertas de la referencia y en el contrato.

QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que corresponde a la información y trámite del proceso, incluido el periodo de ejecución.

SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.

OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes.

NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de San Xxxx del Guaviare., el día..... del mes de. de 2017.

EL PROPONENTE LA XXXXXXX

00. Xxxxx 00 declaración de multas y sanciones.

Declaro, que los procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre en calidad de demandante o demandado :

Demandante Si ( ) NO ( ) Demandado SI ( ) NO ( )

A continuación se relacionan los procesos judiciales en los cuales EL OFERENTE se encuentra en calidad de demandante o demandado:

CLASE DE PROCESO No DE RADICADO JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO

Ha recibido multas: SI ( ) NO ( ) Ha recibido sanciones: SI ( ) NO ( )

A continuación se relacionan las multas y/o sanciones impuestas (N° CONTRATO, Valor de la multa y/o sanción, fecha) a la firma en los últimos tres (3) años.

TIPO DE SANCIÓN O MULTA
ENTIDAD
CONTRATO
VALOR DE MULTA
TIEMPO DE SANCIÓN (MESES) FECHA DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y/O MULTA

5. APENDICE

1. Apéndice 1- Formato informe de presentación de Ofertas.

Proceso de Contratación: INVITACIÓN PÚBLICA N. 1 DE 2017

Proponente Representante del Proponente Fecha Hora Folios Valor oferta económica

2. Apéndice 1- Formato informe de presentación de Ofertas. Proceso de Contratación: INVITACIÓN PÚBLICA N. 1 DE 2017

PROPONENTE:
	Verificación
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA
Proponente singular
Objeto social
Duración de la persona jurídica
Capacidad del representante legal o apoderado para
Inhabilidades e incompatibilidades
Proponente plural
Objeto social de los miembros del Proponente plural
Duración del Proponente
Duración de las personas jurídicas integrantes del Proponente plural
Capacidad de quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural
Capacidad de los miembros del Proponente plural
Inhabilidades e incompatibilidades
Experiencia

Código UNSPSC [Insertar información] y cuantía exigida

Código UNSPSC [Insertar

información] y cuantía exigida

Capacidad Financiera

Índice de liquidez

Índice de endeudamiento

Razón de cobertura de

Capacidad Organizacional

Rentabilidad del active

Rentabilidad del patrimonio

Plan de calidad

Programación y flujo de fondos

Cumplimiento de los requisites habilitantes

Proceso de Contratación: INVITACIÓN PÚBLICA N. 1 DE 2017 Capacidad Jurídica

Proponente

Cumple / No cumple

Capacidad Financiera

Proponente

Índice de liquidez

Índice de

Razón de cobertura de

Cumple / No cumple

Capacidad Organizacional

Proponente

Rentabilidad del activo

Rentabilidad del patrimonio

Cumple / No cumple

Evaluación Económica

Proponente

Puntaje obtenido

Evaluación Técnica

Proponente

Puntaje obtenido