REPÚBLICA DE HONDURAS
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
SOPTRAVI
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
MANUAL DE CARRETERAS
TOMO 1
INFORMACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN Y CONTRATOS
ÍNDICE TOMO 1 - INFORMACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN Y CONTRATOS
INTRODUCCIÓN
1. PROVISIONES GENERALES
a) Objetivos
Explicación de Algunos Conceptos
b) Alcances
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Proyecto, Presupuesto y Pliego de Condiciones
3. ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA Subsecretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Transportes Subsecretaría de Planificación y Finanzas Direcciones Generales
A) Dirección General de Carreteras
B) Dirección General de Conservación de Carreteras y Aeropuertos
C) Dirección General de Obras Públicas
D) Instituto Geográfico Nacional
E) Dirección General de Transporte
F) Dirección General de Aeronáutica Civil
4- MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS
A) Administración Directa
B) Administración Delegada
C) Contratación Directa
D) Contratación por Concurso
E) Licitación Privada
F) Contratación Por Licitación Pública Nacional
G) Contratación por Licitación Pública Internacional
5. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS
A) Modalidades de Contratos
a) A Costos Directos
b) A Serie de Precios
c) A Serie de Precios Unitarios Compensados
d) A Suma Alzada
e) Llave en Mano
B) Procedimiento de Privatización
6. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1. Modelos de Contrato
a) Contrato Tipo: Contratista Nacional de la Direccion General de Carreteras
b) Contrato Tipo: Consultor de la Dirección General de Conservación de Carreteras y Aeropuertos
c) Contrato Tipo: Consultor de la Dirección General de Carreteras
i
d) Contrato Tipo: Contratista de la Direccion General de Conservación de Carreteras y Aeropuertos
7) CONTROL DE OBRAS
A) Restricciones Aplicables
B) Legislación
C) Deberes y Derechos del Contratista y Supervisor o Consultor
8) SISTEMA DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Ley de Peaje
INFORMACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN Y CONTRATOS
INTRODUCCIÓN El Manual de Carreteras, se divide en siete tomos, con sus contenidos que son sólo
La Secretaría de Estado en los Despachos de indicativos y no son considerados limitativos ni Obras Públicas, Transporte y Vivienda exhaustivos, en vista de que, pueden ser (SOPTRAVI), contrató los servicios de una modificados con la aprobación de las Firma Consultora especializada en la rama vial, Direcciones Generales de Carreteras y de para la ejecución de estudios y la elaboración Conservación de Carreteras y Aeropuertos. y de un "MANUAL DE CARRETERAS" del BID que financia este Manual. específico para la República de Honduras.
El Manual establece políticas, procedimientos e 1. PROVISIONES GENERALES
instrucciones uniformes para la planificación
general, reconocimiento, trazado, diseño, a) Objetivos
presentación de planos, especificaciones de
construcción, mantenimiento, planos de obras La Obra Pública se define como una "cosa tipo, normas de señalización y de tránsito e inmueble", cuya construcción está destinada a la impacto ambiental, para las Direcciones "utilidad común" directa o indirectamente Generales de Carreteras y la Dirección General perteneciendo su titularidad a la Administración de Conservación de Carreteras y Aeropuertos. Pública, que son los Entes Centralizados y Las disposiciones son de carácter obligatorio Descentralizados.
para Contratistas que ejecutan Proyectos viales
para la SECRETARÍA. Explicación de Algunos Conceptos
Lo anterior se realiza para lograr uniformar lo 1) La titularidad de la Obra Pública, debe relativo a reglamentos, criterios, base o pertenecer siempre a la Administración Pública, metodología, pertinente y relacionada con la aún cuando eventualmente puede suceder que la planificación, diseño, contratación, ejecución y Obra o Proyecto, no sea construida por el Ente mantenimiento de obras viales de la República Centralizado o Descentralizado, comienza de Honduras, así como también lo relacionado siendo privada, pero luego se destina a la con las medidas tendientes a evitar o mitigar el "utilidad común".
impacto directo negativo que causen en el medio
ambiente las obras viales. 2) Puede realizarla la SECRETARÍA, por medio de la DIRECCIÓN respectiva, contratos
que suscriben con un Contratista y un la industria que más mano de obra emplea. Supervisor.
Son factores de riqueza y con frecuencia se
3) Recae sobre la Obra Pública inmueble y no recurre a las obras públicas como reguladoras procede hacer ninguna limitación al respecto, de las economías nacionales.
tanto más si la consideramos en un sentido nato
o independiente . El desarrollo normal de este subsistema, mediante un régimen financiero eficaz, es un
4) Lo que da el carácter de "Obra Pública" no factor de tranquilidad política, aliento es el origen de los fondos, sino la titularidad de demográfico y sedimentación de cultura.
la Administración Pública y el destino de utilidad común.
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
5) La utilidad común puede ser satisfecha:
directa o indirectamente; por ejemplo: caminos Los Términos pueden definirse de distintas librados al uso común; caminos puramente maneras, sobre todo los relacionados en la estratégicos no librados al uso común. rama de la construcción de Ingeniería Civil, en
Obras o Proyectos que ejecuta la El impacto de las Obras Públicas en los pueblos SECRETARÍA.
es bastante importante, porque constituyen el
quehacer principal de los Gobiernos, por lo Proyecto, Presupuesto y Pliego de
general los países sin Obras Públicas, son Condiciones
exponentes de pobreza, de atraso o decadencia
o subdesarrollo. Otro principio general que debe invocarse en el análisis de la legislación de las Obras Públicas,
b) Alcances es el principio general establecido que: una Obra Pública para ser licitada o hablando en términos
En Honduras la industria de la Construcción, generales sacada a remate, requerirá la donde se ubica la Obra pública, impulsa grandes aprobación previa del Proyecto y Presupuesto sectores sociales y económicos. respectivo, por los Organismos legalmente
autorizados que deberán acompañar el Pliego de De su producción viven numerosas industrias Condiciones de la Ejecución del Proyecto, así coadyuvantes con sus respectivos rubros que se como las bases del llamado a Licitación al que benefician de ello. deben ajustarse las propuesta; o el Adjudicatario del Proyecto del Contrato, en
Las Obras Públicas tienen también influencia caso de que sea una Contratación Directa. sobre los transportes, la energía, los
combustibles, las recaudaciones impositivas y La responsabilidad del Proyecto, y de los los seguros. Desde el punto de vista laboral, es Estudios que le han servido de base, recae
sobre el Organismo que los realizó. Pero todo obedece a una razón elemental de
buena administración y no puede llamarse a
1) El Proyecto: Es un conjunto de elementos licitación si no está la Obra debidamente gráficos y escritos que definen con relativa financiada y con su asignación en el precisión, el carácter y finalidad de la Obra y Presupuesto, en el período correspondiente. permiten ejecutarlo por medio de un Contrato y
bajo la Supervisión de una Firma Profesional de En conclusión, en el pliego de condiciones se Consultores. identifica al grupo de documentos que la SECRETARÍA por medio de la DIRECCIÓN
2) El Presupuesto: Es la apreciación y su UNIDAD EJECUTORA, entregarán a los anticipada, lo más exacto posible, del costo de licitantes para llegar a la realización de la la Obra. "Apertura de Ofertas" debiéndose previamente evacuar las aclaraciones que deseen los
3) Los Pliegos de Condiciones: Constituyen Licitantes, quienes deberán solicitarlo por escrito las piezas documentales más importantes del ante la DIRECCIÓN.
Contrato de Construcción: están integradas por
las condiciones, estipulaciones o 4) Documentos de Licitación: es el conjunto especificaciones generales y técnicas. de documentos que la SECRETARÍA, entrega
a los presuntos oferentes a fin de que sean Las Especificaciones Generales o Cláusulas estudiados para que sirvan de base uniforme en Generales o simplemente Especificaciones, la preparación de ofertas: Incluye la agrupan un conjunto de disposiciones de orden Convocatoria, el Pliego de Condiciones, los legal con algunas irrenunciables para las partes Planos, las Especificaciones para la y otras que éstas se comprometen respetar. Construcción de Caminos, Calles y Puentes, el
Pliego de Licitación, la Carta de Ofertas, las Su enumeración no es taxativa y con algunas Muestras del Contrato, los formularios para las variantes resulta generalmente aplicable a toda fianzas, el programa para la ejecución, el construcción. Calendario de Pagos y el pliego de descomposición o desglose de precios y
Como ejemplo tenemos los sistemas de cualquier cuestionario de calificación que la ejecución a emplearse, determinándose las SECRETARÍA decidiera anexar.
fechas de comienzo y finalización de la Obra, las
condiciones de pago, el régimen al que se Orden de Cambio: es una orden escrita dada sujetarán los trabajos previstos y adicionales, las por el Ingeniero al Contratista, cubriendo responsabilidades de las partes contratantes, cambios comprendidos dentro del alcance del causales y eximentes, la recepción definitiva de Contrato y estableciendo las bases de pago y la Obra, la rescisión o resolución del Contrato y ajuste de tiempo por el trabajo afectado por los las Leyes Aplicables. cambios.
3. ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA
La Secretaría de Estado en los Despachos de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), es una Dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene dentro de su organización y competencia, las siguientes atribuciones:
1)- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos relativos xxx xxxx.
2)- Elaborar su Reglamento Interno y presentarlo al titular del Poder Ejecutivo para su aprobación.
3)- Recopilar la información que sea necesaria y promover las investigaciones y estudios que se requieran para la formulación de los Proyectos de ejecución, dentro de su área de competencia y controlar su cumplimiento.
4)- Realizar el estudio, planeación, diseño, supervisión y construcción del Sistema Vial del País y el Mantenimiento y Modernización del Sistema.
5)- Establecer Especificaciones para el Diseño, construcción, supervisión y conservación de las obras públicas, nacionales que no estén confiadas expresamente a otros órganos del Estado.
6)- Ejecutar la política nacional de transporte terrestre y aéreo, incluyendo todos los aspectos relacionados con la Aeronáutica Civil, y dirigir, fomentar y desarrollar las técnicas y financieramente los sistemas del transporte.
7)- Ejecutar la Política Nacional de Correos.
8)- Ejecutar el Programa Nacional de Urbanismo.
9)- Ejecutar el Programa Cartográfico del Estado.
10)- Diseñar, construir, supervisar y dictar las normas para la conservación de edificios públicos en coordinación con las Otras Secretarias de Estado y demás órganos estatales interesados.
11)- Registrar y calificar a las Empresas constructoras y supervisoras interesadas en la ejecución de proyectos a cargo de la Secretaría.
12)- Reglamentar y administrar el uso y mantenimiento de los bienes inmuebles de la Secretaría y sus Dependencias.
13)- Fiscalizar las certificaciones y permisos de explotación otorgados a particulares en las ramas de su competencia, de conformidad con las Leyes y reglamentos.
14)- Las demás que le asignen las Leyes y Reglamentos.
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, cuenta con una organización que puede apreciarse en el organigrama adjunto. En el puede observarse que cuenta con tres subsecretarías y ocho divisiones para la atención de las competencias.
Subsecretaría de Obras Públicas
Sus funciones son controlar y supervisar las operaciones de las obras públicas, para ello
cuenta con tres Direcciones Generales: cargo, de un DIRECTOR GENERAL, que a)Dirección General de Carreteras, b)Dirección atiende la Dirección Técnica y Administrativa de General de Conservación Carreteras y la misma y es responsable directo ante las Aeropuertos y c)Dirección General de Obras autoridades superiores xxx xxxx por el correcto Públicas. funcionamiento de su dependencia y por la ejecución de los programas a ella
Subsecretaría de Transportes encomendados. Las direcciones que la integran Tiene por funciones supervisar y controlar las son: Dirección General de Carreteras (D.G.C.), actividades del transporte comercial contando Dirección General de Conservación de para ello con las Direcciones Generales de Carreteras y Aeropuertos (D.G.C.C.A.), Transportes, de Aeronáutica Civil y el Instituto Dirección General de Obras Públicas Geográfico Nacional. (D.G.O.P.), Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Transporte y el
Subsecretaría de Planificación y Finanzas Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.). En el año de 1993 se inició la organización de la
Subsecretaría y complementada dicha etapa, se Los Directores Generales están auxiliados por elaboró el organigrama de esta dependencia, en un Subdirector, por los Jefes de Unidades el que se establecen las principales áreas de funcionales que las necesidades del servicio acción: ejemplo: Planificación Sectorial, medio requieran.
Ambiente y Administración General.
Las atribuciones y resposabilidades de estos En Planificación Sectorial, se realizan los están señalados en los Manuales de siguientes temas: Organización y los procedimientos establecidos y aprobados por la SECRETARÍA, incluyendo
1.- Formulación y Control de los Presupuestos lo relacionado con los sistemas de comunicación y Planes Operativos anuales. y coordinación estos Directores Generales
tienen las siguientes atribuciones:
2.- Elaboración de Perfiles y Proyectos.
1) Controlar las labores Administrativas y
3.- Seguimiento y evaluación de Programas y Técnicas de su Dependencia, incluyendo la Proyectos. distribución de tareas y asignación de
responsabilidades al personal a su cargo.
4.- Estadística e informática.
2) Dirigir y coordinar la ejecución de los
Direcciones Generales programas y proyectos específicos que elabore Las Direcciones Generales son órganos la Secretaría dentro de su respectiva administrativos de ejecución, que tienen a su competencia y velar porque estos se cumplan cargo la gestión de determinadas actividades de satisfactoriamente.
competencia de la Secretaría. Cada una esta a
3) Participar en la elaboración de los planes, 10) Preparar con auxilio de las Asesorías programas y proyectos que tengan relación con Jurídicas y Técnicas de los documentos de su dependencia. Licitación y Concursos para la ejecución de Obras o Prestación de Servicios que interesen a
4) Proponer al Titular xxx Xxxx la organización la Dependencia y los Anteproyectos de los administrativa y técnica de la Dirección. contratos para su aprobación posterior por las
autoridades superiores de la Secretaría.
5) Preparar el anteproyecto del Prepuesto Anual
de su dependencia y someterlo oportunamente 11) Solicitar a la Secretaría el descargo de los a las autoridades superiores de la Secretaría inventarios de la Dependencia de los bienes para su evaluación y discusión. inservibles u obsoletos.
6) Controlar la ejecución del Presupuesto 12) Informar a los funcionarios superiores asignado a su dependencia, haciendo que se acerca del incumplimiento en la ejecución de cumplan las normas de administración Contratos adjudicados a particulares y proponer presupuestaría y autorizando con su firma la la aplicación de las sanciones correspondientes, documentación relativa a erogaciones o pagos previo los dictámenes que sean procedentes. con cargos al Presupuesto asignado a su
dependencia, haciendo que se cumplan las 13) Velar porque el trámite de los asuntos normas de administración presupuestaria y sometidos al conocimiento y decisión de su autorizando con su firma la documentación dependencia, se evacue en forma expeditiva y relativa a erogaciones o pagos con cargo al sin dilación alguna e informar a los interesados Presupuesto General de Egresos, previo personalmente o por medio del empleado que conocimiento de la Secretaría de conformidad, designe sobre el estado de los mismos.
con lo dispuesto en las disposiciones legales
aplicables. 14) Informar oportunamente a los funcionarios superiores sobre los asuntos de la dependencia
7) Coordinar la ejecución de los programas de a su cargo que le soliciten, presentando trabajo con las otras Unidades Administrativas opiniones, dictámenes y alternativas de solución. de la Secretaría o con las demás dependencias
de otros Ministerios que correspondan. 15) Proporcionar a los departamentos de
Auditoría Interna, Administración General,
8) Gestionar el suministro de bienes materiales y Oficina de Planificación Sectorial o cualquier equipo necesario para el cumplimiento de los otra unidad de apoyo de la Secretaría, los objetivos trazados. informes que le sean solicitados.
9) Proponer al Titular xxx Xxxx, la contratación 16) Presentar oportunamente a la Secretaría, el de la asistencia técnica necesaria para el informe anual de labores.
cumplimiento de las tareas asignadas.
Personal, los nombramientos, ascensos,
permutas y demás movimientos de personal a su A) Dirección General de Carreteras cargo.
1-. Responsabilidades
19) Imponer sanciones a los empleados de su
Dependencia por faltas leves y menos graves en a) Ejecutar el estudio, planificación diseño los términos por lo prescrito en la Ley del supervisión y construcción del SISTEMA VIAL Servicio Civil, su Reglamento, Reformas y Leyes DEL PAÍS, incluyendo puentes, carreteras Especiales. principales y caminos de acceso, actividad que
comprende:
20) Someter a la consideración de las i) Preparar en coordinación con la Autoridades Superiores del Ministerio en los oficina de Planificación Sectorial de la casos en que corresponda, las solicitudes de Secretaría, estudios de prefactibilidad y cooperación técnica que formulen las demás factibilidad técnica y económica, para la Secretarías de Estado, Instituciones Autónomas construcción y mejoramiento de y Semiautónomas, Gobiernos Locales y caminos.
particulares. ii) Realizar estudios finales de ingeniería y preparar especificaciones técnicas y
21) Autorizar con su firma la correspondencia planos para la ejecución de proyectos interior y la de simple trámite que formule su de carreteras y puentes. dependencia. Cuando las comunicaciones iii) Preparar documentos de licitaciones respectivas no tuvieran este último carácter y para contratar la ejecución de fuesen dirigidas a funcionarios superiores de proyectos, cuando la Dirección General otras Secretarías de Estado de Instituciones no pueda realizarlos directamente por su Autónomas o Semiautónomas, Municipales o magnitud o por otras razones particulares, deberán llevar el visto bueno del calificadas.
Secretario o del Subsecretario respectivo. iv) Supervisar la ejecución de proyectos
y hacer la recepción final de obras.
22) Establecer sistemas de control para conocer
el avance físico y las erogaciones y evaluar b) Fomentar la construcción de proyectos periódicamente los resultados obtenidos en camineros utilizando mano de obra campesina. ejecución e informar en particular sobre el
resultado obtenido a las autoridades superiores c) Proponer la contratación de servicios de la Secretaría. mecanizados para la ejecución de proyectos camineros, cuando el equipo de la Dirección
23) Las demás que se establezcan en las Leyes General sea insuficiente. y Reglamentos, en los Manuales de
ch) Conocer lo referente al derecho de vía. factibilidad económica.
iii) Identificar y planificar nuevos
d) Las demás que se le asignen en las Leyes y proyectos con posibilidades de ser Reglamentos. financiados por el BID. Efectuar
estudios de ingeniería y diseños viales.
2.- Organización iv) Coordinar, dirigir y supervisar todos los aspectos técnicos derivados
A los efectos del desarrollo de sus actividades el directamente de la ejecución de las Director General está auxiliado por un obras viales y específicamente servir de Subdirector y jefes de unidades ejecutoras que enlace entre la dirección y las los servicios requieran. Ver organigrama compañías supervisoras y constructoras adjunto. involucradas en la ejecución de los
Las unidades son: proyectos.
v) Preparar los documentos de
a) Unidad Coordinadora de Fondos precalificación, licitación y contratación Nacionales: las funciones de la Unidad consisten para proceder posteriormente al en otras de regular magnitud en fondos del llamado a concurso y/o licitación pública Presupuesto Nacional. Para ello cuenta entre de conformidad con la Ley de otros los departamentos de Construcción, Contratación del Estado.
Geotécnia, Derecho de Vía, Laboratorio, etc. vi) Preparar y/o enviar a la
representación del BID, todos los
b) Unidad Ejecutora BID: está conformada documentos que solicite como ser: entre otros, por un Ingeniero Jefe y su asistente, Informes solicitudes xx xxxxxxxx oficina Técnica de Ingenieros Coordinadores, documentos correspondientes a la una sección de Estudios Económicos o de contratación de firmas consultoras y Factibilidad de proyectos y la sección constructoras.
administrativa. Tiene por funciones:
i) Administrar los préstamos que el c) Unidad Ejecutora BIRF: el Banco banco otorga al gobierno de Honduras Internacional de Reconstrucción y Fomento o para la realización de proyectos de Banco Mundial (BIRF), es una Institución construcción de carreteras y caminos y Financiera que ha otorgado préstamos a el fortalecimiento del sistema de Honduras, desde el año de 1955 en el sector de mantenimiento de los mismos. caminos. Por ello en el año de 1976, se creó Llevar un registro, que permita el esta Unidad Ejecutora, en cumplimiento a lo adecuado control de la operación, en establecido en un convenio xx xxxxxxxx.
las que actúa como unidad ejecutora,
tanto en lo que respecta a los fondos El porcentaje de financiamiento con que externos como el aporte local. participa el BIRF, varía desde el 55% a un
ii) Preparar y actualizar estudios de 100% y los mismos están determinados por las
características económicas de cada Sus funciones principales son:
componente. i) Ejecutar los proyectos participando en el diseño final.
Las funciones asignadas a esta Unidad ii) Partiendo de diseños finales gestionar ejecutora, son: ante el BCIE, AID ó KFW el
i) Planeamiento, coordinación y control financiamiento respectivo.
de los proyectos, que se realizan bajo iii) Preparar documentos para los convenios de préstamos con dicho precalificación de consultoras y Banco. concursos técnicos.
ii) Preparación de los documentos de iv) Analizar documentaciones para licitación y términos de referencia para proceder a precalificación de los proyectos de construcción y consultores y también a realizar los supervisión. dictámenes finales de concursos de
iii) Asistencia a la Dirección para la consultoría.
tramitación de los documentos de v) Coordinar todas las actividades y el licitación y propuestas de consultoras manejo de las relaciones con el relativas a los proyectos, análisis de consultor, el constructor y el organismo tales propuestas y tramitación de los gubernamental directamente involucrado contratos. en el proyecto.
iv) El control físico y financiero de los
proyectos. e) Departamento Administrativo: Este
v) Supervisión del trabajo de los Departamento se encarga de todos los aspectos consultores, en el cumplimiento de los administrativos de las operaciones de la términos de referencia. Dirección General de Carreteras sus funciones
vi) Revisión de estimaciones y incluyen: contabilidad, compra de bienes reembolsos presentados a la Secretaría materiales y su almacenamiento.
por los contratistas y consultores, para
fines de pago. f) Unidad de Asistencia Técnica y Apoyo
vii) Elaboración de informes periódicos Técnico: Tiene por funciones,
de avance físico y financiero. - Realizar estudios y diseños de vialidad, estructuras, medio ambiente
d) Unidad Ejecutora BCIE-AID-KFW: Esta aplicado y estudios económicos Unidad fue creada en 1983 por requerimiento aplicados.
específico del Banco Centroamericano de - Operación de centro de cómputos. Integración Económica (BCIE), para luego - Archivos planográficos, bibliotecas, aumentar sus funciones a asuntos relacionados videos y general.
con la AGENCY for INTERNATIONAL - Control y asesoría de contratos. DEVELOPMENT (AID) y el Banco Alemán de - Coordinación de actividades de Reconstrucción (KFW). ejecución y administración de caminos.
- Ejecución de contratos. incumbencia.
g) Proponer la contratación de servicios
B) Dirección General de Conservación de mecanizados para la ejecución de Carreteras y Aeropuertos actividades de la dependencia en los casos de que fuere insuficiente el equipo
La Dirección General de Conservación de y maquinaria disponible. Carreteras y Aeropuertos fue creada como
Dirección General de Mantenimiento de Esta Dirección destina parte de sus recursos, Caminos y Aeropuertos, conforme a decreto para el establecimiento de un sistema nacional número nueve del 28 de diciembre de 1972 de priorización y programación del emitido por el Poder Ejecutivo. mantenimiento vial contando para ello con la
UNIDAD DE PLANIFICACION VIAL, a
A esta Dirección General, se le asignan los través de la cual se implantó EL PLAN siguientes objetivos y funciones: MAESTRO XXXX y la elaboración de un
PLAN DE REHABILITACION Y
a) Preparar, actualizar y ejecutar el CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL Programa de conservación, reparación PAIS.
y mejoramiento de carreteras, caminos
y aeropuertos nacionales que Las actividades de mayor relevancia realizadas correspondan a la Red de por esta unidad son:
mantenimiento definida por dicha
dependencia. 1) Capacitación del personal, que integró
b) Ocuparse del señalamiento y derecho el grupo de trabajo, se dictaron charlas de vía de las carreteras que componen apoyadas en material audio visual, con la red nacional. el fin de producir los conceptos
c) Igual. generales y las metodologías de
d) Encargarse de la reparación y recolección de datos y manejo de la mantenimiento del equipo de información en el proceso de construcción, conservación y transporte planificación vial.
asignado a las diferentes dependencias 2) Implantación de los modelos: HDM y de la Secretaría para la utilización de sus EBM; para llevar a cabo este concepto respectivos programas. se realizó un taller de trabajo, en el cual
e) Cooperar con los gobiernos locales en se abordó la capacitación e el diseño de programas de implementación del modelo de normas mantenimiento de calles y aeropuertos de conservación y construcción de municipales, previa solicitud presentada carreteras (HDM) y del modelo de a la Secretaría. restricciones presupuestarias
f) Ejecutar programas de entrenamiento (EBM), en el cual se trataron, en forma de personal para las actividades de su detallada, todos los aspectos relevantes
de esta actividad. Su actual organización la componen una Sub-
3) Implantación de modelos de evaluación Dirección y dos unidades auxiliares, Unidad de de Caminos de alto tránsito. Esta Transferencia de Tecnología y el departamento actividad se realizó en la red principal y de Planeamiento y Presupuesto. Se divide en secundaria especialmente en caminos de siete departamentos cuales son: Auditoría alto tránsito, afectados por problemas Interna; Gerencia Administraativa; Derecho de de congestionamiento de tránsito o Vía; Unidad de Conservación Red Vial No tráfico. Pavimentada; Unidad de Pavimentos por
4) Sistema de Información Vial. Se Contrato; Gerencia de Maquinaria y crearon nuevos sistemas que contienen Departamento de Personal.
la Información necesaria para simular y
evaluar con el HDM, la Red de C) Dirección General de Obras Públicas Caminos en forma global y en forma
individual, a modo de obtener una lista Tiene por funciones: planificación, realización de priorizada de caminos en función de su diseño, supervisión y construcción de obras rentabilidad y que facilite la hidráulicas, urbanísticas, edificios públicos y programación de inversiones anuales. aeropuertos que forma parte de los planes de la
SOPTRAVI.
CLASIFICACION DE LA RED VIAL,
ACTUAL, EN CONSERVACION DE Cuenta con una sub-dirección y siete CARRETERAS. Departamentos cuatro técnicos (Obras Urbanísticas, Edificios Públicos, Obras
Las carreteras se han clasificado según su Hidráulicas e Infraestructura Aeroportuaria) y funcionalidad y según el tipo de superficie de tres de apoyo (Legal, Administrativo y Recursos rodadura x xxxxxxx, con el propósito de llevar Humanos) siendo sus funciones las que a un mejor control en la programación y ejecución continuación se describen:
de los trabajos, lo que a su vez, permite tener
una visión más clara y ordenada de la forma en Dpto. Obras Urbanísticas: que está construída la red vial bajo el programa
de mantenimiento. 1) Elaboración de planes y guías de desarrollo urbano para los municipios
La Red Vial, ha venido experimentando un del país. crecimiento contínuo, como consecuencia lógica,
de la ejecución de diversos proyectos de 2) Asesorar a los gobiernos locales en construcción de carreteras que forman parte de proyectos de desarrollo.
programas de desarrollo del país, lo que
aumentó la carg de trabajo de la DIRECCION 3) Vincular el cumplimiento de las GENERAL DE CONSERVACION DE disposiciones legales en materia CARRETERAS Y AEROPUERTOS. urbanística.
4) Realizar estudios, diseños, planes, las aguas, tales como las laderas de las programación y construcción de montañas, cultivos de producción, servicios públicos. agrícola y/o industrial, poblaciones, fuentes hídricas para diferentes usos,
Dpto. Edificios Públicos: instalaciones costeras y desembocaduras xx xxxx.
1) Planificación y supervisión de planes
para el encare de edificios públicos tales Dpto. Infraestructura Aeroportuaria: como: correos, terminales aéreas,
terminales de buses, edificios 1) Facilitar el movimiento seguro de municipales, centros comunales, personas y cargas en las principales complejos deportivos, casas de cultura, ciudades del país por medio del etc. mejoramiento, reparación y ampliación
de los Aeropuertos Internacionales y
2) Asesorar a gobiernos locales en los aeropuertos de segunda y tercera proyectos afines. categoría, ubicados en diversos sectores
del país.
3) Realizar estudios, diseños, planes,
programación y construcción de los 2) Adecuar la infraestructura requerida edificios públicos. de acuerdo con las normas que rigen la navegación aérea internacional para que
4) Vigilar el cumplimiento de la sirva de enlace entre Honduras y los legislación en el área de su incumbencia. demás países del mundo, dando el
apoyo necesario a los proyectos de
Dpto. Obras Hidráulicas: desarrollo turístico.
Mitigar los efectos nocivos del agua 3) Controlar el desarrollo ordenado de como energía destructora con el objeto las zonas de seguridad que quedan fuera de rehabilitar, mejorar, ampliar, de los linderos de los aeropuertos. mantener y construir las Obras
Hidráulicas aplicadas al ordenamiento, 4) Continuar con el programa de conservación y restauración de cauces reconstrucción de las pistas de aterrizaje y xxxxxxx xx xxxx que conforman las secundarias, dándoles prioridad a cuencas hidrográficas, en prevención y aquellas de mayor tráfico aéreo. mitigación de avalanchas e inundaciones
protegiendo los bienes colindantes con 5) Continuar con la planeación, diseño, las márgenes xx xxxx, canales, lagunas, construcción y supervisión de acuerdo a lagos, esteros y costas que pueden ser las normas y especificaciones dañados o destruidos por la afluencia de establecidas por organismos
internacionales. actualización xxx XXXX BÁSICO DE LA REPÚBLICA el cual consta de 282 hojas
6) Apoyar de manera decidida la cartográficas a escala 1:50,000 con un actividad de inspección de aeropuertos cubrimiento por hoja completa de 500 Km2 y pistas de aterrizaje, con el propósito aproximadamente, así como la producción de de estar al día con las enmiendas al mapas departamentales, geológicos, Manual de Aeropuertos, y así evitar climatológicos, aeronáuticos, hidrográficos, accidentes o deterioros de cualquier náuticos, turísticos, planimétricos, índices y naturaleza que ocasionarían pérdidas de diccionarios geográficos y otros proyectos vidas humanas o erogaciones de fuertes especiales, necesarios para el conocimiento de cantidades de dinero. la conformación físico-política del país y las que
son de gran utilidad para:
Departamento Administrativo:
- Planificación de Programas Nacionales de
Se encarga de todo lo relacionado en Desarrollo, tales como:
los aspectos administrativos operativos - Construcción de carreteras, puertos de la Dirección. y aeropuertos.
-Identificación y valuación de
Departamento Recursos Humanos: recursos hidráulicos y forestales.
- Evaluación del catastro nacional
Se ocupa de todo aquello que se refiera - Delimitación y demarcación de nuestras a personal (régimen laboral, licencias fronteras.
etc.) Esta Institución mantiene relaciones de cooperación técnica y de capacitación con la
Departamento Legal: Defense Mapping Agency (DMA) de los Estados Unidos de América (USA) y el Instituto
Brindar apoyo a todas las dependencias Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). de la Dirección Preparar acuerdos y
resoluciones, revisar acuerdos, E) Dirección General de Transporte contratos, verificar la procedencia de
sanciones propuesta por el Dpto. Dentro de la organización de la SOPTRAVI, la Recursos Humanos, contestar Dirección General de Transporte ha sido demandas ante los respectivos juzgados incluida para atender todo lo inherente al etc. transporte terrestre del territorio nacional, regulando y controlando todos los servicios.
D) Instituto Geográfico Nacional
En consecuencia sus responsabilidades
El Instituto Geográfico Nacional tiene como fundamentales entre otras son: objetivo fundamental la elaboración y la
a) Organizar y llevar a cabo la política del mayor y mejor flujo de información, por parte área "Servicio de Transporte" que el de las empresas y propietarios de aeronaves.
Poder Ejecutivo fije. - Análisis del movimiento internacional del flujo
b) Establecer directivos para el de carga y pasajeros de Honduras hacia cumplimiento de tales políticas. Estados Unidos por línea aérea y por
c) Reglamentar y asegurar el cumplimiento aeropuerto.
de los servicios de carga y transporte de - Administración de los aeropuertos de pasajeros en los aspectos de seguridad, Honduras.
comodidad, higiene, continuidad, - Determinación de las políticas de navegación regularidad y eficiencia. aérea.
d) Atender absolutamente todo lo - Otorgamiento de licencias y permisos de relacionado con los permisos de explotación tanto al personal como a las líneas explotación de los transportes de carga aéreas.
y pasajeros. - Supervisión del Departamento de
e) Reglamentar las dimensiones y Meteorología. capacidad de vehículos automotores y
velar por el cumplimiento de la
normativa. 4- MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE
f) Analizar y recomendar al Ministro las OBRAS
tarifas para los transportes de carga y
pasajeros. Las obras o proyectos se ejecutan con apego estricto al Contrato y sus anexos, a los planos y
F) Dirección General de Aeronáutica Civil a las instrucciones por escrito, que fueren
impartidas al Contratista por el Supervisor Sus incumbencias fundamentales son: designado por la SECRETARÍA. Existen
diversos modos de ejecución de obras que se
- Elaboración de Plan Operativo Anual. describen a continuación:
- Elaboración del Anuario Estadístico del
Transporte Aéreo para el usuario y el Anuario A) Administración Directa: El artículo 24 de Estadístico del Transporte Aéreo Interno de la la ley de Contratación del Estado dice: “Los Dirección General de Aeronáutica Civil. contratos de la Administración se celebrarán de
- Remisión de informes estadísticos del tráfico acuerdo con los principios de publicidad y nacional e internacional de aeropuertos, a concurrencia, salvo las excepciones establecidas organismos de Aviación Civil Internacional, para en esta Ley. La formalización de estos contratos boletines estadísticos mundiales. no requerirá el otorgamiento de escritura pública
- Elaboración de Anuarios Estadísticos para ni el uso de papel sellado y timbres; además, usuarios sobre Aviación Civil. estarán exentos de impuestos y se entenderán
- Implementación de un sistema de registro y perfeccionados a partir de su aprobación por el control estadístico computarizado para tener órgano administrativo competente, según lo
dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta ley.” Contratista y el Ingeniero Supervisor,
prepararán los registros del trabajo
B) Administración Delegada: Este sistema de ejecutado a base de Administración trabajos ejecutados en forma determinada, se Delegada y se harán tantas copias de consideran pagados bajo la base de COSTO éstos registros en formularios especiales más PORCENTAJE, por tratarse de trabajos y preparados para tal fin y firmados por contingentes no cubiertos por precios unitarios. ellos.
Se le paga al Contratista en relación a los
materiales, el equivalente del transporte y un Cuando se toma a su cargo la construcción de porcentaje adicional a estos elementos como una obra, se le reembolsará el costo invertido en pago por servicios de ellos. Esto mismo se hace ella, previa comprobación de la Dirección, mas con la mano de obra y los otros gastos de una cantidad suficiente para compensarle los herramientas y equipo especial, mas servicios gastos generales y otorgarle una cantidad o profesionales que llevan los proyectos, en sus beneficio de acuerdo a los términos pactados. propios trabajos. Dicha cantidad es generalmente un porcentaje del presupuesto previsto en la obra o proyecto.
i) Materiales: Serán pagados a los
contratistas, el valor real de la C) Contratación Directa: La Contratación facturación, incluyendo: gastos de Directa que haga la SECRETARÍA, procederá transporte, agregándole a dicho valor, en los siguientes casos:
una cantidad igual al ( %) de los
mismos. i) Cuando tenga por objeto proveer a
ii) Mano de Obra: Se pagará al las necesidades ocasionadas, por un Contratista el valor real de los sueldos estado de emergencia.
por él pagado más todas las ii) Cuando se trate de la adquisición de prestaciones requeridas por las leyes bienes cuya fabricación o venta sea Hondureñas, laborales, del IHSS, del exclusiva de quienes tengan patente o INFOP y uso de herramientas menores marca de fábrica registrada, siempre y sin motor. De estos valores pagados se cuando no hubieren sustitutos reconocerá al Contratista el % de los convenientes.
mismos. iii) Cuando se trate de obras o
iii) Herramientas y Equipo Especial proyectos de Consultoría, cuyo valor no o Pesado: Se le pagará al Contratista: exceda de los límites que determinan las Los alquileres de equipo, que incluye el Disposiciones Generales del pago del operador, sus ayudantes, Presupuesto de Ingresos y Egresos de combustibles, lubricantes, amortización la República.
que constituye el costo operativo más iv) Cuando las circunstancias exijan que un porcentaje adicional %. las operaciones del GOBIERNO se
iv) Supervisión: El representante del mantengan secretas.
v) Cuando se trate de obras o trabajos como los contratos de: "Fotogrametría", científicos, técnicos, y, cuando se "Computación electrónica" y otros similares. hubiere proyectado una obra por vii) La evaluación de las Propuestas Técnicas, etapas, se podrá contratar el Diseño o se hará entre otras, considerando los factores la Supervisión de las que faltaren con el siguientes:
mismo Consultor que haya realizado las a) La experiencia en la especialidad del anteriores, en forma satisfactoria. trabajo.
b) Los antecedentes en el cumplimiento
D) Contratación por Concurso: Estos de los contratos anteriores. contratos, son conocidos como de: c) En los casos de diseño y estudio, la "CONSULTORÍA" y se adjudicarán mediante conveniencia del Plan de Trabajo y el "concurso", el cual se sujetará a las siguientes enfoque propuesto en relación con los reglas: términos de referencia.
d) La capacidad, idoneidad y
i) LA SECRETARÍA, preparará los Términos disponibilidad apropiada del personal
de Referencia, sobre el trabajo a realizar. propuesto.
ii) Elaborará las bases del concurso, en las que e) La Capacidad financiera del oferente. se incluirán: las condiciones generales y
especiales del Contrato, los factores para E) Licitación Privada: Para llevar a cabo la calificar las ofertas, el plazo de presentación de Licitación Privada, se requerirá la Autorización éstas y de las demás condiciones y requisitos del Titular del Ejecutivo, mediante la emisión de que se estimen convenientes. un Acuerdo Motivado: Será LICITACIÓN
iii) Si se exigiere por la SECRETARÍA, la PRIVADA, cuando se trate de la Construcción precalificación de los concursantes, se de Obras Públicas cuyos precios se encuentran procederá a ello, en la forma y condiciones que dentro de los límites que para tal efecto determinen las bases del concurso. determinen las Disposiciones Generales del
iv) El resultado de la evaluación de las Presupuesto General de Xxxxxxxx y Egresos de propuestas técnicas, sin considerar los precios la República; también procede la Licitación decidirá el orden de mérito de las mismas. Privada, cuando una Licitación Pública haya
v) El proponente mejor calificado será el sido o resultado "Desierta o Fracasada", por invitado a negociar el Contrato. Si no se llega a causas no imputables a los Funcionarios ningún acuerdo, se invitará a negociar al responsables del procedimiento y siempre que segundo mejor calificado, y así sucesivamente; por razón de emergencia debidamente sin perjuicio de que el "Concurso" pudiera ser calificada, no fuere posible repetir la Licitación declarado fracasado, si existiera mérito para Pública.
ello.
vi) Los precios ó costos, serán objetos de En este caso, el valor del Contrato no podrá comparación cuando en la ejecución de la exceder al de la Oferta más Baja, que se haya presentación intervengan equipos especializados, presentado en la Licitación desierta o fracasada.
contrato por Licitación Privada. .La capacidad financiera.
.El cumplimiento de los contratos suscritos
F) Contratación Por Licitación Pública anteriormente.
Nacional: La adjudicación de los Contratos de
Construcción de Obras Públicas la Se integrará una Comisión: La precalificación SECRETARÍA, los hará, previa LICITACIÓN de Contratistas de Obras o Proyectos Públicos PÚBLICA NACIONAL, cuando, según el se harán en forma seria y rigurosa, por una monto de los mismos, sea exigible de acuerdo comisión que integrará, en cada caso, por con lo que al efecto determinan las funcionarios o empleados de amplia experiencia Disposiciones Generales del Presupuesto y capacidad de la SECRETARÍA ó la General de Ingresos y Egresos de la República. DIRECCIÓN, que convocan a licitación y con El procedimiento es el siguiente: la participación de un representante de la
Dirección General de Presupuesto. La comisión
i) La SECRETARÍA, por medio de la estará integrada por tres o por cinco miembros, DIRECCIÓN, preparará en cada caso los cuya asistencia será obligatoria.
Pliegos de Condiciones y los demás
documentos que normarán el procedimiento de iii) Avisos de Licitación: La invitación a licitación, así como las estipulaciones generales presentar ofertas en toda Licitación Pública del contrato a celebrarse. Nacional, se harán mediante AVISOS que se Los requisitos contenidos, modalidades y publicarán en el diario oficial "LA GACETA" y alcances de dichos documentos, serán indicados por lo menos, dos diarios de más amplia en el pliego de condiciones. circulación en el país, con la anticipación que
ii) Cuando se trate de la Contratación de Obras determine las normas reglamentarias de acuerdo
o Proyectos Públicos y con el objeto de con la naturaleza e importancia de la licitación. asegurar que éstas sean ejecutadas por
Contratistas competentes, previamente a la iv) Preparación de Ofertas: Los interesados licitación correspondiente, se deberán preparar sus ofertas, ajustándose PRECALIFICARÁ LAS COMPAÑÍAS estrictamente a los Pliegos de Condiciones y a CONSTRUCTORAS interesadas. los demás documentos de Licitación, y a
presentar en Sobre Cerrado, a más tardar el Procedimientos de Precalificación: deberá día, hora y lugar que se hubiere señalado para tener por base la capacidad de los Contratistas ese efecto. La presentación de la oferta, para ejecutar satisfactoriamente el Contrato y a presume la aceptación incondicional por el ese efecto se tomarán en cuenta: Oferente de las cláusulas xxx Xxxxxx de
Condiciones y la declaración responsable de
.La experiencia de la Empresa. que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para Contratar con la DIRECCIÓN. al Oferente, a fin de garantizar la ejecución
normal del Proyecto. Si dichos extremos se
v) Varias Alternativas: Cada interesado comprueban, la oferta será desestimada. En esta presentará una sola oferta. La inclusión de una o situación, tendrá siempre que oírse al Oferente, varias alternativas en la oferta, estará sujeto a fin de conocer las razones que tuvo para estrictamente a lo que establezca el Pliego de establecer el precio de su oferta. En la Condiciones y fijará, previamente la determinación del precio más bajo, se tendrá SECRETARÍA ó la DIRECCIÓN, el tiempo de siempre en cuenta, el Costo Financiero de los ejecución de la Obra ó Proyecto. Fondos en Moneda Extranjera que deban
desembolsarse en la ejecución del Contrato.
vi) Revisión y Análisis de las Ofertas: Las La SECRETARÍA o la DIRECCIÓN, según formalidades a que se sujetará la Apertura de las esté facultada, cuando la Licitación no se Ofertas y la Revisión y Análisis de éstas, se adjudique al oferente de precio más bajo, determinará en el Pliego de Condiciones. deberá emitir una Resolución, que desestime Para la Revisión y Análisis de las ofertas, la dicha oferta y deberá ser suficientemente SECRETARÍA ó la DIRECCIÓN, designará motivada. La contravención a esta regla, una Comisión Especial. Estará obligado de determinará la nulidad de la adjudicación, sin excusarse de participar en dicha Comisión, el perjuicio de la responsabilidad Legal en que Funcionario o Empleado que tenga un conflicto incurran los Funcionarios que decidan la de intereses que haga presumir que su adjudicación.
evaluación no será objetiva e imparcial; de no
excusarse, podrá ser recusado. viii) De no presentarse participantes, la
licitación se declarará desierta. La dirección
vii) La adjudicación de los Contratos: Para la declarará fracasada la licitación en los adjudicación de los Contratos de Obras o siguientes casos: Si la adjudicación no se Proyectos Públicos, se hará de acuerdo con las formaliza dentro del término establecido en el siguientes Reglas: Pliego de Condiciones y los Oferentes retiran sus propuestas, la DIRECCIÓN o la
1) La adjudicación se hará siempre al Oferente SECRETARÍA podrá declarar Desierta o Precalificado, que ajustándose a los requisitos Fracasada la Licitación, en los casos siguientes: establecidos en los Pliegos de Condiciones y
demás documentos de la Licitación presente la 1) Cuando no se presente el número de oferta de monto más bajo. Oferentes, exigido en el Pliego de Condiciones.
2) Cuando hubiere omitido en el Procedimiento,
2) En casos calificados, cuando exista indicio alguno de los requisitos esenciales establecidos racional de que en la cuantificación del precio en la Ley de Contratación del Estado.
más bajo han existido reducción 3) Cuando las ofertas no se ajustan a los desproporcionadas, la SECRETARÍA ó la requisitos establecidos en el Pliego de DIRECCIÓN, podrá investigar específicamente Condiciones.
4) Cuando se compruebe que se ha violado el maquinaria e instalaciones, herramientas principio de confidencialidad de las ofertas. auxiliares, transportes, talleres auxiliares y sub- Declarada Desierta o Fracasada la Licitación se contratos (como el valor de la mano de obra y procederá a una nueva Licitación. el valor del equipo)
G) Contratación por Licitación Pública Cada uno de los elementos se calcula en función Internacional: En los casos que lo exigiere el de sus cantidades totales y de las condiciones financiamiento deberá realizarse la Contratación que requiere su realización.
de las Obras o Proyectos, mediante Licitación
Pública Internacional. Esta Licitación deberá Se detallan como COSTOS DIRECTOS: sujetarse a la Ley de Contratación del Estado y
en lo previsto a los Reglamentos emitidos al MATERIALES: Son aquéllos de consumo y de efecto. En este tipo de Licitación Pública apoyo en las obras; éstos son: Andamios, Internacional, deberán seguirse todos los puntales, herramientas menores y son procedimientos indicados para la Licitación recuperables.
Pública Nacional.
MANO DE OBRA: Los obreros y empleados contratados directamente a los proyectos o
5 . ADJUDICACIÓN Y actividades concretas, incluyendo regalías,
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS incentivos y Leyes sociales, para este rubro.
La adjudicación y formalización de contratos de MAQUINARIA E INSTALACIONES: éstas Obra Pública, se hará de acuerdo a las incluyen su personal de operación y estipulaciones contenidas en la Ley de mantenimiento; además, consumo de Contratación de Estado. combustibles y lubricantes, energía eléctrica;
amortización, traslados y reparaciones.
A) Modalidades de Contratos:
Según las formas de pago de los contratos de HERRAMIENTAS AUXILIARES: éstas sirven obras públicas y la manera como estos se para atender a roturas y desperfectos y a su vez, ejecutan, se pueden celebrar con los siguientes se contabilizan su empleo en obra, sus fallas o tipos: pérdidas y su amortización, que es siempre fácil
de estimar.
a) A Costos Directos: se define como costo
directo al costo de materiales, mano de obra y TRANSPORTE, TALLERES AUXILIARES: equipos necesarios para la realización de un Para cada determinada unidad, corresponde una proceso productivo. parte de este rubro, que generalmente resulta global por grupos de la obra o para el total de
Como variables del costo directo se pueden la obra. considerar el valor de materiales, mano de obra,
SUB-CONTRATOS: Estos pueden referirse en Por lo tanto el presupuesto ideal sería aquel que cuanto a Xxxxxx, a su ejecución parcial o estuviere integrado por variables controladas ejecución total, de sector: Sub-contratado. que al serlo se convertirían en constantes.
Como variables condicionadas, podemos b) A Serie de Precios: Son aquellos que se considerar los consumos de cada uno de estos celebran a unidad de medida. El valor del integrantes; es decir, la parte que representan contrato, resulta, de multiplicar las cantidades de dentro de un costo directo. obra, por el precio de cada una de ellas, dentro
de los limites que el mismo convenio fije.
Se puede aceptar también, que, las variables
condicionadas pueden convertirse en constantes, c) A Serie de Precios Unitarios para un proyecto especifico o para una obra Compensados: Este tipo de contratos se promedio. ejecuta considerando la suma de una serie de items o cantidades de obra, cada una a un
Ahora bien las variables de materiales, de mano precio unitario determinado. de obra y de equipo también pueden ser
constantes para un tiempo determinado. El contratista es el único responsable por la
vinculación con el personal, la adquisición de Resumiendo: las variables lo serán en función del materiales, la celebración de subcontratos, todo tiempo de aplicación y las variables lo cual realiza en su propio nombre y por su condicionadas lo serán en función del método cuenta y riesgo, la SECRETARÍA o la constructivo y de las tendencias estadísticas. DIRECCIÓN, que ordenan ejecutar el
proyecto, no adquieren responsabilidad alguna Si en un costo determinado llegásemos a por dichos actos.
convertir a las variables a, b, c, en constantes
determinadas por valores promedios Si las cantidades de obras las fija la estadísticos, tendríamos controlado una gran SECRETARÍA, o la DIRECCIÓN, el parte del proceso productivo y podríamos con presupuesto resultante es único e invariable mayor seguridad presuponer costos a tiempo susceptible de aumentarse o disminuirse, inmediato, mediato, ya que, como su nombre los solamente aumentando o disminuyendo indica presupuesto, no es otra cosa que respectivamente con las cantidades de obras o anticipar una serie de suposiciones con items que sean necesarias modificar. tendencias controladas a un tiempo inmediato.
Este tipo de contrato, puede enfrentar dos Cuando usamos la palabra: antepresupuesto, situaciones:
estamos queriendo decir con esto que nuestras
suposiciones son de un tiempo mediato. 1) Por Unidad Simple: La Secretaria o la Necesitamos revisarlo cuando sea necesario Dirección, va ejecutando unidades de obra por aplicarlo a un proceso inmediato. un precio ciertamente determinado, sin que
previamente se haya establecido el número de cubicaciones del proyecto lo que vale es el piezas que realizará. indicado por la suma alzada total que para el desarrollo del contrato es de naturaleza
Para mejor comprensión en esta situación cada absoluta. Si hay errores de cubicaciones los unidad constituye una obra independiente y se asume el CONTRATISTA y el presupuesto harán de ella cuantas la Secretaria o la Dirección detallado con cantidades de obras y sus precios determine independiente una de otra, según unitarios, es meramente informativo y auxiliar, necesidades. con la única utilidad de formular provicionalmente las planillas de pago en el
2) Por Unidad en el Conjunto: Cada unidad no transcurso de la obra o proyecto. se considera una obra independiente y se
considera el conjunto total de la construcción Se pueden distinguir dos clase o tipos de este que resultará integrada por la suma de unidades contrato:
de obra. Cada una tiene su precio fijado con
anterioridad. El precio de toda la obra resultará Ajuste Alzado Absoluto: Que conlleve la de la suma valorativa de todas las unidades rigidez absoluta que se ha mencionado realizadas. anteriormente. El monto del precio como el
volumen de la obra son invariables.
El CONTRATISTA entregará un contexto total
de obra y no una simple unidad independiente o Ajuste Alzado Relativo: también se ha fijado alguna de estas unidades. un precio global y previo para la realización integral de la obra o proyecto, pero se establece
d) A Suma Alzada: Se llama también Ajuste entre las partes, la posibilidad de un aumento ó Alzado o Precio Global. La oferta o contrato a rebaja proporcional, según sea inferior o suma alzada o precio global fijo, es aquella en superior el monto de la obra ejecutada que las cubicaciones se entienden inamovibles realmente.
pudiendo modificarse éstas, sólo en casos
excepcionales establecidos en las Bases de e) Llave en Mano: Es todo un complejo de Administración. trabajo, de cuidados y gastos, que no son compensados en los primeros tiempos de su
El CONTRATISTA en este tipo de contrato a ejecución de la obra. Se sintetiza como la cambio de las prestaciones a que se capacidad para producir ganancias, mediante compromete obtiene como remuneración única economía en los gastos o costos de producción una suma global fija, en la cual están incluidos o adquisición de los productos o materiales; por sus honorarios o utilidades y es el único excepción, en su precio se involucra el importe responsable por todo el manejo y administración de los demás derechos.
del contrato, no responsabilizándose en nada a
la SECRETARÍA o la DIRECCIÓN. Es decir, En materia civil, se le considera a la entrega que cualquiera que sea la exactitud de las el vendedor hace al comprador, de las llaves de
Se define que, el valor de la llave de un negocio Sector Privado. corresponde a su crédito, forma o arraigo; Es
decir, a una cierta seguridad de productividad Toda operación de subasta o negociación debe fundada tanto la seguridad como el cálculo de la establecer un precio mínimo, basado en un productividad en las características concretas avalúo técnico financiero, efectuado por un del giro comercial de que se trate. Un negocio, Consultor reconocido, el que deberá contar con aunque inmoral afamado, vale decir, muy el dictámen y aprobación de la Comisión. conocido, con un arraigo que da testimonio su
subsistencia durante muchos años, da una Las subastas se hacen del conocimiento público productividad segura que no decayó con la mediante avisos insertos en el Diario Oficial "La muerte del dueño, no puede considerarse que no Gaceta", en dos de los Diarios de mayor tiene valor de llave. circulación en el país y en otros medios especializados. El tiempo mínimo que se otorgue
B) Procedimiento de Privatización para la presentación de ofertas será de treinta
(30) dias. De los resultados de este acto da fe La privatización tiene por objeto lograr liberar a un notario público.
la Administración del Estado de todas aquellas
actividades que caen en el ámbito de la Empresa Mediante Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx. 00-00, se creó Privada, buscando una reactivación económica la Comisión Consultiva de Privatización y la mediante la eficiencia empresarial, permitiendo Oficina de Privatización, dependiente de la así una mejor orientación de los esfuerzos y Secretaría de Hacienda, hoy Finanzas, con el fin recursos del Estado en la ejecución de de dar asesoramiento al Gobierno en materia de Programas de mayor importancia y contenido privatización y de organizar y diseñar un sistema social, como lo son la salud, la educación, la de control de bienes y servicios privatizados, así infraestructura, etc. como del seguimiento de las acciones que realice cualesquiera institución del Estado,
El traspaso de cualquier activo del Estado a los centralizadas y descentralizadas, en el proceso particulares debe ser autorizado por el de traspaso al sector privado de un bien o Congreso Nacional mediante el Decreto servicio.
respectivo en el cual se establecen los
procedimientos de traspaso, que podrá ser La privatización se origina en nuestro país con la mediante subasta pública o por negociación emisión del Decreto Legislativo No. 161-85, del directa. En todo caso debe establecerse una 26 de septiembre de 1985, mediante el cual se Comisión o cuerpo encargado, dentro del cual autoriza el traspaso de las empresas de
CONADI al sector privado. en adelante se llamará EL GOBIERNO, y
de nacionalidad El 27 xx xxxxxx de 1991, el Congreso Nacional hondureña, mayor de edad, con tarjeta de emitió el Decreto No. 106-91, el cual autoriza la identidad No. venta de la maquinaria de SOPTRAVI. debidamente autorizado para firmar en nombre
y Representación de la Constructora Desde entonces, varios servicios y bienes del Estado han sido trasladados, mediante venta o hemos convenido en suscribir el presente contrato, a la empresa privada. CONTRATO DE CONSTRUCCION de
conformidad con las estipulaciones siguientes:
6. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CLAUSULA I: DEFINICIONES:
1. Modelos de Contrato Siempre que en presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que
Cuando el contrato es financiado con fondos significan lo que se expresa a continuación: externos y así lo establece el respectivo
Convenio, el Contratista será exonerado del 1. GOBIERNO:
pago de impuestos, en cuyo caso el contrato El Gobierno de la República de debe llevar el requisito de aprobación por el Honduras (Poder EJECUTIVO)
Soberano Congreso Nacional; en los demás
casos no se aplica la cláusula referente a 2. SECRETARIA:
Exención de impuestos. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de
Se incluyen modelos de contrato en uso en el la República de Honduras. área vial.
a) Contrato Tipo: Contratista Nacional de la Direccion General de Carreteras
CONTRATO DE CONSTRUCCION
PROYECTO:
, mayor de edad, hondureño, , (estado civil), de domicilio , actuando en su condición de , en representación del Estado de Honduras, y que
3. DIRECCION:
La Dirección General de Carreteras, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
4. UNIDAD EJECUTORA:
La Unidad Coordinadora de la Dirección General de Carreteras, encargada de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.
5. SUPERVISION O SUPERVISOR: La Firma Consultora o Persona
contratada para la supervisión del Especificaciones, Disposiciones Especiales y proyecto, denominada en algunos Convenios Suplementarios anexos al Contrato. documentos como el INGENIERO. Tales documentos están descritos en la Cláusula
VII del presente contrato, los cuales
6. FINANCIAMIENTO: debidamente firmados e identificados en otra Fondos que dispone el Gobierno de forma por ambas partes, forman parte de este Honduras provenientes de: Contrato.
7. CONTRATISTA: CLAUSULA III: ORDEN DE INICIO Y
La empresa constructora. PLAZO:
8. INGENIERO COORDINADOR: a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan Funcionario de enlace de parte de la que la Orden de Inicio podrá ser librada Dirección General de Carreteras, por la Dirección General de Carreteras encargado de coordinar las acciones al ser presentada la Garantía de Fiel que se susciten entre el Contratista, el Cumplimiento de contrato por parte del Supervisor y el Gobierno. contratista.
9. SUPERINTENDENTE: b. Plazo: El Contratista deberá iniciar los El Ingeniero Civil debidamente trabajos a más tardar dentro de los colegiado solvente con el Colegio de ____ ( ) dias siguientes a la Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) fecha de la orden de inicio emitida por y aprobado por la Dirección que el Gobierno y se compromete y obliga a actuará como Ingeniero Residente del terminar la ejecución del proyecto proyecto por parte del contratista. dentro de un plazo de ( )
meses contados desde la fecha indicada
10. PROYECTO: en la Orden de Inicio, plazo que estará sujeto a extensiones autorizadas por el
XXXXXXXX XX: TRABAJO REQUERIDO. Gobierno, de acuerdo a las
Especificaciones y Disposiciones El Contratista con elementos suficientes que Especiales o por causa de fuerza mayor. suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a Cuando el plazo de ejecución se construir para el Gobierno el proyecto que se modificase por aumento en las indica en los planos titulados: República de cantidades de obra del proyecto, el Honduras, Secretaría de Obras Públicas, plazo incrementado estará de acuerdo a Transporte y Vivienda, Dirección General de un estudio que para tal fin se hará del Carreteras, Proyecto: programa de trabajo y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento
de conformidad con los Planos, proporcional en monto.
CLAUSULA IV: PRECIOS DEL de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, CONTRATO: moneda oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales en las
El Gobierno pagará al Contratista por las obras cuales se podrá reconocer hasta el 100% (cien objeto de este Contrato, ejecutadas por ciento) del valor de los materiales satisfactoriamente y aceptadas por el Gobierno almacenados en el sitio del proyecto, y aplicadas a las cantidades de obra como deduciéndose dicho valor en las subsiguientes aproximadas y sujetas a las variaciones estimaciones de pago.
establecidas en el Pliego de Condiciones y
Disposiciones Especiales, de conformidad con CLAUSULA VI: ANTICIPO:
el cuadro de cantidades estimadas y precios
unitarios siguientes: El Gobierno suministrará al Contratista en concepto de anticipo, una suma igual al Veinte
CUADRO DE CANTIDADES por ciento (20%) del monto total de la obra,
ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS excluído el valor de la Cláusula Escalatoria. Esta
cantidad será amortizada a partir de la primera
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR |
PROYECTO: estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimación final o en la penúltima, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo el contratista deberá adquirir todo el acero requerido en la obra bajo una autorización previa del supervisor, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el anticipo en esas porciones, siendo responsabilidad única del contratista su adquisición oportuna; el anticipo también servirá para cubrir los gastos iniciales de movilización así como para compensar cualquier atraso en los
Los pagos al contratista se harán con los fondos
que para tal fin sean asignados por el Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General del país.
CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:
El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de (LPS ) y queda convenido que el pago
pagos de las estimaciones durante la ejecución del proyecto. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo será entregado al Contratista en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras en la siguiente forma:
a. Un diez por ciento (10%) se tramitará dentro de los cinco (5) dias después de que el Contratista hubiera rendido la caución por anticipo.
b. El restante diez por ciento (10%) se 13. Especificaciones Especiales. tramitará dentro de los cinco (5) dias 14. Las Especificaciones para la después de que el Supervisor haya Construcción de Carreteras y Puentes
dado fe, de que a su juicio el equipo de la Dirección General de Carreteras. requerido y demás insumos para la 15. Los Planos del Proyecto.
correcta y oportuna iniciación de las 16. El Programa de Trabajo aprobado por obras ha ingresado al sitio del proyecto. la Dirección General de Carreteras.
17. Tabla de Alquiler de Equipo establecida XXXXXXXX XXX: DOCUMENTOS por la Dirección General de Carreteras. ANEXOS DEL CONTRATO: 18. La orden de Inicio.
19. Procedimiento para el Reconocimiento El Contratista se obliga a efectuar las obras de de Mayores Xxxxxx por fórmula. este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a En caso de haber discrepancia entre lo este Contrato y forman parte integral del mismo, dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo tal como si estuvieran individualmente escritos en expuesto en el contrato y en caso de él: discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al
1. Cualquier suplemento de este contrato. caso en cuestión.
2. El Documento de Licitación del
Proyecto y sus Anexos. CLAUSULA VIII: SUPERVISION DEL
3. Addenda a los Documentos de PROYECTO:
Licitación.
4. Invitación a Licitación. a. El Gobierno supervisará la ejecución de
5. Pliego de Instrucciones a los Postores. este proyecto por medio de la persona
6. La Oferta. o firma consultora que se contrate al
7. Declaración Jurada. efecto, la cual se hará del conocimiento
8. Los Documentos de Precalificación del contratista. presentado por el o los contratistas.
9. Lista Certificada y Firmada de b. La Dirección General de Carreteras Cotizaciones sobre materiales recibida velará porque la ejecución de la obra se por el contratista, antes de la Licitación realice de acuerdo con los documentos y que acompañó en su oferta. contractuales y para tal efecto y sin
10. Caución de Fiel Cumplimiento de necesidad de hacerlo del conocimiento Contrato, por el Anticipo y Contra del contratista, podrá efectuar cuantas Trabajos Defectuosos. inspecciones considere conveniente;
11. Pliego de Condiciones Generales. dicha inspección también podrá ser
12. Pliego de Condiciones y Disposiciones efectuada por la Secretaría, o cualquier Especiales. otra institución gubernamental y el
Contratista se verá obligado a dar las a. Seguros por Accidente de Trabajo: El facilidades necesarias para la inspección Contratista proporcionará y mantendrá seguros y facilitará o hará que se facilite el libre por accidentes de trabajo para todas las acceso en todo tiempo a los lugares personas que se empleen bajo este contrato. donde se prepare, fabriquen o
manufacturen todos los materiales y El contratista acuerda incluir las estipulaciones donde la construcción de la obra esté de este párrafo en todos los Sub-Contratos que efectuándose; asimismo, proveerá la suscriba. Será responsabilidad del contratista información y asistencia necesaria para cerciorarse de que los empleados de cualquier que se efectúe una inspección detallada Sub-Contratista estén amparados como se y completa. estipula en este literal de igual forma que los
empleados del contratista.
CLAUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS:
b. Seguros que cubran Daños a Terceros: El
El Contratista deberá mantener libros y registros contratista proporcionará y mantendrá seguros en idioma español relacionados con el proyecto, para garantizar el pago por daños a terceros que de conformidad con sanas prácticas de pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecución contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas del proyecto.
para identificar los bienes y servicios financiados
bajo este contrato; estos libros y registros El Gobierno no efectuará reconocimiento alguno podrán ser inspeccionados y auditados durante por pagos de seguros.
la ejecución del contrato y en la forma que el
Gobierno considere necesario. Los libros y CLAUSULA XI: CAUCIONES:
registros, así como los documentos y demás
informaciones relativas a gastos y cualquier otra 1. El Contratista queda obligado a rendir operación relacionada con el proyecto, deberán las cauciones siguientes:
ser mantenidos por el Contratista por un período
de cinco (5) años después de terminado el a. Cauciones de fiel cumplimiento de proyecto. Durante este período, estarán sujetos contrato por una suma de Quince por en todo tiempo a inspección y auditorías que el ciento (15%) de este contrato y con una Gobierno considere razonable efectuar. duración igual al respectivo plazo de
construcción más tres (3) meses.
CLAUSULA X: SEGUROS:
b. Caución por Xxxxxxxx, por una cantidad
El Contratista deberá mantener los seguros igual al cien por ciento (100%) del requeridos por esta cláusula y exigirá que los monto del anticipo y con una duración Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en igual al correspondiente plazo de su caso sub-contraten. construcción.
c. Caución contra trabajos defectuosos, 3. Las presentes cauciones se harán para garantizar el reemplazo de todo el efectivas mediante simple requerimiento trabajo o material defectuoso que que haga la Dirección. Serán nulas resultara dentro de un período de doce todas las cláusulas o condiciones que
(12) meses, después de la recepción contravengan esta disposición. final del proyecto.
CLAUSULA XII: PERSONAL:
El monto de esta caución será por una
suma igual al cinco por ciento (5%) del a. El Contratista queda obligado a tener el monto del contrato y será presentada personal que se requiera para garantizar antes de la recepción del proyecto y su la correcta ejecución del proyecto y a duración será por un período igual a mantener en la obra el personal técnico doce (12) meses, contados a partir de necesario, para garantizar la calidad de la recepción final del proyecto. la misma. La Dirección podrá solicitar al Contratista el retiro del personal que no
2. Las Cauciones establecidas en los demuestre capacidad, eficiencia, buenas literales a y b del numeral anterior, costumbres y honradez en el deberán presentarse en un plazo no desempeño de su labor y el Contratista mayor xx xxxx (10) dias después de deberá sustituirlo en el término de haberse suscrito el correspondiente quince (15) dias por personal calificado. contrato y la caución establecida en el
literal c. deberá presentarse a más b. El contratista deberá designar un tardar cinco (5) dias después de Gerente de Proyecto con cinco años de efectuar la Inspección Final, de experiencia en obras de naturaleza y conformidad con el siguiente magnitud similares a las actuales, procedimiento: incluyendo no menos de tres años como
gerente de proyecto.
a. Mediante solicitud formal, el Contratista
pedirá a la Dirección, la aprobación c. El Contratista deberá mantener un correspondiente, adjuntando a su Superintendente para la ejecución de las escrito original y una copia auténtica de obras de este contrato y una vez la caución. terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el
b. Al haber obtenido la aprobación de la debido cumplimiento de las obligaciones Dirección, efectuará los trámites del contratista. El Superintendente será pertinentes ante la Contraloría General un Ingeniero Civil colegiado y solvente de la República, a efecto de rendir la en el Colegio de Ingenieros Civiles de garantía establecida en este Contrato. Honduras, con cinco años de
experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, CLAUSULA XIV: EQUIPO:
debiendo permanecer en el proyecto y
estará constantemente al frente de las El Contratista dentro de los diez (10) dias obras y dedicar todo su tiempo a la posteriores a la iniciación del proyecto, deberá superintendencia del mismo. remitir a la Dirección un listado en el que se
describa ampliamente el equipo que está
CLAUSULA XIII: MULTAS: utilizando.
1) El contratista estará obligado a ejecutar Queda convenido que el Contratista deberá los trabajos dentro del plazo estipulado mantener el equipo en buenas condiciones de en la Cláusula III del PLAZO de este operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo contrato; cada dia de demora en la únicamente con el consentimiento escrito de la ejecución y entrega de la obra, dará Dirección. El equipo que a juicio de la Dirección derecho al Gobierno a deducir la no esté en buenas condiciones de cantidad de lempiras (L. ) funcionamiento, será retirado de la obra, para lo por cada millón o fracción del monto del cual será necesario únicamente que la Dirección contrato, hasta la debida entrega y lo ordene mediante simple nota y su reemplazo recepción de la obra. deberá efectuarse dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la simple nota,
2) El contratista está obligado a mantener sin perjuiciio de lo establecido en el Artículo 64 un Superintendente colegiado y solvente No.4 Ley de Contratación del Estado.
en el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras, para la ejecución de las CLAUSULA XV: FUERZA MAYOR:
obras de conformidad a la Cláusula XII
del PERSONAL del contrato a Por fuerza mayor se entenderá causas suscribirse. El incumplimiento de esta imprevistas fuera del control del Contratista, disposición dará lugar a que el Gobierno incluyendo pero no limitándose a: actos de Dios, deduzca en concepto de multa la actos del enemigo público, actos de otros cantidad de Lempiras (L. ) contratistas en la ejecución de los trabajos mensuales. Para garantizar la aplicación encomendados por el Gobierno, incendios, de esta Cláusula el supervisor deberá inundaciones, epidemias, restricciones de adjuntar con cada solicitud de pago cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. mensual del contratista una constancia
en que se establezca que el Este Contrato podrá ser suspendido y/o Superintendente está realizando sus cancelado parcial o totalmente por el Gobierno, actividades en el proyecto. por causas de fuerza mayor que a su juicio lo
justifiquen. En tal caso el Gobierno hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará al Contratista una compensación justa
y equitativa convenida de mutuo acuerdo. Contrato o cualquier parte del mismo,
así como de derechos, reclamos u CLAUSUL A XVI : OTRAS obligaciones del CONTRATISTA, OBLIGACIONES. derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito del
1. Este Contrato está sometido a las leyes GOBIERNO. de la República de Honduras y en
consecuencia todo lo relacionado con la Para que el CONTRATISTA pueda suscribir un ejecución del proyecto estará sometido sub-contrato este no podrá exceder del 40% del a dichas leyes. presupuesto total de la obra y deberá obtener Para suscribir modificaciones a este previamente la autorización de la DIRECCION, Contrato y devolver las retenciones para lo cual presentará en forma íntegra el texto efectuadas, el Contratista deberá del sub-contrato, en el que deberá hacerse presentar los siguientes documentos: constar que no se otorgarán dispensas para la
introducción de repuestos y accesorios; además
a. Registro Tributario Nacional. en dicho texto deberán ser incluidas todas las
prevenciones que la DIRECCION considere
b. Constancia de Pago del Impuesto sobre pertinentes y consecuentemente el sub-contrato la Renta. únicamente podrá ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
c. Constancia de Pago de Impuestos atinentes de este Contrato, sus anexos y Municipales. especialmente el Artículo 88 de la Ley de
Contratación del Estado.
d. Constancias de Solvencia extendidas
por: CLAUSULA XVII: CONDICION
- El Instituto Hondureño de Seguridad ESPECIAL DE TRABAJO:
Social (IHSS)
- El Instituto Nacional de Formación El Contratista está obligado a considerar en sus Profesional (INFOP) precios unitarios, que el paso de circulación
- Fondo Social de la Vivienda actual podrá estar en servicio durante el proceso (FOSOVI) de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a indenminzación, ni a ningún otro pago
e. Cualquier otro documento que la por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados administración o la Procuraduría por el tráfico circulante, el cual no deberá ser General de la República requieran. detenido totalmente sino que se ideará la forma
de darle paso aunque sea en forma parcial y por
2. El CONTRATISTA no asignará, turno de sentido de circulación. transferirá, pignorará, sub-contratará o
hará otras disposiciones de este El Contratista está obligado a mantener por su
cuenta señales permanentes, tanto de dia como El Gobierno a su juicio podrá reembolsar al de noche para indicar cualquier peligro o Contratista todos los gastos subsiguientes que dificultad al tránsito. xxxx xxxxxxxxxx y necesarios, efectuados después de la fecha en que se de por terminado
Estas señales serán aprobadas por el Supervisor el Contrato. Estos gastos deberán ser y deberán ser suficientemente grandes y claras, previamente justificados por el Contratista. para que los conductores de vehículos las
perciban a tiempo. CLAUSULA XIX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL
Además el Contratista colocará por su cuenta CONTRATO:
con la celeridad que amerita el caso, las señales
adicionales que a juicio de la Dirección se 1. El Gobierno podrá sin responsabilidad requiera para la seguridad de los usuarios y será alguna, dar por terminado el derecho responsable por los daños y perjuicios que por del contratista para proseguir la su culpa o negligencia o la de sus empleados se ejecución de la obra contratada, por las causara a personas o bienes que transiten por el causas estipuladas en las leyes y además proyecto y que sufrieran accidentes por la falta por las causas siguientes:
de señales adecuadas.
a. En caso de evidente negligencia del CLAUSULA XVIII: TERMINACION DEL Contratista en la ejecución de los CONTRATO POR CONVENIENCIA: trabajos, debido a la insuficiente mano
de obra, falta de equipo, materiales, o El Gobierno a su conveniencia puede en fondos necesarios para cumplir con el cualquier momento, dar por terminados los programa de trabajo aprobado en su trabajos objeto de este contrato, total o oportunidad para asegurar la conclusión parcialmente, mediante comunicación escrita al de la obra en el plazo establecido en Contratista indicando los motivos de la este Contrato. Si ejecuta los trabajos en terminación. Dicha terminación se efectuará en forma inadecuada, si interrumpe la la forma y de acuerdo con la información que se continuación de la obra o si por otras de en la comunicación y no perjudicará ningún causas no desarrolla el trabajo en forma reclamo anterior que el Gobierno pudiera tener aceptable y diligente.
contra el Contratista. Al recibir la mencionada
comunicación, el Contratista inmediatamente La negligencia se comprobará con el descontinuará, a menos que la comunicación dictámen de la firma supervisora o del especifique lo contrario, todos los trabajos y los Coordinador del proyecto y será pedidos de los materiales, facilidades o calificada por la Dirección. suministros relacionados con la parte del
Contrato que se ha dado por terminado por b. Si el Contratista es declarado en conveniencia. quiebra.
c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, que acompañando las pruebas y fondos, implementos o materiales que se documentación pertinentes, expresen lo usen en la obra o cualquier suma que que estimen procedente en defensa de deba pagársele por trabajo ejecutado, si sus intereses.
el monto del embargo le impide cumplir
con sus obligaciones contractuales. Vencido el término indicado, la
Dirección resolverá, teniendo por
d. Si dentro del plazo que la Dirección le desvanecido el cargo formulado, o en su hubiera fijado, no presentase las caso proceder por su orden en la forma cauciones o ampliaciones de las mismas siguiente:
a que está obligado conforme a este
Contrato a la ley. a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones del Contratista
e. Si cometiera actos dolosos o culposos y prosiga con la ejecución del proyecto en perjuicio de la Hacienda Pública o en bajo las mismas condiciones perjuicio de la ejecución de los trabajos establecidas en este contrato, para lo contratados a juicio y calificación de la cual deberá subcontratar a una o varias Dirección. compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por
f. Si dejara de cumplir con cualquiera de escrito de la Dirección. El fiador tendrá las obligaciones que contrae en este un término xx xxxx (10) dias hábiles Contrato. para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la
g. Si el Contratista rehusara proseguir o caución de Cumplimiento de Contrato y dejara de ejecutar el trabajo parcial o las cantidades que correspondan de las totalmente con la diligencia necesaria demás garantías rendidas por el para cumplir con el programa de trabajo Contratista.
aprobado y asegurar su terminación
dentro del plazo establecido en este b. Rescindir el Contrato y contrato o cualquier ampliación que se consecuentemente cobrar al fiador el le conceda. monto total de las cauciones de cumplimiento de Contrato y las
h. Por aplicación de cláusula XVIII. cantidades que correspondan de las
demás cauciones rendidas por el
2. Cuando el Contratista incurra en Contratista. cualquiera de las causas previstas en el
numeral que antecede, la Dirección 3. El Contratista podrá solicitar la rescisión concederá al Contratista y su fiador el o cancelación de este Contrato o término xx Xxxx (10) dias hábiles, para suspender temporalmente los trabajos
correspondientes sin responsabilidad únicamente por la cantidad que faltara para que alguna de su parte si el Gobierno el Gobierno recupere el monto total del anticipo injustificadamente retrasara los pagos de dado al Contratista.
las estimaciones mensuales, por un
plazo de noventa (90) dias o más, a CLAUSULA XXI: AMPLIACION DEL
partir de la fecha de su presentación a la PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:
Dirección, excepto cuando la falta de
pago se debe a causas imputables al 1. El plazo de ejecución del presente Contratista o que se encuentre atrasado Contrato, podrá ser ampliado por las en el cumplimiento de su programa de siguientes causas:
trabajo.
a. Por fuerza mayor o caso fortuito Vencido el plazo de noventa (90) dias debidamente comprobado.
antes mencionado, el Contratista deberá
comunicar por escrito a la Dirección sus b. Por causas de lluvias que estén intenciones de suspender los trabajos y evidentemente fuera del régimen normal si dentro del término de quince (15) dias de precipitación de la zona.
hábiles después de haber entregado
dicho aviso a la Dirección, no le ha sido c. Por el tiempo necesario, si el caso lo subsanada la falta de pago, el justifica para la ejecución de trabajos Contratista podrá solicitar la rescisión o adicionales en el proyecto que la cancelación del contrato. Dirección haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por
4. La rescisión del contrato se efectuará mutuo acuerdo entre las partes. sin más trámite judicial o administrativo,
que la emisión de un Acuerdo del Poder 2. Las cauciones deberán ser ampliadas en Ejecutivo. la forma prevista en la Ley de
Contratación del Estado.
CLAUSULA XX: PROCEDIMIENTO DE
LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES: CLAUSULA XXII: PAGOS Y
RECONOCIMIENTO DE MAYORES
Si este contrato fuere rescindido por COSTOS:
incumplimiento del Contratista, el Gobierno
podrá realizar las diligencias que estime El Gobierno revisará antes de efectuar el pago, necesarias para ingresar a la Hacienda Pública los certificados mensuales de las cantidades de el monto de las cauciones que el Contratista trabajo ejecutado, los que será preparados por haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento El CONTRATISTA y aprobados por El del contrato y anticipo recibido; la diligencia a SUPERVISOR y la DIRECCION, incluyendo realizarse para recuperar el anticipo, será los materiales suministrados o almacenados a los
respectivos precios cotizados en la propuesta El CONTRATISTA someterá al GOBIERNO del proyecto o bajo convenio suplementario una lista firmada de las cotizaciones sobre para el caso de obra o trabajos realizados que dichos materiales, acompañada de las copias de no estén incorporados en el Cuadro de tales cotizaciones que recibió antes de la Cantidades de Obra Estimadas y Precios Licitación y que utilizó en la preparación de su Unitarios. propuesta para la ejecución del proyecto.
El Gobierno reconocerá al Contratista los El GOBIERNO queda facultado para llevar a aumentos que sufrieran en el mercado los cabo las averiguaciones que considere precios de los siguientes materiales: Cemento, convenientes y necesarias, a efecto de constatar Xxxxx xx Xxxxxxxx, Productos Asfálticos la veracidad y exactitud de los precios de las (Cementos, Asfalto AC y Asfaltos Rebajados cotizaciones que sirven de base a los reclamos tipo MC y RC), Alambre de Púas, Explosivos y del CONTRATISTA, así como los precios de Tuberías; asimismo se reconocerá el incremento las nuevas cotizaciones.
en el precio de la madera solamente en el caso
de contratos de construcción xx xxxxxxx, cajas El CONTRATISTA no podrá retener la u otras estructuras de drenaje mayor. El documentación por más de tres (3) meses, sin procedimiento para el cálculo de mayores someterla a la revisión y aprobación por parte costos se hará en base a la fórmula que aparece del GOBIERNO y a la vez, si este incremento en el decreto 29-90 del Poder Ejecutivo emitido es considerado, se efectuará el pago en la el 26 de Diciembre de 1990 y publicado en la estimación siguiente; transcurrido este plazo, el Gaceta y las incorporaciones efectuadas por la CONTRATISTA perderá todo derecho a Dirección de acuerdo a la facultad que le fuere reclamo.
otorgada en dicho decreto. En anexo los
licitantes someterán ante la Secretaría de Obras La adulteración de los precios de las Públicas, Transporte y Vivienda, una lista cotizaciones dará lugar a que el GOBIERNO reciente verificada y firmada de las cotizaciones efectúe los ajustes correspondientes. En las sobre dichos materiales que utilizó en la cotizaciones de los materiales se deberá incluir preparación de su oferta, los cuales deberán ser la forma de pago, período de validez de la los que racionalmente priven en el mercado. cotización y demás condiciones en que el
CONTRATISTA adquiera los materiales que se Los materiales que no estén incluídos en la lista emplearán en este proyecto. El GOBIERNO a que se refiere el párrafo segundo de esta podrá ordenar en cualquier momento al cláusula y que directa o indirectamente incidan CONTRATISTA que adquiera todos aquellos en la realización de la obra, deberán ser materiales que puedan ser almacenados, analizados en todas sus proyecciones por el haciendo el reembolso en cada estimación Contratista y su costo distribuído en los precios mensual.
unitarios correspondientes.
En caso de producirse una disminución en los
precios de dichos materiales, se hará una ejecución del mismo, se aplicará un factor de reducción favorable al Gobierno que se 1.10 en la que corresponde al índice de calculará en la misma forma que los aumentos y incremento por la fórmula polinomial para se rebajará de las estimaciones mensuales de aumento de costos para mano de obra por pago presentadas por el Contratista. encima del peón a partir del primer aumento xxx
xxxxxxx mínimo, posterior a la Licitación. El Las cantidades de obra estarán sujetas al factor de 1.10 se mantendrá invariable por el respectivo escalamiento de precios, conforme al término de un (1) año contado a partir de la fcha programa de trabajo presentado por el que ocurre ese primer aumento al salario mínimo contratista y autorizado por la Dirección previo posterior a la Licitación.
al inicio de la obra.
b) El segundo incremento del 10% para las En tal sentido, en el reconocimiento de mayores categorías por encima del peón (cambio de costos se emplearán los índices de alza incluídos factor a 1.21) se comenzará a aplicar al en el Decreto 29-90 que corresponden al cumplirse un año contando desde la fecha en período en que efectivamente el contratista debe que ocurre el primer aumento xxx xxxxxxx mínimo ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo al con posterioridad a la fecha de Licitación o programa de trabajo autorizado. recepción de la oferta respectiva.
CLAUSULA XXIII: AUMENTO POR c) No debe existir ningún tipo de ajuste por NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES Cláusula Escalatoria en el renglón de mano de GUBERNAMENTALES: obra en el período comprendido entre la fecha de Licitación o recepción de oferta y la fecha en
El Gobierno reconocerá al Contratista cualquier que acontece el primer aumento al salario aumento directo que se produzca por aplicación mínimo posterior a dicha oferta, debido a que en de nuevas leyes o por disposiciones del tal período no se han variado las condiciones de Gobierno Central, emitidas después de la fecha pago a la mano de obra para el ofertante, de de presentación de ofertas de este proyecto. El acuerdo a lo establecido en los documentos reembolso al Contratista se efectuará por medio contractuales atinentes al proyecto.
de los certificados mensuales de pago, previa
verificación que hará el Gobierno. 2. Cualquier disminución directa que se
produzca por aplicación xx xxxxx o
1) Se reconocerán los aumentos en salarios disposiciones del Gobierno emitidas después de únicamente cuando estos provengan de la fecha de presentación de oferta del proyecto, incrementos en salario mínimo decretado por el será a favor del Gobierno y se rebajará de las Gobierno. estimaciones mensuales.
a) Si el aumento se produce después de la Licitación del proyecto, en el primer año de la
CLAUSULA XXIV: RETENCIONES: o ha rendido una caución que cubra el monto
total de los reclamos efectuados en su contra; De cada pago que se haga al Contratista en dicha caución deberá rendirse en la forma concepto de estimación de obra se le retendrá: establecida en el numeral 2 de la Cláusula XI.
a. Un veinte por ciento (20%) del monto CLAUSULA XXV: RECEPCIONES
de cada estimación, para recuperar el PARCIALES:
anticipo en la misma moneda en que fue
suministrado; de la estimación final o de El Gobierno podrá recibir y aceptar las retenciones para garantía por la parcialmente la obra cuando el contratista tenga buena ejecución de los trabajos, se terminada algunas secciones y quese haga deducirá cualquier saldo pendiente de responsabale de su mantenimiento hasta la recuperación del anticipo. fechade recepción total de proyecto.
b. Un cinco por ciento (5%) del monto de CLAUSULA XXVI: DEVOLUCION DE
la estimación como garantía a favor del CAUCIONES:
Gobierno por la buena ejecución de los
trabajos y demás obligaciones derivadas La Dirección podrá autorizar la devolución de del Contrato, incluyendo las que el las cauciones en la forma siguiente:
Contratista contraiga con terceros, el
cual será devuelto a la terminación y 1. La Caución por Fiel Cumplimiento de aceptación final de los trabajos Contrato, después de haberse emitido la contratados, o resulución de cualquier correspondiente Acta de Recepción del disputa o reclamación relacionados con Proyecto.
el trabajo.
2. La Caución por el Anticipo después que Para establecer si existen reclamos imputables al el Gobierno deduzca completamente el proyecto, deberán efectuare por cuenta del anticipo dado al Contraatista.
Contratista las publicaciones correspondientes
en dos diarios de amplia circulación nacional, CLAUSULA XXVII: RECLAMOS:
concediéndose un plazo prudencial para
presentación de reclamos, pasado el cual sin que El Contratista deberá notificar por escrito a la hubiera presentado ninguno, podrá devolverse la Dirección cualquier intención de presentar un retención al Contratista. Si por el contrario, la reclamo, de solicitar compensación adicional o DIRECCION hubiese recibido reclamos dentro extensión de tiempo contractual, dando las de un plazo establecido y que a su juicio razones en que se base dicha intención o pudieran tener fundamento, se autorizará la solicitud dentro de los quince (15) dias devolución de la retención hasta que el posteriores a que la base del reclamo o solicitud Contratista acredite que ha pagado los reclamos haya sido establecida; el reclamo deberá ser
presentado a la Dirección por escrito dentro de del Supervisor, rendirá a la Dirección un informe los sesenta (60) dias después de que el trabajo indicando los avances por la obra ejecutada relacionado con el reclamo haya terminado. Si el durante el período en la forma que sea Contratista no somete el reclamo o la establecido por el Coordinador del Proyecto. notificación de intención de reclamar dentro de
los períodos especificados anteriormente, tales CLAUSULA XXX: MEDIO AMBIENTE:
documentos no serán tomados en consideración
por la Dirección. El Contratista deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el
CLAUSULA XXVIII: SOLUCIONES DE propósito de preservar el medio ambiente al
CONTROVERSIAS: ejecutar los trabajos de construcción.
1. Cualquier divergencia que se presente Asimismo, con una orden del Supervisor sobre un asunto que no se resuelva ejecutará los trabajos requeridos para evitar mediante un arreglo con la autoridad altos riesgos de inundaciones aguas abajo del competente de SOPTRAVI, podrá puente, debido al sedimento o vegetación que hacerse mediante la designación de una obstruya el flujo de agua y eliminará la Comisión para Análisis de posibilidad de formación o incremento de los Controversias, la que analizaría posibles focos de reproducción de insectos transmisores diferencias en el sitio de la obra, de enfermedades contagiosas, debido a aguas recomendando las más apropiadas estancadas, asegurándose que el agua de lluvia soluciones, sin menoscabo de los drene normalmente por el cauce del río. recursos que contemplan las Leyes
Nacionales. El Contratista deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya
CLAUSULA XXIX: PROGRAMA DE el atender el medio ambiente de la zona donde
TRABAJO: ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente:
Después de suscrito el presente Contrato y
antes de iniciarse la ejecución del proyecto, el 1. El Contratista establecerá su campamento y Contratista deberá presentar a la Dirección el otros planteles alejados a una distancia prudente programa de trabajo y el correspondiente del río, con el propósito de reducir la cronograma de inversiones previstas, revisado y contaminación de las aguas naturales. actualizado por el Supervisor, documentos que
tomarán carácter contractual a partir de su El área del taller mecánico debe estar provista aprobación por la Dirección, de conformidad de un piso impermeable pra impedir la entrada con lo estaablecido en la Cláusula VII; al de sustancias petroleras al suelo.
finalizar cada mes y por el tiempo que dure la
ejecución del proyecto, el Contratista a través Si el Contratista mantiene facilidades de
almacenamiento para aceites o productos en que los desechos sólidos nunca serán derivados del petróleo dentro del área del depositados en el río o en las zonas inmediatas Proyecto, debe tomar todas las medidas este.
preventivas necesarias para evitar que cualquier
derrame de aceite o de algún derivado del 5. El Contratista deberá disponer de los petróleo caiga en alguna corriente, depósito o desperdicios orgánicos, instalando en su fuente de agua. campamento letrinas y agua potable.
2. El Contratista preservará y protegerá toda la Además deberá recoger todos los desperdicios vegetación (tales como árboles, arbustos, que resulten de la construcción de la obra, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al incluyendo pero no limitándose a escombros de mismo, que no necesiten ser removidos o que no concreto, metal, tubería, latas de aceite, de interfieran razonablemente con la ejecución de grasa, etc. Estos desperdicios serán depositados las obras de este Contrato, comprometiéndose en áreas de relleno adecuadas y aprobados por a eliminar únicamente los árboles que el Ingeniero Supervisor en consulta con la específicamente le ordene el Ingeniero Alcaldía.
Supervisor.
6. El Contratista se compromete a la Además tomará las medidas necesarias para la renaturalización de las áreas de los bancos de protección de los árboles y arbustos que queden materiales que haya explotado durante el en pie, esto incluye el corte profesional de la proceso de construcción, incluyendo los accesos vegetación y el tratamiento de los cortes para a estos, si coincide su período de abandono del que la vegetación pueda resistir a los impactos proyecto con la epoca de abandono definitivo de la construcción. de los bancos de materiales.
3. El Contratista jamás vaciará los residuos de El contratista cumplirá la fase de abandono de la productos químicos (asfaltos, aceites, obra cuando haya inducido eficientemente la combustibles y otros materiales dañinos) en o vegetación natural y completado la cobertura cerca del río o cualquier otro sitio que fuere vegetal en caminos auxiliares, áreas de susceptible de ser contaminado, obligándose a campamento y talleres abandonados. presentar un Plan de manejo y depósito, el que
será sometido a la aprobación del Ingeniero. El mismo proceso de revegetación cumplirá en
zonas de depósito de materiales residuales, cuya
4. El agua proveniente xxx xxxxxx o del superficie conduzca sedimento x xxxxxxx de agua desperdicio del concreto o de operaciones de ubicados hasta un kilómetro de distancia de la lavado de agregados no se permitirá arrojarla vía. Para cumplir lo anterior, presentará al cruda a las corrientes, sin antes no haber sido terminar las tres cuartas partes de la obra, un tratada por filtración u otros medios para reducir plan de acción ambiental, indicando naturaleza el sedimento contenido. El Contratista conviene de las medidas a aplicarse, ubicación exacta,
técnicas, costos y estrategias de monitoreo ambiente de la zona de trabajo. mientras dure la vigencia del contrato,
incluyendo su ubicación cartográfica e ilustración 9. El contratista avisará inmediatamente a la fotográfica. UGA-SOPTRAVI, cuando encuentre evidencia
de restos arqueológicos o antropológicos.
El nivel de información de los estudios
ambientales y los recursos comprometidos en las 10. El contratista reservará en el item de medidas de mitigación, estarán en concordancia administración delegada, disponibilidad con la clasificación de atención ambiental a los financiera para atender cualquier otro proyectos propuestos en el Manual de Políticas requerimiento ambiental originado de altos y Procesos en la Evaluación Ambiental de impactos al entorno durante la fase de Carreteras y en la Gestión de Licencias construcción de la obra, especialmente cuando Ambientales. se construya sobre ecosistemas frágiles como áreas naturales, bosques nublados, áreas de alta
7. El Contratista no utilizará en ningún momento, biodiversidad, etc. sin una autorización extendida por la entidad
competente, las maderas de las plantaciones o 11. El contratista retirará antes de la fase de bosques cercanos a la zona de trabajo, para las abandono de la obra aquellas rocas o materiales labores inherentes al Contrato como por que en los taludes xx xxxxx representen peligro ejemplo, obra falsa en la construcción xxx xxxxxx de desprendimiento y pueda poner en riesgo la x xxxxxxx del derecho de vía o para el uso de vida de los usuarios de la vía.
cualquier otra actividad conexa.
CLAUSULA XXXI: MANTENIMIENTO:
El Contratista podrá extraer árboles para ser
convertidos en madera, atendiendo sus El Contratista proporcionará permanentemente necesidades de encofrado y además sólo del el mantenimiento que a juicio del Supervisor y xxxxxx Xxxx, bajo el sistema de raleo y nunca a de la Dirección se requiera. Los trabajos que a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la este respecto se le ordenasen al Contratista, se Unidad de Gestión Ambiental (UGA) harán por la partida de Administración SOPTRAVI, para que con antelación, personal Delegada.
de la misma haga una gira al sitio y determine el
método xx xxxxx. CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
8. El Contratista tendrá la obligación de
comunicar a los entes responsables, tales como: 1. INSPECCION FINAL. La UGA, COHDEFOR, Secretaría de
Recursos Naturales, Municipales, etc., de El Contratista deberá dar aviso por escrito cualquier otra actividad, suya o de terceros, que cuando la obra esté terminada a la Dirección y de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio a la Supervisión; ésta hará una inspección de la
misma dentro del término de quince (15) dias CLAUSULA XXXIV: PARTIDA
hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el PRESUPUESTARIA
aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su
satisfacción, rendirá un informe pormenorizado Los gastos que ocasione este contrato se a la Dirección dentro de los cinco (5) dias efectuarán con cargo a la Estructura después de la inspección final. Presupuestaria siguiente:
2. RECEPCION. Título: Programa:
La Dirección después de haber recibido el Fondos:
informe de la Supervisión procederá a nombrar Objeto:
la Comisión de la Recepción del Proyecto, la Sector:
cual emitirá el Acta de Recepción Renglón:
correspondiente. Clave Pad:
CLAUSULA XXXIII: CUMPLIMIENTO En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato DEL CONTRATO de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dias
Una vez que se haya concluído la obra objeto del mes de de . de este Contrato, que el Gobierno haya
verificado la inspección final y aceptado la obra, Representante del Estado: que todos los documentos requeridos por este Representante Constructora: Contrato hayan sido presentados por el
Contratista y aceptados por el Gobierno, que el b) Contrato Tipo: Consultor de la Dirección certificado final haya sido pagado, que la General de Conservación de Carreteras y caución contra trabajo defectuoso haya sido Aeropuertos.
presentada y que el Contratista haya dado
cumplimiento a entera satisfacción del Gobierno La Secretaría de Estado en los Despachos de a las demás condiciones establecidas en este Obras Públicas, Transporte y Vivienda en Contrato, las Especificaciones Generales y adelante denominado la SECRETARÍA, por un demás anexos de este convenio, el proyecto se lado, y por el otro, en adelante denominados considerará terminado y el Contratista será los "CONSULTORES" celebran el presente relevado de toda responsabilidad, excepto contrato a los .... días del mes de ... de 199... , como se prevee en la Cláusula XI, numeral 1, bajo las estipulaciones que a continuación se literal c. expresan:
(a) Que se propone llevar a cabo un proyecto de Rehabilitación tal como se le define más adelante denominado EL PROYECTO"
(b) Que la SECRETARÍA ha solicitado a los tendrán los significados que se indican a CONSULTORES la prestación de continuación:
determinados servicios de consultoría necesarios
para el proyecto tal como se los define más "Ley aplicable"; Son las Leyes y cualquier otra adelante y denominados "LOS SERVICIOS". disposición que tenga fuerza xx Xxx en
Honduras y esté en vigencia.
(c) Que los CONSULTORES han declarado a
la Secretaría poseer las actitudes profesionales "Banco": Es el banco o institución que concede requeridas y contar con el personal y los el préstamo para el contrato.
recursos técnicos necesarios, han convenido en
prestar los servicios en los términos y "Contrato": Es el acuerdo celebrado entre la condiciones estipulados en este contrato. SECRETARÍA y los CONSULTORES.
(d) Que la SECRETARÍA ha recibido un "Fecha de entrada en vigor"; Es la fecha en la crédito de la Asociación Internacional para el que el presente contrato entra en vigor y en Desarrollado (en adelante denominada "LA efecto, conforme a la cláusula II-1 del mismo.
ASOCIACIÓN") para sufragar parcialmente el
costo del proyecto y de los servicios y se "Divisas"; Cualquier moneda que no sea la del propone utilizar parte de los fondos de este Gobierno de Honduras.
crédito a fin de efectuar pagos necesarios con
arreglo a este contrato queda entendido que: "Gobierno"; Se refiere al Gobierno de la
República de Honduras.
1) Solo efectuará pagos a pedido de la
SECRETARÍA y previa su aprobación. "Moneda Nacional"; Moneda oficial del
Gobierno (Lempira).
2) Dichos pagos estarán sujetos, en todos sus
aspectos, a los términos y condiciones del "Miembro"; Empresa consultora o firma respectivo convenio de crédito y asociada, integrante del consorcio, que suscribe
el presente contrato.
3) Nadie más que la SECRETARÍA podrá
tener derecho alguno derivado del convenio de "Miembros"; Todas estas firmas. crédito ni reivindicar parte alguna de los fondos
del crédito; las partes firmantes del presente "Personal"; Empleados contratados por los documento convienen lo siguiente: Consultores o por cualquier Sub-Consultor para
la prestación de los servicios o de una parte de I.- DISPOSICIONES GENERALES. los mismo.
A. Definiciones.
A menos que el texto exija otra cosa cuando se "Personal extranjero"; Personas que al momento utilice en este contrato los siguientes términos de ser contratadas tuvieran su domicilio fuera de
Honduras. Conforme a este Contrato, el personal que preste los Servicios estará exclusivamente a
"Personal local"; Personas que al momento de cargo de los Consultores, quienes serán ser contratadas tuvieran su domicilio en plenamente responsables por los Servicios Honduras. prestados por ellos o en su nombre.
"Parte"; Secretaria o los Consultores según el X. Xxx que rige el Contrato.
caso. Este contrato su, interpretación y la relación que crea entre las partes se regirán obligatoriamente
"Proyecto"; Construcción de la obra a Ejecutar. todas las cuestiones relacionadas con el mismo
o con su interpretación.
"Servicios"; Trabajo descrito en los términos de
referencia que los consultores deban realizar D. Idioma.
conforme a este contrato a los fines del Este Contrato se ha celebrado en español, proyecto. idioma por el cual se regirán obligatoriamente todas las cuestiones relacionadas con el mismo
"Fecha de inicio"; Fecha mencionada en la o con su interpretación. cláusula II del presente contrato.
E. Encabezamientos.
"Sub-Consultor"; Firma con la que los El contenido de este Contrato no se verá Consultores subcontratan la prestación de una restringido, modificado o afectado por los parte de los servicios conforme a las encabezamientos.
disposiciones de la cláusula III.
F. Notificaciones.
"Tercero"; Cualquier persona o firma que no sea Cualquier notificación, solicitud o conformidad del Gobierno de Honduras, La Secretaría, que deba o pueda cursarse o presentarse en Consultores o los Subconsultores. virtud de este Contrato se hará por escrito. Se
considerará que se ha cursado o prestado tal "Secretaría"; Secretaría de Estado en los notificación, solicitud o conformidad, cuando Despachos de Obras Públicas, Transporte y haya sido entregada en mano a un representante Vivienda. autorizado de la Parte, a la que está dirigida, o cuando se haya enviado por correo certificado,
B. Relación entre las partes. telegrama o facsímil a dicha parte, a la siguiente Ninguna estipulación del presente Contrato dirección, en el caso de la Secretaría;
podrá interpretarse en el sentido de que entre la
SECRETARÍA y los CONSULTORES, existe DIRECCIÓN GENERAL DE
una relación de empleador y empleado o de CONSERVACIÓN DE CARRETERAS Y mandatario y mandante. AEROPUERTOS - SOPTRAVI.
ATENCIÓN Unidad Ejecutora Red Vial no
Pavimentada. General de la Dirección General de
Barrio La Bolsa. Conservación de Carreteras y Aeropuertos/
Comayagüela M.D.C. SOPTRAVI. Honduras C.A.
Teléfono/Fax 337194. b) En nombre de los Consultores,
.
En el caso de los Consultores:
Se considera que la notificación surte efectos I. Impuestos y Derechos.
según sea la forma de entrega. Los Consultores y personal a quien se le adjudique la supervisión del proyecto cumplirán
a) En mano o por correo certificado, cuando sea con los siguientes requisitos y pagarán los entregada: impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan, según la Ley
b) Telegramas, veinticuatro (24) horas después aplicable, a saber: de confirmada su trasmisión.
a) Registro de la Propiedad Inmueble y
c) Facsímil, dos (2) horas después de Mercantil. confirmada su trasmisión.
b) Registro Tributario Nacional.
Cualquiera de las partes podrá cambiar la
dirección aquí indicada para las notificaciones, c) Inscripción de la Firma en el Colegio de informando al respecto a la otra con arreglo a Ingenieros Civiles de Honduras, donde deberá esta cláusula. contar con su respectivo Representante
autorizado.
X. Xxxxx donde se prestarán los Servicios.
Los Servicios se prestarán en los lugares d) Inscripción de los empleados profesionales indicados en el Apéndice A y, cuando no se de la Ingeniería, en el Colegio de Ingenieros especifique donde deba cumplirse una tarea en Civiles de Honduras.
particular, en los lugares que el Contratista
consienta, ya sea en Honduras o en otra parte e) Tributos al Fisco:
H. Representantes autorizados. i) Pago de impuestos, servicios y tasas Las siguientes personas podrán adoptar municipales.
cualquier medida que deba o pueda adoptarse
en virtud de este Contrato y podrán firmar ii) Impuesto Sobre la Renta. cualquier documento que conforme al mismo
deba o pueda firmarse a saber: iii) Impuesto y tasas arancelarias, por la
introducción de bienes necesarios en la
a) En nombre de La Secretaría el Director prestación de los servicios.
iv) Impuesto sobre Ventas. Carreteras y Aeropuertos, a más tardar... (...) días después de la fecha de entrada en vigor.
II. INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS; MODIFICACIÓN Y 4. Expiración del Contrato. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, A menos que se rescinda con anterioridad, de TERMINACIÓN POR CUMPLIMIENTO. conformidad con lo dispuesto en la cláusula
Recesión del Contrato expirará cuando
1. Entrada en vigor del Contrato: conforme a las disposiciones del mismo se hayan Este contrato entrará en vigor y tendrá efecto prestados todos los Servicios y se hayan desde la fecha en que la Secretaría notifique a efectuado todos los pagos que correspondan, en los Consultores que se han cumplido las concepto de remuneraciones y gastos siguientes condiciones: reembolsables, salvo que las partes acuerden prorrogarlo en los mismos términos y
a) Este Contrato ha sido aprobado por el condiciones por otro período de duración que Banco. ellas convengan.
b) Ha sido debidamente firmado por las partes. 5.- Acuerdo Integral.
Este Contrato contiene todas las estipulaciones,
c) El Poder Ejecutivo ha emitido un Acuerdo condiciones y disposiciones convenidas entre las aprobando el mismo. Partes. Ningún agente o Representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer
d) La aceptación por el ente contratante de la ninguna declaración ni para comprometerse o propuesta, presentada por los Consultores, para convenir nada que no esté estipulado en el el nombramiento de determinado personal clave. Contrato y las declaraciones, compromisos y
convenios que no consten en el mismo no
2. Terminación del Contrato por no llegar a obligaran a las Partes ni comprometerán su entrar en vigor. responsabilidad.
Si este Contrato no entra en vigor dentro de 6. Modificación.
los... (... ) días contados a partir de la fecha de a) Solo podrán modificarse los términos y celebración , cualquiera de las partes, podrá condiciones de este Contrato, incluido el alcance declararlo nulo y sin valor, y en tal caso ninguna de los Servicios, mediante acuerdo por escrito de las partes tendrá nada que reclamar a la otra entre las Partes, y dicha modificación no entrará en relación con el Contrato. en vigor hasta tanto el Banco no preste su conformidad. No obstante, de acuerdo con lo
3. Inicio de la prestación de Servicios. estipulado en la cláusula Aplicación del Los Consultores comenzarán a prestar sus Contrato, cada una de las Partes deberá Servicios en la fecha de la orden de inicio que considerar con la debida atención cualesquiera emita la Dirección General de Conservación de de las modificaciones propuestas por la otra
Parte. tendrá que dar su aprobación.
b) Si los cambios mencionados en el literal d) La Secretaría y los Consultores acuerdan que anterior dan lugar a un aumento en el alcance de este contrato es una obligación entre ambas los trabajos o en el plazo necesario para la partes y que el documento es un Contrato de ejecución del mismo o si después de la firma del Costos Reembolsables y Honorarios fijos, presente contrato entran en vigor disposiciones basado en un período de ejecución estimado gubernamentales que aumenten los salarios o en........(. ) meses.
beneficios sociales o el costo de bienes y
materiales necesarios para la realización de los 7. Fuerza mayor. trabajos, por acuerdo entre las partes se hará un
ajuste equitativo en el pago de los Consultores a. Definiciones.
y en todos los otros conceptos de este contrato a.1) A los efectos de este contrato, por "fuerza que puedan resultar afectados. mayor" se entenderá un hecho que escape al
razonable control de cualquiera de las Partes y
c) En caso de que la Secretaría solicite a los que torne imposible e inviable el cumplimiento Consultores servicios de ingeniería de cualquier de sus obligaciones en virtud del presente que naturaleza en adición o fuera de los alcances de sea razonable considerarlas de cumplimiento los trabajos previstos en el proyecto o hacer imposible en atención a las circunstancias, cambios en dicho alcance de trabajo, o que el incluidas entre otros, hechos como guerra, Contratista de las obras establezca un cambio motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, sustancial en las necesidades de operación de la explosión, temporal, inundación u otras Supervisión, o en caso en que durante la condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres ejecución de este Contrato la Secretaría decida patronales, u otros hechos del ámbito industrial construir obras adicionales, que sean requeridas, (salvo que este al alcance de la parte que invoca los Consultores se obligan a proseguir con los la fuerza mayor impedir estas tres últimas trabajos de supervisión adicionales, La categorías de hechos), confiscación o cualquier Secretaría le solicitará por escrito a los otra medida adoptada por organismos públicos.
Consultores y estos presentarán su propuesta
con un estimado de meses-hombre, salarios, a2) No se considerará fuerza mayor hecho: i) beneficios sociales, gastos generales, costos ningún hecho provocado por la negligencia o directos y honorarios profesionales adicionales intención de cualquiera de las Partes, de Sub- para efectuar dichos trabajos; antes de autorizar Consultores, agentes o empleados, ii) ningún dichos trabajos La Secretaría estudiará y hecho que pudiera razonablemente esperarse y negociará la propuesta y si ésta conviene a sus que una Parte diligente tuviera en cuenta en el intereses firmará adendum al presente Contrato, momento de celebrarse este Contrato, iii) la falta que pasará a formar parte del mismo. Todas las de fondos o del pago de cualquier suma que modificaciones y ampliaciones serán deba efectuarse en virtud del presente contrato. previamente consultadas con el Banco, el que
b. No cumplimiento de Contrato. e) Pagos.
En la medida en que se deba a un caso de fuerza Durante el período en que se vieran impedidos mayor, la falta de cumplimiento de cualquiera de de prestar los Servicios como consecuencia de las obligaciones de las partes en virtud del un caso de fuerza mayor, los Consultores Contrato y/o de sus disposiciones, siempre que tendrán derecho a seguir recibiendo pagos que la Parte afectada por causa de fuerza mayor, se justifiquen de conformidad con los términos haya actuado con la debida diligencia y haya de éste Contrato, así como también el adoptado todas las precauciones y medidas reembolso de los probables costos adicionales alternativas razonables, a fin de cumplir con los razonables que durante ese período les exigiera términos y condiciones del Contrato. la prestación de Servicios y la reanudación de
éstos a su término.
c. Medidas a adoptarse.
c1) La Parte afectada por un caso de fuerza g) Consultas.
mayor, deberá adoptar, tan pronto como sea A más tardar .... (.....) días después de que, posible, todas las medidas que sean razonables como consecuencia de un caso de fuerza mayor, a fin de eliminar el impedimento que obstaculiza se haya tornado imposible para los Consultores el cumplimiento de sus obligaciones, en virtud la prestación de una parte importante de los del presente. Servicios, las Partes cambiarán impresiones con vistas a acordar las medidas que convengan
c2) La Parte afectada por el caso de fuerza adoptar en atención a las circunstancias. mayor, notificará al respecto a la otra Parte a la
mayor brevedad posible, y en todo caso a más 8) Suspensión de pagos.
tardar.... (...) días después del acaecimiento de La Secretaría, notificando al respecto por ese hecho y en tal notificación aportará pruebas escrito a los Consultores, podrá suspender de la naturaleza y el origen del mismo, de igual todos los pagos que según este Contrato deban manera notificará de la normalización de la hacerse a éstos cuando no cumplieran con situación tan pronto como sea posible. cualquiera de sus obligaciones en virtud del
mismo, incluida la prestación de los Servicios, a c3) Las partes adoptarán todas las medidas que condición que en dicha notificación de sean razonables para atenuar las consecuencias suspensión se especifique la naturaleza del de cualquier caso de fuerza mayor. incumplimiento y se intime a los Consultores a
subsanar el mismo dentro de los ...... (. ) días
d) Prórroga de plazos. de recibida dicha notificación.
Si una de las partes, como consecuencia de un
caso de fuerza mayor, no hubiere podido 9) Rescisión. cumplir con una actividad o tarea dentro del a) Por la Secretaría.
plazo previsto en este Contrato, dicho plazo se La Secretaria podrá, Notificando al respecto prorrogará por el tiempo que durase ese por escrito, a los Consultores por lo menos....
impedimento. (. ) días antes (salvo en el caso previsto en el
párrafo último de este concepto, en el que se durante un período de no menos de. días.
requiere notificación por escrito con.... (. ) días
de anticipación, como mínimo), dar por a6) La Secretaría unilateralmente y por cualquier rescindido ese Contrato cuando se produjera razón que fuere, decidiera rescindir este cualquiera de los hechos especificados en los Contrato.
párrafos a de esta cláusula, listados a
continuación: b) Por los Consultores.
Los Consultores podrán notificando al respecto a1) Los Consultores no subsanarán el por escrito a la Secretaría con...... días de incumplimiento de sus obligaciones, según lo anticipación, como mínimo, dar por rescindido estipulado en la notificación de suspensión hecha este Contrato cuando se produjera cualquiera conforme a la cláusula Suspensión de pagos de los hechos especificados en los párrafos b1) presente, dentro de los..... (.....) días o más si la a b4) de esta cláusula, enunciados a Secretaría así lo aceptara por escrito de recibida continuación:
dicha notificación.
b1) La Secretaría no pagase una suma a2) Los Consultores o cualquiera de sus adeudada a los Consultores en virtud de este miembros cayeran en insolvencia, fueran Contrato que no fuera objeto de controversia declarados en quiebra, celebraran cualquier conforme a la cláusula Arreglo de Diferencia del acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el mismo dentro de los días de recibida la alivio de sus deudas, se acogieran a cualquier notificación por escrito de los Consultores, Ley que beneficiara a los Consultores o entraran respecto de la xxxx en el pago;
en liquidación o administración judicial ya sea de
carácter forzoso o voluntario. b2) La Secretaría incurriera en grave incumplimiento de sus obligaciones en virtud de
a3) Los Consultores no dieran cumplimiento a la este Contrato o no los subsanará dentro de los resolución definitiva que se dictará en un juicio .....(. ) días, o más si los Consultores así lo
de arreglo amigable conforme a la cláusula de " aceptaran por escrito, de recibida la notificación ARREGLO DE DIFERENCIAS" del presente de los Consultores, respecto de dicho Contrato. incumplimiento.
a4) Los Consultores hicieran a sabiendas una b3) Los Consultores, como consecuencia de un declaración falsa a la Secretaría que afectara caso de fuerza mayor, no pudieran prestar una sustancialmente a los derechos obligaciones o parte importante de los Servicios durante un intereses de este ultimo. período mayor de....(. ) días.
a5) Los Consultores no pudieran, como b4) La Secretaría no diera cumplimiento a la consecuencia de un caso de fuerza mayor, resolución definitiva que se dictara en un juicio prestar una parte importante de los Servicios conforme a la cláusula de arreglo de diferencias
incluida en el presente Contrato. Secretaria, los Consultores procederán
conforme a lo estipulado en la cláusulas II-9-b.
10. Cesación de derechos y obligaciones.
Al rescindirse este contrato conforme a lo 12. Pagos a efectuar al rescindirse el contrato. dispuesto en las cláusulas II-6 y II-8, o a su Al rescindirse este contrato conforme a lo expiración conforme a lo especificado en la estipulado en las cláusulas rescisión por la Cláusula II-4, todos los derechos y obligaciones Secretaria, ésta pagará a los Consultores lo de las partes en virtud del mismo cesarán, a siguiente:
excepción de:
a)Las remuneraciones previstas en la cláusula
a) Los derechos y obligaciones que puedan para los Consultores en concepto de servicios haber nacido en la fecha de la rescisión o la prestados satisfactoriamente por la Secretaría expiración. antes de la fecha en la cual tenga efecto la
rescisión.
b) La obligación de confidencialidad estipulada
en la cláusula, confidencialidad. b) Los gastos reembolsables en virtud de la
cláusula para los consultores en concepto de
c) La obligación de los Consultores de permitir gastos realmente incurridos antes de la fecha en la inspección, copia y verificación de sus cuentas la cual tenga efecto la rescisión.
y registros según lo estipulado en la cláusula de
contabilidad inspección y auditoría. c) Salvo en el caso de rescisión conforme a los
párrafos (a1) a (a6) de la cláusula de rescisión
d) Los derechos que cualquiera de las partes de La Secretaría el reembolso de cualquier puedan tener de conformidad con la ley costo razonable inherente a la rescisión rápida y aplicable. ordenada del Contrato.
11. Cesación de los Servicios. Al notificar 13. Diferencias Relacionadas con los Casos de cualquiera de las partes la rescisión de este Rescisión del Contrato.
contrato a la otra de conformidad con lo Si cualquiera de las Partes objetaran el dispuesto en las cláusulas II-6, II-7, II-8 y II-9 acaecimiento de alguno de los hechos previstos con prontitud después del envío o de la en los párrafos (a1) a (a6) de la cláusula de recepción de dicha notificación los Consultores rescisión de la Secretaría o rescisión del adoptarán todas las medidas necesarias para Contrato, dicha Parte podrá, dentro de los días cesar los servicios de una manera rápida y después de recibida la notificación de rescisión ordenada, y harán todos los esfuerzos hecha por la otra, someter la cuestión a juicio de razonables encaminados a que los gastos que Amigable Componedores conforme a lo ello genere sean mínimos. Respecto de los estipulado en la cláusula "arreglo de diferencia" documentos preparados por los consultores y y éste Contrato no podrá darse por rescindido del equipo y los materiales suministrados por la como consecuencia de tal hecho.
lll OBLIGACIONES DE LOS 2) Conflicto de intereses.
CONSULTORES.
a. Impedimento de los Consultores de
1. Generales. beneficiarse de comisiones, negociaciones, descuentos, etc:
a) Calidad de Servicio. La única remuneración de los Consultores en Los Consultores prestarán los Servicios y relación con este Contrato o con los Servicios cumplirán con sus obligaciones en virtud del será la estipulada en la cláusula para los presente Contrato con la debida diligencia, Consultores, con sujeción a lo dispuesto en la eficiencia y economía, de acuerdo con los cláusula presente, los Consultores no podrán mejores técnicas y prácticas generalmente aceptar en beneficio propio ninguna comisión, aceptadas en la industria de la construcción, o descuento o pago similar de práctica en el de la índole que corresponda, y conforme a las comercio en relación con las actividades normas de ingeniería y consultoría reconocidas desarrolladas en cumplimiento de éste Contrato, por las asociaciones profesionales nacionales e de sus obligaciones en virtud del mismo o de la internacionales; asimismo, observaran las prestación de los Servicios, y harán todo lo prácticas técnicas, de administración y de posible por asegurar que ninguno de los Sub- ingeniería que resulten aplicables y emplearán Consultores, ni el personal ni los agentes de los adelantos tecnológicos adecuados y los cualquiera de ellos reciben ninguna de las equipos, maquinarias, los materiales y los remuneraciones adicionales mencionadas. métodos que resulten eficaces y seguros.- En
toda cuestión relacionada con este Contrato o b. Normas para las adquisiciones de los con los Servicios, los Consultores actuarán organismos de financiamientos.
siempre como Asesores de la Secretaría y en En caso de que, como parte de los servicios, los todo momento protegerán y defenderán los Consultores deban asegurar a la Secretaría en intereses legítimos de la misma en los tratos que materia de adquisición de bienes, construcción tengan lugar con Sub-Consultores o terceros, de obras o prestación de Servicios los mantendrán relaciones satisfactorias con otros Consultores cumplirán en todo momento, en grupos de Contratistas y Subcontratistas que interés de la Secretaría, con todas las normas ejecuten trabajos en las diversas áreas del para las adquisiciones publicadas por el Banco proyecto. y demás organismos de financiamiento que resulten aplicables.- Todo descuento o comisión
b) Ley por la que se rigen los Servicios. recibido por los Consultores en el ejercicio de Los Consultores prestarán los Servicios con ese deber en materia de adquisiciones será sujeción a las Leyes aplicables en la República beneficio exclusivo de la Secretaría.
de Honduras y harán todo lo posible por
asegurar que cumplan con la misma tanto todos c. Impedimentos de los Consultores y de las los Sub-Consultores como los agentes y el entidades afiliadas de tener intereses e el Personal de ambos. Proyecto.
Los Consultores acuerdan que, tanto durante la a) Los Consultores no serán responsables por vigencia de este Contrato como después de su los daños o perjuicios provocados por o expiración, ni ellos ni ninguna entidad afiliados a resultantes de los actos, incumplimientos, faltas ellos, así como tampoco ningún Sub-Consultor u omisiones de otras personas que no sean los ni ninguna firma afiliada a él podrán suministrar Consultores, sus Sub-Consultores o el personal bienes, construir obras o prestar Servicios, salvo de cualquiera de ellos.
los Servicios aquí descritos y su continuación,
para el Proyecto. b) Los Consultores no serán responsables por los daños o perjuicios provocados por
d. Prohibición de desarrollar actividades resultantes de ninguna circunstancia ajena a su incompatibles. control.
Ni los Consultores ni sus Sub-Consultores ni el
personal de ninguno de ellos desarrollarán, en c) Los Consultores no serán responsables por forma directa o indirecta ninguna actividad los atrasos resultantes de cualquier demora de la comercial o profesional en Honduras que sea Secretaría en el cumplimiento de las incompatible con las asignadas en virtud de este obligaciones estipuladas en la cláusula Contrato. obligaciones adicionales de la Secretaría
incluidas en el Contrato.
3.Confidencialidad
5. Pago de indemnización por los Consultores a
Ni los Consultores ni los Sub-Consultores ni el la Secretaría. personal de ninguno de ellos podrán, durante la
vigencia de este Contrato o dentro de los ...... Tanto durante la vigencia de este Contrato como (....) años posteriores a su expiración revelar después de su expiración, los Consultores ninguna información confidencial o de propiedad resarcirán a la Secretaría plena y efectivamente de La Secretaría relacionada con el proyecto, por toda pérdida, daño, lesión, muerte, gasto, con los Servicios, con este contrato o con las proceso, juicio, demanda, costo y reclamación actividades u operaciones de la Secretaría sin incluidos, sin que esta mención tenga carácter consentimiento previo por escrito de ésta ultima. taxativo, los honorarios y gastos legales
sufragados por la Secretaría o por cualquier
4. Responsabilidad de los Consultores. tercero cuando dichas pérdidas, daños, lesiones
o muertes sean resultado de negligencia, de un Los Consultores serán responsables ante la acto ilícito, de la falta a sus obligaciones o del Secretaría por la prestación de los Servicios de incumplimiento del Contrato por parte de los acuerdo con las disposiciones de este Contrato Consultores o de sus Sub-Consultores, o del y por cualquier pérdida que sufra la Secretaría personal o los agentes de cualquiera de ellos, como consecuencia del incumplimiento en que incluidos en el uso o la transgresión de los incurrieran los Consultores, con sujeción a las derechos de autor, de la propiedad literaria o de siguientes limitaciones: cualquier invento, artículo o artefacto patentado.
6. Seguros que deberán contratar los d2) Los bienes transferidos de los Consultores Consultores. y utilizados en la prestación de los servicios.
Los Consultores: Contratarán mantendrán y Este seguro deberá ser por una suma harán que todo Sub-Consultor contrate y equivalente al valor total de reposición de los mantenga a su propio costo o a la del Sub- equipos y bienes comprados con fondo del Consultor según el caso en los términos y presente contrato.
condiciones que sean aceptables a la Secretaria,
Seguros contra los riesgos y por las coberturas 7) Contabilidad inspección y auditoría. que se indican a continuación y acreditarán ante
la Secretaría a su pedido la contratación y el Los Consultores llevarán cuenta y registros mantenimiento de esos seguros y el pago de las precisos y sistemáticos respecto a los Servicios primas de las pólizas en vigencia a saber: y a las transacciones que se contemplan en este
Contrato y el fundamento de los mismos de
a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros acuerdo con principios contables aceptados respecto a los vehículos utilizados por los internacionalmente y en la forma y con la Consultores o Sub-Consultores o por el minuciosidad necesaria para identificar todos los personal de cualquiera de ellos en Honduras con costos y cargos por unidad de tiempo, y una cobertura mínima de cien mil Lempiras permitirán que la Secretaría o el representante exactos (Lps. 100.000.00). que este designe, periódicamente, y hasta cinco años después del vencimiento o la rescisión de
b) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros este contrato, los inspeccione y extraiga copia con una cobertura mínima de Cuarenta Mil de ellos, así como también que los haga verificar Lempiras exactos (L. 40.000). por los auditores que la Secretaría nombre.
c) Seguro de responsabilidad empresarial y 8. Medidas de los Consultores que Requieren Seguro Laboral contra accidente respecto del de la Aprobación Previa de la Secretaría: personal de los Consultores y de todo Sub-
Consultor de acuerdo con las disposiciones Los Consultores deberán obtener la aprobación pertinentes de la Ley aplicable así como también previa por escrito de la Secretaría, para realizar respecto del mencionado personal los seguros cualquiera de los siguientes actos:
de vida, de salud, de accidentes, de viajes, u
otros que correspondan. a) El nombramiento del personal clave que ha de llevar a cabo cualquier parte de los servicios,
d) Xxxxxx contra perdidas o daños de: incluidos los términos y condiciones de dicho
nombramiento.
d1) Los equipos comprados total o parcialmente b) La celebración de un subcontrato para la con fondos suministrados de conformidad con prestación de cualquier parte de los servicios, este contrato. quedando entendido que:
b1) Tanto la selección de los Sub-Consultores pero no podrán utilizarlos para fines ajenos a como los términos y condiciones del este contrato, sin el consentimiento previo por Subcontrato tendrán que haber sido aprobados escrito de la Secretaría.
por escrito por la Secretaría antes de la firma de
dichos Subcontratos. 11. Equipo y material suministrado por la b2) Los Consultores seguirán siendo plenamente Secretaría.
responsables de los servicios prestados por un
Sub-Consultor y por su personal de Los equipos y materiales que la Secretaría conformidad con este contrato. facilite a los Consultores, o que estos compren
c) La adopción de cualquier medida en virtud de con fondos suministrados por la Secretaría, un contrato de obras de ingeniería civil serán de propiedad de este último y así se celebrado a los fines del proyecto y en los que identificarán.- Cuando se venza o se rescinda se designe a los consultores como "Ingeniero", este Contrato, los Consultores entregarán un para la cual se requiera, de conformidad con el inventario de los mencionados equipos y mismo, la aprobación por escrito de la materiales, de los cuales dispondrán siguiendo Secretaría en su calidad de "Empleador". las instrucciones de la Secretaría.
d) La negociación o suscripción de cualquier
convenio o acuerdo con el constructor del 12. Obligaciones adicionales de los Consultores. proyecto, es decir, el Contratista.
a) En virtud de que este contrato será financiado
9. Obligación de presentar informe. con fondos provenientes del convenio suscrito
con las partes convienen en satisfacer los Los Consultores presentarán a la Secretaría los requisitos de dicho convenio.- Asimismo se informes y documentos que se especifican en el conviene que los Consultores no asignarán, Apéndice A, numeral 4, en la forma, la cantidad pignorarán, transferirán, subcontratarán, cederán y el plazo que el mismo se establezca. sus derechos a recibir pagos, ni efectuarán
transacciones, sobre este Contrato o cualquier
10. Propiedad de la Secretaría de los parte del mismo, así como derechos, reclamos documentos preparados por los Consultores. y obligaciones de los Consultores derivados de
este Contrato, a menos que tengan el Todos los planos, diseños, especificaciones, consentimiento de la Secretaria, no pudiendo ser estudios técnicos informes y demás documentos en todo caso la suma de todos los Subcontratos que preparen los consultores en cumplimiento de .... por ciento ( %) del Contrato principal.
los servicios pasarán a ser de propiedad de la
Secretaría a quien los Consultores los b) Los vehículos al servicio de los Consultores entregarán, a más tardar cuando venza o se no podrán ser utilizados fuera de la zona en que rescinda este Contrato junto con un inventario se ejecuta el proyecto.
pormenorizado de todos ellos.- Los Consultores
podrán conservar copias de dichos documentos, c) Los Consultores no podrán tener por más de
.....(.....) días la documentación referente al pago IV. PERSONAL DE LOS de valuaciones mensuales de obra y CONSULTORES. reconocimiento de mayores costos reclamados
o solicitados por el Constructor de las obras y 1) GENERALIDADES. deberán dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el presente contrato y serán Los Consultores contratarán y emplearán el responsables ante el mismo Contratista por el personal de la competencia y experiencia monto de los valores reclamados en ese necesaria para prestar los servicios, de acuerdo concepto, y por su culpa, negligencia, u otras con lo propuesto en la oferta técnica.
causas a ellos imputables la Secretaria no toma
en consideración la solicitud del Contratista. 2. Descripción del Personal.
d) Los Consultores deberán revisar las a) En el apéndice B se describen los cargos, valuaciones mensuales de obra del contratista, funciones, títulos y actitudes requeridas de todos dentro de un plazo máximo de ......(.....) días los miembros del personal de los Consultores, calendarios, contados a partir de la fecha de su así como el tiempo estimado durante el que se presentación; si no lo hiciesen así, dentro del desempeñarán prestando los servicios. mismo plazo deberá informar por escrito a la
Secretaria dando las razones de su actitud y b)Si a fin de cumplir las disposiciones de la dejando constancia de la fecha en que cláusula calidad de servicios hiciera falta ajustar procederá a firmar dicho documento de pago o los períodos estimados de contratación del exponiendo los requisitos que el contratista debe personal que figuran en el apéndice B, los cumplir previamente para proceder con el Consultores podrán hacerlo notificando dicha trámite señalado. circunstancia por escrito a la Secretaria siempre
que:
13. Cauciones.
b1) Dichos ajustes no modifiquen el plazo
Los Consultores rendirán una fianza equivalente originalmente estimado de contratación de al quince por ciento (15%) de honorarios fijos cualquier persona en más xx xxxx por ciento estipulados, como garantía de ejecución (10%) o en una semana, si este período correcta de los trabajos hasta la recepción representará un porcentaje mayor. satisfactoria del proyecto motivo de este
Contrato, cuyo costo deberá incluirse en el b2) El total de dichos ajustes no haga que el costo global del Contrato.- La fianza deberá ser modo de los pagos que deban efectuarse en del tipo "tradicional" y podrá ejecutarse en el virtud de este contrato supere los límites caso de incumplimiento por el Consultor con una máximos establecidos en la cláusula resolución definitiva, conforme a la cláusula estimaciones de costo cualquier otro ajuste de arreglo de diferencia de este contrato. esa naturaleza sólo podrá hacerse con el
consentimiento por escrito de la Secretaría.
c) Si se requieren otros trabajos no semanales, y gozará de días feriados oficiales. comprendidos en los servicios, según el alcance
que estos se les fija en el apéndice. Se podrán b) Salvo lo establecido en el inciso anterior, el extender los períodos estimados de contratación Personal profesional no tendrá derecho a cobrar del personal que figuran en el apéndice B, horas extraordinarias.- Las licencias por mediante acuerdo por escrito entre la Secretaría enfermedad o vacaciones se considerarán y los Consultores, siempre que dicha extensión, cubiertas en la remuneración de los Consultores salvo acuerdo en contrario, no haga que el como parte de los beneficios sociales.- En los monto de los pago que deben efectuarse en meses hombres de servicio estipulado en el virtud de este contrato superen los límites apéndice B, están incluidas todas las líneas a máximos establecidos en la cláusula estimación concederse al Personal.- Las licencias del de costos. personal estarán sujetas a la aprobación previa de los Consultores, quienes se serciorarán de
3.) Aceptación del Personal. que dichas ausencias no ocasionen demoras en la marcha y en la adecuada prestación de los
La Secretaría, por la presente cláusula, acepta al Servicios.
Personal y a los Sub-Consultores enumerados
por cargo y por nombre en el xxxxxxxx X. Con 5. Remoción o sustitución del Personal. respecto a otros miembros del Personal que los
Consultores se propongan asignar a la a) Salvo que la Secretaría acuerde por escrito prestación de los Servicios los Consultores de lo contrario no se efectuarán cambio en la enviarán a la Secretaría para su almacenamiento composición del personal.- Si fuere necesario y aceptación, una copia de sus datos sustituir a algún miembro del Personal por personales.- Si la Secretaría no presenta cualquier motivo que escape al razonable control objeción por escrito expresando los motivos de de los Consultores, éstos podrán de inmediato la misma dentro de los.....(......) días calendarios incluir en su lugar previa autorización escrita de contados a partir de la fecha de recepción de la Secretaría, a otra persona de similar o mayor dichos datos personales, se considera que el experiencia que la reemplazada. mencionado Personal a sido aceptado por La b) Si la Secretaría descubriera que un miembro Secretaría cuando así esté establecido en los del personal ha incurrido en injuria grave, o ha términos de referencia. sido acusado de cometer un delito o hubiera
motivo razonable para estar insatisfecho con
4. Horas laborables y extraordinarias, licencias, cualquier miembro del personal, en tales casos etc. como Consultores, a petición escrita de la Secretaría expresando los motivos para ello, lo
a) El Personal que preste los Servicios dentro de reemplazarán en un plazo máximo de .......
Honduras laborara de acuerdo al horario de (. ) días, por otra persona cuya idoneidad y
trabajo normal establecido oficialmente que experiencia sean aceptables para la Secretaría. corresponde a una jornada mínima de 44 horas c) Tanto el nombramiento del personal
reemplazante con arreglo a los párrafos (a) y (b) tendrán acceso libre a todo el territorio precedentes como la tasa de remuneración hondureño cuando así lo requieran la prestación aplicable a los mismos y todo gasto de los Servicios.- Los Consultores serán reembolsable que los Consultores quieran responsables por los daños a dicho territorio o reclamar como consecuencia de dicha a cualquier bien en el mismo que sea causado sustitución estarán sujeta a la aprobación previa por la falta de sus obligaciones o incumplimiento de la Secretaría salvo que esta acuerde otra en que incurrieran los mismos Consultores, cosa. cualquier Sub-Consultor o el personal de
cualquiera de ellos.
Los Consultores sufragarán todos los costos
adicionales de viaje y de otra índole resultantes 3. Modificación de la Ley Aplicable. de o inherentes a, cualquier remoción o
sustitución. No podrá pagarse a ningún Si con posterioridad a la fecha de celebración reemplazante una remuneración a la que hubiese de este contrato se produjera cualquier cambio correspondido al miembro del personal en la Ley aplicable que redundare en el aumento reemplazado. o la reducción de los gastos o costos reembolsables que incurrieran los Consultores
6. Administrador residente del proyecto. en la prestación de los Servicios, la
remuneración y los gastos reembolsables Los Consultores harán que la prestación de los pagaderos a los Consultores según este Servicios en Honduras esté en todo momento a contrato, serán aumentados o disminuidos en cargo de un Administrador o Gerente del consecuencia por acuerdo entre las Partes y se Proyecto aceptado por la Secretaría. efectuarán los correspondientes ajustes de los
montos máximos estipulados en la cláusula
V) OBLIGACIONES DE LA Estimación de Costos.
SECRETARÍA.
4. Servicios, instalaciones y bienes de la
1) Colaboración. Secretaría.
La Secretaría hará todo lo posible a lograr a fin La Secretaría facilitará a los Consultores y al de que el Gobierno proceda a girar a los personal, a los fines de los Servicios y libres de funcionarios, agentes y representantes del todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes Gobierno todas las instrucciones que puedan ser indicados en el apéndice A, numerales 5 y 6 en necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz las condiciones de tiempo y forma que allí se ejecución de los servicios. especifican, estipulándose, que cuando así no se
hiciese, las Partes convendrán en:
2. Acceso al territorio.
a) La extensión pertinente del plazo que tengan
La Secretaría garantiza que los Consultores los Consultores para desempeñar los servicios.
b) La forma en que los Consultores habrán de requisiciones de pago y demás comprobantes obtener dichos Servicios, instalaciones y bienes sometidos por el Consultor para efectos de de otras fuentes. reembolso.
c) De corresponder, los pagos adicionales que b) La Secretaría por medio de la Dirección en consecuencia deban efectuarse a los General de Conservación de Carreteras y Consultores de conformidad con la cláusula Aeropuertos, nombrara un profesional quien Estimación de Xxxxxx. será el enlace entre esa dependencia y el Consultor, por intermedio del cual se canalizarán
5) Pagos. las relaciones entre ambas Partes, en lo relacionado con el proyecto en general.
Como compensación por los Servicios
prestados por los Consultores en virtud de este c) La Secretaría a través de la Dirección Contrato la Secretaría hará los pagos General de Conservación de carreteras y estipulados en la cláusula Pago a los Consultores Aeropuertos, supervisará el cumplimiento de las de la forma allí indicada. obligaciones del Consultor y sus asesores especiales, con el objeto de proteger los
6) Indemnización de los Consultores a la intereses del Gobierno y asegurarse que el Dirección. Consultor cumpla con sus obligaciones.- Con tal propósito, los representantes de la Secretaría
Tanto durante la vigencia de este Contrato como llevarán a cabo, entre otras las siguientes tareas: después de su expiración, el consultor resarcirá
a la DIRECCIÓN, plena y efectivamente por c1) Verificar el cumplimiento de las actividades toda pérdida, daño, lesión, muerte, gasto, que correspondan al Consultor bajo este proceso, juicio, costo y reclamación, incluidos, Contrato, para comprobar que sean ejecutadas sin que esta mención tenga carácter taxativo, los con eficiencia razonable.
honorarios y gastos legales sufragados por la
DIRECCIÓN o SECRETARIA o por cualquier c2) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo tercero cuando dichas pérdidas, daños, lesiones, por el personal apropiado y que se sigan o muerte se deriven de un acto ilícito, de la falta prácticas satisfactorias de Ingeniería.
a sus obligaciones o del incumplimiento del
contrato por parte del CONSULTOR, de sus VI. PAGOS A LOS CONSULTORES. empleados o agentes.
7) Obligaciones adicionales de la Secretaría.
1) Estimación de costos; monto máximo.
En el apéndice E figura una estimación del costo
a) La Secretaría se compromete a ejecutar con de los Servicios pagaderos en moneda nacional. la debida diligencia, la revisión, aprobación,
aceptación y autorización de todas las facturas, Cuando conforme a la cláusula Servicios,
Instalaciones y Bienes de la Secretaría las partes fines de los Servicios por el monto aprobado. convengan en que se efectúen pagos adicionales
a los Consultores en moneda nacional a fin de b) El costo de los equipos, materiales y cubrir cualesquiera gastos adicionales necesarios suministros a ser adquiridos o alquilados en que no se hubieran contemplado en las Honduras.
estimaciones de costo mencionadas en el
Apéndice E elevará el monto o, según el caso, c) El Costo del personal local. los montos máximos establecidos en la suma o
las sumas según el caso, a que asciendan d) El costo en moneda nacional de cualquier cualquiera de los mencionados pagos subcontratación necesaria a los fines de los adicionales. Servicios y que La Secretaría apruebe
previamente por escrito.
2) Moneda de pago.
e) Cualquier pago adicional en moneda nacional
Los pagos se harán conforme a la cláusula 4 en por concepto de la debida adquisición de los Lempiras. elementos que las Partes puedan haber
convenido.
3) Pagos en divisa.
f) El costo de los demás elementos que los
La Secretaría le reconocerá al Consultor Consultores puedan requerir a los fines de los cualquier pago en moneda extranjera que sea Servicios, con el previo consentimiento por necesario para la adquisición de bienes de otros escrito de la Secretaría.
países que se paguen en divisas.
4. Pagos en moneda nacional a los Consultores.
5. Valoración de las monedas.
En caso que se paguen al Consultor Servicios
La Secretaría pagará o reembolsará a los prestados y que sea necesario hacerlo en Consultores en moneda nacional los siguientes moneda extranjera, se les reembolsara de gastos en que incurran en Honduras en relación acuerdo al cambio oficial.
con los Servicios:
6. Modalidad de facturación y pago.
a) El costo que genere la adquisición en el país
de los siguientes elementos: transporte local, Las facturaciones y los pagos con respecto a los oficinas, instalaciones y servicios de Servicios se realizarán de la siguiente manera: campamento, servicios subcontratados,
reconocimiento de suelos, alquiler de equipo, a) Dentro de los ..... (. ) días posteriores a la
suministros, cargos por Servicios y fecha a la entrada en vigor la Secretaría comunicaciones que se originen en Honduras, dispondrá el pago del anticipo a los Consultores todo ello en la medida que sea necesario a los de una suma equivalente al por ciento(. %) del
monto del Contrato, en moneda nacional. documentos acreditativos del caso. Sólo podrá
retener el pago de parte de los estados La Secretaría recuperará los pagos anticipados, mensuales que no estén suficientemente en cuotas iguales en los primeros diez (10) acreditados. En caso de haber alguna meses de los Servicios, hasta amortizar discrepancia entre lo pagado efectivamente por totalmente dichos pagos.- Los pagos los Consultores y los costos en que estaban anticipados serán abonables una vez que los autorizados a incurrir, La Secretaría podrá hacer Consultores hayan suministrado a la Secretaría el ajuste por la diferencia en cualquier pago una garantía otorgado por una institución posterior. Se deberán pagar intereses, a la tasa satisfactoria para ella por un monto en moneda de ........por ciento (. %.) anual para moneda
local equivalente al 100% del pago anticipado; local desde la fecha de vencimiento antes dicha garantía permanecerá en vigencia hasta mencionada, sobre cualquier monto adeudado que esos pagos adelantados se hayan en dicha fecha de vencimiento y no pagado en la amortizados totalmente en la forma antes misma.
indicada, y se ajustará al modelo de Garantía
que la Secretaría hubiera aprobado por escrito. d) El pago final dispuesto en esta cláusula sólo
se efectuará después de presentados por los
b) A la mayor brevedad y a más tardar quince Consultores, y aprobados a satisfacción de la
(15) días después de finalizado cada mes Secretaría el informe y un estado finales, calendario del período de los Servicios, los identificados como tales. Se considerará que se Consultores entregarán a la Secretaría por han prestado todos los Servicios, que los duplicado, estados detallados de las sumas mismos han sido recibidos en forma definitiva pagaderas en dicho mes, de conformidad con la por la Secretaría y que el informe y estado cláusula 4, acompañadas de copias de las finales han sido aprobados a su satisfacción facturas firmadas, los comprobantes y demás ...... (. ) días calendario después de recibidos
elementos acreditantes del caso. se presentarán dichos informes y estado finales por la estados mensuales por separado respecto de las Secretaría, a menos que a esta última dentro del sumas pagaderas en moneda nacional. En cada mencionado período de ...(..) días, notifique uno de dichos estados mensuales separados se detalladamente por escrito a los Consultores de consignara distintamente la parte de los costos las diferencias observadas en los Servicios, o en totales admisibles correspondientes a el informe final.
remuneraciones y la que se refiere a gastos
reembolsables. Los Consultores, en cada caso, efectuarán con prontitud las correcciones necesarias, después
c) La Secretaría dispondrá el pago de los de lo cual se repetirá el procedimiento antes estados mensuales de los Consultores dentro de indicado.- Los Consultores reembolsarán a la los (......) días posteriores a la aprobación de los Secretaría dentro de los ...... (.....) días de mismos por la Dirección General de recibida una notificación al respecto cualquier Conservación de Carreteras y Aeropuertos y de suma que la Secretaría haya pagado, o cuyo
pago haya sido dispuesto de conformidad con VIII. ARREGLO DE DIFERENCIAS. esta cláusula, en exceso de los montos que
debían de acuerdo con las disposiciones de este 1) Arreglo amigable.
contrato. La Secretaría deberá efectuar dichos Las partes harán lo posible por llegar a un pedidos de este reembolso dentro de los ...... arreglo amigable de todas las diferencias que (.....) días calendario de recibidos por ella el surjan de este contrato o de su interpretación. informe y el estado finales que hubiera
aprobado, de conformidad con lo expuesto. 2.Normas de procedimiento.
EL proceso anterior se regirá por las
e) Todos los pagos a efectuar en virtud de este disposiciones de este contrato y contrato se depositarán en la cuenta de los supletoriamente, por las leyes Hondureñas Consultores en: ........................................
IX.- MEDIO AMBIENTE:
VII. EQUIDAD Y BUENA FE. El Consultor verificará que la SECRETARÍA,
tenga aprobada la LICENCIA AMBIENTAL
1. Buena Fe: respectiva, adquirida por la Unidad Ambiental Las Partes se comprometen a obrar de buena fe de SOPTRAVI y por consiguiente, puede dar en lo que respecta a sus derechos en virtud de inicio al Proyecto u Obra que desea ejecutar este Contrato y adoptar todas las medidas luego procederá a controlar que el razonables que sean necesarias para asegurar el CONTRATISTA, con el propósito de cumplimiento del objetivo del mismo. preservar EL MEDIO AMBIENTE, tome todas
las prevenciones del caso. Con ello se evitará,
2. Aplicación del Contrato. que le asuman una responsabilidad grave a la Reconociendo la imposibilidad de prever en este DIRECCIÓN y desde luego, se evita, que se contrato todos los hechos que puedan darse incurra en la comisión de Delitos Ambientales y durante su vigencia, las partes coinciden aquí en que a continuación se tipifican:
el propósito de que el mismo se aplique con
equidad a ambas, sin menoscabar los intereses Fabricar, almacenar, importar, comerciar, de ninguna de ella, y convienen en que si durante transportar, usar o disponer sin observar lo la vigencia de este Contrato cualquiera de ellas dispuesto en las disposiciones legales la materia consideraré que el mismo no se está aplicando como ser sustancias o productos tóxicos o con equidad, hará todo lo posible por llegar a un contaminantes que causen o puedan causar acuerdo acerca de las medidas que pudieran ser riesgo o peligro grave a la salud pública o al necesarias a fin de eliminar la causa o causas de ecosistema en general.
inequidad, aunque la falta de acuerdo sobre
cualquier pedido conforme a esta cláusula no Evitando lo anterior, se exonera de la sanción configurará una controversia que pueda que se le imputa al infractor, además de la pena someterse a arreglo de diferencia. por el delito especifico que se cometiere como
resultado de la acción u omisión, con pena de
reclusión de tres (3) a diez (10) años y además, si repite se le impondrá las sanciones por: Representante autorizado.
cualquier acción u omisión de la normativa ambiental que constituye delito de infracción
administrativa y se le aplica una multa. APÉNDICE "A" TÉRMINOS DE REFERENCIA
En fe de lo cual, las partes han dispuesto que se
firme este Contrato a sus respectivos nombres DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: en la fecha antes consignada
El Consultor se compromete y obliga a prestar Por y en nombre de la SECRETARÍA a satisfacción de la Secretaría los Servicios de
Consultoría necesarios para la supervisión del proyecto.
Representante Autorizado
En general el Consultor tendrá todas las
Por y en nombre de los CONSULTORES obligaciones de carácter técnico, económico y
administrativo que de acuerdo con las mejores prácticas de Ingeniería o como lo requiera la
Representante Autorizado. naturaleza de las obras, sean responsabilidad del Consultor a pesar de que no se haga mención
(Nota: Si los Consultores estuvieran integrados especifica de ellas en esta Contrato.- Es por más de una firma, todas ellas deberán figurar entendido que el Consultor suministrará todo el como signatarios, por ejemplo, de la siguiente personal necesario y asumirá toda la manera:) responsabilidad técnica para supervisar las obras hasta la terminación de las mismas;
Por y en nombre de cada uno de los Asimismo, proporcionará las facilidades CONSULTORES disponibles de sus oficinas en el sitio de la Construcción a los representantes de la
Dirección General de Conservación de
(Miembro) Carreteras y Aeropuertos.- El Consultor asistirá a la Secretaría en la preparación de todos los documentos e información requerida por el
Representante Autorizado Banco, lo que deberán prepararse en Español.- Cualquier consulta, notificación o intercambio de información de parte del Consultor al Banco deberá hacerse por medio de La Secretaría.
(Miembro)
El trabajo que el Consultor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas, técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta c)Inspeccionar conjuntamente la red del sector naturaleza e incluirá pero no limitará, a los para identificar problemas puntuales que siguiente: necesiten soluciones urgentes, así como también supervisar los trabajos que estén siendo
1) Actividades Preliminares. realizados por los peones camineros: Limpieza Previo al inicio de los trabajos, el Consultor se del Derecho de Vía, limpieza de alcantarillas, obliga a hacer una evaluación completa del limpieza de cunetas, etc.
proyecto, con el propósito de verificar las
cantidades de obras preliminares que sirvieron d) Supervisar que todos los trabajos realizados de base para licitar el mismo y determinar a la por el Contratista estén de acuerdo con las ves si son adecuadas y suficientes.- Al efectuar especificaciones técnicas, con el Contrato y con la evaluación requerida; estará obligado a las mejores prácticas de Ingeniería para que el presentar el informe preliminar del estado del proyecto terminado tenga una excelente calidad. proyecto a más tardar ...... (. ) días, después
de haber recibido la orden de inicio. e) El Consultor deberá llevar seguimiento del
contrato de construcción, conociendo al detalle
2) Actividades de dirección técnica y las obligaciones legales del Contratista. supervisión.
El Consultor será responsable junto con el f) Se debe realizar una evaluación periódica de Constructor de la calidad de la obra; deberá las estipulaciones Técnicas que debe cumplir el suministrar una inspección continua y completa Contratista y proporcionar a la Dirección de todo el trabajo efectuado por el Constructor General cualquier recomendación en cuanto a la debiendo ejecutar las siguientes actividades: modificación de las mismas.
a) Analizar el presupuesto reservado para el g) El Consultor mensualmente deberá evaluar los grupo con cada uno de los trabajos prioritarios resultados obtenidos en el avance real de los y / o necesarios a ejecutar en cada camino para trabajos comparándolos con la programación que los recursos financieros destinados para del Contratista.
cada actividad no sobrepasen el techo de la
inversión programado, previamente definido por h) El Consultor podrá recomendar la adición, la Dirección General de Conservación de disminución, exclusión de carreteras que forman Carreteras y Aeropuertos. la red vial del sector.
b)Una vez definidas las obras a ejecutarse, i) El Consultor mensualmente deberá realizar deberá programar conjuntamente con el una comparación del avance físico logrado de Contratista la secuencia de las distintas los trabajos programados, con el avance actividades para el mejor desarrollo de las financiero del Contrato.
mismas.
j) El Consultor llevara un registro de cálculo del
costo real de los trabajos ( costos directos e - Cualquier suceso importante que este indirectos). relacionado con el proyecto.
k) El Consultor deberá de solicitar al Contratista o) El Consultor deberá cuantificar en el campo que le suministre toda la información relativa a las cantidades de obras que se vayan realizando los gastos en que incurra durante la ejecución de con el objeto de aprobar las estimaciones de los trabajos en que se refiere a combustibles, obras presentadas por el Contratista.- Deberán llantas y repuestos. autorizarse únicamente aquellos trabajo que a criterio del Consultor hayan sido debidamente
l) El Consultor deberá evaluar permanentemente ejecutados y aprobados. el personal asignado al proyecto, tanto el
Contratista como el propio, para proceder a p) El Consultor emitirá mensualmente un reemplazar o solicitar al Contratista el reemplazo certificado que indique las metas obtenidas en el de cualquier persona que no cumpla sector por la realización de las actividades de satisfactoriamente con la labor encomendada. limpieza del mismo por el sistema "Peón-
Xxxxxxxx".- Este certificado formará parte de
m) El Consultor deberá estar pendiente de los documentos para el pago al Contratista de cualquier variación de precios autorizados por el las estimaciones de obras mensuales. Gobierno de la República en lo concerniente a:
salario mínimo, combustible, lubricantes, etc; q) El Consultor deberá elaborar y presentar para los cuales el Contratista tenga derecho mensualmente a la Dirección General de contractual de solicitar el reconocimiento del Conservación de Carreteras y Aeropuertos a escalamiento de costos; si el Contratista más tardar el día ....(. ) del mes siguiente un
presenta su solicitud, el Consultor deberá de informe mensual de las actividades realizadas en remitir el respectivo dictamen, y calcular el el sector tanto por el Contratista como por el ajuste de acuerdo ala fórmula polinómica Consultor, así como también información del descrita en el contrato de Construcción. avance físico-financiero, control del tiempo de
ejecución, control de calidad de los materiales
n) El Consultor deberá llevar un libro de utilizados, el control de las horas-maquinas bitácora en el cual se registre diariamente lo utilizadas en el período y cualquier otra siguiente: información que a criterio de la Dirección General sea necesario incluir en éste; el mismo
- Estado del tiempo se elaborará en formatos previamente
- Inventario del equipo acordados con la Dirección.
- Estado del equipo
- Tiempo trabajado r) Cuando el Contratista cumpla las metas
- Ordenes al Contratista programadas de la inversión anual en el sector o
- Horas - maquinas autorizadas - Visitas al al finalizar el año fiscal, el Consultor deberá proyecto. elaborar y presentar a más tardar ......(. ) días
después de la terminación de las obras, un realizar las respectivas pruebas de campo y de informe final que incluya una descripción de las laboratorio del concreto.
distintas fases de construcción de los proyectos,
además deberá incluir recomendaciones w) Verificará diariamente el adecuado específicas para el adecuado mantenimiento y funcionamiento de equipo del Contratista en el periodicidad del mismo, de los proyectos proyecto y de la calidad de los operadores del terminados, a fin de darle continuidad en los equipo, teniendo la facultad de rechazar la siguientes años a estas recomendaciones. máquina o el operador de la misma, en cualquier
trabajo pagadero por unidad de tiempo.-Deberá
s) El Consultor deberá elaborar las órdenes de presentar junto al informe mensual de cambio necesarias para el traslado de fondos actividades, el cuadro de rendimiento de cada destinados a realizar una actividad para otra una de las máquinas que se utilicen en la actividad de mayor prioridad o para la ejecución actividad ejecutada.
de un trabajo urgente no previsto en el contrato,
la cual deberá ser sometida a aprobación de la y) Revisará que las cantidades de obra del Dirección. Contrato concuerden con las cantidades reales necesarias en el campo, cuidando de no exceder
t) El Consultor deberá realizar conteos de tráfico el monto anual de inversión previsto para cada mensuales de acuerdo a formatos establecidos. actividad.
u) El Consultor tendrá bajo su responsabilidad Deberá emitir su dictamen cada vez que el la selección y aprobación del material selecto Contratista solicite exoneración de impuestos que se utilizará para el balastado o bacheo de para la importación de materiales, repuestos y una carretera, para lo cual deberá de tomar equipos a realizarse en el proyecto.
muestras de éste y analizarlas en el laboratorio
de suelos para determinar si el material reúne las z) El Consultor deberá dirigir todos aquellos características para ser usado. trabajos que xxxx ejecutados por unidad de tiempo debiendo preparar diariamente los
Deberá también ser muy cuidadoso en registros de los trabajos ejecutados mediante seleccionar aquellos bancos que además de ser esta modalidad de pago, utilizando los formatos aptos para ser usados, estén lo más próximos preparados para tal fin por la Dirección General posibles al sitio a balastar para no pagar al de Conservación de Carreteras y Aeropuertos Contratista un excesivo costo por el acarreo de .- Tal información deberá ser presentada éste; igual cuidado deberá de tener para mensualmente en el informe.
seleccionar los sitios para el aprovisionamiento
del agua. El Consultor deberá verificar la información de todas las medidas, trazos y estacas que sean
v) En la construcción de estructuras de drenaje necesarias para asegurarse que la obra sea de concreto reforzados, El Consultor deberá construida de acuerdo a los alineamientos,
niveles y secciones transversales proyectadas.
a) Los Consultores tendrán la responsabilidad
Verificará que el Contratista coloque los de todo el trabajo en conexión con este espesores de material selecto especificado u Contrato de acuerdo con los planos, ordenado, para lo cual deberá exigirá éste la especificaciones y documentos del Proyecto, colocación de trompos xx xxxxxx con la altura previamente aprobados por el Gobierno.- En del espesos ordenado, debiendo tener presente cualquier otro caso no cubierto por los el porcentaje de abundamiento del material documentos aprobados, los Consultores se suelto.- Asimismo, deberá chequear mediante adherirán a las normas de Ingeniería indicadas pruebas de laboratorio el porcentaje de por la Secretaría.
compactación que tiene la capa terminada del
material selecto, realizando muestreo de la b) Los Consultores aprueban que todos los superficie de rodadura a cada 500.00 bienes no fungibles con valor igual o mayor a (quinientos) metros, efectuando dos (2) Lempiras (L. . ) adquiridos con muestreos por sección, una en el centro de la fondos de este proyecto pasarán a ser calzada y otra en el hombro (izquierdo o propiedad de la Secretaría a la terminación de derecho). este Contrato, sin perjuicio a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente
El Consultor vigilará para que el Contratista cualquier sección del Proyecto.- En caso de que coloque los rótulos especificados en el Contrato, estos bienes no se devuelvan a la Dirección, en los lugares que indique la Dirección General. éstos serán pagados por los Consultores al valor
de costo, tomando en cuenta la depreciación El Consultor velará porque el Contratista que a tal efecto tienen establecidos los
reglamentos del Ministerio de Hacienda y mantenga por su propia cuenta señales Crédito Público de Honduras.- Los bienes con permanentes, para indicar cualquier peligro o valor menor a Lempiras (L. . ) no dificultad al tránsito.- Estas señales serán estarán sujetos a devolución.
aprobadas por el Consultor y deberán ser
suficientemente grandes y claras, para que los c) Cada vez que un asesor o especialista de los conductores de vehículos las perciban a tiempo. Consultores visite el Proyecto deberá preparar
un informe especial detallando sobre lo El CONSULTOR revisará y hará observado y hacer en él las recomendaciones recomendaciones a la Secretaría relacionadas del caso.- Este será personal con amplia con posibles reclamos de parte del Constructor, experiencia y especialidad en construcción de prórrogas al plazo Contractual de éste, pagos carreteras, estructuras, suelos, geología, por trabajos adicionales y otros similares. hidrología u otras áreas de acuerdo con las
necesidades del proyecto.
3) Responsabilidades Adicionales De Los
Consultores. d) A fin de coordinar y discutir criterios y
establecer si los trabajos se están ejecutando de Secretaría. acuerdo con lo establecido en el Apéndice A,
los Consultores se comprometen a convocar a a) INFORME MENSUAL: tales informes serán reuniones al menos una vez al mes o como fuere preparados por el Consultor para ser sometidos necesario o, cuando la Dirección General de a la Secretaría y proveer información Conservación de Carreteras y Aeropuertos lo relacionada con la disponibilidad de fondos, ordene. A dichas reuniones asistirán el gastos incurridos, por el Contratista de las obras Coordinador del Proyecto y los Representantes y el Consultor, etc.- Es imprescindible contar que la Dirección General y Conservación de con este informe puntualmente dentro de los Carreteras y Aeropuertos designe, Por parte de primeros ..... (....) días del mes siguiente al la Representación de los Consultores, el Gerente período reportado, reservándose la Secretaría del Proyecto y el Ingeniero Residente y por de retener el respectivo pago mensual al parte del Contratista sus Representantes Consultor si incumple con lo aquí estipulado. respectivos.- Durante estas reuniones los
Consultores presentarán a la Dirección General b) INFORME DE CIERRE PARCIAL: El de Conservación de Carreteras y Aeropuertos Consultor calculará cada seis (6) meses, las una evaluación descriptiva del avance de los cantidades finales correspondientes, al avance trabajos y su relación con el programa del acumulado que presente la obra y hará la trabajo aprobado.- Se discutirán, además recomendaciones pertinentes para la correcta problemas que se hayan presentado en la ejecución física y financiera con las realización de los trabajos y si ellos hubiesen correspondientes cantidades proyectadas causado alguna demora, solicitarán al restantes hasta la completación del Proyecto, Contratista el respectivo ajuste del programa de todo lo cual será presentado en un informe trabajo para su posterior revisión y en su caso, especial de cierre parcial de cantidades. aprobación.- Los Consultores a la vez, harán
una exposición de la forma como se realizará los c) El Consultor preparará cualquier otro informe trabajos inmediatos y someterán a consideración o documentación que sea requerida por la de la Dirección decisiones técnicas y Secretaría.
administrativas de importancia relevante para el
buen éxito y finalización del proyecto en el d) El Consultor preparará un "INFORME tiempo programado. FINAL" que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este Contrato para
4) Informes y otra Documentación. someterlo a consideración y aprobación de la
Secretaría este informe reflejará todas las El Consultor preparará y someterá a operaciones de Ingeniería, rediseño y consideración de la Secretaría los siguientes construcción y si fuera el caso irá acompañado informes relacionados con este Proyecto.- Tales de ......(. ) juegos de copias de planos que
informes serán reproducidos en Español en un correspondan al proyecto ejecutado "tal como número de copias en la forma establecida por la fue construido"; también incluirá una
recapitulación de la forma y la cantidad de los APÉNDICE C. fondos que hayan sido invertidos de acuerdo CERTIFICADO DE SALUD con los términos de este Contrato.- Se requerirá
un número de.... (.....) copias de este Informe Certificación Médica del Personal extranjero Final. que habrá de cumplir funciones en Honduras.
5) Servicios, Instalaciones y Bienes. APÉNDICE D.
HORAS LABORALES Y FERIADOS
El Consultor debe proveer todos los servicios,
equipo, instalaciones y bienes necesarios para 1. Horas Laborables.
llevar a cabo los servicios, principalmente lo que Se establece que el horario de trabajo normal, se refiere a instalaciones de vivienda del establecido oficialmente, corresponde a una personal, Laboratorio, Equipos Topografías, jornada mínima de 44 horas semanales.
Vehículos, equipamiento, mobiliario, etc.- Los
bienes enunciados serán provisto por los 2. Feriados.
Consultores en calidad de alquiler. Los feriados oficiales establecidos por el
Gobierno para todas las empresas La Secretaría tendrá la responsabilidad de gubernamentales o privadas corresponden a 11 proveer únicamente lo relacionado con la días al año, a saber:
información necesaria e inherente al proyecto
que le corresponda. Días Completos:
1º de enero (Año Nuevo)
6) Información General Sobre la Ubicación de Jueves Santo las Obras. Xxxxxxx Xxxxx
14 xx Xxxxx (Día de las Américas) Las obras motivos de la supervisión 1º xx Xxxx (Día del Trabajo)
corresponden a la rehabilitación de la carretera. 15 de Septiembre (Día de la Independencia)
3 de Octubre (Día del Soldado Hondureño)
APÉNDICE B. 12 de Octubre (Día de la Raza)
REQUISITOS DE PERSONAL 21 de Octubre (Día las Fuerzas Armadas)
25 de Diciembre (Día xx Xxxxxxx)
Los Consultores deben presentar una
descripción de cargos, funciones, títulos y Medios Días:
actitudes requeridas por la obra que posean 24 de Diciembre (Víspera xx Xxxxxxx) todos los miembros del personal, así como el 31 de Diciembre (Víspera de Año Nuevo) tiempo estimado (meses-hombre), durante el
que se desempeñará prestando los servicios, así como también de los Sub-Consultores y su personal.
APÉNDICE E. recibos de sueldos de dichos miembros del
DETALLE DE GASTOS EN LEMPIRAS personal.
(c) Las bonificaciones por trabajo en el exterior
1. Tasas mensuales para el Personal local. que se indican más adelante son las que el
Consultor ha convenido en pagar por este
2. Otros gastos reembolsables. trabajo a los miembros del personal que se
indican.
a) Asignación por viáticos para el Personal (d) Los coeficientes indicados más adelante por extranjero contratado por períodos breves, más concepto de cargas sociales y gastos generales los totales estimados. se basan en la experiencia de la Firma en materia de costos, durante los últimos tres (3)
b) Dietas para el Personal Extranjero años, según se refleja en los estados financieros Contratado por períodos largos, más los totales de la Firma.
estimados. (e) Los coeficientes en concepto de gastos generales y cargas sociales no comprenden
c) Costo del transporte local. ninguna bonificación ni ninguna otra forma de participación en las utilidades.
d) Costo de otros Servicios locales, alquileres,
servicios públicos, etc. (Nota): Para el personal que se desempeña fuera de la sede indicar el sueldo básico por día
Firma Consultora: MODELO FORMULARIO o por hora de trabajo.- Para el Personal que se
I. desempeña fuera de la sede indicar también, de
haberla, la bonificación por trabajo en el exterior
Trabajo: .- Este formulario y el de la página siguiente no
País: habrán de integrar el contrato que se firme y los
Fecha: Consultores deberán firmarlo por separado.
Declaración del Consultor en Materia de c) Contrato Tipo: Consultor de la Dirección Costos y Cargas Sociales. General de Carreteras
Confirmamos que: CONTRATO DE SUPERVISION
(a) los sueldos básicos indicados a continuación
han sido obtenidos de la nómina de la Firma y PROYECTO:
reflejan los sueldos en vigencia de miembros del
personal enumerados, los cuales no han sido __ mayor de edad, aumentados salvo dentro del marco de la (estado civil), política normal de aumento anual de sueldos con domicilio en , quien se aplicada a todo el personal de la Firma. designa como el GOBIERNO y
(b) Se adjuntan copias fieles de los últimos mayor de edad, (estado civil),
con Tarjeta de Identidad No. d. COORDINADOR: La persona
Solvencia Municipal No. y contratada por la Dirección para ser el
Registro Tributario Nacional No. enlace entre la Dirección General de
residente en esta ciudad, actuando en su Carreteras, el Consultor y el condición de Gerente de la Compañía Contratista.
___ con domicilio legal en la
ciudad de Tegucigalpa y que en adelante en este e. CONSULTOR: La Compañía Acto se llamará el CONSULTOR, convenimos Consultora
en celebrar y al efecto celebramos el presente
Contrato de Supervisión de f. PROYECTO: Significan los trabajos de
de acuerdo con ingeniería a efectuarse en la realización las estipulaciones que a continuación se indican: del Proyecto, cuyas características
principales se describen en la Cláusula
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. Segunda de este Contrato.
Siempre que en el presente Contrato se empleen g. PERSONAL LOCAL: Significa los siguientes términos, se entenderán que ciudadanos o residentes de la República significa lo que se expresa a continuación: de Honduras, empleados por los
Consultores con autorización de la
a. GOBIERNO: El Gobierno de la Secretaría.
República de Honduras, representado
por el Secretario de Estado en los h. CONTRATISTA: La persona natural o Despachos de Obras Públicas, jurídica a quien el Gobierno le confía la Transporte y Vivienda. construcción del Proyecto, siendo para
este Proyecto, la Constructora
b. SECRETARIA: La Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y Vivienda i. LEMPIRAS o el signo L.: Lempiras, la (SOPTRAVI) de la República de moneda en curso legal de la República Honduras, organismo ejecutor del de Honduras.
Proyecto.
j. FINANCIAMIENTO: Fondos
c. DIRECCION: La Dirección General de
Carreteras, dependencia de la CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION
Secretaría de Obras Públicas, DEL PROYECTO.
Transporte y Vivienda de la República
de Honduras, tal como se encuentra El Proyecto consiste enn la prestación de los establecido ahora o como fuere servicios de ingeniería requeridos para la reformado en lo futuro. Supervisión del Proyecto
de aproximadamente de la Dirección, todas las facilidades de kilómetros, ubicados en los departamentos de alojamiento, oficina, secretaría, etc., dentro de Dentro del proyecto se incluye, pero no se limita sus campamentos. El Consultor asistirá a la a la prestación de los siguientes servicios: Secretaría en la preparación de todos los
documentos e informaciones que por ella fueran
a. Supervisión de acuerdo a los planos y requeridos. Todos los documentos e especificaciones. información requerida deberán prepararse en Español. El trabajo que el Consultor ejecutará,
b. Trabajos por Administración Delegada, deberá ser compatible con las mejores prácticas previa aprobación de la Dirección. técnicas y administrativas usuales en Proyectos
de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará
c. Elaboración de Informes Mensuales, a lo siguiente:
Informe Final y Planos Finales "Tal
como fue Construído" el Proyecto. a. Revisión completa del Proyecto, esto
incluirá revisión de planos y
d. Además realizar los estudios y preparar planos para cambios en la obra que a juicio del Consultor y con la aprobación de la Dirección sean convenientes. | especificaciones de la carretera y las estructuras de drenajes menores, trabajo que será realizado al inicio del período de construcción. | |
CLAUSULA TERCERA: SERVICIOS REQUERIDOS. El Consultor se compromete y obliga a prestar a satisfacción de la Secretaría los servicios de ingeniería necesarios para la supervisión e inspección del Proyecto. | b. | Preparar un programa general de construcción de acuerdo con el Contratista, catálogo de operaciones y calendario de actividades para completar el proyecto, actualizándolo de conformidad al desarrollo del trabajo. |
En general, el Consultor tendrá todas las obligaciones de carácter técnico, económico y administrativo que de acuerdo con las mejores prácticas de ingeniería, o como lo requiera la naturaleza del Proyecto, sean responsabilidad del Consultor a pesar de que no se haga mención específica de ellas en este Contrato. Es entendido que el Consultor suministrará todo el | c. d. | Suministrar una inspección contínua y completa de todo el trabajo ejecutado por los Contratistas de Construcción, ya sea pagados por concepto de obra, administración delegada y otros tipos de pago sii los hubiera. Inspeccionar y hacer ensayos de los |
personal necesario y asumirá toda la responsabilidad técnica hasta la terminación del Proyecto, asimismo suministrará a los ingenieros | materiales incorporados o que se incorporarán al proyecto, preparando informes relativos de estas inspecciones |
y ensayos. Secretaría relacionadas con posibles reclamaciones de parte de los Contratistas
e. Suministrar la información de todos los de construcción, para prórrogas de plazo datos de construcción que sean necesarios del contrato, pago por trabajos adicionales para asegurarse que el Proyecto sea y otros similares.
construído de acuerdo con el alineamiento,
niveles y secciones transversales l. Presentar a la Dirección un Informe proyectados. Mensual del Proyecto que suministre datos técnicos y financieros a la fecha del
f. Proyectar cualquier cambio que fuere respectivo informe, en un número de siete necesario para un mejor funcionamiento (7) copias. Estos informes deberán económico en el Proyecto, por su propia contener todos los datos que a juicio de la iniciativa o a requerimiento de la Dirección se requieran para llevar un buen Dirección. Todo cambio propuesto por el control del Proyecto y dar una imagen real Supervisor, deberá ser aprobado por la del mismo.
Dirección previo a su ejecución.
m. Establecer monumento de concreto para
g. Calcular y certificar todas las cantidades referencia de la línea central y bancos de de obra y pagos que son incluídos en los niveles permanentes que servirán para estimados mensuales presentados por el futuras referencias.
Constructor.
x. Xxxxxxxx y entregar a la Dirección cinco
h. Llevar un control permanente de las (5) copias de los planos finales de planta y cantidades de obra ejecutadas y por perfil que muestren todas las partes del ejecutarse, manteniendo informada a la Proyecto, tales como hayan sido Dirección de los cambios que se hayan construídas, dentro de un plazo no mayor presentado en cantidades y costos. de dos (2) meses después de haber sido
recibida la obra por el Gobierno.
i) Hacer inspección final de cada sección del
Proyecto, certificar en cuanto a su o. Preparar cualquier otro informe que a terminación y hacer las recomendaciones criterio de la Secretaría pueda necesitarse para la aceptación preliminar del trabajo en relación con el Proyecto. terminado.
p. Determinar los requisitos para el
j) Calcular y certificar las cantidades finales mantenimiento de los variios elementos del de la obra ejecutada por el Contratista de Proyecto contemplados en su totalidad, construcción. hacer las recomendaciones para la medida de organización e itinerario de operaciones
k) Revisar y hacer recomendaciones a la para el mantenimiento de la carretera,
puentes y alcantarillas a medida que la trabajos de construcción, controlando y construcción de cada uno de los elementos evitando la erosión en ladera y taludes de vaya completándose. pendientes pronunciadas, conformando canales de entrada y salida en estructuras
q. Mantener un control de calidad de drenaje mayor y menor, que garanticen permanente sobre los materiales que se el flujo natural de aguas pluviales, han de emplear en la obra. eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., que como producto de la
r. Revisión de todos los sub-contratos construcción se encuentren en las propuestos por el Contratista y inmediaciones de la estructura de drenaje. recomendar cambios, aprobaciones o Asimismo verificará e inspeccionará los reprobaciones a la Dirección. trabajos que se requieran para evitar altos riesgos de inundaciones corriente abajo de
s. Llevar un estricto control de los materiales, las estructuras de drenaje, debido a la combustibles, lubricantes y todo aquello sedimentación y vegetación que obstruya que de acuerdo al Contrato de el flujo de agua.
Construcción esté sujeto a reconocimiento
de aumento de costos por aplicación de la Controlará la posibilidad de que se formen Cláusula Escalatoria. focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades
t. Celebrar sesiones periódicas con el contagiosas, debido a aguas estancadas, Coordinador del Proyecto por parte de la asegurándose que el agua lluvia drene Dirección para evaluar el avance de los normalmente hacia cauces naturales. trabajos y su relación con el programa
aprobado e informar sobre los diferentes Prohibirá al Contratista el vertimiento de problemas que se presenten. residuos de productos químicos (aceites, combustibles y otros) y que los desechos
u. Cubrir con la prontitud del caso, todas las sólidos sean desalojados en los xxxx y solicitudes de información hechas por la drenajes.
Secretaría.
Ordenará e inspeccionará la
v. Revisar y aprobar todas las medidas renaturalización de los bancos de adoptadas por el constructor para facilitar materiales, incluyendo los accesos e el flujo del tránsito en la carretera existente impedirá el establecimiento de directamente afectada. campamentos, plantas de asfalto y estacionamiento de vehículos pesados
w. Verificar que el Contratista tome todas las cerca de los xxxx. prevenciones del caso, con el propósito de
preservar el medio ambiente al ejecutar los x. Una vez terminada la obra: Efectuar una
estimación del tráfico promedio diario y Proyecto y mantendrá relaciones
anual sobre la base de una semana de satisfactorias con otros grupos,
conteo, la composición del tráfico y origen Contratistas y sub-contratistas que
y destino de los vehículos que transitan por ejecuten trabajo en las diversas
el camino. áreas del Proyecto.
Este informe se entregará al mismo tiempo 3. Es además convenido que el que el mencionado en el literal (y). Consultor, en la prestación de los servicios motivo de este Contrato,
y. Preparar un Informe Final que muestre actuará de acuerdo al mejor entre otras cosas, los avances logrados interés de la Secretaría, durante el
durante la ejecución de los trabajos, un trabajo de construcción y su
resumen de los costos incurridos, comportamiento será guiado por
comentarios y fotografías del Proyecto. normas generalmente aceptadas
Este informe deberá entregarse dos (2) de conducta profesional. meses después, como máximo, de
finalizadas las obras. 4. El Consultor no podrá emplear servicios de profesionales y
CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES técnicos que estén trabajando en
ESPECIALES. oficinas públicas o entidades
autónomas sin previa autorización
a. Responsabilidad del Consultor: escrita de dichas oficinas o entidades.
1. El Consultor tendrá la
responsabilidad de la supervisión 5. El Consultor no será responsable de todo el trabajo en conexión por los atrasos resultantes de
con este Contrato, de acuerdo a cualquier demora de la Secretaría
los planos, especificaciones y en el cumplimiento de las
documentos del Contrato, obligaciones estipuladas en la
previamente aprobados por el Cláusula Cuarta, párrafo b.
Gobierno. En cualquier caso no
cubierto por los documentos 6. El Consultor acuerda que todos aprobados, el Consultor se los bienes no fungibles con valor
adherirá a las normas de ingeniería superior a CIEN LEMPIRAS
indicadas por la Secretaría. EXACTOS (Lps.100.00) adquiridos con fondos de este
2. El Consultor además ejecutará sus Proyecto, pasarán a ser
operaciones con la debida propiedad de la Secretaría a la
diligencia en el desarrollo del terminación de este Contrato. Sin
perjuicio a efectuar transferencias | reuniones asistirán el Coordinador | |
parciales al finalizar físicamente | del Proyecto y los representantes | |
cualquier sección del Proyecto. En | que la | |
caso de que estos bienes no se | ||
devuelvan a la Dirección, estos | Unidad Ejecutora designe; por | |
serán pagados por los | parte de la representación del | |
Consultores al valor de costo, | Consultor, el Gerente del | |
tomando en cuenta la | Proyecto y el Ingeniero Residente | |
depreciación que para tal efecto | y, por parte del Constructor, sus | |
tienen establecidos los | representantes respectivos. | |
reglamentos del Ministerio de | Durante estas reuniones, el | |
Hacienda y Crédito Público. Los | Consultor presentará a la | |
bienes con valor de CIEN | Secretaría una evaluación | |
LEMPIRAS EXACTOS | descriptiva y gráfica del avance de | |
(Lps.100.00) o menor que éste, | los trabajos y su relación con el | |
no estarán sujetos a devolución. | Programa de Trabajo aprobado y | |
con la programación de la oficina | ||
7. Cuando los asesores especiales | de Control de Proyectos del | |
visiten el Proyecto, deberán | Ministerio de Hacienda y Crédito | |
preparar un informe detallado de | Público. Se discutirá además, | |
lo observado y hacer en él las | problemas que se hayan | |
recomendaciones del caso. Este | presentado en la realización de los | |
será personal con amplia | trabajos y si ellos hubiesen | |
experiencia en Pavimentación de | causado alguna demora, se | |
Carreteras y Especialista en | actualizará el Programa de | |
Estructuras, Suelos, Geología y | Trabajo. El Consultor, a la vez | |
otros, de acuerdo a las | hará exposición de la forma como | |
necesidades en el Proyecto. | se realizarán los trabajos | |
inmediatos y someterán a | ||
8. A fin de coordinar y discutir | consideración de la Secretaría | |
criterios, establecer si los trabajos | decisiones técnicas y | |
se están ejecutando de acuerdo a | administrativas consideradas de | |
lo establecido en la Cláusula | gran importancia para el buen | |
Tercera, el Consultor se | éxito y finalización del Proyecto en | |
compromete a convocar a | el tiempo programado. | |
reuniones de trabajo tan | ||
frecuentemente como fuere | 9. | El Consultor actuará de acuerdo a |
necesario, o bien, cuando la | los mejores intereses de la | |
Dirección lo ordene. A dichas | Secretaría en todas las secciones |
relacionadas con el Proyecto y la revisión, aprobación,
usará sus mejores esfuerzos para aceptación y autorización de todas
obtener máximas ventajas para la las facturas, requisiciones de pago
Secretaría en los siguientes y demás comprobantes sometidos
conceptos: por el Consultor para efectos de
a. Descuentos en todas las reembolso. facturas comerciales.
b. Cualquier descuento, 4. La Secretaría a través de la devolución o depósito o Unidad Ejecutora nombrará un
cualquier otra concesión Ingeniero Coordinador, que será
que pueda ser el enlace entre esa dependencia y
propiamente acreditada al el Consultor por intermedio del
respecto del Proyecto. cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo
b. Responsabilidad de la Secretaría: relacionado con el Proyecto en general.
1. La Secretaría proveerá al
Consultor y a sus asesores 5. La Secretaría a través de la especiales, de toda la asistencia Unidad Ejecutora, supervisará el
que sea necesaria para obtener la cumplimiento de las obligaciones
información existente, relacionada del Consultor y sus asesores
con el Proyecto y obtendrá los especiales con el objeto de
permisos, aprobaciones y proteger los intereses del
autorizaciones requeridas por las Gobierno y asegurarse que el
Leyes de Honduras para que el Consultor cumpla con sus
Consultor tenga libre acceso al obligaciones. Con tal propósito,
sitio del Proyecto. los representantes de la Secretaría llevarán a cabo, entre otras, las
2. Además la Secretaría se siguientes tareas: compromete a entregar al
Consultor, toda la información a. Verificar el cumplimiento
técnica de que dispusiese sobre de las actividades que
hidrología, meteorología, corresponden al
cartografía y de índole semejante Consultor bajo este
que sea apropiada y útil para la Contrato, par a
ejecución del Proyecto. comprobar que sean ejecutadas con eficiencia
3. La Secretaría se compromete a razonable.
ejecutar con la debida diligencia, b. Verificar que el trabajo
sea llevado a cabo por el campamento y otro que fuere
personal apropiado y que necesario para cumplir con lo
se sigan buenas prácticas estipulado en este Contrato,
de ingeniería. siempre que lo tengan disponible y
c. La Secretaría a través de en buen estado, si este no fuere el
la Unidad Ejecutora, caso, la Dirección autorizará la
podrá exigir el retiro de compra a través de este Contrato. cualesquiera de los
empleados del Consultor CLAUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA y sus asesores especiales DOCUMENTACION Y MULTA. asignados a este
proyecto, que de acuerdo El Consultor preparará y someterá a consideración al juicio de la Unidad de la Secretaría, los siguientes informes Ejecutora se a relacionados con las actividades contempladas en incompetente o este Contrato. Tales informes serán reproducidos inaceptable por cualquier en Español en el número de copias que se razón. El Consultor especificó anteriormente y en la forma prescrita deberá obedecer la orden por la Secretaría.
de retiro dentro de un
plazo no mayor de a. Informe Mensual, tal como se requiere en sesenta (60) dias. el literal 1, de la Cláusula Tercera. Se requerirá un número de siete (7) copias en
6. En caso de que el Consultor y sus Español, a menos que por escrito se Asesores Especiales incurriesen solicite en otra forma. Tales informes serán en gastos, obligaciones y/o preparados por el Consultor para ser demoras como resultado de sometidos a la Secretaría y proveer circunstancias creadas y aplicables información relacionada con la a la Secretaría, en el cumplimiento disponibilidad de fondos, gastos de las obligaciones de la incurridos, revisión de los Estimados de Secretaría, descritas en esta Costos. Avance del Proyecto y trabajos Cláusula Cuarta, la Secretaría realizados por el Contratista y el reembolsará al Consultor y sus Consultor. Es imprescindible contar con Asesores Especiales dichos gastos este informe puntualmente en los primeros y obligaciones. dias del mes subsiguiente, reservándose el derecho esta Secretarí, de retener el pago
7. La Dirección se compromete a mensual del Consultor si se incumple con entregar a los Consultores todo el lo aquí estipulado.
equipo de laboratorio, radio-
comunicación, de oficina y b. El Consultor preparará cualquier otro
informe o documentación que sea trabajo, para su aprobación por parte de requerida por la Secretaría que tenga la Dirección, indicando la fecha estimada relación con la Cláusula Tercera de este de su incorporación al Proyecto, duración Contrato. El número de copias de estos de su estadía y función específica para tal informes o documentos será estipulado al personal. LA DIRECCION SE momento que se impartan las instrucciones RESERVA EL DERECHO DE para su preparación. APROBACION DE TODO EL
PERSONAL PROPUESTO.
c. El Consultor preparará un informe final
que cubra las fases del Proyecto bajo los b. Para sustituir algún miembro del equipo términos de este Contrato para someterlo técnico, el Consultor someterá a a la consideración y aprobación de la consideración de la Dirección, el Secretaría. Este informe reflejará en forma Curriculum Vitae de profesionales somera todas las operaciones de calificados que pudiesen reemplazarlos. ingeniería, rediseño y construcción e irá LA DIRECION SE RESERVA EL acompañado de cinco (5) juegos de DERECHO DE APROBACION DE copias de planos que correspondan al DICHO PERSONAL. Siempre en Proyecto ejecutado "Tal como fue igualdad de condiciones, se dará construído"; también incluirá una preferencia al personal hondureño. recapitulación de la forma y cantidad de
los fondos que hayan sido invertidos de c. Calendario de Vacaciones: El Consultor acuerdo con los términos de este como condición previa a la entrega del Contrato. Se requerirá un número xx xxxx Anticipo, presentará un calendario de
(10) copias de este Informe Final. vacaciones de todo el personal en
conexión con el Proyecto y deberá
d. Multa: Por cada día de retraso en la asegurarse de que el personal disfrute de presentación de cada informe, el Consultor las mismas en la forma prevista en dicho deberá pagar una multa de CIEN calendario; la postergación de las LEMPIRAS EXACTOS (Lps.100.00) vacaciones solo podrá efectuarse si diarios. previamente a la fecha en que corresponda tomarlas, el Consultor obtiene la
CLAUSULA SEXTA: PERSONAL. correspondiente aprobación del Gobierno.
a. El Consultor se compromete a emplear CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ, todo el personal en forma eficiente para la VIGENCIA Y DURACION DEL ejecución del trabajo comprendido en este CONTRATO.
Contrato y presentará el Curriculum Vitae
de cada uno de los profesionales a. Validez del Contrato: Este Contrato no propuestos y técnicos encargados del tendrá validez o efecto hasta tanto no se
haya debidamente firmado por las partes 1.00 PERSONAL
contratantes y aprobado por Acuerdo
Ejecutivo. Sub-total 1:
b. Plazo de Ejecución del Proyecto: Se 2.00 BENEFICIOS SOCIALES, %
estima que el Consultor realizará todos los de 1.
trabajos objeto de este Contrato, en un
término que vence el de a Sub-total 1+2:
partir de la fecha de la Orden de inicio que
emita la Dirección General de Carreteras, 3.00 GASTOS DIRECTOS
la cual podrá tener carácter retroactivo en
el caso de que el Contratista inicie los Sub-total 3:
trabajos de construcción antes de que este
Contrato haya sido firmado. 4.00 GASTOS GENERALES
CLAUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO.
% 1+2
% de 3
El Costo de este Contrato ha sido estimado en la 5.00 HONORARIOS ( % 1+2+4) cantidad de
(Lps. , , . ), según se detalla en el GRAN TOTAL
Estimado de Costos siguiente:
RESUMEN
ESTIMADO DE COSTOS
PROYECTO 1.00 PERSONAL
2.00 BENEFICIOS SOCIALES
(Cifras en Lempiras) 3.00 GASTOS DIRECTOS
4.00 GASTOS GENERALES
5.00 HONORARIOS
POSICION: TOTAL
MESES:
S.MENSUAL: La Dirección suministrará de sus existencias, equipo de radio-comunicación, equipos de oficina
TOTAL: y campamento y equipo de laboratorio, todo ello en buen estado. Las partidas que se contemplan en el Estimado de Costos son para complementar las necesidades.
CLAUSULA NOVENA: REEMBOLSOS. viaje fuera del lugar de la residencia
asignada en la ejecución del trabajo. El Todos los costos necesarios para la ejecución de valor de la subsistencia mensual aprobada este Contrato, serán reembolsables según el de Lps. para los Ingenieros y demás Estimado de Costos, incluirá pero no se limitará a personal de campo autorizado.
lo siguiente:
4. El costo de todos los materiales, vehículos,
1. Todos los sueldos, salarios y pago de equipo (laboratorio, topografía, oficina, horas extras, correspondientes al personal comunicaciones, etc.), mobiliario y asignado al Proyecto (excepto tiempo suministros adquiridos por el Consultor y extra para ingenieros), ya sea a tiempo usados en el Proyecto, ya sean de parcial o completo, tales como el Jefe de naturaleza temporal o permanente. Así Proyecto, Ingenieros, Dibujantes, como el costo de toda la papelería y útiles Topógrafos, Niveladores, Técnico de de escritorio, compra de utensilios de Laboratorio, Administración, Secretarias, cocina, subsidio mensual de campamento Conserjes, Vigilantes y cualquier otro y el acondicionamiento de campamentos y personal cuyos servicios sean aprobados oficinas del proyecto.
por la Dirección. El tiempo extraordinario
trabajado por el personal de Consultor a 5. El costo de todas las herramientas, excepción de los ingenieros, será pagado suministros menores, combustibles y de conformidad a lo dispuesto por el lubricantes, reparación de vehículos, que Código de Trabajo. sean necesarios en conexión con la
ejecución del Proyecto.
2. Todos los beneficios sociales pagados en
conexión con el proyecto dentro de los 6. El alquiler y acondicionamiento de locales cuales se contemplan vacaciones, y equipo que fuere necesario en ausencias por enfermedad, cuotas del localidades cercanas al Proyecto.
Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), INFOP, XXXXXX, Décimo 7. Todas las llamadas telefónicas, gastos de Tercer Mes, Prestaciones Laborales, telegramas, cablegramas y telex que sea incluyendo las del Gerente del Proyecto y necesario hacer en relación con los el personal de la oficina central en la servicios de Ingeniería y otros servicios proporción que los mismos hayan requeridos por este Contrato.
brindado sus servicios al Proyecto.
8. Todos los costos de reproducción,
3. Todos los costos de viaje, incluyendo incluyendo copias heliográficas, transporte y viáticos para el personal fotostáticas, fotografías, negativos, etc., así trabajando a tiempo completo o parcial en como impresiones comerciales, empastos, el proyecto y para el personal cuando trabajos relacionados con artes gráficas y
disposición de informes, cubiertas y otras Costos que no forman parte del Proyecto: publicaciones según requerimientos del
Proyecto. Para la determinación de aquellos costos que se conviertan en costos reembolsables por los
9. Todos los cargos por fletes y expresos, servicios prestados por el Consultor, en la sean estos por vía aérea, terrestre o ejecución de trabajos contemplados en este marítima, correo, pruebas de carga, Contrato, los siguientes conceptos deberán ser perforaciones, exploraciones en el campo, excluídos, pero no limitarse a:
incluyendo sondeos, levantamientos y
costos de laboratorio de cualquier 1. Cualquier reserva para imprevistos. naturaleza.
2. Contribuciones y donaciones para
10. Todas las obligaciones públicas, servicios propósitos comerciales y sociales. médicos y primas de seguros contra
accidentes de trabajo de su personal y del 3. Dividendos sobre cauciones o Coordinador del Proyecto. En cuanto a bonificaciones hechas a los empleados y los servicios médicos, se aclara que asociados.
estarán sujetos a reembolsos, únicamente
aquellos que no son proporcionados por el 4. Inscripciones y membresías en Instituto Hondureño de Seguridad Social. agrupaciones sociales o profesionales.
11. Todos los sub-contratos autorizados de 5. Intereses sobre préstamos o fondos trabajo y directivas de empleo incurridos avanzados en conexión con la ejecución en este Contrato y que sean previamente del Contrato.
autorizados y aprobados por la Dirección.
6. Costos que no estén especificados en el
12. Cualquier otro trabajo, bien o servicio Estimado de Costos de la Cláusula Octava relacionado con este Proyecto y que sea y que no sean autorizados por la previamente autorizado y aprobado por la Dirección.
Dirección por no estar comprendido
dentro de este Contrato. CLAUSULA DECIMA: PAGOS.
Es entendido que la Dirección está Los pagos relacionados con la ejecución del autorizada para hacer transferencias por Proyecto, se harán en la forma que sigue: causa justificada, entre cualesquiera de las
partidas del Estimado de Xxxxxx, sin Pagos en Lempiras: alterar el total correspondiente.
Todos los pagos serán en Lempiras y se harán a la presentación del documento de reembolso
acompañado por una certificación de la Secretaría, garantía aprobada por Oficialía Mayor de donde se exprese que las cantidades facturadas la Secretaría, la suma de representan costos reembolsables, recargo por ______________________________
Gastos Directos, Gastos Generales y Honorarios (Lps. ), equivalente al veinte por al Consultor y que pueden ser pagados. ciento (20%) del monto total del Contrato,
en concepto de anticipo para cubrir gastos
a. Honorarios Fijos: de traslado de personal, equipo y materiales, adquisición de equipo y
El Consultor recibirá por concepto de materiales, acondicionamiento del Honorarios Fijos la cantidad de campamento, etc. La finalidad de este
(Lps. ) Anticipo es evitar gastos financieros al pagaderos en cuotas mensuales iguales. Consultor durante la ejecución del
Proyecto, incluyendo los ocasionados por No se hará ningún pago adicional por la adquisición de equipos costosos.
Honorarios a menos que exista un trabajo Esta cantidad será amortizada mediante extra no contemplado en el alcance del deducciones no menores del veinte por trabajo descrito en la Cláusula Segunda de ciento (20%) del valor total de cada este Contrato. Dicho trabajo extra deberá reembolso.
ser ordenado o autorizado por la
Dirección. d. Retención:
1. El Gobierno retendrá
b. Gastos Generales: mensualmente el diez por ciento (10%) de los honorarios
Para compensar al Consultor por los mensuales como garantía de
Gastos Generales particulares de la cumplimiento por trabajos
Empresa, el Gobierno acuerda a la misma, defectuosos, como garantía
un sobrecargo del por ciento adicional a la especificada en la
( ___%) sobre sueldos y salarios más Caución de Contrato, Cláusula
Beneficios Sociales, más un Décima Primera. El total retenido
por ciento ( %) del total de los Gastos será pagado al Consultor después
Directos incurridos en el Proyecto, a fin de de que el Gobierno extienda el
compensarlo por los gastos administrativos Finiquito y el Proyecto sea
y financieros derivados de tales Gastos recibido a satisfacción y de
Directos. acuerdo al Contrato.
2. El Gobierno retendrá los pagos al
c. Anticipo: Consultor por incumplimiento en
la entrega de los trabajos
El Consultor recibirá dentro de los treinta especificados en este Contrato,
(30) dias siguientes a la presentación de la pagándose al Consultor una vez
subsanado tal incumplimiento. asuntos relacionados con el Contrato hasta
donde se estime conveniente, el Consultor CLAUSULA DECIMA PRIMERA: se compromete a incluir Cláusulas CAUCION DEL CONTRATO. similares a las arriba mencionadas en todas las asociaciones y los sub-contratos si los
El Consultor rendirá una fianza equivalente al hubiese.
quince por ciento (15%) de los Honorarios, como c. El Consultor se compromete hasta la garantía de la ejecución correcta del trabajo hasta expiración de un período de tres (3) años la recepción satisfactoria del Proyecto, motivo de después del pago final contemplado de este Contrato por parte del Gobierno. Asimismo este Contrato, a que el Gobierno, la rendirá una garantía equivalente al cien por ciento Secretaría o sus representantes (100%) del Anticipo consignado en el inciso d) de autorizados tengan acceso y derecho a la Cláusula Décima. examinar cualquier libro pertinente, documento, papeles y anotaciones del
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Consultor relacionados con las ARCHIVOS. transacciones contempladas bajo este Contrato. El Consultor además se obliga a
a. El Consultor deberá conservar y mantener incluir en todos los sub-contratos, si los archivos y libros mayores de contabilidad, hubiese, una Cláusula al efecto de que el relacionados con las transacciones que se Sub-contratista se obligue a que el contemplan bajo este Contrato, incluyendo Gobierno, la Secretaría o cualesquiera de planillas, sub-contratos y otros servicios. sus representantes legales debidamente
b. El sistema de contabilidad empleado por autorizados tendrán acceso y derecho a los Consultores deberá ser aprobado por examinar directamente libros pertinentes, la Secretaría y deberá regirse por papeles y anotaciones de tal sub-contrato principios de contabilidad generalmente hasta un período de tres (3) años después aceptados. Todos los libros de cuentas y de que el pago final contemplado en el anotaciones relacionados con este Sub-Contrato haya sido hecho. Contrato deberán estar sujetos a d. La Secretaría al hacer el pago final al inspecciones por parte de la Secretaría Consultor será el propietario de los por cualesquiera de sus representantes originales de documentos, incluyendo legales en cualquier tiempo y los mapas, planos, fotografías, información Consultores se comprometen a permitir sobre suelos, así como toda la información
que representantes autorizados de la económica, fiscal, contable y financiera. Secretaría inspeccionen en cualquier e. Toda la información obtenida durante la tiempo las instalaciones, actividades y ejecución de este Contrato por parte del trabajos pertinentes a este Contrato, ya Consultor y todos los informes y sea en Honduras o en el exterior, recomendaciones, serán consideradas interrogando al personal empleado en como confidenciales por parte del
Consultor. o beneficios sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realización
CLAUSULA DECIMA TERCERA: de los trabajos, se hará un ajuste
COMPONENTES DEL CONTRATO. equitativo en el pago al Consultor y en
todos los otros términos de este Contrato Es entendido que forman parte del presente que puedan resultar afectados.
Contrato, los siguientes documentos:
b. Si durante la vigencia de este contrato el
a. Este Contrato y cualquier suplemento a él. promedio general xxx xxxxxxx en el país
b. El Cuadro de Organización para la aumenta considerablemente, la Dirección supervisión del Proyecto incluído como podrá autorizar al Consultor salarios Anexo 1. superiores a los indicados en el Estimado
c. La Orden de Inicio. de Costos.
d. La propueta Técnica aprobada por la
Dirección General de Carreteras. c. En el caso de que la Secretaría solicite al
e. Términos de Referencia entregados al Consultor servicios de ingeniería de Consultor. cualquier naturaleza en adición o fuera del
f. Prórrogas al plazo del Contrato alcance de los trabajos previstos en las convenidos por ambas partes. Cláusulas Segunda y Tercera o hace
g. El Programa de Trabajo. cambios en dicho alcance de trabajo, o
h. Los Contratos suplementarios que las que el Contratista establezca frentes de partes celebren. trabajo adicionales o distintos a los de su
i. Caución de Cumplimiento de Contrato. programación original que requieren un
j. Caución de Anticipo. cambio sustancial en las necesidades de operación de la supervisión, o en caso de
CLAUSULA DECIMA CUARTA: que durante la ejecución de este Contrato,
MODIFICACIONES DEL CONTRATO. la Secretaría decida construir obras
adicionales que sean requeridas, el
a. El Gobierno podrá en cualquier ocasión, Consultor se obliga a proseguir con los mediante orden escrita, hacer cambios trabajos de supervisión adicionales. La dentro de los términos del Contrato. Secretaría lo solicitará por escrito a los
Consultores y estos presentarán una Si tales cambios dan lugar a un aumento en propuesta con un estimado de Hombres- el alcance del trabajo o en el plazo Meses, Salarios, Gastos Directos, Gastos necesario para la ejecución del mismo, o Generales y Honorarios Profesionales que afecte cualquier disposición del mismo adicionales para efectuar dichos trabajos; o si después de la firma de este Contrato antes de autorizar dichos trabajos la entran en vigor disposiciones Secretaría estudiará y negociará la gubernamentales que aumenten los salarios propuesta y si esta conviene a sus
intereses firmará adenda al presente Contrato serán válidas solamente cuando fuesen Contrato, que pasará a formar parte del hechas por escrito y mandadas por telégrafo, mismo. cablegramas, telex o correo certificado a las
siguientes direcciones:
d. La Secretaría y el Consultor acuerdan que
este Contrato es una obligación entre A LA SECRETARIA:
ambas partes y que el documento es un SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Contrato de Costos Reembolsables y TRANSPORTE Y VIVIENDA. Honorarios Fijos, basado en un período Bo. La Bolsa, Comayaguela, D.C.
de ejecución que vence el de Honduras, C.A. entendiéndose que el Estimado de Xxxxxx
no es limitativo, sino que podrá variarse AL CONSULTOR:
dentro de los límites razonables, con la u otras direcciones que cualesquiera de las partes previa autorización de la Dirección. contratantes notifiquen por escrito, tal como queda
especificado. Estas notificaciones serán efectivas
e. Además es convenido que el Consultor no tan pronto como sean recibidas. podrá asignar, transferir, comprometer,
sub-contratar o hacer cualquier otra CLAUSULA DECIMA SEXTA:
transacción por este contrato o cualquier TERMINACION.
parte del mismo o derechos, reclamos u
obligaciones del Consultor aquí La Secretaría se reserva el derecho de terminar establecidos, excepto con el este Contrato para su conveniencia y por causas consentimiento escrito de la Secretaría. justificadas, o por razones de fuerza mayor. En
cualquier caso, dará al Consultor una notificación
f. El Gobierno no reconocerá costos por escrito de la terminación de los servicios adicionales al costo estimado si el objeto de este Contrato, con sesenta (60) dias de Consultor por causas no justificadas e anticipación.
imputables a él mismo dejase de cumplir
con este Contrato en la entrega del El Consultor tendrá el derecho de terminar este Proyecto. Contrato si por razones de fuerza mayor es En este caso, se obliga por sus propios imposible continuar los servicios indicados en él, o medios a cumplir con este Contrato y si la Secretaría se atrasase en uno o más pagos, entregar el Proyecto a satisfacción del por un período de sesenta (60) dias, en todo caso Gobierno. el Consultor notificará por escrito a la Secretaría con sesenta (60) dias de anticipación a esa
CLAUSULA DECIMA QUINTA: terminación. En caso de terminación del Contrato NOTIFICACIONES. por parte de la Secretaría o por parte del Consultor, este tiene el derecho de recibir solo los
Todas las notificaciones contempladas por este pagos por los servicios incurridos bajo este
Contrato hasta su terminación, incluyendo el ajuste equitativo del Estimado de Costos período de sesenta (60) dias de aviso. Igualmente de los Servicios, siempre que el Consultor recibirá cualquier otro costo razonable y haga el reclamo a la Secretaría dentro de justificable sobre instalaciones y equipo y un período de cuarenta y cinco (45) dias entregarán a la Secretaría toda la información después de cesada la fuerza mayor disponible, dibujos, planos y conclusiones notificada, acompañando las pruebas preliminares hasta la fecha de terminación y todos correspondientes.
los instrumentos y equipo especificados en el Si el Consultor no hiciera tal reclamo Estimado de Xxxxxx, después de que la Secretaría dentro del período de tiempo haga el pago final al Consultor. especificado, caducarán sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX: FUERZA por la mencionada fuerza mayor.
MAYOR.
c. Extensión del plazo por fuerza mayor: En
a. Definición: Por fuerza mayor se entenderá caso de que una fuerza mayor impida al todo acontecimiento ocurrido por causas Consultor ejecutar los deberes requeridos imprevistas fuera del control humano, no por este Contrato para la eficiente atribuible a falto de negligencia del ejecución de los trabajos por un período Consultor, incluyendo pero no limitándose contínuo que exceda quince (15) dias su a catástrofes de la naturaleza, del enemigo período de servicios, tal como lo requiere público, actos de otros consultores o este Contrato y previa aprobación de la contratistas de construcción en la Secretaría, será ampliado por un período ejecución de trabajos encomendados por de igual tiempo al período por fuerza el Gobierno, incendios, inundaciones, mayor.
epidemias, restricciones de cuarentena,
huelgas, embargos sobre fletes y d. El Consultor será reembolsado por condiciones de tiempo severas y poco cualquier gasto extraordinario que sea comunes. razonable, justificado y necesario en que incurra durante períodos de fuerza mayor,
b. Ajustes en el Estimado de Costos siempre que estos gastos sean aprobados Servicios por Fuerza Mayor: En caso de por la Secretaría.
fuerza mayor, debidamente comprobada,
que impida totalmente al Consultor e. Siempre que la ejecución del Proyecto sea continuar ejecutando el Contrato por un suspendida por fuerza mayor, el período que exceda a treinta (30) dias Contratista notificará a la Secretaría las consecutivos y después de hecha la causas de la suspensión dentro de un plazo notificación de fuerza mayor por el máximo de treinta (30) dias contados Consultor como se prevee en la Cláusula desde el inicio de la suspensión.
Xxxxxx Xxxxxx, la Secretaría negociará un
La Secretaría verificará las causas de la CLAUSULA DECIMA NOVENA:
suspensión y la magnitud del atraso, y si CONFLICTO DE INTERESES.
este fuese justificado, dará la prórroga
para completar los trabajos. Si el a. Ni el Consultor, ni ningún miembro del Consultor no hiciera tal notificación, personal del Consultor trabajarán directa caducarán sus derechos a reclamar pagos o indirectamente para su beneficio durante el período de suspensión. En caso personal, ni en su nombre ni a través de de que el trabajo se suspendiese ninguna otra persona, en ningún negocio, permanentemente, se procederá de profesión u ocupación, haciendo uso de acuerdo a la Cláusula Décima Sexta. información obtenida por medio de este
Contrato.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INDEMNIZACIONES. b. El Consultor y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto
Durante la ejecución de este Contrato, el en provecho propio, ni en el suministro de Consultor acuerda indemnizar y defender a su materiales y equipos para el mismo o en xxxxx a la Secretaría, sus funcionarios, agentes y carácter financiero.
empleados, de cualquier acción legal por causa de
difamación y toda clase de reclamos, demandas, CLAUSULA VIGESIMA: FINIQUITO.
acciones, incluyendo la violación de propiedad
literaria, patentes o registros de invención, artículos Al recibir la Secretaría el Informe Final a entera o herramientas, originados directamente de satisfacción suya y al efectuar el último pago al acciones u omisiones legales del Consultor, en Consultor, este Contrato se dará automáticamente realción con el Proyecto. El Consultor será por terminado en el entendido de que las partes responsable ante la Secretaría por la eficiencia y contratantes deberán a solicitud de cualquiera de cuidadosa operación de cualquier equipo no ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) fungible, que esté utilizando para ejecutar este dias, un Finiquito amplio, descargándose Contrato y que tuviese que ser entregado a la recíprocamente de toda clase de responsabilidades Secretaría a la conclusión del mismo. Es entendido provenientes de la ejecución de este Contrato, o y convenido que tal equipo será entregado a la expresar por escrito todas las causas por las que Secretaría en condiciones normales de operación, no se otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las reconociéndose como válido únicamente el responsabilidades profesionales que normalmente desgaste normal del mismo. Los daños que se corresponden al Consultor, de acuerdo a lo ocasionen por negligencia, impericia o ignorancia establecido en las Leyes de Honduras.
del personal dependiente del Consultor en la
operación y mantenimiento de dicho equipo, serán CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LEYES
resarcidos a la Secretaría por el Consultor. APLICABLES.
Para todo lo relativo al cumplimiento o
XXXXXXXX XXXXXXXX SEGUNDA:
OBLIGACIONES ADICIONALES DEL En fe de lo cual, ambas partes aceptan las SUPERVISOR. anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio
1. Los vehículos arrendados por el Gobierno del Distrito Central a los dias del mes al servicio de la Supervisión, de de . permanecerán en horas y dias hábiles
prestando servicios para el cual fueron REPRESENTANTE GOBIERNO: contratados, o bien cuando la ejecución
del Proyecto lo requiera y no para uso REPRESENTANTE CONSULTOR: particular de la firma.
d) Contrato Tipo: Contratista de la Direccion
2. El Supervisor no podrá retener la General de Conservación de Carreteras y
documentación referente al pago y Aeropuertos
reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el Contratista Nosotros ( ) actuando y deberán dar estricto cumplimiento a lo como Procurador General de la República establecido en la Cláusula numeral del mediante decreto número de fecha Contrato de Construcción del Proyecto y de de y que será responsable ante el Contratista por el en adelante en este acto se llamará El monto de los valores reclamados en ese GOBIERNO ó ENTE CONTRATANTE y concepto si por su culpa, negligencia u (__ ), autorizado para firmar en otras causas a él imputables, el Gobierno nombre y representación de la empresa no toma en consideración la solicitud del ( ) en adelante denominado el Contratista. "Contratista". Por cuanto el "Ente Contratante" esta interesado en que el Contratista ejecute las obras,
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ubicados en el Departamento de , y ha TRABAJOS ANTES DE LA VIGENCIA aceptado una oferta de "El Contratista" para la DEL CONTRATO: ejecución y terminación de dichas obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas.- El
El Gobierno reconocerá al Supervisor los trabajos ente contratante conviene en pagar al Contratista, de supervisión del Proyecto que ha efectuado en consideración a la ejecución y terminación de
las obras y la corrección de los defectos por el 3. El "Contratista" se compromete por el Contratista el monto de Lps en lo presente Contrato con el "Ente Contratante" a sucesivo denominado "EL PRECIO DEL ejecutar las obras en un plazo de......... (. ) días
CONTRATO", o la suma que pueda resultar calendario, contados a partir de la fecha pagadera de conformidad con las disposiciones del establecida en el orden de inicio que emita la contrato, en el momento y de la manera estipulada, Dirección General de Conservación de Carreteras hasta un monto máximo de Lps - El Ente y Aeropuertos, y corregir cualquier defecto con Contratante ha asignado la diferencia de arreglo a las disposiciones del Contrato, como Lps , para cubrir los costos de cambios contraprestación de los pagos que el "Ente posibles en las cantidades, variaciones, ajustes, u Contratante" hará en las formas que se indica en otros imprevistos.- El uso de esta diferencia se las condiciones del Contrato.
hará en conformidad con las disposiciones del
Contrato, siendo el organismo ejecutor: La 4. Como contraprestación al "Contratista", por Secretaría de Estado en los Despachos de Obras ejecutar las obras y subsanar los defectos, el "Ente Públicas, Transportes y Vivienda por intermedio Contratante" se obliga por el presente a pagarle el de la Dirección General de Conservación de precio convenido o las sumas que resulten Carreteras y Aeropuertos.- La estructura pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el presupuestaría a afectar es la siguiente: Título Contrato, en un plazo de ( )
, Programa , días calendario y en la forma establecida en él. Fondos , Renglón ,
Objeto , Clave . En fe de lo cual las partes han preparado el
presente Contrato y lo han firmado en la ciudad de Las partes dan fe de lo siguiente: Tegucigalpa F.M. a los ( ) días
del mes de de mil novecientos noventa y
1. Las palabras y expresiones que se utilizan en el .
presente Contrato tienen la misma aceptación que
las condiciones a que se refieren.
Empresa Constructora
2. Los siguientes documentos se consideran parte
del presente Contrato y serán interpretados en forma conjunta con él. Procurador General de la República
a) La Carta de Aceptación.
b) La Oferta. Director General de Conservación de Carreteras
c) Las Condiciones del Contrato. y Aeropuertos
d) Las Especificaciones Técnicas.
e) Los Dibujos.
f) La Lista de Cantidades. Ministro SOPTRAVI
CONDICIONES DEL CONTRATO acuerdo con las estipulaciones del contrato.
I. CONDICIONES GENERALES. Días: Son días calendarios; meses: Son meses
calendarios.- Un defecto: Es cualquier parte de las
Art. 1. Definiciones. obras no concluidas de acuerdo con el contrato.
Los términos definidos en los datos del Contrato
no se definirán en las condiciones del Contrato si Ente Contratante: Es la parte que empleará el no que conservarán sus significados definidos.- Contratista para que ejecute las obras, en este Los términos definidos tendrán iniciales en caso el Gobierno de Honduras cuyo organismo mayúsculas. ejecutor será la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transportes y
Fecha de Aceptación: Es la fecha en la que el Vivienda de Honduras por medio de la Dirección Ente Contratante notificó por escrito al Contratista General de Conservación de Carreteras y de que su oferta fue aceptada para llevar a cabo Aeropuertos.
las obras.
Ingeniero Inspector: Es la persona o firma Programa de Trabajo: Es un cronograma de las Consultora nombrada por el Ente Contratante en actividades que incluyen la construcción, los datos del Contrato (o Contratante, y instalación, prueba y encargo de las obras y que se notificando al Contratista, para que actúe en lugar usa para evaluar los efectos de las variaciones y los del Ingeniero Inspector), responsable de la eventos que ameritan una indemnización. supervisión del Contratista, la administración del
Contrato la aprobación de los montos pagaderos Eventos que Ameritan una Indemnización: son al Contratista, el anuncio y, valuación de las los definidos en la cláusula del mismo nombres variaciones del Contrato y la valuación de los incluidos en este contrato. eventos que ameritan una indemnización.
Fecha de Terminación: Es la fecha en la que el Equipo: Es la maquinaria y los vehículos del Ingeniero Inspector notifique que el Ente Contratista traídos temporalmente a las zona de las Contratante puede usar las obras. obras para construir las mismas.
Contrato: Es el contrato celebrado entre el Ente Precio Inicial del Contrato: Es el precio del Contratante y el Contratista. Contrato, para la fecha de aceptación por escrito
de la oferta, por parte del Ente contratante.
Oferta del Contratista: Es el documento de
licitación llenado y presentado por el contratista al Fecha Propuesta de Terminación: Es la fecha ente contratante. en la que el Contratista se propone terminar las obras. Sobre la fecha propuesta de terminación se
Precio del Contrato: Es el precio indicado en la especifica en los datos del Contrato.- Dicha fecha carta de aceptación ajustado posteriormente de sólo puede ser revisada por el Ingeniero Inspector
emitiendo una prórroga autorizada por el Ente conforme el Contrato. Contratante.
Art 2. Interpretación.
Planta: Es cualquier parte integral de las obras
que tenga una función mecánica, eléctrica, a) Al interpretar las condiciones del Contrato, el electrónica o química. singular también se refiere al plural, el masculino también se refiere al femenino y viceversa. Los
Zona de las Obras: Es el área definida como tal encabezamientos y las referencias no son en los datos del contrato. significativos.
Informaciones de las Investigaciones de la Las palabras tienen sus significados normales Zonas de las Obras: Son aquellas que fueron conforme al idioma del Contrato, a menos que se incluidas en los documentos de licitación y son definan específicamente,
informes objetivos y explicativos sobre las
condiciones del suelo y de las aguas subterráneas b) Si se especifica la terminación por secciones en que existen en la zona de las obras. los datos del Contrato, las referencias a las obras,
la fecha de terminación y la fecha propuesta de Fecha de Inicio: Es la fecha en la que el terminación incluidas en las condiciones del Contratista es notificado por escrito como el día Contrato, corresponden a cualquier sección de las que puede iniciar los trabajos concernientes al obras (exceptuando las referencias a la fecha de contrato.- no coincide necesariamente con ninguna Terminación y a la Fecha Propuesta de de las fechas de posesión de la zona de las obras. Terminación correspondientes a la totalidad de las
obras).
Subcontratista: Es una persona o empresa que
haya celebrado un contrato con el Contratista para Art. 3. Idioma y Ley. ejecutar una parte del trabajo contemplado en el
Contrato y que incluye trabajo ejecutado en la El idioma del contrato y las Leyes que rigen al zona de las obras. Contrato se indican en los datos del Contrato.
Obras Provisionales: Son obras diseñadas, Art. 4.Decisiones del Ingeniero Inspector.
construidas, instaladas y removidas por cuenta del
Contratista, necesarias para la construcción e El Ingeniero Inspector decidirá las cuestiones instalación de las obras. contractuales entre el Ente Contratante y el contratista, de manera justa e imparcial.- En el
Variación: Es una instrucción dada por el caso de suscitarse alguna diferencia, el Ente Ingeniero Inspector que modifica las obras. Contratante tendrá la última palabra en las
cuestiones contractuales con el Contratista.
Las Obras: Son las que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Ente Contratante
Art. 5. Delegación. realizar las funciones indicadas en el programa y cronograma u otro personal aprobado por el
El Ingeniero Inspector podrá delegar cualquiera de Ingeniero Inspector quien aprobará el personal sus deberes y responsabilidades a otras personas, clave de reemplazo propuesto sólo si su previa notificación al Contratista. calificación, habilidad y experiencia son iguales o
mejores que las del personal incluido en la
Art. 6. Comunicaciones. propuesta.
Las comunicaciones entre las partes a las que se b) Si el Ingeniero Inspector solicita al Contratista hace referencia en las condiciones surtirán efecto que retire a una persona que sea miembro de su solo cuando sean por escrito.- Y tendrán efecto personal e indica sus motivos, el contratista sólo cuando se reciban. garantizará que la persona salga de la zona de las obras antes de haber transcurrido
Art. 7. Subcontratación. ( ) días y dicha persona no seguirá teniendo relación alguna con el trabajo conforme al
El Contratista no podrá subcontratar ni ceder el Contrato. Contrato sin el consentimiento del Ente
Contratante.- La subcontratación no alterará las Art. 10. Riesgos del Contratista.
obligaciones del Contratista.
Todos los riesgos de perdida o daños a
Art. 8. Otros Contratistas. propiedades físicas y de lesiones personales y muertes que puedan surgir durante la ejecución del
El Contratista cooperará con otros contratistas, Contrato y como consecuencia de ello, autoridades públicas, empresas de servicios exceptuando los riesgos excluidos descritos en el públicos y el Ente Contratante y compartirá la zona numeral siguiente, serán responsabilidad del de las obras con ellos durante el período indicado Contratista.
en el programa de trabajo de los demás
contratistas.- También les proporcionara Art. 11. Riesgos del Ente Contratante. instalaciones y prestará servicios, conforme a lo
descrito en el programa de trabajo. El Ente Contratante será responsable de los
riesgos excluidos los resultantes de:
El Ente Contratante podrá modificar el programa
de trabajo de los demás Contratistas, y tendrá que (a) Guerras, hostilidades, invasiones, actos de avisar al Contratista sobre tal modificación. enemigos extranjeros, rebeliones, revoluciones,
insurrecciones o golpes de estado, guerras
Art. 9. Personal. civiles, motines o disturbios (a menos que se limiten a los empleados del contratista), y la
a) El Contratista empleará ya sea el personal clave contaminación proveniente de cualquier nombrado en la lista de personal clave para combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico
radioactivo, en la medida en la que se afecten certificados debieron haber sido presentados por directamente la ejecución de las obras. el Contratista y descontar las primas que haya
pagado de los montos pagaderos por otro
(b) Causa debida exclusivamente al diseño de las concepto al Contratista o, si no es pagadero monto Obras, y diseños del Contratista mismo. alguno, considerar el monto de las primas como
una deuda vencida.
Art. 12. Seguros
D) Se podrán introducir modificaciones en los
A) El Contratista suscribirá los siguientes seguros términos de un seguro, ya sea con la aprobación en común con el Ente Contratante, para el período del Ente Contratante o como consecuencia de que comienza en la fecha de inicio y termina en la cambios generales impuestos por la compañía de fecha de vencimiento del Período de Notificación seguros con la que se haya suscrito la póliza. de corrección de defectos, lo que ocurra después:
E) Ambas partes cumplirán con cualesquiera
(a) Un seguro contra daños a las propiedades de condiciones de las pólizas de seguro. otras personas causadas por actos u omisiones del
Contratista. Art. 13 Indemnizaciones
(b) Un seguro contra muertes y lesiones causadas A) Cada una de las partes será responsable de las por actos u omisiones del Contratista a: pérdidas, gastos y demandas que resulten de
perdidas o daños a propiedades físicas, lesiones b1) cualquier persona autorizada a estar en la personales y muertes causados por sus propios zona de las obras. actos y omisiones e indemnizará a la otra por ello.
b2) Terceros que no estén en las zonas de las B) La parte que demande la indemnización tomará obras. todas las medidas necesarias para mitigar las
pérdidas o daños que puedan ocurrir.
(c) Un seguro contra daños a las obras y
materiales durante la construcción. C) El Contratista indemnizará al Ente Contratante
por cualesquier demanda o daño causados por el
B) El Contratista presentará al Ingeniero Inspector, movimiento de su equipo o las obras provisionales las pólizas y los certificados de seguro antes de la que se ejecuten fuera de las zona de las obras. fecha de inicio indicada en los datos del Contrato
y posteriormente según lo exija el Ingeniero Art. 14. Informe de las Investigaciones de las
Inspector. Zona de las Obras.
C) Si el Contratista no presenta cualquiera de las El Contratista debe atenerse a los informes de pólizas y certificados exigidos, el Ente Contratante investigaciones de la zona de las obras al preparar podrá suscribir los seguros cuyas pólizas y su oferta.
Art. 15. Preguntas Sobre los Datos del Obras Provisionales cuando sea necesario.
Contrato.
Art. 19) Seguridad.
El Ente Contratante a través del Ingeniero
Supervisor dará instrucciones aclarando las El Contratista será responsable de la seguridad de preguntas sobre los datos del Contrato. todas las actividades que tenga lugar en la zona de
las obras, particularmente en lo que concierne a la Art. 16. Construcción de las Obras por Parte debida señalización y el control del tránsito en la del Contratista. vía dentro de la zona de las Obras.
El Contratista construirá e instalará las obras de Art. 20) Descubrimiento
acuerdo con la Especificaciones y Dibujos.
Cualquier cosa de interés histórico o de valor Art. 17. Construcción de las Obras a la fecha significativo descubierta inesperadamente en la Propuesta de Terminación. zona de las Obras será propiedad del Ente Contratante.- El Contratista notificara al Ingeniero
El Contratista comenzará las Obras en la Fecha de Inspector sobre dichos descubrimientos y seguirá Xxxxxx y las ejecutará de acuerdo con el programa sus instrucciones en lo que respecta a ellos. presentado por él, según lo actualizado y aprobado
por el Ingeniero Inspector, y las concluirá a la Art. 21) Tenencia de la zona de las obras
Fecha Propuesta de Terminación.
El Ente Contratante será responsable del "Libra- Art. 18. Aprobación de las Obras miento del Derecho de Vía", el cual cederá al Provisionales del Contratista. Contratista la tenencia de la zona de las Obras, libramiento que se podrá hacer en la forma
a) El Contratista presentará al Ingeniero Inspector fraccionada, según las necesidades de avance. Si Dibujos y Especificaciones correspondientes a sus no se cede la tenencia de una parte para la fecha Obras Provisionales, quien las aprobará si cumplen indicada en los datos del Contrato, se considerará con los datos del Contrato. que el Ente Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y esto es un evento que
b) El Contratista será responsable del diseño de las necesita una indemnización obras provisionales.
Art. 22) Acceso a la zona de las obras.
c) La aprobación del Ingeniero Inspector no
alterará la responsabilidad del Contratista en lo que El Contratista permitirá el acceso del Ingeniero respecta a su diseño de las Obras Provisionales. Supervisor y cualquier persona autorizada por el
mismo o por el Ente Contratante en la zona de las
d) El Contratista obtendrá la aprobación de obras y a cualquier lugar en el que se estén terceros en lo que respecta a su diseño de las ejecutando o se piensen ejecutar trabajos
relacionados con el Contrato. estudio del caso, dictaminará su resolución y la comunicará al reclamante y tendrá carácter
Art. 23) Instrucciones definitivo dentro de la vía Administrativa. Se prohibe el Arbitraje, como medio de dirimir
El Contratista seguirá todas las instrucciones del controversias, que surjan de la interpretación del Ingeniero Inspector, que cumplan con las leyes de presente contrato.
Honduras.
La resolución, se realizará de acuerdo con el Art. 24) Desacuerdos y Disputas procedimiento publicado, por la institución
indicada en los datos del Contrato y en el lugar
a) El Ente Contratante y el Contratista harán todo especificado en los mismos según el caso, se hará lo posible por resolver en forma amistosa mediante por un solo Juez o una comisión integrada por tres negociaciones informales directas todos los jueces.
desacuerdos, diferencias o disputas que surjan
entre ellos en relación con el Contrato. La comisión respectiva percibirá por su trabajo los
honorarios por hora especificados con los datos
b) Si El Ente Contratante o el Contratista del Contrato y el resto se dividirá entre el Ente considera que una decisión tomada por el Contratante y el Contratista, cualquiera que sea la Ingeniero Inspector estuvo fuera de autoridad que decisión que estos tomen.- La decisión de la le confiere el Contrato o fue tomada erróneamente, Comisión será definitiva y obligatoria.
la resolución de la diferencia o desacuerdo se hará
por vía amistosa mediante negociaciones La decisión será anunciada antes de haber informales directas de conformidad con el art. 24 transcurrido ......(.....) días, de la fecha en la que ap. a), si una vez transcurridos ..........(.....) días de se haya sometido una disputa.
la decisión del Ingeniero Inspector, el Ente
Contratante y el Contratista no hubieran podido Art. 26) Plan y Cronograma de Trabajo
resolver amistosamente dicha diferencia o
desacuerdo, cualquiera de las partes podrá pedir Antes de haber transcurrido el plazo indicado en que sea sometida a una resolución definitiva por los datos del Contrato, el Contratista presentará al una comisión integrada de conformidad con lo Ingeniero Inspector
estipulado en los datos del Contrato.
a) Un plan y cronograma de trabajo en el que se Art. 25) Procedimiento para Xxxxxxx indica los métodos disposiciones, orden y “Disculpas por Discordias” cronogramas generales de todas las actividades relacionadas con las obras para su aprobación.
Cualquier divergencia que se presente sobre algún
asunto relacionado con este contrato, que no se b) Mensualmente un plan de trabajo actualizado en resuelva mediante un arreglo con la Dirección, el que se indique el progreso efectivo logrado con deberá ser resuelto por la Secretaría, la que previo respecto a cada una de las actividades y el efecto
del progreso logrado sobre el conograma del que amerita una indemnización o de una variación trabajo que queda por hacer, incluyendo cualquier y se le presente todos los comprobantes y cambio en la secuencia de las actividades. justificaciones.- Si el Contratista no da pronto
aviso de una demora o no coopera para resolver
c) El Trimestralmente, un plan de trabajo una demora, la demora debida a su falta no se actualizado para consideración y aprobación por considerará al fijar la nueva fecha propuesta de parte del Ingeniero Inspector. En el caso de no ser terminación.
presentado, el Ingeniero Inspector podrá deducir
de la próxima valuación, el monto indicado en los Art. 28) Aceleración de la terminación
datos del Contrato y continuar deduciendo este
monto hasta el pago que corresponda efectuar Cuando el Ente Contratante desee que el después en la fecha en la que se haya presentado Contratista termine las Obras antes de la fecha el plan de trabajo atrasado. propuesta de terminación, el Ingeniero Inspector obtendrá del Contratista ofertas con sus precios
d) La aprobación del plan de trabajo por parte del para lograr la aceleración necesaria.- Si el Ente Ingeniero Inspector no alterará las obligaciones del Contratante acepta estas ofertas, la fecha Contratista.- El Contratista podrá revisar el plan y propuesta de terminación se ajustará debidamente presentarlo de nuevo al Ingeniero Inspector en y será confirmada tanto por el Ente Contratante cualquier momento.- Este plan revisado indicará el como por el Contratista.
efecto de las variaciones y los eventos que
ameriten una indemnización. Consecuentemente la oferta del Contratista con sus precios para la aceleración de las Obras, se
Art. 27) Prórroga de la Fecha Propuesta de sumarán al precio del Contrato y se tratarán como
Terminación una variación.
El Ente Contratante prorrogará la fecha propuesta Art. 29) Demoras Ordenadas Por El Ingeniero
de terminación si ocurre un evento que amerite una Inspector
indemnización o se anuncia una variación que haga
imposible que se concluya las obras a la fecha El Ingeniero Inspector podrá ordenar al Contratista propuesta de terminación, sin que el Contratista que demore el inicio o progreso de cualquier tome medidas para acelerar el trabajo que queda actividad relacionada con las Obras.
por ejecutar y que harían que incurra en costos
adicionales. Art. 30) Reuniones Administrativas
El Ente Contratante decidirá si se prórroga la fecha El Ingeniero Inspector o el Contratista podrán propuesta de terminación y la extensión de dicha exigir a la otra parte que asista mensualmente a una prórroga, antes de haber transcurrido .......(....) reunión administrativa donde se revisarán los días de la fecha en la que el Contratista le solicite planes correspondientes del trabajo ejecutado y que tome una decisión sobre el efecto de un evento por ejecutar y se tratarán las cuestiones planteadas
de acuerdo con el procedimiento para el pronto afectará la responsabilidades del Contratista.- El aviso. Ingeniero Inspector podrá ordenar al Contratista que busque un defecto y que descubra y someta a
El Ingeniero Inspector levantará actas de las pruebas cualquier obra que a juicio del Ingeniero reuniones administrativas y proporcionará copias Inspector pueda tener un defecto.
de las mismas a los asistentes y al Ente
Contratante.- El Ingeniero Inspector asignará a las Art. 33) Pruebas
partes la responsabilidad de cada una en relación
con las medidas a ser tomadas, ya sea durante la Si el Ingeniero Inspector ordena al Contratista que reunión administrativa o después de la misma, y realice una prueba, no incluida en las notificará por escrito dichas responsabilidades a especificaciones, para verificar si cualquier obra los que asistan a la reunión. tiene un defecto y la prueba demuestra que es así, el Contratista pagará la prueba y cualquier
Art. 31) Pronto Aviso muestra.- Si no hubiese defecto, la prueba será un evento que amerita una indemnización.
El Contratista dará aviso al Ingeniero Inspector tan
pronto como sea posible, de probables eventos o Art. 34) Corrección de Defectos
circunstancias futuras especificadas que puedan
afectar adversamente en la calidad del trabajo, o a) El Ingeniero Inspector notificará al Contratista aumentar el precio del Contrato o demorar la fecha cualquier defecto que descubra antes del propuesta de terminación.- El Ingeniero Inspector vencimiento del período de notificación de podrá exigir al Contratista que proporcione una defectos, que comienza en la fecha de terminación. estimación del probable efecto del evento a
circunstancias futuras sobre el precio del Contrato b) Cada vez que se notifique un defecto comenzará y la fecha propuesta de terminación.- El un período de corrección de defectos.- El Contratista proporcionará la estimación tan pronto Contratista corregirá el defecto notificado antes de como sea razonablemente posible y cooperará con haber transcurrido el período de corrección de el Ingeniero Inspector en la preparación y defectos. La duración del período de corrección consideración de la propuesta concernientes a la de defectos se indica en los datos del Contrato. manera a la cual el efecto de dicho evento o
circunstancia pueda evitarse o reducirse, siguiendo c) El Contratista corregirá los defectos que el cualquier instrucción resultante del Ingeniero mismo descubra, antes de vencer él período de Inspector. corrección de defectos.
Art. 32) Identificación de los Defectos d) El Ingeniero Inspector notificará mediante acta,
que todos los defectos se han corregido, cuando El Ingeniero Inspector verificará el trabajo del todos los conocidos hayan sido efectivamente Contratista y notificará al mismo sobre cualquier corregidos.- Si el Ingeniero Inspector considera defecto que encuentre, dicha verificación no que la corrección de un defecto no es esencial,