PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE REDISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA WEB DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I PRODUCCIÓ D’UN MINISITE PROMOCIONAL DE LA NOVA TEMPORADA 2019/2020

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE REDISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA WEB DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I PRODUCCIÓ D’UN MINISITE PROMOCIONAL DE LA NOVA TEMPORADA 2019/2020

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT CLAU/EXPEDIENT: 2018-COM-SWEB-SV

I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. OBJECTE

DESCRIPCIÓ: L'objecte del contracte és el redisseny i desenvolupament de la web de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i producció d’un minisite promocional de la nova temporada 2019/2020.

L’Abast de l’objecte del contracte inclou el redisseny de la web actual així com possibles millores en la presentació de la informació de diversos apartats per adequar-la a unes noves necessitats informatives enfocades a campanyes d’abonaments i presentació de títols de la nova temporada. El servei inclourà també la creació d’un minisite (landing) promocional que vagi en consonància amb la resta d’elements.

LOTS: No

CODI CPV: 72212224

Codi NUTS ES511

B. DADES ECONÒMIQUES:

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I MÈTODE APLICAT PER AL SEU CÀLCUL

El valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest valor és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec

El valor estimat del contracte ascendeix a l’import global de 23.000.-€ (IVA Exclòs) i inclou el pressupost mínim base de licitació.

B.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

CONCEPTE	IMPORT ABANS D'IVA	IMPORT DE L'IVA	TOTAL IVA INCLÒS
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	23.000-€	4.830.-€	27.830.-€

Desglossament del pressupost de licitació:

Pressupost base de licitació	€
1. Costos directes	20.930,00 €
2. Costos indirectes (despeses generals i benefici industrial)	2.070,00 €
Total pressupost màxim	23.000,00 €
21% IVA	4.830,00 €

Pressupost IVA inclòs 27.830,00 €

C. Es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment del contracte al que es refereix aquest plec.

D. TERMINI DE DURADA I LLOC D’EXECUCIÓ:

Durada del contracte: Un mes i mig

El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de la data de signatura del contracte La data de lliurament serà l’establerta al plec tècnic.

Possibilitat de pròrrogues: No

Lloc d’execució: Barcelona

E. VARIANTS:

SÍ: NO:

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:

Forma de tramitació: Tramitació ordinària mitjançant el procediment obert simplificat previst als

apartats 1 a 4 de l’article 159 de la LCSP

Procediment d’adjudicació: procediment obert, regulació no harmonitzada

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:

SÍ: NO:

Motiu: mitjans digitals en procés d’implantació

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:

Data i hora límit de presentació de propostes: 2 de gener de 2019 a les 11:00 hores.

Format i lloc de presentació: A través de dos (2) sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1 i sobre 2.

LES PROPOSICIONS NOMÉS PODRAN PRESENTAR-SE A LA SEU DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU A LA SEGÜENT ADREÇA: LA RAMBLA 51-59, 08002 BARCELONA

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1: documentació general i propostes avaluables mitjançant l’aplicació de criteris que depenen d’un judici de valor. L'acte d’obertura de les proposicions contingudes en aquest sobre no és públic, ja que es tracta d’un procediment obert simplificat

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, (propostes avaluable mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant fórmules automàtiques) Es realitzarà en un termini màxim de vint dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de propostes. La data i lloc s’informarà en el perfil del contractant.

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:

G.1. CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL

Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis: que referit al millor exercici dins dels TRES (3) darrers disponibles conclosos en funció de la data de creació o d’inici de les activitats en la mesura que es disposi les referències d’aquest volum de negocis haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el valor estimat del contracte. El licitador haurà d’acreditar que en l’any de major execució dels darrers tres anys ha assolit un volum de negoci de com a mínim 34.500.-€

Si s’escau, aquest requisit s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica:

- Relació dels principals treballs de naturalesa igual o de similar naturalesa als que son objecte del present contracte realitzats durant els TRES (3) últims anys que inclogui objecte, import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els licitadors hauran d’acreditar haver executat durant l’any de major execució dels darrers tres anys un import mínim (abans d’IVA) de 64.400.-€

Si s’escau, els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari en que es faci constar: objecte del contracte, import abans d’IVA, client i any d’execució.

G.2. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: No

X

G.3. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

NO : SI :

En la present licitació, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP, s’exigeix el compromís dels licitadors d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals mínims que s’indiquen a continuació.

Els licitadors han de presentar una declaració responsable (annex 13) en la que nomenin i es comprometin a dedicar a l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicataris, el següent equip mínim:

- Un/a cap de projecte: Perfil tècnic amb titulació superior de grau universitari en informàtica o equivalent o bé aquella titulació necessària i adequada per l’execució de eles funcions a desenvolupar Aquest perfil s’encarregarà de coordinar les tasques esmentades.

- Una persona que faci el desenvolupament tècnic o programació. Amb titulació superior de grau universitari en informàtica o equivalent o bé aquella titulació necessària i adequada per l’execució de les funcions a desenvolupar.

- Una persona que s’encarregui del disseny gràfic. Amb titulació de grau universitari en disseny i/art, o bé aquella titulació necessària i adequada per l’execució de eles funcions a desenvolupar.

Serà requisit indispensable que els professionals proposats comptin amb la titulació necessària i adequada per executar les funcions que han de desenvolupar d’acord amb la documentació tècnica que s’incorpora i amb la descripció dels treballs. Els professionals designats podran també posseir la titulació comunitària homologable.

El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP constitueix obligació de l’adjudicatari i el seu incompliment podrà comportar la imposició de les penalitats descrites en aquest plec de condicions particulars.

Documentació que cal adjuntar a la Declaració Responsable (Annex 13):

⮚ Copia de les titulacions professionals de cadascun dels membres de l’equip nomenat i en el seu cas aquella documentació acreditativa de la competència i idoneïtat professional.

⮚  Declaració responsable acreditativa dels els extrems d’experiència definits per a tots

els membres de l’equip proposat.

G.4. CERTIFICATS ACREDITATIUS DEL COMPLIMENT DE LES NORMES DE GARANTIA DE LA QUALITAT I/O DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

No es demana.

H. VARIANTS:

SÍ: NO:

I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

- Criteris objectius, valorables automàticament: fins a 75 punts

- Criteris quina avaluació està sotmesa a judicis de valor: 25 punts Total puntuació: fins a 100 punts

J. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS:

Sí, d’acord amb l’establert a l’Annex núm. 7 d’aquest plec.

K. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O PER LES EMPRESES PROPOSADES COM A ADJUDICATÀRIES

No procedeix

L. GARANTIA PROVISIONAL:

SÍ: NO:

M. GARANTIA DEFINITIVA:

SÍ: NO:

IMPORT: 5% de l’import d’adjudicació

FORMA DE CONSTITUCIÓ: qualsevol de les formes indicades a la clàusula 16.2

N. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions financeres en paradisos fiscals.

b. Adequació de l’empresa contractista de la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta establerts a la lletra l de la clàusula vint-i-novena d’aquest plec de condicions particulars.

c. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de la documentació objecte del

d. contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de

discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

e. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats i els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

O. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:

En el present plec de condicions particulars no es preveuen modificacions específiques del contracte.

P. CESSIÓ DEL CONTRACTE:

SÍ: NO:

Q. SUBCONTRACTACIÓ:

Xxxxxx presentar una declaració del representant del licitador indicant la part o parts del contracte que l’empresari té el propòsit de subcontractar i la identificació dels subcontractistes, si és possible, de conformitat amb l’Annex 5.

R. REVISIÓ DE PREUS:

SÍ: NO:

S. TERMINI DE GARANTIA:

SÍ: NO:

Termini: 6 mesos a partir de la finalització de l’execució del contracte

T. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L’EMPRESA O LES

EMPRESES ADJUDICATÀRIES

No procedeix

U. PROGRAMA DE TREBALL:

X

SÍ: NO:

D’acord amb l’establert al plec tècnic.

V. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ: al perfil del contractant de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona accessible a través de la següent adreça web:

xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/XXXX

W. ASSEGURANCES: Si. Per cada lot l’adjudicatari resta obligat a subscriure amb una companyia solvent una pòlissa d’assegurances que cobreixi qualsevol responsabilitat civil amb un límit mínim de 50.000€ (cinquanta mil euros) per sinistre.

II. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és el que escriu a l’apartat A del quadre de característiques.

1.2 L’objecte del contracte no es divideix en lots atesa la tipologia del servei que es licita d’acord amb l’establert a l’apartat A del quadre de característiques.

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes

(CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.

Segona. Necessitats que cal satisfer, idoneïtat del contracte i Organ de contractació.

Les necessitats que es pretén satisfer mitjançant el present contracte són les que s’indiquen a la memòria justificativa i d’insuficiència de mitjans d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.

Organ de contractació: L’Organ de contractació del present contracte és el Xx. Xxxxxxx Xxxxxx i Cornejo, Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Les dependències de l’Organ de contractació

es troben situades a la Rambla 51-59, 08002 Barcelona.

Tercera.- Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en

l’apartat B.1 del quadre de característiques.

3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de característiques.

El desglossament del pressupost base de licitació es detalla en el mateix apartat.

Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.

Quedaran excloses del procediment les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació o als preus unitaris en que aquest es desglossi.

En cas de preus unitaris: FGTL no estarà obligada a esgotar la totalitat del pressupost base de licitació, sinó que únicament se li facturaran les prestacions efectivament executades en base als preus unitaris oferts.

3. El preu del contracte o, en cas que s’hagi dividit en lots, el preu del contracte per cada lot, serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent.

En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el contracte tipus adjunt i en el Plec de Condicions i documentació annexa.

4. El preu del contracte no serà objecte de revisió.

5. Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es deriven per FGTL del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a la seva conclusió.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials, si s’escau, són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista d’acord amb l’establert a l’article 29 LCSP. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Cinquena. Règim jurídic del contracte

5.1 La FGTL, com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública, està subjecta a les disposicions relatives a la contractació no harmonitzada que li son aplicables de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

Pel que fa a la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I

del Llibre Tercer de la LCSP.

El contracte té caràcter privat i queda subjecte, en quant als seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.

En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim

previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP.

Addicionalment aquest contracte es regeix, en allò que resulti aplicable, per la següent normativa:

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que no contradigui la LCSP.

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30

d’octubre de Contractes del Sector Públic en allò que no contradigui la LCSP.

- Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Llei de Contractes de les Administracions Públiques en allò no derogat per les disposicions anteriorment referides.

5.2 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present

contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.

5.3 El present Plec, els seus Annexes i el Plec de prescripcions tècniques particulars tenen caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del contracte corresponent.

La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació s’han de fer tenint en compte en primer lloc el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de prevaldre sobre qualsevol altre norma interpretativa civil o mercantil.

5.4 Les ofertes s’han d’ajustar a l’establert al present plec, els seus annexes i a la resta de documentació contractual que regeix la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada del seu contingut , sense cap excepció o reserva.

La presentació de propostes suposa el reconeixement del licitador de comptar amb tots i cadascun dels requisits necessaris per a concórrer a la licitació i resultar-ne adjudicatari.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada i de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució del contracte no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.

Sisena. Admissió de variants

Només s’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els

requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts

en l’apartat F del quadre de característiques.

L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 7 del present Plec.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics. Publicitat de la licitació

8.1 La tramitació d’aquesta licitació comporta la presentació de les ofertes mitjançant sobres en paper i la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans electrònics, principalment.

No obstant això, també es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la

vigència del contracte s’efectuaran per correu electrònic.

8.4 Publicitat de la licitació: La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del contractant de l’entitat, al qual s’hi pot accedir a través de l’adreça web que consta referenciada a l’apartat V del quadre de característiques del present plec.

8.5. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat

xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/XXXX

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la

LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.

- Estar inscrites al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), o en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) d’acord amb l’establert a l’article 159.4 de la LCSP. No obstant, d’acord amb la recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, en el supòsit del ROLECE, podrà acreditar que es té una sol·licitud en tràmit d’inscripció.

La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o en el seu defecte i només en el cas del ROLECE de la sol·licitud d’Inscripció és la data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació.

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a la clàusula desena i apartat G del quadre de característiques d’aquest plec;

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la

prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

9.2 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’entitat contractant i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

9.7. Els licitadors que concorrin individual o conjuntament amb d’altres a la present licitació, podran

fer-ho amb el compromís de constituir una societat que serà la titular del contracte.

Desena. Solvència de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, través dels mitjans d’acreditació que es relacionen a la catorzena i, si escau apartat G.1 del quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que en el seu cas s’assenyali en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques.

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’Organ de contractació consideri apropiat.

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre de característiques.

Així mateix, han d’aportar els certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental que s’indica en l’apartat G.4 del quadre de característiques.

10.3 D’acord amb el previst a l’article 75 de la LCSP les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats a la clàusula catorzena i apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 En el cas que l’objecte del contracte no es divideixi en lots les empreses que es presentin hauran de fer una sola oferta.

En el cas que s’estableixin lots les empreses poden presentar oferta d’acord amb l’establert a l’apartat

A del quadre de Característiques.

11.2 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en els sobres indicats a l’apartat F del quadre de característiques, en el termini màxim que s’assenyala a en aquest apartat i a l’anunci de licitació.

La manera com s’ha de fer la presentació dels sobres i el contingut de cadascun d’ells s’indica a l’Annex 4 i apartat F del quadre de Característiques.

Les ofertes només es podran presentar al registre de FGTL indicat a l’apartat F del quadre de característiques.

Els licitadors han d’estar inscrits al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), o en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) d’acord amb l’establert a l’article 159.4 de la LCSP. No obstant, d’acord amb la recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, en el supòsit del ROLECE, podrà acreditar que es té una sol·licitud en tràmit d’inscripció.

La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o en el seu defecte i només en el cas del ROLECE de la sol·licitud d’Inscripció és la data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació.

11.3 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació

traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11.4 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 5 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 7 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, mitjançant correu electrònic a l’adreça xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del perfil de contractant de l’entitat contractant, xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/XXXX

11.5 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i

empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre

de la Unió Europea.

11.6 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició ja sigui de forma individual o conjunta amb altre empreses. En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots, no podrà presentar més d’una proposició per lot.

No pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una

unió temporal.

La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions

en les que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusió del lot corresponent, si escau, de la licitació.

Tampoc podrà subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions que hagi presentat.

La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixen a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

11.7. En cas que es tracti d’un contracte que tingui per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, el mateix no podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària del corresponent contracte, ni a una empresa vinculada a aquesta.

11.7 El contingut de cadascun dels sobres s’indica a l’Annex 4.

Dotzena. Mesa de contractació

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:

Presidenta: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, Directora del Departament Econòmic Financer de la Fundació del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui.

Xx. Xxxxxx Xxxxxx, responsable de compres de la Fundació del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, tècnic Departament Econòmic Financer de la Fundació del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui

Secretari: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Cap de l’Assessoria Jurídica de la Fundació del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui

Tretzena. Comitè d’experts.

No es designa un comitè d’experts atès que els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor

no són superiors als criteris avaluables de forma automàtica.

Catorzena. Determinació de la millor oferta

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts a l’annex 7 del present plec de condicions particulars i l’apartat I del quadre de característiques.

L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu en el

seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 7 del present Plec

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, s’aplicaran els criteris de desempat previstos a l’article 147.2 de la LCSP.

14.2 Obertura i examen de les ofertes. Pràctica de la valoració de les ofertes

14.2.1 Finalitzat el termini establert a l ‘apartat F del quadre de característiques i a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura del Sobre núm. 1, que conté la documentació general i l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació.

La mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en aquest sobre i determinarà les empreses admeses a licitació i les excloses així com, en el seu cas les causes d’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades es faran publiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil del contractant.

A continuació la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’Organ de Contractació la documentació relativa la l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquestes efectuïn la valoració en un termini no superior a 7 dies.

Posteriorment es celebrarà l’acte públic en el qual es donarà a conèixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig. Així mateix es procedirà a la lectura del resultat de la valoració de les proposicions sotmeses a judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres de les empreses admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.

Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentació incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec. Les propostes contingudes en el Sobre 2 seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec.

Seran excloses de la licitació mitjançant resolució motivada les empreses les proposicions de les quan no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del Plec, la Mesa de Contractació, en un únic acte, proposarà la classificació per ordre decreixent de

puntuació i formularà la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor puntuació, atenent als criteris de valoració.

En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuació es presumeixi que és anormalment baixa per donar-se els supòsits previstos a l’article 149 de la LCSP, la Mesa de Contractació seguirà el procediment previst a l’esmentat article, atorgant al proposat com a adjudicatari un termini màxim de 3 dies hàbils perquè justifiqui la seva oferta.

14.2.7 La proposta d’adjudicació s’elevarà a l’òrgan de contractació. En el mateix acte la Mesa de Contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària que aporti, en un termini màxim de set (7) dies hàbils, la següent documentació, als efectes de comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica i no està incurs en cap prohibició per contractar:

• Empreses no inscrites al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic

o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent – aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri:

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica:

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de

contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del

compliment dels requisits específics de solvència (apartat G.1 del quadre de característiques)

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris als que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

- Adscripció de mitjans: En el cas que en la present licitació s’exigeixi, els documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans personals que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP (declaració responsable –Annex 13- , copia de titulacions i resta de documentació indicada, si escau, a l’apartat G.3 del quadre de característiques)

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix

a la clàusula setzena.

- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista, en el seu cas, al Contracte tipus.

- El resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat T del quadre de característiques.

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es

determini en l’apartat K del quadre de característiques del contracte.

- Els Annexes del present plec del 13 endavant, si escau, degudament signats pel representant

de l’adjudicatari i que estan incorporats al present plec de condicions particulars.

- Altre documentació:

- Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost. Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

- Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes

tributaris amb l’esmentada Administració.

- Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes

tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau.

- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

• Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec:

- Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les dades que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no consta al RELI haurà de ser aportada a banda.

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels

recursos necessaris als que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

- Adscripció de mitjans: En el cas que es requereixi adscripció de mitjans, els documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP (declaració responsable -Annex 13- , copia de titulacions i resta de documentació indicada a l’apartat G.3 del quadre de característiques)

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix

a la clàusula setzena.

- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista, en el seu cas, al Contracte tipus.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat T del quadre de característiques.

- Qualsevol altre documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es

determini en l’apartat K del quadre de característiques del contracte.

- Els Annexes 13 endavant, si escau, degudament signats pel representant de l’adjudicatari i que

estan incorporats al present plec de condicions particulars

De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si se n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.

En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

14.3 Subhasta electrònica

En aquest procediment no es podrà utilitzar la subhasta electrònica.

Quinzena . Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts, en cas que s’hagin previst, en l’apartat J del quadre de característiques, d’acord amb el previst a l’Annex 7 del plec.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, en el cas que s’haguessin previst en el present plec, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament ,el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 3 dies per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme mitjançant un correu electrònic a l’adreça o les adreces

assenyalades per les empreses licitadores.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei

corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

Quan haguéssin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, en el sentit de l’article

42.1 del Codi de Comerç es prendrà únicament, per aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en pressumpció d’anormalitat aquella que sigui més baixa i això amb independència de que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una altre empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unió temporal.

Setzena. Garantia definitiva

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat M del quadre de característiques.

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en l’establiment assenyalat en l’apartat a).

d) Igualment la garantia definitiva podrà constituir-se mitjançant retenció en el preu presentant la declaració responsable que s’adjunta al present plec de condicions particulars com Annex 12, signada pel representant de l’empresa. Aquesta retenció es farà en la primera factura que emeti l’adjudicatari i, si l’import no fos suficient per constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per l’adjudicatari fins cobrir la totalitat de l’import garantit. No es realitzarà cap pagament a l’adjudicatari fins que la garantia definitiva estigui totalment constituïda.

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’entitat

contractant pot resoldre el contracte.

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es

publicarà en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicació del contracte

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de la documentació referida a la clàusula catorzena, a la proposta que presenti una millor relació qualitat-preu mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els licitadors, i que publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat.

La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en els termes que estableix l’article 151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.

Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la

formalització del contracte.

L’adjudicatari haurà de facilitar tota la informació relacionada a l’Annex 8, relatiu a la prevenció de riscos laborals, en cas que el personal de la seva empresa hagi d’accedir a les dependències de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec

es declararà desert el procediment.

L`òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del procediment

d’adjudicació en els supòsits previstos a l’article 152 de la LCSP.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran arxivades.

Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació

caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.

Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta.

Dinovena. Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà en el terminin màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar des del dia en

que es realitzi la notificació de l’adjudicació.

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 14 del present plec.

No podrà procedir-se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització.

Una vegada estigui signat el contracte per l’adjudicatari FGTL procedirà a signar-lo desplegant tots els

seus efectes a partir de la data i hora de l’última signatura que consti al document.

L’adjudicatari pot sol·licitar que el Contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les

despeses corresponents.

En un termini no superior a 15 dies des de la formalització del contracte, es publicarà al Perfil de contractant la formalització del contracte i el corresponent contracte.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Vintena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses sub-contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat N del quadre de característiques.

Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-quatrena d’aquest plec.

Vint-i-dosena. Programa de treball

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat U del quadre de característiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte successiu.

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

23.2 Compliment en l’execució del contracte: L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte.

En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per l’adjudicatària, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment del mateix.

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals podrà donar lloc a la imposició de penalitats. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a continuació:

Lleus:

- Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant, la Fundació del Gran Teatre del Liceu

- Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no

constitueixi falta greu.

- No informar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o dels canvis que es

produeixin.

- Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per la seva normativa específica.

Greus:

- La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant o la seva inobservança.

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta molt greu.

- Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís per

eventualitat, no informar a l’entitat contractant

- Permetre per acció o omissió, l’accés a les dependències de l’entitat contractant a persones

alienes al servei contractat.

- La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació del

servei que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant.

- La reincidència en la comissió de faltes lleus.

- Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.

Molt greus:

- Incompliment de la prestació del servei bé sigui per abandonament o d’altres causes.

- Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.

- La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.

- No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis establerts.

- Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.

- Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.

- Reincidència en faltes greus.

- Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.

- Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.

- L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà.

23.4 Independentment del rescabalament de per danys i perjudicis, en cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula vintena d’aquest plec es podran acordar la imposició de les següents penalitats:

- Faltes molt greus el 3% de l’import del contracte.

- Faltes greus , l’1% de l’import del contracte.

- Faltes lleus el 0.5% de l’import del contracte.

L’import de les penalitats que s’imposin es podrà fer efectiu mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau s’hagués constituït quan no es puguin deduir dels pagament esmentats.

23.5 Addicionalment en la present licitació s’han establert les següents penalitzacions:

Tots els retards sobre el terminis d’entrega previstos seran penalitzats de la següent forma:

- Retard de dos dies hàbils: 2% del preu

- Retard d’entre dos i tres dies hàbils: 4% del preu

- Retard de més de dos tres dies hàbils : 5% del preu

Aquestes penalitzacions s’aplicaran a la factura corresponent.

23.5 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats establertes a l’apartat anterior de les quals respondrà la garantia definitiva.

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es designa la Xxx. Xxxx Xxxxxx, Directora de Comunicació de la Fundació del Gran Teatre del Liceu com a persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents:

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al

contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions

d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l’ entitat contractant i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva

tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’entitat contractant i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS Vint-i-setena. Abonaments del preu.

27.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb l’establert al plec de prescripcions

tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte.

27.2 L’abonament del preu del contracte es realitzarà d’acord amb les prescripcions de l’article 198

LCSP.

El pagament s’efectuarà prèvia presentació de les factures corresponents, les quals hauran d’estar conformades pel Servei de Compres de la FGTL, mitjançant transferència bancària d’acord amb la forma de pagament establerta de 60 dies, dia 25.

L’adjudicatari presentarà factura pels serveis efectivament realitzats a la finalització dels mateixos després de l’aprovació i lliurament del projecte. Una vegada finalitzat el servei s’emetrà una factura per l’import d’adjudicació amb data de venciment a 60 dies, pagament a dia 25. A la factura s’haurà de detallar el número de comanda que facilitarà la Fundació.

En cas de pròrroga, si aquesta es preveu, i en el cas que fos acordada, la forma de pagament serà

l’establerta a l’apartat anterior.

27.3 A iniciativa de l’entitat contractant i segons indiqui aquesta el pagament s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

27.4 En cas de retard en el pagament serà d’aplicació, en cas de ser procedent i en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

27.5 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’ entitat contractant o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’entitat contractant.

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa adjudicatària

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. Addicionalment, el Liceu té les certificacions ISO 14001/EMAS i ISO50001 en gestió ambiental i gestió energètica, pel que l’adjudicatària i qualsevol proveïdor hauran de complir també amb els procediments del Sistema de Gestió Ambiental i Energètica (SGAiE).

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat

amb el conveni col·lectiu aplicable.

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’ entitat contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació següent que sigui obligatòria d’acord amb el que preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista.

h) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de cuidar del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’entitat contractant; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació i funcionament adequats.

i) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb subjecció a tota la normativa específica que

resulti d’aplicació en el marc de la tipologia del servei objecte del contracte.

l) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta

següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació

pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.

Trentena. Modificació del contracte

En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si s’han previst o no causes específiques de modificació.

Trenta-unena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l’entitat contractant segons l’establert a l’article 208 de

LCSP.

L’eventual decisió per part de l’entitat contractant de no efectuar algun dels serveis previstos inicialment no significa que hi hagi una suspensió del contracte.

Trenta-dosena: Marques i models

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la documentació tècnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-tresena. Succesió i Cessió del contracte

33.1 Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes

empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

33.2 Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’entitat contractant, la solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractació

34.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques.

34.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies es que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’entitat contractant notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

34.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.

34.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

34.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies

regulades en l’article 215 de la LCSP.

34.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna de les conseqüències següents:

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del

subcontracte;

b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de

la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP)

34.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’entitat contractant, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que l’entitat contractant tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’entitat contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

34.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.

34.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores

de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

34.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

34.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’entitat contractant comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Trenta-cinquena. Revisió de preus

La revisió de preus aplicable a aquest contracte, si s’escau, es detalla en l’apartat Q del quadre de característiques.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE Trenta-sisena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de

la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.

L’entitat contractant determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referencia expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantía definitiva

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat S del quadre de característiques i començarà a computar a partir de la recepció dels serveis.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es

reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

Trenta-vuitena. Resolució del contracte

1.1 Abans del compliment del contracte es pot declarar la seva resolució, ja sigui de mutu acord entre les dues parts (mutu dissens), ja sigui unilateralment per qualsevol d’elles, si bé en aquest últim cas cal sempre fonamentar-la en alguna de les causes que s’indiquen en l’apartat següent.

1.2 Són causes de resolució del contracte, a banda del mutu dissens:

a) La producció de causes fortuïtes o de força major que impedeixin el compliment del contracte.

b) La mort o la incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de l’altra part, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP referent a la successió del contractista.

c) La declaració de concurs, o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment, de l’altra part.

d) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes pactats inicialment, o la possibilitat certa que es produeixi una lesió greu a les finalitats d’interès general que el Gran Teatre del Liceu ha de complir si la prestació s’ha de seguir executant en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte.

e) L’impagament dels salaris, per part del contractista i durant l’execució del contracte, als treballadors que hi estiguin participant, o bé l’incompliment de les condicions que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors, també durant l’execució del contracte.

f) La demora greu en el compliment dels terminis per part del contractista. S’entén inclosa en aquest supòsit la manca de presentació o de formalització dels documents previs a l’inici de la prestació en els terminis establerts en el present plec o en l’oferta de l’adjudicatari, si els millora.

g) L’execució defectuosa, quan els defectes, pel seu nombre o per la seva importància, fan que la prestació no pugui satisfer amb normalitat les finalitats que el Liceu vol aconseguir amb ella. En qualsevol altre cas, l’execució defectuosa comporta el deure de reparació a càrrec del contractista i la imposició de les penalitats que corresponguin d’acord amb els articles 192, 193 i 194 de la LCSP.

h) L’exercici amb bona fe per part del Gran Teatre del Liceu de la facultat de desistir unilateralment, de forma totalment lliure. En tal cas el Liceu ha d’efectuar al contractista

un preavís amb deu (10) dies d’antelació, i indemnitzar-lo per totes les despeses, treballs i utilitat que pugui obtenir de les prestacions efectuades.

i) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en el

plec o en el contracte.

j) Les altres previstes en aquest plec o en la legislació aplicable.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Trenta-novena. Règim de recursos

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quarantena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’ entitat contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.

Quaranta-unena. Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.

Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-tresena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació i la modificació i d’aquest contracte quan aquesta última es fonamenti en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.

Barcelona, 27 de novembre de 2018

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui sotasigna, el sr. ………………………., amb DNI/NIE núm en nom propi/ en qualitat de representant legal de

la persona física/jurídica i als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del contracte

relatiu a declara sota la seva responsabilitat:

1.- Que el signant de la present declaració ostenta la representació legal per actuar en nom i representació de

l’empresa          

2.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic.

2.- Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència establerts en

el present Plec i disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.

3- Que ni l’empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de

les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP, sobre prohibicions de contractar.

Està inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

Està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

No està inscrita ni en el Reli ni en el Rolece

4.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per FGTL a aportar, en el termini establert al Plec, la documentació acreditativa de la capacitat i representació exigida al procediment.

5.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

6.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.

7.- Que manifesta que Sí/No pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç).

8.- Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de Riscos Laborals i es compromet a presentar- la a requeriment de FGTL.

9.- (Només en cas de submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres) Que en la seva condició d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

10.- (Només en cas de que l’oferta es presenti per part d’una UTE). Que s’acompanya a la present declaració compromís de constitució de la unió temporal d’empresaris.

11. Que té la intenció de subcontractar un   % del contracte i, en particular, les següents prestacions parcials:

12. Que en relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la pràctica de les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades

notificacions l’adreça de correu electrònic: …………………….

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura

ANNEX 2. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES

(A presentar, si s’escau, en el sobre 1)

El/la senyor/a      , en representació de l’empresa

                 , i el/la senyor/a                  , en representació de

l’empresa                 ,...........

DECLAREN:

La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en la licitació del

                          amb les empreses que es relacionen amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:

                            %

                            %

                            %

a) Que designen com a representant de l’UTE en el procés licitador al/a la senyor/a

I per a què consti, firmo aquesta declaració

(lloc i data) Firma

ANNEX 3 MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS AUTOMÀTICS

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residencia a

......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara

que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa

adjudicatària del contracte de

es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, en les següents condicions econòmiques:

V.1 Oferta econòmica

IMPORT DE L’OFERTA EUROS

IMPORT DE L’IVA DE L’OFERTA: EUROS

TOTAL IMPORT (IVA INCLÒS) EUROS

Termini de validesa de l'oferta: 4 mesos

(Lloc i data) (signatura) (segell de l’empresa)

Quedaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explícitament al format del present annex, siguin incompletes, anòmales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error. Així mateix, quedaran excloses, les propostes que superior al del pressupost de licitació abans d’IVA,és a dir superior a 23.000.-€ abans d’IVA.

ANNEX 3A. DESGLOSSAMENT DE L’OFERTA

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residencia a

......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara

que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte relatiu a             ”,---” es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, en les següents condicions econòmiques:

NO APLICA

Termini de validesa de l'oferta: 4 mesos

(Lloc i data) (signatura) (segell de l’empresa)

ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN DOS (2) SOBRES

1.- Les proposicions constaran de 2 sobres tancats.

En cada sobre s'ha d'incloure un índex amb el seu contingut. Les proposicions s’hauran de presentar

en format paper i en format digital.

El Sobre número 1 ha de contenir la declaració responsable a que fa referència la lletra c) de l’article

159.4 de la LCSP i la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris quina ponderació depengui d’un judici de valor i el Sobre 2 ha de contenir l’oferta econòmica o d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques, ajustant-se aquesta última al model que figura com annex al present Plec.

2.- Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública.

NOTA IMPORTANT: Tots els sobres hauran d’estar tancats, identificats en el seu exterior amb indicació del procediment al qual es concorre (incloent el número d’expedient), el nom de l’empresa, número de telèfon i l’adreça de correu electrònic, així com la data i la signatura del licitador o persona que el representi, amb el seu nom i cognoms.

La inclusió en el Sobre 1) de documentació que s’hagi d’incloure en els altre/s sobre/s, comportarà l’exclusió del licitador per vulneració del secret de les proposicions que regeix fins el moment de la seva obertura.

La documentació que conté el sobre núm. 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació.

CONTINGUT DEL SOBRE 1 DOCUMENTACIÓ GENERAL I OFERTA TÈCNICA O CRITERIS DEPENDENTS

D’UN JUDICI DE VALOR

A l’exterior ha de constar la menció

“SOBRE 1. documentació general i oferta tècnica o criteris depenents de judici de valor relativa a la licitació del                          presentada per...... amb cif/nif , amb

domicili a efectes de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail ”

A l’interior d’aquest sobre haurà d’incloure’s la següent documentació:

1.- Declaració responsable d’acord amb el model que consta a l’ANNEX NÚM. 1 del present Plec,

sobre compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvència i altres circumstàncies.

Especialitats en relació a les Unions Temporals d’Empresaris:

a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable.

b. Xxxxxx presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la

participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris.

c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.

Altres especialitats:

- Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en l’annex núm. 1 i presentar altre annex separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.

- Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportarà una declaració responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència.

Especialitats en relació a les empreses estrangeres:

Les empreses estrangeres presentaran, a més, una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

La mesa de contractació o l’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que s’indica al present Plec.

La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran requerir als licitadors que presentin la totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia provisional en el seu cas aportada.

Aquest sobre també ha de de contenir la part de l’oferta del licitador que s’avalua mitjançant judicis de valor, signada pel seu representant, i la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui aplicar els criteris d’adjudicació del contracte aplicables mitjançant judicis de valor.

NOTA: Per tant, no podrà figurar dins del sobre 1 cap informació econòmica o relativa al sobre 2 - criteris avaluables automàticament- ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació o en el seu cas, reducció de terminis, essent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.

A l’interior del sobre 1 haurà de figurar la proposta quina avaluació està sotmesa a judici de valor que és la següent:

1.- Proposta de disseny de les diferents seccions del web

Els licitadors hauran de presentar una proposta de disseny de cadascuna de les diferents seccions que s’indiquen a continuació i de la minisite. La proposta haurà de versar de forma separada sobre cada una de les seccions indicades i contenir per cada una una proposta de disseny alineada amb

l’aplicació d’estil corporativa i orientada al públic objectiu de la web d’acord amb les prescripcions i

requisits indicats al plec tècnic.

1.1 Proposta de disseny de la secció d’Abonaments

1.2 Proposta de disseny del minisite de presentació de temporada

1.3 Proposta de disseny de la Home

1.4 Proposta de la secció Temporada

1.5 Proposta de disseny d’una pàgina de Producci

1.6 Proposta de disseny del calendari d’events

1.7 Proposta de disseny d’una pàgina interior

1.8 Proposta de disseny d’una pàgina d’artista

Cadascun dels vuit apartats s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 a una cara com a màxim (Arial 10).

2.- Memòria del projecte.

2.1 Definició de les tasques i fases de treball:

Els licitadors hauran de presentar una memòria en la quan definiran les tasques i fases de treball que proposen executar per dur a termes tots els serveis objecte del contracte descrits en el plec tècnic.

Aquets apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4 a una cara com a màxim (Arial 10)

2.2 Calendari de treball

Els licitadors han de presentar una proposta de calendari de treball per tal d’assolir el compliment dels objectius indicats al plec tècnic, el termini final de lliurament dels treballs i cadascuna de les fases descrites al plec tècnic.

Aquets apartat s’haurà de resumir en un màxim d’un (1) fulls DIN A4 a una cara com a màxim (Arial 10)

2.3 Metodologia de treball i coordinació amb altres professionals implicats

Els licitadors ha de presentar una descripció de l’organització del servei i de la coordinació amb els altres professionals i intervinents en l’execució del contracte.

Aquets apartat s’haurà de resumir en un màxim d’un (1) fulls DIN A4 a una cara com a màxim (Arial 10)

3.- Millores en l’equip de treball:

En aquest apartat els licitadors descriuran les millores en l’equip de treball que proposen per l’execució del contracte a partir de l’equip mínim i els requisits obligatoris que per aquest equip mínim es requereixen com adscripció de mitjans en el present contracte.

Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim d’un (1) fulls DIN A4 a una cara com a màxim (Arial 10)

CONTINGUT DEL SOBRE 2 (oferta econòmica o criteris avaluables mitjançant de forma automàtica)

A l’exterior hi ha de figurar la menció

“Sobre 2. Proposició per al procediment relatiu la licitació del                ”, presentada per...... amb CIF/NIF ........, amb domicili a efectes de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail....

amb domicili a efectes de comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail..... Criteris de ponderació

objectius”.

A l’interior del sobre haurà de figurar la part de l’oferta del licitador que s’avalua automàticament, signada pel seu representant, i la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui aplicar els criteris d’adjudicació automàtics del contracte.

Contingut del sobre 2:

A.- Oferta econòmica formulada d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm.3A al present plec i el seu termini de validesa, que no podrà ser inferior al termini indicat en el present Plec.

Oferta econòmica relativa servei de redisseny i desenvolupament de la web de la Fundació del Gran

Teatre del Liceu i producció d’un minisite promocional de la nova temporada 2019/2020

L’oferta en cap cas podrà superar l’import màxim del pressupost base de licitació, és a dir de 23.000.-

€ abans d’IVA.

Restarà exclòs aquell licitador que presenti una oferta amb un preu superior al del pressupost de licitació.

Dins del preu ofert hi estaran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, així com tots aquells elements identificats al contracte, plec tècnic, projecte, pla d’obres i tota la documentació annexada al present document, així com totes les costes i despeses enumerades al contracte tipus.

En el preu ofertat estarà desglossat l’import de l’IVA vigent, si s’escau, d’acord amb el model de l’Annex

3A. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.

La manca de presentació d’oferta per cadascun dels conceptes enumerats implicarà l’exclusió del

licitador

Igualment, els licitadors hauran d’incloure una còpia d’aquesta documentació (escanejada en format pdf en un únic arxiu) s’inclourà en aquest sobre en format electrònic (CD, DVD/llapis de memòria). En cas de disconformitat entre la documentació en format paper i en format electrònic, prevaldrà la informació indicada en format paper.

Aquests documents i arxiu hauran d’estar dintre del sobre, essent el seu contingut secret fins a l’acte públic d’obertura.

La proposta econòmica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a l’annex núm. 7.

ANNEX 5. DECLARACIÓ DEL REPRESENTANT DEL LICITADOR INDICANT LA RELACIÓ DE PERSONAL I LA PART O PARTS DEL CONTRACTE QUE L’EMPRESARI TÉ EL PROPÒSIT DE SUBCONTRACTAR I LA IDENTIFICACIÓ DELS SUBCONTRACTISTES.

El Sr. ............................., domiciliat a ............, província de ............., carrer .............. núm. ....., i DNI

núm. .............., en nom (propi) (o de l'empresa que representa) ............., amb CIF núm. , i domicili

fiscal a .........., carrer .......... núm. , coneixedor de l'anunci publicat al perfil del contractant de la

Fundació del Gran Teatre del Liceu, i de les normes que regulen l'adjudicació del contracte del

DECLARA

Que a la seva oferta s’han previst les següents subcontractacions de prestacions parcials d’aquest contracte, les quals seran desenvolupades pels empresaris subcontractistes col·laboradors del licitador que s’esmenten a continuació:

=

Prestació parcial subcontractada (descripció precisa de la prestació que executarà el subcontractista)		Identificació del subcontractista que desenvoluparà la prestació (cal indicar, com a mínim, raó social, CIF, adreça postal, dades de contacte telefòniques, adreça electrònica i persona de contacte)	% de l’oferta econòmica del contractista que representa la prestació subcontractada (2 decimals; no s’han d’indicar imports en valor absolut en cap cas)
			%
			%
			%
	% total de l’oferta econòmica que correspon a prestacions subcontractades	%

I, perquè consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractació de referència, signo aquesta declaració a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura

ANNEX 7 - CRITERIS d’ADJUDICACIÓ

FINS A 100 PUNTS.

A.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE FÒRMULES AUTOMÀTIQUES (SOBRE

NÚM. 2). Fins a 100 punts, ponderats de la següent manera:

1.- OFERTA ECONÒMICA. De 0 a 75 punts

L’oferta econòmica serà puntuada d’acord amb els següents criteris: a la millor oferta, la de menor import, se li assignarà la màxima puntuació, 75 punts, a la resta se li assignarà la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula que es detalla a continuació.

Vn = (Amin * 75) / An [0 ≤ Vn ≤ 75]

Vn = puntuació de la proposta econòmica "n" de licitació

Amin= import de la proposta econòmica més baixa, descartades les temeràries (*) 75 = Puntuació del apartat V1

An = import de la proposta econòmica "n" de licitació [quan An = Amin ⇒ Vn = 75]

* Criteris per l’apreciació d’ofertes desproporcionades o anormals:

Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es calcularà excloent- hi l’oferta més econòmica i la més cara, sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors anormals/desproporcionats quan, el percentatge de baixa respecte el pressupost de licitació sigui superior a la mitjana aritmètica del percentatge baixa de les ofertes dels licitadors en deu punts percentuals.

En aquest cas es seguirà el procediment contradictori establert a la Clàusula quinzena d’aquest plec de condicions per l’acceptació o rebuig de l’oferta.

L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d’aplicació els criteris

per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.

B.- CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. De 0 a 25 punts

1.- Proposta de disseny De 0 a 20 punts

Aquest apartat es valorarà d’acord amb els següents subcriteris:

1.1 Proposta de disseny de la secció d’Abonaments. De 0 a 5 punts

1.2 Proposta de disseny del minisite de presentació de temporada. De 0 a 4 punts.

1.3 Proposta de disseny de la Home. De 0 a 3 punts.

1.4 Proposta de la secció Temporada. De 0 a 2 punts

1.5 Proposta de disseny d’una pàgina de Producció. De 0 a 2 punts.

1.6 Proposta de disseny del calendari d’events. De 0 a 2 punts.

1.7 Proposta de disseny d’una pàgina interior. De 0 a 1 punt.

1.8 Proposta de disseny d’una pàgina d’artista. De 0 a 1 punt.

Cadascun d’aquets vuit apartats es valoraran individualment d’acord amb els següents criteris:

De cadascun es valorarà la creativitat del disseny, la seva innovació i integració dels valors requerits al plec tècnic. També es valorarà l’adequació de la proposta al públic objectiu del web i que acompleixin correctament amb l’aplicació d’estil corporativa.

S’atorgarà la millor puntuació en cada un dels vuit apartats a la proposta més complerta i que millor s’adeqüi als diferents aspectes indicats anteriorment. La resta de propostes de cada apartat es valorarà per comparació. No es valorarà la informació que no sigui necessària o que no aporti valor a la prestació.

2.- Memòria del projecte. De 0 a 3 punts.

Aquest apartat es valorarà d’acord amb els següents subcriteris:

2.1 Definició de les tasques i fases de treball: De 0 a 1 punt

Es valorarà l’abast de la memòria de forma que sigui el més complerta possible en la definició de les fases de treball i les tasques, ajustada i coherent amb els objectius d’acompliment indicats al plec tècnic.

S’atorgarà la millor puntuació a aquella proposta que sigui més complerta i coherent d’acord amb el plec de prescripcions tècniques. La resta de propostes es valorarà per comparació. No es valorarà la informació que no sigui necessària o que no aporti valor a la prestació.

2.2 Calendari de treball. De 0 a 1 punt

Es valorarà l’adequació del calendari de treball als objectius i compliment dels treballs a realitzar d’acord amb l’indicat al plec tècnic. S’atorgarà la millor puntuació a aquell calendari de treball que s’ajusti de forma més rigorosa al compliment dels objectius marcats amb el menor temps possible. La

resta de propostes es valorarà per comparació. No es valorarà la informació que no sigui necessària o que no aporti valor a la prestació.

2.3 Metodologia de treball i coordinació amb altres professionals implicats De 0 a 1 punt

Es valorarà la proposta de coordinació i metodologia de treball que permeti assolir de forma més adequada l’acompliment dels objectius del contracte d’acord amb l’indicat al plec tècnic. S’atorgarà la millor puntuació a aquella proposta que millor garanteixi una coordinació efectiva i un eficaç desenvolupament de les tasques per assolir l’execució en el terminis establerts de les tasques objecte de contracte.

La resta de propostes es valorarà per comparació. No es valorarà la informació que no sigui necessària o que no aporti valor a la prestació.

3.- Millores en l’equip de treball. De 0 a 2 punt.

Es valoraran les propostes que millorin les característiques dels perfils professionals indicats a l’adscripció de mitjans i que s’estableixen com a mínims obligatoris. No es valorarà la repetició dels requisits mínims exigits. S’atorgarà la millor puntuació a aquella proposta que ofereixi uns perfils professionals amb una experiència superior als dos anys en tasques similars i/o titulacions superiors o més complertes a les requerides pel cap de projectes , programador i dissenyador. Es valorarà la realització de màsters, diplomatures específiques etc... La resta de propostes es valorarà per comparació. No es valorarà la informació que no sigui necessària o que no aporti valor a la prestació.

NOTA IMPORTANT: S’estableix una primera fase del procediment d’adjudicació que es correspondrà amb l’aplicació dels “Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor” essent necessari obtenir una puntuació mínima en aquesta fase de 12,5 punts per poder accedir a la segona fase (valoració de la proposta econòmica, puntuable segons criteris automàtics)

Les proposicions que no obtinguin una puntuació mínima de 12,5 punts en l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor, quedaran excloses de la licitació, i no es procedirà a l’obertura del sobre 2 presentat. Aquest extrem serà informat en tot cas en l’acte públic d’obertura de propostes quina avaluació depèn de l’aplicació de fórmules matemàtiques

La documentació que conté el Sobre 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 PUNTS

ANNEX 8.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Dades de l'empresa: Raó Social, CIF, CNAE , telèfon, fax, persona de contacte, etc.

Certificat de la Seguretat Social respecte a l'estat de corrent de pagament, o TC1’s.

Còpia de pòlissa de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut.

Certificat conformi l'empresa compta amb un MODEL ORGANITZATIU per al desenvolupament de la prevenció, de la seguretat i salut laboral dels seus treballadors.

Avaluació de riscos i pla de mesures preventives dels treballs a realitzar en les instal·lacions de Fundació del Gran Teatre del Liceu.

Nom del responsable directe de realització dels treballs o serveis.

Llistat de treballadors que realitzaran tasques en les instal·lacions de Fundació del Gran Teatre del Liceu.

Justificant de lliurament als treballadors de la informació dels riscos del seu lloc de treball.

Certificat conforme els treballadors que van a participar en els treballs a desenvolupar han rebut formació de prevenció específica per a aquest tipus de treball.

Certificats mèdics segons el qual els treballadors que participin en els treballs són APTES per al seu lloc de treball i activitat a realitzar o renúncia (si procedeix).

Registre de lliurament de EPIs als treballadors que participen en els treballs en les instal·lacions de Fundació del Gran Teatre del Liceu.

Documentació acreditativa del nomenament del recurs preventiu en cas d'operacions que ho requereixi (per exemple, treballs en altura).

Llistat de subcontractes, amb persona de contacte, telèfon, fax o email (en el cas que l'empresa hagi subcontractat activitats). En aquest cas, acreditació que la subcontracta ha complert amb les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (avaluació, informació, formació, lliurament de EPIs i aptituds mèdiques)

ANNEX 9. NO APLICA

ANNEX 10. MODEL D'AVAL BANCARI

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de i segons les

facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D.

....................................... amb data ............., número del seu protocol, i que afirmen trobar-se

íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa , en interès i

benefici de           , i fins la suma de euros (…% de l'import del Contracte), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació dels serveis de ". ".

L'aval indicat es presta pel Banc , amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió,

divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................ fins a la liquidació per           dels serveis abans esmentats i finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (…% de l'import del Contracte) EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de , o de tercers, qualssevol que aquests fossin.

ANNEX 11. MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINTIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)

Certificat número ................................

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili

a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF

................................, degudament representat pel senyor ..............................................................

......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ......

.................................................................................................................................................. ASSEGURA

A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte de

prenedor de l’assegurança, enfront de                , en endavant l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% de l’import del contracte). , a efectes de garantir l’exacte

compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de l’adjudicació de l’execució dels serveis corresponents a

…………………………………………………………………….. .

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el prenedor de l’assegurança.

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de

                , i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del termini de garantia.

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............

Signatura:

Assegurador

ANNEX 12. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT RETENCIÓ DE PREU EN FACTURA

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residencia a

......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF. , en nom i

representació de l’empresa/es .............................................................................

DECLARA

PRIMER: Que ha rebut notificació per mitjà de la qual se li comunica que l’empresa que representa ha presentat la millor oferta en el procediment relatiu al contracte ......................................... per un import total del contracte de ......................€ (abans IVA) i per un termini d’execució de

...................................... i ha estat requerida per presentar la constitució de la garantia definitiva

corresponent al cinc per cent (5%) de l’import del contracte ascendint a un total de euros.

SEGON: Que constitueix dita garantia definitiva mitjançant retenció en el preu en l’import i amb les

condicions següents:

- Aquesta retenció es farà en la primera factura que emeti l’adjudicatari i, si l’import no fos suficient per constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per l’adjudicatari fins cobrir la totalitat de l’import garantit.

- No es realitzarà cap pagament a l’adjudicatari fins que la garantia definitiva estigui totalment

constituïda.

TERCER.- En conseqüència, la retenció de preu efectuada, garantirà l'exacte compliment per part de

l’adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions emanades del contracte de referència.

I per donar eficàcia a la sol·licitud efectuada, així com a les manifestacions que precedeixen, signa la present declaració a (lloc i data)

(signatura i segell de l’empresa)

ANNEX 13- DECLARACIÓ RELATIVA A L’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

Senyors, El sotasignant, amb DNI     , actuant en nom propi/en i representació de la societat

        , amb CIF       , en la seva condició de , assabentat

de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de “. ”,

NOMENA, en el cas de que resultar adjudicatari el següent equip que estarà adscrit a l’execució del

contracte:

El/La Sr/a.-                    , (nom, cognoms, DNI/NIE, titulació), qui exercirà les funcions de

El/La Sr/a.-                    , (nom, cognoms, DNI/NIE, titulació),qui exercirà les funcions de   

El/La Sr/a.-                    , (nom, cognoms, DNI/NIE, titulació), qui exercirà les funcions     

El/La Sr/a.-                    , (nom, cognoms, DNI/NIE, titulació), qui exercirà les funcions     

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura Data:

ANNEX 14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Senyors, en relació a la licitació corresponent a                 ,

Qui signa, , amb NIF       , actuant en nom i representació de        , amb

CIF     i domicili a        , en la seva condició de declara:

1.- Que coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ detallades a continuació, i en conseqüència DECLARA RESPONSABLEMENT i s'obliga al següent:

a. No realització d’operacions financeres en paradisos fiscals.

Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, - segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

b. Compliment per part de l’empresa contractista de la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta establerts a la lletra l de la clàusula vint-i-novena d’aquest plec de condicions particulars.

c. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de la documentació objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. En compliment d’aquesta condició el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant l'execució del present contracte.

Les condicions especials d’execució esmentades tenen la condició d’obligacions contractuals essencials als efectes d’allò previst en l’article 202 de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per CGTL prèvia audiència del contractista, serà causa de resolució del contracte, amb incautació de la garantia i indemnització de danys i perjudicis, si s’escau.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura

ANNEX NÚM. 15.- DECLARACIÓ RELATIVA AL NOMENTAMENT D’INTERLOCUTOR RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Senyors,

El sotasignant, amb DNI     , actuant en nom propi/en i representació de la societat

         , amb CIF        , en la seva condició de                  , de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte per “         ”, nomena, en el cas de que resultar adjudicatari del contracte indicat com a interlocutor/responsable del contracte a

                  , (nom, cognoms, càrrec i titulació), El qual serà responsable del contracte al llarg de tota la durada del contracte. I als efectes oportuns, se signa la present, a      _ de    de  

Signatura

Data:

ANNEX NÚM. 16 PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

1.Objecte de l’encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s’habilita l’entitat adjudicatària, encarregada del tractament, per tractar per compte de l’entitat contractant, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per l’execució del contracte de .....................

El tractament consistirà en: (descripció detallada del servei)

Concreció dels tractaments a realitzar:

□ Recollida □ Registre

□ Estructuració □ Modificació

□ Conservació □ Extracció

□ Consulta □ Comunicació per transmissió

□ Difusió □ Interconnexió

□ Acarament □ Limitació

□ Supressió □ Destrucció

□ Comunicació □ Altres .........

2. Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’entitat contractant, responsable del tractament, posa a disposició de l’entitat adjudicatària, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

• .............

• .............

• .............

3. Durada

Aquest acord té una durada directament vinculada a la duració de l’adjudicació.

Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de retornar al responsable o retornar a un altre encarregat designat pel responsable les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.

4. Obligacions de l’encarregat del tractament

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:

o Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.

o Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.

o Portar, per escrit, un registre1 de totes les categories d’activitats de tractament

efectuades per compte del responsable, que contingui:

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:

• La seudonimització i el xifrat de dades personals.

• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.

o No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

o L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

o Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

o Subcontractació. L’encarregat del tractament no subcontractarà cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.

Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació de 15 dies hàbils. Cal indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.

1 Les obligacions indicades als apartats 1 i 2 de l’article 30 RGPD no s'aplicaran a cap empresa ni organització que ocupi menys de 250 persones, tret que el tractament que efectua pugui suposar un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional, inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1 del RGPD, o inclogui dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament esmentat.

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

o Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut

accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

o Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

o Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.

o Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

o Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:

- Accés, rectificació, supressió i oposició

- Limitació del tractament

- Portabilitat de dades

- A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils)

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça. (adreça que indiqui el responsable). La comunicació s’ha de fer de

forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

o Dret d’informació

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades.

o Notificació de violacions de la seguretat de les dades

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 12 hores, de les violacions de la seguretat de les dades

personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.

- Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.

- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.

- Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la

informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

o Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte

relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

o Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a

l'autoritat de control, quan escaigui.

o Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

o Implantar les mesures de seguretat definides per el responsable.

En tot cas, cal implantar mecanismes per:

• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

• Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

• Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

Designar, si es necessari conforme el RGPD, un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.

o Destí de les dades

Retornar al responsable del tractament o a l’encarregat que designi les dades de caràcter personal i, si

escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

5. Obligacions del responsable del tractament

Correspondrà al responsable del tractament:

- Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.

- Si es cau, d’acord amb el RGPD, fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades

personals de les operacions de tractament que hagi d’efectuar l'encarregat.

- Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGP, supervisant el

tractament, inclosa la possibilitat de l’execució d’inspeccions i auditories