INVITACION N° 130704-T-133

INVITACION N° 130704-T-133

“OBRAS CIVILES MENORES EN ESTACION ROBORE”

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

SUMARIO

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I. GENERALIDADES

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. PRINCIPIOS GENERALES

2. PROPONENTES ELEGIBLES

3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL PLIEGO

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

7. INHABILITACIÓN DE PROPUESTAS

8. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

9. DECLARATORIA DESIERTA

10. CANCELACIÓN, SUSPENSION O ANULACIÓN DEL PROCESO

11. EXCLUSIÓN DE ITEMS

SECCIÓN II. RECEPCIÓN DE INVITACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. RECEPCIÓN DE INVITACIÓN

13. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

14. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

15. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

16. IDIOMA

17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

18. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE UNICO)

19. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE UNICO)

20. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE UNICO)

SECCIÓN III. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

22. APERTURA DE PROPUESTAS

SECCIÓN IV. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

23. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

24. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y MARGEN DE PREFERENCIA

25. ADJUDICACIÓN

SECCIÓN V. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

26. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

27. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. REGLAS SOBRE INSTRUMENTOS DE GARANTÍA

SECCIÓN VI. ENTREGA DE SERVICIOS

28. ENTREGA DE SERVICIOS POR EL CONTRATISTA

SECCIÓN VII. OTRAS DISPOSICIONES

29. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

30. SUJECIÓN DE LOS PROPONENTES A NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

31. RELACIÓN CIVIL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL, SOCIAL Y PREVISIONAL

32. FORMA DE PAGO

33. MULTAS

34. FUERZA MAYOR

35. INFORMACIONES

PARTE II. CONDICIONES ESPECIALES DE LA INVITACION (CEI)

PARTE III. TÉRMINOS DE REFERENCIA

Documentos de Términos de Referencia

PARTE IV. FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

- Formato A-1 Carta de Confirmación de participación

- Formato A-2 Carta de Presentación de la Propuesta

- Formato A-3 Carta de compromiso de personal asignado

- Formato A-4 Resumen de Información Financiera de la última gestión

- Formato A-5 Formato de Boleta de Garantía

- Formato A-6 Modelos de Pólizas de Responsabilidad Civil y otros

- Formato A-7 Autorización de Uso de Información

- Formato A-8 Carta de Patrocinio o “Letter of Support”

- Formato A-9 Carta Poder

- Formato A-10 Declaración Jurada de adhesión a las políticas de GTB

- Formato A-11 Declaración de Sometimiento al Código de Conducta de YPFB Corporación

- Formato A-12 Declaración de conocimiento del lugar de la obra

- Formato A-13 Formato póliza de seguros de accidentes personales innominado

- Formato A-14 Declaración de Parentesco con Funcionarios de GTB

- Formato A-15 Declaración de Sometimiento a la Política de Desarrollo Sostenible de GTB

Documentos de la Propuesta Económica

- Formato X-0 Xxxxxxxx para la Propuesta Económica (Anexo 5).

ANEXOS

• Anexo 1 Código de Conducta de YPFB Corporación / Política de Desarrollo Sostenible de GTB

• Anexo 2 Manual para Contratistas

• Anexo 3. Contrato pro-forma

• Anexo 4. Instructivo para subasta electrónica (NO APLICA)

• Anexo 5. Formato B-1 Planilla Propuesta Económica

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES SECCIÓN I

GENERALIDADES

Se aclara que este proceso de contratación lo lleva adelante YPFB Transporte S.A. en favor y en nombre de Gas TransBoliviano S.A., en el marco del Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre ambas empresas.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. PRINCIPIOS GENERALES

1.1 GAS TRANSBOLIVIANO S.A. (en adelante “GTB”), dentro de sus proyecciones y actividades de inversión y/u operación, remite el presente Xxxxxx con el fin de contratar lo especificado en las Condiciones Especiales de la Invitación (CEI).

1.2 La sola presentación de una Propuesta en atención a la presente Invitación, significará e implicará que el Proponente ha aceptado cumplir en su integridad con todos los términos, condiciones, disposiciones y especificaciones contenidas en este Pliego y específicamente ha otorgado su consentimiento expreso a cumplir estrictamente las previsiones contractuales establecidas en el mismo.

1.3 Por tanto, la sola presentación de una Propuesta en atención a la presente Invitación implicará que el Proponente, al presentarse en respuesta a esta Invitación, lo hace con pleno conocimiento de y absoluta conformidad con las especificaciones legales, administrativas y técnicas del presente proceso y que por tanto su Oferta cubre todas las prestaciones necesarias para el correcto, oportuno y completo cumplimiento de lo requerido mediante este Pliego.

1.4. GTB se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la contratación. En este marco, una adjudicación parcial no podrá ser invocada, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, como causal de modificación o retiro de la Oferta remitida en atención a esta Invitación.

1.5 Las Propuestas elaboradas en atención a la presente Invitación deberán, para ser consideradas por GTB, incluir todo el alcance previsto en este Pliego.

1.6 Principios éticos:

1.6.1 La actuación de las empresas invitadas debe regirse, irrestricta y permanentemente, por todos y cada uno de los principios del “Código de Conducta de YPFB Corporación”. Mediante la presentación de una Propuesta en respuesta a la presente Invitación, el Proponente reconoce que tiene conocimiento, ha tenido acceso, tiene en su poder y ha aceptado el contenido de dicho documento. A todo efecto, se adjunta el mismo como Anexo 1.

1.6.2 Los Invitados y Proponentes se comprometen a observar los más altos niveles éticos y denunciar a GTB todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.

1.6.2.1 Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta;

(c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, GTB también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista

siguiente:

(a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;

(c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y

(d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de obtener ganancias en perjuicio de GTB y de otros Invitados.

1.6.2.2 Si GTB considera que tiene indicios suficientes acerca de que cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto de GTB incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, GTB podrá:

(i) excluir al infractor del presente proceso. Si dicha infracción ocurriese en forma posterior a la emisión de la Notificación de Adjudicación y/o Firma del Contrato (según fuese el caso) o si siendo anterior fuese descubierta posteriormente, GTB tendrá el derecho – pero no la obligación – de terminar la relación contractual con el Proponente Adjudicado sin compensación alguna a favor de este último y sin perjuicio del derecho de GTB de recibir el pago correspondiente por daños y perjuicios;

(ii) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o persona;

(iii) declarar a la firma, entidad o persona inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en procesos de selección de GTB;

(iv) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

1.7 Los potenciales proponentes reconocen, que la información entregada en esta Invitación es estrictamente confidencial, por lo que no podrán hacer ninguna declaración o anuncio publicitario en conexión con el objeto de la presente Invitación y no podrán divulgar, usar, copiar, facilitar o poner a disposición de terceros los datos, informes, diagramas, tablas, planos, comunicaciones desarrolladas a lo largo del proceso, opiniones, procesos, formas de operar en GTB o cualquier otra información en general puesta en conocimiento de los potenciales proponentes sea en copia dura o electrónica, medio magnético, correo electrónico u otros en relación al presente proceso.

Cualquier indicio de uso o revelación no autorizada de esta información será motivo suficiente para considerar la descalificación del Proponente o, en su caso, la cancelación de la Notificación de Adjudicación y/o Contrato, reservándose GTB el derecho de demandar al infractor y los a que resultaren, sea por dolo o culpa, co-partícipes materiales y/o intelectuales del daño ocasionado.

1.8 GTB no tiene obligación de hacer públicas las actuaciones en ninguna etapa del presente proceso de Invitación ni de prestar aclaraciones o explicaciones al respecto.

1.9 La sola presentación de la Propuesta implica la aceptación por parte del proponente del valor legal y probatorio de las siguientes formas de comunicación: correo, facsímile o correo electrónico.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

2.1 La calidad de lista cerrada o abierta de los invitados a participar en el presente proceso se establece en las CEI.

2.2 La posibilidad de conformar asociaciones para presentar una Propuesta en virtud de la presente Invitación se establece en las CEI.

2.3 En caso de que cualquier empresa invitada expresamente por GTB mediante documento fehaciente, desee participar del presente proceso mediante una empresa subsidiaria, controlante o afiliada, deberá hacerlo conocer a GTB mediante nota escrita dentro de las 72 horas siguientes de recibido éste Pliego, adjuntando toda la documentación e información pertinente que, según su criterio, evidencie las razones para considerar que esta participación mediante otra empresa sería más conveniente para GTB y declarando expresamente que la empresa originalmente invitada será solidariamente responsable con su subsidiaria, controlante o afiliada por el cumplimiento de las eventuales obligaciones contractuales emergentes de este proceso. GTB podrá, a su sólo criterio y sin necesidad de justificación alguna, decidir permitir la participación de la empresa subsidiaria o controlante o no. En este caso, la empresa originalmente invitada deberá presentar además una Carta de Patrocinio o “Letter of Support” según Formato A-8).

2.4 En caso de que cualquier empresa invitada expresamente o participante en virtud de la presente Invitación, comercialice sus productos mediante agentes comerciales, la primera deberá informar por escrito a GTB sobre este extremo indicando de manera clara y expresa quien sería el agente comercial que participaría en el presente proceso de contratación debiendo presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Contrato de Agencia o carta de confirmación de Agencia;

b) Fotocopia del poder del representante de la empresa que suscribe la carta o el Contrato mencionado en el numeral anterior (se acepta la presentación de una Carta Poder según Formato A-9);

c) Fotocopia del poder del representante legal del agente (se acepta la presentación de una Carta Poder según Formato A-9)

En caso de adjudicación, estos documentos deberán ser presentados en original o fotocopia legalizada cumpliendo con los requisitos establecidos por ley tales como legalizaciones, traducciones y registro.

GTB podrá aceptar o rechazar la presentación de la Propuesta a través del agente. Ningún agente comercial que no hubiese sido acreditado expresamente podrá presentarse a este proceso.

2.5 Están impedidos para participar, directa o indirectamente en el proceso de licitación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

a. Que tengan impedimento para ejercer el comercio;

b. Que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración xxx Xxxxxx de Condiciones;

c. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra;

d. Los ex empleados de GTB que ejercieron funciones en la empresa., hasta un (1) año antes de la publicación de la convocatoria;

e. Los Proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir el Contrato, no podrán participar por lo menos tres (3) meses después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas. Las justificaciones y sanciones serán analizadas por el Comité de Contratos;

f. Los Proponentes que tengan pendiente o en curso un proceso judicial o arbitral con GTB o con alguna otra empresa de YPFB Corporación;

3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de Propuestas:

3.1 Inspección previa: En caso de que en las CEI se establezca la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizarán los servicios o la obra, esta es de carácter obligatorio para todos los potenciales proponentes, siendo causal de descalificación de su propuesta, la inasistencia a la misma.

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar establecidos en las CEI.

3.2 Consultas escritas: Xxxxxxxxx potencial proponente podrá formular consultas escritas sobre el presente Xxxxxx, dirigidas a GTB, hasta la fecha límite establecida en las CEI siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 4.1.

3.3 Reunión de Aclaración: ver en las CEI.

4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL PLIEGO

4.1 GTB podrá, sea en atención a una solicitud expresa de alguno de los proponentes o por iniciativa propia, emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de la información técnica y/o administrativa proporcionada en el marco de este proceso (reduciendo o incluso eliminando uno o más de los ítems requeridos). Estas circulares serán proporcionadas por escrito a todos los proponentes, sin identificar en su caso al proponente que efectuó la consulta, y hasta antes de la fecha de presentación de Ofertas. Xxxx señalar que los proponentes deberán efectuar las consultas de aclaración por escrito en medio físico o electrónico y dirigirlas en todos los casos a la persona de contacto de GTB, hasta el plazo fijado en las CEI.

4.2 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes verbales de aclaración, ni contactos efectuados de un modo distinto al aquí especificado, dejándose establecido que el incumplimiento a esta disposición originará la inmediata descalificación de la empresa infractora.

4.3 La respuesta de GTB a aclaraciones solicitadas o cualquier información requerida y aceptada por GTB pasará a constituir parte integrante del presente Xxxxxx y del futuro Contrato.

4.4 GTB podrá ajustar el Pliego con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento y sin necesidad de justificación alguna, hasta antes de la fecha y hora establecidas para la presentación de Propuestas, debiendo comunicar dichas enmiendas ya sea mediante correo, facsímile o correo electrónico a los potenciales proponentes, pudiendo ampliar los plazos que correspondiesen en caso necesario.

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 GTB podrá ampliar el plazo de presentación de Propuestas por cualquier motivo que estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna debiendo comunicar dicha ampliación ya sea mediante correo, facsímile o correo electrónico a los potenciales proponentes.

5.2 La ampliación deberá ser realizada hasta antes de la fecha y hora establecidas para la presentación de Propuestas. En el caso de que algún proponente ya haya presentado su Propuesta, éste podrá retirarla y podrá presentar una nueva Propuesta.

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

6.1 El requerimiento de presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta y su régimen se establece en las CEI.

6.2 La Garantía de Seriedad de Propuesta a ser presentada no deberá tener textos entrelíneas, raspaduras, tachaduras ni correcciones. Tampoco deberá foliarse ni perforarse.

6.3 Cobro de la Garantía de Seriedad de Propuesta:

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser cobrada y se consolidara a favor de GTB cuando:

a) El Proponente decida retirar su Propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de Propuestas.

b) El Proponente Adjudicado no presente, dentro del plazo establecido en la Nota de Adjudicación, la documentación original o fotocopia legalizada de los documentos señalados en el presente Pliego, para la suscripción del Contrato, salvo impedimento debidamente justificado presentado oportunamente a GTB y aceptado como tal por esta empresa.

c) El Proponente Adjudicado desista de suscribir el Contrato en los plazos establecidos.

d) El Proponente Adjudicado no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato y/o las demás Garantías exigidas por el presente Pliego en los plazos establecidos.

e) Cuando exista evidencia razonable de que el proponente ha incumplido el compromiso de confidencialidad implícito en su participación en el presente proceso.

6.4 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta:

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes únicamente en los siguientes casos:

a) Después de que la Propuesta sea inhabilitada o no sea adjudicada.

b) Después de la notificación de Cancelación, suspensión o anulación del Proceso de Contratación.

c) Cuando GTB solicite la extensión del periodo de validez de Propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

d) Después de entregada la Garantía de Cumplimiento de Contrato y/o las demás Garantías exigidas por el presente Xxxxxx y suscrito el Contrato con el Proponente Adjudicado.

6.5 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, de Correcta Inversión de Anticipo y de Buena Ejecución de Obra, según sea el caso, se establecerá en el Contrato.

7. INHABILITACIÓN DE PROPUESTAS

7.1 Procederá la inhabilitación de la Propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Pliego.

7.2 Las causales de inhabilitación son:

a) Incumplimiento de cualquier estipulación contenida en el presente Xxxxxx.

b) Si la Propuesta contiene desviaciones a los términos y condiciones fijados en el presente Pliego y las mismas no hayan sido aceptadas previamente en el proceso anterior a la presentación de Ofertas.

c) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento requerido en el presente Xxxxxx. La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

d) Cuando el período de validez de la Propuesta no se ajuste al plazo mínimo requerido.

e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas, a menos que ambas se encuentren dentro de los parámetros solicitados por GTB.

f) Cuando el proponente presente dos o más Propuestas, a menos que ambas se encuentren dentro de los parámetros solicitados por GTB.

g) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de establecerse la misma en las CEI.

h) Cuando la Propuesta contenga raspaduras, tachaduras, texto entrelíneas, correcciones o alteraciones en partes substanciales de su texto, salvo aclaración con nota al pie firmada por el proponente.

i) Inasistencia del proponente a la inspección previa, en caso de establecerse en las CEI

j) Cuando el proponente ofrezca la provisión parcial de bienes y/o servicios requeridos y ello no estaba permitido en esta Invitación.

k) Cuando la Propuesta presentada esté sujeta a cualquier condición que no hubiera sido aceptada por GTB antes de la presentación de Propuestas.

l) Cuando, durante el proceso de evaluación, no se reciban en los plazos comunicados las aclaraciones solicitadas.

m) Cuando exista evidencia razonable a juicio de GTB de que el proponente ha incumplido el compromiso de confidencialidad implícito en su participación en el presente proceso.

n) Cuando el proponente incurriera en prácticas fraudulentas.

8. ERRORES Y OMISIONES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Xxxxxx, GTB a su solo juicio y sin necesidad de justificación alguna podrá solicitar a cualquier proponente que rectifique o complete contenidos en su Oferta con la única condición de que los mismos no incidan sobre aspectos sustanciales de la misma, sean accidentales, accesorios o de forma y no afecten ni la legalidad ni la solvencia de la Propuesta. Desde ya todo proponente acepta que la decisión de GTB sobre cuáles pueden considerarse como errores subsanables será vinculante para todos y cada uno de los proponentes sin derecho a reclamo alguno.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable – generalmente por tratarse de omisiones relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico o cuestiones que no afecten al principio que las ofertas deben ajustarse al Pliego de Condiciones, GTB permitirá que, en un plazo breve, el Proponente proporcione la información faltante o corrija el error subsanable. Tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el Proponente para alterar la sustancia de su propuesta o mejorarla.

De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La ausencia de la Carta de Presentación de la Propuesta (en el formato A-2) firmada por el Representante Legal del proponente.

b) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

c) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

d) La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando esta sea establecida en las CEI.

e) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de vigencia menores a los requeridos o la misma fuese emitida en forma errónea.

f) La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por GTB.

9. DECLARATORIA DESIERTA.

GTB declarará desierta la presente convocatoria y notificará a los Proponentes, cuando corresponda, si se produce alguna de las cuatro situaciones siguientes:

a) No se hubiera recibido ninguna Propuesta.

b) Si luego de la evaluación de los aspectos legales, administrativos y/o técnicos o cualquiera de ellos, ninguna propuesta hubiera cumplido con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

c) Si el proponente adjudicado incumple con la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

d) El costo presentado por el proponente se encuentre por encima significativamente del costo estimado.

10. CANCELACIÓN, SUSPENSION O ANULACIÓN DEL PROCESO

GTB podrá cancelar, suspender o anular la presente convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato e incluso después de la emisión de la Nota de Adjudicación. Al respecto, los proponentes reconocen que el hecho de cancelar, suspender o anular esta convocatoria no implicará ninguna responsabilidad legal, económica, ni de ninguna otra índole para GTB.

11. EXCLUSIÓN DE ITEMS

GTB podrá, en cualquier momento y sin por ello invalidar el proceso, excluir del mismo uno o más de los ítems de cotización insertos en las planillas de cotización, para lo que bastará comunique su decisión por escrito mediante la forma que vea más conveniente.

SECCIÓN II

RECEPCIÓN DE INVITACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. RECEPCIÓN DE INVITACIÓN

12.1 Una vez sea recibido el presente Xxxxxx, los interesados deberán asegurarse de que en el mismo no se extrañan partes, documentos ni Formatos o acápites.

12.2 Revisada en conformidad la información recibida, los proponentes deberán cursar notas escritas de acuse de recibo, expresando asimismo su intención de presentar una Oferta (utilizando al efecto el Formato A-1 adjunto).

12.3 Esta nota de Confirmación de Participación deberá ser enviada, indefectiblemente, en el plazo y a la dirección que se establece en las CEI.

12.4 Si alguno de los proponentes invitados decidiera no participar en el presente proceso, deberá remitir en el mismo plazo la correspondiente carta de excusa, resultando igualmente aplicables en este caso todas las previsiones de confidencialidad aquí anotadas.

12.5 La no remisión de la nota de confirmación o la no recepción de la carta de excusa en el plazo establecido, será evidencia suficiente de que las empresas que no lo hubieran hecho, no tienen interés en participar del presente proceso, por lo que éstas no podrán solicitar aclaraciones y no serán notificadas sobre aclaraciones o enmiendas al Pliego de Condiciones, las mismas que se constituirán en parte integrante del mencionado Pliego y serán obligatorias para los proponentes en la preparación de sus propuestas; por consiguiente el riesgo de no presentar adecuadamente la propuesta será del proponente.

13. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las Propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente Pliego, utilizando los Formatos incluidos en adjuntos.

14. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en la moneda fijada en las CEI.

15. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de Propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

16. IDIOMA

La Propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente e GTB, deberán presentarse en idioma castellano, salvo por los manuales técnicos (si corresponde) que podrán estar en idioma inglés. En caso de documentos cuyo original se encuentre en idioma diferente al castellano se deberá presentar el mismo incluyendo una traducción libre al castellano. En este caso la versión oficial y vinculante será la versión en castellano exclusivamente.

17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

17.1 La Propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para la entrega de las Propuestas.

17.2 GTB podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de la Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de establecerse la misma en las CEI, para lo que se considerará lo siguiente:

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su Propuesta.

c) Para mantener la validez de la Propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta que cubra el nuevo plazo de validez de su Propuesta, si es que esta Garantía fue establecida en las CEI.

18. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE UNICO)

18.1 Los documentos legales que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

I. En caso de ser sociedades constituidas en Bolivia o sucursales de empresas extranjeras registradas en Bolivia:

a) Carta de Presentación de la Propuesta (Formato A-2) firmada por el representante legal.

b) Fotocopia simple de Testimonio de Constitución de la sociedad o de registro de sucursal (según sea el caso) incluyendo todas las modificaciones al mismo. Este documento deberá estar debidamente registrado en el Registro de Comercio de Bolivia (hoy administrado por FUNDEMPRESA).

c) Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para presentar Propuestas y suscribir contratos. Este poder deberá estar debidamente registrado en el Registro de Comercio de Bolivia (Hoy

administrado por FUNDEMPRESA).

d) Certificado de Número de Identificación Tributaria con constancia de vigencia o certificación electrónica actualizada en fotocopia simple.

e) Última actualización de la Matrícula de Comercio correspondiente, otorgada por FUNDEMPRESA, en fotocopia simple.

f ) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado, con un máximo en la emisión de un mes de anterioridad a la fecha de presentación de la Propuesta.

II. En caso de ser sociedades constituidas en el extranjero sin sucursal registrada en Bolivia:

a) Carta de presentación de Propuesta (según Formato A-2) firmada por el representante legal.

b) Fotocopia simple de certificado de la entidad pública competente en el país de origen que acredite la existencia legal del proponente y autorización de funcionamiento (Good Standing), o documento equivalente.

c) Fotocopia simple de documento de constitución de sociedad.

d) Fotocopia simple de poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar Propuestas y suscribir contratos (se acepta la presentación de una Carta Poder Notariada según Formato A-9)

En caso de adjudicarse el proceso a una empresa extranjera sin sucursal registrada en Bolivia, los documentos señalados en los incisos b); c) y d) de esta sección II deberán ser presentados en original y debidamente legalizados por ante el consulado Boliviano en el país de su emisión y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

III. Asociaciones accidentales:

1. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

2. La documentación conjunta a presentar, que debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, es la siguiente:

a) Carta de Presentación de la Propuesta para Empresas o Asociaciones Accidentales, (Formato A-2) firmada por los representantes legales.

b) Testimonio del Contrato de Asociación Accidental o Contrato de Asociación Accidental con reconocimiento de firmas y rúbricas, en original o fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma en territorio Boliviano. En este documento debe también constar la responsabilidad solidaria e indivisible de los proponentes asociados (sin beneficio de excusión y división y orden frente a GTB).

c) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar Propuestas, negociar y suscribir contratos.

3. Cada asociado que forme parte de la asociación accidental en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación Accidental:

a) Poder del Representante Legal, en fotocopia simple, que fue utilizado para la

suscripción del acuerdo de Asociación Accidental. Este poder deberá estar debidamente registrado en el Registro de Comercio de Bolivia (hoy administrado por FUNDEMPRESA).

b) En caso de asociados nacionales todos los demás documentos exigidos en la sección I del numeral 18.1.

c) En caso de asociados extranjeros todos los demás documentos exigidos en la sección II del numeral 18.1

18. 2 Los documentos administrativos a ser presentados en el Sobre Único son:

a) Los Formatos y Declaraciones que se indican en las CEI.

b) Balance General de las dos últimas gestiones (con sello del Servicio de Impuestos Nacionales), en fotocopia simple (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura).

c) Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de establecerse la misma en las CEI.

19. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE UNICO)

19.1 La Propuesta técnica deberá incluir los términos de referencia conforme a los servicios requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que los servicios que ofrece, cumplen con lo requerido. Los proponentes están llamados a incluir en este acápite sus Propuestas Técnicas, respetando al efecto los requerimientos y exigencias fijados en el presente Pliego y los Términos de Referencia adjuntos.

19.2 Adicionalmente GTB como convocante podrá señalar en las CEI otros criterios que no estén establecidos en este acápite de acuerdo a las características del proceso de contratación.

20. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (A SER INCLUIDOS EN EL SOBRE UNICO)

20.1 La existencia de una subasta electrónica o, alternativamente, la presentación de la Oferta económica mediante sobre cerrado se especifica en las CEI.

20.2 Los proponentes deberán Ofertar para el presente proceso su mejor alternativa de precios para la provisión de servicios o ejecución de obra, objeto de la presente Invitación empleando estrictamente y al efecto la planilla de cotización adjunta al presente como Formato B-1

20.3 Los montos establecidos en la Propuesta económica deberán contemplar todos y cada uno de los componentes o factores necesarios para la oportuna y completa provisión de los servicios o la ejecución de obra requeridos encontrándose incluidos en ellos todos los conceptos incluyendo pero sin limitarse a impuestos, tasas, tributos, contribuciones, utilidades y otros aplicables.

20.4 Tributación: Los Proponentes deberán calcular los precios cotizados en el entendido que los mismos comprenden todos los tributos (impuestos, cargas, o contribuciones especiales), gravámenes, aranceles y todo otro concepto (en Bolivia o en el exterior del país) necesarios para proveer el servicio a GTB en los términos del presente proceso. Por tanto, todos los costos originados por las incidencias fiscales mencionadas en este párrafo deberán estar incluidos en el precio ofertado.

El pago de dichos conceptos será de exclusiva responsabilidad del Proponente Adjudicado, sin derecho a reclamo, reembolso ni ajuste.

20.5 Todo pago del precio solamente procederá previa entrega a GTB – a su entera y sola satisfacción – de la factura, nota fiscal o documento equivalente correspondiente y de los documentos necesarios o deseables que evidencien la legal importación de los mismos o que fueran necesarios o deseables para efectuar dicha legal importación, cuando fuere el caso.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

21.1 Forma de presentación:

21.1.1 La Propuesta deberá ser presentada en un (1) sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente, dirigido a GTB, citando el Número de la Invitación y el objeto de la Convocatoria.

El Proponente deberá insertar en el sobre único cerrado una sola carpeta que incluya la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA; en original y copia.

21.1.2 Toda la documentación contenida tanto en la carpeta deberá estar debidamente sellada, foliada y rubricada por el representante legal o apoderado especial de la empresa proponente, salvo por los documentos de las Garantías, que no deben ser ni sellados, ni foliados, ni rubricados, ni perforados.

21.1.3 La documentación debe acompañarse una copia de la propuesta original sellada, foliada y rubricada, con un índice del contenido y separadores que permitan una ágil y fácil localización. El original de la propuesta debe estar claramente marcado con la palabra “Original”. La copia debe ser idéntica al original y deben ser fotocopiadas del original después de foliado y rubricado el mismo.

21.1.4 No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de descalificación.

21.2 Plazo, lugar de presentación y prórroga

21.2.1 Lugar y plazo de presentación de la Propuesta se establece en las CEI.

21.2.2 Se considerará que el proponente ha presentado su Propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de Propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

21.2.3 Las Propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su Propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

21.2.4 Si YPFB Transporte estimara conveniente conceder prórrogas al plazo anotado, comunicará las mismas a todos los proponentes interesados, indicando la nueva fecha y hora de presentación. En este caso los Proponentes, deberán ampliar la vigencia de sus respectivas Garantías de Seriedad de Propuesta – en caso de que su presentación se haya establecido en las CEI, las que deben tener una validez adicional de 60 días calendario al plazo de validez de la Oferta, dicho plazo se tomará en cuenta a partir de la nueva fecha establecida para la presentación de las Propuestas.

21.2.5 El envío de Propuestas por correo electrónico NO es permitido en ningún caso.

21.3 Modificaciones y retiro de Propuestas:

21.3.1 Las Propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de Propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su Propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a GTB.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su nueva presentación.

21.3.2 Las Propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el Representante Legal, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de Propuestas

La devolución de la Propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. Si la devolución se efectuase mediante Courier, GTB deslindará su responsabilidad sobre los documentos

presentados desde la entrega al mismo.

21.3.3 Vencidos los plazos citados, las Propuestas no podrán ser modificadas o alteradas de manera alguna. Las consecuencias de ello se establecen en el numeral 27.2

21.3.4 Por el solo hecho de presentar su Propuesta, el Proponente acepta y permite que GTB asuma la custodia de la documentación presentada dentro del proceso, sin posterior reclamo alguno. Cualquier entrega o devolución de documentación presentada deberá ser solicitada por escrito a la Gerencia de Adquisiciones, Contratos, Servicios y Almacenes (GACSA) de YPFB Transporte.

22. APERTURA DE PROPUESTAS

22.1 Vencido el plazo otorgado para la presentación de Ofertas, GTB programará la apertura de sobres y el correspondiente proceso de evaluación, en cuyo marco considerará únicamente las Propuestas que hubieran sido presentadas en estricta observancia a lo dispuesto por este Xxxxxx.

22.2 Verificado que sea el cumplimiento de las exigencias mencionadas y requeridas para la Propuesta GTB procederá a verificar que estas hayan cumplido todas y cada una de las exigencias fijadas como habilitantes para la siguiente fase del proceso o hayan subsanado errores subsanables a juicio de GTB.

22.3 YPFB Transporte luego de la verificación de presentación de documentos, determinará si las Propuestas continúan, deben subsanar errores para continuar o se descalifican.

SECCIÓN IV EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

23. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

23.1 Salvo por lo establecido en el punto 8 del presente Xxxxxx, los proponentes que no presenten uno o más de los requisitos técnicos o legales exigidos, o que presenten alguno de ellos incumpliendo con las formas o requerimientos mínimos exigidos para el efecto o que se encuentren en incumplimiento de alguno de los términos del presente Xxxxxx, serán descalificados en esta etapa y por ende excluidos del proceso, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a GTB de descalificarlos en otra etapa del proceso.

23.2 Las pautas generales de evaluación que se seguirán en el presente Proceso es el fijado en las CEI.

23.3 Sin perjuicio de lo anterior, GTB se reserva el derecho de adjudicar a la Propuesta que considere más conveniente, no pudiendo esta decisión ser impugnada o apelada por los ofertantes.

23.4 GTB no tiene obligación de hacer públicos sus cálculos ni sus parámetros de evaluación, ni de prestar aclaraciones o explicaciones de ningún tipo respecto a tales cálculos, parámetros, criterios o resultados, ni sobre las causales de inhabilitación o sobre la determinación de adjudicación.

24. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS y MARGEN DE PREFERENCIA

24.1 Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información de la Propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado por el proponente y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.

c) Si la diferencia entre el monto leído de la Propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor al 2%, se ajustará la Propuesta; caso contrario la Propuesta

será descalificada.

24.2 Margen de Preferencia. Si así se especificase en las CEI, en la comparación de ofertas GTB otorgará un margen de preferencia y Factores de Ajuste a la propuesta económica, cuando el Proveedor presente la solicitud y certificación de la entidad autorizada. Xxxxx Xxxxxx será del Veinte por ciento (20%) al precio ofertado, cuando el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del costo bruto de producción sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%). El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

25. ADJUDICACIÓN

25.1 Concluido el proceso al que se refiere el numeral precedente, y sin perjuicio de lo anotado en los incisos 9, 10 y 11, GTB comunicará por escrito su decisión al Proponente adjudicado y posterior a la firma del Contrato agradecerá, también por escrito, la participación del resto de los proponentes, a quienes devolverá las Garantías de Seriedad de Propuesta recibidas, en su caso.

25.2 Es responsabilidad del proponente no adjudicado recoger las Garantías de Seriedad de Propuestas de las oficinas de GTB.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

26. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

26.1 GTB podrá, a su exclusivo criterio y decisión, podrá requerir la suscripción ya sea de un documento privado sin reconocimiento de firmas suscrito entre presentes o no presentes, un documento privado con reconocimiento de firmas o bien un instrumento público mediante protocolización notarial de una minuta. En todo caso el Proponente Adjudicado acepta cumplir con el requerimiento de GTB a este respecto.

26.2 El Contrato, será suscrito dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la recepción de la Carta de Adjudicación, previa presentación por parte del Proponente Adjudicado de todos los documentos de Garantía requeridos (tales como, Garantías de Cumplimiento de Contrato, Pólizas de Seguro, etc.) y de la documentación requerida de acuerdo con el numeral 27 posterior. Este plazo podrá ser ampliado por GTB.

26.4 En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, podrá el adjudicatario invocar una demora suya en cumplir con los requisitos aquí previstos para solicitar una revisión del cronograma aceptado como parte de su Propuesta.

27. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. REGLAS SOBRE INSTRUMENTOS DE GARANTÍA Y SEGUROS

27.1 El Proponente Adjudicado, deberá presentar, para la suscripción del Contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el numeral 18 anterior.

27.2 Si el Proponente Adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la suscripción del Contrato o rehusare firmar el Contrato o rechazare la adjudicación luego de comunicada ésta al Proponente seleccionado por GTB, ésta podrá aplicar alguna o todas de las siguientes medidas:

a) Ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse ésta solicitado en las

CEI,

b) Proceder a la adjudicación a otra Propuesta o cancelar la convocatoria,

c) Excluir al Proponente adjudicado de su Base de Datos de Proveedores por el período que al efecto determinen las instancias internas correspondientes.

27.3 El proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato u otras de acuerdo a lo establecido en las CEI.

27.4 En ningún caso se aceptarán documentos de Garantía en las que se condicione el pago al

vencimiento de las mismas ni en las que se incluya texto adicional alguno intentando introducir requisitos o condicionantes para un eventual requerimiento de pago.

27.5 Los documentos de Garantía no deberán tener textos entrelíneas, raspaduras, tachaduras ni correcciones. Tampoco deberán foliarse ni perforarse.

27.6 El proponente adjudicado deberá presentar las pólizas de seguro requeridos en las CEI.

27.7 Adicionalmente, el Contratista cubrirá los riesgos a los que expone a su personal y subcontratistas y presentará a GTB respaldos de asistencia médica y seguros de personas, los cuales deberán mantenerse vigentes durante la vigencia del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

27.7.1 Una póliza de seguro de accidentes personales que otorgue una cobertura mínima por gastos médicos de acuerdo al monto fijado en las CEI, por evento por persona y que incluya una Renuncia de subrogación de derechos a favor de GTB.

27.7.2 Para el personal del Contratista que tenga una relación laboral de más de 90 (noventa) días calendario:

27.7.2.1 Seguro de Xxxxx xx Xxxxx de Salud (Petrolera, Nacional, Caminos, etc.)

27.7.2.2 Póliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura mínima por muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$ 10.000 y que incluya una Renuncia de subrogación de derechos a favor de GTB.

27.7.3 Para el personal del Contratista contratado de manera eventual, de las comunidades o poblaciones del área de influencia del Proyecto y/o que tenga una relación laboral con el contratista hasta 90 (noventa) días calendario:

27.7.3.1 Póliza de Seguro de Salud privado con una cobertura mínima por gastos médicos de US$ 10.000.-

27.7.3.2 Póliza de Seguro contra accidentes personales con una cobertura mínima por muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente de US$ 10.000.- por evento por persona y que incluya una Renuncia de subrogación de derechos a favor de GTB.

27.7.3.3 Póliza de Seguro de Vida con una cobertura mínima de US$ 20.000.-

SECCIÓN VI ENTREGA DE SERVICIOS

28. ENTREGA DE SERVICIOS POR EL CONTRATISTA

28.1 La entrega de los servicios por parte del Proponente seleccionado debe ser efectuada cumpliendo con las estipulaciones de la Orden de Servicio o del Contrato suscrito y los Términos de Referencia contenidos en el presente Pliego, sujetas a la conformidad de GTB respecto a las condiciones de entrega y otros.

SECCIÓN VII OTRAS DISPOSICIONES

29. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

29.1 El presente Proceso y el Contrato resultante se rigen por las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, sin considerar cualquier principio sobre conflicto xx xxxxx que remita a las leyes de otra jurisdicción.

29.2 Las Partes acuerdan que toda controversia o divergencia que pueda surgir con relación a la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución del presente Proceso y/o el Contrato resultante, será resuelta en forma definitiva mediante arbitraje institucional a efectuarse en el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Xxxx (CAINCO) de la ciudad de Santa Xxxx de la Sierra, al que se encomienda la administración del arbitraje de acuerdo al Reglamento vigente a la fecha en que

se presente la solicitud de arbitraje. Este acuerdo implica la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judicial.

29.3 Inclusive durante el proceso arbitral, GTB podrá continuar con el proceso de contratación y adjudicar el mismo a otra empresa que no sea la empresa que demandó o fue demandada en el arbitraje. En ningún caso la presentación de una controversia afectará el derecho de GTB de continuar con el proceso de contratación hasta su adjudicación final, sujeto a que en caso de un laudo arbitral definitivo en su favor, el proponente involucrado en la controversia tendrá derecho a percibir la indemnización por los daños directos determinados por dicho laudo.

30. SUJECIÓN DE LOS PROPONENTES A NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

Los Proponentes declaran su conocimiento y absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en el Manual para Contratistas y toda disposición interna conexa y vigente en GTB comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento. A todo efecto, se adjunta un ejemplar del mismo como Anexo 2.

Los Proponentes declaran que sus Propuestas han sido elaboradas en estricta sujeción a las formas y procedimiento exigidos por dichas disposiciones.

31. RELACIÓN CIVIL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL, SOCIAL Y PREVISIONAL

El presente proceso no crea un vínculo laboral entre GTB y los Proponentes ni entre GTB y los empleados o subcontratados de los Proponentes. Por consiguiente los Proponentes deberán:

a) Cumplir con sus obligaciones laborales para con sus empleados en la medida de lo exigido por la ley que les fuera aplicable.

b) Mantener indemne a GTB de cualquier reclamación efectuada por cualquier vía por cualquiera de sus empleados o subcontratistas en contra de GTB en relación a una alegada relación laboral.

32. FORMA DE PAGO

La forma de pago se determina en las CEI.

33. MULTAS

El régimen de multas por demoras u otros incumplimientos se determina en las CEI.

34. FUERZA MAYOR

34.1 Ni YPFB Transporte ni el Proponente deberán responsabilizarse el uno al otro o considerarse en violación de las obligaciones emanantes de este Proceso o del Contrato en razón a un atraso o incumplimiento en la ejecución de cualquiera de sus obligaciones en la medida y por el plazo en que el atraso o la imposibilidad de cumplimiento se deban a un evento de Fuerza Mayor. Para los efectos de esta Invitación, “Fuerza Mayor” significará cualquier acontecimiento, acto o evento fuera de control de, e imprevisible por, la parte obligada a cumplir con la obligación correspondiente, o que, siendo previsible, sea inevitable por dicha parte aún después de haber tomado precauciones tendientes a evitar dicho acontecimiento, acto o evento.

34.2 Constituirán, entre otros, Fuerza Mayor los siguientes actos o eventos:

34.2.1 Fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario,

34.2.2 Guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, bloqueos, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotajes,

34.2.3 Cuarentenas y epidemias,

34.2.4 Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o promovidos por la parte en retraso o incumplimiento, ni sobrevengan como consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones.

34.3 Queda expresamente convenido que la definición de Fuerza Mayor excluye las dificultades financieras, comerciales o fiscales de cualquiera de las partes.

34.4 La parte afectada por un suceso de Fuerza Mayor deberá realizar todos los actos razonablemente posibles para atenuar o suprimir sus efectos y deberá comunicar por escrito a la otra a la brevedad posible y en ningún caso más allá de los cinco (5) días siguientes al inicio del evento alegado, especificando detalladamente las circunstancias que constituyen Fuerza Mayor y presentando pruebas suficientes de que por tal motivo se ha visto impedido o demorado el cumplimiento de una obligación, e indicando el período (estimado) que se prevé habrá de durar tal impedimento, interrupción o demora.

34.5 Después de la cesación del evento de fuerza mayor, el Proponente deberá informar a GTB los detalles relacionados con dicho evento y su impacto real sobre la obligación demorada o incumplida.

34.6 En caso de disputa, la parte que alega estar afectada por un hecho de fuerza mayor soportará la carga de probar la existencia de ésta y la forma en que sus obligaciones se ven afectadas por ella.

34.7 Cuando el Proponente se viera afectado por un evento de fuerza mayor y no notificara a GTB en el plazo previsto en 34.4, perderá el derecho de que dicho evento le excuse o excluya de su responsabilidad civil.

35. INFORMACIONES

Los interesados podrán recabar cualquier información adicional a la persona de contacto designada por GTB, cuyos datos se especifican en las CEI.

Nota importante: Se solicita a los Invitados abstenerse de utilizar cualquier otro canal distinto al especificado en el presente numeral, el que no será reconocido como válido ni oficial.

PARTE II

CONDICIONES ESPECIALES DE LA INVITACION (CEI)

Numeral xxx Xxxxxx
1. Descripción del Proceso de Contratación. Principios Generales	1.1 El objeto de la presente Invitación es contratar una empresa legalmente constituida en Bolivia para las OBRAS CIVILES MENORES EN ESTACION ROBORE Los detalles inherentes a este requerimiento se encuentran descritos en los Términos de Referencia adjuntos.
2. Proponentes elegibles	2.1 En este proceso de contratación podrán participar todas las empresas legalmente establecidas que hubieran sido invitadas (por WEB o por carta) por GTB. En el caso de que la adjudicación recaiga en una empresa que no se encuentre en el Registro de proveedores de YPFB Transporte S.A, deberá, en un plazo a ser otorgado por esta última, cumplir con todos los requisitos para ingresar en el Registro antes citado. Nota.- Aquellas empresas que se encuentren registradas en la Base de Proveedores de YPFB Transporte y que no tengan actualizados sus documentos, de ser adjudicadas, deberán actualizar los mismos previa firma del contrato. (en caso de no estar registrados consultar al correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx) 2.2 No se permite la conformación de asociaciones accidentales para la presentación de Propuestas.
3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	3.1 Inspección previa No se realizara visita previa. 3.3 Reunión de aclaración Se realizará una Reunión de Aclaración , en la siguiente fecha, hora y lugar: jueves 11 de julio de 2013 Hrs. 14:00 p.m. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx x Xx Xxxxxxx Xx. 0 x (Xxxxxxxx GTB) en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. Al final de la Reunión de Aclaración, GTB entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes, fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los personeros de GTB presentes y todos los asistentes.
4. Aclaraciones y enmiendas al	4.1 El Plazo para pedir aclaraciones y enmiendas al Pliego es de 3 días hábiles antes de la presentación de Ofertas, indefectiblemente.

Pliego
6. Garantía de Seriedad de Propuesta	6.1 Los Proponentes deberán presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta a Primer Requerimiento, a nombre de Gas TransBoliviano S.A. como beneficiario, por la suma de US$ 500,00 (Quinientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, eligiendo alguna de las siguientes opciones: 1. Una Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta, irrevocable, renovable y ejecutable a primer requerimiento, emitida en Bolivia por una entidad bancaria con representación local (según Formulario A-5 adjunto). 2. Alternativamente los proponentes podrán presentar una carta de crédito contingente a primer requerimiento (Stand By Letter of Credit) confirmada por un banco local, sujeta a la publicación No. 590 de la CCI (ISP98) y al derecho boliviano supletoriamente a nombre de YPFB Transporte S.A. como beneficiario, por la suma de USD 500,00 (Quinientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), con vigencia de (mínimo 150 días) a partir de la fecha límite fijada para la presentación de Propuestas.
12. Recepción de Invitación	12.3 La Carta de Confirmación de Participación deberá ser enviada, indefectiblemente hasta el día miercoles 17 de julio de 2013 a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx o vía Fax al número 000 0000 haciendo referencia a: Xxxxxxxxxx Xx. 000000-X-000 “OBRAS CIVILES MENORES EN ESTACION ROBORE”
14. Moneda del proceso de contratación	La Oferta económica deberá ser presentada en Dólares de los Estados Unidos de América.
18.2. Declaraciones	Las Declaraciones que debe insertar el Proponente en el Sobre Único son las siguientes: - Formato A-1 Carta de Confirmación de participación - Formato A-2 Carta de Presentación de la Propuesta - Formato A-3 Carta de compromiso de personal asignado - Formato A-7 Autorización de Uso de Información - Formato A-10 Declaración Jurada de adhesión a las políticas de GTB - Formato A-11 Declaración de Sometimiento al Código de Conducta de YPFB Corporación - Formato A-12 Declaración de conocimiento del lugar de la obra - Formato A-14 Declaración de Parentesco con Funcionarios de GTB - Formato A-15 Declaración de Sometimiento a la Política de Desarrollo Sostenible de GTB
19. Documentos de la Propuesta Técnica	Los proponentes están llamados a incluir en este acápite sus propuestas, respetando al efecto los requerimientos y exigencias fijadas en los Términos de Referencia adjuntos en la parte III

20. Documentos de la Propuesta Económica	20.1 No se ha previsto desarrollar una subasta electrónica relacionada con este proceso, por lo que deberán presentar su mejor Oferta económica.
21. Presentación de Propuestas	21.2.1 Las empresas que confirmaron su interés en la forma antes descrita deberán presentar sus Ofertas en las oficinas de GTB, ubicadas en el “Xx. 0 0/0 xx xx xxxxxxx carretera a Cochabamba, Santa Xxxx de la Sierra – Bolivia”, hasta las 16:00 hrs. del día lunes 22 de julio de 2013 debiendo llevar el siguiente rótulo: Señores: GAS TRANSBOLIVIANO S.A. INVITACIÓN No.130704-T-133 [NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROPONENTE]
23. Evaluación de Propuestas	23.2 Las pautas generales de evaluación que se seguirán en el presente Proceso es cumple / no cumple y Oferta económica más baja.
27. Presentación de documentación. Reglas sobre instrumentos de Garantía	27.3 Los documentos que deberá presentar el Proponente adjudicado antes de que se firme el contrato, son los siguientes: i) Boleta de garantía de cumplimiento de contrato a PRIMER REQUERIMIENTO, recabada de un Banco con representación local, por un valor del 7% del total del Contrato, vigente hasta 60 días luego de la recepción provisional de los servicios. Alternativamente, el Proponente adjudicado puede presentar una Carta de Crédito Contingente a Primer Requerimiento (Stand By Letter of Credit), confirmada por un Banco local, sujeta a la Publicación N° 590 de la CCI (ISP98). Por otro lado, luego de la conclusión de los Servicios o la Obra, el Proponente Adjudicado deberá presentar lo siguiente: ii) Boleta de garantía / Carta de Crédito de Debida Ejecución de Obra a PRIMER REQUERIMIENTO, a emitirse luego de la conclusión de los servicios o la obra, la misma que deberá estar vigente hasta 12 meses luego de la recepción provisional de los servicios o la obra contratada, por un valor del 7% del total del Contrato, alternativamente, el Proponente adjudicado puede presentar una Carta de Crédito Contingente a Primer Requerimiento (Stand By Letter of Credit), confirmada por un Banco local, sujeta a la Publicación N° 590 de la CCI (ISP98). La presentación de las garantías anteriormente mencionadas de ninguna manera exime o limita la responsabilidad del proponente por la buena calidad de la obra o servicios objeto de esta invitación y el contrato a celebrarse, responsabilidad que se circunscribe a daños directos de

	acuerdo al derecho boliviano aplicable. Estas Garantías deberán ser emitidas conforme lo establecido en el Formato A-5 adjunto. Adicionalmente, el proponente que resulte adjudicado deberá presentar antes de la firma de contrato los siguientes seguros: i. Póliza de responsabilidad civil, con un límite no inferior a US$ 250.000,00 (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) de acuerdo al Formato A-6 Modelo de Póliza de Responsabilidad Civil y otros. ii. Seguros de Accidentes Personales, Salud y Vida, de acuerdo a lo que aplicara de conformidad a lo detallado en el numeral 27.7 del presente Pliego de Condiciones iii. La Póliza de accidentes personales innominados, para aquellos casos definidos en el numeral 27.7 por evento por persona, de acuerdo al Formato A-13 Formato póliza de seguros de accidentes personales innominado.
32. Forma de Pago	La forma de pago se encuentra establecida en el modelo de contrato adjunto a la presente según Anexo 3 Los desembolsos se realizarán a 30 días de la presentación de la factura o nota de débito correspondiente.
33. Multas	El régimen de multas previsto para la relación comercial resultante de este proceso es aquel que se detalla en el Contrato pro-forma adjunto en Anexo 3.
35. Informaciones	Los interesados podrán recabar cualquier información adicional de la Unidad de Contratos de YPFB Transporte S.A., Xxxxxx Xxxxxxx X., Fax número 000- 0000000, e-mail: Xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx .

PARTE III TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.0 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACIÓN

En la gestión pasada, dentro de la Estación Roboré, se tuvo cortes eléctricos en la trinchera del CCM, ocasionando el paro de planta de la Estación. Todo esto debido al agua acumulada debido a infiltraciones. Se realizaron las reparaciones y cambios de cables de alimentación desde la sala de Generadores hacia las instalaciones de la sala de control, pero el agua continúa acumulándose. Debido a este problema, los especialistas realizan la evacuación de las aguas mediante bombas periódicamente de las trincheras del CCM y la sala de Control.

El objeto de la presente invitación es el de controlar la infiltración de aguas subterráneas dentro de las trincheras xx Xxxx de Control y en CCM, además de realizar el cambio de puertas en el bloque de viviendas y la colocación de box xx xxxxx dentro de los dormitorios.

2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Controlar la infiltración de aguas subterráneas dentro de las trincheras de la sala de control y CCM.

• Mejoras en la infraestructura del bloque de vivienda de la Estación, con el cambio de puertas, colocación de box xx xxxxxx de templado para los baños y arreglos de plomería.

3.0 RESUMEN DE CONTENIDO

En el presente pliego se incluyen, los siguientes documentos:

• ANEXO 1 Manual del Contratista de GTB

• ANEXO 2 Fotografías de referencia

• ANEXO 3 Procedimiento XXX 000 y sus anexos

• ANEXO 4 Documento oficial de presentación de Propuesta Económica GFO 057

• ANEXO 5 Verificación de requisitos para inicio de proyecto.

• ANEXO 6 Inspección de salud y seguridad a campamento contratista

4.0 NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecución de los trabajos requeridos en la presente invitación deberá ajustarse a las mejores prácticas de ingeniería y cumplir con las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria como:

ACI : American Concrete Institute.

ASSHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials.

ASTM : American Society for Testing and Materials. NACE : National Association of Corrosion Engineers. NFPA : National Fire Protection Association.

IEC : International Electrotechnical Commission.

ISA : Instrumentist Society of America.

API : American Petroleum Institute.

ANSI : American National Standards Institute. ASME : American Society of Mechanical Engineers. EPA : Environmental Protection Agency.

NEMA : National Electrical Manufacturers Association.

NEC : National Electrical Cod

ISO 9001 : Sistemas de Gestión de la Calidad

ISO 14001 : Sistemas de Gestión Ambiental

OHSAS 18001 : Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional

ISO 10012 : Sistema de Gestión de las Mediciones

CBH-87 : Código Boliviano del Hormigón

Además debe considerar los Estándares Técnicos de Ingeniería de GTB y el Manual para Contratistas.

5.0 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

Es muy importante tomar en cuenta que la presentación de la oferta asume que el proponente visitará el o los lugares donde se realizarán los trabajos, asimismo deberá tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y dificultades potenciales que le permitan programar su trabajo en el plazo y costos previstos.

Las empresas contratistas deberán realizar un relevamiento de toda la información de campo que crean necesaria acorde a las buenas prácticas de la ingeniería, esto es requisito necesario para tener en cuenta en la presentación de su propuesta.

5.1 UBICACIÓN

La Estación de Compresión Robore se encuentra ubicada en la progresiva 363+900 del Gasoducto TransBoliviano, aproximadamente a 70 Km. de la Ciudad de Roboré y a 480 Km. de la Cuidad de Santa Xxxx.

Para el acceso a las estaciones el contratista es responsable de disponer de todos los permisos y requerimientos según el manual para contratistas (ANEXO 1).

6.0 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

Dentro del alcance del presente proyecto contempla:

• Provisión, instalación y puesta en marcha de 2 bombas sumergibles eléctricas para las Trincheras tanto del CCM como de la Oficina en Sala de Control.

• Retiro de las puertas existentes y cambio por nuevas metálicas en el bloque de Viviendas de la Estación.

• Colocación de box para los baños en dormitorios dentro del bloque de Viviendas.

• Plomería en general para baños de la estación

6.1. PROVISION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS

CONDICIONES GENERALES

Este trabajo consiste en la provisión de dos bombas eléctricas para el desagüe de las

trincheras del CCM y Sala De Control.

Las bombas eléctricas deberán ser de 60 HZ (ídem ciclos en la Estación Roboré), de ½ o 1 HP de potencia. Éstas deberán ser automatizadas para trabajar con alto y bajo nivel y conectada a un tablero para el encendido y apagado (ON/OFF), además de contar en el mismo tablero con interruptor de Automático/Manual para realizar la operación de desagüe en ambas formas.

Se debe tener en cuenta que las bombas deberán tener buena fijación en la base de las trincheras para poder realizar el trabajo de desagüe sin ocasionar problemas de movimientos bruscos.

Estas bombas deberán ser antiexplosivas y patentadas, con el fin de que estos equipos no generen chispas o explosiones que comprometan a las instalaciones.

Se incluyen en la provisión de las bombas, las tuberías de desagüe se conectarán a las cámaras pluviales de la Estación.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La Contratista adjudicada será responsable de la provisión de todos los materiales como ser:

- Dos bombas sumergibles eléctricas de ½ ó 1 HP, 60 HZ

- Tubería de desagüe desde las bombas hasta las cámaras pluviales existentes.

FORMA DE EJECUCION

Se deberá realizar primeramente la inspección visual de los lugares a instalar las bombas sumergibles dentro de las trincheras, tanto del CCM como en Sala de control.

Se deberá realizar el xxxxxx xx xxxx en la trinchera, esto con el objetivo de pasar la tubería de desagüe de la bomba hacia las cámaras pluviales.

Se incluyen en la provisión de las bombas, las tuberías de desagüe que se conectarán a las cámaras pluviales de la Estación.

La instalación eléctrica para la bomba eléctrica sumergible de la Sala de Control, se alimentará del tablero ubicado en la sala de Aires Centralizados, deberán cumplir todas las exigencias descritas en el manual para contratistas, para trabajos de electricidad. La instalación eléctrica de la bomba deberá contar con un tablero de pared con botoneras de encendido/apagado (ON/OFF), además de contar con la automatización de la bomba con interruptor de AUTOMATICO/MANUAL.

El mismo trabajo eléctrico para bomba deberá realizar en la trinchera del CCM. La instalación eléctrica para esta área se proveerá del mismo CCM.

Las aguas expulsadas deberán ser enviadas a las cámaras de desagüe pluviales existentes, mediante tuberías de PVC esquema 40.

6.2. RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES Y CAMBIO POR NUEVAS METALICAS EN EL BLOQUE VIVIENDA

CONDICIONES GENERALES

Este trabajo consiste en el retiro, colocación de nuevas puertas metálicas en los siguientes ambientes, todas ella de dimensiones 0.90 mts. x 2.10 mts.

- Dormitorios 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

- 3 puertas de ingreso al Comedor

- Puerta de ingreso a Cocina

- Puerta de ingreso x xxxx de lavandería.

-

Se incluye para las puertas de dormitorios chapas de marca reconocida y que se encuentre en el mercado interno para algún cambio posterior.

Para las puertas de ingreso al Comedor las chapas deberán ser antipánico, de marca reconocida.

En este trabajo se incluye la demolición de pared para el retiro de las puertas y marco, colocado de las muevas puertas metálicas y posteriores revoques con el pintado según el color de las paredes de los ambientes.

6.3. COLOCACION DE BOX XX XXXXX CONDICIONES GENERALES

Este trabajo consiste en la colocación de box para los baños de los dormitorios del bloque vivienda de la Estación. La medida de estos box son de alto: 1.77 mts, ancho: 1.18 mts.

Los vidrios deberán ser templados de 10 mm de espesor, además de contar con el sello del fabricante en cada una de las hojas xx xxxxxx templado, la perfilería de aluminio con jalador xx xxxxx inoxidable.

La característica para estos vidrios, es que deberán acabado esmerilado en una cara.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La Contratista adjudicada será responsable de toda la provisión de los materiales para la correcta colocación de los box de baño para cada uno de los dormitorios de la estación.

No se aceptaran vidrios templados que se encuentren con daños, además que no cuenten con el sello del fabricante en cada una de las hojas.

6.4. PLOMERIA EN BAÑOS Y COCINA DE LA ESTACION.

La contratista deberá ser responsable de realizar lo siguiente:

o Cambio de todos los accesorios de los tanques de inodoros en la estación, debido a que presentan fugas de agua. En total se debe realizar este trabajo para 9 (nueve) tanques de inodoro. Estos accesorios deben ser acorde a los existentes de la estación, además de ser de marca reconocida.

o Cambio de grifería en lavamanos xx xxxxx en la estación. En total son 9 (nueve) griferías para lavamanos. Deberán ser de marca reconocida y además para agua caliente/fría. Este trabajo incluye el cambio de chicotillos en todos los lavamanos.

o Cambio de grifería para lavaplatos en cocina, lo cual incluye los accesorios inferiores como sifón y chicotillos para el abastecimiento de agua. Todos estos materiales deberán ser marca reconocida.

o Cambio de regaderas en baños de la estación.- Consiste en la colocación de nuevas regaderas para los xxxxx xx xxxxx inoxidable, ya que las existentes presentan signos de corrosión. Total a realizar el cambio: 8 (ocho).

o Colocación de esquineros para duchas.- Consiste en el colocado de esquineros para las duchas, ya que en la actualidad no se cuenta con este material. La contratista deberá contar con varias alternativas de modelo para que la Supervisión de GTB apruebe la compra y se ejecute dicha actividad.

o Colocado de gabinete de 1,00 x 1,00 m. para baño con espejo.- Éste accesorio se colocara por encima de los lavamanos de los baños. La contratista deberá contar con varias alternativas de modelo para que la Supervisión de GTB apruebe la compra y se ejecute dicha actividad.

7.0 PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

7.1 PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

En la propuesta presentada por la contratista debe incluir el sistema de gestión de los temas de relacionados con SSMS que utilizarán en el proyecto, el cual deberá incluir un Análisis de Riesgos para todas las actividades que vaya a realizar durante el proyecto, incluyendo la identificación de peligros y evaluación de riesgos de salud y seguridad ocupacional, además de la identificación de aspectos e impactos ambientales para cada proyecto en particular.

Además, se recomienda que la contratista tenga todos los cuidados para prevenir conflictos sociales, ejerciendo normas de conductas basadas en: respeto mutuo comunicación clara y reciprocidad, informando claramente a la población vecina y actores locales sobre la actividad a ejecutar y coordinando con ellos en lo que corresponda a objeto de minimizar los impactos negativos y maximizar los posibles beneficios para la población del área de influencia del proyecto.

7.2 PLAN DE CALIDAD

La contratista deberá elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad específico para el proyecto en cuestión, que incluya la organización, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos, así como el mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones, los medios (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo según los requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

Los requerimientos en este punto pueden incluir:

 Informes de Avance del proyecto – que el contratista deberá presentar al Ingeniero del Proyecto. Dichos informes de avance podrán incluir, cronograma mostrando el

avance real a la fecha, informe semanal de la productividad laboral u horas hombre reales, informe diario de la fuerza laboral listando todo el personal por especialidad y por asignación de trabajo, informe diario de equipos utilizados en la obra, informe de avance mensual, reporte de kilómetros recorridos en obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados.

 Certificados de Pruebas – cuyo objetivo es garantizar la calidad de todos los equipos instalados y materiales utilizados; además de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema.

 Informes de Inspección – que incluya planes de inspección de construcción, y de pruebas y verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberán mantener registros de inspección y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

 Informes de certificados de Capacitación – en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados. Así también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de capacitación, los cuales mostrarán el tipo de capacitación, fechas en la que se llevó a cabo y calificación resultante o certificación según sea apropiado.

 Planillas de Control de Documentos e Información – cuyo objetivo es el de asegurar que la documentación actual y aprobada esté disponible a todo el personal realizando actividades que afecten la calidad. El Ingeniero del Proyecto solicitará la emisión de un Registro Maestro de Documentos que podría ser el del contratista.

 Informes de calibración de instrumentos de control y medición – se deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración. Los certificados de calibración generados, deben ser de conformidad del Supervisor de obra de GTB. Los patrones utilizados para actividades de calibración, debe disponer de un certificado de calibración vigente, emitido por un laboratorio aceptado por GTB.

7.3 PLAN DE EJECUCIÓN

La contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos, que describa claramente el cómo se ejecutarán los mismos en función del personal asignado, equipos, tiempos, adquisiciones, etc.

7.4 PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL

La contratista debe elaborar y presentar un plan de cómo van a clasificar, ordenar, y mantener limpia y aseada el área donde van a ejecutar sus trabajos, ya sea el área social del campamento (descanso, baños, etc.), el área de las oficinas, talleres, almacenes, o área industrial, para poder determinar a través de los ambientes las actitudes de las personas con relación al cumplimiento de los valores, procedimientos, normas y estándares.

8.0 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

8.1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

El Contratista indicará en el formulario GFO.057 Formato de Presentación de Propuesta Económica, las cantidades, los costos unitarios, parciales y totales para cada uno de los ítems que se detallan en el referido formato correspondiente a las actividades de campo y gabinete.

Como parte del alcance del trabajo el Contratista deberá proveer mano de obra calificada, equipos que se requieran, seguro, transporte, comida y todos los gastos necesarios para

concluir el trabajo en la fecha prevista, de acuerdo al cronograma presentado y adecuado a la fecha que GTB necesite tener el trabajo completo.

Por este motivo debe prever en sus costos un ítem referido a la movilización y desmovilización de sus equipos y/o personal asignados a la obra; asimismo es muy importante que se presente en la propuesta técnica un detalle pormenorizado de todo el material, equipo, maquinaria y personal que serán destinados para la ejecución del Proyecto.

8.2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA

El contratista deberá elaborar y presentar un cronograma de ejecución de los trabajos delineados en el alcance, preferentemente en el programa Microsoft Project.

El cronograma deberá incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la ejecución del proyecto dentro del plazo, y como mínimo se incluirán las actividades globales indicadas en el alcance. Se podrán incluir otras actividades globales y de detalle que el contratista considere necesario.

El cronograma de ejecución debe contemplar como mínimo las actividades que se cotizaron en la propuesta económica, pero medidas en unidades de tiempo (días o semanas) y se puede desglosar las mismas tanto como sea necesario.

El plazo de ejecución es de 60 días calendario, tomando en cuenta la etapa de elaboración de Carpeta de inicio de proyecto, ejecución en obra y entrega de data book.

9.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Todos los planos deberán ser elaborados de acuerdo al estándar de dibujo de GTB adjunto (Anexo 3).

El Contratista será responsable de la elaboración de todos los procedimientos y detalle de las actividades, con las cuantías en cada ítem para que en la planilla de cotización se considere la provisión de todo el material, el equipo y el personal requeridos para la ejecución de los trabajos del Proyecto.

El presente Pliego Técnico es enunciativo y no limitativo lo que significa que el Contratista es responsable de realizar los trabajos antes mencionados y otros que fuesen necesarios para la conclusión efectiva del Proyecto de acuerdo a las mejores prácticas de Ingeniería y Construcción.

El Derecho de Vía de GTB (DDV-GTB) es un área restringida sólo a personal autorizado y se encuentra resguardado por puestos de portería, una patrulla de vigilancia y una gran cantidad de portones; por lo tanto, todo personal que requiera circular a través del DDV-GTB por motivos de trabajo, debe solicitar los permisos correspondientes y los juegos de llaves necesarios para abrir los portones.

Cada miembro del equipo de trabajo deberá llevar consigo su documento de identificación personal (carnet de identidad o RUN) vigente.

Todos los vehículos de transporte de personal deberán cumplir con lo requerido en el manual para contratistas de GTB (Anexo 1).

Antes de la ejecución de la obra, el contratista debe presentar un original y dos copias de la carpeta de inicio del proyecto que como mínimo debe contar con el contenido del ANEXO 5 Verificación de requisitos para inicio de proyecto.

PARTE IV

FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMATO A-1

MODELO DE “CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN”

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

Ref.: INVITACIÓN No. …

De nuestra consideración:

Por la presente comunicamos a Uds. haber recibido en conformidad el paquete (vía e-mail) conteniendo la invitación de referencia junto a toda la documentación descrita en el mismo.

Por tanto, confirmamos nuestra participación comprometiéndonos a cumplir todas y cada una de las exigencias previstas en el Pliego de Condiciones que acompaña a la invitación antes referida.

Atentamente,

(Firma y Sello)

Nombre del Representante Cargo

Nombre de la Empresa

: ..............................

: ..............................

: ..............................

FORMATO A-2

MODELO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

REF: Inv. ……………………..

De nuestra consideración:

En respuesta a la Invitación de la referencia, por la presente presentamos nuestra Propuesta.

La misma permanecerá vigente por noventa (90) días, (Computables a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas).

Aceptamos que al presentar la presente Propuesta nos adherimos a los términos y condiciones de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.2 y 1.3 xxx Xxxxxx de Condiciones.

Asimismo, aceptamos que Gas TransBoliviano se reserva el derecho de adjudicar a la Propuesta que considere más conveniente; por lo que mediante la presente hacemos renuncia expresa a impugnar, objetar, cuestionar o apelar esta decisión por cualquier vía o procedimiento.

Atentamente,

(Firma y Sello)

Nombre del Representante [con facultades para presentar Propuestas acreditadas mediante Poder o Carta Poder] : ..............................

Cargo : ..............................

Nombre de la Empresa

FORMATO A-3

MODELO DE “CARTA COMPROMISO”

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

Ref.: INVITACIÓN No. …

De mi consideración:

Por la presente confirmo mi total disponibilidad para trabajar en el proyecto de referencia, comprometiéndome a asumir el cargo de dentro del organigrama, en caso de

que........... (Nombre de la empresa).........sea beneficiada con la adjudicación de los trabajos cotizados. Asimismo, certifico por la presente que tengo cabal conocimiento de las funciones, roles y responsabilidades asignadas a la posición que ocupare y finalmente confirmo mi participación tanto en el trabajo de campo como de gabinete para el presente proyecto.

Atentamente,

_ _ (Firma del profesional adscrito por el Contratista)

Nombre del Representante Cargo

Nombre de la Empresa

: ..............................

: ..............................

: ..............................

FORMATO A-5

MODELO DE BOLETA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO

A la Orden de:

-

-

-

-

-

Por la suma de: Válido hasta: Por cuenta de:

GAS TRANSBOLIVIANO S.A

.................

dd.mm.aa

(razón social del proponente o contratista)

Objeto de la Garantía:

(según corresponda).

A Primer Requerimiento, renovable, irrevocable y de Ejecución Inmediata (la mención debe constar en el texto de la Boleta)

NOTAS:

1. El proponente debe tener en cuenta y prever con la debida anticipación que en ningún caso se aceptarán Xxxxxxx en las que se condicione el pago al vencimiento de las mismas ni en las que se incluya texto adicional alguno en la pretensión de introducir requisitos para un eventual requerimiento de pago.

2. La no presentación por parte de la adjudicada de la Boleta Bancaria exigida con los requerimientos mínimos fijados por GAS TRANSBOLIVIANO S.A en la presente Invitación y/o en el Contrato pro-forma, será causal para dejar sin efecto la adjudicación.

3. La Garantía a ser presentada no deberá tener textos entrelíneas, raspaduras, tachaduras ni correcciones. Tampoco deberá foliarse ni perforarse.

FORMATO A-6

MODELO DE PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADO

: ........ Y/o sub-contratistas.

DIRECCIÓN LEGAL

:

UBICACIÓN DEL RIESGO

:

CIA. ASEGURADORA

:

RAMO DEL SEGURO

:

Responsabilidad Civil

RIESGOS CUBIERTOS

:

Sección I

Responsabilidad Civil Comprensiva, que incluye : Responsabilidad Civil Extracontractual Responsabilidad Civil Contractual Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil por Polución, Filtración y Contaminación Súbita y Accidental, incluyendo Gastos de Remoción y Limpieza.

Sección II

Responsabilidad Civil Patronal

Sección III

Responsabilidad Civil de Productos

Sección IV

Responsabilidad Civil de Vehículos propios, no propios, alquilados, incluyendo Responsabilidad Civil a pasajeros.

INTERES ASEGURADO

:

Responsabilidad Civil por la cual el Asegurado esté legalmente obligado a efectuar pagos y que resultase de la pérdida a daño o terceros que pudieren ocurrir durante el desenvolvimiento de las actividades del Asegurado.

La póliza cubrirá las Responsabilidades emergentes de la Ley de Hidrocarburos, del Código Civil de Bolivia, la Ley de Medio Ambiente, sus reglamentos y el reglamento ambiental para el sector de Hidrocarburos.

VALORES ASEGURADO

:

Sección I Sección II Sección III Sección IV

: US$ 500.000,oo

: US$ 500.000,oo

: US$ 500.000,oo

: US$ 500.000,oo

por evento por evento por evento por evento

CLAUSULAS

:

Renuncia de Subrogación de Derechos a favor de Gas TransBoliviano S.A.

Discrepancias en la póliza

Nominación de Gas TransBoliviano S.A. como asegurado adicional.

Responsabilidad Civil de Carga

Bienes de terceros bajo cuidado, custodia y control de Asegurado.

FACTURACIÓN ANUAL :

US$

FRANQUICIA DEDUCIBLE :

US$

PRIMA TOTAL ANUAL

:

US$

VIGENCIA

:

...................................

CONDICIONADO

:

PCA-94 más las cláusulas respectivas.

FORMATO A-7

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

REF: AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN

Yo, [INSERTAR], en representación legal y a nombre de la empresa [INSERTAR], legalmente constituida en [el Estado Plurinacional de Bolivia] [ en la República de ], con Registro en Fundempresa N°[INSERTAR], con domicilio en [INSERTAR], habilitado para este acto en mérito al Testimonio de Poder N° [INSERTAR]; mediante la presente solicito la inscripción/actualización de inscripción de la empresa que represento en el Registro de Proveedores de Gas TransBoliviano

S.A. (en adelante el “Registro”) sujeto a las declaraciones y obligaciones que se detallan a continuación:

1.- Me obligo a proporcionar toda la información que nos sea requerida por Gas TransBoliviano S.A., o por un tercero designado por YPFB Transporte S.A. (en adelante “tercero designado”), para nuestra inscripción/actualización en el Registro.

2.- Me obligo a informar a Gas TransBoliviano S.A., o al tercero designado, sin necesidad de requerimiento alguno, cualquier cambio, actualización o modificación de cualquier documento o registro entregado en nuestra inscripción.

3.- Autorizo a Gas TransBoliviano S.A., o al tercero designado, a obtener información sobre nuestra empresa de registros públicos o privados u otras fuentes lícitas.

4.- Autorizo a Gas TransBoliviano S.A., o al tercero designado, a realizar cualquier tipo de Auditoría o evaluación a nuestra empresa, a la información proporcionada, a nuestros procesos de calidad, instalaciones, personal declarado, u otros.

5.- Acepto que Gas TransBoliviano S.A., o un tercero designado, evalúe y califique a mi empresa y acepto que, como resultado de esa evaluación se nos habilite, suspenda o elimine del Registro sin tener Gas TransBoliviano S.A. obligación alguna de explicar los motivos de la calificación, habilitación, suspensión o eliminación.

6.- Reconozco que ni la entrega de información, ni la evaluación, ni la inscripción en el Registro implica obligación alguna por parte de Gas TransBoliviano S.A. de invitar a la empresa que represento a licitaciones o a contratarnos.

7.- Autorizo a Gas TransBoliviano S.A., o a un tercero designado, a solicitar información a terceras personas públicas o privadas, así como hacer cualquier tipo de investigación en cualquier tipo de registro público o privado.

8.- Acepto y reconozco el derecho de Gas TransBoliviano S.A. de dejar sin efecto una adjudicación o resolver un contrato a causa de incumplimientos en la presentación de la información requerida o falsedad en el contenido de la información provista o pérdida de validez o vigencia de la misma, debiendo la empresa que represento mantener la actualización de sus datos conforme lo establece el numeral 2 arriba.

Con este particular, saludo a Uds. atentamente.

(Firma y Sello) Nombre del Representante : ..............................

Cargo : ..............................

Nombre de la Empresa : ..............................

FORMATO A-10

DECLARACIÓN JURADA ADHESION A LAS POLITICAS DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Yo, _ _, máximo ejecutivo y representante legal de la empresa , con C.I. N° , de profesión , con domicilio en _ , hábil por Xxx; sin que medie vicio del consentimiento alguno, de libre y espontánea voluntad presto la siguiente declaración jurada manifestando lo siguiente:

1.- Analizada cuidadosa y detalladamente la Invitación N° … declaro que:

(i) Estoy en conocimiento de los principios, políticas normas internas, manuales y reglamentos vigentes e imperantes de GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

(ii) Estoy en conocimiento que tanto los ejecutivos, funcionarios y trabajadores de la empresa que represento deben observar los principios, políticas y demás normas de conducta en nuestras relaciones con GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

2.- Analizada cuidadosa y detalladamente la Invitación N° … declaro que:

(i) Ningún accionista de la empresa que represento así como ninguno de sus ejecutivos, empleados, funcionarios, trabajadores, agentes o representantes ni ninguna persona que actúe a su nombre, ofrecerán, darán o acordarán pagar, directa o indirectamente, regalos o pagos de comisiones o de cualquier otra modalidad, en dinero o en especie a cualquier representante, agente o empleado de GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

(ii) Ningún accionista de la empresa que represento así como ninguno de sus ejecutivos, empleados, funcionarios, trabajadores, agentes o representantes ni ninguna persona que actúe a su nombre intercambiará información o celebrará preacuerdos, acuerdos, tratos comerciales o de otra naturaleza con cualquier accionista, ejecutivo, empleado, funcionario, trabajador, agente o representante o ninguna persona que actúe a nombre de cualquier otra empresa que esté participando en la Invitación N° [INSERTAR].

(iii) Acepto que cuando a juicio de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. cualquier accionista de la empresa que represento o cualquier ejecutivo, empleado, funcionario, trabajador, agente o representante o cualquier persona que actúe a su nombre haya realizado cualquier acción descrita en los numerales anteriores será causal de descalificación de mi propuesta en la Invitación N° …

.

Es cuento puedo declarar, en honor a la verdad, firmando en señal de aceptación y conformidad con el tenor precedente.

Nombre y firma del Representante

__ (Firma y Sello)

de la empresa proponente: .............................

Sello de la empresa proponente: .............................

FORMATO A-11

DECLARACION DE SOMETIMIENTO AL CODIGO DE CONDUCTA DE YPFB CORPORACION

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

Ref.: INVITACIÓN No. …

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos tener conocimiento, que hemos tenido acceso, tenemos en nuestro poder y aceptamos el contenido de la Política de Desarrollo Sostenible de GAS TRANSBOLIVIANO S.A., los manuales y reglamentos vigentes e imperantes en GAS TRANSBOLIVIANO S.A. y aplicables a la ejecución de la obra de referencia, comprometiéndonos a darles fiel y estricto cumplimiento.

Atentamente,

(Firma y Sello)

Nombre y firma del Representante

de la empresa proponente: .............................

Sello de la empresa proponente:

.............................

FORMATO A-12

CONOCIMIENTO DEL LUGAR

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

Ref.: INVITACIÓN No. …

De nuestra consideración:

Declaramos conocer el lugar de ejecución de la obra, habiendo valorado todos los aspectos generales y particulares, así como las condiciones preponderantes que pueden, de muchas maneras, afectar la buena, efectiva y completa ejecución de los trabajos comprometidos.

Atentamente,

(Firma y Sello)

Nombre del Representante Cargo

Nombre de la Empresa

: ..............................

: ..............................

: ..............................

FORMATO A-13

MODELO DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INNOMINADO

ASEGURADO

:

.....................................

DIRECCIÓN LEGAL

:

.....................................

CIA. ASEGURADORA

:

RAMO DEL SEGURO

:

Accidentes Personales

RIESGOS CUBIERTOS

:

Muerte accidental

Invalidez Permanente y/o Parcial Gastos Médicos

MODALIDAD

:

Xxxxxx flotante sujeta a declaraciones mensuales

VALORES ASEGURADOS

:

Muerte Accidental US$ 10.000.- c/u Invalidez Permanente US$ 10.000.- c/u

Gastos Médicos US$ 10.000.- c/u por evento

(para personal eventual hasta 90 dias).

VIGENCIA

:

con 15 días adicionales a la finalización del plazo previsto para la ejecución de la integridad del proyecto.

FORMATO A-14

DECLARACION DE PARENTESCO CON FUNCIONARIOS DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANOS.A.

Presente.-

Ref.: INVITACIÓN No. …

De nuestra consideración:

(En caso de NO tener parentesco con algún funcionario de GTB colocar):

Por la presente declaro que los representantes legales, socios, propietarios, ejecutivos, trabajadores o empleados de la empresa que represento no tienen relación familiar o grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con ningún Director, Ejecutivo, trabajador o empleado de Gas TransBoliviano S.A.

(En caso de SÍ tener parentesco con algún funcionario de GTB colocar):

Por la presente declaro que los representantes legales, socios, propietarios, ejecutivos, trabajadores o empleados de la empresa que represento tienen relación familiar o grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los Directores, Ejecutivos, trabajadores o empleados de Gas TransBoliviano S.A que se detallan a continuación

Atentamente,

(Firma y Sello)

Nombre y firma del Representante

de la empresa proponente: …..........................

Sello de la empresa proponente: …..........................

Nota: Para efectos de esta declaración, se considera que existe grado de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguineidad

	Proponente		GTB
Nombre	Posición	Parentesco	Nombre	Posición
1.-
2.-

FORMATO A-15

DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA POLITICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

,....... de............................... de....

Señores

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Presente.-

Ref.: INVITACIÓN No. …

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos tener conocimiento, que hemos tenido acceso, tenemos en nuestro poder y aceptamos el contenido de la Política de Desarrollo Sostenible de Gas TransBoliviano S.A., los manuales y reglamentos vigentes e imperantes en Gas TransBoliviano S.A. y aplicables a la ejecución de la obra de referencia, comprometiéndonos a darles fiel y estricto cumplimiento.

Atentamente,

(Firma y Sello)

Nombre y firma del Representante

de la empresa proponente: .............................

Sello de la empresa proponente: .............................