INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL PARURO CONVENIO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO

INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL PARURO

“IVP - PARURO”

CONVENIO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO

“PTRD”

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR INVITACIÓN (MEDIANTE EVALUACIÓN CURRICULAR) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL

PROCESO Nº CI-02-2012- MPP-IVP-CCII

PRIMERA CONVOCATORIA

INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES

SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL CAMINO VECINAL:

TRAMO : CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)

Longitud 39.55 Km.

DEPARTAMENTO: CUSCO

Financiado por:

TRANSFERENCIAS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO con

Contratos xx Xxxxxxxx: BID Nº 1810/OC-PE, BIRF Nº 7423-PE y

Recursos de Contrapartida Nacional

PARURO - CUSCO – PERÚ

INDICE GENERAL

SECCIONES

1. Carta de invitación

2. Instrucciones a los Consultores

3. Modelo o Proforma de Contrato

4. Términos de Referencia

SECCIÓN 1. CARTA DE INVITACIÓN

Paruro, 00.xx MAYO del 2012

Carta Múltiple Nº ……….-2012-MPP/CREP IVP

Señor

…………………………………..

«DIRECCION»

É «TELEFONO», Ê «FAX_»

«CIUDAD»

Invitación a participar en el Proceso de Contratación de Consultoría Individual Nº

………. -2012-MPP-IVP-PRIMERA CONVOCATORIA, para la Supervisión de la OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CCACHO XXXX (Km 00+000) - CCAPI (Km 39+550) LONG. 39.55 KM

Estimado Señor:

1. El Gobierno de la República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para sufragar el costo del Programa de Transporte Rural Descentralizado-PTRD, parte de los recursos de este préstamo se destinará a pagos elegibles que se efectúen bajo el contrato resultante de esta invitación.

2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO A TRAVEZ DEL INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (IVP Paruro) en el marco del Programa de de Transporte Rural Descentralizado-PTRD, y el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos locales le invita a presentar propuesta para la supervisión de la OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO del camino vecinal siguiente:

TRAMO :CCACHO XXXX (Km 00+000) - CCAPI (Km 39+550) LONG. 39.55 KM, ubicado en el distrito de CCAPI, Provincia de PARURO, Dpto. Cusco.

3. Calendario del proceso

Carta de invitación: 22/05/2012

Presentación de propuesta por Mesa de Partes(3 días después) 01/06/2012 hasta las 16:00 AM hrs, mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Paruro.

4. Un Postor que retire su Propuesta y/o no acepte la adjudicación del contrato, será incluido en la lista de impedidos del listado Interno de Proveedores – LIP de Provias Descentralizado por un período de dos años.

5. Adjuntamos para su información las Instrucciones para presentar su CV documentado, pretensión económica, los Términos de Referencia y el modelo o proforma del Contrato.

6. La documentación debe entregarse en las oficinas de la Muncipalidad Provincial de Paruro, en la dirección: en la Plaza xx Xxxxx S/Nº de la provincia de Paruro, en un sobre sellado dirigido a la CREP IVP-2011

Atentamente,

Ing. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx

Presidente de la CREP IVP

INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL PARURO

“IVP PARURO”.

Municipalidad Provincial de Paruro

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO

“PTRD”

SECCION 2. INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES

PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES (MEDIANTE EVALUACIÓN CURRICULAR) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

TRAMO CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)

Longitud 39.55 Km

DEPARTAMENTO: CUSCO

PARURO - CUSCO – XXXX

0000

XXXXXXX 0. INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES

01. DATOS RELATIVOS AL PROCESO

1. Objetivo del Proceso

Seleccionar al CONSULTOR INDIVIDUAL (MEDIANTE EVALUACIÓN CURRICULAR), que proporcionará los servicios profesionales de SUPERVISIÓN a la obra de MANTENIMIENTO PERIODICO del camino vecinal:

CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)

Longitud 39.55 Km

El camino está ubicado en el distrito de Ccapi de la Provincia de Paruro del departamento de: CUSCO.

2. Entidad que Convoca el Proceso

MUNICIPAL PROVINCIAL DE PARURO, sito en:

Xxxxxxx Municipal S/Nº de la Plaza xx Xxxxx de Paruro.

3. Plazo de Duración de los Servicios

El Plazo para la prestación de los Servicios de Consultoría es de: 90 días naturales, que incluye el periodo de liquidación (30 dias).

4. Financiamiento

Transferencia de Provias Descentralizado con recursos de los Contratos de Préstamos BID No.1810/OC-PE, BIRF Nº 7423-PE y recursos de contrapartida nacional (Tesoro Público).

5. Base Legal.

Las normas de los Contratos de Préstamos BID No. 1810/OC-PE, BIRF Nº 7423-PE y supletoriamente las Leyes vigentes aplicables en el Perú, en cuanto éstas no se opongan a los contratos xx xxxxxxxx.

Convenio Financiero suscrito entre la Municipalidad Provincial de Paruro y el Provias Descentralizado – MTC.

6. Calendario del Proceso

El cronograma del proceso, es el indicado en la carta de invitación

7. Aceptación de las condiciones

La presentación de la documentación (Currículum Vitae Documentado y pretensión económica) implica el reconocimiento y aceptación por el Postor de todas las condiciones establecidas en los documentos del presente proceso.

8. Inspección Previa del lugar donde se ubica la obra objeto de SUPERVISIÓN. Se recomienda que el Consultor visite e inspeccione la zona donde se ejecutará la SUPERVISIÓN de la obra y obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad y propio riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar su oferta. De no hacerlo no podrá alegar desconocimiento de las características de la zona y será de su entera responsabilidad cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivar.

Los gastos relacionados con dicha inspección correrán por cuenta del Consultor.

02. DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO Y PRETENSIÓN ECONOMICA)

1. Los Consultores presentarán su documentación (Currículum Vitae Documentado y pretensión económica), en sobres cerrados y sellados, dirigidos a la CREP IVP en la dirección indicada en la carta de invitación.

Los sobres indicarán claramente el Destinatario, el Nº del Proceso y el Nombre del proponente, domicilio legal, e-mail, teléfono y/o fax.

2. Los documentos (Currículum Vitae Documentado y pretensión económica), se presentarán, en original y dos copias, siendo necesario que el consultor firme y selle todas las páginas de su documentación.

3. Los documentos serán foliados e identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que las señaladas en los formatos que se adjuntan como Anexos a las presentes Instrucciones.

4. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

A. Documento 1:

(Formato Nº 1) Currículum Vitae, debidamente llenado y sustentado de conformidad al modelo estándar, adjuntando Fotocopia de título profesional, Fotocopia del certificado de colegiatura, certificado de habilidad y Fotocopias de los documentos que acrediten la experiencia del postor.

B. Documentos 2:

(Formato No. 2): Declaración Jurada del Postor, que manifieste no estar Impedido a contratar con el estado.

(Formato Nº 3): Declaración Jurada del Postor que se compromete a cumplir sus servicios a tiempo completo hasta la conclusión de la obra.

C. Documento 3: Carta de presentación de la pretensión económica del Postor (Formato Nº 4), para la ejecución de la SUPERVISIÓN, de acuerdo a lo estipulado en los Términos de Referencia.

D Documento 4: En la pretensión económica se detallará el monto de honorarios y los costos operativos, en forma desagregada, separando las diferentes actividades y el concepto del gasto.

Xx Xxxxx Xx 0: contiene la estructura básica mínima del presupuesto del servicio a ofertar.

03. DE LA PRESENTACION Y EVALUACION DEL CURRÍCULUM VITAE DOCUMENTADO

La documentación solicitada, deberá ser presentada por mesa de partes, a más tardar en el lugar, fecha y hora indicada en la carta de Invitación.

Para efectuar la evaluación deben existir mínimo tres (3) CVs.

La CREP, procederá en privado a la evaluación y calificación de los curriculums documentados, ciñéndose al Formulario de Evaluación del Anexo Nº 3, establecido en el presente documento de Contratación.

El Requerimiento Técnico Mínimo, para participar como SUPERVISOR con dos años de colegiado, y contar desde la fecha de colegiación, con un mínimo de dos (02) obras como SUPERVISOR de Obras Viales y el RNP como consultor de obras.

La información para la experiencia general y específica, deberá contar con los documentos de respaldo como:

• contratos más actas de recepción.

• contrato más certificado de conformidad de ejecución del servicio otorgado por el cliente.

• Copias de recibos de honorarios de los meses que prestó los servicios de Consultoría.

• Copia de entrega de terreno más copia de conformidad del servicio.

• Si fue funcionario del Estado, copia de la designación para realizar la Supervisión o Estudio y copia del acta de recepción o copia del cargo de entrega del estudio.

En el caso que la documentación requerida, no se encuentre completa y ésta sea determinada por la CREP como de carácter histórica para la evaluación, dicha Comisión puede solicitar por escrito, la información histórica faltante, otorgándole un plazo máximo de 02 días hábiles, caso contrario la propuesta será descalificada.

04. DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La CREP notificará la Buena pro al Postor que haya ocupado el primer lugar en el orden de prelación, y además comunicará tal decisión a los otros postores, en dicha fecha quedará automáticamente consentida la Buena pro. Si este postor desiste, La MPC - IVP convocará al Postor que haya ocupado el segundo lugar en el orden de prelación, repitiéndose el proceso hasta llegar a un ganador.

La CREP presentará un informe de la Evaluación, que incluirá los cuadros de evaluación de los postores con el orden de mérito.

05. DEL CONTRATO

1. Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, La Municipalidad Provincial - IVP citará al postor ganador de la Buena Pro, otorgándole un plazo de cinco (05) días calendarios, dentro de los cuales deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida (pudiendo solicitar una ampliación hasta por cinco 05 días calendarios de ser necesario)

En caso el postor no suscribiere el contrato dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable a través del OSCE.

En tal supuesto, EL CONTRATANTE- La Muncipalidad Provincial - IVP llamará al Consultor que quedó en segundo lugar en el orden de prelación, el cual deberá cumplir con los demás requisitos establecidos para el Consultor ganador.

El Consultor seleccionado deberá presentar antes de la suscripción del Contrato, los documentos siguientes:

• Copia del RUC (Registro Único del Contribuyente) activo del Postor.

• Copia de RNP vigente de Consultor de obra.

• Constancia o certificado de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado, expedida por el OSCE

2. Se adjunta la Pro forma de contrato a las presentes Instrucciones, a fin de que los consultores tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirán en caso de obtener la Buena Pro.

06. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de ningún tipo que constituya forma ilegal o de corrupción deberá efectuarse, directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de este contrato. Cualquiera de estas prácticas serán causales para la cancelación de la adjudicación de este contrato y para la toma de acciones adicionales, civiles y/o penales, que deban ser aplicadas.

2. La Municipalidad - IVP, rechazará toda propuesta si determina que el Consultor ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir en el presente Concurso, definiéndose como:

• “PRACTICA CORRUPTA” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación del Funcionario público con respecto al proceso de selección o a la ejecución del Contrato.

• “PRACTICA FRAUDULENTA” significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de selección o en la ejecución de un contrato en perjuicio del Prestatario; la expresión comprende las actividades colusorias entre los Consultores (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al Prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

• “SOBORNO (COHECHO)” significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario publico o quien actué en su lugar, postores o terceros, contrario a sus deberes y en especial al ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso del Concurso o durante la ejecución del contrato correspondiente.

• “EXTORSION O COACCION” significa el hecho de amenazar a otro con causarle a el mismo o a un miembro de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyera delito, para influir en las decisiones durante el proceso del Concurso o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

• “FRAUDE” significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio de la Muncipalidad Provincial - IVP y de los participantes.

• “COLUSION” significa las acciones o acuerdos entre los postores destinados a que se obtengan precios del Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar a la Municipalidad Provincial - IVP, de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba, que un funcionario público o quien actué en su lugar, o un consultor durante el Proceso de selección, o un Consultor durante el periodo de ejecución del Contrato, llevado a cabo con motivo de un financiamiento de los Bancos, ha incurrido en practicas corruptivas o fraudulentas, La Municipalidad Provincial - IVP o los Bancos:

• Rechazarán cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de que se trate y/o,

• Declararán viciado el proceso de selección o el contrato, según fuese el caso, y al Consultor, directamente involucrado en las prácticas corruptivas, lo declararán no elegible para ser adjudicatario o ser contratado en el futuro con motivo de un financiamiento de los Bancos. La prohibición podrá ser temporal o permanente.

• En caso de que el contrato haya sido ejecutado parcial o totalmente, los Bancos solicitarán la devolución de los fondos usados y podrá cancelar una porción xxx xxxxxxxx equivalente al monto del contrato adjudicado.

• El Gobierno Local – IVP, podrá iniciar las acciones legales a que dieran lugar las mencionadas prácticas.

ANEXO Nº 01

• FORMATO Nº 1: CURRÍCULUM VITAE ESTANDAR DEL POSTOR

• FORMATO Nº 2: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DE NO ESTAR IMPEDIDO DE

CONTRATAR POR EL ESTADO

• FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR QUE SE COMPROMETE A

• CUMPLIR LOS SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO

• FORMATO Nº 4: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

FORMATO Nº 1

CURRICULUM VITAE ESTANDAR DEL POSTOR

I. DATOS PERSONALES

___________________________________________________________________________

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________

Lugar día mes año

NACIONALIDAD: _________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ______________________

RUC: ______________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________

Avenida/Calle No. Dpto.

CIUDAD_______________________

TELEFONO____________________

CELULAR_____________________

CASILLA________________________

CORREO ELECTRONICO____________________

PROFESIÓN: _______________________________

COLEGIO PROFESIONAL Y Nº DE REGISTRO: __________________

DEPARTAMENTO _______________________

II. FORMACIÓN ACADEMICA

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los diplomas correspondientes (fotocopias).

Grado	Titulo Obtenido	Fecha extensión del Título/ Colegiatura (Mes/ Año)	Universidad	Ciudad/ País
PROFESIONAL
COLEGIATURA

3. EXPERIENCIA DE TRABAJO

En la presente sección el candidato deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LAS FUNCIONES / TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERÁN CALIFICADAS. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN GENERAL

Experiencia profesional acumulada

No.	Nombre de la Entidad o Empresa	Cargo Desempeñado	Descripción del trabajo realizado	Fecha de Inicio(Mes/ Año)	Fecha de Culminación (Mes/ Año)	Tiempo en el Cargo (meses)
1
2
3
4
5
6

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia general, ya sea si la SUPERVISIÓN de la obra en general, se ha efectuado en forma dependiente o independiente, así como en forma particular o como servidor del Estado.

No.	Nombre de la Entidad o Empresa	Cargo Desempeñado	Descripción del trabajo realizado	Fecha de Inicio(Mes/ Año)	Fecha de Culminación (Mes/ Año)	Tiempo en el Cargo (meses)
1
2
3

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica, ya sea si la SUPERVISIÓN de la obra vial se ha efectuado en forma dependiente o independiente, así como en forma particular o como servidor del Estado.

No.	Nombre de la Entidad o Empresa	Cargo Desempeñado	Descripción del trabajo realizado	Fecha de Inicio(Mes/ Año)	Fecha de Culminación (Mes/ Año)	Tiempo en el Cargo (meses)
1
2
3

La evaluacion de los Curriculum de los postores se basará estrictamente sobre la información registrada en los presentes formularios. Todo respaldo adicional servirá para validar dicha información y nunca podrá servir para mejorar la experiencia indicada en el presente formulario.

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan.

Fecha: ………………………..

_____________________

Nombre y firma del Consultor

FORMATO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DE NO ESTAR IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO

El postor que suscribe declara bajo juramento:

1. Que no tiene impedimento para participar en la Contratación de Consultoría Individual Nº ……-2012- MPC-IVP.-PRIMERA CONVOCATORIA, ni para contratar con el Estado.

b) Que conoce, acepta y se somete a las Instrucciones a los proponentes, condiciones y procedimientos del proceso de selección de la Contratación de Consultoría Individual Nº Nº ……-2012- MPC-IVP - PRIMERA CONVOCATORIA

4. Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del Proceso.

5. Que se compromete a mantener su oferta durante el Proceso de selección y a suscribir el Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

6. Que conoce las sanciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Ciudad y Fecha,

_____________________

Nombre y firma del Consultor

FORMATO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR LOS SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO

El Postor que suscribe declara bajo juramento que, en caso de ganar la Buena Pro y firmar el Contrato de Servicios de Consultoría Individual materia del presente proceso, me comprometo a cumplir con los servicios contratados a tiempo completo en concordancia con términos del contrato a firmar. De no hacerlo, faculto al CONTRATANTE a que inicie las acciones correspondientes incluyendo la resolución del contrato.

Ciudad y fecha,

______________________

Nombre y firma del Consultor

FORMATO Nº 4

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL POSTOR

(Lugar y Fecha)

Atención:

PRESIDENTE CREP IVP .

Dirección

Referencia: Contratación de Consultoría Individual No. Nº ……-2012- MPP-IVP PRIMERA CONVOCATORIA, (MEDIANTE EVALUACIÓN CURRICULAR) Para la SUPERVISIÓN de la obra de MANTENIMIENTO del C.V. ubicado en el departamento de CUSCO

CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550) Longitud 39.55 Km

De mi consideración:

De acuerdo con las Instrucciones a los Proponentes y los Términos de Referencia de la Contratación Individual indicada en la referencia, quien suscribe, presenta a su consideración la Oferta Económica por S/................................... , (en números)..............................(en letras), incluido IGV (18%), para la prestación de los Servicios de Consultoría materia de la Contratación de Consultoría Individual No……… (Proceso de selección basado en la selección de consultores individuales), convocado por el LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO - INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL PARURO.

La Oferta es a suma alzada sin reajuste, por el tiempo ofertado y tendrá validez durante todo el período necesario para la ejecución y buen término del servicio, incluida su liquidación.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las instrucciones a los Proponentes y Términos de Referencia.

Atentamente,

_____________________

Nombre y firma del Postor

ANEXO Nº 02

ESTRUCTURA BASICA MINIMA A OFERTAR

ESTRUCTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA

La Estructura mínima de la Propuesta Económica estará compuesta por los Honorarios del Consultor para cumplir con la totalidad de los trabajos y requisitos exigidos por los Términos de Referencia y Contrato, más los gastos de seguros, alquileres, servicios, apoyo logístico, personal adicional, materiales, útiles de oficina, impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que el Postor considere necesario de acuerdo a su plan de trabajo; detallando en forma analítica y por separado las diferentes actividades y concepto del Gasto.

______________________

Nombre y firma del Postor

ANEXO Nº 03

CRITERIOS PARA EVALUACION DE LOS CURRICULUM DE LOS CONSULTORES

FORMULARIO DE EVALUACIÓN

a) Presentación de Documentos

DOCUMENTOS SOLICITADOS	CONFORMIDAD
	Cumple	No Cumple
Fotocopia del Título Profesional
Fotocopia de diploma de inscripción en le CIP
Certificado de habilidad
Fotocopia del Registro de Consultor de Obras

b) Experiencia del Consultor

DESCRIPCIÓN			Puntaje máximo posible	Puntaje obtenido
EXPERIENCIA PROFESIONAL			10
Se tomará en cuenta la experiencia profesional, a partir del requisito mínimo exigido. . Con 01 trabajo más : 03 puntos . De 02 a 03 trabajos más : 06 puntos . Más de 3 trabajos : 10 puntos
EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Experiencia relacionada con la SUPERVISIÓN de obras civiles en general, desde la obtención del registro en el colegio de Ingenieros del Perú. . Hasta 1 experiencia de supervisión de Obras en General: 25 puntos . De 2 a 3 experiencias de supervisión de Obras en General: 30 puntos . Más de 3 experiencias de supervisión de Obras en General: 40 puntos			40
				EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS VIALES Experiencia profesional relacionada con la SUPERVISIÓN de obras viales, desde la obtención del registro en el Colegio de Ingenieros del Perú.			50
. Hasta 1 experiencias de supervisión de obras viales : 35 puntos . De 2 a 3 experiencias de supervisión de obras viales: 45 puntos . Más de 3 experiencias de supervisión de obras viales: 50 puntos
TOTAL PUNTAJE			100

Nota 1. Las experiencias de supervisión de obras viales sirven también como experiencias de supervisión de obras en general.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO – IVP Paruro

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO

(PTRD)

CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL Nº ..........

SECCION 3. CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

DEL CAMINO VECINAL:

CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)

Longitud 39.55 Km

DEPARTAMENTO: CUSCO

CONSULTOR: ...............................................................................................................................................

Financiado por: Provias Descentralizado con Préstamos: BID Nº 1810/OC-PE, BIRF Nº 7423-PE y

Recursos de Contrapartida Nacional

CUSCO- 2012

SECCION 3

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O EMERGENCIA

Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO en el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado-PTRD y Convenio de transferencia Financiera 2011 Nº -MTC-/21, legalmente constituido y existente conforme a la legislación peruana, con domicilio en la Xxxxx xx Xxxxx X/X, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxx con RUC No 20159308708 debidamente representado por el Prof. Xxxx xx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Peruano, identificado con D.N.I. No 09841123, EN SU CONDICIÓN XX XXXXXXX DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO en adelante denominado “EL CONTRATANTE”, con domicilio en el xxxxxxx Municipalidad Municipal cito en la Plaza xx Xxxxx S/Nº de Paruro - Cusco, DNI …………………, y de otra parte, el Consultor ________________________________________, con D.N.I. Nº _______________, con RUC N°__________, con domicilio en_______________________, Provincia de ____________, Departamento de _____________, a quien en adelante se denominará "EL CONSULTOR", en los términos y condiciones siguientes:

CONSIDERANDO:

1. Que, “EL CONTRATANTE”, requiere contar con los servicios profesionales especializados para desarrollar la SUPERVISIÓN de la obra de rehabilitación, mantenimiento periódico y/o emergencia de los s Caminos vecinales siguientes del Programa de Transporte Rural Descentralizado.

CAMINO Tramo	IDENTIFICACIÓN (Código xx Xxxx)	UBICACIÓN		LONG. km
		DISTRITO	PROVINCIA
CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)Longitud 39.55 Km		CCAPI	PARURO	39.55
TOTAL:

2. Que “EL CONSULTOR”, ha declarado a EL CONTRATANTE que posee las competencias, aptitudes y habilidades profesionales requeridas, y ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contrato y en los Términos de Referencia.

3. Que, “EL CONTRATANTE” mediante convenio suscrito participa en el Programa de Transporte Rural Descentralizado, financiado por préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF y al Banco Interamericano de Desarrollo BID (en adelante denominados los “Bancos”), para sufragar el costo de los servicios a cargo y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo a fin de efectuar pagos elegibles conforme a este Contrato. Queda entendido que (i) los Bancos sólo efectuarán pagos a pedido de EL CONTRATANTE y previa aprobación por los Bancos, (ii) dichos pagos estarán sujetos en todos sus aspectos, a los términos y condiciones de los Contratos xx Xxxxxxxx, y (iii) nadie más que EL CONTRATANTE podrá tener derecho en virtud de los Contratos xx Xxxxxxxx a reivindicar parte de los fondos xxx xxxxxxxx.

4. Financiamiento: (00) Recursos Ordinarios y (19) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.

5. Afectación Presupuestal: Función (03) Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Programa (011) Transferencias e intermediación financiera Actividad (1.061660) Transferencias financieras Componente (3.039094) Transferencia financieras de gobiernos locales Meta (0123) Transferencia para el mantenimiento periódico en el marco del programa de Transporte rural Descentralizado.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Definiciones

A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este contrato los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:

1. “Ley aplicable” significa las leyes y otras disposiciones que tengan fuerza xx xxx en el País y que están en vigencia;

2. “Bancos” significan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID;

3. “Contrato” significa el presente Contrato celebrado entre EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR;

4. “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en que el presente Contrato entre en vigencia y efecto, conforme a la Cláusula 2.1 del mismo;

5. “Gobierno” significa el Gobierno del Perú;

6. “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del Gobierno;

7. “Moneda nacional” significa la moneda del Perú (Nuevos Soles);

8. “Parte” significa EL CONTRATANTE o EL CONSULTOR, según el caso;

9. “Servicios” significan el trabajo descrito en los Términos de Referencia, que EL CONSULTOR debe realizar conforme a este Contrato para los fines del Proyecto;

10. “Fecha de inicio” significa la fecha mencionada en la Cláusula 2.1 del presente Contrato,

1.2 Normas que rigen el Contrato

Este contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirá por las normas y procedimientos establecidos en los contratos xx xxxxxxxx con el BID y el BIRF, y supletoriamente por la legislación nacional vigente sobre la materia.

3. Idioma

Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3. Notificaciones

1. Cualquier notificación, solicitud o aprobación, que deba o pueda cursarse o prestarse en virtud de este Contrato se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal notificación, solicitud o aprobación, cuando haya sido entregada por mano a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado por correo certificado o facsímile a dicha parte a las direcciones designadas por sus representantes.

2. Se considerará que las notificaciones tendrán efecto:

1. En el caso de entrega por mano o por correo certificado, cuando sea entregada;

2. En el caso de facsímiles, doce (12) horas después de confirmada su transmisión.

3. Cualquiera de las Partes podrá cambiar la dirección indicada en este contrato, mediante una notificación para tal efecto a la otra parte, de acuerdo a esta Cláusula.

1.5 Representantes autorizados

Las siguientes personas están autorizadas para adoptar cualquier medida necesaria en virtud de este Contrato, pudiendo firmar cualquier documento para tal efecto, a saber:

1. En nombre de “EL CONTRATANTE”, ……………………., Representante que éste hubiera designado;

2. En nombre de “EL CONSULTOR”, …………………………. o el representante que éste hubiera designado.

2. INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

2.1 Iniciación de los Servicios y Plazo Contractual

El presente contrato tiene una duración de ------ días naturales; “EL CONSULTOR” iniciará los servicios a partir regirá a partir del día siguiente de la entrega del terreno.

2.2 Expiración del Contrato

A menos que se resuelva con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.7, este Contrato expirará cuando, conforme a las disposiciones del mismo, se hayan prestado todos los Servicios y se hayan efectuados todos los pagos que correspondan, incluyendo la Liquidación del Contrato.

2.3 Modificación

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo escrito entre las Partes, y dicha modificación no entrará en vigor hasta tanto el CONTRATANTE no exprese su conformidad. No obstante, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 5.2., cada una de las partes dará la debida consideración a cualquier modificación propuesta por la otra parte.

4. Fuerza Mayor

2.4.1 Definición

(a) Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor" significa un evento que escapa al control razonable de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico y que incluye pero no se limita a: guerra, motines, disturbios civiles, acciones terroristas, terremoto, incendio, explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, confiscación o cualquier otra acción tomada por organismos gubernamentales.

2. No se considera Fuerza Mayor (i) ningún evento causado por negligencia o intención de una de las partes, agentes o empleados de esa parte, (ii) ningún evento que pudo razonablemente esperar que una parte diligente (A) pueda tener en cuenta en el momento de celebrarse este contrato y (B) evitar o superar en el curso del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo.

(c) No se considerará Fuerza Mayor la insuficiencia de fondos o la falta de cualquier pago requerido en virtud del presente Contrato.

2.4.2 No violación de Contrato

La falla de una Parte en cumplir cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato, no será considerada como violación de este Contrato, siempre que dicha falla se deba a en evento de Fuerza Mayor y a condición de que la Parte afectada haya adoptado todas las precauciones razonables, a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato.

2.4.3 Medidas a Adoptarse

1. La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá tomar todas las medidas razonables a fin de eliminar el impedimento que exista para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato.

2. La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor notificará a la otra Parte sobre dicho evento con la mayor brevedad posible, y en todo caso a más tardar cinco (5) días después de la ocurrencia, proporcionando evidencia sobre la naturaleza y el origen del mismo.

3. Las partes adoptaron todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

2.4.4 Prórroga de plazos

Todo plazo dentro del cual cada Parte debe completar cualquier acción o tarea, se prorrogará, por un período de tiempo igual a aquel durante el cual la Parte no pudo ejecutar dicha acción como resultado del evento de Fuerza Mayor.

Asimismo, constituye causal de prórroga las demoras que se ocasionen como consecuencia del retraso en la entrega de la información por parte de “EL CONTRATANTE” y otras causas no atribuibles a “EL CONSUTOR”.

2.5 Penalidades (NO APLICABLE)

1. En caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos indicados en el punto 3.6 del presente contrato, por causas imputables a “EL CONSULTOR”, se aplicará una penalidad del 0.1% del monto total del Contrato por cada día de atraso de los plazos establecidos, hasta un tope del 10 % del monto total contractual.

2. Otras sanciones que establezca la directiva de SUPERVISIÓN vigente

Las sanciones previstas las aplicará administrativamente “EL CONTRATANTE”, procediéndose a su descuento en la correspondiente valorización de “EL CONSULTOR”

2.6 Suspensión

“EL CONTRATANTE”, podrá mediante notificación escrita, suspender todos los pagos a “EL CONSULTOR”, si éste no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud de este Contrato, a condición de que en dicha notificación de suspensión: (I) se especifique la naturaleza del incumplimiento; y (II) se instruya a “EL CONSULTOR” subsanar dicho incumplimiento dentro de los ocho (08) días calendario siguientes a la recepción de dicha notificación.

2.7 Resolución

2.7.1 POR EL CONTRATANTE

“EL CONTRATANTE” podrá resolver el Contrato a “EL CONSULTOR”, mediante notificación escrita emitida con no menos de ocho (08) días naturales de anticipación (salvo el caso previsto en el párrafo (f) en el que se requiere notificación por escrito con diez (10) días naturales de anticipación como mínimo) y dar por terminado este Contrato cuando se produjera cualquiera de los eventos siguientes:

1. Si “EL CONSULTOR” no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones, según lo estipulado en la notificación de suspensión hecha conforme a la Cláusula 2.6 precedente, dentro de los ocho (08) días de recibida dicha notificación u otro período de tiempo posterior que “EL CONTRATANTE” pudiera haber subsecuente acordado por escrito;

2. Si “EL CONSULTOR” está insolvente, o fuera declarado en quiebra, o celebrara cualquier acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de sus deudas, se acogiera a cualquier ley que beneficiara a los deudores o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario;

3. Si “EL CONSULTOR” no cumpliera con cualquier decisión final tomada como resultado del procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula 6. de este Contrato;

4. Si “EL CONSULTOR” emitiera a sabiendas, una declaración falsa a “EL CONTRATANTE” que afectara sustancialmente los derechos, obligaciones o intereses de “EL CONTRATANTE”

5. Si “EL CONSULTOR” no pudiera como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, proporcionar una parte importante de los Servicios durante un período no menor de quince (15) días; o

6. Si “EL CONTRATANTE”, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera terminar este Contrato.

2.7.2 POR EL CONSULTOR

“EL CONSULTOR” podrá, mediante notificación por escrito a “EL CONTRATANTE” con no menos xx xxxx (10) días naturales de anticipación, resolver este Contrato, cuando se produjera cualquiera de los eventos especificados en los párrafos siguientes:

1. Si “EL CONTRATANTE” no pagase una suma adeudada a “EL CONSULTOR” en virtud de éste Contrato, y que no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 6. del mismo, dentro de los veinticinco (25) días de recibida la notificación por escrito de “EL CONSULTOR” respecto de la xxxx en el pago;

2. Si “EL CONTRATANTE” incurriera en una violación material de sus obligaciones en virtud de éste Contrato y no la subsanará dentro de los veinticinco (25) días (u otro período más largo que “EL CONSULTOR” hubiera probado por escrito) de recibida la notificación de “EL CONSULTOR” respecto de dicha violación;

3. Si “EL CONTRATANTE” no cumpliera con cualquier decisión final tomada como resultado del procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula 6. del presente Contrato.

2.7.3 Cese de los derechos y obligaciones

Al resolverse éste Contrato conforme a lo dispuesto en las Cláusulas 2.7.1 y 2.7.2 o expirar conforme a lo especificado en la Cláusula 2.2, todos los derechos y obligaciones de las Partes cesarán, a excepción de (i) los derechos y obligaciones que puedan haberse acumulado a la fecha de la resolución o la expiración; (ii) la obligación de confidencialidad estipulada en la cláusula 3.3; (iii) los derechos que cualquiera de las Partes pueda tener de conformidad con la ley aplicable.

2.7.4 Cese de los servicios

Al notificar cualquiera de las Partes la resolución de este Contrato a la otra Parte, de conformidad con lo dispuesto con las Cláusulas 2.7.1 y 2.7.2, inmediatamente después de recibida dicha notificación, “EL CONSULTOR” adoptará todas las medidas necesarias para cesar los servicios de una manera rápida y ordenada, y harán todos los esfuerzos razonables para que los gastos que ello irrogue sean mínimos.

2.7.5 Pagos al Resolver el Contrato

Al resolver este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 2.7.1 o 2.7.2 “EL CONTRATANTE” efectuará los siguientes pagos al Consultor:

(i) Los pagos previstos en la Cláusula 4, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha en la cual tenga efecto de entrada en vigor de la resolución; y

(ii) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) y (c) de la Cláusula 2.7.1, se efectuará el reembolso de cualquier costo razonable inherente a la terminación rápida y ordenada del Contrato.

2.7.6 Controversias Acerca de la Resolución del Contrato

Si cualquiera de las partes no estuviera de acuerdo en que haya ocurrido alguno de los eventos previstos en las Cláusulas 2.7.1 y 2.7.2, dicha parte podrá, dentro de los veinticinco (25) días después de recibida la notificación de terminación hecha por la otra, referir la controversia a Arbitraje conforme a lo estipulado en la Cláusula 6, y este Contrato no podrá darse por terminado como consecuencia de tal evento, excepto de conformidad con los términos de la adjudicación arbitral resultante.

2. OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 Estándar de Calidad de los servicios

“EL CONSULTOR” prestará los servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía. En toda cuestión relacionada con este Contrato el Consultor actuará siempre como asesor xxxx de “EL CONTRATANTE” y deberá en todo momento proteger y defender los intereses de “EL CONTRATANTE” en los acuerdos a que llegue con terceros.

3.1.2 Ley que rige los Servicios.

“EL CONSULTOR” prestará los servicios con sujeción a las normas de los contratos xx xxxxxxxx del BIRF y BID y supletoriamente de las leyes nacionales cuando ellas no se opongan y sean aplicables; así mismo, con sujeción a lo estipulado en este contrato, en los Términos de Referencia y la Directiva de SUPERVISIÓN vigente.

3.2 Conflicto de interés

3.2.1 No beneficio de “EL CONSULTOR” por Comisiones, Descuentos, etc.

La remuneración de “EL CONSULTOR” en relación con este Contrato será únicamente la estipulada en la Cláusula 4. y con sujeción a lo dispuesto en la presente Cláusula, no aceptando en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades objeto de éste Contrato.

3.2.2 “EL CONSULTOR” y las Entidades Afiliadas no deberán tener otros intereses en el proyecto

“EL CONSULTOR” acuerda que, durante la vigencia de este contrato y después de su terminación, ninguna entidad afiliada a “EL CONSULTOR”, podrá suministrar bienes, construir obras o proporcionar servicios para cualquier proyecto que se derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos.

3.3 Confidencialidad

“EL CONSULTOR” no revelará durante la vigencia de este Contrato ni dentro de los dos (2) años posteriores a su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad de “EL CONTRATANTE” relacionada con el Proyecto, los Servicios materia de este Contrato o las actividades u operaciones de “EL CONTRATANTE” sin el previo consentimiento por escrito de este último.

3.4 Responsabilidad del Consultor

“EL CONSULTOR” será responsable ante “EL CONTRATANTE” por la prestación de los Servicios de acuerdo con éste Contrato y por cualquier pérdida que sufra “EL CONTRATANTE” como consecuencia de una falla de “EL CONSULTOR”, en tal prestación, con sujeción a la siguiente limitación:

(a) “EL CONSULTOR” no será responsable por daños o perjuicios causados por alguna circunstancia ajena a su control.

3.5 Indemnización del Consultor al Contratante

Tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su expiración, “EL CONSULTOR” indemnizará a EL CONTRATANTE totalmente y efectivamente por toda pérdida, daño, lesiones, muertes, gastos, acciones, juicios, demandas, costos y reclamaciones, incluyendo los honorarios y gastos legales sufragados por “EL CONTRATANTE” o por cualquier tercero, cuando tales pérdidas, daños, lesiones o muertes sean el resultado de un acto ilícito, negligencia o violación del contrato por parte de “EL CONSULTOR”.

6. Obligación de Presentar Informes.

“EL CONSULTOR” presentará a “EL CONTRATANTE” los informes indicados en los Términos de Referencia y la Directiva de SUPERVISIÓN vigente, que forma parte de los documentos contractuales, en los plazos establecidos en dichos documentos.

Asimismo, “EL CONSULTOR” preparará cualquier otro informe que “EL CONTRATANTE” pueda requerir con relación a los servicios y su plazo de entrega será acordado por las partes.

6. Los Documentos preparados por EL Consultor son Propiedad de “EL CONTRATANTE”.

Todos los informes y demás documentos preparados por “EL CONSULTOR” en el desempeño de los Servicios pasarán a ser de propiedad de “EL CONTRATANTE”, a quién “EL CONSULTOR” los entregará a más tardar al término o expiración de este contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor podrá conservar copia de dichos documentos, pero no podrá utilizarlos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

3.8. “EL CONSULTOR” estará sujeto a fiscalización por los Funcionarios que designe “EL CONTRATANTE”, los funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO Y los Bancos.

3.9 Pagos

En consideración de los Servicios prestados por “EL CONSULTOR” en virtud de este Contrato “EL CONTRATANTE” hará los pagos estipulados en la Cláusula 4 de la manera como en ella se establece.

3.10 Indemnización de “EL CONSULTOR” por “EL CONTRATANTE”

Tanto durante la vigencia de este contrato, como después de su terminación, “EL CONTRATANTE” indemnizará a “EL CONSULTOR” total y efectivamente por toda pérdida, daño, lesión, muerte, gasto, proceso, juicio, costo y reclamación, incluyendo los honorarios y gastos legales sufragados por “EL CONSULTOR” o por cualquier tercero, cuando dichas pérdidas, daños, lesiones o muertes se deriven de un acto ilícito, negligencia, falta a sus obligaciones o del incumplimiento del contrato por parte de “EL CONTRATANTE” o de sus empleados.

4. PAGOS AL CONSULTOR

1. Pago Total y Formas de Pago.

El monto total correspondiente a los servicios del presente contrato asciende a la suma de _____________________________NUEVOS SOLES (S/. ___________), incluido el IGV. El pagó será en forma proporcional al avance de la obra. EL CONTRATANTE aprobará el pago previa conformidad del servicio. Para el caso de Estudios los pagos se harán de acuerdo a lo que señalen los Términos de Referencia.

4.2 Garantía (NO APLICABLE)

Para el caso de la Consultoría de Supervisión de Obras, el último pago equivalente al 10% del total del monto contractual, tiene la condición de Garantía por el fiel cumplimiento del contrato, en tal sentido su cancelación estará sujeta a la aprobación del Informe Final del Contrato incluida la Liquidación de Obra, por el CONTRATANTE.

4.3 Moneda de Pago

Los pagos se efectuarán en moneda nacional.

4. EQUIDAD Y BUENA FE

5.1 Buena Fe

Las Partes se comprometen a obrar de buena fe en cuanto a sus derechos en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables que sean necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto del mismo.

5.2 Aplicación del Contrato

En reconocimiento de la imposibilidad de prever en este Contrato todos los hechos que puedan darse durante su vigencia, las partes acuerdan que es su propósito que este se aplique con equidad a ambas partes, sin menoscabar los intereses de ninguna de ellas, y convienen que si cualquiera de ellas considerase que el mismo no se está aplicando con equidad, harán lo posible por llegar aun acuerdo acerca de las medidas necesarias a fin de eliminar las causas de dicha inequidad, y que ninguna falta de acuerdo sobre cualquier medida conforme a esta Cláusula será causa de una controversia que pueda someterse a arbitraje.

5.3 Fraude y Corrupción

El CONTRATANTE, rechazará toda propuesta si determina que el Consultor ha participado en actividades corruptas o fraudulentas, definiéndose como:

• “PRACTICA CORRUPTA” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación del Funcionario público con respecto al proceso de selección o a la ejecución del Contrato.

• “PRACTICA FRAUDULENTA” significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de selección o en la ejecución de un Contrato en perjuicio del Prestatario; la expresión comprende las actividades colusorias entre los Consultores (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al Prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

• “SOBORNO (COHECHO)” significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario publico o quien actué en su lugar, postores o terceros, contrario a sus deberes y en especial al ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso del Concurso o durante la ejecución del contrato correspondiente.

• “EXTORSION O COACCION” significa el hecho de amenazar a otro con causarle a el mismo o a un miembro de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyera delito, para influir en las decisiones durante el proceso del Concurso o durante la ejecución del Contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

• “FRAUDE” significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del Contrato, en perjuicio del Gobierno Local y de los participantes.

• “COLUSION” significa las acciones o acuerdos entre los postores destinados a que se obtengan precios del Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al CONTRATANTE, de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba, que un funcionario público o quien actué en su lugar, o un Postor durante el Proceso de Selección o un Consultor durante el periodo de ejecución del Contrato, llevado a cabo con motivo de un financiamiento de los Bancos, ha incurrido en practicas corruptivas o fraudulentas, EL CONTRATANTE o los Bancos:

• Rechazarán cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de que se trate y/o,

• Declararán viciado el proceso de selección o el contrato, según fuese el caso, y al Postor y/o al personal de éste, directamente involucrado en las prácticas corruptivas, lo declararán no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento de los Bancos. La prohibición podrá ser temporal o permanente.

• En caso de que el contrato haya sido ejecutado parcial o totalmente, los Bancos solicitarán la devolución de los fondos usados por el CONTRATANTE y podrá cancelar una porción xxx xxxxxxxx equivalente al monto del contrato adjudicado.

• El CONTRATANTE, podrá iniciar las acciones legales a que dieran lugar las mencionadas prácticas.

6. ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071 que Norma el Arbitraje

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se establece que el arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas por las mayores prestaciones de supervisión, respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control previo, debiendo dichas materias ser resueltas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa. Tampoco son arbitrables las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

El Arbitraje se desarrollará en la capital del departamento, o en su defecto en la ciudad de ______________________, debiendo iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado vigente. Será resuelto por un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres árbitros. Cada parte podrá designar a un árbitro y ambas partes designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal.

Las designaciones de árbitro en defecto de las partes o de los árbitros designados por estas, estarán a cargo del OSCE. Asimismo, las recusaciones que se formulen contra los árbitros serán resueltas por el OSCE, sujetándose el procedimiento a lo dispuesto por la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. En consecuencia, solo procede interponer, cuando corresponda, el recurso de anulación por las causales previstas en el Decreto Legislativo Nº 1071 que Norma el Arbitraje.

Cuando se interponga el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral, la parte que lo haya hecho deberá cumplir con comunicar y acreditar ante el Tribunal Arbitral la interposición de dicho recurso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de vencido el plazo que corresponda. En caso contrario, el Tribunal Arbitral a pedido de la otra parte, podrá declarar el laudo consentido y ejecutoriado.

Los costos del arbitraje referidos a los honorarios de los árbitros y los del secretario arbitral y/o gastos administrativos, serán fijados por los propios árbitros, pero no podrán ser mayores a los establecidos en la Tabla de Aranceles del OSCE.

7. LIQUIDACION Y ANEXOS

1. Terminados los servicios se efectuará la liquidación final, computándose todos los pagos recibidos contra la prestación efectiva de los servicios según Contrato y aplicándose las sanciones por los incumplimientos o retrasos en la presentación de cualquiera de los informes a que se refiere la Cláusula 3.6.

2. La Liquidación Final de servicios de Consultoría dependerá de la aprobación del Informe Final por parte del CONTRATANTE. La No Objeción formará parte subsecuente del resolutivo.

3. Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato, el Anexo No 01 - Términos de Referencia, el Anexo No 02 – Directiva de SUPERVISIÓN vigente, los cuales forman parte del Contrato.

_____________________ ____________________

EL CONTRATANTE EL CONSULTOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO

INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL PARURO

“IVP Paruro”.

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO

SECCION 4. TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES (MEDIANTE EVALUACIÓN CURRICULAR) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL C.V.

CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)

Longitud 39.55 Km

Distrito de Ccapi – Provincia de Paruro.

DEPARTAMENTO: CUSCO

PARURO - CUSCO - XXXX

0000

XXXXXXX 0

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: TRAMO: CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550)

Longitud 39.55 Km

(POR COMPARACIÓN DE 03 CURRICULUM VITAE)

1. ANTECEDENTES

El CONTRATANTE está desarrollando el Programa de Transporte Rural Descentralizado, en el marco de los Convenios xx Xxxxxxxx BID Nº 1810/OC-PE, BIRF Nº 7423-PE. Con tal propósito requiere contratar los servicios profesionales de Consultores Individuales (supervisores) , llamados también Supervisores, para la Supervisión de la obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal tramo CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550) Longitud 39.55 Km, ubicado en el distrito de Ccapi de la Provincia de Paruro.

2. EL OBJETIVO GENERAL DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisión tiene como objetivo representar al CONTRATANTE en el control de los trabajos que ejecuta el contratista y será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de las obra y del cumplimento del contrato de obra.

3. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SUPERVISIÓN

Los objetivos específicos de la supervisión de la obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal Tramo CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550) Longitud 39.55 Km, se refieren a los controles técnico - administrativos, de calidad de obra, de plazo, de costos de ejecución de la obra y aspectos socio ambientales, según se indica a continuación:

1. Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión.

2. Control de la calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más adecuados.

3. Control del plazo de ejecución de obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el Calendario Valorizado de Avance de Obra aprobado.

4. Control del costo de ejecución de obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en la obra, se ajusten a las disposiciones del Contrato de ejecución de obra.

5. Control ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a la legislación y la normativa ambiental vigente.

4. ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN

El Consultor deberá cumplir con el desarrollo de las actividades principales siguientes, aplicando la tecnología apropiada según su experiencia, sus conocimientos sobre la materia, la situación de la zona y los objetivos del Programa de Transporte Rural Descentralizado.

1. Prestar sus servicios de acuerdo con las cláusulas de su contrato, los términos de referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

Actuar con residencia permanente a tiempo completo, en la obra como representante de la Entidad ante el Contratista de la Obra de Mantenimiento Periodico del camino vecinal CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550) Longitud 39.55 Km y/o Emergencias.

2. Verificar que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, en el plazo acordado, con el costo pactado y cumpliendo los aspectos administrativos y socio-ambientales.

3. Antes del inicio de la obra, revisará el expediente técnico y verificará en el campo los aspectos críticos y de diseño del proyecto, formulando oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones antes del inicio de la ejecución de los trabajos, presentando el Informe de Diagnostico y Vigencia del Expediente Técnico.

4. Participar en el acto de entrega del terreno aperturando el cuaderno de obra.

5. Efectuar el control técnico, el control económico financiero, el control de calidad y control del avance de la obra.

6. Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el contratista y anotarlos en el cuaderno de obra.

7. Efectuar las propias pruebas y ensayos de verificación de suelos, pavimentos (afirmado) y de concreto.

8. Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, cualquier otro aspecto relacionado con la obra.

9. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre Adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc.

10. Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de la misma.

11. Cuando el Ingeniero Residente de Obra haga conocer, a través del cuaderno de obra, la existencia de trabajos adicionales o deductivos o el Supervisor Externo identifique los mismos, inmediatamente deberá evaluarlos, y de ser procedente, elaborará el Expediente Técnico del Adicional o Deductivo, el mismo que debe comprender memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios del contrato y/o precios pactados, presupuesto del adicional donde los gastos generales fijos y variables son propios para la ejecución del adicional e incluirá la utilidad del presupuesto ofertado y el IGV correspondiente; vistas fotográficas, croquis o planos. y presentarlo al CONTRATANTE para los trámites de aprobación con Resolutivo, dentro de los plazos establecidos, según la norma legal vigente.

12. Deberá aplicar estrictamente las Cláusulas referidas a las penalidades económicas estipuladas en el contrato de obra, adjuntando el cálculo de las mismas.

13. Presentar eficiente y oportunamente todos los informes incluidos específicamente en su contrato, en la Directiva de Supervisión Vigente y aquellos que solicite el Gobierno Local.

14. Presentar un informe situacional de la obra para la designación de la comisión de recepción de la obra, en el indique las observaciones pendientes de cumplimiento por el contratista. Además actuará como Asesor de la comisión durante el acto de recepción de la obra.

15. Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnica y financiera relacionados a la obra.

16. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado, ordenado cronologicamente.

17. Revisar y efectuar al término de la obra las correcciones que estime pertinente a la liquidación del contrato de obra, que presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la memoria descriptiva valorizada y otros.

18. Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que obra en su poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aún después de la recepción de las mismas, sin que medie autorización expresa otorgada por el CONTRATANTE.

19. Atender a los funcionarios, del CONTRATANTE y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que sean solicitados.

20. Presentar el Informe final en el que se incluirá un reporte sobre el empleo generado y las mejoras socioeconómicas producidas como consecuencia de la ejecución de la obra, así como sus recomendaciones para el mantenimiento rutinario del camino reafirmado.

21. Las demás actividades inherentes a la labor de Supervisión.

5. PRODUCTO ESPERADO

El Consultor/ Supervisor Externo realizará todas las actividades inherentes para la supervisión, de acuerdo con lo establecido en el Contrato, los Términos de Referencia y la Guía para la Supervisión de Obras de Mantenimiento Periodico de Caminos Vecinales a nivel de afirmado.

6. PERFIL DEL SUPERVISOR DE LAS OBRAS VIALES

El perfil mínimo que se espera del Consultor Individual para realizar las actividades de supervisión, es el siguiente:

1. Profesión: Ingeniero Civil titulado con 2 años mínimo de colegiado, preferiblemente con estudios de postgrado en el área de ingeniería vial y consultor con especialidad en obras viales.

2. Experiencia profesional: Experiencia mínima de supervisión de 02 obras viales como Jefe de Supervisión de Obras Viales. a partir de la colegiatura.

3. Residencia: Preferiblemente con residencia permanente en el Departamento del Cusco donde se localizan los proyectos objeto de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal.

4. Cualidades y habilidades: Persona de reconocida idoneidad y competencia, con habilidades efectivas para comunicarse, trabajar en equipo, alcanzar grandes logros, resolver problemas, aprovechar el tiempo y con interés por el progreso de la región y del país.

7. PLAZO Y FORMA DE PAGO

El plazo del contrato será de 75 días naturales, el cual incluye el periodo de liquidación.

El pagó será en función a lo siguiente:

A la Aprobación del Informe Diagnostico 10% del Monto Contractual

Según Avance Físico de la Obra 80% del Monto Contractual

A la aprobación de la Liquidación Final de Supervisión 10% del Monto Contractual

9. ESTIMACION DE PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

El Postor presentará su Propuesta Económica para la supervisión de las obras de Mantenimiento Peiodico del Camino Vecinal tramo CCACHO XXXX (Km 00+000) – CCAPI ( Km 39+550) Longitud 39.55 Km, y/o emergencia, de tal modo que cubra todos los costos para la realización del servicio pactado, incluyendo el personal adicional, en función de las características específicas del requerimiento local.

10. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

1. Los Servicios de Consultoría serán seleccionados y contratados de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

2. La presentación de la documentación solicitada, implica la total aceptación del Concursante a los presentes procedimientos y a las normas del BID y BIRF, sin necesidad de declaración expresa.

28