RJ4
Municipiode Santa Jlena
I
Contrato No. SELE-¡6-R33-01!2012
Nombre de la Obra Sistem Riego en la Unidad Agrícola Pozo 1["Xxxx Xxxxx
Xxxxxx ' Localidad Santa E ena
Contrato de obra publica con base en precios unitarios ;1 tiempo determinado que celebran por una parte el
Municipio de Santa Xxxxx, Yucatán, a través de su Ayunta ¡ento como autoridad competente para el ejercicio
del Poder Municipal, representado en este acto por su Pre ¡dénte Municipal Prof. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx y el
~\~:~:;;RJ4
Secretario ~unicipal X. Rola,nda Che Ma~s.~a~os que.por ser públicos no es necesario a~reditar,a quienes
en lo sucesIvo se les denominara "El MUniCIPIO"Y por la otra parte: In9. Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx al que se .(;-. ....-~v- 'JI!'. ~ denominara "El Contratista", representado (a) por' In9. Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx en su carácter de t)Y.. ~~ ~ e; representante legal de confonnidad con las declaracionesy cláusulas siguientes:,_ ~~'O;;.:l~-p,'1
Declaracl'ones ~<, .''.'c~'NL6:¡;J
TESOR:=:;~,;~1~:U;:,í¡C;PAl. .
1.- El "Municipio" declara que:
SA:,TA ;::LEN~\,)'UCAiPJ4
2¡¡~2.291S
Yf
1.1..AI Presidente Municipal, como órgano e ecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde: Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de lo negociosadministrativos y la eficaz prestación de los servicios
públicos. I
1.2." Que el costo total de los trabajos será fin nciado con r,cursos provenientesde:
a).- Fondo de Infraestructura Social M nicipaJ.
b).-
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este c ntrato en el Xxxxxxx Municipal de este Municipio.
.tI'
1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizó a través de: "invitación a tres personas, como mínimo"
1.5.- Será exclusivamente responsable de:
a).- Designar los lugares en que se debe' n ejecutar las obras objeto de este contrato, y b).- La elaboración y entrega a "El Cont .1 ista" del proyecto general y los planos de la obra.
2.• "El Contratista" declara que:
2.1.- Acredita su existencia con el Acta de N'acimiento No. 803451 de fecha 15 de enero de 1974 del libro No. 0000001 de nacimiento correspondiente al año de 1974 de la oficina del registro civil de la localidad de Ticul, Yucatán-dicha copia fue expedida el día
14 de febrero de 1974 por el Oficial de Registro Civil.
2.- Que su registro federal de contribuyentes es CIDC740115BP1
.
c:*
2.3.- Tiene su domicilio en la calle, 16 NO.142A X 27 Y 29 Col. SAN XXXX, deJ!l'WIiiW~dadde Ticul municipio de Ticul Estado de Yucatan; ~~~
9 Pá~ina 1 de 14 .#1
'I$f'QL~M:J'j\L
WiAR."I!~ 'f,'Q.tRi
""'"
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE-066-R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo U "Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
'tr~
2.4.• !ien~ capacidad jurídica para contratar~ reúne las ~ndi~iones técnicas.y econ?micas y dispone de.¡1a- " organlzaclon y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de ~~)~:;"{/. '.:,;,~~', este contrato. .:. ~.<.,).
2.5.- Conoce plenamente el cont~nido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios' ~~~~1;
Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratación y ejecución de obras \'f[1;!.?~;:.'?:;-<:,\"
públicas, as; como las normas de construcción vigentes; el proyecto ejecutivo; las especificaciones de la obra, ~~~}:J
el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo; el catálogo de conceptos en que s~::1;'("
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, q(,le como anexos debidamente firmados por las,,;-ro•l•;' r.~:ff'~,"'~L:~..-
partes " forman parte integral de este contrato' '~;-" ••\azrm;,,2,Q",~, ';I'jr;"' ,j-,' .'
2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución;
2]..Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos: 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y el 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado'de Yucatán.
2.8." Se acumulan a este contrato copia de todos los d umentos a que se refieren los numerales de la tHA'Jt.1"
declaración de "El Contratista" para que formen parte integr 1del mismo.
~ ,~:"l~~DI"':'-:<t't'~. 4'
"O
3,- Ambas partes declaran: g... !I~
3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del cont nido de los capítulos correspondientes de la Ley ~ "".' ~I
de Obra Pública y SeNicios Conexos del Estado de Yucatá y su Reglamento en vigor;
SECRETARlA~U IPAL
3.2,- La bitácora forma parte de los instrumentos que vinc lan a las partes en sus derechos y obligacionesSANTAElENA. ATAH
concertados en este contrato y será el instrumento que p ita a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. 2012
Congreso del Estado y/o a la Secretaría de la Contraloría G neral del Estado, según corresponda, verificar los () avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durant las auditorias que se estimen pertinentes, motivo ~
-es
por el cual dicha bitácora forma parte integral de este contra!o. 5
Esta bitácora será abierta conjuntamente por "El Municipio" Y "El Contratista" previo al inicio de los trabajos ':J
\:i-
objeto de esta contrato, registrando las firmas autoriza,das para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio
de los trabajos] debiéndose observar lo siguiente:
a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato;
b) _ Deberá de contar con un original para "El Municipio" y dos copias, una para "El Contratista" y otra pa~~"'';$'oIl g ~
supervisión de la obra;
-~z. •¡#Yil;f!t<.<'~ib'fJ~~~~
.g.••,~!/
~.•. \.:; ,.!;tY;:' e gjii
c).- Las copias deben ser desprendlbles, no así las originales, y ",.,... ~ ~
.~:
~ Página 2 de 14
Municipio de Santa Xxxxx
Cóntrato No. SELE-Q66.R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agricola Pozo U"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
c),- El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número clasificación fec~a, descripción del a~~nto, ~ausa, solución, prevención, consecuencia económica, respon~abi!idad si I~ hubIere, y fecha d,eatenclon, aSIcomo la referencia, en su caso, a la nota que se contesta,
Expuesto lo xxxxxxx, las partes se sujetan a las siguientes:
.:z:.' <5"'\
CLAUSULAS
~~'-:~~
A'~3\';\~".;<;;",O
It
..,. \¡«,f~_',~C;.,~\\>"',~\:
"ll{'1",::Y,~,",-"~",
¡:, >";:'-~,'lJv"".' ,:1 ,"}
Primera.- Objeto del contrato.- "El Municipio" encomienda a "El Contratista- y este se obliga a realizar para ~~
"El Municipio", hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones n:sc~a~¡,~'I_~:.l, ;~¡".
de ob~a, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que fonnanSANTAiflE YIJ"",.I'ÁN
parte Integrante de este contrato, una obra consistente en; Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo 11 15
"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx", en la localidad de Santa Xxxxx de ,estemunicipio,
,
Segunda .• Monto del contrato.' El importe de las obras objeto del presente contrato es por la cantidad de
$530,297.34( Son: Quinientos treinta mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) Mas la cantidad de $84,847.57 (Son: ocheñiiy cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 32/100 M.N.) que corresponde al importe del impuestO'"l"valor agregado hacen un total de $ 615,144.91 (Son: Seiscientos
quince mil ciento cuarenta y cuatr~' pesos 321100M.N.)
Tercera,' Plazo de ejecución .• El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato será de 55 días ~\)~:M~/~
naturales por lo que "El Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia 22 de Octubre~'~'-.\ O de 2012 ya concluirlas a mas tardar el dia 15 de Diciembre 2012 de conformidad con el programa de obra g.;
que forma parte integral del presente contrato, f. .~
Cuarta.' Disponibilidad del sitio de la obra.- "El Municipio' se obliga a tener la disponibilidad legal y #~'
material del lugar en que deberá ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicioSECRETARlAMUIflC,l l
de los trabajos señalada en~la Cláus~~a,'Tercera de este contrato. SAHTA~~~ N
Quinta.- Anticipos.- "El Municipio""o'torgará ~n 30 % ,(Treinta p~~ ciento) dei c.ostoglobal pre~upuestado Q en el presente contrato para que "El Contratista" realice en el SitiOde los trabajOSla construcción de sus ""JJ oficinas, almacenes, bodegas e inStalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de ~ construcción e inicio de los trabajos,' asi como la compra de materiales de construcción, la adquisición de Q equipo permanentemente en su caso y demás insumas, d-
la amortización de este anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
última estimación. En caso de que al termino del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo erl,o -->
¡¡:i~
su totalidad el saldo correspondiente deberá ser devuelto por "El Contratista" a la Tesoreria del MuniCifQ'~~~~ ~ ~ mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo nC%e~~~~ ~ ~;; devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se h<l'fij".i;.,:P?
efectiva la fianza que "El Contratista" deberá presentar para garantizar la correcta inve~~~l!~;'iciPO Y su "> 3
total amortización o la devolución del mismo, en su caso.
~
ZfI.~f1<"•~O
• . '?•
~t'ágina 3 de 14 ~Mt9I.
iAmBBlll, ll.tlW:
~ ••••
------~~--
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE-066-R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo U"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
localidad Santa Xxxxx
Se~ta.•.Forma de pa~o .•."El Co.ntratista" recibirá de "El Municipio" los pagos, por la ejecución de los trabajos ordl~anos.o ~xtraordlnan~s, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitanos a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no mayor de un mes, en las \;¡\¡:~:;:~Q.'/:,.:..;
~r.
fechas que "El MUnicipio" determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su -<;-:,f(,>J':~.~.•~,..:.;e.,.,.• ~~
tramite, en un plazo no mayor a veínte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido fii ::'.:
autorizadas por la residencia de obra de "El Municipio", fecha que se hará constar en la bitacora y en las ,'1]/ fj
propias estimaciones; para tal efecto: ~ .. .:,j:..' 0."
' ,,;.'
Wp, ,. -._.
a).- "El Contratlsta" deberá entregar a la residencia de obra de "El Municipio" la estimación acompañada de la r~ORER¡/I MLlWCiFp.: documentación que acredite cada,.concepto (resumen de estimación, números generadores, notas de6APJTJlEl.[;i'LrU~C,J\TAJl bitácora, reporte fotográfico. Croquis.• controles de calidad, pruebas de laboratorio análisis cálculo e
integración de los importes correspondientes a cada estimación) dentro de los seis dias hábiles slguientes a la fecha xx xxxxx; la residencia de obra de "El Municipio", para realizar la revisión y autorización total de las estimaciones, contará con un plazo no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la
estimación se dará por autorizada,
b).• En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones aunque hayan sid6:pagadas no se consideran como aceptación de los trabajos ya que "El Municipio" se reserva expresamente ~él derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por
pagos indebidos.
Si "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones, tendrá un plazo de 10 (diez) dias hábiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimación para hacer por escrito la reclamación. Si transcunido este plazo "El Contratista" no efectúa reclamación alguna, se considerara que la estimación queda definitivamente aceptada por "El Contratista" y perderá su derecho a ulterior reclamación.
_ SECRETARIA Muw(rPb¡
c).- El lugar de pago será en las instalaciones de la Tesorería de este Ayuntamiento. En caso de que "El SANTAELENA~,
Contratista" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar 2012-2tl15 las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a -_. Q la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago -y
de créditos fiscales. Estos cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso Y se computarán ~~ por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a "'"\\
disposición de "El Municipio". el.
if
Séptima .•Fianza de cumplimiento del contrato .• "El Contratista", a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una,,~delas obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a "El Municipio", dentro de los quince dias'naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista\o
hubiese recibido la adjudicaclón, una póliza de fianza por el valor d~110 % (diez por ciento) del. importe totii~"~;~
del contrato otorgada por insütución afianzadora debidamente autonzada y comprobad~~~a, a favor ~e~,6!*1l~~:~~~~1
.Aj'
. :,,DPágina 4 de 14
~
xXXXxxxX.MRJ,
••••••• lll:A1Al
./ !mal!
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE-066-R33-0112012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agricola Pozo 11 "Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
El contrato no surtirá efecto mientras "El Contratista" no entregue la póliza en donde la institución afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:
a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato:
b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;
c).- Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos materia del contrato:
d).-Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Fianzas en vigor.
Esta garantía subsistirá para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hará constar en el acta de entrega recepción, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El Contratista", en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable y solo podrá ser cancelada con autorizaCiónpor escrito de "El Municipio".
TESORERÍA MUNJCiPAL SAHTA XXXXX, YUCATÁI 2C12~
Jjj!
Octava,- Fianza de garantía del anticipo." Para garantizar la correcta inversión del anticipo, "El Contratista" ~\)""XXXX.$'JjI dentro de tos 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, deberá presentar a "El ~~<J1.40Üf. ~ Municipio" la fianza por el impo'rte' total del anticipo otorgado, expedida por institucíón afianzadora f ..¡
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio". t'.\~
. ,t!il!
Esta fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo otorgado, en cuyo caso, "El Municipio" lo ~ notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación. SECRETARIA MU i:'¡J
SAKfAELENA. YU AIA¡,
Novena." Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos de los trabajos aún no 2011-21l~
d ~
ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que J será promovida por "El Municipio", a solicitud escrita de "El Contratista" la que se deberá acompañar de la D documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles -O
siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite;
"El Municipio", dentro de los veinte día,$:hábiles siguientes, resolverá sobre la procedencia de la petición. ~
El ajuste de costos se podrá efectuarmediante los siguientes procedimientos: c:l
l.-la revisión de cada uno de los preCiospactados en el contrato para obtener el ajuste:
i1-..
11._ La revisión por grupo de preciOs',"'Quemultiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo PW,o, ••.•,,.., •
ejecutar, representen al menos el'ochenta por ciento del importe total del fallante pactado ,en el preser1-(:.~iq
. ;¡. ~'r•,•v" ~ ~ ~
contrato; ~•. \~~1~.A~~
=~
111._ En el caso de trabajos con insumas determinados, el ajuste respectivo se estimará N lización de ~ ~ costos de los mismos. rf;
~Dpágina5de14 h..V
~ 2111-all
Municipio de Santa Xxxxx
Contralo No, SELE-066-R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agricola Pozo 11"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
La aplicación del ajuste de costos, se 'sujetará a Xxxxxxxxxxx:
a),- Se calcularán a partir de la xxxx,xxxx incremento o decremento en los costos de los insumas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto a la reprogramación que se hubiere convenido,
Cuan'doIedl' atraso seIa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos ;\;,.;,,l'~~~{-~.:'.'.{;'"~':~,:A''" pendlen es e eJecuar. :::;':1:':> ,', :;-A-;''''~;L vf-}
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de f:j ...,\~!~J"¡\~t~/~~~
'¡'j, ;;K:?';~":,t~f '
presentación y apertura de proposiciones, .~,~::<.¡.i.;.~~k ;~
->;.:.::-~.@;!;;;:',(<; ••
b).- Los incrementos o decrementos en el costo de tos insumas, serán calculados con base en el índice '-"",~;'j))-:.¿"'~'
Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México; '¡¡:::;Ür:E¡.~4f,;li:'~:.ct~AL
Cuando los índices que requiera "El contratista y "El Municipio~,no se encuentren dentro de [a publicados porSANlA [LUL!\., \'Ut';t\TliJ.I el Banco de México; "El Municipio" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando 'l.~~
los lineamientos y metodologia que expida la multicitada; W
c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecerán hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directo:5.conservando constantes los porcentajes de los indirectos y la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;
d).-La formalización del ajuste :de costo deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.
-, .,.: ";'
Décima.- Recepción de los trabajos.- "El Municipio" recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su tdtalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. SCCRETARlAfil~~flN
0
Para tal efecto, "El Contratista" notificará por escrito a "El Municipio" la conclusión de los trabajos adjuntando SANTAELE~iÁ¡, el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);1 Municipio~ verificara dentro de cinco días hábiles 2012.
siguientes, la conclusión de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificación, en un plazo xx xxxx días hábiles, "El Municipio~"procederá a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho' plazo, sin que ocurra lo anterior se tendrán por aceptados los trabajos,
bajo la responsabilidad de "el Municipio".
Independientemente de lo anterior, "El Municipio" efectuará recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:
a).- Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados,
i!
b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de "E[ MuniCipio" existan trabajos$"~"~>"""'~ ;¡! ~ terminados y estos sean identificables y su~~eptible.sde utilizars~, podrá efectuarse su recepción; en esto~ l~)~~ casos se levantara el acta de entrega recepclon parcial correspondiente. ti\)l\'Wf.}frt~ T¿ i., ~',:;.~ B ~ ~
,_ • .""~f<r
' [) Página6de14 '" "ti
W!StEM:LiflJ:'~:;u;Al.
SAA1AEl!If,\ lt.'(JI.Í!
~ "'"'"
- -~ --~
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No, SELE-D66.R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo 11"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
c).-.. Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. los trabajos que se reCibanse liquidarán en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.
d).- ~uando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima sexta, la recepción parcial quedara a juício de "El Municipio" quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.
En todos los casos de recepción parcial, exceptuando el inciso ej, se procederá a recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) hábiles contados a partir de la fecha de verificación que de su terminación haga "El Municipio", levantando el acta de entrega recepción respectiva formulando la estimación correspondiente.
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación a que se refiere el párrafo anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "El Municipio" y a cargo de "El Contratista", el importe
del costo de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si JESORERIMAWv'!G!PAL estos no fueran suficientes, se harán'€fectivas las garantías otorgadas por "El Contratista". XXX'xXXXX~,YUCArAN
'. \'" (12.2DI5
Décima primera .• Supervisión:de.los trabajos.- 'El Municipio", a través de los representantes que para tal ~ efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar
a "El Contratista", por escrito, -las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la \)~TANi/l:.
forma convenida, así como las modificaciones que, en su caso, ordene "El Municipio".
~.~.t,..::.~.t'"I~"I",l" "•••~.
O
Es facultad de "El Municipio', a través de sus representantes, realizar la inspección de todos los materiales gi ~
que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición l. ~
o fabricación. " ,,(P'
Por su parte, -El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el lugar SECRET=~~~: de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecución, a un representante, quien deberá acreditar cédula SANTA 2G12.21J~P profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las
normas y las especificaciones Y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, así como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista". Previamente a su ~ intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "El Municipio", quien calificará si reúne los requisitos O senalados lo cual deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente así como la firma de dicho ~
representante.
En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, "El Municipio" podrá solicitar el cambio de representante de "El Contratista" y' este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos
sen-Iada os. ~.f,;0,,";'~:'o. '!t' ~
., , <t ~~.<2'?'''''h.~e,;~"
f
'"'f '-~J~¡'1'('¡~~ ~
Décima segunda .• Relaciones de "El Contratista" con sus trabajadores .• "El Contratista", co~ ¡:~:-..si~¡!' g¡'
empresario y patrón del personal que emplea con motivo qe los trabajos del present,~& será el ~nico-';'>"•••-;,;p I ~ii
~=
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ord s en matena de ~ trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por lo mismo, en g de todas las
~ ;W
--.thD Página 7 de 14 ~
H~l
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No_ SELE-066-R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo U "Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
localidad Santa Xxxxx
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "El Municipio" en relación con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a "El Municipio" cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.
Décima tercera .• Responsabilidades de ¡IEl Contratista",. "El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las órdenes de "El Municipio" dadas por escrito, éste ordenara su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso "El Municipio". si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que est9 sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de los
trabajos objeto de este contrato.
Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.
lESORERlA-MUNlC!f'AL
Ir
SANTA XXXXX, XXXXxX!
"El Contratista" deberá sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la via pública y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido "El MunicipiO" para la ejecución de sus trabajos.
"El Contratista" será responsable de los daños y pe~uicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas ~\,)~TAM1.&.
con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a 10 estipulado en el contrato, por inobservancia .to ~CJUO,
de las instrucciones dadas por :~~.~~o por "El Municipio' o por violación a las leyes y reglamentos aplicables. ~'(.;
"El Contratista" deberá efectua;'IO$ tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictamenes, \ _ ..".' ,,1
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de los trabajos objeto de este ~~~~
contrato. seCRETARlAMUN1~~L
Décima cuarta..
s- ' 1-' t d 1 "El M - - - "1 d - I f I1 d d -fi SHlJAELEHI\ YU
-,CC' I
anclones por Incump Imlen o e programa.. UnlClPIO en ra a acu a e ven Icar Utt.,¡Q15
si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo al programa aprobado '- para lo cual "El Municipio" comparará semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
3 ,.
comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "El Municipio" sancionará a "El Q
al
Contratista" en los siguientes términos: -Jei
a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retensión
o devolución que corresponda a fin d~e"xxx.xx retención total sea la procedente;
Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes "El Contratista' está en situación de atraso, la o
cantidad retenida se. aplicará co~_~: pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones al~>:1J.!~... ~ ~
cargo de "El Contratista"; l-,.~'~.'~ ~.•.t~~! ~
, ..,¡U)I~n;" .•,......!..¿...1<1 ¡¡¡
b) .• Además de la sanción del punto anterior se ~plicara, para el caso d\.~ --:-_",~n.tratista" no conciuy~ los - !!$
trabajos en la fecha señalada en el programa vigente, una pena conve Slstente en una c~ntld.~d
, "","t1,,"-y-
igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se haya n \a fecha de term¡naClon
ICIaBro,nrm
»tl~1}
diQ Página 8 de 14
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE.066.R33.01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo 11"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
señalada en el programa mUltiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación programada hasta el momento en que Xxx trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "El Municipio~.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio", no sea imputable a "El Contratista".
;.i~
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "El Municipio" .1\J~r(A1W(t:, podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, ':~í::"',i:"Vl!"#"~):(~;~,:,.~,,:,l1;;~;\;.\~\, En caso de que "El Municipio" opte por la rescisión del contrato, aplicara a "El Contratista" una sanción t; ~,~f.0}';~:~_~'~:.:'-:1: 1~i
constistdentlen un t~orcetontajeddevlalor dtéecl?ntradtoIque rtP?dráser, a jUicio d.e "EdlMluniciPidOh",astappor el "~~.'.'.-.'..~-.c"..;.-t'..:,.,,.,..~~.,;.~:.;_,..>.,• ,..
mon o e as garan las o rga as, en ols rmlnos e os a [CUoslcorrespon ldentes e a ley e Obra ública "':-~-:_
"""T"'"' f=,L' y.,,' •. ,"~J
y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor. TG:Qn,a1b,!,)Ui'i!L~T¡;j,
. ' .. .' ~'rd•. .,\-~_I'L, lL. ,~.\¡;'j\
las cantidades que resulten de la aphcaclon de las penas convencionales que se Impongan a "El Contratista" iJ" 2,' ":()~:i
se harán efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si - hay lugar para ello, la fianza otorgada.para garantizar el cumplimIento del contrato y la terminación de las obras objeto de este contrato.
D.éci~x Xxxx,ta.- Susp~~sió~, de' ~os trabajos," "El Municipio", dando avis~ por escrito a ~EIContratista" con ~\)NTAAt/~ dIez dlas hábiles de antlclpaclon,"tlene la facultad de suspender total o parcIalmente las obras contratadas en ~.~\JT'lIDO\~ 4')'< cualquier estado en que se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la ff 0): O
terminación definitiva del contrato, reanudándose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensíón.
En caso de suspensión definitiva de los trabajos "El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el .- ," \b~ contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustándose las partes a lo establecido en la cláusulébECRETARlAM~~ décima sexta y se harán los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados así como, en s'!:A."lTAELENA~, ~
caso, se cancelarán las fianzas otorgadas en garanlia, 2012-2015 T
Décima sexta,- Rescisión del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista" y al respecto aceptan que cuando "El Municipio" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para 'ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula décima séptima; en tanto que si es'''EI Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.
En caso de incumplimiento o viola'ción por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio" asi como la contravención a .•1•0
-2
J-i3-
las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisit?s e~tablecid.o~.e~ \x Xxx de Obra púb!i~a y!'" 1,~'3;~1!. ~
Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reg.lamentoen vigor, El ~~,nlCIPIOpodrá optar e~tr~ eXigIrel,?.•.~~~ ~!¡g
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la reSClSlonconfo~~cedlmlento que ~ ""-..? il Ji"';'
se señala en la cláusula décima séptima. ~~ :.¿, -
Página 9 de 14
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE.066-R33.01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo 11 "Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
Si ~E.l.Municipio" opta por l~ rescisj6n, 'El Contratista" estará obligado a pagar por concepto de daños y
pe~ulcloSuna pena convenclonat'que podrá ser hasta por el monto de las garantias otorgadas.
Décima séptima.- Procedimiéntos de rescisión." Si "El Municipio. considera que "El Contratista" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión, le comunicará a "El Contratista" el incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dlas habiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolución deberé dictarse dentro de los quince dlas
~ábiles sig~ie~tes al plaz~ ~~ñalado anterio~ent~: deberá ,e~tarfundada y motivada, y a su vez notificarse a~.$i1.J.~'~0"A'J\i:1hI..e;11
El Contratista en su domiCIliofiscal o en la dlrecclon electromca, que para el efecto se haya previsto. r
1
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "El ~. Municipio" éste pagará los trabajos ejecutados, asl 'como los gastos no recuperables, siempre que estén "" debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.
lESORERIA MUNIC~AL I
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a 'El Contratista" y emitida la determinacié$ANTAELENYAU,CA1Ara
respectiva, "El Municipio' se abstendrá de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes, a la fecha de la notificación de dicha resPluci6n, a fin de proceder a hacer efectivas las garanllas. En el finiquito deberá considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados confonne al
15 12•
programa: as! como, lo relativo a:'la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido ' entregados.
Una vez notificada por "El Municipio" la terminación anticipada de los trabajos o la rescisión del contrato, procederá dentro de un plazo -de tres días hábiles, a la posesión y disposición de los bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.
"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que determine la rescisión del cOntrato,toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Décima octava," Trabajos extraordinarios." Cuando a juicio de "El Ayuntamiento" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catálogo de conceptos ni en el
programa, se procederá de la siguiente forma:
1.- Trabajos extraordinarios con base 'en precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios 'unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio" estará facultado para ordenar a "El Contratista" su ejecución y éste se obliga a
SECRETARIA
SAHTAElENA, 'AT~.l
2012~
."..
d
Zi
reaiizarlos conforme a dichos precios. i' ~'
b).- Si para est?s trabajos no existi~ren conceptos y precios unitarios en ~I contrato y "El.~unicipio' con~i4 f _",y,. factible determmar los nuevos preclos,con base en los elementos conte~ldo "U!1losaná~slsde los preciOSya ',~~_ establecidos en el contrato, procederá a detenninar los nuevos con la de El Contratista y éste
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. T~
"
Página 10 de 14
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE-066-R33-01l2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agricola Pozo U-Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), "El Municipio" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos Que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso "El Conlratista" estará obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.
d).• Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b} y c), "El Contratista", a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que éste señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos. en el contrato, debiendo resolver 'El Municipio" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (Quince) díaS-J)aturales. Si ambas partes negaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso,' "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. ..".,-
°
eJ.- En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el ~~!;~~Z:~E inciso d) bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio" podrá <JI 'Ii~ 2e;-I"'~i~tJZ
ordenarle la ejecución de los' trabajos extraordinarios, aplicándoles precios unitarios analizados por ."< ~
observación directa, en 105 términos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal etc. que intervendrán en estos trabajos. ~\)lllAM,~""
~ ",l'6[!US "t ~
En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución ..too ~ O eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista". f.,
f'"lo'"
Ademas, con el fin de que "El' MunicipiO" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Conlratist"a~preparará y someterá a la aprobación de aquellos planos y programas
de ejecución respectivos.
En este caso, "El Contratsta", desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente 105
costos directos ante el representante de "El Municipio" para formular los documentos de pago a Quese refiere la cláusula sexta de este contrato.
En todos estos casos "El Municipio"dará a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para
todos sus efectos.
2.. Trabajos extraordinarios por admiríistración directa:
Si -El Municipio" determinase no>encomendar a "El Contratista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podrá realizarlos en forma directa.
".~i~};é
e"
$ECRET_~PA
&NlIA EWlA.
2Q\2~
OS
.-&
.,3
d1-
3.. Trabajos extraordinarios por tercera persona:
Página 11 de 14
fm!OOi:l\¡~'H.'a¥X. XxxXx.W, XxxXxX!
1IJ1.1!:i
Municipio de Santa Xxxxx
Contrato No. SELE.066-R33-01l2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo 11"Xxxx Xxxxx Xxxxxxx"
Localidad Santa Xxxxx
Si "E,IMunicipio" no opta 'por ~i~guna de las soluciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta cláusula, podra encomendar la eJecuclon de los trabajos extraordinarios a. terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas. '
Décima novena." Convenios Modificatorio"
a)." C~nvenio adicional ~e ampliación de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cu~l~ul~ra otra causa no Imputable a "El Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. "El Municipio" resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificación o procedencia de la prorroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que "El Municipio" estime conveniente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa
correspondientes,
Si se p~esentasencausas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que
¡¡¡iZO
fueran Imputables a "El Contratista", éste podrá solicitar, también, una prorroga pero será optativo para "El I Municipio" el concederla o negarla. En caso de concederla, "El Municipio" decidirá si procede a imponer a "El TESORERM1AUN:C!?A~
. t " l' h I d SANTAELENAY. UCATÁl
Cont~ tI~ a as sanciones a que aya ugar y, en caso e negarla, podrá exigir a "El Contratista" el 15
cumplimiento del contrato ordenándole que adopte las medidas necesanas a fin de que los trabajOSqueden
concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato.
En cualquier caso de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al25 % (veinticinco por ciento) del plazo \)l'lTA.q
~"(;'V ~
originalmente pactado en el programa de ejecución de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, .;. J'lIOlJIl; :I~.",
W
forma parte integral de este contrato
b).-Convenio adicional de ampliación de monto: Dentro del presupuesto autorizado y baJO su g~~
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas "El Municipio" podrá modificar los contratos bajo la base de "\\ : . ti
precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean f<O i
considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento de! xxxxx x xxx xxxxxx:xXXXXXXXXXXXxX ,XX 0
originalmente pactado ni implique variación substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley.SANTAE20L1E2.N20A1y5, A N
Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios serán autorizados bajo la responsabilidad de "El Municipio". Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier fori'na el cumplimiento de esta ley.
Vigésima." Subcontratación.- "El Contratista" no podrá realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del contrato se entenderá por'subcontratación el acto por el cual "El Contratista" encomienda a otra persona la realización de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
;! f4%"",;1~\ ~ ~
instalación en los trabajos objeto del contrato. ~~"",~~::"~"" -..
Cuando "El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, ~.•.~'i-~4ir!'?!
deberá comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio", el cual resolverá si ~ :'Ó•.rechaza la o\- •••••-- <go>;~ ;¡
subcontratación. (.; "Iá
¡
Página 12 de 14
PPlII".A:1I:I\11JMCf\\1.
MlrJ.l.n;:~,Tir.,AWI
lJ1!11il
Municipio de Santa Xxxxx ContratoNo. SELE.066.R33.01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo U"Xxxx Xxxxx
Xxxxxxx" Localidad Santa Xxxxx
En todo caso de subcontratación el responsable de la realización de la obra será "El Contratista" a quien se cubrirá el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de "El Contratista",
Vigésima primera,. Cesión de los derechos de cobro.- "El Contratista" solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las .estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "El Municipio., con la aprobación expresa, previa y por escrito de "El Municipio".
I
aquello que no este expresamente estipulado en
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los
Vigésima segunda,- Jurisdicción.' Para la interptrietación y cumplimiento del contrato así como para todo
Tribunales Estatales de la ciudad xx Xxxxxx, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, f Xxxxx o por cualquier otra causa.
",w-!X's,., "/o:
Vigésima tercera .• Régimen jurídico .• El presente contrato se regirá por la Ley de Obra Publica y ~~ "'Z~ O Servicios Conexos del Estado de Yucatán, porlsu Reglamento y por las disposiciones que resultaren n;¿
aplicables del Código Civil del Estado de Yucatán, todos ellos vigentes. ,.-",,(fI ,
.~0:?o"# :
~,~ J
Vigésima cuarta.' Declaración final.- "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a TESORER¡~~UNIC!PA cambiar de nacionalidad, en seguirse c.onsiderandolcomo mexicano por cuanto a este contrato se refiere ya XXXXXXXXXXX,UCArÁN no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación 2012-2015
Mexicana todo derecho derivado de este contrato, ~
~-~
El presente contrato se firma en la localidad de Santa Xxxxx municipio del mismo nombre, Estado de Yucatán el dia 20 de Octubrede 2012.~~M~
Por "El Municipio"
Pro . Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx . ~ Presidente Municipal
Por "El Contratista"
r
In. xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx
Representante legal
Página 13 de 14
., •
Municipiode Santa Xxxxx
Conlralo No, SELE-066-R33-01/2012
Nombre de la Obra Sistema Riego en la Unidad Agrícola Pozo 11"Xxxx XxxXx Xxxxxxx'
Localidad Santa Xxxxx
Testigos
"
"
Página 14 de 14