Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Co- calificación

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para contratar Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego, en el marco del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), creada mediante el Decreto N° 218-96, de conformidad al marco sectorial establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y el Plan de Gobierno para el periodo 2002-2006, tiene como objetivo lograr que la producción agrícola nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse en la economía internacional, respondiendo a las necesidades xxx xxxxxxx interno e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos naturales.

La República de Honduras mediante la Secretaria de Agricultura y Ganadería acordó formar la Unidad Administradora de Proyectos mediante acuerdo No. 362-2014 donde se suscribieron Préstamos para cumplir las metas del plan de nación del Gobierno de la República de Honduras, a ser ejecutado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería a través de la Unidad Administradora de Proyectos.

Uno de los proyectos que han sido desvinculados del PNUD para ser administrado por la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) es el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) el cual fue suscrito el 26 de febrero de 2013 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de la República de Honduras por un monto de US$52, 032,754.00.

2.2 La Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo de Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.

2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran en la siguiente dirección en el sitio de Internet: xxxx://xxx.xxxx.xxx bajo la sección: Portal de Adquisiciones.

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

3.1 Objetivos Generales de la obra a contratar

El Proyecto está orientado en beneficio de los agricultores más pobres ubicados en las principales zonas hortícolas de Olancho, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, La Paz, y el occidente del país. La premisa básica para la selección de los beneficiarios, será su estado socioeconómico, su experiencia en el cultivo de hortalizas y el potencial xx xxxxx de la parcela. La infraestructura y el equipo xx xxxxx necesarios serán entregados en calidad subsidiaria como apoyo a la producción, a la estrategia de reducción de la pobreza y a la sustitución de importaciones.

El proyecto se realizará mediante un contrato con modalidad “Llave en Mano” e incluye el establecimiento xxx xxxxx en predios de productores organizados en torno a la producción agrícola bajo riego. El proyecto está destinado a la incorporación del agua como insumo mediante la instalación y/o renovación parcial de infraestructura xx xxxxx en terrenos con áreas mayores a una hectárea y menores de 100 hectáreas, siendo uno de los objetivos principales el de reducir las desigualdades tradicionales en la distribución de la riqueza, el proyecto beneficiará principalmente a grupos de agricultores representados por una organización que potencie las capacidades del grupo para beneficio de los individuos y su entorno familiar.

3.2 El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las propuestas. Esta información no tendrá ningún costo para los interesados.

Dicha información estará disponible en la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, en HONDUCOMPRAS y en la Página Web de la SAG (xxx.xxx.xxx.xx); y a disposición de los oferentes a partir de la fecha de esta publicación, desde las 10:00 a.m. Se requiere que los interesados en participar en el proceso registren sus datos generales de contacto a través del correo electrónico xxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx La información requerida es: Nombre de la empresa, Nombre de Contacto, Teléfono Fijo de la Empresa, Teléfono Celular, correo electrónico y dirección física para correspondencia. El registro es un requisito indispensable para remitir los documentos anexos a las bases de licitación y para ser considerado en las comunicaciones de respuestas a consultas y enmiendas si existieren. El Contratante considera para este proceso de Licitación que los oferentes han sido comunicados con el envío de la información al correo electrónico registrado y con las publicaciones que se realizarán en la página web de la SAG y Honducompras.

3.3 Se recibirán Propuestas para esta licitación a más tardar el día jueves 30 de noviembre de 2017, hasta las 10:00 a.m. hora oficial nacional. Esta hora puede verificarse marcando el número local 196 de HONDUTEL, en la dirección física siguiente: Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, Segundo piso, Oficinas de la Unidad administradora de Proyectos.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes ‌

A. Generalidades

1. Definiciones

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.

Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que demuestran sus capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a los Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.

Comité Ejecutivo de Licitación: Es el nombrado por el Prestatario/Beneficiario para el cual obtiene la no objeción de la Gerencia de País o Área Técnica responsable de la Operación, con el único propósito de acreditarlo ante el BCIE. Será en todo momento el responsable para todo lo relacionado con el proceso de licitación.

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de ofrecer servicios de provisión de obras.

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados.

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de Oferentes o evaluación de Ofertas), para obtener la no objeción del BCIE previo a comunicar resultados a los Oferentes.

Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual, a través de un anuncio se solicita, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas, para la adquisición de obras.

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación o licitación, ofreciendo sus capacidades y/o la provisión de bienes, obras o servicios solicitados.

Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, proyectos, cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, operaciones

especiales u otras modalidades de inversión que conllevan procesos de adquisiciones para su ejecución.

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no fundadores y los países extra regionales, conforme a lo establecido en el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente

Propuesta: Documentación que presenta un Oferente para un proceso de precalificación o licitación para ser considerado como potencial contratista para ejecutar obras.

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha suscrito un contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. Podrá nombrar un Organismo Ejecutor que en su nombre será el responsable de la ejecución de la Operación.

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un Oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitación o, posteriormente ante la autoridad competente que ha sido claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación a los resultados obtenidos. En todos los casos de licitación será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación.

1.1

Alcance de la Licitación

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Sección III, invita a presentar Propuestas para la construcción de las Obras, que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras.

2. Relación Jurídica de las partes. Derechos y Obligaciones.

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados para ejecución de obras, se regirán por los respectivos contratos de provisión definidos en la Sección VIII.

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitación serán determinados por los documentos de licitación.

Ningún Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Prestatario/Beneficiario.

3. Debido Proceso	El BCIE exigirá a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los documentos de licitación, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia discusión de las protestas, de manera tal que los oferentes tengan posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su total resolución. En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el Comité Ejecutivo de Licitación como responsable del proceso deberá recibir y atender las protestas que formulen los Oferentes, las cuales podrán ser únicamente ante las notificaciones que reciban en relación a los resultados obtenidos por sus propuestas.
4. Fuente de los fondos	El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación.
5. Prácticas Prohibidas	El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los Oferentes, contratistas y consultores que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: Práctica corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva. El BCIE para efectos de esta disposición, define los términos anteriores así como las acciones a seguir en el art. 19 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE.
6. Oferentes elegibles	6.1	Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser originarios de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la Sección III.
	6.2	Se aplicará el margen de preferencia para Oferentes originarios de países socios descrito en el art. 15 de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco y art. 14 de las Normas para la Aplicación, exceptuando los casos en que exista restricción o limitación relacionada al origen de los oferentes, lo cual estará detallado en la sección III.
7. Prohibiciones por conflicto de interés	No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para Operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes personas: a. Los funcionarios o empleados del BCIE

	b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive. La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados sean acorde con el mercado. d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proceso de adquisición y se considere que su participación afecta los intereses de la Operación. e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una Propuesta.
B. Documentos de Licitación
8. Secciones de los Documentos de Licitación	8.1	Los Documentos de Licitación constan de las ocho (08) secciones que se indican en el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 10 esta Sección.
	8.2	El Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Organismo Ejecutor en la Sección I.
	8.3	Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Propuesta.
9. Aclaraciones sobre el	9.1	Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitación por escrito a la dirección que se suministra en la Sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o

Documento de Licitación	visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la Sección III. Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la Sección III.
	9.2	El Comité Ejecutivo de Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los Oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.
	9.3	El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra.
	9.4	Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en la Sección III. La reunión de homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita, correrán por cuenta del Oferente. En caso que la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se descalificará al Oferente que no cumpla con este requisito.
	9.5	El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los Oferentes.
10. Modificación del documento de Licitación	10.1	Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Propuestas. Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de las propuestas.
10. Modificación del documento de Licitación	10.2	Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada vía correo electrónico, vía teléfono y/o fax (de acuerdo a la vía de comunicación definida en la Sección III), a todos los Oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación.
11. Costo de participación en la Licitación	El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Propuesta desde la compra de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni

	será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación.
C. Preparación de las Propuestas
12. Idioma de la Propuesta	La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de Licitación deberán ser escritos en el idioma Español. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la interpretación de la Propuesta, dicha traducción prevalecerá.
13. Documentos que conforman la Propuesta	13.1 Forman la Propuesta: x. Xxxxx de presentación de la propuesta, b. Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): Con la finalidad de identificar a Oferentes que tengan capacidad para la provisión de las obras requeridas. La documentación a ser entregada contendrá como mínimo su organización, la capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para contratar. c. Oferta Técnica (Sobre No.2): Deberá incluir la siguiente información: Cronograma de ejecución propuesto, metodología de trabajo, personal técnico asignado, etc. d. Oferta Económica (Sobre No.3): El Oferente deberá utilizar el Formulario de Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada de cantidades con su Precio Unitario.
	13.2	El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en la Sección III. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años.
	13.3	El Oferente al que se le adjudique la Licitación, podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, en la Sección III se establece si se estará sujeto a dichos pagos.
14. Carta de la Propuesta y formularios	La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se detallan en las Sección III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada uno de ellos.

15. Propuestas alternativas	Cada Oferente presentará solamente una Propuesta, ya sea de forma individual o como miembro de un Consorcio, salvo que en la Sección III se permita la presentación de Propuestas alternativas. El Oferente que presente o participe en más de una Propuesta (a menos que lo haga como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
16. Ajuste de Precios	16.1	Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la Sección III.
	16.2	En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en las Secciones III y IV.
	16.3	El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que el Contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el contrato. El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Prestatario/Beneficiario.
17. Monedas de la Oferta y de pago	La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. Asimismo, se informa el tipo de cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado.
18. Sub contratación	La Propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicándolos en el TEC- 8, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en la sección III.
19. Período de validez de las Propuestas	19.1	Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la Sección III, a partir de la fecha límite para presentación de Propuestas establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido.
19. Período de validez de las Propuestas	19.2	En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus Propuestas. El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá pedirles a los Oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con

	dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los Oferentes que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.
20. Garantía de mantenimiento de la Oferta y firma de contrato	20.1	En la Sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar como parte de su Propuesta, la garantía bancaria original por la cantidad, plazo y moneda estipulada en la Sección III. En la Sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía. Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible.
	20.2	En caso de requerirse la garantía de mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: a. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del período de validez de las Propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Propuesta. b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. c. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o extranjera aceptable por el Prestatario/Beneficiario. d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario incluidos en la Sección V. e. El plazo de validez deberá ser mayor al de validez de las Propuestas, o del período prorrogado de estas si corresponde. f. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta Garantía serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por haber incumplimiento con un requisito no subsanable.
	20.3	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: a. El Oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de las propuestas y garantías; o

	b. El Oferente seleccionado: i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base de Licitación; o ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en la Sección III.
D. Presentación y apertura de las Propuestas
21. Formato de la Propuesta	21.1	El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los Oferentes. Además, el Oferente presentará el número de copias de la Propuesta que se indica en la Sección III.
21. Formato de la Propuesta	21.2	Deberán entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete. En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas.
22. Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Propuestas	22.1	El original y todas las copias de la Propuesta deberán estar foliados y firmados por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.
	22.2	Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: a. Llevar el nombre y la dirección del Oferente; b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se indica en los Datos de la Licitación; c. Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicando el nombre de la Licitación; d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Propuesta.
	22.3	Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabilizará en caso de que la Propuesta se extravíe o sea abierta prematuramente.
23. Plazo para la presentación de las Propuestas	23.1	El Comité Ejecutivo de Licitación, deberá recibir las Propuestas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en Sección III. Podrán acompañar otros representantes del prestatario que este designe. El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los

	Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos.
	23.2	El Comité Ejecutivo de Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las Propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de Licitación y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo.
	23.3	Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas electrónicamente, cuando así se indique en la Sección III. En ese caso los Oferentes que presenten sus Propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha Sección para la presentación de las mismas.
24. Propuestas Tardías	El Comité Ejecutivo de Licitación no considerará ninguna Propuesta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la hora límite será recibida.
25. Retiro, sustitución y modificación de las Propuestas	25.1	Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). Todas las comunicaciones deberán ser: a. Acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitación antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las Propuestas.
26. Recepción y Apertura de las Propuestas	26.1	Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo de Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas. Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas esperadas, se llevará a cabo un acto público de recepción y apertura de propuestas donde se abrirá solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso, Se leerá en voz alta el nombre de los Oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para la presentación de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los oferentes presentes.

	26.2	A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos de tres propuestas a la recepción y apertura de propuestas, se procederá a declarar desierto el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas
27. Confidencialidad	27.1	No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité Ejecutivo de Licitación, información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la notificación que se darán a conocer a los Oferentes los resultados obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados del mismo.
27. Confidencialidad	27.2	Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las Propuestas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Propuesta.
28. Aclaración de las Propuestas	28.1	Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas hasta la calificación de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta. No se considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de Licitación. La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta Económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de Licitación, en la evaluación de la Oferta Económica. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, se evaluará dicha propuesta con la información disponible.
28. Aclaración de las Propuestas	28.2	El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité Ejecutivo de Licitación será establecido en la Sección III.
29. Errores u omisiones	Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la Licitación b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o

	escritura que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación. c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. d) Error u omisión significativo: Es aquel que i. Si es aceptada: 1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o 2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.
30. Método de Selección del Contratista	El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo a las características de la obra indicará en la Sección IV los factores que, además del precio, será considerados para evaluar las Propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que dichos factores aportarán.
31. Evaluación de las Propuestas	31.1	Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, se basará en el contenido de la propia Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección IV, sin errores ni omisiones significativas.
	31.2	Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, o se puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del BCIE esta podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación.
	31.3	A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección III, el procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas será: a. Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes deberán cumplir con los criterios mínimos establecidos en la Sección IV.

Solamente los Oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre No.2 Oferta Técnica.

b. Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluará la propuesta técnica presentada por cada oferente, asignándose los puntajes correspondientes establecidos en la Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les abrirá el sobre No.3 Oferta Económica.

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, contando con la No Objeción del BCIE a los informes de ambas etapas, se les comunicará a todos los Oferentes los resultados obtenidos.

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en un acto público una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron una calificación técnica igual o superior a la mínima establecida, previa convocatoria.

c. Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No.3)

Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en presencia de los representantes de los Oferentes que obtuvieron una calificación técnica igual o superior a la mínima establecida y que decidan asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.

Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitación procederá con la evaluación de las ofertas económicas.

El Oferente indicará en su oferta los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que el Oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades.

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitación utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Sección IV. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitación, la Oferta Económica a ser evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al Oferente ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitación, razonablemente puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.

El Comité Ejecutivo de Licitación realizará la revisión aritmética, confirmará con el Oferente las correcciones en caso de existir.

	31.4	La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica. En caso de establecer un porcentaje mínimo de calificación técnica, el mismo se indicará en la Sección III.
32. Comparación de las Propuestas	32.1	El Comité Ejecutivo de Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario.
33. Inconformidades no significativas	33.1	Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo.
33. Inconformidades no significativas	33.2	Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Propuesta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, su Propuesta podrá ser rechazada.
34. Corrección de errores aritméticos	34.1	Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación , podrá corregir errores aritméticos de la siguiente manera: a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b).
34. Corrección de errores aritméticos	34.2	El Comité Ejecutivo de Licitación ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el

	Oferente. Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será rechazada.
35. Calificación del Oferente	El Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la Sección IV, realizará la evaluación de las Propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la Propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomienda la adjudicación del contrato. De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la revisión, análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. Dicho Informe o Acta deberá contar con la información referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No Objeción del Banco antes de notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el contrato.
36. Presentación de Protestas en el proceso de adquisición o controversias en los contratos resultantes	36.1	El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de Licitación y controversias relacionadas con los contratos resultantes. El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la Operación.
	36.2	El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean notificados a los Oferente de un proceso y previo a la adjudicación se indicará en la Sección III. El tiempo otorgado para que los Oferentes presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a cinco días hábiles.
	36.3	El Comité Ejecutivo de Licitación, suspenderá las actividades relacionadas con una adquisición específica al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión específicamente el lote afectado por la protesta.
37. Derecho del Comité Ejecutivo de Licitación para aceptar y rechazar Propuestas	El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.

F. Adjudicación de la Licitación
38. Criterios de adjudicación	Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa no objeción del Banco al informe o Acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al Oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitación como la más conveniente.
39. Notificación de la adjudicación	39.1	Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación notificará por escrito al Oferente con la oferta más conveniente, que su Oferta ha sido seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por la ejecución y el plazo para la terminación de las obras.
40. Garantías	40.1	El Oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución de conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al respecto en las Secciones III y VIII. El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Finanza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato. En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente.
	40.2	El Prestatario/Beneficiario podrá proveer un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Sección III. En caso de aplicar el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía bancaria de buen uso por el 100% del valor de dicho anticipo.
	40.3	Garantía de Calidad de Obras. El Prestatario/Beneficiario deberá exigir una Fianza o Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en la Sección III y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado.
	40.4	El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías que considere necesarias para garantizar el logro de las obras. Cuidará de exigir las garantías que cautelen el buen suceso de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los Oferentes y al futuro contratistas, estas de ser aplicables estarán detalladas en la Sección III.
41. Firma del contrato	41.1	Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá presentar al Prestatario/Beneficiario los Documentos señalados en la Sección III.

41.2

El Prestatario/Beneficiario definirá en la Sección III el plazo y procedimiento para la firma del contrato.

41.3

Todo contrato de obras con recursos de BCIE está sujeto a:

a. Supervisión del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia, para asegurar la consecución de los objetivos previstos.

b. No objeción previa a cualquier cambio significativo como por ejemplo: aquellos que puedan involucrar aumento de costos relacionados con el financiamiento del BCIE o desfases al cronograma de ejecución de la operación, cambios en los servicios prestados entre otros.

c. Instancias de resolución de controversias establecidas en la sección III

42. Otros

En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de acuerdo a lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente dirección xxxx://xxx.xxxx.xxx bajo la sección: Portal de Adquisiciones.

Sección III. Datos de la Licitación ‌

A continuación se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales correspondientes de la Sección II, prevaleciendo la información contenida en esta Sección III

Referencia de la Sección II

Datos de la Licitación

A. Generalidades

1.1

Número de identificación de la Licitación: SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2017

Nombre del Prestatario /Beneficiario: Secretaría de Agricultura y Ganadería

Nombre de la Licitación y descripción de las obras a realizar: Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego

La duración del contrato se estima en: ocho (8) meses.

El Comité Ejecutivo de Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes.

Una vez atendida la protesta por el Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con el debido proceso, se establece como la instancia de resolución la Secretaria General de La Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, debiendo recurrir a dicha instancia en un plazo máximo de 5 días hábiles. En el caso de alguna protesta continúe, deberá ser sometida a arbitraje de acuerdo con las leyes de la República de Honduras.

6.1

La Licitación no está limitada a la participación de Oferentes de un origen específico, se aceptarán Oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar.

B. Documento de Licitación
9.1	Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán realizarse a la misma dirección electrónica / física indicada en la Sección I. Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, correo electrónico xxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 20 días antes de la fecha de presentación de las propuestas. (Viernes 10 de noviembre de 2017) El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitación responda consultas de los Oferentes para la preparación de sus propuestas será de 15 días antes de la fecha de presentación de las propuestas. (Miércoles 15 de noviembre de 2017)
9.4	a. Se realizará reunión de homologación de carácter no obligatorio para esta Licitación. El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación: Fecha: Viernes 3 de noviembre de 2017 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Unidad Administradora de Proyectos. Nombre del Coordinador de la actividad: Xxxxx Xxxxxx y Xxxxxx Xxxxx
X. Preparación de las Propuestas
13.1	Los documentos que deberán conformar la propuesta, son: 1. Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta, debidamente firmada por el representante legal del Oferente. (Autenticada por Notario Público) De acuerdo al Formulario CP-1. (Documento obligatorio No Subsanable) 2. Documentos de Precalificación (Sobre No.1), 2.1. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro público competente (Autenticada por Notario Público) 2.2. Poder de Representación de quien suscribe la propuesta (Autenticada por Notario Público), (Documento obligatorio y No Subsanable) (En caso de oferentes extranjeros, este documento deberá estar apostillado en su país de origen) 2.3. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la propuesta (Autenticada por Notario Público). 2.4. Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Autenticada por Notario Público) (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

2.5. PREC-2: Garantía de Mantenimiento de Oferta y firma de Contrato (Documento obligatorio No Subsanable)

2.6. PREC-3: Situación Financiera (Las cifras se compararán con los Estados financieros auditados por firma (empresa auditora) autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o Colegio de Contadores Públicos. En el caso de Empresas extranjeras deberán acreditar su autorización por autoridad competente o colegio de contadores públicos.

2.7. PREC-4: Antecedentes de Contratación

2.8. PREC-5: Identificación del Oferente

2.9. PREC-6 Declaración jurada ante notario público que contenga:

i. Declaración de no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y no haber sido declarado inelegible por el BCIE.

ii. Declaración de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado de Honduras en sus artículos 15 y 16

iii. Declaración que indique que el Oferente y su Representante Legal no tienen cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.

2.10. Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes (empresa de auditores) autorizados o certificados. Autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o Colegio de Contadores Públicos. En el caso de Empresas extranjeras deberán acreditar su autorización por autoridad competente o colegio de contadores públicos. (adjuntar la autorización o la certificación)

b. Los estados financieros deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

c. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).

2.11. Constancias de Líneas de Crédito disponibles para el oferente emitidas por Instituciones Comerciales y/o Bancarias, con una antigüedad máxima aceptable de seis (6) meses antes de la fecha límite para recepción de ofertas.

3. Oferta Técnica (Sobre No.2)

3.1. TEC-1: Experiencia General

3.2. TEC-2: Experiencia Específica

3.3. TEC-3: Profesionales Propuestos y asignaciones específicas

3.4. TEC-4: Hoja de Vida del Personal Profesional Propuesto

3.5. TEC-5: Sub-Contratistas Previstos

3.6. TEC-6: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra

3.7 Copia del comprobante del recibo a entera satisfacción de las obras presentadas como experiencias general y específica.

3.8 Documento Narrativo en el cual el oferente expondrá la metodología de trabajo en la cual cumplirá los requisitos establecidos en la Sección IV. Criterios de Evaluación y a lo definido en la Sección VI. Especificaciones Técnicas.

4. Oferta Económica (Sobre No.3)

4.1. ECO-1: Presentación de la Oferta Económica

4.2. ECO-2: Oferta Económica

4.3. ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios

Los que deberán presentarse en tres sobres separados, rotulados y sellados y luego todos estos en un solo sobre o paquete sellado.

13.2

Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son:

a. Información financiera para los períodos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.

b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.

c. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos 15 años.

d. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los últimos 15 años

13.3

El Contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.

El Contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.

No se Permite la presentación de ofertas alternativas

16.1

Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajuste.

16.2

Las propuestas no podrán presentarse por lote.

16.3

Los conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

a. para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratista: L200,000.00

(ii) de otras personas: L100,000.00.

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Prestatario/Beneficiario podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Para reflejar en la Oferta Económica, el Oferente deberá estimar los costos en US $ dólares de Estados Unidos de Norteamérica y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario ECO-2, para cada una de los Hitos de la Obra. El tipo de cambio a utilizar para efectos de evaluación, será el de venta, registrado por el Banco Central de Honduras a la fecha límite de presentación de la oferta.

El monto presupuestado y disponible es de Dos Millones Tres Cientos Cuarenta y Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de Norte América (US$ 2,345,000.00) el Oferente puede presentar una variación de costos dentro de los Hitos, sin exceder el monto total presupuestado.

La moneda a pagar será Lempiras. El monto adjudicado en US$ se cambiará a Lempiras al tipo de cambio a la venta establecido por el Banco Central de Honduras a la fecha de cada pago.

El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del monto total de la oferta económica y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el formulario TEC-8

19.1

El plazo de validez de la propuesta será de 180 días contados después de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido.

20.1

Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato (Garantía Bancaria), con una vigencia de doscientos setenta (270) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de la oferta, la cual será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados a requerimiento después de comunicada la adjudicación.

La Garantía deberá estar a favor de: Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG)

Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: US$ 50,000.00

D. Presentación y apertura de las Propuestas

21.1

El Oferente deberá presentar el original y dos copias de la oferta técnica, el original y dos copias de la oferta económica.

	Para los documentos de precalificación presentar original y dos copias que podrán ser originales o bien copia de estos, siempre que sean idénticos y legibles.
23.1	El plazo para la presentación y recepción de Propuestas es de 45 días, iniciando el día Martes 17 de octubre de 2017. Las propuestas deberán recibirse a más tardar el Jueves 30 de noviembre de 2017, hasta las 10:00 a.m. hora local oficial en la dirección detallada en esta sección y en la Invitación a la Licitación.
23.3	Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Propuestas de manera electrónica.
26.2	Se requiere que se presenten al acto de recepción y apertura al menos una propuestas, para continuar con el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas
28.2	El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité Ejecutivo de Licitación será de al menos cinco (5) días.
31.4	La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica.
36.2	El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean comunicados a los participantes de un proceso y previo a la adjudicación será de 5 días hábiles.
F. Adjudicación de la Licitación
40.1	El Oferente adjudicatario deberá presentar una Fianza o Garantía de Ejecución por un porcentaje de 15% del precio del contrato. La vigencia de la Garantía de Ejecución o Cumplimiento de Contrato deberá cubrir desde el día de la firma de contrato y hasta tres (3) meses después del plazo de ejecución de la obra. Esta garantía se presentará dentro de los diez (10) días después de la firma del contrato.
40.2	Se pagará anticipo. El anticipo a otorgar será por un monto máximo del quince (15%) por ciento del Precio del Contrato, previo a la presentación de una garantía bancaria por el 100% del monto otorgado. La vigencia de ésta Garantía deberá cubrir desde la fecha de la firma del contrato hasta la fecha de finalización del contrato.
40.3	El Oferente adjudicatario deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de obras por un porcentaje de 5% del precio del contrato y por un plazo de 12meses posteriores a la recepción final definitiva de las obras.

40.4

No se requerirán otras garantías.

41.1

Documentos a presentar posterior a la adjudicación

1. Acta notariada de la formalización del Consorcio (En caso de propuesta presentada en consorcio)

2. Constancia vigente de estar inscrito en el registro de proveedores del estado en la ONCAE.

3. Evidencia documental de la colegiación de los ingenieros propuestos.

41.2

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: Después de la adjudicación y habiendo transcurrido el plazo para la presentación de protestas sin que se presentara ninguna protesta o habiéndose resuelto las que hubieren sido presentadas el Contratante proporcionará al Oferente Adjudicado el borrador del contrato para su revisión, y posteriormente se someterá a No Objeción del Banco.

Una vez que se reciba la No Objeción del banco al contrato, el contratante comunicará al Oferente Adjudicado la fecha en que se firmará el contrato, otorgándole un original del contrato firmado.

41.3.(c)

Para controversias durante la ejecución del contrato se establece como la instancia de resolución inicial el acuerdo directo entre las partes, si después de analizar una protesta por este medio no se lograra llegar un acuerdo entre las partes, se recurrirá a las contempladas en la legislación nacional, específicamente a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Sección IV. Criterios de Evaluación ‌

A. Primera Etapa Precalificación.

El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

Criterios de Precalificación

El Oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica.

Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación	Evidencia Presentada
Cumple / No Cumple	1. Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta, debidamente firmada por el representante legal del Oferente. () (CP-1, documento obligatorio No Subsanable)*
Cumple / No Cumple	2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro público competente. (*)
Cumple / No Cumple	3. Poder de representación de quien suscribe la propuesta (Documento Obligatorio y No Subsanable) (*) (Para oferentes extranjeros, este documento deberá estar apostillado en su país de origen).
Cumple / No Cumple	4. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la oferta. (*)
Cumple / No Cumple / No Aplica	5. Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de Consorcio. () (PREC-1) (En caso que el oferente sea consorcio)*
Cumple / No Cumple	6. Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes y no haber sido declarado inelegible por el BCIE. (*)
Cumple / No Cumple / No Aplica	7. Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. (Documento obligatorio, No Subsanable)
Cumple / No Cumple / No Aplica	8. Declaración jurada (original) de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 y 16 ()*
Cumple / No Cumple / No Aplica	9. Declaración Jurada (original) del Oferente y su Representante Legal en la que se haga constar que no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras. ()*
Cumple / No Cumple /	10. Presentación del Formulario PREC-5: Identificación del Oferente

(*) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público

Criterio Precalificación 2: Solidez de la situación financiera actual
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
Requisito	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
Coeficiente medio de Liquidez Igual o mayor a 1:
Dónde: CL = AC/ PC CL= Coeficiente medio de Liquidez AC = Promedio del activo a corto plazo PC = Promedio del Pasivo a corto plazo	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
Coeficiente medio de Endeudamiento Igual o menor que 0.70:
Dónde: CE = TP/ TA CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio del total del pasivo TA = Promedio del total del activo	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Formulario PREC-3 con sus respectivos anexos
Capital de trabajo del último año evaluado Mayor o igual a US$ 580,000: Este monto puede ser integrado 50% por capital de trabajo y 50% por créditos bancarios y/o comerciales.	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Formulario PREC-3 con sus respectivos anexos
Capital de Trabajo = AC - PC Donde AC: Activo circulante PC: Pasivo Circulante

En caso de consorcios solamente los coeficientes financieros deberán ser cumplidos individualmente por cada miembro del consorcio. Para el capital de trabajo las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con el requisito mínimo; y la empresa líder del consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. Además, los miembros deben cumplir como mínimo con el 30%.

Criterio de Precalificación 3: Antecedentes de contratación
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
Requisito	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
Facturación anual media
Igual o mayor que US $ 3,000,000.00
[Tres Millones de Dólares de Estados Unidos de Norteamérica anuales], Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra.	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Formulario PREC-4 con sus respectivos anexos
En caso de consorcio los valores de cada miembro del mismo se sumarán para verificar el cumplimiento del requisito.

B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán:

Criterios de Evaluación	Puntaje Máximo
1. Experiencia General afín al proceso (TEC-1)	Cumple / No Cumple
2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2)	Cumple / No Cumple
3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)	Cumple / No Cumple
4. Cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas	Cumple / No Cumple
5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)	Cumple / No Cumple

El Oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica.

Criterio 1: Experiencia General afín al proceso de Licitación (Actividad afín se considera experiencia en diseño o Supervisión y construcción de proyectos de infraestructura)
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
Requisito	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
Experiencia General mínima en los últimos			Formulario TEC-1 con sus respectivos anexos
quince (15) años con por lo menos diez (10)
Proyectos de infraestructura realizando	Cumple /	Cumple/
diseños o supervisión para Proyectos pequeños	No Cumple	No Cumple
xx Xxxxx (mayores a 5 hectáreas y menores
que 500 hectáreas).
Experiencia General mínima en los últimos
quince (15) años, donde se evaluarán por lo menos la construcción de quince (15) Proyectos de infraestructura de pequeños Sistemas de	Cumple / No Cumple	Cumple/ No Cumple
Riego.

*En caso de Consorcio se sumarán las experiencias de cada uno de los miembros del consorcio.

Criterio 2: Experiencia Específica afín al proceso de licitación (Diseño o Supervisión y

Construcción de infraestructura xx xxxxx por aspersión, Goteo o Microaspersión, sistemas de agua potable )

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Entidad única

Consorcio

(*)

Experiencia Especifica mínima en los últimos quince (15) años. Donde se Evaluarán por lo menos cuatro (4) Proyectos de Diseño o Supervisión de Sistemas xx Xxxxx por aspersión, Goteo o Microaspersión, sistemas de agua potable.

Cumple / No Cumple

Cumple/ No Cumple

Formulario TEC-2 con sus respectivos anexos

Experiencia Especifica mínima en los últimos quince (15) años. Donde se Evaluarán por lo menos la construcción de seis (6) de Sistemas xx Xxxxx por aspersión, Goteo o Micro aspersión.

Cumple / No Cumple

Cumple/ No Cumple

*En caso de Consorcio se sumarán las experiencias de cada uno de los miembros del consorcio.

Criterio 3: Formación Experiencia del personal clave propuesto
Personal Clave para la Etapa de Diseño
No.	Cargo	Criterios a evaluar	Requerimiento	Evaluación	Documentación requerida
1	Diseñador	Educación	Ingeniero Civil, Agrónomo o Agrícola. Presentar Título Universitario.	Cumple / No Cumple	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Experiencia General	Experiencia mínima de 15 años en el ejercicio de su profesión	Cumple / No Cumple
		Experiencia Especifica	Con una experiencia especifica de al menos 15 proyectos de pequeño riego diseñados (entre 5 y 100 hectáreas por proyecto) y al menos diez (10) años o más de experiencia en diseño y planeamiento de sistemas xx xxxxx presurizado y en actividades de campo en manejo de la producción en agricultura irrigada, asistencia técnica, capacitación, o investigación en cultivos bajo riego presurizado o cargos similares de Programas, Servicios o Proyectos de Ingeniería xx Xxxxx extra e intrafinca.	Cumple / No Cumple
2	Especialista en Costos y Presupuestos	Educación	Ingeniero Civil, Agrónomo o Agrícola. Presentar Título Universitario.	Cumple / No Cumple	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Experiencia General	Experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de su profesión	Cumple / No Cumple
		Experiencia Especifica	Con una experiencia especifica de al menos 10 proyectos de pequeño riego, drenaje y agua potable, como responsable del cálculo de costos y presupuestos	Cumple / No Cumple

Personal Clave para la Etapa de Construcción
No.	Cargo	Criterios a evaluar	Requerimiento	Evaluación	Documentación requerida
1	Jefe de equipo (coordinador de la Obra)	Educación	Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo. Presentar Título Universitario.	Cumple / No Cumple	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Experiencia General	Experiencia mínima de 15 años en el ejercicio de su profesión	Cumple / No Cumple
		Experiencia Especifica	Al menos diez (10) proyectos, desempeñándose como gerente o coordinador de las obras xx Xxxxx o Sistemas de Agua Potable, alcantarillado sanitario pluvial.	Cumple / No Cumple
2	Encargado de Obras (Se necesitan tres (3) uno por cada zona geográfica	Educación	Ingeniero civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo. Presentar Título Universitario.	Cumple / No Cumple	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Experiencia General	Experiencia general no menor de 15 años en el ejercicio de su profesión	Cumple / No Cumple
		Experiencia Especifica	Experiencia especifica de al menos quince (15) proyectos donde las actividades hayan sido de instalación/construcción de sistemas de agua potable o instalación/construcción de sistemas xx xxxxx	Cumple / No Cumple

Criterio 4. Cumplimiento de lo establecido en Las Especificaciones Técnicas; el Oferente deberá cumplir con todos los Requisitos.

Diseño

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Sostenibilidad: El proyecto está diseñado de acuerdo a cultivos aptos para el clima de la zona y con el aprovechamiento del agua existente. Considerando factores como: suelos, disponibilidad del agua, participación de los productores, programación de la disponibilidad de mano de obra, acceso a mercados, acceso a capital, planificación de la producción, acceso a insumos agrícolas, asistencia técnica, transporte,

plagas y semillas.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo.

Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Cumplimiento de Área a Irrigar: El Proyecto está diseñado para irrigar 655.36 Hectáreas

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada

de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Presentación de la visión del diseñador: En el diseño propuesto el diseñador ha tomado el riego como un medio fundamental para lograr potenciar la capacidad productiva, enfocándose en los demás factores mencionados en la sostenibilidad del sistema que

influyen en el éxito de un sistema xx xxxxx.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Técnicas, métodos constructivos, (Lógica constructiva): El diseño está planteado con los estándares de diseño y construcción de las normas de los materiales y equipo utilizados en sistemas xx xxxxx

y la planificación de las obras tiene un orden lógico

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Funcionamiento del Proyecto: Presenta toda la metodología de cálculos, estudios, levantamientos que garantizarán el diseño optimo y el buen

funcionamiento de las obras y del sistema xx xxxxx.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada

de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Calidad de los Materiales a utilizar: Los Materiales propuestos deberán de cumplir con las normas ASTM y ACI, o cualquier otra norma de acuerdo al material en

que están fabricados.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada

de dicho requisito

Construcción

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Sistema de control de calidad: el oferente cumple con los parámetros establecidos en el plan de control de calidad que se presenta en este documento.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada

de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Plan de Control y Protección Ambiental: el oferente cumple con los parámetros establecidos en el plan de control ambiental que se presenta en este documento.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada

de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Plan de Seguridad: el oferente plantea un plan de seguridad para las personas que podrán verse involucradas durante el proceso de construcción de la obra.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada de dicho requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Sistema de Protección y uso restringido de la documentación y planos: el oferente plantea un control de la información relacionada con el proyecto.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que Documento narrativo. contiene la información solicitada de dicho

requisito

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Planificación de la ejecución con la participación de los beneficiarios: El oferente plantea una propuesta de ejecución en la que el funcionará como asesor y proveedor de mano de obra calificada, en tanto que los beneficiarios proporcionarán la mano de obra no calificada.

Cumple/No Cumple

Documento narrativo. Indicar el documento o la sección de la propuesta que contiene la información solicitada de dicho requisito

Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)

No	Requerimiento	Evaluación	Documentación requerida
1.	Duración de acuerdo a la sección III Datos de la Licitación	Cumple / No Cumple	Formulario TEC-6 y su respaldo correspondiente
2.	Incluye las principales actividades requeridas para la ejecución del proyecto	Cumple / No Cumple
3.	Las actividades tienen el orden cronológico adecuado	Cumple / No Cumple

C. Evaluación de la Oferta Económica

El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO-1, ECO-2 y ECO-3

Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, en esta etapa se evalúa la oferta económica.

Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo de Licitación evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su evaluación técnica haya cumplido con los requerimientos técnicos de la Sección VI. Especificaciones Técnicas.

Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo de Licitación determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo establecido en la Sección II.

Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta económica y se seleccionara la propuesta más conveniente.

D. Propuesta más conveniente

El Comité Ejecutivo de Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la Propuesta más conveniente, que será aquella que:

1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,

2. La Oferta Técnica cumple todos los criterios de evaluación

3. Presente la Oferta Económica más baja

4. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la Sección II.

Sección V Formularios de Licitación ‌

Pre-calificación

CP-1 Carta de Presentación de la Propuesta

PREC - 1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

PREC - 2 Garantía de Mantenimiento de Oferta

PREC - 3 Situación Financiera

PREC - 4 Antecedentes de contratación PREC - 5 Identificación del Oferente PREC - 6 Declaración Jurada

Oferta Técnica

TEC -1 Experiencia General

TEC - 2 Experiencia Específica

TEC - 3 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones TEC - 4 Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto TEC - 5 Subcontratistas Previstos

TEC-6 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

Oferta Económica

ECO-1 Presentación de la Oferta Económica

ECO-2 Oferta Económica

ECO-3 Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

CP-1 Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta

Fecha:

Licitación pública internacional No.:

Señores

Comité Ejecutivo de Licitación Estimado Señores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación en la que participa)”.

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitación, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de Licitación.

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas)

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra (definir en cada proceso), nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las Cláusulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Planos, Estudios, Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto.

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.

Fechado en el día del mes de del año . Nombre de la Empresa o Consorcio

Cargo del Firmante

Nombre y firma del representante legal

FORMULARIO PREC-1

(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

Promesa de Consorcio

Señores: Comité Ejecutivo de Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso)

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio: Empresa líder del Consorcio Fecha de Organización: Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: Identificado con

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación.

Empresa Participación (%)

Total 100 %

Atentamente,

Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)

FORMULARIO PREC-2

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato (Garantía Bancaria)

[Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [nombre y dirección],

Fecha:

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Propuesta el [indicar la fecha de presentación de la Propuesta] (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número .

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la Propuesta.

A solicitud del Oferente, nosotros [nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [monto en cifras] ( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente

a) Ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o

b) Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el Contrato en el plazo establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Ejecución emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido treinta días después de la expiración de la Propuesta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

[Firma(s)]

FORMULARIO PREC-3

Situación Financiera

Información que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]

Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo] Llamado a licitación No. : [Indicar número de Licitación]

Información financiera en equivalente de US$	Información Financiera histórica (en US$)
Información financiera en equivalente de US$	Año 1	Año 2	Año 3	Año ...	Año n	Promedio
Información del Balance General
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo (TP)
Patrimonio Neto (PN)
Activo a corto plazo (AC)
Pasivo a corto plazo (PC)
Información tomada del Estado de Resultados
Utilidades antes de Impuestos (UAI)
Utilidades después de Impuestos (UDI)
Patrimonio

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes autorizados y certificados.

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).

FORMULARIO PREC-4

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el Oferente y cada miembro del Consorcio

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

Datos de facturaciones anuales por ejecución de obras
Año	Monto y Moneda	Equivalente en US $
[indicar año]	[indicar monto y moneda]	[indicar monto equivalente en US $]




* Facturación anual media

* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras dividido entre el número de años.

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO PREC-5

Identificación del Oferente

Licitación pública internacional No.:

Nombre del Oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

Este formulario se utilizara durante el proceso exclusivamente para la identificación del oferente, por lo que se deberá escoger una de las opciones de acuerdo al tipo de oferente,

1. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:

La propuesta la presenta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente: Nombre jurídico del Oferente: (indicar el nombre jurídico)

País donde se encuentra registrado: (País donde se encuentra registrado)

2. Para oferentes que presentan su propuesta en Consorcio:

La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente:

Nombre Jurídico de cada miembro del Consorcio	País donde se encuentra registrado

PREC-6

Declaración Jurada

Yo, (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta), en mi condición de Representante Legal declaro bajo juramento que el abajo firmante y mí representada la empresa (indicar nombre completo del Oferente) :

i. NO, nos encontramos en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y no haber sido declarado inelegible por el BCIE.

ii. No, estamos comprendidos en alguna de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado de Honduras en sus artículos 15 y 16.

iii. No, tenemos cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

Inicio Mes/año	Fin Mes/año	Años*	Identificación del contrato	Función del Oferente
[indicar mes/año]	[indicar mes/año]	[indicar número de años]	Nombre del contrato: [indicar nombre completo] Breve descripción del alcance del: [describir el objeto del contrato en forma breve] Nombre del Contratante:[indicar nombre completo] Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país]	[indicar función del Oferente)

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las actividades.

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.

FORMULARIO TEC-2

Experiencia Específica del Oferente

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.

Descripción de las obra ejecutada por el Oferente:
Nombre del Contratante:
Dirección: Teléfono: Fax: Correo Electrónico:
País donde se ejecutó la obra: Lugar dentro del País:

Tiempo de ejecución de la obra:
Fecha de iniciación(mes/año):	Fecha de terminación(mes/año):
Valor total de ejecución de la obra: (en US $)
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al licitante que presenta la experiencia específica:
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

No	Nombre	Profesión	Cargo a desempeñar	% de Dedicación al proyecto

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma del oferente)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-4

Hoja de vida del Personal Clave Propuesto

1. Cargo propuesto: [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]:

Desde [Año]: Hasta [Año]

Empresa:

Cargos desempeñados:

8. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:

[Firma del profesional propuesto] Día / Mes / Año

Nombre completo del oferente:

FORMULARIO TEC-5

Subcontratistas Previstos

En caso de subcontrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada subcontratista la información siguiente:

Nombre del Subcontratista	Secciones de la obra a Subcontratar	Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista	Porcentaje a subcontratar

Subcontratista

Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)

FORMULARIO TEC-6

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA XX XXXXX)

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

N°	Actividad	Meses
N°	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
3
4
5



N

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)

FORMULARIO ECO-1

Presentación de la Oferta Económica

Fecha: de del

Señores (nombre del Organismo Ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario) Nombre del Proyecto y Número de Licitación

De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de (indicar el nombre de la licitación), nosotros (compañía / consorcio):

ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las obras y/o suministro de bienes (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de contrato), por una suma cerrada total de (Escribir el monto en números y letras) Dólares de los Estados Unidos de América.

Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada proceso), nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las Cláusulas del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor, Planos, Estudios, Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto.

Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la Licitación en el plazo y términos requeridos.

Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta que puedan recibir.

Atentamente,

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)

FORMULARIO ECO- 2

Oferta Económica

Lista Estimada de Cantidades

La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente. Si la construcción de la obra, se realiza en una sola etapa o describiendo por etapa los costos en que se incurra en cada una ellas, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos de cada etapa. (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

	Hitos de la Obra	Valor Total del hito (US $)	Tiempo de entrega desde la firma del contrato	Tiempo de Ejecución de la Obra
1	Diseño
2	Obra de Toma
3	Desarenador
4	Filtración
5	Líneas de Conducción y Distribución
6	Desarrollo Parcelario
7	Sistema de Filtrado
8	Sistema de Purga y Control
9	Obras Misceláneas
10	Mano de Obra Especializada
11	Topografía
12	Albañilería
13	Fontanería
14	Dirección de la construcción de la Obra
TOTAL

FORMULARIO ECO- 3

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (De acuerdo a la Sección VII)

En el presente formulario se detallan las actividades del proyecto: “Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego”, las cuales están en concordancia a lo establecido en el numeral

6.13 de la Sección VI. Especificaciones Técnicas.

N-	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (US $)	Monto (US $)
1	Diseño
1.1
1.2
… 1.n
2	Obra de Toma
2.1
2.2
… 2.n
3	Desarenador
3.1
3.2
…3.n
4	Filtración
4.1
4.2
…4.n
5	Línea de Conducción y Distribución (Tuberías y Accesorios)
5.1
5.2
…5.n

6	Desarrollo Parcelario (Emisores xx xxxxx, tubería, válvulas, reguladores de presión, accesorios, etc.)
6.1
6.2
…6.n
7	Sistema de Filtrado
7.1
7.2
…7.n
8	Sistema de Purga y Control (Válvulas, válvulas de aire
8.1
8.2
…8.n
9	Obras Misceláneas
9.1
9.2
…9.n
10	Mano de Obra Especializada
10.1
10.2
…10.n
11	Topografía
11.1
11.2
…11.n
12	Albañilería
12.1
12.2

…12.n
13	Fontanería
13.1
13.2
…13.n
14	Dirección de la Construcción de la Obra
14.1
14.2
…14.n
	TOTAL

Sección VI. Especificaciones Técnicas ‌

6.1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO PDABR

6.1.1 Justificación del Proyecto PDABR

El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura xx xxxxx ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.

6.1.2 Descripción del PDABR

El marco contextual que regirá las acciones gubernamentales hasta el año 2038, está plasmado en el Plan de Nación y la Visión de País. Dentro del tercer objetivo del Plan de Nación, encontramos las metas que a continuación se describen: Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierra agrícola con sistemas xx xxxxx

satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria”. Meta 3.5: Elevar la Tasa de Aprovechamiento hídrico de 5 a 25%”

Las acciones de desarrollo estarán enfocadas en: i) el aumento de la competitividad rural del país a través del establecimiento de infraestructura productiva (sistemas xx xxxxx); ii) la generación de ingresos y empleo;

iii) incremento del PIB agrícola; iv) fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): v) la optimización y gestión adecuada del recurso hídrico y suelo; y vi) la promoción del desarrollo humano y territorial, democratizando las oportunidades de desarrollo e incremento de la producción agrícola.

El PDABR implementará acciones específicas e inversiones bajo los siguientes componentes: Componente 1: Rehabilitación, Construcción y Modernización de área xx Xxxxx; Componente 2: Asistencia Técnica y Comercialización; Componente 3: Organización y Desarrollo Local; Componente 4: Gestión Ambiental y Componente 5: Unidad Coordinadora del Programa.

6.1.3 Objetivo de Desarrollo (Fin) PDABR

Contribuir a la reducción de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el proyecto. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. Además, el programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

6.1.4 Objetivo General (Propósito) PDABR

Mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. Para alcanzar lo anterior el Programa facilitará el acceso del agua para riego a 3371 familias a nivel nacional, con lo cual al menos 2528 familias podrán diversificar los sistemas de producción agrícola bajo riego, con una alta productividad y el uso de buenas prácticas agrícolas amigables con el ambiente, con el consecuente incremento de sus ingresos, reduciendo la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, fomentando la organización empresarial de los usuarios para el acceso a mercados dinámicos y fomentando la gobernabilidad del agua por medio la organización de los usuarios del agua para riego, implementando planes de manejo integral del recurso hídrico.

6.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto incluye el establecimiento xxx xxxxx en predios de productores organizados en torno a la producción agrícola bajo riego. El proyecto está destinado a la incorporación del agua como insumo mediante la instalación y/o renovación parcial de infraestructura xx xxxxx en terrenos con áreas mayores a una hectárea y menores de 100 hectáreas, siendo uno de los objetivos principales el de reducir las desigualdades tradicionales en la distribución de la riqueza, el proyecto beneficiará principalmente a grupos de agricultores representados por una organización que potencie las capacidades del grupo para beneficio de los individuos y su entorno familiar.

Uno de los objetivos será la utilización eficiente de los recursos y el incremento de la competitividad del emprendimiento agrícola mediante el uso de tecnología que garantice el uso eficiente del agua de calidad disminuyendo también los rastros medioambientales del proceso productivo.

El Gobierno de Honduras por medio del PDABR y el Sub proyecto de Pequeños Sistemas xx Xxxxx financiado por el BCIE, incrementará el área bajo riego en 1,221 hectáreas beneficiando como mínimo a 1,221 familias. Tomando en cuenta las características antes descritas, el PDABR requiere de los servicios de Empresas con la experiencia y capacidad para la ejecución de Proyectos xx Xxxxx bajo la modalidad de entrega en funcionamiento o “Llave en Mano.” para el establecimiento de los sistemas xx xxxxx.

6.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

1) Que el PDABR cuente con el Diseño final y Presupuesto para cada sub proyecto.

2) Que el PDABR cuente con el Diseño acorde al suministro de Sistemas xx Xxxxx Presurizado adecuados a los rubros a cultivar: riego por Goteo para cultivos estacionales sembrados en hilera, riego por micro-aspersión o goteo localizado para cultivos de frutales y riego por aspersión para cultivos de cobertura total. El diseño deberá realizarse para las parcelas señaladas como pertenecientes a los miembros del grupo enlistados como beneficiarios de cada sub-proyecto. Xxxx tomarse en cuenta que el PPR apoya con un máximo de una hectárea por beneficiario.

3) Que el PDABR cuente con la memoria técnica correspondiente a cada diseño, describiendo criterios y método de diseño, planos constructivos, detalles, cantidades, incluyendo el presupuesto y las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de las obras, así como las memorias de cálculo de todas las actividades consideradas para el diseño.

4) Garantizar que los Materiales y Equipo xx Xxxxx suministrados cumplan con especificaciones técnicas de alta calidad.

5) Que el Proceso de instalación sea dirigido de tal forma, que los usuarios al final del contrato cuenten con sistemas xx xxxxx en plena capacidad operativa comprobada.

6.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El tiempo máximo para la ejecución de los proyectos listados en esta Licitación será de ocho (8) meses calendario. Un Cronograma tentativo de actividades y obras se muestra a continuación:

Actividad	Tarea	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6 al 8
Diseño	Levantamiento topográfico
	Cálculos y Presupuesto
	Elaboración de Planos y Memoria técnica
	Revisión y Aprobación
Suministro de materiales y equipo	Transporte y entrega
Suministro de materiales y equipo	Revisión de Entregas
Construcció n e Instalación	Obra de Toma/desarenador
	Líneas de Conducción y Distribución
	Desarrollo Parcelario
	Prueba y calibración
	Recepción

Se propone que las actividades descritas en el cuadro anterior, se realicen según la siguiente programación de los Proyectos:

Actividad	Tarea	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Diseño	Levantamient o topográfico	Emprendedores de La Empalizada, Emprendedores de La Xxxxxxx, Productores xxx Xxxxx del Guayape, CRAC Xxxxx Verde, Vegas de Tepemechín, El Paraíso, Asociación de Caficultores del Izopo, CRAC ASOPROAJE, EAC Xxxxxx xx Xxxxxxx, Hombres xxx Xxxxx, CRAC Unidos para Crecer, COMIXCOFRAL, APAGUA, Regantes de La Lima	El Buen Samaritano, El Piligüín, Fuerzas Unidas de Oriente, La Esperanza, ECA Vallecito, Zapote Verde, Familias Unidas xxx Xxxxxxx, Pepineros, 11 xx xxxxx, El Siriano, Jamasquire, COAPANPAL, Jóvenes en Acción, San Xxxxxxxxx de Soroguara, CRAC Unión y Esfuerzo
	Cálculos y Presupuesto
	Elaboración de Planos y Memoria técnica
	Revisión y Aprobación
Suministro de materiales y equipo	Transporte y entrega	Emprendedores de La Empalizada, Emprendedores de La Xxxxxxx, Productores xxx Xxxxx del Guayape, CRAC Xxxxx Verde, Asociación de Caficultores del Izopo, CRAC ASOPROAJE, Regantes de La Lima	Vegas de Tepemechín, El Paraíso, Xxxxxx xx Xxxxxxx, Hombres xxx Xxxxx, CRAC Unidos para Crecer, COMIXCOFRAL, APAGUA, San Xxxxxxxxx de Soroguara.	El Buen Samaritano, El Piligüín, Fuerzas Unidas de Oriente, La Esperanza, ECA Vallecito, Zapote Verde, Familias Unidas xxx Xxxxxxx, Pepineros, 11 xx Xxxxx, El Siriano, Jamasquire, COAPANPAL, Jóvenes en Acción, CRAC Unión y Esfuerzo
Suministro de materiales y equipo	Revisión de Entregas
Construcción e Instalación	Obra de Toma/desare nador		Vegas de Tepemechín, El Paraíso, EAC Xxxxxx xx Xxxxxxx, Hombres xxx Xxxxx, CRAC Unidos para Crecer,		El Buen Samaritano, El Piligüín, Fuerzas Unidas de Oriente, La Esperanza, ECA Vallecito, Zapote

	COMIXCOFRAL, APAGUA	Verde, Familias Unidas xxx Xxxxxxx, 11 xx Xxxxx, El Siriano, Jamasquire, COAPANPAL, Jóvenes en Acción, CRAC Unión y Esfuerzo, Grupo Pepineros, San Xxxxxxxxx de Soroguara.
Líneas de Conducción y Distribución	Emprendedores de La Empalizada, Emprendedores de La Xxxxxxx, Productores xxx Xxxxx del Guayape, CRAC Xxxxx verde, El Comunal, El Paraíso, Asociación de Caficultores del Izopo, CRAC ASOPROAJE, EAC Xxxxxx xx Xxxxxxx, Hombres xxx Xxxxx, CRAC Unidos para crecer, COMIXCOFRAL, APAGUA, Regantes de La lima
Desarrollo Parcelario
Prueba y calibración
Recepción

Este Cronograma no debe ser considerado de cumplimiento obligatorio, el Oferente debe elaborar su propio Cronograma de trabajo de acuerdo a su experiencia y capacidad. Sin embargo, se considera que el primer mes el Consultor deberá elaborar el diseño de los proyectos con el menor grado de dificultad, y de acuerdo al grado de prioridad establecido con el personal del PDABR. En la fase de construcción, el Contratista podrá realizar una revisión del Diseño y sugerirá los cambios necesarios siempre y cuando no signifiquen un cambio en el costo de las obras y conduzcan a una mejora en la operación del Sistema. Cualquier cambio debe ser aprobado por el supervisor del Proyecto y por el personal técnico del PDABR, Unidad de Pequeño Riego asignado al proyecto.

Asimismo, el Contratista podrá iniciar el suministro de materiales y equipo en los proyectos cuyo diseño haya sido aprobado por el personal asignado del PDABR.

La labor será repetitiva durante los siguientes meses hasta entregar los proyectos establecidos en el contrato. El PDABR se reserva el derecho de cambiar cualquier proyecto por otro de similares características en tamaño, accesibilidad y costos. Esto sucederá solamente debido a cualquier circunstancia que obligue al personal del subproyecto de pequeños sistemas xx xxxxx adscrito al PDABR a realizar un cambio en los grupos beneficiados.

6.5 DESCRIPCION DEL SUB PROYECTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS XX XXXXX

De acuerdo a lo expresado en el Documento Xxxxx del PDABR: “Este proyecto está destinado al establecimiento xx xxxxx y/o renovación parcial de infraestructura xx xxxxx en terrenos con áreas de hasta una hectárea por beneficiario, siendo uno de los objetivos principales el de reducir las desigualdades tradicionales en la distribución de la riqueza, el proyecto beneficiará principalmente a grupos de agricultores organizados en torno a un área xx xxxxx que potencie las capacidades del grupo para beneficio de los individuos y su entorno familiar”.

“Otro objetivo del proyecto consiste en utilizar eficientemente los recursos e incrementar la competitividad del emprendimiento agrícola. Sobre esta base la tecnología a usar deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Alta eficiencia en la conducción y distribución del agua, es decir se preferirá el riego presurizado y dentro de los diversos métodos, el riego por goteo.

b. Mantenimiento de la calidad del agua, con este fin se preferirá la conducción hasta la parcela en conductos cerrados.

c. Baja utilización de energía fósil. Para lograr este propósito se utilizarán las diferencias de nivel topográfico entre los puntos de toma y los puntos de entrega del agua.

d. Cuando se requiera elevar el agua en algunos de los sistemas construidos en este proyecto, se podrá utilizar equipo de bombeo accionado preferiblemente por electricidad proveniente de paneles solares.”

e. El área a beneficiar para cada miembro de la organización beneficiaria, no debe exceder de una hectárea.

f. El número de miembros a beneficiar en cada subproyecto no puede ser ampliado a menos que no exceda el costo presupuestado en la fase de diseño para cada subproyecto.

g. El Contratista no puede exceder un techo promedio de costos por hectárea de US$ 3,800.00, considerando el Diseño y la Construcción de los subproyectos listados en cada uno de los grupos.

h. Los Sistemas xx xxxxx a implementar, en su mayoría, consisten en Sistemas presurizados mediante medios naturales, para suplir la presión y caudal establecido por el diseñador. En ciertos casos, los productores cuentan con sistemas de bombeo que serán usados para la presurización del sistema xx xxxxx. El PDABR no financiará la adquisición de equipo de bombeo que opere con combustibles fósiles. Sin embargo, el PDABR puede financiar maquinas hidráulicas o de energía eléctrica generada preferiblemente mediante paneles solares.

Cuadro No. 1: Listado de Proyectos a ejecutar

Ruta No. 1

Danlí-Patuca

Nombre del Grupo

Ubicación

Municipio

Depto.

Coordenadas UTM

Área (ha)

No de Beneficiarios

Contacto

Cargo

Teléfono móvil

Observación

Necesidades

Xxxxxx Xxxxx Xx. 0

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

000000

1604789

Xxxxx Xxxxxxxxx

Primer Vocal

n/t

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

EAC Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx

Xxxxx

Xx Xxxxxxx

000000

1574833

Xxxxxx Xxxxxx

Presidente

95852694

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

EAC Hombres xxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

Danlí

El Paraíso

588975

1574898

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Presidente

97586313

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

CRAC ASOPROAJE (Los

Encuentros/La Xxxx Xxxxxxx/Xxxxx Xxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xx Xxxxxxx

000000

1548571

30.25

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

97981177

Tiene perfil, diseño y presupuesto.

Suministro de materiales, equipo y dirección de la

instalación.

XX Xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

000000

1596286

17.8

Xxxxx Xxxxxxx

Presidente

98294557

Tiene documento y prediseño.

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

EA Jóvenes en acción

Nueva Choluteca

Xxxxxx

Xxxxxxx

613355

1582291

Xxxxx Xxxxxx/Xxxxx Xxxxxxx

Presidente/Contacto

00000000

Tiene documento y prediseño.

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

XX Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

000000

1580730

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Presidente

94703218

Tiene documento y prediseño.

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Familias Unidas xxx Xxxxxxx

El Rosario

Patuca

Olancho

616772

1582888

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Presidente

97207305

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

COAPANPAL

Los Plancitos

Catacamas

Olancho

637505

1585493

Xxxxx Xxxxx Xxxx

Presidente

95518838

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

TOTAL Xxxx 0:

150.05

172

Cuadro No. 2: Listado de Proyectos a ejecutar

Ruta No. 2

Juticalpa-Catacamas

Nombre del Grupo

Ubicación

Municipio

Depto.

Coordenadas UTM

Área (ha)

No de Beneficiarios

Contacto

Cargo

Teléfono móvil

Observación

Necesidades

Regantes de La Lima

La Lima

Campamento

Olancho

543386

1608998

Xxxxxx Xxxxxxx

Presidente

95428291

Los Productores presentaron la lista de materiales y equipo que se necesita para la rehabilitación

Dirección, Suministro de materiales y maquinaria para la instalación de tubería en los pasos de los xxxx en que se

instalará.

ECA Jamasquire

Xxxxxxxxxx arriba

Catacamas

Olancho

625793

1647450

Xxxxxx Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx

Presidente

97572225/94590067

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

ECA Vallecito

Río Tinto

Catacamas

Olancho

636861

1657720

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Presidente

97729786

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

APAGUA

Guayape

Olancho

515296

1634435

Elduvis Xxxxxx

Presidente

98774138

Tiene levantamiento topográfico, documento y prediseño.

Dirección, suministro e instalación

EACP 11 xx Xxxxx

Xxxxxxxx

Manto

Olancho

554739

1639174

Xxxxxx Xxxxxxxx

Presidente

99333593

Perfil

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Emprendedores de La Empalizada

La Empalizada

Juticalpa

Olancho

501157

1542452

Xxxxxx Xxxxxx

Presidente

95998041

Tiene Presupuesto estimado

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Grupo Emprendedores de La Xxxxxxx

La Xxxxxxx

Juticalpa

Olancho

594938

1624689

Xxxxx Xxxxxxx/Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Presidente

94590083/99477561

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Empresa de

Productores Xxxxx del Guayape

Jutiquile

Juticalpa

Olancho

597814

1629547

Xxxxx Xxxxxx

Presidente

98620485

Tiene Presupuesto estimado

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

TOTAL Xxxx 0:

210

Cuadro No. 3: Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx Xx. 0

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (incluye Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xx XX, Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxx)

Xxxxxx del Grupo

Ubicación

Municipio

Depto.

Coordenadas UTM

Área (ha)

No de Beneficiarios

Contacto

Cargo

Teléfono móvil

Observación

Necesidades

CR Unidos para Crecer

Monteredondo F.M

A.M.D.C

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

472024

1581303

22.5

Xxxx Xxxxxx Xxxxxx

Promotor

99133092

Tiene documento y prediseño.

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra.

Grupo Campesino El Buen Samaritano

El Guanábano

A.M.D.C

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

477469/476743

1563874/1562219

Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Presidente

99243855

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

El Piligüín

X.X.X.X

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

488536/488784

1566127/1667043

Xxxxx Xxxxx

Presidente

94517063

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

COMIXCOFRAL

Cofradía, F.M

A.M.D.C

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

480696

1572059

Xxxxxx Xxxxxx

Presidente

96977783

Tiene Presupuesto estimado

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra.

CR.

Productores de San Xxxxxxxxx de Soroguara

San Xxxxxxxxx de Soroguara

X.X.X.X

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

458247.5/460063

1584338.16/1587308

28.56

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Presidente

98322835

Tiene documento y prediseño.

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Caja Rural Xxxxx Verde

Playitas

Alianza

Xxxxx

423169

1487215

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Tesorero

98366949

Tiene Presupuesto estimado

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra.

CRAC Unión y Esfuerzo

San Xxxx del Potrero

A.M.D.C.

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

468889

1579653

21.25

Xxxxxx Xxxxxxx

Contacto

00000000

Tiene Levanta miento con GPS de las Parcelas

Diseño, suministro de materiales y equipo; y Dirección de la obra

El Comunal

Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx

000000

1661420

Xxxxx Xxxx

Presidente

95674581

Tiene documento y prediseño.

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra.

Xx Xxxxxxx

Xxx Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx

00000

1659652

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Contacto

00000000

Tiene Presupuesto estimado

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de la obra.

Debido a la calidad del agua se instalará aspersión

fija

El Siriano (CRAC Por un Mañana Esperanzador, Alianza Emprendedora,

6 xx Xxxx)

Xx Xxxx

Xxxx

000000

1665771

Xxxx Xxxx Xxxxxxx

Contacto

97523167

Tiene levantamiento topográfico parcial, presupuesto y perfil

Diseño, suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Asociación de Caficultores de la Montaña del Izopo

El Guajiniquil

San Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

485109

1536788

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Contacto

00000000

Tiene Presupuesto estimado

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

000000

1578048

Xxxxx Xxxxx

Contacto

00000000

Tiene Presupuesto estimado

Diseño,

suministro de materiales y equipo y Dirección de

la obra

TOTAL Xxxx 0:

295.31

380

GRAN TOTAL

655.36

762

6.5.1 Obra de Xxxx y Derivación

Las obras de Xxxx y Derivación consistirán en estructuras pequeñas de poca altura, las presas medirán en general, menos de tres metros de altura y no están consideradas como obras de almacenamiento de agua. Estas obras servirán para encauzar el caudal requerido hacia la tubería de aducción. Para el diseño y concepción de estas obras podrán tomarse como modelo, los patrones usados por el SANAA consistentes en xxxxx xx xxxx o bien pequeñas presas, adecuándose al cauce del río en que serán construidas. En su construcción deben usarse preferiblemente materiales locales, por lo que en general se construirán muros de mampostería para la derivación del agua. En el diseño se debe considerar la resistencia al arrastre, flotación y vuelco en el análisis de estabilidad. Asimismo, se deben proteger estas obras contra la socavación y erosión considerando que estas obras quedarán sumergidas en la época de crecidas.

Para el diseño de las derivaciones-captaciones se tomará en cuenta el suelo y el empotramiento de los estribos. Otro factor que debe ser considerado son las avenidas máximas. En todo caso el Contratista será responsable del diseño, funcionamiento y perdurabilidad de la obra por lo que debe considerar las normas y procedimientos de diseño y construcción que garanticen la calidad de la obra entregada.

Como producto de la fase de diseño, el Contratista deberá entregar los planos correspondientes y la memoria de cálculos junto con las especificaciones técnicas y el cronograma de obras, mostrando las necesidades de personal calificado y no calificado.

Como Producto de la Fase constructiva, El Contratista entregará la obra terminada de acuerdo al Diseño realizado y aprobado por el Supervisor y el personal técnico de la UTL asignado a la obra.

6.5.2 Conducción

El transporte del agua desde la captación a la salida de los desarenadores hacia el inicio de las redes de distribución se realizará por tuberías llamadas “principales” o de “conducción”. Normalmente, no hay ninguna salida o derivación del agua para regar parcelas en estas secciones.

La tubería de conducción consiste en tubería del diámetro adecuado para el caudal a conducir. El material de la tubería podrá ser xx Xxxxxx galvanizado calibre 40 o superior en los tramos en que sea necesario o de PVC en los tramos de la ruta en que la tubería puede ser instalada adecuadamente. La tubería de PVC debe ser fabricada bajo la Norma ASTM-2241, con medidas en pulgadas y una relación de diámetros que corresponda a la presión de diseño y de operación en cada tramo correspondiente. A efectos de tener condiciones hidráulicas óptimas, la línea de conducción será dotada de dispositivos de control y seguridad como válvulas de control de flujo, válvulas de aire y limpieza, anclajes y recubrimiento de la corona.

Las especificaciones técnicas para la fabricación de la tubería a suministrar, están basadas en pruebas de laboratorio que regulan las Normas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norte América, No. CS-207-60, en la nueva Norma No. CS-256-63 del mismo Departamento, que considera la clasificación de presión.

En todos los casos en que se utilice tubería de PVC y a menos que se indique lo contrario serán regidas bajo las normas:

 PVC SDR-41 y SDR-32.5 con unión cementada o unión de junta rápida ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo la norma AWWA C905 en concordancia con la norma ASTM D1784.

 PVC SDR-21 o superior con unión cementada o con unión de junta rápida ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo la norma AWWA C905 en concordancia con la norma ASTM D1784.

6.5.3 Diseño

En todos los Proyectos en los que requiera del suministro, construcción e instalación, el Contratista realizará en primer lugar el Diseño de las obras, el Contratista deberá recomendar los cambios que considere necesarios para entregar la obra completamente funcional y en total operatividad. Estos cambios deberán presentarse en los planos de “como construido” correspondientes a vistas de planta y perfil a una escala adecuada. Además, se requiere de una memoria descriptiva sobre el procedimiento y criterios tomados como base para recomendar estos cambios.

Como producto de la construcción e instalación, se obtendrá una Línea de conducción en correcta operación e instalada de acuerdo a los procedimientos usualmente utilizados y recomendados por los fabricantes de tubería en lo que respecta a:

 Profundidad y ancho de las excavaciones

 Procedimientos de cementado y unión de las tuberías

 Protección de Tuberías y Accesorios

El Contratista como director de las obras deberá procurar que las cuadrillas de trabajo cumplan con las normas establecidas en esta guía. Como director de las obras, el Contratista será co-responsable de los defectos y mal funcionamiento debidos a una defectuosa instalación del Sistema.

6.5.4 Red de Distribución

La red de Distribución transportará el agua desde la Línea de Conducción hasta la cabecera de las parcelas a regar. El diseñador debe considerar la entrega del agua en parcela al centro de uno de los extremos de la misma. La red de distribución consiste en tubería del diámetro adecuado para el caudal a conducir a la velocidad máxima permisible. El material de la tubería podrá ser xx Xxxxxx galvanizado en los tramos en que sea necesario o de PVC en los tramos de la ruta en que la tubería puede ser instalada adecuadamente. La tubería de PVC debe ser fabricada bajo la Norma ASTM-2241, con medidas en pulgadas y una relación de

diámetros que corresponda a la presión de diseño y operación en cada tramo correspondiente. La velocidad máxima de diseño a considerar en la revisión del mismo será de 2 metros por segundo.

En el caso de la tubería de PVC, el material será termoplástico, compuesto de polímeros de cloruro de polivinilo, sólido, incoloro; con alta resistencia al agua, a los alcoholes, a los ácidos y a los álcalis concentrados.

Las especificaciones técnicas están basadas en pruebas de laboratorio que regulan las Normas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norte América, No. CS-207-60, en la nueva Norma No. CS-256-63 del mismo Departamento, que considera la clasificación de presión.

En todos los casos en que se utilice tubería de PVC y a menos que se indique lo contrario serán regidas bajo las normas:

 PVC DR-41 y DR-32.5 con unión cementada o unión de junta rápida ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo la norma AWWA C905 en concordancia con la norma ASTM D1784.

 PVC DR-21 o superior con unión cementada o con unión de junta rápida ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo la norma AWWA C905 en concordancia con la norma ASTM D1784.

6.5.5 Desarrollo Parcelario

El equipo y tubería para el Desarrollo Parcelario consiste en el suministro y cuando sea requerido la dirección de la instalación de los elementos necesarios para la aplicación del agua a las plantas. La red de desarrollo parcelario debe ser diseñada e instalada de tal forma que el agua sea suministrada a la presión de trabajo solicitada por los emisores xx xxxxx, aplicada con la uniformidad permitida y con la calidad adecuada para evitar la obstrucción de los emisores.

Las normas para la fabricación y uso de tubería de PVC son las mismas ya mostradas en los numerales 6.5.2 y 6.5.4.

El equipo a suministrar para el Desarrollo Parcelario consiste en:

 Válvulas: Válvulas de control (compuerta, mariposa, globo, etc.), válvulas de aire/vacío, válvulas xx xxxxx, válvulas Xxxxxxx para medir presión, reductoras de presión, etc.

 Sistema de Filtración secundario: Filtros xx xxxxx o filtros de anillas

 Manifold xx xxxxx: compuesto por la línea de tuberías y accesorios en los que se conectan las líneas xx xxxxx

 Manómetros para medición de presión

 Instrumentos de medición del agua: Medidores de caudal y medidores de humedad

 Sistema de Fertigación

 Emisores de agua: goteros, cinta xx xxxxx, micro aspersores, aspersores, etc.

Estos elementos deben regirse como mínimo a las siguientes especificaciones técnicas:

6.5.6 Válvulas y Accesorios Especiales

6.5.6.1 Definición

Estos conceptos comprenden el conjunto de las válvulas y accesorios especiales que forman parte de estructuras, líneas de conducción, redes de Distribución y red de Desarrollo Parcelario.

6.5.6.2 Válvulas

a) Válvulas de Compuerta Re silente

Las válvulas de compuerta de asiento resiente deberán cumplir con las normas AWWA C- 509 y C-550. Serán del tipo (bxb) fabricada para normas PN-10 y PN-16 según norma ISO 2531.

El cuerpo de la válvula podrá ser de Bronce, hierro colado o hierro fundido dúctil y la compuerta será xx xxxxxx colado o hierro fundido dúctil encapsulado en hule vulcanizado o elastómero.

b) Válvulas de compuerta de bronce

Las válvulas de compuerta de bronce deberán ser capaces de resistir presiones hasta de 150 psi con extremos roscados. El material del cuerpo se ajustará a las especificaciones normales de la ASTM designación B62 para fundiciones de compuesto de bronce. Las válvulas tendrán un gorro de unión, vástago levadizo, rosca interior y compuerta de cuña sólida. Los vástagos serán hechos de bronce silicado forjado.

 Presión: 200 psi

 Cuerpo de Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

 Compuerta: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

 Tapadera: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

 Vástago de Bronce, Xxxxx XXXX: X-00 Xxxxx X000

 Empaque: PTFE

c) Válvulas de Mariposa

Las Válvulas de Mariposa serán del tipo American Darling. Serán del tipo bridado fabricado para resistir presiones de PN-10 y PN-16 según la norma ISO 2531. El cuerpo de la válvula será xx xxxxxx fundido montado en bronce empavonado y los anillos en caucho o goma, el exterior del cuerpo recubierto con barniz o resina sintética.

d) Válvulas Anti vacío y combinadas

Las válvulas anti vacío y combinadas serán roscadas y capaces de resistir presiones de hasta 150 psi. El cuerpo de la válvula será xx xxxxxx colado o hierro fundido dúctil y sus partes internas principales y el flotador deberá ser xx xxxxx inoxidable.

e) Válvula xx Xxxxx

Las válvulas xx xxxxx se usarán siempre para aislar accesorios como válvulas de aire y manómetros de las líneas de conducción, esto con el objeto de poder dar mantenimiento o reemplazo a estos sin la necesidad de sacar de servicio las líneas.

Las válvulas xx xxxxx serán de bronce, roscadas y con capacidad de soportar presiones de hasta 150 psi.

6.5.6.3 Válvulas de Control

a) Válvulas de Control Plásticas

En General las válvulas de control deben cumplir con los siguientes requisitos generales.

 Material: PVC, Nylon Reforzado

 Presión: ISO NP 10

 Rango de Presión: 10 a 150 psi.

 Tipo: Globo, Compuerta x Xxxxx

b) Válvulas de Control Hidráulicas

 Válvulas de control operadas hidráulicamente con comando de presión para cierre

 Rango de Presión: 10 a 150 psi.

 Tipo: Globo o Compuerta

 Tipo Globo

c) Válvulas en Filtro para Retro lavado

 Material: Nylon Reforzado, asiento de bronce, cuerpo en acero o latón, sello de goma natural

 Presión: ISO NP 16

 Rango de Presión: 10 a 150 psi.

 Tipo: Globo

d) Válvulas de Aire y Vacío

 Válvulas xx xxxxx acción o de acción continúa.

 Salida amplia del aire

 Conexión: Rosca Hembra o Macho

 Hermeticidad en el Sello

 Evaluación de Presión: ISO NP10

 Presión mínima de sello a 1,5 psi,

 Rango de Presión: 1.5 a 150 psi

 Flotador, cuerpo y tapa: Plástico

e) Válvulas de Bronce de Globo:

 Presión: 200 psi

 Cuerpo de Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

 Vástago xx Xxxxx, Xxxxx XXXX: X-00 Xxxxx X000

 Disco metálico: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

 Tapadera: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

 Empaque: PTFE

 Disco: PTFE

f) Medidores de Caudal

Con el fin de llevar un registro y control del caudal utilizado, se deberá instalar un medidor de caudal después de la estación de filtrado, Los medidores de caudal deberán cumplir con lo establecido en la norma AWWA C704-70 para medidores de propela. Estos deberán tener un medidor de caudal instantáneo en litros por segundo y también de caudal acumulado en metros cúbicos con un mínimo de seis dígitos para los enteros y un dígito para los decimales. Deberán ser roscados o bridados según norma ISO 2531, ISO PN- 16.

El cuerpo del medidor será xx xxxxxx colado o hierro fundido dúctil y las propelas deberán ser de material plástico resistente a impactos de granos de arena y otras partículas suspendidas. Otros componentes internos como magnetos, cojinetes, cables, sellos, etc., deberán ser resistentes a la abrasión de partículas en suspensión. El rango de caudal que pueda medir debe ser como mínimo de 4 a 40 l/s.

6.5.6.4 Accesorios Especiales

Los accesorios especiales serán de HFD, PVC o HG según se indique en los planos o cédula de la propuesta o según lo indique el Ingeniero Supervisor.

Los accesorios especiales de HFD cumplirán con los requisitos de la norma ISO No. 2531 y serán bridados o como se indique en los planos o cédula de la propuesta o como lo indique el Ingeniero Supervisor. Incluirán las empaquetaduras de hule y los pernos y tuercas correspondientes, fabricadas para resistir las presiones especificadas (PN-10 y PN-16).

Los accesorios de PVC cumplirán con los requisitos para accesorios a presión SCH-40 de la norma ASTM D- 2466-74 y serán de junta rápida a menos que se indique de otro modo.

6.6 EQUIPO XX XXXXX

6.6.1 Sistema de Filtración Diseño:

En los casos en que el Contratista realice el diseño para la entrega de una batería de Filtración, el diseñador debe cumplir con los siguientes criterios de Diseño:

Los Sistemas de Filtrado deben cumplir con las especificaciones siguientes:

Sistema de Filtración Primaria debe consistir en una batería de Filtros de Arena debidamente interconectada, entregado completo con todos sus colectores (Manifold de recepción y entrega), válvulas, válvula de control de caudal en retro lavado, accesorios de control (manómetros, sensores para retro lavado, etc.).

El número de Tanques será el suficiente para cubrir el área total de filtrado necesaria para obtener con el caudal de diseño y calidad de agua a filtrar considerada como de agua sucia. La calidad del agua de salida debe cumplir con las especificaciones para no dejar pasar materiales de tamaño superiores a 0.1 diámetros del diámetro del emisor.

6.6.2 Filtros de Arena Especificaciones:

 Tanques deben ser construidos en materiales resistentes a la corrosión; pre tratados con fosfato y Acero revestido en poliéster, Pintura epóxica.

 Los tanques deben soportar caudales entre 6-25 m3/h (26-110 US gpm) por unidad y conexiones a la entrada y salida de los tanques de 2”- 4” de diámetro, según corresponda.

 Presión máxima de trabajo de: 6,5 Atmosferas (97 PSI)

 Presión Nominal de Prueba: 10 Atmósferas (150 psi). (Presentar certificado de prueba)

 Velocidad de Filtrado: 50 a 70 m/h

 Caudal de Filtrado: 50 a 70 m3/h-m2

 Conexiones en Rosca o Brida

 Lavado: Automático

 Diferencial de Presión requerida para lavado: 0,5 atmosferas (7 PSI)

 Media: arena silícea.

o Grado de la media: 100 a 120 Mesh.

o Diámetro efectivo = 1,50 mm

o Diámetro nominal= diámetro del emisor

o Tamiz No. 8

o Coeficiente de uniformidad de la media: alrededor de 1,5

 El Sistema debe Cumplir con los estándares de ISO 9001

6.6.3 Filtros Secundarios:

La Filtración secundaria o de seguridad puede consistir en Filtros xx Xxxxx o de Anillas, instalados a continuación del Sistema primario de Filtrado. El Sistema secundario puede consistir en un grupo instalado en la misma estación Primaria o filtros instalados a nivel de cabecera de parcela.

En el caso de Filtros de Anilla o Mallas, las especificaciones son las siguientes:

 Filtro xx Xxxxxx

o Carcasa o cuerpo, cubierta y tuerca de ajuste: Polipropileno más Fibra xx Xxxxxx, o un material superior

o Red xx xxxxxx: Polyester o acero inoxidable

o Cuerpo de la red: Polipropileno más Fibra xx Xxxxxx

o Presión máxima de trabajo: 120 psi

o Juntas: NBR (goma de Nitrilobutadieno)

o Área de Filtrado mínima: 790 cm2 para filtros de 2” ; 1180 cm2 para filtros de 3”

o Grado de Filtración: 120 mesh

 Filtro de Anillos:

o Carcasa o cuerpo, cubierta y tuerca de ajuste: Polipropileno más Fibra xx Xxxxxx, o un material superior

o Anillos ranurados fabricados en Polipropileno o superior

o Presión máxima de trabajo: 120 psi

o Juntas: NBR

o Área de Filtrado mínima: 460 a 500 cm2 para filtros de 2” ; 700 cm2 para filtros de 3”

o Grado de Filtración: 120 mesh

6.6.4 Sistema de Fertigación

Los Sistemas de Fertigación pueden consistir en Inyectores al vacío de fertilizantes o en Tanques de Fertilización.

 Materiales: Los Inyectores o Tanques pueden ser fabricados en cualquiera de los siguientes materiales:

o Polipropileno (PP)

o Fluoruro de polivinilideno (PVDF)

o PVDF natural o clorotrifluoroetileno

o Etileno (ECTFE).

 Resistencia a: Ácidos y álcalis

 Resistente a la radiación Ultravioleta (UV)

 Resistencia a golpes y a la tracción

 Resistencia al Desgaste

 Diámetros de 1”

6.6.5 Cinta xx Xxxxx por Xxxxx

La Cinta xx Xxxxx por goteo deberá tener un espaciamiento y una tasa de precipitación acorde con las características de humedad y velocidad de infiltración correspondientes a la textura del suelo. Los parámetros de textura y humedad pueden ser obtenidos mediante análisis de suelo realizados en un laboratorio de calidad reconocida.

Materiales:

 Polietileno con tratamiento contra la radiación UV

 Espesor de pared: 8 mil

 Diámetro de la manguera: 16 mm

 Flujo turbulento

 Diámetro del emisor: máximo 1 mm.

 Espaciamiento entre emisores: dependerá del tipo de suelos y cultivos. (20, 30,40 cm)

 Caudal del emisor: alrededor de 1 lph.

 Salida diseñada para evitar la intrusión de material al laberinto.

6.6.6 Conectores y accesorios para cintas de goteo, tubería de PE de 16 mm:

 Conectores iniciales PVC * PE, con tuerca de ajuste, fabricados en polipropileno o equivalente.

 Empaque para la conexión inicial (Grommet) de goma natural

 Conectores PE X Cinta de 16 mm y arito de ajuste en Polipropileno o equivalente.

 Presión: según ISO NP16, hasta 150 psi.

 Diámetro de 16 mm

6.6.7 Tubería de PE 16 mm (Tubbing)

Manquera ciega de Polietileno de 16 mm con protección contra la Radiación UV. Rango de presión hasta 150 psi

6.6.8 Manómetros

 Tipo: Xxxxxxx con Glicerina

 Cuerpo en acero inoxidable

 Rango de 0 a 250 PSI

 Conexión: material de Bronce, Roscada de ¼” macho

 Visor de Policarbonato

6.6.9 Tensiómetros

Capsula Cerámica: Roscada, de respuesta inmediata a los cambios de humedad del suelo Vacuómetro: Hermético de 0 a 100 centibares, Con diafragma para compensación de la presión y de la temperatura.

Tapa: Hermética, de mayor diámetro que el tubo del depósito.

Juntas: Estancas, no deben permitir la entrada de aire en el vacuómetro

Tubo: Plástico resistente a las reacciones químicas.

Profundidad: Siempre deben instalarse al menos dos por estación a 30 y 60 centímetros de profundidad.

6.7 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

6.7.1 Ubicación

La consultoría se desarrolla en diversos municipios y departamentos, tal como se muestra en los Cuadros No. 1, 2 y 3

6.7.2 Productos Esperados

Los Productos Esperados de la presente contratación son los siguientes:

1) Calculo del Diseño y entrega del Diseño final de la infraestructura a construir

2) Presupuesto Final (más el FSC utilizado por el Contratista para estimar su Presupuesto Base)

3) Fichas de Costo Directo.

4) Especificaciones técnicas a aplicar en el equipo suministrado y en los procedimientos constructivos y de instalación.

5) Planos del Sistema xx xxxxx de ¨COMO CONSTRUIDO¨

6) Suministro de Materiales y equipo

7) Dirección de la Construcción del Sistema xx Xxxxx

8) Sistema instalado, probado y funcionando a plena capacidad.

6.7.3 Condiciones en que se Desarrollará la contratación

El Contratista tomará como fundamento la información proporcionada en este documento, pero con la precaución de que dicha información deberá ser validada y confirmada en campo y escritorio.

El Contratista deberá consensuar la validación de los diseños revisados, la calidad de los materiales a suministrar, los procedimientos constructivos y el Plan de Trabajo en cada Proyecto listado en el Cuadro No. 1, 2 y 3, con la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG) a través del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego PDABR y el Supervisor.

El Contratista respetará en todo momento los derechos de autor en cada uno de los parámetros, datos, descripciones, aseveraciones, etc. que no sean de su propia autoría, por lo que habrá de documentarse y colocar citas bibliográficas, sobre todo en la memoria técnica de la revisión de los diseños.

El Contratista conceptualizará el plan de trabajo y los procedimientos constructivos, así como cualquier acción realizada para la ejecución de los Proyectos de forma amigable con el ambiente en todos los aspectos posibles, desde el uso de los materiales, manejo de desperdicios, reducción de vulnerabilidades y riesgos,

así como la mitigación del impacto ambiental durante la construcción y posterior operación y mantenimiento.

Una vez aprobados los cambios en base a la revisión del diseño propuesto por parte del Contratista se procederá a la Construcción de la Obra Física de la Obra.

Se deberá plantear en el cronograma de ejecución y en el programa de asignación de recursos las actividades necesarias a ejecutar en la secuencia lógica de tal manera que los sub proyectos sean entregados en el Plazo y con la calidad solicitada.

La construcción de las obras se realizará en conjunto con los beneficiarios por lo que la planificación debe considerar la participación y disponibilidad de los mismos.

6.8 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

Las Actividades Generales a Desarrollar dentro del Proyecto se dividirán en dos secciones de la siguiente manera:

1) Sección Primera para Desarrollar la Etapa de Diseño del Sistema xx Xxxxx

2) Sección Segunda para Desarrollar la Etapa de Construcción del Sistema xx Xxxxx

6.9 SECCION PRIMERA ETAPA INICIAL O DE DISEÑO

En términos generales el estudio comprendido por la firma deberá comprender y sin ser limitativas las actividades siguientes:

6.9.1 Actividades Secuenciales a Realizar

Para alcanzar los objetivos de esta contratación en general las actividades requeridas deben adecuarse tanto como sea posible al siguiente marco de secuencia lógica:

1) Preparación de Plan de operaciones para revisión y actualización del estudio de diseño final, presupuesto base, Especificaciones Técnicas Constructivas, Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipo y levantamiento de la xxxx xx xxxxx. Los productos deberán ser aprobados por los funcionarios de la UCP del PDABR y dentro del Proyecto de Pequeños Sistemas xx Xxxxx.

2) Visita de campo para reconocer el área de influencia de cada subproyecto proyecto y establecer contacto con los productores, autoridades y líderes locales

3) Revisión de información y datos secundarios relacionados con los aspectos técnicos, administrativos y legales que estarían relacionados con los tópicos considerados en el proyecto.

4) Coordinación con técnicos de la Unidad responsable del Proyecto de Pequeño riego y de otras instituciones que trabajan en el área de influencia del mismo

5) Análisis de información hidrológica y meteorológica, del proyecto

6) Realización del estudio de suelos de las áreas xx xxxxx del Proyecto, para definir la textura, las características hídricas del suelo y la planificación xxx xxxxx de acuerdo a los Planes de cultivo propuestos.

7) Revisar y elaborar con la participación de los beneficiarios y la aprobación del personal técnico encargado, los Planes de cultivos tomando como base las condiciones agroecológicas, edafológicas y xx xxxxxxx consideradas para cada región.

8) Determinación del balance hídrico y demanda de agua, de acuerdo al plan agrícola de cultivos a considerar y al sistema xx xxxxx.

9) Bajo los mejores estándares, metodología y criterios técnicos diseñar a nivel de detalle constructivo, las obras de ingeniería necesarias, indicando sus características, ventajas principales y costo detallado

10) Presentar dentro de la memoria de cálculo: el análisis hidráulico, análisis estructural, criterios de diseño tomados para el análisis y especificaciones técnicas para la construcción de las obras de infraestructura

11) El listado de propietarios cuyas parcelas sean afectadas por la ubicación de obras de infraestructura o por la ruta de las líneas de conducción y distribución, deberá ser entregado a medida que se realice el replanteo de las obras. El Replanteo será la primera actividad a realizar y su duración será menor a una semana a partir de la orden de inicio. El Listado de productores a beneficiar deberá corresponder al listado de Productores previsto por el PDABR y entregado como parte de la información del Proyecto.

12) Presentar el diseño revisado y por tanto final del proyecto para su discusión, revisión y aprobación a los oficiales del PDABR/Supervisión y las organizaciones beneficiarias

13) Presentación de los costos del Proyecto con sus respectivas fichas de costos

14) Presentación de las especificaciones técnicas generales y específicas de las obras

15) Incorporación de comentarios, preparación y remisión de la versión final del diseño definitivo del proyecto a los técnicos del PDABR/Supervisión para su aprobación

16) El Plan de ejecución de los Proyectos listados en esta invitación a Licitar deberá contemplar la elaboración del diseño, suministro de materiales y construcción de las obras, de tal manera que la entrega terminada de los Sistemas se realice en el menor tiempo.

6.9.2 Enfoque, Metodología, Productos Esperados e Información Disponible.

a) Enfoque

Los oferentes deberán presentar en su oferta el enfoque conceptual respecto a la realización de este proyecto, describiendo la metodología a seguir para las actividades involucradas:

1) Aspectos técnicos específicos del proyecto (estructuras de derivación y toma de agua, conducción, distribución, medición y control del agua, control de aire, análisis de golpe de ariete, limpieza del sistema, etc.)

2) Presentar la metodología y las actividades desglosadas para realizar los trabajos a fin de cumplir los objetivos del proyecto.

3) Presentar el Método, Cronograma y Productos de la Elaboración del levantamiento topográfico de la Xxxx xx Xxxxx de cada subproyecto que lo requiera.

4) Presentar la metodología, actividades secuenciales y Cronograma sincronizado de la ejecución del Proyecto.

5) Presentar el cronograma de actividades en MS Project y Excel actualizado donde se muestren las secuencias, relaciones, tiempos y recursos entre las diferentes actividades.

b) Metodología

La información para realizar el Diseño y obtener el diseño final se obtendrá xx xxxxxxx secundarias y primarias. En el caso xx xxxxxxx secundarias, los consultores deberán obtener datos estadísticos, Diseños existentes de los proyectos xx xxxxx y cualquier otro documento o dato pertinente para el diseño y construcción de los proyectos. En el caso xx xxxxxxx primarias, se deben conducir investigaciones a nivel del área del proyecto, de acuerdo con las necesidades que se indican en estos términos de referencia; además, los consultores deben armonizar sus propuestas con la legislación ambiental vigente en el país, con el fin de ajustar a las necesidades ambientales los planteamientos tecnológicos del proyecto.

La elaboración de los diseños, debe basarse en el uso de una metodología participativa. En este sentido deben tomarse en cuenta las ideas y criterios tanto de los técnicos y líderes locales, como de los beneficiarios del proyecto, sobre todo cuando se tenga la certeza que sus planteamientos abonarán a la consistencia del estudio y al éxito del proyecto. El trabajo de campo debe coordinarse con contrapartes asignadas por el PDABR, quienes proporcionarán asimismo información de primera mano de la que se disponga para realizar los estudios. La participación de los beneficiarios comenzará con la fase de planificación de las actividades y recolección de información, la cual se realizara a través de entrevistas grupales e individuales.

c) Productos Esperados

1) Diseño de los sistemas xx xxxxx naturalmente presurizados, a nivel extrafinca e Intrafinca para el área de influencia de cada proyecto listado en el Cuadro No. 1, 2 y3

2) Infraestructura Instalada, probada y en plena capacidad operativa de acuerdo a lo solicitado.

3) Especificaciones técnicas generales y específicas para la instalación y suministro de tuberías, filtros, válvulas, sistemas de fertilización, manómetros, equipo xx xxxxx, accesorios y cualquier otro elemento entregado o construido en cada subproyecto.

4) Certificados de Calidad de tuberías, filtros, válvulas, sistemas de fertilización, manómetros, equipo xx xxxxx, accesorios y cualquier otro elemento entregado o construido como parte de las obras en cada subproyecto solicitado como producto de esta Invitación a Licitar.

5) Presupuesto base de las obras, incluyendo fichas de costos (no debe exceder el monto presupuestado total)

6) Planos Finales y de ¨COMO CONSTRUIDO¨

7) Manual de Operación del Sistema

d) Información Disponible para Consulta

La información que se detalla a continuación estará disponible para consulta en La Unidad Administradora de Proyectos de la SAG a los oferentes que estén interesados en participar en el proceso de Revisión del Diseño y Construcción de un Grupo de Sistemas de Pequeño Riego, la cual es la misma a la que se hace referencia en la sección III, numeral 1.1, literal A, y el Sección VI, en los numerales, 6.2 y 6.3

1) Documentos de Proyectos existentes.

2) Localización Georeferenciada de los Subproyectos.

3) Listado de Beneficiarios por cada Subproyecto.

4) Planos existentes de Proyectos.

5) Otra información Pertinente (Presupuesto, Listado de materiales, etc. si existen)

6.9.3 Servicios Requeridos

A continuación, se resumen los servicios a ser suministrados por el Contratista:

1) Diseño Revisado y aprobado de los Sistemas xx Xxxxx

2) Planos Georreferenciados del Sistema xx Xxxxx en todos los Proyectos.

3) Suministro de Materiales y equipo de acuerdo a las especificaciones solicitadas y el requerimiento de cada Subproyecto.

4) Planificar la ejecución en fases simultáneas de construcción, considerando el plazo para la ejecución. Los Proyectos en los que se requiera suministro y construcción serán recibidos por el PDABR solamente a plena capacidad de operación.

5) Cumplir con las especificaciones técnicas generales y específicas exigida para los materiales, la construcción e instalación de la infraestructura de los sistemas xx xxxxx diseñados.

6) Dirección de la construcción e instalación de los Sistemas xx xxxxx.

7) Suministro de la mano de obra especializada solicitada para la construcción e instalación del Sistema. (Topografía, Albañil, Fontanero)

8) Elaborar y entregar un manual de operación del Sistema

6.9.4 Descripción Detallada de los Servicios Requeridos

Este producto debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:

a) Aspectos Específicos

Presentar una descripción de la situación actual de la zona. Abordar entre otras, las cuestiones de orden general referentes a la situación del proyecto así como las limitaciones y problemas propios de la zona del proyecto, destacando sobre todo, los aspectos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Los temas a analizarse se describen a continuación:

1) Ubicación

Revisar el área beneficiada por el proyecto en función de sus límites geográficos naturales e indicar sus características físicas, ubicación de las comunidades, vías de comunicación, etc.

2) Clima

Actualizar o recabar los datos para describir el comportamiento del clima referente a precipitación, temperatura y humedad relativa. Mostrar los datos, fuente de los datos y métodos utilizados para la determinación de la demanda de agua del Proyecto. La fuente de los datos a utilizar debe ser reconocida en el ámbito nacional.

3) Suelos y Uso Potencial de la Tierra

Determinar el tipo de suelo del proyecto de tal manera que se pueda establecer su potencial agrícola, su aptitud para el riego y los parámetros de humedad y densidad aparente utilizados para realizar los cálculos xx xxxxx y la planificación de la aplicación del agua.

4) Recursos Hídricos

Presentar la información hidrológica y calcular los parámetros relacionados con la disponibilidad de agua para riego en la zona del proyecto.

Realizar el análisis de avenidas relacionado con el diseño de la presa derivadora y obras conexas.

b) Actividades Productivas

1) Organización de usuarios

Planificar la entrega del agua por turnos xx xxxxx y definir las parcelas o bloques que deberán regar simultáneamente sectores con el fin de organizar posteriormente por el personal del PDABR la operatividad del Sistema xx xxxxx. Entregar la lista de usuarios y/o parcelas que corresponden a cada turno xx xxxxx.

2) Plan de Operación y Mantenimiento

Para la época de máxima demanda, describir la operación del Sistema de acuerdo a la duración xxx xxxxx, cantidad de agua a aplicar, área a regar, etc.

Elaborar un manual de operación y mantenimiento.

A nivel de obras comunes (captación, derivación y conducción), el mantenimiento estará orientado a realizar el desazolve xx xxxxxx derivadoras, mantenimiento de tuberías de los sistemas de conducción o distribución, retiro de obstáculos en las entradas de agua de las presas, alza de los desarenadores para desfogar acumulaciones de sedimentos y basura, etc. En las entradas de los diferentes módulos, las actividades estarán dirigidas al mantenimiento de válvulas, Operación y Mantenimiento de unidades de filtración y de medidores, etcétera, así como todo lo necesario para realizar una operación eficiente del Sistema xx xxxxx y ordenar la distribución del agua.

6.9.5 Diseño de los Sistemas xx Xxxxx

Entre otros elementos de orden general que deben analizarse, se indican los siguientes:

a) Aspectos Técnicos

Bajo este concepto, el Contratista debe entregar una Memoria técnica y descriptiva sobre los métodos y procedimientos que utilizó para obtener los resultados reflejados en el Diseño del Sistema xx Xxxxx.

b) Diseño y Construcción de los Sistemas xx Xxxxx

El Diseño de la infraestructura xx xxxxx incluye las presas de derivación, las líneas de conducción, las redes de distribución y el desarrollo parcelario.

Los aspectos que deben ser considerados para el diseño y el desarrollo posterior de estas obras, son los que a continuación se describen:

1. Revisión de diseños previos.

2. Obtención de la Demanda de Agua del Sistema. El Plan de cultivos a considerar será obtenido con la participación de los Beneficiarios. El método a usar para la obtención de la ETP será preferiblemente el xx Xxxxxxx & Xxxxxxxx, se podrá usar el método xx Xxxxxxxxxx con fines comparativos.

3. Levantamiento topográfico, altimetría, planimetría, y elaboración de planos y mapas. Lo anterior a escalas 1/1000 para el área del proyecto, 1/500 para la ruta de la línea principal, y de las líneas secundarias y terciarias; 1/200 para estructuras hidráulicas (las escalas podrán variar de acuerdo a la magnitud de la obra, siempre y cuando sea aprobada por el PDABR), el levantamiento deberá ejecutarse haciendo uso de Estación Total y los puntos principales se

deberán georreferenciar.

4. Trazar las rutas de conducción preferiblemente sobre las rutas de caminos ya establecidos

5. Informe sobre áreas afectadas en caso de que las estructuras propuestas afecten propiedades privadas, el cual debe incluir:

 Nombre de los propietarios de las fincas, superficies reportadas, número y tipo de infraestructura afectada y valor de las mismas.

c) Documentación Final

En base a la información básica antes descrita, tipos de cultivo y requerimientos de agua para los cultivos, se debe determinar y proporcionar lo siguiente:

1) Diseño y presupuesto revisado de cada sub-proyecto considerando riego presurizado por gravedad, excepto en los subproyectos señalados por el personal del PDABR, en los que es necesario el uso de equipo de bombeo.

2) Topografía planimétrica y altimétrica con curvas de nivel a un (1) metro

3) Análisis de Demanda de Balance Hídrico y demanda de agua

4) Análisis Hidráulico de todos los elementos inherentes al Sistema xx xxxxx y de capacidad y estabilidad de las obras civiles.

5) Descripción de las obras diseñadas elaborando en forma detallada las especificaciones técnicas de carácter específico y general

6) Elaboración de Planos de planta y perfil y detalles correspondientes a las obras civiles que se van a construir, entre otras: obras de derivación, sistemas xx xxxxx, Toma granjas, etc.

7) Detalles hidráulicos e instalaciones eléctricas para la operación de los sistemas y diseño de las líneas de alta tensión para suplir la energía requerida en el área del proyecto, si se requiere

8) Presentar Especificaciones Técnicas Constructivas y Específicas de los materiales y equipo, de acuerdo al diseño final detallado y planos de ingeniería de los sistemas xx xxxxx, incluyendo las de las obras relacionadas con el proyecto.

9) Preparar cantidades de obra y presupuesto base de las obras. Calcular las cantidades de obra de todas las obras en base al diseño final de los sistemas xx xxxxx, incluyendo los planos de ingeniería. Estimar el costo de la Mano de Obra Especializada a utilizar en la construcción del proyecto de acuerdo a las cantidades de obra, precios unitarios, y a las especificaciones técnicas elaboradas. Dicho costo se determinará en base a precios locales xx xxxxxxx de mano de obra, materiales y equipo. El presupuesto se presentará con costos unitarios en Lempiras y dólares incluyendo las correspondientes fichas de costos (se adjuntará la base de datos de precios de materiales y mano de obra y maquinaria en el caso en que se solicite el suministro e maquinaria para la construcción)

10) Proveer un programa de construcción que permita garantizar la entrega de los Productos en el Plazo establecido. Gráficamente, el Programa se reflejará en un Cronograma detallado de ejecución del proyecto en MS Project y Excel de versión reciente

11) Presentar el detalle y memoria de cálculo utilizados en la elaboración de la revisión a los diseños

6.9.6 Productos Finales

En base a la descripción anterior los productos esperados de esta fase se listan a continuación:

1) Diseño Final de los sistemas xx xxxxx en que se requiera.

2) Análisis de la demanda de agua

3) Levantamiento topográfico, altimétrico y planimétrico (realizado con estación total, según las instrucciones del Supervisor y el personal del PDABR asignado para el seguimiento técnico de la ejecución del Proyecto)

4) Planos de planta y perfil y detalles de las diferentes obras

5) Especificaciones técnicas específicas y generales

6) Preparación de cantidades de obras, presupuesto base, fichas de costos, base de datos de materiales, mano de obra y maquinaria

7) Cronograma de construcción y plan de asignación de recursos

8) Memorias de cálculo de los diseños

6.9.7 Forma de Entrega de los Productos Finales

1) Anexo #1: Xxxxxxx, conteniendo tablas de cálculos y datos, con al menos la siguiente información:

a) Distribución de cultivos.

b) Uso consuntivo.

c) Distribución de área.

d) Requerimientos brutos de agua.

e) Requerimientos netos xx xxxxx.

f) Requerimientos de agua en volúmenes.

g) Perdidas de conducción.

h) Tasas xx xxxxx.

2) Anexo #2: Hidráulica, conteniendo los cálculos hidráulicos del diseño del sistema, cubriendo por lo menos las siguientes:

a) Diseños de anclajes.

b) Diseño de la línea de conducción y red de tuberías.

c) Diseño de estructuras como sifones, canales, etc.

d) Diseño de las líneas de distribución, laterales, secundarios, terciarios, etc.

e) Diseño de la obra de xxxx y desarenador.

f) Ubicación de válvulas de aire, rompecargas y válvulas de purga.

3) Anexo #3: Propietarios, conteniendo por lo menos la siguiente información:

a) Ubicación

b) Código de parcela.

c) Área (Ha) por parcela y productor (área máxima = 1 hectárea por productor).

d) Nombre del Propietario.

e) Asignación del turno xx xxxxx según el ordenamiento del diseño.

4) Anexo #4: Ambiente, conteniendo las consideraciones y medidas de mitigación ambientales antes, durante y después del proceso de construcción de la obra.

5) Anexo #5: Programa de construcción, Cronograma de ejecución de obras en Excel . Donde se reflejen las rutas criticas del proyecto.

6) Anexo #6: Presupuesto, conteniendo por lo menos la siguiente información:

a) Cantidades de Obras de cada proyecto.

b) Precios unitarios de cada obra.

c) Costo promedio por hectárea y por parcela de la Obra

d) Costo total de cada Grupo construido y costo total de las obras.

e) Ficha de Costo Unitario por cada actividad.

f) Base de datos de precios de materiales y mano de obra.

7) Anexo #7: Especificaciones, Conteniendo las especificaciones técnicas de todos los procesos de construcción, especificaciones generales , especificaciones especiales, especificación de obras a ejecutar, materiales y equipo, seguridad, planos líneas xxxxx, visitantes, bodegas, etc.

8) Anexo #8: Planos, Conteniendo los detalles de todo el sistema xx xxxxx, obras misceláneas, obras especiales, obra de toma, cajas de distribución, línea de conducción, línea de distribución, xxxxx xxxxxxx, etc. Los planos se entregaran en los siguientes formatos:

a) Carpeta con todos los planos en formato dwg (AutoCAD).

b) Carpeta con todos los planos en formato pdf.

9) Anexo #9: Informe final del Proyecto, conteniendo por lo menos la siguiente información:

a) Generalidades del proyecto.

b) Actividades previas a la Construcción/Instalación.

c) Descripción del Proyecto.

d) Memoria Técnica, Bitácora, Planos de Como Construido

e) Certificados de Calidad de los materiales y equipo suministrados

f) Anexos del informe. (Registro fotográfico, Manuales de operación, Registro documental de problemas encontrados, recomendaciones et.)

Anexo N°1

Demanda

Anexo N°2

Hidráulica

Anexo N°3

Propietarios

Anexo N°4 Ambiente

Anexo N°5 Cronograma

Anexo N°6

Presupuesto

Anexo N°7

Especificaciones

Anexo N°8

Planos

Anexo N°9

Informe Final

CARPETA

PRINCIPAL

6.9.8 Distribución Por Carpetas

Cronograma En Excel

Cronograma En Project

Presupuesto Final

Fichas de costos

Bases de Datos

Planos en PDF

Planos en DWG

6.10 SECCION SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION

Esta etapa se dividirá en dos Secciones dependiendo de la propuesta hecha por el ~~Contratista~~, los listados de actividades presentes en estas secciones en ningún momento serán limitantes para ser modificadas de acuerdo a la siguiente división:

1) Generalidades de Obra: Las cuales son actividades generales que todos los Oferentes deberán incluir en los Términos de Referencia (TdR) para el Diseño y Construcción de un Grupo de Sistemas de Pequeño Riego, las mismas son enumeradas en el listado de la Sección N°6.11 y las mismas no podrán ser eliminadas, únicamente se permitirá la inclusión de otras actividades según el criterio del Consultor.

2) Especificaciones Técnicas: Que serán las posibles obras que se deberán incluir en los Términos de Referencia (TdR) para la Construcción, tomando en cuenta que las mismas se podrán modificar de acuerdo a lo establecido en la revisión y el Diseño propuesto por el Contratista, pero en el caso de obras similares deberán de incluir la especificación incluida en este documento con posibles variaciones siempre y cuando no disminuyan la calidad solicitada en este proceso.

6.10.1 Actividades Secuenciales a Realizar

Para alcanzar los objetivos de esta Contratación en general las actividades requeridas deben adecuarse tanto como sea posible al siguiente marco de secuencia lógica:

1) Ubicación del Personal Clave en la zona del Proyecto

2) Suministro de materiales y equipo

3) Presentación de los planes de calidad, asignación de recursos y Cronograma de Obras

4) Construcción de obras, prueba y entrega del Sistema

5) Estas actividades deberán realizarse en el periodo de revisión del Diseño (1 mes)

6.10.2 Enfoque, Metodología, Productos Esperados e Información Disponible.

1) Enfoque

Las firmas oferentes deberán presentar su enfoque conceptual respecto a la realización de la ejecución de la obra, describiendo la metodología a seguir para las actividades involucradas:

a) Diseño y Construcción de la Obra de Toma

b) Diseño y Construcción de la Línea de conducción

c) Diseño y Construcción de las Líneas de Distribución

d) Diseño y Construcción de obras grises, sistema de filtrado, etc.

e) Diseño y Construcción de Desarrollo Parcelario y obras misceláneas

2) Metodología

El Oferente deberá mostrar la metodología a usar de tal forma que demuestre que tiene la capacidad para la ejecución de los proyectos solicitados en el tiempo requerido y bajo los más altos estándares de calidad.

3) Productos Esperados

Sistemas xx xxxxx instalados en todos los subproyectos a plena capacidad operativa en el lapso de tiempo solicitado y bajo la normativa de calidad requerida.

6.11 GENERALIDADES DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

6.11.1 Intención de los Planos Y Especificaciones

La intención de los Planos, Presupuestos Desglosados y las Especificaciones es prescribir el trabajo completo que el Contratista se compromete a ejecutar, en un todo de acuerdo con los Documentos Contractuales. Cualquier cosa mencionada en el Presupuesto o en las Especificaciones, deberá tener igual efecto al que tendría si fuera mostrada o mencionada en los planos.

Considerando que se trata de la entrega de un ¨Proyecto Llave en Mano¨, El Contratista será responsable de cualquier cambio que surja en la instalación del sistema sin solicitar ninguna remuneración adicional.

6.11.2 Información Adicional Proporcionada

Informaciones sobre el terreno, suelo, clima, subsuelo, caudal, calidad del agua y cualquier otra información física incluida en los Documentos Contractuales o que en otra forma se hayan puesto al alcance del Contratista por el Propietario no son garantizadas ni tienen el carácter de declaraciones sino que son suministradas únicamente para información del Contratista.

Es expresamente entendido que la SAG no será responsable de su exactitud ni por cualquiera de las deducciones, interpretaciones o conclusiones que de ellos se deriven. La información se pone a disposición con el objeto de que el Contratista pueda tener la misma información que la SAG, sin embargo, el Contratista debe recabar y/o generar la información que usará para la ejecución de su trabajo.

6.11.3 Derecho de Vía en el Área del Proyecto

El Contratista, su personal y equipo, no entrarán ni ocuparán ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía, sin el consentimiento escrito del propietario. Se entiende que el derecho de vía aquí referido, significa solamente el permiso para pasar a través de propiedades públicas en las cuales el Contratista va a llevar a efecto el trabajo.

A requerimiento de la SAG, otros Contratistas y/o empleados del SAG u otros servidores públicos podrán entrar al sitio de trabajo, para lo cual el Contratista deberá prestar la colaboración necesaria al

personal mencionado para que pueda llevar a cabo el trabajo o diligencia autorizada.

A pesar de que el grupo u organización beneficiaria es la responsable de la obtención de los permisos de servidumbre, El Contratista informará al Supervisor semanalmente sobre su plan de trabajo. El Contratista no podrá entrar a ninguna propiedad, ni comenzará ninguna operación hasta que no haya recibido la confirmación escrita del Supervisor, de que se ha obtenido el permiso del propietario o del arrendatario para entrar a la propiedad. Si el Contratista entra a un sitio de trabajo sin el permiso correspondiente, será responsable por los costos y consecuencias legales derivadas del ingreso no autorizado.

Además de los requerimientos contemplados anteriormente, el Contratista, deberá notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, con por lo menos cuarenta y ocho

(48) horas de anticipación.

Antes de iniciar cualquier excavación, el Contratista deberá hacer el levantamiento y tomar fotografías de todas las estructuras existentes. Una copia de esta información será entregada al Supervisor.

6.11.4 Cambios en el Trabajo

a) Prioridad del Trabajo: El PDABR se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para ella misma como para el Contratista, la secuencia y/o prioridad del trabajo de construcción de las diferentes obras contempladas en el contrato, y el contratista deberá dar prioridad a los requerimientos específicos presentados por el SAG.

b) El PDABR se reserva el derecho de cambiar uno o varios de los proyectos aquí enlistados por proyectos de similar magnitud y dentro del monto pactado en el contrato. .

c) El Contratista deberá establecer la jornada laboral de tal manera que cumpla con el tiempo de entrega estipulado. En el caso en que deba trabajar en jornadas que superan las horas definidas como una jornada laboral normal, deberá coordinar el horario de trabajo con los Beneficiaros, el Supervisor y el Personal del PDABR responsable del seguimiento de la ejecución del contrato.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites de la jornada estipulados anteriormente, se deberá informar al Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la ejecución de tales trabajos. El contratista deberá obtener todos los permisos necesarios y el consentimiento de la organización beneficiaria para trabajar fuera de los límites de la jornada especificados y brindar todas las facilidades al personal para su ejecución.

d) Trabajos con Mal Tiempo: No se deberá realizar ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que todo el trabajo de construcción a ejecutarse, bajo tales condiciones de tiempo, será de la calidad especificada.

6.11.5 Protección y Reemplazo de Estructuras Subterráneas Existentes

El Contratista deberá entender que la SAG no es responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada con relación a las instalaciones existentes, y no podrá hacer ningún reclamo por retraso o compensación adicional por la inexactitud, insuficiencia o ausencia de información, indicada o no indicada en los planos, ni podrá reclamar la exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato por razones de la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto, cable u otra estructura subterránea que esté incorrectamente localizada o haya sido omitida en los planos.

El Contratista deberá notificar los trabajos a realizar a las empresas de servicio público que tengan instalaciones y/o estructuras subterráneas dentro del área del proyecto y, deberá presentar al Supervisor los certificados de autorización correspondientes, antes de comenzar los trabajos.

Deberá mantener en servicio las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, y adoptará las medidas necesarias para mantenerlos en operación.

Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con la supervisión de personal de la empresa de servicio público correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una conexión provisional. El Contratista deberá instalar materiales de la calidad especificada por la empresa del servicio en las secciones o tramos de líneas y/o estructuras a ser reconstruidas, lo que deberá ser inspeccionado y aprobado por la empresa de servicio público correspondiente, antes de colocar el relleno. El Contratista deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el transcurso de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo. Hasta donde sea posible procurará más bien mantenerlas en su sitio. El Contratista deberá reparar todos los daños causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de las tuberías o estructuras o conexiones de servicio existentes.

6.11.6 Personal Auxiliar del Contratista

El Contratista deberá proveer por su cuenta el personal especializado necesario. En algunos casos, la Mano de Obra especializada podrá ser suministrada por la Organización Beneficiaria como parte de su aporte equivalente al 10% del costo del Proyecto.

El Grupo Beneficiario deberá emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia, control y seguridad a las obras durante las veinticuatro horas del día.

6.11.7 Protección de la Propiedad Pública y Privada

Como director de la ejecución de las obras, el Contratista, asesorará a los productores sobre las medidas necesarias para mantener en su lugar y proteger de cualquier daño directo o indirecto todas las tuberías, postes, conductos, paredes, edificios y otras estructuras, servicios públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. El Grupo beneficiario será responsable y asumirá por su cuenta todos los gastos directos e indirectos efectuados por cualquier daño causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos.

Desde el inicio de la ejecución de las obras hasta el final, el Contratista velará por la protección de los peatones y la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construcción de las obras. Deberá garantizar asimismo el acceso fácil y seguro de peatones y el tránsito de vehículos.

Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a personas u objetos deberán protegerse con un cerco de acuerdo a instrucciones dadas por el Supervisor.

6.11.8 Plantel del Contratista

El Grupo beneficiario proveerá al Contratista de las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, almacenes de herramientas., etc. Sin embargo el Contratista deberá proveer del albergue necesario para su personal asignado a la obra.

6.11.9 Bodegas

El Grupo beneficiario proveerá todas las instalaciones necesarias para el almacenamiento de herramientas, equipos y suministros. Sin embargo el Contratista será responsable del registro, inventario y control de los suministros utilizados en la obra.

El Contratista debe considerar que el PDABR recibirá como producto final un número final de hectáreas bajo riego en funcionamiento o al 100% de su capacidad operativa instalada y construida, para cada uno de los subproyectos solicitados.

6.11.10 Equipo y Métodos de Construcción

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorización del Supervisor podrá cambiar el método y/o procedimiento de construcción. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobación del Supervisor, no podrá considerar o reclamar ajustes en los costos.

6.11.11 Facilidades para el Tráfico de Vehículos y Peatones

Durante la ejecución de las obras, las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas al tráfico de vehículos y peatones, y no deberán cerrarse innecesariamente, a menos que se obtenga previamente la aprobación de la autoridad correspondiente.

6.11.12 Materiales en el Sitio

Todos los materiales como ser tierra, grava, piedras, madera, tuberías, cables, equipos y otros, extraídos como resultado de las excavaciones, demolición, limpieza y otros trabajos en el sitio, son propiedad del municipio o de los vecinos o de alguna institución pública o privada y no podrán ser removidos del sitio sin autorización del Supervisor. Sin embargo, el Contratista podrá hacer uso de material excavado, para efectos de construcción bajo la aprobación previa del Supervisor.

6.11.13 Calidad de Materiales y Acabados

A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales (excepto tubería y accesorios) y acabados deberán cumplir con el estándar ISO (métrico) y los anexos corrientes de su edición más reciente o su equivalente en el estándar inglés o como se establece en estas especificaciones. Aquellos materiales que no estén incluidos en el ISO o su equivalente en el estándar inglés o en estas especificaciones, deben poseer la mejor calidad en su clase, o la calidad especificada por el Gerente de Obras (Supervisor).

A solicitud del Supervisor, el Contratista presentará previamente una muestra de los materiales a usarse para su aprobación. Si tales muestras no corresponden al estándar especificado o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por el Supervisor deberán ser retiradas del sitio por cuenta del Contratista y sustituidas de inmediato por aquellos elementos que cumplan con las especificaciones y sean aprobadas por el Supervisor.

6.11.14 Posesión Después de la Aprobación

Después de que cada uno de los componentes de la obra a construir estipulados en el Contrato haya sido aprobado, la SAG podrá utilizarlos de acuerdo a sus necesidades sin que esa posesión implique la aceptación final de los mismos. El Contratista será responsable del mantenimiento de la obra, ya sea usada por la SAG o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante el certificado de Aceptación Final debidamente firmado.

6.11.15 Control de Contaminación Ambiental

El Contratista deberá asesorar al grupo beneficiario sobre la forma de evitar la contaminación por ruido, olores, residuos y/o desechos sólidos y líquidos, durante la ejecución de las obras.

La construcción del proyecto podría generar algunos impactos al ambiente al igual que podría verse afectado por el entorno, por lo cual el Contratista deberá hacer cumplir con las siguientes medidas:

i. El traslado de materiales debe organizarse mediante el establecimiento de una zona de acopio donde puedan acceder los camiones y desde donde se deberán movilizar medios más pequeños a los distintos sitios de trabajo.

ii. La bodega debe estar ordenada y bajo vigilancia y control permanente de inventarios.

iii. Las zonas donde se excave tanto para estructuras como para la colocación de tubería deberán marcarse con medios muy identificables siguiendo la normativa nacional existente y además asegurando que puedan ser visibles de noche.

iv. Esto es indispensable en los callejones y pasajes estrechos o con fuertes pendientes que no permiten al peatón una visibilidad y maniobrabilidad capaz de superar fácilmente los obstáculos o peligro.

v. El material excavado deberá ser resguardado de la gravedad y del arrastre por viento y agua mediante la conformación de montículos de no más de 60 centímetros de altura con la base reforzada con madera, piedras, mallas o algún material que reduzca el arrastre y con una cubierta de plástico que

evite que sea mojado por la lluvia. Siempre es preferible que el material excavado sea reutilizado de manera inmediata y no almacenado en la superficie por más de 24 horas.

vi. Para reducir los riesgos tanto de accidentes por zanjas abiertas como la erosión de materiales excavados debido al agua y pendiente es preferible que las actividades de colocación de tubería se realicen de manera ordenada por tramo, excavando colocando y cerrando en el menor tiempo posible y evitando dejar las zanjas abiertas.

vii. El material sobrante de las excavaciones debe de manejarse con rapidez para dejar las zonas limpias y despejadas al concluir el cierre de la zanja.

viii. En la medida de lo posible se recomienda utilizar mano de obra local para crear un sentimiento de apropiación de las obras.

ix. Durante la realización de las obras se podrán requerir de podas x xxxxxx de árboles y vegetación, se recomienda que se identifique claramente el corte o tala requerida evitando el daño a más plantas del estrictamente requerido para la obra. Si es necesaria la extracción total de árboles, esta actividad deberá ser consultada con las autoridades municipales ambientales y seguir sus procedimientos, se recomienda que al menos se reponga cada árbol con 3 árboles nuevos, a ser plantados en los sitios elegidos por el patronato de la comunidad o las autoridades ambientales. Las especies a utilizar deberán ser las mismas que se encuentran en la zona, excluyendo el uso de ficus, por sus características dañinas hacia el alcantarillado. Se recomienda que si se sembraran en los predios de las viviendas, sean árboles frutales que puedan servir tanto de sombra y albergue de aves, como para consumo de los habitantes.

x. El material extraído contaminado por aguas negras, es decir tubería y elementos existentes a ser cambiados, debe de manejarse como residuo peligroso, por lo que el personal deberá contar con equipo de protección y al momento de extraer el material se deberá de colocar en un vehículo, cubrirlo con lona y asegurarlo hasta su traslado al relleno sanitario municipal. Esto deberá hacerse en época seca, sin fuerte vientos y en horas de bajo tránsito.

xi. El trabajo en áreas que requiere de la exposición del personal a agentes patógenos, estos deberán contar con el equipo especificado por el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que proporciona la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

xii. Los sitios de trabajo en estas áreas expuestas a agentes patógenos deben de ser controladas y el paso de peatones debe ser desviado por ruta alterna para evitar contagios y accidentes.

xiii. Todas las áreas de trabajo deben de mantenerse y dejarse al momento de concluirlas completamente limpias y libres de cualquier material que pueda ser arrastrado y dañar el sistema.

xiv. Antes de iniciar las actividades de construcción de las obras en una calle, los vecinos colindantes, deberán ser informados, para que tomen sus precauciones.

6.11.16 Visitantes

El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del proyecto, a excepción de los representantes del SAG y del Supervisor o sus representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con previa autorización y presencia del Supervisor. El Contratista deberá anotar todas las visitas y reportarlas al Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y calidad de la obra, será remitida al Supervisor, quien evacuará la consulta de acuerdo a criterio y consideración del SAG.

6.11.17 Plan De Seguridad

a. Generalidades

El Contratista deberá elaborar un Plan básico de Seguridad laboral, redactado de forma sencilla, dicho Plan debe ser presentado en un documento impreso ante los beneficiarios y el personal del PDABR. El Contratista asesorará a los beneficiarios sobre la aplicación y cumplimiento de el Plan de Seguridad para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar el cumplimiento con los requisitos de salud y seguridad en el trabajo aquí establecidos y con los estándares correspondientes de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y cualquier otra institución o legislación aplicable.

b. Elementos Básicos del Plan de Seguridad

El documento del Plan de Seguridad incluirá, como mínimo, los siguientes elementos básicos:

 Declaración de la Política de Seguridad e Higiene del Contratista

 Prevención de Accidentes

 Capacitación de sus Trabajadores

 Prevención de Uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas

 Servicio de Medicina/Primeros Auxilios

 Prevención de Incendios

 Limpieza de la Zona de Trabajo

 Pruebas de Equipo e Instalaciones Temporales

 Seguridad de la Zona del Trabajo

 Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista

 Control de Materiales Tóxicos

 Protección del Ambiente y el Público en General

 Identificación y Resolución de Disconformidades

 Documentación y Archivos

c. Declaración de La Política de Seguridad e Higiene del Contratista.

El Contratista hará una declaración formal de su política de seguridad, requisitos de salud e higiene del trabajo. La misma declarará que la política del Contratista es de ejecutar sus obras en conformidad absoluta con las Leyes de la República de Honduras y los requisitos de esta sección. Declarará que no es política de la empresa exponer a sus trabajadores o al público al peligro como resultado de los trabajos que se realicen por este Contrato. Esta declaración se imprimirá y colocará en un lugar visible en cada frente de trabajo

d. Prevención de Accidentes

El Contratista velará por el mantenimiento de ambientes y procedimientos de trabajo que:

1) Salvaguardarán el personal, propiedades, materiales y equipos públicos y privados expuestos a las operaciones y actividades de ejecución de los proyectos;

2) Impedirán interrupciones de las operaciones del Gobierno o Municipalidades y retrasos en las fechas de terminación del proyecto;

3) Controlarán los costos de ejecución de este contrato.

1. El Contratista deberá inspeccionar continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para comprobar si existe cualquier condición que pueda representar un peligro y será responsable de tomar las medidas correctivas necesarias, durante el período de construcción, desde el inicio hasta la entrega de la obra.

e. Capacitación de los Trabajadores

El Contratista realizará reuniones periódicas para capacitar a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad del personal involucrado. Después de cada reunión de seguridad, el encargado del Contratista redactará un informe de la reunión con los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante la reunión.

f. Prohibición del Uso y Bebidas Alcohólicas

El uso de drogas y bebidas alcohólicas es terminantemente prohibido dentro de las zonas de los trabajos. Lo cual significa que el Contratista deberá instruir a sus trabajadores para evitar el uso de estas sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas será suspendido del proyecto por un período no menor a un mes. La venta de drogas o bebidas alcohólicas o la verificación de uso por segunda vez será razón suficiente para despedir al empleado.

g. Botiquón de Primeros Auxilios

El Contratista es responsable de mantener medicinas apropiadas y elementos de primeros auxilios en la obra. También, el Contratista implementará un plan de emergencia para la evacuación de empleados o heridos como consecuencia de los trabajos. Cada frente de trabajo debe contar con por lo menos una persona capacitada en primeros auxilios que se encargará de cualquier situación que requiera su ayuda. Es indispensable tener comunicación adecuada entre los frentes de trabajo y la sede principal del Contratista o directamente con algún servicio de auxilio para responder a la mayor brevedad durante una emergencia.

Document Metadata

Table of Contents

Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Co- calificación

Document Metadata

Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Co- calificación

Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Co-calificación

Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2017

Modalidad del Contrato: “Llave en Mano”

Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

Octubre, 2017

INDICE

Sección VII 162

Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios 162

Sección VIII 163

Formato de Contrato 163

Sección I. Aviso de Licitación‌

Modalidad: Cocalificación

1. FUENTE DE RECURSOS

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

Sección II. Instrucciones a los Oferentes‌

Sección III. Datos de la Licitación‌

Sección IV. Criterios de Evaluación‌

Criterios de Precalificación

El Oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica.

B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica.

El Oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica.

*En caso de Consorcio se sumarán las experiencias de cada uno de los miembros del consorcio.

*En caso de Consorcio se sumarán las experiencias de cada uno de los miembros del consorcio.

Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)

C. Evaluación de la Oferta Económica

D. Propuesta más conveniente

Sección V Formularios de Licitación‌

Pre-calificación

CP-1 Carta de Presentación de la Propuesta

PREC - 1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

PREC - 2 Garantía de Mantenimiento de Oferta

PREC - 3 Situación Financiera

PREC - 4 Antecedentes de contratación PREC - 5 Identificación del Oferente PREC - 6 Declaración Jurada

Oferta Técnica

TEC -1 Experiencia General

TEC - 2 Experiencia Específica

TEC - 3 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones TEC - 4 Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto TEC - 5 Subcontratistas Previstos

TEC-6 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra

Oferta Económica

ECO-1 Presentación de la Oferta Económica

ECO-2 Oferta Económica

ECO-3 Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

CP-1 Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta

FORMULARIO PREC-1

Promesa de Consorcio

FORMULARIO PREC-2

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato (Garantía Bancaria)

FORMULARIO PREC-3

Situación Financiera

FORMULARIO PREC-4

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el Oferente y cada miembro del Consorcio

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO PREC-5

Identificación del Oferente

PREC-6

Declaración Jurada

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

FORMULARIO TEC-2

Experiencia Específica del Oferente

FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma del oferente)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

Sección II. Instrucciones a los Oferentes ‌

Sección III. Datos de la Licitación ‌

Sección IV. Criterios de Evaluación ‌

Sección V Formularios de Licitación ‌

Sección VI. Especificaciones Técnicas ‌