Pliego de Condiciones de concurso de obras correspondientes a la calle J del proyecto de urbanización del Plan Parcial U.E. B-3 “El Olivar” de Barbate Cádiz).
Pliego de Condiciones de concurso de obras correspondientes a la calle J del proyecto de urbanización del Plan Parcial U.E. B-3 “El Olivar” de Barbate Cádiz).
Entidad contratante: Junta de Compensación U.E. SUP-B3 EL OLIVAR (BARBATE) Gerencia de la Junta de Compensación: Inmobiliaria Zona Xxxxxx xx Xxxxx.
Dirección: Edif. Heracles, Recinto Interior Zona Franca. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx x/x 00000 XXXXX.
Tlfno: 000000000
Fax: 000000000.
Dirección correo electrónico: xxx@xxx.xx
Web: xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
PRIMERA.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.1 Definición del Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto ejecución de las obras de urbanización de la calle J del Polígono “El Olivar de Barbate”, de acuerdo con lo recogido en la separata de proyecto originada para la mejora de la solución del proyecto de urbanización completo del Polígono. Las obras se ejecutarán con sujeción a la oferta presentada y al resto de la documentación contractual.
De cara a la presentación de las ofertas se proporciona a los licitadores la siguiente documentación que reviste carácter contractual; Pliego de Condiciones del concurso, Propuesta de Contrato de Obra y Separata del Proyecto de Urbanización.
La presentación de oferta por el licitador presupone el conocimiento y aceptación de todas las condiciones contenidas en la documentación proporcionada. En caso de discordancia entre el Contrato de Obra y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo indicado en el Contrato de Obra.
1.2 Presupuesto máximo de licitación e importe del Contrato.
El presupuesto máximo de licitación es de 470.899,98 € IVA incluido. El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras vendrán determinados por oferta del adjudicatario y por lo dispuesto en la Estipulación Tercera del contrato. La forma de pago será de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Cuarta del contrato adjunto.
1.3 Plazo.
El plazo de ejecución del contrato será el que resulte de la oferta del adjudicatario y de lo dispuesto en la Estipulación Quinta del contrato, iniciándose el cómputo del plazo el día siguiente al de la comprobación de replanteo, que deberá tener lugar en el plazo máximo de
7 días naturales desde la notificación de la adjudicación. El plazo máximo total de ejecución de las obras es CUATRO MESES.
Lo anterior es sin perjuicio de las posibles suspensiones o interrupciones en la marcha de los trabajos de acuerdo con la cláusula Quinta de la propuesta de contrato adjunto.
1.4.-Clasificación mínima requerida.
Clasificación de contratistas de obras (Art. 25 RD 1098/2001):
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría B.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.
Todos estos extremos se acreditarán en el punto 3 del sobre A del concurso al que luego se hará referencia.
1.5 Garantías.
La garantía definitiva que deba prestar el adjudicatario, será de un importe equivalente al 4% del importe total de la adjudicación (IVA incluido) que se hará efectiva mediante retención en facturas, según lo establecido en la Cláusula OCTAVA del Contrato de Obra adjunto.
Por otro lado para garantizar los daños materiales por vicios o defectos de ejecución detectados con posterioridad a la terminación del periodo de garantía de un año, los licitadores podrán presentar en sus ofertas (anexo 3 del sobre B) un sistema de garantías o cauciones que será valorado como criterio de adjudicación.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que tiene como contratista de tener asegurada la obra por daños materiales y responsabilidad frente a terceros durante toda la ejecución de acuerdo con lo previsto en la cláusula Séptima del contrato.
SEGUNDA.- FORMA DE ADJUDICACIÓN.
El sistema de adjudicación del presente contrato será el de concurso abierto, tramitación urgente, con los criterios de valoración que se establecen en la cláusula QUINTA de este Pliego.
La convocatoria del concurso será objeto de publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en diarios de difusión provincial. El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario. (Importe aproximado 2.500 €)
TERCERA.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.
Para participar en el concurso, el licitador deberá presentar en el lugar y plazo señalados en el anuncio de licitación, dos (2) sobres cerrados (A y B) con la documentación que a continuación se especifica, indicando en cada uno de ellos, la obra que concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible.
Los licitadores podrán entregar sus proposiciones para tomar parte en el concurso en mano, o por correo. Cuando las proposiciones se envíen por correo deberá anunciarse a la Entidad Contratante la remisión de la oferta, mediante fax o correo electrónico. Para que las proposiciones que se envíen por correo sean admitidas el licitador deberá justificar mediante la imposición del sello de correos, que ha sido remitida dentro del plazo de presentación de proposiciones. No obstante lo anterior, la Entidad Contratante tendrá la facultad de excluir y no tomar en consideración aquellas ofertas que, aun habiéndose puesto al correo dentro del plazo señalado en el anuncio, no hayan sido recibidas antes de la fecha y hora prevista para la Apertura de Ofertas.
Sobre A: Documentación General.
A.1) Documentos acreditativos de la personalidad del empresario:
Si el licitador fuere una sociedad o persona jurídica, deberá presentar copia de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de copia del Documento Nacional de Identidad o documento que en su caso le sustituya reglamentariamente.
Los empresarios extranjeros comunitarios, o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, podrán acreditar su personalidad en la inscripción en los Registros o presentación de las Certificaciones que se indican en el Anexo I del R.D. 390/1996, de 1 xx xxxxx. Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente, con las especificaciones que se contienen en el artículo 6 del R.D. 390/1996, así como el informe sobre reciprocidad o condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
A.2) Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán documento acreditativo de representación, mediante documento original o testimonio notarial del mismo. En caso de testimonio o copia, deberá acompañarse declaración del representante por la que manifiesta que su nombramiento o sus poderes siguen vigentes. El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Los licitadores con carácter previo a la presentación de documentación podrán dirigirse a la Abogacía del Estado, en Cádiz, para el bastanteo de los documentos acreditativos de representación. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar copia compulsada notarialmente o administrativamente de su D.N.I..
A.3) Cumplimiento de normas tributarias y de Seguridad Social, no prohibición de contratar y clasificación de contratistas.
Los licitadores deberán presentar una declaración responsable, dirigida a la Entidad Contratante, de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exigirá, antes de la formalización del contrato y en un plazo máximo de 7 días naturales desde la notificación de la adjudicación, al licitador que haya resultado adjudicatario del contrato, que deberá de presentar los correspondientes certificados acreditativos que deben estar vigentes durante el plazo de ejecución del contrato. La declaración responsable de cumplimiento de obligaciones tributarias y el posterior certificado acreditativo que aporte el adjudicatario será conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 f) de la vigente Ley General Tributaria.
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior deberá comprender, asimismo, la circunstancia de no encontrarse incurso el licitador en ninguno de los supuestos de prohibición de contratar del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los licitadores deberán presentar Certificado de Clasificación igual o superior a la establecida en la cláusula 1.4, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, junto con una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base a la clasificación.
Cuando se concurra a la licitación constituyendo Unión Temporal de Empresas, la clasificación de la U.T.E será la resultante de la aplicación del Régimen de la acumulación de clasificación establecido en el artículo 52 del RGLCAP.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea que no estén debidamente clasificados, será suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo previsto en el T.R.L.C.A.P., y demás legislación vigente sobre la materia, así como acreditar su inscripción en un Registro Profesional en las condiciones previstas por la normativa del país donde estén establecidas.
Para los casos de Uniones de Empresarios, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar todos los extremos que se indican en los apartados de esta cláusula, debiéndose indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Entidad Contratante. Las ofertas deberán estar firmadas por los apoderados de cada una de las empresas que van a constituir la Unión. Cuando la adjudicación recaiga en una Unión de Empresarios deberá acreditar la constitución de la misma en escritura pública ante la Entidad Contratante.
Sobre B: Proposición económica y de ejecución.
Contendrá exclusivamente una sola proposición, incluyendo dentro del precio ofertado, el presupuesto de ejecución material, beneficio industrial, gastos generales, el Plan de Seguridad y Salud, el control de calidad, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cualquier otro impuesto que le sea de aplicación, salvo aquellos que de acuerdo con el presente Xxxxxx y del Contrato adjunto, deban ser por cuenta de la Entidad Contratante. Será por cuenta de la Entidad Contratante los gastos del otorgamiento de las licencias necesarias para la ejecución de las obras.
En el capítulo correspondiente a Seguridad y Salud la partida no podrá ser inferior a la contemplada en el proyecto, no admitiéndose bajas en este capítulo.
Serán por cuenta del adjudicatario, todos aquellos gastos que, de acuerdo con la documentación contractual, sean por cuenta del contratista o adjudicatario, así como aquellos otros que aunque no estén expresamente mencionados, sean necesarios para la debida ejecución de las prestaciones objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso que dichos conceptos han sido incluidos en la oferta formulada.
En caso de ofertas que incurran en el supuesto de baja temeraria, se les concederá un plazo para aclarar la viabilidad de realización de las obras, y si se estima que son aptas para su cumplimiento, serán admitidas y puntuadas como cualquier otra oferta, pero la garantía definitiva exigible podrá ser de hasta el 20% del importe de adjudicación. Se entenderá por baja temeraria: la proposición económica que presente una baja cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.
Dentro del sobre B, el licitador adjuntará, como anexo núm. 1, los siguientes datos: precios unitarios, descompuestos, en su caso, presupuesto y hoja resumen del mismo, incluyendo en esta, precio de ejecución material, beneficio industrial, gastos generales, ejecución contrata, I.V.A., precio del Plan de Seguridad y gastos del control de calidad.
Asimismo, contendrá una sola proposición, incluyendo plazo de ejecución total que oferta para la realización de la obra.
Se adjuntará, como anexo núm. 2, por parte del licitador, planning detallado de la ejecución de la obra, que posteriormente, en caso de adjudicación, deberá ser concretado en un Programa de Trabajos de tiempos y costes.
Como anexo núm.3, los licitadores podrán incluir el sistema de garantías o cauciones que se ofrecen para responder de los eventuales vicios o defectos de ejecución que puedan aparecer tras la recepción de las obras; los medios técnicos y humanos que se asignarían para el desarrollo de las obras; compromiso de contratación de medios materiales y humanos en la comarca, las mejoras ofertadas, así como toda aquella documentación que el licitador estime precisa para la valoración por la entidad contratante del resto de los criterios de adjudicación de la cláusula 5ª del presente Pliego.
MODELO OFICIAL DE PROPOSICIÓN DE OFERTA ECONÓMICA Y DE EJECUCIÓN
D ................. domiciliado en ........, C/ ........ núm., C.P. ....... , con D.N.I. núm expedido en
..................., actuando (1) ..................., enterado del anuncio publicado en el (2) ............ de fecha ..................
, y con pleno conocimiento de todas las condiciones para ofertar y ejecutar las obras correspondientes al proyecto “Urbanización xx xxxxx J del proyecto de urbanización del Polígono El Olivar de Barbate”, se compromete y obliga a tomar a su cargo dicho contrato con estricta sujeción a la documentación contractual, por la cantidad total de ................... euros (I.V.A. incluido) y plazo de ejecución, de meses.
(lugar, fecha y firma del proponente) SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
(1) En nombre propio o en representación o apoderamiento de .........
(2) Cítese el Diario donde apareció el anuncio.
La proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Entidad contratante estime fundamental para la oferta.
CUARTA.-APERTURA Y ADMISIÓN DE PROPOSICIONES.
Previamente a la apertura de las proposiciones presentadas se calificarán los documentos presentados en el Sobre A. Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se podrá conceder, si se estima conveniente, un plazo razonable para que el licitador los corrija o subsane.
En el lugar, día y hora señalados tendrá lugar el Acto Público de Apertura de del sobre B. La Entidad Contratante tendrá la facultad de excluir a aquellas ofertas que se hayan presentado sin cumplir los requisitos establecidos en este Pliego.
QUINTA. – CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para proceder a la adjudicación del contrato, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración que se aplicarán a todas las ofertas que se presenten:
1) Valoración oferta Económica (precio y su justificación): 45/100
2) Valoración de oferta de plazo ( plazo y su justificación): 30/100
3) Sistema de garantías o cauciones que se ofrecen (anexo 3 del sobre A) y mejoras ofertadas: 15/100
4) Valoración del compromiso de contratación de personal, medios técnicos y adquisición de materiales en la comarca que redunde en beneficio socioeconómico para el municipio de Barbate y sus alrededores: 10/100.
SEXTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Notificación:
La Entidad Contratante procederá a notificar el resultado del concurso a todas las empresas presentadas en un plazo máximo de tres meses desde la apertura de proposiciones, plazo durante el cual, la oferta presentada por los licitadores mantendrá su validez. El resultado podrá consistir en decidir la adjudicación o, alternativamente, declararlo desierto si en dicho momento el comienzo o desarrollo de las obras no resulta viable por circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad Contratante. Transcurrido dicho plazo sin notificar el resultado del concurso los licitadores podrán retirar su oferta y toda la documentación que hubieran presentado.
Las empresas que no resulten adjudicatarias podrán, a partir de la notificación del resultado del concurso, retirar la documentación administrativa que hubieran presentado (Sobre A).
Obligaciones previas a la formalización del contrato:
Recibida la notificación de adjudicación y en un plazo máximo de 7 días naturales el adjudicatario deberá aportar previamente los siguientes documentos:
- Documento que acredite el pago de los gastos de publicación de los anuncios.
- Documento en que se adscriba nominativamente a la obra de un delegado o jefe de obra, con plena disponibilidad y capacidad suficiente para representar a la empresa en todo y cuanto afecta a su correcta ejecución, que deberá estar debidamente aceptado por el interesado.
- Escritura de constitución de la unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia, cuando el adjudicatario tuviera tal condición.
- Certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
De no cumplirse estos requisitos en el plazo indicado, por causa imputable al adjudicatario, la Entidad Contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de la eventual reclamación por los daños y perjuicios ocasionados.
Formalización del contrato. El documento privado, o en su caso, la escritura pública, si es solicitada por el contratista a su xxxxx, de formalización del contrato, se otorgará tan pronto como se haya cumplimentado toda la documentación a que se refiere el apartado anterior y en todo caso dentro del plazo de quince días a contar desde la notificación de la adjudicación.
En el plazo máximo de quince días desde el inicio de las obras, el contratista comunicará a la Dirección Facultativa relación definitiva y detallada con los siguientes datos:
a) Maquinaria y medios auxiliares que habrá que emplear en la ejecución de los trabajos, con relación de subcontratistas.
b) Técnico con experiencia y titulación adecuada, designado por el contratista para el seguimiento de la obra, que quedará permanentemente adscrito a la misma. El técnico quedará adscrito en calidad de Jefe de Obra.
c) Relación numerada por oficios y categorías del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de las obras.
d) Programa de Trabajos, de tiempos y costes que concrete el Planning de Obra contenido en la oferta.
Fdo: Xxxx xx Xxxx Xxxxxx
Presidente del Consejo Rector de la Junta de Compensación.
El presente Xxxxxx ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado en Cádiz con fecha aplicación del artículo 49.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.