BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
AREA SERVICIOS Y SEGURIDAD
PLIEGOS UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, PARTICULAR DE CONDICIONES DE LLAMADOS A LICITACIÓN, COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES, ANEXOS Y OTRAS INFORMACIONES.
LICITACION ABREVIADA Nº 108/08
OBJETO: Cambio de ubicación xx xxxxxx de vigilancia, y suministro y colocación de reja perimetral en zona exterior del Edificio Sede del Banco Central del Uruguay.
VALOR XXX XXXXXX: $ 1.000.- ( un mil pesos uruguayos)
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Obligatoria para poder realizar la visita de las obras. Los Pliegos se podrán adquirir hasta el día 25 de julio de 2008 a las 11:00 horas.
VISITA DE LAS OBRAS: Concurrencia obligatoria
(Requisito de admisibilidad de la propuesta)
25 de julio de 2008 a las 11:00 horas en en el Entrepiso del Banco Central del Uruguay, Area de Servicios y Seguridad. (Entrada por calle Paysandú s/n esquina Florida).
SOLICITUD DE ACLARACIONES: Hasta las 16:00 hs. del día 29 de julio de 2008; a través de Fax: 000 00 00, o correo electrónico: xxxxxx@xxx.xxx.xx
RECEPCION DE OFERTAS: Diagonal Xxxxxx Nº 777 (entrepiso) - Area Servicios y Seguridad - Unidad Adquisiciones hasta el día y hora indicados para la apertura de ofertas.
APERTURA DE OFERTAS: Jueves 7 xx xxxxxx de 2008 a las 15:00 horas.
Resolución del Sr. Gerente de Área de 26 xx xxxxxx de 2008:
SE RESUELVE
1. Adjudicar el llamado a Licitación Abreviada Nº 108/08 cuyo objeto es:”Cambio de ubicación xx xxxxxx de vigilancia, suministro y colocación de reja perimetral en zona exterior del Edificio Sede del Banco Central del Uruguay” a la propuesta presentada por la empresa XXXXX SRL por un importe total de $ 260.386,00 impuestos incluidos.
2. La presente adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a las bases que rigieran el mencionado procedimiento licitatorio y a las ofertas de la empresa adjudicatarias en cuanto no se oponga a las mismas.
Banco Central del Uruguay
ANEXO I
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
LICITACION ABREVIADA Nº 108/08
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
Solo para Empresas que deben inscribirse.
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:
Calle: Nº:
Localidad:
Código Postal: País:
Teléfono: Fax: Email
Declaro estar en condiciones para contratar con el Estado.
FIRMA/S:
Aclaración de firmas:
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
CAPITULO I - OBJETO DEL LLAMADO
Cambio de ubicación xx xxxxxx de vigilancia, y suministro y colocación de reja perimetral en zona exterior del Edificio Sede del Banco Central del Uruguay.
CAPITULO II - EMPRESAS CALIFICADAS PARA OFERTAR
Se tendrán en cuenta únicamente aquellas ofertas que, además de cumplir con las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente licitación, sean formuladas por empresas que estén en condiciones de realizar los trabajos objeto del llamado.
A esos efectos deberán acreditar:
a) Mínimo de 3 referencias de trabajos similares a los licitados en el presente llamado, realizados por la propia empresa o en su defecto del subcontratista que corresponda. Asimismo, deberán proporcionar las direcciones y teléfonos de las personas a las cuales podrá dirigirse la Dirección de Obra designada por el B.C.U. para recabar información y, de corresponder, concurrir a observar los trabajos realizados. Las referencias presentadas no podrán datar de una antigüedad mayor a los 8 (ocho) años.
b) Estar inscritas al momento de la apertura de ofertas del presente llamado, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas - Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, en la Sección Trabajos y Servicios Complementarios en el Rubro 15 (Finalistas), o en la Sección Constructoras en el ítem IV (Albañilería); para lo cual deberán adjuntar el Certificado vigente para ofertar.
CAPITULO III - CONDICIONES DE COTIZACION
1) Compra xx xxxxxx, visita del área de las obras y consultas.
El Banco Central del Uruguay sólo tendrá en cuenta aquellas ofertas presentadas por empresas que hayan adquirido los pliegos y concurrido a la visita del área de las obras. En oportunidad de la adquisición xxx xxxxxx se le comunicará por escrito el horario y fecha en que se realizará dicha visita.
Finalizada la recorrida de la visita, se labrará un Acta que será suscrita por un funcionario del Banco y por los representantes de las empresa concurrentes.
Las consultas que pudieran surgir, deberán ser presentadas por escrito, debidamente firmadas mediante nota, fax o correo electrónico dirigidas a:
Área de Servicios y Seguridad – Unidad de adquisiciones Xxxxxxxx Xxxx X. Xxxxxx Xx. 000, Xxxxxxxxx
teléfono: (000-0) 0000 0000
fax: (000-0) 0000 0000
Correo electrónico: xxxxxx@xxx.xxx.xx
Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por el Banco dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de las mismas. Se enviará copia de las respuestas (incluidas las consultas pero sin identificar su origen) a todos los adquirentes de pliegos.
Las solicitudes de aclaraciones podrán ser realizadas por las empresas que hayan previamente comprado el pliego, y se recibirán exclusivamente hasta las 16:00 hs del día 29de julio de 2008.
Una vez cumplida dicha instancia, será de total responsabilidad del oferente analizar y salvar las dificultades que se presenten en la formulación de su propuesta.
2) Precios
Las empresas presupuestarán de acuerdo a la memoria técnica y planos que se agregan y forman parte de este pliego de condiciones, además de las aclaraciones que surjan de las consultas recibidas. Deberán cotizar en moneda nacional IVA Incluido en el cuadro de cotización que se adjunta (Anexo II), en las condiciones que allí específicamente se indican. La omisión de la cotización de alguno de los rubros invalidará toda la oferta. Cualquier otra observación o propuesta que la empresa considerase necesario agregar, deberá adjuntarse aparte.
Los precios deberán cotizarse al "firme" por 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura del presente llamado.
La condición de pago será de un 80% (ochenta por ciento), entre siete y quince días a partir de la aceptación de las obras (Recepción Provisoria). Comprenderán mano de obra, materiales, otros integrantes del costo e impuestos aplicables. El 20% (veinte por ciento) restante, integrará el Fondo de Retención en Garantía (numeral 3).
Se establecerán por separado los montos imponibles para el cálculo de la aportación a la Seguridad Social a cargo del Banco Central del Uruguay.
La inclusión de los precios unitarios en el cuadro de cotización (Anexo III) es a los solos efectos de su incorporación a los antecedentes de obra; los mismos no se considerarán para la comparación de ofertas. El Banco no pagará ningún tipo de adicional por diferencias de metrajes que pudiesen existir entre lo ofertado y lo realizado efectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Obra.
3) Fondo de Retención en Garantía.
De todos los pagos a realizar al Contratista por avance de obra, el Banco retendrá un 20% (veinte por ciento) para la integración de un Fondo de Retención en Garantía. Las sumas retenidas serán liberadas una vez emitido el Certificado de Recepción Definitiva por parte de la Dirección de Obras y la presentación del Avalúo “sin deuda” por parte de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (A.T.Y.R.), con las deducciones a que hubiere lugar, ajustadas de corresponder, en la forma indicada en el numeral 9 (Ajuste de Precios).
4) Cargas Sociales
La empresa presentará a la Dirección de Obra en tiempo y forma las planillas de obra para su aprobación.
La adjudicataria deberá abonar por cuenta y orden del Banco Central del Uruguay, el importe correspondiente al propietario por concepto de Cargas Sociales.
Posteriormente, ante la presentación de los comprobantes respectivos se reintegrará el importe efectivamente abonado, siempre que el monto imponible, sobre el cual se calcularon los aportes, no supere el valor estimado en la cotización por tal concepto.
El Banco Central del Uruguay no reintegrará a la adjudicataria los montos que pudiesen generarse por multas y recargos por incumplimiento en el pago xx Xxxxx Sociales o por errores u omisiones que resultasen en su cálculo.
Para el caso de que el importe correspondiente a Cargas Sociales que genere la obra supere el valor estimado por la empresa adjudicataria, tanto en el desarrollo de la obra como del que surja del avalúo por parte de la Inspección Final del B.P.S., tal diferencia será cubierta por cuenta y cargo de la adjudicataria. Dicho monto podrá ser descontado de los importes pendientes de pago, del Fondo de Retención en Garantía o de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
5) Plazos
El plazo máximo para la iniciación de los trabajos será de 15 (quince) días calendario contados, en caso de corresponder, a partir de la fecha de constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato o, en su defecto, a partir del día hábil siguiente al de la notificación de adjudicación.
Incluirá las etapas de implantación e inscripción de la obra ante los organismos correspondientes
Si transcurrido dicho plazo no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, sin que medien causas de fuerza mayor, el Banco podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada, ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta o la garantía de fiel cumplimiento de contrato según corresponda e iniciar las acciones que pudieran corresponder por los perjuicios ocasionados.
Se labrará acta de iniciación de las obras en la que se indicará si han existido atrasos imputables a la empresa pasibles de multas. Deberán ser firmadas por un representante de la firma contratista, por la Dirección de Obra designada por el Banco y por el Jefe de la Unidad Mantenimiento o quien lo sustituya
El plazo de entrega total de los trabajos a partir de la iniciación de los mismos, no podrá ser mayor a 60 (sesenta) días calendario. La empresa adjudicataria, salvo expresa orden por escrito de la Dirección de Obra, deberá cumplir estrictamente con el plazo establecido; no debiendo interrumpir la ejecución de los trabajos una vez comenzados los mismos.
Al plazo establecido se le sumarán las jornadas en que por razones ajenas a la empresa no permitieran la realización de los trabajos. Estas circunstancias, debidamente documentadas, que eventualmente pudieran traducirse en prórrogas en el plazo de ejecución, deberán ser planteadas por escrito; presentándolas a la Dirección de Obra dentro de los 5 (cinco) días de surgir las circunstancias especiales. De no presentarse dicha solicitud en tiempo y forma, no habrá lugar a posteriores reclamaciones en este sentido.
La Dirección de Obra estudiará la solicitud, observando en lo que entienda corresponda. Una vez acordado este aspecto, se dejará constancia por escrito, firmando la Dirección de Obra y el Contratista.
Por cada día de atraso injustificado que se registrase en la entrega de los trabajos el Banco Central del Uruguay aplicará la multa establecida en el numeral 9) xxx Xxxxxx Particular de Condiciones de Llamados a Licitación sin perjuicio de poder rescindir el contrato si se registrase un atraso mayor a 5 (cinco) días.
6) Evaluación de ofertas y adjudicación
En primera instancia se analizarán las referencias y antecedentes de la empresa Contratista y los certificados de inscripción requeridos.
Calificarán para la siguiente etapa aquellas empresas que hayan alcanzado un nivel satisfactorio en ese aspecto.
En la segunda etapa se evaluarán aquellas otras propuestas técnicas que el oferente hubiese presentado, así como las alternativas en los productos y materiales ofrecidos.
En su defecto se considerará a la oferta, como en total concordancia con los pliegos que rigen el presente llamado.
Calificarán para la siguiente etapa aquellas ofertas que hayan alcanzado un nivel satisfactorio en ese aspecto.
Por último se considerarán los precios cotizados teniéndose en cuenta el precio total cotizado incluyendo impuestos y las leyes sociales estimadas (Anexo II).
La adjudicación recaerá en aquella oferta que resulte la más conveniente a los intereses del Banco.
Conforme a la resolución de Directorio de esta Institución D/599/2002 del 4 de setiembre de 2002, serán tenidos en cuenta los antecedentes de las empresas que obren en el Registro de Proveedores del Banco Central del Uruguay.
7) Inscripción de inicio y finalización de la obra
La inscripción de la obra en el B. P. S. (A.T.Y.R.) se efectuará previo a su comienzo, estando su gestión a cargo de la empresa adjudicataria. Una vez finalizada la totalidad de la obra conjuntamente con la aceptación de la misma, la empresa gestionará su finalización ante la dependencia antes indicada.
8) Pagos
Los pagos se efectuarán en las condiciones establecidas en el Capítulo III, numeral 2 de este pliego, a excepción de la devolución de pagos por concepto de Cargas Sociales que será realizado en la forma indicada en el numeral 4.
No se realizarán pagos a cuenta o por adelanto de obras. El Contratista presentará a la Dirección de Obra, una planilla por triplicado del trabajo culminado, actualizada según se indica en el numeral 9 del Capítulo III, (Ajuste de Precios).
La Dirección de Obra informará el Certificado de pago autorizado dentro de los 7 días de presentado por el Contratista. En caso de que hubiera mediado alguna observación no se computará a los efectos del plazo establecido, el transcurrido entre la formulación de la observación y su levantamiento. Asimismo dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión, demora o cualquier otra causa imputable al Contratista una vez notificado éste de la misma.
Para hacer efectivo el cobro de las facturas, la empresa deberá estar previamente registrada como proveedor del Banco Central del Uruguay y cumplir con los requisitos legales, en especial los certificados de B.P.S. y D.G.I. vigentes.
La demora en el pago de las facturas por la no presentación de la documentación requerida no dará derecho a la empresa a reclamar diferencia económica de ninguna especie.
La empresa presentará la liquidación a valores del contrato y de corresponder, por separado los ajustes de precios.
Ningún pago será considerado como conformidad de los trabajos correspondientes.
El Banco no pagará ningún tipo de adicional por diferencias de metrajes que pudiesen existir entre lo ofertado y lo realizado efectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Obra.
9) Ajuste de precios
El Banco sólo reconocerá los ajustes de precios producidos a partir del día hábil siguiente al vencimiento de los 120 (ciento veinte) días establecidos para la cotización al “firme” en el numeral 2 del Capítulo III del presente pliego, siempre que dicho atraso no se genere por causas imputables a la empresa. El ajuste se realizará de acuerdo a la variación en el Indice del Costo de la Construcción Parcial - de acuerdo al rubro correspondiente.
Para ello, se compararán los índices del mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas y del mes anterior a la liquidación que se trate.
El importe correspondiente a mano de obra y cargas sociales (monto imponible) se adecuará en función de los acuerdos establecidos en el Convenio Colectivo para el Grupo 9 (ex Grupo 37) - Industria de la Construcción.
10) Invariabilidad de la propuesta
Por la cantidad establecida en su propuesta (trabajos presupuestados) el Contratista está obligado a ejecutar los trabajos estipulados, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir, Pliegos de Condiciones, Memoria, Planos y su oferta, en tanto ésta no se oponga a los pliegos y memorias; sin que le sirva de excusa o derecho alguno, alegar cálculos erróneos u omisiones, en la presentación de la misma.
11) Representante técnico de la adjudicataria
El Contratista deberá designar un representante técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil que deberá poseer título profesional universitario con título expedido por la Universidad de la República o habilitado y reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura de la R.O.U.
Las gestiones de carácter técnico que realice el Contratista con respecto a la obra contratada, estarán a cargo del representante técnico, cuya presencia en obra podrá ser requerida en cualquier momento por la Dirección de la misma. Asimismo, todas las comunicaciones de carácter técnico que deban hacerse al Contratista se dirigirán a su representante técnico, con quien se entenderá directamente la Dirección de Obra.
La designación del representante técnico, deberá someterse a la aprobación del Banco que podrá asimismo, resolver la sustitución de aquel en caso de que durante la ejecución de la obra, la Dirección de la misma, así lo solicitare. En tal caso, el Contratista deberá designar de inmediato un nuevo representante técnico en las condiciones ya expresadas.
12) Supervisión de los trabajos
Estará a cargo de la Dirección de Obra designada por el Banco, en coordinación con el Depto. de Servicios Auxiliares, Unidad Mantenimiento del Banco.
Además de la Dirección de Obra contratada, el Banco se reserva el derecho de realizar controles (de materiales incorporados a la obra, personal afectado a la planilla de aportes, etc), a través de la o las personas que designe a tales efectos.
13) Inspecciones a las obras
El Contratista o su representante realizará el seguimiento de las obras que se contratan y tendrán personal idóneo para la ejecución de las mismas.
El Contratista deberá mantener un capataz general permanente, planillado como tal, en la obra mientras dure su ejecución, quien deberá estar al corriente de la construcción de todas sus partes, a fin de que asuma la vigilancia de la ejecución de la obra, la colocación de todos los materiales, elementos, aparatos, etc., y esté en condiciones de interpretar las órdenes u observaciones que pudiera realizar la Dirección.
El Contratista por si o por medio de su Representante Técnico acompañará a la Dirección de Obra en las inspecciones que haga a las obras siempre que éste lo exija.
14) Garantía de las obras
Todas las obras tendrán una garantía por 10 (diez) años. En caso contrario, deberá indicarse la garantía de la obra cotizada para su evaluación.
15) Recepción Provisoria
La recepción provisoria de las obras será realizada una vez que hayan sido completamente terminadas de acuerdo con las condiciones exigidas por los planos, memorias y demás piezas que integran el Contrato. Asimismo el Contratista deberá haber presentado previamente el formulario correspondiente al cierre de obras ante el B.P.S.
El Contratista comunicará a la Dirección de Obra por escrito la fecha en que desea se realice la Recepción Provisoria.
Dicha recepción se hará previa inspección detallada que hará la Dirección de Obra. El Contratista entregará la obra en buenas condiciones de conservación, limpieza y en perfecto funcionamiento de todos los equipos, instalaciones, etc.
A los efectos de procederse a la recepción provisoria, el Contratista deberá haber reparado a su entero costo aquellos elementos que se hubiesen dañado o alterado en el transcurso normal y natural de las obras.
Del resultado de la inspección se labrará un acta que será suscrita por la Dirección de Obra, el Jefe de la Unidad de Mantenimiento del Banco Central del Uruguay (o quien lo sustituya) y el Representante Técnico de la adjudicataria. De esta acta se entregará una copia al Contratista.
Si se encontrasen las obras en buen estado y en perfecto funcionamiento con arreglo a las condiciones del Contrato, se darán por recibidas provisoriamente, comenzando desde entonces el plazo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares para la Recepción Definitiva (numeral 16).
Si las obras no se encontrasen ejecutadas de acuerdo al Contrato, se hará constar así en el acta. La Dirección Técnica dará al Contratista instrucciones detalladas y precisas y acordará el plazo máximo dentro del cual deberá remediar los defectos observados a su entero costo.
A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se realizará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista no ha cumplido las órdenes recibidas, podrá el Banco Central del Uruguay hacer ejecutar dichos trabajos por otra persona o Empresa, abonando su importe con cargo a los importes pendientes de pago, al Fondo de Retención en Garantía o a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. El plazo acordado para efectuar reparaciones, no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en las que pueda haber incurrido por no haber terminado las obras en el tiempo fijado en el Contrato.
Si a juicio de la Dirección de Obra, la naturaleza de los trabajos a efectuarse o efectuados por concepto de arreglos, reparaciones, ajustes, etc., requiriese un período mayor de observación de las obras o instalaciones construidas, el plazo fijado para la recepción definitiva empezará a correr desde la fecha del último arreglo realizado o defecto subsanado por cuenta del Contratista.
Aquellos trabajos que se indiquen en el Acta de Recepción Provisoria como observados deberán ser declarados en el B.P.S. para los aportes como “obras de menor cuantía” y éstos serán de exclusiva cuenta de la Empresa Contratista.
Una vez realizada la Recepción Provisoria se labrará un acta donde se indicará si hubo atrasos imputables a la empresa pasibles de multas; en caso de ser así, se descontarán del último pago.
16) Recepción Definitiva
La recepción definitiva se hará 30 (treinta) días después de la fecha de la Recepción Provisoria, siempre que las obras se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.
Transcurrido este plazo, el Contratista solicitará la Recepción definitiva de los trabajos extendiéndose un acta detallada del estado en que se hallaren. Si las obras se encontraren en perfecto estado y funcionaren correctamente, se darán por recibidas definitivamente, procediéndose a la devolución de las garantías establecidas en el numeral 17 (Topes para la constitución de garantías) y en el numeral 3 (Fondo de Retención en Garantía). En el caso de que las obras presentaran algunos defectos, la Dirección de Obra le dará al Contratista, un plazo prudencial para subsanarlos, debiendo dentro de ese plazo, ejecutar todos los trabajos ordenados.
Si no hubieran sido ejecutados dentro del tiempo establecido, el Banco Central del Uruguay podrá mandarlos ejecutar por una persona o Empresa de su confianza, abonando su importe y deduciendo la suma pagada de las garantías referidas en el párrafo anterior.
17) Topes para la constitución de garantías.
A efectos de establecer los respectivos montos se excluirá, en todos los casos, el monto imponible que fuera estimado para el pago de las Cargas Sociales.
Mantenimiento de oferta - Los oferentes deben garantizar el mantenimiento de su oferta, mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el numeral 2.8 xxx Xxxxxx Particular de Condiciones. Corresponde su constitución siempre y cuando el importe de la oferta supere los
$ 1.972.000 (pesos uruguayos un millón novecientos setenta y dos mil).
Fiel cumplimiento de contrato - La empresa adjudicataria deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7º xxx Xxxxxx Particular de Condiciones. Corresponde su constitución, siempre y cuando el monto de la adjudicación supere los $ 788.800 (pesos uruguayos setecientos ochenta y ocho mil ochocientos).
Cuando la Garantía de mantenimiento de oferta se realice de acuerdo al literal e) del numeral
2.8. xxx Xxxxxx Particular de Condiciones de llamados a Licitación (Depósito en efectivo en el Banco Central del Uruguay.), conjuntamente con la realización del depósito se deberá instruir al Banco Central del Uruguay, en qué cuenta bancaria se realizará la eventual devolución del depósito.
De tratarse de una persona jurídica, la nota deberá ser suscrita por representantes con facultades suficientes cuya firma deberá estar debidamente certificada por Escribano Público; en caso de tratarse de una persona física se deberá acompañar de fotocopia de la cédula de identidad del titular.
La autorización deberá contener, además de la identificación de la Licitación, los datos del oferente y número y Banco de la cuenta, el siguiente texto:
“ Por cada uno de los créditos que se efectúen en cuenta bancaria otorgo desde ya carta de pago total en la fecha y por el importe que figure en la transferencia realizada por el Banco Central, exonerándolo de toda responsabilidad por la demora en que pueda incurrir la Institución Financiera a quien se transferirán los fondos o por cualquier otra circunstancia vinculada a la acreditación en cuenta, cuando se comprobare que la transferencia se ha realizado debidamente.
La presente autorización tendrá vigencia y validez hasta que no comunique de forma fehaciente y por escrito su revocación a la Gerencia a la cual me dirijo o a la repartición que indique el Banco Central.
Igual validez y vigencia tendrá la identificación de la/s cuenta/s en la/s cual/es se autoriza a realizar la transferencia.
Cualquier modificación en relación a éstas deberá ser comunicada por escrito y de forma fehaciente al Banco Central del Uruguay, y la transferencia a las cuentas que se puedan indicar en el futuro, será con el mismo efecto cancelatorio.
Declaro conocer que los fondos depositados en cuentas bancarias tienen el carácter de embargables.”
18) Otras consideraciones
El Contrato comprende la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente Pliego de Condiciones, Memoria Técnica, planillas y demás recaudos que el Contratista ha tenido a la vista para formular su precio y que forma parte del Contrato.
Comprende igualmente la ejecución de aquellos trabajos y materiales accesorios que, aunque no especificados por omisión, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y para la correcta terminación de los trabajos estipulados.
La empresa adjudicataria deberá seguir estrictamente las indicaciones contenidas en pliegos y recaudos técnicos; bastando que una obra se halle indicada en cualquiera de las piezas anteriormente mencionadas, aunque hubiera sido omitida en las otras, para que la adjudicataria esté obligada a efectuarla.
Cualquier contradicción que hubiera entre las piezas, será resuelta por la Dirección de Obra, sin apelación y sin que el Contratista pueda exigir por ese motivo sumas adicionales o indemnizaciones algunas por daños y perjuicios que a su juicio pudiera causársele.
Las medidas indicadas en los planos, dibujos y descripciones que la Dirección de Obra entregue al Contratista, son aproximadas, debiendo éste revisarlas y controlarlas, siendo responsable de cualquier error de medida, que pudiere perjudicar a la obra o a terceros.
Todas las divergencias de carácter técnico que se produzcan durante el curso de los trabajos y que no puedan solucionarse con el presente Xxxxxx y demás piezas integrantes del Contrato, se resolverán de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en vigencia, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En caso de que durante el desarrollo de los trabajos se requieran modificaciones a los trabajos proyectados o la realización de nuevas obras y que a juicio de la Dirección de Obra no estén comprendidos dentro de lo presupuestado, el Contratista presentará la cotización del trabajo adicional, pudiendo iniciar el trabajo una vez que le sea aceptada la cotización presentada, lo que será comunicado por el Banco Central del Uruguay. En el caso de que el precio cotizado no fuera aceptado, por no adecuarse a los precios corrientes de plaza, o por valoración equivocada de su costo, según juicio de la Dirección de Obra, el Banco Central del Uruguay se reserva el derecho de ejecutar dicho trabajo por intermedio de otro Contratista.
19) Materiales a utilizar
Deberán ser nuevos y de primera calidad. En aquellos que sea aplicable, deberán contar con la
certificación de UNIT, pudiendo la Dirección de Obra, exigir las muestras o fichas técnicas que considere pertinentes.
Cuando en el Pliego o Memoria Técnica se citen productos o marcas comerciales es al sólo efecto de fijar normas de tipo y calidad deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas a menos que se especifique expresamente la necesidad de emplear un producto o una marca determinada. En caso que el oferente proponga cambios en los productos o marcas indicadas en la Memoria Técnica y/o Planos que conforman los recaudos de la presente licitación; deberá precisar marcas, tipos o modelos y ficha técnica de los productos ofertados
20) Responsabilidades de la empresa adjudicataria.
Serán de cuenta del Contratista, además de la mano de obra, todos los gastos y suministros que originen las obras, tales como:
Limpieza y acondicionamiento, materiales, andamios, utilajes en general, fletes, carga y descarga de materiales. Se responsabilizará por éstos, desde el momento de ser recibidos en la obra, hasta el momento de la recepción provisoria.
Honorarios por asesoramientos requeridos por la empresa a técnicos y/o profesionales relacionados con estos trabajos.
Todos los derechos que fuere necesario pagar por concepto xx xxxxx impositivas, seguros de personal y/o de responsabilidad civil, decretos, etc. que afecten la construcción, con cualquier organismo público o privado (Banco de Seguros, Cajas que correspondiera, etc.)
Tomará sobre si todas las responsabilidades emergentes de la ejecución de la obra y las que sean una consecuencia de la misma, como también los daños causados a terceros, ya sea en sus personas o en sus bienes, debiendo responder por las demandas que se entablen por tales motivos al Propietario o a la Dirección de Obra.
El Contratista se ceñirá en todas las obras que ejecuta a las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas vigentes municipales o nacionales. Será responsable de las infracciones en que incurra y abonará las multas que por ese motivo le fueran dispuestas sin poder ejercer recurso alguno contra el Banco Central del Uruguay.
La Empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad que pueda ser reclamada por causa de impericia, omisión o cualquier otra por la ejecución de las obras a que se obliga por esta Licitación, exonerando al Banco Central del Uruguay frente a cualquier demanda o acción o reclamación por daños y perjuicios, daño moral, daño mortal, daño emergente y lucro cesante derivados de la ejecución directa de las referidas obras.
Será por tanto la única responsable por los accidentes que ocurran durante la implantación y ejecución de las obras. Será igualmente responsable por los accidentes que por la construcción defectuosa o falta de medidas precautorias fuesen víctimas los operarios y las personas que por cualquier otro motivo se encuentren en la obra o sus áreas linderas, debiendo a esos efectos asegurar a su personal en el Banco de Seguros del Estado y tomar todas las providencias necesarias de prevención.
Asimismo deberá reparar a su exclusivo costo las roturas de cualquier índole que se produzcan a raíz de los trabajos que se realicen. Todos los trabajos complementarios de seguridad para la ejecución de la obra se encuentran comprendidos en el precio ofertado.
21) Principios de actuación.
En aplicación de los principios generales de actuación y contralor en materia de contrataciones establecidos en el Art. 131 del T.O.C.A.F., el Banco se reserva el derecho de otorgar a los proponentes un plazo de 2 (dos) días hábiles (para empresas del país) o 4 (cuatro) días hábiles
(para empresas del exterior que no tengan sucursal en el país), para salvar defectos, carencias, errores formales, evidentes o de escasa importancia, así como para presentar documentos y/o muestras que atestigüen situaciones que existieran al momento del acto de apertura, siempre que no se altere el principio de igualdad de los oferentes.
22) Cesión de contrato
Rige a estos efectos lo dispuesto en el numeral 20) - "Cumplimiento Personal de las Obligaciones" - xxx Xxxxxx Unico de Bases y Condiciones Generales.
23) Rescisión del contrato.
En caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, el Banco Central del Uruguay tendrá la facultad de declarar rescindido el contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización o compensación alguna y sin perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.
Banco Central del Uruguay
Cambio de ubicación xx xxxxxx de vigilancia, y suministro y colocación de reja perimetral en zona exterior del Edificio Sede del Banco Central del Uruguay.
MEMORIA TECNICA PARTICULAR
1- INTRODUCCIÓN
La presente memoria se refiere concretamente a los trabajos a realizar para cumplir el objeto del llamado, sin especificar los procedimientos constructivos convencionales, para los cuales son válidas todas las especificaciones y exigencias de calidad, establecidas en la Memoria Descriptiva y Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En caso de existir normas o especificaciones de esta memoria y planos, que se opongan a las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y disposiciones Municipales que rigen para las construcciones de estas características , el Contratista deberá cumplir con el correspondiente aviso a la Dirección de las Obras, y será de su exclusiva responsabilidad la transgresión que se cometa.
1.1-Alcance de los trabajos.
Se trata del cambio de ubicación y recomposición de la garita de vigilancia ubicada sobre la calle Ciudadela y de la realización de una reja perimetral con portón en el acceso a depósitos, de acuerdo a gráficos, tomando en cuenta los criterios y particularidades expuestas en la presente memoria.
Se deberá tener en cuenta todos los trabajos de albañilería, carpintería, herrería, pintura y eléctrica necesarios para dejar las instalaciones en perfecto estado.
Debido a que la posición actual de la garita interfiere con su posición definitiva se deberá trasladar la misma en forma provisoria al sitio previsto en planos, con el objeto de poder realizar los trabajos preparativos (basamento) para su rearmado definitivo.
2- ENTREGA DEL SITIO
El sitio se entregará en las condiciones actuales y con las cotas actualmente existentes siendo de cuenta de los Contratistas los movimientos y retiros de acuerdo a las especificaciones particulares.
3- BARRERAS
El contratista deberá prever el xxxxxxx xxx xxxxxxx, manteniendo el entorno al sitio de las obras, en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
4- MATERIALES Y EQUIPOS
4. 1 - Rectificaciones y medidas.
Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo, el Contratista deberá verificar las medidas en sitio y será responsable de la corrección de las mismas.
Ninguna clase de compensación será admitida por cualquier diferencia que pudiese existir entre dimensiones en planos, metrajes de la oferta y medidas rectificadas en obra. El contratista, quien deberá rectificar las medidas indicadas en los recaudos durante la “visita al área de las obras”, se responsabilizará de los metrajes que suministre en la oferta, debiendo realizarse el trabajo completo de acuerdo a los recaudos.
4. 2 - Calidad de materiales
Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustarán a las especificaciones de este Pliego de Condiciones y de la planilla de especificaciones.
Dichos materiales deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos en caso de que el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto.
Se prohíbe el empleo de materiales usados o que pudieran haber sido alteradas sus propiedades y calidad con posterioridad a su fabricación.
4. 3 - Muestras de materiales.
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las obras, una muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revisión, ensayo y aceptación provisoria. Las muestras suministradas quedarán depositadas en la Obra para el control correspondiente.
4. 4 - Ensayo de materiales.
Si la Dirección de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fábrica o los materiales suministrados o fabricados por el Contratista, en los Institutos especializados de la Universidad de la República, el Contratista proveerá los materiales o elementos necesarios; siendo a cuenta de este último, los gastos que se originen.
4. 5 - Aceptación de materiales.
La aceptación de los materiales, artículos o productos, se hará a pie de obra, durante el curso de los trabajos.
La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o producto, no exime al Contratista de la responsabilidad que pueda incurrir si se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.
4. 6 - Depósito de materiales
El contratista deberá depositar el material en el recinto de obra y en sitios adecuados y debidamente protegidos.
Para ello, se deberá coordinar con la Unidad de Mantenimiento el lugar de depósito de materiales; quedando bajo total responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfectas condiciones de higiene y orden, y el trasiego de materiales hasta el lugar de obra.
Queda absolutamente prohibido depositar en obra elementos o materiales que no tengan empleo en la misma.
4. 7 - Fiscalización de los materiales.
La Dirección de Obra, si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra.
A estos efectos, el contratista proporcionará las direcciones, números telefónicos, de cada fábrica o taller donde se elaboren los mismos.
El Contratista tendrá obligación de justificar la procedencia del material, artículo o producto que empleará, a efectos de emular una marca especificada en planos, pliegos y/o planillas.
4. 8 - Rechazo de materiales.
Los materiales rechazados por no cumplir las condiciones de este pliego o por diferenciarse de las muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la Obra.
En caso contrario la Dirección de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material,
siendo de cuenta del contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.).
5 - CIERRE DE OBRA
El Contratista deberá remover y colocar nuevamente todos los elementos, retocar superficies y reparar posibles daños que surjan como consecuencia de los trabajos de obra y deberá limpiar todos los paramentos, ductos, pisos, etc. hasta la recepción provisoria.
Todos los desperdicios y materiales que se reemplacen de la obra deberán ser retirados por el Contratista, manteniendo la misma permanentemente limpia.
6 - REPLANTEO.
Todos aquellos elementos a construir, deberán ser replanteados, solicitándose a la Dirección de Obra su aprobación previo a la ejecución de los trabajos. Sin perjuicio de ello, el Contratista será responsable por cualquier error derivado de este replanteo.
7.- ALBAÑILERIA.
7. 1- Demoliciones.
Se demolerán los tabiques que correspondan para lograr los nuevos alzados planteados en los planos respectivos.
En ningún caso se descarnarán hierros de la estructura de hormigón armado sin previo consentimiento y autorización del Director de Obra.
Los escombros resultantes deberán ser retirados por el Contratista simultáneamente con la realización del trabajo, debiendo quedar la obra permanentemente limpia.
7.2.- Hormigón Armado. BASE .
Se realizará una platea de fundación de hormigón armado con malla central según se indica en planos. Luego de elevados los muros se realizará una carrera de hormigón armado sobre la que apoyará la garita.
Se realizarán en las esquinas de los muros pilares según se indica en gráficos.
GARITA.
Luego de ubicada y rearmada en el lugar definitivo, se colará hormigón al interior de los tabiques y en piso. En el piso se colocara malla central de alambre 4.2 c/15, debiendo dejar el hueco previsto en gráficos. La terminación de la losa del lado interior será de hormigón lustrado. Todo el hormigón será tipo C 200.
7.3.-Muros.
Se levantarán sobre la platea con bloques de hormigón vibrado de 19x19x39 de dos bocas. Al mortero de toma se le agregará hidrófugo.
Sobre la batea destinada actualmente a depósito de basura se levantarán dos hiladas de bloques de hormigón comunes de 12x20x40 y una hilada bajo la reja contigua.
7.4.- Revoques.
Se deberá reparar los revoques en su conjunto de forma de lograr superficies homogéneas y continuas. Todos los revoques nuevos se ejecutarán en dos capas (gruesa y fina) sobre mordiente de arena y pórtland al 3x1.
Se revocarán todas las superficies afectadas por la realización de los trabajos , así como aquellos revoques que estén deteriorados actualmente o que sean deteriorados por las obras a realizar; debiéndose entregar las superficies xx xxxxxxx con un acabado perfecto.
Los trabajos deberán incluir la terminación total de los paramentos, incluidos los trabajos necesarios para igualar las paredes viejas y nuevas; debiendo coordinarse con la Dirección de Obra, los criterios xx xxxxx de pintura nueva, de forma de lograr superficies continuas.
8.- HERRERIA.
8.1 – Desarmado y rearmado xx xxxxxx.
Una vez llena la carrera del basamento y colocada la platina, se procederá al desarmado de la garita ubicada en el lugar provisorio y su posterior armado en lugar definitivo como se indica en gráficos.
El nuevo armado de la garita se realizará siguiendo los pasos indicados en planos.
8.2 – Escalera y xxxxxx xx xxxxxx.
Se realizará una puerta de acceso a la garita en el basamento, según se indica en gráficos, de estructura en hierro ángulo y hoja forrada doble en chapa #18, con cerradura tipo STAR reforzada o similar, y escalera interior, con zancas xx xxxx 2” y escalones xx xxxx de 1”, ambos en hierro negro con costura. También se realizará en el hueco previsto en la losa una puerta tipo trampilla con marco en hierro ángulo y planchuelas en el interior del cuadro.
Todos los elementos que componen la puerta, la escalera y la puerta trampilla, deberán llevar una mano de antióxido previo a su armado, de manera que las piezas queden totalmente protegidas. Luego de montadas en sus lugares se procederá a la segunda mano de antioxido (en otro tono) y acabado con dos manos de esmalte.
8.3 – Reja y portón.
Se realizará, de acuerdo a los gráficos correspondientes, un portón y reja perimetral sobre el acceso de ciudadela a depósitos, debiendo todas las medidas ser rectificadas en obra. Ningún trabajo se iniciará sin la autorización de la Dirección de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso contrario.
No se admitirá la formación de tramos por la yuxtaposición de pedazos de perfiles o varios perfiles diferentes. Las soldaduras serán prolijamente esmeriladas y limpiadas, formando una superficie homogénea. Todas las superficies recibirán en el taller una mano de pintura xx xxxxx ó antióxido, cuidando de cubrir también el interior del perfil para recibir la segunda en obra.
Luego de colocadas se las pintará con esmalte sintético tipo INCA ó calidad similar, debiendo aplicar al menos dos manos, ó las que la Dirección de Obra disponga para lograr un acabado perfecto que cubra total y homogéneamente las superficies.
La reja será xx xxxxxxxx de 12 mm separadas 14 cm con planchuela de 1 ½” x 3/16”, las varillas terminarán en punta pulida ó cortada a 45º. Los tramos irán soldados a pilares xx xxxxxx de 100 x 100 mm o de 75 x 75 según planos, de no menos de 3 mm de espesor de pared, con tapa soldada en su parte superior.
El portón será batiente de cuatro hojas con tubular perimetral de 50x20 mm, con varillas de 12 mm separadas 14 cm, con punta pulida o cortada a 45º, y planchuela de 1 ½” x 3/16” .Tres de sus hojas llevarán pasador al piso según se indica, y la hoja central llevará cerradura tipo STAR o similar reforzada.
9 – PINTURA .
9.1- Generalidades.
El Director de Obra tendrá absoluta libertad en cuanto a elección y variación de colores en los trabajos a realizar.
Al mencionar “manos” se refiere a la cantidad mínima a darse a cada superficie, pero si a pesar
de las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta terminación, deberán darse además todas las manos complementarias o suplementarias necesarias para lograr una terminación a satisfacción de la Dirección de Obra, o de lo contrario realizar nuevamente el trabajo.
Es obligación del Contratista o Subcontratista comunicar a la Dirección de Obra, la ejecución de cada mano de preparación ó pintura, para el control respectivo.
9. 2 - Calidad.
La pintura será de primera calidad, marcas Inca, Xxxxxx o de similar calidad.
9.3 - Envío y preparación.
Las pinturas serán llevadas a la Obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos; los que no podrán ser abiertos hasta que no sean inspeccionados por el Director de Obra o la persona por él expresamente autorizada a tales efectos.
Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie, se ejecutarán con pinturas provenientes de un mismo fabricante en relación con su uso y formas de aplicación.
9.4 - Normas sobre aplicación.
Las diferentes manos de pintura se distinguirán por una variación en el tono, a fin de comprobar el debido recubrimiento de las superficies. Queda establecido como norma general que los fondos de pintura deberán ser más duros que la capa de terminación.
La pintura deberá extenderse perfectamente en forma entrecruzada y peinada, evitando especialmente en las pinturas al aceite, esmaltes y barnices, dar capa gruesa que tarde exageradamente el proceso químico que se produce en contacto con el aire.
Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de pintura, se deberá comprobar que la anterior esté perfectamente seca.
Cuando se pase lija por una superficie pintada, ésta no deberá quedar empastada de pintura.
El Contratista o Subcontratista, cuidará la perfecta aireación de las superficies pintadas, evitando al mismo tiempo que los trabajos restantes, en la Obra, puedan provocar acumulación de polvo en las mismas.
9.5 - Pinturas al agua.
Las pinturas al agua serán del tipo de las que puedan agruparse bajo la común denominación de pinturas látex acrílico, con emulsión acuosa preparada en fábrica, tipo Rekolor semibrillo o equivalente; no admitiéndose las que contengan caseína.
Antes de pintar deberá comprobarse que las superficies a tratar estén bien secas, limpias y sin grasitud. Se prepararán las superficies haciendo las reparaciones necesarias en el paramento, de modo que éste presente una superficie uniforme y xxxx, sin irregularidades de ninguna especie, pasándose luego una lija adecuada.
Se aplicarán, por lo menos, dos manos de pintura al agua, siendo la primera más diluida y delgada, según el poder absorbente de la superficie. Si el cubriente de la pintura no es suficiente y se percibe la capa anterior o la irregular absorción del fondo, se aplicarán nuevas manos, hasta que se logre un color uniforme.
La última mano se dará:
a) A rodillo.
b) A pincel, éste será lo más ancho posible y se darán pinceladas firmes y
entrecruzadas.
Una vez aplicadas y bien secas, su acabado deberá ser mate o satinado.
9.6 - Acabado sobre paramentos Acabado al agua:
Enduido (en caso de ser necesario). Dos manos de pintura al agua.
Se tendrá especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que éstos se hallen bien secos a los efectos de evitar la descomposición de la pintura.
9.7 - Sobre carpintería xx xxxxxx. Acabado esmalte:
Se pintarán rejas, portón, escalera y puerta de acceso x xxxxxx, previo lijado y preparado de las mismas. Se aplicarán dos manos de fondo antióxido en dos colores, de calidad reconocida. Finalmente se les dará dos manos de esmalte.
10 – INSTALACIÓN DE ALARMAS, ELÉCTRICA Y TELEFONIA.
10.1.-Canalizaciones
Previo al llenado de la platea de base de la garita, se deberá dejar previstas las acometidas de las instalaciones existentes, eléctrica, teléfono, alarma.
Las canalizaciones existentes sobre el lado de la rampa se reubicaran canalizándolas por el lado interior.
10.2.- Enhebrado.
Se deberá dejar la garita con las instalaciones de eléctrica, telefonía y alarma en funcionamiento.
Esta etapa exige la coordinación con el equipo de mantenimiento del BCU.