ÍNDICE

Red de Expresos Regionales Proyecto de Participacio n Pú blico Privada

Etapa 1 – Contrato 1: “Estacio n Central Roca y tú neles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Pliego de Bases y Condiciones Generales

ÍNDICE

ARTÍCULO 1°.- OBJETO Y MODALIDAD 6

1.1.- OBJETO 6

1.2.- MODALIDAD: ETAPA ÚNICA 7

ARTÍCULO 2°.- DEFINICIONES 7

2.1.- RECEPCION DE OFERTAS 7

2.2.- ACTO DE APERTURA 7

2.3.- ADJUDICACIÓN 7

2.4.- ADJUDICATARIO 8

2.5.- AUTORIDAD CONVOCANTE 8

2.6.- AUTORIDAD GUBERNAMENTAL 8

2.8.- COMISIÓN EVALUADORA 8

2.9.- COMPONENTE NACIONAL 8

2.10.- CONTRAPRESTACIÓN 8

2.12.- CONTRATO PPP 9

2.13.- DECLARACIÓN JURADA 10

2.14.- DECRETO REGLAMENTARIO PPP 10

2.15.- DÍA HÁBIL 10

2.16.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN 10

2.17.- DÓLARES 10

2.18.- DOMICILIO CONSTITUIDO 10

2.19.- DOMICILIO ELECTRÓNICO 11

2.20.- EMPRESA EJECUTANTE 11

2.21.- EMPRESA NACIONAL 11

2.23.- ENTE CONTRATANTE 11

2.24.- EXPLOTACIÓN COMERCIAL 11

2.25.- GARANTÍA DE CIERRE FINANCIERO 11

2.26.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 11

2.27.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 11

2.28.- INTEGRANTE ESTRATÉGICO DEL OFERENTE 12

2.29.- INTERESADO 12

2.30.- LEGISLACIÓN APLICABLE 12

2.31.- LEY PPP 12

2.32.- LICITACIÓN 12

2.33.- MIPYME 12

2.34.- OBRAS 13

2.35.- OBRAS DEL CONTRATISTA PPP 13

2.36- OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE 13

2.37.- OBRAS PRINCIPALES 13

2.38.- OFERENTE 13

2.39- OFERTA 13

2.40.- PARTES 13

2.41.- PLAN DE OBRAS PRINCIPALES 13

2.42.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 13

2.43.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 14

2.44.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 14

2.46.- PROYECTO 14

2.47.- REPRESENTANTE 14

2.48.- SERVICIOS PRINCIPALES 14

2.49.- SUBCONTRATISTA 14

2.50.- SSPPP 14

ARTÍCULO 3°.- REGLAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN 15

3.1.- NORMATIVA APLICABLE 15

3.2.- PLAZOS 15

3.3.- FECHAS 15

3.4.- DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE 16

3.5.- JURISDICCIÓN 16

ARTÍCULO 4°.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. ACCESO A LA INFORMACIÓN 16

4.1.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS 16

4.2.- CONSULTAS A LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 17

4.4.- LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 17

4.5.- VISITAS AL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 18

ARTÍCULO 5°.- CIRCULARES 19

5.1.- CIRCULARES ACLARATORIAS 19

5.2.- CIRCULARES MODIFICATORIAS 20

5.3.- CIRCULARES POR LAS QUE ÚNICAMENTE SE SUSPENDA O SE PRORROGUE LA FECHA DE APERTURA O LA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 20

ARTÍCULO 6°.- OFERENTES 21

6.1.- PERSONAS CON CAPACIDAD PARA SER OFERENTES 21

6.2.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 21

6.3.- OBJETO Y DURACIÓN DEL OFERENTE O LOS INTEGRANTES DEL OFERENTE 21

6.4.- IMPEDIMENTOS O INHABILIDADES PARA SER OFERENTE 22

6.5.- COMPONENTE NACIONAL 23

ARTÍCULO 7º.- ÉTICA Y TRANSPARENCIA 24

7.1.- DEBERES DE LOS OFERENTES 24

7.2.- PRÁCTICAS PROHIBIDAS 24

7.3.- CONFLICTO DE INTERÉS 25

7.4.- CONSECUENCIAS 26

7.5.- VÍAS DE REPORTE 27

7.5.1.- Unidad de Ética y Transparencia 27

7.5.2.- Mecanismo de Reporte de Alto Nivel 27

ARTÍCULO 8°.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 28

ARTÍCULO 9°.- FORMALIDADES DE LA OFERTA 29

9.1.- FORMA E IDIOMA 29

9.1.1.- Hojas 30

9.1.2.- Numeración o foliatura 30

9.1.3.- Firmas 30

9.1.4.- Compaginación 30

9.2.- LOS SOBRES Y CANTIDAD DE EJEMPLARES 30

9.3.- COPIAS 31

9.4.- TRASPASO Y CONFORMIDAD 31

ARTÍCULO 10.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS 31

10.1.- DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA OFERTA 32

10.1.1.- Índice de la presentación 32

10.1.2.- Documentación legal sobre el OFERENTE y su capacidad jurídica 32

ARTÍCULO 11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - ACTA DE APERTURA 35

11.1.- PRESENTACIÓN 35

11.2.- ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 36

ARTÍCULO 12.- RETIRO DE OFERTAS 36

ARTÍCULO 13.- APERTURA 36

ARTÍCULO 14.- PROHIBICIÓN DE MODIFICAR LA OFERTA 37

ARTÍCULO 15.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 37

ARTÍCULO 16.- VISTA DE LAS OFERTAS 37

ARTÍCULO 18.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 38

18.1.- COMISIÓN EVALUADORA 38

18.2.- SESIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA 38

ARTÍCULO 19.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 39

19.2.- SERIEDAD DE LA OFERTA 40

20.- EMPATE 40

20.1.- Supuestos de Empate 40

20.2.- OFERENTE Nacional 40

20.3.- OFERENTE MIPYME 41

20.4.- Mejora de OFERTAS económicas 41

20.5.- Sorteo 41

20.6.- PUBLICIDAD DEL DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN 42

ARTÍCULO 21.- INTERVENCIÓN DE LA SSPPP 42

ARTÍCULO 22.- ADJUDICACIÓN 42

22.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 42

22.2.- AUTORIDAD COMPETENTE - NOTIFICACIÓN 42

22.3.- IMPUGNACIÓN 42

22.4.- DESISTIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 42

ARTÍCULO 23.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA PPP 43

23.1.- CONSTITUCIÓN 43

23.2.- OBJETO 43

ARTÍCULO 24.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PPP 43

24.1.- PLAZO 43

24.2.- REQUISITOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PPP 44

24.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA PPP 44

24.4.- NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE 45

24.5.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO PPP 45

ARTÍCULO 25.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 45

25.1.- CONSTITUCIÓN 45

25.2.- PLAZO 46

25.3.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 46

ARTÍCULO 26.- DOMICILIOS 46

26.1.- DOMICILIO CONSTITUIDO Y DOMICILIO ELECTRÓNICO 46

26.2.- CAMBIOS DE DOMICILIO 46

ARTÍCULO 27.- NOTIFICACIONES 46

27.1.- NOTIFICACIÓN 46

27.2.- NOTIFICACIÓN TÁCITA 46

27.3.- NOTIFICACIÓN PERSONAL 46

ANEXO I - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 47

XXXXX XX - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS 48

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA OFERENTE NACIONAL 50

ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA – MIPYME (Ley Nº 25.300 y Decreto Nº 1075/01) 51

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 52

XXXXX XX – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. DECRETO Nº 202/201753

ARTÍCULO 1°.- OBJETO Y MODALIDAD 1.1.- OBJETO

El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES establece las bases y condiciones generales para el procedimiento de selección del CONTRATISTA PPP mediante LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E

INTERNACIONAL DE ETAPA ÚNICA para el diseño, la construcción, terminación, las pruebas de las obras y la posterior operación y mantenimiento de las obras civiles del "RER: Etapa 1, Contrato 1,Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”, con sujeción a la LEY PPP y el DECRETO REGLAMENTARIO PPP y modificatorio. Cada Oferente debe tener en cuenta el concepto integral de la RER, por lo cual el proyecto ejecutivo de la Obra debe adecuarse al mismo, considerando la situación de la obra en su totalidad.

El CONTRATO PPP comprenderá la obligación del CONTRATISTA PPP de la ejecución y mantenimiento de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, cumplir con sus demás obligaciones establecidas en el CONTRATO PPP y el derecho del CONTRATISTA PPP a realizar la EXPLOTACIÓN COMERCIAL de las áreas destinadas a tal efecto.

El presente procedimiento de selección se realizará mediante LICITACIÓN y será llevado a cabo de acuerdo con las disposiciones contenidas en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y, en lo no previsto, será de aplicación

la LEY PPP y su DECRETO REGLAMENTARIO PPP, así como sus normas complementarias, reglamentarias y modificatorias.

1.2.- MODALIDAD: ETAPA ÚNICA

La presente LICITACIÓN es de etapa única, por lo que la evaluación y comparación de las calidades de los OFERENTES, el análisis de los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las GARANTÍAS, las características y aportes que se pretendan realizar en el PROYECTO, el análisis de los componentes económicos, técnicos y financieros de las OFERTAS, así como el de cualquier otra variable que se contemplen en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, se realizará en su conjunto en una única presentación.

ARTÍCULO 2°.- DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplicarán cuando se encuentren escritos los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES en letras mayúsculas.

2.1.- RECEPCION DE OFERTAS

La misma se llevará a cabo hasta la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas.

2.2.- ACTO DE APERTURA

Significa el acto público en el lugar, la hora y fecha establecida para tal fin en la convocatoria, y se labrará la correspondiente ACTA suscripta por el escribano de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, o, en su defecto, el

escribano que la AUTORIDAD CONVOCANTE designe, los funcionarios designados al efecto y los OFERENTES presentes que desearan hacerlo.

2.3.- ADJUDICACIÓN

Significa el acto administrativo emitido por la AUTORIDAD CONVOCANTE actuado por sí que dispone la ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN a favor del OFERENTE cuya OFERTA sea considerada la más conveniente para el interés público siendo conforme con las condiciones establecidas en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

2.4.- ADJUDICATARIO

Significa el OFERENTE calificado al cual se le ha adjudicado la LICITACIÓN.

2.5.- AUTORIDAD CONVOCANTE

Significa el MINISTERIO DE TRANSPORTE o la repartición gubernamental o entidad que lo sustituya en el desempeño de sus funciones en el futuro.

2.6.- AUTORIDAD GUBERNAMENTAL

Significa cualquier gobierno o autoridad nacional, provincial o municipal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquiera de sus respectivos entes x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx que, conforme a la LEGISLACIÓN APLICABLE, ejerza facultades ejecutivas, legislativas o jurisdiccionales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas.

2.7.- CIRCULARES

Significa cualquier comunicación escrita aclaratoria o modificatoria de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES emitida por la AUTORIDAD

CONVOCANTE de oficio o como respuesta a consultas realizadas por los INTERESADOS. Toda CIRCULAR integrará el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

2.8.- COMISIÓN EVALUADORA

Significa la COMISIÓN EVALUADORA contemplada en los puntos 23 a 32 del artículo 12 del DECRETO REGLAMENTARIO PPP, conformada a los efectos de evaluar la documentación presentada por los OFERENTES, de acuerdo a lo dispuesto en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Sus dictámenes versarán sobre el cumplimiento de requisitos de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, la admisibilidad de las OFERTAS y su evaluación de conformidad con los parámetros establecidos en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y podrán contener las recomendaciones que, en su caso, se estime conveniente formular. Los dictámenes no tendrán carácter vinculante.

2.9.- COMPONENTE NACIONAL

Significa, respecto a bienes, aquellos bienes que revistan carácter nacional según el artículo 2° de la Ley N° 25.551 y en lo que respecta a servicios aquellos provistos por EMPRESAS NACIONALES.

2.10.- CONTRAPRESTACIÓN

Significa la CONTRAPRESTACIÓN debida al CONTRATISTA PPP por la construcción de las obras, diseño, operación y mantenimiento del Contrato: “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”, la que consiste, conjuntamente, en (i) la CONTRAPRESTACIÓN POR INVERSIÓN y (ii) la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD.

2.10.1- Contraprestación por Disponibilidad:

Significa la entrega al Contratista PPP de uno o más TPDs como contraprestación por la prestación de los SERVICIOS PRINCIPALES sobre las obras del CONTRATISTA PPP, -operación y mantenimiento de equipos electromecánicos no ferroviarios, escaleras mecánicas, ascensores, bombas y mantenimiento de la Estación Central Roca y túneles, etc. - durante cada periodo de disponibilidad conforme se la defina en el Contrato PPP.

2.10.2- Contraprestación por Inversión:

Significa la entrega al Contratista PPP de uno o más TPIs como contraprestación por la ejecución de Obras Principales que resultan en el cumplimiento de un hito de inversión para cada período de inversión, conforme se la defina en el Contrato PPP.

2.11.- CONTRATISTA PPP

Significa la SOCIEDAD ANÓNIMA de objeto exclusivo responsable de la ejecución del PROYECTO que deberá ser constituida por el ADJUDICATARIO de conformidad con la LEGISLACIÓN APLICABLE y lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, que actuará como contraparte del ENTE CONTRATANTE en el CONTRATO PPP.

2.12.- CONTRATO PPP

Significa el Contrato de Participación Público-Privada sujeto al régimen de la LEY PPP y su DECRETO REGLAMENTARIO PPP y modificatorio, que suscribirán el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP, para el Proyecto “Etapa 1 RER Roca - Contrato Nº1: Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Serán considerados integrantes

del CONTRATO PPP: El texto del CONTRATO PPP y sus Anexos, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTICULARES, las CIRCULARES y la OFERTA adjudicada. Todos los documentos que integran el CONTRATO PPP serán considerados como recíprocamente explicativos.

2.13.- DECLARACIÓN JURADA

Significa cualquier manifestación escrita, presentada por el REPRESENTANTE del OFERENTE en la que declara o asume un compromiso, que se presume cierto para efecto de la presente LICITACIÓN.

2.14.- DECRETO REGLAMENTARIO PPP

Significa el Decreto N° 118 de fecha 17 de febrero de 2017, reglamentario de la LEY PPP, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 936 de fecha 14 de noviembre de 2017, y cualquier norma que en el futuro lo modifique o complemente.

2.15.- DÍA HÁBIL

Significa cualquier día excepto (i) sábados y domingos, (ii) días feriados en la República Argentina, (iii) días en que las entidades financieras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se encuentran obligadas a atender al público por disposición de una AUTORIDAD GUBERNAMENTAL y (iv) un día que no sea un DÍA HÁBIL administrativo en los términos del artículo 1° inciso d) de la Ley Nº 19.549.

2.16.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Significa el acta emitida por la COMISIÓN EVALUADORA, de carácter no vinculante, donde se analizan integralmente las OFERTAS presentadas en cumplimiento de los requisitos, recomendando cuál de ellas se considera la más conveniente para el interés público de conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

2.17.- DÓLARES

Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

2.18.- DOMICILIO CONSTITUIDO

Significa el domicilio fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá constituir cada OFERENTE.

2.19.- DOMICILIO ELECTRÓNICO

Significa el domicilio de correo electrónico denunciado por cada OFERENTE donde serán válidas todas las notificaciones que así se dispongan en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

2.20.- EMPRESA EJECUTANTE

Significa, según sea el caso, la EMPRESA CONSTRUCTORA que toma a su cargo la construcción de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP.

2.21.- EMPRESA NACIONAL

Significa cualquier persona jurídica o entidad (i) que esté registrada en la República Argentina ante el Registro de Comercio correspondiente (ii) que tenga actuación efectiva en el territorio de la República Argentina y (iii) cuyo órgano de administración se encuentre compuesto, en su mayoría, por personas humanas con domicilio en la República Argentina.

2.22.- EMPRESA EXTRANJERA

Aquélla cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.

2.23.- ENTE CONTRATANTE

Significa el MINISTERIO DE TRANSPORTE o la repartición gubernamental o entidad que lo sustituya en el desempeño de sus funciones en el futuro.

2.24.- EXPLOTACIÓN COMERCIAL

Significa explotación de áreas de la Estación Central Roca explícitamente determinadas y destinadas a tal fin.

2.25.- GARANTÍA DE CIERRE FINANCIERO

Significa la garantía que deberá constituir el CONTRATISTA PPP para asegurar el cumplimiento de su obligación de alcanzar el CIERRE FINANCIERO según se encuentra previsto en el CONTRATO PPP.

2.26.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO

Significa, conjuntamente, (i) la GARANTÍA de OBRAS PRINCIPALES y (ii) la GARANTÍA de SERVICIOS PRINCIPALES, según se encuentran previstos en el CONTRATO PPP.

2.27.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Significa la garantía otorgada por el OFERENTE a la AUTORIDAD CONVOCANTE conforme con los términos y condiciones del artículo 24 del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

2.28.- INTEGRANTE ESTRATÉGICO DEL OFERENTE

Significa aquel OFERENTE o integrante del OFERENTE que cumple los requisitos exigidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES para ser INTEGRANTE ESTRATÉGICO DEL OFERENTE.

2.29.- INTERESADO

Significa toda persona que descargó o retiró un ejemplar xxx XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y demás documentos de la CONTRATACIÓN, y suministró su nombre o razón social, domicilio, sede o domicilio electrónico y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 2.30.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Significa la Constitución Nacional de la República Argentina, los tratados internacionales en vigor para la República Argentina, leyes nacionales, decretos, y toda normativa argentina aplicable.

2.31.- LEY PPP

Significa la Ley N° 27.328 tal como la misma fuere modificada y/o complementada en el futuro.

2.32.- LICITACIÓN

Significa la presente Licitación Pública Nacional e Internacional convocada por la AUTORIDAD CONVOCANTE a efectos de seleccionar el CONTRATISTA PPP y de adjudicar el CONTRATO PPP.

2.33.- MIPYME

Significa aquellas empresas que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los valores fijados por la SECRETARIA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO

REGIONAL para cada sector (Resolución Nº 50/2013). A los efectos de la categorización, se entenderá por ventas totales anuales, el valor de las ventas que surja del promedio de los últimos TRES (3) estados contables o información contable equivalente adecuadamente documentada, excluidos el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Interno que pudiera corresponder, y deducido hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las exportaciones que surjan de dicha documentación. (LEY Nº 25.300 y Decreto Nº 1075/01).

2.34.- OBRAS

Significa, conjuntamente, (i) las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y (ii) las OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE.

2.35.- OBRAS DEL CONTRATISTA PPP

Significa conjuntamente las (i) OBRAS PRINCIPALES, (ii) las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS.

2.36- OBRAS DEL ENTE CONTRATANTE

Significa conjuntamente las (i) OBRAS en ejecución a cargo del ENTE CONTRATANTE y (ii) las OBRAS adicionales discrecionales.

2.37.- OBRAS PRINCIPALES

Significa aquellas OBRAS relativas a la Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador, identificada en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES que el CONTRATISTA

PPP se encuentra obligado a ejecutar.

2.38.- OFERENTE

Significa toda persona que formule una OFERTA en el marco de la presente LICITACIÓN, de acuerdo con los criterios establecidos en las disposiciones de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

2.39- OFERTA

Significa la declaración de voluntad de carácter irrevocable y unilateral presentada por un OFERENTE a los fines de participar en la LICITACIÓN, la cual debe ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la presente LICITACIÓN.

2.40.- PARTES

Significa el ENTE CONTRATANTE y el CONTRATISTA PPP.

2.41.- PLAN DE OBRAS PRINCIPALES

Significa el plan para la ejecución de las OBRAS PRINCIPALES incluido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

2.42.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Significa, conjuntamente, (i) el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, (ii) el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, y

(iii) las CIRCULARES.

2.43.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Significa el presente documento donde se establecen las bases y condiciones generales y sus anexo

s, que rigen la LICITACIÓN.

2.44.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Significa el documento donde se establecen las bases y condiciones particulares y sus anexos, que rigen la LICITACIÓN.

2.45.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Significa el documento que contiene las especificaciones técnicas para la ejecución de las OBRAS PRINCIPALES, la prestación de los SERVICIOS PRINCIPALES y la EXPLOTACIÓN COMERCIAL.

2.46.- PROYECTO

Significa la construcción, diseño, mantenimiento, operación y explotación comercial de la OBRA establecidos en el CONTRATO PPP, a los fines de satisfacer el interés público.

2.47.- REPRESENTANTE

Significa una o más personas designadas por el OFERENTE con facultades, de manera conjunta o alternativa (de acuerdo con los términos del poder en el que se acrediten las facultades) para considerar, resolver y suscribir las cuestiones relativas a la OFERTA y/o a la LICITACIÓN en general, representando y obligando al OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONTRATISTA PPP según corresponda.

El REPRESENTANTE deberá durante toda la LICITACIÓN encontrarse físicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estar disponible cada vez que la AUTORIDAD CONVOCANTE lo requiera.

2.48.- SERVICIOS PRINCIPALES

Significa, conjuntamente, el Servicio de Operación y el Servicio de Mantenimiento, según se encuentran definidos en el CONTRATO PPP.

2.49.- SUBCONTRATISTA

Significa la persona jurídica con la cual el CONTRATISTA PPP celebra un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

2.50.- SSPPP

Significa la Subsecretaría de Participación Público Privada prevista en el artículo 28 y concordantes de la LEY PPP y creada por artículo 10 del Decreto

N° 808 de fecha 6 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 3°.- REGLAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN. 3.1.- NORMATIVA APLICABLE.

La presente LICITACIÓN se encuentra regida por el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, sus anexos y CIRCULARES y los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El marco normativo se encuentra integrado por la LEY PPP, el DECRETO REGLAMENTARIO PPP, el Decreto N° 944 de fecha 17 de noviembre de 2017, la Disposición E 1/2017 de la SSPPP, y la Resolución de CONVOCATORIA a la presente LICITACIÓN.

Supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Asimismo, resulta de aplicación la LEGISLACIÓN APLICABLE definida en el apartado 2.35 del artículo 2° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, con la salvedad contenida en el artículo 31 de la Ley N° 27.328 al expresar que a las contrataciones sujetas a la misma, no le serán de aplicación directa, supletoria ni analógica las Leyes Nros. 13.064,

17.520 y sus modificatorias; el Decreto N° 1023/2001, sus modificatorias y reglamentación; artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación; los artículos 7° y 10° de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias.

3.2.- PLAZOS

Todos los plazos establecidos en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES se computan por DÍAS HÁBILES, excepto que expresamente se establezca que se computan por días corridos.

En este último supuesto, en caso de que el vencimiento se produjere en día inhábil, se entenderá válidamente cumplido el acto si se realizase el primer DÍA HÁBIL inmediato siguiente a la fecha de su vencimiento.

Todos los plazos son perentorios y la xxxx opera de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial.

3.3.- FECHAS

Las fechas en que tendrán lugar los distintos actos de la LICITACIÓN que los INTERESADOS y/u OFERENTES deban conocer, serán (i) las establecidas en la CONVOCATORIA o (ii) las que se comuniquen mediante CIRCULARES

durante la LICITACIÓN cuando

en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

así se establezca.

La AUTORIDAD CONVOCANTE podrá, a su exclusivo criterio, modificar las fechas de la LICITACIÓN en cualquier momento, siempre que se notifique a los INTERESADOS mediante CIRCULAR con la debida antelación.

3.4.- DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE

La AUTORIDAD CONVOCANTE no queda obligada ni asume responsabilidad alguna por la CONVOCATORIA a LICITACIÓN y podrá dejarla sin efecto parcial o totalmente, en cualquier etapa de su tramitación con anterioridad al perfeccionamiento del CONTRATO PPP, sin necesidad de expresar causa o justificación y sin lugar al pago de indemnización alguna.

La presentación de la OFERTA no obliga a la AUTORIDAD CONVOCANTE a contratar, quedando entendido que podrá no aceptar ninguna de las OFERTAS presentadas si a su juicio las mismas no satisfacen adecuadamente el interés público comprometido en la presente LICITACIÓN, sin asumir responsabilidad alguna.

3.5.- JURISDICCIÓN

Los OFERENTES se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todos los conflictos que pudieren suscitarse como consecuencia de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y demás cuestiones vinculadas con la LICITACIÓN, hasta la ADJUDICACIÓN y suscripción del CONTRATO PPP, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.

A partir de la suscripción del CONTRATO PPP, las controversias entre el CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE serán exclusivamente resueltas de conformidad con el mecanismo de solución de controversias previsto en el CONTRATO PPP.

ARTÍCULO 4°.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. ACCESO A LA INFORMACIÓN

4.1.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS

Los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES podrán consultarse y descargarse

(i) de la página web del MINISTERIO DE TRANSPORTE y (ii) de la página web de la SSPPP.

En oportunidad de retirar

o descargar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, los INTERESADOS deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.

No será requisito para presentar OFERTAS, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber retirado el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES o haberlo descargado de los sitios webs indicados en el primer párrafo de este artículo. No obstante, quienes no lo hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el DÍA HÁBIL de la apertura de las OFERTAS, quedando bajo su exclusiva responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

4.2.- CONSULTAS A LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas a los PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES deberán efectuarse a través del sitio web del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

En la oportunidad de realizar una consulta al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, los INTERESADOS que no lo hubieran hecho con anterioridad deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberán ser efectuadas, como mínimo, hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES antes de la fecha fijada para la presentación de las OFERTAS. .

La AUTORIDAD CONVOCANTE no tiene obligación alguna de responder todas y cada una de las consultas que se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

4.4.- LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Las OFERTAS que se formulen se basarán en la propia evaluación e investigación del OFERENTE, sin derecho a reclamo alguno.

Ni la publicación de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES para consulta de los INTERESADOS, ni cualquier información contenida en éste documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a los INTERESADOS u OFERENTES, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de la AUTORIDAD CONVOCANTE, sus funcionarios o sus asesores debe

considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza.

De los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES no se debe deducir garantía alguna con respecto al logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas, los rendimientos operativos o financieros o el plan y costos de las inversiones necesarias para ejecutar el CONTRATO PPP, que lleguen a sustentar la OFERTA de los OFERENTES.

Por la sola presentación de la OFERTA se considera que los OFERENTES han tenido en cuenta la viabilidad financiera del CONTRATO PPP, bajo las condiciones contenidas en su OFERTA, y que han hecho un cuidadoso examen de los sitios de las OBRAS, investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos y en general de todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyen en los términos de su OFERTA.

La AUTORIDAD CONVOCANTE no garantiza que las proyecciones y estimaciones efectuadas por el ADJUDICATARIO se cumplan durante la ejecución del CONTRATO PPP, puesto que éste último asume los riesgos dispuestos en el CONTRATO PPP de acuerdo con la distribución de riesgos allí contenida y soporta sus efectos sin que las consecuencias derivadas del acaecimiento de tales riesgos constituya un eventual desequilibrio económico del CONTRATO PPP, o den lugar a reclamación alguna, puesto que la xxxxxxxx de riesgos establecida debe ser tenida en cuenta por los INTERESADOS en la valoración de la OFERTA.

La limitación de la responsabilidad alcanza también a toda la información que se proporcione a través de CIRCULARES o de cualquier otra forma de comunicación, y las que se mencionan en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

Si el OFERENTE que resulte ADJUDICATARIO no hubiera obtenido, o evaluado correctamente o considerado toda la información que pudiera influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las OBRAS de conformidad con el CONTRATO PPP, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

4.5.- VISITAS AL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO,

DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Será responsabilidad de los INTERESADOS visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollará el PROYECTO. Los INTERESADOS deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su OFERTA sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular su OFERTA.

El examen que deberán hacer los INTERESADOS incluirá también, entre otras cosas y sin limitarse necesariamente a éstas, la revisión de todos los aspectos e informaciones relacionados con el CONTRATO PPP y los lugares donde se ejecutará el PROYECTO, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de materiales sobrantes, disponibilidad de materiales y mano de obra disponible para acometer las OBRAS necesarias para la ejecución de las obligaciones señaladas en el CONTRATO PPP, aspectos ambientales, , entre otros.

Adicionalmente, los INTERESADOS deberán verificar las condiciones climáticas, de pluviosidad, topografías y geológicas, las características de los equipos requeridos para la ejecución de las obligaciones del CONTRATO PPP y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del CONTRATO PPP, todo lo cual debe ser tomado en cuenta para la preparación de la OFERTA.

ARTÍCULO 5°.- CIRCULARES

La AUTORIDAD CONVOCANTE podrá, según su exclusivo criterio, elaborar CIRCULARES aclaratorias o modificatorias xxx XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES, de oficio o como respuesta a consultas que le fueran efectuadas.

5.1.- CIRCULARES ACLARATORIAS

Las CIRCULARES ACLARATORIAS deberán ser comunicadas con CUATRO

(4) DÍAS HÁBILES como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las OFERTAS a todos los INTERESADOS, e incluirlas como parte integrante xxx XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES y difundirlas en los sitios web de la SSPPP y del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

5.2.- CIRCULARES MODIFICATORIAS

Las CIRCULARES MODIFICATORIAS deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por TRES (3) DÍAS HÁBILES en los mismos medios en que hubiera sido difundida, publicada y comunicada la CONVOCATORIA a la LICITACIÓN, debiendo la última publicación tener lugar con UN (1) DÍA HÁBIL como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las OFERTAS en la CONVOCATORIA. Asimismo, deberán ser comunicadas a todos los INTERESADOS, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y difundirse en los sitios web de la SSPPP y de la AUTORIDAD CONVOCANTE.

En el caso en que la AUTORIDAD CONVOCANTE emitiera una CIRCULAR MODIFICATORIA, ésta podrá determinar de oficio y a su exclusivo criterio eventuales prórrogas de la fecha de APERTURA o de presentación de OFERTAS, así como sus plazos, los que podrán ser menores al plazo previsto en el apartado 8 del artículo 12 del Decreto N° 118/17, a fin de permitir la mayor participación de OFERENTES.

5.3.- CIRCULARES POR LAS QUE ÚNICAMENTE SE SUSPENDA O SE PRORROGUE LA FECHA DE APERTURA O LA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las CIRCULARES por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las OFERTAS deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) DÍA HÁBIL por los mismos medios en que hubiera sido difundida, publicada y comunicada la CONVOCATORIA original, debiendo la última publicación tener lugar con UN

(1) DÍA HÁBIL como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las OFERTAS.

Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado o descargado los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y difundirse en los sitios web de la SSPPP y del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 6°.- OFERENTES

6.1.- PERSONAS CON CAPACIDAD PARA SER OFERENTES

Podrán presentarse como OFERENTES quienes tengan domicilio en el país o la sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto, así como también quienes tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país, siempre que no estén comprendidas en las prohibiciones de contratar establecidas en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

El OFERENTE deberá acreditar los requisitos técnicos previstos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, y cumplir con las demás condiciones requeridas en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

En la medida que la presente LICITACIÓN se rige por la LEY PPP y el DECRETO REGLAMENTARIO PPP y su modificatorio, no será condición para la presentación de OFERTA encontrarse inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

6.2.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Cuando un OFERENTE esté integrado por dos o más personas, todas ellas por el sólo hecho de su presentación serán responsables en forma solidaria e ilimitada frente a la AUTORIDAD CONVOCANTE por las obligaciones y compromisos asumidos en el marco de la presente LICITACIÓN hasta la suscripción del CONTRATO PPP.

A partir de la suscripción del CONTRATO PPP, las obligaciones y compromisos asumidos por el CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE, y su régimen de responsabilidad, serán aquellos expresamente establecidos en el CONTRATO PPP.

6.3.- OBJETO Y DURACIÓN DEL OFERENTE O LOS INTEGRANTES DEL OFERENTE.

La duración de toda persona jurídica que se presente como OFERENTE, o como integrante de un OFERENTE, deberá ser superior en TRES (3) años al plazo máximo del CONTRATO PPP. El objeto social contemplado en sus estatutos deberá ser acorde los fines de participar como accionista del CONTRATISTA PPP.

6.4.- IMPEDIMENTOS O INHABILIDADES PARA SER OFERENTE

No podrán asumir la condición de OFERENTES o CONTRATISTAS PPP, por sí o por interpósita persona, quienes se encuentren comprendidos en alguna de las siguientes situaciones:

a) Carecer de capacidad o de legitimación para contratar con el Estado Nacional, en general, o con el ENTE CONTRATANTE, en particular;

b) Haber actuado como asesores contratados por la AUTORIDAD CONVOCANTE o el ENTE CONTRATANTE en la implementación del PROYECTO o de la presente LICITACIÓN;

c) Ser funcionario público dependiente de la AUTORIDAD CONVOCANTE o el ENTE CONTRATANTE, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;

d) Quienes se encuentren comprendidos en alguna de las prohibiciones establecidas en el Decreto Nº 202 de fecha 21 xx xxxxx de 2017 conforme lo establece el artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

e) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;

f) Si se hubiere decretado dentro de los TRES (3) años calendarios anteriores contados desde la fecha de la última publicación de la CONVOCATORIA, la resolución por incumplimiento de su parte de un contrato celebrado con el Estado Nacional, en general, o con la AUTORIDAD CONVOCANTE o el ENTE CONTRATANTE en particular;

g) Haber recibido sanciones en virtud de la comisión de infracciones por violación a las normas sustantivas del Derecho Ambiental, siempre que la resolución se encuentre firme y hubieran sido aplicadas dentro de los VEINTICUATRO (24) meses anteriores a la CONVOCATORIA de la presente LICITACIÓN;

h) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales a la Administración Federal de Ingresos Públicos determinados mediante acto administrativo o sentencia judicial firmes.

i) Los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la Nación.

Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes mencionados, tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad que integre el OFERENTE o como EMPRESA EJECUTANTE o SUBCONTRATISTA de ésta, directamente o por intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto económico con ella. Incluso la prohibición se dará en caso que se pruebe que por razones de dirección, participación u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación, o que derivan de aquellas empresas comprendidas en una o más causales antes explicitadas.

6.5.- COMPONENTE NACIONAL

Con la sola presentación de las OFERTAS, los OFERENTES asumen el compromiso, en caso de resultar ADJUDICATARIOS, de ejecutar las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y los SERVICIOS PRINCIPALES con al menos, un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de COMPONENTE NACIONAL; en el

caso de bienes, dicho porcentaje aplicará respecto de aquellos bienes que tengan producción nacional en cantidad suficiente y calidad equivalente para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO PPP, y en el caso de servicios respecto de aquellos servicios que sean prestados por EMPRESAS NACIONALES.

Se entenderá cumplida esta obligación ya sea (a) por la utilización de bienes en la ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o la prestación de los SERVICIOS PRINCIPALES que califiquen como bienes de origen nacional de conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 25.551, o (b) en la medida en que una EMPRESA NACIONAL individualmente o en conjunto con otras EMPRESAS NACIONALES participen en, al menos, un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) en el capital del CONTRATISTA PPP, o (c) en la medida en que el CONTRATISTA PPP subcontrate la ejecución de OBRAS o prestación de servicios a empresas que utilicen bienes que califiquen como bienes de origen nacional de conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 25.551 por, al menos, un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de la inversión total prevista para el cumplimiento del CONTRATO PPP o a EMPRESAS NACIONALES, o (d) cualquier combinación de las anteriores que de por resultado la utilización de, al menos, un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de COMPONENTE NACIONAL.

ARTÍCULO 7º.- ÉTICA Y TRANSPARENCIA 7.1.- DEBERES DE LOS OFERENTES

Los OFERENTES deberán comportarse en todas las etapas de acuerdo a las siguientes exigencias:

a) Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus interacciones con la AUTORIDAD CONVOCANTE y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, consideración y respeto por el ordenamiento jurídico nacional y local aplicable a cada proceso del que participen.

b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto una supervisión interna adecuada y suficiente de la conducta que lleven adelante sus empleados y representantes en las relaciones e intercambios que entablen con integrantes de la AUTORIDAD CONVOCANTE.

c) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica con integrantes de la AUTORIDAD CONVOCANTE o sociedades vinculadas a ellos que puedan determinar la existencia de alguna clase de conflicto de interés, siquiera aparente.

d) Efectuar todas las consultas a través de los canales establecidos al efecto en cada caso en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

e) Denunciar cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria a la ética pública o la transparencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su participación en los procedimientos de selección de la presente LICITACIÓN. A tal efecto, podrá utilizar los canales previstos en el apartado 7.5 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

7.2.- PRÁCTICAS PROHIBIDAS

A los fines del punto anterior, éstas comprenden actos de:

a) Prácticas de corrupción: ofrecer o dar por sí o a través de terceros cualquier ventaja, favor, gratificación, o cualquier otro objeto o prestación de valor a integrantes de la AUTORIDAD CONVOCANTE o a sus familiares directos con el fin de obtener un trato favorable o influir indebidamente en sus acciones.

b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engañar a la AUTORIDAD CONVOCANTE o a sus integrantes con el propósito de obtener un beneficio o eludir el cumplimiento de una obligación.

c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: acuerdos entre OFERENTES realizados con la intención de alcanzar un propósito inapropiado contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos para la fijación de precios, reparto de zonas o mercados o cualquier otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley N° 25.156.

d) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información o elementos documentales significativos para los análisis, evaluaciones y, en su caso, investigaciones que deban ser llevados adelante por la AUTORIDAD CONVOCANTE o la COMISIÓN EVALUADORA en relación al proceso de LICITACIÓN, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea.

7.3.- CONFLICTO DE INTERÉS

Son consideradas conflicto de interés las relaciones o vínculos que puedan interferir en la objetividad e imparcialidad de las decisiones de un funcionario durante la LICITACIÓN.

A tal efecto, es importante que sean reportados preventivamente los vínculos descriptos por los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202 del 21 xx xxxxx de 2017, potencialmente generadores de tales conflictos.

El INTERESADO u OFERENTE deberá declarar si se encuentra o no alcanzado por alguno de los supuestos de vinculación respecto de:

1) El Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata (artículo 1º Decreto Nº 202/2017).

2) Funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la presente LICITACIÓN y/o CONTRATO PPP.

Los supuestos de vinculación son:

a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.

b) Sociedad o comunidad.

c) Pleito pendiente.

d) Ser deudor o acreedor.

e) Haber recibido beneficios de importancia.

x) Xxxxxxx pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el INTERESADO u OFERENTE sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y sus representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social.

A este efecto deberá presentarse la declaración jurada obrante en el ANEXO VI, cuyo modelo reproduce el aprobado por la Resolución Nº 11 del 00 xx xxxx xx 0000 xx xx XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (XXXXX-0000-00-XXX-XX#XX).

7.4.- CONSECUENCIAS

Los postulantes, al descargar los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, como al presentar OFERTAS declaran y garantizan su conocimiento de la presente política y su conformidad con ella, y se obligan a respetar y hacer respetar sus previsiones y su violación podrá dar lugar a:

a) El rechazo de la OFERTA y la pérdida de LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA en cualquier estado de la LICITACIÓN.

b) La realización de, en su caso, la denuncia correspondiente ante la justicia o la autoridad de control competente.

c) La comunicación que corresponda al respectivo Colegio Profesional, Cámara o Asociación que realice la actividad de superintendencia, supervisión, o similar, del correcto desempeño ético de sus miembros.

7.5.- VÍAS DE REPORTE

7.5.1.- Unidad de Ética y Transparencia

A los efectos de comunicar una práctica irregular de esta política, ilícito o circunstancia contraria a la ética pública o a la transparencia institucional, de la que se tome conocimiento en el marco de la presente LICITACIÓN, podrá comunicarse con el MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o LA SSPPP

La denuncia en estos términos podrá ser formulada de forma anónima, con reserva de identidad o de manera identificada, sin perjuicio de lo cual, con independencia de la modalidad de identificación adoptada, será tratada con la máxima confidencialidad posible.

7.5.2.- Mecanismo de Reporte de Alto Nivel

En concordancia con experiencias internacionales y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de transparencia e integridad, se pone a disposición de los INTERESADOS u OFERENTES y funcionarios, un Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (MRAN), por medio del cual se podrán formular alertas o denuncias que llegarán a conocimiento directo y efectivo de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción.

El presente canal tiene como objeto atender de forma preventiva y exclusiva reportes concernientes con los siguientes supuestos: 1) Xxxxxxx 0) Tráfico de influencias; 3) Fijación de condiciones tendientes a beneficiar o dirigir la contratación hacia un oferente y; 4) Conflictos de intereses no declarados.

La Oficina Anticorrupción requerirá la opinión de expertos en los casos en los que sea procedente, de forma previa a efectuar la recomendación que estime apropiada en relación con el reporte ingresado. Xxxx, sin perjuicio del cumplimiento del deber de formular denuncia en los casos que así corresponda.

Las cuestiones vinculadas con aspectos técnicos que hubiesen sido formuladas y rechazadas de manera fundada en las instancias previstas a tales fines en el marco de la LICITACIÓN, no ingresaran en el canal establecido en el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel.

Los reportes tratados por este medio podrán ser realizados únicamente por OFERENTES y funcionarios, de forma identificada o con reserva de identidad,

y serán admisibles hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del acto que deba dar publicidad a la ADJUDICACIÓN.

Los medios de contacto a tal fin son los siguientes:

Correo electrónico: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Línea telefónica directa: (00-00) 0000-0000

De forma presencial, solicitando audiencia previa al número indicado, en la xxxxx Xxxxxxx Xx 000 (0000), xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.

ARTÍCULO 8°.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del rechazo sin más trámite de la OFERTA en cualquier estado de la LICITACIÓN, cuando un OFERENTE diere u ofreciere dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia suficiente para decidir en cualquier etapa de la presente LICITACIÓN, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) Xxxxxxxxx persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

También serán considerados sujetos activos de esta conducta anteriormente descripta quienes hayan cometido tales actos en interés del OFERENTE directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona humana o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales conductas ilícitas.

Los funcionarios que tomaran conocimiento de la comisión de alguna de las conductas descriptas en el presente artículo, deberán formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes según corresponda.

Asimismo, deberá rechazarse la OFERTA cuando el OFERENTE se encuentre incluido en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a raíz de conductas o prácticas de corrupción, o bien cuando se trate de personas condenadas, con sentencia firme recaída en el país y/o en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ARTÍCULO 9°.- FORMALIDADES DE LA OFERTA 9.1.- FORMA E IDIOMA

Las OFERTAS así como toda presentación que se realice en la presente LICITACIÓN deberán estar mecanografiadas y redactadas en idioma nacional, debiéndose salvar toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

Asimismo deberá ser foliada, acompañada de un índice y suscripta en todas sus hojas por el OFERENTE o el REPRESENTANTE del OFERENTE, haciéndose constar la identificación del firmante y acompañando el instrumento que acredite tal representación.

Salvo indicación expresa en contrario, todos los documentos que integren la OFERTA deberán presentarse en original o en testimonio expedido por autoridad competente o en copia certificada por autoridad judicial o notarial.

Cuando se requiera la certificación de la firma, deberá ser cumplida por autoridades, judiciales o notariales, con exclusión de toda otra. Si dichas autoridades fuesen de extraña jurisdicción deberá constar la legalización pertinente.

La documentación emitida en otro idioma deberá estar traducida al español por un traductor público matriculado en la República Argentina y legalizada en el consejo profesional respectivo.

La documentación emitida en el extranjero deberá presentarse con las formalidades establecidas por el derecho del país de origen, autenticada en éste y apostillada de acuerdo a las normas de la Convención de la Haya o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

En caso de adjuntarse folletos o catálogos para una mejor comprensión de la OFERTA, estos también podrán estar redactados en idioma extranjero, en cuyo caso la AUTORIDAD CONVOCANTE podrá requerir al OFERENTE las traducciones correspondientes que deberán ser presentadas dentro del plazo de CINCO (5) días contados a partir de haber recibido el OFERENTE la notificación al efecto. La falta de presentación de la respectiva traducción habilitará a la AUTORIDAD CONVOCANTE y a la COMISIÓN EVALUADORA a no considerar tales folletos o catálogos en el análisis que efectúe de la OFERTA.

En caso de discrepancia entre la versión en idioma extranjero y la versión traducida al castellano, prevalecerá la versión en idioma castellano.

9.1.1.- Hojas

Las hojas que se utilicen para la presentación de la OFERTA responderán al tipo de formato denominado A4, a excepción de los planos y documentación similar, que se presentarán doblados al tamaño de hojas requerido.

9.1.2.- Numeración o foliatura

La OFERTA deberá estar numerada y foliada en todas sus hojas en orden correlativo de incorporación en el ángulo superior derecho de la hoja, incluso cuando se integre con más de un cuerpo.

9.1.3.- Firmas

Toda la documentación deberá hallarse firmada por el REPRESENTANTE del OFERENTE, como constancia del conocimiento y aceptación de todas las cláusulas.

9.1.4.- Compaginación

Los cuerpos numerados de las OFERTAS no excederán de las DOSCIENTAS

(200) hojas, las que estarán contenidas y sujetas en una carpeta rígida.

9.2.- LOS SOBRES Y CANTIDAD DE EJEMPLARES.

Las OFERTAS se deberán presentar en un sobre único y cerrado, con la siguiente leyenda:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Licitación Pública Nacional e Internacional

RED DE EXPRESOS REGIONALES Etapa 1 RER Roca - Contrato Nº1: Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador.

(LEY Nº 27.328 Y DECRETO REGLAMENTARIO Nº 118/2017) Fecha de Apertura: ....... de ......................... de 2018, hora:...........

NOMBRE DEL OFERENTE:……………………………………………………….

El sobre para presentar la documentación que así se requiera, deberá estar perfectamente cerrado, sellado y firmado. Los mismos serán suscriptos por el REPRESENTANTE del OFERENTE, cuya firma será estampada cruzando los lugares normales de apertura del mismo.

Cuando el volumen de la documentación así lo exija, el sobre podrán ser reemplazados por cajas que deberán cumplir las mismas condiciones que el sobre.

Asimismo, si fuera necesario dividir la OFERTA en DOS (2) o más sobres o cajas, se consignará también en cada uno de éstos la leyenda "original" o "copia", según sea el contenido de los mismos.

9.3.- COPIAS

Las OFERTAS deben presentarse en original debidamente foliada y firmada en todas sus hojas por el OFERENTE o su REPRESENTANTE y DOS (2) copias simples idénticas de dicho original foliado y firmado. En caso de divergencia entre lo expresado en el original y las copias, prevalecerá lo expresado en el original.

Toda la documentación integrante de la OFERTA, deberá asimismo entregarse ineludiblemente en un soporte digital (en CD, DVD o pendrive), en forma separada para cada uno de los sobres, respetando sus formatos y extensiones originales.

9.4.- XXXXXXXX Y CONFORMIDAD

La entrega del sobre que contenga la OFERTA implica la transmisión de la propiedad sobre todo lo que en la misma se halle contenida, no teniendo los OFERENTES, en ningún caso, derecho a su devolución, sin perjuicio de la facultad de la COMISIÓN EVALUADORA o de la AUTORIDAD CONVOCANTE de devolverlas en los casos que lo juzgue pertinente.

ARTÍCULO 10.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La presentación de la OFERTA implicará para el OFERENTE asignar el carácter de DECLARACIÓN JURADA a toda la información y documentación que consignen y acompañen a aquella.

No será necesaria la presentación de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES firmados junto con la OFERTA.

10.1.- DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA OFERTA

A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta LICITACIÓN y para la evaluación de las OFERTAS y respetando los requisitos establecidos en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, los

OFERENTES deberán presentar la siguiente documentación.

10.1.1.- Índice de la presentación

El OFERENTE deberá encabezar su OFERTA con un índice general de la documentación que se acompañe, con indicación de los correspondientes números de fojas.

En el caso en que la OFERTA esté constituida por varios cuerpos, cada uno de ellos deberá contener el correspondiente índice general y de cada tomo en particular.

10.1.2.- Documentación legal sobre el OFERENTE y su capacidad jurídica La OFERTA deberá contener la documentación legal del OFERENTE o de cada persona que integra el OFERENTE que se detalla a continuación:

X. Xxxxx de identificación del OFERENTE, o de cada integrante del OFERENTE, conforme al modelo de ANEXO I con firma certificada por Escribano Público. En los casos en que el OFERENTE se encuentre integrado por más de una persona jurídica, deberá indicarse con carácter vinculante en la carta de identificación la participación que cada integrante tendrá en el capital social del CONTRATISTA PPP, en caso de resultar ADJUDICATARIO.

A. En caso de que el OFERENTE o una persona integrante del OFERENTE fuese una persona jurídica constituida en la República Argentina:

(i) Copia del Contrato Social o de los Estatutos Societarios, sus modificaciones y última acta de designación de autoridades conforme al tipo societario que se trate, todo ello certificado por Escribano Público, y de corresponder legalizado, y debidamente inscriptos ante el Registro de Comercio pertinente.

(ii) Copia expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), suscripta por su titular.

(iii) Copia debidamente certificada, y de corresponder legalizada, de los documentos de los cuales resulte la personería y las facultades suficientes del REPRESENTANTE.

(iv) Acta de reunión del órgano de administración del que surja la decisión social para la presentación y la formulación de la OFERTA en esta LICITACIÓN y, en su caso, el otorgamiento de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

(v) Certificado de vigencia y de inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente que acredite la existencia, capacidad jurídica y constitución regular de la Persona Jurídica.

(vi) DECLARACIÓN JURADA constituyendo el DOMICILIO CONSTITUIDO y el DOMICILIO ELECTRÓNICO a los efectos de esta LICITACIÓN, conforme modelo de ANEXO V donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.

B. En caso de que el OFERENTE o una persona integrante del OFERENTE fuese una persona jurídica constituida en el exterior del país:

(i) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.

(ii) Copia debidamente certificada y legalizada de los documentos de los cuales resulte la personería y las facultades suficientes del REPRESENTANTE que representará en la LICITACIÓN al OFERENTE.

(iii) Acta de reunión del órgano de administración del que surja la decisión social para la presentación y la formulación de la OFERTA en esta LICITACIÓN y, en su caso, el otorgamiento de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

(iv) DECLARACIÓN JURADA constituyendo el DOMICILIO CONSTITUIDO y el DOMICILIO ELECTRÓNICO a los efectos de esta LICITACIÓN, conforme modelo de ANEXO V, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.

No será requisito para la presentación de OFERTA, que la persona jurídica constituida en el exterior del país haya dado previo cumplimiento a los requisitos dispuestos en el Capítulo I, Sección XV, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de la obligación de cumplir con dichos requisitos con anterioridad a la suscripción del CONTRATO PPP en caso de resultar ADJUDICATARIO.

C.- Requisitos comunes a cumplimentar por los OFERENTES:

Además de los documentos detallados anteriormente, los OFERENTES deberán presentar:

(i) Documentación detallada en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES para acreditar los Requisitos Técnicos del OFERENTE firmados por el REPRESENTANTE.

(ii) DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE o de cada uno de sus integrantes de conocimiento del lugar y condiciones de la obra por el cual formule su OFERTA, conforme al modelo del XXXXX XX.

(iii) DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE o de cada uno de sus integrantes, de no encontrarse comprendido en ningún supuesto de impedimentos o inhabilidades para ser OFERENTE detallados en el Artículo 6° apartado 6.5 de este PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y/o de no encontrarse comprendidos en alguna de las prohibiciones establecidas en el Decreto Nº 202 de fecha 21 xx xxxxx de 2017, conforme al modelo del ANEXO VI.

(iv) De corresponder, DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE que acredite su calificación como OFERENTE NACIONAL (XXXXX XXX).

(v) De corresponder, DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE que acredite su calificación como OFERENTE MIPYME (ANEXO IV).

(vi) DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE por la que manifiesta conocer la normativa aplicable a la ejecución de trabajos en la vía pública (ANEXO II).

(vii) DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE de asumir el compromiso de constituirse como CONTRATISTA PPP en caso de resultar ADJUDICATARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (ANEXO II).

(viii) DECLARACIÓN JURADA del OFERENTE de Conflicto de Interés de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (ANEXO VI).

(ix) Constancia que acredite la constitución de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

(x) OFERTA económica, detallado el monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se consideraran incluidos todos los impuestos

vigentes hasta la fecha de la

recepción definitiva total de las obras, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc. Y todos los gastos y costos necesarios para el diseño, ejecución, mantenimiento, operación de la obra en un todo de acuerdo con el contrato y conforme con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y mediante el

Formulario anexo al mismo.

Si el formulario de cotización anexo al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES no estuviera firmado por el REPRESENTANTE, la OFERTA económica se considerará como no presentada.

ARTÍCULO 11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - ACTA DE APERTURA

11.1.- PRESENTACIÓN

Las OFERTAS deberán presentarse hasta el DÍA HÁBIL, hora y lugar previstos en la CONVOCATORIA.

Si el día señalado para la presentación de las OFERTAS deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el DÍA HÁBIL inmediato siguiente, a la misma hora fijada.

Las OFERTAS deberán ser presentadas por el REPRESENTANTE del OFERENTE, debiendo exhibir copia debidamente certificada del instrumento que acredite la personería.

El escribano de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o, en su defecto, el escribano que la AUTORIDAD CONVOCANTE, designe para presidir el acto de apertura de las OFERTAS, a la hora límite fijada para su presentación y efectuará el cierre del ACTA DE APERTURA de OFERTAS.

En todos los casos, el OFERENTE será el único responsable de que su OFERTA sea presentada a tiempo.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las OFERTAS no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Se considerará que se ha presentado OFERTA dentro del plazo, si ésta ha ingresado al lugar en el que se registra la presentación de OFERTAS hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto en la CONVOCATORIA.

A tal fin, se tomará como oficial, la hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina (UTC-03:00), donde tiene su sede la AUTORIDAD CONVOCANTE.

11.2.- ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

La presentación de la OFERTA implica, sin admitir prueba en contrario, el conocimiento y aceptación de todas las disposiciones contenidas en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, en el CONTRATO PPP y sus Anexos,

así como de la LEGISLACIÓN APLICABLE contenida en los mismos.

La presentación como OFERENTE también involucra la renuncia a plantear cualquier tipo de reclamo judicial o extrajudicial basado en la disconformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

ARTÍCULO 12.- RETIRO DE OFERTAS

Una vez presentada la OFERTA, los OFERENTES podrán desistir de su participación en la LICITACIÓN, pero no podrán retirar su OFERTA.

La AUTORIDAD CONVOCANTE ejecutará la GARANTÍA DE

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA de todo aquel que desista de participar en la LICITACIÓN en forma posterior a la fecha presentación de la OFERTA por el OFERENTE.

ARTÍCULO 13.- APERTURA

Las propuestas serán abiertas en acto público en el lugar, la hora y fecha establecida para tal fin en la convocatoria, en presencia xxx xxxxxxxxx de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN del MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o, en su defecto, el escribano que la AUTORIDAD CONVOCANTE designe, de los funcionarios de las dependencias designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos y se labrará un ACTA DE APERTURA de las ofertas.

El ACTA DE APERTURA será firmada por el escribano de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS, o, en su defecto, el escribano que la AUTORIDAD

CONVOCANTE designe, funcionarios designados al efecto y por los OFERENTES presentes que desearan hacerlo.

En el Acto de Apertura no se permitirán interrupciones. Cualquier observación deberá ser efectuada al finalizar el mismo, debiendo constar en el ACTA DE APERTURA.

Ninguna OFERTA presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis.

ARTÍCULO 14.- PROHIBICIÓN DE MODIFICAR LA OFERTA

La posibilidad de modificar la OFERTA precluirá con su presentación.

ARTÍCULO 15.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los OFERENTES deberán mantener las OFERTAS por el término de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la fecha del ACTO DE APERTURA de las OFERTAS, establecido en la CONVOCATORIA. El plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el OFERENTE manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima xx XXXX (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 16.- VISTA DE LAS OFERTAS

Los originales de la OFERTA serán exhibidos a los OFERENTES por el término mínimo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, contados a partir del DÍA HÁBIL inmediato siguiente al del ACTO DE APERTURA de las mismas.

Los OFERENTES podrán solicitar copia de las OFERTAS presentadas por los restantes OFERENTES, la que será provista en soporte digital (en CD, DVD o pendrive), que deberá proporcionar el OFERENTE.

ARTÍCULO 17.- IMPUGNACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas podrán ser impugnadas dentro del plazo de CINCO (5) días computados a partir del vencimiento del plazo de vista de las ofertas. La Autoridad Convocante deberá dar traslado por un plazo de CINCO (5) días de la impugnación al Oferente cuya oferta fuera impugnada.

ARTÍCULO 18.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las OFERTAS estará a cargo de la COMISIÓN EVALUADORA designada a esos efectos mediante acto administrativo emanado de la AUTORIDAD CONVOCANTE, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes tuvieran competencia para autorizar la CONVOCATORIA o para la ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN.

18.1.- COMISIÓN EVALUADORA

La COMISIÓN EVALUADORA tendrá a su cargo:

(i) Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de las exigencias formales establecidas en los PLIEGOS que rigen la presente LICITACIÓN.

(ii) Recomendar el rechazo de las OFERTAS que no presenten consistencia con los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la presente LICITACIÓN.

(iii) Emitir el DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN.

Los dictámenes de la Comisión Evaluadora versarán sobre el cumplimiento de requisitos de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, la admisibilidad de las OFERTAS y su evaluación de conformidad con los parámetros establecidos en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES y podrán contener las recomendaciones que, en su caso, se estime conveniente formular.

Los dictámenes de la COMISIÓN EVALUADORA no tendrán carácter vinculante.

18.2.- SESIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Para sesionar y emitir dictámenes válidos, la COMISIÓN EVALUADORA se sujetará a las siguientes reglas:

El quórum para el funcionamiento de la COMISIÓN EVALUADORA se dará con la totalidad de sus miembros titulares, completándose en caso de ausencia o de impedimento debidamente justificados, con los suplentes respectivos; y los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, calculada sobre el total de sus miembros titulares.

Para el caso en que la COMISIÓN EVALUADORA haga uso de la facultad de requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o privadas que cuenten con tales conocimientos específicos, conforme lo establece el inciso 24 del artículo 12 del DECRETO

REGLAMENTARIO PPP, se suspenderá el plazo para expedirse, hasta tanto éstos emitan sus informes.

Del mismo modo, durante el plazo otorgado para que los OFERENTES subsanen los errores u omisiones de las OFERTAS, se suspenderá el plazo para que la COMISIÓN EVALUADORA emita el DICTAMEN DE PREADJUCICACIÓN.

ARTÍCULO 19.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Es el período comprendido desde el momento en que los actuados son remitidos a la COMISIÓN EVALUADORA hasta la notificación del DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN.

La etapa de evaluación de las OFERTAS es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

La COMISIÓN EVALUADORA procederá al análisis de las OFERTAS determinando cuáles cumplen con los requisitos exigidos en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la presente LICITACIÓN y verificará los aspectos legales, técnicos y económicos-financieros de los OFERENTES y de sus OFERTAS.

La COMISIÓN EVALUADORA, al constatar la existencia de errores u omisiones subsanables, podrá intimar a los OFERENTE a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) DÍAS HÁBILES como mínimo.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones no esenciales contenidos en las OFERTAS se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la AUTORIDAD CONVOCANTE la posibilidad de contar con la mayor cantidad de OFERTAS válidas posibles.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, así como también respecto de errores en documentos u omisiones de presentación de documentos, que no tengan incidencia en el análisis comparativo de las OFERTAS.

La corrección de errores u

omisiones podrá ser presentada en forma espontánea por el OFERENTE, siempre que dichas subsanaciones no afecten el principio de igualdad de trato para los INTERESADOS y OFERENTES.

19.2.- SERIEDAD DE LA OFERTA

La COMISIÓN EVALUADORA podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la OFERTA no podrá ser cumplida en la forma debida.

Cuando de los informes técnicos surja que la OFERTA no podrá ser cumplida en la forma debida, corresponderá la desestimación de la OFERTA.

A tales fines, se podrán solicitar a los OFERENTES precisiones sobre la composición de su OFERTA que no impliquen su alteración.

20.- EMPATE

20.1.- Supuestos de Empate

Existirá empate en los términos de las OFERTAS cuando DOS (2) o más OFERENTES hayan ofrecido igual monto en concepto de OFERTA económica. Asimismo, se considerará que existe empate cuando:

(i) el valor de la OFERTA ECONÓMICA COMPARATIVA (OEC) de uno o más OFERENTE/S NACIONAL/ES no supere en un CINCO POR CIENTO (5%), lo ofertado por uno o más OFERENTE/S que no califique/n como OFERENTE NACIONAL.

(ii) el valor de la OFERTA ECONÓMICA COMPARATIVA (OEC) de uno o más OFERENTE/S MIPYME/s no supere en un SIETE POR CIENTO (7%) lo ofertado por uno o más OFERENTE/S que no califique/n como OFERENTE XXXXXX/s.

20.2.- OFERENTE Nacional

A tal fin, será considerado como OFERENTE Nacional:

a. (i) el OFERENTE que sea EMPRESA NACIONAL, o (ii) el OFERENTE cuyo INTEGRANTE ESTRATÉGICO sea una EMPRESA NACIONAL, o (iii) el OFERENTE que se encuentre integrado por EMPRESAS NACIONALES cuya participación sea igual o superior al TREINTA POR CIENTO (30%); y

b. ofrezca cumplir con las obligaciones resultantes del CONTRATO PPP con bienes que califiquen como bienes de origen nacional de conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 25.551.

En este caso, el OFERENTE deberá acompañar junto con su OFERTA una DECLARACIÓN JURADA, cuyo modelo se adjunta como ANEXO IV al presente. La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de OFERENTE NACIONAL.

20.3.- OFERENTE MIPYME

Será considerado como OFERENTE MIPYME (LEY Nº 25.300 y Decreto Nº 1075/01):

a. (i) el OFERENTE que sea MIPYME o (ii) el OFERENTE cuyo INTEGRANTE ESTRATÉGICO sea una MIPYME o (iii) el OFERENTE que se encuentre integrado por una MIPYME cuya participación sea igual o superior al TREINTA POR CIENTO (30%); y

b. ofrezca cumplir con las obligaciones resultantes del CONTRATO PPP con bienes que califiquen como bienes de origen nacional de conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 25.551.

En este caso, el OFERENTE deberá acompañar junto con su OFERTA una DECLARACIÓN JURADA, cuyo modelo se adjunta como ANEXO IV al presente, mediante la cual se acredite su carácter. La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de OFERENTE MIPYME.

20.4.- Mejora de OFERTAS económicas

Verificada la existencia de empate, la AUTORIDAD CONVOCANTE solicitará una mejora de OFERTAS económicas.

Los OFERENTES empatados podrán realizar su nueva OFERTA económica, debiendo ésta observar las mismas formalidades que la OFERTA económica original y ser menor al monto ofertado en la OFERTA económica original.

20.5.- Sorteo

De subsistir el empate, la selección se producirá por sorteo en el mismo acto entre los OFERENTES que continúan empatados, a través del sistema de bolillero el cual deberá garantizar elementos suficientes de publicidad y transparencia.

20.6.- PUBLICIDAD DEL DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN

El DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN se publicará en el BOLETIN OFICIAL,

en los sitios web de la SSPPP y del Ministerio de Transporte.

ARTÍCULO 21.- INTERVENCIÓN DE LA SSPPP

Previo al acto de ADJUDICACIÓN, la AUTORIDAD CONVOCANTE solicitará la intervención de la SSPPP para que dictamine acerca del procedimiento de selección desarrollado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la LEY PPP. El mencionado dictamen no será impugnable.

ARTÍCULO 22.- ADJUDICACIÓN

22.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La ADJUDICACIÓN deberá recaer en la OFERTA que sea considerada la más conveniente para el interés público, siendo conforme con las condiciones establecidas en las bases de la LICITACIÓN y los criterios de selección determinados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

22.2.- AUTORIDAD COMPETENTE - NOTIFICACIÓN

El acto de ADJUDICACIÓN deberá ser dictado por la AUTORIDAD CONVOCANTE y será notificado al ADJUDICATARIO y al resto de los OFERENTES dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES del dictado del acto administrativo de ADJUDICACIÓN.

La AUTORIDAD CONVOCANTE podrá adjudicar, en los términos de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, aún en el caso de que existiera un único OFERENTE.

22.3.- IMPUGNACIÓN

El acto de ADJUDICACIÓN podrá ser impugnado por los OFERENTES que se encuentren legitimados para ello por las vías y en los términos previstos en la Ley N° 19.549 y su reglamentación.

22.4.- DESISTIMIENTO DEL ADJUDICATARIO.

Los ADJUDICATARIOS que hubieran desistido de sus OFERTAS luego del acto de ADJUDICACIÓN y dentro del plazo de mantenimiento de la OFERTA, serán sancionados con la pérdida de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

ARTÍCULO 23.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA PPP 23.1.- CONSTITUCIÓN

Con carácter previo a la suscripción del CONTRATO PPP, el ADJUDICATARIO deberá constituir al CONTRATISTA PPP como una Sociedad Anónima en los términos de la Ley Nº 19.550 y de conformidad con las exigencias establecidas en el CONTRATO PPP.

El CONTRATISTA PPP deberá estar integrado: (i) en caso que el ADJUDICATARIO esté conformado por una sola persona jurídica, el CONTRATISTA PPP debe tener como único socio al mismo que efectuó la OFERTA; (ii) en caso que el ADJUDICATARIO esté conformado por más de una persona jurídica, se deberán mantener en el CONTRATISTA PPP los mismos porcentajes de participación que en el grupo OFERENTE que resultó ADJUDICATARIO, debiendo el INTEGRANTE ESTRATÉGICO DEL

OFERENTE mantener la participación y los requisitos exigidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES para ser ACCIONISTA ESTRATÉGICO en el CONTRATISTA PPP.

23.2.- OBJETO

El único y exclusivo objeto social de la Sociedad CONTRATISTA PPP deberá ser el cumplimiento del CONTRATO PPP respecto a la Etapa 1 RER Roca - Contrato Nº1: Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador. El plazo de duración de la Sociedad CONTRATISTA PPP deberá ser superior en TRES (3) años al CONTRATO PPP, a fin de responder por eventuales responsabilidades y reclamaciones que se le pudieran formular.

La Sociedad CONTRATISTA PPP deberá tener XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.

ARTÍCULO 24.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PPP 24.1.- PLAZO

El CONTRATO PPP deberá suscribirse dentro del plazo xx XXXX (10) DÍAS HÁBILES siguientes contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo de ADJUDICACIÓN o desde que el mismo se encuentre firme. Dicho plazo podrá ser ampliado por la AUTORIDAD CONVOCANTE, previa notificación fehaciente al ADJUDICATARIO.

24.2.- REQUISITOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PPP

En el acto de suscripción del CONTRATO PPP, el ADJUDICATARIO deberá:

(i) Acreditar la constitución del CONTRATISTA PPP de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución hasta la total terminación del CONTRATO PPP.

(ii) Entregar copia certificada y debidamente legalizada del estatuto social del CONTRATISTA PPP, el que deberá contener las disposiciones pertinentes establecidas en el CONTRATO PPP.

(iii)Entregar copia certificada y debidamente legalizada, donde conste que sus órganos internos de la Sociedad CONTRATISTA PPP han aprobado la suscripción del CONTRATO PPP.

(iv) Acreditar la constitución a satisfacción de la AUTORIDAD CONVOCANTE de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO en la forma, modalidad y de conformidad con lo previsto en el CONTRATO PPP.

(v) Acreditar la constitución a satisfacción de la AUTORIDAD CONVOCANTE de la GARANTÍA DE CIERRE FINANCIERO en la forma, modalidad y de conformidad con lo previsto en el CONTRATO PPP.

(vi) Acompañar el/los Contratos Definitivos con la/s EMPRESA/S EJECUTANTE/S de las cuales se presentó un Compromiso firme y firmado de celebrar un contrato en caso de resultar ADJUDICATARIO a fin de cumplir con el requisito establecido en el Artículo 7 xxx XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

(vii) Acreditar la implementación del Programa de Integridad exigido por los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27.401.

24.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA PPP

En caso de no presentarse la documentación detallada precedentemente, la AUTORIDAD CONVOCANTE (i) no suscribirá el CONTRATO PPP, (ii) ejecutará la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA y (iii) podrá -de considerarlo conveniente para el interés público-, ADJUDICAR la LICITACIÓN a favor de la siguiente OFERTA.

24.4.- NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE

Si la AUTORIDAD CONVOCANTE no se encontrare en condiciones de firmar el CONTRATO PPP dentro de los NOVENTA (90) días corridos de notificada la ADJUDICACIÓN, el ADJUDICATARIO podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con devolución de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 24.5.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO PPP

El CONTRATO PPP entrará en vigencia y surtirá plenos efectos jurídicos desde la fecha de su suscripción entre el CONTRATISTA PPP y el ENTE CONTRATANTE.

ARTÍCULO 25.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 25.1.- CONSTITUCIÓN

Para asegurar el mantenimiento de la OFERTA y de las obligaciones establecidas en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, los OFERENTES deberán constituir una garantía incondicional e irrevocable de mantenimiento de la OFERTA, a favor del ESTADO NACIONAL

–Ministerio de Transporte, ejecutable a primer requerimiento, por un monto de DÓLARES QUINCE MILLONES (U$S15.000.000).

La GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA deberá ser constituida a primer requerimiento en alguna de las formas establecidas en el CONTRATO PPP.

En el caso de que el OFERENTE se encuentre integrado por más de una persona jurídica, la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA deberá ser emitida a nombre del INTEGRANTE ESTRATÉGICO del OFERENTE.

Si el OFERENTE: (a) comunicase su desistimiento o el retiro de su OFERTA antes de la caducidad del plazo original de mantenimiento de la misma; (b) falsea la información consignada con carácter de DECLARACIÓN JURADA; (c) no firma el CONTRATO PPP de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; o (d) no suministra las GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO y la GARANTÍA DE CIERRE FINANCIERO en la forma,

modalidad y de conformidad con lo previsto en el CONTRATO PPP, perderá la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

El ESTADO NACIONAL –Ministerio de Transporte ejecutará en esos casos la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA sin necesidad de

interpelación administrativa o judicial previa alguna y sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna índole por parte del OFERENTE.

25.2.- PLAZO

La GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA deberá mantenerse por el término de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la fecha de APERTURA DE LAS OFERTAS establecida en la CONVOCATORIA.

25.3.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

La GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA será devuelta una vez suscripto el CONTRATO PPP por el OFERENTE ADJUDICATARIO.

ARTÍCULO 26.- DOMICILIOS

26.1.- DOMICILIO CONSTITUIDO Y DOMICILIO ELECTRÓNICO

Los OFERENTES deberán constituir DOMICILIO CONSTITUIDO y DOMICILIO ELECTRÓNICO, mediante la presentación del ANEXO V.

26.2.- CAMBIOS DE DOMICILIO

Las comunicaciones de cambios de domicilio se deberán realizar por medio fehaciente a la AUTORIDAD CONVOCANTE y sólo surtirán efecto a partir del tercer DÍA HÁBIL siguiente a la fecha de su recepción.

ARTÍCULO 27.- NOTIFICACIONES

27.1.- NOTIFICACIÓN

Todos los actos que se notifiquen al DOMICILIO CONSTITUIDO y/o DOMICILIO ELECTRÓNICO se tendrán por debidamente notificados.

27.2.- NOTIFICACIÓN TÁCITA

Todos los actos para los cuales no se disponga notificación expresa en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, quedarán notificados automáticamente a partir de su publicación en los sitios web de la SSPPP y del Ministerio de Transporte.

27.3.- NOTIFICACIÓN PERSONAL

Se podrá notificar también personalmente, dejando debida constancia en el expediente licitatorio.

ANEXO I - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx”.

0. Nombre o razón social del OFERENTE o cada integrante del OFERENTE:

2. Domicilio legal:

3. DOMICILIO CONSTITUIDO:

4. DOMICILIO ELECTRÓNICO:

5. Teléfonos:

6. En caso de que el OFERENTE esté integrado por más de una persona, porcentaje de participación que cada una de ellas tendrá en el CONTRATISTA PPP:

7. Nombre del/los REPRESENTANTE/S:

8. Tipo y número de documento de identidad del/los REPRESENTANTE/S:

9. Teléfono de/los REPRESENTANTE/S:

Lugar y fecha

Nombre del Representante

Firma del Representante

XXXXX XX - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Señores

AUTORIDAD CONVOCANTE

S / D

Por medio de la presente, (nombre del OFERENTE o de cada

integrante del OFERENTE), declaramos bajo juramento lo siguiente:

a) Que la información presentada es exacta y veraz, comprometiéndonos a actualizar la misma cuando se produzcan hechos que así lo ameriten. La AUTORIDAD CONVOCANTE y la COMISIÓN EVALUADORA quedan facultadas para verificar la exactitud de la documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estimen necesario para el mejor cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o auditorías. Asimismo, la AUTORIDAD CONVOCANTE y la COMISIÓN EVALUADORA quedan facultadas a solicitar todos los informes que crean conveniente a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

b) Que la información, declaraciones, certificaciones y, en general, todos los documentos presentados en la OFERTA permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma manera hasta la fecha de suscripción del CONTRATO PPP.

c) Que hemos tomado conocimiento del lugar, condiciones de la obra o donde corresponda la información necesaria sobre todos los elementos indispensables para formular la presente OFERTA-.

d) Que no nos encontramos comprendidos en ninguno de los supuestos de impedimentos o inhabilidades para ser OFERENTE detallados en el apartado 6.5 del

artículo 6°, el artículo 7° y el artículo 8° xxx XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y/o de cualquier otra que establezca la LEY PPP y el DECRETO REGLAMENTARIO PPP y su modificatorio. Tampoco nos encontramos comprendidos en alguna de las prohibiciones establecidas en el Decreto Nº 202 de fecha 21 xx xxxxx de 2017.

e) Asumimos el compromiso de que en caso de ADJUDICACIÓN, se constituirá el/los CONTRATISTA/S PPP, en los plazos y condiciones establecidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES de la LICITACIÓN.

f) El suscripto está debidamente autorizado para firmar la OFERTA, según poder legal que se incluye en la documentación presentada.

Atentamente.

Lugar y fecha

Nombre del Representante

Firma del Representante

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA OFERENTE NACIONAL

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Señores

AUTORIDAD CONVOCANTE

S / D

Por la presente, [Nombre del OFERENTE o de un integrante del OFERENTE], declaro en carácter de DECLARACIÓN JURADA que califico como EMPRESA NACIONAL y que todos los bienes que hayan de suministrarse y materiales y equipos que se adquieran para cumplir con el CONTRATO PPP calificarán como bienes de origen nacional de conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 25.551.

Atentamente.

Lugar y fecha

Nombre del Representante

Firma del Representante

ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA – MIPYME (Ley Nº 25.300 y Decreto Nº 1075/01)

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Señores

AUTORIDAD CONVOCANTE

S / D

Por la presente, [Nombre del OFERENTE o de un integrante del OFERENTE], declaro en carácter de DECLARACIÓN JURADA que califico como OFERENTE MIPYME, de conformidad con el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, y que todos los bienes que hayan de suministrarse y materiales y equipos que se adquieran para cumplir con el CONTRATO PPP calificarán como bienes de origen nacional de conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 25.551

Declaro, asimismo, bajo juramento que los valores de ventas anuales detallados a continuación son verdaderos y surgen de los Estados Contables acompañados a la OFERTA.

AÑO	MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES
	$
	$
	$
	$

.

Lugar y fecha

Nombre del Representante

Firma del Representante

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Señores

AUTORIDAD CONVOCANTE

S / D

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que aceptamos que toda notificación o comunicación, dentro de éstas las CIRCULARES, que se realice en el marco de la presente LICITACIÓN, sea notificada al siguiente DOMICILIO CONSTITUIDO: o, indistintamente, a los siguientes correos electrónicos

1.

2.

Que me comprometo, durante la realización del proceso de LICITACIÓN, a mantener activas las dos cuentas de correo electrónico denunciadas, por lo que toda notificación allí cursada será tenida como válida y efectivamente notificada.

Atentamente.

Lugar y fecha

Nombre del Representante

Firma del Representante

XXXXX XX – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. DECRETO Nº 202/2017

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional “Estación Central Roca y túneles desde Calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador”.

Tipo de declarante: PERSONA JURÍDICA

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n°202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Vínculo Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y XXXX
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministros

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe

		concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Lugar y fecha

Nombre del Representante

Firma del Representante