PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS:
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xx0, xxxx. Xxxxxx xx Xxxxx (Xxxxxxx) X.X.: 00000 Tfno.: 000 00-00-00 Fax: 000 00-00-00
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS:
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL XX XXXXX-XXXXXXXX (RESTO)”
PUENTE LA REINA-XXXXX, ENERO DE 2018 Firmado digitalmente por 15255891Z XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX (R: P3118207D)
Fecha: 2018.02.01
16:36:20 +01'00'
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL XXXXX- XXXXXXXX (RESTO)”
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Códigos CPV: | 45111230-9 Trabajos de estabilización del terreno 45112000-5 Trabajos de excavación y mov. de tierras 45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales |
Órgano de Contratación: | Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea |
Normativa de aplicación: | Ley Xxxxx 6/2006, de Contratos Públicos |
Procedimiento de contratación: | Abierto inferior al umbral comunitario |
Tramitación: Tipo de Contrato: | Tramitación ordinaria. Contrato de Obra |
Breve descripción: | Ejecución de una nueva tubería en FN 400 mm. |
Presupuesto de Licitación (IVA excluido): | 722.707,37 Euros ( IVA Excluido) |
Valor estimado del Contrato (IVA excluido): | 794.978,11 Euros ( IVA Excluido) |
Duración: | 4 meses desde la firma del Acta de replanteo. |
Garantía provisional: | 2% del valor estimado del contrato (15.899,56 €) |
Garantía definitiva: | 4% de importe de adjudicación |
Solvencia técnica y profesional exigida al adjudicatario | Conforme a lo estipulado en la Cláusula 7ª, apartado 2-b) |
Solvencia económica exigida al adjudicatario | Conforme a lo estipulado en la Cláusula 7ª, apartado 2-a) y Cláusula 16ª xxx Xxxxxx. |
Plazo fin de recepción de ofertas: | Hasta las 14:00 horas del día 21 de febrero de 2018. |
Lugar de presentación de ofertas: | Oficinas centrales de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, sita en Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xx0, xxxx. 00000 Xxxxxx xx Xxxxx-Xxxxx (Xxxxxxx), en horario de 9:00 h. a 14:00 h., así como, según lo previsto el Art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas |
Apertura de pública de ofertas económicas: | Se informará a los/as licitadores/as previamente. |
Contacto: | Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Secretaria) xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx |
Firmado digitalmente por 15255891Z XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX (R: P3118207D) Fecha: 2018.02.01 16:35:19 +01'00'
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL XX XXXXX-XXXXXXXX (RESTO)”
1ª.- NATURALEZA Y OBJETO.
Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones jurídico- económico-administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de “Renovación parcial de la Conducción General xx Xxxxx- Cirauqui (resto)”, promovido por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (en adelante Mancomunidad), redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, de la empresa LKS Ingeniería X.Xxxx.
Los códigos CPV, de conformidad con el anexo I de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de contratos públicos, son: 45111230-9, 45112000-5 y 45231300-8.
Revisten carácter contractual los siguientes documentos:
1) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
2) Autorizaciones emitidas por los diversos organismos públicos competentes:
- Autorización de Afecciones Ambientales.
- Condiciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Condiciones impuestas en sus autorizaciones por los diversos Departamentos y Servicios del Gobierno xx Xxxxxxx: Departamento de Administración Local, Instituto de Salud Pública y Laboral, Departamento de Fomento, Servicio de Patrimonio Histórico, Servicio de Memoria y Convivencia, etc.
- Licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Cirauqui.
3) Del Proyecto de obra revisten carácter contractual los siguientes documentos:
- Documento Nº1: Memoria. En lo relativo a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra y sus costes elementales y en el origen o procedencia de los materiales naturales.
- Documento Nº2: Planos.
- Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Documento Nº4: Cuadros de Precios Nº1 y Nº2.
- Estudio de Seguridad y Salud: Los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2.
- Gestión de Residuos.
2ª.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION, DE LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
El órgano de contratación es la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe y la unidad gestora es la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
La Mesa de contratación tendrá las funciones que la legislación de contratos (Artículo 60 LFC) y este Pliego le atribuye y estará formada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 228 de la Ley Xxxxx 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local xx Xxxxxxx
La Mesa de contratación estará formada por las siguientes personas:
- Presidenta: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx Mankomunitatea)
- Suplente Presidente: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (Vicepresidente de la Mancomunidad)
- Vocales
- Vocal 1: Xxxxxx Ciga Xxxxxxxxxxxx (miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad)
- Suplente: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad)
- Vocal 2: X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, (Responsable de la Oficina Técnica y de Proyectos de la empresa Servicios Arga-Valdizarbe, S.L.)
- Suplente: D. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, (Responsable de Explotación y Mantenimiento de la empresa Servicios Arga-Valdizarbe, S.L.)
- Vocal 3: D. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Redactor del proyecto y Director de obra de la empresa LKS Ingeniería S. Coop)
- Suplente: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Ingeniero de la empresa LKS Ingeniería S. Coop).
- Vocal 4: Secretaria-interventora de la Mancomunidad: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
- Sustituto/a, a designar
3ª.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El Presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (722.707,37
euros), IVA excluido.
El Valor Estimado del Contrato asciende a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
(794.978,11 euros), IVA excluido, que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de licitación para el caso de que se incluyan nuevas unidades y/o para el caso de que varíen el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el Proyecto, haciendo uso de la facultad prevista en los artículos 106 y 108 de la LF 6/2006.
A tal efecto, la Mancomunidad habilitará el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato.
Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto de licitación.
4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN.
El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO MESES desde la firma del Acta de replanteo de las mismas.
La sanción por demora en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras será la establecida en el artículo 103 de la Ley Xxxxx 6/2006, de contratos públicos.
Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, de conformidad con el artículo 124.1 g) de la LF 6/2006.
5ª.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto inferior al umbral comunitario
c) Criterio de adjudicación: Oferta más ventajosa.
Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas a la oferta más ventajosa por el procedimiento ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO, conforme al artículo 64 y ss. de la LF 6/2006, de Contratos Públicos.
El procedimiento abierto inferior al umbral comunitario se justifica por razón de la cuantía al tratarse de una obra cuyo valor estimado no supera los 5.548.000 Euros (Artículo 83.1-b LFC)
Al superar el importe del contrato los 300.000 Euros (IVA excluido), la existencia del presente procedimiento será publicada en el Portal de Contratación (artículo 89.3 LFC)
6ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS.
6.1.- Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante certificaciones mensuales, junto con la correspondiente factura.
El abono de las obras se hará al contratista adjudicatario por la Mancomunidad.
El abono de la certificación al Contratista/adjudicatario se efectuará en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha de aprobación de la Certificación por la Administración. Será necesaria la emisión de la correspondiente factura.
6.2- Al ser el plazo de ejecución inferior al año, no procederá la revisión de precios.
El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta, salvo lo previsto en la regularización del contrato.
Dentro del periodo de efectividad del contrato de seguro se mantendrán todas las garantías y capitales asegurados concertados no pudiendo la compañía aseguradora rescindir el contrato sea
cual sea el número de siniestros que se produzcan y las cuantías de las correspondientes indemnizaciones.
7ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR, UMBRALES DE SOLVENCIA Y GARANTIA PROVISIONAL
7.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Cada uno de los empresarios a que se refiere el párrafo anterior, deberá acreditar su capacidad de contratar, según las reglas generales de Derecho.
La Administración podrá contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
El cumplimiento de estos requisitos se hará constar mediante Declaración Responsable (Anexo I) de este Pliego, y se incluirá en el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa”, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, la acreditación de los mismos.
7.2. UMBRALES DE SOLVENCIA.
a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante:
1) Declaración formulada por entidad financiera, en las condiciones estipuladas en el artículo 13.2.a) de la LF 6/2006.
2) Copia del Seguro de Responsabilidad Civil contratado por el licitador y último recibo pagado. Las coberturas mínimas serán las indicadas en la Cláusula 16ª de este Pliego.
Compromiso del licitador de que, en caso de que resultase ser el adjudicatario, se comprometa a contratar una póliza de seguros o complementar la que en ese momento
tenga contratada para recoger las exigencias recogidas en la Cláusula 16ª xxx Xxxxxx, con una cobertura mínima de 900.000 euros por siniestro y que se extenderá a todo el periodo de garantía ofertado.
Para la acreditación de este apartado, se admitirá la presentación del compromiso aportado en el Anexo II del presente Xxxxxx. Se incluirá dicho Anexo II en el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa” de este Pliego.
b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante:
1) Relación de obras, de características similares a las que son objeto de contratación realizadas en los CINCO últimos años (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017), avalada por certificados de buena ejecución.
2) El licitador deberá haber realizado satisfactoriamente al menos UNA OBRA de canalizaciones de agua en alta, excluidos depósitos de regulación y ETAP, de más de QUINIENTOS CINCUENTA MIL euros (550.000 €) de Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA excluido, una vez deducida la correspondiente baja de adjudicación.
Para acreditarlo se presentará el resumen de liquidación de dicha obra con los capítulos principales desglosados y deberá estar avalada por un Certificado de buena ejecución, indicando que éstas se llevaron a buen término.
3) Indicación de las principales características técnicas de los materiales que el licitador pretenda emplear en la ejecución de la obra. Para ello, se deberán cumplimentar las fichas técnicas aportadas en el Anexo III del presente Xxxxxx. De cada material, el licitador podrá presentar una única ficha técnica.
Los materiales que hayan servido al licitador para acreditar su solvencia técnica ante la Mancomunidad adquirirán carácter contractual para esta obra.
4) Indicación de la parte del contrato que el licitador vaya a subcontratar expresando los subcontratistas que vayan a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15. de la LF 6/2006. (art. 14.2 j).
5) Justificación de la disposición de una oficina técnica durante la ejecución de la obra compuesta por medios suficientes para, en caso necesario, cálculo y definición de los elementos de la obra.
6) Currículum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista, Artículo 14), que deberá contar con titulación de Ingeniero Superior o Arquitecto y experiencia mínima de 3 años como Jefe de Obra.
7) La relación detallada y concreta del resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de dependencias, así como de la maquinaria y materiales con que cuenta el licitador para ejecutar la obra.
7.3. GARANTÍA PROVISIONAL
Para poder presentar proposiciones será requisito indispensable que el licitador acompañe a la oferta el justificante de haber depositado ante la Mancomunidad la garantía provisional por un importe equivalente al 2% del Valor Estimado del contrato, IVA excluido, (15.899,56 euros) constituida en cualquiera de las formas previstas en el art. 53 de la Ley Xxxxx 6/2006 de Contratos Públicos:
a) En metálico:
• Efectivo o talón: Depositado en Caja de la Mancomunidad, en sus oficinas sitas en Puente la Reina, en la xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx0, xxxx. X.X. 00000.
• Transferencia: cuenta CAIXABANK XX00 0000 - 0000 - 00 - 0000000000.
b) Mediante aval (se adjunta modelo, Anexo IV).
c) Por contrato de seguro de caución.
En caso de constituirse en aval o seguro de caución éstos se incluirán en el Sobre Nº 1.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato, siendo incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, así como al adjudicatario que no constituya la garantía definitiva o cuando, por causas imputables a él, el contrato no pueda formalizarse en plazo, supuestos en los que se procederá a su ejecución.
La garantía provisional se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios.
8ª.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL (CLÁUSULA SOCIAL art. 20 LF
18/2016). OBLIGACIONES LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL
8.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Administración.
El personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario para el servicio, no adquirirá relación laboral alguna con la Mancomunidad, por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando la Mancomunidad exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
Este contrato se halla sujeto al cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último Convenio colectivo
sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadra la actividad de la empresa contratista.
8.2.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del último Convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadra la actividad sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de seguridad social.
En caso de incumplimiento por parte del contratista de lo dispuesto anteriormente, el órgano de contratación podrá optar por:
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a esta Ley Xxxxx por período de cinco años.
b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidad del 35 % del precio del contrato.
8.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Xxxxx 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, (y en la Orden Xxxxx 84/2017 de 16 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que se regula la forma de aplicación de la Cláusula social prevista en el artículo 20 del PIL), se incorpora al presente Pliego, como condición especial de ejecución, la exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión recaigan en personas perceptoras xx xxxxx mínima de inserción.
Dicha reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas contrataciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión. A partir de la novena, afectará a la resultante de sumar tres al número anterior; duodécima, decimoquinta, decimoctava, y así sucesivamente.
A estos efectos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier momento por la Mancomunidad para que presente la documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, y en todo caso se verificará su cumplimiento antes del abono de la totalidad del precio del contrato.
En caso de incumplimiento por parte del contratista de lo dispuesto anteriormente, el órgano de contratación podrá optar por:
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a esta Ley Xxxxx por período de dos años.
b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidad del 20 % del precio del contrato.
8.4.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros, de las omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
El Proyecto podrá ser consultado en las oficinas de la Mancomunidad y en la Copistería Copy Wind (Avda. La Rioja. Nº4 31008 Pamplona. Tfno 000 00-00-00).
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea sita en (Ctra. Mendigorría Nº4, bajo de Xxxxxx xx Xxxxx-Xxxxx-XX 00000 Xxxxxx Xx Xxxxx-Xxxxx) en el plazo que al efecto se señale en el anuncio de licitación publicado en el Portal de Contratación.
Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán comunicar este hecho dentro del plazo y hora máximos de presentación de proposiciones, mediante fax y/o correo electrónico (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) dirigido a la Mancomunidad.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (1.- fax/email – 2.-presentación de oferta en correos en plazo) no será admitida la proposición por parte del órgano de contratación.
Transcurridos, no obstante, CINCO días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato hasta seis días antes de la fecha límite de presentación de ofertas, en el email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Las contestaciones serán enviadas directamente al interesado vía email y publicadas en el Portal de Contratación xx Xxxxxxx, si se consideran de interés.
La presentación de las proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación del servicio.
10ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad del presente Pliego de Condiciones.
Los licitadores deberán de especificar qué datos de su oferta son de carácter confidencial.
Las proposiciones se presentarán en un ÚNICO SOBRE o carpeta cerrado, identificado en el exterior con el título “Proposición para participar en la licitación para las obras Renovación parcial de la conducción general xx Xxxxx-Cirauqui (resto)”, y con la denominación, CIF, firma y sello de la empresa licitadora.
En este Sobre se incluirán otros 3 Sobres numerados y rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados o sellados por el licitador. Los 3 Sobres interiores contendrán la siguiente leyenda y documentos:
- Sobre nº1: “Documentación administrativa”.
- Sobre nº2: “Documentación Técnica”.
- Sobre nº3: “Proposición económica”.
Sobre nº 1: “Documentación administrativa”.
a) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar, según modelo aportado en el Anexo I del presente Xxxxxx. En caso de que concurran empresas conjuntamente, se deberá incluir la declaración de cada una de ellas.
b) Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los términos establecidos en la cláusula 7.2 del presente Xxxxxx, que son:
• Declaración emitida por entidad financiera.
• Copia del seguro de responsabilidad civil o compromiso (Anexo II)
• Relación de obras similares realizadas en los 5 últimos años.
• Resumen de Liquidación y Certificado de buena ejecución de UNA obra de canalización de agua en alta (excluidos depósitos de regulación y ETAP) con un PEC IVA excluido de más de QUINIENTOS CINCUENTA MIL euros, deducida la correspondiente baja de adjudicación.
• Fichas de los principales materiales que el licitador pretenda emplear en la ejecución de la obra (Xxxxx XXX).
• Relación de subcontratistas.
• Justificación de la disposición de una oficina técnica debidamente equipada.
• Currículum vitae del Jefe de Obra.
• Relación detallada del resto de equipo técnico y plantilla con organigrama, así como la maquinaria y material con que cuenta el licitador para ejecutar la obra.
c) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional por el 2% del Valor Estimado del Contrato, que asciende a 15.899,56 euros (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS), en las condiciones recogidas en la cláusula 6.3 del presente Pliego.
d) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.
e) Para las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, o para empresarios extranjeros no comunitarios, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato.
f) Compromiso de ejecución sostenible de la obra, conforme al modelo aportado en el Anexo V del presente Xxxxxx.
g) Los ofertantes deberán obligatoriamente facilitar una dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones para el proceso de negociación y a efectos de reclamación en materia de contratos públicos.
Sobre nº 2: “Documentación técnica”.
Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los Criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula 11ª del presente Pliego, excepto el de la oferta económica (Cláusula 11ª-A).
ALTERNATIVAS:
No se podrán presentar alternativas al Proyecto licitado.
Sobre nº 3: “Proposición económica”.
La proposición económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo VII del presente Xxxxxx, será única y en ella se entenderá EXCLUIDO el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en el momento de presentación de la proposición.
Toda propuesta que incluya datos económicos con coeficientes de oferta en los Sobres Nº1 o Nº2 quedará excluida automáticamente.
Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.
La oferta tendrá un plazo de vigencia de TRES meses.
11ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos DOS cifras decimales.
A.- Oferta Económica …………………………….……..….. Entre 0 y 48 puntos. B.- Valor técnico de la Oferta ……………….…….….……. Entre 0 y 40 puntos. C.- Aspectos medioambientales ……………..……….…….. Entre 0 y 3 puntos. D.- Aspectos sociales………………………………………… Entre 0 y 3 puntos E.- Ampliación del Plazo de Garantía ……………..………. Entre 0 y 2 puntos. F.- Control de calidad ……………………….……..……….. Entre 0 y 2 puntos. G.- Servicio Post-construcción …………………….……….. Entre 0 y 2 puntos.
A efectos del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 51, apartado 1.b) de la Ley Xxxxx 6/2006, de Contratos Públicos, según su vigente redacción, se indica expresamente que la
valoración de los apartados A (48 puntos) y E (2 puntos) se realiza mediante fórmulas matemáticas.
Limitación de amplitud de las ofertas y condiciones de edición del Apartado 11 (excluido el apartado 11-A):
Toda la documentación que se aporte en la oferta dentro del apartado 11 podrá ocupar un máximo de 30 páginas. Dicha documentación contendrá la exposición concreta y resumida de los aspectos valorables. Se evitará la disposición de generalidades.
La documentación valorable se podrá presentar con las siguientes características tipográficas y de impresión:
- Tamaño de página: A-4. Podrá emplearse el tamaño A-3 únicamente para diagramas o planos.
- Impresión a simple o doble cara.
- Interlineado sencillo o 1,5 líneas.
- Tipos y tamaños admisibles de Letra: Arial tamaño 11, Calibri tamaño 11 o Times New Xxxxx tamaño 12.
Los excesos de documentación sobre lo indicado quedarán excluidos de la oferta y ni se leerán ni se valorarán. La portada, contraportada y las hojas de separación que se incorporen en la encuadernación no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada.
No obstante lo anterior, en el caso de que el licitador lo considere necesario, al margen de la documentación valorable podrá incluir uno o varios anexos en que se recojan los aspectos y documentación justificativa de lo expuesto en la parte valorable y deberán mantener igual orden. Entre otros, y a modo de ejemplo, podrán ser objeto de dichos anexos las descripciones pormenorizadas, la justificación de rendimientos y plazos, etc.
A.- OFERTA ECONÓMICA. Entre 0 y 48 puntos.
La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la aplicación de la siguiente fórmula matemática:
Pe = 48 * (1-0,55b)
Donde:
Pe = Puntuación de la oferta económica
b = Baja ofertada por el licitador b = 100 * (Plic – O)/Plic
Plic = Presupuesto de licitación de la obra (IVA excluido) O = Oferta económica del licitador (IVA excluido)
B.- VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA. Entre 0 y 40 puntos.
El Valor Técnico de la oferta se evaluará teniendo en cuenta los siguientes conceptos con la puntuación máxima que se indica:
B.1. Memoria Técnica de la Obra.
Se valorará con un máximo de 20 puntos, con el desglose que se indica a continuación. En este apartado se incluirá y en este orden:
B.1.1. Propuestas del licitador para un mejor cumplimiento del objetivo de las obras.
(Hasta 4 puntos).
B.1.2. Necesidades de acopios, préstamos y vertederos. (Hasta 2 puntos).
B.1.3. Instalaciones de obra. (Hasta 2 puntos).
B.1.4. Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. (Hasta 2 puntos).
B.1.5. Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada.
(Hasta 4 puntos).
B.1.6. Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e instalaciones de todo tipo, accesos a la obra, tráfico público o privado, accesos a particulares, etc.). (Hasta 2 puntos).
B.1.7. Puesta en servicio y pruebas. (Hasta 2 puntos).
B.1.8. Otros aspectos que el licitador considere de importancia para el correcto desarrollo de la obra. (Hasta 2 puntos).
B.2. Planificación Técnica y Económica de la Obra.
Nota previa importante: A efectos de la Planificación Técnica y Económica de la Obra, se considerará que la obra dará comienzo el 1 xx xxxx de 2018.
Se valorará con un máximo de 20 puntos, con el desglose que se indica a continuación. En este apartado se incluirá y por este orden:
B.2.1. Plan de aseguramiento del suministro de abastecimiento de agua a la Mancomunidad, en función del Plan de Obra propuesto. (Hasta 7 puntos).
En este sentido, deberá indicarse expresamente las fechas concretas en las que el licitador prevea interrumpir el suministro de agua a la Mancomunidad.
Para la realización de este apartado, se utilizará tanto la información incluida en el Proyecto como la documentación e información complementaria que se aporta en el Anexo VII del presente Xxxxxx.
Advertencia importante: Se puntuará con 0 puntos en todo el apartado B.2, independientemente de las puntuaciones que le pudieran corresponder al licitador por la valoración de los apartados B.2.2, B.2.3, B.2.4. y B.2.5, al ofertante que:
- No conteste a este apartado B.2.1.
- Ponga en riesgo el suministro de agua a la Mancomunidad, en base a los periodos propuestos de interrupción del suministro en su Plan de Obra.
- Se considerará que el licitador pone en riesgo el suministro de agua a la Mancomunidad cuando el volumen de agua almacenado en la Balsa de Cirauqui esté, en algún momento de la obra, por debajo de los 60.000 m3.
B.2.2. Plan de Obra con plazos parciales y total, y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen. (Hasta 4 puntos).
El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama xx Xxxxx o PERT que provenga de la resolución de una red de precedencias. Se presentará estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización.
B.2.3. Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos. (Hasta 4 puntos).
B.2.4. Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto. (Hasta 2,5 puntos).
B.2.5. Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles. (Hasta 2,5 puntos).
El Plan de Obra propuesto podrá adquirir carácter contractual si así lo considera la Mancomunidad. En caso afirmativo, será incorporado a la Documentación de Dirección de Obras, de forma que sirva como referencia a la Dirección facultativa para el control de los plazos de ejecución de las obras.
C.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. Entre 0 y 3 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos y se aportará la siguiente información:
- Toda aquella información o condicionantes ambientales que el contratista encuentre relevantes en la Obra, así como su propuesta para su minimización.
- Se presentará un documento de Avance del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición a elaborar por el Adjudicatario.
Ambos documentos contendrán las particularidades que, sin menoscabo de lo establecido en su caso en los correspondientes estudios ni en la legislación vigente, asuma el contratista.
D.- ASPECTOS SOCIALES. Entre 0 y 3 puntos
En caso de que la empresa licitadora solicite la valoración de este apartado, deberá aportar cumplimentado el Anexo V “Declaración responsable del cumplimiento de los aspectos socia- les” del presente Xxxxxx.
En el caso de que el licitador haya resultado adjudicatario, en el plazo máximo de siete días naturales desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, deberá presentar la documentación justificativa correspondiente a la Declaración Responsable anteriormente citada. En el caso de que se constate la falsedad de la Declaración Responsable del adjudicatario en alguno de los apartados, conllevará automáticamente su exclusión
La valoración se realizará de la siguiente manera.
D.1.- Para aquellas empresas que tengan contratada a personas con discapacidad y éstas representen más de un 3% de su Plantilla 1 punto
Se otorgará 1 punto a la empresa licitadora que tenga contratados/as a trabajadores/as con discapacidad y que éstos/as supongan más de un 3% del total de su plantilla. Las jornadas de trabajo serán de 8 horas diarias y el contrato laboral será mínimo de tres meses.
D.2.- Para aquellas empresas que tengan un porcentaje de trabajadores eventuales en Plantilla inferior al 10% 1 punto
D.3.- Para aquellas empresas que hayan realizado buenas prácticas en materia de género… 1 punto
Se otorgará 1 punto a la empresa licitadora que realice buenas prácticas en materia de género aplicada en la empresa y elaboradas por personal especializado con dedicación de al menos 150 horas (Planes de Igualdad, Planes de conciliación… )
E.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Entre 0 y 2 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos, asignándose 1 punto por cada año de aumento del plazo de garantía respecto del mínimo de tres años establecido en el pliego, resultando por tanto la siguiente puntuación:
- 3 años de garantía 0 puntos.
- 4 años de garantía 1 punto.
- 5 años de garantía 2 puntos.
El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado.
F.- CONTROL DE CALIDAD. Entre 0 y 2 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.
Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el Proyecto y lo dispuesto en este pliego, realice a su xxxxx como adjudicatario de la obra.
Estas servirán de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando obligada la empresa contratista a presentar a la Dirección de Obra los resultados correspondientes.
Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el
plan.
G.- SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. Entre 0 y 2 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos. Incluirá la descripción del servicio post- construcción que el licitador se compromete a realizar durante el plazo de garantía ofertado, con indicación de los medios disponibles.
En todos los apartados (A, B, C, D, E, F y G) del presente artículo, la puntuación se considerará con DOS cifras decimales.
Toda la información presentada por los licitadores y los compromisos contraídos en la oferta tendrá, a criterio de la Mancomunidad, carácter vinculante para el desarrollo de la obra.
12ª.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
Podrá presumirse que la Oferta es anormalmente baja cuando su baja respecto al presupuesto de licitación sea superior al 30%, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFC al respecto (artículo 91 y concordantes). En su caso, se seguirá el procedimiento establecido en dicha Ley para su admisibilidad o rechazo.
13ª.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis del Sobre nº1 “Documentación acreditativa” de la capacidad y la solvencia del/la licitador/a”, resolviendo la admisión de los/as licitadores/as que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.
De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 54.3 de la Ley Xxxxx 6/2006 de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación presentada o se considerase incompleta, se concederá un plazo de entre cinco y diez días naturales para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro de la Mancomunidad en el plazo que se establezca.
Seguidamente y también en acto interno, la Mesa procederá a la apertura y análisis del Sobre nº 2 “Documentación técnica” de los/as licitadores/as admitidos/as con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto el de la oferta económica.
Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción se podrán solicitar aclaraciones complementarias, así como, solicitar informes considere precisos antes de formular la propuesta de adjudicación.
Se dará cuenta, a las empresas licitadoras del resultado de la valoración con carácter previo a la apertura de las propuestas económicas.
Seguidamente se avisará a los licitadores, con una antelación mínima de 72 horas, indicándoles la fecha, hora y lugar de celebración del Acto Público de apertura del Sobre nº 3, “Oferta económica”. El aviso se publicará en el Portal de Contratación xx Xxxxxxx.
Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción respecto del precio ofertado, en aquéllos casos en que éste venga referido a una fórmula, ecuación o similar, se podrán solicitar aclaraciones complementarias, que sólo podrán consistir en la solicitud de aclaración de los factores que la integran.
Si alguna oferta económica se aprecia que puede ser anormalmente baja o desproporcionada, se tomaran en consideración únicamente las ofertas admitidas. En todo caso, cuando se identifique una oferta anormalmente baja que presuma que se pueda incumplir, antes de ser rechazada, la Mesa de Contratación comunicará esta circunstancia a la empresa licitadora que la hubiera presentado, de acuerdo con el artículo 91 de la LFCP.
Si se produjera empate en la puntuación total obtenida entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que hubiera obtenido la mayor puntuación en el apartado B “Valoración técnica de la Oferta”, valorado entre 0 y 40 puntos, de la Cláusula 11ª xxx Xxxxxx.
En caso de persistir el empate, éste se resolverá mediante sorteo, ya que previamente se ha tenido en cuenta como criterio de valoración técnica lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 51 de la LFCP.
Finalmente, la Mesa de Contratación efectuará la propuesta de adjudicación a favor de la oferta más favorable de acuerdo con el criterio de adjudicación anteriormente referidos en la Cláusula 11ª, señalando en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los mismos, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los/as licitadores/as que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.
14ª.- ADJUDICACIÓN
El Órgano de Contratación, recibida la propuesta de contratación de la Mesa de Contratación, dictará acuerdo adjudicando el contrato a la proposición más ventajosa, salvo que se hubiera formulado con infracción del ordenamiento jurídico o presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, en cuyo caso actuará de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio de la facultad de desistimiento o renuncia por motivos de interés público de la licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.7 de la LFCP 6/2006.
El Órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto de apertura pública del precio ofertado.
Las empresas licitadoras podrán retirar sus proposiciones sin penalidad alguna transcurridos tres meses desde el fin del plazo de presentación de proposiciones o transcurrido el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la apertura pública de las ofertas sin que el órgano de contratación haya adjudicado el contrato.
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el Órgano de Contratación.
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las empresas participantes en la licitación y su eficacia quedará en suspenso durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación o, en caso de interposición de reclamación en materia de contratación, hasta que ésta se resuelva.
La adjudicación se publicará en el Portal de Contratación xx Xxxxxxx en el plazo de 48 días desde la adjudicación del contrato.
La adjudicación se entenderá condicionada a la presentación de los documentos a que hacen referencia las cláusulas 15 y 16 del presente pliego.
15ª.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
En el plazo máximo de siete días naturales desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, el licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos:
a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica:
- Deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (compulsa notarial o administrativa)
b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
c) Obligaciones Tributarias:
- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno xx Xxxxxxx y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
e) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.
f) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.
g) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.
En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Xxxxx xx Xxxxxxx creado mediante Decreto Xxxxx 174/2004, de 19 xx xxxxx, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
h) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con el Art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
i) Plan de Gestión de Residuos, de conformidad con el Art. 4 del Decreto Xxxxx 23/2011, de 28 xx xxxxx, por el que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Xxxxx xx Xxxxxxx.
j) La solvencia: Se presentará la documentación requerida en la Cláusula 7ª.
k) Documentación acreditativa del cumplimiento de los “Aspectos sociales”, valorados en la Cláusula 11ª, apartado D (en el caso de que la empresa adjudicataria hubiese solicitado su valoración)
La falta de aportación de la documentación necesaria en el plazo establecido supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del presupuesto de licitación del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.
En este supuesto, la Mesa de Contratación propondrá al Órgano de Contratación, la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que haya quedado clasificada la oferta, previa presentación de la documentación requerida y citada anteriormente, en el plazo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación.
16ª.- SEGUROS.
El adjudicatario dispondrá en cada momento y justificará con los correspondientes Certificados de las Cías. Aseguradoras que correspondan, la suscripción y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación se señalan:
1) Certificado de seguro en vigor emitido por la compañía aseguradora.( 1*)
2) Copia del recibo acreditativo del pago del seguro del período de seguro en curso. Asimismo el contratista deberá presentar al vencimiento del período en curso de seguro y hasta la finalización del contrato adjudicado copias de los sucesivos recibos.
Si, a juicio de la Mesa de Contratación, la documentación presentada con relación a este contrato de seguros no cumpliese con lo solicitado en el Pliego de Condiciones, y de no ser
(1*) En caso de que la Mancomunidad de Xxxxxxxxxx estime la no suficiencia del Certificado de seguro que a continua ción se señalan, o sea necesario para la comprobación de la efectividad trabajos a llevar a cabo, podrá requerir al adjudicatario copia íntegra de las condiciones que en su caso rijan el contrato de seguro y de los suplementos emitidos.
subsanada dicha anomalía en el plazo improrrogable de 10 días desde la notificación de NO ADECUACIÓN a lo solicitado, o si el adjudicatario así lo decidiera, éste se compromete a abonar íntegramente el coste del seguro y cuantos gastos pudiesen originarse como consecuencia de la contratación del mismo por parte de la Mancomunidad de Valdizarbe al objeto de cumplir expresamente con las condiciones establecidas en el Pliego, descontando el importe del mismo de la primera certificación que con cargo a este contrato deba realizarse.
La cobertura del adjudicatario deberá cubrir a sus subcontratas o presentar estas los mismos justificantes exigidos al adjudicatario.
Seguros mínimos requeridos:
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y límites mínimos:
- Responsabilidad Civil Explotación: Límite de indemnización 900.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Patronal: Límite de indemnización 900.000 Euros / Sublímite por víctima 400.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada: Límite de indemnización 900.000 Euros (sólo será necesaria en caso de que haya más de un contratista)
- Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). El contratista exigirá a los subcontratistas que dispongan de su propio seguro de responsabilidad civil.
- Responsabilidad Civil Post – trabajos: Límite de indemnización 900.000 Euros, y mínimo 1 años de postrabajos.
- Responsabilidad Profesional.
- Responsabilidad Contaminación accidental Medioambiental.
- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Colindantes y Preexistentes.
- Responsabilidad Civil Participación en UTE (sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE).
- Cobertura como asegurados adicionales a la Mancomunidad de Valdizarbe y a los técnicos partícipes de la Dirección de Obra sin perder la condición de terceros.
- La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por la adjudicataria con la compañía de seguros.
• Seguros obligatorios por Convenio Colectivo.
• Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos.
17ª.- GARANTÍA DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar como requisito previo e indispensable para la formalización del contrato resguardo acreditativo de haber consignado a favor de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea la garantía para el cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del valor estimado del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Art. 95 de la Ley Xxxxx de Contratos Públicos:
a) En metálico, que deberá depositarse en la cuenta nº ES21 2100-5077-87- 2200033299 que la Mancomunidad de Valdizarbe tiene abierta en la entidad La Caixa.
b) Mediante aval, mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España.
c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.
Las garantías podrán ser objeto de incautación en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del contratista conforme a lo previsto en el artículo 125.3 de la LFCP 6/2006.
El órgano de contratación declarará resuelto el contrato cuando no se constituya la garantía por causas imputables al contratista.
17.2.- El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación (10 días naturales de suspensión contados desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación) a que hace referencia el artículo 93 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización, con aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto en la Ley Xxxxx 6/2006 de Contratos Públicos.
18ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
La cesión del contrato y subcontratación sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Xxxxx o restringir de forma efectiva la competencia xxx xxxxxxx.
19ª.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA.
19.1 .- DIRECCIÓN DE OBRAS.
El facultativo Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista.
El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”.
El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán comunicadas por escrito al contratista.
19.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA.
El Director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:
• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos.
• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión.
• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en el artículo 106.2. II párrafo LFC.
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.
• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.
• Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a la normativa vigente.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.
19.3.- CONTRATISTA.
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligados
solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
19.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.
Se entienden por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para:
• Ostentar la representación del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.
• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.
En su caso, se podrá exigir del Contratista que su representante tenga la titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus funciones.
La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.
19.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
El Contratista está obligado a comunicar a la Administración contratante, en un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación de las obras, su residencia o la de su representante a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración contratante.
Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su representante deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa comunicación a la Dirección de la persona que designe para sustituirle.
19.6.- ORDENES AL CONTRATISTA.
El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción de las obras.
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma en el Libro indicado.
Efectuada la recepción, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de La Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.
19.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.
El Contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por La Administración para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado.
19.8.- DE LOS OPERARIOS.
Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.
El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección.
Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
19.9.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE.
El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.
20ª.- INICIO DE LOS TRABAJOS.
20.1.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA.
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras.
El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo dispuesto en éste último.
20.2.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El plan de seguridad y salud deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, mediante Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de Valdizarbe.
20.3.- APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
El plan de gestión de residuos deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, mediante Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de Valdizarbe.
20.4.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en el plazo máximo de un mes, por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas.
Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo Director de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.
Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el facultativo Director decidirá iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido encomendados.
El Contratista deberá proveer, a su xxxxx, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.
20.5.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a las obras el día siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo señalado en la Cláusula 4ª del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los trabajos.
Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente.
21ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
En el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la comprobación del replanteo entre la administración y el contratista. Se extenderá la correspondiente acta y comenzará el plazo establecido para la ejecución del contrato.
El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado.
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.
Las penalidades por incumplimiento de las órdenes dadas por la unidad gestora del contrato serán una tercera parte de las penalidades por retrasos en el plazo de ejecución de las obras. Tras haber dado un plazo razonable para su cumplimiento, las penalidades se aplicarán al retraso en la ejecución de las órdenes.
22ª.- DESARROLLO DE LAS OBRAS
22.1.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal de la Administración contratante, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración.
22.2.- RIESGO Y XXXXXXX.
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y xxxxxxx del contratista, quien no tendrá derecho a indemnización alguna.
El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.
22.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo de un mes desde la firma del Acta de comprobación de Replanteo.
Dicho Programa de Trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes por el Director de Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cláusulas del contrato.
El programa de trabajo incluirá los siguientes datos:
a) Determinación de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y materiales), con expresión de sus rendimientos.
b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión del volumen de éstas.
c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra.
d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volúmenes aproximados de obra a realizar señalados por el Director facultativo de obra.
e) Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico xx xxxxxx o en un diagrama de espacios tiempos.
El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.
Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el Director Facultativo de obra.
Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual se procederá en la forma señalada para las modificaciones del contrato.
22.4.- REPLANTEOS DE DETALLE.
El facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al retraso producido.
22.5.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.
El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y detalle.
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de obra. En este caso, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de 10 días naturales.
Para el caso de subcontratistas se estará a lo señalado en el artículo 110.1 xx Xxx Xxxxx de Contratos Públicos.
La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario.
22.6.- INSUFICIENCIA DEL EQUIPO.
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante.
22.7.- MATERIALES.
El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones del Director de obra.
El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo xx xxxx días naturales para reclamar ante la Administración contratante.
La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.
Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos que establezca el facultativo Director, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.
En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director de obra, el Contratista podrá disponer libremente de aquellos.
22.8.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección.
22.9.- MATERIALES NO EMPLEADOS.
La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
22.10.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de obra.
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.
Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.
22.11.- CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su xxxxx, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.
22.12.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Dirección, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del contratista.
22.13.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.
Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán, en su caso, y reconstruirán a su xxxxx, de acuerdo con lo que se señale en el Proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director facultativo.
Incendios.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Director facultativo de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.
Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia, y por las instrucciones especiales complementarias que se dicten por el Director facultativo.
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados, y estarán situados a más de trescientos metros (300) de la carretera o de cualquier construcción.
En las voladuras deberá estar presente un miembro de la Dirección de obra y se seguirá, en todo caso, las órdenes o instrucciones que dicte cuidando especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, haciéndose el Contratista responsable de los daños que se deriven.
23ª.- RIESGO Y XXXXXXX.
La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato.
El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.
24ª.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.
- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos.
25ª.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.
Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos.
26ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 105 y siguientes de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx de Contratos Públicos.
27ª.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.
27.1.- OBJETO DEL ABONO.
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante.
27.2.- MEDICIÓN DE LA OBRA.
La Dirección realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.
El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el Director facultativo de la obra.
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el Director facultativo de obra y por el representante del Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista.
La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.
En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso a volumen, que se realizará únicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptarán los que disponga el Director de obra, quien justificará por escrito el Contratista de valores adoptados.
El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director facultativo de obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
27.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS.
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.
A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular.
27.4.- RELACIONES VALORADAS.
El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, específicamente, lo siguiente:
a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.
Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de obra, contra las cuales el Contratista podrá recurrir en la forma y plazos reglamentarios.
c) Operaciones preparatorias: El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe.
d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario en el contrato.
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.
27.5.- PAGOS AL CONTRATISTA.
Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al Contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al Contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el Contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a buena cuenta de la medición final y liquidación del contrato.
Las certificaciones mensuales se pagarán al contratista en el plazo de 30 días naturales contados desde la expedición de las correspondientes certificaciones de obras.
El contratista tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén incluidas dentro de su objeto, siempre que se aseguren mediante la constitución de garantías.
En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas y el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que será abonado por la Mancomunidad, figurando expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra.
28ª.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del artículo 101.1 de la Ley Xxxxx de Contratos Públicos.
28.1.- CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los
límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.
28.2.- CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES.
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato.
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución.
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación.
28.3.- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración Contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla.
28.4.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
• Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.
• Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.
• Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
• Los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación de las obras.
• Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.
28.5.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.
El Contratista deberá constituir un órgano con la función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.
29ª.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
29.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.
Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará un acto formal y positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince días a contar desde la entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el Secretario de la entidad, el encargado de la dirección de las obras y el contratista, acompañado, si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervención.
29.2.- PLAZO DE GARANTÍA.
Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de tres años, o el que, mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición. Durante este plazo, el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones que reciba de la Dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra.
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra no reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía constituida para el cumplimiento de obligaciones.
29.3.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Dentro del plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo de garantía, en caso de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación que se notificará al contratista para su conformidad.
Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las garantías constituidas.
29.4 - RESPONSABILIDAD POR XXXXXX.
Se estará a lo establecido en el artículo 138 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
30ª- PRECIOS CONTRADICTORIOS
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, en base a criterios similares del cuadro de precios, y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del Proyecto.
De no llegarse a un acuerdo, el contratista podrá solicitar a la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos, o bien, desistir de la ejecución de las nuevas unidades.
Podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al adjudicatario, la realización inmediata de las unidades de obra en cuestión, aunque no exista acuerdo previo de los precios, dejando esta valoración a posteriori.
También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de obra en cuestión, solicitar a un tercero la ejecución de dichas unidades, incluso durante el desarrollo de la obra contratada.
31ª.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO
Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración contratante de los daños y perjuicios ocasionados.
En todo caso, el acuerdo de resolución del contrato se pronunciará expresamente sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía.
La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos por el tiempo en que haya estado en vigor el seguro, reintegrando a la Administración la parte que resta para la finalización del contrato.
32ª.- PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Xxxxx de Contratos Públicos.
33ª.- CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante por los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda de aquella.
34ª.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los documentos que integran el proyecto, se atendrá el Contratista a la resolución del órgano de contratación, que será tomada con los asesoramientos pertinentes.
35ª.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de cláusulas administrativas particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.
36ª.- PROTECCIÓN DE DATOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD.
Para la realización de los trabajos objeto de la presente licitación, el/la contratista tendrá acceso a los datos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y Servicios Arga Valdizarbe SL, imprescindibles para realizar su trabajo.
El/la contratista se obligará a utilizar los datos personales facilitados por el adjudicante, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al presente condicionado, tratando los datos conforme a las instrucciones que reciba del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante LOPD).
Asimismo, el/la contratista se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los ficheros suministrados, a no aplicar o utilizar los datos personales que provengan de los ficheros del contratante, con fines distintos a los recogidos en este condicionado y a no comunicarlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a terceras personas, sin perjuicio de lo establecido para la subcontratación.
El/la contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la LOPD, se compromete, una vez cumplida la prestación de servicios recogida en el presente condicionado, a destruir o a devolver al contratante los datos personales que provienen de los Ficheros de éste, alcanzando este compromiso a cualquier soporte o documento en que conste alguno de los datos señalados.
El/la contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD, se obliga a adoptar las medias de índole técnica y organizativas necesarias, en atención al nivel de seguridad indicado para cada fichero, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal que
provengan del contratante y evitará su alteración, pérdida y acceso no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
A los efectos de todo lo antedicho, el contratista acreditará que tiene elaborada una normativa de seguridad, formalizada documentalmente, en la que se determinan las medidas de índole técnica y organizativa exigidas por la legislación vigente en la materia. Asimismo, el contratista se compromete a tener adecuadamente actualizado el señalado documento a las exigencias legales y circunstancias de cada momento y a adaptar sus correspondientes medidas de seguridad.
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente contrato, en cualquiera de sus fases, serán de la exclusiva propiedad de la entidad contratante.
El/la contratista no podrá utilizar para sí ni para proporcionar a terceros datos algunos de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización escrita de la entidad contratante. En todo caso el/la contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
El/la adjudicatario/a del contrato, tratará de modo confidencial cualquier información que les sea facilitada por el contratante, así como cualquier información obtenida en la ejecución del contrato.
La información será utilizada únicamente dentro del marco de los servicios que se describen en este pliego.
La obligación xx xxxxxxx y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, terminado y resuelto el contrato. El contratista que incurra en contravención de esta obligación xx xxxxxxx y confidencialidad, será responsable de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda ocasionar al contratante o a terceros.
37ª.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
La contratación de los trabajos objeto del presente Xxxxxx es de naturaleza administrativa y se corresponde con un contrato de obras que se rige por la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos. Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrán interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el artículo 333 de la Ley Xxxxx 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local xx Xxxxxxx, la reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro III de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo.
Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrá interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el artículo
333 de la Ley Xxxxx 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local xx Xxxxxxx, la reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos xx Xxxxxxx señalada en el artículo 210 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx Xxxxx, de Contratos Públicos, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa siendo competente contra la resolución de este órgano la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con sede en Navarra.
La interposición de ésta reclamación tienen carácter potestativo y sustitutivo, sin perjuicio de las interposición de otras reclamaciones o recursos basados en otros motivos que se interpongan ante otros órganos.
En Puente la Reina-Xxxxx a 31 de enero de 2018.
ANEXOS
ANEXO I:
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO I:
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
Don/Doña............................................................................................................... con DNI
nº.........................................................................................en representación de la empresa (si procede) ……………........................................................., con CIF nº............................................, Teléfono................................. fax.................................................
y correo electrónico (obligatorio)............................................................................................
enterado xxx Xxxxxx de Condiciones para la adjudicación del Contrato para la “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-CIRAUQUI (RESTO)”,
DECLARA bajo su responsabilidad que:
.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos el licitador que suscribe/en cuyo nombre suscribo, CUMPLE las condiciones exigidas para contratar por los artículos contenidos en el Título Preliminar, capítulo II, Sección 1ª de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos, el artículo
54.1 de la citada Ley Xxxxx, así como, con el Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.
.- Que está interesado/a en participar en el procedimiento para la adjudicación del citado contrato.
.- Que conoce y acepta íntegramente las bases del condicionado regulador del referido procedimiento y se compromete a su realización con sujeción estricta al mismo.
.- Que declara bajo su responsabilidad no hallarse incurso/a en alguna de las causas de prohibición para contratar enumeradas en el artículo 18 y 20 de la Ley Xxxxx 6/2006, de Contratos Públicos.
.- Que ha ejecutado en los CINCO últimos años una obra de ejecución de redes de abastecimiento en alta, excluidos depósitos y ETAP, con un PEC superior a 550.000 euros, finalizando dichas obras a plena satisfacción de la administración contratante.
.- Consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar las notificaciones correspondientes, en la dirección electrónica........................................................................................................................
En……………………………a……..de. de 2018
Firma
Nombre de la empresa licitadora/Nombre y DNI del presentante
ANEXO II:
COMPROMISO DE AUMENTO DE LAS COBERTURAS EN LOS SEGUROS DEL ADJUDICATARIO
ANEXO II
COMPROMISO DE AUMENTO DE LAS COBERTURAS EN LOS SEGUROS DEL ADJUDICATARIO
D/Dña. ……………..................................……………...................... con DNI
.............................., actuando en nombre y representación de la empresa
............................................................................. con CIF ................................... adquiere el
COMPROMISO de presentar en el plazo máximo de SIETE días desde la notificación de la adjudicación, en el caso de ser el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación de la obra “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-CIRAUQUI (RESTO)”, la documentación que a continuación se relaciona:.
1) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y límites mínimos siguientes:
- Responsabilidad Civil Explotación: Límite de indemnización 900.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Patronal: Límite de indemnización 900.000 Euros / Sublímite por víctima 400.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada: Límite de indemnización 900.000 Euros (sólo será necesaria en caso de que haya más de un contratista)
- Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). El contratista exigirá a los subcontratistas que dispongan de su propio seguro de responsabilidad civil.
- Responsabilidad Civil Post – trabajos: Límite de indemnización 900.000 Euros, y mínimo 1 años de postrabajos.
- Responsabilidad Profesional.
- Responsabilidad Contaminación accidental Medioambiental.
- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Colindantes y Preexistentes.
- Responsabilidad Civil Participación en UTE (sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE).
- Cobertura como asegurados adicionales a la Mancomunidad de Valdizarbe y a los técnicos partícipes de la Dirección de Obra sin perder la condición de terceros.
- La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por la adjudicataria con la compañía de seguros.
2) Seguros obligatorios por Convenio Colectivo.
3) Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en
………………………………, a ……… de de 2018.
Firma y sello del licitador)
ANEXO III:
FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES OFERTADOS
NOTA: Los materiales que hayan servido para acreditar la solvencia del licitador resultarán contractuales para el adjudicatario.
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN NODULAR (Hoja 1 de 2) | |||||
Principales características | Características del material ofertado | ||||
FABRICANTE: | |||||
Marca Comercial: | |||||
Ubicación (en territorio nacional) de las instalaciones necesarias para la realización de las pruebas de control de calidad según las especificaciones del Proyecto | |||||
Clase de Espesor (K) y Clase de Presión (C): | |||||
DN | Clase K | Clase C | |||
400 | |||||
100 | |||||
Espesor Nominal de metal (en milímetros) | |||||
Longitud útil nominal de los tubos: | metros | ||||
REVESTIMIENTO EXTERIOR: | |||||
Primera capa: | |||||
Tipo de aleación con o sin otros metales (indicar % metales empleados) | |||||
Espesor mínimo garantizado de aleación (en gr/m2) | |||||
Capa de acabado exterior (segunda capa): | |||||
Tipo de pintura: | |||||
Color: | |||||
Espesor mínimo garantizado de pintura (en µm): |
Diámetro | Espesor Nominal |
400 | |
100 |
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN NODULAR (Hoja 2 de 2) | |||
Principales características | Características del material ofertado | ||
REVESTIMIENTO INTERIOR: | |||
Tipo de mortero de cemento: | |||
Forma de aplicación del mortero: | |||
Espesor de capa de mortero tras fraguado y tolerancia: | |||
Normativa que cumplen el cemento, el agua y los áridos empleados en la fabricación del mortero: | |||
UNIONES: | |||
Desviación angular máxima admisible | |||
Material del que está construido el elastómero: | |||
Dureza DIDC (Shore A): | |||
Resistencia mínima a la tracción (en MPa): | |||
Alargamiento mínimo a la rotura: | |||
Deformación remanente tras la compresión: | |||
Temperatura máxima de utilización | |||
ACREDITACIÓN DEL “NO ANIDAMIENTO” DURANTE EL TRANSPORTE DESDE FABRICA HASTA LA OBRA (en el caso de que los tubos se vayan a fabricar en varios lugares indicar todos ellos) | |||
Lugar de fabricación del tubo (Indicar país y región) | |||
Forma de transporte desde la fábrica hasta la obra (Indicar todos los que vayan a emplearse) |
Diámetro | Desv. angular |
400 | |
100 |
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN NODULAR ACERROJADA (Hoja 1 de 2) | |||||
Principales características | Características del material ofertado | ||||
FABRICANTE: | |||||
Marca Comercial: | |||||
Ubicación (en territorio nacional) de las instalaciones necesarias para la realización de las pruebas de control de calidad según las especificaciones del Proyecto | |||||
Clase de Espesor (K) y Clase de Presión (C): | |||||
DN | Clase K | Clase C | |||
400 | |||||
Espesor Nominal de metal (en milímetros) | |||||
Longitud útil nominal de los tubos: | 6 metros | ||||
Anchura del cordón de acerrojado: | |||||
REVESTIMIENTO EXTERIOR: | |||||
Primera capa: | |||||
Tipo de aleación (indicar % metales empleados) | |||||
Espesor mínimo garantizado de aleación (en gr/m2) | |||||
Capa de acabado exterior (segunda capa): | |||||
Tipo de pintura: | |||||
Color: | |||||
Espesor mínimo garantizado de pintura (en µm): |
Diámetro | Espesor Nominal |
400 |
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN NODULAR ACERROJADA (Hoja 2 de 2) | |||
Principales características | Características del material ofertado | ||
REVESTIMIENTO INTERIOR: | |||
Tipo de mortero de cemento: | |||
Forma de aplicación del mortero: | |||
Espesor de capa de mortero tras fraguado y tolerancia: | |||
Normativa que cumplen el cemento, el agua y los áridos empleados en la fabricación del mortero: | |||
UNIONES ACERROJADAS: | |||
Tipo de sistema de acerrojado: | |||
Desviación angular máxima admisible en DN 400 mm. | |||
Material del que está construido el elastómero: | |||
Dureza DIDC (Shore A): | |||
Resistencia mínima a la tracción (en MPa): | |||
Alargamiento mínimo a la rotura: | |||
Deformación remanente tras la compresión: | |||
Temperatura máxima de utilización | |||
ACREDITACIÓN DEL “NO ANIDAMIENTO” DURANTE EL TRANSPORTE DE FÁBRICA HASTA LA OBRA (en el caso de que los tubos se vayan a fabricar en varios lugares indicar todos ellos) | |||
Lugar de fabricación del tubo (Indicar país y región) | |||
Forma de transporte desde la fábrica hasta la obra (Indicar todos los que vayan a emplearse) |
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN NODULAR (Hoja 1 de 2) | |
Principales características | Características del material ofertado |
FABRICANTE: | |
Marca comercial: | |
Ubicación (en territorio nacional) de las instalaciones necesarias para la realización de las pruebas de control de calidad según las especificaciones del Proyecto | |
Espesor de pared : | |
¿Compatible con la marca comercial ofertada en las tuberías de fundición? | |
Normativa de fabricación (debe presentar acreditación de conformidad sanitaria) | |
Ensayos de prestaciones de la unión según UNE EN 545 | |
REVESTIMIENTO EXTERIOR: | |
Tipo de pintura: | |
Forma de aplicación de la pintura: | |
Espesor mínimo de la capa de pintura (en µm): | |
Color: | |
REVESTIMIENTO INTERIOR: | |
Tipo de pintura: | |
Forma de aplicación de la pintura: | |
Espesor mínimo de la capa de pintura (en µm): | |
Color: |
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN NODULAR (Hoja 2 de 2) | ||
Principales características | Características del material ofertado | |
UNIONES: | ||
Desviación angular máxima admisible | ||
Certificado de conformidad UNE EN 681-1 de elastómero expedido por entidad certificadora europea | ||
Material del que está construido el elastómero: | ||
Dureza DIDC (Shore A): | ||
Resistencia mínima a la tracción (en MPa): | ||
Alargamiento mínimo a la rotura: | ||
Deformación remanente tras la compresión: | ||
Temperatura máxima de utilización |
Diámetro | Desv. angular |
400 | |
100 |
ANEXO IV:
MODELO DE AVAL
ANEXO IV
MODELO DE AVAL
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la Calle/Plaza/Avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para Obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,
AVALA
A: (Razón social del avalado), NIF, en virtud de los dispuesto por la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante la MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA por importe de: (indicarlo en letra y en cifra)
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de exclusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Mancomunidad de Valdizarbe
El presente aval estará en vigor hasta que la Mancomunidad de Valdizarbe autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Xxxxx de Contratos Públicos y legislación complementaria
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad) (Firma de los apoderados)
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estados | ||
Provincia | Fecha | Número o Código |
ANEXO V:
COMPROMISO DE EJECUCIÓN SOSTENIBLE DE LA OBRA
ANEXO V
COMPROMISO DE EJECUCIÓN SOSTENIBLE DE LA OBRA
D/Dña. .................................……………...................... con DNI ,
actuando en nombre y representación de la empresa
............................................................................. con CIF ..................................., en el caso de
ser el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación de la obra “Renovación parcial de la Conducción General xx Xxxxx-Xxxxxxxx (resto)”, adquiere el COMPROMISO de ejecutar la obra de un modo ambientalmente sostenible, mediante la separación en origen de los diferentes tipos de residuos que se generen en la obra y su entrega a los gestores autorizados según su catalogación.
Dicho compromiso, además de en el presente documento, se plasmará en el Plan de Gestión de Residuos que se presente para la obra, en el que se introducirán las correcciones que estime procedente la Dirección de Obra para garantizar una ejecución ambientalmente sostenible de la obra.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en
………………………………, a ……… de de 2018.
(Firma y sello del licitador)
ANEXO VI:
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIALES
ANEXO VI:
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIALES
D/Dña. .................................……………...................... con DNI .............................., actuando
en nombre y representación de la empresa con
CIF ..................................., licitador de la obra “Renovación parcial de la Conducción General xx Xxxxx-Xxxxxxxx (resto)”, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:
.- De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11ª, apartado D “Aspectos sociales” de este Pliego, la empresa cumple con los siguientes aspectos en la licitación y se compromete a la aportación de la documentación justificativa en el plazo establecido en caso de resultar adjudicatario, mediante la aportación de la documentación necesaria (Táchese lo que proceda):
Tener contratada a personas con discapacidad representando a más de un 3% de su Plantilla | 1 punto | |
Tener un porcentaje de trabajadores/as eventuales en Plantilla inferior al 10% | 1 punto | |
Haber realizado buenas prácticas en materia de género (Plan igualdad, Plan de Conciliación...) | 1 punto |
.- En caso de resultar adjudicatario/o, la falta de aportación de la documentación necesaria en el plazo establecido, supondrá la exclusión del licitador del procedimiento.
En……………………………a……..de. de 2018
Firma
Nombre de la empresa licitadora/Nombre y DNI del presentante
ANEXO VII:
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
ANEXO VII
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dña. .................................……………...................... con DNI y
domicilio en ………....…….………….. calle ,
actuando en nombre y representación de con
NIF ................................... y domicilio en calle
............................................................... teléfono................................, enterado del Proyecto y
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la licitación del Contrato de Obra “Renovación parcial de la Conducción General xx Xxxxx-Cirauqui (resto)”, se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de
…………………………………….. EUROS (… €) IVA excluido (en letra y en cifra),
que representa un % de baja sobre el Presupuesto de Licitación (722.707,37 €).
En ………………………………, a ……… de de 2018.
Firma y sello del licitador)
SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA.-
ANEXO VIII:
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA REDACCIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
ANEXO VIII
DATOS PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LA OFERTA
1. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
1.1. Tuberías de abastecimiento desde el Manantial xx Xxxxx.
Como se indica en el Proyecto, actualmente la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea se abastece desde el acuífero xx Xxxxx a través de dos canalizaciones:
- Entre el manantial xx Xxxxx y la arqueta STA-N2.0 (comienzo de esta fase de la obra), mediante tuberías de fundición nodular de 400 mm. de diámetro (ejecutada con la 1ª fase en el año 2015) y de 500 mm. de diámetro (ejecutada en el año 2004 con motivo de la afección causada por las obras de la autovía A-12).
- Entre la arqueta STA-N2.0 y la ETAP de Cirauqui (el tramo que se renueva con este Proyecto), mediante una tubería de fibrocemento de 350 mm. de diámetro y de 35 años de antigüedad.
Debido a las limitaciones de presión que puede soportar la tubería de fibromento existente sin romperse, se debe considerar que las canalizaciones tienen una capacidad máxima de transporte de 70 litros/segundo.
1.2. Balsa de regulación de Cirauqui.
Además de lo anterior, la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea cuenta con una balsa de almacenamiento de 145.000 m3 ubicada en Cirauqui, anexa a la ETAP, que actualmente se utiliza para cubrir los déficits hídricos en época estival así como las puntuales interrupciones de suministro con motivo de averías o trabajos de mantenimiento en las canalizaciones anteriormente mencionadas.
2. FORMA DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL.
La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene la siguiente forma de funcionamiento con carácter general (ver diagrama sinóptico anexo):
1) En época invernal (del 00 xx xxxxxxxxx xx 00 xx xxxxx) se capta el agua directamente desde el Manantial xx Xxxxx (cota 508,5) y se transporta por gravedad hasta la ETAP de Cirauqui.
2) En época estival (del 0 xx xxxx xx 00 xx xxxxxxxxx) se capta el agua desde la Presa del Ubagua (captación estival, a la cota 500,5) y, mediante unas bombas ubicadas en el bombeo xx Xxxxx (cota 488), se impulsa agua a las tuberías de Valdizarbe y Santa Xxxx, llegando un caudal total de 70 litros/segundo a la ETAP de Cirauqui.
Por otra parte, también informamos que el Acuífero xx Xxxxx, como manantial natural que es, tiene unas dinámicas de funcionamiento propias y específicas. Cuando experimenta crecida (por lluvias copiosas o continuadas, nevadas, etc) se incrementa mucho la turbidez del agua en la captación estival (Presa del Ubagua), lo que obliga a la Mancomunidad de Valdizarbe a suministrarse directamente desde el Manantial xx Xxxxx (cota 508,5).
El momento exacto en el que el manantial crecerá y se enturbiará el agua es impredecible, ya que depende tanto de la cantidad de las precipitaciones que se produzcan en la zona y como de las características de dichas precipitaciones (concentración, duración, etc).
No obstante, para facilitar la realización de la oferta, se considerará que el manantial experimentará una crecida en la segunda quincena de noviembre.
3. TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA.
Para la ejecución de las obras resulta necesario realizar varias interrupciones del suministro de agua a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desde el Acuífero xx Xxxxx, ya que hay que hacer conexiones y diversos trabajos que afectan a las canalizaciones existentes.
Por ello, el licitador, en base al Plan de Obra que proponga y a cómo prevea desarrollar los trabajos, deberá indicar entre qué fechas concretas propone interrumpir este suministro.
Debido al estado de las canalizaciones existentes, y a efectos del cómputo del tiempo total de interrupción del suministro, por cada parada de las canalizaciones que el licitador contemple en su oferta se contabilizará UN día adicional para los trabajos xx xxxxxx, vaciado, arranque, llenado y estabilización del flujo que tienen que realizar los operarios de la Mancomunidad para que el suministro vuelva a llegar con normalidad a la ETAP de Cirauqui.
Nota: Para obtener el número de días efectivos de trabajo de la oferta del licitador, y a los efectos de evaluar la viabilidad del Plan de Obra y los rendimientos considerados, de la duración de cada periodo xx xxxxxx que se indique en la oferta se descontará un día para vaciado, llenado y estabilización.
4. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE CONSUMOS.
La distribución mensual de los consumos de los pueblos integrantes de la Mancomunidad que se deberá considerar a efectos del cálculo de la garantía de suministro de agua a la Mancomunidad es la que se indica en la tabla indicada en el apartado 6 del presente Anexo.
5. BALSA DE REGULACIÓN.
Para garantizar el suministro a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea durante las obras, el licitador podrá tener en cuenta el volumen de agua almacenado en la balsa de Cirauqui, propiedad de la Mancomunidad de Valdizarbe. Dicha balsa podrá utilizarse para:
1) Aporte de los déficits de caudal en periodo estival.
2) Para aporte cuando sea necesario interrumpir el suministro de agua desde el Manantial xx Xxxxx con motivo de la obra.
Consideraciones para el uso de la balsa:
- Tiene una capacidad máxima de 145.000 m3.
- Se considerará que, a fecha 1 xx xxxx de 2018, estará completamente llena.
- Para cubrir sus propias contingencias ajenas a la obra, la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea se reserva un volumen de
60.000 m3. Este volumen no podrá tenerse en cuenta para el cálculo bajo ninguna circunstancia y bajar de dicho volumen se considerará que se pone en riesgo el suministro a la Mancomunidad.
6. CUADRO DE CONSUMOS MEDIOS Y VOLUMEN DE AGUA ALMACENADO EN LA BALSA DE CIRAUQUI.
Mes | Consumo medio men- sual (en l/s) | Caudal máxi- mo desde Riezu a ETAP (en l/s) | Superavit medio men- sual (en l/s) | Número de días con su- ministro des- xx Xxxxx | Número de días sin sumi- nistro desde Riezu | Volumen balsa Cirauqui (en m3) | |
comienzo mes | final mes | ||||||
Enero 2018 | 41,35 | 70,00 | 28,65 | ||||
Febrero 2018 | 38,63 | 70,00 | 31,37 | ||||
Marzo 2018 | 38,12 | 70,00 | 31,88 | ||||
Abril 2018 | 39,29 | 70,00 | 30,71 | ||||
Mayo 2018 | 45,34 | 70,00 | 24,66 | 000.000 | |||
Xxxxx 0000 | 56,43 | 70,00 | 13,57 | ||||
Julio 2018 | 65,70 | 70,00 | 4,30 | ||||
Agosto 2018 | 67,90 | 70,00 | 2,10 | ||||
Septiembre 2018 | 57,90 | 70,00 | 12,10 | ||||
Octubre 2018 | 43,05 | 70,00 | 26,95 | ||||
Noviembre 2018 | 40,39 | 70,00 | 29,61 | ||||
Diciembre 2018 | 39,78 | 70,00 | 30,22 |