Contract
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO PERMANENTE E INTEGRAL DE CARÁCTER LEGAL EN RELACIÓN A LAS LICITACIONES VINCULADAS A LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE ANOETA EN DONOSTIA/SAN XXXXXXXXX
1. Objeto del contrato
El objeto del contrato consistirá en la prestación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en el ámbito de la contratación pública en relación con las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx.
A dichos efectos se advierte que en última instancia, el control jurídico de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A., reside en la Secretaría General del Ayuntamiento de Donostia / San Xxxxxxxxx, a la sazón Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad, siendo necesaria la total y permanente coordinación con dicha Secretaría a la hora de la prestación de los servicios de asesoramiento, así como el sometimiento a sus instrucciones.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
En este contexto, resulta esencial que la prestación se ejecute por personas especialmente cualificadas y expertas en el ámbito referido, que complementen el control jurídico de la referida Secretaría y que garanticen una respuesta inmediata e incluso presencial de dichos expertos.
2. Naturaleza y normas reguladoras del contrato
El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y por el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en lo no previsto en los mismos, por las instrucciones internas de contratación de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. y por las normas establecidas al efecto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Xxxxxx, por el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en lo no previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al contrato las normas establecidas sobre modificación de los contratos en el título V del Libro I del TRLCSP.
Adicionalmente, el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Pública (en adelante, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RD 1089/2001) serán de aplicación en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.
3. Entidad contratante y Órgano de Contratación
La entidad contratante es ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. (en adelante, AK).
El Órgano de Contratación es el Gerente en actuación conjunta con el Presidente, quien, en su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar expresamente a las personas que estimen oportunas para la ejecución de concretas actuaciones en relación con el contrato.
4. Documentación contractual
Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice tras la adjudicación, el presente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la oferta final que realice el adjudicatario.
Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario en prueba de conformidad con los mismos, en el acto de formalización del contrato.
5. Duración del contrato
La duración del contrato estará vinculada a la ejecución de las obras de remodelación del estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx, con un plazo máximo de cuatro años.
6. Precios unitarios máximos de licitación y valor estimado del contrato
El precio del contrato será abonado en función de las horas incurridas por el personal del contratista (en adelante, los “profesionales”) en la prestación de los servicios de asesoramiento de carácter legal efectivamente demandados por AK y suficientemente justificados a criterio de ésta, a cuyo efecto los licitadores deberán ofertar los precios/hora medios correspondientes a las distintas categorías de profesionales asignados a la prestación de los servicios demandados, así como los precios/hora correspondientes a los servicios administrativos y de tramitación vinculados a los anteriores y especializados.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
A estos efectos, los profesionales asignados a la prestación de los servicios se clasificarán en las siguientes categorías y los precios unitarios máximos conforme a los cuales prestarán sus servicios los mismos serán:
- Profesionales con hasta 3 años de experiencia: 90 euros/hora (IVA excluido).
- Profesionales con más de 3 años y hasta 6 años de experiencia: 110 euros/hora (IVA excluido).
- Profesionales con más de 6 años y hasta 9 años de experiencia: 130 euros/hora (IVA excluido).
- Profesionales con más de 9 años de experiencia: 160 euros/hora (IVA excluido).
Las horas incurridas por los profesionales en la prestación de los servicios de asesoramiento de carácter legal deberán ser justificadas por el contratista, incorporándose a las correspondientes facturas mensuales un detalle de los servicios específicos prestados en el mes en cuestión, detalle en el que figurarán los diferentes servicios específicos prestados y las horas incurridas por cada uno de los profesionales asignados a cada servicio específico. Adicionalmente, cuando así lo solicite AK, el contratista deberá facilitar información más pormenorizada de los trabajos concretos realizados para la prestación de un servicio específico.
De este modo, sólo se derivarán obligaciones económicas para AK en cuanto resulten de los servicios específicos de asesoramiento de carácter legal que se demanden, se presten y se justifiquen a lo largo del período de vigencia del contrato.
El valor estimado total del contrato, a los efectos de lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, es de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), IVA excluido.
Las ofertas realizadas por los licitadores comprenderán no sólo los honorarios, sino también el importe de las tasas oficiales y cualesquiera otros tributos que pudieran corresponder a la realización de la actividad, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se indicará por los licitadores como partida independiente.
Las ofertas realizadas no comprenderán los gastos en que incurra el contratista por cuenta de AK (notarías, registros, desplazamientos, etc.).
7. Abono del precio
El contratista facturará sus servicios de asesoramiento de carácter legal mensualmente (por meses naturales). No obstante, el primer periodo de facturación se iniciará tras la formalización del correspondiente contrato y finalizará el último día del mes natural correspondiente del ejercicio 2016.
El precio se abonará mensualmente, previa presentación de la correspondiente factura por el contratista, y una vez aprobada ésta por AK.
El precio a abonar al contratista será el resultante de aplicar el número de horas incurridas por el personal del contratista en el mes en cuestión a los precios unitarios ofertados por el contratista.
Se incorporará a cada factura mensual un detalle de los servicios específicos prestados en el mes en cuestión, en la forma prevista en la presente Cláusula. Dicha factura será satisfecha por AK mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente indicada en la misma, en el plazo de 60 días desde la finalización del mes natural que correspondan los servicios prestados.
No procederá el abono de ningún trabajo o servicio que se hubiere prestado fuera del objeto contractual previsto en el presente Pliego o que, en su caso, no hubiera sido previamente requerido por AK.
8. Revisión de precios
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
No procederá la revisión de precios.
9. Procedimiento de adjudicación del contrato
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado con publicidad.
El procedimiento tendrá por objeto la selección del empresario que presente la oferta económicamente más ventajosa, tras efectuar la correspondiente negociación con los licitadores participantes.
Dicha negociación versará sobre los aspectos económicos indicados en la Cláusula 13ª del presente Xxxxxx.
La oferta final que presenten los licitadores se valorará de acuerdo con los criterios de valoración de las ofertas establecidos en la Cláusula 14ª del presente Pliego
10. Aptitud para contratar
Podrán tomar parte en la presente licitación todas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, con arreglo a lo establecido en el presente Pliego.
Los licitadores deberán contar asimismo con la habilitación profesional o empresarial que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Tendrán capacidad para contratar con AK, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 58 del TRLCSP.
Cuando la legislación del Estado en el que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito.
Adicionalmente, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
Podrán contratar con AK las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 59 del TRLCSP.
Todos los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional siguiente:
1 Experiencia durante los tres últimos años, en el ámbito del asesoramiento de carácter legal en materia de contratación pública y, en concreto, en el asesoramiento en licitaciones de obras y servicios vinculados a la construcción y/o rehabilitación de edificios e infraestructuras de titularidad de entidades del sector público.
2 Haber ejecutado durante los tres últimos años, al menos, dos contratos de características similares a las del objeto del contrato para entidades del sector público.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
Los licitadores deberán completar la acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los medios humanos siguientes:
3 Dos personas, que ostenten la titulación de Licenciado en Derecho, con una experiencia, ambas, de más de nueve años en el ámbito del asesoramiento permanente e integral de carácter legal a entidades del sector público, y especializadas en contratación del sector público y en contratación civil y mercantil (por el sometimiento del contrato a derecho privado en fases de ejecución y extinción).
Este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223, f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de AK.
Para acreditar la solvencia antedicha necesaria para celebrar el contrato y/o el compromiso de adscripción de los medios humanos mínimos antedichos, los licitadores que pretendan basarse en los medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, deberán declararlo así en la declaración a incluir en el Sobre 1, que se ajustará al modelo del Anexo II. Adicionalmente, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá aportar (en la forma prevista en la Cláusula 16ª y según modelo contenido en el Anexo VII) declaración en la que la/s empresa/s implicada/s manifieste/n: que conoce/n en todo su alcance las condiciones de la licitación a la que concurre el licitador; que ostenta la solvencia requerida y manifieste/n su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato (con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo autorizarse expresamente por la Administración su sustitución o modificación). La presentación de dicho escrito tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso por AK, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario.
El licitador que hubiere presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá acreditar ante el Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la Cláusula 15ª, que acrediten la concurrencia de las condiciones establecidas legalmente para contratar con AK, y la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la presente Cláusula, a fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. Tal acreditación se verificará en la forma establecida en la referida Cláusula 15ª.
En todo caso, el Órgano de Contratación, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación señalada en la referida Cláusula 15ª.
11. Publicidad
La publicidad de la presente licitación, así como la de su adjudicación, se efectuará mediante su publicación en el perfil de contratante de AK.
El acceso a dicho perfil podrá efectuarse a través de la página web xxx.xxxxxxxx.xxx/ataria/es/web/kirolak/anoeta- kiroldegia
12. Presentación de ofertas y documentación
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación del presente Xxxxxx y xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas, en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados.
Para participar en la presente licitación los licitadores deberán presentar, en las oficinas de AK sitas en Estadio de Anoeta, Xxxxx xx Xxxxxx 0 (xxxxxx 0) xx Xxxxxxxx/Xxx Xxxxxxxxx, en los días hábiles de 9.00 horas a 14.00 horas, en el plazo de quince días naturales desde la publicación del último de los anuncios de licitación, tres sobres cerrados, con la documentación que luego se indicará, especificando en los mismos el objeto de la prestación (“Servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx”), la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, todo ello de forma legible.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
En el caso de que la parte licitadora envíe su proposición por correo, deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a AK la remisión de la oferta mediante télex, fax (al número siguiente: 943464362) o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico (a la dirección siguiente: xxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx). El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Cada uno de los sobres constará de los documentos que se indican a continuación:
Sobre 1: "Aptitud para contratar y solvencia" Contendrá los siguientes documentos:
a) Relación numerada, en hoja independiente, de la documentación aportada en el sobre, así como indicación de los números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, y el medio preferente para la recepción de notificaciones, que se ajustará al modelo incorporado al presente Pliego como Anexo I. Todo ello de forma legible.
b) Declaración responsable del licitador, ajustada al modelo del Anexo II, indicando que cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con AK y con todos los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la Cláusula 10ª del presente Xxxxxx.
Dicho documento deberá incluir la declaración de aceptación voluntaria del licitador de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (para el caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización.
En el caso de las empresas extranjeras, se incluirá en la referida declaración responsable, en la forma prevista en el referido Anexo II, la mención expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
Asimismo, en el caso de que la empresa licitadora perteneciera al mismo grupo empresarial que otra/s empresa/s licitadora/s (entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de
Comercio), en la declaración a que hace referencia este apartado 2 se incluirá dicha circunstancia, identificando a la/s otra/s empresas licitadoras del grupo, en la forma prevista en el referido Anexo II.
c) En el caso de que varios empresarios deseen concurrir a la licitación integrados en una unión temporal, la declaración a que se refiere el apartado 2 anterior deberá ser presentada por todos y cada uno de los que vayan a integrarla.
Adicionalmente, deberán presentar un documento privado, firmado por todos ellos, indicando los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y de designar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
d) Compromiso (según modelo contenido en el Anexo III) de adscribir a la ejecución del contrato de resultar adjudicatario como mínimo los medios humanos referidos en la Cláusula 10ª del presente Pliego.
Este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de AK.
Nota 1: AK se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores en los apartados anteriores.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
Nota 2: La documentación que presenten estas empresas estará traducida de forma oficial al castellano o al euskera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, RD 1098/2001).
Sobre 2: "Propuesta técnica"
En dicho sobre los licitadores incluirán, a los efectos de la valoración de sus propuestas:
(i) Una memoria comprensiva de la metodología de las prestaciones contractuales, en los procedimientos a seguir en relación al ámbito de la contratación propia del sector público y los concretos procedimientos de licitación; a los procedimientos, medios y mecanismos que garanticen la inmediatez en los plazos de atención, incluso presenciales, por personas expertas y especialmente cualificadas en las concretas materias objeto de asesoramiento; a los procedimientos y forma de actuar para garantizar la coordinación total y permanente con la Secretaría General del Ayuntamiento de Donostia / San Xxxxxxxxx; a la relación de oficinas o establecimientos adscritos a la ejecución del contrato, con detalle de su ubicación.
(ii) En la presente licitación se parte de la consideración de que la calidad del personal adscrito a la ejecución del contrato puede afectar de manera significativa a la ejecución del contrato, por tratarse de contratos relativos a servicios de asesoramiento.
En ese contexto, podrá ofrecerse la adscripción a la ejecución del contrato de medios humanos adicionales a los mínimos requeridos conforme a la Cláusula 10ª de este Pliego, detallándose su experiencia y especialización (sin que sea necesaria la identificación nominal de las personas).
Asimismo, podrá ofrecerse, en relación con el personal adscrito como mínimo conforme a la Cláusula 10ª del presente Pliego, requisitos adicionales a los mínimos previstos en la misma.
Ambos compromisos podrán ser objeto de valoración en los términos previstos en la Cláusula siguiente.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 xx xxxxx, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo.
En ese contexto, en la Memoria prevista en este apartado los licitadores indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.
Sobre 3: "Proposición económica"
El licitador deberá presentar proposición económica, conforme al modelo que se acompaña como Xxxxx XX al presente Xxxxxx.
13. Fase de negociación
El personal técnico de AK calificará los documentos presentados en tiempo y forma y, si observare defectos u omisiones subsanables, concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane dichos defectos u omisiones.
Subsanados, en su caso, los defectos u omisiones observados en la documentación presentada, y comprobada la personalidad de los licitadores con arreglo a lo establecido en las Cláusulas 10ª del presente Xxxxxx, se abrirá la fase de negociación, que versará sobre los aspectos económicos y técnicos:
- La memoria comprensiva de la metodología de las prestaciones contractuales.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
- El equipo humano adscrito a la ejecución del contrato.
- Los precios unitarios ofertados
Durante la negociación, el Órgano de Contratación velará para que todos los participantes en el procedimiento reciban igual trato. En particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.
Terminada la negociación, los participantes que hubieran cambiado de postura como consecuencia de aquélla, deberán remitir a AK su oferta final para que se proceda a la identificación y selección de la oferta económicamente más ventajosa.
14. Criterios de valoración
Los criterios de valoración, indicados con la ponderación correspondiente, serán los siguientes:
- Propuesta técnica: Hasta un máximo de 70 puntos.
• La metodología de las prestaciones contractuales: hasta un máximo de 40 puntos Valorándose especialmente:
- Los procedimientos propuestos en relación al ámbito de la contratación propio del sector público y los procedimientos de licitación:
hasta un máximo de 10 puntos
- Los procedimiento, medios y mecanismos que garanticen la inmediatez en los plazos de atención, incluso presenciales, por personas expertas y especialmente cualificadas en las concretas materias objeto de asesoramiento; los procedimientos y forma de actuar para garantizar la coordinación total y permanente con la Secretaría Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx- Xxx Xxxxxxxxx:
hasta un máximo de 10 puntos
- La relación de oficinas o establecimientos adscritos a la ejecución del contrato, con detalle de su ubicación: hasta un máximo de 10 puntos
- La metodología y procedimientos a seguir presentados en la propuesta técnica: hasta un máximo de 10 puntos
• El equipo humano que se adscribirá a la ejecución del contrato, valorándose especialmente: La mayor cualificación e idoneidad de los medios humanos mínimos incluidos en el compromiso de adscripción respecto de la requerida en la Cláusula 10ª de este Pliego, así como la cualificación e idoneidad de los medios humanos adscritos por el licitador al contrato con carácter adicional al mínimo exigido en la Cláusula 10ª del presente Pliego. En dicha cualificación e idoneidad se considerarán además de titulaciones, experiencia, especialización, cualificación en el sector en cuestión y, el conocimiento de otros idiomas, especialmente, del euskera.
Hasta un máximo de 30 puntos.
- Proposición económica: Hasta un máximo de 30 puntos.
1. Profesionales con hasta de 3 años de experiencia:
Hasta un máximo de 7 puntos.
2. Profesionales con más de 3 años y hasta de 6 años de experiencia:
Hasta un máximo de 7 puntos.
3. Profesionales con más de 6 años y hasta de 9 años de experiencia:
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
Hasta un máximo de 8 puntos.
4. Profesionales con más de 9 años de experiencia:
Hasta un máximo de 8 puntos.
Los puntos correspondientes a la oferta económica se valorarán como criterio automático a través de la fórmula que se establece a continuación, que se aplicará a cada categoría de profesionales.
La puntuación se otorga proporcionalmente entre los siguientes valores:
1. El precio de licitación.
2. La cantidad más baja de entre las siguientes: a La menor oferta
b El precio de licitación menos un 20%.
c El precio medio ofertado menos un 10%.
Se valorará de la siguiente forma: el que oferte un precio unitario equivalente al precio unitario máximo de licitación fijado en la Cláusula 6ª del presente Xxxxxx obtendrá 0 puntos y al resto se aplicará la siguiente fórmula matemática:
(Pl - On)
Ptn= x Pto. (Pl – Ol)
(siendo Pl= Precio unitario de licitación; Pto= Puntuación máxima; Ol= Precio unitario más bajo según el apartado 2; On= Precio unitario de la oferta económica de cada licitadora; Ptn= Puntuación obtenida por cada licitadora).
15. Adjudicación del contrato
A la vista de las ofertas presentadas, y realizadas y concluidas las oportunas negociaciones con los participantes, las ofertas finales de los licitadores serán estudiadas y valoradas de conformidad con los criterios de valoración señalados en la
Cláusula 14ª xxx Xxxxxx por el personal técnico de AK, que elevará al Órgano de Contratación la relación de las proposiciones presentadas, clasificadas por orden decreciente e identificará la oferta económicamente más ventajosa.
La identificación por parte del personal técnico de la proposición económicamente más ventajosa no genera derecho alguno a favor del licitador frente a AK.
El Órgano de Contratación, como regla general, deberá ajustarse a la propuesta realizada por el personal técnico. En caso contrario, deberá motivar su decisión de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la clasificación definitiva de las ofertas.
Dicha propuesta del personal técnico de AK será objeto de informe jurídico.
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que hubiere presentado la oferta económicamente más ventajosa para que aporte, en el plazo xx xxxx días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que reciba dicho requerimiento, la siguiente documentación:
a) Documentación justificativa de cumplir, a fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con AK, y todos los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la Cláusula 10ª del presente Xxxxxx, en la forma indicada a continuación. En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden concurrir integrados en una unión temporal, la referida documentación debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar:
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del empresario y, en su caso, la de su representante:
- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se acreditará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia del Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. Si la representada fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Los licitadores podrán presentar los documentos exigidos mediante originales o mediante copias de los mismos, debidamente compulsados o autenticados.
Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podrán presentar copia del certificado vigente de inscripción expedido por el letrado responsable del Registro en sustitución de la documentación requerida en el presente apartado 1). El certificado de inscripción deberá acompañarse de una declaración responsable firmada por el licitador en virtud de la cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.
2. Declaración responsable ajustada al modelo del Anexo VI de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60.1 del TRLCSP.
3. Justificante acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4. Justificantes acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional del empresario con arreglo a lo previsto en la Cláusula 10ª.
La solvencia económica y financiera y técnica o profesional del empresario se acreditará a través de los medios siguientes:
- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que incluya fechas y el destinatario poder adjudicador, Administración Pública o no, de los mismos y especificando de forma diferenciada aquellos que justifiquen los requisitos mínimos de solvencia.
- Declaración de haber ejecutado al menos, dos contratos de características similares a los del objeto del contrato para entidades del sector público, durante los tres últimos años.
- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas con que cuenta la empresa.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
- Titulaciones académicas y profesionales del personal de la empresa.
En el caso de que se pretenda integrar dicha solvencia con la de otra entidad, dicha acreditación deberá referirse asimismo a la de dicha entidad.
AK se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores.
En relación con los medios señalados, los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional que habrán de reunir los licitadores para este contrato serán los indicados en la Cláusula 10ª.
5. En su caso, declaración de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida o cumplir el compromiso de adscripción de determinados medios, pretenda basarse en la solvencia y los medios de otras entidades, según modelo contenido en el Anexo VII.
Nota: AK se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores.
Nota: Si AK observara defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá un plazo máximo de tres días hábiles para dicha subsanación.
Nota: La documentación que presenten las empresas extranjeras estará traducida de forma oficial al castellano o al euskera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del RD 1098/2001.
b) Justificante que acredite haber constituido la garantía definitiva prevista en la Cláusula 17ª del presente Pliego.
c) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios humanos comprometidos para la ejecución del contrato.
• Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del contrato, junto con las fichas de curriculum vitae.
• Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de dichos medios humanos.
AK se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores.
Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y atendida la naturaleza de la información comprendida en la aludida documentación referente a los medios humanos, (i) su recopilación y uso supondrán un tratamiento de datos de carácter personal realizado por el licitador seleccionado, como Responsable del Tratamiento; y (ii) su entrega AK en cumplimiento de lo establecido en la presente Xxxxxxxx supondrá una cesión de datos realizada por dicho licitador, como cedente.
A estos efectos, el licitador seleccionado deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la LOPD en relación con el tratamiento y cesión de datos aludidos en el párrafo anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del Tratamiento le corresponda observar, el licitador seleccionado deberá cumplir con lo previsto en el artículo 11 de la LOPD y obtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados que habilite la antedicha cesión de datos, extremo éste que deberán acreditar debidamente ante AK cuando sea requerido para ello.
d) Copia de la póliza de seguros, en los términos previstos en la Cláusula 28ª del presente Pliego.
e) Copia, en su caso, de la escritura pública de constitución en unión temporal de empresa.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la referida documentación, debidamente subsanada en su caso, y en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día de la apertura de las proposiciones.
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada, será notificada a los licitadores, mediante el medio preferente indicado por ellos en su propuesta, y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
16. Perfección y formalización del contrato
El contrato se perfeccionará mediante su formalización.
El contrato se formalizará en documento privado dentro del plazo máximo de quince días hábiles siguientes aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por los licitadores y el adjudicatario.
El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura pública. En este caso, los gastos de formalización serán de su cuenta.
Cuando por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, AK podrá requerir al siguiente licitador la documentación exigida en la Cláusula 15ª del presente Xxxxxx, concediéndosele un plazo xx xxxx días hábiles para presentar la misma.
17. Responsable del contrato
La Directora de Xxxxxx Xxxxxxxxxx será la responsable del contrato a la que corresponderá supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las prestaciones pactadas.
Las instrucciones que imparta la responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la empresa contratista.
En el caso de que la responsable del contrato faculte para ejercer sus funciones a otra persona en cualquier momento de la ejecución del contrato, este nombramiento será comunicado así por escrito al contratista. De igual forma, y en cualquier momento de la ejecución del contrato, la responsable podrá ser sustituido, comunicándolo por escrito al contratista.
18. Garantía definitiva
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, vendrá obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5 % del valor estimado del contrato, excluido el IVA.
El plazo para la constitución de la citada garantía será xx xxxx días hábiles desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento efectuado por AK para aportar la misma.
Dicha garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.
En caso de presentarse en forma de aval, éste se ajustará al modelo incorporado al presente Pliego como Anexo V.
La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP, una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el contratista todas sus obligaciones contractuales.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
Si, como consecuencia de una modificación del contrato, experimentase variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.
En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación lo establecido en los artículos 95 y siguientes del TRLCSP.
19. Ejecución del contrato
4 El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
En este contexto, en la Memoria exigida en la Cláusula 12ª del presente Pliego los licitadores indicaran el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante.
Adicionalmente, el adjudicatario estará obligado a facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
El adjudicatario deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional 1e corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.
Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de ejecución y obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de AK.
5 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.
- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a su clausulado, a las estipulaciones contenidas en el presente Xxxxxx y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de acuerdo con la oferta final presentada por el adjudicatario, con las
reglas técnicas propias de la naturaleza de los servicios contratados y con las instrucciones que, en interpretación técnica del mismo, diera AK al contratista.
6 AK podrá controlar, verificar y supervisar, en cualquier momento y por cualesquiera medios, el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución de las prestaciones contractuales.
7 El contratista no podrá obstaculizar las labores de inspección y control ejercidas desde AK.
8 La totalidad del personal dependerá exclusivamente del contratista, ostentando el mismo los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario, sin que pueda realizarse reclamación alguna a AK derivada de tales relaciones laborales o restantes obligaciones.
El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación (judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución de la prestación, propio o de la eventuales subcontrataciones, no asumiendo AK ningún tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecución de las prestaciones.
9 El contratista quedará obligado, en cualquier caso, a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo o medios auxiliares precisos para la buena ejecución de aquéllos, así como a contratar al personal necesario para atender a sus obligaciones, debiendo cumplir con respecto a su personal las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
10 El contratista asumirá, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones que para él se deriven de lo previsto en la LOPD y su normativa de desarrollo, como consecuencia de cualquier tratamiento de datos de carácter personal que, durante la vigencia del contrato, lleve a cabo en el marco de sus actividades y por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho tratamiento, todo ello con independencia de lo expresamente establecido en la Cláusula 20ª del presente Xxxxxx.
20. Obligaciones del contratista
Serán obligaciones del contratista, las siguientes:
- El cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado, en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las instrucciones que diere al contratista el Órgano de Contratación.
- La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos y materiales comprometidos en su oferta.
- La obtención de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad.
- La obediencia de las instrucciones dadas por el personal de AK y ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquéllos, debiéndoles mantener informado de manera continua.
- La satisfacción de cualesquiera gastos que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes.
- La constitución de la garantía definitiva, con arreglo a la Cláusula 17ª del presente Xxxxxx.
- El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados.
- La suscripción y el mantenimiento de la póliza de seguro indicada en la Cláusula 28ª del presente Xxxxxx.
- El cumplimiento del deber de confidencialidad, con arreglo a la Cláusula 21ª del presente Xxxxxx.
- El cumplimiento de cualquier normativa sectorial que por razón de la materia le sea de aplicación.
- El cumplimiento de los servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, AK estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los mismos, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos.
Durante el período de huelga, se abonará únicamente el precio correspondiente a los servicios efectivamente prestados.
- La sustitución del personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe AK a tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para AK respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado y deberán contar con el visto bueno de AK.
- El reemplazo de personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. Dichos reemplazos deberán contar con el visto bueno previo de AK.
Las obligaciones previstas en la presente Cláusula tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 223. f) del TRLCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causa de resolución del contrato, a voluntad de la AK.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
21. Protección de datos de carácter personal
La prestación de los servicios objeto de esta contratación requerirá, en atención al contenido de los mismos, el acceso por parte del contratista a datos de carácter personal incorporados a ficheros titularidad de AK.
En este contexto, el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD (especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10 y 12), en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (en adelante, RLOPD) y en el resto de disposiciones de desarrollo de dichas normas.
De este modo y por disponerlo así la LOPD, el contratista, en su condición de Encargado del Tratamiento, se obliga a suscribir con AK, que tendrá la consideración de Responsable del Tratamiento, el correspondiente contrato de acceso a datos con el contenido y alcance que determinan el artículo 12 de la LOPD y el artículo 20 del RLOPD.
Dicho contrato de acceso a datos deberá ser suscrito con carácter simultáneo a la firma del contrato de prestación de servicios entre AK y el contratista.
En todo caso y con independencia de lo que se establezca al efecto en el aludido contrato de acceso a datos, con motivo de la contratación objeto de esta licitación, el contratista se obliga a observar las siguientes previsiones:
- Cumplirá lo dispuesto en la LOPD, en el RLOPD y en el resto de normas de desarrollo que se encuentren en vigor a la fecha de adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
- Cada uno de los usuarios de entre el personal del contratista tendrá acceso únicamente a aquéllos datos y/o recursos a los que precise acceder para el desarrollo de sus funciones.
- Adoptará las medidas de seguridad que correspondan conforme a lo previsto en el RLOPD.
- Comunicará a AK la persona o personas directamente responsable/s de la puesta en práctica e inspección de dichas medidas de seguridad.
- Formará e informará a su personal en las obligaciones que dimanan de la normativa vigente en materia de protección de datos.
- Tanto el contratista como su personal interviniente en la prestación de servicios objeto de esta licitación estarán obligados al secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato y al deber de guardarlos.
22. Confidencialidad
Sin perjuicio de lo dispuesto en este Pliego en relación con la publicidad de la adjudicación y la información que deba darse a los licitadores, el Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales.
El contratista, por su parte, deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y a la que se dé el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
En particular, serán consideradas como confidenciales, no pudiendo ser objeto de publicación o difusión, las informaciones, documentos, archivos o especificaciones en cualquier soporte, que sean facilitadas al contratista como consecuencia de la ejecución del contrato.
Este deber de confidencialidad se mantendrá indefinidamente.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
23. Penalizaciones
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera otras condiciones contractuales, AK podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato, en los términos de la Cláusula 30ª del presente Xxxxxx, o continuar en su ejecución, devengándose, en este último caso, a favor de AK, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter cumulativo, una cantidad equivalente al 10 % del valor estimado del contrato.
Incluso en el supuesto de opción por la continuación en la ejecución del contrato, mientras dure el incumplimiento, en cualquier momento AK podrá optar por la resolución con los efectos antes referidos.
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía definitiva, cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente reclamación, en la cuantía que exceda de la garantía constituida.
En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, AK podrá decidir unilateralmente la continuación de los servicios durante el tiempo que estime preciso, a través de terceros, repercutiendo el coste de dicha continuación en el contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios y demás efectos previstos en la presente Cláusula.
24. Responsabilidad del contratista
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para AK o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
25. Suspensión del contrato
Si AK acordara la suspensión del contrato o ésta tuviera lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 216, apartado 5 del TRLCSP (que, a estos efectos, se establece expresamente como de aplicación), se levantará un Acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, AK abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.
26. Cesión del contrato
No cabe la cesión del contrato.
27. Subcontratación
Sólo se podrán subcontratar las prestaciones del contrato mediando previa autorización, expresa y por escrito de AK y siempre que el subcontratista cumpla los requisitos legales y los exigidos en este Pliego para contratar con AK, acredite su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, no esté incurso en prohibición de contratar y se comprometa a cumplir la obligación de adscripción de medios prevista en el presente Pliego, y en su caso, la adicional ofertada por el adjudicatario. Todo ello, en cuanto se refiera y/o corresponda a la prestación o prestaciones a subcontratar.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la empresa adjudicataria, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la prestación frente a AK, con arreglo estricto al Pliego de Cláusulas Económico- Administrativas, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a los términos del contrato que se firme, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
28. Modificaciones del contrato
El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el artículo 107 del TRLCSP.
29. Seguro
El adjudicatario deberá acreditar la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional por un importe mínimo de 7,5 millones de euros para todo el período que dure el contrato, por su propia cuenta, y a su exclusivo cargo.
30. Recepción y plazo de garantía
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de AK, la totalidad de las prestaciones.
AK determinará si las prestaciones realizadas por el contratista se ajustan a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a las prestaciones contratadas, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, AK podrá rechazar los mismos quedando exenta de obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que AK haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de las prestaciones desarrolladas.
31. Resolución del contrato
Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 223, letras a) -sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85–, b), d), f), g) y h) del TRLCSP y, en general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil.
En cualquiera de las causas de resolución previstas en esta Cláusula, la resolución operará automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente que AK realice al contratista de su decisión a tal efecto.
Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a AK, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así como la restante documentación o información que se hubiese generado por razón del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por AK al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de AK.
Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, según lo dispuesto a continuación.
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato por las causas previstas en esta Cláusula, así como por cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el contrato y entregada la documentación correspondiente, no siendo óbice para que AK pueda continuar con su ejecución.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
En todo caso de resolución, el contratista tendrá derecho en principio a percibir el precio de la totalidad de los trabajos que efectivamente hubiese realizado.
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al contratista, se devengará a favor de AK, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, con carácter cumulativo, una cantidad equivalente al 20% del valor estimado del contrato. Ambas cantidades se deducirán de la garantía definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista y, en su caso, el exceso, será objeto de la correspondiente reclamación.
32. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato.
En caso de litigio en relación con el contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Donostia / San Xxxxxxxxx.
ANEXO I. DESIGNACIÓN DE MEDIO PREFERENTE DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES
D./Xx ……………………………, con domicilio en …………………… y DNI nº , en nombre propio/en
representación de ………………., con domicilio en ………………….. y DNI o CIF nº , en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx, mediante la presente, designa como medio preferente para la recepción de cualquier notificación que ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. deba realizar con motivo de la licitación el siguiente (*):
□ Fax.
□ Correo electrónico.
□ Correo certificado.
(*) Indíquese el medio designado.
En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos:
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
- Nº de Fax: ………………………………..
- Dirección de correo electrónico: ……………………….
- Dirección postal: ………………………………………..
- Teléfonos/s de contacto: ………………………………..
[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar el correo electrónico del licitador como medio preferente, medio que será plenamente válido a efectos de notificaciones por ser el medio señalado por el propio licitador. No obstante, se admite la designación de otro medio como preferente. De no efectuarse dicha designación, se procederá a la notificación por correo postal certificado en el domicilio indicado.]
ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
“D./Xx..............................................................................................................con domicilio en............................................................................................................................................, D.N.I. nº ,
teléfono....................................................., e-mail , en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de ......................................................................................., con domicilio
en , y D.N.I. o C.I.F. [Según se trate de persona física o
jurídica] nº........................................, enterado xxx Xxxxxx de Cláusulas Económico Administrativas y xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A.,
DECLARA:
Primero.- Que, a fecha de presentación de la presente oferta, cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A., y con todos los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
(A incluir en el caso de que, para acreditar la solvencia exigida y/o cumplir el compromiso mínimo de adscripción de determinados medios humanos pretendiera basarse en los de otras entidades) Que no obstante lo anterior, a efectos de completar su solvencia y/o cumplir el compromiso mínimo de adscripción de determinados medios humanos, pretende integrar tal solvencia y medios con los de la empresa …, lo que acreditará en forma cuando proceda, en la forma establecida en los Pliegos de la licitación a la que concurre.
Segundo.- (A incluir en el caso de que empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio- presenten individualmente distintas proposiciones para concurrir a la adjudicación del contrato). Que la empresa que representa forma parte del mismo grupo de sociedades que la empresa …, que también presenta proposición a la presente licitación.
Tercero.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización.
Cuarto.- (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que la empresa a la que representa se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que le pudiera corresponder.
En ........................, a . .de de 2016
Fdo:……………………
ANEXO III. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS HUMANOS
D./Xx..............................................................................................................con domicilio
en............................................................................................................................, D.N.I. nº ,
teléfono....................................................., e-mail , en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de................................................................................................................................................, con domicilio
en , y D.N.I. o C.I.F. [Según se trate de persona física o
jurídica] nº........................................, enterado xxx Xxxxxx de Cláusulas Económico Administrativas y xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A.,
DECLARA:
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, en el caso de resultar adjudicatario del mismo, los medios humanos mínimos exigidos en la Cláusula 10ª xxx Xxxxxx de Cláusulas Económico-Administrativas que rige la presente contratación.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
En ........................, a . .de de 2016
Fdo:……………………
ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Xx ……………………………, con domicilio en …………………… y DNI nº , en nombre propio/en
representación de ………………., con domicilio en ………………….. y DNI o CIF nº , en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado/a de la licitación convocada por ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx,
DECLARA
Primero.- Que conoce el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad alguna.
Segundo.- Que se compromete a llevar a cabo el contrato con arreglo a los siguientes precios:
1 Profesionales con hasta 3 años de experiencia: […] euros/hora (IVA excluido).
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
2 Profesionales con más de 3 años y hasta 6 años de experiencia: […] euros/hora (IVA excluido).
3 Profesionales con más de 6 años y hasta 9 años de experiencia: […] euros/hora (IVA excluido).
4 Profesionales con más de 9 años de experiencia: […] euros/hora (IVA excluido).
Dichos precios no incluyen el IVA, ni aquellos gastos en que incurra el contratista por cuenta de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. (viajes, notarías, registros, desplazamientos, etc.).
En dichos precios, se entenderá comprendido el beneficio industrial.
En ........................, a . .de de 2016
Fdo:……………………
ANEXO V. MODELO DE AVAL
La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, […] (nombre y apellidos del/de los apoderado/s), con poderes suficientes para obligarle/s en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: […] (nombre y apellidos o razón social del avalado), C.I.F. […], ante ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. por importe de […] euros (en letra y en números), para responder de las obligaciones derivadas del contrato de servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A.
El presente aval estará en vigor hasta que ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA,
S.A. autorice su cancelación o devolución.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
Lugar y fecha.
Razón social de la entidad. Firma del/de los apoderado/s.
ANEXO VI. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
“D./Xx..............................................................................................................con domicilio en............................................................................................................................................, D.N.I. nº ,
teléfono....................................................., e-mail , en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de................................................................................................................................................, con domicilio
en , y D.N.I. o C.I.F. [Según se trate de persona física o
jurídica] nº........................................, enterado xxx Xxxxxx de Cláusulas Económico Administrativas y xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx de ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A.,
DECLARA:
Que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones para contratar recogidas en el artículo
60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalización.
En ........................, a . .de de 2016
Fdo:……………………
ANEXO VII. MODELO DE DECLARACIÓNDE MANIFESTACIONES PARA EL SUPUESTO DE QUE EL LICITADOR, PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA Y/O EL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE DETERMINADOS MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS, PRETENDA BASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O EN LOS MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES
D./Xx …, con D.N.I. …, como representante legal de la empresa …, con C.I.F. …, manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitación para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carácter legal en relación a las licitaciones vinculadas a las obras de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Xxxxxxxxx a la que concurre el licitador ... (nombre del empresa licitadora) que ostenta la solvencia requerida y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecución del contrato, con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, debiendo autorizarse expresamente por ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. su sustitución o modificación.
La presentación de este escrito ante ANOETA KIROLDEGIA, CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA, S.A. tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario.
IFK/CIF X0000000X 8321n VIII
En …, a … de … de 2016